razpisna dokumentacija - Zdravstveni dom Šentjur

Transcription

razpisna dokumentacija - Zdravstveni dom Šentjur
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
Izvedba gradbenih del – rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela poslovnega objekta
v prostore Zdravstvenega doma Šentjur
Številka javnega naročila: JNMV-0001/2014-G-POG
Zdravstveni dom Šentjur,
Oktober 2014
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi 30.a člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št.12/13, 19/14, v nadaljevanju: ZJN-2)
in zahtevami te razpisne dokumentacije, naročnik Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška
3b, 3230 Šentjur, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to
razpisno dokumentacijo, na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradenj po postopku
javnega naročila male vrednosti za: Rekonstrukcijo in spremembo namembnosti dela
poslovnega objekta v prostore Zdravstvenega doma Šentjur.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.
Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil.
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.
Rok za predložitev ponudb je do 10.11.2014 do 10.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 10.11.2014 ob 13.00 uri na sedežu naročnika.
Vljudno vabljeni, da podate svojo ponudbo.
Zdravstveni dom Šentjur
Direktorica:
Melita Tasić Ilić,dr.med.
Stran 2 od 62
II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
NAROČNIK:
ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR
Cesta Leona Dobrotinška 3b
3230 Šentjur
Telefon: (03) 746 24 04
Telefaks: (03) 746 24 34
Kontaktna oseba naročnika: Martina Černoša, tel.: (03)746 24 04, e-naslov: [email protected]
1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Podrobnejši obseg del je razviden iz priloženega popisa del.
Ponudnik mora pripraviti ponudbo za vsa razpisana dela.
Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo računa oziroma začasnih in končne situacije.
Izvajalec bo opravljena dela zaračunaval po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna oziroma po
dejanskih izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
Cena ponudbe za izvedbo vseh del, ki so predmet te ponudbe, je fiksna oziroma določena za dela, ki
bodo izvedena. Ponudnik ni upravičen do podražitev.
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki niso bila
predvidena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi. V aneksu se opredelijo dodatna dela po
vrsti in količini ob upoštevanju cen, ki se bodo oblikovala na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe.
Izvajalec s podpisom vzorca pogodbe izrecno potrjuje, da je seznanjen z obsegom in zahtevnostjo del
in pogoji na delovišču in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih
pogojev za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta
vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote, na
način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom. Prav tako se izvajalec v naprej odpoveduje
vsakršnemu zahtevku del, ki jih je ponudil skladno s popisi - naročnik pa jih po ugotovitvi tekom izvedbe
ne potrebuje.
Pri predmetnem javnem naročilu gre za zahteven poseg v specifičnem okolju (zdravstvenega
doma) in sicer v objektu, ki je predmet rekonstrukcije, vsled česar se zahteva najvišja stopnja
usposobljenosti izvajalcev, dodatni varnostni ukrepi in previdnost pri izvajanju del ter vsa
potrebna zavarovanja za morebiti nastalo škodo na premoženju oziroma zdravju in življenju
ljudi. Tekom izvedbe je potrebno vsa dela, ki bodo vplivala na obratovanje zavoda, predhodno
uskladiti z naročnikom in jih po potrebi izvajati izven delovnega časa zavoda.
Stran 3 od 62
2. JEZIK, VALUTA IN VELJAVNOSTI PONUDBE
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša nanjo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Vrednost ponudbe mora biti izražena v evrih in ponudbena cena mora biti fiksna.
Ponudniki morajo izjave in popise del predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih
pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Vsaka postavka iz popisa mora biti
posebej ovrednotena.
Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži
več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka.
Ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni po roku za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka
veljavnosti se ponudba izloči.
3. PRAVNA PODLAGA
Javno naročilo se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št.12/13-UPB5, 19/14, v
nadaljevanju: ZJN-2) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ in področje, ki
je predmet javnega naročila, in sicer primeroma, ne pa izključno:
-Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 41/04 – ZVO-1, 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 126/07,
108/09 in 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1).
3.1. UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.
102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13) s prilogo 7 (7.2 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in
investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov).
Upoštevati je potrebno vse zahteve naročnika, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.
4. TERMINSKI PLAN IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA
Rok začetka izvajanja pogodbenih del je predvidoma 1.12.2014, rok dokončanja del je 70 koledarskih
dni od pričetka del (predvidoma od 1.12.2014 do 8.2.2015). Izbrani ponudnik bo o točnem datumu
začetka del obveščen sedem delovnih dni pred pričetkom del.
5. NAČIN, MESTO IN ROK ODDAJE PONUDBE
Ponudnik mora oddati ponudbo v zaprti ovojnici na naslov naročnika: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta
Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur, z oznako NE ODPIRAJ – PONUDBA za Rekonstrukcijo in
spremembo namembnosti dela poslovnega objekta v prostore Zdravstvenega
doma Šentjur.
Stran 4 od 62
Pošiljka mora biti na hrbtni strani označena z besedilom, ki je kot priloga priložen k tem Navodilom.
Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini.
Upoštevane bodo vse zaprte in pravilno označene ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10.11.2014 do 10.00 ure v tajništvo naročnika
Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. V kolikor je
ponudba poslana po pošti, šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega
datuma in ure.
Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
6. UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE
Ponudnik lahko do zaključka roka za oddajo ponudbe ponudbo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora
na ovojnici, ki je naslovljena na naslov Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230
Šentjur, označiti na sledeči način: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – za Rekonstrukcijo in
spremembo namembnosti dela poslovnega objekta v prostore Zdravstvenega
doma Šentjur, z navedbo – UMIK / SPREMEMBA / DOPOLNITEV«, glede na to, ali gre za umik /
spremembo ali dopolnitev že oddane ponudbe.
Po preteku roka za oddajo ponudb ponudbe ni mogoče več umakniti, spremeniti ali dopolniti.
7. MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo 10.11.2014 ob 13.00 uri na sedežu naročnika.
Navzoči predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje.
Nepravočasne ponudbe ali nepravilno opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte.
8. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega naročila potekajo pisno preko Portala
javnih naročil. Odgovori na vprašanja so sestavni del razpisne dokumentacije.
Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe
kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi pravočasno.
Naročnik je dolžan posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni
pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno, to je
najkasneje vključno osem dni pred iztekom roka za oddajo ponudb (do 3.11.2014 do 12.00 ure).
Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki.
Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki in
objavljena na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe
pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo
na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do
nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno in v celoti obveščen o pogojih in
stanju predmeta naročila.
Stran 5 od 62
V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom,
določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za
predložitev ponudb.
S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na
nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
9.
OGLED OBJEKTA, ORGANIZIRANJE SESTANKA S PONUDNIKI
Ponudnik si lahko ogleda objekt in sicer po predhodni najavi ponudnika na telefonsko številko 03)
7462404 ali e-mail: [email protected]. Kontaktna oseba za najavo ogleda: Martina Černoša.
Ogled ponudnik opravi na lastno odgovornost in lastne stroške s pooblaščenim predstavnikom, ki pred
ogledom naročniku predloži pooblastilo. Ponudnik je upravičen do ogleda in proučitve lokacije,
projektne dokumentacije, kot tudi do vseh podatkov, ki so potrebni za pripravo ponudbe in razumevanje
razpisanega naročila.
Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih del, ki bi bila vezana na nepoznavanje objekta, lokacije,
projektne dokumentacije ali stanja na terenu.
Sestanka s ponudniki naročnik ne bo organiziral.
10. DODATNA NAROČILA IN POGAJANJA PO PREDHODNEM POSTOPKU
Naročnik si pridržuje pravico na podlagi 29. člena ZJN-2 oddati ponudniku, ki bo izbran na tem javnem
razpisu, naročilo za morebitna dodatna dela, ki bi predstavljajo povečanje obsega del od tega, ki je
predmet javnega naročila.
V primeru iz gornjega odstavka se izvede postopek s pogajanji brez objave obvestila o naročilu. Z
izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi.
Če se odprti postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ne bi
bila pridobljena nobena ponudba ali ker bi bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali
neprimerne, si naročnik, skladno z določili 29. člena ZJN-2 pridržuje pravico oddati naročilo po
postopku s pogajanji brez predhodne objave.
11. USTAVITEV POSTOPKA IN ZAVRNITEV PONUDB
Naročnik lahko ustavi postopek, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z
80. členom ZJN-2. Naročnik ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, ki bi
ponudniku na ta način nastala, oziroma za izgubljeni dobiček.
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe.
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila
ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov,
da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. V primeru, da
naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.
Stran 6 od 62
12. IZLOČITVE PONUDB
Ponudbo se v fazi preveritve ponudb izloči, če ponudnik na naročnikov poziv v roku, ki ga določi
naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih
računskih napak ali drugih formalnih pomanjkljivosti v ponudbi. Ponudbo se izloči tudi, če ne izpolnjuje
pogojev za priznanje sposobnosti ali v primeru, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe.
Naročnik bo izločil ponudnika, ki je izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami.
13. OBLIKA PONUDBE
Ponudbena dokumentacija (obrazci in popis del) naj bo izpolnjena z neizbrisljivim pisalom in podpisana
s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista. Če gre za podpis s strani osebe, ki ni zakoniti
zastopnik ali prokurist, naj bo v ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika ali prokurista za
podpis. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati. Ponudnik podpiše,
žigosa (z enotnim pečatom) in parafira vsako stran vzorca pogodbe. Prav tako izpolni, podpiše in
žigosa (z enotnim pečatom) vse ostale obrazce, ki so sestavni del ponudbe.
Strani naj bodo zložene v vrstnem redu, kot so zahtevani dokumenti v točki 15 Navodil za izdelavo
ponudbe, podpisane s strani ponudnika in oštevilčene. Vsaka stran naj vsebuje zaporedno stran in
skupno število strani v ponudbi. Oštevilčenje ni pogoj za formalno popolnost ponudbe, predstavlja pa
varnost vsebine ponudbe za ponudnika.
14. NAČIN
PRIPRAVE PONUDBE
Ponudba je lahko samostojna, skupna ali s podizvajalci. Isti gospodarski subjekt lahko za isto naročilo
nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa.
14.1 Samostojna ponudba
Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki
sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila. Šteje se, da
je ponudnik ponudil samostojno ponudbo, v kolikor priloži (poleg ostale obvezne dokumentacije)
podpisan in izpolnjen obrazec 3, kjer pod točko A. obkroži, da bo oddal samostojno ponudbo.
Ponudnik mora k ponudbi obvezno priložiti seznam lastnih zaposlenih delavcev (Obr.3/1) in izjavo, da je
ponudnik sposoben izvedbe naročila z lastnimi zaposlenimi (Obr.3/1)
V kolikor se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila na gradbišču pojavijo podizvajalci ima
naročnik pravico do odpovedi pogodbe in unovčenju garancije za dobro izvedbo posla.
14.2 Skupna ponudba
Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe mora
skupina izvajalcev podpisati in priložiti notarsko overjen pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila),
iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila;
- pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe, pogodbe,
- izjava, da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji ter
merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in navedba, da
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik iz skupine
ponudnikov posamično izpolnjevati naslednje pogoje:
Stran 7 od 62
- osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnikov),
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti,
- ekonomske in finančne pogoje.
Tehnične in/ali kadrovske pogoje iz teh navodil pa lahko ponudniki iz skupine ponudnikov izpolnjujejo
skupno razen v delih kjer je navedeno drugače.
Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi,
morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v teh navodilih.
K ponudbi je potrebno obvezno priložiti seznam zaposlenih delavcev (Obr.3/1) in izjavo, da je ponudnik
sposoben izvedbe naročila z zaposlenimi (Obr.3/1) za oba partnerja v skupni ponudbi.
14.3 Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca (v nadaljnjem besedilu:
ponudnik), nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljnjem besedilu: podizvajalci). V razmerju do naročnika,
ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
V primeru izvedbe predmetnega naročila s podizvajalci, je potrebno (poleg ostale obvezne
dokumentacije) v ponudbo priložiti:

seznam zaposlenih delavcev (Obr.3/1); ki poleg podizvajalcev nastopajo kot zaposleni
glavnega izvajalca;

kalkulacijo ponudbene cene, iz katere bodo izhajala dela in cene le-teh, ki jih bodo izvedli
podizvajalci; izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in delih, ki jih bo izvedel (Obr.3/3);


podpisan obrazec OBR – 3/3a – Podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca;
vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoj iz 3. točke 42. člena ZJN-2 (OBR-4/1);
reference podizvajalca – so mogoče, pod pogojem, da bo podizvajalec, katerega referenca bo
predložena, prijavljen tudi kot podizvajalec za izvedbo predmeta javnega naročila – za istovrstna dela,
kot so navedena v referenci. V primeru, da ponudnik, ki bo izbran za izvedbo predmeta javnega
naročila, podizvajalca, katerega referenca je bila predložena, zamenja, bo moral za novega
podizvajalca predložiti tudi referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za
zamenjanega podizvajalca.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti soglasje podizvajalca oziroma vseh podizvajalcev, če je le-teh več,
na podlagi katerega (-ih) bo naročnik namesto ponudnika poravnaval podizvajalčeve terjatve do
ponudnika. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila je soglasje, na podlagi katerega naročnik
namesto ponudnika poravnava podizvajalčeve terjatve do ponudnika neposredno podizvajalcu
(izpolnjen obrazec OBR-3/3).
Prav tako mora ponudnik v ponudbi predložiti soglasje podizvajalca oziroma vseh podizvajalcev, če je
le-teh več, da bodo najkasneje v roku petih dni od dneva, ko bo izbrani ponudnik sklenil pogodbo z
naročnikom, naročniku posredoval(i) kopijo pogodb(e), ki jo je (so jo) sklenil(i) s svojim naročnikom
(izbranim ponudnikom) (izpolnjen obrazec OBR-3/3).
Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci, bo moral naročniku posredovati kopijo navedene
pogodbe v 5-ih dneh od sklenitve pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom.
Pri izvedbi razpisanega naročila lahko sodelujejo samo podizvajalci, ki jih je ponudnik navedel v
seznamu. V kolikor bo naročnik ugotovil, da dela izvajajo podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi oz,
Stran 8 od 62
če po sklenitvi pogodbe ponudnik od naročnika ni predhodno pridobil pisne potrditve in soglasja o
spremembi podizvajalca, ima naročnik pravico odpovedati pogodbo.
15. VSEBINA PONUDBE
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo po vrstnem redu, kot sledi:
Podatki o ponudniku (OBR-1)
Ponudba - predračun (OBR-2)
Podatki o načinu izvedbe javnega naročila (OBR-3)
Izjava o zagotovljenih (lastnih) kadrovskih zmogljivostih za izvedbo javnega naročila (OBR-3/1)
Podatki o partnerjih (OBR-3/2)
Seznam podizvajalcev (OBR-3/3)
Podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca (OBR-3/3a)
Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBR-4)
Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca (OBR-4/1)
Pooblastilo za pridobitev potrdila (OBR – 5 in 5A)
Izjava zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj (OBR-6)
Izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR-7)
Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev (OBR-8)
Izjava o zagotavljanju tehničnih zmogljivosti in temeljnih okoljskih zahtev (OBR-9)
Podatki o vodilnem tehničnem osebju in drugem strokovnem kadru (OBR-10)
Izjava o referencah in potrdila (OBR-11 in OBR-11a)
Vzorec garancije za resnost ponudbe
Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Vzorec garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi
Parafiran vzorec pogodbe (OBR-12)
Terminski plan (OBR-13)
Etiketa za naslavljanje ponudbe (OBR-14)
Tehnična specifikacija (OBR-15).
16 POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev
mora ponudnik priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ni v teh navodilih
za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov, ki
niso notarsko overjeni. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. Obrazci izjav,
ki jih mora predložiti ponudnik so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti podpisane s
strani odgovorne osebe ponudnika. Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki
jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno v oklepaju ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor
v oklepaju ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje.
Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno
odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva roka za predložitev
ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.
V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik predlaga povsod, kjer je zahtevana izjava za pravne osebe,
izjavo za samostojnega podjetnika. V kolikor samostojni podjetnik ne more pridobiti in predložiti
zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega
pogoja.
Stran 9 od 62
A. OSNOVNA SPOSOBNOST:
1. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti
zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo; v
nadaljevanju KZ-1):
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), pooblastilo za pridobitev potrdila iz
kazenske evidence – za fizične osebe (OBR-5A)
2. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko poteče rok za
oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z
Stran 10 od 62
negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73.člena
ZJNPOV.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če ima na dan, ko je bila oddana
ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi državne naročnika zapadle,
neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v
vrednosti 50 eurov ali več.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:
– je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o
tem predlogu še ni odločilo;
– je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče
ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;
– je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem;
– mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev
poklicnih pravil;
– je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali
predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
B. POKLICNA SPOSOBNOST:
1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v
kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: -izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima
ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko priloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
C. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST:
Stran 11 od 62
1. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-4)
2. Ponudnik nima dospelih neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o
tem naročilu.
3. Ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok od dneva prejema potrjene mesečne situacije s strani
pooblaščenih predstavnikov naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-8)
4. Da je ponudnik ekonomsko – finančno sposoben:
Dokazilo:
Za pravne osebe (gospodarske družbe)
A. Potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve BON 1 in BON 2, ki ne sme biti
starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
B. Samostojni podjetniki, posamezniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri
katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
Ponudnik (glavni izvajalec in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe), ima bonitetno
oceno (po pravilih Basel II), najmanj SB7.
Pri skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoj vsakdo izmed partnerjev.
Dokazilo: Ponudnik mora poleg dokazil o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev, priložiti obrazec
S. BON – 1/P ali S.BON-1/SP, izdanega s strani AJPES – a. Potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih dni od roka za oddajo ponudb.
D. TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI:
1. Tehnične zmogljivosti in temeljne okoljske zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
1.1 Zagotovljene tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila
Izvajalec mora imeti zagotovljene tehnične zmogljivosti, skladne z zahtevami iz specifikacije naročila,
pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
1.2 Temeljne okoljske zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Ponudba mora biti skladna s »temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe«, ki jo določa Uredba o
zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12), ki je vključena v tehnične
specifikacije:
- Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in
proizvodov se ne smejo uporabljati:
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6)
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250°C v vrednostih
več kot:
- 30 g/l, brez vode za stenske barve
Stran 12 od 62
- 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m2/l pri moči pokrivanja z 98/ motnostjo
- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15
m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1,
kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN
13986.
Dokazilo
ponudnik mora k ponudbi priložiti:
tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve,
ali izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve (OBR-9).
- Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati
vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO
16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
Dokazilo
ponudnik mora k ponudbi priložiti:
izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve (OBR-9).
2. Kadrovske zmogljivosti za izvedbo javnega naročila
Dokazilo:
-
V primeru samostojne ponudbe predloži - Lastni seznam redno zaposlenih ali najetih strokovnih
kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila (OBR-3/1);
-
V primeru skupne ponudbe predloži - Lastni seznam redno zaposlenih ali najetih strokovnih kadrov,
obeh partnerjev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila (OBR-3/1);
-
V primeru ponudbe s podizvajalci predloži - Lastni seznam redno zaposlenih ali najetih strokovnih
kadrov, ponudnika in številčni seznam kadrov pri posameznem podizvajalcu, ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega naročila (OBR-3/1 in OBR-3/1 za posameznega podizvajalca).
2.1. Ponudnik mora navesti podatke o vodilnem tehničnem osebju in drugem strokovnem kadru, ki
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Odgovorni vodja del mora biti član inženirske zbornice Slovenije gradbene smeri in imeti na
področju odgovornega vodje del najmanj 8 let delovnih izkušenj;

Delovodja mora imeti na področju delovodje na gradbiščih – najmanj 10 let delovnih izkušenj.
Dokazilo: potrdilo o dokazilu o članstvu inženirske zbornice Slovenije ter vpis podatkov v (Obr-.10)
3. Podatki o referencah:
-v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil je ponudnik izgradil
ali rekonstruiral najmanj (3) objekte splošnega družbenega pomena, skupina 126 po Enotni
klasifikaciji v vrednosti minimalno 200.000,00 EUR (z DDV), vrst objektov (Ur. l. RS, št. 109/11).
Stran 13 od 62
Referenčne investicije morajo biti zaključene in imeti pridobljeno uporabno dovoljenje ali
primopredajni zapisnik.
Naročnik bo priznal naslednjo izpolnitev pogoja /reference/ v primeru predložitve:
-samostojne ponudbe: pri samostojni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel
sam;
-skupne ponudbe: pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je kdorkoli izmed partnerjev tak posel
izvedel sam;
-ponudbe s podizvajalci: – so mogoče, pod pogojem, da bo podizvajalec, katerega referenca bo
predložena, prijavljen tudi kot podizvajalec za izvedbo predmeta javnega naročila – za istovrstna dela,
kot so navedena v referenci. V primeru, da ponudnik, ki bo izbran za izvedbo predmeta javnega
naročila, podizvajalca, katerega referenca je bila predložena, zamenja, bo moral za novega
podizvajalca predložiti tudi referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za
zamenjanega podizvajalca.
Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. ga ne more potrditi izvajalec v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah in priporočilo. (OBR-11,11a).
4. Finančna zavarovanja
Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi,
morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v teh navodilih.
Finančna zavarovanja morajo biti skladna z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
(Ur.l.RS št.: 48/14). Primerna sta naslednja instrumenta finančnih zavarovanj: bančna garancija in
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.
 za resnost ponudbe
Garancija za resnost ponudbe mora biti v višini 4.000,00 €. Garancija mora biti v originalu ter veljati do
vključno 120 dni od roka za oddajo ponudb (za čas veljavnosti ponudbe),
 za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik predloži parafiran vzorec garancije (s strani ponudnika), ki je priložen v razpisni
dokumentaciji,
 za odpravo napak v garancijskem roku
Ponudnik predloži parafiran vzorec garancije (s strani ponudnika), ki je priložen v razpisni
dokumentaciji.
5. Vzorec pogodbe
Ponudnik predloži parafiran vzorec pogodbe, ki je priložen v razpisni dokumentaciji (Obr-12).
6. Terminski plan
Dokazilo: (OBR-13)
Stran 14 od 62
ter priložen (izdelan na lastnem obrazcu) terminski plan izvedbe del.
7. Etiketa za naslavljanje ponudbe (OBR-14)
8. Tehnične specifikacije (OBR-15)
Ponudnik predloži parafiran vzorec pogodbe, ki je priložen v razpisni dokumentaciji (OBR-12)
Ponudniki morajo izjave in popise del predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih
pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili
ustrezna dokazila, zahtevana v točki 15 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
17. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB
Ponudbena dokumentacija, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, bo štela za formalno
nepopolno, če bo nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril, oz. so formalne
pomanjkljivosti nebistvene. Naročnik bo skladno z 78. členom ZJN -2 zahteval od ponudnika, da takšno
ponudbo dopolni.
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili ZJN – 2 ne sme dopustiti ponudniku, da bi
spreminjal cene in ne sme dopustiti dopolnitve ponudbe v delu, ki je vezana na merila ter tistega dela
ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov
ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale
ponudbe, ki jih bo naročnik prejel v postopku predmetnega javnega naročila.
Ne glede na prejšnji odstavek sme naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake,
ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne sme
spreminjati.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne
glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik DRK
podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. odstavka 109.a člena ZJN-2.
Stran 15 od 62
18. MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PONUDB
Merilo pri tem javnem naročilu je najugodnejša ponudba, sestavljena iz ekonomskih meril in socialnih
elementov.
Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila:
1.
Ponudbena cena (maksimalno število točk je 95 točk)
Skupna ponudbena vrednost v točkah =
najnižja skupna vrednost
skupna ponudbena vrednost
X 95
Cenovno najugodnejša ponudba pri tem merilu prejme 95 točk, ostale pa prejmejo ustrezno manjše
število točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene skupne ponudbene vrednosti po predračunu v EUR brez DDV od skupne ponudbene vrednosti po predračunu v EUR brez DDV.
2.
Število zaposlenih težje zaposljivih oseb (maksimalno število točk je 5 točk)
V skladu s 6. točko 48. člena ZJN-2 naročnik določa tudi kriterij na podlagi socialnih elementov. Ponudba prejme maksimalno 5 točk, če bo ponudnik ali v primeru skupnega nastopanja v ponudbi (Joint Venture) vsak od partnerjev dokazal, da ima v rednem delovnem razmerju težje zaposljive osebe. Za težje
zaposljive osebe, upoštevane v tem razpisu štejejo invalidi in osebe starejše od 55 let, ki so pri ponudniku v stalnem delovnem razmerju pred objavo razpisa javnega naročila, najkasneje pa pred podpisom pogodbe.
Za vsako tako osebo dobi ponudnik eno točko, vendar skupaj največ petnajst (5) točk.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, s katero zagotavlja izpolnjevanje navedenega merila in uradno
potrdilo s strani območne enote ZZZS ali druge pristojne službe o številu invalidov in oseb starih nad 55
let.
Upoštevala se bo tudi izjava, da bo ponudnik (ali ponudniki) imel(i) pred podpisom pogodbe toliko redno zaposlenih težje zaposljivih oseb, da bo zadostil temu merilu. Pred podpisom pogodbe bo potrebno to dokazati s potrdilom iz uradnih evidenc območne enote ZZZS ali ustrezne druge pristojne službe.
V nasprotnem primeru bo ponudba izločena, zoper ponudnika pa predlagan postopek zaradi predložitve zavajajočih dokazil.
Skupni izračun točk:
T = Pmin/P x 95 + dosežene točke 2 .
T= skupno število točk
Pmin = najnižja ponudbena cena
Stran 16 od 62
P= ponudbena cena
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov prejela enako skupno število točk bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral z žrebom.
19. FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO IZPOLNJEVANJE
SVOJIH OBVEZNOSTI V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA
Ponudnik mora za zavarovanje predložiti garancije, ki morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv,
morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti
javnega naročila.
Ponudnik mora za zavarovanje predložiti naslednje garancije:
19.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo in je skladna z vzorcem.
Predloženo finančno zavarovanje ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne sme
vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga
določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in
garantom.
Garancija za resnost ponudbe mora biti v višini 4.000 €. Garancija mora biti v originalu ter veljati do
vključno 120 dni od roka za oddajo ponudb (za čas veljavnosti ponudb).
Garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
-po odpiranju ponudb umakne ali spremeni svojo ponudbo,
-zavrne sklenitev pogodbe,
-po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
19.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, za ves čas trajanja
pogodbe. Uporabi se oblika garancije, ki je navedena v razpisni dokumentaciji. Če se med trajanjem
izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, gradbenega dela ali storitve, kvaliteta
in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.
Pogodba je veljavna ob predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik jo lahko unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem
roku, obsegu in količini. Vzorec garancije je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudnik predloži v ponudbi lastno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši izvajalec,
predložil ob podpisu pogodbe garancijo brez zadržkov na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.
Ponudnik parafira vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer jamči, da se je
seznanil z vsebino garancije, ki jo bo moral izročiti naročniku v primeru, da bo izbran.
Stran 17 od 62
19.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Garancijo mora izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji (internem tehničnem in kvalitetnem pregledu
oz. prevzemu del). Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. Garancija za odpravo napak
v garancijskem roku mora biti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavna pa še do vključno 30
dni po poteku 2-letnega garancijskega roka. Za garancijsko dobo od dveh let do petih let izvajalec
predloži menico z menično izjavo.
Garancijo uporablja naročnik kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika
med garancijskim rokom.
V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.
Ponudnik predloži v ponudbi lastno izjavo, da bo pridobil garancijo brez zadržkov na prvi poziv za
odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in jo predložil, če bo
izbran kot izvajalec.
Ponudnik parafira vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, s čimer jamči, da se
je seznanil z vsebino bančne garancije, ki jo bo moral izročiti naročniku ob primopredaji del.
20. ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE
20.1. Protikorupcijska klavzula
V skladu z 2. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.:
69/11-UPB2, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) je naročnik kot organizacija javnega sektorja dolžan v
pogodbe, katerih vrednost je višja od 10.000,00 EUR brez DDV, kot obvezno sestavino vključiti vsebino
iz 1. odstavka 14. člena ZIntPK).
20.2. Podatki o lastništvu
Na podlagi 6. odstavka 14. člena ZIntPK, bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe naročniku
posredovati podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (vključno z udeležbo tihih
družbenikov) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št.: 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12) šteje, da so povezane družbe s
ponudnikom. Skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK ima posredovanje neresničnih podatkov o
udeležbi v lastništvu za posledico ničnost sklenjene pogodbe.
21. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA
Naročnik bo po pregledu ponudb sprejel odločitev o oddaji naročila. O svoji odločitvi bo naročnik pisno
obvestil vse ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(osebna vročitev). Ponudniki, ki pa imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo priložiti tudi naslov
pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročitev odločitve o oddaji naročila.
22. PRAVNO VARSTVO
Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo na podlagi določb 25. člena Zakona o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 63/2013 – v nadaljevanju: ZPVPJN).
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, kopijo zahtevka pa mora
vlagatelj hkrati posredovati tudi ministrstvu, pristojnemu za finance. Zahtevek za revizijo je potrebno
vložiti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je elektronski podpis overjen s
Stran 18 od 62
kvalificiranim potrdilom. Zahtevek mora vsebovati vse elemente, ki jih določa prvi odstavek 15. člena
ZPVPJN.
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku priložiti tudi potrdilo o plačilu takse. Kadar se zahtevek za
revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:
– 2.500 eurov, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila
male vrednosti.
Številka transakcijskega računa Ministrstva za finance je: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki
Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija.
Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.
1. model (11)
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance)
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali
drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.
Naročnik bo zahtevek, ki ne bo imel predloženega potrdila o plačilu takse in v primerih, če bo potrdilo
sicer predloženo, a bo taksa neustrezna, skladno z določbo 3. odstavka 26. člena ZPVPJN zavrgel.
23. SKLENITEV POGODBE
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 (osmih) dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe pristopiti k njeni
sklenitvi. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.
Naročnik bo v tem primeru unovčil instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ne glede
na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru izbiro preklical in izbral naslednjega
najugodnejšega ponudnika.
24. JAMSTVO ZA NAPAKE
Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z
določili Obligacijskega zakonika.
Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne glede na število
podizvajalcev.
25. VAROVANJE ZAUPNOSTI
Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka,
določenega za odpiranje ponudb.
Vsi podatki iz ponudbe, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki
se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur.l.RS, št. 65/2009, uradno prečiščeno besedilo) in
internimi akti ponudnika smatrajo kot poslovna skrivnost in jih kot takšne ponudnik v ponudbi posebej in
jasno označi.
Ponudnik pa ne more kot poslovno skrivnost na podlagi 2. točke 22. člena ZJN-2 označiti podatke, ki so
po ZJN-2 javni in sicer: količino iz specifikacije, ceno na enoto, vrednost posamezne postavke in
Stran 19 od 62
skupno vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki
vplivajo na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
V kolikor ponudnik označi posamezne podatke, ki se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
(Ur.l.RS, št. 65/2009, uradno prečiščeno besedilo) in internimi akti ponudnika smatrajo kot poslovna
skrivnost, mora imeti za to tudi ustrezno utemeljitev, ki jo bo lahko utemeljil skladno s 7. točko 22. člena
ZJN-2 v zapisniku naročnika. V kolikor ponudnik ne bo predložil ustrezne utemeljitve naročnik ne bo
varoval predložene ponudbe kot poslovno skrivnost.
Naročnik bo na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo po
sprejemu odločitve o oddaji naročila.
26. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora veljati 120 dni od roka, določenega za odpiranje ponudb. Ponudnik lahko v ponudbi
navede daljši rok veljavnosti ponudbe, ki mora biti pokrit z ustreznim instrumentom finančnega
zavarovanja za resnost ponudbe.
Naročnik:
ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR
Direktorica:
Melita Tasić Ilić,dr.med.
Stran 20 od 62
III. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
Stran 21 od 62
OBR-1
Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradenj po postopku naročila male vrednosti
za: – Rekonstrukcijo in spremembo namembnosti dela poslovnega objekta v
prostore Zdravstvenega doma Šentjur, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako
JN __________ z dne ___________ vam podajamo naslednjo
PONUDBO št. _________________
PODATKI O PONUDNIKU
Naziv ponudnika
Naslov – sedež ponudnika
Telefon
Telefax
E – pošta
Matična številka
ID za DDV
Številka transakcijskega računa
Odgovorna
pogodbe
oseba
za
podpis
Funkcija odgovorne osebe za
podpis pogodbe
Pooblaščena oseba za tolmačenje
ponudbe
Telefon pooblaščene osebe za
tolmačenje ponudbe
Datum: __________
žig
Podpis odgovorne osebe:
Stran 22 od 62
_________________________
OBR-2
PONUDBA – PREDRAČUN
številka: _________
predmet javnega naročila: Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela
poslovnega objekta v prostore Zdravstvenega doma Šentjur
Naziv oz. firma ponudnika :…………………………………………………
A/ GRADBENA DELA
________________ €
B/ OBRTNIŠKA DELA
________________ €
C/ ELEKTRO IN STROJNE
INSTALACIJE
________________ €
S K U P A J brez DDV:
0,00 €
DDV - 22%
0,00 €
SKUPAJ z DDV:
0,00 €
Ponudba velja……… dni po roku za oddajo ponudb /najmanj 120 dni/
Ponudba velja za celotno naročilo.
Finančno ovrednotena specifikacija del je priloga tega obrazca /izpis iz tabele Excel in priložena CD
enota/ Ponudbena vrednost mora zajemati vsa dela, ki so predmet javnega naročila.
Datum:
Ponudnik
Stran 23 od 62
žig
OBR-3
PODATKI O NAČINU IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA
Izjavljamo, da oddajamo naslednjo vrsto ponudbe:
(opomba: obvezno obkrožite in odvisno od načina oddaje posamezne ponudbe priložite ustrezno
dodatno dokumentacijo!)
A. SAMOSTOJNA PONUDBA (priloga Obr.3/1)
B. SKUPNA – PARTNERSKA PONUDBA (priloga - pogodba o skupni izvedbi naročila, Obr.3/1 in
Obr.3/2)
C. PONUDBA S PODIZVAJALCI
priloge: za vsakega podizvajalca v ponudbo priložiti še:
-seznam zaposlenih delavcev glavnega izvajalca – ponudnika (Obr.3/1)
-kalkulacijo ponudbene cene, iz katere bodo izhajala dela in cene le-teh, ki jih bodo izvedli podizvajalci
(Obr. 3/3);
-podpisan obrazec OBR – 3/3a – Podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca;
-podpisan obrazec OBR – 4/1 – Izjavo o izpolnjevanju osnovnih pogojev podizvajalca;
-reference podizvajalca
Datum: __________
žig
Podpis odgovorne osebe:
_________________________
Stran 24 od 62
OBR-3/1
IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH (LASTNIH) KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO
NAROČILA
Izjavo prilagamo za namen oddaje: (obkrožiti)
A. SAMOSTOJNE PONUDBE
B. SKUPNE – PARTNERSKE PONUDBE
C. PONUDBE S PODIZVAJALCI
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
-da razpolagamo z (lastnim) strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila;
-da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;
-da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Izvajalec mora imeti zagotovljene (lastne) kadrovske zmogljivosti, skladne z zahtevami naročnika iz
tehnične specifikacije naročila, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s predmeta naročila.
Zagotavljamo, da imamo zagotovljene naslednje strokovne in ostale kadre, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, in sicer:
Ime in priimek
Izobrazba
Funkcija
Delovne izkušnje
V primeru večjega števila zaposlenih lahko ponudnik predloži lastno dokazilo ter izpolnjen obrazec 3/1.
Stran 25 od 62
Datum: __________
žig
Podpis odgovorne osebe:
_________________________
OBR-3/2
PODATKI O PARTNERJIH
v primeru skupne ponudbe
Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:
Polni naziv
Področje dela
% udeležbe
Vodilni partner v
skupni ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
100%
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati naslednje pogoje:
- osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnikov),
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti,
- ekonomske in finančne pogoje.
Tehnične in/ali kadrovske pogoje pa lahko ponudniki iz skupine ponudnikov izpolnjujejo skupno.
Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi,
morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v teh navodilih.
Obvezne priloge: pravni akt (notarsko overjena pogodba) o skupni izvedbi naročila in zahtevana zgoraj
navedena dokazila za vse partnerje!
Stran 26 od 62
K ponudbi je potrebno obvezno priložiti seznam zaposlenih delavcev (Obr.3/1) za oba partnerja v
skupni ponudbi.
Datum: __________
žig
Podpis odgovorne osebe:
_________________________
OBR-3/3
SEZNAM PODIZVAJALCEV
Zap.št.
Naziv podizvajalca
Vrednost del %
podizvajalca v ponudbene
EUR
vrednosti
Stran 27 od 62
Vrsta del, ki jih bo izvedel
podizvajalec
Datum: __________
žig
Podpis odgovorne osebe:
_________________________
OBR – 3/3a
PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE PODIZVAJALCA
Podizvajalec:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
ID štev. za DDV:
Štev. telefaxa:
E-pošta:
Kontaktna oseba:
Pooblaščena oseba:
Štev. TRR:
Vrsta del:
Vrednost del z DDV:
SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec:_______________________________________________________________
Soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš
transakcijski račun in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo
priloga k situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti o sklenitvi pogodbe z
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku
posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve
te pogodbe.
Datum:
Kraj:
Podizvajalec:
žig
Stran 28 od 62
(podpis pooblaščene osebe)
Ponudnik:
(podpis pooblaščene osebe)
Opomba: Obrazec se po potrebi fotokopira.
OBR - 4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Naziv ponudnika:
Sedež (naslov) ponudnika:
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
-sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javno katerega predmet je izvedba
gradbenih del - Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela poslovnega objekta
v prostore Zdravstvenega doma Šentjur;
-so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo
izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno
odgovornost;
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena
ZJN-2.
2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS
oziroma 73. člena ZJNPOV.
3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi
države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
4. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
-nismo v stečajnem postopku ali da ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o
tem predlogu še ni odločilo,
-nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega
prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju,
Stran 29 od 62
-nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim
ravnanjem,
-nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo
kršitev poklicnih pravil,
-pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je
registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________,
številka ____________________.
B.
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona
_________________________________________________________________
pridobili
ustrezno
dovoljenje,
številka
____________________________
izdano
pri
___________________________________________________________________,
dne
________________.
C. Smo člani naslednje organizacije: ____________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne
organizacije-zbornice, združenja itd.).
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in
lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko
C.)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila v skladu s 43. členom ZJN-2 in za katero
dajemo ponudbo ter da imamo potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa (v primeru, če je za to dejavnost, na podlagi posebnega zakona, dovoljenje potrebno):
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb – SKD_2008, šifra 41.200;
Pripravljalna dela na gradbišču - SKD_2008, šifra 43.1
Rušenje objektov - SKD_2008, šifra 43.110
Zemeljska pripravljalna dela – SKD_2008, šifra 43.120;
Inštaliranje električnih napeljav in naprav – SKD_2008, šifra 43.210;
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav – SKD_2008, šifra 43.220;
Drugo inštaliranje pri gradnjah – SKD_2008, šifra 43.290;
Fasaderska in štukaterska dela - SKD_2008, šifra 43.310;
Stran 30 od 62
Vgrajevanje stavbnega pohištva - SKD_2008, šifra 43.320
Oblaganje tal in sten – SKD_2008, šifra 43.330;
Steklarska dela – SKD_2008, šifra 43.341;
Pleskarska dela – SKD_2008, šifra 43.342;
Druga zaključna gradbena dela – SKD_2008, šifra 43.390;
Postavljanje ostrešij in krovska dela – SKD_2008, šifra 43.910;
Druga specializirana gradbena dela – SKD_2008, šifra 43.990.
Stavbno mizarstvo in tesarstvo - SKD_2008, šifra 16.230
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:
-potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu
ali
-lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne
potrebujejo.
Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev
iz 1., 3. in 4. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj
sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe
in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov iz prejšnjega odstavka, lahko
naročnik namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.
Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
S podpisom te izjave tudi potrjujemo (in smo seznanjeni):
-da imamo pravočasno in v celoti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in
kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja;
-da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe nimamo evidentiranih neporavnanih obveznosti;
-da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nimamo blokiranega transakcijskega računa,
-da nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa;
-smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo
ter jih v celoti sprejemamo;
-so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični; za podane podatke in njihovo resničnost
prevzemamo popolno odgovornost;
-da bomo na poziv naročnika v primeru izbora v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega
naročila posredovati podatke o:
-svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da
so z njim povezane družbe, skladno s 6. točko 14. člena (ZintPK-UPB2, Ur. l. RS, št. 69/11);
-da ponudnik z naročnikom ni povezan, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (ZintPK-UPB2, Ur. l. RS, št. 69/11).
Stran 31 od 62
Datum: __________
žig
Podpis odgovorne osebe:
_________________________
OBR – 4/1
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA
Naziv podizvajalca:
Sedež (naslov) podizvajalca:
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
-sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo z oznako 36-G/12014 katerega predmet je izvedba gradbenih del - Rekonstrukcija in sprememba
namembnosti dela poslovnega objekta v prostore Zdravstvenega doma Šentjur;
-so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo
izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno
odgovornost;
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi
države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
2. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je
registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava _______________številka__________________ .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________
pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri _____ dne ________________ in
smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati le v primeru, če
mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali
podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko
dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.
če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko
C.)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:
Stran 32 od 62
potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu
ali
lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne
potrebujejo.
Datum: __________
žig
Podpis odgovorne osebe
podizvajalca:
_________________________
OBR - 5
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA
IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE
_____________________________________ (naziv pravne osebe) pooblaščam Zdravstveni dom
Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku oddaje javnega naročila za javni razpis za rekonstrukcijo in spremembo
namembnosti dela poslovnega objekta v prostore Zdravstvenega doma Šentjur
pridobi podatke iz zbirk osebnih podatkov državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev
javnega pooblastila:
Podatki o pravni osebi:
Naziv: ____________________________________________________
Sedež: ____________________________________________________
Občina sedeža: _____________________________________________
Davčna številka: ____________________________________________
Številka vpisa v sodni ali drugi register: __________________________
Datum:
Kraj:
Ponudnik
žig
Stran 33 od 62
(podpis pooblaščene osebe)
OBR – 5A
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE
(zakonitega zastopnika pravne osebe)
Spodaj podpisani ____________________ (ime in priimek) pooblaščam Zdravstveni dom Šentjur,
Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku oddaje javnega naročila za javni razpis za rekonstrukcijo in spremembo
namembnosti dela poslovnega objekta v prostore Zdravstvenega doma Šentjur,
pridobi naše osebne podatke iz zbirk osebnih podatkov državnih organov, organov lokalnih skupnosti
ali nosilcev javnega pooblastila: .
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO: _______________________
KRAJ ROJSTVA: _______________
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
(ulica in hišna številka) ________________________________
-
(poštna številka in pošta) ______________________________
Stran 34 od 62
PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA: _________________________
Datum:
Kraj:
Ponudnik
žig
(podpis pooblaščene osebe)
OBR – 6
IZJAVA ZARADI ZAGOTOVITVE TRANSPARENTNOSTI POSLA IN PREPREČITVE
KORUPCIJSKIH TVEGANJ
V postopku (1) javnega naročila št. JN__________,za izvedbo postopka JN gradenj za rekonstrukcijo in
spremembo namembnosti dela poslovnega objekta v prostore Zdravstvenega
doma Šentjur «, za naročnika ZD Šentjur, katerega ponudbena vrednost presega 10.000 € brez DDV,
PODAJA
Ponudnik / prevzemnik del
____________________________________________________
(polni naziv ponudnika/izvajalca)
____________________________________________________
(sedež in njegova občina)
__________________________
(matična številka)
__________________________
(davčna številka)
Skladno z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, pred sklenitvijo pogodbe IZJAVO
1.1. Ponudnik je samostojni podjetnik brez lastniške strukture. /ponudnik/izvajalec del obkroži ustrezno trditev/
1.2. Ponudnik je pravna oseba z naslednjo lastniško strukturo:
-Družbenik……………………………………………………………z deležem…….% v osnovnem kapitalu družbe
(polni naziv družbenika in njegov sedež)
Če je družbenikov več, ponudnik / izvajalec vse naslednje družbenike pripiše na dodatnem listu
2. V lastniški strukturi ponudnika /prevzemnika del/ ponudnik obkroži ustrezno trditev/
2.1. NE OBSTOJE tihi družbeniki oz.
2.2. OBSTOJE tihi družbeniki in sicer
-tihi družbenik……………………………………z vložkom …..€ in z deležem…..% udeležbe v dobičku družbe
Če je tihih družbenikov več, ponudnik / izvajalec vse naslednje družbenike pripiše na dodatnem listu
3. V lastniški strukturi ponudnika /prevzemnika del so naslednji fiduciarni lastniki:
………………………………………………………../navedba firme ali imena in priimka ter naslova fiduciarnega
lastnika/
Stran 35 od 62
4. V zvezi z lastniško strukturo ponudnika /prevzemnika del so sklenjene naslednje terminske ali opcijske pogodbe:
……………………………………./pogodbena stranka /vsebina terminskega posla ali opcije/
5. Zavedamo se posledice ničnosti pogodbe v primeru predložitve neresničnih ali nepopolnih podatkov o
navedenih dejstvih, oz navedbe lažnih podatkov, ter prevzemamo polno kazensko in materialno odgovornost za
nastale posledice, ter izrecno odgovornost za škodo, ki jo ima naročnik zaradi ničnosti pogodbe.
Datum:
PONUDNIK/PREVZEMNIK DEL
Žig
Stran 36 od 62
OBR – 7
IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naziv oz. firma ponudnika:
_______________________________________________________________________
Izjavljamo da:
-sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije,
-smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le ti ustrezajo dejanskemu stanju,
-da izpolnjujemo minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe,
-smo seznanjeni z zakonodajo s področja varstva pri delu, zaposlovanja in delovnih pogojev in da
bomo pri izvajanju nalog ravnali skladno s to zakonodajo,
-dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
-pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke iz uradnih evidenc glede izpolnjevanja obveznih pogojev,
vključno z osebnimi podatki,
-imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. členom ZGO.
Datum:
Kraj:
Ponudnik
žig
(podpis pooblaščene osebe)
Stran 37 od 62
OBR - 8
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
-Smo finančno in poslovno sposobni in v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli
blokiranega nobenega transakcijskega računa.
-Do svojih podizvajalcev imamo poravnane vse zapadle obveznosti v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
-Nudimo 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema s strani naročnika pooblaščenih
predstavnikov potrjene mesečne situacije.
- Imamo na dan izdaje potrdila izkazano kreditno tveganje kot poslovni subjekt z investicijsko bonitetno
oceno od SB1 do SB6 (po pravilih Basel).
-Da smo ekonomsko – finančno sposobni.
Datum:
Kraj:
Ponudnik
žig
(podpis pooblaščene osebe)
Stran 38 od 62
OBR - 9
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTI IN TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo:
zagotovljene tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila skladne z zahtevami iz specifikacije naročila,
pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
Izpolnjujemo temeljne okoljske zahteve
Glede na temeljne okoljske zahteve za izvedbo razpisanih gradbenih del izjavljamo, da bomo pri gradnji
upoštevali:
- vse zahteve naročnika, ki se nanašajo na sanacijo in gradbena dela, ki jih je naročnik določil v razpisni
dokumentaciji;
- pri gradnji, vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevali, da se ne smejo uporabljati
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6)
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250°C v vrednostih
več kot:
- 30 g/l, brez vode za stenske barve,
- 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m2/l pri moči pokrivanja z 98/ motnostjo,
- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15
m2/l,
- laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1,
kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN
13986.
Izjavljamo, da bomo najpozneje pred primopredajo objekta naročniku izročili tehnično dokumentacijo
proizvajalca ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerih bo izhajalo, da smo zgoraj navedene zahteve
izpolnili.
- emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale
vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO
16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
- bomo, če se bo pri gradnji fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega
pohištva uporabil les le-tega zagotovili iz zakonitih virov.
Izjavljamo, da bomo najpozneje pred primopredajo objekta naročniku izročili:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del
standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMS ali
- dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU ali
- ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Datum: __________
žig
Podpis odgovorne osebe:
_________________________
Stran 39 od 62
OBR - 10
PODATKI O VODILNEM TEHNIČNEM OSEBJU IN DRUGEM STROKOVNEM KADRU
Ime:
Priimek:
Datum rojstva:
Državljanstvo:
1. Funkcija - odgovorni vodja del
Ponudnik mora imeti v delovnem razmerju ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo z ustrezno
izobrazbo in izkušnjami, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del skladno z ZGO-1
Priloge:
-fotokopija ustrezne izobrazbe,
-fotokopija dokazila o opravljenem strokovnem izpitu pri pristojni poklicni zbornici in
-dokument, ki izkazuje identifikacijsko oznako odgovornega vodje del pri pristojni poklicni zbornici.
V kolikor prijavljena odgovorna oseba za ponudnika redno nastopa kot odgovorna oseba, je potrebno k
ponudbi priložiti ustrezne pogodbe, ki to izkazujejo. V kolikor pa prijavljene odgovorne osebe nastopajo
kot odgovorne osebe le za izvedbo predmeta tega javnega naročila, morajo biti prijavljene kot
podizvajalci, skladno z določili te razpisne dokumentacije.
2. Funkcija - delovodja
Ime:
Priimek:
Datum rojstva:
Državljanstvo:
Leta delovnih izkušenj pri gradnjah: _______ /najmanj 10 let
Stran 40 od 62
Zagotavljamo, da imamo zagotovljene tudi naslednje zaposlene, ki bodo sodelovali pri izvajanju del, in
sicer:
Ime in priimek
Izobrazba
Funkcija
Delovne izkušnje
*Lasten spisek
Datum:
Kraj:
Ponudnik
žig
(podpis pooblaščene osebe)
Stran 41 od 62
OBR – 11
Ponudnik oz. poslovodeči (v primeru skupne ponudbe)
___________________________________________________________________________
SPISEK NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH pred objavo naročila na Portalu
javnih naročil
Naročnik
Naziv objekta
in lokacija
Vrsta objekta
po CCSI
Vrednost del (v
EUR z DDV)
Leto izvedbe
Reference za priznanje števila točk po merilu:
-v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil je ponudnik izgradil
ali rekonstruiral najmanj (3) objekte splošnega družbenega pomena, skupina 126 po Enotni
klasifikaciji v vrednosti minimalno 200.000,00 EUR (z DDV), vrst objektov (Ur. l. RS, št. 109/11),
Referenčne investicije morajo biti zaključene in imeti pridobljeno uporabno dovoljenje ali primopredajni
zapisnik.
Za tem obrazcem morajo biti priložena potrdila naročnika (razpisni obrazec 11a) za vsak objekt
posebej! Referenca bo ustrezna, če bo kot leto reference navedeno leto pridobitve uporabnega dovoljenja ali izdelave primopredajnega zapisnika v zadnjih 5 letih pred datumom objave Obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.
Datum:
______________________
Žig:
Podpis:
____________________
Stran 42 od 62
OBR – 11a
(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k razpisnemu obrazcu št.11)
Naročnik:
___________________________________________________________________________
izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji ali rekonstrukciji objekta:
__________________________________________________________________________.
• vrsta objekta po CCSI: ____________________
• objekt zgrajen ali rekonstruiran ____________________________________________
Potrjujemo, da smo z izvajalcem _____________________________________________
sklenili pogodbo za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za zgoraj navedeni
objekt, ki je bil dokončan v letu * ____________, v vrednosti __________________EUR (z DDV), ki jih
je tudi pravočasno in kvalitetno izvedel. Uporabno dovoljenje je bilo izdano oziroma primopredajni zapisnik izdelan dne
__.__.20__, s št. ___________________________, s strani Upravne enote ______________.
*Potrebno je navesti leto pridobitve uporabnega dovoljenja ali izdelave primopredajnega zapisnika in v celoti izpolniti naslednji stavek!
Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil(a): _____________________________________
Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
tel.: ___________________________, faks: ____________________________.
Datum:
______________________
Žig:
Podpis:
____________________
Opomba: Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu.
Stran 43 od 62
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)
Za: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur
Datum: _____________(vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe)
ŠTEVILKA: ____________(vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: ______________________________________________________________________________
(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: ____________________________________________________________________________
(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega
naročanja)
UPRAVIČENEC: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JN__________/2014 z dne_________ katerega predmet je izgradnja ……………………
ZNESEK IN VALUTA: 4.000,00 EUR /štiritisoč EUR.
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU: NOBENA.
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski
obliki po SWIFT sistemu na naslov _______________________________(navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: ______________________(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če
kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.)
DATUM VELJAVNOSTI: ______________ DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za
oddajo predmetnega javnega naročila)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ________________________________________________(vpiše se
ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)
Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli
znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj
z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini,
ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:
1. naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno
spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
Stran 44 od 62
3.
izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred
njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri
MTZ pod št. 758.
garant
(žig in podpis)
Stran 45 od 62
VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ
Za: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur
Datum: ___________ (vpiše se datum izdaje)
VRSTA GARANCIJE/ZAVAROVANJA: Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici
ŠTEVILKA: ________________ (vpiše se številka garancije/zavarovanja)
GARANT: ________________________________________
(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)
NAROČNIK GARANCIJE: _____________________________________________________
(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur
OSNOVNI POSEL: pogodba ______________________________ št. ______ z dne ________(vpiše
se pogodbo o izvedbi javnega naročila), za izgradnjo ………………………………
ZNESEK
IN
VALUTA
GARANCIJE:
10%
pogodbene
vrednosti
z
DDV,
znaša__________________________(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)
kar
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena.
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ____________ (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: ____________(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT
naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal
garancijo.)
DATUM VELJAVNOSTI: Finančno zavarovanje mora veljati do predvidenega obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika, podaljšanega za 30 (trideset dni, to je do _______________ (vpiše
se datum zapadlosti garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ___________________________________(vpiše
se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek
do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni
obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni
podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred
njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem
pravu.Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.
garant
(žig in podpis)
Stran 46 od 62
VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ
Za: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur
Datum: ____________(vpiše se datum izdaje)
VRSTA GARANCIJE/ZAVAROVANJA: Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici
ŠTEVILKA: ________________ (vpiše se številka garancije/zavarovanja)
GARANT: ________________________________________
(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)
NAROČNIK GARANCIJE: _____________________________________________________
(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur
OSNOVNI POSEL: pogodba _____________________________________št. ________ z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)
ZNESEK
IN
VALUTA
GARANCIJE:
5%
pogodbene
vrednosti,
znaša_________________________(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)
kar
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _________________(navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: _______________(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev
papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT
naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal
garancijo.)
DATUM VELJAVNOSTI: Izbrani ponudnik bo moral v roku 15 dni po obojestransko podpisanem primopredajnem, zapisniku, naročniku izročiti finančno zavarovanje, veljavno še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka, to je do ________________(vpiše se datum zapadlosti garancije)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ________________________________________
(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek
do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni
obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni
podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred
njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem
pravu.
Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri
MTZ pod št. 758.
Stran 47 od 62
garant
(žig in podpis)
OBR – 12
VZOREC POGODBE
NAROČNIK: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur, ki ga zastopa
direktorica Melita Tasić Ilić,dr.med. (v nadaljevanju naročnik),
Identifikacijska številka za DDV: SI 45417539
Matična številka: 5630509
In
IZVAJALEC: ……………………………………………………………………………., ki ga zastopa direktor
………………………………. (v nadaljevanju izvajalec)
Identifikacijska številka za DDV:
Matična številka:
Številka transakcijskega računa:
skleneta in dogovorita naslednjo
POGODBO
ZA IZVEDBO GRADBENIH DEL
PREDMET POGODBE
1. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo naslednja gradbena dela:
………………………………..v Zdravstvenem domu Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230
Šentjur.
Naročnik je izvedel postopek javnega naročila št. ………….. z dne …………… za naročilo gradenj po
postopku javnega naročila male vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil št.:………………….. z
dne …………. za ………………………. Zdravstvenem domu Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b,
3230 Šentjur in izbral izvajalca………………………………………., kot najugodnejšega ponudnika na
podlagi Obvestila o oddaji javnega naročila št. ………………. z dne …………
PODIZVAJALCI
2. člen
Izvajalec del bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci:
Naziv:
Polni naslov:
Matična številka:
Davčna številka:
Transakcijski račun:
Vrsta del, ki jih bo opravljal:
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: ……………………………………….%........ v
vrednosti ………….. eur po terminskem planu.
Stran 48 od 62
Sestavni del pogodbe je tudi:
ponudnikovo pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje
podizvajalcem navedenim v tej pogodbi,
podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Ponudnik mora svojemu računu oz. situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije svojih podizvajalcev,
ki jih je predhodno potrdil.
Neposredna plačila podizvajalcem so po zakonu obvezna.
V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti.
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
POGODBENA VREDNOST DEL
3. člen
Pogodbena vrednost del iz 1.člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca številka z dne
…………………… v vrednosti, ki znaša vključno z DDV:
…………… EUR
(z besedo: ………………………………………………………../100).
Vrednost je dogovorjena po načelu »cena na enoto mere«.
Izvajalec bo opravljena dela zaračunaval po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna oziroma po
dejanskih izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
Cena ponudbe za izvedbo vseh del, ki so predmet te ponudbe, je fiksna oziroma določena za dela, ki
bodo izvedena. Ponudnik ni upravičen do podražitev.
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki niso bila
predvidena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi. V aneksu se opredelijo dodatna dela po
vrsti in količini ob upoštevanju cen, ki se bodo oblikovala na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe.
ROK DOKONČANJA DEL
4. člen
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po veljavnosti te pogodbe in
jih izvajati v skladu s terminskim planom, ki ga izvajalec priloži k ponudbeni dokumentaciji in je kot tak
sestavni del te pogodbe. Izvajalec se obvezuje vsa dela izvesti najkasneje do .............. kar je razvidno
tudi iz terminskega plana.
5. člen
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na zaključni rok dokončanja del, je o
tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se
dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, če se naročnik s podaljšanjem roka strinja.
V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno
podaljšano veljavnost predloženega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del.
Stran 49 od 62
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
6. člen
Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v posel s tem, da mu bo ob podpisu pogodbe predal:
- potrebna dovoljenja za prenovo (gradbeno dovoljenje);
- izročil prosto zemljišče in objekt, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela;
- zagotovil izvajalcu dostop do gradbišča.
V času gradnje se naročnik obvezuje:
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko
zadovoljstvo,
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na
izvršitev prevzetih del in storitev.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
7. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je
seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo
del.
Izvajalec izjavlja, da je pred pripravo ponudbe podrobno proučil projektno dokumentacijo, ter (zaradi
morebitnih pomanjkljivosti projekta), le-teh ne bo uveljavljal dodatnih plačil.
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajanje del prilagodil tako, da bo naročnik nemoteno opravljal svojo
dejavnost, skladno z zahtevo naročnika po terminskem planu.
Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za
to zahteval posebna denarna nadomestila.
Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen z obsegom in zahtevnostjo del in pogoji na delovišču in se v
naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega in/ali
neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške,
ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost
posameznih delov ali objekta kot celote, na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom.
8. člen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:
- pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;
- na gradbišču vodil vso z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) predpisano dokumentacijo, kakor tudi
ostalo dogovorjeno administracijo;
- naročniku pred pričetkom del predložil plan angažiranja delovne sile in plan organizacije gradbišča;
- naročniku pred pričetkom del predložil varnostni načrt v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
- ob sklenitvi pogodbe, izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10 %
vrednosti pogodbenih del in pravočasno izvršitev del, ki jo naročnik lahko unovči:
1) v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del, po izvajalčevi krivdi;
2) v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi;
3) v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, če jih
ta ne poravna pravočasno, v kolikor menica ni unovčljiva;
4) v primeru nepravočasnega oziroma neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe.
Stran 50 od 62
- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni v popisu del, v nasprotnem primeru pa bo
takoj odstranil z gradbišča neustrezne materiale in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo
zadovoljil pravila stroke;
- redno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer kot osnovo za obračun izvršenih del, t.j. za
stopnjo izvršenosti del;
- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred
požarom in za izvajanje teh ukrepov za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno
odgovornost;
- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del in poskrbel za označitev gradbišča s tablo,
v skladu z veljavnimi predpisi;
- da bo na zahtevo naročnika in nadzornika pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne
preiskave; če bo preiskava pokazala neustreznost materiala ali izvedenih del, nosi stroške takih
preiskav izvajalec, sicer pa naročnik;
- da bo še pred naročilom predložil (odgovornemu) projektantu in nadzorniku vzorce materiala, ki ga bo
vgradil ali montiral na vpogled in pisno odobritev.
-Izvajalec se obvezuje, da bo po zaključku del in do tehničnega pregleda izdelal tehnično
dokumentacijo (projekt izvedenih del, projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta, projekt za vpis v
uradne evidence).
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:
- …………………………………
NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
9. člen
Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo računa oziroma začasnih in končne situacije.
Pred izstavitvijo situacije je izvajalec dolžan knjigo obračunskih izmer predložiti nadzorniku v
potrditev. Pri izstavitvi računa oziroma situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL
10. člen
Izvajalec je obvezan dostaviti naročniku s strani nadzora potrjene situacije do 10. V mesecu za pretekli
mesec. Na situacijah mora biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih del. Začasne situacije se
plačujejo do višine 90 %, preostalih 10 % se plača po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o
tehničnem in kvalitetnem pregledu ter po izvršenem končnem obračunu del.
Naročnik bo potrdil situacijo v roku 15 dni od prejema ali jo bo v istem roku grajal. V primeru, da so v
situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani nadzora, se nesporni del
situacije potrdi, za grajani del pa mora izvajalec izstaviti dobropis.
Naročnik bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del situacij, vsakokratne začasne in
končne situacije plačal v 30 dneh. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje
dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Za datum prejema
situacije naročnika se šteje žig prevzema pri naročniku.
V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenih – zapadlih situacijah, je izvajalec upravičen do
zamudnih obresti in sicer v višini 9,5 % letno, nominalno.
Stran 51 od 62
Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v 5 dneh po pisnem uspešnem prevzemu izvršenih
del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem in kvalitetnem
pregledu ter po izvršenem končnem obračunu del. Naročnik bo končno obračunsko situacijo potrdil in
plačal pod pogojem, da mu izvajalec predhodno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi.
POGODBENA KAZEN
11. člen
Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno
podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2%o (dva promila) od
vrednosti vseh pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost pogodbenih del v smislu
predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne situacije.
Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del,
ugotovljene na podlagi končne situacije. Pogodbena kazen se bo pobotala pri plačilu končne situacije.
Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine
nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika.
PREVZEM DEL
12. člen
Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca ob koncu
del oziroma po uspešno opravljenem tehničnem pregledu.
13. člen
Ob prevzemu so naročnik ter izvajalec dolžni pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake
se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne
odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik
na račun izvajalca. Naročnik bo stroške za odpravo napak pobotal pri plačilu končne situacije. Naročnik
si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih
stroškov.
GARANCIJSKA DOBA
14. člen
Izvajalec daje garancijo za:
- izvedena dela – 5 let.
Garancijski rok teče od uspešnega zapisniškega prevzema del.
Stran 52 od 62
15. člen
Izvajalec se obvezuje na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v
dogovorjenem roku.
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen
odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob primopredaji del
izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, ki se bo glasila na 5 %
vrednosti pogodbenih del.
Če bo interni tehnični pregled objekta pokazal, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, bo moral
izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne spremembe oz. popravila.
Izvajalec garantira garancijsko dobo za izvršena gradbeno-obrtniška dela skladno s 14. členom te
pogodbe. Za pričetek garancijske dobe se šteje datum primopredaje pogodbenih del. V garancijski dobi
je izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti ali odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi,
zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala.
Za vgrajene dele in naprave veljajo garancijske dobe proizvajalcev in garancijskih listov, ki jih je
izvajalec dolžan vse izročiti pooblaščenemu zastopniku naročnika z navodili za uporabo.
V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora
izvajalec odpraviti na svoje stroške potem, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.
Če se izvajalec po pismenem obvestilu naročnika nemudoma, vendar najkasneje v roku dveh dni ne
oglasi ali brez tehtnega vzroka napake ne odpravi v skupaj dogovorjenem roku z naročnikom, bo le-ta
dela na odpravi napak poveril drugemu izvajalcu, za kritje stroškov pa unovčil garancijo banke oz.
zavarovalnice izvajalca za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku. Naročnik si v tem primeru
zaračuna v breme izvajalca pribitek v višini 3% (tri odstotke) na vrednost del za kritje svojih
manipulativnih stroškov.
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika. Za zamenjane
dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije
so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.
Solidnost objekta po tej pogodbi pomeni, da objekt kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene
zahteve v skladu s predpisi in zagotavljajo brezhibno delovanje objekta pod pogojem, da ga naročnik
vzdržuje v skladu s projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta.
Odzivni rok izvajalca na obvestilo o napaki je do tri (3) dni in rok za odpravo napak do največ petnajst
(15) dni. Če bi bil ta rok presežen, ima naročnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na
stroške izvajalca oziroma unovčiti ustrezno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora
izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.
Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok
odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te
Stran 53 od 62
pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na
vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.
V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov
unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
Izvajalec je dolžan ob primopredaji predložiti naročniku ustrezno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% (pet procentov) od vrednosti pogodbe z DDV. Veljavnost garancije mora
biti 30 dni po preteku 2 letnega garancijskega roka.
Garancija mora biti izdana v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.
Preostalo dobo garancijskega roka (od 2-5 let) zavaruje izvajalec s tremi bianco menicami z meničnimi
izjavami v višini 5% od vrednosti pogodbe.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
16. člen
Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika
opravljala direktorica ZD Šentjur Melita Tasić Ilić,dr.med.
Strokovni nadzor s strani izvajalca: __________________
- Odgovorni vodja del: ________________
- Strokovni nadzor:
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
17. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: –
pridobitev posla ali – za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali – za opustitev dolžnega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali – za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.
REŠEVANJE SPOROV
18. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe bodo stranke skušale rešiti sporazumno.
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor
pri stvarno pristojnem sodišču.
19. člen
KONČNE DOLOČBE
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko naročnik prejme finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Stran 54 od 62
20. člen
Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
izvoda.
Datum:
Številka:
IZVAJALEC:
NAROČNIK:
Zdravstveni dom Šentjur
Direktorica:
Melita Tasić Ilić,dr.med.
Direktor:
Stran 55 od 62
OBR - 13
PONUDNIK:
TERMINSKI PLAN IZVEDBE GRADBENIH DEL
Datum:
Kraj:
Ponudnik
žig
(podpis pooblaščene osebe)
Priloga:
Stran 56 od 62
- s strani ponudnika izdelan terminski plan izvedbe predmetnih gradbenih del
OBR - 14
ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !
Pošiljatelj:
Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik):
Naziv:
Datum:
Ura:
Naslov:
Zap. št.:
Podpis:
Javno naročilo: …………………
Prejemnik:
……………….. ……………………..
ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR
Cesta Leona Dobrotinška 3b
3230 Šentjur
Stran 57 od 62
žig
NE ODPIRAJ - PONUDBA !
OBR - 15
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN POPISI DEL
Ponudnik ne sme ponuditi slabšega izdelka/storitve - lahko pa ponudi enakovreden ali boljši
izdelek/storitev, kot je navedeno v popisih del, vendar mora pri tem upoštevati vse navedene zahteve.
Ne glede na to, ali bo ponudnik ponudil boljši izdelek/storitev, merilo za izbor ostaja enako.
1. SPLOŠNE OPOMBE:
Splošne opombe vezane na projektno dokumentacijo, obveznosti vezane na izdelavo vzorcev, ravnanje z odpadki ter temeljne okoljske zahteve za stavbe, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju. Ponudnik mora pri izračunu ponudbene cene / enotnih cen poleg vsega navedenega v razpisni in
projektni dokumentaciji upoštevati in vključiti tudi naslednje :
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta
izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta,
morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih
sestavin PZI projekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo
zaključnih profilov za izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni
del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja,
da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil
vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je na osnovi PZI dokumentacije sposoben v
popolnosti kvalitetno in strokovno pravilno izvesti predmetni objekt. Za vse nejasnosti mora ponudnik v
za to namenjenem razpisnem roku z vprašanji pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale
pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Stran 58 od 62
Posamezni ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno
s PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti tega objekta, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni
dnevnik, žigosana in podpisana s strani odgovornih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma
pooblaščenega predstavnika naročnika.
2. VZORCI:
Izvajalec mora za vse proizvode oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugače
zahtevani s strani naročnika in odgovornega projektanta dostaviti v pregled najmanj dva primerka, kadar pa je to potrebno izdelati tudi vzorčni primer :
▪ kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi;
▪
kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi
obdelavami
▪ kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno z vizualnim izgledom
▪ kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkušanje
nujno opraviti na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev
glede že vgrajenega oziroma dobavljenega proizvoda.
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno.
Ustreznost izdelave potrdi naročnik na predlog odgovornega projektanta.
Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s strani predstavnika naročnika in odgovornega projektanta predmetnega področja.
Elemente, za katere je predpisana izdelava vzorcev, ni dovoljeno vgrajevati pred potrditvijo vzorcev
oziroma materialov.
Kjer so v popisu navedeni določeni proizvajalci oz. znamke materiala, se lahko uporabijo tudi drugi
enakovredni materiali, ki so združljivi z obstoječimi materiali in imajo najmanj enake ali boljše tehnične
lastnosti kot predpisani material.
GOSPODARJENJE Z GRADBENIMI ODPADKI
V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks
Izvajalec je dolžan dodatno na lastne stroške izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, če bo to
potrebno, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o
odvozu odpadkov.
1. ZAKONODAJA:
Pri ravnanja z gradbenimi odpadki je pri odstranjevanju potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s
področja ravnanja z odpadki, predvsem pa upoštevati naslednje zakone in pravilnike:
Stran 59 od 62
• Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 39/06, 41/04,
20/06, 70/08),
• Zakon o ohranjevanju narave (Ur.l. RS št. 96/04, 41/04, 22/03, 119/02, 31/00, 56/99),
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS št. 34/08)
•
Uredba
o
ravnanju
z
odpadki
(Ur.l.
RS
št.
34/08),
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS št. 34/08),
•
Pravilnik
o
projektni
dokumentaciji
(Ur.l.
RS
št.
55/08),
• Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih
delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS št.
60/06),
• Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Ur.l. RS št. 36/09),
• Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki (RS Ministrstvo za okolje in prostor)
2. RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI:
Skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenem delu (Ur.l. RS št. 34/08) mora
investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke pri rušenju oddajo pooblaščenemu
zbiralcu gradbenih odpadkov.
Investitor bo zagotovil, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili
na gradbišču tako, da ne bodo onesnaževali okolja in da bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen
dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Predvideno je, da se bodo odpadki kolikor bo le mogoče sproti odvažati.
Odpadki, ki bodo nastali pri rušenju, se bodo zbirali ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
Mesto stalne deponije je odvisno od občinskega odloka, oziroma izbranega izvajalca gradbenih del.
Inertni odpadki, kot je beton, opeka se bodo nalagali na kamione in odpeljali na mestno deponijo izvajalca, kjer se jih zdrobi na primerne frakcije, ki se jih uporabi za nasutja in tampone predvsem v cestogradnji ali pri urejanju zunanjih utrjenih površin. Pred odlaganjem je potrebno narediti oceno odpadkov, kot je opisano v nadaljevanju.
V primeru, da se med rušenjem naleti na nevarne odpadke, je le-te potrebno predati pooblaščenemu
zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.Izvajalec del bo gradbene odpadke oddajal zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Seznam pooblaščenih zbiralcev, predelovalcev in odstranjevalce nevarnih odpadkov se pridobi na ministrstvu za okolje in prostor, ki vodi evidenco o pooblaščencih,
ki ga tudi enkrat letno objavlja v Ur.l. RS.
Pošiljko odpadkov, ki jih prevzame pooblaščeno podjetje mora spremljati evidenčni list o ravnanju z odpadki. Evidenčni list se priloži v dveh izvodih. En izvod zadrži prevzemnik odpadkov, drugega pa potrjenega prevzemnik vrne vročitelju odpadkov. Odgovorna oseba evidenčne liste ustrezno arhivira.
V skladu s Pravilnikom o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS št. 5/00 z.s. 43/04) je odlaganje dovoljeno le,
če je izdelana ocena njihovih za odlaganje pomembnih lastnosti-ocena odpadkov, ki jo lahko izdelajo
pooblaščenci za izdelavo ocene odpadkov.
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA STAVBE
Stran 60 od 62
Ponudba mora biti skladna s "Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe", ki jo določa "Uredba o zelenem javnem naročanju" (Ur. l. RS. št. 102/11, 18/12, 24/12 in 64/12), ki med drugim zahteva tehnične
specifikacije :
Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati:
– zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže
in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega
projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del
za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in
– rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta
za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.
Način dokazovanja : ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
• Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov
se
ne
uporabljajo:
a)
proizvodi,
ki
vsebujejo
žveplov
heksafluorid
(SF6),
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih
več
kot:
–
30
g/l,
brez
vode,
za
stenske
barve,
– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,
– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od
15m2/l,
laki,
barvami
za
les,
talnimi
premazi
in
talnimi
barvami,
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1,
kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN
13986.
Način
dokazovanja:
Ponudnik
mora
k
ponudbi
priložiti:
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve,
ali
– izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
• Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO
16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.Način dokazovanja: Ponudnik mora
k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve, kadar se pri gradnji :
Stran 61 od 62
– nosilne konstrukcije
- ostrešja
- fasadnih in notranjih oblog sten, tal in stropov in
- stavbnega pohištva
uporabi les, ki mora izvirati iz zakonitih virov.
Način dokazovanja : ponudnik mora k ponudbi priložiti :
–potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– potrdilo FSC13 ali PEFC14 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
– dovoljenje FLEGT15, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z
EU, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Datum:
Ponudnik
Kraj:
žig
(podpis
pooblaščene osebe)
Stran 62 od 62