LIITE 5 - Savon koulutuskuntayhtymä

Transcription

URAKKAOHJELMA
Savon koulutuskuntayhtymä, Toivalan hakelämpölaitos
20.4.2015
1 / 20
Ramboll CM Oy
Mika Tusa
+358 (0)50 3123 294
[email protected]
Savon koulutuskuntayhtymä
Hakelämpölaitos
Haapamäentie 1, 70900 Toivala
Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:
KVR-URAKKA
Copyright © Ramboll CM Oy
1 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
2 / 20
SISÄLTÖ
0
RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT
5
0.1
Rakennuttaja
5
1
RAKENNUSKOHDE
5
1.1
Rakennuskohde ja -paikka
5
2
HANKKEEN URAKKAMUOTO
5
2.1
2.2
2.3
Suoritusvelvollisuuden laajuus
Maksuperuste
Urakkasuhteet
5
6
6
3
URAKAT, NIIDEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS
6
3.1
3.2
KVR-urakka
Rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat ja erillisurakat
6
6
4
TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Yhteistoimintaa koskevat ohjeet
Työaikataulu
Työmaajärjestelyt
Suunnitelmakatselmus
Erityiset katselmukset ja mittaukset
Luvat
Suunnitelmat ja niiden toimittaminen
Alihankkijoiden ja aliurakoitsijoiden hyväksyttäminen
Projektin tietopankki
7
7
7
8
8
8
8
9
9
5
LAATU
9
5.1
5.2
5.3
Laadunvarmistus
Urakoitsijan laadunvalvonta
Käytettävät tuotteet
9
9
10
6
YMPÄRISTÖ
11
6.1
Ympäristön suojelu
11
7
ASIAKIRJAT
11
7.1
7.2
7.3
Tarjouspyyntöasiakirjat
Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys
Asiakirjojen julkisuus
11
11
12
2 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
3 / 20
8
URAKKA-AIKA
12
8.1
8.2
8.3
8.4
Töiden aloitus
Rakennusaika
Työaika
Viivästyminen
12
12
12
13
9
VASTUUVELVOITTEET
13
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Takuuaika
Urakoitsijan vakuudet
Vakuutukset
Rakennuttajan vakuudet
Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset
13
13
14
14
14
10
RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
15
10.1
10.1.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.3
10.4
10.5
10.6
Urakkahinnan muodostuminen
Käänteinen arvonlisäverokäytäntö
Urakkahinnan maksaminen
Maksuerätaulukko
Erityiset maksuerät
Ensimmäinen maksuerä
Loppuerä
Omistusoikeus
Maksuaika ja viivästyskorko
Hintasidonnaisuus
Lisä- ja muutostyöt
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
11
VALVONTA
16
11.1
11.2
11.3
Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet
Rakennuttajan valvonta
Muiden osapuolten laadunvalvonta
16
16
16
12
TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET
17
12.1
12.2
12.2.1
12.2.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet
Työvoima
Työvoimasuunnitelma
Ulkomainen työvoima
Kulkuluvat
Kirjaukset
Työmaakokoukset
Viranomaiskatselmukset
17
17
17
17
18
18
18
18
13
VASTAANOTTOMENETTELY
18
13.1
Vastaanottotarkastus
18
3 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
4 / 20
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
Urakkasuorituksen tarkastus
Tarkastuskustannukset
Toimintakokeet
Luovutusasiakirjat
Käytön opastus
18
19
19
19
19
14
ERIMIELISYYDET
19
14.1
Riitaisuuksien ratkaiseminen
19
15
URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET
20
16
TARJOUS
20
4 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
5 / 20
0
0.1
RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT
Rakennuttaja
Savon koulutuskuntayhtymä
Presidentinkatu 3, PL 87
70101 KUOPIO
Tulosaluejohtaja
Ari Orsjoki
044-785 3005
[email protected]
Rakennuttaja
Tapani Lehmusaho
044-785 3024
[email protected]
Lvi-asiantuntija
Marko Pasanen
[email protected]
044 785 3315
1
1.1
RAKENNUSKOHDE
Rakennuskohde ja -paikka
Rakennuskohteena on Savon ammatti- ja aikuisopiston käyttöön tuleva aluelämpökeskus
Siilinjärven Toivalassa.
Kohteen sijainti: Siilinjärven Toivalan kylä, kortteli 8300, tontti 1. Rakennuspaikan osoite
on Haapamäentie 1, 70900 Toivala.
2
2.1
HANKKEEN URAKKAMUOTO
Suoritusvelvollisuuden laajuus
Hakelämpölaitos toteutetaan kvr-urakkana.
KVR-urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.
Suunnittelutyössä otetaan huomioon tilaajan asettamat tavoitteet ja lähtötiedot. Niiltä osin
kun lähtötietoja ei ole määritetty, tulee suunnitteluratkaisujen tasoltaan vastata kohteen
käyttötarkoitusta (hakelämpölaitos).
Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään
päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita.
5 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
6 / 20
2.2
Maksuperuste
Hakelämpölaitos-urakka on kokonaishintaurakka.
2.3
Urakkasuhteet
Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoiden tehtäväksi. Rakennuttaja pidättää
itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät
aliurakoitsijat.
Tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen
toiselle urakoitsijalle aliurakkana ja edelleen kolmannelle urakoitsijalle aliurakkana.
Urakoiden ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman tilaajan etukäteen
hyväksymää erityistä syytä.
3
3.1
URAKAT, NIIDEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS
KVR-urakka
KVR-urakkaan
kuuluu
hakelämpölaitoksen
toteuttamiseksi
tarpeellisten
toteutussuunnitelmien hankinta, tarvittavat piirustus- ym. kopiot, tarvittavien
viranomaislupien hankinta, urakkaan kuuluvien suunnitelmien ja töiden hyväksyttäminen
rakennuttajalla ja viranomaisilla, tarvittavat viranomaisneuvottelut, tarpeelliset mallit,
kokeet ja mittaukset työn laadun varmistamiseksi, tarvikkeiden hankinta, rakennustyön
suorittaminen kaikilta osiltaan täysin valmiiksi urakka-asiakirjojen sekä viranomaisten
määräysten mukaisesti sekä mahdollisten toiminnallisten ja muiden ilmenneiden vikojen
ja puutteiden korjaukset takuuaikoina.
Toimitukseen tulee sisältyä käyttökoulutus sekä takuuaikainen huolto ja opastus.
Rakennuttaja hankkii (suunnittelee ja rakentaa) laitoksen perustukset sekä maa- ja
pohjarakenteet hakelämpölaitosurakoitsijan toimittamien lähtötietojen perusteella.
Rakennuttaja antaa urakoitsijalle tarvitsemansa työmaa-aikaisen sähkön ja veden yhdestä
syöttöpisteestä tontilta, josta urakoitsija kustannuksellaan hoitaa jakelun eteenpäin
tarvitsemiinsa työpisteisiin. Urakoitsija vastaa työmaan tarvitsemista asennustöistä.
KVR-urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut koskevat
kohdan 3.3 erillisurakoitsijoita.
Myös rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen turvallisuusjohtaminen kuuluu
päätoteuttajan velvollisuuksiin ja ko. hankintojen toimittajien tulee noudattaa
päätoteuttajan ohjeita ja määräyksiä.
3.2
Rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat ja erillisurakat
Rakennuttaja ja käyttäjä teettävät urakkakohteessa yhtä aikaa urakan kanssa seuraavat
hankinnat ja erillisurakat:
1) Maanrakennus- ja perustustyöt siltä osin kuin niitä ei voi suorittaa valmiiksi ennen
kvr-urakoitsijan hakelämpölaitoksen rakentamista.
6 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
7 / 20
Pääurakoitsija vastaa rakennuttajan ja käyttäjien hankintojen sekä erillisurakoiden osalta
työmaan johtovelvollisuuksista. Näistä rakennuttajan ja käyttäjien hankinnoista sekä
erillisurakoista aiheutuu pääurakoitsijalle myös koordinointi- ja aikataulutusvelvollisuus
ja niille on varattava riittävästi aikaa aikatauluihin.
Erillisurakoiden laitoksen rakentamisen aikana tehtävät työt määritetään ja
sovitaan tarkemmin kvr-urakoitsijan kanssa työaikataulun laadinnan yhteydessä ja
ne merkitään työaikatauluun.
Edellä mainittujen rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen ja erillisurakoiden
ohjelmanmukaisista asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta (kohteen)
työmaan urakoitsijoita lisäkorvauksiin.
4
TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
4.1
Yhteistoimintaa koskevat ohjeet
Työn toteutuksessa ja yhteistoiminnassa noudatetaan YSE 1998 5-7§ ohjeita.
KVR-urakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden
yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava
huomioon työturvallisuuden vaatimukset. KVR-urakoitsijan on toimitettava suunnitelma
työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden (2) viikon kuluessa
urakkasopimuksen allekirjoituksesta.
Urakoitsijan on tutustuttava ennen tarjouksen antamista ja työsuorituksen tekemistä
riittävässä määrin myös toisten urakoitsijoiden työsuoritusta koskeviin suunnitelmiin ja
muihin asiakirjoihin, jotta epäselvyydet ja ristiriidat voidaan ennalta välttää.
Lisäksi on noudatettava Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta
VNA205/2009.
4.2
Työaikataulu
Urakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen
allekirjoittamisesta koko urakkaa koskeva rakennusvaiheiden keskinäiset riippuvuudet
ilmaiseva jana-aikataulumuodossa oleva työaikataulu. Työaikataulu esitetään
rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen rakennustöiden aloittamista.
Urakoitsija täydentää työaikataulun työvaiheaikatauluilla, viikkoaikatauluilla ja
suunnitelma-aikataululla. Työvaiheaikatauluissa esitetään työvaiheiden ja hankintojen
keskinäiset suoritusjärjestykset siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat
tahdistaa tehtävänsä niiden mukaisesti.
Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja sitä voidaan muuttaa vain
yhteisesti
sopimalla.
Hyväksytyn
työaikataulujen
toteutumista
seurataan
työmaakokouksissa ja tarvittaessa erillisissä yhteistoimintakokouksissa.
4.3
Työmaajärjestelyt
Työmaan työmaajärjestelyt ja aitaukset on urakoitsijan esitettävä erillisessä työmaaaluesuunnitelmassa. Työmaa-alueen rajaus on tehty asemapiirrokseen. Urakoitsija vastaa
7 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
8 / 20
työmaan aitauksesta, jolla työskentelyalue rajataan ympäröiviin alueisiin tai kiinteistöihin
nähden.
Aitaus on oltava metalli- ja metalliverkkorakenteinen.
Urakoitsijan tulee tehdä rakennustyöt siten, että ne mahdollisimman vähän haittaavat
urakka-alueen sisäistä ja ulkopuolista liikennettä ja alueiden, sekä kiinteistöjen käyttöä.
Päätoteuttajan tulee osoittaa ja huolehtia työmaan liikennejärjestelyt siten, että henkilöja tavaraliikenneyhteydet kiinteistöön ovat esteettä ja turvallisesti auki koko urakan ajan.
Samoin tulee huomioida hälytysajoneuvojen esteetön pääsy kiinteistölle.
Työmaan
työjärjestelyistä
työmaakokouksessa.
4.4
sovitaan
yksityiskohtaisesti
ensimmäisessä
Suunnitelmakatselmus
Suunnittelukokoukset valmistelee ja kutsuu koolle urakoitsija. Urakoitsijan
tarjouksessaan nimeämä suunnittelupäällikkö toimii kokouksissa puheenjohtajana ja
urakoitsijan edustaja laatii pöytäkirjat ja toimittaa ne jakeluun. Suunnittelukokouksia
pidetään noin kahden (2) viikon välein.
Suunnitelmakatselmuksia pidetään KVR-urakoitsijan johdolla ennen toteutuksen
aloitusta ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitteluvalmiuden
toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi.
4.5
Erityiset katselmukset ja mittaukset
Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan
käyttöön työn toteutusta varten.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen työmaan aloituskokous tulee pitää oikeaaikaisesti.
Rakennuspaikalla pidetään rakennusvalvontaviranomaisten kanssa maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 10.9.1999/895 74 §:n mukainen aloituskatselmus, jonka jälkeen
rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten.
Muista katselmuksista sovitaan erikseen.
4.6
Luvat
Rakennuslupasuunnittelu ja rakennusluvan hakeminen rakennuttajan nimiin kuuluvat
KVR-urakkaan.
Muutkin viranomaisten tai tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkastukset,
katselmukset, ilmoitukset ja mittaukset hankkii urakoitsija kustannuksellaan.
4.7
Suunnitelmat ja niiden toimittaminen
KVR-urakoitsija hankkii ja kustantaa kaikki työn suorituksen kannalta tarpeelliset sekä
urakka-asiakirjojen määräämät suunnitelmat sekä toimittaa työn aikana tarvittavat
kopiosarjat rakennuttajalle, rakennuttajan valvojalle, työmaalle, aliurakoitsijoille jne.
8 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
9 / 20
Urakoitsijan teettämät suunnitelmat sekä työ- ja detaljipiirustukset on hyväksytettävä
rakennuttajalla ennen ko. työn suorituksen aloitusta. Rakennuttaja varaa aikaa kaksi (2)
viikkoa suunnitelmien tarkastamiseen ja hyväksymiseen. Jos rakennuttaja ei tee
huomautuksia suunnitelmiin em. ajan kuluessa ja suunnitelmat täyttävät
suunnitteluohjeiden vaatimukset, katsotaan suunnitelma hyväksytyksi. Suunnitelmat
kirjataan hyväksytyiksi työmaakokouksissa.
Jos ko. suunnitelmat pitää hyväksyttää viranomaisilla, tulee suunnitelmat toimittaa ao.
suunnittelualasta vastaavalle suunnittelijalle, joka hankkii niille viranomaisten
hyväksynnän. Urakoitsijan tulee tehdä suunnitelmansa viranomaisten vaatimalla tavalla.
Suunnitelmat tulee toimittaa viranomaisille riittävän ajoissa tarkastettavaksi.
4.8
Alihankkijoiden ja aliurakoitsijoiden hyväksyttäminen
KVR-urakoitsija ilmoittaa tärkeimmät alihankkijat ja aliurakoitsijat tilaajalle YSE 98
mukaisesti.
4.9
Projektin tietopankki
Kohteessa on tilaajan hankkima Buildercomin toimittama projektipankki. Urakoitsijan
tulee viedä sinne tuottamansa materiaali siltä osin kuin tilaajan kanssa erikseen sovitaan.
5
LAATU
5.1
Laadunvarmistus
Kunkin urakoitsijan tulee työssään noudattaa omaa, sertifioitua tai kirjallista
laatujärjestelmää. Laatujärjestelmästä laitetaan maininta urakkasopimukseen.
KVR-urakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen
allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa.
5.2
Urakoitsijan laadunvalvonta
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja
työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimusten mukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava
hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta
sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.
Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä erityistä
huomiota lämmön- ja kosteuseristysten osalta piiloon jäävissä rakenteissa.
Urakoitsijan on laadittava kohteen erityispiirteet huomioonottava tarkastusasiakirja, joka
tulee hyväksyttää rakennuttajalla ja tarvittaessa viranomaisilla. Urakoitsijan tulee
suorittaa
ja
dokumentoida
rakennuttajan
määräämät
tarkastusja
laadunvalvontatoimenpiteet sekä muut maankäyttö- ja rakennuslain vaatimat velvoitteet.
Urakoitsijoiden on suoritettava oman työnsä osalta itselleluovutus ennen seuraavan
vaiheen aloitusta ja työalueen siirtymistä seuraavalle urakoitsijalle.
9 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
10 / 20
5.3
Käytettävät tuotteet
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä
rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro:
305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kuin
tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden
tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti
varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CEmerkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä
rakennuskohteeseen.
Rakennuttaja edellyttää, että CE-merkinnän lisäksi tuotteen on sovelluttava
käyttökohteeseen kansallisten määräysten ja suunnitteluvaatimusten mukaisesti.
Tarvittaessa tuote on hyväksytettävä etukäteen rakennuttajalla, mikäli rakennustuotteiden
vaatimusten osalta tarvitaan lisäselvityksiä. CE-merkintä, kuten muutkaan
tuotehyväksyntämenettelyt, eivät rajoita rakennuttajaa edellyttämästä haluamiaan tuotetta
koskevia lisäselvityksiä.
Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita
laadultaan ja ominaisuuksiltaan täysin samanarvoisia tuotteita on urakoitsijan hankittava
vaihdolle etukäteen rakennuttajan kirjallinen hyväksyminen.
Esitys vaihtamisesta tulee tehdä riittävän ajoissa, jotta mahdollinen vaihto ei aiheuta
aikatauluviivästyksiä. Vastaavien tuotteiden käytöstä mahdollisesti rakennuttajalle
aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsija. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus ja
vastuu vaihtamisesta jää rakennuttajan hyväksynnästä huolimatta kuitenkin aina
urakoitsijalle.
Rakennustuotteiden kelpoisuutta osoittavat asiakirjat kootaan helposti tarkastettavaksi
kokonaisuudeksi, ns. laatukansioksi, joka on osa rakennustyön tarkastusasiakirjaa.
Kelpoisuusselvitykset tarvittavine liitteineen tulee olla kaikista niistä rakennustuotteista,
joille rakentamismääräyksissä ja suunnitteluasiakirjoissa on esitetty vaatimuksia.
 CE-merkityistä tuotteista tulee arkistoida vähintään suoritustasoilmoitus ja
tarvittaessa osoitus CE-merkinnästä joko tuotteessa, pakkauksessa tai tuotteen
mukana seuraavissa asiakirjoissa. Ilmoitetun laitoksen varmentamistodistus
tuotannon sisäisestä laadunvalvonnasta (AVCP 2+) tai tuotteen suoritustason
pysyvyydestä (AVCP 1 ja 1+) tulee olla niiden tuotteiden osalta, joilta
rakennustuoteasetus ja harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen
arviointi (ETA) ao. asiakirjoja edellyttää (ks. taulukko). Työmaalla tulee
jälkimmäisessä tapauksessa olla myös ao. ETA-arviointipäätös. Kun
suoritustasoilmoitukseen on merkitty varmentamistodistuksen numero, niin riittää,
että todistus hankitaan valmistajalta vain tarvittaessa, kun sitä esimerkiksi
rakennusvalvonta edellyttää.
 Tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuksella tai valmistuksen laadunvalvonnalla
varmennettujen tuotteiden osalta tulee rakennuspaikalla olla em. varmennusta
osoittavat todistukset tarvittavine liitteineen sekä tarvittaessa osoitus tuotteeseen tai
pakkaukseen kiinnitetystä varmennusmerkinnästä.
 Kun kelpoisuus on jouduttu selvittämään rakennuspaikkakohtaisesti, tulee
kelpoisuuden osoittamiseksi tarvittava asianomaiseen liiteaineistoon perustuva
asiantuntijaselvitys liitteineen olla rakennuspaikalla.
10 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
11 / 20
 Suunnittelijoiden kelpoisuusselvitykset tulee koota osaksi tarkastusasiakirjaa.
Rakennustuotteen kelpoisuuden liiteasiakirjat sekä suunnitteluasiakirjat on oltava
rakennusvaihetta vastaavasti rakennuspaikalla käytettävissä.
Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat tulee voida tarkistaa rakennuspaikalla
rakennusvalvontaviranomaisen ja/tai rakennustöiden valvojan toimesta koska tahansa.
6
YMPÄRISTÖ
6.1
Ympäristön suojelu
Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset
esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna ja ottamalla tuotteita
valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus.
Urakoitsijan tulee noudattaa, mitä jätelaissa (jätelain JL 646/2012 muutos voimaan
1.5.2012) on sanottu erityisesti etusijajärjestystä ja siirtoasiakirjaa koskien.
Etusijajärjestyksen mukaan jätteen synnyn ehkäisy on etusijalla:
1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen
2. Uudelleenkäytön valmistelu
3. Kierrätys
4. Hyödyntäminen energiana tai muu hyödyntäminen
5. Loppukäsittely
Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivojen
lietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä sekä
pilaantuneista maa-aineksista.
Lisäksi KVR-urakoitsijan on huolehdittava siitä, että työmaan rakennusjätteet lajitellaan
Siilinjärven ja Jätekukon voimassa olevien jätehuoltomääräysten ohjeiden mukaisesti.
7
ASIAKIRJAT
7.1
Tarjouspyyntöasiakirjat
Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. Urakkatarjouksen
antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava puutteista
välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta
yhtenä (1) sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan.
Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä.
7.2
Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys
Urakkasopimus laaditaan kvr-urakkasopimuslomakkeelle RT 80278.
Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660
(viittauksissa käytetty lyhennettä YSE).
Asiakirjojen pätevyysjärjestys noudattaa YSE98:sta poiketen alla olevaa.
11 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
12 / 20
Urakkasopimukseen liitetään:
A Kaupalliset asiakirjat
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Selonottoneuvottelupöytäkirja(t)
Tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset
Tämä urakkaohjelma
Työturvallisuusasiakirja
YSE 1998
Maksuerätaulukko
Tarjous
B Tekniset asiakirjat
1) Tekninen erittely
Lisäksi noudatetaan yleisiä standardeja.
7.3
Asiakirjojen julkisuus
Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista
asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole
liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee
tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa
pidettäviä asioita.
8
URAKKA-AIKA
8.1
Töiden aloitus
Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat, kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai kun
rakennuttaja on antanut kirjallisen luvan töiden ja hankintojen aloittamiselle.
8.2
Rakennusaika
Katso tarjouspyyntö.
Maanrakennus- ja perustyöt rakennuttaja teetättää tarvittavilta osin valmiiksi ennen
laitoksen rakentamisen aloittamista.
8.3
Työaika
Urakoitsijat voivat työskennellä pääsääntöisesti arkisin ma – pe klo 7.00 – 18.00. Muina
aikoina työskentely on sovittava rakennuttajan edustajan kanssa.
Urakoitsijan tulee erityisesti melua ja tärinää aiheuttavia työvaiheita suorittaessaan ottaa
huomioon, mitä em. töiden suorittamisesta on säädetty (mm. lait, asetukset,
rakennusvalvontaviranomaisen määräykset ja ohjeet ym.).
Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset
vapaapäivät.
12 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
13 / 20
8.4
Viivästyminen
Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään
viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä (tavanomainen
työpäivä ma - pe). Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta
urakkahinnasta laskettuna on 0,5%.
9
VASTUUVELVOITTEET
9.1
Takuuaika
Urakkasuorituksen takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24
kuukautta. KVR-urakoitsija vastaa takuuajan suunnitelmien mukaisten rakenteiden
toimivuudesta sekä mahdollisista suunnitelmien toimimattomuudesta.
Mikäli jollekin osalle rakennusta, rakennusosalle, koneelle, laitteelle, kalusteelle yms.
valmistaja tai toimittaja antaa kahta vuotta pidemmän takuun, ilmoittamalla tästä
julkisesti tai yksityisesti, tulee urakoitsijan myös näistä takuusitoumuksista toimittaa
rakennuttajalle kirjallinen, rakennuttajan nimiin annettu todistus.
Vesikaton vedeneristystöille ja -materiaaleille vaaditaan lisäksi rakennuttajan hyväksymä
ja nimiin asetettu kymmenen (10) vuoden (Kattoliiton takuuehtojen mukainen)
nimitakuu. Takuutodistus tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa.
Seuraaville töille rakennusurakoitsijan tulee lisäksi myöntää alla mainitun pituiset
rakennuttajan nimiin asetetut nimitakuut. Takuutodistukset rakennusurakoitsijan tulee
luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa:
 umpiolasit (materiaali ja asennus)
 elastiset saumaukset (materiaalit ja asennus)
 muut rakennuksen vedeneristystyöt kuin vesikattotyöt
(materiaalit ja asennus)
 kuumasinkityt ja maalatut teräs- ja peltirakenteet
(teräs- ja peltirakenteiden ruostumattomuus, sinkityksen
ja maalauksen pysyvyys)
 muovipinnoitetut pellit (peltien ruostumattomuus ja
muovipinnoitteiden pysyvyys)
9.2
5 vuotta
5 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
10 vuotta
Urakoitsijan vakuudet
Yleisten sopimusehtojen YSE 1998 pykälän 36 mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa
seuraavasti:
a) rakennusajan vakuudeksi 10% laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta
b) takuuajan vakuudeksi 2% laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.
Vakuuksien on oltava voimassa 3 kuukautta yli rakennus- ja takuuajan.
Vakuudeksi hyväksytään pankki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus.
Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu
edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen.
13 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
14 / 20
9.3
Vakuutukset
KVR-urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 1998 38 §:n mukaisen
rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan
nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä
arvonlisäverollista arvoa.
Rakennustyövakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % KVR-urakoitsijan
urakkahinnasta.
Jokaisella työmaalla toimivilla urakoitsijoilla tulee olla voimassa oleva toiminnan
vastuuvakuutus, joka kattaa rakennus- ja asennustyöt sekä vahingot kolmannelle
osapuolelle. Jokaisella urakoitsijalle tulee olla myös voimassa oleva tapaturmavakuutus.
Urakoitsijan tulee ottaa työnantaja-asemastaan johtuvat vakuutukset. Kunkin urakoitsijan
on vakuutettava henkilökuntansa vähintään lain vaatimalla tavalla.
9.4
Rakennuttajan vakuudet
Rakennuttaja ei aseta vakuutta.
9.5
Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset
Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista
verojäämätodistus ja ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava
selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen
täyttämisestä sekä voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja
arvonlisäverolliseksi rekisteröitymisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta
vanhempia. Vastaavat selvitykset tulee uudelleen toimittaa ennen urakan
vastaanottamista.
Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä
mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys
tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla on oikeus
kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa ja aliurakoitsijaa tai näiden hankkijaa, joka
ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.
Jokainen urakoitsijan henkilö tulee ilmoittaa tarkistusta varten julkiseen
veronumerorekisteriin. Jokainen urakoitsija huolehtii, että jokainen heidän työntekijänsä
on ilmoitettu verorekisteriin. Tämä pätee myös aliurakoitsijoihin. Veronumeron
tarkistaminen rekisteristä on päätoteuttajan velvollisuus.
Päätoteuttajan tulee toimittaa 1.7.2014 alkaen Verohallinnolle kuukausittain
verovalvontaa varten tiedot niin omista kuin kaikista muistakin työmaalla
työskentelevistä työntekijöistä. Toimitettavia tietoja ovat mm. työntekijän yhteistiedot,
työsuhteen laatu, työskentelyaika ja työnantajan yhteystiedot. Tieto tulee toimittaa
sähköisessä muodossa. Päätoteuttajan tulee varmistaa toimitettava tieto, toimitustapa ja
toimituspaikka Verohallinnon sivuilta. Muutos koskee myös kaikkia 1.7.2014 ennen
alkaneita työmaita, joten päätoteuttajan tulee varautua muutokseen hyvissä ajoin,
mieluiten heti työmaan käynnistyttyä.
14 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
15 / 20
10
RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
10.1
Urakkahinnan muodostuminen
Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero.
Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen.
10.1.1
Käänteinen arvonlisäverokäytäntö
Tilaajan antaman vakuutuksen mukaan rakennushankkeessa on sovellettava käänteistä
arvonlisävelvollisuutta arvonlisäverolain vaatimalla tavalla.
Mikäli ostaja/tilaaja on rakentamispalveluista käännetysti verovelvollinen, myyjän
laskuissa tulee olla:
 Ostajan y-tunnus
 ”Rakentamispalvelu käännetty verovelvollisuus” tai viittaus ”ALV 8 c §” tai
”Arvonlisäverolain 8 c §. Myynnissä arvonlisäverollinen on ostaja.”
Myyjä on vastuussa aina laskuistaan ja sen merkinnöistä. Myyjän tulee riittävää
huolellisuutta noudattaen ottaa selvää ostajan asemasta.
10.2
Urakkahinnan maksaminen
10.2.1
Maksuerätaulukko
Urakkasopimuksen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn
edistymisen mukainen maksuerätaulukko.
10.2.2
Erityiset maksuerät
Erityiset maksuerät ovat seuraavat:
 1% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta maksetaan, kun urakoitsija on
hyväksyttänyt rakennuttajalla työaikataulun, työmaasuunnitelman,
turvallisuussuunnitelman ja laatusuunnitelman.
 takuuajan huolloille varataan omat maksuerät, jotka maksetaan, kun huollot on tehty.
Työturvallisuusrikkomuksista aiheutuneet kustannukset käsitellään taloudellisessa
loppuselvityksessä ja vähennetään tarvittaessa viimeisestä maksuerästä.
10.2.3
Ensimmäinen maksuerä
Ensimmäisen maksuerän (ennakko) suuruus on enintään 5 % urakkasummasta. Tämä
maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu,
urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu
sekä rakennustyövakuutus on otettu.
10.2.4
Loppuerä
Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Loppuerä maksetaan,
kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi, takuuajan vakuus sekä luovutusasiakirjat
15 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
16 / 20
(sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirjan laatimiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat
sekä urakoitsijan loppupiirustukset/ punakynäversiot ja muut luovutusdokumentit) on
luovutettu rakenuttajalle, käyttökoulutus
on annettu hyväksytysti
sekä
vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu sekä urakan
taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja pöytäkirja allekirjoitettu.
10.3
Omistusoikeus
Omistusoikeuden osalta noudatetaan, mitä YSE1998:n 51-54§:ssä sanotaan.
10.4
Maksuaika ja viivästyskorko
Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja
vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu
maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva
työvaihe on tehty.
Maksuaika on 21 vuorokautta siitä, kun urakoitsija on toimittanut valvojan
hyväksymismerkinnällä varustetun laskun rakennuttajakonsultille. Viivästyskorko on
viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Laskun
virheellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun
viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.
10.5
Hintasidonnaisuus
Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta.
10.6
Lisä- ja muutostyöt
Muutostöissä noudatetaan YSE 44 – 48 §:n mukaista menettelyä.
11
VALVONTA
11.1
Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet
Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttajan edustaja tai
hänen erikseen nimeämä henkilö.
11.2
Rakennuttajan valvonta
Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60 – 62 §:n mukaisesti. Rakennuttajan
valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta.
Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan, LVIA-töiden
valvojan ja sähkötöiden valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii osa-aikaisena
paikallisvalvojana.
11.3
Muiden osapuolten laadunvalvonta
Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat.
Suunnittelijoilla ja nimetyillä käyttäjän edustajille on oikeus valvoa, että työ muodostuu
16 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
17 / 20
suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan
kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttaja.
12
TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET
12.1
Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet
KVR-urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä
kokemus tätä työmaata vastaavista rakennustöistä. KVR-urakoitsijalla tulee olla
työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävästi muuta ammattitaitoista työnjohtoa.
Urakoitsija saa vaihtaa tarjouksessaan esittämiä ja rakennuttajan hyväksymiä urakan
vastuuhenkilöitä vain rakennuttajan luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkilöiden tulee olla
kokemukseltaan vähintään samaa tasoa kuin työhön alun perin hyväksyttyjen vastuuhenkilöiden.
KVR-urakoitsijan tulee valvoa, että aliurakoitsijat nimeävät viranomaisten vaatimat vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaavat henkilöt kohteeseen.
KVR-urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö.
Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti ja töissä on noudatettava tulitöiden
voimassa olevia suojeluohjeita.
12.2
Työvoima
12.2.1
Työvoimasuunnitelma
Urakoitsijan tulee käyttää työssä ammattitaitoista ja riittävän kokenutta työvoimaa.
Työmaalla kommunikoinnin tulee voida tapahtua yhteisellä kielellä.
Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa
rakennuttajalle. Suunnitelmassa tulee eritellä urakoitsijan omana työnä ja aliurakkana
tehtävät työt. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan kuukausittain.
Yli- tai vuorotöiden teettämisestä on ennakkoon sovittava rakennuttajan kanssa.
12.2.2
Ulkomainen työvoima
Ulkomaisen työvoiman käyttö ei ole kiellettyä.
Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen työvoiman työskentelyyn Suomessa
ja
lähetettyihin
työntekijöihin
liittyviä
Työsuojeluhallinnon
(http://www.tyosuojelu.fi/fi/ulkomaalaiset) antamia ohjeita ja mitä laissa on säädetty.
KVR-urakoitsijanvelvollisuus on huolehtia, että kaikki ulkomaisen työvoiman käyttöön
liittyvät todistukset ja selvitykset toimitetaan rakennuttajan käyttöön suomenkielelle
käännettyinä, virallisen kielenkääntäjän kääntäminä.
17 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
18 / 20
12.3
Kulkuluvat
Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa
työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat sekä veronumero KVRurakoitsijalle, työmaavalvojalle ja käyttäjälle työmaalla tarvittavien kulkulupien
myöntämiseksi.
KVR-urakoitsijalla on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä
henkilöillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä kuvallinen tunniste, josta käy ilmi myös
työnantaja sekä henkilön veronumero (veronumerokortti voi olla erillinen). KVRurakoitsija huolehtii jaettavien kulkulupien hallinnasta sekä pitää reaaliaikaista listausta
työmaalla työskentelevistä työntekijöistä.
Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupein käytöstä,
poistetaan työmaalta.
12.4
Kirjaukset
KVR-urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja
tehdään kahtena (2) kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle.
12.5
Työmaakokoukset
Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa.
kiinteistössä.
12.6
Kokoukset pidetään tilaajan
Viranomaiskatselmukset
KVR-urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset
ja -tarkastukset tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle,
jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa.
KVR-urakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisten edellyttämää tarkastusasiakirjaa.
13
VASTAANOTTOMENETTELY
13.1
Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 70 – 74 §:n määräysten mukaisesti.
13.2
Urakkasuorituksen tarkastus
Erillisiä tarkastuksia ovat mm. työnaikaiset toimitustarkastukset ja asennustöiden
asennustapatarkastukset
sekä
vaiheittain
valmistuvien
urakka-alueiden
käyttöönottotarkastukset.
Urakoitsijoiden laatujärjestelmien mukaisten itselle luovutusten jälkeen KVR-urakoitsija
ilmoittaa rakennuttajalle kirjallisesti, että kohde on vastaanottovalmiudessa ja pyytää
rakennuttajalta vastaanoton ennakkotarkastusta.
18 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
19 / 20
Kaikkien töiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen ennakkotarkastus, jossa
todetaan valmius vastaanottoon vähintään yhtä (1) viikkoa ennen varsinaista
rakennuskohteen vastaanottotarkastusta.
13.3
Tarkastuskustannukset
Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli
kuitenkin joudutaan pitämään useampia kuin yksi uusintatarkastus urakoitsijan
suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta
aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta
seuraavasti:
 ensimmäinen jälkitarkastus
veloituksetta
 toinen jälkitarkastus
2.000 euroa (alv 0 %)
 kolmas ja enemmät jälkitarkastukset 3.000 euroa (alv 0 %)
Mikäli uusintatarkastustarve johtuu useamman urakoitsijan tekemättä jääneistä
suorituksista, jaetaan em. kustannus näiden kesken tasaosuuksin.
Jälkitarkastuksille ja niissä sovittujen toimenpiteiden tekemiselle sovitaan aikaraja
kussakin tarkastuksessa erikseen.
13.4
Toimintakokeet
Toimintakokeet on suoritettava hyväksytysti ennen ko. vastaanotettavan kohteen
käyttöönotto- tai vastaanottotarkastusta.
Urakoitsija laatii toimintakokeiden aikataulun ja suunnitelman.
13.5
Luovutusasiakirjat
Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan tilaajan edellyttämässä laajuudessa.
Urakoitsija toimittaa luovutusasiakirjat kahtena sarjana sekä sähköisesti.
Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava
vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa.
13.6
Käytön opastus
Urakoitsijoiden tulee
huoltohenkilökunnalle.
järjestää
käytön
opastus
rakennuksen
käyttö-
ja
Käytön opastuksen määrä ja laadun tulee vastata urakkakohteen käyttötarkoista ja sitä,
mitä on esitetty teknisissä suunnitelma-asiakirjoissa.
14
ERIMIELISYYDET
14.1
Riitaisuuksien ratkaiseminen
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten
neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään PohjoisSavon käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
19 / 20
URAKKAOHJELMA
20.4.2015
20 / 20
15
URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET
16
TARJOUS
20 / 20

LIITE 5 - Savon koulutuskuntayhtymä

Transcription

Similar documents

Urakan vastaanotto ja vastaanottajan toimet

rakennusvalvojan pätevöityskoulutus

tarjouspyyntöasiakirja ja täyttöohje

VEHKOJAN KOULU, URHEILUHALLI IV- JA LJH

Konstru, rakennusurakan urakkaohjelma

Akaan kaupungin päällystysurakka 2015

ELOA – ELÄVÄ AMMATILLINEN OPPIMISSISÄLTÖ

URAKKAOHJELMA

Talonrakentamisen projektinjohtopalvelu (PJP)

Tarjouspyyntö

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Uusi Sauna, Urakkaohjelma, kokonaisurakka, YSE98