docמסמכי מכרז 233/14 פיקוח צמוד עבודות מים וביוב
download 
Report Transcription
מסמכי מכרז 233/14 פיקוח צמוד עבודות מים וביוב
"עסקי שמור"
הנדון :מכרז פומבי דו שלבי מס' 455/15לקבלת שירות של ביצוע עבודות שיקום וחידוש קווי ביוב באמצעות
שרוול ( )CIPPוניפוץ קווי ביוב (ללא חפירה והרס)
.1
חברת מי אביבים 2010בע"מ ("החברה" או "מי אביבים") מבקשת בזאת הצעות לקבלת שירות של ביצוע
עבודות שיקום וחידוש קווי ביוב באמצעות שרוול ( )CIPPוניפוץ קווי ביוב (ללא חפירה והרס).
.2
סוג המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית לפי תקנה 17ד' לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג (.)1993
.3
תקופת ההתקשרות המבוקשת הינה לשנה (להלן :תקופת ההתקשרות הראשונה") ,בתוספת אופציה
השמורה לחברת מי אביבים 2010בע"מ ,להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופה אחת או
במספר תקופות נוספות (סך הכל 5שנים במידה וימומשו כל האופציות בהסכם).
המועד המשוער לתחילת ההתקשרות הינו ספטמבר .2015
המסמכים הרשומים מטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז אותם על המציע לצרף להצעתו כשהם
חתומים:
נספח א'
טופס הצעת מחירים
נספח ב'
טופס התחייבות לקיום הצעת המציע
נספח ג' 1
טופס הוכחת ניסיון מקצועי בעבודות שרוול ()CIPP
נספח ג' 2
טופס הוכחת ניסיון מקצועי בעבודת ניפוץ קוי ביוב - Pipe Bursting
נספח ג' 3
טופס הצהרה על ניסיון מול מי אביבים ,עיריית תל אביב וחברות עירוניות -
נספח ד'
טופס הצהרה על ציוד שבבעלות המציע
נספח ה'
טופס הצהרה עבור בדיקות חוזק ואלסטיות מדגמי שרוולים
נספח ו'
טופס מטעם החברות שעבורן ביצע המציע עבודה (המלצה)
נספח ז'
נוסח ערבות לקיום ההצעה
נספח ח'
תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים ולחוק שכר מינימום
נספח ט'
תצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז
נספח י'
נוהל כללי למכרז
נספח יא'
מפרט טכני לביצוע עבודות שרוול וניפוץ
נספח יב'
הסכם על נספחיו
.4
.5
במידה והמציע הינו תאגיד משפטי ,יש לצרף העתק מתעודת ההתאגדות וכן אישור עו"ד או רואה
חשבון על שם התאגיד ,שמות בעלי המניות או השותפים ושעור אחזקותיהם ,שמות מנהלי התאגיד
ושמות כל מורשי החתימה של התאגיד.
תשלום עבור השתתפות במכרז/מסמכי מכרז :
5.1התשלום עבור השתתפות במכרז הינו בסך ( ₪ 1,000כולל מע"מ).
מציע המעוניין להגיש הצעה למכרז שבנדון ידפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של חברת
מי אביבים 2010בע"מ בכתובת www.mei-avivim.co.il -
5.2
את דמי ההשתתפות למכרז יש לשלם לחשבון מס' ,533057בבנק הפועלים ,סניף , 63ע"ש
חב' מי אביבים 2010בע"מ
על המציע לפקסס את השובר המשולם לפקס מס' ,03-6245606 :בצירוף דף נלווה בו מצויינים
הפרטים :שם המציע ,כתובת למשלוח חשבונית ,שם המכרז בגינו בוצע התשלום ומספר טלפון
ליצירת קשר .יש לוודא את קבלת הטפסים במשרדי חב' מי אביבים 2010בע"מ ,ולצרף את שובר
התשלום להצעה.
מובהר בזאת כי מציע יכול לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ללא תשלום.
עמוד 1מתוך 100
"עסקי שמור"
.6
הוראות מילוי ההצעה
6.1ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד .מסמך ההצעה וכל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים
על ידי המציע .המציע יצרף להצעתו כל מסמך הנדרש במסמכי המכרז.
6.2
משלוח ההצעה כשלעצמו ,לא יחשב כהגשת הצעה .רק הגעתה בפועל של המעטפה הכוללת את
ההצעה ,למען הנקוב להלן במועד שנקבע תחשב כהגשת הצעה.
6.3
על המציע להדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף A4רגיל למלא את הצעתו בכתב יד קריא
וברור או בהדפסה .מחיקות ,שינויים או הוספות עלולים להביא לפסילת ההצעה.
6.4
יש לחתום בחתימה מלאה +חותמת בשולי כל עמוד וליד כל תיקון על גבי טופס הצעת המחירים.
6.5
על המציע למלא את מחירי הצעתו בטופס הצעת המחירים המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז בלבד.
6.6
אין לערוך כל מחיקות ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים ,תניות ,התניות ,בקשות או
הסתייגויות (להלן" :הסתייגויות") ,כל הסתייגות תקנה לחברת מי אביבים 2010בע"מ זכות לפסול
את ההצעה או לחילופין ,להתעלם מההסתייגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת
ההסתייגויות ,תוך פרק זמן שיקבע על ידי חברת מי אביבים 2010בע"מ.
6.7
חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית לפסול כל הצעה הכוללת הסתייגויות ,תוספות או
שינויים לתנאים או דרישות הכלולים במסמכי המכרז ,או לחילופין להתנות שקילת ההצעה בהסרת
ההסתייגויות והתוספות או השינויים תוך פרק זמן שייקבע ע"י חברת מי אביבים 2010בע"מ.
6.6
חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר ,אי בהירות או דו
משמעות ,או כל הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
6.9
שאלות הבהרה לגבי המכרז תתקבלנה עד 5ימים לפני תום המועד האחרון להגשת הצעות באמצעות
פקס 03-5610160או דוא"ל [email protected] :שאלות שתגענה
למח' רכש
והתקשרויות לאחר מכן לא תענינה .כמו כן ,מובהר בזאת כי חברת מי אביבים 2010בע"מ לא
תהיה אחראית למידע שיימסר טלפונית ,ורק תשובות בכתב שתתקבלנה מחברת מי אביבים 2010
בע"מ יחייבו את החברה .הפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם על גבי מסמך WORDבלבד,
בטבלה מסודרת :מס' סידורי של השאלה ,שם פרק/נספח ,מס' סעיף בפרק/נספח ,פירוט השאלה
בלשון בהירה בשפה העברית .ניתן לשאול גם שאלות כלליות ,ואזי יירשם בטור פרק/נספח "כללי"
בהתאם לדוגמא להלן:
מס"ד
פרק/נספח
פרוט השאלה
מס' סעיף
עמוד 2מתוך 100
"עסקי שמור"
6.10במידה והמציע ימצא במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או שיהיה לו ספק כלשהו
בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט ,על אותו משתתף להודיע על כך בכתב למחלקת רכש
והתקשרויות עד 5ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
.7
תיקונים ו/או תוספות למסמכי המכרז
חברת מי אביבים 2010בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או
לעדכנם בכל שלב עד למועד הגשת הצעות המחיר .עדכונים ושינויים בהתייחס למכרז יופיעו באתר
האינטרנט .מחובתו של כל מציע ובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד שלושה ימים לפני המועד האחרון
להגשת הצעות.
.6
כנס מציעים
למכרז לא ייערך כנס מציעים.
.9
המען להגשת הצעות
על המציעים להגיש הצעותיהם בימים א' -ה' בין השעות 07:00-15:00במשרדי חברת מי אביבים 2010
בע"מ ,כדלקמן:
תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת מי אביבים 2010בע"מ ,שד' שאול המלך ,37תל אביב ,בניין
אמות אירופה ,קומת כניסה.
.10מועד הגשת ההצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו כדלקמן:
תאריך19.08.2015 :
שעה 15:00 :
מובהר בזאת ש הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים (מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה הנקובים
לעיל ,לא תישקלנה.
.11תיאור השירות
השירות נשוא מכרז זה הינו עבור ביצוע עבודות שיקום וחידוש קווי ביוב באמצעות שרוול ( )CIPPוניפוץ
קווי ביוב (ללא חפירה והרס).
עמוד 3מתוך 100
"עסקי שמור"
.12תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
מובהר ש כל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם תנאי סף מצטברים ,הכרחיים ויסודיים .הצעה אשר
לא תענה על מי מהתנאים המפורטים להלן -תיפסל .מודגש כי ,חובה על המציע לעמוד בעצמו ,ולא
באמצעות אחר מטעמו ,בכל התנאים שלהלן מובהר שהחברה לא תשקול הצעתו של מציע אלא אם יעמוד
בכל התנאים שלהלן:
12.1המציע המציא לחברה את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו -
.1976מובהר בזאת כי במסגרת תנאי זה ,על המציע להמציא לחברה ,בנוסף לאישור על ניהול פנקסי
חשבונות ,תצהיר בנוסח המצורף כנספח ח' למסמכי המכרז ,כשהוא חתום על ידו ומאומת ע"י עו"ד.
12.2המציע רשום במרשם הקבלנים נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בענף 400קבוצה ב' סוג
1לפחות .להוכחת האמור על המציע לצרף אישור רישום ברשם הקבלנים בתוקף נכון למועד
האחרון להגשת הצעות.
12.3ניסיון מקצועי לעבודות שרוול (: )CIPP
המציע בעל ניסיון מוכח של 3שנים לפחות (בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה) ,בביצוע עבודות
שרוול של קווי ביוב ( )CIPPבאמצעות הקשיה בחימום מים ל 2-גופים לפחות (תאגידי מים ו/או
רשויות מקומיות ו/או חברות ממשלתיות/ציבוריות ו/או חברות פרטיות) ,בהיקף מצטבר של לפחות
2מיליון ₪עבור כל אחד מהגופים ב 3-השנים האחרונות ,כולל פירוט הגופים להם ניתן השירות,
השנים בהם ניתן השירות ,היקפים כספיים ,תיאור העבודות שבוצעו ,שמות אנשי קשר ומספרי
טלפון .להוכחת האמור ,על המציע לחתום על הצהרה המצורפת כנספח ג '1למסמכי המכרז,
ובמקרה של חברה חתימה של מנכ"ל החברה ,המעידה ומפרטת את הניסיון כאמור.
12.4ניסיון מקצועי לעבודות ניפוץ :
למציע ניסיון מוכח של 3שנים לפחות (בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה) בביצוע עבודות ניפוץ
קווי ביוב בשיטת Pipe Burstingל 2-גופים לפחות (תאגידי מים ו/או רשויות מקומיות ו/או חברות
ממשלתיות/ציבוריות ו/או חברות פרטיות) ,בהיקף מצטבר של לפחות 2מיליון ₪עבור כל אחד
מהגופים ב 3-השנים האחרונות ,כולל פירוט הגופים להם ניתן השירות ,השנים בהם ניתן השירות,
היקפים כספיים ,תיאור העבודות שבוצעו ,שמות אנשי קשר ומספרי טלפון .להוכחת האמור ,על
המציע לחתום על הצהרה המצורפת כנספח ג '2למסמכי המכרז ,ובמקרה של חברה חתימה של
מנכ"ל החברה ,המעידה ומפרטת את הניסיון כאמור.
12.5מי אביבים תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה של מציע אשר נכון למועד הגשת ההצעות מתנהלת
כנגדו חקירה פלילית או הליכים פליליים בעבירות של שוחד ,מרמה וכיוצא בזה .בנוסף החברה
תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה של מציע שיציג במסגרת הצעתו כלי רכב וציוד בבעלות צד ג'
אשר כנגדו מתנהלת חקירה פלילית או הליכים פליליים כאמור לעיל וכן הצעה של מציע שיש לו
הסכם התקשרות לשכירת הציוד נשוא המכרז עם צד ג' אשר כנגדו מתנהלת חקירה פלילית או
הליכים פליליים כאמור לעיל.
12.6המציע מתחייב להצהיר בטופס המצ"ב כנספח ג' 3למסמכי המכרז על ניסיון בעבודה מול עיריית תל
אביב וחברות עירוניות של עת"א ומול חברת מי אביבים 2010בע"מ בחמש השנים האחרונות.
החברה תהא רשאית לפסול הצעה של מציע שיש לו ניסיון מול הגופים הנ"ל ולא ציין זאת בנספח ג'3
למסמכי המכרז.
12.7החברה תהא רשאית לפסול הצעה של מציע שלאחר בדיקת החברה נמצא שהצהיר על מידע שהוא
מוטעה ולא מהימן ויש בו כדי להטעות את החברה.
חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך ,אישור,
היתר ,רישיון או כל מסמך אחר ,להשלים את המצאתו לחברת מי אביבים 2010בע"מ תוך פרק זמן קצוב
שיקבע ע"י החברה.
עמוד 4מתוך 100
"עסקי שמור"
הבהרות :
יובהר כי חברה אשר העתיקה את פעילותה מעוסק מורשה לחברה בע"מ ,או שנרכשה על ידי חברה
אחרת ניתן יהיה לייחס את הניסיון/האסמכתאות של החברה תחת שמה החדש .על המציע להוכיח
כי אכן מדובר בהעתקת הפעילות הכוללת כמקשה אחת ,כולל העברת עובדים לחברה החדשה ,העתק
תעודת התאגדות ,בעלי מניות ,וכן הסבר מפורט של החברה לפעילות.
מובהר כי התנאים המפורטים בסעיפים 12.4ו 12.5-לעיל הינם רק עבור ניסיון בעבודות שביצע
המציע בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה ,וכן כי הניסיון יחשב רק עבור עבודות שנעשו באמצעות
השיטות שצוינו בסעיפים לעיל שרוול של קווי ביוב ( )CIPPבאמצעות הקשיה בחימום מים וניפוץ
קווי ביוב בשיטת .Pipe Bursting
יובהר כי הקשייה באמצעות קיטור תחשב כהקשייה באמצעות מים חמים.
.13תנאים לביצוע השירות והתחייבויות הזוכה במועד תחילת ביצוע השירות :
13.1על כל מציע להיות בעל ידע ,ניסיון ,יכולת מקצועית ,רישיונות ,והרשאה למתן השירות נשוא
המכרז .המציע מתחייב לכך כי הינו מעסיק עובדים מיומנים ואחראים לביצוע השירות נשוא
המכרז.
13.2על הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה" או "הקבלן") לספק את השירות בהתאם לתנאי המכרז ולתנאי
ההסכם ונספחיו ולהוראות כל דין ,הכל ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של החברה.
13.3הזוכה מתחייב כי בכל תקופת ההסכם השירות ינוהל על ידי מנהל פרוייקט/עבודה בעל ניסיון
בתחום השירות נשוא המכרז ובעבודה מול תאגידי מים ורשויות מקומיות.
13.4הזוכה מתחייב כי לא יאוחר מ 14-ימים מיום מסירת הודעת החברה על הזכייה במכרז ,יסיים את
התארגנותו לביצוע השירות ,ויהיה ערוך ומוכן לביצוע השירות באופן מלא לשביעות רצונה המלא
של החברה .כשבוע לפני תחילת העבודות תתבצע ישיבת התנעה של החברה עם הקבלן הזוכה.
13.5הזוכה מתחייב שבמשך כל תקופת ההסכם הוא יהיה בעל אישור בתוקף מיצרן השרוולים לביצוע
עבודות שרוול קווי ביוב נשוא המכרז.
13.6הקבלן הזוכה מתחייב לבצע את השירות רק עבור הזמנות עבודה חתומות ומאושרות על ידי
הגורמים המוסמכים בחברה ,בה מפורטים מיקום וסוג העבודות הנדרשות ,היקף כספי עבור
העבודה ,מועד משוער לתחילה ולסיום העבודה (יפורט משך זמן המרבי לביצוע העבודה השירות).
מובהר כי כל העבודות שהקבלן יבצע במסגרת ההסכם תהיינה רק לאחר אישור של מנהל מחלקת
פיתוח/סמנכ"ל תפעול ו/או מנכ"ל החברה את תכנית העבודה ולאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה
ומאושרת על ידי הגורמים המוסמכים בחברה .מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור עבודה
שבוצעה ללא הזמנת עבודה חתומה ומאושרת על ידי הגורמים המוסמכים בחברה.
13.7הזוכה במכרז מתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר לספק אחר את ביצוע השירות ,אלא
בהסכמת ועדת המכרזים של החברה בכתב ומראש .מובהר בזאת בין הצדדים כי אין בהעברת
ביצוע השירות לספק אחר כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הזוכה לביצוע הנאות של השירות או
לפטור את הזוכה מאיזה מחיוביו כלפי החברה עפ"י ההסכם .כמו כן מובהר שבמידה וועדת
המכרזים של החברה תאשר את העברת ביצוע השירות ו/או שימוש בקבלני משנה על קבלן
המשנה לעמוד בכל התנאים המוקדמים כפי שמופיעים בסעיף 12לעיל .מובהר בזאת כי ,שימוש
בקבלן משנה תהיה אך ורק באישור ועדת המכרזים (את קבלני המשנה) בעבודות נלוות לעבודות
השרוול והניפוץ כגון :שטיפה ,צילום ,שימוש ברובוטים ,איטום תאי בקרה ,הובלת שפכים וכו'),
אך לא תכלול את עבודות השרוול והניפוץ שיבוצעו ע"י הקבלן הזוכה בלבד .מובהר שחל איסור
גורף להעסיק קבלן משנה לעבודות נלוות ללא אישור ועדת המכרזים וכן קבלת שנחשד בעבירות
של מרמה כלפי החברה.
עמוד 5מתוך 100
"עסקי שמור"
13.6מובהר בזאת כי זוכה אשר יפעל למתן שירות באמצעות קבלן משנה שלא באישור מוקדם של
החברה ולא בהתאם להוראות סעיף זה -יישא בקנס של ₪ 10,000לכל שרות שיינתן ,וכן בכל
עלויות מתן השרות שיינתן על ידי קבלן המשנה .כל זאת ,זאת מבלי לגרוע מאחריותו של הזוכה
לביצוע ומתן השירותים עפ"י הסכם זה ,לעניין זה ייחשב גם השירות אשר ניתן ע"י אותו קבלן
משנה.
13.9הקבלן יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע השרות על ידו ,כולל אספקת והובלת הציוד
וכלי הרכב לביצוע השירות למקום תחילת ביצוע השרות וממנו ,הכנתו לעבודה ,תחזוקת כלי הרכב
והציוד ,תיקונים ,דלק ,החלפת שמנים ,טיפולים ,ביטוחים ,רישיונות ולרבות כל הוצאה אחרת
הכרוכה בביצוע השרות .הקבלן מתחייב לספק על חשבונו לביצוע השרות את כוח האדם הדרוש וכן
את הציוד והכלים הדרושים לביצוע השירות ,מובהר בזאת שבמקרה של תקלה בביצוע השירות
הקבלן יספק את כוח האדם ,הציוד ,כלי הרכב וכל הנדרש לטיפול בתקלה והשבת המצב לקדמותו
בהקדם האפשרי ולשביעות רצון החברה.
13.10הקבלן הזוכה מתחייב לבצע את השירות רק בהתאם לקטגוריות השירות/מחירים שנקובים
בתעריף בהסכם .מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור עבודה שתבוצע שלא נכללת בקטגוריות
השירות/המחירים הנקובים בתעריף בהסכם ו/או שלא אושרו מראש להכנסתם להסכם על ידי
ועדת המכרזים של החברה.
13.11הקבלן מתחייב לעמידה בזמנים שיוגדרו לכל עבודה .יובהר כי החברה תהא רשאית לקבל פיצוי
מוסכם כמפורט בהסכם עבור אי עמידה בזמנים שהוקצבו על ידי החברה לביצוע ולסיום העבודה
בכל פרויקט שיבוצע על ידי הקבלן הזוכה.
13.12יובהר כי המפקח רשאי לזמן לאתר את נציג היצרן ("שרות שדה") לאישור טיב העבודות וטיב
הציוד שברשות הקבלן .הוצאות אלה יהיו על חשבון הקבלן וייחשבו ככלולים במחירי היחידה
השונים ,ללא כל תשלום נוסף.
13.13מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב להתקין על חשבונו וללא כל תשלום נוסף שילוט על כלי הרכב
והציוד שברשותו הפועלים בשטח העיר תל אביב יפו בהתאם להנחיות מי אביבים (כך שירשם
בשירות מי אביבים בתוספת לוגו של מי אביבים) ,מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי ,המשטרה או
כל גורם אחר ככל הנדרש לביצוע העבודות.
13.14החברה תספק שלט נייד ("עבודות בשירות מי אביבים") אשר הקבלן מתחייב להתקין באתר
ביצוע העבודה .אספקת השילוט תהיה ע"ח מי אביבים .הקבלן מתחייב כי השילוט יוחזר לחברה
לאחר סיום העבודות.
13.15מובהר כי הקבלן מתחייב לצייד את עובדיו מבצעי השירות על חשבונו וללא כל תשלום נוסף
בחולצות אשר נושאות את שם החברה ואת לוגו החברה (ניתן לרכוש מספק המדים של החברה).
13.16מובהר כי הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות החוק בנושא עבודות אסבסט ,כפי שיהיו מעת לעת
בהתאם לנהלי המשרד להגנת הסביבה ,רשויות נוספות ,משרד הבריאות וכל דרישות על פי דין
למתן השירותים נשוא המכרז ללא כל תשלום נוסף.
13.17במידה ויהיה צורך בפינוי שפכים/חומרים מסוכנים לאתר הטמנה מורשה ,הקבלן מתחייב להוביל
על חשבונו בהתאם להוראות הדין את השפכים/חומרים מסוכנים באישור מראש של מנהל מחלקת
פיתוח/מנכ"ל החברה .מובהר בזאת כי לא יינתן כל תשלום עבור הובלת שפכים לאתר הטמנה
המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה .התשלום שיינתן הינו רק עבור עלויות הטמנת השפכים
באתר ההטמנה המורשה כנגד הצגת חשבונית עבור פינוי שאושר מראש.
13.16מובהר בזאת כי המחיר לביצוע עבודות שרוול וניפוץ הינו לכל סוג צינור שקיים והתעריף משתנה
רק בהתאם לעומק הקו מתחת לפני הקרקע וקוטר הצינור ,ללא תלות וקשר לסוג הצינור.
13.19הקבלן מתחייב לבצע את השירות נשוא המכרז בהתאם למפרט הטכני המפורט בנספח יב' להלן.
עמוד 6מתוך 100
"עסקי שמור"
13.20הקבלן מתחייב כי הציוד שברשותו יאפשר את ביצוע השירות ,בכל שיטה שתקבע ע"י החברה
כמפורט במפרט הטכני ובכל קוטר ואורך שיידרש לביצוע.
13.21מובהר בזאת שהקבלן מתחייב להעניק אחריות לעבודה ולטיב החומרים שיסופקו על ידו לתקופת
הבדק עד ל 36-חודשים ממועד סיום ההסכם ול 10-שנים עבור כל עבודה שבוצעה על ידו.
13.22הקבלן מתחייה להחזיק מלאי של שרוולים ,חומרים ,ציוד ואביזרים לביצוע עבודות השרוול והנפוץ
בקטרים בגודל של 200-250מ"מ 200 ,מטר אורך לכל קוטר ,ולזמן תגובה של עד 7ימים לביצוע
עבודה שהוזמנה בקטרים אלו.
13.23מובהר כי החברה תהא רשאית לתקן את הנזקים שהקבלן אחראי להם בהתאם לאמור לעיל,
והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים והחברה תהא רשאית לגבותן או
לנכותן מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת החברה ,בכל זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותן
מהקבלן בכל דרך אחרת .יובהר כי האמור בסעיף זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו על פי הסכם
זה.
13.24הקבלן הזוכה מתחייב עד 14יום מסיום ביצוע העבודה בכל פרויקט שאושר לביצוע ,למסור את
העבודה שבוצעה בצורה מקצועית וטובה בהתאם להזמנת העבודה והזמנים שנקבעו לעבודה ואושרו
בחברה ,לקבל תעודת גמר מהגורמים המקצועיים בחברה ולהגיש למפקח ולגורמים המקצועיים
בחברה חשבון סופי ומפורט בפורמט המקובל וכן דיסק עם צילום טלוויזיוני שבוצע לאחר סיום
העבודות.
13.25מובהר בזאת כי ,הקבלן מתחייב עם סיום העבודה ,לסלק על חשבונו ,באופן מידי ,ממקום העבודה
את עודפי החומרים ,הפסולת והאשפה .מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את המבנה ומקום
העבודה ויסלק את כל המתקנים ,החומרים המיותרים ,הפסולת ,האשפה והמבנים הארעיים מכל
סוג שהוא וימסור את העבודה וסביבתה כשהן נקיות ומתאימות למטרתן לשביעות רצונה של
החברה.
13.26נציג החברה יהיה רשאי לבקר בכל עת במהלך ביצוע העבודה לצורך ביקורת על טיב העבודה ואיכות
הביצוע ,והתאמה להזמנת העבודה ללא כל הודעה ו/או תאום מראש .יובהר כי הקבלן בכל שלב
משלבי העבודה יבצע את הוראות המפקח מטעם החברה.
13.27העבודות נשוא המכרז יבוצעו בקווי ביוב הנמצאים בשטח המוניציפאלי של העיר תל אביב יפו בלבד.
13.26התדירות לביצוע העבודות תקבע ע"י החברה .הקבלן מתחייב לזמינות לביצוע העבודות במשך 24
שעות ביממה ,בכל ימי החול במהלך השנה (לא כולל שבתות וחגים) ,ללא כל תמורה נוספת .מובהר
בזאת שלא תשולם כל תוספת כספית עבור עבודה שבוצעה בשעות הלילה.
13.29אתר העבודה יימסר למפקח לאחר הפעלה ניסיונית ,ביצוע כל בדיקות טיב העבודה בהתאם למפורט
במפרט הטכני בנספח יב' והפעלה תקינה של הצנרת בנוכחות המפקח.
13.30מובהר כי הקבלן יתקן על חשבונו וללא כל תשלום נוסף את כל הליקויים שיתגלו בעת ההפעלה
הניסיונית ובכל תקופת הבדק ( 36חודשים) בעבודה שבוצעה על ידו.
13.31מובהר כי העבודה תחשב גמורה רק לאחר אישורה ע"י נציג החברה .כל שינוי שיידרש ע"י נציג
החברה יעשה מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.
13.32הקבלן הזוכה ינהל יומן תחזוקה וידווח לנציג החברה באופן שוטף .ביומן ירשמו כל הפעולות
שבוצעו במערכת הביוב (תקלות ,מיקום העבודות ,תיאור העבודות ,מפגעים ,ניקוי בורות וכו') וכן
מידע על צוותי העבודה (הדרכות בטיחות ,תורנויות וכו').
13.33מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לדווח למפקח באופן מידי על ממצאים בקו שלא מאפשרים את
המשך ביצוע העבודות ,ויבצע את כל העבודות הנדרשות באישור המפקח עד למתן פתרון לתקלה.
13.34הקבלן מתחייב לבצע את השירות בהתאם להנחיות החלות על מערכות מי שתייה ,שפכים ,קולחים,
תמלחת ומים אחרים ,על מערכות חדשות ועל מערכות קיימות ,בלחץ או בכבידה (גרביטציה).
עמוד 7מתוך 100
"עסקי שמור"
13.35הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למפרט הכללי לביצוע עבודות בהוצאת הוועדה הבין
משרדית המשותפת למשרד הביטחון ,משרד הבינוי והשיכון והחברה הלאומית לדרכים.
13.36מובהר בזאת כי החברה הוכרזה כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת .לאור האמור הקבלן מתחייב
לספק לחברה את השירותים והעבודות נשוא המכרז גם בשעת חירום (מלחמה ,פיגוע ,אסון טבע
וכו') ,כולל בין היתר ריתוק כ"א ציוד וכלי הרכב המשמשים לביצוע השירות נשוא המכרז גם בשעת
חירום.
13.37בהתאם לאמור לעיל ,על המציע לחתום על "טופס בקשה להכרזת מפעל כחיוני לשעת חירום"
הכולל בין היתר :רשימת העובדים המרותקים לשעת חירום עבור החברה לביצוע השירות נשוא
המכרז ,פירוט הכלים והציוד הנדרש לביצוע עבודות בשעת חירום וכל בהתאם לדרישות רשות
המים.
13.36הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ,משרד הכלכלה ,
המכון לבטיחות וגהות בעבודה ,הרשות המקומית ולהוראות הדין .מובהר בזאת כי במידה והקבלן
ייקנס בגין זיהום סביבה או מכל סיבה שהיא גם כאשר הוא מבצע עבודה עבור החברה האחריות
הינה עליו והוא יישא בעלויות הקנס.
13.39הקבלן הזוכה מתחייב כי ,רתכי הצנרת הינם בעלי תעודת רתך מוסמך ובעלי אישורים מתאימים על
פי דין.
13.40השרות יבוצע על פי הזמנות החברה מידי פעם והזוכה מתחייב לבצע את השרות בהתאם להזמנות
החברה ,אשר תהיינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .למען הסר ספק מוסכם בזאת כי אין
החברה חייבת להזמין מהזוכה במכרז כל כמות שרות שהיא.
13.41במשך כל תקופת ההתקשרות ,רשאית החברה לצמצם או להגדיל (עד 100%מהיקף התקשרות
הכולל) את השרות בהתאם לצורכי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
13.42למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי לחברה שמורה הזכות לבצע פריטים שונים של השירות בעצמה
ו/או באמצעות אחרים ולהפסיקו בכל עת ,הכל כפי שהחברה תמצא לנכון.
.14אופן הגשת מסמכי ההצעה
במסגרת המכרז ,יתבקשו המציעים להגיש הצעות מחיר ,לביצוע השירות בהתאם למפורט להלן ,ההצעה
תוגש בו זמנית בשתי ( )2מעטפות נפרדות:
14.1
מסמכי המכרז וכל האישורים יוגשו במעטפה אחת ,עליה יצוין במקום בולט המילים" :מסמכים
לתנאים מוקדמים ואמות מידה".
14.2
הצעת המחיר תומצא במעטפה נוספת נפרדת ,עליה יצוין במקום בולט המילים" :הצעת מחיר".
שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת מאגדת
יובהר כי הצעות המחיר תפתחנה רק לאחר בחינת עמידה בתנאים המוקדמים ומתן ניקוד עפ"י אמות
המידה (למעט המחיר).
.15אופן שקלול הצעת המחיר :
ההיקף הכספי המשוער עבור העבודות נשוא השירות במכרז הינו ( ₪ 30,000,000לשנה) .המציעים יגישו
אחוז הנחה כולל עבור כל קטגוריות השירות/מחירים הרשומות במחירון בסעיף 16להלן .אחוז ההנחה
שיינתן על ידי המציעים ינוכה מסך ההיקף המשוער לשנה ויהווה את ההיקף הכספי של הצעת המציע,
כך שלדוגמא :מציע שייתן 10%הנחה על המחירון ,אזי ההיקף הכספי של הצעתו יהיה ₪ 27,000,000
(לשנה) .יובהר כי אחוז ההנחה הינו אחיד לכל קטגוריות השירות במכרז .ההצעה הזולה ביותר תקבל 80
נק' ,בהתאם לנוסחה בטבלה בסעיף 17להלן.
עמוד 8מתוך 100
"עסקי שמור"
הבהרות
מובהר בזאת כי היקף העבודות המשוער לשנה ,הינו הערכה בלבד וישמש לשם שקלול ההצעות והשוואתן
בלבד ,ואין בו כדי לחייב את חברת מי אביבים לנצל את מלוא ההיקף הכספי של ההסכם שייחתם עם
הקבלן הזוכה.
מציע שאינו מעוניין לתת אחוז ( )%מינוס ( )-על המחירון יציין בטופס הצעת המחיר שיצורף למסמכי
המכרז 0% -מובהר בזאת שלא ניתן לתת תוספת ( )+על המחירון.
מובהר שהחברה תהא רשאית להגדיל את ההיקף הכספי של ההסכם לכל תקופת ההתקשרות בהיקף של
עד .100%
ההיקף הכספי המשוער לכל אחת מתקופות האופציה (שנה) הינו בדומה להיקף הכספי המשוער לתקופת
ההתקשרות הראשונה (שנה).
.16תמורה ואופן הגשת הצעת המחיר ואופן שקלול הצעות המחיר :
במסגרת ההצעה למכרז ,יתבקשו המציעים להגיש אחוז הנחה עבור המחירון כמפורט בסעיפים 16.1-16.6
להלן .ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר עבור המחירון תקבל 60נק' עבור אמת המידה "הצעת
מחיר" ושאר ההצעות הבאות אחריה יקבלו את הניקוד בהתאם לנוסחה בסעיף 17להלן:
16.1מחירון עבור קבלת שירות של השחלת שרוול לבד מוספג בשרפים בצינור ,בעבודות באורך של עד-
100מטר בשיטת CIPPכולל שימוש בטכנולוגיה של הקשיית השרוול ב: UV -
מס'
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.6
.9
.10
.11
.12
קטגוריות שירות
השחלת שרוול בצינור בקוטר של עד 199מ"מ
בעבודות באורך עד 10מטר (כולל)
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 200-299מ"מ
בעבודות באורך עד 10מטר (כולל)
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 300-399מ"מ
בעבודות באורך עד 10מטר (כולל)
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 400-499מ"מ
בעבודות באורך עד 10מטר (כולל)
השחלת שרוול בצינור בקוטר של עד 199מ"מ
בעבודות באורך של מעל 10מטר ועד 100מטר (כולל)
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 200-299מ"מ
בעבודות באורך של מעל 10מטר ועד 100מטר (כולל)
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 300-399מ"מ
בעבודות באורך של מעל 10מטר ועד 100מטר (כולל)
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 400-499מ"מ
בעבודות באורך של מעל 10מטר ועד 100מטר (כולל)
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 500-599מ"מ
בעבודות באורך של מעל 10מטר ועד 100מטר (כולל)
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 600-799מ"מ
בעבודות באורך של מעל 10מטר ועד 100מטר (כולל)
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 600-999מ"מ
בעבודות באורך של מעל 10מטר ועד 100מטר (כולל)
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 1,000-1,100מ"מ
בעבודות באורך של מעל 10מטר ועד 100מטר (כולל)
עמוד 9מתוך 100
יחידת
מידה
מחיר בש"ח ללא
מע"מ ליחידה
אחת ()1
מ"א
₪ 1,300
מ"א
₪ 1,900
מ"א
₪ 3,000
מ"א
₪ 4,600
מ"א
₪ 1,000
מ"א
₪ 1,500
מ"א
₪ 2,300
מ"א
₪ 3,700
מ"א
₪ 5,300
מ"א
₪ 6,100
מ"א
₪ 6,600
מ"א
₪ 7,200
"עסקי שמור"
16.2מחירון עבור קבלת שירות של השחלת שרוול לבד מוספג בשרפים בצינור באורך של מעל 100מטר
בשיטת CIPPכולל שימוש בטכנולוגיה של הקשיית השרוול ב: UV -
קטגוריות שירות
יחידת
מידה
מחיר בש"ח
ללא מע"מ
ליחידה אחת()1
.13
השחלת שרוול בצינור בקוטר של עד 199מ"מ
בעבודות באורך של מעל 100מטר
מ"א
₪ 750
.14
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 200-299מ"מ
בעבודות באורך של מעל 100מטר
מ"א
₪ 1,200
.15
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 300-399מ"מ
בעבודות באורך של מעל 100מטר
מ"א
₪ 1,600
.16
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 400-499מ"מ
בעבודות באורך של מעל 100מטר
מ"א
₪ 3,000
.17
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 500-599מ"מ
בעבודות באורך של מעל 100מטר
מ"א
₪ 4,300
.16
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 600-799מ"מ
בעבודות באורך של מעל 100מטר
מ"א
₪ 4,600
.19
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 600-999מ"מ
בעבודות באורך של מעל 100מטר
מ"א
₪ 5,200
.20
השחלת שרוול בצינור בקוטר של 1,000-1,100מ"מ
בעבודות באורך של מעל 100מטר
מ"א
₪ 5,700
מס'
עמוד 10מתוך 100
"עסקי שמור"
16.3חידוש קו ביוב מכל סוג בשיטת ניפוץ והשחלה Pipe Burstingוהשחלת צינור פוליאתילן HDPE
SDR17 PE100-RCבצינור בעבודות באורך עד 100מטר :
מס'
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.26
.29
.30
.31
.32
.33
.34
קטגוריות שירות
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מ' בקוטר של עד 100מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 160מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מ' בקוטר של עד 160מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 200מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מ' בקוטר של עד 160מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 225מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מ' בקוטר של עד 200מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 250מ"מ באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מ' בקוטר של עד 200מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 260מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 200מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 315מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 250מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 315מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 250מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 355מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מ' בקוטר של עד 100מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 160מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מ' בקוטר של עד 160מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 200מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מ' בקוטר של עד 160מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 225מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מ' בקוטר של עד 200מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 250מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מ' בקוטר של עד 200מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 260מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 200מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 315מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
עמוד 11מתוך 100
יחידת
מידה
מחיר בש"ח
ללא מע"מ
ליחידה אחת ()1
מ"א
₪ 1,400
מ"א
₪ 1,700
מ"א
₪ 1,700
מ"א
₪ 2,100
מ"א
₪ 2,200
מ"א
₪ 2,400
מ"א
₪ 2,600
מ"א
₪ 2,600
מ"א
₪ 1,100
מ"א
₪ 1,300
מ"א
₪ 1,400
מ"א
₪ 1,600
מ"א
₪ 1,700
מ"א
₪ 1,600
"עסקי שמור"
המשך
מס'
.35
.36
.37
.36
.39
.40
.41
קטגוריות שירות
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 250מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 315מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 250מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 355מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 300מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 355מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 300מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 400מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 350מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 400מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 350מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 450מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 400מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 500מ"מ בעבודות באורך של עד
100מטר (כולל)
עמוד 12מתוך 100
יחידת
מידה
מחיר בש"ח
ללא מע"מ
ליחידה אחת ()1
מ"א
₪ 1,900
מ"א
₪ 2,100
מ"א
₪ 2,400
מ"א
₪ 2,600
מ"א
₪ 2,700
מ"א
₪ 2,900
מ"א
₪ 3,300
"עסקי שמור"
16.4חידוש קו ביוב מכל סוג בשיטת ניפוץ והשחלה Pipe Burstingוהשחלת צינור פוליאתילן HDPE
SDR17 PE100-RCבצינור בעבודות באורך של מעל 100מטר :
מס'
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.46
.49
.50
.51
.52
.53
קטגוריות שירות
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מ' בקוטר של עד 100מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 160מ"מ בעבודות באורך
של מעל 100
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 160מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 200מ"מ בעבודות באורך של
מעל 100מטר
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 160מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 225מ"מ בעבודות באורך של
מעל 100מטר
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 200מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 250מ"מ בעבודות באורך של
מעל 100מטר
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 200מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 260מ"מ בעבודות באורך של
מעל 100מטר
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 200מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 315מ"מ בעבודות באורך של
מעל 100מטר
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 250מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 355מ"מ בעבודות באורך של
מעל 100מטר
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 300מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 355מ"מ בעבודות באורך של
מעל 100מטר
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 300מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 400מ"מ בעבודות באורך של
מעל 100מטר
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 350מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 400מ"מ בעבודות באורך של
מעל 100מטר
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 350מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 450מ"מ בעבודות באורך של
מעל 100מטר
חידוש קו ביוב מכל סוג בעומק של עד 3מטר בקוטר של עד 400מ"מ
(כולל) והשחלת צינור חדש בקוטר עד 500מ"מ בעבודות באורך של
מעל 100מטר
יחידת
מידה
מחיר בש"ח
ללא מע"מ
ליחידה אחת()1
מ"א
₪ 1,000
מ"א
₪ 1,100
מ"א
₪ 1,200
מ"א
₪ 1,300
מ"א
₪ 1,400
מ"א
₪ 1,500
מ"א
₪ 1,700
מ"א
₪ 1,900
מ"א
₪ 2,100
מ"א
₪ 2,200
מ"א
₪ 2,600
מ"א
₪ 2,600
עבודות בעומק של מעל 3מטר
תוספת מחיר קבועה למחירון עבור כל קטגוריות המחיר בעבודות ניפוץ בעומק
של מעל 3מטר
עמוד 13מתוך 100
₪ 100
"עסקי שמור"
16.5שיקום תאי בקרה לביוב (ללא חפירה והרס)
יחידת
מידה
מחיר בש"ח
ללא מע"מ
ליחידה אחת()1
.54
שיקום וחידוש של תאי ביקורת לביוב עפ"י המפרט הטכני
בקוטר של עד 1מטר (כולל) ובעומק של עד מטר אחד (( )1כולל) ,כולל
תקרה ,קירות ומתעל (בנצי'ק)
מטר אורך
תא
₪ 2,000
.55
שיקום וחידוש של תאי ביקורת לביוב עפ"י המפרט הטכני,
בקוטר של 1מטר ומעלה ובעומק של עד מטר אחד (( )1כולל),
כולל תקרה ,קירות ומתעל (בנצי'ק)
מטר אורך
תא
קטגוריות שירות
מס'
תוספת מחיר קבועה למחירון עבור כל קטגוריות המחיר
לשיקום תא בקרה במי תהום
₪ 2,500
₪ 400
הבהרה :
מובהר בזאת שהחברה תהא רשאית לקבל את השירות בטבלה כמפורט לעיל בסעיף 16.5גם עבור שוחות
מרובעות ללא תוספת תשלום.
עמוד 14מתוך 100
"עסקי שמור"
16.6עבודות שונות -פתיחת חיבורי , Tתיקון מקומי
מס'
.56
.57
.56
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
קטגוריות שירות
פתיחת חיבורי Tבעזרת רובוט מתוך הקו ביוב קיים (במקרים שאין
אפשרות לשתול שוחה בגלל תשתיות אחרות).
עבור חיבור ראשון באותה עבודה
פתיחת חיבורי Tבעזרת רובוט מתוך הקו ביוב קיים (במקרים שאין
אפשרות לשתול שוחה בגלל תשתיות אחרות).
עבור חיבור שני באותה עבודה
פתיחת חיבורי Tבעזרת רובוט מתוך הקו ביוב קיים (במקרים שאין
אפשרות לשתול שוחה בגלל תשתיות אחרות).
עבור חיבור שלישי והלאה באותה עבודה
תיקון מקומי בצינורות קיימים ,בקוטר 150-390מ"מ .המחיר כולל
איתור מקום התקלה ,צילום טלויזיוני מוקדם ,החדרת שרוול לבד
מוספג בשרפים או צינור מסוג אחר מאושר ע"י המזמין.
אורך הצינור לתשלום עד 1מטר (כולל)
תוספת לתיקון מקומי בצינורות קיימים ,בקוטר 150-390מ"מ .המחיר
כולל איתור מקום התקלה ,צילום טלויזיוני מוקדם ,החדרת שרוול
לבד מוספג בשרפים או צינור מסוג אחר מאושר ע"י המזמין.
עבור תיקון לכל 1מטר נוסף מעל למטר ראשון ולא יותר מ 10-מטר
(כולל).
תיקון מקומי בצינורות קיימים ,בקוטר 400-590מ"מ .המחיר כולל
איתור מקום התקלה ,צילום טלויזיוני מוקדם ,החדרת שרוול לבד
מוספג בשרפים או צינור מסוג אחר מאושר ע"י המזמין.
אורך הצינור לתשלום עד 1מטר (כולל)
תוספת לתיקון מקומי בצינורות קיימים ,בקוטר 400-590מ"מ.
המחיר כולל איתור מקום התקלה ,צילום טלויזיוני מוקדם ,החדרת
שרוול לבד מוספג בשרפים או צינור מסוג אחר מאושר ע"י המזמין.
עבור תיקון לכל 1מטר נוסף מעל למטר ראשון ולא יותר מ 10-מטר
(כולל).
תיקון מקומי בצינורות קיימים ,בקוטר 600-790מ"מ .המחיר כולל
איתור מקום התקלה ,צילום טלויזיוני מוקדם ,החדרת שרוול לבד
מוספג בשרפים או צינור מסוג אחר מאושר ע"י המזמין.
אורך הצינור לתשלום עד 1מטר (כולל)
תוספת לתיקון מקומי בצינורות קיימים ,בקוטר 60-790מ"מ .המחיר
כולל איתור מקום התקלה ,צילום טלויזיוני מוקדם ,החדרת שרוול
לבד מוספג בשרפים או צינור מסוג אחר מאושר ע"י המזמין.
עבור תיקון לכל 1מטר נוסף מעל למטר ראשון ולא יותר מ 10-מטר
(כולל).
תיקון מקומי בצינורות קיימים ,בקוטר 600-1000מ"מ .המחיר כולל
איתור מקום התקלה ,צילום טלויזיוני מוקדם ,החדרת שרוול לבד
מוספג בשרפים או צינור מסוג אחר מאושר ע"י המזמין.
אורך הצינור לתשלום עד 1מטר (כולל)
תוספת לתיקון מקומי בצינורות קיימים ,בקוטר 600-1000מ"מ.
המחיר כולל איתור מקום התקלה ,צילום טלויזיוני מוקדם ,החדרת
שרוול לבד מוספג בשרפים או צינור מסוג אחר מאושר ע"י המזמין.
עבור תיקון לכל 1מטר נוסף מעל למטר ראשון ולא יותר מ 10-מטר
(כולל).
עמוד 15מתוך 100
יחידת
מידה
מחיר בש"ח
ללא מע"מ
ליחידה אחת ()1
יח'
4,500ש"ח
קומפ'
3,600ש"ח
קומפ'
3,250ש"ח
קומפ'
5,000ש"ח
קומפ'
500ש"ח
קומפ'
7,000ש"ח
קומפ'
900ש"ח
קומפ'
9,000ש"ח
קומפ'
1500ש"ח
קומפ'
11,000ש"ח
קומפ'
2900ש"ח
"עסקי שמור"
הבהרות:
יובהר כי התשלום שישולם לספק הזוכה יהיה בהתאם למחיר שיקבע בתעריף בהסכם עבור כל קטגורית
מחיר ויוכפל בכמות המטרים שאושרו בכתב ומראש על ידי הגורם המקצועי בחברה ושבוצעו בפועל עבור
השירות .מובהר שלא ישולם כל תשלום עבור עבודה שלא אושרה מראש על ידי הגורם המקצועי בחברה.
מובהר כי המחירים שיקבעו עם הקבלן הזוכה בתעריף בהסכם הינם מחירים קבועים וסופיים וכוללים
את כל ההוצאות הישירות והעקיפות עבור השירות כולל ההתארגנות וההכנות לפתיחת האתר וההכנות
לצורך ביצוע העבודות הכוללות בין היתר :תכנון הסדרי תנועה ,תיאום עם הרשויות לביצוע עבודה,
הזמנה ועלויות של שיטור ואבטחה ,פתיחת חיבורים לרבות ביצוע עבודות ניקוי ושטיפה של קו הביוב
בלחץ גבוה ,צילום הקו לפני ואחרי ביצוע שרוול וההשחלה ,ניפוץ ובסיום העבודות ,הובלה והצבת הציוד,
פירוק הציוד והובלתו בסיום העבודות ,סגירה והחזרת השטח לקדמותו ,עבודות שאיבה וביצוע מעקפים,
פירוק ריצופים ,שילוט כלי רכב ,אספקת בגדי עבודה ,עבודות גיזום וחישוף תאי בקרה ,שיקום תשתיות
כולל ניקוי שומנים ,חיתוך בטונים או שורשים באמצעות שימוש ברובוט מיוחד ,עבודות חפירה נקודתית
לעבודות הניפוץ ועבודות חפירה מקומית מסביב לתא הבקרה באותה נקודה שממנה מתחילים ומסיימים
את הניפוץ במידת הצורך ,הכנת בורות כניסה ויציאה לביצוע ניפוץ במידת הצורך ,אספקה ופריסה של
הסדרי תנועה (בין היתר צוותי אבטחת תנועה ,עגלות חץ מואר ,גדרות מכל הסוגים ושילוט ותמרורים
וכ"ו) וכל הנדרש בהתאם להוראות מפקח הבטיחות והמשטרה ,תאורה ,החלפת מפל של הקו בעבודות
ני פוץ לרבות עבודות חפירה וצנרת כולל כל האביזרים הנלווים לביצוע העבודה בשלמותה והובלת שפכים
לאתר הטמנה מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה .יובהר כי כל העלויות המתחייבות מהפעולות הנ"ל
יהיו על חשבון הקבלן וייחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים הנקובים בתעריף בהסכם ,ומעבר
למחיר היחידה כפול הכמות שבוצעה בפועל לא ישולם כל תשלום נוסף.
יובהר כי המחירים שיקבעו בתעריף בהסכם עם הספק הזוכה בהתאם להצעתו למכרז הינם עבור כל אחת
משיטות השרוול והניפוץ שיבחרו ע"י החברה לביצוע ,כמפורט במפרט הטכני בנספח יב' להלן .מובהר
שלא ישולם כל תשלום נוסף עבור אחת מהשיטות שיבחרו על ידי החברה .מובהר בזאת כי ,השימוש
בשיטת UVלביצוע עבודות השרוול הינה לשיקול דעת החברה ובאישור מוקדם של החברה ללא תלות
בקוטר הצינור.
מובהר בזאת כי המדידה לביצוע עבודות שרוול וניפוץ נמדדת לפי מ"א צינור מנופץ ממרכזי השוחות.
החישוב לצורך התשלום יימדד ממרכז תא הביוב ועד מרכז תא הביוב הבא.
עמוד 16מתוך 100
"עסקי שמור"
.17אופן בחירת ההצעה הזוכה ( 20%איכות ו 80%-מחיר)
חברת מי אביבים 2010בע"מ תחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח לעצמה את
מירב היתרונות על בסיס אמות המידה המפורטות בטבלה שלהלן:
ניקוד האיכות 20 -נק' :
אמת מידה
ניסיון מקצועי
בביצוע עבודות
שרוול של קווי
ביוב ()CIPP
באמצעות הקשיה
בחימום מים
ניסיון מקצועי
בביצוע עבודות
שרוול של קווי
ביוב ()CIPP
באמצעות הקשיה
בחימום מים
בקוטר של 600
מ"מ
ניסיון מקצועי
בחידוש קווי ביוב
לביצוע עבודות
שרוול ()CIPP
בשימוש בטכניקת
UV
משקל
באחוזים
2
1.5
1.5
תיאור
אופן הניקוד
המציע בעל ניסיון מוכח של 3שנים לפחות (בעצמו ולא
באמצעות קבלני משנה) ,בביצוע עבודות שרוול של קווי כל גוף (מעל )2שבוצעו עבורו
ביוב ( )CIPPבאמצעות הקשיה בחימום מים ל 2-גופים עבודות שרוול של קווי ביוב
לפחות (תאגידי מים ו/או רשויות מקומיות ו/או חברות
( )CIPPבאמצעות הקשיה
ממשלתיות/ציבוריות ו/או חברות פרטיות) ,בהיקף מצטבר
בחימום מים
של לפחות 2מיליון ₪עבור כל אחד מהגופים ב 3-השנים
השנים בהיקף מצטבר של לפחות 2
האחרונות ,כולל פירוט הגופים להם ניתן השירות,
מיליון ₪ב 3-השנים
העבודות
בהם ניתן השירות ,היקפים כספיים ,תיאור
האחרונות
האמור,
להוכחת
שבוצעו ,שמות אנשי קשר ומספרי טלפון.
מזכה ב 0.5-נק',
'
1
ג
כנספח
המצורפת
על המציע לחתום על הצהרה
עד למקסימום של 2נק'.
למסמכי המכרז ,ובמקרה של חברה חתימה של מנכ"ל
החברה ,המעידה ומפרטת את הניסיון כאמור.
המציע בעל ניסיון מוכח של 3שנים לפחות (בעצמו ולא
באמצעות קבלני משנה) בביצוע עבודות שרוול קווי ביוב
בקוטר של 600מ"מ בשיטת CIPPבאמצעות הקשיה
בחימום מים באורך מצטבר של לפחות 1,000ב 3-השנים
האחרונות.
להוכחת האמור לעיל ,על המציע לחתום על הצהרה
ובמקרה של חברה חתימה של מנכ"ל החברה ,המעידה
ומפרטת על הניסיון כאמור ,כולל פירוט הגופים להם ניתן
השירות ,השנים בהם ניתן השירות ,אורך הקווים בקוטר
של 600מ"מ ומעלה שבוצעו ב 3-השנים האחרונות עבור כל
גוף ,תיאור העבודות שבוצעו ,שמות אנשי קשר ומספרי
טלפון
המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות שנה (בעצמו ולא
באמצעות קבלני משנה) בביצוע עבודות שרוול ()CIPP
בשימוש בטכניקת UVבאורך מצטבר של לפחות 500מטר
אורך.
להוכחת האמור לעיל ,על המציע לחתום על הצהרה
ובמקרה של חברה חתימה של מנכ"ל החברה ,המעידה
ומפרטת על הניסיון כאמור ,כולל פירוט הגופים להם ניתן
השירות ,השנים בהם ניתן השירות ,אורך הקווים בהם
נעשה שימוש בטכניקת UVעבור כל גוף ,תיאור העבודות
שבוצעו ,שמות אנשי קשר ומספרי טלפון
עמוד 17מתוך 100
מציע בעל ניסיון מוכח
כאמור
יקבל אוטומטית 1.5נק'.
מציע בעל ניסיון מוכח
כאמור -יקבל אוטומטית
2נק'.
"עסקי שמור"
המשך :
אמת מידה
ניסיון בביצוע
עבודות ניפוץ קווי
ביוב בשיטת
Pipe Bursting
ניסיון בביצוע
עבודות ניפוץ קווי
ביוב בקוטר של
לפחות 200מ"מ
ומעלה בשיטת
Pipe Bursting
באורך מצטבר של
לפחות 1,000
אישורים של יצרן
השרוול
משקל
באחוזים
2
1
2
תיאור
אופן הניקוד
למציע ניסיון מוכח של 3שנים לפחות (בעצמו ולא
באמצעות קבלני משנה) בביצוע עבודות ניפוץ קווי ביוב
בשיטת Pipe Burstingל 2-גופים לפחות (תאגידי מים
ו/או רשויות מקומיות ו/או חברות ממשלתיות/ציבוריות כל גוף (מעל )2שבוצעו עבורו
עבודות לניפוץ קווי ביוב
ו/או חברות פרטיות) ,בהיקף מצטבר של לפחות 2מיליון ₪
בשיטת Pipe Bursting
עבור כל אחד מהגופים ב 3-השנים האחרונות ,כולל פירוט
הגופים להם ניתן השירות ,השנים בהם ניתן השירות ,בהיקף מצטבר של לפחות 2
מיליון ₪ב 3-השנים
היקפים כספיים ,תיאור העבודות שבוצעו ,שמות אנשי
קשר ומספרי טלפון .להוכחת האמור ,על המציע לחתום על האחרונות מזכה ב 0.5-נק',
הצהרה המצורפת כנספח ג '2למסמכי המכרז ,ובמקרה עד למקסימום של 2.0נק'.
של חברה חתימה של מנכ"ל החברה ,המעידה ומפרטת
את הניסיון כאמור.
המציע בעל ניסיון מוכח של 3שנים לפחות (בעצמו ולא
באמצעות קבלני משנה) בביצוע עבודות ניפוץ קווי ביוב
בקוטר של לפחות 200מ"מ ומעלה בשיטת Pipe Bursting
באורך מצטבר של לפחות 1,000מטר
ב 3-השנים האחרונות.
להוכחת האמור לעיל ,על המציע לחתום על הצהרה
ובמקרה של חברה חתימה של מנכ"ל החברה ,המעידה
ומפרטת על הניסיון כאמור ,כולל פירוט הגופים להם
ניתן השירות ,השנים בהם ניתן השירות ,אורך הקווים
בקוטר של לפחות 200מ"מ ומעלה שבוצעו ב 3-השנים
האחרונות עבור כל גוף ,תיאור העבודות שבוצעו,
שמות אנשי קשר ומספרי טלפון.
המציע יצרף אישור בתוקף מאת יצרן השרוולים
אישור מספק השרוולים לביצוע עבודת שרוול.
מציע בעל הניסיון כאמור -
יקבל אוטומטית 1נק'.
מציע שברשותו אישור
בתוקף מיצרן השרוולים
לביצוע עבודות שרוול
באמצעות הקשיה בחימום
מים -יקבל אוטומטית 1
נק'
מציע שברשותו אישור
בתוקף מיצרן השרוולים
לביצוע עבודות שרוול
באמצעות טכנולוגית - UV
יקבל אוטומטית 1נק'
ובסך הכל 2נק' למציע שיציג
2אישורים בתוקף מיצרן
השרוולים
עמוד 18מתוך 100
"עסקי שמור"
המשך
אמת מידה
ביצוע בדיקות
חוזק ואלסטיות
משקל
באחוזים
2
תיאור
המציע יצרף תוצאות תקינות (עמידה בדרישות
התקן) של בדיקות/מדגמים של לפחות 3עבודות
(פרוייקטים) של שרוול קוו ביוב מקוטר 300מ"מ
ומעלה ,בעבודות שבוצעו על ידו במהלך 5השנים
האחרונות .כל בדיקה צריכה לכלול את
התוצאות של 2בדיקות/מדגמים שבוצעו באותה
בדיקה :
)1אלסטיות )2חוזק לכפיפה להוכחת עמידת
השרוולים המוקשים בדרישות התקן כמפורט
להלן:
Flexural Modulus of
Elasticity
Flexural Strength
המלצות
וחוות דעת
ממליצים
3
התרשמות
כללית מיכולות
ביצוע
5
אופן הניקוד
250,000 psi
1,724 MPa
4,500
31
psi
MPa
המציע יצרף המלצות בכתב ,המצורפות כנספח ו',
כולל שמות אנשי הקשר ומס' הטלפון.
הציון יינתן בהתאם לכמות ולציונים של ההמלצות
שיתקבלו.
הניקוד לאמת מידה זו יינתן בהתאם לפרמטרים
הבאים :בהתבסס על ניסיון העבר בעבודה מול חברת
מי אביבים 2010בע"מ (במידה והיה) ומול גורמים
נוספים במשק ,אשר הוצגו באמת המידה "ניסיון"
ובהתבסס על ההמלצות שהתקבלו במסגרת אמת
המידה "המלצות וחוות דעת ממליצים" כמו כן יינתן
ניקוד (בהתאם למידע שיתקבל וחוות דעת הממליצים
וההמלצות) ,עבור אמינות המציע ,ותק המציע
בעבודות נשוא השירות במכרז ,כמות וצוות העובדים,
הסמכות ואישורים של העובדים שברשות המציע
וניסיונם בעבודות נשוא המכרז ,כמות וטיב הכלים
והציוד שבבעלות המציע שמיועדים ליצוע השירות,
חוסנו הכלכלי של המציע ,קו"ח של מנהל
מקצועי/מנהל הפרויקט המיועד ,אישורים ,הסמכות
של העובדים שברשותו ,תקנים ,בדיקות חוזק
(בהתאם לנספח ו' המצ"ב) ,ניסיון בביצוע עבודות
בקטרים גדולים (מעל 600מ"מ) ,מהות הניסיון והגוף
הממליץ וכל נושא אחר שהוא רלוונטי בהתאם
לשיקול דעתה של החברה.
עמוד 19מתוך 100
מציע שיצהיר בנספח ו' (ויצרף
תוצאות) של לפחות 3תוצאות
בדיקות תקינות עבור 2
הבדיקות/מדגמים (חוזק
ואלסטיות) בלפחות 3בדיקות
שבוצעו על ידו בפרויקטים של
שרוול קווי ביוב מקוטר 300ומעלה
בעבודות שבוצעו על ידו במהלך 5
השנים האחרונות
והינן עומדות בדרישות התקן -
יקבל אוטומטית
2נק'
כל המלצה בכתב (המצורפת כנספח
ו') מגוף שניתן לו השירות נשוא
המכרז ב 3-השנים האחרונות
בהיקף שמצטבר של לפחות
₪ 500,000תיחשב כהמלצה המזכה
בניקוד.
הניקוד יינתן בהתאם לנוסחה
כמפורט בהבהרות להלן ,ועד
למקסימום של 3נקודות.
ההתרשמות הכללית מאופן ביצוע
השירות על ידי המציע מזכה בניקוד
מקסימלי של 5נקודות
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
של חברת מי אביבים 2010בע"מ
"עסקי שמור"
ניקוד הצעת המחיר 80 -נק':
אמת מידה
הצעת מחיר
משקל
באחוזים
תיאור
אופן הניקוד
60
הצעת המחיר שניתנה ע"י המציע בהתאם
לסעיף 16לעיל
ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה
ביותר תקבל 60נק'.
שאר ההצעות יקבלו ניקוד בהתאם
לנוסחה הבאה:
ההצעה הנדונה (אחוז הנחה מוצע) 60x
ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה
למכרז
הבהרות :
יצוין כי במקרה של שוויון בניקוד בין שתי הצעות או יותר ,תבחר ועדת המכרזים בהצעה הזולה ביותר .וועדת
המכרזים רשאית לקחת בחשבון ,במקרה כאמור ,שיקולים הנוגעים לניסיון ורמת הביצוע של המציעים וכל
שיקול אחר הרלוונטי לדעתה .המציע מוותר על כל טענה הנוגעת לסעיף זה.
הניקוד עבור המלצות וחוות דעת הממליצים יינתן בהתאם לנוסחה להלן:
החברה תחבר את כל הציונים שקיבל כל מציע בכל ההמלצות הזכאיות לניקוד בנספח ו' שהגיש אותו מציע
(להלן" :הציון המצרפי של ההמלצות") .המציע שלו הציון המצרפי של ההמלצות הגבוה ביותר יקבל את הציון
המירבי 3נק' .המציעים הבאים בתור יקבלו ניקוד בהתאם לנוסחה הבאה:
הציון המצרפי של המלצות אותו מציע 3 x
הציון המצרפי של המציע לו הציון המצרפי הגבוה ביותר
מובהר בזאת כי עבור אמת מידה "המלצות וחוות דעת ממליצים" יינתן ניקוד רק עבור המלצה שתוגש על גבי
נספח ו' ה מצורף למסמכי המכרז ועבור עבודות נשוא השירות במכרז (שרוול וניפוץ קווי ביוב) מגופים להם ניתן
השירות נשוא המכרז בהיקף מצטבר של לפחות ₪ 500,000ב 3-השנים האחרונות.
כמו כן ,מובהר כי לא תתקבלנה ולא יינתן ניקוד במסגרת אמת המידה "המלצות וחוות דעת ממליצים" עבור
המלצות שיתקבלו מעובדים ו/או מנהלים במי אביבים 2010בע"מ.
חברת מי אביבים 2010בע"מ תהא רשאית שלא לקבל הצעה שקיבלה פחות מ 13 -נקודות במדדי האיכות.
החברה תהא רשאית לזמן את המציעים לראיונות.
במהלך הראיונות הקבלן ידרשו להציג את ההיבטים הבאים :
הצגת החברה.
הצגת מנהל העבודה וקיום ראיון מול הגורמים הרלוונטיים מטעם חברת מי אביבים 2010בע"מ.
פירוט העבודות כולל שיטות ושלבי ביצוע.
תיאור השיטה בה משתמש הקבלן כולל מסמכים המעידים על :סוג השרוול והיצרן ,סוגי השרפים והמקשים,
ת כנית ואמצעי בטיחות ,תכנון עובי השרוול על סמך העומסים בהם פועל הקו ,המעבדה בה יערכו בדיקות
החוזק לאחר ביצוע השרוול.
כל נושא רלבנטי אחר אשר תתבקש הצגתו על ידי מי אביבים.
עמוד 20מתוך 100
"עסקי שמור"
.16ערבות לקיום ההצעה
16.1
על המציע לצרף להצעתו ,כתנאי להשתתפות במכרז ,ערבות לקיום הצעה מבנק ישראלי בסכומים
כמפורט להלן:
16.2מציע המגיש הצעתו -בסכום של ₪ 50,000
16.3הערבות תעמוד בכל התנאים כדלקמן:
16.3.1שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע
16.3.2יש לצרף מקור ערבות להצעה.
16.3.3נוסח הערבות יהא זהה באופן מדויק לנוסח הכלול במסמכי המכרז( .נוסח ערבות שונה
מהנוסח הכלול במסמכי המכרז עלול להביא לפסילת המציע).
16.3.4הערבות תהיה בתוקף עד ליום ( 19.12.2015ככל שתידרש הארכה של ערבות זו בשל עיכוב
בהליכי המכרז ,החברה תודיע למשתתפים אודות הצורך בהארכה ואלו ימציאו הארכה
כמתבקש 14יום לאחר קבלת הודעה כאמור).
16.3.5הערבות תעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,ותשמש כבטוחה עד להמצאת
ערבות הביצוע ע"י הזוכה.
16.4מבלי לפגוע באמור לעיל ,יובהר כי במידה וניתנה על ידי המציע ערבות במסגרת הליכי מכרז טרם
כרי תת ההסכם ערבות קיום ,היא תשמש כערבות לביצוע כל התחייבויות המציע על פי הסכם זה
ותוקפה (במידה ופג) יוארך על ידי המציע עד להחלפתה בערבות ביצוע כנדרש בסעיף האמור
בהסכם.
16.5חברת מי אביבים 2010בע"מ תחזיר את הערבות למציע שהצעתו לא נתקבלה .הערבות תוחזר
למציע ,שהצעתו נתקבלה עם חתימת ההסכם והמצאת ערבות לביצוע ההסכם.
16.6החברה תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של מציע ,כולה או חלקה ,אם התקיים במציע אחד
מאלה:
הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
הוא מסר לחברה מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם
ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.
כל הפרה יסודית אחרת של תנאי המכרז ו/או ההסכם.
16.7הערבות לקיום ההצעה תשמש כבטוחה בלבד ,לגביית פיצויים/נזקים ,במקרה של הפרת
התחייבויות המציע ואין בחילוטה כדי למצות את זכות חברת מי אביבים 2010בע"מ לפיצויים ,בגין
ההפרה.
16.6בכל מקרה ,חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה זכאית לגבות את מלוא הפיצויים ,המגיעים לה עפ"י
דין ,או עפ"י ההסכם בגין הפרתו כאמור ,ללא כל קשר לסכום הערבות ,שחולטה ,באם חולטה.
המציעים מתבקשים להקפיד באופן מיוחד על כל התנאים וההוראות באשר לערבות ולנוסחה.
המציעים מתבקשים להציג את נוסח הערבות המצורף כנספח ז' לבנק מוציא הערבות ולבקשו
להקפיד באופן מיוחד על תנאי הערבות כמפורט לעיל.
עמוד 21מתוך 100
"עסקי שמור"
.19הסכם (נספח יב') ,תנאים כללים וערבות ביצוע
19.1מצ"ב הסכם הכולל בין היתר תנאים מיוחדים ותנאים כללים לביצוע השרות ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,אחריות מבצע השרות ,התמורה ותנאי תשלום ,ערבויות ,ביטוחים ותנאים
נוספים אחרים.
19.2תנאי ההסכם והנספחים להסכם יחייבו את המציעים.
19.3ההסכם ייחתם עם הקבלן תוך 7ימים מהודעת חברת מי אביבים 2010בע"מ על זכיית המציע.
19.4להבטחת קיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן עפ"י ההסכם מתחייב הקבלן להמציא לחברה
עובר לחתימת ההסכם או תוך 7ימים ממועד דרישתה הראשונה של החברה ,המוקדם מביניהם,
ערבות בנקאית לביצוע השרות בגובה של ,₪ 500,000הכל כפי שיקבע ע"י החברה ,ובתנאים עפ"י
הקבוע בנוסח הערבות המצורף להסכם.
19.5הערבות לביצוע ההסכם תהיה בתוקף ממועד מסירתה לחברת מי אביבים 2010בע"מ ועד שישים
( )60יום לאחר תום תקופת ההסכם.
19.6מומשו אופציות או הארכת ההסכם ע"י החברה ,מתחייב הקבלן להמציא לחברה ,מיד לאחר
שנמסרה לו הודעה על מימושן ,את כתב תיקון הערבות לביצוע שתהיה בתוקף עד לשישים יום לאחר
תום תקופות האופציה שמומשו.
19.7אי המצאת הערבות לביצוע כנדרש במועד הקבוע לעיל ,תהווה הפרה יסודית של תנאי ההסכם,
ותאפשר לחברה לפנות לכל התרופות והסעדים המפורטים בהסכם ,בנוסף לכל תרופה וסעד אחרים
העומדים לרשותה עפ"י דין ,לרבות הזכות לבטל את ההסכם בגין הפרה יסודית.
19.6כל הימנעות או מחדל של החברה מדרישה להמצאת הערבות לביצוע ,לא יהוו השתק או ויתור מצד
החברה ביחס לכל זכות ו/או סעד העומדים לה עפ"י הוראות ההסכם ,או עפ"י דין ,בגין אי המצאת
הערבות לביצוע ע"י הקבלן כנדרש ,במועד הקבוע לעיל.
19.9חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית לחלט ו/או להציג דרישת תשלום על פי או מכוח הערבות
לביצוע ההסכם ,בכל מקרה בו הפר הקבלן את תנאי ההסכם.
19.10החברה תהיה רשאית לגבות מסכום הערבות לביצוע האמור ,בין היתר ,את כל הסכומים אשר
הקבלן יהיה חייב לשלם לחברה ,כדי לפצותה בעד הנזקים ,ההפסדים וההוצאות ,שהקבלן אחראי
להם ,בקשר לביצוע עבודות ובקשר למילוי התחייבויותיו עפ"י ההסכם ,לרבות נזקים ,הפסדים
והוצאות בגין עריכת מכרז חדש ,מבלי שהדבר יגרע מזכותה של החברה לנכות את הסכומים
האמורים לעיל ,בכל דרך אחרת.
19.11הקבלן מוותר בזאת על כל זכות להתנגד לחילוט הערבות לביצוע ,או מקצתה ,בין היתר ,בהסתמך
על טענה המתייחסת לשיעור הנזק שנגרם או עשוי להיגרם לחברת מי אביבים 2010בע"מ בגין
ההפרה ,זאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע (במכרז נפרד) החזר של הסכום שחולט ,או חלקו ,אם
יתברר במהלך תביעתו כי הסכום שחולט גבוה מסכום הפיצוי לו זכאית חברת מי אביבים 2010
בע"מ עפ"י דין.
19.12אין במתן הערבות לביצוע או בחילוטה ,כדי למנוע או להגביל את חברת מי אביבים 2010בע"מ
מלהיזקק לכל סעד אחר העומד לרשותה עפ"י דין או להגביל את זכותה לקבלת פיצוי מעבר לסכום
הערבות לביצוע בגין כל הפרת הסכם על ידי הזוכה.
עמוד 22מתוך 100
"עסקי שמור"
.20ערבות בדק
20.1בתום תקופת החוזה ,כביטחון כנגד מילוי התחייבויותיו החוזיות בשנות הבדק ,יפקיד הקבלן אצל
החברה תוך 7ימים ,ערבות בדק בנקאית של בנק ישראלי .הערבות תהיה בלתי מותנית ובלתי חוזרת,
בנוסח המצ"ב כנספח ז' למסמכי המכרז ,בגובה של ,₪ 100,000כשהסכום צמוד למדד המחירים
לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות ,תוקף הערבות יהיה ל 36-חודשים ממועד סיום ההסכם.
.21דרישות הביטוח בהסכם (נספח 2בהסכם)
21.1תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה בהתאם
לתנאים המפורטים בסעיף ( 13אחריות וביטוח) "לנספח יב' -הסכם" ,ובנספח מס' 2להסכם
אישור ביטוחי הקבלן") (להלן" :דרישות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים").
21.2הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף ( )21.1לעיל ולהלן.
21.3מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח ואת מהות השירותים
לפי מסמכי המכרז וההסכם במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את
כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
21.4מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז וההסכם ולהפקיד בידי
החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ומתן השירותים וכתנאי לתחילתם או עד למועד
חתימת ההסכם ,לפי המוקדם ,את נספח 2להסכם אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כשהוא
חתום כדין על ידי המבטח.
21.5מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות
ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח .מובהר
כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים (נספח )2עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
21.6למען הסר כל ספק מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת נספח 2אישור ביטוחי הקבלן ,חתום כדין
על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי) ,החברה תהא רשאית למנוע מהמציע הזוכה את מועד
תחילת ביצוע עבודות ו/או מתן השירותים בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.
21.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ( )21.6לעיל ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת נספח אישור
ביטוחי הקבלן (נספח ,)2כאמור בסעיף ( )21.6לעיל ,תהא החברה רשאית לראות במציע כמי שהפר
את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע במכרז.
21.6יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא
בחתימה וחותמת של המציע ,המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות
לגבי הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.
21.9בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים (נספח )2כאמור ,מתחייב מגיש ההצעה כי בכפוף לדרישת
החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.
.22נספח כללי לנוהל המכרז
בהגשת ההצעה למכרז המציע מתחייב לפעול לפי הנהלים שמצוינים בנספח המצורף כנספח י' למסמכי
המכרז.
עמוד 23מתוך 100
"עסקי שמור"
.23הגשת ההצעה
על המציע להגיש הצעתו הכוללת את כל המסמכים שיש לצרף אליה כנדרש בתנאי המכרז ,כשהם חתומים
על ידו במקומות המיועדים לכך ,להכניסם למעטפה ,עליה יצוין בבירור "מכרז פומבי דו שלבי מס'
455/2015ואת שם המציעה" את המעטפה הסגורה יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת
"מי אביבים 2010בע"מ" ,בית אירופה ,קומת הכניסה ,שדרות שאול המלך ,37תל-אביב.
פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי חברת מי אביבים 2010בע"מ ,בניין אמות אירופה ,שד' שאול המלך
,37תל-אביב ,טלפון ,03-7736117 :פקס03-5610160 :
דוא"ל [email protected] :
עמוד 24מתוך 100
"עסקי שמור"
נספח א'
טופס הצעת מחירים -מכרז פומבי דו שלבי מס' 455/15
לקבלת שירות של ביצוע עבודות שיקום וחידוש קווי ביוב
באמצעות עבודות לשרוול ( )CIPPוניפוץ קווי ביוב (ללא חפירה והרס)
אחוז הנחה ( )%במינוס ()-
תיאור השירות
אחוז הנחה ( )%עבור כל קטגוריות השירות/מחירים
המפורטים במחירון בסעיף 16למסמכי המכרז
______%
יש לציין על גבי הטופס במקום המיועד לכך בטבלה את אחוז ההנחה ואת הסימן מינוס ( )-לצידו .מציע
שאינו מעוניין לתת אחוז ( )%מינוס ( )-על המחירון יציין בטופס הצעת המחיר את הספרה אפס (.)0
מובהר בזאת שלא ניתן לתת תוספת ( )+על המחירון.
תאריך
שם המציע
חתימת המציע
עמוד 25מתוך 100
חותמת המציע
"עסקי שמור"
נספח ב'
לכבוד חברת מי אביבים 2010בע"מ
מחלקת רכש והתקשרויות
תל-אביב
א.נ,.
הנדון :מכרז פומבי דו שלבי מס' 455/15התחייבות לקיום ההצעה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.6
אנו מציעים בזה לספק לחברת מי אביבים 2010בע"מ את השרות על פי כל התנאים ,התניות והדרישות
הכלולים במסמכים אלה ובמחירים המפורטים לעיל ,או במחירים שנסכים עליהם במו"מ.
הצעה זו תפקע בתאריך המוקדם מבין התאריכים הבאים:
.2.1בתום ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
.2.2ביום החזרת הערבות המצ"ב ע"י חברת מי אביבים 2010בע"מ (במקרה של אי קבלת ההצעה מכל
סיבה) .הצעה זו אינה ניתנת לביטול לפני תאריך פקיעתה ,כאמור לעיל.
הננו מצ"ב ערבות לקיום ההצעה בסכום ₪ 50,000על פי הנוסח הכלול במסמכי המכרז.
בכל מקרה שהצעה מוגשת בשם חברה ,שותפות או כל התאגדות משפטית אחרת ,הח"מ מאשר/ים
ומצהיר/ים בזאת שהוא/הם מוסמך/מוסמכים כדין לחתום על מסמך הצעה זה ולחייב את הגוף בשמו הם
חותמים.
ידוע לנו שוועדת המכרזים של חברת מי אביבים 2010בע"מ רשאית למסור את העבודה או כל חלק ממנה
למציע אחד או למספר מציעים.
ידוע לנו כי אין בעצם החתימה על ההסכם משום התחייבות מצד חברת מי אביבים 2010בע"מ להזמנת
שירותים.
החלטת חברת מי אביבים 2010בע"מ בנוגע לפיצול הזכייה במכרז בין מספר זוכים במכרז לא תשפיע על
התחייבותנו לחתום על ההסכם עם חברת מי אביבים 2010בע"מ .אנו מצהירים כי אין לנו ולא תהיה לנו
כל זכות תביעה בגין פיצויים או מניעת רווחים כנגד החברה בגין האמור לעיל.
יש לציין שם מלא ומדויק של המציע .אם המציע הינו חברה ,שותפות רשומה או תאגיד אחר ,יש לציין את
השם ,כפי שנרשם כדין.
שם המציע
(אם המציע הוא תאגיד יש לרשום את שם התאגיד)
-
כתובת המציע -
מספר טלפון -
מספר טלפון נייד -
מספר פקס -
מספר ח.פ / .שותפות רשומה -
כתובת דוא"ל ()EMAIL
מס' עוסק מורשה /ת.ז -
שם איש קשר לבירורים -
תאריך -
חתימה -
שם החותם ותפקידו -
חותמת (אם המציע הינו תאגיד) -
עמוד 26מתוך 100
"עסקי שמור"
נספח ג' 1
טופס הצהרה עבור הוכחת ניסיון במכרז פומבי דו שלבי מס' 455/15לקבלת שירות של ביצוע
עבודות שיקום וחידוש קווי ביוב באמצעות עבודות לשרוול ( )CIPPלהוכחת עמידת המציע בתנאי המוקדם
בסעיף 12.3ולצורך ניקוד אמת המידה הראשונה כאמור בסעיף 17למסמכי המכרז
.1אני הח"מ ___________________ ,משמש כ______________ של חברת ___________________
(להלן" :המציע") ,ח.פ/ע.מ ___________________.
.2מתוקף תפקידי הנ"ל ,הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
שם חברה/גוף עבורם
בוצעו עבודות
מס'
תיאור העבודה,
כולל פירוט שיטת
השרוול
היקף כספי מצטבר
בש"ח ללא מע"מ
לעבודה
שנת ביצוע
העבודה
פרטי איש קשר
בחברה/גוף בהם
בוצעה העבודה
(שם וטלפון)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.6
.9
.10
נספח זה הינו עבור הוכחת התנאי המוקדם בסעיף " 12.3ניסיון מקצועי לעבודות שרוול ( ")CIPPועבור
אמת מידה של "ניסיון מקצועי בשרוול קווי ביוב ( ,")CIPPכאמור בסעיף 17למסמכי המכרז.
תאריך
שם המציע
חתימת המציע
עמוד 27מתוך 100
חותמת המציע
(במקרה של תאגיד)
"עסקי שמור"
נספח ג' 2
טופס הצהרה עבור הוכחת ניסיון
מכרז פומבי דו שלבי מס' 455/15לקבלת שירות של ביצוע עבודות שיקום וחידוש
קווי ביוב באמצעות עבודת ניפוץ קוי ביוב Pipe Burstingלהוכחת עמידת המציע בתנאי המוקדם בסעיף 12.4
ולצורך ניקוד אמת המידה הרביעית כאמור בסעיף 17למסמכי המכרז
.1
אני הח"מ ___________________ ,משמש כ ______________ של חברת ___________________
(להלן" :המציע") ,ח.פ/ע.מ ___________________.
.2
מתוקף תפקידי הנ"ל ,הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
שם חברה/גוף עבורם
בוצעו עבודות
מס'
תיאור העבודה,
כולל פירוט שיטת
הניפוץ
היקף כספי מצטבר
בש"ח ללא מע"מ
לעבודה
שנת ביצוע
העבודה
פרטי איש קשר
בחברה/גוף בהם
בוצעה העבודה
(שם וטלפון)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.6
.9
.10
תאריך
נספח זה הינו עבור הוכחת התנאי המוקדם בסעיף " 12.4ניסיון מקצועי לעבודות ניפוץ" ועבור אמת
מידה של "ניסיון מקצועי בניפוץ קווי ביוב" כאמור בסעיף 17למסמכי המכרז.
שם המציע
חתימת המציע
עמוד 28מתוך 100
חותמת המציע
(במקרה של תאגיד)
"עסקי שמור"
נספח ג' 3
טופס הצהרה על ניסיון בעבודה מול עיריית תל אביב ,מי אביבים
וחברות עירוניות (של עיריית תל אביב) בחמש השנים האחרונות
אני הח"מ___________________ ,משמש כ ______________ של חברת __________________
.1
(להלן" :המציע") ,ח.פ/ע.מ ___________________.
.2
מס'
מתוקף תפקידי הנ"ל ,הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
שם חברה/גוף עבורם
בוצעו עבודות
תיאור העבודה
היקף כספי מצטבר
בש"ח ללא מע"מ
לעבודה
שנת ביצוע
העבודה
פרטי איש קשר
בחברה/גוף בהם
בוצעה העבודה
(שם וטלפון)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.6
.9
.10
הטופס ימולא וייחתם רק על ידי מציע שיש לו ניסיון בעבודה מול מי אביבים ,עיריית תל אביב וחברות עירוניות
של עיריית תל אביב .יובהר כי מדובר בניסיון בעבודה מכל סוג שהוא ולא רק בעבודות נשוא המכרז.
תאריך
שם המציע
חתימת המציע
עמוד 29מתוך 100
חותמת המציע
(במקרה של תאגיד)
"עסקי שמור"
נספח ד'
טופס הצהרה על ציוד בבעלות המציע עבור השירות נשוא המכרז (כלי רכב ,מכונות,
כלי צמ"ן וכו') במכרז פומבי דו שלבי מס' 455/15
הננו מצהירים שהציוד הרשום מטה כולל את כל הנתונים הטכניים שפורסמו במכרז ומתחייבים לכך שיעמדו
לרשות החברה לביצוע השרות במי אביבים החל מתחילת ההתקשרות.
תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של שנה עם אופציה השמורה למי אביבים להאריך את תקופת ההתקשרות
הראשונה בתקופה אחת או במספר תקופות נוספות (סך הכל 5שנים במידה וימומשו כל האופציות בהסכם) ,זאת
בהתאם להצעה שהוגשה על ידינו ולכל תנאי המכרז .מי אביבים רשאית בכל עת לבדוק את הציוד ואת נתוניו.
מי אביבים רשאית לפסול זכייתו של מציע אם לא יוכל להוכיח אמיתות הנתונים שנמסרו בטופס זה .מי אביבים
תשלם אך ורק עבור שרות שיבוצע ע"י ציוד שאושר על ידה ועומד בדרישות המפרט הטכני .על המציע לצרף
פרוספקטים ,רישיונות ,חשבוניות תשלום וכו' עבור הציוד שברשותו ועליו הוצהר בטופס זה.
סוג הציוד
מס'
מס' רישוי
שנת ייצור
פירמה,
סוג ודגם
פרטים נוספים על הציוד
(יכולות ,הספק וכו')
בעלות (לציין את
שם הבעלים של
הציוד/כלים)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.6
יש להצהיר על גבי הטופס בהתאם לנתונים ברישיונות/אסמכתאות המצורפים ולצרף תמונות של
הציוד/כלים בהם רואים בבירור את הציוד/כלים ואת מס' הרישוי.
מי אביבים 2010בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לא לבדוק ציוד שלא הופיע בטופס זה.
במידה והמציע אינו הבעלים של הציוד יש לצרף הסכם זכות שימוש עם הבעלים של הציוד .במידה
והמציע הינו הבעלים של הציוד יש לצרף אסמכתאות/אישורים המעידים שהינו הבעלים של
הציוד/כלים.
תאריך
שם המציע
חתימת המציע
עמוד 30מתוך 100
חותמת המציע
(במקרה של תאגיד)
"עסקי שמור"
נספח ה'
טופס הצהרה עבור בדיקות חוזק ואלסטיות מדגמי שרוולים מוקשים
לצורך קבלת ניקוד באמת המידה השביעית בסעיף מס' 17במכרז פומבי דו שלבי מס' 455/15
.1אני הח"מ ___________________ ,משמש כ______________ של חברת___________________
(להלן" :המציע") ,ח.פ/ע.מ ___________________.
.2מתוקף תפקידי הנ"ל ,הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע בהתאם לנתונים שמוצהרים על ידי
בטבלה להלן :
שם הרחוב בו
בוצעה העבודה
מס'
Flexural Modulus
of Elasticity
Flexural
Strength
מודול אלסטיות
חוזק לכפיפה
תאריך בדיקה
קוטר
צינור
.1
.2
.3
.4
.5
.6
יובהר כי על המציע לפרט תוצאות של בדיקות/מדגמים עבור לפחות 3עבודות (פרוייקטים) של שרוול קווי
ביוב מקוטר " 300ומעלה ,בעבודות שביצע המציע במהלך ה 5 -השנים האחרונות.
יובהר כי כל פרויקט יכלול את תוצאות 2בדיקות/מדגמים ,מודול אלסטיות וחוזק לכפיפה ,להוכחת עמידת
השרוולים המוקשים בדרישות התקן כמפורט להלן:
Flexural Modulus of Elasticity
Flexural Strength
250,000 psi
4,500 psi
1,724 MPa
31 MPa
יובהר כי על המציע לצרף תוצאות בדיקות המעבדה עבור כל אחד מהבדיקות שהוצהרו על ידו בטבלה שלעיל.
תאריך
שם המציע
חתימת המציע
עמוד 31מתוך 100
חותמת המציע
(במקרה של תאגיד)
"עסקי שמור"
נספח ו'
לכבוד חברת מי אביבים 2010בע"מ
מחלקת רכש והתקשרויות
תל-אביב
א.נ,.
הנדון :אישור מטעם החברות שעבורן ביצע המציע עבודה
.1
אני הח"מ _____________________________ ת.ז _____________________ .מאשר בזאת כי
_____________________________ ח.פ( __________________________ .להלן" :המציע")
ביצע עבורנו עבודות ________________________________________________
.2
רמת השירותים שניתנו באופן כללי (שביעות רצון מרמת השירות שסופק ע"י המציע)
(כאשר = 1 :כלל לא = 10 ,במידה רבה מאוד)
1
.3
עמידת המציע בלוחות הזמנים לקבלת השירות
(כאשר = 1 :כלל לא = 10 ,במידה רבה מאוד)
1
.4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
מקצועיות
(כאשר = 1 :כלל לא = 10 ,במידה רבה מאוד)
1
.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
אמינות
(כאשר = 1 :כלל לא = 10 ,במידה רבה מאוד)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.6
המלצתנו להתקשר עם המציע לשם אספקת השירותים :כן -לא
.7
חוות דעתנו על הביצוע הנה כדלקמן ______________________________________________ :
_________________________________________________________________________
בכבוד רב,
___________
שם הממליץ
__________________
מקום עבודה +תפקיד
__________________
טלפון ליצירת קשר
עמוד 32מתוך 100
________________
תאריך
"עסקי שמור"
נספח ז'
נוסח ערבות לקיום הצעה שהוגשה למכרז פומבי דו שלבי מס' ( 455/15למלא בהתאם לסעיף 18למסמכי המכרז)
לכבוד
חברת מי אביבים 2010בע"מ
הנדון :ערבות בנקאית מס' ____________ על סך ,₪ 50,000 :בתוקף עד 19.12.2015 :
על פי בקשת_____________________________________________________
(להלן "המבקש/ת") אנו ערבים בזאת כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא ,המגיע או שיגיע
לכם מאת המבקש/ת ,עד לסכום של ____________ ש"ח ,הסכום במילים_________________________ :
(להלן "סכום הערבות") בקשר לקיום הצעת המבקש /ת במכרז מספר .455/15
אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות ,תוך עשרה ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי
שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת
המבקש/ת.
בכל מקרה ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ________ לחודש _________ שנת ( 2015כולל) בלבד ,ולאחר
תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב ,לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
דרישה על פי ערבות זו ,יש להפנות לסניף הבנק ,אשר כתובתו היא:
________________________________________________________________
בכבוד רב,
חתימות ________________________________
שם הבנק _______________________________
סניף __________________________________
עמוד 33מתוך 100
"עסקי שמור"
נספח ח'
מכרז פומבי דו שלבי מס' 455/15
תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991 -
ובהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987 -
אני הח"מ ______________ מס' ת.ז _____________ .מרח' _______________
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזה בכתב כדלקמן:
.1
שמי ,מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל.
.2
אני מגיש תצהיר בשמי /בשם חברת _________________ מס' חברה ______________ לצורך מכרז
שמספרו ______ עם חברת מי אביבים 2010בע"מ.
.3
לא הוצאו כנגדי /כנגד החברה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי /אל החברה האמורה פסק/י דין
חלוט/ים ,המרשיע/ים ביותר משתי עבירות ,שנעברו לאחר יום 31באוקטובר 2002לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991 -ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
,1967עד למועד ההתקשרות עם חברת מי אביבים 2010בע"מ.
לחלופין -
אני /החברה האמורה וכל בעל זיקה אלי /אל החברה האמורה הורשענו בפסק/י דין חלוט/ים ביותר משתי
עבירות ,שנעברו לאחר יום 31באוקטובר 2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991 -ו/או בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ;1967-אולם ,ההרשעה
האחרונה לא הייתה בשנה האחרונה שלפני מועד ההתקשרות.
.4
בתצהיר זה:
"בעל זיקה" -כל אחד מאלה )1( :חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; ( )2אם הקבלן הוא חבר בני אדם,
אחד מאלה( :א) בעל השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה
במהותו להרכב כאמור של הקבלן ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו
של הקבלן; (ג) מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה; ( )3אם הקבלן הוא חבר בני אדם
שנשלט שליטה מהותית -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.
"שליטה" -כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1961 -
"שליטה מהותית" -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
"מועד ההתקשרות" -במכרז-המועד האחרון להגשת הצעות במכרז; בהליך -המועד בו הוגשה ההצעה
להליך.
.5
זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימת המצהיר
תאריך
אימות חתימה
הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני עו"ד ___________ ,במשרדי ב_______________ ,מר/גב'
___________ ,המוכר/ת לי באופן אישי /בעל תעודת זהות _________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.
חתימה
חותמת
עמוד 34מתוך 100
"עסקי שמור"
נספח ט' -הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז מס' 455/15
אני הח"מ ______________ מספר ת"ז ______________ ,מצהיר בכתב כדלקמן:
.1שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
.2אני מגיש תצהיר זה בשם חברת ____________ (שם התאגיד) (להלן" :המציע") במכרז של חברת מי אביבים
2010בע"מ ,ל ________________ (נושא ההתקשרות) ,מספר מכרז ______ (להלן" :המכרז").
.3אני מוסמך לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד ומנהליו.
.4המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא פעלו בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח 1966-ודיני
ההגבלים העסקיים (להלן ולעיל" :דיני ההגבלים העסקיים") ,בקשר להצעתם במכרז ,ובכלל זה (אך לא רק):
המחירים ו/או הכמויות וכן כל מרכיב נוסף אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע ו/או מנהליו ו/או
מי מטעמו באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר במכרז זה או עם מציע פוטנציאלי
אחר במכרז זה (למעט מציע במשותף)
המחירים ו/או הכמויות ו/או כל פרט אחר המופיעים בהצעה זו לא הובאו באופן כלשהו לידיעת כל אדם או
תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה ,או בפני כל אדם או תאגיד אשר יש לו פוטנציאל להציע הצעות במכרז
זה (למעט מציע במשותף).
המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום הצעות ו/או מחירים ו/או כמויות ו/או כל פרט
אחר בהצעות המוגשות במכרז זה ,בין בנוגע להצעתם ובין בנוגע להצעה המוגשת על ידי מציע אחר במכרז
זה ,ו/או בחלוקת שוק בקשר עם מכרז זה ,ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/או התנהגות שאינה עולה
בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים במסגרת מכרז זה ,ו/או לא ניסו לבצע אחד מאלו.
המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא השפיעו ולא ניסו להשפיע על הצעה של מציע אחר ,או של מציע
פוטנציאלי אחר ,במכרז זה ,ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע אחר או למציע פוטנציאלי אחר שלא
להגיש הצעה במכרז זה.
הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מציע או עם
מציע פוטנציאלי במכרז זה (למעט מציע במשותף).
.5יש לסמן vבמקום המתאים:
[ ] המציע ,מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של רשות
ההגבלים העסקיים בחשד לתיאום מכרז;
אם כן ,אנא פרט:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________
[ ] המציע ,מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא הורשעו בארבע השנים האחרונות בעבירות על דיני ההגבלים
העסקיים ,לרבות עבירות של תאומי מכרזים ולא תלוי ועומד כנגדם הליך פלילי בעבירות אלו;
אם כן ,אנא פרט:
____________________________________________________________________________
___________
תאריך
_____________
שם
___________
מספר ת"ז
____________
חתימה +חותמת
אימות חתימה
הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ___________ ,במשרדי ב_______________,
מר/גב' _____________ ,המוכר/ת לי באופן אישי /בעל תעודת זהות ______________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל
וחתם/ה עליו.
____________
חתימה
______________
חותמת
עמוד 35מתוך 100
"עסקי שמור"
נספח י' -נוהל כללי
.1
דחיית המועד להגשת הצעות
1.1חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית לדחות את המועד שנקבע להגשת הצעות ,לפני
המועד האחרון להגשתן ,וזאת ללא כל הודעה מוקדמת למציעים.
1.2
לחברת מי אביבים 2010בע"מ לא תהיה כל חובה לדחות את המועד להגשת הצעות על פי
בקשת מציע זה או אחר ,מכל סיבה שהיא.
.2
קבלת הצעה ו/או חלקה
חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית לקבל הצעה לגבי כל הסעיפים המבוקשים ,לגבי חלקם או
לגבי חלק מסעיף בלבד.
.3
פרשנות
3.1המילים "חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית" במסמך זה ,יפורשו כמתן הרשות לחברת
מי אביבים 2010בע"מ לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ובשום מקרה לא יפורשו כמטילים
חובה כלשהי על חברת מי אביבים 2010בע"מ.
3.2
.4
.5
הגשת הצעה ע"י מציע ,תהווה לכל דבר ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות ,התנאים והתניות
המופיעים במסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי המכרז.
מועד פקיעת תוקף ההצעות והארכתן
4.1מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו 90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
4.2
חברת מי אביבים 2010בע"מ אינה מתחייבת לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד
פקיעת תוקפן.
4.3
היה ופקע תוקף ההצעות שהוגשו לפני מועד ההחלטה של חברת מי אביבים 2010בע"מ בדבר
ההצעה הזוכה ,תהיה חברת מי אביבים 2010בע"מ רשאית לבטל את המכרז או לפנות
למציעים בבקשה להארכת תוקף הצעותיהם.
4.4
מציע שהתבקש להאריך את תוקף הצעתו ,רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב
להארכתה .מציע שסרב להאריך את תוקף הצעתו או לא הודיע לחברת מי אביבים 2010בע"מ
על הארכתה כמבוקש ,לא ישותף בהמשך המכרז.
בחירת ההצעה הזוכה
5.1חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר
במטרה להבטיח לעצמה את מירב היתרונות.
5.2
חברת מי אביבים 2010בע"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא ,בין היתר ,מהטעמים הבאים:
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
איכות השירותים המוצעים והתאמתם לדרישות החברה.
אמינות ,כישורים וניסיון קודם של המציע וצוות עובדיו ,בעבודות נושא המכרז.
מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע ההתקשרויות על ידו ועמידתו בלוח זמנים ,הן עם
החברה והן עם גורמים אחרים.
הערכתה של חברת מי אביבים 2010בע"מ לגבי איתנותו הפיננסית של המציע ,לרבות
כל גורם שעלול לפגוע באיתנותו הפיננסית של המציע במהלך תקופת ההתקשרות
הצפויה.
עמוד 36מתוך 100
"עסקי שמור"
5.2.5
.6
התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים ,לרבות קיומה של חוות דעת
שלילית בכתב או דוח ביקורת שלילי בעניין זה ,ממשרד ממשלתי ו/או גוף ממשלתי
אתו התקשר המציע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז.
תחולת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' )15התשס"ג - 2002עידוד נשים בעסקים:
בכל מקרה בו לאחר שקלול ההצעות ,תתקבלנה שתי הצעות או יותר בעלות תוצאה משוקללת זהה
שהיא התוצאה הגבוהה ביותר ,ואחת ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה האמורה
כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה אישור של רואה חשבון ותצהיר של המחזיקה בשליטה,
שהעסק הוא בשליטת אישה.
אישור רואה חשבון יוכיח כי אישה מחזיקה בשליטה ,וכי לא מתקיים אף אחד מאלה:
א.
ב.
אם מכהן בעסק נושא משרה בתפקיד מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל
עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה ,הרי שהוא אינו קרוב
משפחה של המחזיקה בשליטה.
אם שליש מהדירקטורים אינם נשים -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
.7
הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"
7.1בנוסף לחובות והאיסורים החלים עליכם מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז,1977-
המציע ומי מטעמו ,מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
7.1.1לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או
כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע ,במישרין ו/או בעקיפין ,על החלטה ו/או מעשה ו/או
מחדל של חברת מי אביבים 2010בע"מ או של נושא משרה בחברת מי אביבים 2010
בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים 2010בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר,
בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.
7.1.2לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברת מי
אביבים 2010בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים 2010בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל
גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או כל
הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.
7.1.3לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה בחברת מי
אביבים 2010בע"מ ו/או עובד חברת מי אביבים 2010בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל
גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.
7.1.4לא פעלו בניגוד לאמור בסעיפים 7.1.3 ,7.1.2 ,7.1.1לעיל במסגרת הליכי התקשרות של
חברת מי אביבים 2010בע"מ ו/או כל הסכם/הזמנה שנובעים מהם.
7.2התעורר חשד סביר כי המציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף 7.1לעיל ,חברת מי
אביבים 2010בע"מ שומרת לעצמה את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך
ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה" :הליך
ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את
זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם/ההזמנה הנובעים מהליך
ההתקשרות ו/או כל הסכם תקף עם המציע ,וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות החברה
מכח מסמכי ההתקשרות ,ההסכם ,חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) התשל"א 1970-או
מכח כל דין".
7.3המציע נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבלני המשנה שלו ,נציגיו ,סוכניו ומי
מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות של חברת מי אביבים 2010בע"מ ו/או
הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.
.6
ניסיון לביצוע תרמית
התעורר חשד סביר כי במסגרת הליך התקשרות של החברה ו/או ההסכם ו/או כל הסכם אחר עם
החברה מציע ו/או מי מטעמו:
6.1ביצע או ניסה לבצע או היה מעורב בביצוע תרמית כנגד החברה ו/או,
6.2ביצע עבירה פלילית בקשר לאספקת טובין או למכירתו ו/או למתן שירותים ו/או לעסקה
במקרקעין ו/או לביצוע עבודה עבור החברה.
עמוד 37מתוך 100
"עסקי שמור"
החברה תהא רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי
נעשתה הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך התקשרות אחר של החברה (בסעיף זה :הליך ההתקשרות")
ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות
ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם ו/או את ההסכם /ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות ו/או
כל הסכם תקף עם המציע ,וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות החברה מכוחו של ההסכם,
מסמכי ההתקשרות ,חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,התשל"א 1970 -או מכח כל דין.
.9
הצעות בלתי סבירות
חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית שלא לקבל כל הצעה ,אשר המחיר הכלול בה נמוך או
גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנקבע באומדן הפנימי של חברת מי אביבים 2010בע"מ,
או מהמחיר שהוצע לחברת מי אביבים 2010בע"מ על ידי ספקים אחרים בהתקשרויות קודמות ,או
מהמחיר שנראה לחברת מי אביבים 2010בע"מ כמחיר הוגן וסביר עבור השירותים מהסוג שהוצע.
.10שמירה על דיני ההגבלים העסקיים
המציע מצהיר כי הצעתו עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים ,וכי במידה ויתעורר חשד סביר
שלא כך הדבר ,שומרת לעצמה החברה את הזכות לפסול את ההצעה מנימוקים שיירשמו.
על המציע לחתום על הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז ,המצ"ב
כנספח י' למסמכי המכרז.
.11ביטול הליך המכרז
בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית חברת מי אביבים 2010בע"מ לבטל את המכרז על פי דין ,חברת מי
אביבים 2010בע"מ שומרת לעצמה זכות לבטל את המכרז ,כאשר:
11.1רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות ,המפורטות במסמכי
הליך הרכישה.
11.2חברת מי אביבים 2010בע"מ מצאה שהתקיים פגם במכרז ,או בניהולו ,או בבחירת ההצעה
הזוכה.
11.3התברר לחברת מי אביבים 2010בע"מ ,לאחר הוצאת מסמכי המכרז ,שנפלה טעות במפרט או
בדרישות המפורטות במסמכים ,או שהושמטו נתונים /דרישות מהותיים מהמפרט או
ממסמכי המכרז ,או שדרישות אלו בוססו על נתונים שגויים ,או בלתי שלמים.
11.4חל שינוי נסיבות ,או השתנו צרכי החברה ,באופן המצדיק ,לדעת חברת מי אביבים 2010
בע"מ ,ביטול המכרז.
11.5יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו הצעות או מחירים ,או פעלו באופן המהווה
הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו.
.12חברת מי אביבים 2010בע"מ לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בהקשר לביטול
המכרז בנסיבות המפורטות לעיל.
.13ועדת מכרזים
ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז תעשה על ידי ועדת המכרזים המוסמכת בחברת מי אביבים
2010בע"מ.
.14מסמכים נוספים
על כל מציע לצרף ולהגיש עם הצעתו ,בנוסף למסמכים הדרושים כמפורט במסמכי המכרז ,את
המסמכים הבאים:
14.1על כל מציע לצרף ולהגיש עם הצעתו ,בנוסף למסמכים הדרושים כמפורט במסמכי המכרז,
את המסמכים הבאים :מסמכים המעידים על ניסיונו של המציע ושל עובדיו בעבודות נושא
המכרז והמלצות לגביהן.
14.2במידה והמציע הינו תאגיד משפטי ,יש לצרף העתק מתעודת ההתאגדות וכן אישור עו"ד או
רואה חשבון על שם התאגיד ,שמות בעלי המניות או השותפים ושעור אחזקותיהם ,שמות
מנהלי התאגיד ושמות כל מורשי החתימה של התאגיד.
.15הצעה משותפת
לא תותר הגשת הצעה משותפת.
עמוד 38מתוך 100
"עסקי שמור"
.16ביטול זכייה או הודעת זכייה
16.1חברת מי אביבים 2010בע"מ שומרת לה זכות לבטל זכייה ו/או הודעת זכייה ,בין היתר כאשר:
16.1.1נדרשה מהמציע הדגמת השרות וההדגמה לא בוצעה כנדרש ,או לא אושרה על ידי
חברת מי אביבים 2010בע"מ.
16.1.2המציע לא חתם על ההסכם ,תוך פרק הזמן שהוקצב על ידי חברת מי אביבים 2010
בע"מ.
16.1.3המציע לא עמד בהתחייבויותיו להתארגנות על פי השלבים ובלוח הזמנים להם
התחייב בהצעתו.
16.1.4ועדת המכרזים קיבלה מידע על המציע ,ההצעה ,או תוכנה ,אשר היה משפיע על
החלטתה ,אילו היה בידה ,לפני ההחלטה בדבר זכיית המציע בהתקשרות.
16.1.5קיים ספק סביר ,אם המציע ,יוכל או יהיה ערוך במועד לביצוע שרות ,על פי לוחות
הזמנים ,שנדרשו.
16.2חברת מי אביבים 2010בע"מ לא תהיה אחראית לתשלום כל פיצוי למציע ,בגין כל נזק שנגרם
בהסתמך על או בהקשר להודעת הזכייה ,שבוטלה באמור.
16.3חזרת מציע מהצעתו למכרז* ו/או אי חתימתו על ההסכם או ההזמנה בתוך פרק הזמן הקבוע
במכרז ,או בתוך פרק זמן סביר ממועד הודעת הזכייה במכרז (באם לא נקבע פרק זמן במכרז),
יהוו הפרת הסכם ,לכל דבר ועניין.
הפרת הסכם כאמור ,תקנה לחברת מי אביבים 2010בע"מ זכות ,עפ"י בחירתה:
לקבלת פיצוי מוסכם בשיעור של 5%משווי הצעתו במכרז (לרבות שוויין של
16.3.1
אופציות ,הכלולות בהצעה ,על פי תנאי המכרז) ,או לחילופין,
לקבלת פיצוי על פי דין ,בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים ,שנגרמו לה.
16.3.2
* בין אם לפני החתימה על ההסכם או ההזמנה ,ובין אם לאחר החתימה על ההסכם או ההזמנה
ובטרם החל המציע בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם או ההזמנה.
.17בדיקת ההצעות והמציעים
17.1
17.2
17.3
17.4
ועדת המכרזים תהיה רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים.
הצוות הבודק יהיה רשאי לבקר בכל משרד ,מפעל ,מתקן או אתר ,המוחזק או מופעל על ידי
המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים המוצעים .חברת מי
אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית לפסול כל הצעה ,אם סברה שמציע ההצעה לא שיתף פעולה
עם צוות הבדיקה או לא מסר מידע ,כנדרש.
יודגש כי החברה רשאית שלא לבחור בהצעת מציע אפילו יתברר כי היא נמצאה הזולה ביותר,
אם אותו מציע או חברה שהוא בעל שליטה בה ,הפרו הפרה יסודית התחייבויות חוזיות
קודמות שהיו לו או לחברה שהוא בעל שליטה בה ,כלפי החברה ,במהלך חמש השנים
האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,ובלבד שנמסרה לו הודעה בכתב מהחברה בנוגע
לאותה הפרה.
החברה קבעה אומדן להתקשרות במסגרת מכרז זה.
במקרה בו ימצא ,כי כל ההצעות אשר יוגשו למכרז מרעות עם החברה לעומת האומדן שנקבע
כאמור ,החברה תהא רשאית לקבוע ,כי כל המשתתפים במכרז ,אשר יעמדו בתנאי המכרז,
לרבות תנאים מוקדמים ,יגישו הצעה חוזרת ומשופרת.
במקרה בו תוגש הצעה יחידה למכרז ,או שתיוותר הצעה יחידה לדיון ,במחיר המרע עם החברה
לעומת האומדן שנקבע במכרז ,החברה תהא רשאית להודיע על כך למגיש ההצעה ,ולאפשר לו
להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם החברה ,במועד שיקבע .
בנוסף ,במקרה בו תוגש הצעה יחידה למכרז ,או שתיוותר הצעה יחידה לדיון ,רשאית החברה
להחליט על בחירת ההצעה או על עריכת מכרז חדש.
עמוד 39מתוך 100
"עסקי שמור"
.16הזכייה במכרז
16.1חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית לבחור מס' זוכים בהיקף הכספי של המכרז ו/או
לפצל את הזכייה במכרז בין מציעים אחדים ולחלק את ביצוע השרות או חלק ממנו בין מספר
זוכים ,בין היתר מטעמים של שיפור אמינות ו/או שיפור מערך השרות ו/או חיסכון בעלויות
ו/או כל טעם ענייני אחר .החברה תהיה רשאית להתנות את זכייתו החלקית של מציע
שהצעתו יקרה יותר ,בהשוואת מחיר ותנאים לאלה של ההצעה הזולה ביותר העונה לדרישות
החברה ,או בהפחתת מחיר ,באופן שהמציע שהצעתו יקרה יותר ,יקבל ציון משוקלל זהה
למציע שהצעתו זולה יותר.
16.2עם הגשת ההצעה למכרז ,המציעים מסכימים כי במקרה בו מציע ,שיקבל מהחברה הודעת
זכייה במכרז ,יסרב לחתום על ההסכם ,או יסרב ו/או לא ימלא את התחייבויותיו עפ"י תנאי
ההסכם ,או יחזור בו ויבקש לבטל הצעתו מכל סיבה שהיא ,תהיה החברה רשאית לקבל את
ההצעה הבאה בדירוג ההצעות ,העומדת בתנאי המכרז ,או לצאת במכרז חדש ,עפ"י שיקול
דעתה הבלעדי של החברה .יובהר כי לא יהא בהודעה למציע ,כי הצעתו למכרז לא התקבלה
ובכלל זה ,בהחזרת הערבות לקיום הצעתו לידיו ,בכדי לגרוע מזכותה של החברה כמפורט לעיל.
.19חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית לנהל משא ומתן עם מציעים ,כאשר ניהול משא ומתן
מותר על פי דין.
.20חברת מי אביבים 2010בע"מ תהיה רשאית שלא לקבל כל הצעה ,אשר המחיר הכלול בה נמוך או
גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנקבע באומדן הפנימי של חברת מי אביבים 2010בע"מ.
.21המציע שיזכה במכרז חייב לבצע את השרות בעצמו ואין הוא רשאי להעביר את זכייתו ו/או ביצוע
השרות ו/או חלק ממנו למציע אחר או לכל גורם אחר.
.22חברת מי אביבים 2010בע"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל ההצעה שהיא.
.23אין בהזמנה להשתתף במכרז התחייבות מצד חברת מי אביבים 2010בע"מ להזמנת שירות מאת
הקבלן.
.24ההצעה הזוכה
24.1
24.2
24.3
24.4
הזוכה במכרז יקבל על כך הודעה בכתב מחברת מי אביבים 2010בע"מ .בכפוף לזכות חברת מי
אביבים 2010בע"מ לבטל את הליך המכרז או את הודעת הזכייה כמפורט לעיל ,מתן ההודעה,
כאמור יצור יחסים חוזיים בין חברת מי אביבים 2010בע"מ לבין המציע ,לו נמסרה ההודעה,
שעיקריהם כלולים במסמכי המכרז .תקפותם המשפטית של יחסים חוזיים אלו תהיה בלתי
תלויה ובלתי מותנית בחתימת ההסכם בין הצדדים.
לאחר מתן הודעת הזכייה בהתקשרות ,חברת מי אביבים 2010בע"מ תזמין את המציע/ים
הזוכה/ים לחתימה על ההסכם .ההסכם ייחתם כדין ע"י המציע הזוכה במועד שייקבע על ידי
חברת מי אביבים 2010בע"מ .אי חתימה על ההסכם במועד ו/או אי צירוף הערבות לביצוע
השירות ו/או נספח 2אישור ביטוחי הקבלן ,כנדרש ,יהוו הפרה מהותית מצד המציע הזוכה,
אשר תקנה לחברת מי אביבים 2010בע"מ זכות לבטל את הודעת הזכייה.
על הזוכה/ים במכרז או בחלק ממנו יהיה לחתום על הסכם עם חברת מי אביבים 2010בע"מ
לתקופה של שנה עם אופציה השמורה לחברת מי אביבים 2010בע"מ להאריך את תקופת
ההתקשרות לתקופה של עד ארבע שנים נוספות.
עובר לחתימת ההסכם ימסור/ו הזוכה/ים במכרז לחברת מי אביבים 2010בע"מ את הערבות
לביצוע השרות וכן את נספח 2אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) ,חתום כדין על ידי
המבטחים ,הכל כפי הנדרש והמפורט בהסכם.
עמוד 40מתוך 100
"עסקי שמור"
.25עיון בהצעה הזוכה
מציע שלא זכה במכרז יהיה רשאי ,בתוך 30ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות ההחלטה
הסופית של החברה ,לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ,בהתכתבויותיה עם המציעים ,בחוות דעת
מקצועית שהוכנו לבקשתה ,בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז ,ולקבל עותקים
ממסמכים אלה ,כאמור בסעיף (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993 -למעט:
25.1בחלקים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת החברה לחשוף סוד
מסחרי או מקצועי ,או לפגוע בביטחון המדינה ,ביחסי החוץ שלה ,בכלכלתה או בביטחון
הציבור.
25.2בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה ,לרבות בחינת חלופות אפשריות
שונות לפעולה או להחלטתה של וועדת המכרזים ,או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים
מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.
25.3לאור זכות העיון המוקנית למציעים במכרז על-פי דין ,מציע שיש לו התנגדות למתן זכות עיון
בהצעתו במלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו ,שלדעתו כלול בהצעה ,נדרש
לסמן את החלקים החסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים לחיסיון.
25.4חלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי המציע כחסויים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים
לחיסיון יחשבו ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם מותר .החברה אינה מחויבת לפנות למציע
כדי לברר אם חלקים בהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים לחיסיון ,במקרה שאלו לא צוינו
בהצעתו.
25.5יובהר כי בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכות ועדת
המכרזים של חברת מי אביבים 2010בע"מ ,אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם
כחסויים .בכל מקרה ולמרות האמור בכל הצעה ,החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי
ההצעה הזוכה לכל מציע אשר יבקש גילוי כאמור.
25.6מציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין בהצעת מציע אחר ,בחלקים המקבילים
לאלה אשר סומנו כסודיים בהצעתו.
25.7מתן זכות עיון כאמור לעיל ,יהיה מותנה בתשלום לחברה בסך ₪ 350כולל מע"מ.
25.6מציע המעוניין לממש את זכות העיון כמפורט לעיל ,יפנה בכתב אל מחלקת רכש והתקשרויות.
פניות טלפוניות לא תיעננה.
25.9מובהר בזאת ,כי חברת מי אביבים 2010בע"מ לא תאפשר למציע לעיין בהצעתו לאחר הגשתה
למכרז .מציע המעוניין בעותק מהצעתו ידאג לשמירת עותק ההצעה ברשותו טרם הגשתה
למכרז.
25.10מובהר בזאת כי מקום השיפוט הייחודי לדיון בכל דבר ועניין הנוגעים למכרז זה ובכל טענה
ו/או עילה הנובעים ממנו הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.
עמוד 41מתוך 100
"עסקי שמור"
נספח יא'
מפרט טכני לביצוע שרוול וניפוץ קווי ביוב
ההסכם הינו לקבלת שירות של ביצוע עבודות שרוול וחידוש קווי ביוב כמפורט להלן
.1
.2
שרוול קווי ביוב בשיטת CIPP
1.1
השיטה מוגדרת בשם כללי כ ,)Cured In Place Pipe( CIPP -ומבוססת על הספגת שרוול לבד
ופוליאוריתן בשרפים מתאימים ,השחלתו ,הצמדתו לדפנות הצינור הקיים והקשייתו עד ליצירת
צינור רצוף ,אטום לאורכו וקשיח בצמוד לדפנות הצינור הקיים .יישום השיטה מגובה במספר
תקנים בינלאומיים ,כגון ,ASTMF1743 ,ASTMF1216 ,ASTMD5613 :וכן תקן ישראלי .5351
השחלת שרוול לבד מוספג בשרפים בצינור בשיטת CIPPכולל שימוש בטכנולוגיה של הקשיית
השרוול ב.UV -
1.2
ההנחיות שלהלן באות לפרט תנאים וכללי עבודה ,האחריות על ביצוע ההנחיות שלהלן מוטלת על
הקבלן .הנחיות אלו חלות על מערכות שפכים ,קולחים ,תמלחת ומים אחרים.
1.3
ההנחיות חלות על מערכות חדשות ועל מערכות קיימות כאחד ,בלחץ או בכבידה (גרביטציה).
1.4
המסמכים המפורטים להלן מהווים את הבסיס החוקי להנחיות שבהמשך.
1.5
הדרישות המפורטות להלן אינן באות במקום כל דרישה של גורמים סטטוטוריים אחרים.
תקנים לביצוע העבודות :
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.6
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
יובהר כי ,הקבלן יספק שרוול מוקשה שיעמוד בכל דרישות תקן ת"י 5351או תקן , ASTMD 5613
ASTMD1216ו ASTMD 1743 -שווה ערך.
ההקשיה בחימום ,החומרים ותכונות השרוול ,בדיקות מקדימות של השרוול וכו' יתאימו לדרישות
תקנים בינלאומיים כגון ASTMF1743 ,ASTMF1216 ,ASTMD5613 :ותקן ישראלי .5351
הקבלן יבצע הקשיה של השרוול באמצעות חימום ( )Heat Cureהשרוול ,ע"י מערכת מאיצים
ומקשים ,הקבלן יבצע את ההקשיה כך שיהיה מספיק זמן להחדיר את השרוול ולבצע את כל
עבודות ההכנה הנדרשות עד להשגת החוזק בהתאם לדרישות תקן.
ההקשיה באמצעות מנורות UVתהיה בעוצמות שונות ועל פי הנחיות יצרן השרוול בהתאם לקוטר
השרוול ועובי דופן ,ובהתאם לדרישות יצרן השרוול ויצרן ציוד ה ,UV-ובהתאם לנוהל Advisory :
( Guidelines DWA-M-3Eדרישות טכניות לחידוש קווי ביוב חלק 3חידוש באמצעות שרוול מוספג
בסיבי זכוכית).
כאשר ההקשיה מתבצעת באמצעות נורות UVהשרוול יסופק (ע"י יצרן השרוולים) כשהוא מוספג
ומוכן לשימוש ללא צורך בהכנות נוספות .השרוול יאוחסן על פי הוראות היצרן הן מבחינת תקופת
אחסנה (חצי שנה לכל היותר) והן מבחינת תנאי האחסנה (טמפ' מבוקרת וכו').
הספגה של השרוול באמצעות שכבה אחת לפחות של חומר סופג בלתי ארוג ,תהיה בהתאם
לדרישות תקן ת"י 5351או תקן ASTMF1743 ,ASTMF 1216 ,ASTMD5613שווה ערך.
תכנון השרוול יהיה בהתאם לדרישות תקן ת"י 5351או תקן ,ASTMF 1216 ,ASTMD5613
ASTMF1743שווה ערך.
יובהר כי ,תכנון השרוול לא יכלול הדבקה בין השרוול לצינור הקיים.
התכנון של עבודות השרוול יתבצע בהתאם לתקן .ASTM F 1216ולא ייקח בחשבון הדבקה בין
השרוול לצינור הקיים.
מקדם התמיכה לצינורות "פגועים חלקית" יהיה 7כהגדרת התקן.
השרוול המוקשה יעמוד בכל הדרישות המופיעות בתקן.
השרוול יכלול שכבה אחת או יותר של חומר סופג בלתי ארוג המותאם לתקן .ASTM F 1216
ההקשיה בחימום ,החומרים ותכונות השרוול ,בדיקות מקדימות של השרוול וכדו' יתאימו לדרישות
תקנים בינלאומיים כגון ASTMF1743 , ASTMF1216 ,ASTMD5613 :ותקן ישראלי .5351
עמוד 42מתוך 100
"עסקי שמור"
2.14
2.15
2.16
2.17
2.16
השרפי ם יהיו עמידים לשפכים ביתיים כגון פוליאסטר איזו פטאלי ,כך שלאחר הקשייתם בשרוול
הלבד ,יעמדו בדרישות תקן .ASTM F 1216
הקבלן יגדיר את העובי של ה CIPP -הינה פונקציה של התנאים בקו הביוב .יובהר כי ,הקבלן אחראי
לקבלת כל המידע על הצינור הקיים ותכנון עובי ה ,CIPP -וסוגי השרפים עפ"י הממצאים הייחודיים
של הצינור הקיים בקו הביוב ולפי התקנים הרלבנטיים.
הקבלן יבצע בדיקת קילוף שכבות בכל קטע ששוקם ,הבדיקה תעשה בהתאם לשיטת בדיקת .D903
הקבלן ינקה את קווי לחץ בעזרת מתקן הזרקת מים כפי שמתואר במדריך AWWAע"י ניקוי
ושיקום קווי ביוב ראשיים.M .26 ,
נתוני החוזק המינימליים של השרוול שיבוצע על ידי הקבלן יהיו בהתאם לדרישות הפיזיקליות על
פי תקן ASTMD 5613וכמפורט להלן :
Flexural Modulus of
Elasticity
Flexural Strength
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
.3
250,000 psi
1,724 MPa
4,500
31
psi
MPa
יובהר כי במקרה והקבלן יידרש לבצע שרוול בצינור פגוע ,הקבלן יחשב בתכנון השרוול מקדם
תמיכה של 7בנוסף לחוזק הקבוע בתקן.
הקבלן יאחסן את השרוול והשרף באתר מוצל והטמפרטורה בהתאם להנחיות היצרן ועד לתקופה
המותרת על פי הוראות יצרן ומקסימום עד חצי שנה ממועד ייצורו.
הקבלן יקבע את המרווח גלגלי מכשיר ההספגה בהתאם לדרישות יצרן השרוול ,יובהר כי המרווח
שיקבע יתאים לעובי השרוול.
הקבלן יוודא כי גובה מגדל המים או לחץ האוויר שיהיה בכל שלבי ההחדרה וההקשיה הינו בהתאם
להוראות התקנים ויצרני השרוולים ,מובהר כי במידה והעומס על השרוול סטה מהערך המותר,
הקבלן יסיר את השרוול מהצינור ויתקין במקומו שרוול בעל נתוני חוזק מתאימים.
במידה וקיים מפל חיצוני לשוחה ,הקבלן יבצע עבודות להחלפת המפל בהתאם לדרישות תקן ת"י
664או תקן שווה ערך.
יובהר כי הקבלן ימדוד את שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה של השרוול לאחר סיום
העבודות ,בהתאם לדרישות תקן .D790
תכולת העבודה עבור ביצוע עבודות השחלת שרוול :
3.1הקבלן יבצע את עבודות השרוול השרוול באמצעות )Cured In Place Pipe( CIPPבהתאם לשלבים
וכמפורט להלן :
3.1.1הכנות ועבודות מקדימות.
3.1.2הספגת שרוול לבד בשרפים מתאימים.
3.1.3השחלת השרוול.
3.1.4הצמדת השרוול לדפנות הצינור הקיים והקשייתו עד ליצירת צינור רצוף ,אטום לאורכו
וקשיח בצמוד לדפנות הצינור הקיים ,כדי לעמוד בתנאי העומס של המים והקרקע ועומס
התנועה המצויים מעל הצינור.
3.2השיטה לביצוע השרוול תהיה בשיטת CIPPכולל שימוש בטכנולוגיה של הקשיית השרוול במים
חמים ,קיטור או בעזרת נורות ,UV -באמצעות יציקה של צינור בתוך צינור ()Cured In Place Pipe
ובהתאם למפורט להלן .
3.3במידה וקיים מפל חיצוני לשוחה ,יבצע הקבלן עבודות חפירה ובטון להחלפת המפל .יובהר כי המפל
החיצוני יהיה מסוג "מפל חלון" ובהתאם למפרט שיאשר המזמין .המפל כלול במחירי היחידה ויהיה
עשוי מצינור PVCעבה לביוב ,כולל כל הספחים הדרושים ובהתאם לדרישות ת"י 664או תקן שווה
ערך.
3.4המזמין יבדוק את התוכנית והקבלן יתחיל בביצוע העבודות רק לאחר אישור המפקח את תכנית
העבודה.
3.5הקבלן יתריע בפני המזמין לפני ובמהלך ביצוע העבודות על כל נזק אפשרי ,באם יידרשו פעולות
מיוחדות.
עמוד 43מתוך 100
"עסקי שמור"
.4
עבודות מקדימות :
4.1הקבלן יבדוק את אתר העבודה ויכין דו"ח מפורט עם הממצאים כמפורט להלן :
4.1.1הציוד הנדרש לביצוע העבודות ואמצעי בטיחות לביצוע העבודה.
4.1.2סוג הקרקע סביב הצינור הקיים.
4.1.3הימצאות מי תהום או מים עיליים ותת קרקעיים מכל מקור שהוא.
4.1.4מיקומי הבורות מידותיהם ואורכי ההשחלה בין המקטעים השונים.
4.1.5מכשולים תת קרקעיים סמוכים לקו (כגון עצים ,גדרות וכו' ,העלולים להינזק כתוצאה
מהעבודות).
4.1.6מדידות תוואי ורומים כולל I.L.של השוחות והמפלים החיצוניים.
4.1.7חישוב שיפוע הקו הקיים בין כל שתי שוחות ומדידה לקו החדש לכל אורכו ע"י מודד
מוסמך.
4.1.6מיקום נקודת החדרה.
4.1.9מיקום הציוד בזמן ביצוע מעקפי זרימה כולל מיקום הצבת המשאבות כמותן היקפן ומערך
הצנרת שישמש למעקפי הזרימה.
4.1.10קוטר ואורכו הפנימי של הקו וכן קוטר השוחות הקיימות.
4.1.11בדיקת תשתיות תת קרקעיות מכל סוג הסמוכות לקו הביוב והערכת מידת הסכנה
לתשתיות הסמוכות במהלך העבודות .במידה וקיימות תשתיות העלולות להיות בסיכון-
הקבלן יבצע עבודות חפירה בכדי לחשוף את התשתיות הסמוכות.
4.2
.5
הקבלן יכין תכנית עבודה של השרוול שתכלול בין היתר את הפרטים הבאים :
4.2.1סוג השרוול והיצרן.
4.2.2סוגי המקשים.
4.2.3סוגי ריכוז וכמויות השרפים.
4.2.4סוג וצפיפות לבד השרוול.
4.2.5הוראות יצרן לגבי המתיחה המקסימלית של השרוול.
4.2.6תכנון עובי דופן השרוול בהתבסס על העומסים בהם פועל הקו.
4.2.7חוזק הצינור ופרטי המעבדה לביצוע בדיקות החוזק לאחר שרוול.
4.2.6השיטה לביצוע העבודה ופרטי המפרט הטכני.
4.2.9דרישות מיוחדות לביצוע במידה וישנן.
4.2.10לו"ז מפורט ,כולל שלבי ביצוע.
4.2.11תקנים כולל מספרם והתאמה לתקנים.
4.2.12טיב הצינור הקיים (פלסטיק ,חרס ,אסבסט צמנט או בטון).
תכנון ראשוני :
5.1הקבלן יגיש את פרטי העבודה למפקח מטעם החברה שיכלול את האמור בסעיף לעיל וכן את
הפרטים הבאים :סוג השרוול והיצרן ,סוגי המקשים ,תכנית ואמצעי בטיחות ,תכנון עובי השרוול על
סמך העומסים בהם פועל הקו ,פרטי המעבדה בה יערכו בדיקות החוזק לאחר שרוול ,שיטות ביצוע
העבודה ,הדרישות המיוחדות לביצוע ,לוח זמנים מפורט כולל שלבי ביצוע ,הציוד לביצוע ,המפרטים
הטכניים ,תקנים לפיהם תבוצע העבודה ומספרם.
5.2הקבלן ימסור למפקח מטעם החברה את הוראות היצרן לגבי המתיחה המקסימלית המותרת עבור
השרוול בכדי שכח המתיחה בפועל יהיה נמוך מהכח המקסימלי המותר ,וזאת על מנת למנוע קריעת
סיבי השרוול.
5.3הקבלן יציג נתונים לגבי השרף כולל סוג ,תאריך יצור ותאריך תפוגה.
5.4חישוב עובי דופן נדרש עפ"י תנאי ההתקנה (קוטר הצינור ,נוכחות מי תהום וכו').
5.5חלקו החיצוני של השרוול יהיה מסומן בשם היצרן או סימונו המסחרי ,במרווחים קבועים (כל 1מ').
5.6הקבלן יבצע בדיקה למדידת היחלשות שרוול (זחילת השרוול) במעבדה מוסמכת .בהתאם לתוצאות
הבדיקה ,יחושב מודול האלסטיות בתכנון השרוול ,בהתאם ל 50% -מערכו הראשוני.
5.7יובהר כי כל עלויות תכנון וביצוע הסדרי תנועה ,תיאום עם הרשויות לביצוע עבודה והוצאות שיטור
ואבטחה הינם על חשבון הקבלן.
עמוד 44מתוך 100
"עסקי שמור"
5.6
.6
הקבלן ינסר באמצעות מסור מכני את מיסעת האספלט בכביש ויבצע עבודות חפירה עד לצינור
הביוב וחשיפתו לאורך הנדרש .יובהר כי הבורות יהיו במידה מינימאלית הנדרשת ,ובהתאם לתנאי
השטח.
עבודות הכנה של קו הביוב :
6.1שטיפה וניקוי הצינור:
6.1.1הקבלן יבצע שטיפה יסודית של קו הביוב הישן להוצאת כל המשקעים ,עד שהצינור יהיה
נקי.
6.1.2הקבלן יפנה את כל השפכים מתוך קו הביוב הישן.
6.1.3הקבלן ינקה את צינורות גרביטציה בעזרת ציוד שטיפה בלחץ (לפי מפרטים מומלצים של
NASSCOעבור שיקום מערכות מאספי ביוב).
6.1.4יובהר כי בנוסף לאמור לעיל ,על הקבלן לוודא את מצב הקו טרם ביצוע העבודה ובהתאם
לממצאים ולבצע שטיפה מוקדמת של הקו במידה וכמות משקעים בכמות גבוהה יותר מ-
20%מחתך הצינור.
6.1.5הקבלן ינקה את צנרת הביוב ממוצקים ,חצץ ,שומנים ,שורשים וכל פסולת או זיהום
שיפריעו למהלך הבדיקה והביקורת.
6.1.6בקו ביוב פעיל -צילום יתבצע במקביל (בו זמנית) לביצוע השטיפה של הקו .בקו ביוב חדש
(לא פעיל) -צילום יתבצע אחרי שטיפה בלבד ,בפרק זמן שלא יעלה על 24שעות.
6.1.7יובהר כי על הקבלן לוודא כי שטיפה המתבצעת בצמוד לביצוע הצילום לא תשפיע על מהלך
הצילום התקין.
6.1.6באחריות מבצע השטיפה לבצע לכידת כל הלכלוך בנקודת הביקורת בציוד מתאים ,ניקוי
והוצאת כל פסולת בעת ניקוי מקטעי הצינור ,ופינוי לאתר פסולת מורשה.
6.1.9סקירת הקווים תבוצע על ידי כח אדם מנוסה ,המיומן באיתור שברים ,מכשולים וחיבורי
שירות וזאת באמצעות צילום וידאו ומסירת ,CDכולל פירוט מילולי של הממצאים לידי
המפקח .יש לבדוק באופן יסודי את חלקו הפנימי של הקו ,על מנת לאתר מיקומן של נקודות
העשויות להפריע להתקנה נאותה של השרוול הספוג ,כמו למשל מקומות בהם הצינור שקע,
נגזר או צף.
6.1.10על הקבלן לבדוק את חלקו הפנימי של הקו על מנת לאתר כשלים בצינור העלולים להפריע
להתקנה תקינה של השרוול (כגון :מקומות בהם הצינור שקע נקטע או צף) וידווח על
מכשולים אלה למפקח.
6.1.11קו הצנרת צריך להיות נקי ממכשולים (מוצקים ,נזילות ממחברים ,חיבורי שרות בולטים,
צינור שקרס או נמחץ והיצרות בחתך הצינור) .הקבלן ידווח על כך מיד למפקח עד לפתרון
הבעיה ע"י גילוי נקודתי של הקו או ע"י הטיה של הקו.
6.2
צילום טלוויזיוני:
6.2.1הקבלן יבדוק את מצב הניקיון בקו באמצעות צילום טלוויזיוני ,וכן את מצב הקו באופן
כללי .יש לוודא כי נקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה ,וכי אין היצרויות
שונות.
6.2.2הקבלן יבצע צילום טלוויזיוני מוקדם טרם הניפוץ וההשחלה על מנת לבדוק את מוכנות
הקו לביצוע הניפוץ וההשחלה .במידה ויאובחנו ממצאים העשויים להפריע למהלך השרוול,
או שישפיעו בצורה מסוימת על העבודה ,על הקבלן להודיע על כך למפקח טרם ביצוע הניפוץ
וההשחלה .הממצאים יטופלו בהתאם לאישור המפקח .כל הצילומים יהיו על גבי CDאו
DVDאו .Disk On Key
6.2.3על הקבלן להגיש דו"ח מפורט הכולל את הפרטים הבאים :פירוט לגבי מצב הקו ,ניקיון
הקו ,הימצאות נקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה והיצרויות ,עפ"י
מסמך הרשות להסמכת מעבדות המעודכן ביותר.
6.2.4יובהר כי הקבלן יבצע לפי צורך צילומים חוזרים בקטעים שבהם התמונה אינה ברורה וחדה
עד לזיהוי ודאי של מצב הצנרת .יובהר כי רק לאחר קבלת חוות דעת מהמפקח לגבי מצב
הצנרת -ימשיך הקבלן בביצוע העבודות.
עמוד 45מתוך 100
"עסקי שמור"
.7
6.3
מעקפי זרימה
6.3.1יש לדאוג כי בזמן השבתת הקטע המשורוול למספר שעות ,ימשיכו השפכים במעלה הקו
לזרום באופן רגיל באמצעות משאבות ומערכת צנרת עוקפת ("ביי-פס") .מערכת השאיבה
תתאים לכמויות הזרימה בקו עם גיבוי לציוד נוסף למקרה תקלה למניעת הצפות לפני
הקרקע.
6.3.2הקבלן יבצע מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו בכדי למנוע גלישת ביוב מחוץ לקו על פני
השטח או לבורות החפורים או לקרקע ,ע"י התקנת פקקים במעלה הקו.
6.3.3המשאבות יסנקו את השפכים בצנרת אל מעבר לקטע המשרוול ,ויטו את השפכים ממעלה
הקו למורד הקו.
6.3.4יובהר כי כמות המשאבות ,ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יתאימו לדרישות העבודה.
6.3.5יובהר כי הקבלן מתחייב לספק משאבה נוספת למקרה של תקלה ו/או חירום.
6.3.6במידה ונדרש מעקף זרימה גם מסביב לקטע מסוים בצינור ,יציב הקבלן את המעקף
בנקודה שלפני הקטע הדרוש תיקון ,וישאב את הנוזלים לקטע הבא אחריו או אל מערכת
סמוכה .המשאבה וצינור המעקף צריכים להיות מתאימים בגודל ובקיבולת הספיקה.
6.3.7טרם ביצוע העבודות ,יבצע הקבלן מעקף זרימה באמצעות משאבות למשך 30דקות לפחות.
6.4
אישור המפקח
6.4.1יובהר כי הקבלן יחל בהחדרת השרוול רק לאחר קבלת אישור המפקח לצילום הקו ולתכנית
העבודה כמפורט לעיל.
חומרים וציוד לביצוע העבודות :
7.1שרפים :
7.1.1כל החומרים יסופקו מיצרנים מוכרים ובעלי תקנים המתאימים להפעלת השיטה.
7.1.2הקבלן ישתמש במספר סוגי שרפים עמידים כימיקלית המתאימים לתנאי עבודה בסביבה
רטובה ,כגון :פוליאסטר על בסיס "איזופטאלי" ,ויניל אסטר ,המוכר בארץ כ "דרקן" ו-
אפוקסי.
7.1.3השרפים יהיו על בסיס סטירן בלתי רווי ,שרפים המעוצבים בחום או שרף אפוקסי עם
מקשה ,המתאים לתהליך ההחדרה.
7.1.4השרף יתקשה בנוכחות מים מחוממים לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן.
7.1.5הקבלן ישמור את השרף בתנאי קרינה וטמפרטורה בהתאם להנחיות היצרן.
7.1.6השרף יסופק באריזתו המקורית מהיצרן ובחבית סגורה לאתר העבודה.
7.1.7הספגת השרפים תיעשה בצורה יסודית ,כך שתבטיח הספגה מלאה של השרף לכל אורך
השרוול ללא "נקודות יבשות" וכמפורט להלן.
7.1.6הקבלן יכין כמות חומר מספיקה שתחושב לפי עובי דופן השרוול ואורך הקטע להספגה כולל
תוספת של כ 5% -לכמות המחושבת .יש לינוק מהשרוול את האוויר הכלוא באמצעות
שימוש בוואקום בכדי למנוע נקודות אוויר שיקטינו את איכות ההספגה.
7.1.9הקבלן יקבע מרווח גלגלות ההספגה עפ"י הוראות יצרן השרוול ,כך שיתאים לעובי השרוול
המוספג.
7.1.10הקבלן יניע את מערכת ההספגה ויעביר את השרוול המוספג בתוך גלגלות מונעות המפזרות
את השרף באופן אחיד לאורכו של הקו.
7.1.11השרף יהיה עמיד לחומרים כימיקלים ויתאים לתנאי עבודה בסביבה רטובה ,מוקשה
באמצעות חום או אפוקסי עם מקשה שיתאים לתהליך ההחדרה ,ויסופק באריזה אטומה
ומקורית של היצרן .האריזה תכלול נתונים לגבי סוג השרף ,תאריך יצור ותאריך תפוגה.
7.1.12הכמות להספגה של השרף תיקח בחשבון תוספת לחישוב גם בגין התכווצות השרף במהלך
ההקשיה וכן לאבודים לחללים וסדקים בצנרת.
7.2
חומר סיכה :
7.2.1על חומר הסיכה להיות בלתי רעיל ,על בסיס שמן וללא השפעה מזיקה על השרוול .גוף
החימום ומערכת השאיבה לא ישמש כר לצמיחת בקטריה ולא ישפיע בצורה שלילית על
העברת הנוזל.
עמוד 46מתוך 100
"עסקי שמור"
7.2.2
7.3
הקבלן ישתמש בחומר סיכה תוך כדי תהליך ההחדרה על מנת להקטין את החיכוך .הקבלן
יכניס את חומר הסיכה למי ההחדרה בצינור התחתון או אל תוך השרוול עצמו.
השרוול :
7.3.1השרוול יכיל שכבה אחת או יותר של יריעות המתאימות להספגת השרפים ולשאת את
כמות השרף הנדרש .השרוול יעמוד בדרישות החוזק ,הנדרשת לתהליך ההתקנה וההספגה
וטמפרטורת ההקשיה.
7.3.2עובי הדופן יקבע על סמך הנתונים הטכניים ,כפי שמופיע בתקנים השונים ,או הוראות
היצרנים ,בהתחשב בנתונים הספציפיים בפרויקט .הקבלן יגיש חישוב לעובי הדופן בכל
פרויקט.
7.3.3היריעה של השרוול תהיה שקופה ומצופה ביריעה פלסטית מפוליאוריתן שתתאים לשרוול
ולשרף שבשימוש ,כך שניתן יהיה להבחין בשרף המוחדר ובטיבו ,וכן לוודא הספגה טובה
של השרף.
7.3.4השכבה החיצונית של השרוול תכלול ציפוי פוליאוריתן .יובהר כי הציפוי יהיה אטום לכל
אורכו ויתאים לסוג השרוול והשרף.
7.3.5השרוול יהיה עמיד לכימיקלים ,שפכים וביוב סניטרי ביתי.
7.3.6השרוול יעמוד בעומסים הידראוליים הנובעים ממי תהום ובלחצי ההתקנה ,כך שיוכל לגשר
בין חללים שונים בצינור ויהיה בכל כושר מתיחה להיצמדות בקטרים שונים .במקרה של
ביצוע בסביבת מי תהום ,באחריות הקבלן לספק שרוול בעל עובי דופן מתאים.
7.3.7השרוול יסופק ע"י יצרנים מוכרים בחו"ל ,המייצרים שרוולים למטרת שיטת .CIPP
7.3.6הקבלן יצרף להצעתו את שם יצרן השרוולים ממנו נרכשים השרוולים.
7.3.9יריעת השרוול תהיה גמישה ותכיל את השרפים המוחדרים לשרוול בתהליך ההספגה.
7.3.10יריעת השרוול תהיה שקופה במידה מספקת ,על מנת שניתן יהיה להבחין בשרף המוחדר
ובטיבו באמצעות צילום טלוויזיוני פנימי בסיום התהליך.
7.3.11שכבות השרוול יהיו דבוקות באופן אחיד וכך שלא ניתן יהיה להפרידן ע"י סכין ידנית
רגילה.
7.3.12השרוול המוספג יהיה בעל עובי אחיד באופן שבשלב הניפוח וההצמדה לצינור הקיים ישמור
על עובי המחושב של השרוול .השרוול ייוצר במידה מתאימה ,כך שבמהלך ההחדרה
וההצמדה יהיה צמוד ומתוח להיקף הצינור הקיים וללא קפלים.
7.3.13הקבלן יחשב את חוזק הצינור ,סוגי וריכוזי וכמויות השרפים ,התאמה לתקנים ,עובי סוג
וצפיפות הלבד ,עובי דופן ,אופן החדרת השרוול ותהליך אשפרתו והיצמדתו המלאה אל
הדופן הפנימית של הצינור הקיים.
7.3.14שכבת השרוול החיצונית תהיה מצופה ביריעת פוליאוריתן אטימה שתתאים לשרוול ולשרף.
הציפוי יהיה שקוף בכדי לוודא הספגה טובה של השרף.
7.3.15היריעה תשמש בסיום התהליך כחלקו הפנימי של הצינור המחודש ,ולכן תהיה בעלת
עמידות כימית לשפכים הזורמים ועמידות לזרימה ושחיקה.
7.3.16השרוול יהיה הומוגני לכל אורכו ולא יכיל חומרים אחרים ,על מנת שיתקבל מוצר אחיד
בסיום התהליך.
7.3.17השרוול יהיה מסומן בחלקו החיצוני למרחק במרווחים קבועים של 1מ' .הסימון יכלול גם
את שם היצרן או סימונו המסחרי.
7.3.16השרוול יעמוד בלחצי ההתקנה ,יהיה חזק מספיק לגישור על חלקים חסרים בצינור ובעל
כושר מתיחה מתאים להיצמדות גם בקטעים בקטרים שונים.
7.3.19הקבלן יאחסן את השרוול בתנאים מתאימים על פי הוראות היצרן ,מקום מוצל וטמפ'
מבוקרת כנדרש.
7.3.20הקבלן יאחסן את השרוול לתקופה המותרת על פי הוראות היצרן ,ומקסימום עד חצי שנה
מיום ייצורו.
7.3.21השרוול יצופה בציפוי חיצוני מתאים נגד קרינת .UV
7.3.22השרוו ל ייוצר במידה מתאימה ,כך שבמהלך ההחדרה וההצמדה יהיה צמוד ומתוח להיקף
הצינור הקיים וללא קפלים.
7.3.23בכל נקודה בה לא קיימת תמיכה לשרוול בזמן ההתקנה והניפוח ,יותקנו שרוולים מחוזקים
מיוחדים על גבי השרוול ,כגון בתוך שוחות ובקצוות.
עמוד 47מתוך 100
"עסקי שמור"
7.3.24שרוול ה "CIPP" -יתוכנן כך שיוכל לשאת את העומסים ההידראוליים הנובעים ממי תהום
ובהתאם למצב הצינור המקורי ,כפי שיראה בצילום .TV
7.3.25השרוול יהיה בעל עמידות לכימיקלים ביישום סטנדרטי של ביוב סניטרי ביתי ובהתאם
לתקנים.
.6
עבודות מקדימות לביצוע השרוול :
6.1הספגה
6.1.1תהליך הספגת השרפים ייעשה בצורה יסודית ובהתאם לתקנים המוזכרים לעיל ,שתבטיח
הספגה מלאה של השרף לכל אורך השרוול ללא "נקודות יבשות" .לצורך כך יש לבצע מספר
פעולות:
6.1.2יובהר כי תהליך ההספגה הינו קריטי לקביעת איכות השרוול ,ועל הקבלן לבצעו בהתאם
לדרישות המחמירות כדי שתתקבל הספגה בכמויות השרף הנדרשות ובצפיפות הספגה
מיטבית ,שמירה על תנאי עבודה שלא יגרמו להקשיה מוקדמת ,קירור במידת הצורך
ושמירה מקרינת שמש ישירה.
6.1.3הכנת כמות חומר מספיקה שתחושב לפי עובי דופן השרוול ואורך הקטע להספגה כולל
הוספת כ 5-10% -לכמות המחושבת.
6.1.4הקבלן יתאים את כמות השרפים על ידי תוספת שרפים של 5-10%לצורך כיסוי השינוי
שייווצר בנפח השרפים בעקבות פולימריזציה של השרפים הניגרים לתוך סדקים ויחבר
אותם בצינור הקיים.
6.1.5הקבלן ישתמש בכמות שרפים שתספיק למלא את כל החללים בשרוול בעובי דופן וקוטר
נומינליים.
6.1.6הקבלן יספק כמות שרפים שתכלול תוספת חישוב במקרה של התכווצות השרפים במהלך
ההקשיה ,איבוד חומר ,פולימריזציה ,חללים וסדקים בצנרת .יובהר כי התוספת תהא של
5-10%מהכמות הנומינלית של שרפים ,המספיקה למלא את כל החללים בשרוול ,בהתאם
לעובי דופן השרוול קוטר ואורך הצינור.
6.1.7השרף יתקשה בנוכחות מים מחוממים לטמפרטורה שתיקבע על פי דרישות היצרן.
6.1.6הקבלן יפזר את השרפים באמצעות מערכת גלגלים באופן אחיד לאורכו של הצינור ,כך שלא
תהיינה "נקודות יבשות" והשרוול יהיה הומוגני לכל אורכו ובעל עובי אחיד.
6.1.9יובהר כי הקבלן יבצע את ההספגה כך שהשרוול לא יאבד מערכו בשלב הניפוח וההצמדה
לצינור הקיים.
6.1.10השרוול ירוקן מהאוויר הכלוא בו באמצעות וואקום בכדי למנוע נקודות אוויר שיקטינו את
איכות ההספגה.
6.1.11קביעת מרווח גלגלות ההספגה עפ"י הוראות יצרן השרוולים ,שיותאם לעובי השרוול
המוספג.
6.1.12הנעת מערכת ההספגה והעברת השרוול המוספג בתוך גלגלות מונעות המפזרות את השרף
באופן אחיד לאורכו.
6.2
החדרה
קיימות 2שיטות לביצוע ההחדרה .יובהר כי השיטה לביצוע תקבע בהתאם לתנאי השטח ,הצינור,
אורכו ,קוטרו ,מידת ההתנגדות הפנימית שלו (חיכוך) ופרמטרים נוספים ,ותאושר מראש ע"י
החברה .יובהר כי בקווים גדולים הקבלן יצטרך לבצע את העבודות בשיטה של החדרה באמצעות
משיכה וניפוח.
6.2.1החדרת השרוול בהיפוך -ההחדרה תתבצע בהיפוך ( - )Inversion Methodשרוול הלבד
מהופך כ"גרב" לאורך המתאים שבין קצה מגדל ההחדרה ועד הכניסה לצינור הקיים
בשוחה .חלקו העליון של השרוול נקשר למתקן היפוך בצורה יסודית ובטוחה ,כך שלא
יתנתק ב זמן ההשחלה .עם מילוי מים בשרוול ,לחץ המים הפועל על הדפנות ההפוכות של
השרוול גורם להיפוך השרוול והתקדמותו בתוך הקו .גובה מגדל המים או הלחץ המופעל
בכל שלבי ההחדרה וההקשיה יהיה בהתאם להוראות יצרני השרוולים.
עמוד 48מתוך 100
"עסקי שמור"
6.2.2
6.3
הקבלן יבצע תהליך בקרה מתמדת ב 2-שיטות ההחדרה כמפורט להלן :
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.6
.9
החדרה שרוול UVבאמצעות משיכה וניפוח -משיכת השרוול באמצעות כננת לתוך הצינור
המחודש שתוצב בשוחת ביקורת מרוחקת או באתר אחר שיאושר ע"י המפקח .יובהר כי
במידה והעומס בכננת יעלה בפתאומיות -יעצור הקבלן את ההחדרה באופן מיידי ,יבדוק
את מקור הסיבה ללחץ על הכננת וידאג להסיר גורמים אלו.
הקבלן יבקר את לחץ המשיכה בכדי למנוע עיוותים סיבוביים וקיפולים של השרוול בצנרת.
הקבלן יבצע את ההחדרה של השרוול כיחידה אחת ,רצוף ,ללא נקודות יבשות ,הגבהות ו/או
פיצול לשכבות ,מתחילת הקו ועד לסופו ,כולל מעבר דרך תאי ביקורת.
במידת הצורך ישחיל הקבלן יריעת מגן מתחת לשרוול או שכבת מגן אינטגרלית באמצעות
חומר סיכה בכדי להקטין את עוצמת חיכוך תהליך ההחדרה.
הקבלן יחדיר את חומר הסיכה לצינור התחתון או לשרוול עצמו .חומר הסיכה יהיה מחומר
שאינו רעיל ושאינו גורם נזק לצינור ,על בסיס שמן וללא השפעה מזיקה על השרוול ,גוף
החימום ומערכת השאיבה.
יובהר כי בנקודות בהן לא קיימת תמיכה לשרוול בזמן ההתקנה והניפוח ,יתקין הקבלן
שרוולים מחוזקים מיוחדים על גבי השרוול ,כגון :בתוך שוחות ובקצוות.
הקבלן יוודא כי בזמן החדרת השרוול לא יהיה עומס עודף על החומרים הארוגים או הבלתי
ארוגים.
המפוח לניפוח השרוול יהיה בגודל מינימלי של 500מק"ש וללחץ של עד 1בר.
מערכת הצנרת לניפוח השרוול תאפשר בקרה ושליטה על הלחצים הנדרשים באמצעות
וסתים מתאימים ומערכת פליטה לשחרור אוויר.
ביצוע עבודות השרוול :
9.1הקבלן יבצע את השחלת השרוו ל בהיפוך מתוך השוחות הקיימות ,אלא אם נדרש אחרת ע"י
המפקח.
9.2הקבלן יבצע את ההחדרה בהיפוך ( : )Inversion Methodשרוול הלבד יהיה מהופך כ"גרב" לאורך
המתאים שבין קצה מגדל ההחדרה ועד הכניסה לצינור הקיים בשוחה .לחץ המים הפועל על הדפנות
ההפוכות של השרוול יגרום להיפוך השרוול והתקדמותו בתוך הקו.
9.3חלקו העליון של השרוול יהיה קשור אל מתקן ההיפוך בצורה יסודית ובטוחה ,כך שלא יתנתק.
9.4הקבלן יבצע את השרוול כיחידה אחת מתחילת הקו ועד לסוף הקטע ,כולל מעבר דרך תאי ביקורת.
9.5הקבלן יבצע את השרוול ללא חפירה ,ע"י בניית תבנית פנימית ויציקה או התזה ,תוך שימוש בחומרי
גלם מתאימים לתנאי העבודה הקיימים במערכת הביוב.
9.6השרוול הרטוב יוחדר דרך שוחת ביקורת קיימת או כניסה מאושרת אחרת באמצעות תהליך החדרה
במהופך וזאת על ידי שימוש בראש הידרוסטטי והפעלת לחץ אויר או לחץ מים בעל תפוקה
המספיקה להחדיר את השרוול עד לשוחת הביקורת הבאה או עד לנקודת הסיום.
9.7הקבלן ישחיל יריעת מגן מתחת לשרוול במידת הצורך ,למניעת פגיעה בשרוול במהלך משיכתו בקו
כתוצאה מבליטות ועצמים חדים וכן להקטנת החיכוך במשיכה או שכבת מגן אינטגרלית בתוך
השרוול.
9.6גובה מגדל המים או הלחץ שיופעל בכל שלבי ההחדרה וההקשיה יהיה בהתאם להוראות התקן
ויצרני השרוולים.
9.9לחץ המים ו/או האוויר בהחדרה יהיה מכוון כך שיהיו מספיק מים או אוויר על מנת לגרום לשרוול
הספוג להתהפך ולחדור מנקודת החדירה ועד לנקודת הסיום ולהחזיק את השרוול צמוד לדופן
הצינור ,תוך יצירת גומות בחיבורים צדדיים.
9.10במהלך ביצוע ההחדרה של השרוול ,יוודא הקבלן כי הלחץ בין המקסימום למינימום יישאר עד אשר
תושלם ההחדרה.
9.11במידה והעומס סטה ממסגרת העומסים שבין המינימום למקסימום ,יוסר השרוול מהצינור הקיים,
ובמקומו יסופק ויותקן שרוול בעל נתוני חוזק מתאימים.
9.12בזמן ההחדרה ,על הקבלן לוודא שלא יהיה עומס עודף על החומרים הארוגים או הבלתי ארוגים.
עמוד 49מתוך 100
"עסקי שמור"
9.13בשיטת :UVהקבלן יתקין סגרים בקצוות של השרוול ,יחדיר לתוכו את "רכבת מנורות" וינפח את
השרוול על פי טבלת הלחצים הנדרשת ,לפי הוראות יצרן השרוולים.
9.14בשיטת :UVהקבלן יוודא במהלך המשיכה את עומס המשיכה בכננת ויעצור את החדרה מידית
ברגע שהעומס עולה בפתאומיות.
9.15בשיטת :UVעם הגעת המנורות לקצה ,הקבלן יוציאן ויבצע חיתוך לקצוות השרוול.
.10עבודות ההקשיה :
קיימות 2שיטות לביצוע ההקשיה .יובהר כי השיטה לביצוע תקבע בהתאם לתנאי השטח ובין היתר:
טמפרטורת חום ולחות ,מוליכות החום של הקרקע ,ורמת הלחץ הנדרש בתנאי חום כדי להחזיק את
השרוול הגמיש צמוד לצינור הקיים .השיטות הן:
באמצעות חימום וסחרור מים
באמצעות כננת מנורות UV
10.1באמצעות חימום וסחרור מים
10.1.1הקבלן יחמם את המים שבתוך השרוול ויסחררם עד לטמפרטורה של 60מעלות צלזיוס
לפחות ,בטמפרטורה אחידה לכל אורך השרוול באופן הדרגתי ומבוקר.
10.1.2יובהר כי סוג המקשה וריכוז חומר ההקשיה ייקבע בהתאם למשך הזמן הנדרש לביצוע
מזמן ערבוב החומר וכמות השרפים תקבע בהתאם בקוטר ובאורך הצינור.
10.1.3לצורך ביצוע האשפרה וההקשיה ,יש לקחת בחשבון את החומר שממנו עשוי הצינור הקיים,
מערכת השרפים ותנאי השטח (רמת חום ,רמת לחות ומוליכות החום של הקרקע).
10.1.4טרם תחילת האשפרה וההקשיה ,יש לספק נתונים לגבי רמת הלחץ הנדרש בכדי להחזיק
את השרוול הגמיש צמוד לצינור הקיים.
10.1.5הקבלן יעלה את החום לטמפרטורה ולמשך זמן לפי המלצת יצרן השרפים ,כך שהמים
יסוחררו דרך הדוד על מנת לשמור על חום קבוע .הטמפרטורה בצינור תעלה באופן אחיד
ותשמור על רמת חום הגבוהה מהטמפרטורה הנדרשת להקשיית השרפים ,בהתאם להמלצת
יצרן השרפים.
10.1.6בסיום תהליך ההקשיה וטרם שחרור הראש הסטטי בתוך צינור ההיפוך ,יקרר הקבלן את
הצינור על ידי הזרמת מים קרים באמצעות קיטור לתוך צינור ההיפוך להחלפת תערובת
האוויר והאדים המנוקזים דרך פתח בקצה הצינור.
10.1.7הקבלן יוודא כי שחרור הראש הסטטי לא יצור ואקום ,העלול לגרום נזק לצינור החדש.
10.1.6הקבלן יחזיק את השרוול צמוד לדופן הצינור באמצעות גומות בחיבורים צדדיים ויוודא כי
לחץ האוויר בהחדרה יאפשר לשרוול להתהפך ולחדור מנקודת החדירה ועד לנקודת הסיום.
10.1.9בנוסף לאמור לעיל ,ישתמש הקבלן באמצעי למדידת חום המים הנכנסים והיוצאים ואמצעי
מדידה נוסף בין השרוול לצינור בקצהו הסופי על מנת לקבוע את הטמפרטורה בזמן
ההקשיה.
10.1.10הקשיית שרפים תיעשה באמצעות סחרור מים חמים או קיטור מבוקר לאורך כל השרוול
המוחדר תוך כדי יצירת ואקום בשרוול ,עד הקשייתו והפיכתו לצינור קשיח ,אטום ובעל
ציפוי פלסטי פנימי ,כך שבסיום השרוול יהיה צינור חדש בעל אורך חיים מינימאלי של 50
שנה ,רציף לכל אורכו ,אטום וללא מחברים ואשפרה תוך קירור הדרגתי של הצינור.
10.1.11ההקשיה הראשונית תבוצע כשהחום מתחיל לעלות ותושלם כאשר חלקים גלויים של
הצינור החדש ייראו קשים והחום שנמדד ע"י חיישן מרחוק יראה שהטמפרטורה הינה
בגובה אשר שתאפשר פליטה של חום או הקשיית השרפים.
10.1.12לאחר הקשיה ראשונית ,הקבלן יעלה את החום לטמפרטורה ולמשך זמן לפי המלצת יצרן
השרפים ,במשך אותו זמן המים יסוחררו דרך הדוד על מנת לשמור על חום קבוע.
10.1.13הטמפרטורה בצינור תעלה באופן אחיד ותעמוד ברמת חום גבוהה מהטמפרטורה הנדרשת
להקשיית השרפים ,ותהיה בהתאם להמלצת יצרן השרפים.
10.1.14לאחר שהחל תהליך ההקשיה והושלמו הגומות בחיבורים ,יוודא הקבלן כי הלחץ הנדרש
יישמר עד להשלמת ההקשיה.
10.1.15לאחר השלמת תהליך ההספגה וההחדרה ,יחומם השרוול בשלבים עד לטמפרטורות
הנדרשות ויסוחרר עד לקבלת טמפרטורה אחידה לאורך השרוול ועד 60מעלות צלזיוס
לפחות.
עמוד 50מתוך 100
"עסקי שמור"
10.1.16יובהר כי אין לבצע ריקון של השרוול וחיתוכים עד לסיום האשפרה.
10.1.17טרם שחרור הראש הסטטי בתוך צינור ההיפוך ,יקרר הקבלן את הצינור על ידי הזרמת מים
קרים בקיטור לתוך צינור ההיפוך להחלפת תערובת האוויר והאדים המנוקזים דרך פתח
בקצה הצינור.
10.1.16הקבלן יוודא כי בעת שחרור הראש הסטטי לא ייווצר ואקום העלול לגרום נזק לצינור
החדש.
10.1.19על הצינור הגמור להיות רצוף לאורך כל קטע ההחדרה וללא נקודות יבשות ,הגבהות ופיצול
לשכבות .במידת הצורך ,הקבלן יסיר ויחליף את CIPPבאותם קטעים .אם ה CIPP -לא
מתאים ו/או מהודק אל הצינור המקורי בקצותיו ,הקבלן יאטום את החלל שבין שני
הצינורות ע"י מילוי של תערובת שרפים התואמת ל.CIPP -
10.1.20הקבלן יחתוך את השרוול בהתאם לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים הצדדיים .כל הפתחים
בשוחות הבקרה יהיו פתוחים לפי מצבם המקורי והקבלן יבצע אטימה של השרוול.
10.1.21במהלך האשפרה וההקשיה ,ינהל הקבלן יומן רישום לחצים וטמפרטורות.
10.1.22בתהליך ההקשיה ,יבצע הקבלן בקרה מתמדת על הטמפרטורות במהלך התהליך ,כולל
בקרה על שלבי הריאקציה באמצעות בקר טמפרטורה.
10.1.23בסיום החדרת השרוול ,ישתמש הקבלן במקור חימום מתאים וציוד לסחרור מים על מנת
לסחרר מים מחוממים דרך הצינור.
10.1.24מקור החימום לביצוע ההקשיה יצוייד באמצעי למדידת חום המים הנכנסים והיוצאים.
10.1.25הקבלן יניח אמצעי מדידה נוסף בין השרוול הספוג והצינור הקיים בקצהו הסופי על מנת
לקבוע את הטמפרטורה בזמן האשפרה וההקשיה.
10.1.26ההקשיה תתבצע בחימום בהתאם לתקן :
הקשיה בחימום ( - )Heat Cureתתבצע באמצעות מערכת מאיצים ומקשים בהתאם
לנדרש שתאפשר זמן מספיק להחדרת השרוול ועבודות ההכנה הנדרשות וכן להשגת
חוזק מתאים על פי דרישות התקנים .לאחר השלמת תהליך ההספגה והחדרת המים
המנפחים את השרוול והמצמידים אותו לדפנות ,יחוממו לטמפרטורות הנדרשות
בשלבים כנדרש ויסוחררו לקבלת טמפרטורה אחידה לאורך השרוול ועד 60מעלות
צלזיוס לפחות.
תבוצע בקרה מתמדת על הטמפרטורות במהלך התהליך ובקרה על שלבי הריאקציה
באמצעות בקר טמפרטורה.
10.1.27הקבלן יבצע איטום בשכבת אפוקסי על אטמי ההידרוטייט לכל אורך קצה השרוול החתוך.
10.1.26הקבלן יתקין אטמי הידרוטייט בהיקף הצינור לשוחה באופן מלא בכל היקפו.
10.1.29שכבת האפוקסי תחבר בין השרוול לצינור הקיים או לקירות השוחה ובין קצוות השרוול
החתוך לבנצ'קים ,כך שאטימת האפוקסי לא תפגע ולא תיפול בטווח ארוך.
10.2חימום/ההקשיה של השרוול בשיטת :UV
10.2.1במקרים בהם יידרש הקבלן לבצע הקשיה באמצעות מנורות ( UVולא בחימום) ,ההקשיה
תהיה בהתאם לדרישות יצרן השרוול ויצרן ציוד ה ,UV -ובהתאם לנוהל Advisory
( Guidelines DWA-M-3Eדרישות טכניות לחידוש קווי ביוב חלק 3חידוש באמצעות שרוול
מוספג בסיבי זכוכית).
10.2.2יובהר כי בהקשיה באמצעות מנורות (ולא בחימום מים) ,יספק הקבלן שרוול מוספג ע"י
יצרן השרוול ולא יבצע את ההספגה בעצמו.
10.2.3ההקשיה תחל עם הדלקת המנורות המתאימות על פי עוצמתן ,כנדרש לפי ההנחיות ועל פי
סדר קבוע ,במהירות הנדרשת לפי קוטר ועובי השרוול.
10.2.4הקבלן יתקין סוגרים בקצוות השרוול ,יחדיר לתוכו את "רכבת מנורות" ,וינפח את
השרוול על פי טבלת הלחצים הנדרשת לפי הוראות יצרן השרוולים.
10.2.5יובהר כי הקבלן יבצע בקרה מתמדת ל תהליך ההקשיה ,מהירויות המשיכה ,לחץ האוויר
בשרוול ,טמפרטורות השרוול בזמן ההקשיה (באמצעות גששי טמפרטורה) וכל שלבי
הריאקציה באמצעות בקר טמפרטורה וינהל יומן רישום לחצים וטמפרטורות.
10.2.6הקבלן יבצע צילום פנימי של השרוול המנופח טרם ביצוע הקשיה ראשונית והעברת
המנורות למקום מרוחק.
עמוד 51מתוך 100
"עסקי שמור"
10.2.7יובהר כי במידה ויתגלו בצילום שיבוצע קפלים או תקלות אחרות בשרוול ,יטפל בהם
הקבלן טרם ביצוע ההקשיה.
10.2.6הקבלן ידליק את המנורות בסדר קבוע מראש בעוצמה ובמהירות הנדרשים לפי קוטר ועובי
השרוול בהתאם להוראות יצרן השרוולים ויחל בעבודות ההקשיה.
10.2.9במהלך ההקשיה ,יעקוב הקבלן אחר התהליך כולל בקרה על מהירויות המשיכה ,לחץ
האוויר בשרוול ,טמפרטורות השרוול בזמן ההקשיה וכדו'.
10.2.10גששי טמפרטורה יעבירו למסך המחשב החדר הבקרה את הנתונים באופן רציף וקבוע וזאת
לצורך מעקב על התפתחות טמפרטורות במהלך ההקשיה.
10.2.11הקבלן ימשוך את המנורות לצד המרוחק ,תוך ביצוע צילום פנימי של השרוול המנופח לפני
הקשייתו .במידה והשרוול תקין וללא קפלים ,יש להמשיך בתהליך השרוול .במידה ויתגלו
קפלים או תקלות אחרות ,על הקבלן לטפל בהן טרם ביצוע ההקשיה ולשלוף את המנורות
מחוץ לקו במידת הצורך.
10.2.12מנורות ההקשיה יהיו בעוצמות שונות על פי הנחיות יצרן השרוול בהתאם לקוטר השרוול
ועובי הדופן.
10.2.13המנורות יותקנו על גבי מנשאים מתאימים באופן שימוקמו במרכז הצינור.
10.2.14המנשאים יותקנו באופן שלא יסתירו את קרינת ה UV -לשרוול.
10.2.15הכבל המחבר בין מערכת הבקרה למנורות יהיה מותאם לסוג העבודות ויכלול את כל
הפונקציות הנדרשות כדי לחבר בין המערכות.
10.2.16כננת המשיכה תהיה לעומס מקסימלי של עד 5טון.
10.2.17רכבות מנורות לקטרים 150-500מ"מ ורכבת מנורות לקטרים 600-1,200מ"מ.
10.2.16בראש "רכבת המנורות" ובקדמתה תותקן מצלמה במעגל סגור ,שתאפשר צילום השרוול
המנופח טרם הקשייתו ומסך מעקב אחר הצילומים בתוך ציוד ההקשיה.
10.2.19המפוח לניפוח השרוול יעמוד בעומס של 500מק"ש ובלחץ של עד 1בר.
10.2.20מערכת הצנרת לניפוח השרוול תאפשר בקרה ושליטה על הלחצים הנדרשים באמצעות
ווסתים מתאימים ומערכת פליטה לשחרור אוויר.
10.2.21המנורות יותקנו על גבי גלגלים שימוקמו במרכז הצינור ולא יסתירו את קרינת הUV-
לשרוול.
10.2.22הכבל שיחבר בין מערכת הבקרה למנורות יהיה מותאם לסוג העבודות ויכלול את כל
הפונקציות הדרושות ,הכבל יהיה באורך מינימלי של 150מ' ויהיה ניתן לכוונון את
המהירות בהתאם לצורך.
10.2.23הגנרטור שיחובר לכננת יהיה גנרטור מושתק ויספק את כל תצרוכת החשמל שתידרש
לביצוע העבודה.
10.2.24מערכת בקרה שתספק את כל המידע הנדרש לגבי תהליך הקשיה של השרוול לרבות טמפ'
השרוול ב 3-נקודות לפחות ,טמפ' האויר בשרוול ,מד מרחק למיקום המנורות ,לחץ הניפוח
בשרוול ,פאנל בקרת פעולת הנורות ומהירות נסיעת הנורות והשוואה למהירות המוגדרת
למהירות המומלצת ע"י הקבלן של השרוול והציוד וכן מסך טלוויזיה לצילום מהלך
הקשיית השרוול.
.11אשפרה :
11.1הקבלן יבצע אשפרה של השרוול באמצעות קירור הדרגתי של הטמפרטורה לאורך השרוול.
11.2יובהר כי רק לאחר סיום האשפרה ועם הגעת המנורות לקצה הצינור ,יוציא הקבלן את המנורות
ויבצע חיתוך של קצוות השרוול.
11.3הקבלן יבצע חיתוך של השרוול בהתאם לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים הצדדיים.
11.4הקבלן יבצע אטימה של השרוול ושל החיבור בין השרוול והצינור בתאי הביקורת בעזרת אטם
מתנפח וימלאו בחומר אפוקסי כך שלא תתאפשר חדירת מי תהום.
11.5בסיום ההקשיה תיערך אשפרת השרוול תוך קירור הדרגתי של הטמפרטורה לאורך השרוול .עד
לסיום האשפרה אין להתחיל בריקון השרוול וחיתוכים.
עמוד 52מתוך 100
"עסקי שמור"
.12בקרת איכות :
12.1הקבלן יבצע בדיקה של השרוול הכוללת היחלשות החומר עקב זחילה .מודול האלסטיות יחושב כ-
50%מערכו הראשוני בזמן הבדיקה במעבדה מוסמכת.
12.2הקבלן יכין דוגמאות ל .CIPP -בהתאם לכל שיטה שתבחר ע"י החברה לביצוע השרוול.
12.3הקבלן יחתוך את הדוגמאות מתוך קטע CIPPשעברו אשפרה והקשיה בשוחת ביניים או בנקודת
הסיום בצינור בעל קוטר זהה ויחזיקה בשקיות חול.
12.4הקבלן יבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל לכל
אורכו ויגיש את דו"ח הצילום לאישור המפקח.
12.5לאחר קירור הצינור עד לטמפרטורת הסביבה ,יקלף הקבלן שכבה של קטע מהצינור המשרוול.
12.6הקבלן יבצע בדיקה במעבדה מוסמכת לקטע צינור משרוול באורך של 1מטר לפחות ,אשר יספיק
לביצוע 5מדגמים.
12.7בדיקות המעבדה יבוצעו בהתאם לדרישות תקן D790ויכללו את הפרמטרים :שיעור הכפיפה
האלסטית ומאמץ הכפיפה של השרוול.
12.6יובהר כי במידה ותוצאות הבדיקה שיתקבלו לא יאושרו ע"י החברה ,לא תשולם לספק התמורה
לביצוע העבודות והקבלן יידרש לבצע את השרוול מחדש ללא עלות נוספת.
12.9הדוגמאות יהיו רחבות ,זאת על מנת שניתן יהיה להכין מהם לכל הפחות חמישה מדגמים לבדיקת
כפיפה ובדיקת מתיחה.
12.10שיעור הכפיפה האלסטית ומאמץ הכפיפה לטווח קצר ימדדו בצינורות גרביטציה וצינורות לחץ
בהתאם לשיטות בדיקה .D790
12.11ה CIPP -יפוקק בשני קצותיו וימולא במים עד לגובה מכסה השוחה.
12.12הקבלן יבצע את הבדיקה לאחר שה CIPP -התקרר והגיע לטמפ' הסביבה.
12.13הקבלן יבדוק את אטימות צינורות הגרביטציה מתוך צינור החוצה בהתאם לשלבים הבאים
וכמפורט להלן:
12.13.1כמות המים המותרת לנזילה החוצה עבור כל קטע צינור כלשהו בין שני קצותיו לא תעלה
על 100ליטר ליום לכל אורך הקטע ,ובתנאי שכל האוויר נוקז מהקו.
12.13.2הלחץ הפנימי המקסימלי בתוך הצינור ,בנקודה הנמוכה ביותר -לא יעלה על 3מטר של
מים.
12.13.3כמות הנזילה תימדד באמצעות שינוי גובה מפלס המים האנכי הנמצא בקטע המפוקק
שבסוף הצינור בכיוון הזרימה.
12.13.4הבדיקה תתבצע במשך 1שעה לפחות( .יובהר כי נזילות שתהיינה דרך פקק האטימה כלולות
ב 100 -ליטר ליום).
.13בסיום העבודות ,הקבלן יבצע את הפעולות הבאות כדי להחזיר המצב לקדמותו :
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.6
13.9
הקבלן ינקה את קווי לחץ בעזרת מתקן הזרקת מים ,בהתאם לדרישות ( AWWAניקוי ושיקום
קווי ביוב ראשיים.)M26 ,
הקבלן יוודא הטבעת סטיות ומדרגים בהתאם למצב הצנרת המקורי.
הקבלן יפתח וירוקן את תאי הביקורת וישיבם למצבם המקורי.
הפתחים בתאי הביקורת יפתחו.
החיבור בין השרוול והצינור בתאי הביקורת ייאטם בעזרת אטם מתנפח ומילוי בחומר אפוקסי ,כך
שלא תתאפשר חדירת מי תהום.
הקבלן יבצע צילום וידאו בעזרת טלוויזיה במעגל סגור לבדיקת חלקות ומצב הצינור המושחל לכל
אורכו.
הקבלן יתקן את הפתחים בשוחות מסביב לצינור ,יסגור את התעלות והבורות שנחפרו באמצעות
מילויים בחומר מצע סוג א' שיאושר ע"י המזמין ויבצע מתעלים חדשים בהתאם לנדרש.
הקבלן יבצע הידוק מילוי ,פיזור מצעים ,אספלטים וישיב את כל המתקנים ששימשו לביצוע
העבודות למצבם המקורי.
מקרה פירוק מכסה עם מסגרת מעל שוחה קיימת לשם הוצאת קטע אנכי של שרוול
הקבלן מתקין אותם בחזרה עם התאמת גובה לפי גובה כביש או מדרכה.
עמוד 53מתוך 100
"עסקי שמור"
13.10
13.11
13.12
13.13
במקרה פירוק חלק עליון של בטון קונוס ( או תקרה ) מעל שוחה קיימת ( עם מסגרת
ומכסה ) לשם הוצאת קטע אנכי של שרוול הקבלן מחזיר הבטון הזה באמצעות התקנת
קוצים בקידוח ממוטות ברזל ויציקת בטון עם טפסנות מבפנים .הקבלן גם מחזיר המסגרת
עם המכסה ופותח תנועת רכבים מעל השוחה המתוקנת רק אחרי התקשות והתחזקות
הבטון .בטיחות שחזור בטון השוחה באחריות הקבלן.
הקבלן יסלק פסולת וחומר חפור שאינו מתאים למילוי חוזר לאתר פינוי פסולת מאושר ע"י
המשרד להגנת הסביבה.
הקבלן יבצע את כל העבודות הדרושות לפתיחת הכביש והמדרכה לתנועה חופשית ללא הפרעות.
הקבלן יפעיל את קו הביוב ויפרק את כל הציוד המותקן באתר.
.14חידוש קווי ביוב בשיטת הניפוץ Pipe Bursting -
תכולת העבודה עבור ביצוע חידוש קווי ביוב בשיטת : Pipe Bursting
14.1מפרט זה מפרט את הדרישות ותיאור העבודות הקשורות בעבודות ניפוץ והגדלת קוטר קווי ביוב
קיימים.
14.2ציוד הניפוץ בבעלות המציע שיפורט לעיל ,חייב לאפשר ביצוע בקטרים מ 6" -ועד 500מ"מ.
14.3חידוש קו ביוב מכל סוג בשיטת ניפוץ והשחלה Pipe Burstingוהשחלת צינור פוליאתילן HDPE
.SDR17 PE100-RC
14.4השיטה כוללת החדרת ראש ניפוץ באמצעות ציוד ניפוץ ייעודי למטרה זו Pipe Bursting -ולא
באמצעות ציוד קידוח ,פותח מנהרה חדשה בקרקע ומיד מושך אחריו את הצינור החדש העשוי צנרת
פוליאתילן ,שיהיה קטן במעט מקוטר המנהרה ,כפי שיתואר בהמשך.
14.5יובהר כי לא תאושר לקבלן כל שיטה אחרת מלבד שיטת הניפוץ המצוינת לעיל Pipe Burstingולא
יאושר שימוש בציוד קידוח אופקי במקום השיטה המצוינת .על ציוד הניפוץ שבבעלות הקבלן
לאפשר ביצוע בקטרים מ 160" -מ"מ ועד 500מ"מ.
14.6הקבלן יבצע את עבודות חידוש קו ביוב ,בהתאם לשלבים וכמפורט להלן :
14.7החדרת ראש ניפוץ באמצעות ציוד ניפוץ ייעודי למטרה זו לתוך צנרת קיימת הטמונה בקרקע.
14.6פתיחת מנהרה חדשה בקרקע ומשיכה של הצינור החדש העשוי צנרת פוליאתילן ,שיהיה קטן במעט
מקוטר המנהרה.
14.9השיטה לביצוע הניפוץ תהיה בשיטת ניפוץ Pipe Burstingוהשחלת צינור פוליאתילן חדש מסוג
SDR17 HDPE PE100-RCובהתאם למפורט להלן.
14.10הניפוץ יבוצע באחת משתי השיטות שלהלן בהתאם לבחירת החברה יובהר כי השיטה לביצוע תקבע
בהתאם לקוטרהצינור ,סוג הצינור הקיים ומצבו ,סוג הקרקע ,הימצאות מי תהום ,אורכי ההשחלה,
הימצאות תשתיות סמוכות לקו ,אפשרויות לחפירת בורות כניסה ומשיכה ועוד ותאושר מראש ע"י
החברה:
14.10.1בשיטה הפניאומטית -בשיטה זו ראש ניפוץ פניאומטי "מבקע" המוחדר לקו הקיים דרך
פתח מוכן מראש ולכן מבוצעת חפירת תעלה באורך של 2-5מטר ובעומק הקו .המבקע
נמשך מלפנים בכננת ומוזן באוויר דחוס לצורך הפעלתו.
הקבלן יחבר את ראש הניפוץ הפניאומטי בחלקו האחורי לצינור החדש ובחלקו הקדמי
לכבל משיכה וכננת ,יפעיל את הבוכנה וימשוך את ראש הניפוץ אל תוך הצינור המשורוול.
הפעולה המשולבת של הבוכנה תגרור את מערכת הניפוץ בתוואי הצינור הקיים עד לניפוצו.
14.10.2בשיטה הידראולית -בשיטה זו ,מושך הקבלן את הצינור המוחדר באמצעות כננת משיכה
בעוצמה הנדרשת למהלך הניפוץ ותוך כדי המשיכה ,מנפצת את הצינור הקיים ומחדירה
לחלל הנוצר את הצינור החדש.
בדומה לשיטה הקודמת ,יחבר הקבלן ראש ניפוץ שיכול להגיע לעומס עד 400טון ,תלוי
באופי העבודה .בשיטה זו ,ימשוך הקבלן באמצעות המכונה את הצינור ויחדיר את ראש
הניפוץ מהצד השני .בעומסים קטנים יחסית ,ותלוי בתנאי השטח ,יעביר הקבלן כבל
משיכה או שרשרת מצד לצד וימשוך את ראש הניפוץ באמצעות בוכנות הידראוליות.
בעומסים גדולים יותר ,ימשוך הקבלן את ראש הניפוץ באמצעות מוטות פלדה.
עמוד 54מתוך 100
"עסקי שמור"
.15עבודות ובדיקות מקדימות לביצוע הניפוץ :
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.6
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
טרם תחילת העבודה ,יבצע הקבלן מדידות תוואי ורומים כולל I.L.של השוחות ,מפלים חיצוניים
וכו' וחישוב שיפוע הקו הקיים בין כל שתי שוחות ע"י מודד מוסמך ,כולל מדידה לקו החדש לכל
אורכו וצילום בסרט וידאו לקו הקיים לפני הניפוץ ולקו החדש אחרי הניפוץ.
הקבלן יגיש למפקח סרט וידאו לקו הקיים לבדיקת מצב הקו לפני הניפוץ תיאור מפורט של
תהליך הביצוע הכולל בין היתר את מיקום נקודת ההחדרה ,מידות התעלה הדרושה להחדרה ,אורכי
ההשחלה הנדרשים ,מיקום הציוד בזמן הביצוע מעקפי זרימה כולל מיקום הצבת המשאבות,
כמותן ,היקפן ומערך הצנרת שישמש למעקפי הזרימה וכל יתר הפרטים הנדרשים.
הרחבת פתחים בשוחות -כל הפתחים בשוחות בנקודות הכניסה והיציאה של הצינור המנופץ
יורחב ו למידה הנדרשת לצורך חדירת הצינור החדש .בנוסף ,יורחב המתעל הפנימי בהתאם לרוחב
גדול מקוטר הצינור החדש ,וכן יונמך ב 30%-מקוטר הצינור המוחדר .יש להימנע מהריסת השוחות
במהלך עבודות אלו.
מעקפי זרימה -חל איסור חמור על הגלשת ביוב מחוץ לקווי הביוב לפני השטח או לבורות החפורים
ולקרקע .הקבלן יבצע מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו המשרוול ויוודא כי כמות המשאבות,
ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יהיו מספיקים לדרישות הקו .הקבלן ייערך לכל עבודות הטיית
זרימת השפכים ממעלה הקטע המושחל והעברתם למורד הקטע .המעקפים יוסדרו באמצעות
התקנת פקקים במעלה הקטע והצבת משאבות בגודל מספיק לספיקת הקו ,אשר יסנקו את השפכים
בצנרת בקוטר המתאים אל מעבר לקטע המנופץ .הקבלן יחזיק באתר משאבה נוספת לחירום
למקרה תקלה.
ניקוי הקווים -במידה והקווים סובלים מכמות משקעים של יותר מ 20%-מחתך הצינור ,יבצע
הקבלן שטיפה מוקדמת של הלכלוך ויפנה אותו למקום שפך מאושר.
בורות כניסה -הבורות יוכנו במקומות המאושרים ע"י המזמין ,על פי תכנית השחלות שתוכן מראש
ותאושר ע"י המזמין .מידות הבורות יהיו מינימליות על פי הנדרש .הקבלן ינסר את האספלטים או
יפרק את המרצפות וישמור עליהן לצורך החזרתן ויחפור בזהירות על פי כל המפרטים והוראות
הבטיחות לעבודות חפירה עד ההגעה לצינור הביוב המיועד לניפוץ וחשיפתו לאורך הנדרש.
הצבת ציוד הניפוץ -טרם תחילת העבודות ימוקם כל הציוד הנדרש ,כולל כננת משיכה בצד אחד
וראש הניפוץ הפניאומאטי כשהוא מחובר לצנרת הפוליאתילן המושחלת ,כאשר כולו כשירי ומוכנן
לפעולה.
הקבלן יגיש תכנית עבודה מפורטת הכוללת את מיקומי הבורות ,מידותיהם השונות ואורכי
ההשחלה של הקטעים השונים וזאת לאחר שערך את כל הבדיקות המוקדמות כגון בדיקת קטרים
קיימים ,אורכים מדויקים ,מכשולים על קרקעיים סמוכים לקו כגון עצים ,גדרות וכו' ,העלולים
להינזק כתוצאה מעבודות הניפוץ.
יובהר כי העבודה לא תאושר במידה ויתברר כי שיפוע הקו החדש לכל אורכו בין שתי שוחות בקרה
איננו שיפוע אחיד ורציף ולא נמוך בשום קטע כלשהו של הקו החדש של משיפוע הקו שנופץ.
הקבלן יבדוק אילו תשתיות תת קרקעיות מכל סוג סמוכות לקו הביוב המנופץ ויעריך את מידת
הסכנה לתשתיות הסמוכות במהלך עבודות הניפוץ .במידה וקיימות תשתיות שעלולות להיות
בסיכון ,יבצע הקבלן את עבודות החפירה בתיאום עם המזמין ואישורו ויחשוף את התשתיות
הסמוכות במהלך עבודת הניפוץ.
הקבלן יכין בורות במקומות המאושרים ע"י המזמין על פי תכנית שתוכן מראש ע"י הקבלן ותאושר
ע"י המזמין .מידות הבורות יהיו מינימליות ועל פי הנדרש לפרוייקט.
לצורך ביצוע אטימות בצנרת חדשה ,באחריות הקבלן לברר את סוג הקרקע סביב הצינור הקיים,
הימצאות מי תהום ו/או מים עיליים ותת קרקעיים מכל מקור אחר באזור העבודה ,טיב הצינור
הקיים (פלסטיק ,חרס ,אסבסט צמנט או בטון) ,קוטרו הפנימי וקוטר השוחות הקיימות.
יובהר כי במידה ונדרש מעקף זרימה סביב קטעים בצינור המיועד לשיקום ,יציב הקבלן את המעקף
בנקודה שלפני הקטע הדורש תיקון וישאב את הנוזלים לקטע שמעבר לקטע הדורש תיקון ,או
למערכת סמוכה .על המשאבה וצינור המעקף להיות מותאמים בגודל ובקיבולת לספיקה.
יובהר כי חל איסור על הגלשת ביוב מחוץ לקווי הביוב לפני השטח או לבורות החפורים ולקרקע.
המזמין יבדוק את התכנית והקבלן יחל בביצוע העבודות רק לאחר אישור המפקח את תכנית
העבודה.
הקבלן יתריע בפני המזמין לפני ובמהלך ביצוע העבודות על כל נזק אפשרי ובאם יידרשו פעולות
מיוחדות.
הקבלן ימנע מהריסת השוחות במהלך עבודות אלו וכל נזק שייגרם לשוחה יתוקן על ידו ועל חשבונו.
עמוד 55מתוך 100
"עסקי שמור"
15.16כל האמור במפרט הטכני לגבי השוחה הינו רלבנטי גם עבור המפל החיצוני של השוחה.
15.19הקמת שטח ההתארגנות ,כולל בור כניסה ויציאה ,הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו ,לרבות החזרת
המצב בשטח לקדמותו.
.16חומרים וציוד לביצוע העבודות :
16.1הצינור החדש יהיה מסוג פולתיאתילן HDPE ,E - 100 -RCמיצרן מוכר ובעל תקן ישראלי.
הצינורות יהיו בעלי עובי דופן מחושב לפי .SDR 17.6צינור מתקדם העמיד בשריטות ,סדקים
שחיקה ומאמצים נקודתיים.
16.2הצינור החדש יהיה בעל תקן ישראלי 5392ו 4427 -או תקנים שווי ערך ,מתוצרת "פלסים" או
שוו"א .יובהר כי הצינור שיסופק יהיה מרותך רציף ואטום ,במידת הצורך הקבלן יידרש לרתך את
הצינור באתר העבודה בהתאם לאורכי ההשחלה.
16.3הצנרת תגיע במוטות ישרים שירותכו באתר העבודה לאורכים בהתאם לאורכי ההשחלה הנדרשים.
16.4רתכי הצנרת יהיו בעלי אישור מתאים לסוג הצינור ובר תוקף מאת יצרן הצינורות.
16.5ריתוך הצנרת יבוצע בשיטת ריתוך פנים בציוד ריתוך תיקני של היצרן הצנרת ולפי הוראות היצרן
הקבלן יציג למפקח אישורים בכתב מהיצרן נציג היצרן.
.17עבודות הכנה של קו הביוב :
17.1שטיפה וניקוי הצינור:
17.1.1הקבלן יבצע שטיפה יסודית של קו הביוב הישן להוצאת כל המשקעים ,עד שהצינור יהיה
נקי.
17.1.2הקבלן יפנה את כל השפכים מתוך קו הביוב הישן.
17.1.3הקבלן ינקה את צינורות גרביטציה בעזרת ציוד שטיפה בלחץ (לפי מפרטים מומלצים של
NASSCOעבור שיקום מערכות מאספי ביוב).
17.1.4יובהר כי בנוסף לאמור לעיל ,על הקבלן לוודא את מצב הקו טרם ביצוע העבודה ובהתאם
לממצאים ולבצע שטיפה מוקדמת של הקו במידה וכמות משקעים בכמות גבוהה יותר מ-
20%מחתך הצינור.
17.1.5הקבלן ינקה את צנרת הביוב ממוצקים ,חצץ ,שומנים ,שורשים וכל פסולת או זיהום
שיפריעו למהלך הבדיקה והביקורת.
17.1.6בקו ביוב פעיל -צילום יתבצע במקביל (בו זמנית) לביצוע השטיפה של הקו .בקו ביוב חדש
(לא פעיל) -צילום יתבצע אחרי שטיפה בלבד ,בפרק זמן שלא יעלה על 24שעות.
17.1.7יובהר כי על הקבלן לוודא כי שטיפה המתבצעת בצמוד לביצוע הצילום לא תשפיע על מהלך
הצילום התקין.
17.1.6באחריות מבצע השטיפה לבצע לכידת כל הלכלוך בנקודת הביקורת בציוד מתאים ,ניקוי
והוצאת כל פסולת בעת ניקוי מקטעי הצינור ,ופינוי לאתר פסולת מורשה.
17.1.9סקירת הקווים תבוצע על ידי כח אדם מנוסה ,המיומן באיתור שברים ,מכשולים וחיבורי
שירות וזאת באמצעות צילום וידאו ומסירת ,CDכולל פירוט מילולי של הממצאים לידי
המפקח .יש לבדוק באופן יסודי את חלקו הפנימי של הקו ,על מנת לאתר מיקומן של נקודות
העשויות להפריע להתקנה נאותה של השרוול הספוג ,כמו למשל מקומות בהם הצינור שקע,
נגזר או צף.
17.1.10על הקבלן לבדוק את חלקו הפנימי של הקו על מנת לאתר כשלים בצינור העלולים להפריע
להתקנה תקינה של הניפוץ וההשחלה (כגון :מקומות בהם הצינור שקע נקטע או צף) וידווח
על מכשולים אלה למפקח.
17.1.11קו הצנרת צריך להיות נקי ממכשולים (מוצקים ,נזילות ממחברים ,חיבורי שרות בולטים,
צינור שקרס או נמחץ והיצרות בחתך הצינור) .הקבלן ידווח על כך מיד למפקח עד לפתרון
הבעיה ע"י גילוי נקודתי של הקו או ע"י הטיה של הקו.
עמוד 56מתוך 100
"עסקי שמור"
17.2צילום טלוויזיוני:
17.2.1הקבלן יבדוק את מצב הניקיון בקו באמצעות צילום טלוויזיוני ,וכן את מצב הקו באופן
כללי .יש לוודא כי נקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה ,וכי אין היצרויות
שונות.
17.2.2הקבלן יבצע צילום טלוויזיוני מוקדם טרם הניפוץ וההשחלה על מנת לבדוק את מוכנות
הקו לביצוע הניפוץ וההשחלה .במידה ויאובחנו ממצאים העשויים להפריע למהלך השרוול,
או שישפיעו בצורה מסוימת על העבודה ,על הקבלן להודיע על כך למפקח טרם ביצוע הניפוץ
וההשחלה .הממצאים יטופלו בהתאם לאישור המפקח .כל הצילומים יהיו על גבי CDאו
DVDאו .Disk On Key
17.2.3על הקבלן להגיש דו"ח מפורט הכולל את הפרטים הבאים :פירוט לגבי מצב הקו ,ניקיון
הקו ,הימצאות נקודות "חדות" העלולות לפגוע בשרוול בזמן ההתקנה והיצרויות ,עפ"י
מסמך הרשות להסמכת מעבדות המעודכן ביותר.
17.2.4יובהר כי הקבלן יבצע לפי צורך צילומים חוזרים בקטעים שבהם התמונה אינה ברורה וחדה
עד לזיהוי ודאי של מצב הצנרת .יובהר כי רק לאחר קבלת חוות דעת מהמפקח לגבי מצב
הצנרת -ימשיך הקבלן בביצוע העבודות.
17.3מעקפי זרימה
17.3.1יש לדאוג כי בזמן השבתת הקטע המטופל למספר שעות ,ימשיכו השפכים במעלה הקו
לזרום באופן רגיל באמצעות משאבות ומערכת צנרת עוקפת ("ביי-פס") .מערכת השאיבה
תתאים לכמויות הזרימה בקו עם גיבוי לציוד נוסף למקרה תקלה למניעת הצפות לפני
הקרקע.
17.3.2הקבלן יבצע מעקפי זרימה לביוב במעלה הקו בכדי למנוע גלישת ביוב מחוץ לקו על פני
השטח או לבורות החפורים או לקרקע ,ע"י התקנת פקקים במעלה הקו.
17.3.3המשאבות יסנקו את השפכים בצנרת אל מעבר לקטע המטופל ,ויטו את השפכים ממעלה
הקו למורד הקו.
17.3.4יובהר כי כמות המשאבות ,ספיקתן וקוטרי צנרת הסניקה יתאימו לדרישות העבודה.
17.3.5יובהר כי הקבלן מתחייב לספק משאבה נוספת למקרה של תקלה ו/או חירום.
17.3.6במידה ונדרש מעקף זרימה גם מסביב לקטע מסוים בצינור ,יציב הקבלן את המעקף
בנקודה שלפני הקטע הדרוש תיקון ,וישאב את הנוזלים לקטע הבא אחריו או אל מערכת
סמוכה .המשאבה וצינור המעקף צריכים להיות מתאימים בגודל ובקיבולת הספיקה.
17.3.7טרם ביצוע העבודות ,יבצע הקבלן מעקף זרימה באמצעות משאבות למשך 30דקות לפחות.
17.4אישור המפקח
17.4.1יובהר כי הקבלן יחל בביצוע הניפוץ וההשחלה רק לאחר קבלת אישור המפקח לצילום הקו
ולתכנית העבודה כמפורט לעיל.
.16עבודות הניפוץ :
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
הניפוץ יחל רק לאחר שווידא הקבלן שהוכנו כראוי כל עבודות ההכנה הנדרשות כפי שפורט.
בשלב הסופי של ההכנות יחסם הקו בפקקים ,יופעלו משאבות המעקף למשך כ 15 -דקות לפחות
ורק אז יפורק קטע מצינור הביוב החשוף ,דרכו יוחדר הצינור החדש.
הקבלן ינסר את האספלטים או יפרק את המרצפות וישמור עליהן לצורך החזרתן .הקבלן יבצע את
כל עבודות החפירה באורך והעומק הנדרש בהתאם לשיטת הניפוץ שתבוצע עד הגעה לצינור הביוב
המיועד וחשיפתו באורך הנדרש לביצוע העבודה.
הקבלן יחבר צינור פוליאתילן מושחל לראש המשיכה בקצה הבור.
הקבלן יפתח את מיסעת כביש האספלט באמצעות מסור מכני ולפי דרישת המפקח.
הקבלן ירחיב את כל הפתחים בשוחות בנקודות הכניסה והיציאה של הצינור המנופץ למידה
הנדרשת לצורך חדירת הצינור החדש.
הקבלן ירחיב המתעל הפנימי בהתאם לרוחב גדול מקוטר הצינור החדש ויונמך ב 30% -מקוטר
הצינור המוחדר.
עמוד 57מתוך 100
"עסקי שמור"
16.6
16.9
16.10
16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17
16.16
16.19
הקבלן יגדיל את הפתחים בקיר השוחה ובקיר המפל החיצוני לכניסה ויציאה של הצנרת וישבור את
הבנצי'ק ,כך שיאפשר מעבר ראש הניפוץ בצורה חלקה וישמור על I.L.הצינור ברומים הנדרשים.
הצי נור המושחל ייגרר על גבי גלגלות ויימתח בקו ישר ככל האפשר וללא מכשולים וחיכוכים לאורכו
ויוצב בפתח צינור הביוב הקיים.
תהליך הניפוץ יחל עם משיכת כבל המתיחה מהכננת מלפנים והפעלת מערכת הניפוץ הפניאומטית.
תהליך הניפוץ ימשך באופן רציף עד להגעת ראש הניפוץ לקצה ההשחלה בצד המרוחק.
עם הגעת הצינור לצדו השני ,יפרק הקבלן את ראש המשיכה וכל המתקנים האחרים ויבצע חיבור
אטום ותקין של הקצוות בין השוחות שבקצות הקטע.
הקבלן יחבר את הצינור המושחל לראש המשיכה בקצה הבור ויגרור אותו בצורה מתוחה על גבי
גלגלות בקו ישר ללא מכשולים וחיכוכים לאורכו ,עד שיוצב בפתח הצינור המושחל .הקבלן יפרק
קטע מצינור הביוב המושחל דרכו יוחדר הצינור החדש.
הקבלן ימשוך את כבל המתיחה מהכננת ויפעיל את מערכת הניפוץ הפניאומטית באופן רציף עד
שראש הניפוץ יגיע לקצה מרוחק של הצינור.
במידה וקיימת הפרעה נקודתית במהלך הניפוץ (כגון גוש בטון סביב הצינור ,גושי שורשים גדולים
החובקים את הצינור וכו') ,יבצע הקבלן חפירה נקודתית להסרת ההפרעה הנקודתית.
במקרה של קרקע קשה במיוחד מכשולים רבים וכו' בקטע מסוים -במידה ולא מדובר בציוד לקוי
או בטעות ביצוע ובהתאם לדרישת המזמין ,יבצע הקבלן החלפת הקטע באמצעות חפירה ,ללא
חפירת בורות כניסה/יציאה.
הקבלן יחליף את המפל החיצוני לשוחה מהקוטר הקיים לקוטר החדש ,כולל חפירה הדרושה לכל
עומק המפל .המפל החיצוני יהיה "מפל חלון" לפי מפרט שיאשר המזמין.
הקבלן יפרק את המפל הקיים כולל עטיפות הבטון סביב המפל ויבצע מפל חדש בקוטר החדש
מצינור " PVCעבה" לביוב ,כולל כל הספחים הדרושים .עבודה זו כלולה במחירי היחידה ותתבצע
ללא תוספת מחיר.
הקבלן ירחיב את הפתחים בשוחות ,כולל במפל החיצוני של השוחה ,בנקודות הכניסה והיציאה של
הצינור ,את המתעל הפנימי לרוחב גדול מקוטר הצינור החדש ונמוך ב 30%-מקוטר הצינור הקיים,
וישבור הבנצי'ק כך שיאפשר מעבר של ראש הניפוץ בצורה חלקה בהתאם למדידות התוואי והרומים
כולל I.L.של השוחות והמפלים החיצוניים .יובהר כי הקבלן ימנע מהריסת השוחות במהלך ביצוע
העבודות.
16.20לאחר ביצוע הניפוץ :
16.20.1הקבלן יחתוך את השרוול בהתאם לגובה הבנצ'קים והבנצ'קים צדדיים ,כך שכל הפתחים
בשוחות הבקרה יהיו פתוחים כבעבר.
16.20.2לאחר ניפוץ הצנרת ,יפרק הקבלן את ראש המשיכה ויאטום את הקצוות של השוחות.
16.20.3הקבלן יעבד את הבנצ'יק בתחתית השוחה.
16.20.4
16.20.5
16.20.6
16.20.7
16.20.6
16.20.9
הקבלן יבצע אטימה של השרוול בין החלל שנוצר בין הצינור החדש לקיר השוחה וקיר
מפל חיצוני.
הקבלן יבצע עטיפת בטון מזוין למפל ובחלון העליון שלו ,יעגנו לקיר השוחה ויאטום את
הפתח בין הצינור החדש לקיר המפל.
אטמי הידרוטייט יותקנו בהיקף הצינור לשוחה באופן מלא בכל היקפו והאיטום יבוצע
בשכבת אפוקסי על אטמי ההידרוטייט ,לכל אורך קצה השרוול החתוך.
שכבת האפוקסי תחבר בין השרוול לצינור הקיים או לקירות השוחה ובין קצוות השרוול
החתוך לבנצ'קים ,אך שאטימת האפוקסי לא תפגע ולא תיפול בטווח ארוך.
הקבלן יוודא כי המערכת אטומה לחלוטין לכל אורכה ,בדגש על קצוות הצינור החדש
בשוחות ועל קצוות הצינור החדש החתוך בבנצ'קים או במקומות בהם תהיה הפסקת
רציפות הצינור החדש.
הקבלן יחסום את הקו בפקקים ,יפעיל את משאבות המעקף למשך כ 15 -דקות לפחות,
ולאחר מכן יפרק קטע מצינור הביוב החשוף אשר דרכו יוחדר הצינור החדש.
עמוד 58מתוך 100
"עסקי שמור"
16.20.10הקבלן יחל בעבודות הנדרשות על מנת להשיב המצב לקדמותו אשר כוללות בין היתר את
הפעולות שיפורטו להלן:
16.20.10.1הפעלה סדירה של קו הביוב בצינור המושחל וסילוק כל ציוד מעקפי הזרימה.
16.20.10.2תיקון הפתחים בשוחות מסביב לצינור המושחל והשלמת המתעלים
החדשים.
16.20.10.3סגירה של התעלות והבורות שנחפרו לפי הנחיית המפקח באמצעות מילויים
בחומר מצע סוג א' שיאושר ע"י המפקח.
16.20.10.4הידוק המילוי ,פיזור מצעים ,אספלטים ,תיקון יתר המתקנים שפורקו והוזזו
בזמן החפירה.
16.20.10.5סילוק חומר חפור שאינו מתאים למילוי חוזר ופסולת לאתר סילוק כפי
שיורה המפקח.
16.20.10.6ביצוע כל העבודות הדרושות לפתיחת הכביש והמדרכה לתנועה חופשית ללא
הפרעות.
.19שיקום שוחות בקרה קיימות
19.1כללי
19.1.1
19.1.2
שיקום שוחות בקרה יבוצע אך ורק בשוחות שיאושרו לשיקום ע"י המפקח.
כל המפורט בנושא עבודה ביבש ,שאיבה וסניקה של שפכים כלול במחיר שיקום השוחה.
טרם הגשת הצעתו ,על הקבלן לבדוק ולבחון היטב את כל התנאים בשטח :
19.1.2.1מצב השוחות ,כולל מצב הקירות התקרה תחתית השוחה והבנצ'קים ,סוג מבנה
השוחות הקיימת (טרומיות ,יצוקות באתר או בניות וכו') ,גיאומטריות השוחות
(מרובעות ,עגולות ,הצרות או "ארובה" בחלק העליון של השוחה וכו') ,עומס
התנועה מעל השוחות ,גובה מי תהום וכל גורם נוסף העשוי להשפיע על עבודתו,
ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.
19.1.2.2צורת שיקום תחתית התקרה תיקבע ע"י המפקח.
19.1.2.3הקבלן ידגיש בהצעתו את הזמן בשעות שנדרש לשיקום שוחה ממוצע בקוטר 1
מ' ולעומק 1מ' ותא בקרה בקוטר 1.25מ' ובעומק עד 1מ'.
19.2שיטת שיקום השוחות
19.2.1הבחירה בין החלופות בהצעות השונות לשיקום השוחות נתונה בידי המזמין.
19.2.2על הקבלן לבחון היטב את התנאים בשטח .שיטות לשיקום שוחות תנאי הביצוע
המיוחדים ודרישות מפרט זה ובהתאם לכך להגיש את הצעתו לביצוע העבודה על פי
מכרז זה.
19.2.3הצעת הקבלן תכלול תיאור מילולי מפורט ("מפרט טכני") של שיטת שיקום השוחות
פרטים ותוכניות ,מפרט טכני לחומרים המיוחדים לתיקון השוחות המחודשות
להחזקת המזמין.
19.2.4עבודת שיקום השוחה תבטיח מניעת דלף של מי ביוב /או ניקוז מן השוחה והחוצה
ומניעת חדירת מי תהום מן החוץ אל תוך השוחה.
19.3שיקום שוחות הביוב כולל את העבודות הבאות :
19.3.1ניקוי קיר השוחה (ותחתית התקרה) והכנתו לציפוי הקיר החדש.
19.3.2איטום השוחה בפני חדירת מי תהום.
19.3.3ציפוי בחומרים המתאימים וקבלת קיר חדש .הקיר החדש יהיה חלק ועם פן פנימי עמיד
לקורוזיה הנובעת מגזים הנלווים למערכת הביוב.
19.3.4תיקון העיבודים (והבנצ'קים) והתאמות הדרושות לצינורות הכניסה הראשיים
והצידיים לשוחה כאשר כל הכניסות לשוחה כולל חיבורים פרטיים יישארו פתוחים
ויותאמו לבנצ'קים של השוחה.
19.3.5התקנת מדרגות תקניות ו/או סולם ירידה במידת הצורך.
19.3.6תיקון ציפוי ואיטום ריצפת השוחה.
עמוד 59מתוך 100
"עסקי שמור"
19.4ניקוי קירות השוחה והרצפה
19.4.1פעולה ראשונה לשיקום השוחות יהיה ניקוי הקירות תחתית התקרה ורצפת השוחה.
19.4.2הניקוי יעשה באמצעים שיקבע הקבלן ובאישור המפקח.
19.4.3ניקוי קיר השוחה ורצפת השוחה ,כולל הסרת שומנים ושאריות שעל הקיר.
19.4.4הניקוי ימשך עד קבלת פני הבטון הישן נקיים ומוכנים להתקנת הציפוי החדש כל האמור
בסעיף זה כלול במחיר שיקום השוחה.
19.5איטום השוחה עצירת חדירת מי תהום לשוחה
הקבלן יבצע איטום לשוחה .הטיפול יבוצע בהזרקה.
יקדחו חורים בדופן ו/או ריצפת השוחה בכל האזורים המועדים לחדירת מי תהום .דרך חורים אלו
יוזרק בלחץ אל החלק האחורי של השוחה חומר פולימרי הידרופוני אשר מקציף ומתקשה עם מגע
במים ויוצר איטום בדופן החיצוניות של השוחה.
על פעולה זו יש לחזור מספר פעמים עד אשר תופסק לחלוטין חדירת מי תהום לשוחה המשך שיקום
דפנות השוחה יעשה רק לאחר קבלת אישור מהמפקח עם סיום שיקום השוחה על הקבלן לבצע
בדיקה הידרוסטטית לאטימות השוחה כמפורט הבינמשרדי סעיף .570592
19.6עבודות הכנה
19.6.1עבודת הקבלן כוללת את עבודת הכנת התא לשיקום כולל סיתות והסרת והסרת חלקים
רופפים ,סדוקים ופגומים ,ניקוי מלכלוך ושראיות עבודות קודמות.
19.6.2חספוס לפני השטח ,עומק חספוס יהיה +/- 25מיקרון.
19.6.3מילוי סדקים.
19.6.4שיקום השוחה כולל תיקון ועיבוד כנדרש של הבנצ'קים בשוחה ,כולל פירוק בנצ'קים
בשוחה עד קירות השוחה ומילוי חללים ושקעים וריצפה והבאת הרצפה למצב אחיד ורציף
ללא פגמים וסדקים כולל מריחה ב 2-3שכבות אפוקסי בכל תחתית השוחה.
19.6.5החלקת פני הבטון בטיח פולימרי מתאים.
19.6.6ביצוע יסוד חודר בטון.
19.6.7ביצוע ציפוי עליון.
19.6.6יש להקפיד ששכבת היסוד והציפוי העליון יתאימו זה לזה ויצרו מערכת אחת רציפה וחד
שכבתית ללא תפרים וחיבורים.
19.6.9יש להקפיד על זמן ייבוש לכל שכבה עפ"י הוראות היצרן.
19.7שיקום השוחות
שיקום תאי הבקרה אפשרי במספר שיטות שיתוארו להלן .הקבלן יצרף להצעתו את התיאור של
השיטות המוצעות על ידו (והבחירה בין החלופות לפי שיקול המזמין).
19.7.1חידוש דפנות השוחה לפי שיטת פוליאוריאה לרבות יישום שכבת חומר מקשר בין הבטון
לחומר הציפוי.
19.7.2התזה ויציקת בטון פולימרי .הבטון הפולימרי מורכב ממלט סינטטי מעורב בשרפים.
19.7.3הכנסת תבנית פנימית פלסטית לשוחה ומילוי בטון ב 40 -בטון בין הקיר הישן לתבנית.
19.7.4ציפוי עליון על בסיס PVCנוזלי כגון ציפוי NGCשל חברת אימט טכנולוגיות.
19.7.5שימוש בחומרי ציפוי אחרים לאישור המזמין.
19.6בכל אחת מהחלופות יש להבטיח :
19.6.1המבנה החדש של השוחה יהי בחוזק המאפשר לקבל את הלחץ העפר ,עומס התנועה
ולחץ מי תהום.
19.6.2הקיר החדש של השוחה יהיה מיוצב מודבק ומחוזק היטב לקיר הקיים של השוחה
ללא אפשרות של נפילה או חוסר הדבקות.
19.6.3התאמה לשיטת שיקום צנרת ללא חפירה נשוא מכרז זה.
19.6.4התאמה של כניסות צידיות לשוחת הביוב .ההתאמה כוללת איטום בפני חדירת מי
תהום לאורך הכניסה הצידית.
יש להבטיח שלא יחדרו מי תהום בין הקיר הישן לחדש ולהתאים את הקיר החדש
19.6.5
לכניסת /יציאת הביוב מהשוחה וריצפת השוחה.
עמוד 60מתוך 100
"עסקי שמור"
19.6.6
השיטה המוצעת תשמש פתרון מתקדם לאיטום התאים ומניעה של חדירות מי תהום,
חדירת שורשים לתאים ,ודליפת מי ביוב מחוצה להם ,ותתאים ליישום בתאים
המוליכים את כל סוגי השפכים :שפכים תעשייתיים ושפכים ביתיים ,מליחות גבוהה,
קורזיביות גבוהה וכיוב'.
19.9איטום וציפוי בפוליאוריאה
19.9.1הכנת שטח
19.9.1.1ניקוי חול או לחץ מים להסרת חלקים רופפים ומיצי בטון וליצירת חספוס
בפני השטח .פרופיל החספוס יהיה בהתאם ל 2-3 CSP -על פי תקני .ICRI
19.9.1.2ברצפות ניתן להשתמש באמצעים מכניים אחרים ,כגון / shot blastמלטשת
יהלום על מנת לקבל חספוס בדרגת .CSP 3-4
19.9.1.3בדיקת ייבוש השטח על פי ( ASTM D 4263יריעת פוליאתילן) .אין להרשות
לחות נראית לעין בבדיקה זו .ניתן גם לבדוק באמצעות ערכות סידן כלורי.
19.9.1.4מפגש קיר רצפה יש לבצע קיטום פינה (רולקה) בגודל 2x2ס"מ בחומר צמנטי
מתאים או חומר פוליאוריטני כגון סיקה פלקס.
19.9.2
אופן יישום מערכת הציפוי :
19.9.2.1כל העבודות יבוצעו ע"י קבלן משנה מיומן בהתזת פוליאוריאה בחום ,כולל כל
הציוד הנדרש לעבודות בתוך שוחות ביוב ואשר ביצע עבודות אלה בעבר.
19.9.2.2התזת קצף פוליאוריאה מסוג 15או ש"ע בעובי עד 1.5ס"מ וקבלת משטח
חלק בכל ההיקף
19.9.2.3התזת שכבת פוליאוריאה ארומטית בעלת התארכות של עד 350%ובעובי
1,200-1,500מיקרון.
19.10בדיקות איכות :
19.10.1תוצאות בדיקות מעבדה שיוגשו לאישור המזמין .כל המסמכים הקשורים לאישור
החומרים לשימוש יועברו למפקח שבועיים לפני תחילת העבודה .המפקח עשוי לדרוש
ביצוע בדיקות מעבדה נוספות על החומרים שיוגשו לאישור.
19.10.2בדיקות אלו יבצע קבלן הציפוי לכל תא וידווח בכתב על התוצאות .המזמין רשאי לבצע
בדיקות אלו לאישור התהליך בכל אחד משלבי הציפוי .בדיקות האיכות יבוצעו 24שעות
לפחות לאחר סיום הציפוי.
19.10.3בדיקת מראה -מראה הציפוי יהיה אחיד ללא כתמים ,נזילות ,בועות ,מכתשים או פגמים
ויזואליים אחרים .לא ימצאו שטחים ללא כיסוי של ציפוי.
19.10.4במידה וימצאו נזילות ובועות יש להשחיז אותן וליישם שכבה חדשה בצורה מקומית
בהתאם למפרט הטכני.
19.10.5בדיקת פורוזיביות -תבוצע על המשטחים המצופים לפי Holiday ( method B ASTM G62
.)Detector Testאזורים שנתגלתה בהם פורוזיביות או חוסר ציפוי מספיק ,יעברו בדיקת
עובי בהתאם למפרט הטכני ובאזורים בהם יש לבצע תיקון ציפוי/עובי ציפוי -ייבדק עובי
ציפוי בהתאם למפרט הטכני.
19.10.6עובי הציפוי ייבדק במד עובי ציפוי לא הרסני .לא ימצא אזור עם עובי נמוך מהמינימום
הנדרש במפרט ,אזורים הנמוכים מהנדרש במפרט יצבעו בשכבת PVCנוספת.
19.10.7יש לכייל את מד העובי לפני תחילת המדידות בנוכחות בא כוח הלקוח.
19.10.6טעות המכשיר לא תהיה יותר מ +/- 2 -מיקרון.
19.10.9המדידה תתבצע בשלשה אזורים בתוך התא.
19.10.10במידה ושתי מדידות מתוך 12המדידות יראו עובי שווה או פחות מ 1500 -מיקרון או
מדידה אחת תראה עובי שווה או פחות מ 1450 -מיקרון יש לבצע שכבה נוספת.
19.10.11הדבקות צבע -בדיקות הידבקות צבע הרסניות לפי תקן ( ASTM -D -3359חיתוך קוביות
בציפוי הדבקת סרט דביק והסרתו) .אזורים אלו יעברו תיקון צביעה על ידי הקבלן בשכבת
לפי המפרט הטכני.
19.10.12העבודה כוללת שירות שדה ופיקוח של יצרן החומר/יבואן החומר/ספק החומר בארץ.
עמוד 61מתוך 100
"עסקי שמור"
19.10.13הקבלן ינהל יומן עבודה עם רישומים של תנאי סביבה ,פעילות ,בדיקות טיב לכל אחד
מימי העבודה עם פירוט שעות יומי.
19.11עמידות האיטום
בכדי להבטיח את עמידות האיטום לאורך זמן ולתת הגנה מירבית הן לבטון והן לצנרת על מערכת
האיטום להבטיח את התנאים הבאים:
19.11.1התאמה מלאה בין המערכת לאיטום בטון לבין המערכת להגנה על מתכת.
19.11.2היצמדות כפולה לפני השטח ,פיזית וכימית.
19.11.3אלסטיות של לפחות 100%כדי למנוע הופעת סדקים עתידיים במערכת כתוצאה מהפרשי
חום/קור עבודות עפר תקלות וכד'.
19.11.4עמידות בכימיקלים מעכלים.
19.11.5אפשרות לביצוע תיקוני ציפוי ללא צורך בכח אדם מיומן ובעבודות הכנה מיוחדות.
19.11.6עמידות בתא מלח 3,000שעות.
19.11.7אדהזיה לפח מגלוון/נירוסטה.
19.12טיב עבודה ואחריות :
19.12.1לעבודות שיקום תאי בקרה תינתן אחריות כוללת לתקופה של 10שנים מיום סיום
העבודה .כל ליקוי שיתגלה בתקופת האחריות ,יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.
19.12.2למרות האמור בסעיף לעיל ,במידה ובמשך הזמן ,גם לאחר תום תקופת האחריות ,יתגלה
ליקוי או פגם במערכת שהתקין הקבלן ,הנובעת מרשלנות בביצוע ,או כתוצאה משימוש
בחומרים פגומים או כתוצאה מכל סיבה אחרת ,יתוקנו כל הלקויים ע"י הקבלן ועל
חשבונו.
19.13עבודות משלימות שונות (פירוק ציוד קיים ,חציבה ,יציקות בטון ,התאמות ,התקנת ציוד זמני
ומדידות) :
19.13.1הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות להבאת חומרי העזר והאביזרים לאתר העבודה
כגון :העמסה פריקה ,הובלה ואחסנה ,באופן אשר ימנע את קלקולם ,או פגיעה בהם.
במידה ויגרם נזק לאביזרים ו/או לחומרים -יחולו כל ההוצאות הכספיות על הקבלן ועל
חשבונו.
19.13.2כל חומרי העזר והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה וכל ההוצאות הכספיות הכרוכות
בהובלתם לאתר העבודה -יחולו על הקבלן.
19.13.3אספקת החשמל לעבודה תעשה ממתקן חשמל עצמאי באחריות הקבלן .כל החיבורים
החשמליים למכשירי הקבלן יעשו ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון לעסוק
בעבודות כגון זה.
19.13.4הקבלן יספק את כל הציוד הדרוש לעבודות באתר.
19.13.5הציוד יהיה מסוג מעולה ובמצב תקין .במידה ויתברר במהלך העבודה שהציוד פגום,
ירחיק הקבלן את הציוד הפגום מיד עם קבלת ההוראה מהמפקח באתר ויספק מיד ציוד
ומכונות אשר מתאימות לדרישות ,בלי כל פיצוי או תוספת מחיר עבור החלפת הציוד,
הקבלן יהיה אחראי היחידי לגבי כל תקלה שעלולה להיגרם בגין החלפת ציוד.
19.14אופני מדידה ותשלום
19.14.1התשלום יתבצע לפי מדידה בפועל בלבד.
19.14.2התשלום יהיה לפי מ"א תא ,כמפורט בכתב הכמויות ,כולל הכנת השטח ,פריימר ויישום
החומרים.
19.14.3התשלום כולל ביצוע תיקונים במהלך שנות האחריות.
19.14.4המחירים כוללים את כל המרכיבים הבאים :הובלת החומרים ,המוצרים והציוד ,הטיפול
בהם ,אחסנתם ,והאחריות לשלמותם ,שכר עבודה ,ניהול העבודה ,שימוש בכלים
מכשירים ,מכונות ,חומרי עזר ,תמיכות ופיגומים ,מיסים ,ביטוח ,תמלוגים ,אגרות,
פיצויים ,היטלים ,הוצאות כלליות ,הוצאות עבור עבודות הכנה ,ועבודות שוטפות
הכרוכות בקיום דרישות החוזה והמפרט וכן הוצאות בלתי צפויות ,ורווח הקבלן.
עמוד 62מתוך 100
"עסקי שמור"
.20פעולות ארגון בטיחות של עבודות בצנרת ביוב :
20.1הקבלן ידאג לכך שהוא עצמו ,עובדיו ,קבלני המשנה שלו ,או כל אדם מטעמו ,יכירו וינהגו בהתאם
להוראות החוקים ,התקנות ,חוקי העזר ,נהלי החברה או כל חיקוק אחר וכן בהתאם לאמצעי
הזהיר ות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה .הקבלן ,או כל אדם הבא מטעמו יבצע כל עבודה
בהתאם לכל חיקוק ,לרבות ומבלי לגרוע ,ההוראות הקבועות ב:
20.1.1פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל 1970-לרבות הנחיות הבטיחות לעבודה
בחלל מוקף ,סעיף .66
20.1.2בחוק החשמל תשי"ד 1954ותקנותיו
20.1.3תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ,התשמ"ח.1966-
20.1.4תקנות חוק ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשנ"ט.1999-
20.1.5תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז.1997-
20.1.6תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז.2007-
20.1.7תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה ,התשמ"ח.1966-
20.1.6תקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל) התשמ"ו .1966
20.1.9חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א .1961 -
20.1.10חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח .1966 -
20.1.11בחוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט .1969 -
20.1.12בחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג .1993
20.1.13תקנות הבניה.
20.1.14תקנות עבודה במקום מוקף.
20.1.15תקנות עבודה ברעש.
20.1.16בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד.1954 -
20.1.17בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א .1951
20.1.16בחוק עבודת הנוער תשי"ג .1953
20.1.19בחוק עבודת נשים תשי"ד .1954
20.1.20בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה) .1945
20.1.21לרבות כל התקנות שהוצאו ,ואשר יותקנו מעת לעת ,מכוחן.
20.2הקבלן לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד מי אביבים 2010בע"מ וכל מי
מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה .במידה ובוצעו ישירות על ידו ,על ידי
פועליו ,באי כוחו או קבלני המשנה שלו.
20.3מובהר בזה ,כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו באות בנוסף להוראות מסמכי
המכרז ,ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז ,לרבות ,ללא הגבלה ,מאחריות
ו/או התחייבויות הקבלן על פי הן .הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות זו את
זו -ועל הקבלן יהא לבצע את כל ההוראות המוטלות עליו ,לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ידי
המזמין מעת לעת .מקום בו תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז לבין
הוראה מהוראות נספח הבטיחות ,יפנה הקבלן אל יועץ הבטיחות מטעם המזמין והחלטתו תהא
מכרעת .לא פנה הקבלן כאמור יישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך ,וכן
בהוצאות שינבעו מכך.
20.4ממונה בטיחות
20.4.1כדי להבטיח שעבודת הקבלן מתבצעת על פי כללי הבטיחות המתחייבים ,הקבלן נדרש
להחזיק ממונה בטיחות בעבודה בעל אישור כשירות המאושר ע"י משרד התמ"ת ,שילווה
את עבודות הקבלן .כל ההוצאות הכרוכות בהחזקת ומיון ממונה הבטיחות יחולו על
הקבלן.
20.4.1.1ממונה הבטיחות יהיה בעל השתלמות ענפית לבנייה ובנייה הנדסית ובעל
ניסיון של לפחות שלוש שנים בתחום עבודות הקבלן.
20.4.1.2ממונה הבטיחות יידרש לאשר בכתב ולהיות נוכח בכל עבודה שתוגדר על ידי
יועץ הבטיחות של החברה או המפקח באתר העבודה כמסוכנת .ממונה
הבטיחות יוודא שהקבלן ערוך לביצוע העבודה ושיש בידו את כל הציוד הנדרש
במצב תקין.
עמוד 63מתוך 100
"עסקי שמור"
20.4.2
הדרכה
20.4.2.1
20.4.2.2
20.4.2.3
20.4.2.4
20.4.3
20.5עובדים
20.5.1
20.5.2
20.5.3
20.5.4
20.5.5
הקבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו לפחות אחת לשנה בכל הקשור
לסיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה.
ההדרכה תינתן בשפה המובנת לעובדים .העתקים מאישורי ההדרכה יהיו
בפנקס הכללי.
הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה.
הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ הבטיחות של מי
אביבים במידה ויתבקש לעשות כן .כמו כן ,יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו
בהתאם לתכנון הבטיחות לפרויקט.
ניהול הבטיחות
20.4.3.1הקבלן יקיים ויתחזק מערכת ניהול בטיחות הכוללת בין השאר:
20.4.3.1.1נהלים אירגוניים ונהלים לעבודות בסיכון
20.4.3.1.2מערך לאיתור ובקרה בגורמי סיכון
20.4.3.1.3מערך בדיקות תקופתיות
20.4.3.1.4מערך לדיווח ותחקיר תאונות וכמעט תאונות עבודה
20.4.3.1.5מערך לעבודה מול קבלני משנה
20.4.3.1.6מערך הדרכה לעובדיו ולשלוחיו
20.4.3.1.7מערך לטיפול במצבי חירום
20.4.3.1.6מערך בדיקות רפואיות
20.4.3.1.9ניהול ותיעוד מסמכי בטיחות
20.4.3.2הקבלן מתחייב להכין סקרי סיכונים בהתאם לתקנה החדשה לגבי המתקנים
אותם יחזיק עבור החברה.
הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל 16להימצא בתחומי חצרי המזמין.
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים במקצועם ,במספר הדרוש לשם
ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בהסכם .בעבודה זו ,שלביצועה יש צורך ברישום,
רישיון או היתר לפי כל דין ,על הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר
כאמור ,לפי העניין.
הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין או יועץ הבטיחות של החברה או המפקח בדבר
הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם ,לדעתם,
התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידיו ,או שהוא נוהג מעשה
רשלנות בביצוע תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה ,כאמור ,לא יחזור הקבלן להעסיקו,
בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה .המזמין לא יידרש לנמק את דרישתו.
הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל
החומרים ,הציוד והמתקנים הנדרשים על מנת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות
הנדרשים לביצוע העבודה עפ"י הנחיית יועץ הבטיחות של מי אביבים ועפ"י דרישות כל
דין.
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העבודות ו/או מתן
השירותים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת ,וכן מתחייב לסלק מחצרי
המזמין כל ציוד או חומר פגום.
20.6תכנון בטיחות למשימה
הקבלן מצהיר כי הוא מודע לכך שבעבודות מסוימות על פי דרישת המפקח עליו לבצע תכנון
בטיחות למשימה טרם תחילת העבודה על ידי ממונה הבטיחות מטעמו והוא מתחייב לעשות כן
בהתאם להנחיות שיינתנו לו לשם כך על ידי יועץ הבטיחות של החברה כאמור .כמו כן ,מצהיר
הקבלן שלא יחל בעבודות אלו עד שיועץ הבטיחות של החברה יאשר את תכנון הבטיחות.
הקבלן מצהיר כי כל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכנון הבטיחות לפרוייקט .מובהר כי תכנון
הבטיחות יוכן על חשבונו של הקבלן .עותק מתכנון הבטיחות ישמר באתר העבודה.
עמוד 64מתוך 100
"עסקי שמור"
20.7בדיקות תקופתיות
הקבלן המבצע יערוך בדיקות באמצעות בודקים מוסמכים לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה עפ"י
דרישות כל דין .הציוד הנבדק יסומן באופן ברור.
20.6תיעוד
20.6.1
הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים:
20.6.1.1פנקס הכללי כנדרש על פי כל דין.
20.6.1.2פנקס הדרכת העובדים באתר ,כנדרש על פי כל דין .רישיונות והסמכות
העובדים העוסקים בתפקידים להם נדרש רישיון ,היתר או הסמכה על פי כל
דין או על פי הוראות החברה (כגון :הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי ,מנופאי
(מפעיל עגורן) ,מלגזן ,רתך ,וכו').
20.6.1.3רי שיונות לציוד ותעודות ביטוח לציוד הנמצא באתר או המופעל באתר ,כולל
תסקירים עדכניים של בודק מוסמך (לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י
החוק).
20.6.1.4העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שונים (כגון :משרד העבודה,
וכיוב').
20.9משמעת
20.9.1על הקבלן ,עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להנחיות המפקח מטעם החברה
ויועץ הבטיחות שלה ,להזדהות עפ"י דרישה ולעצור את העבודה על פי דרישתם.
20.9.2עובד קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו (כגון :קנסות אשר
ישלם הקבלן למזמין ,על פי דרישת המזמין ,ובמקרים מסוימים אף השעיה מעבודתו
באתר).
20.10מנהל עבודה מטעם הקבלן
20.10.1הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מוסמך כחוק לכל עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית.
יש להזכיר כי ההגדרה לבנייה הנדסית בחוק היא " :בניית מכון-מים ,מאגר ,קו צינורות,
מובל מים ,ביב או מכון-ביוב ,הריסתם ,שינוי מבנם ותיקונם ,לרבות חידושם של מילוי
המשקים ושל הצבע.
20.10.2הקבלן יעביר הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי על מינוי מנהל העבודה.
20.10.3במקרה של עבודה של יותר ממשמרת אחת ביממה ימנה הקבלן מנהל עבודה נוסף.
20.10.4הקבלן יספק תכניות עבודה והוראות נדרשות למנהל העבודה ,אשר יכללו את כל היבטי
הבטיחות הנדרשים ויוודא כי ההוראות מובנות ומיושמות.
20.10.5מנהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה.
20.10.6מנהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות העובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה
אחראי ,בין השאר ,לנושאים המפורטים להלן ,וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות הקבלן
על פי נספח זה ,הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין:
20.10.6.1הכרת האתר ,תנאי השטח באתר והסיכונים הקיימים בו.
20.10.6.2ארגון האתר ,גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות מי אביבים.
20.10.6.3ניהול פנקס כללי.
20.10.6.4
20.10.6.5
20.10.6.6
20.10.6.7
20.10.6.6
20.10.6.9
הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר ,כולל הבנת דרישות החוק
בהפעלתו הבטוחה ,בדיקתו ,רישיונות נדרשים וכו'.
וידוא כי המועסקים באתר הינם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים
בתחום עיסוקם.
הנחיית כלל העובדים להישמע לכל הנחיות גורמי הבטיחות בכל עת ,להזדהות
ולעצור את העבודה עפ"י דרישתם.
מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות והגהות
ואכיפת משמעת בטיחות נדרשת על העובדים.
אספקת ציוד המגן האישי הנדרש ,אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו
כשאינו תקין או בלוי.
הסדרת כל הנדרש בנושאי שירותים ,רווחה ,אוכל שתייה וגהות של העובדים.
עמוד 65מתוך 100
"עסקי שמור"
20.10.6.10עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין ,כולל קיום תסקירי בדיקה עדכניים ע"י
בודק מוסמך במידת הצורך.
20.10.6.11קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל
העובדים אשר באחריותו כולל קבלני משנה ושלוחים ,בכל נושאי הבטיחות.
20.10.6.12דיווח מיידי על אירועים חריגים ,מפגעים ,מקרים מסוכנים או תאונות (לרבות
"כמעט תאונות") למי אביבים.
20.10.6.13אחריות לבטיחות המבקרים מטעמו או שכניסתם אושרה על ידו בתחום
עבודתו.
20.10.6.14אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר.
20.10.6.15אחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם מי אביבים לפי דרישתו ,נוסף
לדיווחים הקבועים המתחייבים מדרישות החוק.
20.10.6.16כל פעילות אחרת הנדרשת עפ"י כל דין.
20.11ציוד מגן אישי
20.11.1על הקבלן לספק לעובדיו ,לשלוחיו ולכל העובדים מטעמו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי
הדרוש בהתאם להוראות החוק לרבות מבלי לגרוע בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן
אישי) ,התשנ"ז ,1997 -אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא
החוזה לרבות נעלי עבודה ,בגדי עבודה ,מגני אוזניים ,אפודים זוהרים ,כובעי מגן ,ציוד
מגן אישי בעבודה בגובה ויוודא כי עובדיו ,שלוחיו וכל הפועלים מטעמו קיבלו הדרכה
מתאימה וכי הם משתמשים בציוד המגן.
20.11.2הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש.
20.12עבודה בגובה
20.12.1בכל ביצוע עבודה בה ניתן ליפול לעומק של למעלה מ 2 -מטר ,יעסיק הקבלן רק עובדים
בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.
20.12.2העבודה בגובה תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז2007 -
לרבות :
20.12.2.1לא תתבצע עבודה בגובה במפלסים שונים אחד מעל השני.
20.12.2.2עובדים המבצעים עבודה בגובה ישתמשו באמצעי הגנה מפני נפילה במקרים
הבאים :עבודות המתבצעות בגובה של 2מ' ומעלה המתבצעות על גבי סולם,
פיגום או משטח עבודה אחר כאשר לא ניתן להיאחז ב 3 -נקודות אחיזה.
20.12.2.3ציוד מגן אישי לעבודות גובה יכלול קסדה כולל סנטריה ,נעלי בטיחות ,רתמת
בטיחות וחבל עגינה עם משכך זעזועים וכל אביזר נוסף שנדרש בהתאם לאופי
העבודה.
20.12.2.4כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן .טרם
תחילת העבודה ייבדק כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי.
20.12.2.5העבודה בגובה תתבצע באמצעות לפחות שני עובדים ,תוך שמירה על קשר עין,
כאשר עובד אחד ימצא במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון.
20.12.2.6האזור שמתחת לעבודה בגובה יגודר וישולט.
20.12.2.7כל כלי העבודה יאובטחו כנגד נפילה.
20.12.2.6נקודת העגינה לציוד הגנה או מניעת הנפילה חייבת להיות מעל לעובד ועליה
להיות בעלת יכולת לשאת 1.5טון.
20.13כימיקלים וחומרים מסוכנים
20.13.1.1הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה ואיתור של חומרים העלולים לגרום נזק
בריאותי ובכלל זה חומרים רעילים ו/או נפיצים ו/או מקרינים ,בכל מקרה בו
נמצאים ו/או עלולים להימצא באתר העבודה אדים ,גזים ,עשן או חומרים
מסוכנים אחרים כלשהם ,ובכלל זה גורמים כימיים ו/או פיסיקליים ו/או
ביולוגיים הנחשבים כגורמי סיכון.
עמוד 66מתוך 100
"עסקי שמור"
20.13.1.2הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכניסת אדם לבור או שוחה או
תא או כל מקום מוקף ,כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות
חומרים סוכנים ,לא סולקו החומרים המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים,
לא נעשה איטום או מניעה בדרך טכנולוגית אחרת של חדירת חומרים
מסוכנים ,בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום המוקף וכל עוד לא בוצעה
בדיקה נאותה ,אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכנים או
חוסר חמצן במקום.
20.14חפירות וקידוחים
20.14.1כל משך העבודה בכלל ,ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובנייה בתוך התעלות באתר
העבודה בפרט ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות
והתמוטטות ,כולל דיפונים ותמיכות ,גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרט ובמיוחד
כאשר החפירה נחפרה שלא על פי השיפוע הטבעי .כמו כן ,על הקבלן ובאחריותו להבטיח
אמצעי הגנה מרביים לעובדיו ,בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה ,להגנה
מפני מפולות וזאת על ידי מילוי אחר הוראות הבטיחות הבאות:
20.14.1.1טרם תחילת החפירה או החיצוב יש לבדוק קיום של קווי חשמל ,ביוב ,טלפון,
גז וכו' ומנהל העבודה ינקוט אמצעי זהירות מיוחדים בכדי להבטיח שעובדים
לא יפגעו מזרם חשמלי ,אדים מזיקים או מים פורצים.
20.14.1.2הקבלן יתקין גידורים ,דיפונים והגנות מתאימות בהתאם לתקנות הקיימות
והוראות כל דין ובהתייחס לעומק החפירה ומורכבותה ,למניעת נפילת אדם
ומניעת התמוטטות החפירה.
20.14.1.3בחפירה שעומקה עולה על 1.2מ' ,ושיש בה סכנת התמוטטות -יש לנקוט
באמצעים בכדי למנוע תאונות מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה.
20.14.1.4אמצעים למניעת התמוטטות הדפנות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או
התקנת מערכת דיפונים או תאי הגנה.
20.14.1.5דיפון תעלות באדמה חולית על-פי התקנות :מותקנות בה דפנות עומדות
יציבות עם משענות וחיזוקים ,המכסות את כל צדי התעלה ,חודרות לעומק
מספיק בקרקעיתה ,ובולטות 15ס"מ מעל פני הקרקע הסמוך לתעלה.
20.14.1.6במידה וקיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפון -ישתמש העובד בתא
הגנה (אין צורך בדיפון אם משתמשים תמיד בתא הגנה לכל עובד הנמצא
בחפירה ,או שהחפירה מתבצעת באמצעות מכונה בלבד).
20.14.1.7דיפון חפירה בעומק של יותר מ 4-מ' -רק לפי תכנית.
20.14.1.6חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא יפחת מ 50-ס"מ
משפת החפירה.
20.14.1.9כל בור ,חפירה ,קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על
שני מטר יהיו מגודרים ע"י מעקה עם אזן-יד ואזן-תיכון.
20.14.1.10יש לקיים תאורה נאותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום
חשוך.
20.14.1.11בעת עבודה בשעות החשיכה -יוצבו פנסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או
בור שקיימת סכנת נפילה לתוכם.
20.14.1.12אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי למוטט את דפנותיה,
אלא אם ננקטו צעדים מיוחדים למניעת התמוטטות.
20.14.1.13הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על 120היא רק באמצעות
סולם או מדרגות מתאימים המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין
היציאה ממנה לא יעלה על 20מטרים.
20.15כלים מכניים הנדסיים
20.15.1כל כלי מכני הנדסי ,כגון :כלי הרמה ,אביזרי הרמה ,מנוף וכו' יהיו תקינים ובעלי רישוי
תקף כדין .הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לאתר העבודה של
החברה ,וכן מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי שאינו
בעל רישוי תקף כדין ו/או שאינו תקין.
20.15.2מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לדאוג לכך שכל עובד המפעיל כלי מכני הנדסי כאמור
יהיה מוסמך לכך על פי כל דין ובעל רישיון תקף כדין.
עמוד 67מתוך 100
"עסקי שמור"
20.16עבודה בשוחות ביוב " -מקום מוקף"
במקרה של עבודה ,תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים סיכונים רבים כגון
המצאות גזים רעילים או מחסור בחמצן העלולים להסתיים בתאונת מוות ולכן על הקבלן לנקוט
באמצעי הבטיחות הבאים:
20.16.1טרם הכניסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכנון עבודה מוקדם על
ידי ממונה הבטיחות של הקבלן ,היתר העבודה ייבדק על ידי יועץ הבטיחות של החברה
והעבודה תתבצע רק לאחר אישורו ובהתאם להיתר עבודה זה .נושאים המחייבים
התייחסות בהיתר עבודה זה:
20.16.1.1שימוש במכשיר תיקני ומכויל לניטור גזים בשוחת ביוב.
20.16.1.2שלילת המצאות גזים רעילים במקום המוקף.
20.16.1.3וידוא המצאות חמצן בערכים תקינים.
20.16.1.4אוורור המקום המוקף במקרה של המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן
וכניסה מחודשת רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד נשימה
מתאים.
20.16.1.5שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש
בריתמה עם חבל המחובר למתקן חילוץ.
20.16.2לא יורשה אדם להיכנס לחלל מוקף כלשהוא כגון שוחת בקרה ללא שקיבל הסמכה
לעבודה ב"מקומות מוקפים".
20.16.3טרם כניסה לשוחת בקרה ,יש לוודא כי אין בה גזים מזיקים ויש בה כמות ואיכות מספקת
של אוויר לנשימה .במידה ויתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן -אין להיכנס לתא הבקרה,
אלא לאחר איוורור התא כראוי .האוורור יעשה באמצעים הבאים:
20.16.3.1בעזרת מפוחים יעודיים.
20.16.3.2מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,למשך זמן של 24שעות לפחות.
לעבודה בתא בקרה קיים -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני
התאים הסמוכים .סה"כ שלושה מכסים .לחיבור אל ביב קיים -המכסים
משני צדי נקודת החיבור.
20.16.4רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת קבלת אוויר צח בכמות מספקת ,תותר הכניסה
לתא הבקרה .במקרים בהם לא ניתן להבטיח אוויר באיכות ובכמות המתאימה ,תתאפשר
הכניסה רק בעזרת מערכת נשימה המספקת אוויר מגליל אוויר דחוס.
20.16.5לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה ,אלא אם הוא חגור ברתמת בטיחות המחוברת
לחבל הצלה המחובר למתקן המאפשר הוצאתו במקרה חירום.
20.16.6אדם נוסף יישאר מחוץ לשוחה ויהיה מוכן לחלץ את העובד מתוך החלל המוקף ויגיש לו
עזרה במקרה הצורך .גם אדם זה יהיה מוסמך לעבודה ב"חללים מוקפים".
20.16.7העובד הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 3מ' ישא מסכת גז מתאימה.
20.16.6בשוחות בקרה שעומקם עולה על 5מ' יופעלו מפוחים מכניים טרם כניסת אדם ובמשך כל
זמן העבודה בשוחה.
20.16.9עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי בטיחות
הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
עיון במסמכים המפרטים את מערכת הביוב -על מתכנן עבודת הביקורת לקבל מידע מדויק לגבי מערכת
הביוב .בעיקר יש לוודא מאילו חומרים עשויה המערכת ,התוואי בו היא עוברת ,סוג השפכים שהמערכת
מטפלת בה וסיכונים מיוחדים הקשורים בה.
סיור מקדים בסביבה -לאחר קבלת המידע מהרשויות המוסמכות יש לבצע סיור פיסי באתר על-מנת לוודא
שאכן הנתונים שנמסרו נכונים.
בדיקת גזים וריכוז החמצן במערכת הביוב -יש למדוד את ריכוז הגזים והחמצן באוויר מערכת הביוב
בעזרת אחד המכשירים הקיימים בשוק לדוגמה :מכשיר קוכלר.
עמוד 68מתוך 100
"עסקי שמור"
.21מרכיבים עיקריים שיש לבדוק :
21.1הימצאות גזים רעילים -לדוגמא פחמן דו חמצני CO2ומתאן ,CH 4ואחוז החמצן הקיים במערכת.
כאשר אחוז החמצן נמוך מ ,17%-נפגע התפקוד הנורמלי של גוף האדם .מתחת ל ,15%-קיימת סכנה
של שיתוק ומוות מהיר.
21.2פתיחת מכסי מערכת הביוב לזמן מסוים -על מנת לאוורר את המערכת בעיקר מגזים רעילים נהוג
לפתוח את המכסים של המערכת לזמן מסוים ,ובמקרה הצורך להשתמש במפוחים מתאימים
להזרמת אוויר .חשוב להקפיד לסגור את המכסים בסיום העבודה בכדי למנוע סכנה בטיחותית.
21.3בדיקת נוכחות של זוחלים -בבור שוחת ביוב עלולים להימצא חולדות ונחשים .בזמן הבדיקות
המצוינות לעיל ,יש לוודא כי אין סכנה ממזיקים אלה.
21.4גידור ושילוט מקומות כניסה למערכת הביוב -הגידור נועד למנוע נפילת עובד או עובר אורח לתוך
מערכת הביוב .השילוט נועד ליידע הן את העובדים והן את הציבור שבמקום מתבצעות עבודות ביוב.
עמוד 69מתוך 100
"עסקי שמור"
לביצוע עבודות שיקום וחידוש
נספח יב' -הסכם מס'
קווי ביוב באמצעות עבודות לשרוול ( )CIPPוניפוץ קווי ביוב (ללא חפירה והרס)
שנערך ונחתם ב________ ביום ___ בחודש _______ 2015
בין:
לבין:
מי אביבים 2010בע"מ
ח.פ514374099 .
משדרות שאול המלך ,37תל-אביב-יפו 64516
טלפון 03-7736117 :פקס03-5610160 :
(להלן" :החברה")
מצד אחד
__________________________
ח.פ / .ע.מ__________________ .
מרחוב _____________________
טלפון ___________ :פקס____________ :
(להלן" :הקבלן")
מצד שני
הואיל והחברה ,תאגיד המים והביוב של עיריית תל אביב-יפו ,מעוניינת בקבלת שירות של ביצוע עבודות שיקום
וחידוש קווי ביוב באמצעות עבודות לשרוול ( )CIPPוניפוץ קווי ביוב (ללא חפירה והרס)
והואיל והקבלן הצהיר והתחייב כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים על פי כל דין ,בעל הרקע המקצועי ,הידע,
הניסיון ,הכישורים והמיומנות המקצועית הנדרשים כדי לספק לחברה את השירותים (כהגדרתם להלן),
ולמלא אחר כל התנאים הנדרשים לשם כך על פי כל דין;
והואיל ועל סמך מצגי הקבלן ,מעוניינת החברה לקבל מהקבלן שירות של ביצוע עבודות שיקום וחידוש קווי ביוב
קווי ביוב באמצעות עבודות לשרוול ( )CIPPוניפוץ קווי ביוב (ללא חפירה והרס) והקבלן מתחייב להעניק
לחברה שירותים (כהגדרתם להלן) ,הכל כקבלן עצמאי ובהתאם להוראות ותנאי הסכם זה;
והואיל והחברה והקבלן מעוניינים
את ההסכמות ביניהם על הכתב.
מבוא
להסדיר
את
תנאי
קבלת
השרותים
והביעו
רצונם
לעלות
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1
.2
המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות ההסכם.
.3
כללי
המבוא להסכם ,מסמכי המכרז והנספחים המצורפים או שיצורפו אליו מהווים חלק בלתי נפרד של
ההסכם.
רשימת הנספחים:
תעריף
נספח - 1
אישור ביטוחי הקבלן
נספח - 2
התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי/מצב חירום
נספח - 3
כתב סודיות
נספח - 4
בטיחות וגיהות
נספח - 5
מפרט ותכולת העבודה
נספח - 6
ערבות לביצוע השירות
נספח - 7
מסמכי המכרז
נספח - 6
3.1כל האמור בהסכם בלשון יחיד אף ברבים משמע וכן להיפך.
3.2כותרות סעיפי ההסכם הינן לשם נוחות בלבד ולא תשמשנה לצרכי פרשנות.
עמוד 70מתוך 100
"עסקי שמור"
.4
הגדרות
"השירות" ו/או "השירותים"
ו/או "העבודה" ו/או "העבודות"
ביצוע עבודות שיקום וחידוש קווי ביוב
באמצעות שרוול ( )CIPPוניפוץ קווי ביוב (ללא
חפירה והרס) כמפורט בהסכם ובמפרט הטכני.
"מי אביבים " או "החברה"
מי אביבים 2010בע"מ.
"שעת חירום"
תקופה בה יוכרז ע"י כוחות הביטחון על מצב
חרום במדינה ויגייסו ,בין היתר ,כלי רכב
ונהגים.
"אתר יעד הפינוי" או "אתר שפיכה
מורשה"
אתר/י החברה ו/או אתרים אחרים לסילוק
שפכים ,פסולת וכו' אשר קיבלו הרשאה
לקליטתם אליהם ,העונים לדרישות כל דין,
ואשר אליהם ,על פי הוראות החברה ,תתבצע
ההובלה.
עמוד 71מתוך 100
"עסקי שמור"
.5
התחייבויות הקבלן :
5.1
על הקבלן להיות בעל ידע ,ניסיון ,יכולת מקצועית ,רישיונות ,והרשאה למתן השירות נשוא המכרז.
הקבלן מתחייב לכך כי הינו מעסיק עובדים מיומנים ואחראים לביצוע השירות נשוא המכרז.
5.2
על הקבלן לספק את השירות בהתאם לתנאי המכרז ולתנאי ההסכם ונספחיו ולהוראות כל דין ,הכל
ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה המלא של החברה.
5.3
הקבלן מתחייב כי בכל תקופת ההסכם השירות ינוהל על ידי מנהל פרוייקט/עבודה בעל ניסיון בתחום
השירות נשוא המכרז ובעבודה מול תאגידי מים ורשויות מקומיות.
5.4
הקבלן מתחייב כי לא יאוחר מ 14-ימים מיום מסירת הודעת החברה על הזכייה במכרז ,יסיים את
התארגנותו לביצוע השירות ,ויהיה ערוך ומוכן לביצוע השירות באופן מלא לשביעות רצונה המלא של
החברה .כשבוע לפני תחילת העבודות תתבצע ישיבת התנעה של החברה עם הקבלן.
5.5
הקבלן מתחייב שבמשך כל תקופת ההסכם הוא יהיה בעל אישור בתוקף מיצרן השרוולים לביצוע
עבודות שרוול קווי ביוב נשוא המכרז.
5.6
הקבלן הזוכה מתחייב לבצע את השירות רק עבור הזמנות עבודה חתומות ומאושרות על ידי הגורמים
המוסמכים בחברה ,בה מפורטים מיקום וסוג העבודות הנדרשות ,היקף כספי עבור העבודה ,מועד
משוער לתחילה ולסיום העבודה (יפורט משך זמן המרבי לביצוע העבודה השירות) .מובהר כי כל
העבודות שהקבלן יבצע במסגרת ההסכם תהיינה רק לאחר אישור של מנהל מחלקת פיתוח/סמנכ"ל
תפעול ו/או מנכ"ל החברה את תכנית העבודה ולאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת על ידי
הגורמים המוסמכים בחברה .מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור עבודה שבוצעה ללא הזמנת
עבודה חתומה ומאושרת על ידי הגורמים המוסמכים בחברה.
5.7
הקבלן מתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר לספק אחר את ביצוע השירות ,אלא בהסכמת
וע דת המכרזים של החברה בכתב ומראש .מובהר בזאת בין הצדדים כי אין בהעברת ביצוע השירות
לספק אחר כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הזוכה לביצוע המלא של השירות או לפטור את הזוכה
מאיזה מחיוביו כלפי החברה עפ"י ההסכם .כמו כן ,מובהר שבמידה וועדת המכרזים של החברה תאשר
את העב רת ביצוע השירות ו/או שימוש בקבלני משנה על קבלן המשנה לעמוד בכל התנאים המוקדמים
כפי שמופיעים בסעיף 12למסמכי המכרז .מובהר בזאת כי ,שימוש בקבלן משנה תהיה אך ורק באישור
ועדת המכרזים (את קבלני המשנה) בעבודות נלוות לעבודות השרוול והניפוץ כגון :שטיפה ,צילום,
שימוש ברובוטים ,הובלת שפכים וכו') .עבודות השרוול והניפוץ יבוצעו ע"י הקבלן בלבד .מובהר שחל
איסור גורף להעסיק קבלן משנה לעבודות נלוות ללא אישור ועדת המכרזים וכן קבלן שנחשד בעבירות
כאמור בסעיף 12.5למסמכי המכרז.
5.6
מובהר בזאת ,כי קבלן אשר יפעל למתן שירות באמצעות קבלן משנה שלא באישור מוקדם של החברה
ולא בהתאם להוראות סעיף זה יישא בקנס של ₪ 10,000לכל שירות שיינתן ,וכן בכל עלויות מתן
השרות שיינתן על ידי קבלן המשנה ,כל זאת ,זאת מבלי לגרוע מאחריותו של הזוכה לביצוע ומתן
השירותים עפ"י הסכם זה ,לעניין זה ייחשב גם השרות אשר ניתן ע"י אותו קבלן משנה.
5.9
הקבלן יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע השרות על ידו ,כולל אספקת והובלת הציוד
וכלי הרכב לביצוע השירות למקום תחילת ביצוע השרות וממנו ,הכנתו לעבודה ,תחזוקת כלי הרכב
והציוד ,תיקונים ,דלק ,החלפת שמנים ,טיפולים ,ביטוחים ,רישיונות ולרבות כל הוצאה אחרת הכרוכה
בביצוע השרות .הקבלן מתחייב לספק על חשבונו לביצוע השרות את כוח האדם הדרוש וכן את הציוד
והכלים הדרושים לביצוע השירות ,מובהר בזאת שבמקרה של תקלה בביצוע השירות הקבלן יספק את
כוח האדם ,הציוד ,כלי ה רכב וכל הנדרש לטיפול בתקלה והשבת המצב לקדמותו בהקדם האפשרי
ולשביעות רצון החברה.
5.10הקבלן מתחייב לבצע את השירות רק בהתאם לקטגוריות השירות/מחירים שנקובים בתעריף בהסכם.
מובהר בזאת שלא ישולם כל תשלום עבור עבודה שתבוצע שלא נכללת בקטגוריות השירות/המחירים
הנקובים בתעריף בהסכם ו/או שלא אושרו מראש להכנסתם להסכם על ידי ועדת המכרזים של החברה.
עמוד 72מתוך 100
"עסקי שמור"
5.11יובהר כי התשלום שישולם לספק הזוכה יהיה בהתאם למחיר שיקבע בתעריף בהסכם עבור כל
קטגורית מחיר ויוכפל בכמות המטרים שאושרו בכתב ומראש על ידי הגורם המקצועי בחברה ושבוצעו
בפועל עבור השירות .מובהר שלא ישולם כל תשלום עבור עבודה שלא אושרה מראש על ידי הגורם
המקצועי בחברה.
5.12מובהר כי המחירים שיקבעו עם הקבלן הזוכה בתעריף בהסכם הינם מחירים קבועים וסופיים
וכוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות עבור השירות כולל ההתארגנות וההכנות לפתיחת האתר
וההכנות לצורך ביצוע העבודות הכוללות בין היתר (אך לא רק) :תכנון וביצוע הסדרי תנועה ,תיאום
עם הרשויות לביצוע עבודה ,הזמנה ועלויות של שיטור ואבטחה ,פתיחת חיבורים לרבות ביצוע עבודות
ניקוי ושטיפה של קו הביוב בלחץ גבוה ,צילום הקו לפני ואחרי ביצוע השרוול וההשחלה ,ניפוץ
ובסיום העבודות ,הובלה והצבת הציוד ,פירוק הציוד והובלתו בסיום העבודות ,סגירה והחזרת השטח
לקדמותו ,עבודות שאיבה וביצוע מעקפים ,פירוק ריצופים ,שילוט כלי רכב ,אספקת בגדי עבודה,
עבודות גיזום וחישוף תאי בקרה ,שיקום תשתיות כולל ניקוי שומנים ,חיתוך בטונים או שורשים
באמצעות שימוש ברובוט מיוחד ,עבודות חפירה נקודתית לעבודות הניפוץ ועבודות חפירה מקומית
מסביב לתא הבקרה באותה נקודה שממנה מתחילים ומסיימים את הניפוץ במידת הצורך ,הכנת
בורות כניסה ויציאה לביצוע ניפוץ במידת הצורך ,אספקה ופריסה של הסדרי תנועה (בין היתר צוותי
אבטחת תנועה ,עגלות חץ מואר ,גדרות מכל הסוגים ושילוט ותמרורים וכ"ו) וכל הנדרש בהתאם
להוראות מפקח הבטיחות והמשטרה ,תאורה ,החלפת מפל של הקו בעבודות ניפוץ לרבות עבודות
חפירה וצנרת כולל כל האביזרים הנלווים לביצוע העבודה בשלמותה והובלת שפכים לאתר הטמנה
מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה .יובהר כי כל העלויות המתחייבות מהפעולות הנ"ל יהיו על
חשבון הקבלן וייחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים הנקובים בתעריף בהסכם ,ומעבר למחיר
היחידה כפול הכמות שבוצעה בפועל לא ישולם כל תשלום נוסף.
5.13יובהר כי המחירים שיקבעו בתעריף בהסכם זה (בהתאם להצעתו של הקבלן למכרז) הינם עבור כל אחת
משיטות השרוול והניפוץ שיבחרו ע"י החברה לביצוע ,כמפורט במפרט הטכני .מובהר שלא ישולם כל
תשלום נוסף עבור אחת מהשיטות שיבחרו על ידי החברה .מובהר בזאת כי השימוש בשיטת UVלביצוע
עבודות השרוול הינה לשיקול דעת החברה ובאישור מוקדם של החברה ללא תלות בקוטר הצינור.
5.14מובהר בזאת כי המדידה לביצוע עבודות שרוול וניפוץ נמדדת לפי מ"א צינור מנופץ ממרכזי השוחות.
החישוב לצורך התשלום יימדד ממרכז תא הביוב ועד מרכז תא הביוב הבא.
5.15הקבלן מתחייב לעמידה בזמנים שיוגדרו לכל עבודה .יובהר כי החברה תהא רשאית לקבל פיצוי מוסכם
כמפורט בהסכם עבור אי עמידה בזמנים שהוקצבו על ידי החברה לביצוע ולסיום העבודה בכל פרויקט
שיבוצע על ידי הקבלן.
5.16יובהר כי המפקח רשאי לזמן לאתר את נציג היצרן ("שירות שדה") לאישור טיב העבודות וטיב הציוד
שברשות הקבלן .הוצאות אלה יהיו על חשבון הקבלן וייחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים ,ללא
כל תשלום נוסף.
5.17מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב להתקין על חשבונו וללא כל תשלום נוסף שילוט על כלי הרכב והציוד
שברשותו הפועלים בשטח העיר תל אביב יפו בהתאם להנחיות מי אביבים (כך שירשם בשירות מי
אביבים ,בתוספת לוגו של מי אביבים) ,מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי ,המשטרה או כל גורם אחר ככל
הנדרש לביצוע העבודות.
5.16החברה תספק שלט נייד ("עבודות בשירות מי אביבים") ,אשר הקבלן מתחייב להתקין באתר ביצוע
העבודה .אספקת השילוט תהיה ע"ח מי אביבים .הקבלן מתחייב כי השילוט יוחזר לחברה לאחר סיום
העבודות.
5.19מובהר כי הקבלן מתחייב לצייד את עובדיו מבצעי השירות על חשבונו וללא כל תשלום נוסף בחולצות
אשר נושאות את שם החברה ואת לוגו החברה (ניתן לרכוש מספק המדים של החברה).
5.20מובהר כי הקבלן מתחייב לעמוד בכל דרישות החוק בנושא עבודות אסבסט ,כפי שיהיו מעת לעת
בהתאם לנהלי המשרד להגנת הסביבה ,רשויות נוספות ,משרד הבריאות וכל דרישות על פי דין למתן
השירותים נשוא המכרז ללא כל תשלום נוסף.
עמוד 73מתוך 100
"עסקי שמור"
5.21במידה ויהיה צורך בפינוי שפכים/חומרים מסוכנים לאתר הטמנה מורשה הקבלן מתחייב להוביל על
חשבונו בהתאם להוראות הדין את השפכים/חומרים מסוכנים באישור מראש של מנהל מחלקת
פיתוח/מנכ"ל החברה .מובהר בזאת כי לא יינתן כל תשלום עבור הובלת שפכים לאתר הטמנה המאושר
ע"י המשרד להגנת הסביבה .התשלום שיינתן הינו רק עבור עלויות הטמנת השפכים באתר ההטמנה
המורשה כנגד הצגת חשבונית עבור פינוי שאושר מראש.
5.22מובהר בזאת כי המחיר לביצוע עבודות שרוול וניפוץ הינו לכל סוג צינור שקיים והתעריף משתנה רק
בהתאם לעומק הקו מתחת לפני הקרקע וקוטר הצינור ,ללא תלות וקשר לסוג הצינור.
5.23הקבלן מתחייב להחזיק מלאי של ציוד ואביזרים לביצוע עבודות השרוול והנפוץ בקטרים 200-250
מ"מ 200 ,מטר אורך לכל קוטר ,ולזמן תגובה של עד 7ימים לביצוע עבודה שהוזמנה בקטרים אלו.
5.24הקבלן הזוכה מתחייב עד 14יום מסיום ביצוע העבודה בכל פרויקט שאושר לביצוע ,למסור את העבודה
שבוצעה בצורה מקצועית וטובה בהתאם להזמנת העבודה והזמנים שנקבעו לעבודה ואושרו בחברה,
לקבל תעודת גמר מהגורמים המקצועיים בחברה ולהגיש למפקח ולגורמים המקצועיים בחברה חשבון
סופי ומפורט בפורמט המקובל וכן דיסק עם צילום טלוויזיוני שבוצע לאחר סיום העבודות.
5.25הקבלן מתחייב לבצע את השירות נשוא המכרז בהתאם למפרט הטכני המפורט בנספח 3להלן.
5.26ה קבלן מתחייב כי הציוד שברשותו יאפשר את ביצוע השירות בכל שיטה שתקבע ע"י החברה כמפורט
במפרט הטכני ובכל קוטר ואורך שיידרש לביצוע.
5.27מובהר בזאת שהקבלן מתחייב להעניק אחריות לעבודה ולטיב החומרים שיסופקו על ידו לתקופת
הבדק עד ל 36-חודשים ממועד סיום ההסכם ול 10-שנים עבור כל עבודה שבוצעה על ידו.
5.26מובהר כי ,החברה תהא רשאית לתקן את הנזקים שהקבלן אחראי להם בהתאם לאמור לעיל ,והקבלן
יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים והחברה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל
סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת החברה ,בכל זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך
אחרת .יובהר כי ,האמור בסעיף זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו על פי הסכם זה.
5.29מובהר בזאת כי ,הקבלן מתחייב עם סיום העבודה ,לסלק על חשבונו ,באופן מידי ,ממקום העבודה את
עודפי החומרים ,הפסולת והאשפה .מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את המבנה ומקום העבודה ויסלק
את כל המתקנים ,החומרים המיותרים ,הפסולת ,האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור
את העבודה וסביבתה כשהן נקיות ומתאימות למטרתן לשביעות רצונה של החברה.
5.30נציג החברה יהיה רשאי לבקר בכל עת במהלך ביצוע העבודה לצורך ביקורת על טיב העבודה ואיכות
הביצוע ,והתאמה להזמנת העבודה ללא כל הודעה ו/או תאום מראש .יובהר כי הקבלן בכל שלב משלבי
העבודה יבצע את הוראות המפקח מטעם החברה.
5.31העבודות נשוא המכרז יבוצעו בקווי ביוב הנמצאים בשטח המוניציפאלי של העיר תל אביב יפו בלבד.
5.32התדירות לביצוע העבודות תקבע ע"י החברה .הקבלן מתחייב לזמינות לביצוע העבודות במשך 24שעות
ביממה ,בכל ימי החול במהלך השנה (לא כולל שבתות וחגים) ,ללא כל תמורה נוספת .מובהר בזאת
שלא תשולם כל תוספת כספית עבור עבודה שבוצעה בשעות הלילה.
5.33אתר העבודה יימסר למפקח לאחר הפעלה ניסיונית ,ביצוע כל בדיקות טיב העבודה בהתאם למפורט
במפרט הטכני בנספח 3והפעלה תקינה של הצנרת בנוכחות המפקח.
5.34מובהר כי הקבלן יתקן על חשבונו וללא כל תשלום נוסף את כל הליקויים שיתגלו בעת ההפעלה
הניסיונית ובכל תקופת הבדק ( 36חודשים) בעבודה שבוצעה על ידו.
5.35מובהר כי ,העבודה תחשב כעבודה שהושלמה רק לאחר אישורה ע"י נציג החברה .כל שינוי שיידרש ע"י
נציג החברה יעשה מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.
עמוד 74מתוך 100
"עסקי שמור"
5.36הקבלן ינהל יומן תחזוקה וידווח לנציג החברה באופן שוטף .ביומן ירשמו כל הפעולות שבוצעו במערכת
הביוב (תקלות ,מיקום העבודות ,תיאור העבודות ,מפגעים ,ניקוי בורות וכו') וכן מידע על צוותי העבודה
(הדרכות בטיחות ,תורנויות וכו').
5.37מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לדווח למפקח באופן מידי על ממצאים בקו שלא מאפשרים את המשך
ביצוע העבודות ,ויבצע את כל העבודות הנדרשות באישור המפקח עד למתן פתרון לתקלה.
5.36הקבלן מתחייב לבצע את השירות בהתאם להנחיות החלות על מערכות מי שתייה ,שפכים ,קולחים,
תמלחת ומים אחרים ,על מערכות חדשות ועל מערכות קיימות ,בלחץ או בכבידה (גרביטציה).
5.39הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למפרט הכללי לביצוע עבודות בהוצאת הוועדה הבין
משרדית המשותפת למשרד הביטחון ,משרד הבינוי והשיכון והחברה הלאומית לדרכים.
5.40מובהר בזאת כי החברה הוכרזה כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת .לאור האמור הקבלן מתחייב לספק
לחברה את השירותים והעבודות נשוא המכרז גם בשעת חירום (מלחמה ,פיגוע ,אסון טבע וכו') ,כולל
בין היתר ריתוק כ"א ,ציוד וכלי הרכב המשמשים לביצוע השירות נשוא המכרז גם בשעת חירום .הקבלן
חתם על "טופס בקשה להכרזת מפעל כחיוני לשעת חירום" ,הכולל בין היתר :רשימת העובדים
המרותקים לשעת חירום עבור החברה לביצוע השירות נשוא המכרז ,פירוט הכלים והציוד הנדרש
לביצוע עבודות בשעת חירום וכל בהתאם לדרישות רשות המים בקשר עם עניין זה.
5.41הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ,משרד הכלכלה,
המכון לבטיחות וגהות בעבודה ,הרשות המקומית ולהוראות הדין (וספציפית הוראות הדין הנוגעות
לתחומים אלו) .מובהר בזאת כי במידה והקבלן ייקנס בגין זיהום סביבה או מכל סיבה שהיא גם כאשר
הוא מבצע עבודה עבור החברה האחריות הינה עליו והוא יישא בעלויות הקנס.
5.42הקבלן מתחייב כי רתכי הצנרת הינם בעלי תעודת רתך מוסמך ובעלי אישורים מתאימים על פי דין.
5.43השירות יבוצע על פי הזמנות החברה מידי פעם והקבלן מתחייב לבצע את השירות בהתאם להזמנות
החברה ,אשר תהיינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .למען הסר ספק מוסכם בזאת כי אין
החברה חייבת להזמין מהזוכה במכרז כל כמות שרות שהיא.
5.44במשך כל תקופת ההתקשרות ,רשאית החברה לצמצם או להגדיל (עד 100%מהיקף התקשרות הכולל)
את השרות בהתאם לצורכי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
5.45למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי לחברה שמורה הזכות לבצע פריטים שונים של השירות בעצמה ו/או
באמצעות אחרים ולהפסיקו בכל עת ,הכל כפי שהחברה תמצא לנכון.
.6
החברה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר ,ללא צורך בהודעה מוקדמת ,בקרות אחד או יותר מהאירועים
הבאים :
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
אם תוגש נגד הקבלן תביעה לפשיטת רגל או פירוק וזו לא הוסרה 30יום לאחר הגשתה.
במקרה ונתמנה לקבלן כונס נכסים או מנהל לטובת נושיו או במקרה של חדלות פירעון של הקבלן.
במקרה שהקבלן יואשם בעבירה שיש עמה קלון.
אם נבצר מהקבלן לספק לחברה את השירותים המפורטים בהסכם זה.
אם הפר הקבלן הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך 14יום ממועד ההפרה.
במידה ובתקופת ההסכם יתברר לחברה שלקבלן התקשרות למתן השירות נשוא ההסכם עם קבלן
שנחשד בעבירות מרמה כלפי החברה.
עמוד 75מתוך 100
"עסקי שמור"
.7
תקופת ההסכם
הקבלן יחל במתן שירותים ביום ___________ (לתקופה של שנה) ועד ליום ____________ ("תקופת
ההסכם") .לחברה תהא האופציה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההסכם בתקופה אחת או
במספר תקופות נוספות (סך הכל התקשרות כוללת בת 5שנים במידה וימומשו כל האופציות בהסכם) באותם
תנאים או בתנאים מיטיבים.
החברה תהא רשאית לבטל הסכם זה ו/או להפסיק את ביצועו ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ,בהודעה בכתב
שתימסר לקבלן לפחות 30ימים מראש .במקרה כזה יהיה זכאי הקבלן לתמורה בעבור עבודה שבוצעה טרם
ביטול ההסכם ו/או הפסקת ביצועו.
.6סירוב של הקבלן לכבד את מימוש האופציה ייחשב כהפרת ההסכם לכל דבר ועניין ,ויזכה את החברה
בסעדים הקבועים בהסכם זה ,לרבות מימוש ערבות הביצוע שמסר הקבלן בהתאם להוראות סעיף 14
להסכם ,וכן בסעדים עפ"י כל דין.
.9
למען הסר ספק מובהר כי סיום ההתקשרות ו/או פקיעת הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יקנו לקבלן זכות
לפיצוי או תשלום מהחברה.
.10התמורה
10.1תוך 7ימים מסיום כל חודש קלנדארי ,יגיש הקבלן חשבון מפורט עבור השירות שבוצע על ידו בחודש
שהסתיים ,וכן חשבונית מס ערוכה כדין ב 3-עותקים לחברת "מי אביבים 2010בע"מ -מחלקת כספים,
שד' שאול המלך 37ת"א .חברת מי אביבים 2010בע"מ תהא רשאית לדרוש מהקבלן להגיש את
החשבוניות על גבי מדיה מגנטית ,או כל פורמט אחר שיידרש ע"י החברה.
10.2תנאי תשלום -שוטף +שלושים ( )30יום ממועד אישור חשבונית המס על ידי המנהל המקצועי בחברה
ולפי הפירוט:
10.2.1חשבונית המס תכלול את הפרוט הבא:
10.2.1.1מספר פקודת עבודה.
10.2.1.2תאריך ביצוע העבודה.
10.2.1.3מיקום ותיאור העבודה שבוצעה.
10.2.1.4מחיר העבודה בהתאם לתעריפים הנקובים בנספח 1להסכם כולל פירוט.
10.2.1.5תעודת משלוח וגמר חתומה ע"י הגורם המזמין מטעם החברה.
10.3יובהר כי האחריות להגשת החשבונית לכתובת הנכונה בחברה ,מוטלת על הקבלן.
10.4סך התמורה עבור כל פריט מהווה את התמורה הסופית ,המוחלטת והמלאה עבור מתן השירותים וכל
עבודה ו/או הוצאה הכרוכים בהם ,ולא תשמע מהקבלן ו/או כל גורם אחר הקשור עימו ,כל טענה באשר
לתמורה זו ו/או כל טענה ו/או דרישה לתמורה נוספת מעבר לתמורה האמורה עבור כל פריט.
10.5סך כל היקפו הכספי של הסכם זה לא יעלה על סך של _________ ₪לתקופת ההתקשרות הראשונה
(שנה) .בהצמדה של 100%למדד המחירים לצרכן ,הכל כמפורט בסעיף 11להלן .למען הסר ספק
מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לכמות כלשהי של הזמנות מהקבלן.
10.6יובהר כי באחריותו של הקבלן לפקח על המסגרת הכספית של ההסכם כאמור בסעיף 10.5ולהפסיק
לספק את השירות במידה ויש חשש לביצוע מעבר למסגרת זו.
10.7למרות האמור לעיל החברה תהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להגדיל (עד ל 100%-מהיקף
ההתקשרות הכולל) או להקטין את ההיקף הכספי השנתי של ההסכם והקבלן מתחייב לבצע את השרות
בכל היקף כספי של הסכם שיקבע ע"י החברה .כל הגדלת היקף כספי תעשה באמצעות הוראת שינוי
שתעשה ע"י החברה בכתב ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
10.6שולמה סך כל התמורה כקבוע לעיל ,והחברה החליטה שלא להגדיל את ההיקף הכספי של ההסכם,
תהיה החברה רשאית לסיים את ההתקשרות עם הקבלן או להקדים את תחילתה של תקופת האופציה,
הכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהודעה בכתב של 10יום מראש לפחות.
עמוד 76מתוך 100
"עסקי שמור"
10.9הקבלן ישא בעצמו ,על חשבונו ואחריותו ,בכל ההוצאות ,התשלומים ,ההיטלים ,מסים ,ניכויים וכל
תשלום אחר החל עליו על פי דין ו/או הסכם עליו ,הכרוכים בשירותים הניתנים על ידו והמוטלים עליו
מכוח ובמסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי חוק ,בין היתר ,בגין כל הסכומים שישולמו
לו לפי הסכם זה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הקבלן ישא בכל תשלומי הביטוח הלאומי באופן
עצמאי ועל אחריותו וחשבונו ,ולא תשמע מן הקבלן ו/או כל גורם אחר הקשור עימו ,כל טענה כנגד
החברה ,הנובעת ו/או בקשר עם תשלום ו/או אי תשלום לביטוח לאומי.
10.10יובהר כי במקרה של עסקה המדווחת על בסיס מזומן ,הקבלן יהא רשאי להמציא חשבונית עסקה
לצורך התשלום ,ויהיה עליו להגיש לחברה חשבונית מס בתוך 14ימים מיום קבלת התשלום (בהתאם
לתיקון מס' 42לחוק מס ערך מוסף) .בהתאם לכך נכלל נוסח מעודכן של תנאי התשלום בהסכם
ובמסמכי המכרז.
.11תנאי הצמדה
11.1המחירים הקבועים בתעריף תקפים למועד תחילת ההתקשרות ,ואינם כוללים מע"מ.
11.2מס ערך מוסף יתווסף לכל סכום המגיע לקבלן בהתאם להסכם זה בשיעור החוקי שיחול באותה עת.
החברה תהיה רשאית לשלם לקבלן את סכום המע"מ בתאריך בו על הקבלן להעביר לשלטונות המע"מ.
11.3המחירים הקבועים בתעריף יהיו צמודים כמפורט להלן:
" 11.3.1המדד" -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
" 11.3.2המדד היסודי" -מדד חודש _________.
" 11.3.3המדד הקובע" -המדד הידוע בסוף כל חודש קלנדארי בגינו ניתן השירות.
11.4אם בסוף חודש קלנדארי בגינו ניתן השירות יתברר כי המדד הקובע עלה או ירד לעומת המדד היסודי
יגדלו /יקטנו המחירים בהתאם למידת העלייה /הירידה של המדד הקובע לעומת המדד היסודי.
11.5התאריכים הסופיים והקובעים להצמדת המחירים על עבודה במסגרת ההסכם ,יהיו תאריכי ביצוע
העבודה.
11.6החברה לא תשלם הצמדה בדיעבד .על הקבלן להגיש את ההצמדה בחשבונית המס לתשלום בכל חודש.
.12פיצוי מוסכם
12.1מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ,בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן (כל
אחד מהם יקרא להלן" :ההפרה") ,תגבה החברה את הפיצוי המוסכם כפי שנקבע להלן ,וזאת מבלי
שיהיה על החברה להוכיח את הנזק שנגרם לה עקב ההפרה ו/או מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד נוסף:
₪ 10,000
12.1.1אי התייצבות לביצוע השירות:
( ₪ 5,000עבור כל יום איחור)
12.1.2עבור כל יום עיכוב בסיום הפרויקט :
12.1.3בגין עבודה לא בטיחותית ו/או הגעה לביצוע עבודה לא כפי שהוגדר
₪ 5,000
במפרט הטכני :
₪ 10,000
12.1.4העסקת קבלן משנה ללא אישור החברה :
₪ 5,000
12.1.5הגשת חשבון מוטעה :
₪ 10,000
12.1.6בגין ביצוע עבודה לקוי :
₪ 20,000
12.1.7בגין גרימת נזק ברשלנות :
₪ 10,000
12.1.6אספקת ציוד וחומרים לא כפי שנדרש במפרט הטכני :
( ₪ 2,000לכל יום איחור)
12.1.9איחור בהגשת דו"ח סופי וחשבון מפורט לתשלום:
12.1.10בגין אי ציוד מבצעי השירות בחולצות ובמדים אשר נושאים את לוגו ושם החברה ₪ 1,000 :
12.1.11בגין אי הצבת שלט נייד ("עבודות בשירות מי אביבים") שסופק על ידי החברה ₪ 1,000 :
12.1.12בגין השארת פסולת בשטח (לכל מקרה) :
עמוד 77מתוך 100
₪ 2,000
"עסקי שמור"
*הבהרה :
מובהר שהפיצוי המוסכם הנקוב בכל אחד מסעיפי המשנה בסעיף 11לעיל הינו לכל מקרה של הפרה.
12.2הצדדים מצהירים בזה כי הפיצוי המוסכם שנקבע בכל אחד מסעיפי המשנה של סעיף 11.1לעיל ,מהווה
תשלום ראוי ומוסכם מראש ,שנקבע על ידי הצדדים ביחס סביר לנזק ,שנצפה כנזק העלול להיגרם
לחברת מי אביבים ,כתוצאה מסתברת של ההפרה.
12.3החברה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו
מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות בדרך של קיזוז או חילוט ערבויות .לא יהיה בהוראת סעיף זה כדי
לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה ולפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) תשל"א.1970-
תשלום הפיצויים ,ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את מתן השירות,
או מכל התחייבות אחרת עפ"י ההסכם.
12.4למען הסר ספק ,מובהר כי אין האמור לעיל גורע מזכות החברה לגבות מהקבלן במקום הפיצויים
המוסכמים ,או בנוסף אליהם ,את מלוא/יתרת הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו.
.13ערבות לביצוע השרות
13.1להבטחת קיום מלא של התחייבויותיו של הקבלן עפ"י ההסכם מתחייב הקבלן להמציא לחברה עובר
לחתימת ההסכם או תוך 7ימים ממועד דרישתה הראשונה של החברה ,המוקדם מביניהם ,ערבות
בנקאית/ערבות חברת ביטוח לביצוע השרות בגובה של ₪ 500,000הכל כפי שיקבע ע"י החברה,
ובתנאים עפ"י הקבוע בנוסח הערבות המצורף להסכם כנספח 6בתוקף עד ליום _____________ על
סך ( ₪ 500,000להלן" :ערבות לביצוע") .הוצאות הערבות לביצוע יחולו על הקבלן.
13.2אי המצאת הערבות לביצוע כנדרש במועד הקבוע לעיל ,תהווה הפרה יסודית של תנאי הסכם זה,
ותעמיד לחברה זכות להיזקק לכל התרופות והסעדים המפורטים בהסכם זה ,בנוסף לכל תרופה או סעד
אחרים העומדים לרשותה עפ"י דין ,לרבות הזכות לבטל הסכם זה בגין הפרה יסודית.
13.3כל הימנעות או מחדל של החברה מדרישה להמצאת הערבות לביצוע ,לא יהוו השתק או ויתור מצד
החברה ביחס לכל זכות ו/או סעד העומדים לה עפ"י הוראות הסכם זה או עפ"י דין ,בגין אי המצאת
הערבות לביצוע ע"י הקבלן כנדרש.
13.4הערבות לביצוע תהיה בתוקף ממועד מסירתה לחברה ועד שישים ( )60יום לאחר תום תקופת ההסכם.
מומשה אופציה ע"י החברה ,מתחייב הקבלן להמציא לחברה ,מיד לאחר שנמסרה לו ההודעה על
מימוש האופציה ,ערבות לביצוע בתוקף עד לשישים יום לאחר תום תקופת האופציה .קיום ערבות
בתוקף כאמור בסעיף זה הינה באחריות הקבלן.
13.5החברה ת היה רשאית לחלט או להציג דרישת תשלום על פי או מכח הערבות לביצוע בכל מקרה בו הפר
הקבלן תנאי מתנאי ההסכם .החברה תהיה רשאית לגבות מסכום הערבות לביצוע ,בין היתר ,את כל
הסכומים אשר הקבלן יהיה חייב לחברה ,לרבות בגין הנזקים ,ההפסדים וההוצאות שיגרמו לחברה,
לרבות נזקים ,הפסדים והוצאות בגין עריכת מכרז חדש ,מבלי שהדבר יגרע מזכותה של החברה לגבות
או לנכות את הסכומים האמורים לעיל בכל דרך אחרת.
13.6אין במתן הערבות לביצוע או בחילוטה כדי למנוע או להגביל את החברה מלהיזקק לכל סעד אחר
העומד לרשותה עפ"י דין או הסכם או להגביל את זכותה לקבלת פיצוי מעבר לסכום הערבות לביצוע
בגין כל הפרת הסכם ע"י הקבלן.
13.7מבלי לפגוע באמור לעיל ,יובהר כי במידה וניתנה על ידי הקבלן ערבות במסגרת הליכי מכרז טרם
כריתת ההסכם ,היא תשמש כערבות לביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ותוקפה (במידה
ופג) יוארך על ידי הקבלן עד להחלפתה בערבות ביצוע כנדרש.
עמוד 78מתוך 100
"עסקי שמור"
.14מעמד הקבלן
14.1הקבלן מצהיר כי השירותים יינתנו על ידו כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין ויחסיו עם החברה ,ולרבות
יחסי עובדי הקבלן עם החברה ,לא יהיו יחסי עובד-מעביד שליחות או שותפות .הקבלן מצהיר ומאשר
כי ידוע לו ,כי רק בהסתמך על הצהרה זאת הסכימה החברה להתקשר עימו בהסכם זה.
14.2התמורה הכוללת בעד השירותים ,שעליה הסכימו הקבלן והחברה בהסכם זה ,נקבעה בהתחשב בעובדה
שהקבלן בחר לפעול כקבלן עצמאי ,ואינו בגדר "עובד" ,ושלא יהיו לחברה בגין העסקתו או סיום
העסקתו כל עלויות נוספות בגין זכויות כעובד ,לרבות תנאים סוציאליים כלשהם.
14.3לפיכך ,אם ייקבע ע"י בית הדין לעבודה ,או כל גורם מוסמך אחר ,בין על פי פניית הקבלן ובין על פי
פנית גורם אחר כלשהו ,כי הקבלן הגיש שירותיו לחברה כ"עובד" ,למרות האמור במפורש בהסכם זה,
מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע לקבלן כ"עובד" ,בגין מתן השירותים בפרויקט כולו,
הינו ( 70%שבעים אחוזים) מהתמורה ששולמה לקבלן על פי הסכם זה (להלן" :השכר המוסכם
כעובד").
14.4הקבלן יהיה חייב להשיב לחברה ,ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרת הסכם זה ,בה ייטען כי
הקבלן היה או הינו עובד שכיר של החברה ,את כל התשלומים העודפים שקיבל מהחברה מעל לשכר
המוסכם כעובד.
.15אחריות וביטוח
15.1מבלי לגרוע מכל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,הקבלן יישא בלעדית בחבות בגין
פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם כלשהו ,לרבות לחברה ו/או
לעירייה ,מנהליהן ועובדיהן שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי
מטעמו ו/או קבלנים וקבלני משנה שנשכרו על ידו ,במסגרת ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ו/או
בקשר עמן.
15.2הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי כל דין לעובדיו ו/או לכל אדם אחר הנמצא
בשירותו ו/או הפועל עבורו עקב נזק לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש ,במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי
הסכם זה ו/או בקשר עמן.
15.3הקבלן ישפה את החברה ו/או העירייה בגין פס"ד חלוט עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדן בקשר לכל
עניין שהקבלן אחראי לו כאמור בסעיף זה לעיל ,ובתנאי שהחברה תודיע לקבלן על קיום דרישה ו/או
תביעה כאמור ותאפשר לקבלן להתגונן עד למתן פס"ד חלוט .מי אביבים לא תתפשר בתביעה ללא
קבלת הסכמת הקבלן מראש ובכתב ,הסכמה שלא תסורב אלא מטעמים סבירים ותוך לקיחת אחריות
על תוצאות של אי הסכמה כאמור.
15.4אין באמור בסעיף זה ו/או בעצם עריכת הביטוחים על ידי הקבלן ,כפי שיפורט להלן ,כדי לשחרר את
הקבלן מאחריות כלשהי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל על החברה ו/או העירייה חובה
נוספת מעבר לאמור בהסכם זה ו/או בדין.
15.5ביטוח על ידי הקבלן
מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה,
מתחייב הקבלן לערוך ,לרכוש ולקיים ,על חשבונו לפני מועד תחילת העבודות נשוא הסכם זה (להלן:
"העבודות") ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות וכן לעניין ביטוחי אחריות מקצועית כמפורט בסעיף
14.5.2להלן ,את הביטוחים המפורטים להלן ,בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה (להלן" :התנאים
המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן לנספח 3למסמכי ההסכם המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן:
"אישור ביטוחי הקבלן") אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (שכולם יחד יקראו להלן-
"ביטוחי הקבלן"):
15.5.1ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות
א .פרק א' ביטוח העבודות
המבטח במלוא ערכן את העבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות הקבלן
המשמש את הקבלן בביצוען של העבודות בקשר עם הסכם זה
ב .פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין ,בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה.
עמוד 79מתוך 100
"עסקי שמור"
ג .פרק ג' חבות מעבידים
המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק
האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,1960כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או
מטעמו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם הסכם זה לרבות קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם.
15.5.2ביטוח אחריות מקצועית
המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או
בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח ,בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק
שמקורם במעשה ו/או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם העבודות
נשוא הסכם זה .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 6חודשים
לאחר תום תקופת הביטוח .ה קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת
חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות .על פי דרישת החברה בכתב מתחייב הקבלן להמציא
לחברה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.
15.5.3ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי
15.5.3.1הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או
בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית
עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק
לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי הרכב ,בגבולות האחריות המקובלים
בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
15.5.3.2כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי הכולל ,בין היתר,
ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני
ו/או ציוד הנדסי בגבול אחריות בסך של 600,000ש"ח לתובע ,למקרה ובמצטבר
לתקופת הביטוח .בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או
עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות.
15.5.3.3למען הסר ספק ,מוסכם כי המונח "רכב" כולל משאבות ,כלי הרמה ,טרקטורים,
מחפרים ,מחפרונים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
15.6בנוסף לאמור לעיל ,ומבלי לגרוע ממנו ,מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן
ביצוע העבודות ציוד ,חומרים ,מתקנים וכל רכוש אחר המשמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודות,
במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי הסכם זה ו/או על
פי כל דין.
15.7ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה
ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו (להלן" :יחידי המבוטח") ויכללו את פרקי
הביטוח המפורטים בנספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח .)2
15.6הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה,
במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף .עם זאת ,את ביטוח אחריות מקצועית על הקבלן
להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי הדין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו
בקשר עם הסכם זה על נספחיו.
15.9ביטוח הקבלן הנערך על פי סעיף ( 14.5א') לעיל (פרק א' העבודות) ,יכלול ויתור על כל זכות תחלוף
(שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על
זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
15.10מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה לסעיף "אחריות
צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
15.11פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור יורחבו
לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי
ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו -הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן (נספח .)2
15.12כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי ,במפורש ,כי רכוש החברה שבו פועל הקבלן,
אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף ( 14.5א) לעיל בפרק
א' ביטוח העבודות) ,ייחשב כרכוש צד שלישי ,לעניין ביטוח זה.
למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל
הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי ,בכפוף לאמור לעיל.
15.13במועד חתימת הסכם זה ,כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,הקבלן ימציא
לחברה את אישור ביטוחי הקבלן (נספח )2בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח
(בנוסחו המקורי) .מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי
עמוד 80מתוך 100
"עסקי שמור"
15.14
15.15
15.16
15.17
15.16
15.19
15.20
15.21
15.22
15.23
15.24
15.25
15.26
יסודי לקיום ההסכם על נספחיו.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה ,לא יאוחר ממועד חתימת
הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,מכתב הצהרה לפטור
מאחריות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה לנזקים
בהתאם לנוסח "הצהרה -פטור מאחריות לנזקים" ,המצורף להסכם זה ומסומן כנספח )1( 2
(בנוסחו המקורי) ,כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו העבודות נשוא
הסכם זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן ,מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן
המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים
הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח .)2
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא הסכם
זה ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה ,והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק
שייגרם למי מהם ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה ,בין אם
אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר נערכות כמפורט
בסעיף 14.5לעיל ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי החברה ו/או
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה כדי לממש את זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך,
לרבות הצטרפותו לתביעה של החברה ו/או מנהליה ,על פי פוליסות הביטוח ,אם יידרש לכך על ידם.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו ,מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזה
מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף ( 14.5ביטוח על ידי הקבלן) ,מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי
לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר
לבדיקת הנזק .מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש,
לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.
בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מיד
לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות .הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות
שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה מתחייבת להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם
חברת הביטוח בגין הנזק ,וסכום זה בלבד .למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות
מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות ההשתתפות העצמית) וכי החברה לא תהא
חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 14.5
לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה .הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או החברה ו/או
מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או מי
מטעמה לנהל המשא ומתן בעצמה.
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק המכוסה על פי פוליסות
ביטוחי הקבלן ,על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם
חברת הביטוח ו/או החברה ו/או מי מטעמם.
הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה ו/או מנהליה
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם ,יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
ו/או מי מטעמם ,באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות,
כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור.
כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו/או מי מטעמה בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו
במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.
כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי
קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים
על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.
ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על-
ידי החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
החברה ,לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1961 -ולרבות
כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה.
ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח )2יכללו תנאי מפורש על פיו
המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה (להלן:
"תקופת הביטוח") ,אלא אם כן תישלח לחברה ולקבלן ,הודעה בכתב ,באמצעות דואר רשום,
עמוד 81מתוך 100
"עסקי שמור"
15.27
15.26
15.29
15.30
15.31
15.32
15.33
15.34
15.35
15.36
15.37
15.36
שישים ( )60יום מראש על כוונתו לעשות זאת .וכי לא יהיה תוקף לביטול ו ו/או לשינוי לרעה
שכאלו לגבי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף
שישים ( )60הימים ממועד משלוח ההודעה.
בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות משונה לרעה
ו/או מבוטל ,כאמור בסעיף 14.26לעיל ,מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא
לחברה אישור עריכת ביטוח חדש -לפני מועד השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.
הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה ו/או מי מהבאים מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו ,או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על
פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף ( 1ביטוח העבודות) לאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ,)2ו/או
הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בהסכם זה והוא
פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מהבאים מטעמם מכל אחריות לנזק
כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ,ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור
מאחריות ,לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מוסכם בזה כי האמור בהסכם זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בהסכם זה
בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם .למען הסר כל ספק
מובהר כי האמור בסעיף זה ( )14.29מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא הסכם זה על
ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.
מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת בי טוחי הקבלן ,המצאתם ו/או בשינויים ,כדי להטיל אחריות
כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם
מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין.
לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את
אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף 14.13לעיל ,בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת ,הקבלן
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן ,במועדים הנקובים ,מדי תקופת ביטוח וכל עוד
הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי ההסכם על נספחיו.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן (בנוסחו
המקורי) כאמור בסעיפים 14.26 14.13 ,ו ,14.31 -והצהרות חתומות על ידי הקבלן ,כאמור בסעיף
14.14לעיל ,מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור
בהתאם להסכם ,החברה תהייה זכאית למנוע מן הקבלן את תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות
נשוא הסכם זה ,וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י ההסכם או הדין.
מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח )2ו/או בבדיקתו ו/או אי
בדיקתו ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם ,טיבם ,תוקפם ,היקפם או
היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי
מהבאים מטעמה.
למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור לעיל לא תפגע
בהתחייבויותיו /או לא תגרע מאחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה על נספחיו ,לרבות ,ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן ,והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו
נשוא ההסכם גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר בשל אי הצגת
האישורים במועד .בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או
לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם להסכם זה.
הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף ( 1ביטוח העבודות) באישור
עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ,)2מעת לעת ,כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של העבודות ו/או
הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם הסכם זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח
המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת הביטוח ,הינם דרישה מינימאלית המוטלת על
הקבלן ,ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות
האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי
הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.
החברה ו/או מי מטעמה רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח שיומצאו על ידי הקבלן
כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי החברה על מנת להתאימם
להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח בהסכם זה על נספחיו.
הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ו/או מי מטעמה ביחס לאישורי הבטוח
וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או פוליסות הקבלן ,אינה
מטילה על החברה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור,
טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא
עמוד 82מתוך 100
"עסקי שמור"
15.39
15.40
15.41
15.42
15.43
15.44
15.45
15.46
15.47
15.46
15.49
15.50
המוטלת על הקבלן נשוא הסכם זה ונשוא כל דין.
הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי הביטוח במלואם
ובמועדם ,לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא,
לבקשת החברה בכתב ,אישורים על תשלומי הפרמיה ,לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן
תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא הסכם זה ו/או התחייבותו על פי ההסכם על נספחיו.
בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה ו/או אי קיום בתום
לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על פי ביטוחים אלו.
לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה במלואם או
בחלקם ,תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי הסכם זה או על פי דין,
לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן.
ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן 14יום מראש ובכתב .כל סכום שהחברה
שילמה או התחייבה בתשלומו כאמור יוחזר מיד לחברה על פי דרישתה הראשונה .לחילופין ומבלי
לפגוע בזכויות החברה על פי סעיף זה ,החברה תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע
ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב הקבלן
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,
תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן
שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת
ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות
והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים ,התקנות
וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל
העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו
בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה ,מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות
חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה ,מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים
והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי
זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.
ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מי
מטעמה על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים
מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים .למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו
הסיבה הקרובה לנזק.
הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לצורך ביצוע
העבודות.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן,
לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות
העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין
מי מהם לבין החברה .החברה מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.
למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים
על פי סעיף 14.5זה (ביטוחי הקבלן) וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד
המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על החברה
ו/או על מי מטעמה.
מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם
בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על
פי הדין.
בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי החברה תהא
רשאית לקזז ו/או לעכב כל סכום לו הינו זכאית על פי תנאי סעיף זה (סעיף ביטוח) מהתמורה
העומדת לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם הסכם זה.
15.51מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף 14.5זה (ביטוחי הקבלן) ,כולן
או חלקן ,מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
.16
סודיות
עמוד 83מתוך 100
"עסקי שמור"
16.1הקבלן מתחייב כי כי הוא ישמור על סודיות מלאה ולא יעביר ,ישתמש ,יגלה ו/או יפיץ לצד ג' כלשהו
מידע סודי הנוגע לחברה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,אלא במסגרת ולמטרת ביצוע הסכם זה לתועלת
החברה ולטובתו בלבד .כן מתחייב הספק לא להוציא ממשרדי החברה כל חפץ ו/או מסמך ו/או מוצר
ו/או חומר ו/או מידע סודי שיגיע לידיו במסגרת הסכם זה ,לרבות כאלה שהוכנו על ידו במהלך מתן
השירותים לחברה ו/או בקשר להם ו/או בקשר לעסקיו ו/או תכניותיו של החברה ,לא להעתיק ו/או
להרשות לאחרים לבצע במידע הסודי שכפול ,העתקה ,צילום ,תדפיס ,ו/או כל צורת העתקה אחרת
אלא במסגרת ולצרכי מתן השירותים לחברה בלבד .ההתחייבות לסודיות כאמור תחול במשך תקופת
ההסכם ואף לאחריה ללא הגבלת זמן .ההתחייבות לא תחול על מידע שהוא נחלת הכלל ,ובלבד שלא
הפך להיות נחלת הכלל עקב הפרת הסכם זה.
.17
.16
16.2כל חומר ,מסמך וכיוב' שהוכן ו/או נעשה על ידי הקבלן ,במהלך התקשרותו עם החברה ו/או מתן
השירותים ו/או בקשר עם החברה ,עסקיו ו/או תכניותיו ,הוא רכושו הבלעדי של החברה ולקבלן לא
תהא ,והוא מוותר בזאת ,על כל זכות עיכבון על כל חומר ,מסמכים ,ציוד וכיו"ב ,המצויים ברשותו
והשייכים לחברה.
המחאת ההסכם
הקבלן מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו בעצמו .הקבלן אינו רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב
לאחר ,במישרין או בעקיפין ,את ההסכם ו/או כל חלק ממנו ,ההתחייבויות ו/או הזכויות הנובעות ממנו.
שונות
16.1סטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה
שווה לכל מקרה אחר בעתיד .לא השתמש ,או השתהתה מלהשתמש צד מהצדדים ,בזכות מהזכויות
המוקנות לו עפ"י הסכם זה ,במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות
מזכויותיו.
16.2הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ביחס למושאו ,ולא יהיה כל תוקף לכל משא
ומתן ,הבטחה ,מצג ,הבנה ,התחייבות או הסכמה ,אשר ניתנו או התקיימו ,אם בכלל ,בין בכתב ובין
בעל פה ,בין במפורש ובין במשתמע ,עובר לכריתת הסכם זה .לא יהיה תוקף לכל שינוי בהוראות
הסכם זה ,אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי כל הצדדים לו.
16.3במקרה שיי קבע כי הוראה או הוראות מהוראות הסכם זה אינה/אינן ניתנת/ניתנות לאכיפה או
שהינה/הינן חסרת/חסרות תוקף מטעם כלשהו ,לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן ,תקפותן
ואכיפתן של שאר הוראות ההסכם ובמקרה כזה ההוראה תוחלף או תותאם בהוראה תקפה או ניתנת
לאכיפה ,באופן שיאפשר מיצוי של הוראות הסכם זה ,בצורה הרחבה ביותר האפשרית.
16.4כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה .כל הודעה שתשלח על ידי צד אחד
למשנהו לפי הכתובות שלעיל תחשב כאילו הגיעה ליעדה כעבור 72שעות מעת המשלוח בדואר רשום
או 4שעות מעת מסירה ביד או מעת משלוח בפקסימיליה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
מי אביבים 2010בע"מ
באמצעות:
הקבלן
באמצעות:
תפקיד:
תפ תפקיד:
תאריך:
תאריך:
עמוד 84מתוך 100
"עסקי שמור"
נספח - 1תעריף (יצורף בהתאם להצעה של הקבלן הזוכה)
להסכם מס' __________ מיום ________
.1
נספח 1להסכם מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
יובהר כי התשלום שישולם לספק הזוכה יהיה בהתאם למחיר שיקבע בתעריף בהסכם עבור כל קטגורית
מחיר ויוכפל בכמות המטרים שאושרו בכתב ומראש על ידי הגורם המקצועי בחברה ושבוצעו בפועל עבור
השירות .מובהר שלא ישולם כל תשלום עבור עבודה שלא אושרה מראש על ידי הגורם המקצועי בחברה.
מובהר כי המחירים שיקבעו עם הקבלן הזוכה בתעריף בהסכם הינם מחירים קבועים וסופיים וכוללים
את כל ההוצאות הישירות והעקיפות עבור השירות כולל ההתארגנות וההכנות לפתיחת האתר וההכנות
לצורך ביצוע העבודות הכוללות בין היתר :תכנון הסדרי תנועה ,תיאום עם הרשויות לביצוע עבודה,
הזמנה ועלויות של שיטור ואבטחה ,פתיחת חיבורים לרבות ביצוע עבודות ניקוי ושטיפה של קו הביוב
בלחץ גבוה ,צילום הקו לפני ואחרי ביצוע שרוול וההשחלה ,ניפוץ ובסיום העבודות ,הובלה והצבת הציוד,
פירוק הציוד והובלתו בסיום העבודות ,סגירה והחזרת השטח לקדמותו ,עבודות שאיבה וביצוע מעקפים,
פירוק ריצופים ,שילוט כלי רכב ,אספקת בגדי עבודה ,עבודות גיזום וחישוף תאי בקרה ,שיקום תשתיות
כולל ניקוי שומנים ,חיתוך בטונים או שורשים באמצעות שימוש ברובוט מיוחד ,עבודות חפירה נקודתית
לעבודות הניפוץ ועבודות חפירה מקומית מסביב לתא הבקרה באותה נקודה שממנה מתחילים ומסיימים
את הניפוץ במידת הצורך ,הכנת בורות כניסה ויציאה לביצוע ניפוץ במידת הצורך ,אספקה ופריסה של
הסדרי תנועה (בין היתר צוותי אבטחת תנועה ,עגלות חץ מואר ,גדרות מכל הסוגים ושילוט ותמרורים
וכ"ו) וכל הנדרש בהתאם להוראות מפקח הבטיחות והמשטרה ,תאורה ,החלפת מפל של הקו בעבודות
ניפוץ לרבות עבודות חפירה וצנרת כולל כל האביזרים הנלווים לביצוע העבודה בשלמותה והובלת שפכים
לאתר הטמנה מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה .יובהר כי כל העלויות המתחייבות מהפעולות הנ"ל
יהיו על חשבון הקבלן וייחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים הנקובים בתעריף בהסכם ,ומעבר
למחיר היחידה כפול הכמות שבוצעה בפועל לא ישולם כל תשלום נוסף.
יובהר כי המחירים שיקבעו בתעריף בהסכם עם הספק הזוכה בהתאם להצעתו למכרז הינם עבור כל אחת
משיטות השרוול והניפוץ שיבחרו ע"י החברה לביצוע ,כמפורט במפרט הטכני בנספח יב' להלן .מובהר
שלא ישולם כל תשלום נוסף עבור אחת מהשיטות שיבחרו על ידי החברה .מובהר בזאת כי ,השימוש
בשיטת UVלביצוע עבודות השרוול הינה לשיקול דעת החברה ובאישור מוקדם של החברה ללא תלות
בקוטר הצינור.
מובהר בזאת כי המדידה לביצוע עבודות שרוול וניפוץ נמדדת לפי מ"א צינור מנופץ ממרכזי השוחות.
החישוב לצורך התשלום יימדד ממרכז תא הביוב ועד מרכז תא הביוב הבא.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________
מי אביבים 2010בע"מ
_______________________
הקבלן
עמוד 85מתוך 100
"עסקי שמור"
נספח - 2אישור ביטוחי הקבלן
תאריך __________ :
לכבוד
מי אביבים 2010בע"מ (להלן" :החברה")
שדרות שאול המלך 37
תל אביב
הנדון :אישור על קיום ביטוחים
על פי הסכם/מכרז מס'
:
455/15
לביצוע עבודות
:
שיקום וחידוש קווי ביוב באמצעות עבודות לשרוול ) (CIPPוניפוץ קווי ביוב
(ללא חפירה והרס)
שם המבוטח
:
_______________________________________ (להלן" :הקבלן").
אנו ______________ חברה לביטוח בע"מ ,החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן לתקופה
שמיום _____________ ועד ליום _____________( ,שני התאריכים נכללים ולהלן" :תקופת הביטוח")
ערכנו על שם הקבלן את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:
.1
ביטוח עבודות קבלניות
פוליסה מס' __________________
שווי העבודות:
________________ש"ח
שם המבוטח:
הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או החברה.
תנאי הכיסוי הביטוחי :מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה
הידוע כ " -ביט מהדורה ,"2012או שווה לו ,הנהוג במועד תחילת תקופת
הביטוח.
בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם ההסכם
פרק א' העבודות:
שבנדון לרבות מתקנים ,חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות ,כולל בין
היתר נזקים לציוד קל ,כלי עזר ,חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין
לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו ,כמפורט להלן ,למשך
כל תקופת הביטוח.
הביטוח לפי פרק א' כולל את ההרחבות כדלקמן :
.1אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה ,גניבה ושוד ,בתוקף.
.2
מתקנים ,ציוד קל ,ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע
העבודות עד לסך 100,000ש"ח ולא מעל 20,000ש"ח לפריט.
.3
רכוש עליו עובדים בגבול אחריות של 10%משווי העבודות או 150,000ש"ח הגבוה מביניהם.
.4
רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות של 10%משווי העבודות או 150,000ש"ח
הגבוה מביניהם.
הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של 10%מהנזק או 150,000ש"ח הגבוה מביניהם.
.6
הוצאות מהנדסים ,אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות של 10%משווי העבודות או
150,000ש"ח הגבוה מביניהם.
נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות של 10%משווי העבודות
או 150,000ש"ח הגבוה מביניהם.
.5
.7
עמוד 86מתוך 100
"עסקי שמור"
.6
נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים.
.9
סיכוני רעידת אדמה ,נזקי טבע.
.10תקופת תחזוקה רגילה של 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של 12חודש.
.11הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של 150,000ש"ח.
מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו ישירות
לחברה ,אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.
פרק זה כולל תנאי מפורש ,לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או מנהליה
ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
פרק ב' צד שלישי :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או
עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה
המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון ,בשל מעשה ו/או
מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן ,פגיעה או נזק לגופו ו/או
לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה
או נזק לחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.
גבולות האחריות 5,000,000 :ש"ח (במילים :חמישה מיליון שקל ישראלי חדש) לאירוע ,לתובע
ובמצטבר לתקופת הביטוח.
פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ : -אש,
תנאים מיוחדים :
התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,ציוד חפירה ,פריקה וטעינה של כלי רכב ,חבות
הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה ,עבודות בגובה ו/או בעומק ,זיהום
תאונתי מקרי ובלתי צפוי ,מתקנים סניטאריים פגומים ,מהומות ,פרעות ,שביתה
והשבתה (למעט נזקי טרור) ,הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים
שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי).
הכיסוי הביטוחי לפרק ב' כולל הרחבות מפורשות בדבר:
.1חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו
בפקודת התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו ,בגבול אחריות בסך 1,000,000ש"ח למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח.
.2חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית,
מוגבל עד לסך 1,000,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח( ,מעבר לגבולות האחריות
המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית).
.3נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים.
.4נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של 250,000ש"ח למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח.
.5רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של 500,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש החברה למעט רכוש המבוטח או
הרחבה מיוחדת:
הניתן לבטחו בפרק א' לעיל למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן
הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן ,ייחשב לצורך ביטוח זה
כרכוש צד שלישי.
למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן
ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי ,בכפוף לאמור לעיל.
ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל
תנאי מיוחד:
ו/או מפקח העבודות מטעמה (להלן" :יחידי המבוטח") בגין אחריות שעלולה
להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות
קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
עמוד 87מתוך 100
"עסקי שמור"
.2
.3
פרק ג' חבות מעבידים :ביטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,1960כלפי כל
העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות
קבלנים ,קבלני משנה ו/או עובדיהם (במידה והקבלן ייקבע כמעבידם) ,בגין
מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית (להלן :
"מקרה ביטוח") שייגרמו למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ו/או עקב
ביצוע עבודתם.
20,000,000ש"ח (במילים :עשרים מיליון ש"ח) לתובע ,לאירוע ובמצטבר
גבולות האחריות :
לתקופת הביטוח.
ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה ,שעות עבודה
הרחבה מיוחדת :
ומנוחה ,חבות הקבלן כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם (היה והקבלן
ייקבע כמעבידם) ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על
פי החוק.
ביטוח זה הורחב לכסות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל
תנאי מיוחד:
ו/או מפקח העבודות מטעמה היה ונקבע ,לעניין קרות מקרה ביטוח כלשהו,
כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על
ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.
אחריות מקצועית :פוליסה מס' ____________________ .
(שני התאריכים נכללים)
__________
ועד ליום
החל מיום __________
ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או
הכיסוי הביטוחי:
דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך
תקופת הביטוח ,בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל
אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו
ו/או עובדיו בגין העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון ,ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לרבות פגיעה או נזק לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה.
2,000,000ש"ח (במילים :שני מיליון ש"ח) לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת
גבולות האחריות:
הביטוח.
ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין
2.1
תנאים מיוחדים:
אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל
רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח
חבות הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש,
2.2
איחור ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה ,כמו כן
הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן מסמכים וחבות
הנובעת מטעות ,רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה
2.3
רטרואקטיבי מיום __________.
כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6חודשים ,לאחר תום
2.4
תקופת הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק
כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.
פוליסה מס' ____________________.
חבות המוצר :
ועד ליום ____________ (שני התאריכים נכללים)
החל מיום ___________
ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים
הכיסוי הביטוחי:
פגומים ,התש"ם ,1960בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח,
בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן
ו/או מי מטעמו בקשר עם ההסכם (להלן" :המוצר") ,לכל אדם ו/או גוף כלשהו
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.
עמוד 88מתוך 100
"עסקי שמור"
גבולות האחריות :
תנאים מיוחדים:
.4
תנאי מיוחד :
.5
כללי :
2,000,000ש"ח (במילים :שני מיליון ש"ח) לאירוע ,לתובע ובמצטבר לתקופת
הביטוח.
ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין
3.1
אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי
לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.
הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל ,ממועד
3.2
מסירת העבודות או חלקן לחברה.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה
3.3
רטרואקטיבי מיום __________.
כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6חודשים ,לאחר תום
3.4
תקופת הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק
כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.
הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות
המוצר הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים.
הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם
5.1
ראשוניים וקודמים לכל בטוח אשר נערך על -ידי החברה וכי אנו
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
החברה ,לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף 59לחוק חוזה
הביטוח התשמ"א 1961 -ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה
וכלפי מבטחיה.
כמו כן ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או לא
.5.2
יצומצמו בהיקפם וגם או לא ישונו לרעה ,במשך תקופת הביטוח בקשר
עם ההסכם שבנדון אלא אם תישלח לחברה הודעה כתובה בדואר
רשום ( 60שישים) יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום
שכאלו לגבי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם לא נשלחה לידי
החברה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 60שישים) הימים
ממועד משלוח ההודעה.
הננו מאשרים כי זכותם של החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה על פי
5.3
הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי
ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים .למעט
במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח
.5.4
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על החברה
ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה.
הננו מאשרים בזאת כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי
.5.5
איזו מהפוליסות המפורטות לעיל על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או
עובדיו ,לא יפגעו בזכותם של החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לקבלת
שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
במפורש באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח)
(חותמת המבטח)
(שם החותם)
עמוד 89מתוך 100
(תפקיד החותם)
"עסקי שמור"
נספח - )1( 2הצהרה על מתן פטור מאחריות
תאריך __________ :
לכבוד
מי אביבים 2010בע"מ (להלן" :החברה")
שדרות שאול המלך 37
תל אביב
הנדון :הצהרה על מתן פטור מאחריות
על פי הסכם מס'
לביצוע עבודות שיקום וחידוש קווי ביוב באמצעות עבודות לשרוול ()CIPP
וניפוץ קווי ביוב (ללא חפירה והרס)
הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבו דותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי בבעלותנו ו/או
באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע
העבודות שבנדון (להלן" :הציוד").
על אף האמור בהצהרה זאת ,הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:
.1
הננו פוטרים את ה חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל חבות
בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם
פעילותנו בקשר עם העבודות ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
.2
הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל אחריות
לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי החברה
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
.3
הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל חבות
בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד
האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת
למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
.4
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו ,בניגוד לאמור
לעיל ,לרבות צד שלישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או
ע ובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות
הוצאות משפטיות.
.5
הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או ציוד
חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות ,כאמור בסעיף הביטוח להסכם ,במשך כל תקופת ביצוע
העבודות על פי ההסכם שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.
.6
הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר ,כאמור באישור
עריכת ביטוחי הקבלן (נספח 2להסכם) ,במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי ההסכם שנחתם
בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.
ולראיה באנו על החתום
(חתימת המצהיר)
(שם החותם)
עמוד 90מתוך 100
(תפקיד החותם)
"עסקי שמור"
נספח - )2( 2תנאים מיוחדים לעבודות בחום
תאריך __________ :
לכבוד
מי אביבים 2010בע"מ (להלן" :החברה")
שדרות שאול המלך 37
תל אביב
א.ג.נ,.
הנדון :תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום
הננו מאשרים בזאת ,כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו ,מותנה בקיום הנוהל שלהלן:
המונח "עבודות בחום" פירושו :ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,הלחמה קשה רכה ,עבודות
.1
באמצעות מבער (כגון חיתוך ,זיפות ואיטום) ,עבודות קידוח ,השחזה ,חיתוך דיסק ,הבערת חומרים וכל
עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.
ככל שנבצע "עבודות בחום" ,נמנה אחראי מטעמנו (להלן " -האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה
.2
עבודות בחום ,שלא בהתאם לנוהל זה.
בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום ,יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת
.3
חומרים דליקים מכל סוג ,ברדיוס של 10מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום ,כאשר חפצים
דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק ,כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.
האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן " -צופה אש") ,המצויד באמצעי כיבוי מתאימים
.4
וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה ,כי אש או ניצוצות אינם
.5
מתפתחים לכלל שריפה.
על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה ,לפחות 30דקות מתום ביצועה ,תוך שהוא מוודא כי
.6
לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.
מובהר ,כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל פי
פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.
הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.
ולראיה באנו על החתום
(חתימת המצהיר)
(שם החותם)
עמוד 91מתוך 100
(תפקיד החותם)
"עסקי שמור"
נספח 3
התנהלות הקבלן במשבר מים מקומי/מצב חירום
הקבלן מתחייב להמשיך ולספק את השירותים הניתנים על ידו בשוטף ,כפי שמפורט בהסכם זה ,גם בעת משבר
מים מקומי ,בהתאם להגדרת הרשות המקומית ,או בעת הכרזת מצב חרום ע"י המדינה.
לקבלן ידוע כי החברה הוכרזה כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת ובמסגרת זו ,יפעל לריתוק משקי של עובדי
הקבלן וכן לריתוק משקי של הציוד וכלי הרכב המשמשים את העובדים ,לביצוע העבודות ,במסגרת הסכם זה.
על הקבלן להעביר במועד חתימת ההסכם את שמות העובדים ,מספרי תעודות הזהות והאם פטורים הם
משירות מילואים ,כלי רכב המשמשים את העובדים ומספרי הרישוי .כמו כן ,יעביר הקבלן רשימת הציוד ואת
מספרי הרישוי של הציוד העומד לרשות העובדים לביצוע עבודות התחזוקה.
כמו כן ,יעביר הקבלן במועד חתימת ההסכם שמות העובדים ,אשר ישמשו כתגבור לצוותי העובדים הקיימים,
עם פרוט מספרי תעודות הזהות ויציין האם פטורים הם משירות מילואים.
הקבלן יערך למיגון העובדים בהתאם להנחיות פקער ( -אפוד מגן ושחפץ).
כלי הרכב ,המשמשים את העובדים לביצוע העבודות במסגרת הסכם זה ,יצויידו בווי גרירה המאפשרים גרירת
מיכלי מים המצויים ברשות החברה ובמערכות כריזה /מגפונים ,אשר ישמשו את החברה להודיע לתושבים
הודעות שונות בנוגע למשבר המים או הפסקות המים ,בהתאם להוראות המפקח.
תפקידי הקבלן בעת הכרזה על מצב חרום או משבר מים מקומי :במידה ויוכרז מצב חרום או משבר מים
מקומי ,יבצעו עובדי הקבלן את העבודות בהתאם לסדרי העדיפות ,שייקבעו ע"י המפקח.
הקבלן יתגבר ,במידת הצורך ,צוותי עובדים ,נוסף לקיימים ,לשם ביצוע תיקונים דחופים במערכת המים וכן
לשם סיוע בפריסת תחנות לחלוקת מים לתושבים ,במידה ויוחלט כי לא ניתן לספק מים דרך מערכת אספקת
המים העירונית .זאת ,בכפוף לתוכנית פריסה של החברה.
במידה ותחליט החברה על הקמת תחנות לחלוקת מים ,יסייעו עובדי הקבלן לצוות האחזקה של החברה
בפריסת התחנות ,כולל הצבת מחסומים וגידור התחנה ,הצבת שלטים בתחנה ,סיוע בהובלת מיכלי מים ,ניידים
או נייחים ,ברזיות ,מחסומים ,או כל ציוד אחר שיידרש לשם הקמת התחנות ובסיום המשבר ,פירוק התחנות
והחזרת הציוד למחסנים.
אחת לחצי שנה ,או בהתאם לתוכנית שנתית שתיקבע ע"י החברה ,יערך תרגיל לבחינת מוכנות החברה לשעת
חרום .עובדי הקבלן ייקחו חלק בתרגילים ויסייעו לצוות עובדי החברה ככל שיידרש ובהתאם למפורט לעיל,
בפריסת תחנות חלוקת מים ,הובלת מיכלי מים ,הובלת מחסומים ,שילוט וכל הנדרש לפריסת תחנות.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________
מי אביבים 2010בע"מ
_______________________
הקבלן
עמוד 92מתוך 100
"עסקי שמור"
נספח 4
תאריך__________ :
לכבוד
חברת מי אביבים 2010בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :כתב התחייבות לשמירת סודיות
הח"מ
מאשר/ת ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:
,ת.ז/.ח.פ.
.1
במסגרת מתן השירותים המפורטים בהסכם שכתב התחייבות זה מהווה נספח לו (להלן" :השירותים") לחברת מי
אביבים 2010בע"מ (להלן" :החברה") ,קיבלתי ו/או אני עתיד/ה לקבל מהחברה ו/או ממי מטעם החברה ,מידע סודי
(כהגדרתו להלן) אשר מסירתו לידי ,הותנתה בחתימתי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח הכלול בכתב זה.
"מידע סודי" -כל מידע ,נתון ,עניין וכיוב' ,בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בכל צורה או אמצעי אחר ,של החברה ו/או
הנוגע לחברה ו/או לפעילות החברה ו/או המזוהה בדרך כלשהי כמידע של החברה ,לרבות ידע ו/או מידע מסחרי,
פיננסי ,טכני ,עסקי ,כלכלי ו/או מקצועי ו/או אחר הנוגע לחברה ו/או לפעילותה ו/או הנוגע במישרין או בעקיפין
ללקוחות ו/או גופים הפועלים ביחד ו/או באמצעות החברה ו/או הרוכשים ממנה ,לעסקיה וענייניה של החברה,
משאביה ,נתונים ,שמות ,כתובות ,מסמכים ,מחקרים ,בדיקות ,תרשימים ,תהליכים ,תחשיבים ,תכניות עבודה,
תוכניות ו/או שיטות שיווק ,דו"חות ,מאזנים ,מסמכי ניהול חשבונות ,שיטות ייצור ,שיטות עבודה ,נתוני מכר,
מחירים ,נתוני פדיון ,נתוני רווח ,נתונים סטטיסטיים ,רשימות ונתוני לקוחות ,רשימות ספקים ,קשרי מסחר עם
ספקים או גופים שבאים עם החברה במגע ,פרטים ונתונים בנוגע לכמויות ו/או איכויות ו/או מחירים ו/או תמחירים
של מוצרים ופריטים הקשורים לעסקי החברה ,פעילויות מסחריות ועסקיות של החברה ו/או של צדדים שלישיים
הקשורים בחברה ובפעילותה ,תהליכים ,תחשיבים ,פורמולות ,שרטוטים ,סקיצות ,תוכניות ,חישובים ,דיאגראמות,
פרטים וכיו"ב ,המתייחסים לחברה ,או העשויים לשמש מקור לאינפורמציה בנוגע לחברה ,לידע של החברה ,תהליכי
היצור ,הפקה ,תהליכי תכנון ,סודות עסקיים ,תכניות עסקיות ,פרסום ,תנאי התקשרות עם צדדי ג' ,תנאי כתב
התחייבות זה ו/או פריט מידע אחר ,בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בכל דרך אחרת ,שיימסר לי ו/או למי מטעמי בקשר
עם החברה ,פעילותה ו/או פעילות מי מטעמה וכל מידע שהעברתו לאחר או שימוש בו שלא ברשות עלולים להזיק
לחברה ,והכל -במישרין או בעקיפין ,בין אם הופנה ,הועבר או הגיע לידיעתי ו/או לידיעת מי מטעמי בכל דרך אחרת
שהיא ובין אם הופק על-ידי ו/או על ידי מי מטעמי ,עקב ו/או בקשר להתקשרות עם החברה ו/או לשם מתן
השירותים ,והכל במהלך ההתקשרות בין הצדדים ו/או עקב ביצוע השירותים ו/או אגב המשא ומתן לקראת הסכם
למתן השירותים.
.2
ידוע לי כי המידע הסודי הנו ויישאר רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ,בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה,
ואין במסירתו משום הענקת זכויות כלשהן במידע הסודי .המידע הסודי נמסר ו/או יימסר לי בנאמנות ובכפוף
לחובתי לשמור עליו בסודיות מלאה והתחייבותי לא לעשות בו כל שימוש אחר שהוא ,מלבד לצורך הספציפי של מתן
השירותים שלשמם נמסר ו/או יימסר לי המידע הסודי.
.3
ידוע לי ,כי מסירת המידע הסודי ו/או חלקים ממנו ו/או עשיית כל שימוש אחר בו ,שלא לצורך ובמידה הדרושה
למתן השירותים ,עלולים לגרום לחברה נזקים כבדים ,בלתי הפיכים ,חלקם אף שאינם ממוניים .לפיכך ,אני
מתחייב/ת בזאת לשמור בסודיות מלאה על המידע הסודי ,לא לגלות ו/או להעביר ו/או לחשוף ו/או למסור ו/או
לפרסם ו/או לצלם ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להוציא מחזקתי (ו/או לאפשר לאחר/ים לעשות כן) ,והכל בכל
צורה ואופן ,כל מידע סודי ו/או כל פיתוח ו/או עיבוד שלו ו/או כל מידע ,ישיר או עקיף הקשור בו ,לכל אדם שהוא,
הכל ,במישרין או בעקיפין ,בתמורה או שלא בתמורה ,בארץ או בחו"ל ,אלא במסגרת ובמידה הנדרשת לעבודתי
במתן השירותים שלשמם נמסר/יימסר לי המידע הסודי ובאישור החברה ,ואני מתחייב לנהוג במידע הסודי כאמור
בכתב זה.
.4
התחייבויותיי לסודיות כאמור בכתב זה יחולו גם על כל עובדי ו/או מי שיפעל מטעמי אשר יחשפו בצורה כל שהיא,
במישרין או בעקיפין ,למידע סודי ואני מתחייב/ת כי העובדים ו/או הפועלים מטעמי התחייבו ,טרם התחלת
פעילותם ,בהתחייבות לשמירה על סודיות בתנאים אשר אינם פחותים מההתחייבויות בכתב זה.
עמוד 93מתוך 100
"עסקי שמור"
.5
אני ערב/ה ואחראי/ת לכך ,שלא יימסר מידע סודי שנמסר ו/או שיימסר לי ,לעובדי או לפועלים מטעמי כאמור ,לכל
אדם ו/או גוף שהוא ,אלא אם כן נתקבל לכך אישור החברה מראש ובכתב .מובהר כי אין האמור לעיל חל לעניין
העברת המידע הסודי לחברי צוות העבודה ,שהמידע הסודי דרוש להם לשם מתן השירותים לחברה בלבד ,ובתנאי
שהם מחויבים בהתחייבות לסודיות בתנאים אשר אינם פחותים מההתחייבויות בכתב זה ,כמפורט לעיל.
.6
אשמור על המידע הסודי בסודיות גמורה ובצורה בטוחה ואנקוט בכל צעד שיידרש לשמירה על המידע הסודי כאמור.
.7
אמנע מלהעתיק בדרך כלשהי (בין בצילום ,בכתב ,באמצעים אלקטרוניים או בכל מדיה ו/או דרך אחרת) את המידע
הסודי או חלק ממנו ואמנע מלהעלות על הכתב או באמצעים אלקטרוניים או בכל מדיה או דרך אחרת ,פרטים
כלשהם על המידע הסודי או כל חלק ממנו ,אלא וככל שהדבר נחוץ למתן השירותים ונתון לשמירה על סודיות
בתנאים אשר אינם פחותים מההתחייבויות המפורטות בכתב זה.
.6
אודיע לחברה מיד עם היוודע לי דבר אובדן או חשש לאובדן של כל מסמך ,חפץ ,אמצעי אחר ו/או חומר אחר ,הכולל
מידע סודי .כמו כן ,אודיע לחברה כאמור על כל חשש לדליפת מידע סודי.
.9
אחזיר לחברה ,על-פי דרישתה הראשונה או מיד עם סיום ההתקשרות בינינו ,מכל סיבה שהיא ,לפי המוקדם
מביניהם ,כל מסמך ,חפץ ,אמצעי אחר ו/או חומר אחר ,הכולל מידע סודי ,אשר נמסר לי ו/או הוכן על-ידי ו/או עבורי
בקשר עם המידע הסודי ו/או עבודתי במתן השירותים ו/או בקשר עם מתן השירותים על ידי ו/או על ידי מי מטעמי,
וזאת בצירוף כל העתקים של המסמכים ,חפצים ו/או חומרים כאמור ,המצויים בידי .אני מתחייב כי לאחר מסירת
המסמכים ,החפצ ים ו/או החומר כאמור לא יוותר ברשותי כל מידע סודי או כל חלק ממנו .בכל מקרה אין ולא תהיה
לי כל זכות עיכבון במידע הסודי או במסמכים ,חפצים ו/או כל חומר אחר הכולל מידע סודי כאמור.
.10במקרה שאדרש על-פי דין למסור את המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו ,אני מתחייב/ת להודיע על כך לחברה מייד
ובכתב ,ולשתף פעולה עמה בכל הנוגע לניסיונות למנוע ו/או לצמצם ככל האפשר את גילוי המידע הסודי .בכל מקרה,
ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אני מתחייב/ת למסור אך ורק את אותו חלק מידע סודי הנדרש על-פי דין כאמור.
.11התחייבויותיי על פי כתב זה תחולנה ותהיינה בתוקף ,בקשר עם כל מידע סודי אליו נחשפתי בצורה כל שהיא טרם
ההתקשרות עם החברה והחתימה על כתב התחייבות זה ,לאחר החתימה על כתב התחייבות זה ,במהלך ההתקשרות
ומתן השירותים לחברה ובכל עת לאחר מכן ,בין אם הסתיימה ההתקשרות ביני לבין החברה ,ובין אם שונתה,
הופסקה או בוטלה מכל סיבה שהיא.
.12מבלי לפגוע באמור לעיל ובכל סעד המוקנה לחברה לפי כתב זה או לפי החוק ,הרי באם אני ,עובדי ו/או מי מטעמי,
יפר מחויבות כלשהי המוטלת עלי לפי כתב זה ,אזי אהיה מחויב/ת לפצות את החברה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות
ו/או העלויות ו/או ההפסדים מכל מין וסוג שהוא ,שיגרמו לה ו/או העלולים להיגרם לה עקב ההפרה הנ"ל ו/או
שייגרמו לצד ג' כלשהו ,ואני מתחייב/ת לשפות את החברה מייד עם דרישתה הראשונה ,היה וצד ג' כלשהו יתבע את
החברה בגין זליגת מידע סודי ו/או בגין כל עילה אחרת שמקורה בהפרת כתב התחייבות זה על ידי ,עובדי ו/או מי
מטעמי .כן תהא זכאית החברה ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי כתב זה או על פי כל דין ,לפעול ולהוציא כנגדי צווי
מניעה ו/או צווים לביצוע בעין ו/או כל סעד זמני אחר .מי אביבים תודיע לי ותיתן לי את האפשרות להתגונן בפני
דרישה ו/או תביעה וכתב התביעה ו/או החומר הרלוונטי יועבר אלי עם קבלתו על ידי מי אביבים .מי אביבים לא
תתפשר בתביעה ללא קבלת הסכמתי לכך מראש ובכתב ,הסכמה שלא תסורב אלא מטעמים סבירים ותוך לקיחת
אחריות על תוצאות של אי הסכמה כאמור .מי אביבים תודיע לי בכתב בדבר כל דרישה שתשלח אליה בכל עת ע"י כל
גורם שהוא בגין נזק או נזק נטען רלבנטי לי כאמור בסעיף זה.
.13הנני מסכים/ה ,כי על כתב התחייבות זה חל הדין הישראלי וכי סמכות השיפוט לגבי כל עניין ו/או סכסוך ביני לבין
חברת מי אביבים 2010בע"מ הנובע מכתב זה ו/או הקשור אליו ,נתונה לשיפוטו הייחודי של בית המשפט המוסמך
בתל-אביב -יפו בלבד וכי לא תהיה סמכות שיפוט בעניין זה לכל בית משפט אחר.
.14ידוע לי כי התחייבויותיי דלעיל הינן תנאי מוקדם להעברת המידע הסודי או כל חלק ממנו לידי.
ולראייה באתי על החתום היום:
חותמת +חתימת מורשה/י חתימה________________________ :
על-ידי_____________________ :
תפקיד_______________ :
המוסמך לחתום ולהתחייב בשם הקבלן לכל דבר ועניין
עמוד 94מתוך 100
"עסקי שמור"
נספח - 5בטיחות וגיהות
.1כללי
1.1
1.2
הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנחתם עמו בקפדנות ,במיומנות ובדקדקנות.
הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו ,עובדי החברה והציבור כפועל
יוצא של עבודתו ,ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה ,תקלה או אירוע
חריג כלשהו.
.2חקיקה
2.1הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש -תש"ל) 1970ותקנותיה.
2.1.1
חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 -ותקנותיו.
2.1.2
חוק החשמל התשי"ד 1954 -ותקנותיו.
2.1.3
חוק עבודת הנוער התשי"ג 1953 -ותקנותיו.
2.1.4
כל דין אחר החל על עבודתו.
2.1.5
2.2הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של החברה או של כל גוף אחר
החלות היום ואשר יחולו בעתיד.
.3
הכרת העבודה
הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו ,והינו מודע לאופי
העבודה ,לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען עבודה בטיחותית.
.4
איסור ביצוע מעשה מסוכן
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל מעשה או
מחדל העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.
.5השגחה על העבודה
5.1הקבלן ימנה מיד עם תחילת העבודה אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ,ימנה מנהל עבודה
מוסמך ומהנדס ביצוע.
5.2הקבלן יוודא שכל עבודה ,לרבות עבודה ע"י קבלני משנה ,תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו
הישירה והמתמדת של בא כוחו ,אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם.
.6אתר העבודה
6.1הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה ,מסודרת ובטוחה.
6.2הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.
.7גידור ,שילוט ואמצעי אזהרה
הקבלן מתחייב להתקין ,לספק ולהחזיק על חשבונו הוא :שמירה ,גידור ,תמרורי אזהרה ,לרבות פנסים
מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה ולבטיחותם ונוחיותם של
הציבור והעובדים ,בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כוח החברה ,משטרת ישראל או
שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.
.6עבודות בנייה ובנייה הנדסית
6.1עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה).
6.2הקבלן הינו קבלן ראשי ,כמי שהחברה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה ,והוא לוקח על עצמו
כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה).
6.3הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית ,שמשכה
הצפוי עולה על 6שבועות ,כנדרש בסעיף 192לפקודת הבטיחות בעבודה.
עמוד 95מתוך 100
"עסקי שמור"
.9חפירות
9.1הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח
1966ובפרט פרק ט' -חפירות ועבודות עפר.
9.2הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועפ"י דרישותיהן.
.10הריסות
הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח 1966 -
ובפרט פרק י' -הריסות.
.11עבודה על גגות תלולים ושבירים
עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה
על גגות שבירים או תלולים) התשמ"ו .1966 -
.12עבודה בגובה
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) תש"ל 1970 -ולתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח 1966 -ולתקנות בטיחות
בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז ,2007 -ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.
.13עבודה בחלל מוקף
עבודה במקום מוקף (כניסה לכוכי ביוב ,תאי ביקורת ,מיכלים וכד') תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות
בעבודה תש"ל 1970 -ועפ"י הוראות הבטיחות -עבודה במקום מוקף.
.14עבודות חשמל
14.1עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.
14.2הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח חי.
14.3ניתוק זרם החשמל ,חיבור/החזרת זרם החשמל ,התחברות למקור חשמל או ניתוק/חיבור מכשירי
חשמל תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום.
14.4הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים
לעניין בידוד כפול.
14.5כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת) ,בין
שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.
14.6הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי
חשמל גלויים במקום העבודה.
.15עבודות בדרכים
הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים ,אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב לביצוע עבודות בדרכים מאת
עיריית תל אביב יפו ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם להוראות כל דין.
.16עבודה באש גלויה
בעת ביצוע עבודות כגון :חימום ,חיתוך ,ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש
גלויה ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ ,לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים,
הרחקה וניטרול של חומרים דליקים ,חציצה וכד'.
.17מקצועיות וכשירות עובדי הקבלן
17.1הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה מספר מספיק של
עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה ,שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע
העבודות ,וידאג להכשירם עפ"י צורך.
17.2הקבלן מתחייב להדריך את העובדים על חשבונו בכל הקשור לעבודה בטיחותית עפ"י הסכם זה
ולמסור להם את המידע הנדרש לשם כך.
17.3הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר
שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.
עמוד 96מתוך 100
"עסקי שמור"
.16ציוד מגן אישי
הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו ,כנדרש
בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז ,1997 -ויפקח שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם,
לרבות :נעלי בטיחות ,ביגוד ,קסדות מגן ,כובעים ,כפפות ,משקפי מגן ,אוזניות ,מעילי גשם ,ציוד למניעת
נפילה מגובה וביגוד זוהר.
.19ציוד כלים וחומרים
19.1הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.
19.2הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם כך.
19.3הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני -הנדסי ,כלי התעבורה ,כלי ההרמה ,אביזרי הרמה וכו' יהיו
תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.
19.4הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני-הנדסי ,מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר
יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.
.20משמעת והטלת סנקציות
20.1הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח החברה/הממונה על
הבטיחות ,לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום
סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.
20.2הקבלן ימסור לפי דרישת בא כח החברה/הממונה על הבטיחות ,את רשימת כל העובדים מטעמו
כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון ,תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד ,כלי רכב
או מפעיליהם .הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו ,אלא לפי היתר בכתב מאת החברה.
20.3נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן -הקבלן מסכים כי הערכת
שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם החברה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום
המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.
20.4לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה -
רשאית החברה להטיל קנסות לפי המפורט בסעיף 20להסכם זה ,אשר יקוזזו מהסכומים המגיעים
לקבלן עפ"י ההסכם.
הצהרת הקבלן
אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד על פיו ועפ"י
הוראות כל דין.
___________________
שם הקבלן
_______________
חתימת הקבלן
עמוד 97מתוך 100
_____________
תאריך
"עסקי שמור"
נספח - 6מפרט טכני ותכולת העבודה (נספח יא' במסמכי המכרז)
עמוד 98מתוך 100
"עסקי שמור"
נספח 7ערבות הקבלן לביצוע השירות
עמוד 99מתוך 100
"עסקי שמור"
נספח – 8מסמכי המכרז
עמוד 100מתוך 100
