Avtale om tiltransport entreprenør 8405-8407 Forfatter

Transcription

Avtale om tiltransport entreprenør 8405-8407 Forfatter
Avtale om tiltransport – entreprenør til totalentreprenør
Fyll inn prosjektnummer og navn
Fyll inn kontraktsnummer og navn
Fyll inn doculive-nummer
1 AV 4
AVTALE OM TILTRANSPORT
mellom
ENTREPRISE K…fyll inn nr og navn og TOTALENTREPRISE K…fyll inn nr og navn
FYLL INN PROSJEKTNR OG –NAVN
I.
Når virkningen av tiltransport inntrer
Statsbygg har [dato] sendt melding til [fyll inn firmanavn], heretter Totalentreprenøren og [fyll inn
firmanavn], heretter Entreprenøren om at Entreprenøren skal tiltransporteres Totalentreprenøren.
Det har nå gått mer enn 14 dager siden meldingene ble mottatt uten at Statsbygg har mottatt
innsigelser fra Totalentreprenøren eller Entreprenøren iht NS 8407 pkt 12.1.2. Tiltransporten er derfor
effektiv fra og med [dato (fyll inn dato – OBS må være mer enn 14 dager etter melding mottatt eller en
senere dato når Statsbygg ønsker at virkningene skal inntre )].
Partene er enige om at Entreprenøren tiltransporteres Totalentreprenøren, og at følgende gjelder:
II. Virkningene av tiltransport
Entreprenøren blir Totalentreprenørens underentreprenør.
For underentreprisen:
Ved tiltransport etableres det et kontraktsforhold mellom Totalentreprenøren og Entreprenøren.
Totalentreprenøren trer inn i Statsbyggs rettigheter og plikter overfor Entreprenøren.
For totalentreprisen:
Totalentreprenørens rettigheter og plikter overfor Statsbygg etter opprinnelig kontrakt endres ikke som
følge av tiltransporten. Totalentreprenøren svarer fra tidspunktet for tiltransport for Entreprenøren på
samme måte som for andre underentreprenører, jf. Totalentrepriseboka punkt 6 og NS 8407 punkt 10.
Totalentreprenøren svarer likevel ikke for kontraktsbrudd som skyldes Entreprenørens insolvens eller
andre alvorlige økonomiske problemer, med mindre Totalentreprenøren forut for tiltransporten burde ha
oppdaget at det forelå risiko for kontraktsbrudd som følge av slike forhold, jf NS 8407 pkt 12.2.3.
III. Sikkerhetsstillelse
De nærmere regler om sikkerhetsstillelse fremgår av kontraktsbestemmelsene, dog slik at det skal
stilles følgende sikkerhet:
1. Totalentreprenøren stiller sikkerhet overfor Entreprenøren, jf NS 8405 pkt 9.3.
2. Totalentreprenøren stiller sikkerhet overfor Statsbygg. Sikkerheten skal også omfatte den
tiltransportertes forpliktelser, jf NS 8407 pkt 12.2.2 bokstav b og vedlegg 1A og 1B til
Totalentrepriseboka.
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500876-10
Mal dokumenteier: B-direktør
Mal utgiver og forfatter: FJ
Avtale om tiltransport – entreprenør til totalentreprenør
Fyll inn prosjektnummer og navn
Fyll inn kontraktsnummer og navn
Fyll inn doculive-nummer
2 AV 4
3. Entreprenøren stiller sikkerhet overfor Statsbygg for den risikoen for Entreprenørens insolvens og
andre alvorlige økonomiske problemer som forblir hos Statsbygg, jf NS 8407 pkt 12.2.3 og vedlegg
1C til dette dokument.
4. Entreprenøren stiller sikkerhet overfor Totalentreprenøren, jf. NS 8405 pkt 9.2.
Entreprenørens sikkerhetsstillelse etter nr 3 ovenfor skal, innen 14 dager etter virkningene av
tiltransporten inntrer, dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1C - NS 8405
Sikkerhetsstillelse. Byggherren og Totalentreprenøren plikter ikke å betale avdrag før byggherren har
mottatt Entreprenørens sikkerhetsstillelse. Se for øvrig NS 8407 pkt 7.1 andre ledd andre setning.
Når kontraktssummen for tiltransportert entreprise ikke overstiger NOK 250.000 inkl mva, plikter ikke
Totalentreprenøren og Entreprenøren å stille sikkerhet for forpliktelsene i den tiltransporterte entreprise
i utførelses- og reklamasjonsperioden.
IV. Forsikring
Entreprenøren skal sørge for at Totalentreprenøren blir medforsikret, jf. NS 8405 pkt 10.1 fjerde ledd.
V. Underskrift
Denne avtalen er utferdiget i tre eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.
....................... den .......... 20 ........
Statsbygg
………………………………………
sign
....................... den .......... 20 ........
Entreprenør
…………………………………….
sign
Totalentreprenøren
………………………………………
sign
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500876-10
Mal dokumenteier: B-direktør
Mal utgiver og forfatter: FJ
Avtale om tiltransport – entreprenør til totalentreprenør
Fyll inn prosjektnummer og navn
Fyll inn kontraktsnummer og navn
Fyll inn doculive-nummer
3 AV 4
Blankett 1C - NS 8405 Sikkerhetsstillelse ved tiltransport
GARANTIERKLÆRING
Garanti nr. .............
Garantisten
...................................................................................................................
...................................................................................................................
organisasjonsnr.
.....................................................................................................……….
stiller seg herved
overfor byggherren
Postadresse:
Kontoradresse:
Statsbygg
Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo
Biskop Gunnerusgate 6
organisasjonsnr.
971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
tiltransportert
entreprenør
.........................................................................................................
organisasjonsnr.
.........................................................................................................
har i henhold til
kontrakt
........................................................................................................
mellom tiltransportert entreprenør og
overtakende
totalentreprenør
……………………………………………………………………….
som gjelder
prosjektnr....................................
bygg...........................................
kontraktnr......................................
navn..........................................
Garantien stilles overfor Statsbygg for mislighold som skyldes den tiltransporterte entreprenørs
insolvens eller andre alvorlige økonomiske problemer, og som utgjør Statsbyggs risiko etter tiltransport,
jf NS 8407 pkt 12.2.3. Garantien gjelder for tiltransportert entreprenørs kontraktsforpliktelser, herunder
forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden.
Garantien i utførelsestiden gjelder også tiltransportert entreprenørs ansvar for forsinket fullføring.
Garantien begrenses til
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500876-10
Mal dokumenteier: B-direktør
Mal utgiver og forfatter: FJ
Avtale om tiltransport – entreprenør til totalentreprenør
Fyll inn prosjektnummer og navn
Fyll inn kontraktsnummer og navn
Fyll inn doculive-nummer
4 AV 4
kr .............................................., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for forhold
som påberopes overfor tiltransportert entreprenør senest ved totalentreprenørens overtakelse av
kontraktsarbeidet fra entreprenøren.
Garantien reduseres deretter til
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes
overfor tiltransportert entreprenør i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8405 pkt 36.7.
Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 %
av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 %
av kontraktssummen.
Garantien gjelder i tre år fra overtakelse, og under en hver omstendighet inntil krav mot tiltransportert
entreprenør, som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har
funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning.
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og overtakende entreprenør
heves.
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til overtakende
entreprenør/leverandør, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har
således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut.
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her.
***
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
tiltransportert entreprenør må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg
til aktuell kontrakt
................................ den ........./.........20......
................................................................
Bankens navn/stempel
Mal godkjent dato: 01.09.2015
Mal DocuLive nr. 201500876-10
........................................................
Underskrift
Mal dokumenteier: B-direktør
Mal utgiver og forfatter: FJ