Om Svanenmärkta
Transcription
Om Svanenmärkta
OPFØRELSE AF: Borger- & Kulturhus, Hovedgaden 10, 8410 Rønde FÆLLESBETINGELSER FAGBESKRIVELSE SAHL ARKITEKTER A/S THOUDAL RÅDGIVENDE INGENIØRER APS SØNDERHØJ 3 HOVEDGADEN 31a, 1. TH 07. MAJ 2014 8260 VIBY J 8410 RØNDE TLF. 87341717 TLF. 86351888 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 1-2 2. FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 2.1Almindelige Betingelser (AB92) 2.2 Pris og Tid 3. BYGGEPLADSBESTEMMELSER 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED 4.1 Generelt 4.2 Organisationsplan 4.3 Indhold af plan for sikkerhed og sundhed 4.4 Byggepladsens indretning 4.5 Byggepladsens færdselsarealer 4.6 Skurby og oplagsplads 4.7 Arbejdsområder 4.8 Tekniske hjælpemidler 4.9 Forsyning til byggeplads 4.10 Arbejdsmiljø 4.11 Forholdsregler ved særligt farligt arbejde 5 5-8 8 8-11 11-13 13-14 14-15 15 16-17 17-18 18-19 5. OMGIVENDE MILJØ 5.1 5.2 Omgivende miljø Beredskabsplan 20 21-23 6. KVALITETSSTYRING 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 Generelt 24 Byggeledelsen 24 Kvalitetsplan 24 Entreprenørens kontrol og dokumentation24-25 Projektgennemgang 25 Myndighedernes tilsyn 25 Garantierklæring 25-26 Aflevering herunder mangelgennemgang 26 Kvalitetssikring efter aflevering 26 7. TIDSSTYRING 7.1 7.2 7.3 Generelt Tidsplan Vejrligsdage Generelt Bestemmelser Overdragelse og aflevering Eksisterende forhold Afsætning og kontrolmålinger 1-37 2- 35 36-37 1 1-3 3 3-4 4 27 27 27 INDHOLDSFORTEGNELSE Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde ENTREPRISEOVERSIGT/FAGBESKRIVELSER A. Hovedentreprise /A: /I: Arkitektbeskrivelse Ingeniørbeskrivelse 1/A. Gartnerarbejdet 1.1-1.2 2/A. Belægningsarbejdet 2.1-2.4 3/A. Nedbrydningsarbejdet 3.1-3.4 4/I. Jordarbejdet 4.1-4.5 5/I. Kloakarbejdet 5.1-5.6 6/I. Betonarbejdet 6.1-6.6 7/I. Betonelementarbejdet 7.1-7.14 8/I. Smedearbejdet 8.1-8.9 9/A. Murerarbejdet 9.1-9.8 10/A. Tømrerarbejdet 10.1-10.9 11/A. Snedkerarbejdet 11.1-11.7 12/A. Blikkenslagerarbejdet 12.1-12.3 13/A Tagbelægningsarbejdet 13.1-13.5 14/A. Malerarbejdet 14.1-14.6 15/A. Gulvarbejdet 15.1-15.4 16/A. Inventararbejdet 16.1-16.4 17/I. VVS-arbejdet 17.1-17.8 18/I. Ventilations-arbejdet 18.1-18.7 19/I. Teknisk Isolering 19.1-19.4 20/I. El-arbejdet 20.1-20.15 20A/I. Elevatorarbejdet 20A.1-20A.8 20B/I. ABA-arbejdet 20B.1-20B.9 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise BYGHERRE : BYGGEPLADS : Hovedgaden 10 8410 Rønde TOTALRÅDGIVER : Sahl Arkitekter A/S Sønderhøj 3 8260 Viby J Tlf.: 87 34 17 17 E-mail: [email protected] INGENIØR UDBUDSMATERIALE : 1.1 FÆLLESBETINGELSER 1. Almindelig orientering Syddjurs Kommune Thoudal Rådgivende ingeniører A/S Hovedgaden 31 A, 1. th. 8410 Rønde Tlf.: 86 35 18 88 E-mail: [email protected] : Udbudsmateriale består af følgende: 1. Udbudsbrev 2. Fællesbetingelser og fagbeskrivelse 3. Tegninger i henhold til tegningsfortegnelser. 4. Udbudstidsplan 5. Tilbudsliste i 3 eksemplarer 6. Tro- og loveerklæring. 7. Miljørapport 8. Geoteknisk rapport Entreprenørerne er pligtige til at kontrollere, at det til entreprisen hørende materiale er modtaget. BYGGESAGEN Projektet omfatter: Projektet omfatter et nyt borger- og kulturhus med en ny sal og samlings- og cafeområde, samt nyt trappetårn for at binde det sammen med det eksisterende ”Hotellet”. På 1. sal er der et rum som afleveres uden aptering, som kan indrettes til en lille sal. I kælderen findes toiletter og depoter. Der er i dag en gammel bygning som huser en sal og en bodega. Disse bygninger rives ned for at give plads til den nye bygning. Den nye bygning er opbygget i sandwichbetonelementer, hvorpå der monteres hulplader i galvaniseret stål. Vinduer og døre udføres i aluminium og tag som varmt tag med sort tagpap. Den nye bygning bygges sammen med ”Hotellet” og bagbygningen som indeholder skuespillergarderoben. 1.2 FÆLLESBETINGELSER 1. Almindelig orientering Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise Udvendigt optages den eksisterende belægning indenfor byggegruben, som efterfølgende genetableres mod den nye bygning. I gården laves en amfi-trappe og området foran trappetårnet udlægges med chaussesten. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 1 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 2. FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Entrepriser udbydes på grundlag af nedenfor nævnte betingelser, der omfatter følgende hovedafsnit: 2.1 AB 92 med tillæg og fravigelser 2.2 Pris og tid Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 2 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 2.1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED - i det følgende kaldet AB - er med nedenstående tillæg og fravigelser gældende for det samlede arbejde, herunder de eventuelle under leverancen aftalte ekstraarbejder. Afsnittene er bygget op på den måde, at venstre spalte på siderne indeholder den komplette tekst i AB 92, mens der i højre spalte er anført de tillæg og fravigelser, der hører til de enkelte punkter. Nedenstående tillæg/fravigelser går forud for AB 92. ___________________________________________________________________________ AB 92 Tillæg / fravigelser A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser § 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstås som køberen og "entreprenøren" som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal "bygherren" forstås som hovedentreprenøren og "entreprenøren" som underentreprenøren. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 3 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. Bygherrens udbud § 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Ad. § 2, stk. 1 Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Ad. § 2, stk. 2 Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden, og enhver ydelse skal medregnes i tilbudet, uanset om den kun er angivet et af stederne. Udbudsmaterialet er bygherrens ejendom og må alene benyttes til udregning af tilbud. Alternative tilbud modtages, når der samtidig afgives tilbud på det til bygherrens udbud hørende udbudsgrundlag. Alternative tilbud skal angive, hvori alternativet består og hvori alternativet adskiller sig fra det i udbudsmaterialet foreskrevne. Nødvendig dokumentation skal medleveres. Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 16. Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig Ad. § 2, stk. 3 Vedr. detailtidsplan henvises til § 9 med fravigelse. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 4 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud. Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbudets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der med vurderingen af tilbudets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. Entreprenørens tilbud § 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én. Ad. § 3, stk. 1 Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbudet, hvem der er bemyndiget til af føre forhandling og modtage betaling. Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet. Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud. Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. Ad. § 3, stk. 4 Tilbuddet skal omfatte samtlige ydelser og leverancer for entreprisens fulde konditionsmæssige færdiggørelse. Forbehold i tilbuddet accepteres ikke af bygherren, hvilket er ensbetydende med at standardforbehold tillige ikke accepteres. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 5 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering. Ad. § 3, stk. 5 Entreprenøren skal vedstå sit tilbud i 120 arbejdsdage fra licitationsdatoen. Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgiveren, hvis tilbud ikke antages. Entrepriseaftalen § 4. Aftale om udførelse af entreprise eller om en leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. § 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Ad. § 5, stk. 1 Der kan for det kontraherede arbejde kun udstedes 1 transport. Transporten kan omfatte entreprisesummen helt eller delvist, dog angivet en beløbsstørrelse. Udbetaling til transporthaver foretages fra det tidspunkt, transporten er godkendt og registreret af bygherren. Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets Ad. § 5, stk. 4 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 6 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt Såfremt entreprenøren lader dele af arbejdet udføre i eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise, skal aftale herom indgås på underentreprise. grundlag af AB 92. I denne aftale kan AB 92 fraviges i samme omfang som nærværende tillæg. Øvrige ændringer kræver bygherrens godkendelse. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at bestemmelsen er overholdt. Bygherren forbeholder sig ret til at godkende underentreprenører, og eventuelt frabede sig at specifikke underentreprenører tilknyttes opgaven, på baggrund af sociale og overenskomstmæssige forhold. Se i øvrigt pkt. 3.2.3 i byggepladsbestemmelser Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. § 10, stk. 4. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse § 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Ad. § 6, stk. 1 Sikkerhedsstillelse skal ske i form af en anfordringsgaranti fra bank eller sparekasse eller ved kautionsforsikring. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 7 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. Ad. § 6, stk. 2 Sikkerheden nedskrives til 10 pct., når bygherren har godkendt afhjælpning af mangler påvist ved afleveringsforretningen. Ved ændring i arbejdets omfang, der udgør mere end 15 pct. forøgelse i forhold til acceptprisen, skal der stilles supplerende garanti. Den supplerende garanti skal stilles på samme vilkår som garantien, jf. § 6, stk. 1 med tilhørende tilføjelser. Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Ad. § 6, stk. 4 Sikkerheden nedskrives til 2 pct., når bygherren har godkendt afhjælpning af mangler påvist ved 1-års mangelgennemgangen. Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden Ad. § 6, stk. 6 skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, Udgår. Sikkerheden nedskrives først efter der er sidste punktum. gennemført samlet afleveringsforretning af hele projektet, jf. §28. stk. 4. Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten, med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 8 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. Bygherrens sikkerhedsstillelse § 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bankeller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde. Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte - overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. Ad. § 7, stk. 1 § 7 udgår i sin helhed Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 9 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Forsikring § 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Ad. § 8, stk. 1 Entreprenører og underentreprenører er medtaget som sikrede på bygherres forsikringspolice vedrørende brand- og stormskade for bygninger under ombygning, og det juridiske grundlag for dækning er forsikringsaftalen mellem bygherre og forsikringsselskab. Byggeriets entreprenører og underentreprenører er medtaget som sikrede med følgende undtagelser: "Varmt arbejde"(alle arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning) Arbejder og materialer der henstår på værksted eller plads udenfor byggepladsen, samt støbeforskalling, stillads, maskiner, redskaber, arbejdsskure og lignende. Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Ad. § 8. stk. 3 Ansvarsforsikring for erstatningsansvar ved beskadigelse af personer eller ting under udførelsen af entreprisen. Forsikringen skal mindst dække indtil 10 mio. kr. for tingsskade og 5 mio. kr. for personskade ved samme forsikringsbegivenhed eller række forsikringsbegivenheder, der udspringer fra samme hændelse. Forsikringen skal tegnes i et anerkendt forsikringsselskab, og entreprenøren er pligtig overfor bygherren at dokumentere, at forsikringen er tegnet og forfalden præmie betalt. Dokumentation skal foreligge senest én måned efter kontraktsindgåelse. Selskabet skal overfor bygherren ved påtegning på policen forpligte sig til: i. Ikke at udslette eller foretage ændringer i den tegnede forsikring uden bygherrens samtykke ii. Ikke at foretage nogen skadesudbetaling uden bygherrens samtykke Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 10 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Ved hel eller delvis udbetaling af forsikringssum skal denne genskabes af entreprenøren, der kan afkræves dokumentation for, at dette er sket. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning § 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Ad. § 9, stk. 1 Entreprenøren skal snarest muligt og senest 2 uger efter accept fremsende oplæg til en arbejdsplan og en detailtidsplan til bygherren. Herefter udarbejder bygherrens repræsentanter i samarbejde med entreprenøren en samlet koordinationsplan, som med eventuelle indlagte sanktionsbestemte terminer træder i stedet for udbudsmaterialets orienterende tidsplan. Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. Entreprenørens ydelse § 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. Ad. § 10, stk. 1 Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse. Ad. § 10, stk. 2 Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af Entreprenøren skal efter anmodning fra bygherren vederlagsfrit fremsende dokumentation for materialernes oprindelse, kvalitet og anvendte arbejdsmetoder samt foretage fornødne prøver for verificering af bygherrens krav til materialet. Forbrugsafgifter til byggestrøm og byggevand ved arbejdets udførelse betales af bygherren. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 11 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet Ad. § 10, stk. 4 skal være leveret med 5 års leverandøransvar for Vedr. transport af rettigheder henvises til § 5, stk. 5. mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen. Ad. § 10, stk. 5 Såfremt entreprenøren ikke leverer materialer med 5-års leverandøransvar, skal der forelægges dokumentation for årsagen. Undladelse kræver bygherrens godkendelse. Projektgennemgang, dokumentation og prøver § 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille Ad. § 11, stk. 1 Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Omfang af dokumentation, prøver m.m. indgår i arbejdsbeskrivelse for de enkelte entrepriser. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 12 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen. Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt. Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse § 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 13 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Forhold til myndigheder § 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved. Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgifter herved. Ad. § 13, stk. 2 Før arbejder igangsættes, skal entreprenøren søge oplysning hos lednings- og kabelejere om placering af eventuelle ledninger og kabler i berørte områder. Ændringer i arbejdet § 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet. Ad. § 14, stk. 1 Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. Ad. § 14, stk. 2 Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. Ad. § 14, stk. 3 Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3 udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, Entreprenørens ret til at udføre sådanne ændringer er blandt andet betinget af, at der mellem bygherre og entreprenør kan opnås enighed om pris og tid for ændringerne. Såfremt ændring af entreprisen medfører tidsmæssige konsekvenser, skal dette fremgå af aftalen om ændringen. I modsat fald sker der ingen forskydelse af kritiske tidspunkter, herunder afleveringstidspunktet. Ingen mer- eller mindreydelse må påbegyndes/effektueres uden bygherrens skriftlige accept heraf/ anmodning herom. Foreligger en sådan ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. Anslåede mængder i tilbudslisten skal kunne variere ubegrænset i op- eller nedgående retning, uden dette giver anledning til genforhandling af enhedspriser. Ved anlægsarbejder med beregnede eller stipulerede mængder gælder, at uanset størrelsen af afvigelsen afregnes efter udførte mængder. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 14 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER medmindre andet er aftalt. Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct. Ad. § 14, stk. 5 Hvis de ydelser, der er angivet som delpriser i tilbudslisten udgår helt eller delvist, reduceres entreprisesummen med de der angivne beløb. Ved anlægsarbejder sker afregning efter de udførte mængder. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold § 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor - bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. Ad. § 15 stk. 3 Dersom der under arbejdets udførelse viser sig mangler, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, er bygherren i entreprenørens fravær berettiget til at foretage afhjælpning for entreprenørens regning. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 15 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. Fortidsminder § 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. Bygherrens tilsyn § 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren. Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Stk. 3.Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 16 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold. Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol. Entreprenørens arbejdsledelse § 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Ad. § 18, stk. 1 Til ledelse og koordinering af og kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, med hvem der kan træffes bindende aftale og som er fortrolig med og fuldt kvalificeret til de pågældende arbejder. Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Byggemøder § 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med. Ad. § 19, stk. 1 Indsigelse mod mødereferat skal ske senest inden eller på første byggemøde efter referatets udsendelse. I modsat fald betragtes referatet som godkendt. Det påhviler entreprenøren at afholde fagbyggemøder mindst 1 gang ugentligt med underentreprenører, for herigennem at styre og koordinere eget arbejde. Bygherren og dennes tilsyn er berettiget til at være til stede ved disse møder. Entreprenøren udarbejder referat fra disse møder. Senest 3 dage efter mødets afholdelse skal referat være bygherren og dennes tilsyn i hænde. Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne. Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 17 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER ligget stille. Samvirke med andre entreprenører § 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet § 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling § 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. Ad. § 22, stk. 1 Begæring om udbetaling af acontobeløb skal ske ved fremsendelse af acontoopgørelse, iht. tilbudslisten, til godkendelse hos byggeledelsen, inden faktura fremsendes til bygherre. Faktura og acontoopgørelse i udfyldt stand skal fremsendes til bygherren. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 18 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævede betaling - inklusive moms - for de ikkeleverede materialer. Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet. Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v. forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse. Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav - bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen. Ad. § 22, stk. 2 Sikkerhed for kontraktmæssig levering skal stilles som anfordringsgaranti fra bank eller sparekasse eller som kautionsforsikring. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 19 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen - for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom. Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om. Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer det. Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 20 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Entreprenørens ret til at standse arbejdet § 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse § 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af: 1) 2) 3) 4) 5) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 14, bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk, nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentlig større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold. Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 21 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse § 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover. Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse § 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3, 4 eller 5. Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1. Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Ad. § 25. stk. 2 Der er fastsat dagbod, der udgør 5.000 kr. - for hver påbegyndt kalenderdag, tidsfristen er overskredet. Dagbøder opgøres ugevis. Dagbøder modregnes i entreprenørens førstkommende udbetalingsbegæring/slutopgørelse. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 22 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Bygherrens hæftelse ved forsinkelse § 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes Ad. § 27, stk. 1 og 2 En entreprenørs krav om erstatning hhv. godtgørelse 1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne skal snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter, at har udvist fejl eller forsømmelse, eller entreprenøren er blevet bekendt med kravet, 2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsinkelse, fremsættes skriftligt over for byggeledelsen bilagt jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts fornøden dokumentation for kravets berettigelse og ansvarspådragende forsinkelse. så vidt muligt for dets størrelse. Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 1) § 24, stk. 1, nr. 1 og nr. 5 eller 2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 2. Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3 eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen § 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4. Ad. § 28, stk. 1 Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. Ad. § 28, stk. 2 Færdigmelding skal indeholde en skriftlig mestererklæring om, at det udførte arbejde er gennemgået og fundet fejlfrit i overensstemmelse med projekt og aftaler. Inden aflevering kan finde sted, skal entreprenøren til bygherren aflevere den foreskrevne dokumentation for kvalitetssikring samt de krævede attester og driftsmanualer. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 23 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum. Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal Ad. § 28, stk. 4 samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. Afsnitsvis aflevering kan ikke effektueres, fordi det Det kan dog være aftalt eller fremgå af “fremgår af omstændighederne”. omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne. Afleveringsprotokol § 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet. Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen. G. Mangler ved arbejdet Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 24 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Mangelsbegrebet § 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet. Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke 1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller 2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. § 15. Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. Mangler påvist ved afleveringen § 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 25 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted - mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftlig meddele entreprenøren hvilke mangler, der stadig påberåbes. Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34. Mangler påvist efter afleveringen § 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3. Ad. § 32, stk. 1 Vedrørende afhjælpningsperioder for asfaltmaterialer gælder afsnit 6 i “AAB varmebehandlet asfalt”. Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren. Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34. Ad. § 32, stk. 3 Det er alene bygherrens afgørelse, om afhjælpning kan udskydes til foretagelse sammen med eventuel afhjælpning ved 1-års eftersynet. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 26 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt m.v. § 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen § 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren - i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning - kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig samt i tilfældene nævnt i § 33. Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne. stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder: 1) 2) enten som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes 27 Syddjurs Kommune FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand. Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler gælder reglerne i § 40. Entreprenørens ansvar for følgeskader § 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret. Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Mangelsansvarets ophør § 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde. Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder, 1) 2) 3) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i længere tid, at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side. Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde: 1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører. 28 Syddjurs Kommune FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar. 3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, Ad. § 36, stk. 3, nr. 2 stk. 1, ændres til 1 år. 4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke Entreprenøren kan ikke undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, såfremt der er krævet anvendelse. transport af rettigheder efter § 5, stk. 5. H. 1- og 5-års eftersyn 1-års eftersyn § 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen. 5-års eftersyn § 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. Stk. 2 Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel. Fælles regler for eftersyn § 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 arbejdsdages varsel. Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 29 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren. Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen. I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret § 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til entreprenøren - hæve entrepriseaftalen 1) 2) 3) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse. og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler. Entreprenørens hæveret § 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav til bygherren - ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2, hvis bygherren ikke udholder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter skriftligt påkrav til bygherren - hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 30 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER forhold af afgørende betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. § 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen i det omfang, konkurslovens regler ikke er til hinder herfor. Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet - eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse. Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. En parts død § 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 31 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog. stk. 3. Det samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted. Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. Fælles regler om ophævelse § 44. Ophævelse skal ske skriftligt. stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsen fremkomst. Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre registreringen foretages af en synsog skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45. Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse og om Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 32 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER registreringsprotokollens indhold. Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen. Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. J. Tvister Syn og skøn § 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København. Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer, 2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønstemaet), 3) de dokumenter, der er af betydning for sagen, 4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifikationer hos skønsmanden og 5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag. Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske. Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 33 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand. Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmanden honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar. Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter. Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. § 46. På en parts begæring kan voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed som nævnt i § 22, stk.14. Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige. Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v., som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 34 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive en indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret. Stk. 5 Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til private bygherrer og til entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter § 47. Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen. Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgift § 47. Tvister mellem parterne afgøres af Ad. § 47, stk. 1 Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, Tvist mellem bygherren og entreprenøren, ligesom København, hvis afgørelser er endelige. tvist mellem entreprenøren, projekterende teknikere, underentreprenører eller leverandører imellem, berettiger ikke til nogen forsinkelse af entreprisen. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 35 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet. Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt disse parters adresse og telefonnummer. 2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og 3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt. Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere som Voldgiftsrettens formand. Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet af fremsætte kravet. Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem. Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift. Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 36 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 2.2 PRIS OG TID 2.2.1 Entreprisetilbud skal afgives som fast pris. 2.2.2 Entreprisearbejdet skal udføres til fast pris, henholdsvis til regulerbar pris - i henhold til Byggestyrelsens (Erhvervs- og Boligstyrelsen) cirkulære af 10. oktober 1991 som ændret ved cir. nr. 9784 af 28/11/2003 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. 2.2.3 Forbehold, der kan have indflydelse på en fast pris, anerkendes ikke. 2.2.4 Den faste pris er gældende for den del af entreprisearbejdet, der udføres inden 12 måneder fra licitationsdagen. 2.2.5 For den del af entreprisearbejdet, der udføres efter 12 måneder fra licitationsdagen, prisreguleres den faste pris til regulerbar pris. 2.2.6 Prisregulering sker i henhold til beregningsmetode i Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991, bilag 1, som ændret ved cir. nr. 9784 af 28/11/2003, anvisning om indeksregulering af entreprisesummer vedrørende byggearbejder. Grundlaget for prisreguleringen er reguleringsindeks ialt for boligbyggeri. 2.2.7 Den til enhver tid værende pris- og avancelovgivning går forud for prisreguleringen. 2.2.8 For entreprisearbejder, der er forsinkede af entreprenøren, prisreguleres kun til det tidspunkt, som entreprisearbejdet rettidigt skulle være udført til. 2.2.9 Entreprisen skal udføres til fast tid i henhold til udbudsmaterialets tidsplan. Forbehold om forlængelse af tidsfrister anerkendes ikke. 2.2.10 Ovenanførte pris og tid skal omfatte samtlige de ydelser, der er beskrevet i nærværende udbudsmateriale. 2.2.11 Ved tilbudsafgivelsen indhentes der enhedspriser på ydelser, hvis omfang og nødvendighed først kan bestemmes under arbejdets udførelse. De i tilbudslisten anførte enhedspriser er faste i samme tidsrum som den accepterede totalentreprisesum og reguleres på samme måde og efter samme tidsrum til regulerbare enhedspriser. 2.2.12 Ændringer i merværdiafgiften omfattes ikke af kravet om fast pris. 2.2.13 Aftales der ændringer under arbejdets udførelse, som medfører ændret ydelse, sker en tilsvarende regulering af pris og tid. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 37 FÆLLES BETINGELSER FOR BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Aftale om regulering af pris sker i henhold til hovedafsnit 1, § 14, stk. 2. Aftale om regulering af tid skal optages i første byggemødereferat efter aftalens indgåelse. 2.2.14 Ud over den faste pris ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på materialer og brændstof efter retningslinierne i Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 som ændret ved cir. nr. 9784 af 28/11/2003 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, § 9. 2.2.15 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som gennemføres efter tilbudets afgivelse, og som medfører ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Erhvervs- og Boligstyrelsens meddelelser om, i hvilke tilfælde regulering sker, lægges til grund for reguleringer. 2.2.16 Bestemmelserne i pkt. 2.15 omfatter ikke udgiftsændringer, der skyldes ændrede valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. 2.2.17 Byggearbejdet skal videreføres i vinterperioden i henhold til Erhverv og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 995 af 06.10.2006. 2.2.18 Udgifter i forbindelse med gennemførelse af de overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, bortset fra snerydning, samt vintervejrligsforanstaltninger beskrevet i hovedafsnit 4, skal være indeholdt i tilbudet. 2.2.19 Udgifter til supplerende vejrligsforanstaltninger betales særskilt af bygherren. Aftale om sådanne foranstaltninger sker i henhold til AB 92, § 14, stk. 2. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 3.0 BYGGEPLADSBESTEMMELSER 3.1 GENERELT 1 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bestemmelser for og omfang af de foranstaltninger der skal sikre byggepladsens etablering og drift. Dette afsnit beskriver således foranstaltningernes omfang og hvem der er ansvarlig for foranstaltningernes udførelse. Specifikationer for de enkelte foranstaltningers udførelse kan være supplerende beskrevet i arbejdsbeskrivelsen under de enkelte fagbeskrivelser. 3.2 BESTEMMELSER 3.2.1 Myndighedsforskrifter. Ved byggepladsens indretning skal Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 iagttages. Mener entreprenøren at der er uoverensstemmelse mellem bestemmelser og angivelser i projektet og bekendtgørelsen, er entreprenøren pligtigt til straks og inden udførelsen at meddele dette til pladsens sikkerhedskoordinator. Ved etablering og drift af velfærdsfaciliteterne skal Arbejdstilsynets vejledning nr. 1.03.1 af september 1998 om Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder iagttages, herunder vejledningens henvisninger til bekendtgørelser og cirkulærer. Der henvises til Brandteknisk vejledning nr. 10, 10A og 10B vedr. varmt arbejde. Krav deri skal overholdes af samtlige entreprenører. Entreprenører som udfører varmt arbejde skal indregne 4 arbejdstimer til rundering på byggepladsen efter endt varmt arbejde i h.t. Bt.v. nr. 10, 10A og 10B. incl. evt. kørselsbidrag. Rapport med angivelser for foretagne runderinger skal afleveres til byggelederen 1 gang månedligt. Underentreprenører der planlægger at udføre ”Varmt Arbejde” skal meddele dette til hovedentreprenør senest 1 døgn før arbejdets udførelse. Sker dette ikke skal entreprenøren lade foretage rundering i henhold til vejledningen. 3.2.2 Myndighedstilladelser og anmeldelser. Ved arbejder der kræver autorisation sørger den autorisationshavende entreprenør for alle anmeldelser til den stedlige myndighed, ledningsejere og forsyningsselskaber, herunder tilkald af krævede syn for godkendelser af arbejder. Arbejdet udføres i overensstemmelse med disses anvisninger. 3.2.3 Bygherrens særlige sociale klausuler Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende. Entreprenørerne forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Entreprenørerne er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Entreprenørerne skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være bygherren i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 2 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Bygherren kan – efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation – ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning. Såfremt at en entreprenør stiller med et mandskab af udenlandsk arbejdskraft, skal der blandt disse til enhver tid være mindst en der taler det pågældende sprog samt dansk. Lærlingeklausul Hovedentreprenørerne skal sikre, at der er beskæftiget mindst 0,5 årsværk-lærling (svarende til 962 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), pr. påbegyndt 5 mill. Kr. entreprisekontrakt, på nærværende byggeopgave. Ved indgåelse af entreprisekontrakt beregnes det eksakte antal årsværk-lærlinge og noteres i kontrakten. En lærling/praktikant er en arbejdstager, med hvem entreprenøren eller dennes underentreprenør indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning. Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere lærlinge/praktikant(er) i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer, som udføres af lærlinge/praktikanter, svarer til beskæftigelseskravet beskrevet ovenfor, i kontraktens løbetid. Såfremt opgavens omfang efter kontraktens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende. Entreprenøren skal på bygherres anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af årsværk- lærlinge er opfyldt, iht. entreprisekontrakten. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter er berettiget, kan bygherre forlange en uddybende redegørelse fra entreprenøren. Hvis bygherren herefter fortsat finder leverandørens handling uberettiget, kan bygherren meddele entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere lærlinge/praktikanter vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk-lærlinge/praktikanter, som entreprenøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. denne klausul. Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en eller flere lærlinge/praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om manglende beskæftigelse af de beregnede årsværk-lærlinge/praktikanter er opfyldt, kan bygherre meddele entreprenøren, at dette betragtes som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherre berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk-lærlinge/praktikanter, som entreprenøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil entreprenøren har afleveret behørig dokumentation, jf. denne klausul. Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk-lærlinge/praktikanter, pålægges entreprenøren en bod svarende til DKK 100.000 pr. manglende årsværk praktikant. Såfremt leverandøren mangler at beskæftige 0,5 årsværk praktikant ifalder denne altså en bod på DKK 50.000. Kædeansvar For virksomheder der arbejder i underentreprise for hovedentreprenør, er det en forudsætning at virksomheden har indgået overenskomst med relevant LO forbund. Bevis for dette i form af kopi af tiltrædelsesoverenskomst eller dokumentation for medlemskab af arbejdsgiverorganisation, skal foreligge inden arbejdet påbegyndes. Virksomheden forpligter sig til at udføre underentreprisearbejdet i egen-produktion, og hvis dele af arbejdet ønskes videreliciteret kan det først ske efter godkendelse af 3 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise BYGGEPLADSBESTEMMELSER hovedentreprenøren og bygherren. Arbejdet kan kun videreliciteres til virksomheder der også er omfattet af relevant LO forbunds overenskomst. Skulle der være tvivl om noget af ovenstående, er bygherre berettiget til at kræve dokumentation til at afkræfte denne tvivl. Dette indbefatter dokumentation ved lønsedler, kopier af lønoverførsler m.v. Hvis noget af ovenstående ikke er i orden ved arbejdets opstart, eller ikke omgående bliver rettet og dokumenteret, er hovedentreprenøren og bygherren berettiget til øjeblikkeligt at afbryde entrepriseforholdet. 3.3 OVERDRAGELSE OG AFLEVERING. 3.3.1 Overdragelse og aflevering. Byggepladsen overtages som den forefindes på licitationsdagen, hvis andet ikke fremgår af udbudsmaterialet. Dog fjerner bygherre alt løst inventar inden arbejdet igangsættes. Det påhviler hovedentreprenør inden arbejdet påbegyndes at indkalde til et syn af byggepladsen, naboskel, tilstødende arealer og bygninger samt tilkørselsveje med deltagelse af byggeledelsen og evt. vejmyndighed. I forlængelse af synet lader entreprenøren udarbejde et referat med bilag af fotos visende alle påviste skader. Referatet med fotobilag afleveres til byggelederen til godkendelse og er herefter bindende for alle parter og er entreprenørens dokumentation af skader på pladsen og pladsens omgivelser inden byggearbejdets begyndelse. Skader udover de registrerede retableres for hovedentreprenørens regning. I den udstrækning en entreprenør ved byggeledelsen får tilladelse til at bruge arealer eller rum uden for entreprisegrænsen i forbindelse med arbejdets udførelse, skal disse afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Dokumentation for tilstanden ved overtagelsen skal ske ved fotoregistrering foretaget af entreprenøren. De bydende er pligtige til at besigtige forholdene på stedet, inden tilbud afgives, således at alle forhold, som kan have indflydelse på prisen, er indeholdt i tilbuddet. Ekstra krav p.g.a. ukendskab til lokale forhold vil ikke blive honoreret. 3.4 3.4.1 EKSISTERENDE FORHOLD Generelt. Bygninger, overkørsler, fortove, veje, master, ledningsføringer, gårdanlæg, hegn, skilte, træer, buske og lignende må ikke beskadiges. Der skal tages de nødvendige foranstaltninger for beplantningernes bevarelse. Beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Forud for gravninger i nærheden af eksisterende ledninger skal entreprenøren hidkalde ejerne for påvisning af ledningernes placering. Hvis gas-, vand-, afløbs- samt andre ledninger skal afskæres fra hovedledningerne, sker det ved entreprenørens foranstaltning og for dennes regning og ansvar. 3.4.2 Specifikt. De eksisterende forhold på pladsen fremgår bl.a. af byggepladsplanen og denne beskrivelse. Entreprenør indhenter nødvendige oplysninger om ledninger på grunden ved følgende ledningsejere: Kloakanlæg Vandforsyning El-forsyning Syddjurs Kommune Rønde Vandværk NRGi Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise Fjernvarmeforsyning Telefonkabler 4 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Silkeborg Fjernvarme a.m.b.a. TDC 3.5 AFSÆTNING. OG KONTROLMÅLINGER. 3.5.1 Kotepunkter Det skal bemærkes, at de angivne koter er vejledende og skal kontrolleres af entreprenøren. Er der afvigelser i entreprenørens opmåling og de koter der er angivet i projektmaterialet, skal det tages op med byggeledelsen. 3.5.2 Kontrolmålinger Der vil kunne fremkomme målforskelle fra projektmaterialet og til de faktiske udførte konstruktionsdele i bygningen. For at disse forskelle ikke giver anledning til at entreprenørerne får bestilt præfabrikerede byggekomponenter til indbygning, som herefter ikke passer ind i byggeriet skal entreprenørerne foretage følgende. Foretage kontrolmål i bygningen sammenholdt med tegningsmaterialet. Foretage opmåling på stedet inden nogen form for byggekomponenter bestilles. Indbygge nødvendige tolerancer efter aftale med byggelederen. Ekstraudgifter som følge af at entreprenørerne ikke har udført ovenstående tiltag, er bygherren uvedkommende og udredes af entreprenørerne selv. 5 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise BYGGEPLADSBESTEMMELSER PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS. 4.1 GENERELT Det er bygherrens pligt at koordinator for sikkerheds- og sundheds-forholdene i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 ”Bekendtgørelse om bygherrens pligter”. Rådgiver forestår etablering, færdiggørelse og ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed og fører tilsyn med, at bygherrens forpligtigelser overholdes. Rådgiver kan pålægge entreprenørerne at udføre opgaven. Rådgiver deltager i sikkerhedsmøder. Bygherren har udpeget: Sahl Arkitekter A/S, ved Erling Buskbjerg Poulsen” Sønderhøj 3 – 8260 Viby til at forestå koordinerings-rollen for bygherren. Sikkerhedskoordinator anmelder byggepladsen til arbejdstilsynet, inden byggepladsens opstart. Anmeldelsen ophænges på PSS-tavle, af koordinatoren. Afgrænsning og koordinering af arbejdsmiljøforanstaltninger i fællesområder foretages af koordinatoren i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse. Alle udgifter til opfyldelse af nærværende Sikkerheds- og sundhedsplan, bestemmelser i Arbejdsmiljøloven samt alle påbud der måtte blive givet til entreprenøren og dennes underentreprenører, skal være indeholdt i det samlede tilbud. Sikkerhedskoordinator har følgende mulige sanktionsmuligheder overfor personer og firmaer på byggepladsen. Såfremt gældende lovgivning og indgåede aftaler ikke overholdes, vil det medføre en mundtlig samt skriftlig advarsel til den pågældende medarbejders firma. Ved fortsat overtrædelse og ved groft uforsvarlig adfærd vil pågældende medarbejders arbejdsgiver blive anmodet om øjeblikkeligt at bortvise medarbejderen. Dersom en entreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtigelser, vil sikkerhedskoordinator lade forholdet bringe i orden for den pågældende entreprenørs regning. 4.2 Organisationsplan. Byggesagens parter er følgende: Sikkerhedskoordinator: Sahl Arkitekter A/S – Erling Buskbjerg Poulsen Tlf.: 20 74 40 77 E-mail: [email protected] Bygherre: Syddjurs Kommune Hovedgaden 77, 8410 Rønde Kontaktperson ved bygherre: Erik Hyldgaard og Preben Fisker Projektledelse og byggeledelse: SAHL Arkitekter A/S 6 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise BYGGEPLADSBESTEMMELSER Sønderhøj 3 8260 Viby J Tlf.: 87 34 17 17 Projektleder: Byggeleder/fagtilsyn: Erling B. Poulsen – [email protected] Erling B. Poulsen – [email protected] Fagtilsyn - ingeniør: Thoudal Rådgivende ingeniører Aps Hovedgaden 31A 1. th. Projektleder: Fagtilsyn: Bo Thoudal – [email protected] Peder Harder – [email protected] Entreprenør: ”navn” ”adresse” Projektleder: ”navn og e-mail” Arbejdstilsynet: ”adresse” ”telefon” Kontaktperson: ”navn og e-mail” Politiet: ”adresse” ”telefon” Byggeriets beliggenhed: ”adresse” Sikkerhedskoordinatoren er ansvarlig for: Koordinering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder. Afholdelse af sikkerhedsmøder samt referatskrivning af disse. Ajourføring af planen for sikkerhed og sundhed (PSS-tavle). Sikkerhedsrunderinger Opstartsmøder og infomøder Kontrol af aftalte sikkerhedsarbejder mv. Entreprenøren er ansvarlig for: Lede og fordele arbejdet blandt egne ansatte så arbejdsmiljølovgivningen opfyldes. Koordinere sikkerhedsarbejdet uden for fællesarealer for egne ansatte. Meddele sikkerhedskoordinator, når der anvendes underentreprenører på byggepladsen. Meddele sikkerhedskoordinator, ved besøg af, eller kontakt med arbejdstilsynet. 4.2.1 Sikkerhedsmøder og sikkerhedsrundering Som minimum afholdes der sikkerhedsmøder hver 14. dag. Sikkerhedsrunderinger foretages umiddelbart inden sikkerhedsmøder, hvor resultatet fra runderingen gennemgås. Sikkerhedskoordinatoren sørger for indkaldelse til møderne og udfærdiger referat fra møderne. Evt. indsigelse mod referaterne skal ske senest til efterfølgende sikkerhedsmøde, herefter er referaterne at betragte som godkendte. Ved sikkerhedsmøder deltager: Bygherrens sikkerhedskoordinator. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 7 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Sikkerhedsrepræsentanter/arbejdsmiljøgruppe og arbejdsledere for de respektive faggrupper/underentreprenører. Referat udarbejdes og tilsendes mødedeltagere. 4.2.2 Kontrol og tilsyn De respektive entreprenører, som iht. nærværende beskrivelse, er udpeget til at levere byggepladsinstallationer og sikkerhedsforanstaltninger, har pligt til at udfører løbende kontrol, iht. gældende regler for disse. Kontrollen skal udføres iht. nedenstående procedurerskema. Kontrollen skal sikre, at foranstaltningen/installationen opfylder myndighedernes krav. Procedurer for løbende kontrol udført af entreprenører Hvornår Kontrolpunkter Dagligt Arbejdslederen fortager en runde for kontrol af egne Stilladser Stiger Rækværker Afdækninger Afspærringer Installationer og kabler Maskiner og redskaber Orden og rydelighed Adgangsveje Problemer der er forbundet med en umiddelbar sikkerheds- eller sundhedsfare løses øjeblikkeligt Ugentligt Sikkerhedsgruppen eller arbejdslederen gennemgår Egne arbejder Fællesområder på byggepladsen Sikkerhedsmæssig adfærd på byggepladsen Forhold registreres på egne tjeklister samt evt. billeder. Resultaterne behandles på næstkommende sikkerhedsmøde og arkiveres hos koordinator. Problemer der er forbundet med en umiddelbar sikkerheds- eller sundhedsfare løses øjeblikkeligt. Hvert kvatal Hver enkelt entreprenør gennemgår deres installationer. Dokumentation fremlægges på næstkommende sikkerhedsmødet. Uanmeldt Bygherre og koordinator gennemgår Fællesområder på byggepladsen Sikkerhedsmæssig adfærd på byggepladsen Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 8 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Forhold registreres på runderingsskema, samt evt. billeder. Resultaterne behandles på næstkommende sikkerhedsmøde og arkiveres hos koordinator. Problemer der er forbundet med en umiddelbar sikkerheds- eller sundhedsfare løses øjeblikkeligt. Såfremt forholdene ikke bringes i orden omgående har byggeledelsen ret til at lade arbejdet udføre ved andre for den ansvarlige entreprenørs regning. Hvis en anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger er til hinder for eller utilstrækkelige til en entreprenørs arbejde, skal førstnævnte uden udgift for bygherren afhjælpe sådanne forhold. Ved ophold i eller afslutning af det pågældende arbejde skal entreprenøren etablere henholdsvis reetablere sikkerhedsforanstaltningerne, så alle sikkerhedskrav til stadighed er opfyldt. Overdragelse af entreprenørens ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af de respektive sikkerhedsforanstaltninger kan alene ske ved skriftlig aftale efter godkendelse fra sikkerhedskoordinator. 4.3 INDHOLD AF PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Nærværende plan er udarbejdet med dét fælles formål for øje, at undgå byggepladsens beskæftigede udsættes for sikkerheds- og sundhedsmæssige risici ved arbejdet på pladsen. Alle, der færdes på byggepladsen, har derfor et fælles ansvar for opretholdelse af en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig byggeplads. Lovgrundlag: Planen er udarbejdet på grundlag af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 117 af d. 5. februar 2013“Bekendtgørelse om bygherrens pligter”. samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 ”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder af d. 16. december 2010 samt beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 115 om ændring af bekendtgørelsen af d. 5. februar 2013.” Bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 (vinterbekendtgørelsen) Plan for sikkerhed og sundhed omfatter følgende elementer i udbud: • • • • Nærværende dokument (afgrænsning af sikkerhedsarbejder) Udbudstidsplanen. (Arbejdstidsplan ophænges på PSS-tavle) Byggepladstegning med angivelse af færdselsområder og fællesområder Miljørapport ved nedrivning/ombygning og forurenet jord. Plan for sikkerhed og sundhed omfatter følgende elementer i udførelsen (PSS-tavle): • • • • • • • Anmeldelse af byggepladsen til AT Entreprenørens beskrivelser vedr. udførelsen af særligt farlige arbejder Sikkerhedsmødereferater Runderingsskemaer Adresse- og telefonliste som supplement til organisationsplan Arbejdstidsplan Opdateret byggepladstegning 4.4 BYGGEPLADSENS INDRETNING 4.4.1 Byggepladstegning Byggeriets sikkerhedskoordinator sørger for ajourføring af byggepladstegningen i takt med input fra entreprenører, som er forpligtiget at påtegne ændringer i hånden på tegningen. Den opdaterede byggepladsplan ophænges tilgængelig for alle på PSS-tavlen. Tavlen skal placeres et centralt sted på byggepladsen. Det påhviler entreprenøren, at gøre sig selv og sine underentreprenører bekendt med planen. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 9 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Enhver entreprenør har ansvar for, at de leverandører, der leverer materialer til netop deres entreprise, bliver bekendt med, hvor byggepladsveje, oplagringspladser m.v. er placeret. Evt. retableringsudgifter efter lastbiler eller andet materiel der måtte have forårsaget skader uden for byggepladsområdet, er bygherren uvedkommende og vil blive pålagt den ansvarlige entreprenør. Medmindre andet udtrykkeligt er anført, skal ydelser i forbindelse med byggepladsforanstaltninger, herunder færdselsarealer, belysning, skurby, opslagsplads og arbejdsområde som specificeret i nærværende kapitel, udføres i den samlede byggeperiode fra byggeriets start frem til planlagt termin for aflevering af alle entrepriser, jf. udbudstidsplanen. 4.4.2 Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Til entreprenører stilles det på tegningen angivne byggepladsområde til rådighed. Al byggeaktivitet, depoter, færdsel m.v. skal holdes inden for dette område. Ønsker en entreprenør et byggepladsområde udover det, der er vist på byggepladsplanen, skal vedkommende selv indhente de nødvendige tilladelser til dette efter aftale med byggeledelsen. Hegn omkring byggepladsen: Der etableres byggepladshegn af murerentreprenør i det omfang det er vist på byggepladstegningen. Hegnet skal min. Være 180 cm højt, være placeret i egnede monteringsklodser og alle elementer skal samles med samlebeslag. Døre og porte i hegn skal forsynes med kæder og hængelåse. Byggepladshegn skal vedligeholdes i byggeperioden af den entreprenør, der har opstillet hegnet. Det påhviler hver entreprenør at sikre sig, at færdsel omkring bygningerne og vej sikres mod vedkommendes nedfaldende materialer, materiel og værktøj. Der etableres tætte skærmvægge i vandfast krydsfinerplader monteret på træstolper nedgravet eller om muligt fastgjort til Hoffmann-klodser, i det omfang det er vist på byggepladstegningen. Højden skal minimum være 240 cm fra terræn til overkant væg. 4.4.3 Aflukning. Alle entreprenører skal, hvis andet ikke er aftalt, have nøgler eller koder til porte og døre for adgang til byggepladsen. Ved arbejdstids ophør, ligger ansvaret på tømrerentreprenør, at byggepladsen er aflåst og samtlige døre, vinduer og porte er lukkede og låst. Byggepladscylinder monteres af tømrerentreprenør, der ligeledes udleverer nøgler til folkene. Midlertidige afdækninger: Al midlertidig afdækning af huller i bygningerne, tage, vægge, døre, vinduer o.l. henhører under hovedentreprenør og skal være indeholdt i tilbuddet. Skulle vandindtrængning i bygningen alligevel forekomme udbedres/dækkes evt. skader af entreprenøren som har udført afdækningen. Det gælder afdækning af facader og tag inkl. vindues- og dørhuller med hhv. presenninger og plastfolie i lægterammer, så nedbør ikke skader indv. bygningsdele og konstruktioner. Der afdækkes hver dag ved arbejdstids ophør samt til weekends, helligdage og ferier samt ved nedbør. I perioden 1. oktober til 31. marts skal tømrerentreprenør indregne lukning af alle huller i facader og tag, for at modvirke trækgener i råhuset i vinterperioden. Entreprenøren skal vedligeholde lukninger efter anvisning fra byggeleder. Så snart blivende vinduer og døre monteres, demonteres og bortskaffes den midlertidige lukning af entreprenøren. Afdækninger skal vedligeholdes. Såfremt det konstateres, at afdækningen ikke er udført eller er mangelfuld, vil dette blive udført af Falck på entreprenørens regning. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 10 BYGGEPLADSBESTEMMELSER 4.4.4 Vagtordning. Der etableres kun vagt i det omfang entreprenørerne selv vil afholde udgiften hertil. I tilfælde af at entreprenørerne vælger selv at bekoste vagtordning, skal denne aftales med byggeledelsen. 4.4.5 Tyverisikring. Bygherren udfører ikke foranstaltninger til tyverisikring af byggepladsen. Entreprenørerne foranlediger selv sikring af egne værdier. 4.4.6 Skiltning. Tømrerentreprenør bekoster, opstiller og vedligeholder og nedtager samlet byggepladsskilt, som godkendes af byggeledelsen. Byggepladsskilt skal udføres iht. de gældende regler i den pågældende kommune samt iht. det herunder viste eksempel. Øvrig skiltning for færdsel, advarselsskilte m.v. opstilles, vedligeholdes og nedtages af ??entreprenør. Se byggepladsplan. Som minimum skal medregnes: 2 stk. ”Hjelm påbudt”. 2 stk. ”Uvedkommende ingen adgang”. 1 stk. henvisningsskilt til byggepladsen. Betonelemententreprenøren skal indregne 2 stk. skilte ”spærret for gennemkørsel samt 2 stk. skilte for henvisning til omkørsel. Disse anvendes når veje spærres ved montering af elementer. 4.4.7 Førstehjælpskasser Forbindingsstoffer, øjenskylleflasker og førstehjælpskasse skal findes i hvert enkelt mandskabsskur hos de pågældende entreprenører, der arbejder på pladsen. Førstehjælpskassen skal indeholde de nødvendige rekvisitter jf. AT’s krav hertil. 4.4.8 Brandslukningsmateriel. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 11 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Tømrer-entreprenør skal opsætte følgende håndslukningsmateriel i byggeperioden: ? stk. 6 kg pulverslukker. Pulverslukkere skal være tilgængelige for alle, der færdes på byggepladsen. Entreprenør skal genopstille pulverslukkere efter evt. brug, også efter brug af andre. Placering tegnes ind på den ophængte byggepladsplan af entreprenør. 4.5 BYGGEPLADSENS FÆRDSELSAREALER. 4.5.1 Parkering Parkering af privatbiler kan ikke påregnes at ske indenfor entrepriseområdet. Se byggepladsplan. Parkering af vare- og lastbiler skal ske med hensyn til pladsens øvrige funktioner og efter byggelederens anvisninger. 4.5.2 Udendørs færdselsarealer. De udendørs færdselsarealer omfatter alle fremtidige belagte arealer, inkl. eksisterende belægninger samt midlertidige byggepladsveje- og stier - placering og omfang fremgår af byggepladstegning. De udendørs færdselsarealer må på intet tidspunkt helt eller delvis afspærres uden tilladelse fra byggeledelsen. Der gøres opmærksom på at udendørs færdselsarealer skal opdeles i kørende og gående trafik, iht. byggepladsplanen. Tilkørsel til byggepladsen skal foregå som vist på byggepladsplan. Jordentreprenør indregner i tilbuddet at, etablere, vedligeholde, vejrligssikre, rengøre, omlægge og fjerne byggepladsveje, gangveje og overkørsler, iht. byggepladsplanen. Midlertidige byggepladsveje udføres med 40 cm MSG eller jernplader, og gangstier udføres med 20 cm MSG eller træplader. Så vidt muligt anvendes eksisterende veje og stier og bundopbygninger for fremtidige belægninger til byggepladsformål. Er der brug for yderligere vejarealer, udbygger den pågældende entreprenør der har behovet, for egen regning, vejen eller stien. Vedligeholdelse og rengøring af veje, fortov og udendørs færdselsarealer: Se afsnit 4.5.8. 4.5.3 Færdselsarealer i bygningerne. Færdselsarealerne i bygningerne må på intet tidspunkt spærres helt eller delvis uden tilladelse fra byggeledelsen. Fælles færdselsarealer udgør, hvis andet ikke fremgår af byggepladsplanen, alle arealer der i det færdige byggeri udgør interne gange, korridorer, forrum til gange, samt rum der forbinder et gangareal med et andet. tømrerentreprenør forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning af interimstrapper og gangbroer, iht. byggepladsplanen. Midlertidige trapper og gangbroer skal dimensioneres til en belastning på 300 kg/m2. Rydning og renholdelse: se afsnit 4.5.8. 4.5.4 Afdækning af huller i færdselsarealer. Den enkelte entreprenør afdækker og afspærrer selv de huller, gruber, brønde og åbninger vedkommende selv udfører eller levere. Dette skal ske, selv om den pågældende åbning skal anvendes af anden entreprenør senere. Afdækningen/afspærringen skal vedligeholdes af den etablerende entreprenør og er det nødvendigt for en aktivitets udførelse at afdækningen/afspærringen fjernes/ændres midlertidigt skal det ske af den etablerende entreprenør, der ligeledes er ansvarlig for reetableringen. 4.5.5 Etablering af rækværker i færdselsarealer. Rækværker opsættes langs alle færdselsarealer m.v., inkl. trappeløb og reposer, der ligger mere end 2 m over terræn eller dæk. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 12 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger før fjernelse af rækværket, og etablerer rækværket efter endt arbejde. Tømrerentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdselsarealer. 4.5.6 Belysning af færdselsarealer: Generelt Der opsættes orienteringsbelysning i alle gange og trapperum i bygninger samt udvendigt på byggepladsen, inkl. stilladser iht. byggepladsplanen. Belysningsværdi min. 25 lux. Leveres, opstilles, vedligeholdes og nedtages af elentreprenør. Arbejdsbelysning etableres af den enkelte entreprenør. Det påhviler første mand på pladsen om morgenen at tænde lyset, og sidste mand skal slukke lyset. Alternativt kan der monteres urstyring på lystavlen, der automatisk kan slukke og tænde lyset. Lyset skal kunne tændes på en kontakt umiddelbart ved indgangen til byggepladsen og indgang til bygning. El-forbrug til belysning betales af bygherren. Forskrifter byggepladsbelysning inde: Belysningsarmaturer er med lysrør og skærm, min. i udførelse som Solar EP armaturer. Halogen- og glødepærer må ikke anvendes Indvendig orienteringsbelysning tilsluttes midlertidige undertavler i bygningen. Forskrifter byggepladsbelysning ude: Belysningsarmaturer monteres på min. 6m høje master og armaturer skal være forsynet med lavenergi-lyskilder, som f.eks. 140 W LED Floodlight. Der må ikke anvendes halogen/glødepærearmaturer. Den udvendige byggepladsbelysning skal være virksom fra 1.oktober til 1. april. Udvendig orienteringsbelysning tilsluttes undertavle som forsynes af byggepladsens hovedtavle. Udførelse Etablering: Alle kabler ophænges frit over terræn. Ved krydsning af køreveje skal kabler ophænges min. 4,5m over vejene. Demonteringer: Senest ved færdiggørelsen af hver bygning og i øvrigt efter aftale med tilsynet skal orienteringsbelysninger demonteres og hjemtages. Det anvendte materiel skal betragtes som lejet. Flytninger og omlægninger af midlertidige installationer for byggestrøm og orienteringslys under byggeriets udførelse skal være indeholdt i tilbuddet fra udførende entreprenør. 4.5.7 Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at det er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet. Bygherre udfører snerydning, saltning/grusning af alle fællesområder (Veje, gangstier, fælles stilladser, indvendige gangarealer mv.) på byggepladsen. Snerydning og tilsvarende arbejder udføres af bygherre inden kl. 7 på hverdage. 4.5.8 Oprydning og renholdelse af færdselsarealer. Alle entreprenører skal til stadighed medvirke til at byggepladsen holdes ren og ryddelig. Spild på pladsens færdselsarealer skal straks fjernes og ligeledes skal alle skader straks udbedres. Når en aktivitet i færdselsarealerne er udført, foretages oprydning og fejning/støvsugning af dét område, hvor den pågældende aktivitet er udført. Dette udføres af enhver entreprenør, og skal være indregnet i tilbuddet. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 13 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Herudover indregner tømrerentreprenør støvsugning af alle rum i bygningen hver fredag i hele byggeperioden med industristøvsuger. Behov herudover aftales og registreres på byggemøderne. Pladsens øvrige entreprenører skal medvirke til dette ved at flytte egne materialer og fjerne bygningsaffald. Renholdelse af veje, P-pladser og udendørs færdselsarealer påhviler murerentreprenør og skal være med i tilbuddet. murerentreprenør foretager en generel rengøring af udvendige færdselsarealer mindst hver fredag eftermiddag eller efter tilsynets anvisning. Alt affald, materialeoverskud, emballage m.v. skal straks fjernes fra byggepladsen til containere dagligt!! Dette påhviler enhver entreprenør. Såfremt dette forhold misligholdes, har byggelederen ret til at lade arbejdet udføre for den entreprenørs regning der har efterladt affald, materialeoverskud, emballage m.v. Beløbet fratrækkes entreprenørens næste a´contobegæring. ISS Byggepladsrengøring hyres til dette og afregnes efter medgået tid iht. dokumenterede udgifter. 4.9 SKURBY OG OPLAGSPLADS 4.6.1 Skurforhold Bygherre stiller lejlighed på 1.sal i baghuset til rådighed som fælles mandskabsrum med omklædnings og badefaciliteter for alle ansatte på pladsen. Murerentreprenør sørger for borde og stole til 15 personer, og rengør lejligheden 1 gang om ugen. Bygherre betaler forbrug af el, vand og varme. Fælles toiletvogn med håndvask og WC opstilles, tilsluttes til vand, el og kloak og nedtages af murerentreprenør, der skal have denne indeholdt i tilbuddet. Placering i h.t. byggepladsplan. Bygherre betaler forbrug af el, vand og varme. Murerentreprenør skal rengøre toiletvognen mindst 1 gang pr. uge, samt forsyne vognen med sæbe, toiletpapir og håndtørrepapir i løbet af hele byggeperioden. Det skal jævnligt kontrolleres at vand, afløb og lys fungerer. Skure skal opfylde kravene i At-bekendtgørelse nr. 775 – 17.september 1992. 4.6.2 Oplagsplads Oplagspladsens placering fremgår af byggepladsplanen. Pladsens etablering, vedligeholdelse og fjernelse foretages af murerentreprenør. Bunden i oplagspladsen udføres med 40 cm MSG, hvor det ikke er placeret på eksisterende eller fremtidige belægningsarealer. Oplagsplads for de enkelte entreprenører inden for det i projektet fastlagte samlede oplagsareal aftales med sikkerhedskoordinator/byggeleder. Oplag udenfor oplagspladsen og i bygningerne må kun ske efter tilladelse fra sikkerhedskoordinator/byggeleder. Endvidere må der aldrig ske oplag i byggepladsens færdselsarealer. I forbindelse med oplagsplads, indrettes blandeplads for blanding af mørtel, beton, spartelmasse, lim mv. 4.6.3 Teltværksteder Telte og overdækkede udendørs arbejdsstationer må kun etableres i det omfang de er vist på byggepladstegning, og alle omkostninger i forbindelse hermed afholdes af entreprenøren. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 4.6.4 14 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Affaldshåndtering og affaldscontainere. Entreprenørerne sørger selv for at sortere og anbringe eget affald i de respektive containere alle udgifter hertil skal være indregnet i tilbuddet. Affaldscontainere placeres på pladsen i henhold til byggepladsplanen. Murerentreprenør opstiller, tømmer og fjerner affaldscontainere iht. tilbudslisten. Antal tømninger af de forskellige kategorier noteres til byggemøder, således entreprenøren får betaling for den forbrugte mængde, iht. mængder og enhedspriser angivet på tilbudslisten. Oplag af affald uden for containere må kun ske efter aftale med byggelederen og al oplag af affald på byggepladsen skal være fjernet op til en weekend. Der skal opstilles det antal containere, der er nødvendigt for sortering, således at affaldsregulativet for bygge- og anlægsaffald der gælder i den aktuelle Kommune, kan overholdes. Kombicontainere med plads til mere end en fraktion foretrækkes til gips, isolering og metal. Containere skal skiltes tydeligt med den pågældende affaldsfraktion. Der skal kunne sorteres i følgende fraktioner: Ubrændbart, beton, tegl og klinker Brændbart, træ, pap og plastik Gips (til genbrug) Isolering (til genbrug) Metal (til genbrug) Ren jord og sand 4.6.5 Belysning i skurby og på oplagsplads Der opsættes orienteringsbelysning på master i skurby og på oplagsplads, iht. byggepladsplanen. Se i øvrigt pkt. 4.5.6. Belysningsværdi min. 25 lux. Leveres, opstilles, vedligeholdes og nedtages af el-entreprenør. Arbejdsbelysning etableres af den enkelte entreprenør. I øvrigt henvises til pkt. 4.5.6. 4.6.6 Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Bygherre udfører snerydning, saltning/grusning af alle oplagspladser og adgangsveje til skure på byggepladsen. 4.6.7 Oprydning og renhold i ”skurby” og på oplagsplads. Den enkelte entreprenør er pligtig til løbende at foretage oprydning i og omkring deres skure og oplag. Respekteres dette ikke er byggelederen berettiget til at lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Beløbet fratrækkes entreprenørens tilgodehavende. Rengøring af de enkelte entreprenørers mandskabsvogne udføres af de enkelte entreprenører. 4.9 ARBEJDSOMRÅDER 4.7.1 Afdækning af huller i færdselsarealer. Den enkelte entreprenør afdækker og afspærrer selv de huller, gruber, brønde og åbninger vedkommende selv udfører. Dette skal ske, selv om den pågældende åbning skal anvendes af anden entreprenør senere. Afdækningen/afspærringen skal vedligeholdes af den etablerende entreprenør og er det nødvendigt for en aktivitets udførelse at afdækningen/afspærringen fjernes/ændres midlertidigt skal det ske af den etablerende entreprenør, der ligeledes er ansvarlig for reetableringen. 4.7. 2 Etablering af rækværker i arbejdsområder. Rækværker opsættes langs alle frie dækkanter, hvor arbejdsdæk, arbejdsplatforme, stilladsgulve, gangbroer m.v. der ligger mere end 2 m over terræn eller dæk. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 15 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Eventuel midlertidig fjernelse af rækværker af hensyn til en entreprenørs arbejde udføres af den pågældende entreprenør. Entreprenøren etablerer nødvendige afværgeforanstaltninger før fjernelse af rækværket, og etablerer rækværket efter endt arbejde. Den enkelte entreprenør sørger for rækværker på egne arbejdsplatforme, stilladsdæk m.v. 4.7.3 Belysning i arbejdsområder. Entreprenørerne skal selv sørge for arbejdsbelysning med godkendt materiel til brug for udførelse af eget arbejde i arbejdsområder. Ledninger i færdselsarealer skal fikseres, ophænges eller placeres i færdselsarealernes begrænsninger. Se endvidere afsnit 4.5.6. Der må ikke henligge ledninger på betongulvet – hver enkelt entreprenør er ansvarlig for overholdelse heraf. 4.7.4 Vejrligsforanstaltninger Vejrligsforanstaltninger planlægges iværksat så betids og i et sådant omfang, at det er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet. Bygherre udfører snerydning, afisning og grusning af alle arbejdsområder på byggepladsen. VVS-entreprenør opstille, vedligeholde og nedtager et antal caloriefere i bygningen i h.t ingeniør, efter oplyst døgnpris på tilbudslisten, indtil bygningens eget varmesystem kan overtage opvarmningen. Der anvendes fjernvarme som energikile til caloriefere. Energiforbrug til opvarmning betales af bygherre. VVS-entreprenøren er ansvarlig for at temperaturen indvendigt i bygningen er min. 10 grader, dog 15 grader for malerarbejde og 18 grader for gulvlægning. 4.7.5 Oprydning og renhold i arbejdsområder Den enkelte entreprenør er pligtig til løbende at holde arbejdsområderne rydelige og rengjorte for affald, materialer og værktøj samt flytte eller fjerne samme, hvor det er hindrende for byggeriets fremme. Respekteres dette ikke er byggelederen berettiget til at lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Beløbet fratrækkes entreprenørens tilgodehavende. 4.8 TEKNISKE HJÆLPEMIDLER. 4.8.1 Kraner og materialehejse. Hvis entreprenørerne vælger at benytte kran og/eller hejse, udover det, som er angivet i udbudsmaterialet skal entreprenørerne skriftligt redegøre for opstilling, strømforsyning, brug og vedligeholdelse, før kranen eller hejset efter byggeledelsens godkendelse tages i brug. Redegørelsen skal foreligge inden opstartsmøde for byggepladsen. Opstilles der kran og hejse, er det den pågældende entreprenørs ansvar at: der sker nødvendig godkendelse, eftersyn, prøvebelastning m.v., anmeldelse sker til Arbejdstilsynet, opstilling og afmærkning er korrekt, betjening sker af fører med nødvendigt lovbefalet certifikat, der ikke sker brug under vejrforhold, hvor det er uforsvarligt. 4.8.2 Stillads. Den enkelte entreprenør skal selv bekoste stillads til eget arbejde og er ansvarlig for at stilladserne opfylder Arbejdstilsynets krav og anvisninger for opstilling af stilladser endvidere henvises til: Branchevejledning for faggruppen "Stilladsarbejde", 36 sider. Udgivet af BAR Bygge & Anlæg, 2013. Stillads skal forsynes med tydelig skiltning med opstiller, lejer og tilladelig belastning. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 16 BYGGEPLADSBESTEMMELSER 4.9 FORSYNING TIL BYGGEPLADS. 4.9.1 Vand og afløb. VVS-entreprenør etablerer, vedligeholder og fjerner det antal tapsteder med tilhørende ledninger m.v. på pladsen, som er vist på byggepladsplan. Hvert tapsted skal være forsynet med 1” rør og med 3 stk. ½” forskruning med kugleventil. I frostperioder skal vandrør til skurby og byggeplads frostsikres ved nedgravning eller eltracing og nødvendige jordstophaner skal etableres. Alt vandforbrug til byggebrug, mandskabsvogne og toiletvogn samt evt. afledningsafgifter, betales af bygherren. De enkelte entreprenører skal selv sørge for og afholde udgifter til tilslutning af vand og afløb til egne mandskabsskure samt toiletskure og mødeskure disse skal levere. Tilslutning sker fra tapsteder og afløbsstudse vist på byggepladstegning. Kloak-entreprenør etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til toiletvogn som vist på byggepladstegningen. Alternativt opstilles der opsamlingstank som tømmes med slamsuger. Udgift til tømning afholdes af kloak-entreprenør. 4.9.2 El. El-entreprenør etablere, vedligeholder og nedtager eltavler for el til byggebrug og skurby, som vist på byggepladstegning. Afgrænsning: Levering, etablering og vedligeholdelse af alle arbejdspladsens midlertidige installationer, herunder byggestrømstavler og tilhørende undertavler. Hovedtavle ved arbejdsplads nær skurby: Byggestrømstavlen skal som minimum indeholde: • 1 stk. indgangsafbryder for aflåsning med sikringer 64 A. • 1 stk. byggestrømsmåler • 1 stk. 32 A CEE stikkontakter, • 2 stk. 16A CEE stikkontaktor, • 6 stk. 220 V stikkontakter, alle med 3-fasede grupper monteret med egne sikringer og egne HPFI afbrydere. Undertavler: I terræn opstilles undertavler jf. byggepladstegning. I bygning se nedenfor. Undertavler skal minimum indeholde: 2 stk. 16 A CEE stikkontakter, 10 A sikring, 4 stk. 220 V stikkontakter. Tavler i bygning ophænges på vægge og kabler hænges op under lofter. Tavler i terræn opstilles i stålbøjler, fastgjort med spyd i jorden. Udførelse Etablering: Alle kabler ophænges frit over terræn. Ved krydsning af køreveje skal kabler ophænges min. 4,5 m over vejene. Der opstilles følgende antal undertavler i bygning: - Kælder 1 stk. Stuen 2 stk. 1.sal 1 stk. Drift: Alle byggestrømstavler, tavle ved skurby, undertavler og midlertidige installationer vedligeholdes og efterses i hele byggeperioden efter gældende regler om lovpligtige eftersyn af installationer. Se pkt. 4.2.2. Demontering: Senest ved aflevering og i øvrigt efter aftale med tilsynet, skal byggestrøm demonteres og hjemtages samt udbedring af hultagning foretages. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 17 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Det anvendte materiel skal betragtes som lejet. Måling af strømforbrug: El-forbrug til belysning, arbejdsredskaber og lys i materielskure betales af bygherren. De enkelte entreprenører skal selv sørge for og afholde udgiften til tilslutning af eget materiel til tavlerne. De enkelte entreprenører skal frakoble disse undertavler ved arbejdstids ophør. Kabler og kabeltromler skal oprulles hver dag ved arbejdstids ophør, for at undgå eventuelle kortslutninger pga. fugt eller andet udenfor arbejdstiden. Bygherren kan ikke gøres ansvarlig for afbrydelser i elforsyningen. Aktive strømudtag i bygningens faste installation må ikke benyttes i byggeperioden. 4.9.3 Nød-Telefon. Der benyttes mobiltelefoner, og det må antages at der på byggepladsen på ethvert tidspunkt altid er en person med en telefon. 4.10 ARBEJDSMILJØ 4.10.1 Generelt Der skal arbejdes med sikkerhedshjelme på byggepladsen, hvor der foregår arbejder på udendørs og i flere niveauer. Dette gælder for alle, der færdes på byggepladsen. Sikkerhedskoordinator kan godkende undladelse af sikkerhedshjelme ved indvendige arbejder i et niveau. Sikkerhedsfodtøj skal altid anvendes på byggepladsen. Dette gælder alle, der færdes på byggepladsen. Enhver entreprenør skal sørge for, at høreværn, øjenværn og åndedrætsværn m.m. er til stede i mandskabsvognen, således det rette værn hurtigt kan fremskaffes, når det er påkrævet. Endvidere skal enhver entreprenør sørge for at egne folk anvender alle personlige værnemidler og sikkerhedsbeklædning som tilhører arbejdsfunktionen og byggepladsen. 4.10.2 Begrænsning af støjgener. Enhver entreprenør og underentreprenør skal vælge materiel, der giver mindst mulig støj til brugeren af materiellet samt til øvrige personer på byggepladsen. For de personer der anvender støjende udstyr, skal reglerne i At´s bekendtgørelse 801 af den 4. oktober 1993 overholdes. Det betyder, at ingen personer – heller ikke i anden entreprise – må udsættes for en støjbelastning over 85 dB(A) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80 dB(A) skal der stilles høreværn til rådighed af entreprenøren der er årsag til støjen. Enhver entreprenør oplyser på byggemøderne/sikkerhedsmøderne hvor, hvornår og hvilken type særligt støjende arbejdsoperationer, der vil foregå, således værn kan anvendes og øvrigt arbejde kan planlægges derefter. Enhver entreprenør har ansvaret for at korrekt værn anvendes. Der gøres opmærksom på at alt blandearbejde af mørtel, spartelmasse, lim mv. enten skal foregå udendørs på blandeplads eller i et af byggeledelsen udpeget rum på hver etage. 4.10.3 Begrænsning af skader og gener fra vibrationer: Entreprenøren skal vælge værktøjer, som giver mindst mulig hånd- og armvibrationer, eller anvender metoder til at ophænge værktøjet så det ikke skal håndteres. Overstiger vibrationsbelastningen 130 dB(A), skal entreprenøren vibrationsdæmpe udstyret eller anvise anden arbejdsmetode. Enhver entreprenør oplyser på byggemøderne/sikkerhedsmøderne hvor, hvornår og hvilken type særligt vibrerende arbejdsoperationer, der vil foregå, således værn kan anvendes og øvrigt arbejde kan planlægges derefter. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 18 BYGGEPLADSBESTEMMELSER Enhver entreprenør har ansvaret for at korrekt værn anvendes. 4.10.4 Begrænsning af støvgener. Entreprenøren sørger for, der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal anvendes lokalsug på værktøj, hvor dette er teknisk muligt. Al rillefræsning og andre aktiviteter der afgiver støv skal ske med tilsluttet støvsuger med støvfilter klasse P-2. Fejning skal begrænses og må kun ske efter forudgående vanding. Efter fejning skal der dog altid støvsuges. Enhver entreprenør oplyser på byggemøderne/sikkerhedsmøderne hvor, hvornår og hvilken type særligt støvende arbejdsoperationer, der vil foregå, således værn kan anvendes og øvrigt arbejde kan planlægges derefter. Enhver entreprenør har ansvaret for at korrekt værn anvendes. 4.10.5 Begrænsning af ergonomiske skader. Entreprenøren skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, skub og træk af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. 4.11 FORHOLDSREGLER VED SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE. 4.11.1 Generelt. De respektive entreprenører skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold ved særligt farligt arbejde. Entreprenøren skal planlægge arbejde med produkter, som ikke indeholder farlige kemiske stoffer. Entreprenøren skal samle og ajourføre oplysninger om de kemiske stoffer, der anvendes ved entreprisens udførelse og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med AT’s gældende regler. der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet. Brugsanvisninger for produkter skal være til stede på arbejdspladsen. Der skal være de personlige værnemidler til rådighed som foreskrives i arbejdsanvisningerne. Enhver entreprenør oplyser på byggemøderne/sikkerhedsmøderne hvor, hvornår og hvilken type arbejder der kan indebære særlig risici ved udførelsen, således sikkerhedskoordinator afgrænser og koordinere udførelsen af særligt farligt arbejde, og øvrige entreprenører kan tilrette deres aktiviteter efter dette. 4.11.2 Vurdering af særligt farligt arbejde Følgende liste er sikkerhedskoordinator P’s vurdering af de relevante aktiviteter der indebærer særligt farligt arbejde i det aktuelle projekt. Listen drøftes/færdiggøres med relevante entreprenører efter indgåelse af kontrakt. Tilrettelæggelse af særligt farligt arbejde med inddragelse af entreprenørens ansatte/arbejdsmiljøorganisation. Særlig farligt arbejde Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdssprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Arbejde i og ved udgravninger mere end 1,7 meter dybe Arbejde på stilladser og tage Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 19 Arbejde, som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol Arbejde der udsætter arbejdstagerne for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i Rådets direktiv 80/836/Euratom Arbejde i nærheden af højspændingsledninger BYGGEPLADSBESTEMMELSER Nedrivning med asbestholdige materialer Jordforurening Ikke aktuelt Ikke aktuelt Arbejde, der indebærer fare for drukning Ikke aktuelt Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer Betonelementer Stålkonstruktioner Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde Ikke aktuelt Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr Ikke aktuelt Arbejde i trykkammer Ikke aktuelt Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer Ikke aktuelt Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus I Rønde Hovedentreprise 20 5.0 OMGIVENDE MILJØ 5.1 OMGIVENDE MILJØ 5.1.1 GENERELT Der er i dette projekt ikke stillet specifikke, men kun almene krav til påvirkningerne af det omgivende miljø uden for byggepladsen. Naturligvis gælder også de almene regler for godt naboskab. 5.1.2 STØJ Ved arbejdernes udførelse og ved valg af værktøjer skal der tages hensyn til bebyggelsens naboer. Byggeledelsen vil under byggeriet kunne stille krav om adfærd og metoder der tilgodeser disse, herunder bl.a.: at der anvendes støjdæmpede og godkendte værktøjer. at placeringen af værktøjer placeres under hensyntagen til beboere og naboer. at radioer/transistorer kun anvendes indendørs og i lukkede områder. at der kun efter aftale med byggeledelsen arbejdes i weekends og ud over normal arbejdstid. Herudover er entreprenørerne forpligtiget til skriftligt at orientere byggelederen om støjende aktiviteter der ligger ud over, hvad der kan betegnes som normal byggepladsstøj. 5.1.3 VIBRATIONER Ved arbejdernes udførelse og ved valg af værktøjer skal der tages hensyn til bebyggelsens naboer, og byggeledelsen vil under byggeriet kunne stille krav om adfærd og metoder der tilgodeser disse, herunder bl.a.: at der anvendes dæmpet og godkendte værktøjer. at placeringen af værktøjer placeres under hensyntagen til beboere og naboer. at der kun efter aftale med byggeledelsen arbejdes i weekends og ud over normal arbejdstid. Herudover er entreprenørerne forpligtiget til skriftligt at orientere byggelederen om aktiviteter med vibrationer, der ligger ud over, hvad der kan betegnes som normalt for en byggeplads af denne type. 5.1.4 STØV Ved arbejdernes udførelse og ved valg af værktøjer skal der tages hensyn til naboer, og byggeledelsen vil under byggeriet kunne stille krav om adfærd og metoder der tilgodeser disse. Herudover er entreprenørerne forpligtiget til skriftligt at orientere byggelederen og pladsens naboer om aktiviteter, der giver anledning til støvende aktiviteter der ligger ud over, hvad der kan betegnes som normalt for en byggeplads. 5.1.5 EMISSIONER TIL ATMOSFÆREN Der er i dette projekt ikke fastsat generelle grænseværdier eller stillet generelle krav til adfærd og metoder ud over, hvad der kan betegnes som norm for en byggeplads af denne type. Opmærksomheden henledes på at der kan være opstillet specifikke krav under den enkelte fagbeskrivelse. Der skal generelt tages hensyn til omgivelserne, da byggepladsen er placeret midt i Rønde by i hovedgaden. Der skal påregnes sprinkling ved nedbrydning efter anvisning fra tilsynet. 21 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 5.2 BEREDSKABSPLAN 5.2 Beredskabsplan Hvad sker der ? Generelt skal følges ved alle hændelser Specielle kendetegn Hvad gør du? Nærmeste arbejdsleder kontaktes ved nedenstående hændelser. Arbejdsleder følger op på hændelsen og informerer opad i egen organisation samt informerer sikkerhedskoordinator I tilfælde af en ulykke : • Stands ulykken (Overblik og sikring af skadessted) • Giv livreddende førstehjælp • Tilkald den nødvendige hjælp (Aftal mødested) • Sørg for at nogen tager i mod den tilkaldte hjælp og viser vej Telefonnumre Brand Bemærkninger Se Bilag 3, Adresseliste Sikkerhedskoordinator 112 ALARM 112 oplys altid: • Hvem du er • Hvor du ringer fra • Hvad der er sket • Hvor ulykken er sket • Hvor mange tilskadekomne • Hvad sker der ? Arbejdsulykke Stands om muligt branden. Tilkald den nødvendige hjælp. Husk aftal mødested og vis evt. vej Afspær evt området Hvem kontaktes 112 ALARM 112 oplys altid: • Hvem du er • Hvor du ringer fra • Hvad der er sket • Hvor ulykken er sket • Hvor mange tilskadekomne • Hvad sker der ? Politiet kommer altid når der er rekviret en ambulance. Arbejdstilsynet kan blive tilkaldt at politiet. Førstehjælpsudstyr er påtegnet byggepladsplanen. 22 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise Uventet fremkomst af asbest Hvad sker der ? Brud på fjernvarmeledning Hvidt materiale. Kan se både fast og/eller flosset ud. Består af lange hvide tråde som oftest er "pakket ind". Asbest kan også være fritstående i form af hvide pladser. 5.2 BEREDSKABSPLAN Stop arbejdet og forlad området. Hvis det er muligt lukkes døre, vinduer samt ventilationsanlægget. Opsæt advarselsskilte og kontakt sikkerhedskoordinator 21 61 88 65 Sikkerhedskoordinator Specielle kendetegn Hvad gør du? Telefonnumre Hovedledning Røm udgravning - der er risiko for 40 51 59 39 kendetegnes ved en sort dampudslip. isoleringskappe ( polyethylen Ø315 mm ) Stikledning : PVC eller jern ligeledes indpakket i en sort kappe. Advarselsbånd VIOLET Ligger 0,7 - 1,5 m nede. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe RØD ( andre kabler kan være beskyttet med mursten eller lignende, udvendig Brud på kappe kan være BLÅ, højspændingskabler SORT eller GRÅ ) Over 10.000 V Hvem kontaktes Fjernvarmeselskabet Rønde Fjernvarme STOP arbejdet og forlad området. 87 39 04 04 Hold afstand og undgå kontakt. Afbryd strømen, hvis det er muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. Energi selskabet NRGi Bemærkninger 23 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise Ligger 0,35 - 1,00 m nede. Ved dybde 0,35 dækkes kablet af kabelrør eller svært plastdækningsbånd. Advarsesbånd RØD, udvendit kappe GRÅ. ( Ældre kabler er advarsesbånd GUL evt mærket "Stærkstrøm" Brud på højspændingskabler udvendig kappe SORT ) under 10.000 V Advarselsbånd ORANGE, udvendig kappe HVID, GUL, Brud på ORANGE svagstrømskabler 0 - 50 V Hvad sker der ? Brud på lyslederkabel Brud på telekabler Brud på uidentificerede ledninger Brud på vandledning 5.2 BEREDSKABSPLAN STOP arbejdet og forlad området. 87 39 04 04 Undgå kontakt og afbryd strømmen om muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. Energi selskabet NRGi Stop arbejdet, undgå kontakt og afbryd strømmen hvis muligt. 87 39 04 04 Energi selskabet NRGi Specielle kendetegn Lysledere ligger i Ø40-70 mm trækrør eller alene ( gule/sorte ) Hvad gør du? Ledninger må ikke berørs. Ender frigraves og pakkes ind i plastic. Ledningsejer står oftes på kabel/rør Telefonnumre 87 39 04 04 Orange eller gule Er ikke strømførende, ikke farlige Stop arbejdet og kontakt sikkerhedskoordinator 80 80 80 80 20 74 40 77 Stop arbejdet 86 37 21 68 Hvem kontaktes Energi selskabet NRGi Teledanmark Sikkerhedskoordinator Vandværket Rønde Vandværk Bemærkninger 24 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 5.2 BEREDSKABSPLAN 6.0 KVALITETSSTYRING 6.1 GENERELT Entreprenøren skal kvalitetssikre egne ydelser i overensstemmelse med god kvalitetsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje, jf. ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 for støttet byggeri, dog anvendes Økonomi- og erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1117 af d. 23. september 2010 for statsligt byggeri. Inden udstedelse af accept til entreprenørerne, der indstilles til udførelse af entrepriserne, er entreprenørerne forpligtet til at deltage i orienteringsmøder, til projektgennemgang og tilrettelæggelse vedrørende kvalitetssikring. 6.2 BYGGELEDELSEN Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn på byggepladsen og værksteder i henhold til forannævnte bestemmelser herfor. 6.3 KVALITETSPLAN Det påhviler entreprenøren at udarbejde en kvalitetsplan, hvori skal indgå kontrolplan og som minimum skal indeholde følgende emner: Organisation af entreprisen. Dokumentstyringen. Styring af indkøb. Kvalifikationer. Projektgranskning. Kontrolplan. Krav til underentreprenører og leverandører. Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejder (afvigelser) Håndtering af afvigelser ved projektmaterialet. 6.4 ENTREPRENØRENS KONTROL OG DOKUMENTATION. Kontrol og dokumentation er en del af entreprenørens ydelser og udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet. Alt Kvalitetssikring og dokumentation, Drift og vedligeholdelsesmateriale og diverse vejledninger m.m. skal fremsendes digitalt. Under beskrivelsen af de enkelte fagentrepriser er angivet eksempel på hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen. Entreprenøren skal dokumentere kvalitetssikring ved udarbejdelse af kontrolplan, der skal indeholde dokumentation for udført kontrol. Kontrollen udføres efter retningslinierne i dette afsnit og entreprenørens kvalitetsplan, der skal kunne godkendes af byggeledelsen. Entreprenøren afleverer ligeledes Drift- og vedligeholdelsesmateriale, på ventilationsanlæg, armaturer, gulve, teknik etc. Alle oplysninger der sikrer en uproblematisk drift for brugerne, skal her være til stede. Kvalitetsplanen skal findes på byggepladsen og være tilgængelig for fagtilsyn og byggeleder. Ved byggeriets aflevering skal der forinden være afleveret og godkendt ajourført kvalitetsplan til byggelederen. Sammen med kontrolplanen afleveres materialespecifikationer og andet under entreprisebeskrivelsen forlangt materiale. Kvalitetsrelevant dokumentation fra entreprenøren og dennes underentreprenører skal opbevares på byggepladsen efter nærmere anvisning fra byggeledelsen. Bygherren har ret til under byggeriet at få kopi af relevant dokumentation, der skal afgives løbende. Dokumentation afleveres samlet til bygherren senest ved afleveringen. Entreprenørens kvalitetssikringsmateriale skal foreligge for at byggeriets finansiering kan afsluttes. Derfor understreges vigtigheden af materialets rettidige aflevering. Entreprenøren 25 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 5.2 BEREDSKABSPLAN vil blive gjort økonomisk ansvarlig for det tab, bygherren lider ved en for sen aflevering af materialet, hvorfor der tilbageholdes kr. 20.000 pr. entreprise for manglende Kvalitetssikring. Kvalitetssikring optages som særligt punkt på byggemøder og i byggemødereferater. Entreprenøren har ansvaret for samtlige sine underentreprenørers kvalitetssikring. Entreprenøren skal straks etablere et systematisk arkiveringssystem og vedligeholde dette i hele udførelsesperioden. Dette skal senest fremlægges byggeledelsen ved byggemøde nr. 2. Entreprenøren skal etablere et arkiveringssystem til identifikation og styring af udførelsesdokumenter samt ændringer og suppleringer til disse. Systemet skal også dække underentreprenører og skal som minimum indeholde: Lister med registrering af gyldige dokumenter. Fastlagt procedure for håndtering og registrering af ændringer i dokumenterne. Entreprenøren skal til brug for udarbejdelse af Drifts- og Vedligeholdelsesplaner levere oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i entreprisen og i omfang og til tidspunkter, som det fremgår af arbejdsbeskrivelsen. Entreprenøren skal holde Kvalitets- og Drifts- og Vedligeholdelsesdokumentation adskilt og sørge for aflevering til byggeledelsen senest 1 uge før byggeriets afleveringsdato. 6.5 PROJEKTGENNEMGANG Entreprenøren skal forud for arbejdets påbegyndelse deltage i projektgennemgang under ledelse af byggelederen. Entreprenøren skal inden projektgennemgangen have gennemgået projektmaterialet og foretaget granskning af materialet. Resultatet af projektgranskningen skal foreligge skriftligt. Entreprenøren skal inden projektgennemgangen have vurderet anvendelse af sine ressourcer og øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse herunder leveringstider for leverancer. Ved projektgennemgangen vil de projekterende redegøre for eventuelle forhold, som måtte kræve særlig omhu i udførelsen, fordi disse afviger fra almindelig praksis, og hvortil der er knyttet særlige kontrolprocedurer. Gennemgangen ændrer ikke fordelinger af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer af projektet. Byggelederen indkalder til projektgennemgangen og udarbejder dagsorden og referat herfra. Formålet med projektgennemgangen er gennem en dialog mellem entreprenør og de projekterende: At få udnyttet entreprenørens udførelsesmæssige fagkundskab. At få afdækket eventuelle forhold, der kan føre til svigt, eller som er særligt risikofyldt eller vanskeligt at udføre. At få løst projektmæssige forståelsesproblemer. At få drøftet og eventuelt justeret kvalitetsplanen. At gennemgå plan for Sikkerhed og sundhed (PSS). At afdække miljømæssige belastninger. At aftale forhold der kan medvirke til at der etableres en god arbejdsplads. 6.6 MYNDIGHEDERNES TILSYN Det påhviler entreprenøren, at foretage anmeldelser til myndighederne hvad angår arbejder der autorisationsmæssigt kræver anmeldelse. 6.7 GARANTIERKLÆRING Hvornår entreprenørens garantistillelse skal foreligge vil fremgå af accepten, men vil normalt være 8 hverdage efter acceptens modtagelse. Der vil ikke blive anvist a conto begæringer før 26 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 5.2 BEREDSKABSPLAN garantien foreligger eller før det udførte arbejde udgør mere end 10 % af den samlede acceptsum. Garantien stilles på formular enslydende med bilag 1 i denne beskrivelse. 6.8 AFLEVERING HERUNDER MANGELGENNEMGANG Entreprenøren skal inden færdigmelding fremsendes, have fremsendt kvalitets- og Drifts- og Vedligeholdelsesdokumentation for udførte arbejder samt have gennemgået og udbedret egne arbejder for fejl og mangler - Mestergennemgang. Entreprenøren skal inden rådgivernes gennemgang fremlægge dokumentation (i form af mangellister eller lignende) til byggelederen som dokumentation for at mangelgennemgangen er foretaget. Bygherrens mangelgennemgang udføres af byggeledelsen efter entreprenøren har fremsendt færdigmelding på egne mangeludbedrede arbejder. Mangelgennemgangen vil dog først ske, når entreprenøren har færdigmeldt samtlige arbejder i.h.t. tidsplan. Undtaget kan være gartnerarbejder. Der udarbejdes mangellister af byggeledelsen, der udleveres til entreprenørerne. Mangler skal udbedres og mangellister skal returneres i underskrevet stand til byggeledelsen efter angivet tidsfrist. Vigtigt! Såfremt summen af mangler viser sig uforholdsmæssig stor, vil byggelederen stoppe mangelgennemgangen og kræve at entreprenøren gennemgår arbejdet endnu en gang, den dermed udskudte aflevering vil være sanktionsgivende. Såfremt andet ikke aftales i byggeperioden er udbedring af væsentlige mangler en del af den samlede ydelse og skal holdes indenfor den angivne frist i tidsplanen. Overskrides denne frist vil det være sanktionsgivende. 6.9 KVALITETSSIKRING EFTER AFLEVERING Entreprenørens mangelafhjælpning efter afleveringen er underkastet de samme betingelser for kvalitetssikring som øvrige ydelser. Kvalitetsdokumentationen for mangelafhjælpningen samt underskrevne mangellister skal foreligge før der kan ske godkendelse af manglernes afhjælpning. 27 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 7.0 TIDSSTYRING 7.0 TIDSSTYRING 7.1 GENERELT 7.2 TIDSPLAN Udbudstidsplanen viser entreprisernes start- og sluttidspunkter samt hovedaktiviteterne på pladsen. Entreprenøren er pligtig til umiddelbart efter bygherrens accept, at medvirke ved udarbejdelse af arbejdstidsplan for byggeriet inden for rammerne af udbudstidsplanen. Ved afvigelser fra tidsplanen skal entreprenøren medvirke positiv ved revision af tidsplanen. Entreprenørerne skal tillade udført bygherreleverancer som f.eks. inventarmontage og gardiner inden for tidsplanens rammer. Entreprenøren har pligt til at lede og koordinere sine underentreprenører efter den gældende arbejdstidsplan. Godkendte spilddage noteres i byggemødereferaterne. Såfremt antallet af spilddage overstiger hvad entreprenøren skal tåle jf. nedenstående tabel kan entreprenøren kræve tidsfristforlængelse svarende til faktiske antal godkendte spilddage ud over hvad der er indregnet i h.t. nedenstående tabel er indregnet i tidsplanen. Tidsfristforlængelse vil kun blive givet på grund af forsinkelser på kritiske aktiviteter. Entreprenørerne og byggelederen aftaler ved udarbejdelse af detailtidsplanen, hvilke aktiviteter der er kritiske. Hvor der ikke kan opnås enighed om dette er det byggelederen der afgør hvilke aktiviteter der er kritiske. Den godkendte tidsfristforlængelse vil blive opsummeret og få indflydelse på afleveringsdatoen. 7.3 VEJRLIGSDAGE I de angivne tidsfrister er der måned for måned inkluderet spilddage på vejrfølsomme arbejder, som anført nedenstående. Hvis det totale antal af godkendte vejrligsspilddage overskrider det indregnede antal, er der tale om usædvanligt vejrlig, der berettiger til tidsfristforlængelse. Betingelserne for godkendelse af en vejrligsspilddag er følgende: Nedbør i mindst 4 timer indenfor normal arbejdstid og at arbejdet har været stoppet. Vindstyrke større en 16 m/s i mindst 4 timer indenfor normal arbejdstid. Vindstyrker er de af DMI målte vindstyrker fra nærmeste vejrstation. At der arbejdes udendørs i den tid, hvor vejrliget er som anført under de første to punkter At det standsede arbejde har betydning for overholdelse af den samlede tidsplan. Spilddage/arbejdsdage pr. måned indregnet i tidsplan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 Nov Dec 3 3 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 1 GARTNERARBEJDET 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1.1 - 1.1 1. Gartnerarbejde Arbejdets omfang Reetablering af hække efter byggeri Normer Arbejdet udføres i henhold til gældende normer, forskrifter og almengyldige dokumenter. Efterfølgende liste er retningsgivende: Normer for anlægsgartnerarbejde, LDA 1992 Dansk Ingeniørforenings Normer Leverings og prøvningsmetoder nr. 9 fra Statens Vejlaboratorium Plant og Plej, Plantgruppen 1975 Pleje af grønne områder, LDA 1989 1.1.2 Fagbeskrivelse. Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre arbejderne i denne beskrivelse. 1.2 ARBEJDER 1.2.1 Reetablering af hække OMFANG Delarbejder Muldudlægning i plantebede Genplantning af opmagasinerede hækplanter FORESKRIFTER Produkt Muld skal leveres frisk afrømmet. Den skal være tør med krummestruktur samt fri for flerårigt ukrudt, herunder kvik. Mulden skal desuden overholde følgende krav: pH skal være på 6.5-7,5 Humusindhold på 2-5% Ler og siltindhold ca. 15% Finsandsindhold på ca. 40% Grovsandsindhold på ca. 40% Ledningstal mindre end 2. Ovennævnte krav ønskes eftervist med teksturanalyse og kemisk analyse inden levering Udførelse Bundopbygninger fjernes i plantebede og opmagasinerede hækplanter genplantes i ny muld, iht. situationsplan. Der indregnes 20 stk. nye planter af tilsvarende størrelse og sort som eksisterende til supplering. Planterne gødes med NPK 23-3-7 inden aflevering. 1.3 KVALITETSSIKRING 1.2 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde 1. Gartnerarbejde Hovedentreprise Der skal udføres materiale-, modtage og proceskontrol herunder kontrol og godkendelse af anden entreprenørs forudgående arbejder, som ligger til grund for nærværende entreprises arbejder. Der skal ved byggeriets aflevering foreligge oversigter angående: a) forventet levetid for de enkelte materialer/konstruktioner b) vedligeholdelse og reparationer og c) vedligeholdelsesintervaller. Entreprenørens enkelte ydelser skal min. omhandle nedenstående kontrol og dokumentation af materialer og arbejdsudførelse. a. b. c. d. Dokumentation for planter. Dokumentation for plantning. Vedligeholdelse Jordforbedring Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 2 BELÆGNINGSARBEJDET 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1 2. Belægningsarbejdet 2.1.1 Arbejdets omfang Muldafrømning, terrænregulering, udførelse af belægningsbund og terrænafvanding beskrives under andet arbejde. Arealer overtages med bærelag udlagt under fremtidige belægningsarealer i kote 10 cm under færdig terræn. - Optagning og deponering af eksisterende granitbelægning og trapper til senere brug Chaussestensbelægning i gårdrum Amfi-trappe i teaterfliser og granitbelægning Reetablering, supplering og tilpasning af granitbelægninger og trapper mod ny bygning med eksisterende granitbelægning Sokkelaffugter med rist samt granitskærver Nedfældet gitterrist ved hoveddør og dør til trapperum Nedtagning af bænk og skraldespand i gårdrum for senere genetablering Normer Arbejdet udføres i henhold til gældende normer, forskrifter og almengyldige dokumenter. Efterfølgende liste er retningsgivende: Normer for anlægsgartnerarbejde, LDA 1992 Dansk Ingeniørforenings Normer Leverings og prøvningsmetoder nr. 9 fra Statens Vejlaboratorium Plant og Plej, Plantgruppen 1975 Pleje af grønne områder, LDA 1989 DS/EN 1339:2004 (Tidligere DS-norm DS 400) Betonvarer DS/EN 12620:2004 (Tidligere DS-norm DS 401) DIF-norm for sand-, grus- og stenmaterialer, 1992 DS/EN 404:2005 (Tidligere DS-norm DS 404) Nomenklatur for sand- grus- og stenmaterialer 1992 DS/EN 1136:1995 (Tidligere DS-norm DS 1136) Brolægning og belægningsarbejder 10.Leverandør anvisninger 2.1.2 Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre arbejderne i denne beskrivelse. 2.2.1 ARBEJDER 2.2.2 Finregulering Finregulering af udlagte bærelag samt evt. supplering af grusbærelag. Der skal indregnes en hvis opretning af bærelagene som overtages efter andet arbejde. MATERIALE: SG 0-32 mm leveres i kvalitet II i henhold til DS 401. Grusmaterialerne skal bestå af frostbestandige, sunde og stærke mineraler og være fri for organiske bestanddele, skadelige mængder af ler- eller siltklumper og større indhold af kalkpartikler. Sandækvivalenten skal være mindst 30 %. Der udtages prøve til sigteanalyse pr. påbegyndt 250 m3. UDFØRELSE: Udlægning udføres i henhold til Udbuds- og anlægsforskrifter for Stabile grusbærelag (AAB) 2.2 Kommune Rønde 2. Belægningsarbejdet Syddjurs 3176 – Borger- og kulturhus i Hovedentreprise med følgende supplerende krav: Grusbærelag finreguleres med tolerance på overfladen +/- 1 cm i forhold til teoretisk kote. Afvigelsen må ikke være ensidig. Hvor bærelaget ikke er fast støttet i siderne, kontrolleres at det er udført med en overbredde på 5-10 cm i forhold til færdig belægning. Komprimeringen skal udføres ved optimalt vandindhold, og med materiel, der giver en ensartet komprimering i hele materialets tykkelse. Efterkomprimering af overfladen skal ske med tromle uden vibration. Komprimeringen fortsætter, indtil materiellet ikke afsætter spor i belægningen. Ved komprimeringen skal der opnås en komprimeringsgrad på 98 % Modificeret Proctor, hvilket eftervises med en prøve pr. 50 m2 overflade. Målepunkter udvælges i samråd med tilsynet. Ved kontrol med Isotopudstyr reduceres kravet med 2 procentpoint. Opretning af lunker i et fastkomprimeret materiale må kun finde sted efter forudgående rivning. 2.2.3 Granitbelægninger og trapper OMFANG I omfang som angivet på situationsplan. Omfatter optagning af eksisterende granitbelægning og trapper for byggegrube til nybygning, anlæggelse af ny amfi-trappe og chaussestensbelægning i gården som markeret på situationsplan. Linjeafvandninger i belægninger skal genbruges, hvis de ligger i området der optages. Granitbelægninger skal sættes i egnet depot udenfor byggepladsen i en radius på op til 20 km, anvist af bygherren. Når nybygningen er opført, genetableres belægningen omkring denne i samme omfang og udformning, så vidt det er muligt. Dog skal der indregnes tilpasninger og skæringer mod soklen/sokkelaffugter af nybygningen. Der kan suppleres med granitbelægning der er i overskud fra gårdrummet. Overskydende granitbelægning tilfalder bygherren. MATERIALER: Sætte- og fugemateriale Til aftrækningslag og fugning anvendes grus 0-4/0-8 mm jf. DS 401. Gruset skal være rent og skarpt med et lerindhold på ca. 3-5 % Opbygning af amfi-trappe Trin opbygges i IBF teaterfliser. Udfyldes med granitbelægning fra deponeret eksisterende granitbelægning. Der medregnes beton 15 mpa til indstøbning af skråstivere til fastholdelse af fliserne og til faststøbning af fliserne. Chaussesten 10x10x10 cm Roriz-granit kløvet. Taktilbelægning IBF taktilfliser 30x10x7,5 cm med 27 knopper som ledelinjer. Der indregnes 15 m der nedlægges i granitbelægning IBF taktilfliser 30x30x7,5 cm med 81 knopper foran indgangsdøre. Der indregnes 3 m2 der nedlægges i granitbelægning. UDFØRELSE: Brolægningsgrus aftrækkes i max tykkelse på 2 cm. Der aftrækkes ikke større arealer end der lægges sten indenfor samme dag. Belægninger udlægges med flugter i henhold til eksisterende belægning og tegninger. Moduler skal overholdes og fuger skal være gennemgående og ensartede. Der afsnores i tilstrækkeligt omfang i begge retninger. Fugeafstand 2-3 mm. Tilpasninger udføres med min 30 % stenstørrelser. Fuger udfyldes inden for samme dag som belægningen er udlagt. Belægningen efterfuges 4 uger efter ibrugtagning. Belægningen afrettes ved let stødning eller vibrering med materiel efter den udførendes valg. Tilladeligt gab max. 10 mm på en 3 m retskinne. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 2.3 2. Belægningsarbejdet Belægninger lægges i min. 15 cm 15 mpa. beton mod muldbedesamt mod anden type belægning. Trapper og teaterfliser sættes i beton 15 mpa. Trapper sættes efter snor og som angivet i tegningsmateriale. Der henvises til IBF’s anvisninger for udførelsen af amfitrappe med teaterfliser. Kontrol af jævnheden indgår i kvalitetssikringen. Fald kontrolleres ved nivellement af min. 1 punkt pr. 30 m2. Kontrolpunkter markeres på plan af entreprenør. 2.2.4 Sokkelaffugter og gitterriste OMFANG Iht. situationsplan. MATERIALER Sokkelaffugter som elefant sokkelaffugter i 1m moduler og tilhørende justeringsmoduler i 300 mm bredde. Varmtforzinkede riste med 9x80 mm masker. Ral Grå granitskærver 8-13 mm. Gitteriste. Som elefant rist 9x80 mm masker varmtforzinket på justerbare fødder. 1 stk. ca. 220x60x2,5 cm + 1. stk. Ca. 120x60x2,5 cm UDFØRELSE Sokkelaffugter og gitterriste udføres i.h.t. tegninger. Der udlægges granitskærver i bund af sokkelaffugtere efter rengøring, godkendt af tilsynet. Under gitterriste sænkes belægninger 50 mm. 2.2.5 Øvrigearbejder Eksisterende bænk og skraldespand sættes i depot ifm. optagning af belægninger, og opstilles igen, jf. afklaring ved bygherre, når anlægsarbejdet er tilendebragt. 2.2.6 Affald Entreprenør står for sortering og bortskaffelse af eget affald efter gældende systemer. 2.3.1 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til - at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen (ikke faktura), hvor materialet er anvendt, evt. ved angivelse på tegning og følgeseddel. Ved arbejdets udførelse skal der udføres proceskontrol. Der skal udføres proceskontrol på følgende arbejde. Granitbelægningsarbejder Chaussestensbelægning 2.4 Kommune Rønde 2. Belægningsarbejdet Syddjurs 3176 – Borger- og kulturhus i Hovedentreprise Sokkelaffugtere Amfitrappe Processkemaer og modtage kontrolmateriale skal foreligges tilsyn til godkendelse ved projektgennemgangen. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 3. NEDBRYDNINGSENTREPRISEN 3.1 NEDBRYDNINGSARBEJDE 3.1 3. Nedbrydningsarbejde Arbejdet omfatter nedrivning af alle de på nedrivningsplan markerede bygninger og bygningsdele, bestående af murede bygninger i 1-1½ etage med delvis kælder. Der henvises i øvrigt til fotomappe i udbudsmaterialet af eksisterende bygninger, der skal nedbrydes. Entreprenøren skal nøje gennemgå udbudsmaterialet og besigtige stedet, så forhold som entreprenøren finder uklare eller mangelfulde, klarlægges fuldt ud inden tilbud afgives, og arbejdet påbegyndes. Arealer der ikke omfattes af nedbrydningsarbejdet såsom øvrige bygninger, veje, fortove, kantsten m.m. frem til offentlig vej skal beskyttes og evt. afdækkes i fornødent omfang. Evt. beskadigelser på bygninger og belægninger m.v. eller på 3. persons ejendom skal udbedres eller erstattes af nedbrydningsentreprenøren uden udgift for bygherren. Arbejdet omfatter alle leverancer og ydelser, der er nødvendige for fuldstændig nedbrydning, oprydning og klargøring af grunden, selv om det ikke udtrykkeligt er nævnt eller vist. 3.2 ARBEJDETS OMFANG 3.2.1 Generelt Nedbrydningsentreprisen omfatter følgende hoveddele: 1. Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende bygning inkl. installationer m.v., hvor den nye bygning placeres. Se tegninger af eksisterende bygning. 2. Opgravning og bortskaffelse af el- vand-, varme og kloakledning i jorden udenfor bygningen som ikke indgår i det færdige byggeri. 3. Nedbrydning og bortskaffelse af køkken og køkkenvæg i skuespilgarderoben 4. Byggeplads, dokumentation, anmeldelse m.m. Opfyldning af udgravet kælderareal er ikke indeholdt i entreprisen, idet dette udføres af jordentreprenøren. Inden nedrivningen påbegyndes vil følgende forhold være udført: Der er før entreprisestart foretaget gennemgang af bygninger der skal nedrives for asbest og PCB i byggematerialer. Der er konstateret asbest- og PCB holdige materialer. Rapport er vedlagt udbudsmaterialet. Eksisterende el- vand- og fjernvarme-installationer afbrydes af de respektive entreprenører. Interne kabler og rør i jord mellem bygningerne skal fjernes under denne entreprise. Bygninger der ikke nedbrydes vil i hele nedbrydningsperioden være i brug og der vil være personale til stede. I forbindelse med nedbrydningen skal der derfor tages videst muligt hensyn til dette ved færdsel, støj, støv, materialeoplag etc. 3.2.2 Nedbrydning af bygningerne Bygningerne overtages som de forefindes. Indbo og inventar er med meget få undtagelser fjernet fra bygningerne. De resterende ting tilfalder nedbrydningsentreprenøren. 3.2 3. Nedbrydningsarbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise Bygningerne inkl. fundamenter, terrændæk, installationskanaler og interne afløbsledninger fjernes fuldstændigt fra grunden. Efter nedrivningen skal det berørte område afleveres som en byggegrube (til uberørt terræn under nuværende kælderfundamenter), uden nogen form for bygningsrester, affald, ledninger eller løse aflejringer. Eventuelle skader eller sætninger på blivende bygninger, eller naboers bygninger og pladser udbedres eller erstattes af nedbrydningsentreprenøren. Udgravninger dybere end 1 m og med skråninger stejlere end 30 grader, skal hver dag ved arbejdstids ophør og ved afleveringen afskærmes med markeringsbånd eller lign., så 3. person ikke uforvarende falder i udgravningen. 3.2.3 Området udenfor bygningerne Belægningsarealer udenfor bygningerne: Belægninger der ligger indenfor udgravningsprofilen for den nye bygning, fjernes under belægningsarbejdet inden nedbrydningarbejdet opstartes. Hvis der træffes jord med bygningsaffald langs fundamenter, skal jorden opgraves til underkant kælderfundament og i en vinkle på 45 grader herfra, for at fjerne alle rester af beton, mursten m.m.. Entreprenøren skal bortkøre det fra pladsen, og han må selv finde ud af hvor han vil genanvende det, evt. renset for bygningsaffald. 3.2.4 Byggepladsdrift, dokumentation, prøver m.m. Der skal medregnes etablering, drift og afrigning af byggeplads, dokumentation for affaldsbortskaffelse i henhold til Syddjurs Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ for bygge- og anlægsaffald m.m. 3.2.5 Forhold til lovgivning Det er entreprenørens ansvar, at alle gældende love og forskrifter for området overholdes. Opmærksomheden henledes specielt på: a: AT’s BEKENDTGØRELSE NR 660 om asbest med senere ændringer jf. bekendtgørelse nr.933 (1986), 139 (1987), 288 (1998) og 984 (1992) b: AT’s meddelelse nr. 3.01.6 om nedrivning, reparation og vedligeholdelse af asbestholdige materialer – såfremt der mod forventning skulle vise sig yderligere asbestholdige materialer. c: AT’s bekendtgørelse 344 af 18. juni 1998 om montering og nedrivning af isoleringsmateriale indeholdende syntetiske mineralfibre. d: AT’s meddelelse 3.02.5 om arbejde med stoffer og materialer e: AT’s meddelelse 3.02.6 om kræftrisikable stoffer og materialer f: MILJØMINISTERIETS lovbekendtgørelse nr. 590 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) lovbekendtgørelse nr. 674 om afgift på affald og råstoffer lov nr. 420 om affaldsdeponering med senere ændringer bekendtgørelse nr. 131 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald. bekendtgørelse 804 og vejl. nr. 1 om olie- og kemikalieaffald. lov nr. 370 om forurenet jord, inkl. cirkulære og bekendtgørelser g: Syddjurs Kommunes regler om opbevaring, indsamling transport og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald, samt dokumentation af disse forhold. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 3.3 UDFØRELSE - SPECIELT 3.3.1 Hensyntagen til naboer under nedbrydning 3.3 3. Nedbrydningsarbejde Bygningerne ligger midt i Rønde By ud til hovedgaden. Entreprenøren skal tage hensyn til dette og begrænse støv- og støjgener, samt rystelser mest muligt. 3.3.2 Støv I tørre perioder skal nedbrydningsmaterialer og oplag overbruses med vand for at undgå, at nabobygninger og -grunde belastes med støv. Evt. naboklager på grund af støv skal behandles af entreprenøren, der også skal erstatte evt. ekstra bilvask, rengøring mv. 3.3.3 Støj Støjbelastningen må ikke overstige de kommunale grænseværdier. På forlangende fra bygherrens tilsyn skal entreprenøren ved måling dokumentere, at støjbelastningen ikke overskrider det tilladte støjniveau. 3.3.4 Vibrationer Entreprenøren skal undgå at frembringe vibrationer til gene for plejecentrets eller naboernes huse m.m. Opstår nye revner på naboejendomme eller øvrige bygninger på grunden, eller forøges eksisterende revner, vil nedbrydningsentreprenøren kunne holdes ansvarlig. Tilsynet gennemfotograferer plejecentrets og naboernes bygninger inden nedbrydningens påbegyndelse og efter nedbrydningens afslutning, som dokumentation for evt. revnedannelse. 3.3.5 Renholdelse Midlertidigt oplag af materialer og affald må ikke finde sted uden for plejecentrets område. Entreprenøren skal hver dag ved arbejdstids ophør rengøre vej, fortov m.m. udenfor plejecentrets indkørsler og fjerne spild fra belægninger. 3.3.6 Sortering og genanvendelse af bygningsmaterialer m.m. Nedbrydningen udføres som selektiv nedbrydning, så materialer og affald udtages og sorteres med størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering. Sorteringen foretages i nedenstående hovedgrupper: - Affald o o o o til genanvendelse: Genbrugsmaterialer Tegl og beton Jern og metal Ikke forurenet jord og sand - Affald o o o til specialbehandling: Evt. imprægneret træ Lettere forurenet jord Andet - Restaffald: o Brændbart affald o Ikke brændbart affald til kontrolleret losseplads Nedbrydningsentreprenøren har ansvaret for korrekt affaldshåndtering inkl. transporten til affaldsmodtageren. Entreprenøren skal forinden at nedbrydningsarbejdet påbegyndes, i h.t. byggetilladelsen foretage anmeldelse af bygningsaffaldet til Syddjurs Kommune. Skema er vedlagt byggetilladelsen. 3.4 3. Nedbrydningsarbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 3.3.7 Asbestarbejde Der regnes i tilbuddet med at bygningerne indeholder asbest-holdige materialer. Der skal fjernes asbestholdige materialer ved nedbrydningen efter gældende regler, iht. byggetilladelsen. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at alle asbestholdige materialer registreres, behandles og afleveres forskriftsmæssigt. Alle omkostninger til asbestsanering og bortskaffelse skal være indeholdt i tilbuddet. Nedbrydningsentreprenøren anmelder eventuelt asbestarbejde til AT, inden arbejdet påbegyndes. Syddjurs Kommune 4.1 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 4. Jordarbejde 4. JORDARBEJDET 4.1 GENERELLE BESTEMMELSER 4.1.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. beskrivelse samt de i Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige understøtninger. Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsydelser ikke er nævnt: Frigravning af eksisterende ledninger ved Frederiks Allé. Opsætning af sekantpæle inkl. boring, støbning, armering og stræk se tegning 4.00, 4.01 og 4.02 Terrænregulering: Afgravning og bortkørsel af jord under fremtidig bygning se tegning 3176-100, Udgravning til fundamenter. Indbygning af 100mm sand under terrændæk Tilfyldning omkring fundamenter og kældervægge med sand. Gravearbejdet for ledninger og kloak i henhold til tegningsmaterialet. Sortering af og bortkørsel af overskudsjord. Der er ved de geotekniske undersøgelser konstateret at der ved boring 2 er rester af dieselolie. Geoteknisk kontrol af fundamentsudgravningerne. Alle nødvendige ydelser i forbindelse med fuld færdig råjordsregulering i henhold til projektmaterialet. 4.1.2 Fagbeskrivelsens opbygning Fagbeskrivelsen er opbygget i to hovedafsnit. MATERIALER beskriver specifikke krav til de anvendte materialer og ARBEJDETS UDFØRELSE metoder og krav til arbejdets udførelse. 4.1.3 Normer og forskrifter Arbejderne skal udføres i overensstemmelse med gældende relevante love, normer, regulativer og andre offentlige forskrifter, her skal særligt fremhæves: 4.2 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 4. Jordarbejde Hovedentreprise Dansk Ingeniørforenings gældende norm for sand-, grus- og stenmaterialer. Dansk Ingeniørforenings stenmaterialer. gældende nomenklatur for sand-, grus- og Dansk Ingeniørforenings fællesbetingelser for udførelse af jordarbejde ved vejanlæg. EC7 Norm for fundering, seneste udgave. Anlægsnormen og vejledninger for anlægsgartnerarbejde Normer for anlægs arbejde. 4.1.4 Tilbud Stipulerede priser og enhedspriser skal påføres som angivet på tilbudslisten. Alle enhedspriser er bindende indtil arbejdets afslutning, uanset arbejdets omfang. Eventuelle ændringer i entreprisens omfang baseres på teoretiske og faste mål. Det vil f.eks. sige, at alle rummål er faste mål og alle arealer opmåles med den på tegningerne viste udstrækning af synlig overflade. 4.1.5 Opmåling og mængder 4.1.6 Jordbundsforhold For entreprisens omfang gælder entreprenørens egne opmålinger. Iht. geoteknisk rapport udført af 4AP-geoteknik, sag. 13239, 14.05.2013, kan der foretages direkte fundering til frostfri dybde. 4.1.7 dateret Eksisterende ledninger og kabler m.v Inden gravearbejdet påbegyndes skal entreprenøren indhente gravetilladelse hos Syddjurs Kommune. Entreprenøren skal endvidere indhente nødvendige oplysninger om ledninger og kabler m.v. ved de respektive ejere. Entreprenøren skal uopfordret træffe sådanne foranstaltninger, at ledninger og kabler ikke beskadiges. Viser der sig ved udgravninger yderligere ledninger, skal dette meddeles byggeledelsen. Afbrudte dræn- eller kloakledninger skal straks rapporteres til byggeledelsen. I frostvejr skal blottede ledninger, der er vandførende, isoleres. Vedr. tilstedeværelsen af ledninger og kabler, herunder stikledninger, som entreprenøren har eller burde have kendskab til, og for hvilkes beskyttelse han har det fulde ansvar, skal iagttages, at der efter krydsning med nye ledninger og kabler under eksisterende ditto skal foretages sætningsfrie retableringer. Dette gælder ligeledes for projekterede nye, men allerede etablerede ledninger og kabler. Før gravearbejdet påbegyndes skal nærværende entreprenør ved henvendelse til myndigheder og koncessionerede selskaber skaffe sig oplysning om placeringen af eksisterende installationer samt forholdsregler i forbindelse med disse. Nærværende entreprenør har ansvaret for beskadigelser af disse installationer. Eventuelle omlægninger, afbrydelser eller tilslutninger må kun foretages efter Syddjurs Kommune 4.3 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 4. Jordarbejde aftale med byggeledelsen. 4.2 MATERIALER 4.2.1 Sandfyld/bundsikringsgrus Sandfyld/bundsikringsgrus skal være et rent groft materiale fri for organiske bestanddele og skadelige mængder af ler- og siltklumper. Specifikationerne for materialet skal være som krævet i DS 401 for bundsikringsgrus. Materialet skal have et uensformighedstal (U = d60/d10) på mindst 2,5. Bundsikringsgrus, der opfylder nedennævnte krav til kornkurven, vil umiddelbart kunnegodkendes: Gennemfald på 0,075 mm sigte Gennemfald på 0,125 mm sigte Gennemfald på 0,250 mm sigte Gennemfald på 4 mm sigte Gennemfald på 32 mm sigte 8% 15% 50% 85% 95%. Entreprenøren skal sende datablad til ingeniøren for godkendelse. 4.2.2 4.3 4.3.1 Genbrug af eksisterende råjord under belægninger og kloakledninger Der skal ikke regnes med genbrug af råjord. ARBEJDETS UDFØRELSE. Inden opstart. Entreprenøren skal selv gøre sig bekendt med eksisterende forhold og rydningens omfang ved besigtigelse på stedet. Alle udgifter i forbindelse med rydning af arealerne skal være indeholdt i tilbudet. Arealet overtages i den stand det forefindes på licitationsdagen. 4.3.2 Sekantpælevæg Mod Frederiks Allé udføres en sekantpælevæg til sikring af byggegruppen. I fortovet forefindes en del offentlige ledninger. Disse hænges op inden boringen påbegyndes. Der bores til dybde som angivet på fundamentsplan. Boringerne foretages ved at der først bores hver anden og dernæst imellem disse pæle. Pælene armeres med de i projektet angivende dimensioner og der udstøbes med Passiv beton kvalitet 35 MPa. 4.3.3 Udgravning for bygninger Eksisterende bygning er fjernet under nedrivningen. Der udgraves til de i projektet angivende niveauer for teatersal, kælder og elevatortårn. 4.4 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 4. Jordarbejde Hovedentreprise Udover bygningen skal der udgraves for nødudgang i gårdareal mellem eksisterende bygninger. Der udgraves til 100 mm under isoleringslaget, dog minimum til overside bæredygtigt lag, hvorefter der indbygges 100 mm komprimeret sandfyld. Overskydende råjord overgår til entreprenørens ejendom og skal bortkøres fra byggepladsen. Der udgraves for fundamenter til fundamentsunderkanter iht. tegningsmateriale. Inden en eventuel ekstra udgravning finder sted, skal der foretages opmålinger af byggeledelse og entreprenør i forening, for skriftlig fastsættelse af merprisen. Entreprenøren indkalder geotekniker til kontrol af funderingsforholdene i henhold til den geotekniske rapport. Honorar til geotekniker skal være indeholdt. Bund af alle udgravninger skal være rengjorte og fri for løse og opblødte materialer. Råjordsplanum komprimeres til tørtæthed svarende til mindst 97% Standard Proctor i mindst 20 cm’s dybde. Enhver for arbejdets rette udførelse fornøden tørholdelse/afstivning af byggegruben skal være indregnet i tilbudet. 4.3.4 Sand og bundsikringsgrus Til eftervisning af komprimeringskrav udtages for hver type materiale mindst 2 serier á 4 prøver pr. 400 m². I hver serie må ingen enkeltprøve være mere end 3% under komprimeringskravet. Endvidere skal seriens gennemsnit være mindst som komprimeringskravet. Prøvepositionerne udpeges af tilsynet, mens entreprenøren udfører og betaler kontrolprøvningen, der skal foretages af veluddannet personale, godkendt af tilsynet. Prøveresultaterne afleveres skriftligt til tilsynet. I tilbudet skal alle ydelser, herunder levering, udlægning, regulering, justering af vandindholdet og komprimering være indregnet. 4.3.5 Tilfyldning og komprimering af sandfyld omkring bygninger og fundamenter Al tilfyldning skal ske med sandfyld. Sandopfyldning foretages fra yderside drænkasse og op til underkant muld eller belægningsopbygning i en 60-vinkel. Retningslinier vedrørende opbygning og komprimering fremgår af pkt. 4.2.1. 4.3.6 Gravearbejde for ledninger i terræn Under nærværende entreprise medregnes udgravning og tilfyldning for alle ledninger i terræn, herunder el-kabler, svagstrøms-, telefon- samt vand- og fjernvarmeledninger. Ledninger lægges på et beskyttelseslag af 50 mm grus, 0,4 mm under ledningen og fyldes til 100 mm over ledninger med grus 0,4 mm. Lagene komprimeres. Under befæstede arealer føres ledninger i trækrør. Arbejdets omfang fremgår af tegn. 4.01. Arbejdet udføres i henhold til gældende love og regler fra de respektive værker. Nærværende entreprenør koordinerer arbejdet i samråd med de respektive Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 4.5 4. Jordarbejde underentreprenører og værker. Gravearbejder for ledninger skal påregnes udført for hver ledningstype for sig (kan ikke udføres i en arbejdsgang i fællesgrav). Arbejder i forbindelse med vand, fjernvarme samt el og signal omfatter i øvrigt levering og udlægning af advarselsbånd over alle ledninger. 4.3.7 Forurenet jord Der er i forbindelse med de geotekniske undersøgelser fundet forurene jord ved boring nr. 2 I den forbindelse skal der ved udgravningerne være opmærksomhed på om der konstateres forurenet jord. I tilfældet at der konstateres forurening skal tilsynet straks kontaktes for nøjere aftaler. 4.3.8 4.3.9 Afsætning Al afsætning samt senere fjernelse af denne påhviler entreprenøren. Bortkørsel af overskudsjord Alt overskudsjord skal bortkøres. Bortskaffelse, herunder deponeringsafgift samt eventuelle supplerende jordbundsundersøgelser for deklarering af jord, skal være indeholdt i tilbuddet. Det skal forudsættes, at det stimulerede antal m3 som er beskrevet i tilbudslisten er foruren jord med dieselolie. Udgifter i forbindelse med deponeringsafgift og jordbundsprøver skal være indeholdt i tilbuddet. 4.3.10 Kontrolplaner Efterfølgende er indsat kontrolplaner, som angiver minimumsomfanget af den ønskede kvalitetssikring. 4.6 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 4. Jordarbejde Hovedentreprise KRAV TIL KONTROLPLAN HVOR KONTROLLERES HVAD KONTROLLERES HVORDAN KONTROLLERES HVORNÅR KONTROLLERES Terrænregulering Koter Nivellement Under og efter udførelse 1 Udgravning Koter Under og efter udførelse 1 Nivellement DOKUMENT Udgravning Afstivning Visuelt Under og efter udførelse Udgravning Bundforhold Vingeborsforsøg Fortløbende 1 Sandfyld Materiale Sigteanalyse Ved opstart og fortløbende 1 Komprimeringskontrol Fortløbende 2 Sandfyld Komprimering Sandfyld Koter Nivellement Fortløbende 2 Råjord Komprimering Komprimeringskontrol Fortløbende 2 Acceptkriterier: Se beskrivelse Karakter af entreprenørens dokumentation: 66666 BEMÆRKNINGER DATO KONTR. ENTPR. 1. Udleveres i kopi til fagtilsynet 2. Tilgængeligt for fagtilsynets stikprøver eller kontrol 3. I entreprenørens besiddelse TILSYN SIGN. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 5. KLOAKARBEJDET 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Arbejdets omfang 5.1 5. Kloak Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige understøtninger. Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsydelser ikke er nævnt: EKSISTERENDE BYGNING - Demontering og bortskaffelse af kloak i eksisterende bygning der nedrives, samt afpropning af eksisterende stik til offentlig kloak. - Flytte og tildanne eksisterende kloak for tagnedløb i gården. - Optage linieafvanding og lægge i depot for genmontering NY BYGNING - Etablering af skelbrønde for kloak- og regnvand, med ny stikledning tilsluttet hovedledning. - Alle spildevandsledninger med brønde og tilslutninger til fuldt færdigt spildevandsanlæg. - Spildevandsledninger under bygning for tilslutninger til nye sanitetsgenstande inkl. gulvafløb iht. tegninger. - Alle regnvands og drænledninger med brønde, spule-, pumpe-, sandfang- og tagnedløbsbrønde til fuldt færdigt regnvandsanlæg. - Regnvandsledninger og netdræn under bygning. - Reetablering af linieafvanding for befæstede arealer inkl. riste, karm, rørtilslutninger etc. I gården leveres og monteres en ny smal linieafvanding. - Nødvendige omlægninger af regn- og spildevandsledninger i forbindelse med etablering af ny bygning. - Registrering af fundne regn- og spildevandsledninger ud over de på tegningerne angivne. - Friskluftindtag for røgventilation afsluttet i kælder med svanehals placeret i gården. - ”Som udført” tegninger af de udførte regn- og spildevandsledninger. DIVERSE - Kvalitetssikring - Drift og vedligeholdelse i 3 eksemplarer - Instruktion af anlæg til bygningsansvarlig - Som udført tegninger i DWG Tilstødende entrepriser: Jordentreprenør graver og fylder omkring alle kloakarbejder. 5.2 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 5. Kloak 5.1.2 Myndigheder og forskrifter Entreprenøren skal være autoriseret til at udfører de angivne anlæg. Det påhviler entreprenøren at foretage alle anmelder til og tilkaldelser af myndigheder for godkendelse af de udførte arbejder. Det påhviler entreprenøren at udfører samtlige arbejder under hensyntagen til samtlige gældende normer og standarder samt efter forsyningsselskabernes anvisninger. Afbrudte dræn- eller kloakledninger skal straks rapporteres til byggeledelsen. I frostvejr skal blottede ledninger, der er vandførende, isoleres. Vedr. tilstedeværelsen af ledninger og kabler, herunder stikledninger, som entreprenøren har eller burde have kendskab til, og for hvilkes beskyttelse han har det fulde ansvar, skal iagttages, at der efter krydsning med nye ledninger og kabler under eksisterende ditto skal foretages sætningsfrie retableringer. Dette gælder ligeledes for projekterede nye etablerede ledninger og kabler. Eventuelle omlægninger, afbrydelser eller tilslutninger må kun foretages efter aftale med byggeledelsen. 5.1.3 Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre nærværende arbejder. 5.1.4 Transport til samt aflæsning og oplagring på byggeplads - af alle senere nævnte materialer skal ske efter producentens anvisninger og på en sådan måde, at de ikke beskadiges. 5.2 MATERIALER 5.2.1 Generelt Samtlige materialer der anvendes i byggeriet skal være VA godkendte og i god kvalitet. Omfang i henhold til tegninger. 5.2.2 Kloakledninger PVC-rør klasse SN8 5.2.3 Brønde Sandfangsbrønde og tagnedløbsbrønde leveres og monteres som fabrikat Wavin Ø315 med vandlås og 70 liters sandfang og Ø110 udløb – VVS nr.: 19 3118.110 Monteret med karm og støbejernsdæksel for 40 tons belastning. Rensebrønde for regn- og spildevand leveres og monteres som fabrikat Wavin Ø315. Inkl. opføringsrør, flydende karm og støbejernsdæksel for 40 tons belastning. Pumpebrønd for drænvand leveres og monteres som Regnvandspumpebrønd ø400 som fabrikat Grundfos ”PUST04.20.S.S.PE.AP35B” - VVS-nr. 39 1385.168 5.2.4 Gulvafløb Gulvafløb i terrændæk leveres og monteres komplet som fabrikat Blucher BOLIGAFLØB SQUARE med sideindløb og rist VVS nr.: 15 3321.246 eller lignende. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 5.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 5.3.1 Generelt 5.3 5. Kloak Anlægget leveres med alle de materialer og arbejdsydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse til drift, som det fremgår af beskrivelse og de udleverede tegninger. Det påhviler entreprenøren at udføre arbejdstegninger i det omfang det vurderes nødvendigt med tegninger ud over det til udbuddet hørende. Der skal udføres ”Som udført” tegninger i forbindelse med arbejdets færdiggørelse. 5.3.2 Nedrivning Alle eksisterende kloakinstallationer for kroen og teatersalen nedrives og fjernes helt til hovedledning i Hovedgaden. 5.3.3 Tagnedløb Tagnedløb flyttes ca. 3 m i gården. 5.3.4 Tilrettelæggelse Tilrettelæggelse påhviler entreprenøren, ligesom denne alene har ansvaret for arbejdernes udførelse i henhold til arbejdsgrundlaget. Arbejdet skal i øvrigt tilrettelægges således, at der tages hensyn til andre igangværende arbejder i området. 5.3.5 Beskyttelsesforanstaltninger Der træffes uopfordret sådanne foranstaltninger, at el-, fiber, telefon- og antennekabler samt kloak-, dræn-, fjernvarme- og vandledninger, som er direkte synlige, vist på tegninger, oplyst af ejere eller kendt på anden måde, ikke beskadiges under arbejdets udførelse. Nævnte skal, før arbejdet fortsættes, uden særlig godtgørelse sikres mod forskydning og brud ved forsvarlig ophængning samt holdes frostfrie. Skulle der ikke desto mindre ske skade, bliver denne at istandsætte ved bygherrens foranstaltning og for entreprenørens regning. 5.3.6 Klassificering Arbejdet skal være absolut 1. klasses og udføres af øvede folk og under behørig kontrol af en aut. kloakmester. Entreprenøren må selv sørge for fixpunkter, hvorfra nivellering kan finde sted. 5.3.7 Afsætninger m.v. Alle afsætninger foretages af entreprenøren, som alene har ansvaret herfor, idet han ved eventuelle tvivlsspørgsmål på forhånd må indhente oplysninger hos tilsynet. Afvigelser fra projektet må kun foretages efter aftale med tilsynet. Endelig placering af sanitetsgenstande etc. udføres iht. arkitektens rumtegninger og i øvrigt efter nærmere aftale med tilsyn. Entreprenøren skal forinden arbejdets udførelse sikre sig, at de på tegningerne angivne fald og koter kan overholdes. I modsat fald skal tilsynet uopholdeligt underrettes og entreprenøren må for den del af arbejdets vedkommende, som berøres af eventuelle uoverensstemmelser i projektet, afvente tilsynets afgørelse førend arbejdet påbegyndes. 5.3.8 Udgravning Udgravningerne holdes fri for vand og afstives forsvarligt. 5.4 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 5. Kloak Efter byggefeltet er afrømmet og der er udlagt grus, udgraves der for alle ledninger i bygning. Det skal undgås, at opgravet jord fra render blandes unødigt med grus udlagt for sikring af bund. Entreprenøren må sørge for, at ingen ledningsføring for overflade- eller spildevand standses ved hans arbejde og han skal overalt, hvor det er fornødent, træffe midlertidige foranstaltninger i så henseende. Hvis der ved udgravning træffes drænledninger, som i våde perioder fører vand, skal disse retableres inden tilfyldningen uden særlig godtgørelse. Eventuel vandlænsning påhviler entreprenøren. Større sten (over 10 cm størrelse) må ikke lægges op ad ledningerne. Såfremt der ved entreprenørens fejl udgraves for dybt skal bunden uden særlig betaling hæves til rigtig højde med groft sand eller grus, der stampes omhyggeligt. 5.3.9 Lægning og tilfyldning Tilfyldning skal ske snarest efter, at ledningernes lægning er godkendt. Det skal undgås at ledningsgrave står åben i længere tid end højst nødvendigt. 5.3.10 Kloakledninger og sanitetsgenstande Ledninger skal være i henhold til normalt kontrolniveau i henhold til DIF’s norm for afløbsledninger af beton m.v. i jord, DS 437 og DIF’s norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord, DS 430. Udjævningslaget skal bestå af grus med dmax = 16 mm. Ledningens placering i sideretningen må intet sted afvige mere end 0,2 m fra placeringen ifølge projektet. Blinde ender af ledninger skal afproppes vandtæt så tæt på hovedrør som muligt, nivelleres og indmåles inden tildækningen foretages. Alle tilslutninger til såvel eksisterende som projekterede ledninger og brønde skal være includeret i ledningsprisen. Ved nye ledningers tilslutning til eller krydsning af eksisterende ledninger skal disse i god tid frigraves og koter m.m. skal kontrolleres. Alle gulvafløb i bygningen monteres med P-vandlås. – Ristkoter tilpasses gulvkoter i bygning. Afløb til toiletter afsluttes med Ø110 studs glat med færdig gulv. 5.3.11 Efterarbejder I forbindelse med den foreløbige og endelige aflevering skal samtlige ny og eksisterende ledninger renses og udskylles omhyggeligt, så alle ledninger er absolut rene. Anlægget renses og udskylles omhyggeligt forinden afleveringen finder sted, det vil sige, når alle udvendige arbejder er afsluttet, også befæstelsesarbejdet. I entreprisen skal være inkluderet oprensning af hele anlægget, også for jord og andre genstande fra entreprenører. Der vil blive forlangt anvendelse af slamsuger og trykspuler. Kloakdæksler og riste m.m. skal renses for jord, beton og andre urenheder og rettes ind efter omgivende terræns eller belægnings højde og afgrænsning. De på tegningerne angivne dæksel- og ristkoter er vejledende og skal tilpasses det endelige terræn i området. Entreprenøren skal efter entreprisens færdiggørelse levere bygherren 1 sæt af de originaltegninger, visende mål for samtlige grenrør og tilslutninger af enhver art og med koteangivelse på samtlige brønde, som har været anvendt ved arbejdets udførelse. Disse tryk rettes af nærværende entreprenør, så de er i overensstemmelse med det udførte arbejde. Rettelserne foretages med rødt i samme tegningskvalitet som trykkene. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 5.5 5. Kloak Ved afleveringsforretningen skal entreprenøren aflevere en skriftlig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for de enkelte anlæg. Denne skal tillige indeholde brochureblade på alle anlæg. 5.3.12 Alternative- og enhedspriser De i tilbudslisten angivne priser udfyldes. Der konkurreres på disse priser. 5.4 KVALITETSSIKRING OG -KONTROL 5.4.1 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. KS materiale skal være tilgængeligt for tilsynet på byggepladsen. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. 5.4.2 Driftsoplysninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. 5.4.3 Kontrolplaner På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikring. Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er anvendt, evt. ved angivelse på vedlagt tegning. Følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet. Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal. Ved proceskontrol skal foretages fotoregistrering af installationer, samlinger mv. 5.6 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 5. Kloak Kontrolplan for VVS Nr. Emne 5.1 Projekteringskontrol 5.1.1 Projektdokumenter 5.2 Metode Kontrol af dokumentation Omfang Tidspunkt Afslutning for 100% projektering Acceptkriterium Beregninger er kontrolleret og fremsendt til byggeledelsen Kontrol af undersøgelser 5.2.1 Placering af rør Visuelt 5.2.2 Komponenter Funktion/ Visuelt 100% Før aflevering Leverandøranvisning Visuelt 100% Løbende DS-standarder 5.4.1 Leverandør Registrering 100% Løbende DS-Certifikat 5.4.2 Opbevaring Visuelt 5.3 Materiale- og produktkontrol 5.3.1 Materiale/modtagekontrol 5.4 Modtagekontrol 5.5 Udførelseskontrol 5.5.1 Rørmontering inkl. afstande, niveau mv. 5.5.5 Tæthed og tryk 5.5.6 Gennemskylning og udluftning 5.6 Slutkontrol Leverandøranvisning 50% Løbende Leverandøranvisning Visuel kontrol og kontrolmåling 100% Løbende Leverandøranvisning Kontrolmåling 100% Visuel kontrol 100% Løbende Før indregulering Leverandøranvisning Leverandøranvisning I.h.t. beskrivelse 5.6.1 Funktionsafprøvning 5.6.2 Mangelgennemgang 25% Løbende Før aflevering Visuelt 100% Før aflevering Projektmateriale Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 6 BETONARBEJDET 6.1 GRUNDLAG OG OMFANG 6.1.5 Grundlag 6.1.6 6.1.7 6.1 6. Betonarbejdet Se Fællesbetingelser. Forskrifter, normer og regulativer m.v. Eurocode 7, inkl. tilhørende danske annekser Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle på tegninger og i beskrivelsen omtalte arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. Der kan nævnes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsarbejder ikke er nævnt: Støbning af fundamenter Støbning af elevatorgrube Støbning af trappe til skuespillergarderobe. Støbning af støttemur ved indgang Understøbning af eksisterende bygning Udlægning af polystyren, radonsikring. Opsætning af lecablokke. Støbning af terrændæk. Alle nødvendige huller, udsparinger, indstøbninger og tilstøbninger. 6.1.8 Fagbeskrivelsens opbygning Fagbeskrivelsen er opdelt i følgende hovedafsnit: Materialer: Beskriver specifikke krav til de anvendte materialer og arbejdets udførelse beskriver metoder og krav til arbejdets udførelse. Kontrol og prøvninger. Afsnittene supplerer hinanden. 6.2 MATERIALER 6.2.1 Fabriksbeton Der skal anvendes færdigblandet beton fra fabrik, hvor man fører løbende kontrol med materialer og fremstillingen. Fabrikken skal være tilsluttet gældende kontrolordning for fabriksfremstillet beton. Ingeniørfirmaet skal have fri adgang til at følge fabrikkens løbende kontrol. Beton, der skal anvendes i bygværket, opdeles i følgende betontyper: Beton P25N32: Jorddækkede fundamenter. Beton M25N32:Terrændæk og udvendige vægge, søjler og bjælker Beton A35N32: Elevatorgrube, udvendige trapper og støttemure. For hver bygningsdel vil der på tegningerne eller i særbeskrivelsen være angivet 6.2 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 6. Betonarbejdet Hovedentreprise krav om: betontype kontrolklasse dæklag med tilhørende tolerancetillæg evt. krav om udtørringsbeskyttelse for beton i tørt og beskyttet miljø evt. krav til største temperaturforskel under hærdning evt. krav om begrænsning af revnevidder ved støbeskel evt. specielle krav I de efterfølgende afsnit er de specifikke krav til betonens delmaterialer opdelt i henhold til ovennævnte betonopdeling. 6.2.2 Betonens delmaterialer Cement - jf. DS/EN 206-1 Vand - jf. DS/EN 206-1 Flyveaske og mikrosilica - jf. DS/EN 206-1 6.2.3 Sand - jf. DS/EN 206-1 Sten - jf. DS/EN 206-1 Tilsætningsstoffer Armering - jf. DS/EN 206-1 Alt armeringsstål til indstøbning i betonkonstruktioner skal opfylde kravene i DS/EN 10080. 6.2.4 Afstandsholdere til armering og forme Afstandsholdere til armering og forme skal være udført af materialer, der ikke kan skade armeringen eller betonen. Afstandsholdere skal have tilstrækkelig styrke og stivhed, således at en effektiv omstøbning sikres. Ved synlige betonoverflader skal afstandsholdere udvise samme farve og struktur som den omgivende beton. Der kan anvendes GP afstandssystem type DRIN eller tilsvarende. Alle formafstandsrør skal mod form forsynes med konus. Kvalitet, type og fabrikat aftales med tilsynet inden formarbejdet påbegyndes. 6.2.5 Materialer for indstøbning 1. Afdræning fra kapillarbrydende lag gennem fundamenter til omfangsdræn med Ø 80/92 mm PVC 2. El-rør m.v. 3. Indføringsbøsninger/foringsrør for el- og VVS-installationer 6.2.6 6.2.7 Beslag m.v. Ståldele skal være min. stålkvalitet 235 MPa og alle være varmforzinkede. Varmeisoleringsmaterialer/kapillarbrydende lag Polystyrolisolering skal være VIF-kontrollerede fabrikater. Under terrændæk på jord eller sandfyld udføres det kapillarbrydende og isolerende lag af 450 mm Sundolitt. Syddjurs Kommune 6.3 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 6.2.8 Betonens sammensætning Krav til brugsegenskaber Krav til styringsparametre 6. Betonarbejdet - jf. DS/EN 206-1 - jf. DS/EN 206-1 Krav til produktionsegenskaber - jf. DS/EN 206-1 Kontrol - jf. DS/EN 206-1 Standardbetoner 6.3 ARBEJDES UDFØRELSE 6.3.1 Arbejdets ledelse - jf. DS/EN 206-1 Udførelse af betonarbejder forudsættes ledet af en ingeniør eller formand, som er fuldt fortroligt med det pågældende arbejde og som skal drage omsorg for, at sine folk er rigtig instrueret i arbejdet. 6.3.2 Betonfremstilling Dosering af delmaterialer - jf. DS/ENV 13670-1 Transport - jf. DS/ENV 13670-1 Blanding Udstøbning 6.3.3 Betonens beskyttelse i hærdeperioden - jf. DS/ENV 13670-1 Temperaturdeformationer - jf. DS/ENV 13670-1 Vinterstøbning 6.3.5 - jf. DS/ENV 13670-1 Beskyttelse mod udtørring Afformning 6.3.4 - jf. DS/ENV 13670-1 Betonblanketten Betonblankettens anvendelse - jf. DS/ENV 13670-1 - jf. DS/ENV 13670-1 - jf. DS/ENV 13670-1 Formarbejdet Støbeform skal være så stive, at kvalitetskravene til geometri og udseende kan overholdes. Hvor formclampsjern anvendes i synlige flader skal de anbringes i et regelmæssigt mønster, der på forhånd skal godkendes af tilsynet. Hvor intet andet er nævnt, kan entreprenøren frit vælge formmaterialer. Hvor intet andet er nævnt udføres 10 mm affasning ved frie hjørner. Der skal gives el-installatøren og eventuelle andre entreprenører en rimelig tid til at placere deres rør, dåser m.m. i formen. Indstøbte genstande må ikke beskadiges under udstøbningen eller ved afformningen. Udgifter som følge heraf skal være indkalkuleret i tilbuddet. Umiddelbart forinden støbningen spules formen ren og alle bjælkekasser, riller og andre fordybninger renses fuldstændigt. Der skal afsættes de fornødne spulehuller, som lukkes inden støbningen. Alle formflader af træ skal vandes grundigt før støbning. 6.4 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 6. Betonarbejdet Hovedentreprise Oliering af forme kan anvendes, forudsat at formolien ikke bevirker misfarvning. Såfremt entreprenøren anvender pumpebeton og/eller superplastificeringsmidler, skal han tage fornødent hensyn til de forøgede krav, der må stilles til formens styrke og stivhed. I efterfølgende beskrivelse er anvendt nedennævnte betegnelser for form- og overfladekvaliteter. Kvalitet GF, glat form Der anvendes f.eks. stålform eller form beklædt med minimum 12 mm vandfast krydsfinér. Hvis krydsfinérform anvendes skal denne overfladebehandles, således at den kan tåle det påtænkte antal genanvendelser uden at betonoverfladens kvalitet forringes. Fladerne skal efter afformningen fremtræde med glat, plan og ensartet overflade uden misfarvninger. Det kan accepteres, at stød i formbeklædninger samt mærker efter afstandsklodser, søm og skruer fremtræder synligt i den færdige overflade i et efter aftale med tilsynet fastsat mønster. Andet formmateriale (f.eks. plast) kan anvendes, hvis det kan godtgøres, at en tilfredsstillende overflade kan opnås. Anvendes til alle synlige overflader. Kvalitet UF Form udføres af almindelige ru brædder, min. dimension 25 mm eller formplader. Støbning af uarmerede fundamenter mod jord i naturlig fast aflejring kan tillades, såfremt de forlangte dimensioner med sikkerhed kan overholdes. Anvendes til ikke synlige overflader. 6.3.6 Udsparinger, huller Arbejdet omfatter afsætning, boring, eventuel hugning samt tilstøbning af alle udsparinger og huller, der er nødvendige for arbejdets rette udførelse. Arbejdet omfatter tillige afsætning og tilstøbning af alle nødvendige huller og udsparinger i terrændæk og fundamenter for kloak-, drænledninger, el- og fjernvarmestik og vandinstallationer. Udsparinger i terrændæk udstøbes efter VVS-montage. Udsparinger tilstøbes, når rør er endeligt placeret i forbindelse med udstøbning af slidlaget. Udsparinger for fjernvarme-, el- og vandstik skal være inkluderet. Inkluderet i prisen skal også være ekstra armering omkring huller svarende til den armeringsmængde, der bliver bortskåret. Mindre huller afsættes ved anvendelse af skumpolystyrenklodser, der forbliver i betonen, indtil installationsarbejderne skal udføres. Alle ovenfor nævnte ydelser indregnes i den faste pris for betonarbejdet. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 6.3.7 6.5 6. Betonarbejdet Tilstøbning Tilstøbninger må påregnes at skulle udføres i takt med montagen af de dele, der skal tilstøbes omkring. Ydelsen skal være indeholdt i den faste pris for betonarbejdet. Tilstøbning skal ske i samme kvalitet som omgivende beton og der skal drages omsorg for tæthed i tilstøbningerne. 6.3.8 Indstøbninger Indstøbning af afløbstekniske genstande samt installationsgenstande for henholdsvis kloak-, VVS- og el-entreprisen foretages af nærværende entreprenør, men placering og fastgørelse af disse genstande foretages af installationsentreprenørerne. Indstøbning af forankringsbånd/-ankre samt øvrige ståldele udføres af betonentreprisen. Placering udføres i samarbejde med tømrerentreprisen. Installationsentreprenørerne skal i tide efter forudgående varsel bekræfte, at alle installationsgenstande er korrekt placeret og fastholdt. 6.3.9 Krav til armeringsarbejdet Entreprenøren forudsættes at udarbejde bukkelister, som skal redegøre for alle klippe- og bukkelængder. Kopier af bukkelister kan forlanges udleveret til tilsynet. Stødene udføres i nødvendigt omfang i overensstemmelse med DS/EN 19921-1 og DS/EN 10080, hvad angår stødlængder, kroge, placering m.v. DS/EN 1992-1-1 og DS/EN 10080 er ligeledes gældende med hensyn til bestemmelser for indbyrdes placering af armeringsjernene, tolerancen for armeringens placering i konstruktion og fastlæggelse af tykkelse af betonens dæklag, idet der tages hensyn til kontrolklasse og miljøklasse. Forurenet jern skal renses før indstøbningen. Løs rust afbørstes med stålbørste. Armering med gravrust må ikke anvendes. Armeringsjern gennem mindre huller og udsparinger klippes over og placeres med korrekt stødlængde ved siden af hullet. Jernnettene bindes sammen i hvert andet krydsningspunkt med 1½ mm udglødet bindetråd. Jernenes rigtige stilling under støbningen skal sikres ved afstandsholdere. Afstandsholdernes antal og indbyrdes afstand fastlægges under hensyntagen til, at dæklagskravene overalt skal være opfyldt. Eventuelt kan anvendes afstandsholdere med en tykkelse, der er 5 mm større end det foreskrevne dæklag. Der drages særlig omsorg for at jernet i pladeoversider ikke trædes eller køres ned, f.eks. ved at armeringen støttes af særlige rundjernsstole. Armeringsarbejdet skal færdiggøres fuldstændigt, før støbningen af det pågældende støbeafsnit påbegyndes. 6.6 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 6. Betonarbejdet Hovedentreprise Syning af armeringsarbejdet inden udstøbning foretages af entreprenøren som led i den ham pålagte kontrol. Tilsynet kan dog forbeholde sig, at jernindlægget ikke må indstøbes, før det er synet og godkendt af tilsynet. Entreprenøren giver meddelelse til bygningsmyndighederne, når armeringen er bragt på plads. Såfremt entreprenøren ønsker at anvende svejste armeringsnet, hvor andet er foreskrevet, skal dette på forhånd aftales med tilsynet. Det er betingelsen for en sådan aftale, at entreprenøren dokumenterer, at den valgte netarmering er egnet til og tilstrækkelig til at erstatte den foreskrevne armering samt at den kan godkendes af bygningsmyndigheden (jf. DS/EN 1992-1-1 og DS/EN 10080). 6.3.10 Efterreparation Eventuelle stenreder og huller repareres efter afformningen med cementmørtel 1:3. Større støbefejl skal repareres eller betonen borthugges. Entreprenøren skal forelægge forslag til en forsvarlig reparation for tilsynet til godkendelse. Formclampsjern skal være fjernet og huller fyldes med cementmørtel eller afproppes. Kanter eftergås så de bliver lige og skarpe. Grater og spring afhugges eller afslibes. 6.3.11 Renselag 6.3.12 Fundamenter Under armerede fundamenter udstøbes 5 cm renselag. Fundamentsudgravning skal godkendes af geotekniker (er medtaget ved jordarbejdet), inden udstøbningen kan påbegyndes. Fundamenter skal føres til fast bund, uanset hvilken funderingskote, der er angivet på tegningerne. Kontrolundersøgelse af jordbunden foretages af entreprenøren i samråd med tilsynet. Eventuel ekstrabeton i forbindelse med ekstrafundering afregnes i henhold til de tilbudte enhedspriser ud fra de teoretisk medgåede mængder. Hvor kloakledninger føres under fundamenter, føres fundamentet i en bredde af 60 cm til hver side af ledningen samt 10 cm dybere ned end ledningens bundløb. Der skal afsættes huller for kloakledninger. De må ikke indstøbes. Fundamentsunderkanter sænkes ligeledes hvis dette er påkrævet som følge af dybereliggende parallelle kloakledninger. Fundamenter under skillevægge udføres iht. tegninger. Sokkelblokke opmures iht. tegningsmaterialet. Syddjurs Kommune 6.7 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 6.3.13 6. Betonarbejdet Terrændæk incl. varmeisolering/kapillarbrydende lag Forinden udlægningen af polystyren skal råjords- eller sandfyldsplanum være komprimeret til min. 97% (kohæsionsjord) eller 100% (friktionsjord) Standard Proctor. Råbetonlaget udføres generelt i en tykkelse på 100 mm. Betonoverfladen afrettes til en plan og jævn overflade, fri for lunker og grater. Afsluttes med glitning slibning i rum der ikke flise belægges. Opmærksomheden henledes på, afretningslag under murerarbejdet. at der ikke efterfølgende udstøbes Terrændæk friholdes langs alle kanter med 30 mm polystyrol. 6.3.14 Tolerancer De færdige betonkonstruktioners placeringsmål og overholdes indenfor de i beskrivelsen fastsatte tolerancer. dimensioner skal Afsætningsmetoder samt stivhed af støbeforme m.m. skal fastlægges under hensyntagen til tolerancekravene. Hvor der ikke er stillet særlige tolerancekrav, skal mål være opfyldt svarende til god håndværksmæssig praksis. Der stilles følgende tolerancekrav: 1. Maksimal afvigelse af søjle- og vægmidterlinien fra teoretisk rigtig placering: ± 8 mm. 2. Maksimal afvigelse af fundamentsmidtlinie fra teoretisk rigtig placering: ± 25 mm. 3. Maksimal afvigelse af lysningsmål mellem søjler og/eller vægge (i facader og andre steder hvor færdige kompletteringskomponenter, såsom døre m.v. skal indbygges): +12/÷8 mm. 4. Maksimal afvigelse af søjle- og vægflader i forhold til lodlinie: 8 mm. 5. Maksimal afvigelse på overflade af betonvægge og betonsøjler, der skal stå synlige: 3 mm på en 1 meter lang retskede, idet der dog kun må forekomme én bule indenfor retskedens længde. 6. Maksimal afvigelse fra teoretisk kote til dæk og bjælker: +6/÷12 mm. 7. Maksimal afvigelse på tværsnitsdimensioner i søjler, vægge og dæk: +10/÷5 mm. Fundamenter støbt i form: Fundamenter støbt imod jord: +100/÷10 mm. +20/÷10 mm. 8. Maksimal afvigelse på døråbningers bredde og højde: +12/÷6 mm. 9. Maksimal afvigelse af midte af indstøbte inserts, bolte, stritter, beslag fra teoretisk rigtig placering: ± 10 mm. 10.Udsparinger, huller: Maksimal afvigelse af konturlinier fra teoretisk rigtig placering: ± 12 mm. For mindre huller, d.v.s. 15x15 cm og mindre, dog: ± 8 mm medmindre andet er angivet på detaljerne. 11.Maksimal afvigelse på råbetonlaget i gulvene: Max. 2 mm målt med en 3 m retskede. 6.8 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 6. Betonarbejdet Entreprenøren Hovedentreprise fastsætter tolerancekravene (deltolerancer) til sine komponenters (forskallingsdele o.s.v.) fremstilling og montage eller udførelse, således at kravene til geometrien af den færdige konstruktion opfyldes. Armering placeres med de i DS/EN 1992-1-1 og DS/EN 10080 angivne tolerancer. Dog skal de foreskrevne dæklagstykkelser altid være opfyldt. Det påhviler entreprenøren at kontrollere, at arbejdet udføres med de på tegningerne eller i beskrivelsen fastsatte tolerancer. Han skal på tilsynets forlangende eftervise, at tolerancekravene er overholdt. Konstateres overskridelse af de fastsatte tolerancer, skal entreprenøren uden vederlag på tilsynets forlangende foretage al nødvendig afhugning, tilstøbning eller eventuel fjernelse og nystøbning. De fastsatte tolerancer danner grundlag for de efterfølgende entreprenørers tilbud. Såfremt tolerancerne overskrides hæfter betonentreprenøren for eventuelle ekstrakrav fra andre entreprenører som følge af overskridelsen. 6.3.15 Krav til betonoverfladers udseende Inden arbejdet igangsættes udføres en prøve som norm for det færdige resultat. Prøven kan eventuelt erstattes af en fotografisk gengivelse af den ønskede overflade. For synlige overflader, hvortil der ikke er stillet særlige krav, forlanges ikke udført prøve, men overfladerne skal fremtræde ensartede i farve og struktur, uden misfarvning af formolie og lignende og uden skæmmende ujævnheder, porer, grater eller spring. Om en given overflade er i overensstemmelse med en godkendt prøve afgøres af bygherrens tilsyn ved sammenligning. En ikke-godkendt overflade skal enten efterbehandles ved reparation, afslibning, udsætning eller på anden godkendt måde eller kasseres. Såfremt kravet til jævnhed ikke er opfyldt, skal hele overfladen eftergås og en ny stikprøve udpeges af tilsynet. 6.4 KONTROL OG PRØVNINGER 6.4.1 Almindelige kontrolbestemmelser Entreprenørens kontrol Kontrol under en kontrolordning Tilsynets kontrol 6.4.2 - jf. DS/EN 206-01 - jf. DS/EN 206-01 - jf. DS/EN 206-01 Beton Kontrol af betonens delmaterialer, betonens sammensætning, betonarbejdets udførelse samt betonens beskyttelse i hærdeperioden udføres i henhold til beskrivelse af de enkelte afsnit i DS/EN 13670-1. 6.4.3 Udgravning Syddjurs Kommune 6.9 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 6. Betonarbejdet Kontrollen foretages ved tilsynets inspektion af fundamentsudgravninger m.v. Inspektionshyppigheden vælges afhængig af kontrolklassen: Skærpet kontrolklasse: Inspektion af alle udgravninger Normal og lempet kontrolklasse: Lejlighedsvis inspektion af udgravninger 6.4.4 Opfyldning/genindbygning Kontrollen foretages ved tilsynets inspektion af sandpudeopfyldning, opfyldninger under gulve, tilfyldning langs fundamenter m.v. Inspektionshyppigheden vælges afhængig af kontrolklassen: Skærpet kontrolklasse: Inspektion af alt opfyldningsarbejde Normal og lempet kontrolklasse: Lejlighedsvis inspektion 6.4.5 Formarbejde Alt formarbejde i skærpet og normal kontrolklasse synes inden udstøbning og tilsynet skal varsles min. 24 timer før påtænkt udstøbning, hvor formarbejdet skal være klar til syn. 6.4.6 Armering Entreprenøren skal tilkalde bygningsmyndighederne for syn af armeringen i det omfang, de forlanger det. Armering skal af tilsynet synes inden udstøbning og tilsynet skal varsles mindst 24 timer før påtænkt udstøbning og hvor al armering skal være bundet klar til syn. 6.4.7 Kvalitetssikring K-sikring udføres i henhold til DBF-kontroljournaler, 1987. Kontroljournal skal omfatte følgende: 6.4.8 Krav Krav til beton- og armeringstype skal indgå som 1. bilag i journalen. 6.4.9 Forprøvning Betonblanketter for de enkelte betontyper fra leverandør skal indsættes her (DS/EN 206-01). Dokumentation for at leverandør af armering er undergivet DS-certificering skal indsættes her. Evt. datablade for øvrige materialer indsættes her. 6.4.10 Kontrolprøvning Omfatter alene modtage- og proceskontrol af det arbejde entreprenøren selv udfører. 6.10 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 6. Betonarbejdet 6.4.11 Hovedentreprise Entreprenørens blanketter Hovedblanket MA Anvendes til modtagekontrol af armering. Hovedblanket UB Anvendes til dokumentation af kontrollen ved fremstilling af en konstruktionsdel. Blanketten er opdelt i 3 hovedområder: a. Kontrol af støbeklar beton b. Støbning og modtagekontrol af beton c. Efterbehandling Ad a) Ansvarlig arbejdsleder (formand) underskrift, at han har udført kontrollen. dokumenterer ved dato og Evt. suppleres med checkliste. Ad b) Anvendes til dokumentation af modtagekontrol samt kontrol af udlægning og vibrering af beton. Tidsforbrug og placering af hvert læs beton registreres. Alle hændelser og afvigelser, som kan have indflydelse på kvaliteten, noteres under anmærkninger. Ad c) Anvendes til dokumentation af at den krævede efterbehandling er gennemført, afformningstidspunkt. 6.4.12 herunder beskyttelse Vejledninger, brugsanvisninger Sammen med kvalitetssikringsdokumentation mod skal udtørring der afleveres brugsanvisning, driftsinstruktion og vedligeholdelsesvejledninger på alle komponenter, der indgår i byggeriet. Ovennævnte afleveres sammen med kvalitetssikring ved byggeriets afslutning. 6.5 UDBUDSKONTROLPLAN Arbejdet skal, i den udstrækning udbudsmaterialet ikke tilsiger andet, udføres i overensstemmelse med god dansk byggeskik, også selv om der ikke er krævet specifik dokumentation herfor. Kontrollen omfatter de punkter, der er anført tidligere i beskrivelsen. Dette er sammenfattet i det efterfølgende skema, hvor der er en oversigt over de kontroller samt omfanget af dokumentation herfor, som entreprenøren skal medtage i den samlede kontrolplan for entreprisen. Entreprenøren skal i sin samlede kontrolplan herudover som minimum medtage alle kontrolprocedurer, som er angivet i tilknyttede normer, standarder m.v. og Syddjurs Kommune 6.11 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 6. Betonarbejdet I skemaernes kolonne for dokumentationskrav er angivet, i hvilken form dokumentationen skal foreligge for de kontroller, hvor tilsynet skal have udleveret kopi. Entreprenøren skal herudover opbevare dokumentation for alle øvrige kontroller iht. kontrolplanen og tilsynet skal til enhver tid have adgang til denne kontroldokumentation. Nr. Emne Metode Omfang Krav Dokument Materiale 1 Armering Modtagekontrol Hver leverance Jf. ABB Certifikat Følgeseddel 2 Beton Fordokumentation Modtagekontrol Betonrecepter Hvert læs Jf. ABB Jf. ABB Betonrecept Følgeseddel Udførelse 3 Afsætning af modulnet Udførelseskontrol 5 udvalgte modulkryds pr. delområde ± 3 mm Journal + plan m. kontrolmarkeret 4 Afsætning af fundamenter Udførelseskontrol Alle punktfundamenter. Stribefundament pr. 10 m ± 5 mm Journal + plan m. kontrolmarkeret 5 Fund. udgravningers bæreevne, incl. gruber og grave Udførelseskontrol Render pr. 4 m og huller 1 pr. stk. Jf. fundamentsplaner Journal + plan m. kontrolmarkeret 6 Fund. udgravningers kote incl. gruber og grave Udførelseskontrol Render pr. 4 m og huller 1 pr. stk. Jf. ABB Journal + plan m. kontrolmarkeret 7 Fund. udgravningers bredde, incl. gruber og grave Udførelseskontrol Stribefundament pr. 6 m og alle punktfund. + 50/-0 mm Journal + plan m. kontrolmarkeret 8 Kote til fund. overkant incl. gruber og grave Udførelseskontrol Stribefundament pr. 6 m og alle punktfund. ± 5 mm Journal + plan m. kontrolmarkeret 9 Armering af fund. Udførelseskontrol Stribefundament pr. 6 m og alle punktfund. Jf. ABB Journal 10 Opragende stringere i fundamenter Slutkontrol Alle stringere Jf. ABB Plan + journal 11 Form for fund. incl. gruber og grave Udførelseskontrol Stribefundament pr. 6 m og alle punktfund. Jf. ABB Journal Syddjurs Kommune 7.1 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 7.3.7 BETONELEMENTARBEJDET 7.1 GENERELLE BESTEMMELSER 7. Betonelementarbejde Dette afsnit indeholder de generelle bestemmelser for byggesagen, som ikke er indeholdt i Byggesagsbeskrivelsen samt arbejdets omfang og referencer. Forkortelsen BEL er brugt for nærværende arbejde. 7.1.1 Grundlag (referencer) Ud over de Byggesagsbeskrivelsen og de heri nævnte bestemmelser og dokumenter, danner følgende byggesagsorienterede og almengyldige dokumenter grundlag for afgivelse af tilbud samt for overdragelse, udførelse og aflevering af arbejdet. Almengyldige dokumenter EN 1990, EC0 – Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1991, EC1 - Last på bærende konstruktioner EN 1992, EC2 - Betonkonstruktioner EN 1993, EC3 - Stålkonstruktioner EN 1996, EC6 - Murværk DS 1012 Målafsætning på byggepladsen. Almene regler. 2. udgave 1987 Hvor går grænsen? Beton – in situ, elementer og montage Typiske beskrivelsesafsnit - indvendige betonoverflader til malebehandling og tapetopsætning, BPS-publikation 24, 2. udg. 1989 El-indstøbninger i elementer. Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006 7.1.2 Arbejdets omfang, bygningsdele Betonelementleverancen betonelementer herunder: omfatter levering og Projektydelse i henhold til BIPS A113, model 4L Sandwichfacadeelementer Sandwichkældervægselementer Skillevægselementer Bjælkeelementer Huldækelementer Trapper- og reposelementer Elevatorvægge Ståldele som beslag, gevindstænger, bolte mv. Udførelse af udsparinger, resalitter mv. Indstøbning af EL-dåser og –rør Kvalitetssikring 7.1.3 Byggeplads, indretning og drift projektering af alle 7.2 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 7. Betonelementarbejde Hovedentreprise Vedrørende tilkørselsforhold henvises til byggepladsplanen. Stødlagre: Oprettelse af stødlagre må kun ske efter aftale med tilsynet. Elementoverdragelse: Elementer med fejl eller skader, der ikke umiddelbart kan repareres, skal fjernes fra pladsen. For sådanne elementer skal elementleverandøren hurtigst muligt levere erstatningselementer. Dersom et fejlbehæftet eller skadet element er blevet monteret, afgør tilsynet, om elementet kan forsøges repareret på stedet, eller om det skal udskiftes. 7.1.4 Vejrligsforanstaltninger Frem til elementmontørens overtagelse af elementerne, påhviler det elementleverandøren at sikre elementerne mod alle former for vejrligsskader. 7.1.5 Projektering, produktionsgrundlag og kontrolprocedurer Elementleverandøren udarbejder produktionstegninger på baggrund af de i udbudsmaterialet indeholdte tegninger. vægopstalter. Der vil ikke fra rådgiverside blive udarbejdet Elementleverandøren udarbejder statiske beregninger for betonelementer og disses indbyrdes sammenhæng. Leverandøren udfører alle nødvendige montageplaner og om nødvendigt supplerende montagedetaljer. Elementleverandøren montageplaner og skal udarbejde statiske produktionstegninger fremsendes til byggeledelsen for gennemsyn. for beregninger, som elementhovedtyper bilagt skal Tillige skal elementtegninger fremsendes til VVS/VENT- og EL-entreprenør så disse kan kontrollere egne bidrag til leverandørens optegning. Når materialet er endeligt godkendt, fremsendes tegninger og beregninger i 2 eksemplarer for indsendelse til myndigheder. Endelige produktionstegninger for elementer skal fremsendes til bygherrens tilsyn senest 1 uge før produktionsstart. Løfte- og montageanordninger elementleverandøren. placeres Projektet behandles i normal konsekvensklasse. og dimensioneres af Syddjurs Kommune 7.3 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 7. Betonelementarbejde 7.2 ANVISNING FOR ARBEJDETS KVALITET 7.2.1 Alment Miljø- og kontrolklasse: Miljø- og kontrolklasse er specificeret for de enkelte bygningsdele i bygningsdelsbeskrivelserne eller på tegningerne. Mål og tolerancer: Ved toleranceangivelser er anvendt principperne i DS 1050. Basismålene er de mål, der er angivet på tegningerne. Ved placeringsmål anvendes målet til den nærmeste kendte modullinie som basismål, medmindre andet fremgår af tegningen. Den størst tilladte afvigelse er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne eller på tegningerne som ±½T, hvor T er tolerancen. Hvor der ikke er stillet skærpede tolerancekrav i bygningsdelsbeskrivelserne eller på tegningerne, skal elementerne overholde de normale tolerancer for hovedmål og for vindskævheder, vinkelafvigelse og krumninger, der er anført i Dansk Betonforenings og Betonelement-Foreningens publikation: "Tolerancer for betonelementers hovedmål". Udseende: For specielle overfladers vedkommende defineres udfaldskravene til støbning af prøve i overensstemmelse med anvisning i bygningsdelsbeskrivelserne eventuelt suppleret med fotografier. Oplysning om senere overfladebehandling: De færdige betonoverflader må ikke være forurenede eller på anden måde vanskeliggøre en efterfølgende overfladebehandling. Der skal tages hensyn til dette ved valg af slipmidler til forme samt midler til forsegling og andre efterarbejder på betonoverfladerne. Mærkning af elementer: Alle elementer skal fra elementleverandøren være forsynet med tydelig mærkning leverandør. omfattende elementnummer, støbedato, sagsbetegnelse og Mærkningen må ikke være synlig i det færdige bygværk. Kontrolprocedurer: Elementleverandøren skal være systemcertificeret i henhold til ISO 9001 og skal have produktcertifikat i henhold til BVQI. Se også 3.4. Beskadigede elementer: 7.4 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 7. Betonelementarbejde Hovedentreprise Skader på elementer betragtes som fejl og elementet skal om nødvendigt kasseres. 7.2.2 Betonarbejdet Betonfremstilling: Al beton skal fremstilles med overensstemmelse med kravene i EC2. Elementleverandøren skal hertil delmaterialer føje eventuelt og sammensætning skærpede krav, i der nødvendiggøres af elementleverandørens produktionsforhold eller indføres som beregningsforudsætninger i elementleverandørens produktionsgrundlag. 7.2.3 Stålbeslag 7.2.4 Udsparinger og resalitter Er beskrevet under betonelementmontage Der skal udspares for EL-, VVS- og ventilationsinstallationer samt indstøbes EL-rør og –dåser. Rør og dåser indbygges i overensstemmelse med anbefalingerne og retningslinier. Udsparinger fremgår af de respektive installationstegninger. Udsparinger for konstruktioner fremgår af montageplaner og detailtegninger. De enkelte fagentreprenører skal i god tid før elementproduktion give entydige oplysninger om de ønskede udsparingers geometri samt placering i højden ved angivelse af kote. Ikke målsatte udsparinger for forsynings- og afløbsrør udføres med rørets udvendige mål + 80 mm. 7.2.5 El-indstøbninger i elementer Elementerne leveres med indstøbte elrør og eldåser for de på eltegningerne angivne elinstallationer. Der regnes med lodrette rørindstøbninger. Elrør afsluttes med muffer i udsparingsklodser i element. Udsparingsklodser må ikke være gennemgående af hensyn til lydisolationsevnen, hvis de placeres på begge sider af et element. Vedrørende indstøbningsdåser henvises til EL-beskrivelsen. Der anvendes generelt 5/8” glatte PR. Elementleverandøren skal inden elementerne leveres på pladsen kontrollere samtlige elindstøbninger for følgende: 1. Placering i rigtig side af element 2. Dåsetype Syddjurs Kommune 7.5 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 7. Betonelementarbejde 3. Rørdimension 4. Højdemål 5. Vandret mål 6. Kontrollerer om elrør er defekte eller tilstoppede Eldåser skal generelt indstøbes så nøjagtigt, at monteringsmateriel kan monteres lodret. Eventuelle fejl skal rettes inden elementerne leveres på pladsen. Før elementerne leveres skal åbne rørender og dåser beskyttes med deformation og tilstopning. Indstøbningsfejl, der først registreres efter, at elementerne er opstillet på pladsen, skal udbedres omgående. Polystyren klodser og propper i rørene fjernes ved opstillingen. Elementleverandøren bærer det fulde ansvar for elinstallationsmaterialets korrekte placering i forhold til EL-entreprenørens oplysninger og for arbejdets håndværksmæssige udførelse. Optegning af EL-indstøbninger elementleverandøren. på elementtegninger udføres af Elementleverandøren kan ikke forvente, at den projekterende ingeniør kontrollerer elementtegninger for EL-indstøbninger. Der vil dog blive udført en stikprøvekontrol af de første elementer. 7.2.6 Tolerancer 7.2.7 Fugefortanding og andre elementdetaljer Der henvises til Hvor går grænsen? Beton – in situ, elementer og montage Vægfugefortanding, drypnæser og lignende udformes i henhold BPS-betonelementdetaljer, såfremt geometrien ikke er specificeret. 7.3 til BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Dette afsnit definerer bygningsdeles omfang og indeholder specifikke for- skrifter for deres kvalitet og udførelse. Afsnittet er et supplement til tegningerne og de foregående beskrivelsesafsnit således at projektmaterialet i sin helhed beskriver elementleverancen. 7.3.1 Sandwichelementer 7.6 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 7. Betonelementarbejde Hovedentreprise Miljøklasse: Passiv Kontrolklasse: Normal Brandkrav: Betontype: Iht. Brandteknisk dokumentation I henhold til leverandørens beregning og overfladekrav Belastninger: Se lastspecifikationer i Statiske beregninger. Alle samlinger mellem vægelementer udføres med SE samling eller støbesamlinger. Der etableres lodrette forankringer ved indstøbte korrugerede blikrør, hvori der indstøbes armeringsstænger. Der udføres udsparinger og indstøbninger for EL, VVS og VENT iht. tegninger og oplysninger fra installationsentreprenørerne. konstruktioner i henhold til tegninger. Der udspares for Overalt hvor stålbjælker har vederlag på vægge indstøbes svejseplader. Visse elementer leveres med istøbte murbindere. En del af vægelementerne skal overføre kræfter ved skivevirkning. 7.3.2 Skillevægselementer Miljøklasse: Passiv Kontrolklasse: Normal Brandkrav: Betontype: Iht. Brandteknisk dokumentation I henhold til leverandørens beregning og overfladekrav Belastninger: Se lastspecifikationer i Statiske beregninger. Alle samlinger støbesamlinger. mellem vægelementer udføres med SE samling eller Der etableres lodrette forankringer ved indstøbte korrugerede blikrør, hvori der indstøbes armeringsstænger. Der udføres udsparinger og indstøbninger for EL, VVS og VENT iht. Tegninger og oplysninger fra installationsentreprenørerne. konstruktioner i henhold til tegninger. Der udspares for Overalt hvor stålbjælker har vederlag på vægge indstøbes svejseplader. En del af vægelementerne skal overføre kræfter ved skivevirkning. Samlinger med dækskiver armeres, så kræfter kan overføres. 7.3.3 Bjælkeselementer Miljøklasse: Passiv Kontrolklasse: Normal Syddjurs Kommune 7.7 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Brandkrav: Betontype: 7. Betonelementarbejde Iht. Brandteknisk dokumentation I henhold til leverandørens beregning og overfladekrav Belastninger: Se lastspecifikationer i Statiske beregninger. Alle samlinger mellem bjælkeelementer udføres med udstøbt dornsamling og vederlags- / svejseplader. Overalt hvor bjælker har vederlag på vægge indstøbes svejseplader. 7.3.4 Huldækelementer Miljøklasse: Passiv Kontrolklasse: Normal Brandkrav: Betontype: Iht. Brandteknisk dokumentation I henhold til leverandørens beregning og overfladekrav Belastninger: Se lastspecifikationer i Statiske beregninger. Der etableres omstøbt stringerarmering langs randen af dækskiver iht. Projektmateriale. Der udføres udsparinger og indstøbninger for EL, VVS og VENT iht. Tegninger og oplysninger fra installationsentreprenørerne. Der udspares for konstruktioner i henhold til tegninger. Overalt hvor stålbjælker har vederlag på vægge indstøbes svejseplader. En del af huldækelementerne skal overføre kræfter ved skivevirkning. Samlinger med vægskiver armeres, så kræfter kan overføres. 7.3.5 Trappe- og reposelementer Miljøklasse: Passiv Kontrolklasse: Normal Brandkrav: Betontype: Iht. Brandteknisk dokumentation I henhold til leverandørens beregning og overfladekrav Belastninger: Se lastspecifikationer i Statiske beregninger. 7.3.6 Elevatorvægselementer Miljøklasse: Passiv Kontrolklasse: Normal Brandkrav: Betontype: Iht. Brandteknisk dokumentation I henhold til leverandørens beregning og overfladekrav Belastninger: Se lastspecifikationer i Statiske beregninger. Alle samlinger mellem vægelementer udføres med støbesamlinger. 7.8 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 7. Betonelementarbejde Hovedentreprise Der udføres udsparinger og indstøbninger for EL, VVS og VENT iht. Tegninger og oplysninger fra installationsentreprenørerne. konstruktioner i henhold til tegninger. Der udspares for Overalt hvor stålbjælker har vederlag på vægge indstøbes svejseplader. 7.4 KONTROLOVERSIGT Kravene til dokumentation for kvaliteten af de anvendte materialer og det udførte arbejde anses for opfyldt, hvis betonelementerne produceres på en fabrik, der er underkastet en produktcertificering. For betonelementleverancer fra fabrikker, der ikke har produktcertificering, skal de skærpede regler for kontrolprocedurer angivet i BPS-publikation 64 overvåges af et uvildigt tilsynsfirma, der kan godkendes af bygherrens tilsyn. 7.5 ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder de generelle bestemmelser for byggesagen, som ikke er indeholdt i Byggesagsbeskrivelsen samt arbejdets omfang og referencer. BEL er brugt for nærværende arbejde. 7.5.1 Grundlag (referencer) Ud over de i Byggesagsbeskrivelsen og de heri nævnte bestemmelser og dokumenter, danner følgende byggesagsorienterede og almengyldige dokumenter grundlag for afgivelse af tilbud samt for overdragelse, udførelse og aflevering af arbejdet. Byggesagsorienterede dokumenter Tidsplan Denne fagbeskrivelse Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse Tilbudsliste Fællesbetingelser Almengyldige dokumenter Se også Betonelementleverance (1. halvdel af denne rapport) Typiske beskrivelsesafsnit - betonelementmontage, BPS-publikation 65, marts 1988. Branchevejledning om montage af betonelementer. Branche Arbejdsmiljø Rådet for Bygge & Anlæg DS 412 (3.1) Stålkonstruktioner Syddjurs Kommune 7.9 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 7. Betonelementarbejde Anvisning i udstøbning af fuger mellem dækelementer og mellem vægelementer, BetonelementForeningen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, maj 1975. 7.5.2 Arbejdets omfang, bygningsdele Betonelementmontagen omfatter montering af alle betonelementer herunder: Montering af betonelementer nævnt under Betonelementleverance Understøbning og udstøbning af lodrette fuger Montage af ståldele Elastiske fuger ved elementer Al nødvendig afstivning Eftergåelse og finish Kvalitetssikring Til arbejdet hører montagesvejsninger, kraftoverførende beslag og alle nødvendige montageanordninger. 7.5.3 Byggeplads, indretning og drift Den udførende skal underrette bygherrens tilsyn senest dagen før hver arbejdsproces, der "lukker" (hindrer yderligere inspektion af) en bygningsdel, således at tilsynet har mulighed for at iværksætte supplerende prøver og kontrol. Beskrivelsesafsnittet i BPS-publikation 65, side 1 - 2 i Arbejdsbeskrivelsen med noter, er gældende for leveranceplaner, tilkørselsforhold, ventetid og spildtid, stødlagre samt elementoverdragelse medmindre andet aftales med elementleverandøren og bygherrens tilsyn. 7.5.4 Vejrligsforanstaltninger Bygge- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 728 af 05/09/1995: Bekendtgørelse om bygge og anlægsarbejder i vinterperioden. Se også VEJ nr. 4010 af 31/10/1995 Vejledning om vinterbyggeri. Specifikationer vedrørende udvidede vejrligsforanstaltninger inkl. skønnede mængder fremgår af tilbudslisten. Ansvaret for samt initiativet til at undgå vejrligsskader af enhver art også under eventuelle arbejdsstandsninger, påhviler den udførende. 7.5.5 Sikkerhedsforanstaltninger Der henvises til Branchevejledning om montage af betonelementer og Byggesagsbeskrivelsen. 7.6 ANVISNINER FOR ARBEJDETS KVALITET Anvisningerne for arbejdets kvalitet med tilhørende referencer anført i "Typiske beskrivelsesafsnit - betonelementmontage", BPS-publikation 65, 7.10 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 7. Betonelementarbejde Hovedentreprise marts 1988, side 3 - 16 i Arbejdsbeskrivelsen, er gældende både med hensyn til kvalitetskrav (-specifikation) og kvalitetskontrol (-overvågning). 7.6.1 Stålbeslag Alment Stålbeslag skal udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for stålkonstruktioner, DS 412. Materialer Uspecificeret grundmateriale skal være varmvalset, ulegeret, svejseligt stål i materialegruppe I i henhold til DS 412, kvalitet S235 i henhold til DS/EN 10025. Hvor der er foreskrevet rustfast stål (RF) uden nærmere specifikation, skal der anvendes kvalitet AISI 304. Uspecificerede bolte skal være i kvalitetsklasse 8.8 i henhold til DS/ISO 898.1. Udførelse Gevind skal være enten rullet eller skåret svarende til spåntagende finarbejdning, jfr. DS 941. Bolte og møtrikkers gevind skal udformes som groft gevind, jfr. DS/ISO 261.Hultagning skal ske ved boring eller lokning. Lokning må kun benyttes ved pladetykkelser på højst 15 mm. Hvor tildannelsen af stålemnerne introducerer betydende koldtformede zoner, skal disse fjernes ved udglødning eller anden behandling. Uspecificerede svejsesømme skal udføres i sømklasse II. Svejsning skal udføres på en måde, der giver svejsesømme i mindst samme styrke og kvalitet som grundmaterialet. Overflader Hvor der er foreskrevet varmforzinkning, skal denne udføres i overensstemmelse med de i DS/ISO 1461 anførte krav til belægningsmasser og -tykkelser, idet kravene i klasse B skal overholdes for godstykkelser større end 5 mm. Kvalitetskontrol Alment Elementleverandøren skal fra beslagleverandøren rekvirere dokumentation for, at den krævede kvalitet til beslagene er opfyldt. Specielt skal DS 412's krav til kontrol af svejsesømme iagttages. Før anvendelsen skal ståldelene underkastes en modtagekontrol bestående af følgeseddelkontrol samt stikprøvevis kontrol af ståldelenes mål. 7.6.2 Understøbning og udstøbning af fuger Beton i passiv miljøklasse tillades blandet ved volumendosering på byggepladsen, såfremt det dokumenteres, at den karakteristiske trykstyrke ved forundersøgelsen er 5 MPa højere end den i projektet krævede karakteristiske trykstyrke. Udførelse af betonarbejdet: Syddjurs Kommune 7.11 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 7. Betonelementarbejde Betonarbejdets udførelse og betonens beskyttelse i hærdeperioden skal ske i overensstemmelse med kravene i DS 482, svarende til detailspecifikationerne i bygningsdelsbeskrivelser og på tegninger. Støbeskel Ved støbning mod afbunden beton skal den afbundne overflade fremstå i renset og vandmættet, men overfladetør tilstand. Alt frit vand skal renses op umiddelbart før støbning. Den ny beton skal bearbejdes omhyggeligt op mod støbeskellet. Elementmontøren skal foretage visuel kontrol af støbeskel. Fejl skal afhjælpes, før støbning af den tilstødende beton iværksættes. Udstøbning af fuger Under støbningen skal betonen bearbejdes omhyggeligt ned i fugen, så betonen bliver tæt og udfylder fugen helt samt omslutter armering fuldstændigt. Oversiden af fugeudstøbninger rettes plant og jævnt af. Udsivende mørtel skal fjernes umiddelbart efter støbningen. Alle fuger med tilhørende fugearmering skal inspiceres før støbningen. Efter støbning inspiceres alle fuger visuelt. Understøbning Understøbningsbetonen skal bearbejdes omhyggeligt ind under elementer, således at den hærdnende mørtel bliver tæt og opnår en densitet på mindst 2000 kg/m³ målt over et tværsnit under elementet. Understøbninger skal ved synlige overflader afsluttes med jævn glittet overflade i plan med elementoverfladen. Elementoverfladen skal renses for alle mørtelrester fra understøbningen. Alle understøbninger skal inspiceres visuelt. Understøbninger, der synligt ikke opfylder kravene, er ikke godkendte. I fald der foranstaltes særlig undersøgelse med prøveudtagning eller densitetsmåling, og det herved for en prøve eller en måling konstateres, at kravene ikke er opfyldt, betragtes understøbningerne som ikke godkendte i hele det berørte kontrolafsnit. Efter afhjælpning skal elementmontøren da efter tilsynets anvisning gennemføre en prøvning, svarende til den først udførte både for de omhandlede bygningsafsnit og for et andet af tilsvarende størrelse, udpeget af bygherrens tilsyn. 7.6.3 Montagesvejsninger Overalt hvor der svejses i forbindelse med montagen, skal svejsestedet afrenses og rustbeskyttes til korrosionsklasse 3. 7.6.4 Montage Mål og tolerancer 7.12 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 7. Betonelementarbejde Hovedentreprise De enkelte bygningsdele skal placeres efter målafsætningslinier og – planer, jf. DS 2111.6 og DS 1012, således at fejlophobning undgås. Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygningen eller andre brugskrav, som er forsynet med toleranceangivelser. Ved toleranceangivelser er anvendt principperne i DS 1050. Basismålene er de mål, der er angivet på tegningerne. Ved placeringsmål anvendes målet til den nærmeste kendte modullinie som basismål, medmindre andet fremgår af tegningen. Den størst tilladte afvigelse er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne eller på tegningerne som ±½T, hvor T er tolerancen. Udseende Krav til de færdige betonoverflader er specificeret for de enkelte bygningsdele i bygningsdelsbeskrivelserne eller på tegningerne. For indvendige vægoverflader og dækundersider refererer betegnelserne for udfaldskravene beskrivelsesafsnit til specifikationerne indvendige i BPS-publikation betonoverflader tapetopsætning", medmindre andet er anført. til 24: "Typiske malebehandling og For hvert kontrolafsnit skal elementmontøren visuelt kontrollere, at kravene til udseendet er opfyldt. Ved inspektionen udsøges de steder, hvor afvigelserne fra idealmålet på de målelige kravstørrelser umiddelbart forekommer størst, og afvigelserne kontrolleres disse steder ved måling. Reparation af skader m.v. Hvor der konstateres skader på elementer efter endelig indbygning, skal elementmontøren afhjælpe disse skader efter metoder, der forinden har været forelagt bygherrens tilsyn til godkendelse. Kontrolprocedurer Elementmontøren fører kontroljournal over pågældende arbejder. Journalen kan udføres som angivet i ”DBF Kontroljournaler 1988”. Blanketter nævnt i det efterfølgende refererer hertil. Elementmontøren skal ved modtagekontrollen kontrollere alle de opstillede elementer for afskalninger, større gennemgående revner, defekte bæreknaster, defekte lejeflader, defekte løfteanordninger og andre betydende beskadigelser. Før endelig placering kontrolleres, om elementets nummer og orientering stemmer overens med montageplanen. Reparation af skader mv. Prøvning af eventuelle reparationer aftales i forbindelse med fastlæggelsen af afhjælpningsmetoden. Udbedringer efter midlertidige beslag mv. inspiceres visuelt. 7.6.5 Miljøklasser og kontrolklasser Miljøklassen og kontrolklassen for den anvendte betontype gælder også for den pågældende bygningsdel som helhed, såfremt intet andet er specificeret. Syddjurs Kommune 7.13 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 7.6.6 Tolerancer Følgende måltolerancer 7. Betonelementarbejde gælder såfremt andet Bygningsdelsbeskrivelsen eller på tegningerne. Bygningsdelsmål, hulmål, placering og koter: ikke er foreskrevet i ±12mm Højdeforskel på færdig dækoverside i samme kote: 12 mm Maksimal lokal hældning på færdig dækoverside: 7.6.7 1/300 Udseende Såfremt de færdige, synlige betonoverflader for en bygningsdel ikke er specificeret, skal udfaldskravet for de tilstødende elementer overholdes. 7.6.8 Armering De på tegningerne og i Bygningsdelsbeskrivelsen armeringsbetegnelser refererer til følgende armeringskvaliteter: Betegnelse Armeringstype Gruppe i h.t. DS 411 Diameter fyk mm (MPa) 235 R Glat betonstål St 37-2 a 16 Y Ny tentor 550 S b3 6-25 550 P Profileret stål i maskin-svejste net f 5-12 550 U Profileret rustfast stål (W4301) f 5-12 550 M Profileret syrefast stål (W4401) f 5-12 550 7.6.9 anvendte > 16 225 Dæklag Såfremt dæklagets tykkelse for en bygningsdel ikke er specificeret, anvendes følgende foreskrevne dæklag. 7.6.10 - Passiv miljøklasse: 15 mm inkl. 5 mm tolerancetillæg - Moderat miljøklasse: 25 mm inkl. 5 mm tolerancetillæg - Aggressiv miljøklasse: 35 mm inkl. 5 mm tolerancetillæg Betontyper De på tegningerne og i Bygningsdelbeskrivelsen anvendte betonbetegnelser refererer til nedennævnte betontyper. Farven er grå, såfremt intet andet er specificeret. Nødvendig anvendelse af varm beton og frysepunktssænkende midler afregnes som vejrligsforanstaltninger. 7.14 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 7. Betonelementarbejde Hovedentreprise Betegnelse fck Miljøklasse Kontrol- Største Farve Sætmål B-20-P/1 20 Passiv Normal 4 Grå 200 B-20-P/2 20 Passiv Normal 8 Grå 200 B-20-P/3 20 Passiv Normal 4 Grå 0-10 B-25-M/1 7.6.11 (MPa) Klasse 25 Moderat Normal sten (mm) 4 (mm) 0-10 grå Udtørringsbeskyttelse Beton i passiv miljøklasse skal også beskyttes mod udtørring. Dette gælder dog ikke fugemørtel og fugebeton, såfremt der ikke anvendes flyveaske eller mikrosilica. Der må ikke uden godkendelse fra bygherrens forseglingsmiddel til beskyttelse mod udtørring. 7.6.12 tilsyn anvendes Løfte- og montageanordninger Alle anordninger tilstøbes så der opnås det minimale dæklag på alle ståldele, svarende til miljøklassen i henhold til DS 411. Synlige løftehuller og lignende lukkes med specialmørtel efter aftale med bygherrens tilsyn. 7.6.13 Huller, udsparinger og indstøbninger Huller, udsparinger og indstøbninger udføres som beskrevet i projektmaterialet. Afsætninger for andre arbejder indenfor egen entreprise er ikke nødvendigvis angivet. 7.6.14 Relationer til andre arbejder Det påhviler den udførende inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at forudsætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er tilstede. Såfremt forudsætninger konstateres ikke at være tilstede, skal den udførende straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn. 7.7 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Dette afsnit definerer bygningsdeles omfang og indeholder specifikke forskrifter for deres kvalitet og udførelse. Afsnittet er et supplement til tegningerne og de foregående beskrivelsesafsnit, således at projektmaterialet i sin helhed beskriver alle bygningsdele. 7.7.1 Tilstøbning af udsparinger og borede huller i elementvægge og -dæk Hvor andet ikke er beskrevet, skal regnes med tilstøbning af alle huller i vægge og dæk efter installationsmontage. Se også Betonelementleverance. Endvidere skal udsparinger for konstruktioner tilstøbes efter Syddjurs Kommune 7.15 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 7. Betonelementarbejde konstruktionsdelens montering. Hvor disse overflader er synlige i det færdige byggeri, skal der udvises særlig omhu for at opnå samme overfladekarakter som omgivende element. Tilstøbningsmørtel i passiv og moderat miljøklasse: cementmørtel C 100/400 i henhold til DS/EN 206-1. Tilstøbningsmørtel i aggressiv miljøklasse: specialmørtel som BÉTEC fra Gottfred Petersen A/S eller som Sika-Grout. Tilstøbning af huller og riller udføres efter klarmelding fra de respektive udførende for de arbejder, der skal bruge udsparingerne. Tilstøbningens overflade elementoverfladen. 7.7.2 skal være glat og jævn i plan med Montage af betonvægelementer Montageanordninger Jævnt fordelte strittere i top af elementer samt fugearmering skal placeres, som vist på bygningsdelstegninger og detailtegninger før støbning af fuge. Der leveres og monteres montagestøtter med montagebolte i væggene henholdsvis ved indboring eller i inserts. Montage Alment Miljøklasse: Passiv, dog moderat ved kældervægselementer og væg mod ekst. bygning Kontrolklasse: Normal Betontype, lodrette kældervægselementer vægfuger: B-20-P/1. Dog B-25-M/1 ved Understøbningsbeton: B-20-P/3. Dog B-25-M/1 ved kældervægselementer og væg mod ekst. bygning Elementer må under ingen omstændigheder belastes (tag, dæk mv.) før tidligst 48 timer efter understøbningen er fuldført. Understøbningen skal beskyttes mod for hurtig udtørring og i vinterperioden mod frost. Understøbningsmørtelen tilsættes et ekspanderende middel. Udstøbning af lodrette fuger Før udstøbning selvforskallende, skal skal fugen renses forsynes med omhyggeligt. fornøden accepteres ikke). Fuger armeres med låsejern. Fuger, der forskalling ikke er (fugeskum Ved udstøbningen skal betonen omhyggeligt bearbejdes ned i fugen ved stampning med armeringsjern eller lignende. Støbefalsen skal være fyldt, så mørtlen danner en tæt, ensartet og velkomprimeret masse. Eventuelt udsivende mørtel skal fjernes med det samme. Kontrol af lodrette fuger 7.16 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 7. Betonelementarbejde Hovedentreprise Alle vægfuger skal inspiceres før støbningen. Efter støbning inspiceres alle fuger visuelt. Fuger, der synligt ikke er veludstøbte, og fuger for hvilke, der er berettiget tvivl om støbekvaliteten er ikke godkendte. Tolerancer: Bundkote: ±3 mm Afvigelse fra lodlinie målt mellem elementtop og elementbund midt mellem elementenderne: max. 5 mm Vandret placeringsmål i forhold til nærmeste parallelle modullinie: ±5 mm Midtpunkts vandrette placeringsmål tværgående modullinie: ±5 mm i forhold til nærmeste Inden for de anførte tolerancekrav skal elementernes oversidekoter justeres således at springet mellem naboelementers overside bliver mindst mulig. Tilsvarende skal elementernes vandrette placering justeres således, at springet mellem naboelementers indvendige overflade bliver mindst mulig, og således at fugebredder fordeles jævnt. 7.7.3 Afstivning og stabilitet Entreprenøren har det fulde ansvar for montagen og konstruktionens stabilitet og soliditet, indtil de øvrige konstruktioner er udført. Entreprenøren skal tillægge alle fornødne beslag og bolte til elementarbejdets færdiggørelse. Entreprenøren skal tillægge alle fornødne hejsegrej, stilladser, materiel mv. og selv udføre fornødne interimistiske afstivninger, ligesom han har ansvaret for soliditeten heraf. 7.8 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskontrolplan giver en summarisk oversigt over minimumskravene til dokumentation for kvaliteten af de anvendte materialer og det udførte arbejde. xx Sagsnavn: x UDBUDSKONTROLPLAN Nr. Sagsnummer: xx Udført af: xx Entreprise: xx KONTROLAKTIVITETER KONTROLMETODE FREKVENS TIDSPUNKT Hvor skal der kontrolleres kontrolleres? kontrolleres? kontrolleres? Hvad skal kontrolleres? Hvordan Hvor tit Hvornår ACCEPT KRAV TIL KRITERIUM DOKUMENTATION 1. Modtagekontrol 1.1 Mærkning af elementer Visuel Alle emner Opstart Entrep. standard Dok. på tegning 1.2 Beskadigede elementer Visuel Daglig Levering Udbudsmateriale Rapport 1.3 Maskinsvejste net Certific.licens/prøv- Alle emner Opstart Norm, standard/ud- Følgeseddel 1.4 Beton under kontrolordning Måleudstyr 5% Levering Norm, standard/ud- Følgeseddel ning Sammensætning/konsistens 1.5 Alle andre produkter budsmat. budsmat. Visuel 10% Levering Norm, standard/ud- Følgeseddel budsmat. 2. Proceskontrol 2.1 Placering af elementer Visuel Alle emner Afslutning Udbudsmateriale Dok. på tegning 2.2 Formarbejde Visuel/måleudst. Alle emner Opstart Norm, standard/ud- Følges./Dok. på budsmat. tegning 2.3 Armeringsarbejde/bukkested Måleudstyr 10% Levering/opstart Norm, standard/ud- Skema på forlan- 2.4 Betonfremst. under anerkendt Måleudstyr 5% Levering Udbudsmateriale Følgeseddel 2.5 Udstøbning af kantbjælke og Visuel 30% Efter hver proces Norm, standard/ud- Dok. på tegning 2.6 Understopning Visuel 30% Efter hver proces Norm, standard/ud- Dok. på tegning budsmat. gende kontrolordn. dækfuger samt fuger mellem vægge Side 13/13 budsmat. budsmat. BEMÆRKNING 7.18 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 7. Betonelementarbejde 2.7 Udtørringsbeskyttelse Hovedentreprise Visuel Daglig Opstart/afslutning Norm, Rapport standard/udbudsmat . 2.8 Afformning Beregning/prøvning 10% Efter (før) hver Norm, standard Beregning/prøvning 2.9 Indstøbningsdele Visuel/måling 50 % Før støbning Udbudsmateriale Rapport 3. Slutkontrol 3.1 Mål og tolerancer Visuel/måleudstyr 3.2 Udseende Visuel Daglig Afslutning Udbudsmateriale. Rapport Alle emner Afslutning Udbudsmateriale. Rapport proces Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 8. SMEDEARBEJDET 8.1 Generelt 8.1.1 Grundlag og tegninger 8.1 8.Smedearbejdet Nærværende beskrivelse og tegninger iht. tegningslisten danner grundlag for smedearbejdet. Smedearbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt arbejder, og supplerende ydelser, der ikke er særskilt beskrevet, skal være medregnet. Tegninger og beskrivelse gælder hver for sig, således at arbejder hører under entreprisen, selv om de kun er anført et af stederne. Ved afvigelser til fællesbetingelser og de dertil hørende bilag skal der i alle tilfælde foreligge en skriftlig underskreven godkendelse fra Byggeledelsen. 8.1.2 Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. 8.1.3 Relationer til andre arbejder Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra hovedentreprenørens tilsyn, således at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til hovedentreprenøren, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. Der skal gives fornøden tid til anbringelse af bygningsdele og installationer fra øvrige entreprenører. Entreprenøren må i samråd med øvrige entreprenører etablere det nødvendige samarbejde, således at arbejdet kan foregå kontinuerligt, og uden at de enkelte øvrige entreprenørers folk forsinkes. 8.1.4 Arbejdets omfang Smedearbejdet omfatter nedennævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i denne beskrivelse og/eller vist på tegningerne. I arbejdet indgår samtlige materialer, leverancer og arbejdspræstationer til arbejdets fulde færdiggørelse, således også alle sædvanlige og naturlige følgeog biydelser, som ikke er selvstændigt beskrevet. Alle stålplader, tilpasningsplader, bolte, møtrikker, svejsesømme, franske skruer, skiver, klæbeankre m.v., som er nødvendige for montering af stålemnerne, skal være indeholdt i tilbuddet. Bygningsdele 1. Stålbjælker i tag over sal, inkl. øjebolte 2. Stålbjælker/-søjler i trappe-/elevatortårn 3. Stålsøjle i hjørne ved skuespillergarderobe 8.2 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 8.Smedearbejdet Hovedentreprise 4. Udveksling i facade over dør ud til trappetårn 5. Udvekslingsbjælker og søjler i teknikskakt 6. Stålsøjle i hjørne ved foyer 7. Brandmaling af stål 8. Øvrig maling af stål Kvalitetssikring Udføres i henhold til beskrivelse 16. Kvalitetssikring Byggesagsorienterende dokumenter. • Referencer • Arbejdsbeskrivelse • Arkitekt- og Ingeniør tegninger iht. tegningsfortegnelser • Tidsplan • Tilbudslister • Fællesbetingelser Referencer For arbejdet i hele byggeriet er nyeste Bygningsreglementet og dennes henvisninger gældende. Herudover er alle relevante gældende danske standarder, love, normer, vejledninger og anvisninger gældende. Der henvises yderligere til fællesbetingelser og tilhørende bilag. 8.1.5 Arbejdets kvalitet Kvalitetsspecifikation Materialer og arbejdsudførelse skal være af kvalitet svarende til god håndværksmæssig praksis. Ved kvalitet forstås produktets eller ydelsens egenskaber. Miljø- og kontrolklasser, brandkrav og lydkrav for de enkelte bygningsdele er specificeret på tegningerne og/eller i bygningsdelsbeskrivelserne. Entreprenøren foretager modtagekontrol, som skal omfatte visuel kontrol af udformning, overflader, svejsesømme og stikprøvevis målkontrol. Certifikater og attester for materiale, svejser, svejsekontrol og eventuelt yderligere krævede prøvninger afleveres til bygherrens tilsyn, inden ståldelene indbygges. Efter montage kontrolleres Opmåling dokumenteres. indbygningsmål inden eventuel omstøbning. Principielt Samtlige stålbyggeri såvel som forstærkningsbyggeri og underkonstruktioner skal udføres i varm forzinket udførelse. Svejsede forbindelser af forzinkede bygningsdele på byggepladsen er ikke tilladelige. Samtlige forbindelser af forzinkede bygningsdele skal udføres som skruede Syddjurs Kommune 8.3 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 8.Smedearbejdet forbindelser. Kold forzinkning på byggepladsen er utilladelig. Kvalitetsovervågning Ud over det i fællesbetingelserne angivne gælder: Entreprenøren skal selv kvalitetsovervåge sit arbejde. Bygherrens tilsyn fører stikprøvekontrol med arbejdets udførelse og kontrol med entreprenørens egen overvågning. Vedrørende dokumentation for den udførendes kvalitetsovervågning gælder de generelle regler anført i fællesbetingelserne. 8.1.6 Mål og tolerancer Kvalitetsspecifikation De enkelte bygningsdele skal placeres efter målafsætningslinjer og -planer, jf. DS 2111.6 og DS 1012, således at fejlophobninger undgås. Krav til afsætning og kontrolmåling af målsætningen samt fejlgrænser herfor skal overholde kravene i DS/ISO 4463. Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygningen eller andre brugskrav, som er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes med en nøjagtighed, der svarer til god håndværksmæssig udførelse under hensyntagen til målets størrelse. Ved toleranceangivelser er anvendt principperne i DS 1050. Basismålene er de mål, der er angivet på tegningerne. Ved placeringsmål anvendes målet til den nærmeste kendte modullinje som basismål, medmindre andet fremgår af tegningen. Den størst tilladte afvigelse er angivet i bygningsbeskrivelserne eller på tegningerne som ± ½ T, hvor T er tolerancen. Kvalitetsovervågning Den udførende skal under arbejdets udførelse kontrollere, at målene overholdes med den krævede nøjagtighed. På forlangende af bygherrens tilsyn skal den udførende endvidere dokumentere størrelsen af mål, om hvis nøjagtighed der rejses berettiget tvivl, eksempelvis dersom der opstår vanskeligheder med overholdelse af afledte mål. 8.2 GENERELLE ARBEJDSANVISNINGER 8.2.1 Geometritolerancer Nedenstående tolerancekrav er gældende, hvor andet ikke er anført. Generelt gælder, at konstruktionselementerne skal have en tildannelsesnøjagtighed, så de uden tvang kan bringes i korrekt indbyrdes stilling i konstruktionen. Forhåndsudbøjningen for søjler og trykstænger må ikke overstige 0,001 x L, hvor L er søjlens fri søjlelængde. Ved montage må søjlers eller bjælkers skråstilling ikke overstige 3‰ ved måling af hældning af centerlinje i forhold til teoretisk centerlinje. Konstruktionsdelenes centerlinjer må ikke afvige mere i forhold til et rumligt koordinatsystem end ± 5 mm. Montagebeslag og montagehuller, ud over hvad der fremgår af 8.4 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 8.Smedearbejdet Hovedentreprise entreprisegrundlaget, må ikke udføres uden forudgående aftale med tilsynet. 8.2.2 Retning og bukning Alt stål skal rettes omhyggeligt og uden, at der derved opstår dybe mærker i materialet. Plader skal rettes ved valsning eller hamring på rette plan og først efter tilklipning. Retningen skal normalt foretages koldt. Kun hvor der er tale om ret skarpe bukninger, må retningen udføres i lys rødvarme. Det tillades ikke at søge at forlænge materialet ved koldsvejsning. Lokal retning af plader, stålprofiler o.a. foretages ved valsning eller presning i kold tilstand, såfremt største plastiske bøjning ikke herved overstiger 2%. 8.2.3 Bolte Der anvendes kvalitet og udformning som anført i nedenstående. Bolte og skruer: Kvalitet 8.8 ifølge DS/EN ISO 898-1 Udformning iht. DS/ISO 272 Møtrikker: Kvalitet 8 ifølge DS/EN 20898-2 Udformning iht. DS/ISO 272 Det tillades, at gevindet strækker sig højst 1/5 af godstykkelsen ind i den elementdel, der ligger nærmest møtrikken. Boltene skal have tilstrækkelig længde til, at møtrikken er i indgreb med boltegevindet i hele sin højde. 8.2.4 Boltesamlinger Kvalitetsspecifikationer Forskellen mellem huldiameter og skaftediameter må ikke overstige 1,0 mm for skaftediametre < 16 mm og ikke overstige 1,5 mm for skaftediametre > 16 mm. Hullernes størrelse afpasses således, at der efter maling eller varmforzinkning ikke skal foretages yderligere tilpasning. Hulkanter skal være fri for grater. Der skal anvendes underlagsskive og fjederskive under møtrik. Ved skrå anlægsflader anvendes kileformede skiver. Alle bolte skal sikres mod løsdrejning ved brug af kontramøtrikker eller lignende. Boltehuller skal normalt bores, men ved godstykkelse < 10 mm og stålkvalitet S 235 JR G2 tillades lokning. Der lokkes med en diameter, der er mindre end 3 mm mindre end den endelige diameter, til hvilken der derefter opbores. Forankringsanordninger udføres og placeres som vist på tegninger. 8.2.5 Konstruktionsstål Generelt Hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet, anvendes varmvalset, ulegeret, svejseligt stål i kvalitet S 235 JR G2 i henhold til DS/EN 10025 leveret med dokumentation i henhold til DS/EN 1993 (Eurocode 3) med tilhørende vejledning og tilknyttede standarder. RHS profiler dog i kvalitet S 355 J 2H i henhold til DS/EN 10210. Hvor der er foreskrevet rustfast stål (RF) uden nærmere specifikation, anvendes Syddjurs Kommune 8.5 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 8.Smedearbejdet kvalitet AISI 304 indendørs og AISI 316 udendørs. Rustfri stål skal fremstå med bejdset overflade. Materialer i skal leveres med certifikat i henhold til DS/EN 10204. Kravene til certifikatet fremgår af DS/EN 1090-2 og DS/EN 10025-1, tabel B1. Ståldele, der er forlangt sikret mod lagdeling, skal ultralydprøves iht. DS/EN 10160. Ståldelene skal leveres i et stykke og må ikke være forsynet med svejsninger ud over dem, der er vist på de tilhørende tegninger. Ståldelene skal med hensyn til længde, tværsnitsmål og formrigtighed overholde de leveringstolerancer, der er gældende ifølge DIN-norm for de aktuelle produkter. Materialerne skal være fri for ydre og indre fejl, som kan nedsætte konstruktionens bæreevne eller funktionsduelighed i øvrigt, forkorte dens anvendelsestid eller forringe materialets brugbarhed ved den følgende bearbejdning. Rusttæringer af sværere grad end rustgrad C iht. DS/EN ISO 8501-1 accepteres ikke. Dele med synlige fejl bliver kasseret. Konstruktionsdele, som kasseres af bygherrens tilsyn, skal erstattes af nye på entreprenørens bekostning. 8.2.6 Kvalitetsovervågning Der udføres stikprøvevis (i et omfang af ca. 5%) kontrol med at: • Bolte og skruer har korrekt kvalitet, dimension, skaftelængde, gevindlængde og overfladebehandling • huller har de foreskrevne størrelser • korrekte bolte er anvendt i de forskellige samlinger, såfremt der anvendes flere kvaliteter/dimensioner Der udføres fuld kontrol på, at ingen samlingselementer mangler og at bolte- og møtrikhoveder har fuldt anlæg. Skriftlig dokumentation herfor skal foreligge. 8.2.7 Svejsesamlinger Kvalitetsspecifikation Svejsesømmen skal være den til formålet bedst egnede. Anvendelseskategori, produktionskategori og udførelsesklasse vælges jævnfør tabel B1,B2 og B3 i DS/EN 1090-2. Disse vil være angivet på tegninger. Alle svejsesømme skal være uden bundkærv, sidekærv, blærer eller revner og være glatte. DS/EN ISO 3834 er gældende for den generelle udførelse og styring af svejsearbejdet. Endvidere gælder nedenstående for svejsearbejdet: Svejsere, som udfører klassificerede konstruktionssømme, skal, før arbejdet påbegyndes, have bestået den i DS 322 beskrevne relevante arbejdsprøve eller tilsvarende. Rækkefølgen for udførelse af svejsesømme skal fastlægges således, at den færdige konstruktion optræder med så små egenspændinger og deformationer som muligt. 8.6 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 8.Smedearbejdet Hovedentreprise For klassificerede svejsesømme må der ikke forekomme svejsefejl af sådanne typer og i et sådant omfang, at kvalitetskravet til den pågældende svejsesøm ikke er opfyldt. Kvalitetskravene til klassificerede sømme er som angivet i DS/EN 17635. Tilsatsmaterialerne skal have en sådan kvalitet, at de giver svejsesømmene en styrke og slagsejhed, der mindst svarer til konstruktionsstålet. For elektroder til manuel lysbuesvejsning skal emballagemærkning være i overensstemmelse med DS/EN 13479 og angive tilstrækkelig høj styrke- og kvalitetsklasse i relation til de anvendte grundmaterialer. For stumpsømmenes vedkommende lægges der stor vægt på, at svejsesømmene får ensartet bredde. For kantsømmenes vedkommende kræves, at dele, der skal svejses, slutter tæt overalt. Alle ubenævnte svejsesømme udføres med a-mål = 5 mm. 8.2.8 Kvalitetsovervågning Partiopdelingsplan Der skal udarbejdes partiopdelingsplan for kontrol af svejsesømme. For de klassificerede konstruktionssømme skal der udarbejdes en plan, der redegør for de kontrolpartier, svejsesømmene gennemførelsen af sømkontrollen, jf. DS/EN 1090-2. tænkes opdelt i ved Planen skal i god tid, inden svejsearbejdet igangsættes, sendes til tilsynet til gennemsyn og for eventuelle kommentarer. 8.2.9 Kontrolplan Der skal udarbejdes en plan, der redegør for, hvorledes udførelsen af svejsearbejdet dokumenteret. og de færdige svejsesømme forudsættes kontrolleret og Planen skal tage højde for følgende forhold: • Der kræves "normal kontrol" i henhold til DS/EN 1993 for de anvendte sømklasser, hvorved kontrolomfang af og kvalitetskrav til sømmene er givet i DS/EN 1090-2 • Konsekvens af ikke opfyldte sømkrav resulterer, ud over reparation, i udvidelse af kontrolomfang i henhold til DS/EN 1090-2. • Smeden fører tilsyn med udførelsen, herunder stikprøvevis kontrol af, at svejseplan og partiopdelingsplan følges • Den skal redegøre for de metoder, der tænkes anvendt til sømkontrol af de forskellige sømme. Denne plan skal ligeledes i god tid, inden svejsearbejdet igangsættes, sendes til tilsynet til gennemsyn og for eventuelle kommentarer. 8.2.10 Udførelse af svejsekontrol Der udføres svejsekontrol i henhold til kontrol- og partiopdelingsplan. Syddjurs Kommune 8.7 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 8.Smedearbejdet Ved tilrettelæggelsen af arbejdets og kontrollens udførelse skal smeden give tilsynet mulighed for at iværksætte egen stikprøvekontrol af svejsesømme, uden at dette vil give anledning til ændring af arbejdets udførelsestakt. Navneliste over de svejsere, der skal udføre klassificerede konstruktionssømme, samt kopi af deres svejsecertifikater skal sendes til tilsynet, inden svejsearbejdet igangsættes. Svejsecertifikaterne skal opfylde bestemmelserne i DS 322 og skal være gyldige med hensyn til de godstykkelser, svejsestillinger og materialer, de pågældende svejsere skal arbejde med. Certifikaterne skal tidsmæssigt være gyldige. 8.2.11 Korrosionsbeskyttelse Maling Malerarbejdet skal udføres iht. DS/EN ISO 12944. Krav til malerbehandling kan i den enkelte bygningsdelsbeskrivelse eller på tegningerne være specificeret som et MBK-nummer. Hvor der ikke er angivet et MBK-nummer, skal entreprenøren selv fastsætte en overfladebehandling, der som minimum opfylder de stillede krav til korrosionsbeskyttelse. Entreprenørens valg af malingssystem forelægges tilsynet til godkendelse inden udførelse. Inden påføring af malingssystemet skal overfladerne renses ved sandblæsning svarende til SA 2½. Alle beslag skal påsvejses stålemnerne, inden korrosionsbeskyttelsen udføres. Med hensyn til udfaldskrav henvises til den enkelte bygningsdelsbeskrivelse. 8.2.12 Varmforzinkning Stålprofiler som leveres og skal korrosionsbeskyttes svarende til korrosionskategori C3. Stålprofiler korrosionsbeskyttes ved varmforzinkning. Ved udvendig stål korrosionsbeskyttes stålet til korrosionskategori C4. Varmforzinkningen udføres iht. DS/EN ISO 1461. Profilerne skal inden levering til værket, som udfører varmforzinkningen, være renset for maling, klistermærker, fedt, olie og grovrust. Entreprenøren skal sikre sig, at værket forbehandler emnerne ved neddypning i syrebad. Såfremt entreprenøren ikke selv fjerner skæreolie, svejsefedt m.v. fra stålemnerne, er entreprenøren forpligtet til at orientere sig om værkets "positivliste" med hensyn til, hvilke former for olie og fedt syrebadet kan fjerne. Entreprenøren skal sikre sig, at stål, som varmforzinkes, har et siliciumindhold på minimum 0,20%. For godstykkelse t > 5 mm anvendes middel zinktykkelse på 115 µm, lokalt minimum 100 µm. For godstykkelse t < 5 mm anvendes middel zinktykkelse på 60 µm, lokalt minimum 50 µm. Stålemner varmforzinkes inden levering på pladsen. Alle beslag skal påsvejses stålemnerne, inden korrosionsbeskyttelsen udføres. For varmforzinkede stålkonstruktioner, som er synlige i det færdige byggeri, gælder følgende udfaldskrav: Overfladen skal fremstå glat, jævn, uden buler, ridser eller mærker. Der accepteres stedvis ikke mønsterdannende forekomster af toppe, grater og spor med højde/dybde under 0,2 mm. Porer med størrelse 2 til 5 mm må forekomme med maksimalt 10 stk. pr. 1 m² og ikke udpræget i ansamlinger 8.8 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 8.Smedearbejdet 8.2.13 Hovedentreprise Reparationer Skader på malede konstruktioner skal udbedres efter samme krav til forbehandling og malingssystem, som generelt er krævet for den pågældende konstruktionen. Varmforzinkning, som er beskadiget ved svejsning, skærebrænder, boring, filing eller lign., repareres ved fornyet varmforzinkning. Reparation af skader på varmforzinkede konstruktioner skal udbedres efter anvisningerne i DS/EN ISO 1461. Skader og zinkafskalninger skal repareres efter de samme metoder og efter de samme retningslinjer, som gælder for bare pletter, jf. standardens afsnit 6.3. 8.2.14 Kvalitetsovervågning Udfaldskrav Stålentreprenøren skal sikre, at stålemnerne på udsatte steder er forsvarligt inddækket, således at der ikke under det videre byggeforløb sker skader på overfladen. Eventuelle skader på de behandlede emner inden aflevering er bygherren uvedkommende og skal repareres af stålentreprenøren. Såfremt andet ikke er aftalt, skal stålentreprenøren sørge for, at inddækning fjernes inden aflevering af byggeriet. 8.2.15 Rengøring og aflevering Samtlige monterede dele skal rengøres inden afleveringen. Emnerne skal fremtræde helt i orden, således at eventuelle skader, som emnerne har fået under byggeperioden, er afhjulpet. Ligeledes skal alt grej m.v. være fjernet fra bygning, grund og vej. 8.3 BYGNINGSDELSBESBESKRIVELSE 8.3.1 Generelt For arbejdets udførelse og materialeleverance henvises til projektmaterialet. 8.3.2 Stålbjælker/-søjler og udvekslinger Kvalitet, udførelse og dimensioner iht. Projektmateriale. 8.3.3 Maling af stål Brandmalingen påføres med Airless-sprøjte, således at der ikke forekommer ujævnheder, og stålet herved fremstår med glat overflade. Der må under ingen omstændigheder bruges nogen form for sandspartel til at jævne ujævnheder ud. Som topcoat bruges en almindelig akrylmaling. Følgende stål udføres med brandmaling - inden topcoat: • Stålsøjler i trappe-/elevatortårn • Stålsøjle i hjørne ved foyer Følgende stål leveres grundmalet med primer – korrosionsklasse C1. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise • Stålbjælker i tag over sal (øjebolte dog RAL 7021) • Udveksling i facade over dør ud til trappetårn • Udvekslingsbjælker og søjler i teknikskakt • Stålsøjle i hjørne ved skuespillergarderobe 8.9 8.Smedearbejdet Følgende stål leveres færdigmalet - RAL 7021. • Øjebolte (stålbjælker i tag over sal) • Stålbjælker i trappe-/elevatortårn • Stålsøjler i trappe-/elevatortårn (som topcoat på brandmaling) • Stålsøjle i hjørne ved foyer (som topcoat på brandmaling) • 8.10 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 8.Smedearbejdet 8.4 Hovedentreprise KONTROLPLANER Efterfølgende er indsat kontrolplaner, som angiver minimumsomfanget af den ønskede kvalitetssikring. KRAV TIL KONTROLPLAN Emne Metode Omfang Tidspunkt Projektgranskning Hele projektet Før værksteds- Generelt Udbudsprojekt arbejder opstartes Entreprenørens Kontrol af Hele Før værksteds- projektering projektering projekteringen arbejder opstartes Kontrolparti Udarbejdelse af Hele Før værksteds- kontrolplan konstruktionen arbejder opstartes Kontrol af 100% Før udførelse Kontrol af Emner krævet fri Før værksteds- dokumentation for lagdeling: arbejder opstartes Materialer Stålkvaliteter certifikater og følgesedler Lagdeling 100% Tilsatsmaterialer Kontrol af 100% Før udførelse 100% Før udførelse 100% Før udførelse 100% Før værksteds- datablade og følgesedler Bolte Kontrol af mærkning og følgesedler Understøbnings- Kontrol af materialer datablade og følgesedler Fremstilling Arbejdstegninger Kontrol af arbejdstegninger Produktions- Granskning arbejder opstartes 100% Planlægning Geometri Før værkstedsarbejder opstartes Måling Hovedmål: 100% Under fremstilling Sekundære og efter montage mål: Stikprøver Kontaktflader i Visuel friktionssamlinger Måling Færdige komponenter Visuel 100% På værksted 100% Ved modtagelse Syddjurs Kommune 8.11 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 8.Smedearbejdet fra værksted på byggeplads Svejsning Svejse- Granskning 100% kvalifikationer Svejsesamlinger Før værkstedsarbejder opstartes Visuel ENV 12.4.2 Efter svejsning Metode Omfang Tidspunkt Visuel. 100% Under udførelse Hvert system, der Før udførelse NDT kontrol Emne Mekaniske samlingselementer Boltesamlinger Overværelse af tilspænding Overfladebehandling Entreprenørens Granskning Arbejdsbeskrivelse/- anvendes instruktion Reparationsprocedurer Granskning Hvert system, der Før udførelse anvendes Modtagekontrol Visuel Ved hver Ved modtagelse leverance Ståloverflader, rustgrad Visuel og overfladefejl Rengøring, affedtning Hver malings- Før maling påføring Visuel Hver malings- Før maling påføring Klimakontrol, stål og Måling luft Mekanisk rensning, Visuel rensningsgrad Løbende under Start og hver 3. udførelse time Hver malings- Før maling påføring Mekanisk rensning, Visuel/ruheds- Hver malings- ruhed komparator påføring Maling, udseende Visuel Hver malings- Før maling Under udførelse påføring Slutkontrol, lagtykkelse Elektromagnetisk Stikprøver Efter udførelse af den færdige tykkelsesmåling Metode Omfang Tidspunkt Granskning 100% Før montage behandling Emne Montage Planlægning opstartes 8.12 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde 8.Smedearbejdet Interimsunder- Hovedentreprise Granskning 100% støtninger Før montage opstartes Geometri tilstødende Visuel Kontrol af Før værksteds- bygningsdele Måling grænse-flader arbejder/montage opstartes Ankerbolte Visuel Placering Inden faststøbning Måling Tilspænding og under tilspænding Understøbninger Geometri færdig Visuel Materialekvalitet. Før og under Granskning Understøbning udstøbning Måling Hovedmål: 100% Efter udførelse konstruktion Sekundære mål: Stikprøver Acceptkriterier: Se beskrivelse Karakter af entreprenørens dokumentation: 66666 1. Udleveres i kopi til fagtilsynet 2. Tilgængeligt for fagtilsynets stikprøver eller kontrol 3. I entreprenørens besiddelse Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Hovedentreprise 9. MURERARBEJDET 9.1 GENERELLE BESTEMMELSER 9.1.1 Arbejdets omfang 9.1 9. Murerarbejde Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige understøtninger. Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsydelser ikke er nævnt: - De- og genmontering af tagsten på Hotellet Puds på gavl af Hotellet suppleres samt Sylan-behandling Tilmuring og tilpasning af vindues- og dørhuller, inkl. puds Klinkegulv i kælder, inkl. sokkelklinker Vægfliser i toiletter og over inventar i café Granulatfyld mellem ny og eksisterende bygninger Diverse pudsreparationer og efterstøbninger efter nedbrydninger installationsarbejde Tilpasning af eksisterende teglydervægge til ny bygning Anhydrit-slidlag og DIVERSE - Kvalitetssikring - Byggepladsindretning mv., jf. byggepladsbestemmelser/PSS og byggepladsplan 9.1.2 Normer og forskrifter Følgende generelle forskrifter og normer er gældende, med mindre andet er særligt foreskrevet: - Dansk Ingeniørforenings norm for murværk. Dansk Ingeniørforenings norm for stålkonstruktioner. Alt udvendigt murerarbejde skal udføres i miljøklasse "moderat" "Opslagsbog for det murede byggeri", udgivet af Murerfagets Oplysningsråd. Murerhåndbog, seneste udgave, udgivet af Kalk & Tegl, Information. Mørtelteknik, cementholdig murmørtel, betonteknik, udgivet af CTO Murerfagets byggeblade som angivet i murerhåndbog. SBI-anvisning nr. 200, vådrum. Alle i seneste og nyeste udgave 9.1.3 Mål- og højdeafsætning Al afsætning af mål og højder, der er nødvendig for udførelse af denne entreprise, påhviler entreprenøren. Murerentreprenør afsætter og vedligeholder 1 m mærker til 2 sider i alle dørhuller. 9.2 9. Murerarbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Skal være med gult vandfast kridt. 9.1.4 Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre nærværende arbejder. 9.1.5 Transport til samt aflæsning og oplagring på byggeplads - af alle senere nævnte materialer skal ske på en sådan måde, at de ikke beskadiges. Stenstabler skal stå på tørt underlag og skal tildækkes i nedbørsperioder og under eventuelle arbejdsstandsninger. Mørtelbænke skal udenfor arbejdstiden tildækkes mod sol og nedbør. I perioden fra 1. oktober til 30. april skal stenstabler såvel som sten og mørtelbaljer på stilladser tildækkes mod nedbør og frost, ligesom mørtelbænke skal være isoleret mod frost. 9.2 MATERIALER 9.2.1 Teglsten generelt Teglsten skal leveres med varedeklaration fra teglværk tilsluttet "Dansk Murstenskontrol". Entreprenøren skal dokumentere, at stenene er underkastet kontrollen og overholder stenklassen, at stenenes minutsugning er 1,0 - 2,0 kg/m2, at facadestenene er vejr- og frostfaste samt opfylder kravene i DS 414. Varedeklaration skal omfatte alle normer under Eurocode 6, (tidligere DS-norm DS414.) Sten med normalformat: - 3/4 sten: 168 x 228 x 54 mm - 1/2 sten : 108 x 228 x 54 mm Omfang i henhold til plantegninger. Facadesten Facadesten til indbygning i eksist. facader i blank mur skal være i struktur og farve som eksist. Prøve fremlægges for tilsynet til godkendelse. 9.2.2 Mørtler Mørtler skal være blandet af fabriksfremstillet mørtel som funktionsmørtel FM5, fra et mørtelværk, der er tilsluttet "Dansk Mørtel-kontrol" og i henhold til Eurocode 6. (Tidligere DS-norm: DS 414.) Mørtel skal færdigblandes på maskine. Fugning skal ske med samme indfarvede mørtel. Svarende til funktionsmørtel FM5 farve efter nærmere aftale. Murmørtel: KC 50/50/700. Grovpudsmørtel og vandskuringsmørtel: KC 50/50/700 Finpudsmørtel: K 100/300, max 1 mm korstørrelse Puds på sokkel og kældervæg: C 100/400 9.2.3 Murbindere Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Hovedentreprise 9.3 9. Murerarbejde Der anvendes 4 mm rustfaste bindere uden drypbøjning, med 8 stk. pr. m2 murværk i hulmur, udført i henhold til Eurocode 6. (Tidligere DS-norm: DS 414.) NB. Der undlades bindere i udv. hjørner, jf. norm. Murbindere er monteret af betonelementleverandøren. 9.2.4 Fugtmembraner - 9.2.5 Cement - 9.2.6 skal være basiscement. I perioden 1. oktober - 30. april skal der anvendes rapidcement. Isolering - 9.2.7 til fugtspærre i sokkel skal være murpap PF 2000 med tilhørende klæber. skal i murværk være Stenuldsbatts kl.34, hvor ikke andet er angivet. Stenuldsgranulat som Rockwool Granulat PRO til indblæsning. Fundamentsblokke og -mursten Letklinkerblokke og -mursten som Leca/Fibo eller tilsvarende produkter. 9.2.8 Vægfliser Fliser i fabrikat, type og størrelse, iht. Farve- og materialeoversigt. Fliser skal forelægges tilsynet til godkendelse. Synlige kanter skal være fuldstændigt glaserede. 9.2.9 Gulvklinker og sokkelklinker Gulvklinker i fabrikat, type og størrelse, iht. Farve- og materialeoversigt. Sokkelklinker leveres enten fra fabrik i 50 mm højde eller tilskæres på pladsen med vådskærer. 9.2.10 Fliseklæber Produkt for klæber skal være fleksibel beregnet til gulvvarme. Farven på klæbemassen må ikke være synlig gennem fliserne. Primer som LIP dybdegrunder. 9.2.11 Flisefuge Produkt for fuger i fliser på vægge skal være fleksibel fuge og svare til klæber. Farve iht. aftale. 9.2.12 Elastisk fuge i fliser Skal være højelastisk Sanitetssilicone på bagfyld som f.eks. 6 mm nylonfugesnor, skumprofil eller sliptape. Farve på fugemasse aftales med tilsyn før udførelse. Primer i kvalitet svarende til fugemasse. 9.2.13 Anhydritslidlag - 9.2.14 Som Knauf AE30 flydeanhydrit. Udføres ved pumpning fra mobilt anlæg. Der leveres og udføres de nødvendige primere, skillelag, fugtspærre og afgrænsninger mod vægge, iht, leverandørens anvisninger. Sylanbehandling Sylan UNO imprægnering foretages på frilagt gavl på Hotellet, Iht. konsulentens anvisninger. 9.4 9. Murerarbejde 9.2.15 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Diverse Byggeskum må ikke anvendes. 9.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 9.3.1 Måltolerancer Tolerancer til tildannelse, montage og udførelse: - Placering i forhold til modullinier ............................................ +/ Placering af åbninger.............................................................. +/ Åbningers størrelse ................................................................ +/ Max. afvigelse fra plan på snorsiden over 2 m retskede .......... Afvigelse fra lodlinie ............................................................... Afretningslag gulv: - Max. afvigelse fra plan over 2 m retskede ............................... 9.3.2 3 5 4 5 3 mm mm mm mm mm 2 mm Generelt for badeværelser Der skal så tidlig som muligt bygges enkelte badeværelser helt færdigt (mock-up) som evalueres i fællesskab mellem de involverede entreprenører og byggeledelsen. Disse mock-ups danner efterfølgende grundlag for de efterfølgende baderum. Det skal påregnes, at der laves 3 forskellige mock-ups, idet der findes forskellige badeværelsestyper. Badeværelsesgulve i gl. værelsesfløj udføres i skærpet kontrolklasse. Alle delarbejder/arbejdsgange på mock-ups skal præsenteres for tilsynet for godkendelse inden arbejdet må fortsætte. Der henvises i øvrigt til kontrolplaner i nærværende beskrivelse. 9.3.3 Opmuring af nye facademur ved tilslutning af baghus til nybygning Murerarbejdet udføres jf. plantegninger og i tæt samarbejde med tilsynet, mht. detaljer mv. Der skal mures med fyldte fuger, både i ligge- og studsfuger, under opmuring efter nøje afsat skiftegang. Stående fortanding må ikke anvendes uden særlig tilladelse. Fuger udføres som færdig fuge, med udseende som eksist. fuger. Der skal medregnes indvendig overfladebehandling som vandskuring og puds, efter hvad der forefindes det aktuelle sted. Der må ikke forekomme mørtelrester i hulrummet mellem formur og isolering. 9.3.4 I eksist. murværk udføres følgende ændringer m.v.: Der udføres de på planer viste lukninger af eksisterende dørhuller med murværk i dimensioner som eksisterende vægge. Der skal efterfølgende udføres vægpuds på 2 sider til glat flade. 9.3.5 Isolering mod fugt I murværk I alle ydermure indlægges asfaltpap min. 2,0 kg/m2 mellem sokkel og mur og under vinduessålbænke. Pappen indmures i bagvæg jf. murerhåndbogen. Gennembrydninger og hjørner skal tætnes med klæbemasse og ekstra lag. Der skal udvises stor omhu ved udlægning af pappen på soklen, idet forkant af pappen skal stå skarpt og tilpasses i forhold til forkant mursten, se Udvendig sokkelpuds. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Hovedentreprise 9.3.6 9.5 9. Murerarbejde Isolering (varme) - af ydervægge udføres meget omhyggeligt og med tætsluttende samlinger. Isoleringen skal monteres før formuren opmures. Det skal sikres, at mineralulden er monteret med tætte og forskudte samlinger. Opfyldning af hulrum mellem bygninger med granulat skal foretages ved autoriseret indblæsningsfirma. 9.3.7 Udvendig sokkelpuds Nødvendig tilpasning af letklinker-overside og kanter ved vinduer, døre og facadepartier udføres. Letklinker-fundamentsblokke tætnes ved grovgrunding, som angivet i Leverandør-anvisning, byggeinformationsblad 09-01/95.05. Ved døråbninger og under vinduer, hvor der er sokkel, pudses op under bundfals på element med en vinkel på ca. 10 grader ift. vandret. Der skal pudses ind under element, så der er plads til elastisk fuge på den pudsede flade, så drypfals stadig er intakt. Puds holdes fugtigt og afdækket i nødvendigt omfang, således at svindrevner og for tidlig udtørring undgås. 9.3.8 Puds på nyt og eksisterende murværk efter hullukninger og tilpasninger . På alle eksist. pudsoverflader skal der foretages en grundig afrensning af løstsiddende puds efter hullukninger og tilpasninger af vindues- og dørhuller inden pudsreparation udføres. Alle eksist. afrensede mure hvor murværk er synligt skal der udkastes til jævn flade. Udkastet skal først og fremmest sikre at vedhæftningen mellem puds og underlag er god. Udkastede overflader skal grovpudses. Udvendige pudshjørner skal forsynes med hjørne forstærkningsprofil placeret i plan med pudsoverflade. Mørtel til finpuds skal have maksimal kornstørrelse på 1 mm i diameter. Generel planhedsafvigelse må maks. være +/- 3 mm på 1 m retskinne. 9.3.9 Gulvklinker og vægbeklædning med fliser Fugebredde min. 5 mm. Hvor kanter fremstår som fri skal glasuren være fuldt dækkende. Afrensning udføres med brug af en af fugefabrikanten godkendt rensevæske incl. nødvendige afvaskninger til ren overflade. I h.t. Materiale- og farveoversigt samt i h.t. Rumskema og rumtegninger skal der udføres gulvklinker og fliser. Der udskæres for rør i flisevægge. Hvor rørgennemføringer er placeret midt i en flise, skal der bores. Skæring fra kant må ikke forekomme. På toiletter leveres og monteres 2 stk. spejle i h.t. opstalt. Spejlene udføres af 2 lag 3 mm lamineret spejlglas, så det er 6 mm i alt. Spejlene monteres med egnet monteringslim, og der fuges med gummifuge mellem spejl og fliser. Fliserne og klinker skal opsættes og skæres, iht. rumtegninger og efter aftale med tilsynet. Der foretages fugning med elastisk fuge i alle indvendige hjørner og samlinger. 9.3.10 Anhydritslidlag 9.6 9. Murerarbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise I stueetage skal der udføres ca. 75 mm flydeanhydrit eller dermed ligestillet produkt, således at gulvfladen fremtræder jævn uden brud og synlige kanter. 9.3.11 Udsparing/indmuring og udstøbninger. mv. VVS-rør og bøsninger Reparation og udfyldning i vægge og gulve udføres efter indbyggede VVS-rør, bøsningsdåser brandskabe. Borede eller udsparede huller i etagedæk i teknikskakt for vandrør, varmerør, elgitterbakker, ventilationsrør og faldstammer udstøbes i tæt samarbejde med installationsfagene 9.3.12 Efterreparation - skal udføres efter andre håndværkere i flere omgange efter tilsynets anvisninger. Der skal indregnes10 timer og materialer til efterreparationer af murværk og puds udover det viste på tegninger og beskrevet i nærværende beskrivelse. 9.3.13 Alternative- og enhedspriser De i tilbudslisten angivne priser udfyldes. Der konkurreres på disse priser. 9.4 KVALITETSSIKRING OG -KONTROL 9.4.1 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. KS materiale skal være tilgængeligt for tilsynet i entreprisens skurvogn. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. 9.4.2 Driftsoplysninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. 9.4.3 Kontrolplaner På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikring. Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er anvendt, evt. ved angivelse på vedlagt tegning. Følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet. Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal. Ved proceskontrol skal foretages fotoregistrering af konstruktioner, samlinger mv. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Hovedentreprise 9.7 9. Murerarbejde MATERIALEKONTROL Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 9.2.1 Teglsten Mursten Varedeklaration Mærkat fra plastik Visuel, Følgeseddel Stikprøvevis 9.2.2 Vægfliser Varedeklaration Stikprøvevis 9.2.3 Gulvklinker Varedeklaration Stikprøvevis 9.2.4 9.2.5 Fliseklæber Fugemørtel Udsnit af pose, følgeseddel Stikprøvevis 9.2.10 Mørtler Tilslagsmaterialer Mørtelsedler pr. levering 9.2.11 Murbindere Varedeklaration Stikprøvevis 9.2.12 Murpap Prøve og specifikation Stikprøvevis 9.2.13 Cement Varedeklaration Stikprøvevis 9.2.14 Isolering Varedeklaration Mærkat fra indpakning Stikprøvevis 9.2.15 Fugematerialer elastiske Varedeklaration Stikprøvevis PROCESKONTROL Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 9.3.1 9.3.2 9.3.3 Opmuring Forbandt Fugning, mørtel Visuel kontrol af fuger, udkradsning, forbandt, stentype, murbindere, armering Kontrol ved start af hver aktivitet + stikprøvevis Alle murhuller kontrolmåles + stikprøvevis 9.3.4 Murpapindlæg Visuel kontrol af placering, størrelse, overlæg, sammenklæbning, tilslutning ved søjler. Kontrol ved start af hver aktivitet + stikprøvevis. 9.8 9. Murerarbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 9.3.5 Isolering 9.3.7 Vægfliser og gulvklinker Bund Kontrol ved opstart + Visuel kontrol af udseende, stikprøvevis opdeling og afslutninger. Kontrolmåling af rethed, fuger, tæthed og højder. 9.3.8 Slidlag inkl. opbygning 66666 Visuel kontrol af tykkelse, type, evt. spildmørtel, sammenstødning og monteringsrækkefølge. Kontrol af bund, overflade rengøring, armering, isolering, fald Kontrolmåling af rethed, fald, højder og geometri. Kontrol ved start af hver aktivitet + stikprøvevis Kontrol ved opstart + stikprøvevis Syddjurs Kommune 10.1 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 10. TØMRERARBEJDET 10.1. GENERELLE BESTEMMELSER 10.1.1. 10. Tømrerarbejdet Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige understøtninger, afstivninger m.m. Alt beslag, samlingsjern, ankre, søm, skruer, understøtninger m.v., skal leveres og anbringes, selv om det ikke udtrykkeligt er vist eller beskrevet, men er nødvendigt for tømrerarbejdets fuldstændige og håndværksmæssige gennemførelse. Under nærværende afsnit omfattes følgende hovedarbejder, hvor naturlige tillægsarbejder ikke er nævnt: - Træbetonlofter, iht. loftplaner og snit Vægabsorbenter i sal, iht. snittegninger Gipsvægge og forsatsvægge Nyt udvekslingsspær mellem bagbygning og nybygning, inkl. tilpasning af eksisterende spær, iht. ing. Tilpasning af tagbelægning og lægter på bagbygning Skotrendeopbygning mellem trappetårn og Hotellet Ny gavlvæg i tagrum samt over ny bygning på bagbygning Let ydervæg på bagside af trappetårn Skærmvæg omkring ventilationshætter på taget Levering og montering af stålplader på facader, inkl. monteringsprofiler Brandisolering af trapezplader i trappetårn Brandisolering af stålbjælker- og søjler med Fireboard Udtagning og bortskaffelse af vinduer og døre i hotellet, iht. tegninger Udvendige vinduer og døre, inkl. ADK og fugning DIVERSE - Byggepladsindretning jf. byggepladsbestemmelser/PSS, herunder byggepladsskilt. - Kvalitetssikring. 10.1.2. Normer, forskrifter - Dansk Standard Dansk Ingeniørforenings norm Eurocode 5 (Tidligere DS-norm: DS 413) for trækonstruktioner, Dansk Ingeniørforenings norm Eurocode 3 (Tidligere DS-norm DS 412) for stålkonstruktioner, Brancheforeningens forskrifter for udførelse af materialer og konstruktioner med mindre andet er særligt nævnt SBI-anvisning 122 og TRÆ 42. 10.2 Rønde 10. Tømrerarbejdet - Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Hovedentreprise Beskrivelser og anvisninger fra Træbranchens Oplysningsråd. Materialeleverandørens vejledninger og anvisninger Alt i seneste og nyeste udgave. Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige handelsvarer. Der henvises i øvrigt til de enkelte afsnit i beskrivelsen. 10.1.3. Mål- og højdeafsætning Bygherren foranlediger de i "Fællesbetingelser" angivne linier og faste kotepunkter afsat. Al yderligere afsætning af mål og højder, der er nødvendige for udførelse af denne entreprise, påhviler entreprenøren. Såfremt der registreres ukorrekt monterede bygningskomponenter, udført af anden entreprenør, skal tilsynet underrettes, inden der "bygges videre på" den konstaterede fejl. 10.1.4. Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre hans arbejder. 10.2. 10.2.1. MATERIALER Konstruktionstræ Hvor andet ikke er nævnt, skal der anvendes konstruktionstræ K 18. Såfremt der er stillet krav til T-virke skal dette følges. Træet skal være sorteret og mærket i henhold til den gældende kontrolordning for konstruktionstræ. 10.2.2. Bolte, søm, skruer, skudsøm m.v. Under nærværende entreprise leveres og monteres alle fastgørelsesmidler som eks. bolte, søm, skruer, ankerstænger, mellemlagsplader mv. til samling mellem trækonstruktioner indbyrdes samt til fastgørelse og forankring af trækonstruktionerne til øvrige konstruktioner. Bolte og skruer med større diameter end 8 mm skal være varmtforzinkede i klasse E iht. DS/ISO 1459,1460 og 1461 eller rustfrie kl A2. Underlagsplader og evt. sømbeslag skal være varmtforzinkede som klasse E. Klæbemontage skal være jf. ing. Boremontage udføres iht. leverandørens anvisninger og med dybdestop. Skudsøm til montage på stål jf. ing. 10.2.3. Stålplader udvendig - 10.2.4. Facadeplader leveres i type og udseende i h.t. farve- og materialeoversigt snittegninger og facadetegning. Hatteprofiler for montering af facadeplader monteres på betonydervæg lodret. Der skal påregnes opretning af hatteprofiler til fuldstændig lod ved tilpassede neoprenskiver mellem beton og hatteprofiler. Facadeplader monteres på hatteprofiler med EPDM-bånd som mellemlæg på hele fladen af hatteprofil. Der anvendes galvaniserede skruer med neoprenskive under skruehovedet til montering af facadepladerne. Facadeplader leveres med forborede huller for montering, og alle plader opmåles på pladsen af tømrer inden bestilling afgives. Alu-vinduer og døre Som vist på planer, snit, facadeopstalter skal der lev. og monteres de viste alufacadeparti. Syddjurs Kommune 10.3 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 10. Tømrerarbejdet Alle aluminiumsprofiler skal være kuldebroisolerede profiler og tilhørende komponenter skal være samme fabrikat. Profilstørrelse er vist 50x150 mm, men skal projekteres af leverandør. Dæklister 12 mm vandret og 15 mm lodret. Alle dæklister skal males på ender inden monteringen pga. korrosionsfare. Ingen synlige skruer. Dør ind i vindfang monteres med 450 mm lange forkrybbede greb på begge sider. Der monteres dørautomatik med radar, som åbner begge dørfløje via dørvælger. Dør til trapperum leveres med karm-overføring og ellåsekasse for ADK. Type på låsekasse og ADK-anlæg afklares med bygherre, da det skal passe ind i eksisterende system. ADK-system med on-linekortlæser leveres og monteres af nærværende entreprise. Samtlige døre fra sal og direkte til det fri, skal monteres med Push-bar flugtvejs- og panikgreb i h.t. EN1125 og EN179. Disse døre skal udføres med en luftlydsisolation på 40 dB, hvilket skal eftervises af producenten. Det kan accepteres at fyldinger udføres med massiv bagplade indvendigt for opfyldelse af lydkravet. Aluminium leveres i ekstruderede profiler, legering AlMgSi 0,5 F 22 i anodiseringskvalitet iht. Eurocode 9 – (Tidligere DS-norm DS 419). Pulverlakering min. 80 my med forudgående kromatering. Alufacader leveres med malet overflade i RAL farve i h.t. Materiale- og Farveoversigt. Vinduerne er at betragte som en systemleverance, der detailprojekteres og monteres af entreprenøren iht. arkitektens tegningsmateriale. Tegningsmaterialet og den medfølgende beskrivelse angiver facadens geometri og udfaldskrav. Entreprenøren skal før arbejdets igangsættelse fremlægge nøjagtige konstruktionstegninger i målforhold 1:10, er ansvarlig for de leverede konstruktioners stabilitet, funktion, tæthed og udførelse samt for overfladernes holdbarhed og forankring til omgivende bygningsdele. Isoleringsruder skal være af anerkendt fabrikat tilsluttet kontrolordning jfr. DS 1094.5. Fabrikat skal oplyses. Glas og fyldninger Alt glas skal være 3 lags ruder med float glas, 4, 12, 4, 12 ,4 mm med U-værdi max. 0,7, lystransmissionstal LT på 0,71% og en g-faktor på 0,50. Dog skal U-værdien for det samlede parti være max. 0,8. Ruder i døre og facadepartier incl. brystninger udføres med sikkerhedsglas, hærdet / lamineret iht. oversigt / tegning. Det påhviler entreprenøren at sørge for, at der anvendes de rette glastykkelser i henhold til leverandørens tabeller. Fyldninger leveres i 24 mm opskummede alu-sandwichplader med U-værdi max 0,5. Fyldinger males i samme farve som vinduesposter. Emalitglas udføres ved maling af side 2 på 2.glas. Farve iht. farvematererialeoversigt. Glasisætning. Entreprenøren skal overveje om det af hensyn til vægt af partier kan betale sig at lade glas montere efter at vinduespartierne er monteret. 10.2.5. Lim Der anvendes lim i overensstemmelse med DS 413, stk. 3.3. 10.4 Rønde 10. Tømrerarbejdet 10.2.6. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Hovedentreprise Gipsplader, bærende dele mv. Der anvendes Danogips eller Gyproc eller hermed sidestillet i typerne: - GNE 13 Normal med forsænkede kanter - 70 mm stållægter - 195 mm stållægter til let ydervæg - 25 mm hatteprofiler - 30 x 30 mm gipsspartelkant - 15,4 mm brandgips - 25-30 mm fireboard til brandisolering af stålbjælker, søjler samt teknikskakt. 10.2.7. Træbetonlofter Der anvendes træbetonloftplader, iht. farve- og materialeoversigt og loftplaner. Monteres på C60 skinneprofiler, nedhængt i stropper, i h.t. snittegninger, jf. fabrikantens anvisninger. Vægabsorbenter udføres ligeledes i træbeton med pålimet 40 mm mineraluld 10.2.8. Facadeplade Der anvendes en cementbaseret glat facadeplade min. 8 mm, i mørk grå, på let ydervæg trappetårn, skærmvæg omkring ventilationshætter og ny gavl på bagbygning. 10.2.9. Vindspærre Der anvendes 9 mm diffusionsåben cementbaseret vindspærre som Internit LV eller tilsvarende, inkl. indskudslister af aluminium og tilhørende skruer. Monteres iht. leverandørs anvisninger. 10.2.10. Træ (indvendigt) - til afslutnings- og dæklister m.v., som er synlige, skal være fyrretræ, hvis ikke andet er nævnt, i kvalitet som prima, vellagret fyr, 2. sortering, kernesundt, fri for blå splint, marv, vindridser, revner, barkslag og store og løse knaster. Fugtindhold må max. være 9%. 10.2.11. Fugematerialer - Fugemasse Sika-Flex - 15 LM eller hermed sidestillet Primer svarende til fugemasse og fugefladerne Bundfyldningsmateriale som Sika eller tilsvarende produkt Fugebånd som Illmod 600, DAFA eller hermed sidestillet produkt Fugerne skal renses omhyggeligt umiddelbart inden fugningen. Der fuges overalt, hvor synlige konstruktioner går i mur, og hvor det er angivet på tegninger. Arbejdet skal udføres af fugefirma, som er tilsluttet FSO. 10.2.12. Damp- og fugtspærre - Dampspærre skal være 0,2 mm plastfolie som Dafa. Tape som Dafa dampspærretape. 10.2.13. Afskærmning af taghætter - Udføres i stålramme i h.t. snit og detaljer, forskalling og facadeplade. Stålramme monteres med konsolfødder der er beregnet til indbygning i paptag med fastgørelse i det underliggende betondæk. Alt leveres og monteres under tømrer. Syddjurs Kommune 10.5 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 10. Tømrerarbejdet Konsolfødder skal monteres i samarbejde med tagbelægningsarbejdet, som inddækker dem med pap. 10.2.14. Isolering - skal være stenuld kl.37, med mindre andet er angivet på tegninger. 10.2.15. Diverse - Materialer, der ikke direkte er nævnt under ovenstående er medtaget under ”Krav til arbejdets udførelse”. OBS. Der må generelt ikke anvendes byggeskum. 10.3. 10.3.1. 10.3.2. KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE Måltolerancer På - tildannelse af emner/elementer: Konstruktionstræ - længde ............................. +/ Konstruktionstræ - dimensioner ..................... +/ Træspær - ydre geometri ............................... +/ 10 mm 2 mm 10 mm På - montage af emner/elementer: Placering vandret i forhold til modulnet ......... +/ Placering lodret .............................................. +/ Lodstilling .......................................................... 15 mm 8 mm 2,5 0/00 Færdigt bygningsværk: - Længdemål .................................................... +/ - Detailmål ....................................................... +/ - Højdemål ....................................................... +/ 3 mm 2 mm 2 mm Overflader: - Max. afvigelse fra plan over 2 m retskede, lodret og vandret ............................................... 5 mm Materialers opbevaring m.v. Alle materialer skal under opbevaring, transport og montage ikke udsættes for påvirkninger, der er større end forudsat fra leverandør og skal beskyttes mod vejrlig. Der skal så tidlig som muligt bygges enkelte badeværelser helt færdigt (mock-up) som evalueres i fællesskab mellem de involverede entreprenører og byggeledelsen. Disse mock-ups danner efterfølgende grundlag for de efterfølgende baderum. Det skal påregnes, at der laves 3 forskellige mock-ups, idet der findes forskellige badeværelsestyper. 10.3.3. Stillads Tømrer leverer og monterer stillads til eget brug, herunder også udvendigt stillads for montering af stålplader. Det forudsættes at vinduer monteres fra hæve/sænke stillads med påbygget vinduesmonteringskran. 10.3.4. Ny gavlvæg på baghus Der leveres og monteres nyt udvekslingsspær, der bygges på pladsen efter mål. 3 eksisterende spær kortes op og tilsluttes udvekslingsspæret, iht. ingeniør. Efter oplægning af nyt udvekslingsspær mellem nybygning og baghuset, skal der opbygges en ny gavlvæg, iht. snittegning 3176-203. Ifm. udførelsen af dette skal det indregnes at de 2 yderste rækker tagplader 6.6 A. BYGNINGSENTREPRISEN Langsøhus 6. Tømrerarbejdet 3F - kursuscenter 3141 – Renovering af 90 værelser samt foyer og grupperum demonteres, lægter tilpasses, og de demonteres tagplader tilpasses og monteres igen. Det skal påregnes at tagplader som tilpasses indeholder asbest, hvorfor de nødvendige foranstaltninger for overholdelse af AT’s vejledninger skal være indeholdt i prisen. 10.3.5. Tilpasning af tag på baghus - - 10.3.6. For indbygning af nyt udvekslingsspær demonteres 2 rækker tagplader fra den nye gavl. Lægter kortes op og suppleres, når spær er indbygget og bygget sammen med eksisterende. Herefter genmonteres de demonterede tagplader. Arbejdet med tagpladerne skal foregå forsigtigt, så de ikke går i stykker. Tømrer skal supplere med plader hvis der ikke er nok hele plader, disse kan eventuelt tages ved nedbrydning af taget der er bygget indover eksisterende sal. Lofts- og vægisolering Isolering skal udføres i de på tegningerne viste dimensioner, oplagt i forbandt og tæt tilskåret tilstødende konstruktioner m.v. 10.3.7. Dampspærre Dampspærre skal udføres i h.t. retningslinier fra gældende byg-erfablad for dampspærrer. 10.3.8. Loftsunderlag Loftsunderlag udføres med respektive nedhængningssystemer og jf. tegning for loftstyper. I trapperum monteres der 2 lag brandgips på underside trapezplader inden træbetonloftet udføres. Brandgipsen fuges absolut tæt langs alle kanter med brandfuge. 10.3.9. Træbetonlofter Træbetonlofter leveres og monteres iht. farve- og materialeoversigt, loftplaner og rumskema. Det skal påregnes at pladerne skal tildannes mod vægge. Dette skal gøres absolut tætsluttende til vægge. Det skal påregnes at der skal foretages tildannelse af plader for ventilationsarmaturer, lysarmaturer og flyvepunkter mv. Der skal påregnes 20 stk. loftplader 60x60 cm i det normale 60x120 cm loft efter aftale med tilsynet og teknikentreprenører, for inspektionsnadgang over nedhængt loft. Plader skal leveres min. 3 uger før opsætning til akklimatisering i bygningen. 10.3.10. Gipsvægge og overvægge Generelt. - Fremgår af planer og snit. Der udføres overvægge over vinduespartier og døre i vindfang. - Udadgående gipshjørner skal monteres med 30 x 30 mm hjørneskinner. Forsatsvægge i baghus 3F - kursuscenter 3141 – Langsøhus Renovering af 90 værelser samt foyer og grupperum 6.7 A. BYGNINGSENTREPRISEN 6. Tømrerarbejdet Forsatsvægge i stueetage og 1.sal udføres som stålgipsvægge type Danovæg 0-F3R1 eller hermed sidestillet. Installationsvæg Beklædes med 30 mm Fireboard for brandsikring til BS60-krav. Der skal indregnes 4 stk. 300x300 mm BS60 inspektionslemme i teknikskakten, efter anvisning fra tilsynet. Brandsikring af stål Stålbjælker i trapperum og teknikskakt skal brandsikres med 30 mm Fireboard, der sikrer BS60-krav. Stålsøjle i skuespilsgarderobe skal brandsikres med 25 mm Fireboard, der sikrer BS60-krav. 10.3.11. Byggepladsskilt Til opstilling ved vej skal der leveres og opstilles skelet med nødv. afstivning for byggepladsskilt i h.t. byggesagsbeskrivelsen. 10.3.12. Diverse Der udføres og monteres lysning for tagvindue i trapperum. Lysningen beklædes med en plade som Cembrit multi Force eller anden fugtbestandig plade til maling. Lysningen føres helt op til underkant kuppel og 3 cm under træbetonloftet, hvor der afsluttes med en 15x45 mm træliste til maling. Der etableres og nedtages 2 stk. skærmvægge i hele bygningens bredde bygget af træplader på træskelet til lukning ind i bagbygning, efter nedbrydning af eksist. Bygning. Væggene lukkes tæt mod gulv, vægge og loft. 10.3.13. Efterreparation - skal udføres efter andre håndværkere i flere omgange efter tilsynets anvisninger. 10.3.14. Alternative og enhedspriser De i tilbudslisten angivne enheds- og alternative priser skal udfyldes. 10.4. 10.4.1. KVALITETSSIKRING OG -KONTROL Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. 10.4.2. Driftsoplysninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. 10.4.3. Kontrolplaner På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er 6.8 A. BYGNINGSENTREPRISEN Langsøhus 6. Tømrerarbejdet 3F - kursuscenter 3141 – Renovering af 90 værelser samt foyer og grupperum stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen. Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er anvendt, evt. ved angivelse på tegning og følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet. Ved udførelse af proceskontrol skal anvendes fotodokumentation. Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal. MATERIALEKONTROL Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 10.2.1 Konstruktionstræ Visuel kontrol af Ved leverance træets beskaffenhed + stikprøvevis m.h.t. sortering, træsort, før og efter indbygning sundhed evt. mærkning for styrkesortering. Kontrolmåling af rethed, dimensioner og fugtindhold. 10.2.2 Imprægnering Varedeklaration 10.2.3 Isoleringsmaterialer Varedeklaration Følgesedler Ved leverance 10.2.4 Gipsplader vægge Varedeklaration Ved leverance Gipsplader loft Monteringsvejledninger Følgesedler 10.2.5 Udv. bekl.plader Varedeklaration Følgesedler Ved leverance 10.2.6 Tagpap Visuel kontrol af mærkning Ved leverance 10.2.7 10.2.8 Zink Fugematerialer Varedeklaration Varedeklaration Primningsoversigt 10.2.9 Dampspærre Varedeklaration 10.2.10 Ecophonlofter Varedeklaration Følgesedler 10.2.11 Træbetonlofter Varedeklaration Følgesedler Ved leverance Ved leverance 3F - kursuscenter 3141 – Langsøhus Renovering af 90 værelser samt foyer og grupperum 6.9 A. BYGNINGSENTREPRISEN 6. Tømrerarbejdet PROCESKONTROL Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 10.3.1 Hovedmål Kontrolmåling af bygning. Kontrol ved start af hver aktivitet samt ved over-tagelse fra anden entreprenør 10.3.2 10.3.3 10.3.4 10.3.5 Loftisolering Dampspærre Loftunderlag Gipslofter 10.3.6 Visuel kontrol af Kontrol ved start af hver fastgørelser, nedaktivitet + stikprøvevis hængning, tilslutninger fugning, inddeling, dampspærre, forskalling Udskæringer i loft og isolering. Kontrolmåling af højder, rethed, befæstelsesafstande. 10.3.7 Lette vægge Visuel kontrol af underlag, Kontrol ved start af hver fastgørelser, tilslutninger aktivitet + stikprøvevis samlinger og inddækninger. 10.3.8 Brandsikring Kontrolmåling af højder, rethed, befæstelsesafstande. Visuel kontrol af underlag, Kontrol ved start af hver fastgørelser, tilslutninger aktivitet + stikprøvevis samlinger og inddækninger. Syddjurs Kommune 11.1 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise Snedkerarbejdet 11. SNEDKERARBEJDET 11.1. GENERELLE BESTEMMELSER 11.1.1 Arbejdets omfang 11. Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige understøtninger. Under nærværende afsnit omfattes følgende hovedarbejder, hvor naturlige tillægsarbejder ikke er nævnt: - Indvendige døre, inkl. greb, pumper, låsesystemer mv. Spanske vægge i toiletrum, inkl. døre Fodlister og lysninger mv. Håndlister i træ i trapperum Lamelparketgulv i sal DIVERSE - Kvalitetssikring. 11.1.2. Normer, forskrifter og cirkulærer - Dansk Standard Dansk Ingeniørforenings norm Eurocode 5 (Tidligere DS-norm DS 413) for trækonstruktioner. Brancheforeningens forskrifter for udførelse af materialer og konstruktioner, med mindre andet er særligt nævnt Materialeleverandørens vejledninger og anvisninger Alle i seneste og nyeste udgave Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige handelsvarer. Der henvises i øvrigt til de enkelte afsnit i beskrivelsen. 11.1.3. Mål- og højdeafsætning Bygherren foranlediger de i "Fællesbetingelser" angivne hovedmodullinier og faste kotepunkter afsat. Al yderligere afsætning af mål, højder og lignende, der er nødvendig for udførelse af denne entreprise, påhviler entreprenøren. 11.1.4. Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre dennes arbejder. 11.2 Rønde 11. Snedkerarbejdet 11.2. MATERIALER 11.2.1. Træ Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kultur i Hovedentreprise Fyrtræ skal, hvis andet ikke er nævnt, være 2. sortering, nord-svensk fyr, som skal være kernesundt, fri for splint, fri for marv, vindridser, revner og barkslag samt store eller løse knaster. Alle kanter på synlige karme, rammer og lister skal være fri for knaster. Alt karmog rammetræ skal være marvskåret eller opskåret og sammenlimet. 11.2.2. Indvendige dør- og vinduespartier Alle dør- og vinduespartier leveres i h.t. Indv. dør- og vinduesoversigt. Indvendige døre (uklassificerede). Udføres af 40 mm massive trædøre, malett i farve, jf. farve- og materialeoversigt. Glasparti og glasdør i vindfang leveres i system som ?????. Der monteres dørpumpe på dør i h.t pkt. 11.2.3. Indvendige døre (med brandklasse) Udføres af massive trædøre med brandklasse som angivet på brandplaner og malet i farve, jf. farve- og materialeoversigt. Udføres med brandpasta og stålskinne på gulv. Der stoppes med stenuld mellem karm og væg. Branddøre monteres med dørpumper i h.t. pkt. 11.2.3. Alle branddøre skal være mærket i h.t. regler herom. Indvendige døre (med lydkrav) Udføres af massive trædøre med brand- og lydklasse som angivet på plantegninger og malet i farve, jf. farve- og materialeoversigt. Udføres med mekanisk bundstykke ved gulv. Der skal isoleres med stenuld og fuges ved lyddøre. Bemærk at dør til salen er klassificeret som 40 dB lyddør. Alle lyddøre skal være mærket i h.t. regler herom. Karme til døre i prima træ uden bundstykke. Overflade: færdigmalet. Karme skal leveres i bredder/dybder, der passer til respektive vægtykkelser, inkl. eventuelle vægbeklædninger. 11.2.3. Beslag mvGenerelt gælder nedenstående: Beslåning Beslag skal være lette at betjene og monteres efter fabrikantens anvisninger. Skinner under branddøre. Bundskinner under branddøre skal bores asymmetrisk med undersænkede skruehuller. Hængsler I indvendige og udvendige døre anvendes dørfabrikantens standardhængsler, som justeres iflg. Dansk Standard. Generelt anvendes der 3 stk. hængsler pr. dørplade, dog 4 stk. ved dørbredder over 10M. Dørgreb, rosetter og dørstop Syddjurs Kommune 11.3 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise Snedkerarbejdet 11. Greb som Ruko-line dørgreb L-19 mm m/roset, nålelejer. AISI 316L Cylinderrosetter og blindrosetter som Ruko-line. AISI 316L Dørstop som Ruko-line skildpadde 80x15 mm. AISI 361L. På toiletdøre monteres Ruko-line toiletbesætning Dørlukkere Dør nr. ID04, ID06 og ID08 med ABDL monteres med Assa Abloy dørlukkersystem med glideskinne og magnetfasthold indbygget i dørlukker, 24 volt anlæg. Dør nr. ID02, ID03, ID07, ID10, ID11, ID12 og ID13 med dørlukker monteres med Assa Abloy komfort dørlukker EN 3-6, inkl. glidearm. Dobbeltdøre leveres yderligere med dørvælger og glideskinne for 2 dørblade. Dørlukningskontakt til ABDL-døre i flugtveje er ikke integreret i systemet og skal projekteres separat under el ingeniør. Dørautomatik Dør nr. ID01 monteres med automatisk døråbner med radar. Begge fløje skal åbne, når døren aktiveres. Låsesystem Der leveres låsesystem med cylinder til alle depotrumsdøre. Derudover leveres der ikke låse, dog forberedes døre til montering af cylinder, og der monteres blændplade i rustfrit stål over låsekassen. Under nærværende arbejde udføres følgende: - Levering og montering af ABDL-pumper på branddøre - Levering af kabel med lukningssignal ved ABDL-døre. Under ABA- arbejde udføres: - Levering og montering af interne forbindelser på dørpumper med ABDL. - Levering og montering af eksterne tryk og sensorer incl. kabling. - Indkøring og justering til fejlfri funktion. 11.2.4. Glasvæg og glasdør i vindfang Fuldglasvæg: Levering og montering af fuldglasvæg i vindfang, som type DEKO FG, i h.t. plan og snittegninger, Højde er lig med yderdøren. Helglasdør: Levering og montering af dobbelt helglasdør med faste sidepartier ligeledes i helglas. Dørblade monteres med pinolhængsler. Der skal udføres forborede huller for automatisk døråbner i glasdørene. Huller udføres i samarbejde med leverandøren af døråbner. Der monteres 500 mm rustfrit Ø 19 mm greb på hvert dørblad. kanter. Alle glaselementer skal være 10 mm hærdet glas med rejfede og polerede frie Helglasvægge og døre er at betragte som en systemleverance, og der skal udføres produktionstegninger med opstalter og detaljer til godkendelse hos arkitekt inden produktion. 11.2.5. Lamelparketgulv i sal - skal være 22 mm, som Junckers lamelparket til bøjlemontering med mat lak. 11.4 Rønde 11. Snedkerarbejdet Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kultur i Hovedentreprise Gulvet accepteres som et 2. sorteringsgulv, hvor der er udført udfyldninger efter døde knaster, vindrevner mv. Gulvet skal godkendes af arkitekten inden det lægges. Som underlag skal der anvendes diffusionsåben trinlydsdæmpende egenskaber som Dafa Silence W20. 11.2.6. - Fodlister skal være 15 x 68 mm fyr, til maling. Males første gang inden montering. Lysninger - 11.2.9. Leveres og monteres iht. tegninger på stålværn og beslag, i h.t. farvematerialeoversigt. Monteres på CFP Håndlistebeslag i rustfrit stål, hvor der ikke er værn. Fodlister - 11.2.8. med Håndlister - 11.2.7. parketunderlag, Udføres i 16 mm MDF-plade. Grundes inden montering. Lim Der anvendes lim i overensstemmelse med DS 413, stk. 3.3. 11.2.10. 11.2.11. Fugematerialer - Fugemasse Sika-Flex - 15 LM eller hermed sidestillet. - Primer svarende til fugemasse og fugefladerne Bundfyldningsmaterialer som Sika eller tilsvarende Byggeskum må ikke anvendes Spanske vægge Der leveres og monteres spanske vægge i toiletter i kælder i h.t. farve- og materialeoversigt. Døre leveres med låsekasse for montering af toiletbesætning. Væggene leveres i 198 cm højde og friholdes fra gulv med ca. 15 cm. 11.3. KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 11.3.1. Måltolerancer Elementfremstilling : - Længde og bredde .................................... +/ 2 mm - Detailmål .................................................. +/ 2 mm - Vindskævhed............................................. +/ 2 mm Elementmontering : - Længde og bredde .................................... +/ 3 mm - Max. afvigelse fra lodlinie pr. m.......................1 mm Færdigt bygningsværk : - Længde og bredde .................................... +/ 2 mm - Max. afvigelse fra lodlinie pr. m.......................1 mm - Detailmål .................................................. +/ 2 mm 11.3.2 Forarbejdning generelt Syddjurs Kommune 11.5 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise Snedkerarbejdet 11. Udførelsen skal i enhver henseende svare til betegnelsen 1. klasses, med tætte samlinger og skarpe og rene profiler og hjørner. Alle flader, kanter og profiler skal være smukt afpudsede. Alle tilpasninger og udstemninger for beslag og lignende skal udføres med omhu og akkuratesse og være udført før maling af emnet. Alt snedkerarbejde skal være afpudset med båndpudser eller pudshøvl og sandpapir. Synlige kutterslag må ikke forefindes på snedkerarbejder af nogen art. 11.3.3 Behandlinger Alt udvendigt fyrtræ vacuum-imprægneres 5 uger før, det skal viderebehandles med maling og må ved montering have en fugtighed på max. 15%. ALT snedkerarbejde skal grundes af maler inden montering. 11.3.4 Låse Der monteres 5 midlertidige cylindere eller hængelåse i byggeperioden og udleveres 10 stk. nøgler. Cylindrene skiftes til endelige cylindre umiddelbart før byggeriets aflevering. 11.3.5 Indvendige døre Dimensioner, beslag m.m. samt placering af typerne i henhold til plantegninger. Dørene leveres og monteres i h.t tegninger. Skinne i gulv placeres ved fløjdøre under dørpladen og mellem karmstykkerne. Der udføres elastisk fuge mellem dørkarme og vægge i farve efter aftale med arkitekt. 11.3.6 Lamelparketgulv Generelt: - Før gulve lægges skal producentens konsulent have aflagt byggepladsen et besøg, og udarbejdet og fremsendt en rapport til tilsynet, for korrekt lægning af gulvet. Hvis tømrer undlader dette, står han selv med ansvaret for korrekt lægning af gulvet. Overfladen på undergulvet rengøres og om nødvendigt, afrenses inden parketunderlaget udlægges. Parketunderlag fuges og klemmes bag fodliste, til fuldstændig tæt samling som dampspærre. Der må anvendes fugebånd fra Dafa. 11.3.7 Fodlister 15 x 68 mm fyr, til maling, monteres i h.t farve- og materialeoversigt. Fodlister monteres med monteringslim fra Danalim. Fodlister skal være grundet og malet første gang inden montering. Fodliste skal ligeledes monteres i lysninger/false. Foran parti og døre mod gulv leveres om nødvendigt kvartstaf liste. 11.3.8 Håndlister Ved samlinger skal de enkelte stykker tilpasses perfekt mod hinanden uden mærkbar overgang. Omkring hjørner skal håndlister skæres i smig og det udvendige hjørne rundes af. 11.3.9 Diverse - Dørstop må først monteres efter aftale med tilsyn. 11.6 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kultur i Rønde Hovedentreprise 11. Snedkerarbejdet 11.3.10 Der må ikke anvendes byggeskum. Efterpasning Efterreparationer skal foretages ved afhjælpningsperiodens udløb. Mindre skævheder eller kastninger rettes. Ved større skævheder foretages udskiftninger. Alle vinduer og døre justeres i beslag og smøres lige før aflevering og igen ved garantiårets udløb. 11.4 VEJLEDNINGER, BRUGSANVISNINGER Sammen med kvalitetssikringsdokumentation, skal afleveres brugsanvisning, driftsinstruktion og vedligeholdelses vejledninger på alle komponenter, der indgår i byggeriet. Ovennævnte afleveres sammen med kvalitetssikring ved byggeriets afslutning. ALTERNATIVE- OG ENHEDSPRISER Alle de i tilbudslisten angivne alternative og og enhedspriser skal udfyldes. KVALITETSSIKRING OG -KONTROL 11.4.1. Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem, at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. 11.4.2. Driftsoplysninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. 11.4.3. Kontrolplaner På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen. Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er anvendt, evt. ved angivelse på tegning. Følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet. Ved udførelse af proceskontrol skal anvendes fotodokumentation. Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal. MATERIALEKONTROL Pos. nr. Kontrolobjekt 11.2.1 Træ Kontrolmetode Visuel kontrol af træets beskaffenhed m.h.t. Kontrolomfang Ved leverancer + stikprøvevis Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 11.7 11. Snedkerarbejdet sortering, træsorter m.v. Kontrolmåling af fugtindhold. 11.2.2 Indvendige døre Dokumentation for tilslutning til kontrolordning. Udførelse og koordinering af låsesystemer. Visuel kontrol af overfladebehandling, beslåning og tilbehør. Kontrolmåling af overfladebehandlingstykkelser. 11.2.6 Isolering Varedeklaration 11.2.7 Lim Varedeklaration 11.2.8 Fugematerialer Varedeklaration Primningsvejledning Ved leverancer + stik prøvevis Ved leverancer PROCESKONTROL Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 7.3.1 Hovedmål Kontrolmåling af bygning Ved start af ny aktivitet samt ved overtagelse fra anden entreprenør. 7.3.2 Fugearbejdet Kontrolmåling af fugebredde Visuel kontrol af fugebund m.h.t. oprensning, rengøring, primering, bagfyld. Visuel kontrol af udfugning m.h.t. fugedybder, fugetyper, beskyttelse og begrænsningsflader. Kontrolmåling af udskårne fugestykker. Ved start af nye fugetyper fugeafsnit + stikprøvevis 11.3.4 Indvendige døre 11.3.5 indvendige vinduer Visuel kontrol af rigtig placering af dørtyper. Visuel kontrol af indbygninger m.h.t. fastgørelser, stopning, mærkning, beslåning, overflader og evt. malerbehandling. Kontrolmåling af dørhuller, fuger og vægtykkelser. Ved start af hver ny aktivitet og montage afsnit + stikprøvevis 11.3.6 Parketgulv Visuel kontrol ved montage af fastgørelser, opklodsning, fugetolerancer. Måltolerancer jf. lægningsvejledning Ved start af hver ny aktivitet + stikprøvevis Kontrol fortløbende Syddjurs Kommune 12.1 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 12. 12.1 12. Blikkenslagerarbejde BLIKKENSLAGERARBEJDET GENERELLE BESTEMMELSER 12.1.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette udenfor entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige understøtninger. Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsarbejder ikke er nævnt: - 12.1.2 Zinkafdækning på murkroner nybygning. Zinkafdækninger ved sammenbygning med eksisterende bygninger Nye nedløbsrør og tilpasning af eksisterende zinktagrender ved sammenbygninger med eksisterende bygninger Zinkprofiler til lukning af stålpladebeklædning mod sokkel samt overkant og sider ved vinduer og døre Afløbskasse i zink ved skotrende bag trappetårn Zinkindskud ved let ydervæg trappetårn Zinksålbænk Fugning Kvalitetssikring Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte vedrøre egne arbejder. 12.2 MATERIALER 12.2.1 Zink Al zink skal være forsynet med fabriksstempel med nummer. Zinkpladerne skal være af mindst 98,5% ren zink og må ikke have eller ved bøjning få revner, må ikke være skør eller have blærer eller skaller. Til beklædning på facader skal der benyttes forpatineret zink i farve blågrå som RHEINZINK eller ligestillet hermed. Der skal anvendes zink nr. 14 til alt blikkenslagerarbejde. 12.2.2 Galvaniseret jern Alt jern, skruer, søm, hager, båndjern, rundjern m.v. skal min. være varmtforzinket. 12.2 Rønde 12. Blikkenslagerarbejde 12.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 12.3.1 Arbejdets udførelse Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Hovedentreprise Alle arbejder må udføres i overensstemmelse med hoved- og detailtegninger, beskrivelser og i øvrigt efter tilsynets anvisninger. Entreprenøren alene er ansvarlig for rigtig opsnøring og overholdelse af de angivne mål. Alle mål skal kontrolleres på stedet. Prøver på profiler skal forelægges tilsynet til godkendelse. 12.3.2 Inddækninger ved facadebeklædning af stålplader - 12.3.3 Zinkinddækninger ved sammenbygning med eksisterende bygninger - 12.3.4 12.3.5 På murkroner m.v. skal der udføres zinkbeklædning m.v. Udføres jf. tegningsmaterialet. Udføres med liggende false pr. 500 mm. Der udføres alle nødv. vandnæser, ind- og afdækningsprofiler jf. tegninger. Zinkbeklædning udføres på underlag af pap på beton. Arbejdet skal udføres i samråd med tagdækker. Forinden udførelse af zinkbeklædninger skal der udføres papdækning i.h.t. leverandørens anvisninger. Zinksålbænke 12.3.7 På gavl af Hotellet mod nybygning skal der udføres zinkinddækning m.v. Udføres jf. tegningsmaterialet. Udføres med liggende false pr. 500 mm. Der udføres alle nødv. vandnæser, ind- og afdækningsprofiler jf. tegninger. Ved overgang mellem ny bygning og ny gavl på bagbygning skal der udføres zinkinddækning. Zinkbeklædning udføres på underlag af træ eller mursten, der er udført af tømrer eller murer. Arbejdet skal udføres i samråd med disse Zinkafdækning på murkroner - 12.3.6 Ved afslutning af facader mod vindues- og dørhuller, mod sokkel og udvendige hjørner, udføres zinkinddækninger. Udføres jf. tegningsmaterialet. Udføres med liggende false pr. max. 500 mm. Der udføres alle nødv. vandnæser, ind- og afdækningsprofiler jf. tegninger. Zinkbeklædning udføres på underlag af beton. Arbejdet skal udføres i samråd med tømrer som montere facadepladerne. alle bukprofiler skal godkendes af arkitekt inden produktion. udføres under vindue på 1.sal og monteres indenfor facadeplader, udført af tømrer. Monteres ovenpå betonafretning, foretaget af murer. Opbuk monteres i notgang i bundkarm vindue. Bredde af sålbænk er +30 mm til hver side af murhul og zinken indbygges i skåret fuge i betonen. Sålbænk afsluttes med endebunde. Tagrender, nedløb og afløbskasse Fra skotrende mellem trappetårn og Hotellet udføres der en afløbskasse hvor regnvand fra skotrende og tagrende på hotellet samles. Der skal indregnes nyt tagnedløb og tilpasning af eksisterende tagrende på hotellet. Tagrender på baghus tilpasses mod ny bygning og der leveres og monteres 2 stk. nye nedløbsrør. Fugning - udføres ved zink mod alle tilsluttende konstruktioner og overflader med elastisk fugemasse i farve som zink samt nødvendig primning. Fugens overflade skal afrettes med fugepind. Ved sålbænk med skarp beskæring til mørtelfuge i Syddjurs Kommune 12.3 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 12. Blikkenslagerarbejde endebunde. 12.3.8 Diverse Blikentreprenøren leverer og monterer selv nødvendig papfolie, som underlag for zinkbeklædninger mod andre overflader og konstruktioner. 12.4 KVALITETSSIKRING OG -KONTROL 12.4.1 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. 12.4.2 Driftsoplysninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. 12.4.3 Kontrolplaner På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen. Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal. MATERIALEKONTROL Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode 12.2.1 Zinkplade Varedeklaration Visuel kontrol af mærkning 12.2.2 Varmtforzinket jern Varedeklaration Kontrolomfang PROCESKONTROL Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 12.3.1 Befæstelser 12.3.2 Render og nedløb Prøver. Visuel kontrol af opVed start af ny aktivitet sætning, sammenlodninger + stikprøvevis rethed,midlertidig afledning. Kontrolmåling af hængselsstifter og faldretninger. 12.4 Århus Kommune, Sundhed og Omsorg C. TØMRERENTREPRISEN 2734 – Lokalcenter Vejlby 12. Blikarbejde Om- og tilbygning til 42 plejeboliger ____________________________________________________________________________________________ 12.3.4 Beklædning Inddækninger 12.3.5 Fugning Prøver. Visuel kontrol af Ved start af hver ny op lægning, sammenlodninger aktivitet + stikprøvevis fastgørelser og tæthed. Overflader mod bygningsdel Hver gang Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 13.1 13. Tagdækningsarbejde 13. TAGDÆKNINGSARBEJDET 13.1 GENERELLE BESTEMMELSER 13.1.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige understøtninger. Under nærværende afsnit omfattes følgende hovedarbejder, hvor naturlige tillægsarbejder ikke er nævnt: - 13.1.2 StenuldsIsolering, dampspærre, kiler til vandrender og 2 lag pap på nybygning Indbygning af tagbrønde, brønde leveres af VVS Røglem, inkl. styresystem mv. Faldsikringssystem 2 lag pap på skotrende mellem trappetårn og eksist. Bygning Plint af isolering med hvid overpap for ventilationshætter Inddækning af ventilationsrør og faldstammeudluftninger Taghætte, inkl inddækning på elevatortårn Normer, forskrifter og cirkulærer Dansk Standard DS 409 “Dansk ingeniørforenings norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner 1982" DS 410 “Dansk ingeniørforenings norm for last på konstruktioner” 3. udg. 1982 Danske tagpapfabrikanters Brancheforenings tagdækningsspecifikationer Materialeleverandørens vejledninger og anvisninger Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige handelsvarer. Der henvises i øvrigt til de enkelte afsnit i beskrivelsen. 13.1.3 Mål- og højdeafsætning Bygherren foranlediger de i "Fællesbetingelser" angivne hovedmodullinier og faste kotepunkter afsat. Al yderligere afsætning af mål, højder og lignende, der er nødvendig for udførelse af denne entreprise, påhviler entreprenøren. 13.1.4 Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre hans arbejder. 13.2 MATERIALER 13.2.1 Materialer Alle materialer skal være gode, “sunde” og kunne henregnes som gangbare handelsvarer. Selvom et materiale ikke er nævnt i beskrivelsen skal det leveres i 13.2 13. Tagdækningsarbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise det omfang, som er nødvendigt for arbejdets færdiggørelse. I tilfælde hvor der ikke er angivet oplysninger om materialer, fabrikat eller type skal der anvendes et materiale som er af god kvalitet og velegnet til sammenbygning med de omkring værende materialer og som kan godkendes af tilsynet. Materialer, værktøj m.v. henstår for den enkelte entreprenørs egen regning og risiko. Hvor et arbejde ikke er beskrevet skal leverandørens anvisninger følges. Isolering: - som stenuldsplader Hardrock energy og TF skotrendekiler eller tilsvarende. Alle viste isoleringer skal svare til min. kl.36, kiler dog kl. 39 Tagbelægning: - skal være pap i h.t. specifikationer nedenfor. På plint for taghætter afsluttes med hvid overpap. 13.2.2 Dampspærre Dampspærre skal være som Icopal PF 3000 dampspærre, dog PF 2000 dampspærre ved ståltrapeztag. Materialerne skal være mærket og godkendt i henhold til agrement AGR. NR. 1998/0015, udstedt af ETA Danmark A/S. Dette skal tilsikre, at membranen opfylder specifikke krav jf. Dansk lovgivning. 13.2.3 Skruer og skiver Skruer og skiver til fastgørelse af membran, skal være egnet og godkendt til det pågældende underlag. Skruerne skal være min. KLA-behandlede. 13.2.4 Tagbrønde - leveres af VVS, men monteres under nærværende entreprise. 13.2.5 Faldsikringssystem - leveres som Icopal Secura Systems faldsikringssystem eller hermed ligestillet produkt, hvor der kan gives 15 års garanti på tagdækningen efterfølgende. 13.2.6 Røglem - leveres som Velux brandventilationskuppel CSP 1073 i 100x100 cm eller hermed ligestillet produkt. Styresystem leveres af tagdækker, men monteres og installeres af elektriker og kobles med ABA-anlægget. 13.2.7 Taghætte til elevatortårn - leveres som Lindab VHL Ø125 mm tilslutningsstuds, inkl. egnet taggennemføring og 125 mm spirorør eller hermed ligestillet produkt. 13.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 13.3.1 Klargøring af underlag Ved alle afslutninger, dvs. på blikafslutninger, hætter, murværk osv., hvorpå membranen afsluttes ved fuldsvejsning, skal foretages grunding. 13.3.2 Skæring Banerne skal skæres med skarp kniv, så der fremkommer rene, lige snit. OBS! Der skal udskæres i 1 lag isolering for elevatortårn. 13.3.3 Mekanisk fastgørelse Mekanisk fastgørelse af membranen skal dimensioneres efter danske standarder Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 13.3 13. Tagdækningsarbejde DS 409 “Dansk Ingeniørforenings norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner 1982" og Eurocode 1 (Tidligere DS-norm DS 410) “Dansk Ingeniørforenings norm for last på konstruktioner” 3. udg. 1982. Dimensionering for vindlast skal omfatte fastgørelsesmidlets befæstigelse til underlaget. Dokumentation herfor skal indgå i kvalitetssikringen. 13.3.4 TAGDÆKNINGER Tagdækningsanvisninger er beskrevet I h.t. anvisninger i ICOPAL. Trapezplader: Icopal specifikation nr. 9.4-5 M eller dermed ligestillet produkt. - Dampspærre udlægges ovenpå 60 mm stålunderlagsplade - Der skal udføres gennemsnitligt 400 mm trykfast mineraluld samt 60 mm stålunderlagsplade. Isolering udlægges løst på underlaget. - Ét lag Icopal Base 511PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. - Antal fastgørelser i h.t. TOR anvisning 22 og 23. - Icopal Top500P fuldsvejses på underste lag. - Pap bukkes op på alle omgivende vægge og ovenlyskarme, hvor der herunder udføres inddækninger og fugninger. Betondæk: Icopal specifikation nr.: 9.4-5 M/C (/K) eller dermed ligestillet produkt. - Dampspærre udlægges. Udføres fuldsvejst og tæt ovenpå betondæk. - Der skal udføres gennemsnitligt 400 mm trykfast mineraluld samt kileskåret trykfast mineraluld med modfaldskiler med fald 1:40 mod tagbrønde og nødv. modfaldskiler. Isolering udlægges løst på underlaget. - Der udføres tagbrønde i h.t. tagplan. - Ét lag Icopal Base 511PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. - Antal fastgørelser i h.t. TOR anvisning 22 og 23. - Icopal Top500P fuldsvejses på underste lag. Pap bukkes op på alle omgivende vægge, hvor der herunder udføres inddækninger og fugninger. 13.3.5 Inddækninger af gennemføringer Gennemføringer inddækkes i overensstemmelse med de af Icopal A/S anviste detaljer. 13.3.6 Røglem Montering og inddækning udføres efter fabrikantens anvisninger. Indvendig lysning udføres af tømrer efter oplukkesystemet er monteret og tilsluttet. 13.3.7 Færdiggørelse Når de afsluttende arbejder på taget er tilendebragt rengøres tagfladen for alt byggeaffald, også fra andre arbejder. Der må således ikke forefindes skruer, afklip osv. som kan beskadige membranen. 13.3.8 Garanti og kvalitetskontrol Tagdækningen skal udføres af en autoriseret entreprenør og der skal, af leverandøren, udføres en kontrol af det færdige tagarbejde. Der skal udstedes en 15 års forsikringsdækket garanti for holdbarhed og tæthed og der skal i denne periode udføres mindst 2 efterfølgende kvalitetskontroller af taget. Garantien udstedes skriftligt til bygherren og omkostningerne i forbindelse med garantien og diverse eftersyn, skal være indeholdt i entreprisesummen. 13.3.9 Opbevaring af materialerne Rullerne skal opbevares stående og emballeret. De skal holdes tørre indtil 13.4 13. Tagdækningsarbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise udlægning og må ikke udsættes for mekanisk beskadigelse. 13.3.10 Afskærmning og stillads Entreprenøren skal indregne alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende sikkerhedsregulativer. Det kan ikke påregnes at der er stillads omkring bygningen ved udførelse af tagdækningen, hvorfor entreprenøren skal medregne levering, opsætning og nedtagning af værn ved tagkant 13.3.11 Brandforhold Entreprenøren skal indregne alle nødvendige foranstaltninger omkring de brandtekniske sikkerhedsforanstaltninger. Alt arbejde skal udføres i henhold til : Brandteknisk vejledning nr 10 og Brandteknisk vejledning nr 10A udgivet af Dansk Brandteknisk Institut. De anvendte tagmembraner skal være flyvbrandgodkendte i henhold til NT fire 006. Materialet skal være prøvet og godkendt som klasse T-tagdækning i henhold til klassifikationskravene i DS 1063.1. 13.3.12 Alternative- og enhedspriser De i tilbudslisten angivne enheds- og alternative priser skal udfyldes. 13.4 KVALITETSSIKRING OG -KONTROL 13.4.1 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. 13.4.2 Driftsoplysninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. 13.4.3 Kontrolplaner På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen. Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er anvendt, evt. ved angivelse på tegning og følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet. Ved udførelse af proceskontrol skal anvendes fotodokumentation. Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal. MATERIALEKONTROL Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 1 Tagmembran Varedeklaration Ved leverancer 2 Isolering Varedeklaration Ved leverancer + Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 13.5 13. Tagdækningsarbejde Prøver Visuel kontrol stikprøvevis PROCESKONTROL Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 3 Hovedmål Kontrolmåling af bygning 4 Tagmembran Visuel kontrol af tildanning overlæg, tilskæring og fastgørelse Ved start af ny samt ved overtagelse fra anden entreprenør Ved start af hver + stik prøvevis Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 14. MALERARBEJDET 14.1. GENERELLE BESTEMMELSER 14.1.1. Arbejdets omfang 14.1 14. Malerarbejdet Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis. Det skal understreges, at kun 1. klasses arbejde og materialer vil blive godkendt. SAMLET OVERSIGT OVER ARBEJDETS OMFANG: 14.1.2. Nyt træværk, fodlister, lysninger mv. Nye betonvægge Pudsede vægge ved sammenbygninger og vindues- og dørlukninger i eksisterende bygninger Nye gipsvægge og brandinddækninger Malet huldæk. Synlige varmerør. Synlige ventilationskanaler. Støvbinding af betongulve og trapper Sokkelmaling Murmaling ved sammenbygning med hotellet samt gavl Almindelige bemærkninger De af andre håndværkere anbragte stilladser og løbebroer kan benyttes af malermesteren, så længe de forefindes, men i øvrigt må malermesteren levere alle nødvendige stilladser, stiger og redskaber. Snedkerarbejder SKAL grundes på snedkerværkstedet. Alt murerarbejde, fliser, tømrer-, snedker-, glarmester-, installations-, gulv- og andre bygningsdele, som ikke er forlangt malede, skal afleveres helt rensede for malerpletter af enhver art. Faller og rigler i låse og andre beslagdele skal, når malerarbejdet er udført, renses for farve. Malermesteren er pligtig til at udføre mindre reparationer efter andre håndværkeres arbejder, dog ikke for større beløb end 5% af entreprisesummen. Omfanget af reparationer skal dokumenteres. 14.1.3. Fagbeskrivelse 14.2. Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre hans arbejder. MATERIALER 14.2.1. Generelt Ved valg af materialer henvises til fællesbetingelser pkt. 4.1 ”Arbejdets omfang”. 14.2.2. Materialerne 14.2 Syddjurs Kommune 14. Malerarbejdet 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise - skal tilfredsstille krav, der stilles til "normer for malervarer", udarbejdet af "De danske Maleres Forsøgsstation" og "Brancheforeningen for Lak- og Farveindustrien". -Glasfilt type 43101 jf. Flugger eller hermed ligestillet produkt -Plastvægmaling glans 10 og 25 jf. Flugger eller hermed ligestillet produkt -Loftsmaling glans 5 og 25 jf. Flugger eller hermed ligestillet produkt -Plastemalje glans 40 jf. Flugger eller hermed ligestillet produkt. 14.3. KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 14.3.1. Arbejdets udførelse Alt malerarbejde skal udføres som 1. klasses håndværksarbejde. Mener maleren, at det tilkommer andre håndværkere at foretage efterreparationer og udbedringer, skal det straks meddeles tilsynet. Før behandlingerne skal emnerne renses fuldstændigt, og eventuelle mangler udbedres. Udbedring med kit eller gips efter forholdene samt spartlinger udføres således, at disse forbehandlinger ikke kan ses men heller ikke savnes efter færdigmalingen. Alle false og kanter skal behandles fuldt ud, selv om de ikke er direkte synlige. Rør skal males i fuldt omfang og hele vejen rundt. De skjulte flader skal behandles som de øvrige flader for emnet. Efter hver strygning skal der gives tilstrækkelig tid til tørring, og det færdige arbejde skal være fast, fri for fede kanter samt ensartet uden knopper og ujævnheder. 14.3.2 Prøvebehandling - af malerarbejde skal godkendes af byggeledelsen og angiver standarden for hele entreprisen. Malerarbejdet skal indledes med en fuldt gennemført prøvebehandling for hver af de i beskrivelsen angivne behandlingsmåder. 14.3.3 Særlige kulører - angivet ved farvekort eller opstrøg (1 m2) og særlige ønsker om glans skal overholdes i leverancen. 14.3.4 Prøver - 14.3.5 For filmdannende behandlinger er følgende: Vægbehandling, loftsbehandling og facadebehandling : ............ Tapeprøven Træværk, jern og metal : ........................................................... Gitterprøven Farveløse, upigmenterede og laserende, fyldige behandlinger : . Blækprøven Vægbeklædning : ...................................................................... Krydssnitprøven Tapeprøven (T) for overfladebehandlingens indre sammenhæng og vedhæftning til bunden udføres således : De yderste 20 cm af en længde cellutape (Tesa nr. 144) på 50 cm presses med bagsiden af en negl fast mod overfladen, der i forvejen er forsynet med et snit i bunden. Derpå trækkes i den løse ende, pludseligt og kraftigt, vinkelret ud fra fladen. Selv ved kraftigste påsætning og voldsomste træk må ingen afskalling forekomme. NB! Smittende flade forbehandles med termoplastisk plastiklak inden prøvningen. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 14.3.6 14.3 14. Malerarbejdet Gitterprøven (G) for vedhæftning til bunden udføres således: Med en skarp kniv udføres 11 parallelle snit med 1 mm afstand gennem overfladebehandlingen ned til bunden, og på samme måde udføres 11 snit vinkelret på de foregående. Ved udførelse af tapeprøven under påsætning af cellutape over det gennemsnittede felt og 1 cm til hver side samt træk som anført under tapeprøven, må kun 5 af de 100 snitfelter løsne sig. 14.3.7 Blækprøven (B). Fyldepenneblæk tilsat ca. 1% sulfomiddel påstryges og overlades til indtørring. Efter påfølgende afvaskning med rent vand må spor af blæk ikke forekomme. 14.3.8 Krydssnitprøven (K). Vægbeklædning (herunder papir og tapet) skal være fastsiddende. I tvivlstilfælde foretages 2 snit på hvert ca. 25 cm vinkelret over midten af hinanden gennem beklædningen. Vedhæftningen bedømmes ved træk fra spidserne af de af snittene dannede 4 trekanter. 14.3.9 Farver Der skal regnes med farvepigmenter til mere end 10 %. Der kan påregnes samme farve i samme rum i boliger. I trappeopgange skal der påregnes to forskellige farver. 14.3.10 Beslag, tætningslister - samt andet nærmere angivet lukkebeslag må ikke males eller beskadiges. Der påsættes klæbestrimler inden påsætningen. 14.3.11 Farverester - må ikke udtømmes i bygningens afløb. Farver, beholdere m.v. må ikke opbevares i bygningerne men skal opbevares i forsvarligt aflåst materialecontainer. 14.3.12 Behandling af snedkerarbejder Alt snedkerarbejde som tilsætninger, fodlister, indfatninger m.v. skal grundes på alle sider inden montering. Dørkarme leveres færdigmalet fra fabrik. 14.3.13 Rengøring Umiddelbart forinden bygningerne afleveres, foretages en alt omfattende rengøring inkl. skabe m.v. samt rensning og polering af alle vindues- og dørruder. Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der derved kan opstå skade eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele. Malerpletter og -stænk samt evt. påklæbet papir fjernes overalt. Maling fjernes fra faller og rigler og lignende bevægelige beslagdele. 14.4 SPECIFIKATIONER BEHANDLINGER INDVENDIG MBK behandlinger til vægge og lofter er iht. revision af marts 2008. 14.4 Syddjurs Kommune 14. Malerarbejdet 14.4.1. 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise Snedkerarbejder Omfattende, fodlister og vindueslysninger mm. gives følgende behandling med farve som RAL 9010 glans 40: - Nyt træværk (massiv, høvlet), så som fodlister…………MBK nr. V4156 Nye dørplader og karme leveres færdigmalede. - Knaster i nyt træværk skal isoleres inden malerbehandling 14.4.2. Vægoverflader beton og gips Omfattende gangarealer på alle etager og trapperum, vindfang, sal, samling og cafe, overvægge i toiletter, gives følgende malerbehandling med farve i h.t. rumskema, Glans 10: - Betonelementvægge med filt, malet ............................................. MBK nr. V2612 - Gipsvægge incl. skaktvægge og brandinddækninger, forsatsvægge i baghus og dørlukninger med filt, malet MBK nr. V2620 14.4.3. Eksist. vægge i Hotellet efter lukning af dør- og vindueshuller - Pudsede murede vægge i toilet/bad m/glasvæv og maling……….MBK nr. V2898 - Alle vægge i toilet- og baderum i kælder under ”hotellet” males med 2 gange maling sammen med ovenstående nybehandling 14.4.4. Loftoverflader i kælder (Se rumskema) - Betondæk / lofter, malet………………………………………………… MBK nr. V1114 Der skal indregnes 1 gang fuldspartling og slibning af dæk. 14.4.5. Loftoverflader i sal, cafe/samling og trappetårn m.v. (Se rumskema) - Nedhængte træbetonlofter, malet ab. fabr. 14.4.6. Udvendig malerbehandlinger - Betonelementer maling for markering af sokkel…………………MBK nr. V 8340 - Pudset murværk…………………………………………………………MBK nr. V 8558 14.4.7. Gulvoverflader i h.t. rumskema samt oversider, sider og undersider betontrapper Støvbinding ................................ ................................................. MBK nr. V 6202 (Det skal påregnes at alle overflader skal slibes grundigt herunder inden arbejdet igangsættes) 14.4.8. Stålarbejder Der medregnes maling af synlige varmerør i kælder i h.t. vvs-planer. I alt regnes med malerbehandling af ca. 30 m Ø22 mm rør. Nye radiatorer leveres færdigmalede af VVS. Sorte rør til maling……………………………………………………………MBK nr. V7048 I kældergang og sal malerbehandles 50 m ø315 mm (sort) og 10 m ø125 mm (hvid) ventilationskanaler i h.t. ventilationsplaner. Kanaler til maling ....................... .................................................. MBK nr. V7020 Stålværn ved trapper leveres varmtgalvaniserede under anden entreprise. 14.4.9. Øvrigt Nærværende entreprise skal foretage fugning (malerfuge) mellem alle malede emner, der skal males og mod alle tilstødende konstruktioner bygningsdele Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 14.5 14. Malerarbejdet f.eks. fodlister mod væg, indfatninger mv. Udfyldes med acrylfugemasse. I kælder udføres ligeledes malerfuge med MS-fuge mellem vægelementer og beton dækelementer. 14.5. 14.5.1. KVALITETSSIKRING OG -KONTROL Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til - at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. 14.5.2. Driftsoplysninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. 14.5.3. Kontrolplaner Efterfølgende er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen. Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal. Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Der henvises til fællesbetingelser pkt. 4.1 ”Arbejdets omfang”. MATERIALEKONTROL Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode 14.02.01 Malermaterialer Varedeklaration på alle malervarer. Dokumentation for kvalitet (TM 18 rapport eller lignende). Specifikation på alle behandlinger med produktnavn iht. varedeklaration og behandlingsoversigt. 14.02.02 Rengøringsmidler Varedeklaration på alle rengøringsmidler. Kontrolomfang 14.6 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 14. Malerarbejdet PROCESKONTROL Pos. nr.. Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang 14.03.01 Prøveafsætninger Visuel kontrol af prøveafsætninger med godkendelse af tilsyn Ved start af hver behandlingstype 14.03.02 Rengøring Visuel kontrol af rengøringsstandard Ved alle afleveringsrengøringer. 14.03.03 Generelt for alle behandlinger Visuel kontrol af underlagets beskaffenhed og færdiggørelse Kontrolmåling af fugtindhold i underlag. Ved start af alle nye behandlinger samt efterfølgende ved hvert nyt behandlingsbehandlingsafsnit Visuel kontrol af behandlingsopbygning og kvalitet mht. finish, dækkeevne, sammenflydning, tæthed og kulør. Visuel kontrol af udfaldskrav. Stikprøvevis i hele arbejdsperioden Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 15.1 15. Gulvbelægningsarbejdet 15 GULVBELÆGNINGSARBEJDET 15.1 GENERELLE BESTEMMELSER 15.1.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige gulvbelægningsarbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Alle nævnte materialer leveres og anbringes på rette sted i bygningen, såfremt andet ikke er angivet. Entreprenøren er forpligtet til at præstere alle ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, montage, ophejsning m.v. Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsarbejder ikke er nævnt: Levering og montering af: Spartling og slibning af anhydrit undergulv. Linoleumsbelægning i café/samling Coral-måtte i vindfang Skinner ved belægningsskift. Afdækning af gulvbelægninger. 15.1.2 Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre hans arbejder. Alle arbejder skal udføres i h.t. GSO-anvisninger. 15.2 MATERIALER 15.2.1 Linoleum Linoleum i h.t. farve- og materialeoversigt skal være 3,2 mm. Svejsetråd i h.t farve- og materialeoversigt. Placering af samlinger aftales med tilsynet. Omfang jf. rumskema. Gulvet skal afdækkes med svær gulvpap efter montering. 15.2.2 Coralmåtte Coralmåtte leveres i farve i h.t. farve- og materialeoversigt i dessinet Coral Welcome. 15.2.3 Afslutningslister Afslutningslister og lister ved belægningsskift, monteres liste som KBC metalprofil 18023. Ved branddøre monteres skinne af tømrerentreprenør. 15.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 15.3.1 Måltolerancer - Spartling af undergulve max. afvigelse fra plan over 2 m retskede 2 mm - Overfladeudlægninger max. afvigelse fra plan over 2 m retskede 2 mm 15.2 15. Gulvbelægningsarbejdet - Samlinger Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 0 mm 15.3.2 Gulvunderlag Anhydrit afretningslag overalt udført af anden entreprenør. Besigtigelse af undergulve i god tid, inden arbejdets påbegyndelse skal foretages. 15.3.3 Imprægnering af gulvene Forinden limning skal alle gulve imprægneres med en velegnet primer, der påstryges med pensel, således at lag bliver absolut dækkende og tørrer hårdt op. 15.3.4 Spartling Spartling af undergulv skal udføres i nødvendigt omfang i flere omgange, og spartelmassen skal være stærkt bindende til underlaget og brudfast mod almindelig færdsel, og entreprenøren har det fulde ansvar for, at den anvendte spartelmasse er den til det pågældende arbejde bedst egnede. Spartlingen udføres med spartelbræt, således at den danner en absolut plan flade uden ujævnheder og afpudses efter udtørring, så overfladen er fri for grater, overgange m.v. 15.3.5 Slibning af spartelmasse Slibning af anhydritundergulve skal udføres i nødvendigt omfang, med egnet slibemaskine og slibepapir. Slibningen udføres således, at den færdige overflade på undergulvet fremstår uden ujævnheder og synlige samlinger mellem spånplader. 15.3.6 Lægning af linoleum Belægning udføres direkte på underlag. Belægningerne føres ind i nicher uden endestød, idet det bemærkes, at der ikke er dørtrin. Linoleumen tilskæres tæt til mur, dørkarme og skinner m.v. Fodlister monteres efter lægning af gulvbelægning. Lægning af linoleum skal ske i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Omfang iht. rumskema, plantegninger og snittegninger. 15.3.7 Lægning af coralmåtte Omfang iht. rumskema og plantegninger. Det bemærkes at slidlag er sænket 10 mm i vindfanget, og der skal indregnes spartling under tæppe, for niveaufri overgang til linoleum i samling/cafe. 15.3.8 Afdækning af gulvbelægning Alle gulve skal afdækkes med svær afdækningspap med tapede samlinger. Alle afdækninger skal vedligeholdes, efter anvisninger fra tilsynet indtil mangelgennemgang skal udføres. 15.3.9 Fuger Udføres ved dørkarme mv., så der ikke er revner og sprækker, hvor vand kan trænge ind. 15.3.10 Sandlister Der monteres sandlister ved inventarsokler. 15.3.11 Skinner ved belægningsskift Monteres iht. leverandørs anvisning. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 15.3 15. Gulvbelægningsarbejdet 15.3.12 Vejledninger, brugsanvisninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. Ovennævnte afleveres sammen med kvalitetssikring ved byggeriets afslutning. 15.3.13 Alternative- og enhedspriser De i tilbudslisten angivne priser skal udfyldes, der konkurreres på disse priser. 15.4 15. Gulvbelægningsarbejdet Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 15.4 KVALITETSSIKRING OG -KONTROL 15.4.1 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til, at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og a´jourfør kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. 15.4.2 Kontrolplaner På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen. Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal. MATERIALEKONTROL Pos. nr. 1 PROCESKONTROL Pos. nr. 2 Kontrolobjekt Materialer Kontrolobjekt Generelt for belægninger Kontrolobjekt Varedeklaration på alle materialer. Specifikation på spartel, primer, lim og fugeprodukter Kontrolobjekt Visuel kontrol af underlagets beskaffenoverflade og jævnhed. Kontrolmåling af underlagets fugtindhold. Kontrolmåling af underlagets planhed. Visuel kontrol af belægningsarbejdernes udførelse og kvalitet m.h.t. finish, tæthed af fuger, tilskæringer og samlinger Kontrolomfang Kontrolomfang Ved start af alle belægningsafsnit. Stikprøvevis i hele arbejdsperioden. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 16.1 16. Inventararbejdet 16 INVENTARARBEJDET 16.1 GENERELLE BESTEMMELSER 16.1.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor der helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige understøtninger. Under nærværende afsnit omfattes følgende hovedarbejder, hvor naturlige tillægsarbejder ikke er nævnt: - Anretterkøkken i café, inkl. stålbordplade med vask Garderobeinventar DIVERSE - Kvalitetssikring. 16.1.2 Normer, forskrifter og cirkulærer Dansk Standard Dansk Ingeniørforenings norm Eurocode 5 (Tidligere DS-norm DS 413) for trækonstruktioner, seneste udgave Brancheforeningens forskrifter for udførelse af materialer og konstruktioner, med mindre andet er særligt nævnt Materialeleverandørens vejledninger og anvisninger. Materialer, som ikke er standardiserede eller specificerede, skal svare til almindelige handelsvarer. Der henvises i øvrigt til de enkelte afsnit i beskrivelsen. 16.1.3 Mål- og højdeafsætning Bygherren foranlediger de i "Fællesbetingelser" angivne hovedmodullinier og faste kotepunkter afsat. Al yderligere afsætning af mål, højder og lignende, der er nødvendig for udførelse af denne entreprise, påhviler entreprenøren. Ved alle køkkener og bryggerser skal der kontrolmåles ift. hulmål og fribredder før inventar bestilles og produceres. 16.1.4 Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre hans arbejder. 16.2 MATERIALER 16.2.1 Beslag Alle nødvendige beslag til montering af inventar skal være inkluderet i arbejdet. 16.2.2 Inventar Generelt: 16.2 Syddjurs Kommune 3176 – Borger-og kulturhus I Rønde 16. Inventararbejdet Hovedentreprise Køkken- og skabsinventar er HTH eller hermed ligestillet produkt. Leveres og monteres i henhold til nedennævnte samt som angivet på tegninger. Alt inventar, montage og afslutningslister m.v. leveres færdig overfladebehandlet. Inventar i samling Bordplade, 30 mm rustfri stålbordplade med kerne af fugtsikret spånpladekerne samt isvejst vask i dimension i h.t. plantegning., Vask i dimensionen min. 350x430 mm indvendig målt og hanehul for vandarmatur. Vask leveres med bundventil, overløb og vandlås. VVS monterer bundventil mv. og tilslutter vasken til afløb. Bordpladen skal være med fald mod vask og vandkanter rundt langs kanten Låger til skabe er 19 mm med glat højtrykslaminat, laminattykkelse min 0,7 mm som HTH Concept Hvid Eg laminat/XI. Laminatfarve koksgrå. Korpus i 19 mm melaminbelagt spånplade. Der leveres og monteres følgende antal og type elementer, som HTH: - 1 stk. 60 cm skuffeelement type A060383 - 1 stk. 60 cm vaskeskab type A060000 + affaldsstativ - 1 stk. 60 cm hyldeskab type A060001 - 2 stk. 60 cm skabe med udtræksskuffer type A060330 Sokler i sort laminat. Greb i rustfri stål, som HTH type stål jubi 192 mm. Skuffer og låger skal være monteret med lukningsdæmper. Frisider og tilpasninger leveres i laminat koksgrå som låger. I garderobeniche leveres og monteres en Ø 30 mm bøjlestang i aluminium. Bøjlestang er monteret under 30 mm hattehylde i sort laminat, som er gennemgående i hele nichens bredde og dybde (2594x650 mm) Hattehylde monteres 170 cm over gulv og bøjlestang 160 cm over gulv. 16.2.3 Fugematerialer Fugemasse som Sika-Flex - 15 LM eller hermed ligestillet produkt. Primer svarende til fugemasse og fugefladerne Bundfyldningsmaterialer som Sika-Poroten eller hermed ligestillet produkt. Byggeskum må ikke anvendes 16.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 16.3.1 Måltolerancer Færdigt bygningsværk : Længde og bredde Max. afvigelse fra lodlinie pr. m Detailmål +/-¸ 2 mm 1 mm +/-¸ 2 mm 16.3.2 Forarbejdning generelt Udførelsen skal i enhver henseende svare til betegnelsen 1. klasses, med tætte samlinger og skarpe og rene profiler og hjørner. Alle flader, kanter og profiler skal være smukt afpudsede. Alle tilpasninger og udstemninger for beslag og lignende skal udføres med omhu og akkuratesse. 16.3.3 Fugearbejdet omfatter alt fugearbejde omkring egne arbejder, mod egne og andres konstruktioner. Arbejdet skal om nødvendigt udføres af fugefirma, som er tilsluttet Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus i Rønde Hovedentreprise 16.3 16. Inventararbejdet FSO. Tykkelsen af fugen skal overalt være i overensstemmelse med fugefabrikantens anvisninger. Om samtlige ved aflevering synlige fuger udføres afmaskning. Afmasking fjernes igen i forbindelse med fugens efterglitning. I forbindelse med arbejdets udførelse skal leverandøren give 10 års skriftlig funktionsgaranti. 16.3.4 Diverse - Der udskæres for alle forekommende gennemføringer, ligesom der fuges med elastisk fuge langs hulkehler og løse bagkantlister samt omkring pæne og ens udskæringer. Alternativt skal monteres roset omkring udskæringer. - 16.3.5 Der skal lukkes i top og bund ved alle inddækninger.. Køkkener skal leveres med alle nødvendige beslag for montage. Efterpasning Efterreparationer skal foretages ved afhjælpningsperiodens udløb. Mindre skævheder eller kastninger rettes. Ved større skævheder foretages udskiftninger. 16.3.6 Vejledninger, brugsanvisninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. Ovennævnte afleveres sammen med kvalitetssikring ved byggeriets afslutning. 16.3.7 Alternative- og enhedspriser De i tilbudslisten angivne priser skal udfyldes, idet der konkurreres på disse priser. 16.4 KVALITETSSIKRING OG -KONTROL 16.4.1 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. 16.4.2 Kontrolplaner På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikringen. Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er anvendt, evt. ved angivelse på tegning og følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet. Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal. Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Der henvises til fællesbetingelser pkt. 4.1 11.4 A. BYGNINGSENTREPRISEN 11. Inventararbejdet grupperum 3F - kursuscenter 3141 – Langsøhus Renovering af 90 værelser samt foyer og ”Arbejdets omfang”. 16.4.3 Driftsoplysninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. 16.4.4 Materialekontrol Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Træ Visuel kontrol af træets beskaffenhed m.h.t. sortering, træsorter m.v. Kontrolmåling af fugtindhold. Inventar m.v. Varedeklaration. Prøver. Lim Varedeklaration Fugematerialer Varedeklaration Primningsvejledning 16.4.5 Kontrolomfang Ved leverancer + stikprøvevis Generelt almengyldige kvalitetsbestemmelser. Ved leverancer Proceskontrol Pos. nr. Kontrolobjekt Kontrolmetode Hovedmål Fugearbejdet Inventar m.v. Låger + lukkemekanisme Kontrolomfang Kontrolmåling af bygning Ved start af ny aktivitet samt ved overtagelse fra anden entreprenør. Kontrolmåling af fugebredde Ved start af nye fuge Visuel kontrol af fugebund typer fugeafsnit + stikm.h.t. oprensning, rengøring, prøvevis primning, bagfyld. Visuel kontrol af udfugning mht. fugedybder og -typer, beskyttelse, begrænsningsflader. Kontrolmåling af installationer og rummål. Visuel kontrol af fastgørelser, tilslutninger, overflade og funktion. Visuel kontrol af skader for udskiftning eller reparation. Visuel kontrol af rigtig placering af lågetyper. Visuel kontrol af indbygninger Ved start af hvert montageafsnit + stikprøvevis Ved start af hver ny aktivitet og montage afsnit + stikprøvevis Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 17. VVSARBEJDET 17.1 GENERELLE BESTEMMELSER 17.1.1 Arbejdets omfang 17.1 17. VVS Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige understøtninger. Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsydelser ikke er nævnt: EKSISTERENDE BYGNING - Demontering og bortskaffelse af VVS i eksisterende bygning der nedrives. - Demontering og bortskaffelse af køkkenvask og varmvandsveksler i skuespillergarderobe. - Demontering og bortskaffelse af VVS i eksisterende teknikrum der forsyner bygning der nedrives - Der udføres og vedligeholdes midlertidig varmeforsyning til lejligheder under hele byggeperioden. NY BYGNING - Etablering samt drift af byggevand i byggeperioden - Koordinering af placering af egne installationer i forhold til øvrige installationer samt bærende konstruktioner etc. - Levering og montering af nye installationer for vand- og varmeforsyning i teknikrum tilkoblet afgreninger i eksisterende teknikrum. - Levering og montering af afløbsinstallation bestående af tilslutning til samtlige sanitetsgenstande herunder skjulte rørføring fra håndvaske til gulvafløb, pungog S-vandlåse, udluftninger over tag etc. - Levering og montering af komplet tagafvandingssystem bestående af tagbrønde forberedt for tagpap, til tilslutning i kloakmuffe i teknikrum. - Levering og montering af komplet anlæg for brugsvand inkl. fordelingssystem og armaturer etc. - Levering og montering af sanitet, herunder håndvaske, rengøringsvask, toiletter etc. - Levering og montering af toiletrulleholdere og reserveholdere, vægmonteret. - Levering og montering af brandskabe - Levering og montering af komplet varmefordelingsanlæg med radiatorer inkl. alle rørføringer, fordelerrør, termostater, følerelementer, motorventil etc. - Levering og montering af varmtvandsbeholder for brugsvand - Levering og montering af blandesløjfe for varme - Levering og montering af blandesløjfe for ventilation - Levering og montering af ny varmeforsyning for lejligheder - Der udføres og vedligeholdes midlertidig opvarmning af bygningen i byggeperioden, fra bygningen er lukket frem til aflevering (3 stk. 10 kW kalorifere). 17.2 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 17. VVS - Boring af huller for egne rør DIVERSE - Kvalitetssikring - Kontrol af funktion - Tætheds og trykprøvning - Indreguleringsrapport - Drift og vedligeholdelse i 3 eksemplarer - Instruktion af anlæg til bygningsansvarlig - Som udført tegninger i DWG Tilstødende entrepriser: Levering og montering af køkkenvask udføres af anden entreprenør. Armatur og afløb skal dog leveres og monteres af VVS entreprenør. Bygherre levere papir- og sæbedispensere samt skraldespande. 17.1.2 Myndigheder og forskrifter Entreprenøren skal være autoriseret til at udfører de angivne anlæg. Det påhviler entreprenøren at foretage alle anmelder til og tilkaldelser af myndigheder for godkendelse af de udførte arbejder. Det påhviler entreprenøren at udfører samtlige arbejder under hensyntagen til samtlige gældende normer og standarder samt efter forsyningsselskabernes anvisninger. 17.1.3 Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre nærværende arbejder. 17.1.4 Transport til samt aflæsning og oplagring på byggeplads - af alle senere nævnte materialer skal ske efter producentens anvisninger og på en sådan måde, at de ikke beskadiges. 17.2 MATERIALER 17.2.1 Generelt Samtlige materialer der anvendes i byggeriet skal være VA godkendte og i god kvalitet. Komponenter udføres med høj hals, eller med tilhørende isoleringskapper. Alle berørte komponeneter forberedes for styrring af Danfoss ECL Comfort 310 regulator for styring af flow og fremløbstemperatur på varme til opvarmning og ventilation samt styring af varmt brugsvandsproduktion. Omfang i henhold til tegninger. 17.2.2 Brugsvandsrør Synlige rør, samt rør ført i installationsskakt udføres i galvaniserede stålrør, eller som stålrør med pressfittings som fabrikat Mapress. Rør ført i konstruktioner udføres som isolerede PEX-rør i rør Koblingsledninger udføres som PEX-rør i rør Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 17.2.3 17.3 17. VVS Varmerør Synlige rør, samt rør ført i installationsskakt udføres i sorte sømløse stålrør, eller som stålrør med pressfittings som fabrikat Mapress. Rør ført i konstruktioner, samt skjulte koblingsledninger udføres som præisolerede PEX-rør 17.2.4 Varmt brugsvandsbeholder Metro Therm 160 L varmtvandsbeholder med 1 m² hedeflade. 17.2.5 Cirkulationspumpe Grundfos Alpha2 25-40N med elektronisk regulering. 17.2.6 Pumpe på blandesløjfer Grundfos Magna 25-40 med elektronisk regulering. 17.2.7 Afspærringsventiler Alle afspærringsventiler skal udføres som kuglehaner i afzinkningsbestandigt messing, og forsynes med let betjent greb. 17.2.8 stål eller Rørgennemføringer Alle rørgennemføringer udføres som Karfa, så de overholder DBI vejledning 31. 17.2.9 Bærringer Bærringer udføres som faste bærringer med gummimuffe. 17.2.10 Toiletter Toiletter udføres som gulvstående Ifö Sign toilet 6860, Hvid med indbygget S-lås med rengøringsvenlige overflade. 17.2.11 Vaske Håndvaske udføres som Ifö Cera håndvask 57 cm 2322 17.2.12 Udslagsvask Udslagsvask udføres som Intra Juvel VK60, 600x450x250 vaskekar vægmontering. Leveres med montagebeslag og bundventil, og afløb udføres med kugleventil. 17.2.13 Armaturer for brugsvand Armaturer udføres som Oras Electra håndvaskarmatur i krom med batteri VVS nr. 704270.004 Køkken armatur udføres som Oras Vega køkken i krom VVS nr. 705916.004 Rengørings armatur udføres som Oras Saga (1937) i krom VVS nr. 709191.004 17.2.14 Brandskabe til 17.4 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 17. VVS Brandskabe udføres som Venti type 2i, 25m ¾” 17.2.15 Radiatorer Radiatorer udføres som fabrikat RIO panel – størrelser fremgår af VVS-planerne. Radiatortermostater udføres som fabrikat Danfoss type RA-2000 med forindstilling og med følerelement som Danfoss RA2920 institutionsmodel Radiatorkobling på fremløb udføres som Danfoss – RLV (kun radiatorer i multisal) Returkobling udføres som TA HYDRONICS - TRIM A 17.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 17.3.1 Generelt Anlægget leveres med alle de materialer og arbejdsydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse til drift, som det fremgår af beskrivelse og de udleverede tegninger. Det påhviler entreprenøren at udfører arbejdstegninger i det omfang det vurderes nødvendigt med tegninger ud over det til udbuddet hørende. Der skal udføres ”Som udført” tegninger i forbindelse med arbejdets færdiggørelse. 17.3.2 Nedrivning Alle eksisterende installationer for afløb, vand og varme til kroen og teatersalen nedrives og fjernes helt tilbage til eksisterende teknikrum i kælder mod Hovedgaden. Køkkenvask og varmtvandsbeholder i skuespillergarderobe fjernes helt, og vand afkobles i teknikskab under brandskab (nedre brandskab). 17.3.3 Byggevand Der udføres byggevand i fornødent omfang og efter nærmere aftale med tilsyn. Der skal påregnes 2 aftap til byggevand. Byggevand måles og vedligeholdes under hele byggeperioden, og vandsmåler aflæses hver mandag morgen og forbruget registreres i skema. 17.3.4 Varmeforsyning for lejligheder Der udføres en ny midlertidig varmeforsyning til eksisterende lejligheder på Frederiks Allé. Varme måles og vedligeholdes under hele byggeperioden, og måler aflæses hver mandag morgen og forbruget registreres i skema. 17.3.5 Teknikrum Entreprenøren skal være behjælpelig med at få indrettet teknikrummet på mest hensigtsmæssig måde sammen med el og ventilation. 17.3.6 Støj Generelt må støj fra VVS anlæg ikke overstige 30 db(A). 17.3.7 Huller og rilning Entreprenøren må påregne selv at skulle rille og bore samtlige huller i murede vægge, Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 17.5 17. VVS I forbindelse med gennemføringer i vægge monteres isolerende rørbøsninger. I forbindelse med gennemføringer i klimaskærm skal der påregnes udført fuge for tæthed mod dampspærre. Huller må ikke bores større end strengt nødvendigt for de pågældende gennemføringer. Det tilkommer entreprenøren selv at bekoste reparationer af unødvendige beskadigelser af skillevægge, dæk og lign. 17.3.8 Rør i terrændæk VVS-entreprenøren koordinerer selv med jord og beton-entreprenøren hvornår han kan montere rør i terrændæk, og er selv ansvarlig for at dette bliver udført rettidigt. VVS-entreprenøren skal på foranledning af kloakentreprenøren være behjælpelig med korrekt placering af kloakmuffer i terrændæk. 17.3.9 Bærring og bøsninger Entreprenøren skal montere bæringer m.v., samt montere alle rørbøsninger. Alle placeringer af rør og kanaler, etc. er vejledende. Endelige placeringer skal koordineres og aftales med tilsynet på stedet under hensyntagen til bygnings udformning samt pladskrav til øvrige installationer. Hvor der er sammenfald i ønske om placering, gælder følgende prioriteringsrækkefølge: Belysningsarmaturer. Ventilationsarmaturer og kanaler VVS komponenter. 17.3.10 Afløb i bygning Entreprenøren skal montere - Komplet afløbssystem tilsluttet sanitet og vaske tilkoblet gulvafløb og muffer i terrændæk - Komplet tagafvandingssystem med tagbrønde på taget, system tilkoblet muffe i terrændæk 17.3.11 Brugsvandsanlæg Entreprenøren skal montere - Komplet varmeforsyning i teknikrum fremført fra naboteknikrum. - Komplet brugsvandssystem med vandrør fra teknikrum og frem til installationer - Tilkoble alle brugsvandsinstallationer 17.3.12 Varmeanlæg Entreprenøren skal montere - Komplet varmeforsyning i teknikrum fremført fra naboteknikrum. - Varmt brugsvandsbeholder, inkl. alle nødvendige måleog reguleringskomponenter. - Blandesløjfer og styrring heraf jf. principdiagram, inkl. alle nødvendige måle- og reguleringskomponenter. - Varmerør fra teknikrum og frem til radiatorer samt tilslutning til lejligheder. - Tilkobling til ventilationsvarmeflade - Komplet varmeanlæg med radiatorer, inkl. indregulering. Alle radiatorer i multisalen udføres uden termostat, men tilkobles med styrring via rumtemperatur over motorventil. Alle radiatorer udføres med returkobling, og radiatorer i multisalen udføres også med en radiatorkobling på fremløb. 17.3.13 Automatik 17.6 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 17. VVS Der leveres og monteres nødvendig automatik for fuld funktionsdygtigt anlæg. Se også principdiagram. EL leverer og tilkobler ECL-310 El udføres de for projektet nødvendige tilslutninger af komponenter efter henvisning under nærværende entreprise. El leverer automatik for styrring af varme i multisal og tilkobler motorventil. Temføler i multisal kobles over ECL-301for styrring af motorventil. 17.3.14 Anlægsopstart Korrekt igangsætning og indregulering skal være indeholdt i de opgivne priser. Ligeledes påhviler det entreprenøren at give brugerne en grundig instruktion i drift og vedligeholdelse af samtlige anlæg, samt at aflevere skriftlige brugsanvisninger til bygherre. 17.3.15 Kontrol Der udføres for - Gennemskylning - Tætheds og trykkontrol, som dokumenteres med rapport - Funktionskontrol 17.3.16 Andre ydelser VVS skal være behjælpelig over for teknisk isolatør med at forsyne rør med Flo-code Naturlige biydelser skal leveres, selv om dette ikke direkte fremgår af udbudsmaterialet. 17.3.17 Aflevering Inden aflevering skal VVS-entreprenør give bygherren fuld instruktion i drift og vedligehold af anlægget, og skal på byggeledelsens opfordring fremsende brugsanvisning, der beskriver samtlige anvendte komponenter i anlægget, anlæggets funktioner, styring m.v. Indhold af brugsanvisningen skal godkendes af byggeledelsen og i øvrigt udformes i h.t. vejledning fra SBi. Aftalte ændringer under arbejdets udførelse skal af VVS-entreprenøren indtegnes løbende på tegningsmaterialet og skal ved arbejdets afslutning afleveres rentegnet til byggeledelsen. Senest ved afleveringen skal kvalitetssikringsmateriale samt dokumentation iht. udbudskontrolplaner afleveres til byggeledelsen. 17.3.18 Alternative- og enhedspriser De i tilbudslisten angivne priser udfyldes. Der konkurreres på disse priser. 17.4 KVALITETSSIKRING OG -KONTROL 17.4.1 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. KS materiale skal være tilgængeligt for tilsynet på byggpladsen. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 17.7 17. VVS Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. 17.4.2 Driftsoplysninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. 17.4.3 Kontrolplaner På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikring. Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er anvendt, evt. ved angivelse på vedlagt tegning. Følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet. Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal. Ved proceskontrol skal foretages fotoregistrering af installationer, samlinger mv. 17.8 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 17. VVS Kontrolplan for VVS Nr. Emne 17.1 Projekteringskontrol 17.1.1 Projektdokumenter 17.2 Kontrol af undersøgelser 17.2.1 Placering/ophængning af rør Metode Kontrol af dokumentation Visuelt Omfang Tidspunkt Afslutning for 100% projektering 25% Løbende Acceptkriterium Beregninger er kontrolleret og fremsendt til byggeledelsen Leverandøranvisning Funktion/ Visuelt 100% Før aflevering Leverandøranvisning Visuelt 100% Løbende DS-standarder 17.4.1 Leverandør Registrering 100% Løbende DS-Certifikat 17.4.2 Opbevaring Visuelt 17.2.2 Komponenter 17.3 Materiale- og produktkontrol 17.3.1 Materiale/modtagekontrol 17.4 Modtagekontrol 50% Løbende Leverandøranvisning 17.5 Udførelseskontrol 17.5.1 Rørmontering inkl. afstande, niveau mv. Visuel kontrol og kontrolmåling 100% Løbende Leverandøranvisning 17.5.2 Bæringer herunder fællesbæringer Visuel kontrol 100% Løbende Leverandøranvisning Visuel kontrol 100% Løbende Leverandøranvisning Visuel kontrol 100% Løbende Leverandøranvisning Kontrolmåling 100% Visuel kontrol 100% Løbende 17.5.7 Indregulering Kontrol af dokumentation 100% Efter indregulering 17.5.8 Støjniveau Kontrolmåling 100% Efter indregulering 17.5.9 Klargøring Visuel kontrol 100% Før I.h.t. beskrivelse sammenbygning 17.5.3 Ekspansion 17.5.4 Rørgennemføringer og bøsninger 17.5.5 Tæthed og tryk 17.5.6 17.6 Gennemskylning og udluftning Før indregulering Slutkontrol Leverandøranvisning Leverandøranvisning I.h.t. beskrivelse 17.6.1 Funktionsafprøvning 17.6.2 Mangelgennemgang Leverandøranvisning Før aflevering Visuelt 100% Før aflevering Projektmateriale Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 18. VENTILATIONSARBEJDET 18.1 GENERELLE BESTEMMELSER 18.1.1 Arbejdets omfang 18.1 18. Ventilation Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige understøtninger. Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsydelser ikke er nævnt: NY BYGNING - Koordinering af placering af egne installationer i forhold til øvrige installationer samt bærende konstruktioner etc. - Levering og montering af komplet udsugningsanlæg med tagventilator, udsugningsanlægget skal med ur-styrring placeret i teknikrum - Levering og montering af røgventileringsanlæg med tagventilator røgventileringen udføres med tryk i kælder der aktivere ventilator og åbner for spjæld i systemet. - Levering og montering af komplet anlæg for ventilation inkl. aggregat, spjæld lyddæmpere etc. - Udsparinger og elementkontrol for kanalgennemgennemføringer DIVERSE - Kvalitetssikring - Kontrol af funktion - Tætheds og trykprøvning - Indreguleringsrapport - Drift og vedligeholdelse i 3 eksemplarer - Instruktion af anlæg til bygningsansvarlig - Som udført tegninger i DWG Tilstødende entrepriser: Kloakentreprenør leverer rør for røgventilering ud i terræn inkl. svanehals, ventilationsentreprenør skal dog være behjælpelig med placering af indføringen i kælderen samt sikre sig at overgangen kan udføres. Indtaget afsluttes med en rist med et motorspjæld påmonteret der føres ind i et ø250 PVC-rør. Risten skal lukke for hele hullet. Ventilationsaggregat placeres i teknikrum i kælder inden der lægges dæk over. Ventilationsentreprenøren koordinerer selv med elementmontøren hvornår der lukkes. Kanal for udsugning fra eksisterende toiletter og røgventilering skal monteres på den blotlagt gavl inden elementer for den nye bygning monteres. Kanaler føres parallelt med tag med en afstand på ca. 0,5 m. 18.2 18. Ventilation Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Levering og montering af træbetonlofter udføres af tømrer. Ventilationsentreprenør får udleveret loftplader svarende til det antal der skal armaturer i. Ventilationsentreprenør skærer selv huller for armaturer i loftplader, og tømrer sætter dem op, hvorefter armaturet kan monteres. Hovedkanaler i teknikskakt monteres og afgreninger føres kun lige ud på den anden side inde skakt lukkes af. Ventilationsentreprenør skal sørge for at kanaler er monteret og isoleret korrekt inden skakt lukkes. 18.1.2 Myndigheder og forskrifter Det påhviler entreprenøren at foretage alle anmelder til og tilkaldelser af myndigheder for godkendelse af de udførte arbejder. Det påhviler entreprenøren at udfører samtlige arbejder under hensyntagen til samtlige gældende normer og standarder. 18.1.3 Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre nærværende arbejder. 18.1.4 Transport til samt aflæsning og oplagring på byggeplads - af alle senere nævnte materialer skal ske efter producentens anvisninger og på en sådan måde, at de ikke beskadiges. 18.2 MATERIALER 18.2.1 Generelt Samtlige materialer der anvendes i byggeriet skal være i god kvalitet. Ventilation udstyres med engen automatik og forberedes for styrring via Danfoss ECL-310. Omfang i henhold til plantegninger. 18.2.2 Kanaler Kanaler udføres som F-kanal 60 som fabrikat Lindab Safe og Lindab Rekt. Kanaler og fittings samles og tætnes efter normens klasse B Såfremt det ikke kan dokumenteres, at kanaler opfylder tæthedsklasse B, skal entreprenøren medregne tæthedsprøvning af kanalsystemet. Kanaler for friskluft og afkast udføres som isolerede kanaler med 50 mm isolering 18.2.3 Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat udføres som Exhaust VEX270-2. med integreret automatik, rotorveksler og vandbåren varmeflade. 18.2.4 Tagventilatorer Tagventilatorer udføres som Exhausto DTH200-4-1. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 18.2.5 18.3 18. Ventilation Taghætter Indtag udføres som Lindab VHL Afkast udføres som Lindab VHA. 18.2.6 Taggennemføringer Taggennemføringer udføres isoleret med min. 50 mm isolering. 18.2.7 Indreguleringspjæld og motorspjæld Spjæld skal være som fabrikat Lindab. 18.2.8 Renseadgang Renselemme skal være som fabrikat Lindab. 18.2.9 Armaturer Indblæsning i kælder som kontrolventil type KIR Udsugning i kælder og eksisterende bygning som kontrolventil type KSU Indblæsning i samling/cafe som Lindab RC 14 200 + MBB 160 200 s Indblæsning i multisal som RC 15-E 250 + MBB 250 250 s Udsugning i samling/cafe og multisal som Lindab PC6 -E-315+MBB-315-315-E 18.2.10 Lydsluser Som Lindab SLU og LNT 18.2.11 Brand og røgspjæld Brand og røgspjæld udføres som Halton FDR 18.2.12 Automatik Halton HBA - Brandautomatik til systemer 18.2.13 Bærringer Alle bæringer og ophæng skal være robust udført og det bemærkes, at patentbånd ikke må anvendes samt at kanaler ikke må anvendes til ophæng af installationer eller lignende. 18.2.14 Rørgennemføringer Alle kanalgennemføringer udføres som Karfa, så de overholder DBI vejledning 31. 18.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 18.3.1 Generelt Anlægget leveres med alle de materialer og arbejdsydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse til drift, som det fremgår af beskrivelse og de udleverede tegninger. Det påhviler entreprenøren at redegøre for lyd, samt at udføre arbejdstegninger i det omfang det vurderes nødvendigt med tegninger ud over det til udbuddet hørende. 18.4 18. Ventilation Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Der skal udføres ”Som udført” tegninger i forbindelse med arbejdets færdiggørelse. Dimensionering af kanaler, lyddæmpere m.v. foretages af nærværende entreprenør, idet denne alene har ansvaret for overholdelse af de stillede ydelses- og lydkrav. Kanaler udføres af galvaniseret stålplade som F-kanal 60. Der må ikke anvendes flex-kanaler. Kanalsystemet skal kunne renses i den udstrækning, som det er nødvendigt for at holde volumenstrømmen inden for de angivne tolerancer og at der ikke opstår risiko for brand eller hygiejniske gener. Ved dimensionering af kanaler skal entreprenøren være opmærksom på de disponible pladsforhold, jf. tegningsmaterialet. Entreprenør afsætter placering for udsparinger i elementer og er selv ansvarlig for at de er placeret korrekt Placering af armaturer på ventilationstegning er vejledende og skal koordineres sammen med placering af øvrige VVS- og el-installationer. 18.3.2 Funktionskrav Hovedanlæg: Varmegenvinding på 83% SEL-værdi på max 1,3 kJ/m³ Maximalt tryktab, der skal dimensioneres for: 0,5 Pa/m. Udsugningsanlæg SEL-værdi på max 0,5 kJ/m³ 18.3.3 Tolerancer Følgende tolerancer tillades: Volumenstrøm gennem armaturer: ± 10% Volumenstrøm totalt på rum niveau: ± 5% 18.3.4 Teknikrum Entreprenøren skal være behjælpelig med at få indrettet teknikrummet på mest hensigtsmæssig måde sammen med el og VVS. 18.3.5 Støj Generelt må støj fra ventilationsanlæg ikke overstige 30 db(A). Endvidere skal anlægget projekteres, så der ikke opstår lydspredning fra rum til rum via ventilationssystemet. De angivne maksimalt tilladelige niveauer er gældende under alle forekommende driftsbetingelser. Målingerne udføres med en lydtrykmåler, der opfylder kravene i IEC-publikation nr. 179. Måleresulaterne skal indgå i afprøvningsrapporten. Udgiften til målingerne skal være inkluderet i tilbudet. For så vidt anlæggene ikke opfylder de stillede krav, påhviler udgifterne til eventuelle nødvendige ændringer af anlæggene og de heraf følgende arbejder og reparationer samt fornyede målinger ventilationsentreprenøren. 18.3.6 Bærring og bøsninger Entreprenøren skal montere bæringer m.v., samt montere alle bøsninger. Alle placeringer af rør og kanaler, etc. er vejledende. Endelige placeringer skal koordineres og aftales med tilsynet på stedet under hensyntagen til bygnings udformning samt pladskrav til øvrige installationer. Hvor der er sammenfald i ønske om placering, gælder følgende prioriteringsrækkefølge: Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 18.5 18. Ventilation Belysningsarmaturer. Ventilationsarmaturer og kanaler VVS komponenter. 18.3.7 Automatik Ventilationsentreprenør leverer brandautomatik og opsætter dette, og el fortråder og tilkobler dette Der leveres og monteres nødvendig automatik for fuld funktionsdygtigt ventilationsanlæg. EL leverer og tilkobler ECL-310 Der udføres ur-styrring på udsugningsanlæg Under El udføres de for projektet nødvendige tilslutninger af komponenter efter henvisning under nærværende entreprise. 18.3.8 Anlægsopstart Korrekt igangsætning og indregulering skal være indeholdt i de opgivne priser. Ligeledes påhviler det entreprenøren at give brugerne en grundig instruktion i drift og vedligeholdelse af samtlige anlæg, samt at aflevere skriftlige brugsanvisninger til bygherre. 18.3.9 Kontrol Der udføres for - Tætheds og trykkontrol, som dokumenteres med rapport - Funktionskontrol 18.3.10 Andre ydelser Ventilation skal være behjælpelig over for teknisk isolatør med at forsyne rør med Flo-code Naturlige biydelser skal leveres, selv om dette ikke direkte fremgår af udbudsmaterialet. 18.3.11 Aflevering Inden aflevering skal entreprenør give bygherren fuld instruktion i drift og vedligehold af anlægget, og skal på byggeledelsens opfordring fremsende brugsanvisning, der beskriver samtlige anvendte komponenter i anlægget, anlæggets funktioner, styring m.v. Indhold af brugsanvisningen skal godkendes af byggeledelsen og i øvrigt udformes i h.t. vejledning fra SBi. Aftalte ændringer under arbejdets udførelse skal af ventilations-entreprenøren indtegnes løbende på tegningsmaterialet og skal ved arbejdets afslutning afleveres rentegnet til byggeledelsen. Senest ved afleveringen skal kvalitetssikringsmateriale samt dokumentation iht. udbudskontrolplaner afleveres til byggeledelsen. 18.3.12 Alternative- og enhedspriser De i tilbudslisten angivne priser udfyldes. Der konkurreres på disse priser. 18.4 KVALITETSSIKRING OG -KONTROL 18.6 18. Ventilation 18.4.1 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. KS materiale skal være tilgængeligt for tilsynet i entreprisens skurvogn. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. 18.4.2 Driftsoplysninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. 18.4.3 Kontrolplaner På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikring. Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er anvendt, evt. ved angivelse på vedlagt tegning. Følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet. Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal. Ved proceskontrol skal foretages fotoregistrering af installationer, samlinger mv. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 18.7 18. Ventilation Kontrolplan for VVS Nr. Emne 18.1 Projekteringskontrol 18.1.1 Projektdokumenter 18.2 Kontrol af undersøgelser 18.2.1 Placering/ophængning af kanaler Metode Kontrol af dokumentation Visuelt Omfang Tidspunkt Afslutning for 100% projektering 25% Løbende Acceptkriterium Beregninger er kontrolleret og fremsendt til byggeledelsen Leverandøranvisning Funktion/ Visuelt 100% Før aflevering Leverandøranvisning Visuelt 100% Løbende DS-standarder 18.4.1 Leverandør Registrering 100% Løbende DS-Certifikat 18.4.2 Opbevaring Visuelt 18.2.2 Komponenter 18.3 Materiale- og produktkontrol 18.3.1 Materiale/modtagekontrol 18.4 Modtagekontrol 50% Løbende Leverandøranvisning Visuel kontrol og kontrolmåling 100% Løbende Leverandøranvisning Visuel kontrol 100% Løbende Leverandøranvisning Visuel kontrol 100% Løbende Leverandøranvisning 18.5.4 Tæthed og tryk Kontrolmåling 100% Før indregulering Leverandøranvisning 18.5.5 Indregulering Kontrol af dokumentation 100% Efter indregulering Leverandøranvisning 18.5.6 Støjniveau Kontrolmåling 100% Efter indregulering 18.5.7 Klargøring Visuel kontrol 100% Før I.h.t. beskrivelse sammenbygning 18.5 Udførelseskontrol 18.5.1 Kanalmontering inkl. afstande, niveau mv. 18.5.2 Bæringer 18.5.3 18.6 Rørgennemføringer og bøsninger Slutkontrol I.h.t. beskrivelse 18.6.1 Funktionsafprøvning 18.6.2 Mangelgennemgang Før aflevering Visuelt 100% Før aflevering Projektmateriale Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 19. VENTILATIONSARBEJDET 19.1 GENERELLE BESTEMMELSER 19.1.1 Arbejdets omfang 19.1 19. Teeknisk Isolering Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til nedenstående beskrivelse samt de i tegningsfortegnelsen nævnte tegninger. Kun hvor det helt entydigt - f.eks. ved anvendelse af ordet "eksklusive" - er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige understøtninger. Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsydelser ikke er nævnt: NY BYGNING - Isolering af alle faldstammer og tagudluftning for regn og spildevand. - Isolering af alle nye brugsvandsinstallationer. - Isolering af alle nye varmeinstallationer - Isolering af ventilationskanaler for indtag og afkast - Brandisolering af udsugningskanaler der gennembryder anden brandsektion - Mærkning af rør efter anvisning fra VVS og ventilation. DIVERSE - Kvalitetssikring - Kontrol af funktion - Drift og vedligeholdelse i 3 eksemplarer Tilstødende entrepriser: VVS og ventilation leverer og monterer rør og kanaler der skal isoleres Hovedkanaler og rør i teknikskakt monteres og kanaler for friskluft og afkast og varmerør og brugsvandsrør isoleres og udsugningskanal brandisoleres inden skakt lukkes. 19.1.2 Myndigheder og forskrifter Det påhviler entreprenøren at udfører samtlige arbejder under hensyntagen til samtlige gældende normer og standarder. 19.1.3 Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre nærværende arbejder. 19.1.4 Transport til samt aflæsning og oplagring på byggeplads - af alle senere nævnte materialer skal ske efter producentens anvisninger og på en sådan måde, at de ikke beskadiges. 19.2 19. Teknisk Isolering 19.2 MATERIALER 19.2.1 Generelt Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Samtlige materialer der anvendes i byggeriet skal være i god kvalitet. 19.2.2 Lamelmåtter Anvendelse: Ventilationskanal 19.2.3 Rørskåle Anvendelse: Brugsvand og varmerør 19.2.4 Materialer til isoleringsafslutning Alufolie for anvendelse til skjulte rør for ventilation, brugsvand og varmerør PVC-folie for anvendelse til synlige rør for brugsvand og varme 19.2.5 Mærkning Alle rør mærkes med FLO-CODE 19.3 KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE 19.3.1 Generelt Anlægget leveres med alle de materialer og arbejdsydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse til drift, som det fremgår af beskrivelse og de udleverede tegninger. Alle anlægsdele isoleres, og alle komponenter skal isoleres med aftagelig kappe for inspektionsmulighed 19.3.2 Funktionskrav Varmerør Isoleringstykkelse: 20 mm. Brugsvandsrør for varmt vand Isoleringstykkelse: 30 mm. Brugsvandsrør for koldt vand Isoleringstykkelse: 30 mm Afløbsrør for regnvand og spildevand Formål: Lydisolering/kondensisolering Materiale: mineraluld Isoleringstykkelse: 30 mm Ventilationskanal for indtag og afkast Formål: Varmeisolering/kondensisolering Materiale: mineraluld Isoleringstykkelse: 50 mm Ventilationskanal for udsugning ført gennem anden brandsektion. Formål: Brandisolering Materiale: mineraluld Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 19.3 19. Teeknisk Isolering Isoleringstykkelse: 60 mm 19.3.3 Andre ydelser Montering af Flo-code Naturlige biydelser skal leveres, selv om dette ikke direkte fremgår af udbudsmaterialet. 19.3.4 Aflevering Inden aflevering skal entreprenør på byggeledelsens opfordring fremsende brugsanvisning, der beskriver samtlige anvendte komponenter i anlægget, anlæggets funktioner, styring m.v. Indhold af brugsanvisningen skal godkendes af byggeledelsen og i øvrigt udformes i h.t. vejledning fra SBi. Senest ved afleveringen skal kvalitetssikringsmateriale samt dokumentation iht. udbudskontrolplaner afleveres til byggeledelsen. 19.3.5 Alternative- og enhedspriser De i tilbudslisten angivne priser udfyldes. Der konkurreres på disse priser. 19.4 KVALITETSSIKRING OG -KONTROL 19.4.1 Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til at dokumentere eget kvalitetssikringssystem og at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. KS materiale skal være tilgængeligt for tilsynet i entreprisens skurvogn. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. 19.4.2 Driftsoplysninger Som en del af entreprisen skal der ved byggesagens afslutning udarbejdes og leveres en bygningsdelsoversigt over egne arbejder med angivelse af mængde, fabrikat og type, levetid samt årlige vedligeholdelsesomkostninger. Dette til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt opmåling af pedelarbejder. 19.4.3 Kontrolplaner På efterfølgende side er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikring. Ved udførelse af modtagekontrol skal være anført på følgesedlen, hvor materialet er anvendt, evt. ved angivelse på vedlagt tegning. Følgeseddel vedlægges dokumentationsmaterialet. Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontroljournal. Ved proceskontrol skal foretages fotoregistrering af installationer, samlinger mv. 19.4 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 19. Teknisk Isolering Kontrolplan for VVS Nr. Emne 19.1 Projekteringskontrol 19.1.1 Projektdokumenter 19.2 Metode Kontrol af dokumentation Omfang Tidspunkt Afslutning for 100% projektering Acceptkriterium Beregninger er kontrolleret og fremsendt til byggeledelsen Kontrol af undersøgelser 19.2.1 Placering/ophængning Visuelt 19.2.2 Komponenter Funktion/ Visuelt 100% Før aflevering Leverandøranvisning Visuelt 100% Løbende DS-standarder 19.4.1 Leverandør Registrering 100% Løbende DS-Certifikat 19.4.2 Opbevaring Visuelt 19.3 Materiale- og produktkontrol 19.3.1 Materiale/modtagekontrol 19.4 Modtagekontrol 19.5 25% Løbende Leverandøranvisning 50% Løbende Leverandøranvisning Udførelseskontrol 19.5.1 Montering Visuel kontrol og kontrolmåling 100% Løbende Leverandøranvisning 19.5.2 FLO-CODE Visuel kontrol 100% Løbende Leverandøranvisning 19.6 Slutkontrol 19.6.2 Mangelgennemgang I.h.t. beskrivelse Visuelt 100% Før aflevering Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20 20.1 20/I. El-arbejde EL-ARBEJDET Arbejdet omfatter nedennævnte delarbejder og andre ydelser, der er nærmere beskrevet i nærværende beskrivelse eller vist på tegningerne. Beskrivelsen er opdelt i 3 afsnit. Generelle bestemmelser Udførelse. Bygningsdelsbeskrivelse. Under Bygningsdelsbeskrivelsen henhører delbeskrivelse ABA og Elevator 20.1 Generelle bestemmelser Arbejdet omhandler i hovedtræk lysinstallation, svagstrøm, elevator samt kraft installation for Borger- og kulturhus Rønde. Tilhørende delopgaver er komplet ny ABA anlæg samt leverance af elevator. 20.1.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige arbejder i henhold til udbudsmaterialet incl. afslutningsmateriel, til ledninger, sikringer, skilte m.m., således at arbejdet ved afleveringen fremtræder fuldt færdigt og klar til brug. Kun hvor der helt entydigt, f.eks. ved anvendelse af ordet “eksklusiv”, er anført, at enten materiale- eller arbejdsydelsen ikke skal medregnes, er dette uden for entreprisen. Entreprenøren er forpligtet til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet. Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige understøtninger samt stillads, ombæringer m.v. Under nærværende afsnit omfattes følgende hoveddelsarbejder, hvor naturlige tillægsarbejder ikke er nævnt: Komplet levering og montering af el-installation samt elevator for Projekt Borger og kulturhus Rønde. Under nærværende entreprise henhører ligeledes demontering af eksisterende installationer samt demontering og ligge i depot, materialer som skal genanvendes. Levering og montering af belysningsarmaturer i henhold til plantegninger og beskrivelse. Levering og montering af diverse svagstrømsanlæg. Installation for og tilslutning samt internt for trådning af ventilationsanlæg. Installation for og tilslutning af Bygherreleverance herunder køkken hårde hvidevarer. Levering af rettede tegninger til bygherren og de respektive myndigheder, så de er i overensstemmelse med det udførte arbejde. El-entreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og demonterer byggestrøm og byggepladsbelysning. Installatøren skal således foretage alle elektriske tilslutninger inkl. levering af stikpropper m.v. Hvor andet ikke er nævnt eller vist udføres installationer med skjult installation. El-entreprenøren skal endvidere inden for tilbudssummen præstere samtlige til entreprisens fuldførelse, i henhold til ovennævnte punkter nødvendige arbejder og leverancer og alle for det pågældende arbejde nødvendige midlertidige foranstaltninger og bi ydelser, herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet på tegninger eller i betingelser, men som er nødvendige for entreprisens fuldførelse som første klasses arbejde. 20.1.2 Myndigheder Rammerne er de af offentlige myndigheder givne love, regulativer m.v., som er gyldige det pågældende sted samt forsyningsværkernes bestemmelser. Samtidig er følgende normer og regler gældende for entreprisen: Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, vedrørende elektriske installationer med tilføjelser Stærkstrømsbekendtgørelsen, Lavspændingstavler, afsnit 439-1 til 439-5. 20.2 20. El arbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Stærkstrømsbekendtgørelsen, Maskinsikkerhed, Elektrisk materiel på maskiner, afsnit 204-1. Sikkerhedsstyrelsens meddelelser. DIF-norm for svagstrømsinstallationer DS 460 Bygningsreglementet Fællesregulativet med tilføjelser Forsyningsleverandørens bestemmelser DS700 kunstig belysning i arbejdslokaler Brandteknisk vejledning nr. 34, samt DS/EN 1838 ABDL-anlæg udføres i henhold til Forskrift 231 ”Automatiske branddørlukningsanlæg”, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1995. 20.1.3 Mål- og højdeafsætning Bygherren foranlediger de i særlige betingelser angivne hovedmodullinier og faste kote punkter afsat. Al yderligere afsætning af mål og højder, herunder opsætning af galger og lignende, der er nødvendig for udførelse af denne entreprise, påhviler entreprenøren. 20.1.4 Fagbeskrivelse Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med indholdet i de øvrige fagbeskrivelser, som måtte berøre hans arbejder. 20.1.5 Tegninger og betjeningsvejledning El-entreprenøren skal efter entreprisens færdiggørelse levere bygherren 1 sæt af de originaltegninger, som har været anvendt ved arbejdets udførelse. Disse tryk rettes af nærværende entreprenør, så de er i overensstemmelse med det udførte arbejde. Rettelserne foretages med rødt i samme tegningskvalitet som trykkene. Ved afleveringsforretningen skal entreprenøren aflevere en skriftlig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for de enkelte anlæg. Denne skal tillige indeholde brochureblade på alle anlæg. 20.1.6 Autorisation El-entreprenøren skal være autoriseret under det pågældende forsyningsselskab. Arbejdskraft og tilsyn Montører skal være fuldt uddannede elektrikere. Lærlinge kan beskæftiges i rimeligt omfang. El-entreprenøren eller dennes repræsentant skal føre et indgående og sagkyndigt mestertilsyn. 20.1.7 Materialer og oplag Entreprenøren vil ikke kunne kræve merbetaling eller tidsfristforlængelse for flytning af materialer inden for arbejdspladsens område, som er foranlediget af hensyn til at fremme det samlede byggearbejde eller krav fra myndighederne. 20.1.8 Materialer Skal være 1. klasses, fejlfrie og nye. Alt installationsmateriel skal være typegodkendt og være CE – mærket samt overhold alle gældende regler omkring mærkning. Hvor projektmaterialet foreskriver bestemte fabrikater, skal kravet herom opfyldes. Skulle det ikke være muligt, må entreprenøren anføre dette tydeligt i tilbuddet og samtidig oplyse, hvilke alternative fabrikater tilbuddet omfatter. Hvor materialer demonteres og ligges i depot skal materialer inden de ligges i depot funktionstestet således der ikke ved genmontering kommer nogle uforudsete regninger derfor. 20.1.9 Bygningernes art Vedrørende gulve, vægge og lofter m.v. henvises til arkitektens tegninger. Elentreprenøren skal nøje gøre sig bekendt med disse. Belysningsarmaturer anbringes jævnføre arkitekts loftplan samt som i beskrivelsen beskrevet. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20.3 20/I. El-arbejde Rør gennem ydervægge forsynes med fald udefter og til støbes efter itrækning af kabler med en let udhuggelig vandstandsende masse. Svagstrøms-, lys- og kraftinstallationerne udføres i størst mulig omfang, som skjult installation. Føringsveje over nedsænkede lofter skal ske i kabelbakker som dimensioneres af installatøren selv. Nedføringer for kabelkanaler skal udføres i kabelkanal som type Thealit med skildespor farven skal afklares med byggeledelsen. 20.2 Udførelse 20.2.1 Forsyningsforhold Eksisterende forsyningskabel skal udskiftes. Forsyningsselvskab er NRGI. Forsyningskabel skal øges fra 63 A til 125 A. dertil skal forsyningskabel klargøres for belastning op til 160 A. Det nye forsyningskabel skal være 4*95 mm2 fra transformer. NRGI er forsyningsselvskab og skal udføre etableringen af forsyningskabel til eksisterende hovedtavle. Eksisterende hovedtavle skal udskiftes til ny pladekapslet tavle. Der skal dertil etableres ny fordelingstavle i kælder se plantegninger. 20.2.2 Kvalitetssikring Som dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal der føres et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne arbejdsbeskrivelses udbudskontrolplan angivne kontroller. Inden arbejdet påbegyndes, skal kontrolplanerne udleveres til byggeledelsen i 1 eksemplarer. Dokumentation skal afleveres i 1 eksemplarer senest 10 arbejdsdage før afleveringsforretningen. De rettelser som måtte forekomme i projektet i forbindelse med entreprisens udførelse, skal af el-installatøren skitsemæssig indtegnes på et sæt lystryk til brug for ajourføring af originaltegninger. Rettelserne skal være indtegnet på seneste revision af den pågældende tegning. El-entreprenøren er forpligtet til at efterkomme og dokumentere ELFO’s kvalitetssikringssystem samt udarbejde og a’jourføre en kvalitetshåndbog. Kvalitetsstyring og dokumentation herfor skal mindst omhandle følgende emner: Materialekontrol. Installationer i bygningshulrum, før muring, støbning, lukning af gulve m.v. Montering af ledninger, kabler, montagegenstande og tavler Opmærkninger. Isolationsmåling. Kontrol af sikringsstørrelser. Rør og dåser i elementvægge VVS-tilslutninger. Kontrol af jordelektroder. Kontrol af udligningsforbindelser til potentialudligning. Funktionsafprøvning. Eventuelle Anmeldelses til el-værk. Reviderede tegninger. Aflevering, garantigennemgang. Disse emner tilpasses et entreprenørkontrolskema, som løbende udfyldes af entreprenøren efter aftale med tilsynet. 20.2.3 Installationstyper Ubenævnt er normaltæt installation ST betyder stænktæt installation Ubenævnt er skjult installation SY betyder synlig installation SR betyder stålrør, ubenævnt er 5/8” 20.4 20. El arbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise PR betyder plastrør, ubenævnt er 5/8” KB betyder kabelbakke KN betyder kabelkanal IK betyder installationskanal For ledninger og kabler anvendes A/S NKT’s betegnelser 20.2.4 Rør Rør lægges i bløde bøjninger. Frie rørender tilproppes omhyggeligt. Rør må ikke anbringes på den kolde side af varmeisolerende lag som måtter og plader. Alle benyttede rør skal være PVC og halogenfri Cementering efter rørlægning udføres med cementmørtel ved el-entreprenørens foranstaltning. Evt. hugning må foregå omhyggeligt og med skarpt værktøj, der holdes nær væggens eller gulvets plan, således at unødvendig beskadigelse undgås. Rør og dåser i vægge, der skal pudses, skal være anbragt, forinden dette arbejde påbegyndes. Der lægges rør for lys-, kraft- og svagstrømsinstallationer alle steder, hvor der ikke udtrykkeligt er angivet anden anbringelse, såsom kabelbakke, kabelkanal og lignende. Hvor rør må anses for at være for lange til at kunne trække ledninger i lægges træktråd og der placeres trækdåser. El-installatøren har det fulde ansvar for, at de rør, der er lagt for andre entrepriser, er i orden ved afleveringen til disse entreprenører. 20.2.5 Ledninger og kabler Ledninger og kabler skal være som fabr. NKT, af NOPOVIC serien. På plantegningerne er vist placering af samtlige lampesteder, kontakter, afslutningsmateriel m.v., medens gruppedeling udarbejdes af el-installatøren. Installatøren skal i hvert enkelt tilfælde afpasse lederantallet efter de viste tændinger og sørge for at tilvejebringe en ensartet fasefordeling. Kabler og installations materiale skal være PVC og halogenfri. 20.2.6 Afbrydere, stikkontakter etc. Generelt anvendes fabrikat som LK. Normaltæt materiale for 230V skal være type FUGA, farve aftales med tilsynet. Stænktæt materiel for 230V skal være type 74 OPUS. For afbryder- og stikkontaktmateriel skal installatøren i hvert enkelt tilfælde, ud fra tegninger, afgøre antallet af poler. Afbrydere og stikkontakter ved døre anbringes ca. 10 cm fra dør hul og monteres 1,10 m over færdigt gulv til overkant. Afbrydere og stikkontakter over borde skal altid monteres ved siden af hinanden og med 95 cm. til underkant ramme. Hvis det bliver nødvendigt, skal montøren fastgøre og montere dåser i eventuelt forekommende paneler, lister etc. Afbrydere placeret ved døre skal altid placeres ved dørenes lukkeside. Stikkontakter, der sidder alene, anbringes med overkant 0,4 m over gulv, såfremt ikke andet er nævnt eller vist. For eventuelt sammenbyggede kontakter gælder målet øverste kontakt. Det påhviler installatøren under arbejdets udførelse at holde sig ajour med VVStegninger, således at monteringsmateriel ikke placeres forkert i forhold til radiatorer, rør, ventilationskanaler og -riste m.v. Ved placering i fliser tages altid hensyn til fuge- og fliseinddeling m.v. 20.2.7 Lampesteder Normal væglampehøjde over spejl er 200 cm o.f.g. Dog tages altid hensyn til fugeog fliseinddeling m.v. se opstalt fra Arkitekt for endelig placering. Væglampehøjde udvendigt og i toiletter skal koordineres med byggeledelsen. Dåser i murede vægge skal være som fabr. LK type PV. Dåser på spredt forskalling skal være som fabr. LK type PL. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20.5 20/I. El-arbejde I rum med nedhængte lofter fastgøres dåser som fabrikat LK type PL på fast loft. Hvor belysningsarmaturer ikke monteres direkte på dåsen, skal denne forsynes med godkendt indlæg med fast anbragte tilslutningsklemmer og udløbslåg (ø 80 mm). Dette gælder også lampesteder uden armaturangivelse. Hvor der ikke udføres loftbeklædning skal installationen udføres med synlige stålrør og afsluttes i armaturer eller udløbsrossetter. 20.2.8 Udenfor entreprisen Udenfor er entreprisen følgende arbejder og leverancer: Tilslutning, afgift til el-forsyningsselskab. Levering af pumper og automatikkomponenter i forbindelse med varme- og ventilationsanlæg, men ikke internt for trådning samt tilslutning af disse. Dertil skal el entreprisen levere ECL310. Eventuelle efterreparationer af vægge, lofter og gulve m.v., som skyldes anbringelse af rør og lignende, medmindre tilsynet skønner, at entreprenøren har nedbrudt eller ødelagt mere end nødvendigt. Tilpasning af lofter skal udføres under tømmer entreprisen dog koordineres med el entreprenøren. 20.2.9 Kabelgennemføringer Opmærkning, boring/hugning og efterreparation af gennemføringer i bygningsdele såsom dæk-, væg- og gulvelementer for anbringelse af el-installationer etc. skal medregnes i nærværende entreprise. 20.2.10 Rør og dåser i bygningsdele El-entreprenøren leverer og monterer alle for installationen nødvendige rør og dåser. Synlig installation tillades dog, hvor det er vist på plantegninger. Installationen for lys fremføres hovedsageligt i loftkonstruktionen og under dampmembranen, der under ingen omstændigheder må brydes eller beskadiges. Hvis membranen brydes, skal den retableres med godkendt materiale. Hvor det er vist på plantegningen skal kabler føres i gulv. 20.2.11 Byggeplads El-entreprenøren skal levere, opstille, tilslutte, vedligeholde og afrigge byggestrøm og byggepladsbelysning i nødvendigt omfang jf. gældende krav, forskrifter og standarder. Der skal tages udgangspunkt i Belysning og elforsyning på byggepladsen udgivet af BAD bygge og anlæg udgivet 2001. 20.6 20. El arbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Bygningsdelsbeskrivelser 20.3.1 Generelt Arbejdet omfatter for arbejdet alle nødvendige leverance og montering af alle de i nærværende fagbeskrivelse og plantegninger specificerede produkter. Generelt skal installationen udføres som skjult installation, med mindre andet er vist på tegningerne. Der leveres de på tegningerne og i beskrivelsen nævnte belysningsarmaturer af installatøren. Under nærværende el-entreprise hører modtagelse, udpakning, ombæring, opsætning og tilslutning. Under el-entreprisen hører også levering af alt nødvendigt fastgørelses- og monteringsmateriel. Der udføres installation for alle angivne belysningsarmaturer og udtag m.v. i henhold til tegningsmateriale. Hvor der skal udføres nedføringer til afbrydermateriel i vægge skal installationen udføres som skjult PVL/PR med planforsænket afslutningsmateriel. I sal skal der fremføres rør fra kanel til loft pr. 10 meter. 3 stk Ø20 skal indstøbes. 20.3.2 Beskyttelse mod indirekte berøring Indledning og omfang Der etableres jordelektrodeinstallation for hver installation samt fejlstrømsafbryder i gruppetavlen samt ny hovedtavle. Ydelsen omfatter levering og montering af potentialudligning udført i henhold til Stærkstrømbekendtgørelsen, Afsnit 6 herefter SB. Supplerende udligningsforbindelser skal opfylde bestemmelserne i SB 547.1.2. Der skal anvendes passende fastgørelsesmateriel som fabr. Desitek til rørsystemer m.v. Der skal ved aflevering fremlægges målerapport samt dokumentation for udligningsforbindelserne. Der er udføres de lovpligtige udligningsforbindelser herunder for ventilation samt føringsveje mm. Tilstødende bygningsdele Alle for entreprisens gennemførelse, nødvendige hulboringer og udsparinger tilhører nærværende entreprise. Materialer og produkter Materialer og potentialudligning skal i hele byggeriet være ens Dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlægget. 20.3.3 Kabelfremføring Omfang og lokalisering Ydelsen omfatter levering og montering af et system som er nødvendige for de under entreprisen nævnte installationer. Her under kabelkanaler og installationskanaler. Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste. Tilstødende bygningsdele Lukning omkring kabler, riller og kabelbakker mm skal ske med materialer, der har samme modstandsevne som bygningsdelen der gennembrydes. Al fornødent arbejde vedr. intern for trådning, VVS og ventilation udføres under el entreprisen. Forsyninger herunder 230 Volt for ECL310 samt opkobling til internet skal udføres under i nærværende entreprise. Dertil skal el entreprenøren levere/ programmere samt lave overdragelse af ECL styringen. Der skal påregnes leveres 3 stk. Alle, for arbejdet nødvendige, gennemføringer, hulboringer og udsparinger samt lukning skal være inkluderet i nærværende entreprise. Projektering Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20.7 20/I. El-arbejde Hvor der vurderes etablering af kabelbakker, ud over det på planerne viste føringsveje, skal installatøren selv sørge for dimensioneringen. Materialer og produkter Kabelbakker skal være af samme fabrikat i hele byggeriet Alle føringsveje skal være forsynede med det nødvendige antal skillespor. Kabelkanaler skal være af samme fabrikat i hele byggeriet og i kvalitet som Thealit. Udførelse Alle kabler og ledninger skal være understøttet af rør eller kanaler i hele deres strækning. Alle installationer i vægge, hvor intet andet er vist, skal udføres som skjult / planforsænket installation. Alle afkortninger / tilpasninger mm af kabel- og installationskanaler skal ske med omhu. Dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlægget. 20.3.4 Lysinstallation Omfang og lokalisering Generelt skal stikkontakter og afbrydere ved døre placeres 110 cm til overkant over færdigt gulv. Hvor intet andet er vist, skal frit siddende stikkontakter placeres som beskrevet tidligere. Hvor eksisterende vægge nedbrydes for åbning for gennemgang skal installationen tilpasses nye forhold. Omfanget skal ses ved selvsyn på stedet. Ydelsen omfatter: Levering, montering, opsætning og tilslutning af alle belysningsarmaturer angivet på tegninger inkl. lyskilder, tilbehør, nødvendige trempler, plader i lofter og lignende opsætningsdele. Der leveres de her i beskrivelsen nævnte belysningsarmaturer. Belysning i sal skal hænges ned fra loft i en højde på ca. 2 meter fra loft. Endelig opbygning skal aftales med byggeledelsen. Armaturer generelt skal påregnes påbygget. Der skal etableres belysning i birum som tændes via afbryder placeret ved dør og slukkes via sensor når der ikke sker bevægelse. Der skal udføres komplet ny installation i det på tegningerne viste omfang Lysstyring skal generelt fungere via tilstedeværelsessensor lysindfaldsmåler med tilhørende Slave enheder, hvis nødvendigt. Lyset skal indstilles på en forudindstillet lysstyrke i henhold til DS700. Virkemåde: Lyset i lokalerne skal kunne tændes via trykafbryder og der skal være automatisk sluk efter forudindstillet tid. Når lysest tænder ved næste aktivering skal den starte på sidst indstillede niveau. Det skal være muligt at lave manuelt slukning ved betjening af trykafbryder. Lyset skal regulere i forhold til lysindfaldet omfanget for denne styring er vist på tegningerne. Der skal etableres ekstra Loftudtag som vist på tegning. Nøgleafbryder placeret i sal skal kunne tænde for senere installerede lysbroer. Ligeledes skal lampe udtag placeret i sal tænde via nøgle afbryder. Nøgleafbryder skal tilpasses system nøgle passende til resten af bygningen. Nye udvendige lamper skal styres via ny skumringsrelæ. Endeligplacering efter nærmere aftale. Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste og arkitektens loftplan. Tilstødende bygningsdele Udførelse af huller i loftsdele for armaturer udføres under anden entreprise efter opmærkning og anvisning under nærværende entreprise. Materialer og produkter Der leveres og anvendes armaturer som angivet og vist på tegningerne. Udførelse 20.8 20. El arbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Armaturer monteres efter leverandørens anvisninger. Kontrol Det skal kontrolleres, at belysningsniveau i alle lokaler er i overensstemmelse med stillede krav Alle lyskilder skal være intakte ved aflevering af arbejdet. Dokumentation Der skal udføres installationsskemaer for alle lysstyrringer. Nærværende entreprenør leverer en kopi af alle installationsskemaer til el-tavler og en kopi til tilsyn samt de nødvendige kopier af driftog vedligeholdelsesvejledninger. Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlægget. 20.3.5 Lyskilder Installatøren leverer samtlige lyskilder og isætter disse. Lyskilder skal leveres fabriksnye og med godkendte mærkninger. Alle lysstofrør skal være leveret som Long-life Belysningsarmaturer Entreprisen omfatter levering og montering af de på plantegninger viste og i nærværende beskrivelse beskrevne armaturer. Der udføres installation for alle angivne belysningsarmaturer og udtag m.v. i henhold til tegningsmateriale. Lysstyring skal udføres, hvor det er vist, med dagslystyring samt mulighed for dæmpning via trykkontakt. Lysstyring via tilstedeværelsessensor med lysindfaldsmåler med tilhørende Slave enheder, hvis nødvendigt. Lyset skal indstilles på en forudindstillet lysstyrke. Virkemåde: Lyset i lokalerne skal kunne tændes via trykafbryder og der skal være automatisk sluk efter forudindstillet tid. Det skal være muligt at lave manuelt slukning ved betjening af trykafbryder. Lyset skal regulere i forhold til lysindfaldet. Der skal etableres ekstra Loftudtag som vist på tegning. Nøgleafbryder placeret i sal skal kunne tænde for senere installerede lysbroer. Ligeledes skal lampe udtag placeret i sal tænde via nøgle afbryder. Nøgleafbryder skal tilpasses system nøgle passende til resten af bygningen I birum skal installationen udføres med bevægelsessensor. Der skal etableres LED i Elevatortårn som integreres i væg. Entreprisen skal være indeholdt alle arbejder i prisen. LED bånd skal ilægges en aluminiumsskinne som integreres i væg element. Led bånd ilægges efterfølgende. LED bånd skal være som GENLED IP20, 24 V. CV 9,4 W/m i 3000 kelvin. http://www.genled.dk/1000-0121-3.html Skilte belysning facaden. Der etableres LED lys som skilte belysning. LED bånd skal udføres som IP 67 24 V, med 14,4 W/m i 6000 grader Kelvin. LED Bånd skal være som Type GENLED 14.4 CV IP67 Ved tekst placeret på facade, skal der påregnes 3 rækker vandret fastgjort på bygning, driver placeres efter nærmere aftale. Ved Logo placeret på facade, skal der påregnes 9 rækker lodret fastgjort på bygning, driver placeres efter nærmere aftale. Se facade opstalt for endelig placeringer. 20.3.6 Kraftinstallationer Omfang og lokalisering Ydelsen omfatter udførelse af forsyning til: Generelle kraftinstallationer i henhold til tegningsmateriale samt VVS og ventilationsanlæg. Klargøring for sektionsopdeling af Teatersal for 63 A. der skal klargøres for kommende koncerter. Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste. Materialer og produkter Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20.9 20/I. El-arbejde Installationskabler og ledninger leveres som tidligere beskrevet. Udførelse Kraftinstallationer fremføres hovedsagligt i vægge og udføres som skjult installation. Alle installationer som fremføres i vægge, gulve eller over loft, hvor der ikke er føringsveje, skal fremføres i rør, således at kabler og ledninger kan udskiftes ved fejl. 230 Volt for berøringsfrie vand armaturer skal placeres efter nærmere aftale med byggeledelsen. Der skal udføres forsyning for Røgkanon. Dertil skal der klargøres for fremføring fra kanal til 3 stk. lysbroer. Lysbroerne skal påregnes placeret jævnfordelt i sal. Der fremføres som tidligere beskrevet rør fra loft til intsallationskanal. Der skal itrækkes træksnore. Dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlægget. 20.3.7 Tavle arbejde Omfang Ydelsen omfatter levering, renovering og montering af de på tegningen viste og herunder omtalte tavler. Dimensionering af tavler med det nødvendige udstyr, skal udføres at installatør. Eksisterende Hovedtavle ”måler” skal demonteres og udskiftes med ny plade kapslet tavle i form 2. Eksisterende installation tilkoblet tavlen skal reetableres og være fuld funktions dygtig ved aflevering af byggeriet. Dertil skal der indbygges sektionsafbryder for ny tavle placeret i kælder. Tavlen skal udføres således den kan klare en max belastningstilslutning på 160A. afgang for ny undertavle skal være på minimum 63A. Der skal leveres i jord foringsrør som vist på tegning 4.01. Dertil skal entreprisen indeholde forsyning kabel mellem hovedtavle og ny under tavle. Der skal udføres ny tavle for ny bygning. Tavlen skal udføres som pladekapslet og overholde gælden krav. Tavlen skal dimensioneres af installatøren selv dog skal der udføres med min. 30 % udvidelses muligheder grundet senere anlæg for musik mm. Der skal anbringes tilrettede, maskinskrevne tavletegninger i alle tavler, samt driftog vedligeholdelsesvejledning. I alle tavler skal der udføres graveret, varig opmærkning af alle komponenter i henhold til diagrammer. 20.3.8 VVS og ventilation Omfang og lokalisering Ydelsen omfatter udførelse af al el arbejder for de på tegningerne viste VVS og ventilations anlæg. Tegningshenvisning Se VVS og ventilations tegninger. Herunder VVS 8.05 Materialer og produkter Installationskabler og ledninger leveres som tidligere beskrevet. Udførelse Arbejdet skal indeholder alt fornødent arbejde vedr. intern for trådning for særinstallationer og skal være inkluderet i nærværende entreprise. Alt fornødent arbejde vedr. intern for trådning for VVS og ventilation samt temperatur følere skal være indehold under el entreprise, dog skal Ventilationsentreprenøren placeres komponenter på anlægget og isætte disse. El-entreprenøren skal etablere alle forsyning samt tilslutninger for 20.10 20. El arbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise ventilationsanlæg, blandesløjfer samt alle VAV og brand spjæld samt ELC for varme og ventilationsstyring. Se Ventilation og VVS projekt. Herunder placering af blandesløjfer. Ligeledes de for projektet nødvendige sikkerhedsafbrydere og til ledninger. Der skal etableres et stk. ECL310 for styring af multisal samt cafe. CO2 følere samt temperaturføler skal kunne styre motorventil for varmen. Der skal etableres et forlænger tryk i cafe område for bygningen. Trykket skal placeres efter nærmere aftale. Trykket skal forlænge åbningstiden med 2 timer. Der er placeret 2 stk. udsugningsventilatorer på tagplan. Disse skal under nærværende entreprise forsynes, tilsluttes samt idriftsættes. Alle arbejder herunder sikkerhedsafbryder skal være indeholdt. Kontrol Se udbudskontrolplan Dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlægget. 20.3.9 Nød og panik. El-entreprenøren leverer og monterer det i beskrivelsen anførte og på tegningerne viste sikkerhedsbelysningsanlæg, som fabrikat UniPoint, komplet med alt for anlæggets idriftsættelse og ibrugtagning. Installationen udføres så vidt det er muligt som skjulte installationer. Hvis synlig installation er nødvendig oplægges kabler på bygningsdel eller i stålrør med kabelbøjler. Armaturtyper samt montageform fremgår af armaturfortegnelsen. Alle belyste flugtvejsarmaturer skal være forsynet med LED lyskilde. Hulskæring i loft for armatur hører under denne entreprise. Små materiel (dåser, beslag, trempler m.m) for installationens fuldstændige færdiggørelse medregnes under nærværende entreprise. Installationen udføres i samarbejde med de andre entreprenører og under hensyntagen til andre installationer (VVS, ventilation, tømrer m.v.) F1 Belyst flugtvejsskilt, i kvalitet som type Cinema C4KS-12*LTSA3H Sortlakeret universalkabinet, enkelt-/dobbeltsidet, for væg-/loftmontage, med indbygget nødforsyning. Inkl. piktogramsæt og LED lyskilde F2 Belyst flugtvejsskilt, i kvalitet som type Display D4KE-LTSA3H/UM Alueloxeret universalkabinet, enkelt-/dobbeltsidet, for væg-/loftmontage eller wireophæng. LED med indbygget nødforsyning Inkl. piktogramsæt og LED P1 Flugtvejs-/panikarmatur, i kvalitet som type 3Li-LED/AT-SE1N Downlight, med autotestfunktion, for indbygning, Indbygget nødforsyning. P2. Flugtvejs-/panikarmatur, i kvalitet som type 3Lu-LED/AT-SE1N Downlight, med autotestfunktion, for påbygning, Indbygget nødforsyning. P3 Flugtvejs-/panikarmatur, i kvalitet som type 3Lu-LED/AT-SE1N Downlight, med autotestfunktion, for påbygning på væg, Indbygget nødforsyning. P4. Flugtvejs-/panikprojektør, i kvalitet som type FPC 20K Sort, incl. vinkelbeslag samt lyskilde 12V 20W G4 S1 Nødstrømsanlæg, i kvalitet som type Halo Kit 12/20ST Montagevejledning: Pos. F1 monteres på væg/loft og tilsluttes 230 VAC. Installationen udføres som normalinstallation. Syddjurs Kommune 20.11 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20/I. El-arbejde Pos. F2 monteres på væg/loft eller nedhængt i wire og tilsluttes 230 VAC. Installationen udføres som normalinstallation. Pos. P1 monteres i demonterbart loft og tilsluttes 230 VAC. Installationen udføres som normalinstallation. Pos. P2 monteres på loft og tilsluttes 230 VAC. Installationen udføres som normalinstallation. Pos. P3 monteres på væg og tilsluttes 230 VAC. Installationen udføres som normalinstallation. Pos. P4 monteres udvendig på bygningsdel og tilsluttes nødstrømsanlæg, med bevægelig ledning via tilslutningsdåse. Installationen udføres som 2,5 mm2 brandsikker installation. Pos. S1 placeres i umiddelbar nærhed af panikarmatur og tilsluttes 230VAC. Lysgrupper, hvorunder der er installeret sikkerhedsbelysning, udstyres med spændingsovervågningsmoduler type ENYA V3 der tilsluttes i forsyningen til nødstrømsanlægget. Forsyningen til nødstrømsanlægget udføres som normalinstallation. 20.3.10 Brandtætning Omfang og lokalisering Ydelsen omfatter brandtætning i følgende omfang: Ved gennemføringer af etagedæk, gennemføringer gennemføringer til øvrige bygninger. ved teknikrum samt Tegningshenvisning Der henvises til tegningslisten samt brandtekniske redegørelse. Udførelse Lukning omkring kabler skal ske med materialer, der har samme modstandsevne som bygningsdelen. Lukning / brandtætning af tom rør i etagegennemføringer, udføres under nærværende entreprise. Dokumentation I drift- og vedligeholdelsesvejledninger skal indgå komplette vejledninger og oversigtstegninger vedr. brandtætning. 20.3.11 Svagstrøm Omfang og lokalisering Under nærværende entreprise skal der udføres et komplet universalnetværk for EDB i de berørte bygningsafsnit dertil skal der etableres et komplet stjerne antenne system der sammenkobles eksisterende system. Der skal etableres installation som vist i tegningsmaterialet. Under nærværende entreprise skal der udføres et komplet system for antenne, der skal koordineres med eksisterende system, således de får fremført nødvendige kabler ind i bebyggelsen. Der skal føres kabler fra hver stik frem til en fordeler/forstærker der placeres i kælderen som derfra tilkobles eksisterede system. Under nærværende entreprise skal der udføres et Teleslynge anlæg se særskilt punkt. X-felt Der skal leveres 1 stk. 19” Væg rack (100x60x90 hxbxd), med aflåselig låge. Opspændingspunkterne skal være i profiljern, så enhederne er fæstnet tilstrækkeligt. I rackskabet skal der monteres 2 stk. stikkontakter (1 alm. og en EDB) på hver deres kombirelæ der ikke anvendes til andet. 20.12 20. El arbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise I rackskabet monteres 1 stk. transientbeskyttet 19’’ powerpanel (strømskinne med plads for tilslutning af 5 stk. Runde stikpropper). X-feltet skal placeres centralt som vist på, med minimum 30 cm friplads om siderne og 1 meter foran. Net-typen er Ethernet. Med kabel UTP Cat. 6 afsluttes i RJ45 i kvalitet som Awaya Systimax - Gigaspeed struktureret kabelsystem (Cat. 6). Alle PDS udtag skal være RJ45 (datadåse) som standard. Alle PDS-stik fremføres og samles i x-felt i patchpaneler (i kvalitet som Avaya 1100 GS, 24 x RJ45 UTP), som monteres i x-feltet. Kabellængder må ikke overstige 100m Patchpanelerne skal kun være beredt til RJ45 stik. Patchpanelerne skal sidde øverst i rackskabet og under dem skal powerpanelet (strømskinne med 5 udtag) sidde, så resten af skabet kan bruges til montering af Modem, Router, HUB, Switch og andet aktivt udstyr (ikke en del af entreprisen) For at sikre en nem vedligeholdelse skal hele kablingen være nøje dokumenteret. Alle vægstik og kabler skal være afmærket, så man kan finde den tilsvarende afmærkning på stikkene i krydsfeltet. På plantegningerne skal placeringen af PDS udtag samt nummereringen fremgå. Nummereringssystem aftales med kommunens it afdeling. Test: Der skal udføres en afsluttende test, der dokumenterer at PDS installationen overholder de krav, der stilles til en certificering af Cat. 6 kabling. Fiberkabling mellem eksisterende X-felt og nyt. Der skal etableres en Fiber forbindelse mellem eksisterende X-felt og nyt. Mellem X-felter skal der anvendes fiberoptisk kabling. Fiberoptisk kabel skal være af typen 50/125 my (micro meter) Multimode med 12 fibre (6 par). Trækbelastninger og bøjningsradier, kabelleverandør, skal nøje overholdes. som er oplyst af den pågældende Fiberkablerne skal terminernes i konnektorer med type LC i fastmonterede fiberpatch-bokse, der leveres og monteres i krydsfelterne (både i hovedkrydsfeltet og i det nye underkrydsfelt). Der skal gives certifikat for, at den samlede udførte installation overholder EMCdirektivet med tilhørende standarder samt klasse D i henhold til EN 50173/ISO 11801 og der leveres dokumentation for måleresultaterne. Certifikatet baseres på måling ved op til 250 Mhz på alle ”links”, og skal ledsages af dokumentation af måleresultaterne. Tegningshenvisning I henhold til tegningslisten. Tilstødende bygningsdele Alle føringsvej for svagstrømsinstallationen hører under nærværende entreprise. Foreskrevne respektafstande mellem svagstrømskabler og lavspændingskabler skal overholdes. Materialer og produkter Alle Kabler leveres i PVC- og halogenfri udførelse. Udførelse Stik, som er angivet på tegningsmaterialet udføres som RJ45. Stik i Krydsfelt udføres ligeledes som RJ45. Krydsfelt skal placeres i teknikskab. 230 V installation og svagstrømsinstallationer i Vægboks skal holdes adskilt med størst mulige afstand. Syddjurs Kommune 20.13 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20/I. El-arbejde Kontrol De færdige installerede kabler skal afprøves 100 % for at sikre, at: Forbindelserne er korrekt udført. Der ikke er kortslutning mellem ledere Der ikke er afbrydelser i ledere Alle ben i stik er forbundet korrekt Der ikke forekommer dårlige forbindelser, som skyldes f.eks koldlodninger eller forkert udførelse af crimpkontakter mv. PDS installationen skal afprøves efter DIS 11801 kategori 6 Dokumentation Der skal leveres dokumentation for testmålingerne af hvert drop i filform med mulighed for at kunne læse målingerne og udskrive lister eller hver enkelt måling via standart PC. Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlæg. Instruktion Der skal i tilbuddet være indregnet, instruktion af 2 personer i brug af anlægget herunder krydsfelt for netværk samt 20.3.12 Teleslynge Omfang og lokalisering Der skal etableres teleslyngeanlæg i henhold til plantegninger. Systemet skal udføres hvis muligt i gulvkonstruktion/belægning eller i loft system Arbejdet omfatter: Projektering Levering af kabler og forstærkersystemer KS før lukning af gulve/lofter Der skal medleveres de for projektet nødvendige forstærkere samt montering heraf i rackskab. Endelig placering efter nærmere aftale Der skal udføres Indregulering og certificering af de komplette anlæg Leverandøren skal angive placering af forstærkerudstyr for de respektive lokaler. Projektering Der skal medregnes projektering af teleslyngeanlæg, og leverandørens projekt skal forelægges tilsynet til kommentering. Projektet skal omfatte følgende: Målfaste tegninger med alle teleslyngekabler indtegnet Omfang og pladskrav til for stærkere Angiv eventuelle specielle forhold, der skal tages hensyn til: f.eks. ved gulvkonstruktion, respektafstand, foldevægge, scenefaciliteter og lign. Ydeevne Installationerne udføres med ydeevne, kvalitet, homogenitet samt dæmpning minimum som følger: Teleslyngeanlæggene skal opfylde kravene i DS/EN 60118-4:2007, som er den internationale norm for teleslyngeanlæg. ± 3dB i henhold til normen. De høje frekvenser - 5 kHz – skal gengives på alle pladser. Angiv forstærkerplacering. Bør være så tæt på sløjfer som muligt for at minimere tab. 20.14 20. El arbejde Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Teleslyngeanlæggene skal være balancerede - den totale feltstyrke skal være nul, da der ellers er risiko for, at en ikke balanceret feltstyrke kan forstyrre forskelligt elektrisk udstyr, som f.eks. projektorer, som kan blive moduleret med teleslyngesignalet. Lyset blinker i takt med teleslyngesignalet etc. Systemet skal sende både vertikalt og horisontalt felt. Høreapparatbrugeren skal kunne bøje hovedet frem og tilbage uden, at lydstyrke eller lydkvalitet ændres. Teleslyngeanlægget skal dække 95 % af de pågældende lokalers areal. Teleslyngekabel skal være PVC- og halogenfrit Udførelse El-, PSD/EDB-kabler skal ved parallelføring placeres minimum 30 cm fra teleslyngekabler og vice versa. Der skal tilstræbes en afstand på mindst 30 cm til alle andre kabelinstallationer samt armering. Anvendes rør skal de være i plast. Kvalitetssikring - KS Der skal udføres KS som følger: At kablerne er lagt i henhold til leverandørens projekt Umiddelbart inden der støbes/lukkes henover kabelsløjfer, skal det kontrolleres, at kablerne er intakte og ubrudte Der udføres en funktionstest med forstærker tilsluttet inden til støbning/lukning af gulve/ podier etc.± 3dB i henhold til normens Tabel 1 og afsnit 6.6.4 for sinusformede testsignaler. En lavere feltstyrke vil minimere signal/støj-forholdet, og højere feltstyrke vil overstyre høreapparater og medføre forvrængning og reduceret taleforståelighed. Frekvensområde skal være lig med eller bedre end den anbefalede værdi i standardens afsnit 6.6.6: 100 Hz til 5000 Hz ± 3dB med 1000 Hz som reference. Målingerne udføres 1,2 m over gulv. Der skal begyndes med et referencepunkt midt i hvert dækningsområde, og alle målepunkter skal målsættes på tegninger. Områder, hvor den elektromagnetiske baggrundsstøj overstiger -32dB ved 400mA/m, angives ligeledes på tegninger. Dokumentation For hvert teleslyngeanlæg skal der leveres følgende dokumentation: As-built tegning af hvert rum for så vidt der er udført projektændringer Fabrikat og Type på forstærker certifikat for målinger med oplysning om firma og person og med angivelse af målepunkter og resultater Fabrikat og Type på måleudstyr Dato for måling Instruktion Installatøren skal medregne tid til instruktion af drift ansvarligt personale. Serviceaftale Tilbuddet skal indeholde oplæg til serviceaftale Serviceaftale skal træde i kraft umiddelbart efter 1-års eftersynet. Evt. krav om serviceaftale kan indgå Jfr. SBi anvisning 216 anbefales regelmæssig test. 20.3.13 ADK El entreprisen skal levere alle for arbejdet nødvendige installationer for klargøring af Syddjurs Kommune 20.15 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20/I. El-arbejde adgangskontrol. Systemlåse samt kortlæser mm. leveres under anden entreprise. Principbeskrivelse for forberedelse af installation til nøglefri adgangskontrol ADK. ADK – dør med tastatur, kortlæser og åbningskontakt: Der etableres et samlepunkt indvendigt over ADK- dør, evt. over nedtageligt loft hvis muligt. 16mm. tomrør føres skjult fra ADK samlepunkt til udvendig læser/tastatur. 16mm. tomrør føres skjult fra ADK samlepunkt til top af dørkarm (modsatte side af dørhængsler) for åbningskontakt. Kabel fra dørens magnetlås føres fra den skjulte karmoverførsel til samlepunktet. Kabeltypen 10x2x0,6PTS fremføres fra teknikrum/krydsfelt til ADK samlepunkt over dør. 20.3.14 Røgventilation. Der skal etableres installation for ovenlys i trappetorn. Anlægget skal installeres og monteres under el-entreprisen. Oplukkertryk samt udløsertryk skal udføres under nærværende entreprise. Arbejdet skal indeholde alle det for projektet nødvendige leverancer, herunder placering af åbne/lukke tryk tilslutning af vejrstation mm. Type af ovenlysvinduer er se arkitekt beskrivelse. Systemet leveres under anden entreprise. Syddjurs Kommune 20A.1 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20A. Elevator 20A.1 Generelt bips B2.450, Basisbeskrivelse – el er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.460, Basisbeskrivelse – bygningsautomation bips B2.400,Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer 20A.2 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20A. Elevator 20A.2 Omfang 20A.2.1 Generelt Levering, opstilling og montering af 1stk. elektrisk drevet personelevator, med gearløs motor placeret øverst i skakten. Anlægget skal i sin helhed min. opfylde kravene til energimærkning B. 20A.2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 20A.2.3 Etablering af en elevator. Projektering Den udførende entreprenør dimensioner og levere alle fastgørelser hvor dette måtte være angivet i kapitel 19A.4, bygningsdelsbeskrivelserne eller under nærværende punkt. Endvidere skal den udførende entreprenør dimensionere og projektere efter hovedprincipper såfremt dette ligeledes er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne. Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer, fuldt færdige til drift i regulativmæssig overensstemmelse, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. Hvis der konstateres uklarhed med hensyn til ydelsens omfang, skal entreprenøren søge disse uklarheder klarlagt før tilbudsafgivningen. Hvis det modsatte er tilfældet, regnes det afgivne tilbud for at være fuldt dækkende for alle i udbudsmaterialet angivne arbejder og leverancer. Det samme er gældende vedrørende evt. manglende eller tvetydige materialeangivelser i projektmaterialet. Vedrørende montage af produkter, systemer m.v. skal entreprenøren nøje sætte sig ind i fabrikanters og leverandørers eventuelle montageforskrifter. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 3 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 8 arbejdsdage fra modtagelsen. 20A.2.4 Byggeplads Se byggesagsbeskrivelsen 20A.2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises generelt til Plan for sikkerhed og sundhed under udførelsesfasen Sikkerhedsmæssige ansvarsområder og færdsel på byggepladsen Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed for Arbejdsmiljøorganisation Vurdering af særligt farligt arbejde 20A.2.6 Byggepladsplan Fordeling af ansvarsområder Beredskabsplan Risikospecifikation Syddjurs Kommune 19A.3 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 19. Elevator Se nærværende bygningsdelsbeskrivelser for særlige sikkerhedsmæssige forhold for det pågældende arbejde 20A.2.7 D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 4 eksemplarer. Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Bygningsdele listet Se i øvrigt nærværende arbejdsbeskrivelses bygningsdelsbeskrivelser, kapitel 4, for særlige specifikationer 20A.2.8 Arbejdets planlægning Der henvises byggesagsbeskrivelsens. Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøde. 20A.2.9 Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Der skal fremlægges de fornødne produktoplysninger omhandlende valgte elevatorsystem. 20A.4 20A. Elevator 20A.3 Generelle specifikationer 20A.3.1 Udførelse Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Entrepriseafgrænsning Den egentlige og endelig entrepriseafgrænsning i fagentrepriserne pålægger alene fagentreprenørerne at kende. Der er dog, som en vejledende service, specifikt i detaljemappen, angivet i tekster til en bygningsdel eller en materialekomponent, en forkortelse for hvilket fag/arbejde bygningsdelen/komponenten skal leveres og monteres under. 20A.3.2 Generelt Fastgørelse Med mindre andet er angivet, leveres og monteres alle fastgørelser af arbejdets udførende entreprenør. Eventuelle dimensioneringer og udførelses metoder ved fastgørelser mv. udføres iht. entreprenøren eller dennes leverandører. 20A.3.3 Arbejdsmiljø Se nærværende arbejdsbeskrivelses bygningsdelsbeskrivelser 20A.3.4 Kontrol Se også udbudskontrolplan sidst i nærværende arbejdsbeskrivelse 20A.3.5 Generelt Hverken et gennemsyn eller en godkendelse fritager entreprenøren for selv at føre kontrol. Hvis der ved kontrol konstateres fejl inden for et kontrolafsnit, udvides kontrolfrekvensen til det dobbelte. Hvis der herefter igen konstateres fejl inden for kontrolafsnittet, udvides kontrolfrekvensen efter byggeledelsens anvisning 20A.3.6 Projekteringskontrol Projektmaterialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen. 20A.3.7 Kontrol af undersøgelser Materialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen. 20A.3.8 Materiale- og produktkontrol Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyldestgørende. Materiale- og produktkontrol indbefatter også den produktionskontrol, der foretages af produktionen hos leverandøren. 20A.3.9 Modtagekontrol Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne. Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold Materiale- og produktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation. 20A.3.10 Udførelseskontrol Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskrav er Syddjurs Kommune 19A.5 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 19. Elevator overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskrav kontrolleres ved måling. Viser måling, at udfaldskrav ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen. 20A.3.11 Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/ før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført. 20A.6 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20A. Elevator 20A.4 Bygningsdelsbeskrivelser 20A.4.1 Orientering/Grundlag for arbejdet Følgende Normer og standarter gældende. DS /EN 81-70 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 509 18 juni 1997 samt 996 af 16 december 1997. AT bekendtgørelser/anvisninger El-beskrivelsens pkt. vedrørende elevator. Fællesbetingelser. Tilbudslisten Tegninger og beskrivelse kompletterer hinanden således, at om noget er i beskrivelsen, men ikke vist på tegningerne - eller omvendt, er det inkluderet i entreprisen. 20A.4.2 Omfang Levering, opstilling og montering af 1 stk. elektrisk drevet personelevator, med gearløs motor placeret øverst i skakten. Anlægget skal i sin helhed min. opfylde kravene til energimærkning B. og godkendes af certificeret myndighed. 20A.4.3 Lokalisering Tilstødende bygningsdele Såfremt der skal udføres ekstraarbejder, må dette ikke påbegyndes, forinden der foreligger skriftlig aftale med byggeledelsen herom. Der kan ikke forventes betaling for arbejder, om hvilke der ikke i forvejen er aftalt pris m.m. 20A.4.4 Projektering Entreprisen omfatter alle, arbejder og leverancer, fuldt færdige til drift i regulativmæssig overensstemmelse, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre. Hvis der konstateres uklarhed med hensyn til ydelsens omfang, skal entreprenøren søge disse uklarheder klarlagt før tilbudsafgivningen. Hvis det modsatte er tilfældet, regnes det afgivne tilbud for at være fuldt dækkende for alle i udbudsmaterialet angivne arbejder og leverancer. Det samme er gældende vedrørende evt. manglende eller tvetydige materialeangivelser i projektmaterialet. Vedrørende montage af produkter, systemer m.v. skal entreprenøren nøje sætte sig ind i fabrikanters og leverandørers eventuelle montageforskrifter. 20A.4.5 Materialer og produkter Materialer skal være fejlfrie og nye med mindre andet er skriftligt aftalt med bygge- Syddjurs Kommune 19A.7 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 19. Elevator ledelsen. Elevatordata. Løftehøjde :6,1 m., Antal stop :4 stk. Antal døre i skakt :4 stk. Antal døre i stol :2 stk. Bæreevne :630 kg. Dørtype :Automatisk åbnende centerskydedøre. Dørene skal reversere ved modstand, med indstilleligt moment. Løftehastighed :min. 1m/sek Dørhul i skakt :b x h = 1200 x 2280 mm. Dørlysning i elevator :b x h = 900 x 2100 mm. Stol størrelse :d x b x h = 1400 x1100 x 2200 mm. Indvendig skaktmål :d x b = 1810 x 1940 mm Skakthøjde o. øverste stop: Tophøjde = 3500 mm, Grubedybde :1200 mm. Se tegn. Elevatorstol: Stolvægge udføres i slebet rustfri stål. Gulvet beklædes med skridsikker belægning i farve efter aftale. Loftet leveres med hvid stålplade og planforsænket LED belysning. Tænd/Sluk styring via tilstedeværelsessensor monteret i stolen. Håndliste på stolens ene væg. Materialer og udførelse skal godkendes af byggeledelsen. Kaldeanlæg I stolen installeres lovbefalet kaldeanlæg. Elektriker afsætter telefonstik i skakt efter anvisning fra elevatorentreprenør, bygherre oplyser nummer på vagtcentral. Elevatorentreprenøren leverer og monterer generelt det nødvendige udstyr for to-vejs kommunikation med institutionens øvrige kommunikationsanlæg. Elevatorentreprenøren koordinerer selv dette arbejde med den aktuelle entreprenør. Døre Stoldør og karm leveres i slebet rustfrit stål. Skaktdøre og karme leveres i slebet rustfri stål. Tilsætninger af slebet rustfri stål monteres fra karm til forside væg så de beskytter dørhullets sider og forkanter mod påkørsel. Trinskinne tilpasses gulvbelægning. Manøvresystem. 20A.8 20A. Elevator Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise Manøvresystem skal være almindelig trykknapstyring. I dørkarm anbringes kaldeknap og signallampe. Signallampe lyser når elevatoren er optaget, eller når døren på en anden etage står åben. I stolen anbringes tryk for hvert stop. Endvidere tryk for døråbning og tryk for alarm. Trykknapperne skal anbringes i.h.t. DS/EN 81-70 Installationer Hvis elevatorentreprenøren ønsker løftekrog, ankerjern mm. indstøbt eller indhugget i elevatorskakt, skal der entreres direkte med hoved/murer-entreprenøren, og udgiften skal indregnes i tilbuddet. Elevatorentreprenøren udfører lovpligtig belysning i elevatorskakt. I skaktdørenes overkarm etableres stedse brændende LED belysning af området foran døren, min. 50 lux på dørtrin. Alle installationer i forbindelse med elevatoren incl. lovpligtig fejlstrømsbeskyttelse af både motor og øvrig installation, leveres under elevatorentreprisen. Hovedforsyningskabel 5 x10 Cu afsluttes med 3 m løs tamp øverst i skakt. 20A.4.6 Udførelse Entreprenøren skal står for alle arbejder som omhandlende fuld færdiggørelse af projektet. 20A.4.7 Kontrol Kvalitetssikring Entreprenøren er forpligtet til, at dokumentere eget kvalitetssikringssystem, og at udarbejde og ajourføre kvalitetshåndbog for nærværende entreprise. Entreprenøren udarbejder kontrolplan og samler dokumentation for udført kontrol i kontroljournal. Kontrolplaner Efterfølgende er angivet et eksempel på, hvorledes entreprenørens enkelte ydelser kan kontrolleres. Planens indhold er vejledende. Planen friholder ikke entreprenøren for den løbende kvalitetssikring af ydelser for hvilke, der ikke er stillet krav om dokumentation af kvalitetssikring. Syddjurs Kommune 19A.9 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 19. Elevator Alle udførelses- og kontroldata indføres i en kontrol journal. Materialekontrol Pos. Nr Proceskontrol Pos. Nr Kontrolobjekt Elevator Kontrolmetode Visuel og billede kontrol, af evt. skader og om det leverede svarer til det beskrevne Kontrolomfang 100 % kontrol Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang Elevator Kontrol og billede af pla- 100 % kontrol cering og funktion Visuel og billede kontrol, 100 % kontrol af evt. skader og om det leverede svarer til det beskrevne Elevator 20A.4.8 D&V-dokumentation Se tidligere beskrevet. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20B.1 Omfang 20B.1.1 Generelt 20B.1 20B. ABA Under arbejdet hører alle installations- og montagearbejder samt alle leverancer og ydelser, der er nødvendige for den fulde konditionsmæssige udførelse af alle arbejder, i forbindelse med etablering af brandalarmanlæggene (ABA) samt tilslutning af automatisk brandlukningsanlæg (ABDL). Al projektering, myndighedsbehandling og endelig godkendelse anlæggene skal være indeholdt i tilbuddet 20B.1.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 20B.1.3 Komplet etablering af ABA anlæg. Tilslutning af ABDL inkl rør føring derfor. Projektering Den udførende entreprenør dimensioner og leverer alle fastgørelser hvor dette måtte være angivet i, bygningsdelsbeskrivelser eller under nærværende punkt. Endvidere skal den udførende entreprenør dimensionere og projektere efter hovedprincipper såfremt dette ligeledes er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Der skal leveres fuld dokumentation af det leverede udstyr og dets funktioner i form af brochurer, datablade og manualer, inkl. funktionsbeskrivelser, princip- og forbindelsesdiagrammer mm. Materialet skal tydeligt angive de enkelte anlægsdeles funktioner og egenskaber, samt indeholde de nødvendige oplysninger for anlæggets drift- og vedligeholdelse. Dokumentationsmaterialet skal i sin endelige form være leveret i et eksemplar til bygherre senest en uge før anlægget skal afleveres i henhold til tidsplanen. 20B.2 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20B. ABA 20B.2 Generelle specifikationer 20B.2.1 Udførelse Entrepriseafgrænsning Den egentlige og endelig entrepriseafgrænsning i fagentrepriserne pålægger alene fagentreprenørerne at kende. Samtlige anlægskomponenter og systemdele som tilbydes skal være godkendte i henhold til gældende forskrifter, samt være frit tilgængelige på det danske marked og skal kunne serviceres og repareres af flere selvstændige autoriserede ABAinstallatører. Dette skal dokumenteres. 20B.2.2 Generelt Fastgørelse Med mindre andet er angivet, leveres og monteres alle fastgørelser af arbejdets udførende entreprenør. Eventuelle dimensioneringer og udførelses metoder ved fastgørelser mv. udføres iht. entreprenøren eller dennes leverandører. Kontrol Se også udbudskontrolplan sidst i nærværende arbejdsbeskrivelse 20B.2.3 Generelt Hverken et gennemsyn eller en godkendelse fritager entreprenøren for selv at føre kontrol. Hvis der ved kontrol konstateres fejl inden for et kontrolafsnit, udvides kontrolfrekvensen til det dobbelte. Hvis der herefter igen konstateres fejl inden for kontrolafsnittet, udvides kontrolfrekvensen efter byggeledelsens anvisning 20B.2.4 Materiale- og produktkontrol Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyldestgørende. Materiale- og produktkontrol indbefatter også den produktionskontrol, der foretages af produktionen hos leverandøren. 20B.2.5 Modtagekontrol Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne Materiale- og produktkontrol. Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til Materiale- og produktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20B.2.6 20B.3 20B. ABA Udførelseskontrol Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskrav er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskrav kontrolleres ved måling. Viser måling, at udfaldskrav ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen. 20B.2.7 Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/ før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført. 20B.4 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20B. ABA 20B.3 ABA og ABDL-anlæg 20B.3.1 Orientering/Grundlag for arbejdet Arbejdet udføres i henhold til Dansk Ingeniørforenings normer for bygningsinstallationer, Danske Standarder, de efter dansk lovgivning samt ministerielle og kommunale bekendtgørelser med de til enhver tid gældende bestemmelser og tillæg, herunder specielt: Gældende Bygningsreglementet Stærkstrømsbekendtgørelsen Fællesregulativet, El-rådets bestemmelser DIF`s gældende Normer og Normtillæg Lokale myndighedskrav Forsyningsselskabernes tekniske bestemmelser og anvisninger Arbejdstilsynets forskrifter, anvisninger og publikationer SBI Anvisninger Forskrifter og anvisninger fra fabrikanter af de leverede materialer DBI Retningslinje 232, Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) DBI forskrift 231 Automatiske Branddør-lukningsanlæg (ABDL-anlæg) DBI Retningslinie 001, Automatiske Brandsikringsanlæg, Godkendelse af firmaer DBI Retningslinje 002, Automatiske Brandsikringsanlæg, Certificering af kvalificerede personer DBI Retningslinje 003, Automatiske Brandsikringsanlæg, Certificering af systemer og systemdele DBI Retningslinje 004, Automatiske Brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI Retningslinje 005, Automatiske Brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg Altid gældende rettelser, tolkning og kommentarer af publikationer fra DBI fra det Teknisk udvalg for danske retningslinjer. Det lokale brandvæsens betingelser for alarmoverføring Tegninger i henhold til tegningslisten Tidsplan Specifikke krav fra den stedlige brandmyndighed Entreprenøren skal anmelde installationen til alle nødvendige myndigheder for opnåelse at fuldt færdigt, godkendt og alarmoverført system. Alle udgifter til ovennævnte godkendelse afholdes af entreprenøren. 20B.3.2 Omfang Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20B.5 20B. ABA Levering, opsætning og tilslutning af komplette ABA og ABDL-anlæg inkl. røgdetektorer. Dørholdemagneter og ankre eller dørpumper med fasthold leveres under anden entreprenør. Udførelse af forsyning til ABA-centraler fra aktuel gruppefordelingstavle udføres under el entreprisen. Arbejdet skal omhandle alle nødvendige arbejder herunder el forsyninger mm. Arbejdet udføres efter anvisninger og krav stillet i fællesbetingelserne, arbejdsbeskrivelsen og de heri refererede dokumenter. Entreprisen omhandler komplet detailprojektering, levering, montering og idriftsættelse af det beskrevne system, inkl. alle for entreprisens fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, medmindre de specielt er angivet at være uden for entreprisen. Hertil kommer afprøvning og drift klargøring af det fulde system. Systemet skal udføres som beskrevet i udarbejdet brandstrategirapport. Arbejdet omfatter: Levering, opsætning og montering af centralskab, detektorer, alarmtryk og flash. Inklusiv fuld detektering inkl. loftrum. Komplet ledningsinstallation med godkendt kabel Indregulering, programmering og afprøvning af systemet samt personaleinstruktion Oprettelsesafgift og tilslutning til alarmoverførsel Oprettelsesgebyr til Beredskabscenter Gruppe- og orienteringsplaner Førstegangs eftersyn af DBI eller RM Gruppen Anmeldelse til myndighederne 230 volt med jord, til centralen. Tilslutte dørpumper ved alle ABDL-døre inkl. rørføringer Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet ABDL døre. 20B.3.3 Tegningshenvisning Se Tegningslisten 20B.3.4 Koordinering ABA-entreprenøren skal uden vederlag tage hensyn til og samarbejde med andre entreprenører, der udfører arbejder på eller i nærheden af ABA-systemets arbejdsplads. Ligeledes skal ABA-entreprenøren tåle ulemper fra uforudsete eller igangværende arbejders samtidige udførelse. 20B.3.5 Tilstødende bygningsdele Al installation skal udføres efter de givne forhold. Hvor installationen skal udføres 20B.6 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20B. ABA som synlig skal det udføres i stålrør. Forudgående bygningsdele/arbejder Udførelse af huller i loftsdele for detektorer udføres under nærværende entreprise. 20B.3.6 Projektering Entreprisen omhandler komplet detailprojektering, levering, montering og idriftsættelse af det beskrevne system, inkl. alle for entreprisens fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer, medmindre de specielt er angivet at være uden for entreprisen. Hertil kommer afprøvning og drift klargøring af det fulde system. Anlæggene skal være tilpasset behovene i den pågældende bygning og centraludstyret skal som minimum opfylde de stillede krav i forhold til den aktuelle drift og institutionstype. 20B.3.7 Materialer og produkter Der ABDL skal sammenkobles med ABA-anlægget. Ved alle ABDL-døre monteres en trykafbryder i væg for dørlukning. I afbryder graveres: "Dørlukning". 20B.3.8 Udførelse Anlægget skal udføres i overensstemmelse med DBI' s forskrift 231. Projektering og installation skal ske i henhold til DBI Retningslinie 232, Automatisk brandalarmanlæg. Anlæggene skal projekteres som DBI Anlægstype 1 Totaldækkende; og DBI Retningslinier 001, 002, 003, 004, 005 og 006 for Automatiske brandsikringsanlæg skal følges. Samtlige tegninger skal inden arbejdets påbegyndelse godkendes af bygherre. Bygherrens godkendelse af tegningerne fritager ikke entreprenøren for ansvar, dersom leverancen har fejl eller mangler. Efter installering af anlægget, udarbejder entreprenøren komplette anlægsorienteringsplaner, herunder situationsplaner og gruppeplaner for det samlede anlæg, alt i henhold til DBI's forskrifter og retningslinjer. Samtlige ajourførte tegninger og planer i henhold til den faktiske udførelse skal indgå i en driftsmappe. Tegningsmateriale for hver enkelt lokalitet afleveres i digital form til bygherre efterhånden som arbejderne afleveres. Dette skal ske i format som AutoCAD. Der skal anvendes adressérbart centraludstyr, og anlægget skal være fuldt adres- Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20B.7 20B. ABA sérbart, således at hver detektor får selvstændig adresse i systemet. Centralen skal dimensioneres således, at der som min. er 20 % ledig kapacitet (til såvel grupper som adresser) for eventuelle ændringer og udvidelse. Centralens display skal i klar dansk tekst kunne orientere om, hvor præcist det brænder, med angivelse af rum nr., etage, m.m. Der bør ligeledes være mulighed for hjælpetekster, for eksempel med rumbetegnelser og funktioner. Centralen skal være forberedt for tilslutning til PC og printer. Samtlige udgifter til programmering og indlæsning af hele alarmtekster skal være indeholdt i tilbuddet. Centralen placeres efter nærmere aftale med byggeledelsen og med det lokale brandvæsen. Placering på planerne er vejledende. Skabet skal udføres i en robust konstruktion, så det i stor udstrækning kan modstå angreb og forsøg på opbrud. Der skal anvendes en solid låseenhed som i stor udstrækning er modstandsdygtig over for opbrud. Lås i centralskab og i skab til orienteringsplaner skal være til samme nøgle. Cylinder og nøgler leveres og monteres af entreprenøren, men det skal passe til hver enkelt lokalitets eget låsesystem, dette aftales nærmere med byggeledelsen. Ved centralen anbringes to sæt situations- og gruppeplaner for hver alarmgruppe m.v. til indikering af brandstedets beliggenhed, en brugervejledning, en kortfattet instruktion til brug for brandvæsnet og en driftsjournal. Det ene sæt situations- og gruppeplaner skal være fastgjort til centralen med enten kæde eller wire. Der skal etableres alarmoverførsel til det lokale brandvæsen der overholder de gældende krav. Overførelsen skal ske via seriel transmission omfattende såvel fejl- som alarmsignal(er). Overvåget telefonlinje til alarmoverførsel bestilles af ABA-entreprenøren, som også rekvirerer det nødvendige senderudstyr fra TDC og alle udgifter hertil afholdes inden for entreprisen. ABA-entreprenøren har ligeledes ansvaret for rekvirering og sagsbehandling af tilslutningsaftale for alarmoverførsel til Brandvæsenets alarmcentral. Tilslutningsafgift m.v. hertil afholdes også inden for entreprisen. Alle arbejder for overførelse af alarmerne skal afleveres som enhedspriser. Der skal leveres og monteres nøgleboks ved brandvæsnets adgangsvej til centraludstyr. Endelig placering aftales med det lokale brandvæsen. Nøgleboksen skal være SKAFOR godkendt i sikringsklasse RØD, planforsænkes i mur og med mulighed for overvågning. Nøgleboksen leveres og monteres med ledning ført ud og tilsluttet til AIA-anlæg. 20B.8 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20B. ABA Tilslutning til AIA-anlæg skal ske i samarbejde med el entreprenøren som udfører AIA arbejdet. Detektorer og alarmgivere Alle detektorer, alarmgivere og alarmtryk m.v. skal være modstandsdygtige over for de forekommende miljømæssige indflydelser i de enkelte rum og områder, og herunder også i henseende til særlig hårdhændet brug og eventuelt hærværk. Bygningshulrum med brandrisiko i form af f.eks. elektriske brugsgenstande og samlinger på større effektbærende kabler skal overvåges ved hjælp af egnede røgdetektorer. Detektorer, der placeres skjult - f.eks. i bygningshulrum - skal opmærkes i overensstemmelse med kravene i DBI Retningslinje 232 Ved tilsmudsning skal detektoren i god tid afgive advarsel i form af et servicesignal, der transmitteres til centralen, så rensning kan iværksættes. Kabler og ledninger Kabelinstallationer og ledningsforbindelser udføres i nøje overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen, DIF Svagstrømsnorm samt DBI retningslinje 232. Ledningssamlinger og afgreninger skal fortrinsvis foretages i anlæggets systemdele. Hvor dette ikke er muligt, skal samlinger foretages i dertil beregnet – og mærket/skiltet – samlings- og afgreningsmateriel (dåser), som skal dokumenteres i de endelige installationstegninger. Opmærkningen skal udføres med klar og læselig tekst. Kabler og ledningers gennemføring Entreprenøren skal selv udføre alle nødvendige kabelgennemføringer i vægge, tageadskillelser m.v. hvor der ikke er udført under el entreprisen. Efter kabelmontering skal alle gennemføringer i brandklassificerede vægge og dæk brandsikres i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen samt Brandteknisk Vejledning nr. 31. Lukningen skal udføres med et MK- og af brandmyndighederne godkendt system. Brandlukningen udføres, efter at alle installationsføringer er fuldstændigt afsluttet, i nøje overensstemmelse med producentens anvisninger. Brandlukning skal være fuldstændig tæt for røggasser. Der monteres den godkendte kontroletiket på begge sider af brandlukningen. Alle gennemføringer skal endvidere overholde lyddæmpningskrav svarende til det krav, der er stillet til den væg eller det dæk, de går igennem. Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20B.9 20B. ABA Al fastgørelse af komponenter skal udføres uden at beskadige bygningsdele. Udbedring af skader som følge af fastgørelse m.v. udføres af entreprenøren inden for entreprisen. Installationer Alle installationer udføres i størst mulig omfang som skjult. Idriftsætning og afprøvning af det installerede anlæg er entreprenørens ansvar. Efter installeringen skal der foretages en afprøvning og kontrol af log i central. Entreprenøren skal udfærdige en skriftlig rapport herover. Efter udførelsen af ovenstående skal anlægget testes i sin helhed i en længere periode efter nærmere aftale herom med bygherren og brandmyndigheden. Alle systemets enheder skal i denne periode være tilkoblede og i drift, men anlæggets alarmoverføring til brandvæsnets vagtcentral skal være i ”servicetilstand”. Alle eventuelt nødvendige tilretninger i anlæggets funktion skal implementeres uden udgift for bygherren. Dersom anlægget ved kontrol ikke kan godkendes, skal udgifter i forbindelse med efterkontrol afholdes af entreprenøren. Eventuelle fravigelser i forhold til gældende forskrifter skal accepteres forud for installationsarbejdernes påbegyndelse af det lokale brandvæsen og bygherren. De enkelte ABA-anlæg betragtes først som endeligt godkendt, når der foreligger en anmærkningsfri 1. inspektionsrapport fra et akkrediteret inspektionsselskab, og når endelig accept for tilslutning til det lokale brandvæsen foreligger, jf. betingelser for alarmoverførsel. Projekter for de enkelte brandalarmanlæg skal fremsendes til bygherren til projektkontrol i god tid forud for installationsarbejdernes opstart. Eventuelle påtaler til projektet på baggrund af projektkontrollen skal rettes af entreprenøren. 20B.3.9 Prøver Prøver på komponenter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse, inden ordre placeres. 20B.3.10 Kontrol Funktionsprøve skal udføres inden idriftsættelse. 20B.3.11 D&V-dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlægget. 20B.10 Syddjurs Kommune 3176 – Borger- og kulturhus Rønde Hovedentreprise 20B. ABA Tilbuddet skal indeholde et prissat forslag til servicekontrakt. Servicekontrakten skal træde i kraft efter 1-års eftersynet, og skal gælde i 4 år. Der skal i tilbuddet indregnes, at to personer fra bygherrens vedligeholdelsesafdeling skal instrueres i brug af anlægget.