RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Naročnik:
SODO sistemski operater distribucijskega
omrežja z električno energijo, d. o. o.,
Minařikova ulica 5, Maribor
Predmet javnega naročila:
Storitev:
Projektantske storitve PZR, PZI, PID, za obseg:
-
Vrsta postopka za oddajo
javnega naročila:
RTP 110/20kV Ločna
Priključni DV 2 x 110 kV za vključitev
RTP 110/20 kV Ločna
Naročilo male vrednosti
(36a. člen ZJNVETPS)
Maribor, oktober 2014
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1.1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu
SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5,
Maribor (v nadaljevanju SODO d.o.o.) vabi zainteresirane subjekte, da sodelujejo v postopku oddaje
javnega naročila male vrednosti in predložijo pisne ponudbe v skladu z zahtevami iz te razpisne
dokumentacije za:
Projektantske storitve PZR, PZI, PID, za obseg:
-
RTP 110/20kV Ločna
-
Priključni DV 2 x 110 kV za vključitev RTP 110/20 kV Ločna
Kontaktna oseba naročnika: mag. Milan Vižintin, univ.dipl.inž.el., tel.: 08/200 1710, e-mail:
[email protected]; faks številka: 08/200 1701.
Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji in v objavi javnega naročila na
slovenskem portalu za javna naročila (www.enarocanje.si).
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani izvajalca naročila: http://www.sodo.si.
Odgovore na morebitna vprašanja zainteresiranih ponudnikov bo naročnik objavil izključno na portalu
javnih naročil.
Ocenjena vrednost naročila je 120.000,00 EUR (brez DDV).
1.2. Rok za oddajo ponudb in javno odpiranje
Ponudniki predložijo ponudbe, morebitne spremembe in umik ponudb osebno ali s priporočeno pošiljko
na naslovu naročnika: SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor.
Prispele ponudbe bodo pravočasne, če bodo predložene naročniku, najkasneje do 20. 10. 2014 do
09:00 ure.
Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene
ponudnikom z navedbo, da so prepozne.
Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako:
»NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO – Projektantske storitve PZR, PZI, PID, za obseg RTP
110/20 kV Ločna in priključni DV 2 x 110 kV za vključitev RTP 110/20 kV Ločna«.
Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na
odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo
biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem
javnem razpisu.
Javno odpiranje ponudb bo 20. 10. 2014 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe SODO d.o.o., Minařikova
ulica 5, 2000 Maribor, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči
predstavniki ponudnikov, ki niso njihovi zakoniti zastopniki, pred začetkom javnega odpiranja izročijo
strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in osebni dokument. Samo
predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.
2
Na odpiranju ponudb bo naročnik objavil izključno samo glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna
številka ponudbe, naziv ponudnika in ponudbeno vrednost brez in z DDV). O odpiranju ponudb bo
naročnik sproti sestavljal zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov takoj
na odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju ne bodo prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v 3
(treh) delovnih dneh po odpiranju ponudb.
1.3. Rok za izvedbo
Rok za izdelavo PZR, PZI, PID, za obseg RTP 110/20 kV Ločna in vključitev RTP Ločna z DV 2 x 110 kV
je:
-
PZR gradbeni del 60 dni po podpisu pogodbe,
PZR elektro del 150 dni po podpisu pogodbe,
PZI gradbeni del 120 dni po podpisu pogodbe,
PZI elektro del 60 dni po znani opremi,
PID za gradbeni del 60 dni po končanju del,
PID za elektro del 60 dni po končanju del.
S spoštovanjem,
mag. Matjaž Vodušek
direktor
3
2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
2.1. Temeljne obveznosti
Vsi ponudniki izjavljajo in se strinjajo, da:
-
-
bodo, če bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno
po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi
soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
bodo, če bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, to naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi
delavci oziroma kadrom;
se v celoti strinjajo in sprejemajo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez
kakršnihkoli omejitev;
so ob izdelavi ponudbe pregledali celotno razpisno dokumentacijo;
so v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
če ne bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, ne bodo imeli do naročnika kakršnegakoli
odškodninskega zahtevka;
so ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev;
so podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.
2.2. Oblika ponudbe
Jezik
Postopek javnega naročanja poteka izključno v slovenskem jeziku. Razpisna dokumentacija in vsi njeni
deli so pripravljeni v slovenskem jeziku. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Vsa komunikacija v zvezi s predmetnim javnim naročilom in izvedbo projekta mora potekati v slovenskem
jeziku (vprašanja, odgovori, posredovanje podatkov s strani naročnika ipd.).
Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb ugotovi, da ponudba ali del ponudbe ni bil
predložen v slovenskem jeziku, bo od ponudnika zahteval, da ponudbo ali del ponudbe prevede v
slovenski jezik na lastne stroške ter mu za to določil ustrezen rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne
predloži overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Za presojo
spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu
v slovenski jezik.
Prevod mora pripraviti oseba, ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseženi tolmač, uradni
prevajalci idr.) v Republiki Sloveniji. Iz prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in
njen status.
Ostale zahteve
Ponudba mora biti podana na prilogah razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih prilogah,
izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene k ponudbi. Ponudbo in njene
sestavne dele mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki ima pravico zastopati ponudnika
vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.
Vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane,
podpisane in žigosane.
Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti
dokazljive. Naročnik praviloma zahteva, da ponudnik ponudbi priloži originalno listino, vendar
enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen, če izvirnik ni posebej zahtevan. Naročnik si pridržuje
pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original.
4
Zaželeno je, da:








so vse strani v ponudbi oštevilčene;
ponudnik v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;
je celotna ponudba zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena tako, da
posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez
vidne poškodbe listov ali pečata;
da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument
sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);
so listi v ponudbi povezani na takšen način (tj. s tako dolgo vrvico), da je mogoče ponudbo
skenirati (tj. liste obračati, ne da bi jih pri tem poškodovali);
se bančne garancije za resnost ponudbe ne luknja, vendar vstavi v PVC mapo in jo ustrezno
zapečati (mapo se poveže skupaj z ostalimi dokumenti ponudbe);
se pooblastila za pridobitev podatkov (nekaznovanost idr.) vstavi v PVC mapo in jo ustrezno
zapečati (mapo se poveže skupaj z ostalimi dokumenti ponudbe);
so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot si sledijo obrazci in priloge.
Ponudnik mora celotno ponudbo predložiti v vezanem izvodu in v elektronski obliki (na CD-ju; ponudbeni
predračun s specifikacijo mora biti podpisan in žigosan ter v PDF formatu), ki jo priloži pisni ponudbi. V
primeru, da se podatki v elektronski obliki razlikujejo od podatkov v pisni obliki, bo naročnik upošteval
podatke v pisni obliki.
Stroški ponudbe
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo
povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali
tekom postopka oddaje javnega naročila.
Nadomestna izjava
Če organi države, v kateri je ponudnik ustanovljen, ali če v skladu z zakonodajo, na podlagi katere je
ponudnik ustanovljen, ne izdajajo potrdil, izpiskov in drugih potrebnih dokumentov, ali če taka potrdila,
izpiski ali drugi dokumenti, ne zajemajo vseh navedenih primerov, zahtevanih z razpisno dokumentacijo,
jih lahko ponudnik nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno s strani pristojnega organa v državi, v kateri
ima sedež (upravni ali sodni organ, notar ali pristojna obrtna zbornica ali tehnična zbornica) ali s pisno
izjavo, podano pod kazensko ali materialno odgovornostjo, če je tako določeno z nacionalno zakonodajo.
V Sloveniji se izjava podana pod kazensko in materialno odgovornostjo šteje za zapriseženo pisno izjavo.
Varstvo podatkov in poslovna skrivnost
Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejajo javno naročanje.
Morebitne poslovne skrivnosti v ponudbi mora ponudnik označiti z oznako »POSLOVNA
SKRIVNOST«. Ponudnik ne more kot poslovno skrivnost označiti tistih delov ponudbe, ki se
ocenjujejo v postopku oddaje javnega naročila. Če je kateri od podatkov poslovna skrivnost po
subjektivnem kriteriju, kot je to opredeljeno v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, mora ponudnik
predložiti ustrezni akt, iz katerega je razvidno, da so ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost.
Ponudnik ne sme označiti kot poslovno skrivnost podatkov v ponudbi, ki so javni na podlagi II.
odst. 27. člena ZJNVETPS.
2.3. Ponudba
Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji navedene in ustrezno izpolnjene obrazce in ostale
zahtevane dokumente, tudi vzorec pogodbe, ki jih podpiše in žigosa ter predloži k ponudbi, in s tem
potrdi, da se strinja z vsebino obrazcev in vzorcem pogodbe.
Naročnik oddaja naročilo kot celoto (delne ponudbe niso dovoljene).
Ponudnik poda svojo prijavo na Obrazcu št. 1.
5
2.3.1. Skupna ponudba
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v ponudbi
predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis
ponudbe ter podpis pogodbe, obseg dobav, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Vsak partner v skupni ponudbi mora za sodelovanje v postopku javnega naročanja izpolnjevati pogoje za
dokazovanje pravne ter ekonomsko-finančne sposobnosti. Zahteve in pogoji za priznanje tehnične in
kadrovske sposobnosti se lahko seštevajo, kar omogoča da vsi ponudniki – skupni partnerji skupaj
izpolnijo zahteve in pogoje, razen če v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače.
Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče.
2.3.2. Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec
je subjekt, ki za glavnega izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila,
če bo takšna ponudba izbrana, dejansko dobavlja blago, izvaja storitve ali gradnjo, ki je neposredno
povezana s predmetom javnega naročila.
V primeru, da bodo pri izvedbi sodelovali podizvajalci, naročnik v ponudbi navede vse podizvajalce na
Obrazcu št. 2 in Obrazcu št. 2a. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik
(kot glavni ponudnik) in kateri del prevzemajo navedeni podizvajalci.
Ponudnik, kateremu bo oddano naročilo, v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega naročila in za
delo podizvajalcev, ne glede na to, s koliko podizvajalci sodeluje.
V kolikor ponudnik navede, s katerimi podizvajalci bo izvajal naročilo, mora naročniku predložiti
pooblastilo, da lahko naročnik na podlagi potrjenih računov ali situacij neposredno plačuje podizvajalcem
ter podizvajalčevo soglasje za neposredna plačila naročnika podizvajalcu namesto glavnemu ponudniku.
Izpolnjen Obrazec št. 2b in Obrazec št. 2c.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci mora:
- ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije
neposredno plačuje podizvajalcem;
- podizvajalec v ponudbi predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Ponudnik mora svojemu računu oz. situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
2.4. Rok veljavnosti ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj 100 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti
ponudbe, se ponudba izloči.
2.5. Cena
Cena je fiksna do konca izvedbe predmetnega naročila, izražena v evrih (€), brez davka na dodano
vrednost. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega
predračuna - Obrazec št. 3. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z
realizacijo naročila.
6
Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take
ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so
merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril.
Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja.
2.6. Celovitost ponudbe
Naročnik oddaja naročilo kot celoto (delne ponudbe niso dovoljene).
Variantne ponudbe niso dovoljene in lahko ponudnik predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži
več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka.
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira
vse ponudbe, v katerih nastopa bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot podizvajalec.
Ponudnik ne sme nastopati v eni ponudbi kot ponudnik, v drugi ponudbi pa kot podizvajalec. Posamezni
subjekt lahko nastopa kot podizvajalec v več ponudbah, pod pogojem, da v nobeni od ponudb ne nastopa
tudi kot glavni izvajalec.
2.7. Dodatna pojasnila ponudnikom in sprememba razpisne dokumentacije
Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahtevajo pisno na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si)
najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, to je do 14. 10. 2014 do 09.00 ure. Naročnik bo
upošteval samo tiste zahteve za dodatna pojasnila in odgovarjal na vprašanja ponudnikov, ki bodo
posredovana izključno preko portala za javna naročila. Naročnik bo na vprašanja in zahteve odgovoril
najkasneje v 3 dneh, to je do 17. 10. 2014 do 10.00 ure.
Pojasnila in odgovore na morebitna vprašanja zainteresiranih ponudnikov bo naročnik objavil na portalu
javnih naročil izključno v slovenskem jeziku.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni, najkasneje do
vključno 14. 10. 2014. Spremembe oziroma dopolnitve bo naročnik objavil na portalu javnih naročil ter
po potrebi podaljšal rok za pojasnila razpisne dokumentacije oz. oddajo ponudb. Spremembe in
dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.
2.8. Dopustne dopolnitve ponudbe, računske napake
Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo
izpolnjevale pogojev iz te razpisne dokumentacije, bodo izločene, razen če je taka ponudba po ZJNVETPS
formalno nepopolna oz. če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače.
V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno
nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v
roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, naročnik tako ponudbo izloči.
Ponudnik ne sme spreminjati:
–
–
–
svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe
glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
Naročnik lahko od ponudnikov prav tako zahteva razčlembo (analizo) cen.
7
Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna
pojasnila.
3. POGOJI ZA UDELEŽBO
3.1. Splošno
Da bi bil ponudnik upravičen sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje za
ugotavljanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazuje
ponudnik na način, kot je naveden pri posameznem pogoju. Obrazci za dokazovanje sposobnosti
ponudnika so priloženi v dokumentaciji.
Listine morajo odražati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz.
listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji,
razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva
predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo
iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo
naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če
bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo
ponudbo kot nepopolno zavrnil.
3.2. Osnovna sposobnost ponudnika
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik (v kolikor je ponudnik pravna oseba), mora dokazati,
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
(Uradni list RS, št. 55/08 in kasnejšimi spremembami) in so taksativno našteti 42. členu ZJN-2
(Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13,
Uradni list RS, št. 19/14).
2. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, s ponudnikovimi posli
iz drugih razlogov ne sme upravljati sodišče, ponudnik ne sme opustiti poslovne dejavnosti oz. ne
sme biti v kateremkoli podobnem položaju. Proti ponudniku ne sme biti uveden postopek stečaja,
likvidacije ali prisilne poravnave.
3. Ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem.
4. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izpolnjene vse obveznosti v
zvezi s plačili davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika. Ponudnik lahko dokazila iz evidence
davčnega organa priloži tudi sam. Tako predloženo dokazilo morajo odražati zadnje stanje, v
nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot mesec, šteto od roka za predložitev ponudb.
V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo, da ima na
dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
5. Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 48. člena ZJNVETPS, v
tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
6. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
7. Ponudnik mora podati še izjavo na Obrazcu št. 4:
8



o strinjanju z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila in sprejemanju
pogojev razpisa;
da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki bi mu bila
dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;
da ne bo imel do naročnika predmetnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne
bo izbran kot najugodnejši ponudnik.
Dokazilo:

izpolnjen Obrazec št. 4 in Obrazec št. 5.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj od 1. do 7. točke izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru
ponudbe s podizvajalci tudi vsak podizvajalec. Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi oziroma
podizvajalec mora izpolniti in podpisati izjavo o izpolnjevanju pogojev na Obrazcu št. 4 in izjavo, ki jo
priloži ponudnik v ponudbi za vsakega zakonitega zastopnika partnerja v skupni ponudbi oziroma
podizvajalca na Obrazcu št. 5.
3.3. Statusni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega razpisa in ima vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljena za njihovo izvajanje.
V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra
ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in zakoniti zastopniki.
Dokazilo:
Izpolnjen Obrazec št. 4;
V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s
podizvajalci tudi vsak podizvajalec. Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi oziroma podizvajalec mora
izpolniti in podpisati izjavo o izpolnjevanju pogoja iz te točke na Obrazcu št. 4.
3.4. Ekonomska in finančna sposobnost
Ponudnik mora imeti:
1.
bonitetno oceno vsaj SB5
2.
plačane vse, do dneva oddaje ponudbe, zapadle poslovne obveznosti,
3.
v zadnjih 6-ih mesecih pred rokom za oddajo javnega naročila ni smel imeti blokiranih
transakcijskih računov.
Dokazila:

S.BON-1/P (za pravne osebe - gospodarske družbe) ali S.BON-1 (za samostojne podjetnike), za tuje
ponudnike ustrezno dokazilo tuje bonitetne hiše,

bonitetno oceno vsaj SB5, za tuje ponudnike enakovredno bonitetno oceno tuje bonitetne hiše,

potrdila vseh poslovnih bank o neblokiranih računih (pri katerih ima ponudnik odprt račun),
Potrdila o plačilni sposobnosti ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe.
V primeru skupne ponudbe mora vse pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti izpolnjevati vsak izmed
partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci tudi vsak podizvajalec ter za partnerja v skupni ponudbi
oziroma podizvajalca priložiti dokazila, ki so navedena v tej točki.
3.5. Tehnični pogoji
Osnova za izdelavo ponudbe je PGD projektna dokumentacija, ki jo je izdelala KORONA, št. K-4369,
december 2014.
Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih petih letih (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), s strani končnih
kupcev, potrjenih vsaj tri reference (PGD, PZR, PZI) iz naslova projektiranja RTP- jev 110/xx ali višjega
napetostnega nivoja v EU (gradbeni in elektro del skupaj).
9
Dokazilo:
Izpolnjen Obrazec št. 6, Obrazec št. 6a.
Ponudnik mora imeti v obdobju zadnjih petih letih (2009, 2010, 2011, 2012, 2013), s strani končnih
kupcev, potrjenih vsaj dve reference (PGD, PZR, PZI) iz naslova projektiranja dvosistemskih DV
2 x 110 kV dolžine vsaj 1000 m ali višjega napetostnega nivoja v EU (gradbeni in elektro del skupaj).
Dokazilo:
Izpolnjen (Obrazec št. 7) in izpolnjen ( Obrazec št. 7a).
V kolikor se PZI razlikuje od PGD mora projektant PZI dobiti pisno soglasje projektanta PGD o
spremembah PZI.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem se reference podizvajalca seštevajo z referencami
ponudnika in dokazujejo z referenčnimi izjavami naročnikov.
3.6. Kadrovski pogoji
Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo tega javnega naročila.
Dokazilo:
Izpolnjen Obrazec št. 8 .
Ponudnik mora poimensko navesti odgovornega vodjo projektov. Za odgovornega vodo projektov je
potrebno predložiti vsaj dve reference v obdobju zadnjih petih let (2009, 2010, 2011, 2012 in 2013) za
vodenje izdelave PGD, DZR, PZI in PID.
Dokazilo:
Izpolnjen obrazec št. 8a.
3.7. Ostali pogoji
Ponudnik mora ponudbi priložiti:
-
Menico s klavzulo brez protesta in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
višini 12.000,00 EUR z veljavnostjo še najmanj 100 dni po izteku pogodbenega roka na
Obrazcu št. 9,
izjavo na podlagi 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na Obrazcu št. 10,
Obrazec št. 11: Pooblastilo za pridobitev podatkov.
Opomba: Ponudnik priloži menico in menično izjavo samo enkrat in sicer skupaj z ponudbo.
Naročnik bo neizbranim ponudnikom, po končanem postopku izvedbe javnega
naročila, menico vrnil v roku petih delovnih dneh.
Upoštevale se bodo bančne garancije in garancije zavarovalnice za kavcijsko zavarovanje (v nadaljevanju
pojem banka oz. bančna garancija zajema tako banko, kot tudi zavarovalnico oz. garancijo
zavarovalnice). Banke, ki bodo izdale bančno garancijo, morajo dosegati bonitetno oceno najmanj B
ustanove Moody's, CapitalIntelligence, Fitch, Standard&Poor's. Bančna garancija mora biti izdana s strani
banke, ki ima sedež v državah članicah Evropske unije ali v Švici.
4. MERILA
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi merila: najnižja cena.
10
5. OPOZORILA IN PRAVICE
5.1. Ustavitev postopka
Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek.
Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitvijo
vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.
5.2. Revizija postopka
Pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja
v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11, 60/2011-ZTPD, 63/2013; v nadaljevanju: ZPVPJN).
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji
je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovornik javnega interesa.
Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno
ponudbo, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko opravlja dejavnost, potrebno
za izvedbo predmeta javnega naročila.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v 8
delovnih dneh od dneva:
objave obvestila o javnem naročilu ali
obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz
razpisne dokumentacije.
Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te
odločitve.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s
povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za
finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka
obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
ime naročnika,
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila,
predmet javnega naročila,
očitane kršitve,
dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem postopku in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s
pooblaščencem,
navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz
katerega sklada,
potrdilo o plačilu takse.
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu,
pristojnem za finance, takso v skladu z 71. členom ZPVPJN. Številka transakcijskega računa je: št. SI56
0110 0100 0358 802.
Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

model 11
11




P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance -štirimestna številka plus
kontrolna številka)
P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)
P3: Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna
številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za
leto)
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.
5.3. Oddaja naročila in sklenitev pogodbe
Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji
imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, bo naročnik poslal izbranemu ponudniku v podpis
pogodbo v vsebini, kot je določena v razpisni dokumentaciji. Najkasneje v roku 8 dni po prejemu
pogodbe mora ponudnik pogodbo podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove
na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil
bančno garancijo za resnost ponudbe, ki jo predloži ponudnik v svoji ponudbi.
Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku obseg dobave zmanjšati
skladno z razpoložljivimi sredstvi, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnih koli zahtevkov iz
naslova neoddanega dela javnega naročila.
Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne
dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno
opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko
predvidel.
12
RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI








Obrazec
Obrazec
Obrazec
Obrazec
Obrazec
Obrazec
Obrazec
Obrazec










Obrazec št. 6:
Obrazec št. 6a:
Obrazec št. 7:
Obrazec št. 7a:
Obrazec št. 8:
Obrazec št. 8a:
Obrazec št. 9:
Obrazec št. 10:
Obrazec št. 11:
Vzorec pogodbe
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
št.
1:
2:
2a:
2b:
2c:
3:
4:
5:
PODATKI O PONUDNIKU
UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
PODATKI O PODIZVAJALCU
IZJAVA PODIZVAJALCA
SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA
PONUDBENI PREDRAČUN
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV – za pravne osebe
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI – za fizične
osebe (zakoniti zastopnik)
POTRDILO REFERENC PONUDNIKA
POTRDILO REFERENC PODIZVAJALCA
POTRDILO REFERENC PONUDNIKA
POTRDILO REFERENC PODIZVAJALCA
IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI
POTRDILO REFERENC ZA VODJO PROJEKTOV
MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
IZJAVA na podlagi 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV
13
Obrazec št. 1
PODATKI O PONUDNIKU
Polni naziv in firma ponudnika:
Naslov ponudnika:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Telefon:
Telefax:
Identifikacijska (davčna) številka:
Matična številka ponudnika:
Št. transakcijskega računa:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Zakoniti zastopniki ponudnika:
Kraj in datum: ________________________ Žig
________________________
(podpis ponudnika)
14
Obrazec št. 2
UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
PONUDNIK (naziv in naslov):
_______________________________________________________________________
Vrsta dela, ki ga bo izvedel podizvajalec: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer:
Naziv podizvajalca: __________________________________________________________________
Naslov podizvajalca: _________________________________________________________________
Matična številka podizvajalca: __________________________________________________________
Davčna številka podizvajalca: __________________________________________________________
Transakcijski račun podizvajalca: _______________________________________________________
Predmet del, ki jih izvede podizvajalec: __________________________________________________
Količina del podizvajalca:______________________________________________________________
Vrednost del podizvajalca: ____________________________________________________________
Rok izvedbe teh del: _________________________________________________________________
Kraj in datum: ________________________ Žig
________________________
(podpis ponudnika)
Opombe:
- Izjava se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem
- Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga kopira
15
Obrazec št. 2a
PODATKI O PODIZVAJALCU
PODIZVAJALEC (naziv in naslov):
_______________________________________________________________________
Kontaktna oseba: ___________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________________
Telefax: ___________________________________________________________________________
Matična številka podizvajalca: __________________________________________________________
Davčna številka podizvajalca: __________________________________________________________
Transakcijski račun podizvajalca: _______________________________________________________
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: __________________________________________________
Kraj in datum: ________________________ Žig
________________________
(podpis ponudnika)
Opombe:
- Izjava se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem
- Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga kopira
16
Obrazec št. 2b
IZJAVA PODIZVAJALCA
V zvezi z javnim naročilom:
Projektantske storitve PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP Ločna v
110/20kV dvosistemski kablovod
____________________________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v skladu
z razpisnimi pogoji. Pri izvajanju javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:
-
______________________________________________________________________________
(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del)
Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne
obveznosti.
Strinjamo se, da naročnik opravlja plačila neposredno do nas (priloga: podpisano soglasje).
Izjavljamo tudi:
- da zoper nas ni začet ali uveden stečajni postopek,
- da član našega poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno
poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom
roka za oddajo ponudb v tem postopku javnega naročila, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od
25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali
nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne
poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,
- da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse svoje davke in prispevke za
socialno varnost ter vse druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer imamo svoj sedež.
Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter
bomo po potrebi dali soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev.
Kraj in datum: ________________________ Žig
__________________________
(podpis podizvajalca)
Opomba:
Prilogo je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila
podizvajalcev se priloga fotokopira.
17
Obrazec št. 2c
SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA
Spodaj podpisani podizvajalec ______________________________________________ (firma in sedež
podizvajalca; matična št.), ki ga zastopa _____________________________ (ime in priimek zakonitega
zastopnika oz. druge osebe, ki je upravičena za dajanje izjav v imenu podizvajalca) podaja predmetno
SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM.
Soglašamo, da naročnik SODO d.o.o., namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju
javnega naročila __________,v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila
Projektantske storitve PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP Ločna v
110/20kV dvosistemski kablovod
št. _______ ) izbran kot najugodnejši, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oz. dobav, ki
smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.
Kraj in datum: ________________________ Žig
__________________________
(podpis podizvajalca)
Opomba:
To soglasje morajo predložiti vsi podizvajalci, s katerimi bo glavni izvajalec sodeloval pri izvajanju javnega
naročila.
18
Obrazec št. 3
PONUDBENI PREDRAČUN
PONUDNIK:
_________________________________________________________________________
V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni razpisano javno naročilo,
katerega obseg je definiran v razpisni dokumentaciji in v tehnični specifikaciji naročila, izdelati za
vrednost:
Projektantske storitve PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP Ločna v
110/20kV dvosistemski kablovod
Skupna ponudbena cena (vrednost) znaša: ______________ EUR brez DDV,
z besedo: _______________________________________ 00/100 EUR brez DDV.
Rok plačila: ____________ dni.
V ponudbeni vrednosti so zajeti vsi stroški ponudnika. Ponudba je fiksna ter nespremenljiva do konca
izvedbe naročila.
Ponudba velja do ________________. V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo z izdelavo začeli
takoj po podpisu pogodbe in jo zaključili v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
V skupnem znesku ponudbe je poleg stroškov, ki so zahtevani z razpisno dokumentacijo za izvedbo
predmeta pogodbe, upoštevani tudi vsi ostali stroški priprave ponudbe.
Kraj in datum: ____________________
Žig
19
________________________
(podpis ponudnika)
Obrazec št. 4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
- za pravne osebe
PONUDNIK:
_________________________________________________________________________
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1.
nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku ((Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.) in 39/09) in so taksativno našteti v 42. členu ZJN-2
(Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni
list RS, št. 19/14)
2. nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku niti proti nam ni vložen
predlog za začetek postopka stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave;
3. s pravnomočno sodbo v katerikoli državi nismo bili obsojeni za prestopek v zvez z našim poklicnim
ravnanjem;
4. imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve;*
5. pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 48. člena ZJNVETPS, v tem ali
predhodnih postopkih nismo podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
6. imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
7. imamo veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnsoti, ki je
predmet naročila;**
8. smo finančno in poslovno sposobni in imamo plačane vse, do dneva oddaje ponudbe, zapadle
poslovne obveznosti;
9. v zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranega transakcijskega računa;
10. strinjamo z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila in sprejemanju pogojev
razpisa;
11. nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki nam bi bila dokazana
s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;
12. ne bomo imeli do naročnika predmetnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo
izbrani kot najugodnejši ponudnik;
Opomba:
*V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo, da ima na dan,
ko se izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
** V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega
registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in zakoniti zastopniki.
Navedeni podatki so resnični, ponudnik pa skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov
dovoljuje naročniku, da resničnost podatkov preveri sam v primerih, ko gre za podatke iz uradnih
evidenc, za podatke, ki niso predmet uradnih evidenc in se štejejo za osebne podatke, posebej
dovoljujemo naročniku vpogled v osebne podatke.
Kraj in datum: ___________________
Žig
20
________________________
(podpis ponudnika)
Obrazec št. 5
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
– za fizične osebe (zakoniti zastopnik)
PONUDNIK:
_________________________________________________________________________
Ime in priimek zakonitega zastopnika: ______________________________________________
Država rojstva: ________________________________________________________________
Naslov stalnega/začasnega bivališča: _________________________________________________
(ulica in hišna št., poštna št. in pošta)
EMŠO: ________________________
Državljanstvo: _________________________________
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:
1.
nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku ((Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.) in 39/09) in so taksativno našteti v 42. členu ZJN-2
(Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni
list RS, št. 19/14)
Hkrati pooblaščam SODO d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje
predmetnega javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih
oseb.
Kraj in datum: ________________________ Žig
________________________
(podpis ponudnika)
Opomba:
V primeru več zakonitih zastopnikov se obrazec kopira.
21
Obrazec št. 6
POTRDILO REFERENC PONUDNIKA
Potrjujemo, da ima ponudnik __________________________________________________________ v
obdobju zadnji pet let (2009, 2010, 2011, 2012 ali 2013) vsaj tri pozitivne reference (PGD, PZR, PZI) iz
naslova projektiranja RTP- jev 110/xx ali višjega napetostnega nivoja v EU (gradbeni in elektro del
skupaj).
Objekt
Leto
1.
2.
3.
4.
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.
Delo je navedena oseba opravila:
(ODLIČNO)
(DOBRO)
(SLABO)
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik SODO, d.o.o. pravico, da preveri to referenco (tudi s
tem, da zahteva kopijo pogodbe).
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe
potrjevalca reference:
Kraj in datum: _____________________
Žig
________________________
(podpis potrjevalca reference)
Opomba:
-
ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti
na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki
Reference se smatrajo kot pozitivne, samo če so ocenjene z oceno odlično. Če so ocenjene kot z
oceno dobro ali slabo se ne upoštevajo.
22
Obrazec št. 6a
POTRDILO REFERENC PODIZVAJALCA
Potrjujemo, da ima ponudnik __________________________________________________________ v
obdobju zadnji pet let (2009, 2010, 2011, 2012 ali 2013) vsaj tri reference (PGD, PZR, PZI) iz naslova
projektiranja RTP- jev 110/xx ali višjega napetostnega nivoja v EU (gradbeni in elektro del skupaj).
Objekt
Leto
1.
2.
3.
4.
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.
Delo je navedena oseba opravila:
(ODLIČNO)
(DOBRO)
(SLABO)
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik SODO, d.o.o. pravico, da preveri to referenco (tudi s
tem, da zahteva kopijo pogodbe).
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe
potrjevalca reference:
Kraj in datum: _____________________
Žig
________________________
(podpis potrjevalca reference)
Opomba:
-
ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti
na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki
reference se smatrajo kot pozitivne, samo če so ocenjene z oceno odlično. Če so ocenjene kot z
oceno dobro ali slabo se ne upoštevajo.
23
Obrazec št. 7
POTRDILO REFERENC PONUDNIKA
Potrjujemo, da ima ponudnik __________________________________________________________ v
obdobju zadnji pet let (2009, 2010, 2011, 2012 ali 2013) vsaj dve reference (PGD, PZR, PZI) iz naslova
projektiranja DV 2 x 110 kV dolžine vsaj 1000 m ali višjega napetostnega nivoja v EU (gradbeni in elektro
del skupaj).
Objekt
Leto
1.
2.
3.
4.
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.
Delo je navedena oseba opravila:
(ODLIČNO)
(DOBRO)
(SLABO)
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik SODO, d.o.o. pravico, da preveri to referenco (tudi s
tem, da zahteva kopijo pogodbe).
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe
potrjevalca reference:
Kraj in datum: _____________________
Žig
________________________
(podpis potrjevalca reference)
Opomba:
-
ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti
na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki
Reference se smatrajo kot pozitivne, samo če so ocenjene z oceno odlično. Če so ocenjene kot z
oceno dobro ali slabo se ne upoštevajo.
24
Obrazec št. 7a
POTRDILO REFERENC PODIZVAJALCA
Potrjujemo, da ima ponudnik __________________________________________________________ v
obdobju zadnji pet let (2009, 2010, 2011, 2012 ali 2013) vsaj dve reference (PGD, PZR, PZI) iz naslova
projektiranja DV 2 x 110 kV dolžine vsaj 1000 m ali višjega napetostnega nivoja v EU (gradbeni in elektro
del skupaj).
Objekt
Leto
1.
2.
3.
4.
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.
Delo je navedena oseba opravila:
(ODLIČNO)
(DOBRO)
(SLABO)
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik SODO, d.o.o. pravico, da preveri to referenco (tudi s
tem, da zahteva kopijo pogodbe).
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe
potrjevalca reference:
Kraj in datum: _____________________
Žig
________________________
(podpis potrjevalca reference)
Opomba:
-
ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti
na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki
reference se smatrajo kot pozitivne, samo če so ocenjene z oceno odlično. Če so ocenjene kot z
oceno dobro ali slabo se ne upoštevajo.
25
Obrazec št. 8
POTDILO REFERENC ZA VODJO PROJEKTOV
Potrjujemo, da ima vodja projektov________________________________________________________
v obdobju zadnjih petih let (2009, 2010, 2011, 2012 in 2013) vsaj dve pozitivni referenci za vodenje
izdelave PGD, DZR, PZI in PID.
Objekt
Leto
1.
2.
3.
4.
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.
Delo je navedena oseba opravila:
(ODLIČNO)
(DOBRO)
(SLABO)
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik SODO, d.o.o. pravico, da preveri to referenco (tudi s
tem, da zahteva kopijo pogodbe).
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe
potrjevalca reference:
Kraj in datum: _____________________
Žig
________________________
(podpis potrjevalca reference)
Opomba:
-
ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti
na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki
Reference se smatrajo kot pozitivne, samo če so ocenjene z oceno odlično. Če so ocenjene kot z
oceno dobro ali slabo se ne upoštevajo.
26
Obrazec št. 9
IZJAVA O KADAROVSKI SPOSOBNOSTI
PONUDNIK:
_____________________________________________________________________________________
izjavljam,
da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, tako da smo sposobni izvesti javno naročilo:
_____________________________________________________________________________________
Kraj in datum: _____________________
Žig
27
________________________
(podpis ponudnika)
Obrazec št. 10
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik:
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Sistemski operater distribucijskega omrežja z
električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, da lahko podpisano bianco menico,
ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javni razpis
Projektantske storitve PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP Ločna v
110/20kV dvosistemski kablovod, z oznako JN _____/2014, da skladno z določili razpisne
dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh
neizpolnjenih delih za znesek 12.000,00 EUR.
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe,
v gotovini.
Menični znesek se nakaže na račun naročnika Sistemski operater distribucijskega omrežja z
električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, št. 01100-6000020296. Ponudnik
izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo
»BREZ PROTESTA«.
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno
energijo, d.o.o., skrajšan naziv SODO d.o.o.. Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, da predloži
menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih
računov:
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.
Datum:
Podpis in žig:
_________________
___________________
28
Obrazec št. 11
IZJAVA
na podlagi 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
PREDMET POGODBE:
Projektantske storitve PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP Ločna v
110/20kV dvosistemski kablovod
1. Podatki o ponudniku:
Ponudnik: _________________________________________
Zakoniti zastopnik ponudnika: _________________________
Davčna številka: ____________________________________
Matična številka: ____________________________________
2. Podatki o udeležbi in deležu fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
3. Podatki o udeležbi in deležu tihih družbenikov v lastništvu ponudnika
4. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom
Ponudnik s podpisom jamči za resničnost podatkov in izrecno dovoljuje, da izvajalec lahko za potrebe
tega javnega naročila podatke preveri pri pristojnih organih. V primeru, da ponudnik poda lažno izjavo
oziroma navede neresnične podatke, je pogodba nična.
Kraj in datum:
Žig:
Podpis zakonitega zastopnika:
_____________________
_________________________
OPOMBA:
V primeru večjega števila subjektov, se obrazec kopira in izpolni za vsakega od njih.
29
Obrazec št. 12
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV
PONUDNIK:
_________________________________________________________________________________
pooblaščam naročnika SODO d. o. o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, da za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Projektantske storitve PZR, PZI, PID za
obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP Ločna v 110/20kV dvosistemski kablovod:




pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence;
pridobi od Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma da ponudnik ni v katerem izmed
navedenih postopkov;
pridobi od revizorja, ki ga pooblasti, izbere oziroma določi naročnik, potrdilo, da ima ponudnik
poravnane vse obveznosti iz naslova predhodnih javnih naročil na dan oddaje ponudbe in v ta namen
temu revizorju dovoljujemo, da vpogleda v naše poslovne knjige in drugo potrebno dokumentacijo;
pridobi od Davčne uprave Republike Slovenije potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.
Kraj in datum: ________________
Žig
30
________________________
(podpis ponudnika)
Vzorec pogodbe
Na podlagi javnega naročila po postopku malih vrednosti (objavljenega, na portalu javnih naročil, dne
___. ___. 2014, št. objave: NMV _____/2014) sklepata pogodbeni stranki:
SODO Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova
ulica 5, Maribor, ki ga zastopa direktor mag. Matjaž Vodušek (v nadaljnjem besedilu: naročnik)
Davčna št.: SI45603057
in
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)
POGODBO št. 70/2014
PREDMET POGODBE
1.
člen
Predmet pogodbe je izdelava dokumentacije:
PZR, PZI, PID za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP 110/20kV Ločna z DV 2 x 110 kV.
2.
člen
S to pogodbo naročnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo PZR, PZI, PID dokumentacijo
za obseg RTP 110/20kV in vključitev RTP 110/20kV Ločna z DV 2 x 110 kV.
Sestavni del te pogodbe je razpisna dokumentacija.
3.
člen
S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvršiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz
izvajalčeve ponudbe št. _________ z dne ___. ___. 2014 in njenih sestavnih delov.
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe, vključno s pisnimi
soglasji podizvajalcev, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna njihovo terjatev do glavnega
izvajalca.
POGODBENA VREDNOST
4. člen
Pogodbena vrednost znaša:
-
za PZR (gradbeni del):
____________________ EUR brez DDV,
-
za PZR (elektro del):
____________________ EUR brez DDV,
31
-
za PZI (gradbeni del):
____________________ EUR brez DDV,
-
za PZI (elektro del):
____________________ EUR brez DDV,
-
za PID (gradbeni del):
____________________ EUR brez DDV,
-
za PID (elektro del):
____________________ EUR brez DDV.
SKUPAJ:
Skupna pogodbena cena (vrednost) znaša: ____________________ EUR brez DDV,
z besedo: ______________________________________________ 00/100 EUR brez DDV.
V prvem odstavku navedena cena je fiksna. V ceni morajo biti zajeti vsi stroški izdelave predmeta javnega
naročila.
Davek na dodano vrednost bo obračunan na vrednost opravljenih storitev po veljavni zakonodaji.
ROK IZDELAVE
5. člen
Izvajalec se zavezuje prevzete obveznosti izvesti v naslednjih faznih rokih:
-
PZR gradbeni del 60 dni po podpisu pogodbe,
PZR elektro del 150 dni po podpisu pogodbe,
PZI gradbeni del 120 dni po podpisu pogodbe,
PZI elektro del 60 dni po znani opremi,
PID za gradbeni del 60 dni po končanju del,
PID za elektro del 60 dni po končanju del.
ROK PLAČILA
6. člen
Izvajalec bo naročniku po zaključku posamezne faze, navedene v 3. členu, izstavil fakturo, katere
obvezna priloga je poročilo o izvedenih delih.
Naročnik se zavezuje, da bo storitev po tej pogodbi izvajalcu plačal v roku 30 dni od potrditve izstavljene
fakture.
Plačilo se izvede na transakcijski račun izvajalca številka: ______________________________.
V primeru, da so s strani izvajalca angažirani podizvajalci, se obe pogodbeni stranki izrecno strinjata, da
se skladno z veljavno zakonodajo plačila izvršujejo neposredno podizvajalcem, ter da mora izvajalec
svojemu računu predložiti kopijo računa svojega podizvajalca.
32
PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
7. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo:
-
-
opravil prevzeta strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori, soglasji,
standardi in zakoni ter v dogovorjenih rokih,
hkrati z predmetom pogodbe dostavil naročniku vso potrebno spremno dokumentacijo,
sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev
prevzetih obveznosti,
varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij,
če to naročnik posebej zahteva.
v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostavil naročniku menico, s klavzulo
brez protesta, in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku
12.000,00 EUR.
v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostavil naročniku dokazilo o
sklenjenem zavarovanju projektantske odgovornosti pri zavarovalnici z območja Republike Slovenije
oziroma zavarovalnici po sedežu izvajalca za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam
v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti ter izvedbo del, ki je predmet javnega naročila.
8. člen
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja obveznosti iz 7. člena pogodbe, z izbranim
ponudnikom prekine sklenjeno pogodbo in izdelavo predmeta te pogodbe izbere naslednjega
najugodnejšega ponudnika.
9. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
-
I.
dal izvajalcu v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo, oz. informacije v zvezi s
pogodbenimi obveznostmi,
sodeloval s izvajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bo pogodbena obveznost opravljena v
obojestransko korist in zadovoljstvo,
tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvršitev pogodbenih obveznosti,
enako zanesljivo kot to zahteva od izvajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost izvajalca in njegovih
poslovnih partnerjev in, da bo v tajnosti obdržal tudi druge informacije in dokumente, če bo izvajalec
to posebej zahteval.
PODIZVAJALCI1
10. člen
a)
Izvajalec bo obveznosti, prevzete s to pogodbo, izvedel brez podizvajalcev.
b)
Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci (po podatkih iz Obrazca št. 2):
- ______________________________________________________________________________,
(navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun)
1 Če bo izbrani ponudnik nastopal brez podizvajalcev, se izbrišejo določbe vzorca pogodbe, ki se nanašajo na
podizvajalce in se skladno s tem preštevilčijo členi pogodbe.
33
in sicer bo navedeni podizvajalec izvedel ______________________________________________
______________________________________________________________________________,
(navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
-
______________________________________________________________________________,
(navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun)
in sicer bo navedeni podizvajalec izvedel ______________________________________________
______________________________________________________________________________,
(navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
-
______________________________________________________________________________,
(navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun)
in sicer bo navedeni podizvajalec izvedel ______________________________________________
______________________________________________________________________________.
(navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
11. člen
Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, v skladu s predpisi o javnem
naročanju. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil izvajalca podizvajalcem so sestavni del
in priloga te pogodbe.
Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej
pogodbi.
12. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim
podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela
izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim
podizvajalcem v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložil:
-
v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu
podizvajalcu,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
AVTORSKE PRAVICE
13. člen
Na dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih je fiksirana takšna dokumentacija,
pridobi naročnik lastninsko pravico.
14. člen
Na dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela sam ali da izdelati za naročnika
po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to
določeno v tem členu.
Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki
jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.
34
Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.
FINANČNO ZAVAROVANJE
15. člen
Izvajalec bo izročil naročniku najkasneje 10 (deset) dni po podpisu pogodbe menico, s klavzulo brez
protesta, na znesek 12.000,00 EUR in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik
ima pravico unovčiti menico, če izvajalec pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni količini,
kakovosti ali roku, določenih v 3. in 5. členu te pogodbe.
Ta garancija se sprosti po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.
POGODBENA KAZEN, POVRNITEV ŠKODE IN DRUGI ZAHTEVKI NAROČNIKA
16. člen
Če izvajalec po lastni krivdi ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku, je dolžan plačati
naročniku pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promilov) od vrednosti naročila za vsak zamujeni
koledarski dan, vendar skupno ne več kot 10 % (deset odstotkov) od vrednosti naročila.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode
naročniku.
17. člen
V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi
nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali
neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.
18. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.
PREDSTAVNIKI IN SKRBNIKI POGODBENIH STRANK
19. člen
Pooblaščeni predstavniki in skrbniki pogodbe so:
-
za izvajalca:
_________________,
-
za naročnika:
mag. VIŽINTIN Milan.
Vsako spremembo predstavnikov je treba javiti pisno v treh dneh. Predstavniki pogodbenih strank nimajo
pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
35
-
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku
je nična.
ODSTOP OD POGODBE
21. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:
-
iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi,
v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, celovito
in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene stranke vpliva
na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo materialno škodo.
22. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:
- če izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju s 10. členom
te pogodbe,
- če preneha potreba za izvedbo del.
Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti.
Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno
določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj
ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noče ali pa
ne more pravočasno opraviti.
Naročnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovčil menico s klavzulo brez
protesta, ki jo je dal izvajalec kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe prične učinkovati, zadržati vsa nadaljnja plačila
izvajalcu za že izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi višine vseh stroškov
izvedbe, dokončanja del in odprave napak, višine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroškov, ki jih je utrpel.
23. člen
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru, če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti
pogodbeno prevzetih del.
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je dal
naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa niti v
tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.
24. člen
Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni stranki
najkasneje v roku 10 delovnih dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.
Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico.
36
REŠEVANJE SPOROV
25. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da do
sporazuma ne pride, o sporu odloča pristojno sodišče v Mariboru.
KONČNE DOLOČBE
26. člen
Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo veljajo določila obligacijskega zakonika.
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišejo pooblaščeni zastopniki obeh pogodbenih strank.
Pogodba začne veljati naslednjega dne po podpisu zadnje pogodbene stranke.
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva.
v Mariboru, ____________
v ____________ ,____________
Naročnik:
Izvajalec:
SODO d.o.o.
direktor, mag. VODUŠEK Matjaž
37
6.
6.1
TEHNIČNI POGOJI
Ponudba mora vsebovati naslednje postavke kot sledi:
Obseg ponujenih projektantskih storitev
Za novi objekt RTP 110/20 kV Ločna in za vključitev le-tega z DV 2x 110 kV v daljnovod 110 kV RTP
Bršljin - RTP Gotna vas, mora ponudba ponujenih projektantskih storitev naslednji zajemati:
-
-
-
Projektno dokumentacija za razpis (PZR)
-
Gradbeni del
-
Elektro del
Projekt za izvedbo (PZI)
-
Gradbeni del
-
Elektro del
Projekt izvedenih del (PID)
-
Gradbeni del
-
Elektro del
Projektna dokumentacija za razpis (PZR)
Na osnovi PZR za posamezne sklope bo investitor pridobival ponudbe za opremo in storitve.
Obseg PZR:
1) Dobava materiala in izvajanje gradbenih del
2) Dobava in vgradnja opreme električnih instalacij (mala moč, razsvetljava, kontrola pristopa, požarna
zaščita, video nadzor)
3) Dobava in vgradnja opreme strojnih instalacij
4) Dobava in montaža jeklenih konstrukcij
5) Dobava in vgradnja primarne opreme 110 kV stikališča
6) Dobava in vgradnja opreme za 110 kV daljnovodni priključek
7) Dobava in vgradnja primarne opreme 20 kV stikališča
8) Dobava in vgradnja sekundarne opreme zaščite, vodenja in meritev (110 kV polja, vodenje RTP)
9) Dobava in vgradnja opreme lastne rabe 0,4 kV AC in 110 V DC
10) Dobava in vgradnja opreme za telekomunikacije
Posamezni načrti PZR bodo izdelani za tehnični del.
Vsebina posameznega PZR:
-
Splošni tehnični pogoji
-
Posebni tehnični pogoji
-
Tabele tehničnih zahtev. Ponudbeni predračun.
-
Risbe
38
Projekt za izvedbo (PZI)
Na osnovi PZI za posamezne sklope bodo proizvajalci izdelovali opremo in izvajalci izvajali storitve.
Obseg PZI:
1) Vodilna mapa
2) Načrt arhitekture
3) Načrt gradbenih konstrukcij (stavba, plato)
4) Načrt gradbenih konstrukcij (jeklene konstrukcije)
5) Načrt električnih instalacij in električne opreme (mala moč, razsvetljava, kontrola pristopa, požarna
zaščita, video nadzor)
6) Načrt električnih instalacij in električne opreme (110 kV daljnovodni priključek)
7) Načrt električnih instalacij in električne opreme (elektromontažni del: 110 kV stikališče, energetski
transformatorji 110/20 kV, lastna raba 0,4 kV AC in 110 V DC)
8) Načrt električnih instalacij in električne opreme (sekundarna oprema zaščite, vodenja in meritev:
sheme delovanja, spončne letve, kabelske liste; za 110 kV polja, vodenje RTP)
9) Načrt električnih instalacij in električne opreme (sheme delovanja, spončne letve, kabelske liste; za
lastno rabo 0,4 kV AC in 110 V DC)
10) Načrt strojnih instalacij
11) Načrt telekomunikacij
Vsebina posameznega PZI:
-
Tehnično poročilo
-
Seznam opreme
-
Grafične priloge (risbe, sheme delovanja...)
Projekt izvedenih del (PID)
PID mora biti izdelan na osnovi PZI, v katere morajo biti vnešene spremembe, nastale med proizvodnjo
opreme, izvajanjem storitev, preizkušanjem in vključevanju v obratovanje.
OBVEZE INVESTITORJA
Obveze investitorja:
-
sodelovati s projektantom in mu dati na razpolago vso tehnično in drugo dokumentacijo ter ostale
informacije, potrebne za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe,
-
tekoče obveščati projektanta o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvršitev prevzetih storitev,
-
pravočasno potrjevati projektne rešitve in projektno dokumentacijo ter ažurno odgovarjati na dopise
(v roku 10 delovnih dni od prejema),
-
redno in vestno izpolnjevati svoje investicijske obveznosti, tako da bo projektantu in vsem ostalim
subjektom omogočeno nemoteno in pravočasno izvajanje storitev.
39