izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo gvc 16/25

Transcription

Naročnik:
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
CERKLJE NA GORENJSKEM
Cesta v Polico 41
4207 Cerklje na Gorenjskem
Št. dokumenta:04/2012
RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA
JAVNO NAROČILO:
IZDELAVA NADGRADNJE ZA GASILSKO VOZILO
GVC 16/25
VRSTA POSTOPKA:
Odprti postopek
Javno naročilo objavljeno na portalu www.enarocanje.si
Številka JN1444/12
Datum objave 07. 02. 2012
Cerklje na Gorenjskem, 06. februar 2012
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Je pripravljena v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006,
16/08, 19/10, 18/11) in zajema:
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
2. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI
POGOJI S PRILOGAMI, KI SO SESTAVNI DEL PONUDBE
3. OBRAZCI
-2-
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 128/2006, 16/2008,
19/2010 in 18/2011; v nadaljevanju ZJN-2 s spremembami) vabi vse zainteresirane
ponudnike k oddaji ponudbe. Za oddajo naročila se v skladu s 25. členom ZJN-2 izvede javni
razpis po odprtem postopku.
Predmet javnega naročila je Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 16/25 na
podvozju MAN (podvozje dobavi naročnik), v skladu s specifikacijami, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije skladno s to razpisno dokumentacijo in po tipizaciji gasilskih vozil
Gasilske zveze Slovenije.
2. NAVODILO PONUDNIKOM
2. 1. PRAVNA PODLAGA
Javni razpis za oddajo javnega naročila blaga »Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo
GVC 16/25« po odprtem postopku se izvaja na podlagi:
1. Zakona o javnem naročanju (Url. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11; v
nadaljevanju ZJN-2 s spremembami),
2. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
43/2011)
3. Obligacijskega zakona (Ur. l. RS, št. 83/01 s spremembami)
4. Skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil,
5. Skladno s predpisi, ki urejajo predmet javnega naročila.
Izvajalec naročila si mora pred predajo vozila naročniku pridobiti pozitivno mnenje Komisije
za pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Trţaška 221, 1000 Ljubljana,
drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični pregled pri pooblaščeni organizaciji
za tehnične preglede vozil.
2. 2. PONUDNIK
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki
posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 42. do 45. in 77.a členu
ZJN-2 s spremembami navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
V koliko ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbo pripraviti, tako, da je ponudba
lahko:
a) samostojna,
b) skupna in
c) s podizvajalci.
Isti gospodarski subjekt lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo
vse ponudbe v katerih nastopa.
Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni
ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema
izvedbo naročila.
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v
nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno
odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji,
kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel in za kakšno ceno vsak prevzema.
-3-
V skupni ponudbi mora biti predloţeno:
 opis in vrednost del, ki jih bo opravil posamezni partner (izpolnjen in podpisan
Razpisni obrazec št. 2 – obrazec se izpolni za vsakega partnerja posebej),
 pogoje za priznanje sposobnosti mora poleg vodilnega partnerja izpolnjevati tudi vsak
posamezni partner (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 5a s strani vseh
partnerjev),
 sklenjena pogodba med partnerji.
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca
nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v
nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo
naročila.
V ponudbi mora biti navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec.
Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok
izvedbe. Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, ne more biti manjša od vrednosti posla
posameznega podizvajalca.
V ponudbi s podizvajalci mora biti predloţeno:
 soglasje podizvajalca, da mu naročnik neposredno plačuje potrjene terjatve do
ponudnika kot glavnega izvajalca (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 2 s
strani podizvajalca - obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej),
 pogoje za priznanje sposobnosti mora izpolnjevati tudi podizvajalec (izpolnjen in
podpisan Razpisni obrazec št. 5a s strani podizvajalca),
 sklenjena pogodba med ponudnikom in podizvajalcem
V pogodbi z naročnikom mora ponudnik pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci moţne le ob
izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika.
Naročnik dopušča moţnost predloţitve skupne ponudbe. Ponudnik lahko odda ponudbo
skupaj s podizvajalci. Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.
Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, z ustrezno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi drţave članice v kateri je registrirana dejavnost.
2.1 ODDAJA PONUDBE
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
PGD CERKLJE NA GORENJSKEM
Cesta v Polico 41, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Na kuverti mora biti vidna oznaka:
»NE ODPIRAJ – IZDELAVA NADGRADNJE ZA GASILSKO VOZILO GVC 16/25«
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Ponudniki ponudbo oddajo najkasneje do 16. 3. 2012 do 14. ure ali osebno 16. 3. 2012 med
13. in 14. uro na naslovu naročnika.
-4-
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in
bodo pravilno označene. Prepozno oddane ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Odpiranje ponudb bo javno, in sicer dne 16.3.2012 ob 15.uri na sedeţu naročnika, sejna
soba – 1 nadstropje.
Cene v ponudbi morajo biti podane DDP naročnik v evrih. Cene morajo vsebovati vse
stroške in popuste. Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter
izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije.
Dokumentacija mora biti zloţena po navedenem vrstnem redu od priloge 1 do priloge 20.
2.2 PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni
dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi
predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in
morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno od kontaktne
osebe, navedene v javnem razpisu.
Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z javnim naročilom.
Naročnik dopušča moţnost ogleda podvozja MAN TGM 13.290, ki se nahaja na
lokaciji naročnika. Ogled je moţen po predhodnem dogovoru (vsaj dva dneva) z eno
od kontaktnih oseb naročnika.
Kontaktni osebi naročnika sta Marjan Luskovec in Janez Basej, mail: [email protected].
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo, je šest dni (81. člen ZJN) pred rokom za oddajo ponudbe. Pred potekom za
oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in
dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred rokom za
oddajo ponudb.
Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana v pisni
obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil
upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti
naročnika in ponudnikov veţejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo ponudb.
2.3 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK
POGOJI IN POSAMEZNA DOLOČILA SO ZAHTEVANA V POSAMEZNIH OBRAZCIH IN
OSNUTKU POGODBE.
2.4 POSLOVNA SKRIVNOST
Po javnem odpiranju ponudb noben podatek iz prejetih ponudb, podatek o preverjanju,
dopolnjevanju, oceni in primerjavi ponudb ali odločitvi v zvezi z izbiro izvajalca ne bo
dostopen javnosti ali drugim ponudnikom, dokler obvestilo o oddaji javnega naročila ni
pravnomočno.
-5-
Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost
označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je
podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora
biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO«
ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik pogodbe.
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne
sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo
pod zaupne ali poslovne skrivnosti (količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost
posamezne postavke, skupna vrednost iz ponudbe in merila). Dokumenti, ki jih bo ponudnik
upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene
javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni
postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti
podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno
skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označeni s klavzulo »ZAUPNO«
ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni,
kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne
podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovno skrivnost podatki, ki ne ustrezajo pogojem,
bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovno skrivnost umake. Ponudnik
to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se
podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo
v celoti zavrne in izloči.
2.5 MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA, sestavljena iz naslednjih meril:
1. Najniţja cena
(najvišje moţno število točk: 65 točk)
Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:
Ti= Cn/C x 65
Ti .....… št. točk posameznega ponudnika
Cn ....... najniţja ponudbena cena
C.......... ponudbena cena posameznega ponudnika
Po tej formuli se točkujejo ponudbe za merilo cena.
2. Tehnične rešitve
Naročnik bo priznal izvajalcu točke za naslednje tehnične rešitve:
- sistem pregledne kontrole v kabini vozila za vse sklope vozila (dvignjen svetlobni steber,
vključena bočna razsvetljava, opozorilo za odprte rolete, opozorilo odprte preklopne
stopnice, opozorilo za odprta vrata…)
Ponudnik prejme 3 točke
- svetlobna signalizacija na kabini vozila integrirana v strešno masko kabine vozila
-6-
- navijanje bočnega navijaka preko pedala integriranega v preklopno polico boksa pod
navijakom
- nosilci IDA primerni za jeklene in karbonske tlačne posode
Ponudnik mora za vsako ponujeno tehnično rešitev predloţiti njen opis, tehnično
dokumentacijo (načrt) in fotografijo ter vse skupaj priloţiti k Ponudbi (obrazec št. 3).
V primeru, da ponudnik ponudi katero izmed zgoraj napisanih tehničnih rešitev, mora to ţe
upoštevati v ponudbeni ceni in ustrezno označiti v obrazcu Ponudba (obrazec št. 3).
3. Izdelane in dobavljene nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 16/25 v letih 2011, 2010 in
2009. (najvišje število točk: 14 točk)
- Izdelava 5 ustreznih nadgradenj je pogoj.
Ponudnik ne prejme točk.
- Izdelava 6 do 10 ustreznih nadgradenj.
Ponudnik prejme 3 točke.
- Izdelava 11 do 15 ustreznih nadgradenj.
Ponudnik prejme 8 točk.
- Izdelava 16 ali več ustreznih nadgradenj.
Ponudnik prejme 14 točk.
4. Garancijska doba
Garancijski rok 2 leti (24 mesecev) je pogoj. Ponudnik pa lahko ponudi daljšo garancijsko
dobo, za kar prejme dodatne točke, in sicer:
- za vsako dodatno leto ponudnik prejme dodatne 3 točke, vendar skupno ne več kot 9
točk. Dodatno ponujena garancijska doba mora biti ţe upoštevana v ponudbeno ceno.
(Ponudnik sicer lahko ponudi tudi daljši garancijski rok, vendar bo naročnik dodelil
dodatne točke le za dodatna 3 leta, torej skupno 5 let garancijske dobe).
5. Dodatni kriterij:
V primeru enakovrednih ponudb bo naročnik izbral ponudnika, ki bo prejel višje število točk
pri merilu cena. Če tudi po uporabi prvega dodatnega kriterija ne bo mogoče izbrati
najugodnejše ponudbe, bo naročnik uporabil drugi dodatni kriterij in izbral ponudbo, ki bo
prejela več točk pri merilu izdelane in dobavljene nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 16/25 v
letih 2011, 2010 in 2009. Če tudi po uporabi drugega dodatnega kriterija ne bo moţno izbrati
najugodejše ponudbe, bo naročilo oddano ponudniku, ki je prej prispela v vloţišče.
2.6 OSTALE INFORMACIJE POMEMBNE ZA PONUDNIKE:
Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s
podpisom obrazca »Ponudba« ( Priloga 3).
Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.
Naročnik si v skladu z 80. členom ZJN-2 s spremembami pridruţuje pravico izločiti ponudbe,
ustaviti postopek, zavrniti vse ponudbe in odstopiti od izvedbe javnega naročila.
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajanja dejanj, ki bi vnaprej
določila izbiro določene ponudbe.
-7-
Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz
najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predloţil neresnične izjave ali dokazila,
mora naročnik Drţavni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz
109a. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11).
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta
pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila
izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
oteţevali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.
Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja
soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
Naročnik si pridruţuje pravico, da če v postopku oddaje javnega naročila v odprtem postopku
ne pridobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe in pod pogojem, da se prvotno določen
predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita, odda
javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi. V primeru, da v postopek s
pogajanji vključi vse ponudnike, ki so predloţili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami
javnega razpisa in izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. in 47. člena Zakona o javnem
naročanju (ZJN-2C), naročnik ne objavi obvestila o javnem naročilu.
Naročnik si pridruţuje pravico, da v kateri koli fazi pred potekom roka za odpiranje
ponudb lahko ustavi oz. prekliče postopek oddaje javnega naročila. Odločitev o
ustavitvi postopka oddaje javnega naročila je dolţan objaviti na Portalu javnih naročil.
Naročnik si pridruţuje pravico, da zavrne vse prejete ponudbe, ne glede na dejstvo, da
so bile pravilne, primerne in sprejemljive. Svojo odločitev je dolţan objaviti na Portalu
javnih naročil in o njej takoj pisno obvestiti vse ponudnike ter Nadzorni odbor
Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje na Gorenjskem.
Ob predhodnem soglasju Nadzornega odbora Prostovoljnega gasilskega društva
Cerklje na Gorenjskem lahko naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po
sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila. O svoji odločitvi in o razlogih zanjo je
dolţan takoj pisno obvestiti vse ponudnike.
2.7 FINANČNA ZAVAROVANJA
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predloţiti
original bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na
prvi poziv.
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolţni predloţiti s ponudbo.
Predloţeno finančno zavarovanje ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in
ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, niţjega
zneska, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med
upravičencem in banko. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti veljavno
najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe, z moţnostjo
podaljšanja.
-8-
Finančno zavarovanje mora biti izdano v višini minimalno 7% (sedem odstotkov) od
ponudbene vrednosti z DDV in mora veljati enak čas veljavnosti kot ponudba.
2. Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe izročiti
naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od
vrednosti pogodbe z DDV. Pogodba bo sklenjena z odloţilnim pogojem in bo postala
veljavna šele s predloţitvijo finančnega zavarovanja. Finančno zavarovanje velja od dneva
izročitve in preneha veljati s predloţitvijo finančnega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku naslednji dan po primopredaji pogodbenega predmeta.
Ponudnik mora k ponudbi predloţiti:
1. originalno brezpogojno izjavo banke, da mu bo le-ta v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
V roku 10 dni po primopredaji blaga je izvajalec dolţan izročiti naročniku finančno
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % realizirane vrednosti
pogodbe z DDV, za katero se daje garancija. Garancija preneha 30. dan po poteku
garancijskega roka, določenega za prevzeto blago (garancijski rok je določen v pogodbi).
Ponudnik mora k ponudbi predloţiti:
1. originalno brezpogojno izjavo banke, da mu bo le-ta v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi
3. OBRAZCI
Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:
1.
Izpolnjen in podpisan obrazec Krovna izjava ponudnika.
2.
Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki ponudnika, Podatki partnerja oz. podizvajalca:
obrazec 2A mora vsebovati vse podatke o ponudniku. Ponudnik s podpisom in
predloţitvijo obrazca št. 2A potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.
obrazec 2B mora vsebovati vse podatke o partnerju oz. podizvajalcu. Partner
oz. podizvajalec s podpisom in predloţitvijo obrazca št. 2B potrjuje
izpolnjevanje tega pogoja.
3.
Izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba:
ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujena
nadgradnja za gasilsko vozilo GVC 16/25 pa mora v celoti ustrezati vsem
tehničnim specifikacijam naročnika.
Garancijska doba minimalno 2 leti, daljša garancijska doba si pridobi dodatno
število točk (glej točko 2.5)
Nadgradnja mora biti dobavljena najkasneje do 31.7.2012.
Veljavnost ponudbe minimalno 90 dni.
V ponujeno ceno ponudnika mora biti vključeno ustrezno šolanje na vozilu za
najmanj 3 osebe v trajanju 1 delovni dan pri naročniku.
Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano nadgradnjo na območju
Republike Slovenije min 10 let.
Ponudnik izpolnjevanje teh pogojev potrdi s podpisom in predloţitvijo ponudbe.
4.
Izpolnjen in podpisan obrazec Specifikacija cene – predračun:
-9-
-
-
obrazec 4 mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujena
nadgradnja za gasilsko vozilo pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim
specifikacijam naročnika, ki so priloga k obrazcu 4. Ponudnik izpolnjevanje
tega pogoja izkaţe s parafiranjem in ţigosanjem vseh strani priloge k obrazcu
4 ter datiranjem, ţigom in podpisom obrazca 4.
v ponujeno ceno ponudnika mora biti vključeno ustrezno šolanje na vozilu za
najmanj 3 osebe v trajanju 1 delovni dan pri naročniku.
5a.
Izpolnjen obrazec Izjava.
ponudnik izpolnjevanje pogojev potrdi z datiranjem, ţigosanjem in podpisom
obrazca Izjava.
5b.
Izpolnjen in podpisan obrazec Pooblastilo.
6.
Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev:
ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
7.
Izpolnjen in podpisan obrazec Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika:
ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v
blokadi. Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava
in predloţitvijo obrazca BON 2. Potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih (30)
dni od roka za oddajo ponudb.
8.
Izpolnjen in podpisan obrazec Potrdilo.
9.
Izpolnjen in podpisan obrazec Vzorec pogodbe:
ponudnik mora vsako stran vzorca pogodbe parafirati in ţigosati. Vzorec
pogodbe mora biti izpolnjen, kjer se zahteva in podpisan ter ţigosan.
10.
Izpolnjen in podpisan obrazec Reference:
ponudnik mora predloţiti potrjene originalne reference z dokazilom o plačilu za
leta dobave 2011, 2010 in 2009 oz. kopijo reference, za izdelavo in dobavo
nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 16/25 vsaj petim naročnikom na območju
Republike Slovenije in je za njih pridobil pozitivno mnenje tehnične komisije
GZ Slovenije. Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca
Reference (obrazec 10).
11.
Ponudnik predloţi originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost
ponudbe v višini minimalno 7 % ponudbene vrednosti.
12a.
Ponudnik predloţi originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12b.
Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o izdaji finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti. Obrazec o izdaji finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik priloţiti k ponudbi v originalu.
13a.
Ponudnik predloţi originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku.
- 10 -
13b.
Izpolnjen in parafiran obrazec Izjava o izdaji finančnega zavarovanja za odpravo
pomanjkljivosti v garancijskem roku. Obrazec o izdaji finančnega zavarovanja za
odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku ponudnik priloţi k ponudbi v originalu.
14.
Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava ponudnika, da naročnik popravi računske
napake.
15.
Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o soglašanju z razpisnimi pogoji.
16.
Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava oz. podatki o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v
lastništvu ponudnika.
17.
Podpisana Izjava ponudnika o nepovezanosti
18.
Izjava o solidnosti
19.
Izjava o certifikatu kakovosti ISO 9001
20.
Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudbi.
Vse obrazce od št. 1 do št. 20 je potrebno podpisati, parafirati, datirati in ţigosati.
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predloţiti vse zahtevane priloge navedene v prejšnjem
odstavku.
3.1 PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v zakonu o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011).
Vlagatelj je dolţan plačati takso na:
Transakcijski račun:
Odprt pri:
SWIFT KODA:
IBAN:
Sklic:
SI56 0110 0100 0358 802
Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505
Ljubljana, Slovenija
BS LJ SI 2X
SI56011001000358802
11 16110-7111290-00144412
3.2 UMIK PONUDBE
Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. Kadar to stori po
poteku roka za oddajo ponudb, mora naročnik unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost
ponudbe, če je bila le-ta v predmetnem postopku zahtevana in predloţena.
Naročnik mora unovčiti ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe, če je bila le-ta v
predmetnem postopku zahtevana in predloţena tudi v primeru, ko ponudnik, kljub pozivu
naročnika, z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Predsednik PGD Cerklje
Marjan Luskovec
- 11 -
Obrazec 1
KROVNA IZJAVA PONUDNIKA
Izjavljamo, da sprejemamo pogoje iz predloţene razpisne dokumentacije in
morebitne spremembe te dokumentacije ter izjavljamo, da so vsi podatki v ponudbi
resnični in da fotokopije eventuelno priloţenih listin ustrezajo originalu oziroma
izkazujejo dejansko stanje.
Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno
odškodninsko in kazensko odgovornost.
Datum:
Ţig:
- 12 -
Podpis:
Obrazec 2A
PODATKI PONUDNIKA
Firma oz. ime ponudnika:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Naslov:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Zakoniti zastopnik ponudnika:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Matična številka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Davčna številka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Številka transakcijskega računa:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Telefax:
----------------------------------------------------------------------------------------------------E - mail:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum:
Ţig:
- 13 -
Podpis:
Obrazec 2B
PODATKI PARTNERJA OZ. PODIZVAJALCA
(ustrezno podčrtaj)
Firma oz. ime ponudnika:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Naslov:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Zakoniti zastopnik ponudnika:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Matična številka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Davčna številka:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Številka transakcijskega računa:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Telefax:
----------------------------------------------------------------------------------------------------E - mail:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum:
Ţig:
- 14 -
Podpis:
Podatki o prevzetem poslu (navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih
subjektov):
Vrsta posla (iz specifikacije
naročila oziroma popisa del) in
količina:
Kraj izvedbe:
Predviden termin izvajanja:
EUR
Vrednost posla:
odstotek od ponudbene
cene za celotno naročilo:
%
Soglasje podizvajalca (velja le za gospodarski subjekt, ki v ponudbi nastopa kot
podizvajalec):
"Soglašamo, da nam naročnik neposredno poravna našo terjatev do ponudnika".
Datum:
Žig:
Podpis:
__________________
______________________
- 15 -
Obrazec 3
PONUDNIK
Naziv:
Naslov:
ID za DDV:
PONUDBA ŠT. ____
Vrednost v EUR
Izdelava nadgradnje za
gasilsko vozilo
Popust
Neto cena s popustom
20% DDV
EUR
%
EUR
EUR
EUR
Končna cena z DDV
EUR
Končna cena z besedo
EUR
V ponudbi so zajete tudi naslednje tehnične rešitve (ustrezno označiti):
1. sistem pregledne kontrole v kabini vozila za vse sklope vozila(dvignjen svetlobni
steber, vključena bočna razsvetljava,opozorilo za odprte rolete, opozorilo odprte
preklopne stopnice,opozorilo za odprta vrata…)
2. Svetlobna signalizacija na kabini vozila integrirana v strešno masko kabine vozila
3. Navijanje bočnega navijaka preko pedala integriranega v preklopno polico boksa pod
navijakom
4. Nosilci IDA primerni za jeklene in karbonske tlačne posode
V ceno so zajeti vsi stroški dobave, cena je fiksna DDP naročnik.
Garancijska doba za nadgradnjo (minimum 2 leti) : ______________
Rok dobave (najkasneje 31.7.2012): ______________.
(Navedeni podatek ponudnik vpiše tudi v pogodbo in obrazec izjava.)
Veljavnost ponudbe ( minimum 90 dni): _________________________
(Navedeni podatek ponudnik vpiše tudi v obrazec izjava.)
Šolanje: V ponujeno ceno ponudnika je vključeno ustrezno šolanje na vozilu za najmanj 3
osebe v trajanju 1 delovni dan pri naročniku.
Servis: Ponudnik zagotavlja reden servis za ponujeno nadgradnjo na območju Republike
Slovenije min. 10 let.
Datum:
Ţig:
- 16 -
Podpis:
Obrazec 4
SPECIFIKACIJA CENE
PREDRAČUN
IZDELAVA NADGRADNJE ZA GASILSKO
EUR
VOZILO GVC 16/25
POPUST
NETO S POPUSTOM
EUR
20 % DDV
EUR
SKUPAJ Z DDV
EUR
KONČNA CENA Z BESEDO
EUR
Datum:
Ţig:
- 17 -
Podpis:
Priloga k obrazcu 4
SPECIFIKACIJE
Ponudnik na podvozju, ki mu ga dostavi naročnik, izdela nadgradnjo gasilskega vozila GVC
16/25, skladno s Tipizacijo gasilskih vozil, predpisano s strani Gasilske zveze Slovenije in
zahtevami naročnika, dobavi in vgradi naročeno opremo, ter opremo, ki mu jo je dostavil
naročnik.
OSNOVNI PODATKI PODVOZJA:
MAN TGM 13.290
4x4 /3600mm/
original kratko kabino,
barva RAL 3000
vgrajen ustrezen odgon za pogon črpalke.
IZDELAVA NADGRADNJE:
1. PODVOZJE
-
izdelava pomoţnega okvirja z vpetjem kardanskega pogona črpalke ( okvir mora biti
grajen tako, da niso moţne deformacije nadgradnje – ponudnik mora predloţiti
opis izvedbe pomoţnega okvirja
pomoţni okvir mora biti protikorozijsko zaščiten – ponudnik mora predloţiti opis
zaščite
izdelava novega rezervoarja za gorivo volumna min. 150 lit iz nerjavečega materiala
ter premestitev na primerno mesto
prestavitev morebitnih agregatov podvozja na primerno mesto (izpušni lonec, zračne
posode, sesalni sistem zraka….)
akumulatorji podvozja se morajo namestiti na lahko dostopno mestoi ali na izvlečne
sani, tako, da je moţno enostavno vzdrţevanje akumulatorjev
izdelava kardanskega prenosa (od odgona na menjalniku do črpalke) za pogon
črpalke in pritrdišče črpalke na previsu
namestitev rezervnega kolesa na primerno mesto
naletni branik ostane original
2. KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO
-
Razporeditev posadke:
a) prva vrsta : 1voznik + 1 sovoznik
b) druga vrsta: 2 posamična sedišča za posadko, z integriranim nosilcem za izolirni
dihalni aparat obrnjena v nasprotni smeri voţnje, postavljena skrajno levo in
desno
- 18 -
c)
tretja vrsta: 2 posamična sedišča za posadko z integriranim dihalnim aparatom
obrnjena v smeri voţnje nameščena na sredini in dva posamična sedišča za
posadko obrnjena v smeri voţnje nameščena skrajno levo in desno
Največja višina vozila z vgrajeno nadgradnjo in opremo ne sme presegati višine 3.250 mm.
2.1. Prvi del kabine
-
-
-
-
v polico pod stropom se vgradi stabilna radijska postaja, ki je povezana z dodatnim
mikrofonom in zvočnikom pri črpalki
na ustrezno mesto na armaturni plošči ali na polico pod stropom (bliţje vozniku) se
vgradi krmilna plošča za upravljanje z zvočno in svetlobno signalizacijo, z mikrofonom
za govorno napravo
vgradnja krmilne plošče na ustrezno mesto na armaturni plošči za upravljanje z
opozorilnimi rumenimi letečimi lučmi na zadnjem delu vozila s prikazovalnikom načina
utripanja luči (sistem opozorilnih rumenih luči dobavi ponudnik)
vgradnja vsaj 7 inčnega barvnega LCD monitorja, ki mora biti povezan s kamero za
vzvratno voţnjo, nameščeno na zadnjem delu vozila (moţnost vključitve avtomatsko
ob premiku prestavne ročice v vzvratno prestavo). Omogočena mora biti tudi moţnost
ročnega vklopa monitorja, ne glede v kateri prestavi je vozilo. (kamero za vzvratno
voţnjo z monitorjem dobavi izvajalec)
vgradi se svetlobno opozorilo dvignjenega svetlobnega stebra
vgradi se svetlobno opozorilo odprte rolete ali preklopne stopnice
vsa svetlobna opozorila morajo biti opremljena s ploščico, na kateri je napis ali
simbol, ki nedvoumno označuje pomen svetlobnega opozorila
2.2. Podaljšanje kabine
-
podaljšanje kabine se izvede v sklopu nadgradnje, pri čemer je prostor za posadko
sestavni del nadgradnje.
v ločilnem spoju med prvim in drugim delom kabine se mora izdelati odprtina
primerne višine, ki sluţi za komunikacijo posadke med prvim in drugim delom kabine
ločilni spoj med prvim in drugim delom kabine mora biti zaprt in zatesnjen, tako da
preprečuje vdor prahu in vode
ločilni spoj med prvim in drugim delom se na zunanjem delu kabine izvede s posebno
AT plastično oblogo
prehod iz kabine na nadgradnjo mora biti izdelan estetsko, brez izstopajočih delov in
ostrih robov
vstop in izstop iz podaljšanega dela kabine se izvede na obeh straneh s pomočjo vrat
ustrezne širine, ki imajo v zgornjem delu okno. Stekla oken se odpirajo ročno.
vrata so opremljena s primernim odpiralom in ključavnicama (sistem enega ključa)
vstop in izstop drugega dela kabine mora biti izveden skozi dvoje vrat, pod katere se
izdelajo pnevmatske stopnice
stopnice morajo biti izdelane iz ustreznega nedrsečega materiala
rob vsake stopnice mora biti označen ter osvetljen za varen vstop in izstop
na notranji strani vrat kabine se namesti dolga ročaja za laţji vstop in izstop rumene
barve
tla kabine morajo biti obloţena s fiksno pritrjeno pralno nedrsečo oblogo
v kabini mora biti po celotni širini nameščen drog za oprijemanje, rumene barve
v stropu morajo biti integrirane stropne luči za zadostno osvetlitev prostora, ki ne sme
biti moteča za voznika po moţnosti dve barvi bela in modra
višina prostora za posadko mora biti najmanj 1,6 m
- 19 -
2.3. Drugi del kabine





za steno med prvim in drugim delom kabine se namesti regal za namestitev opreme s
policami, nagnjenimi navznoter in ustrezno zaščito pred izpadanjem
2 sedeţa, z integriranim mehanskim nosilcem za izolirni dihalni aparat v naslonu,
morata biti obrnjena v nasprotni smeri voţnje in postavljena skrajno levo in desno
(ponudnik mora predloţiti načrt izvedbe)
2 sedeţa, z integriranim mehanskim nosilcem za izolirni dihalni aparat v naslonu,
morata biti obrnjena v smeri voţnje in postavljena na sredini
nosilci za izolirni dihalni aparat morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih
posod IDA (jeklene in karbonske posode) in so zavarovani z dviţnim naslonjalom,
podprtim s plinskimi amortizerji. Nosilci IDA morajo omogočati namestitev IDA med
voţnjo.
sedeţi morajo biti nameščeni na zaprtem podstavku, ki mora imeti ustrezno moţnost
prezračevanja ter moţnost namestitve gasilske opreme (rezervne tlačne posode,
nosila…)
3. NADGRADNJA
3.1. Osnovna konstrukcija
-
-
celotna nadgradnja mora biti izdelana iz Al profilov, vijačno povezanih v močno in
stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomoţni okvir podvozja
nadgradnja vozila mora biti izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven širine
in višine vozila, oziroma kabine
prostor za opremo se izdela iz stabilnega Al sistema lahkih strukturnih profilov
na nosilno konstrukcijo je nalepljena Al pločevina ustrezne debeline
na nosilnem delu mora biti izdelano vpetje rezervoarja za vodo, kateri mora biti
postavljen vzdolţno glede na podvozje
zgornji in zadnji del nadgradnje morajo biti oblikovani (zaokroţitve – ne pa kotni spoji)
zgornji rob nadgradnje mora biti na levem in desnem boku višji od strehe nadgradnje
in zaokroţen, vanj pa morajo biti vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe
nadgradnje
na prečko šasije zadaj mora biti nameščena vlečna spona
3.2. Prostori za opremo
-
-
-
na vsakem boku morajo biti po 3. prostori za opremo, zaprti z ustreznimi lamelnimi Al
roletami priznanega proizvajalca, ki ne prepuščajo vode in prahu, opremljenimi s
ključavnicami (sistem enega ključa), ki morajo imeti z notranje strani nameščen
potezni trak za laţje zapiranje in na zunanji strani zapiralo-drţalo v obliki droga po
celi širini rolete (Barlock system)
prostor iz zadnje strani mora biti zaprt z lahkimi vrati, ustrezno podprtimi s plinskimi
amortizerji
prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje se morajo zapirati s
preklopnimi stopnicami – stopnice morajo biti konstrukcijsko izvedene tako, da ni
moţno odpiranje stopnic med voţnjo.
v predelu zadnjih koles mora biti izdelan vrtljiv blatnik, ki v odprtem stanju sluţi kot
stopnica za laţji dostop do opreme nad kolesom
preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morajo biti na notranji strani oblečene z Al
rebrasto pločevino, na zunanji strani pa z gladko Al pločevino barvano v barvi vozila.
- 20 -
-
preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morajo imeti v robovih ustrezno zaščitene
vgrajene utripajoče LED rumene luči, ki se avtomatsko vklopijo in izklopijo glede na
poloţaj preklopne stopnice
3.3. Namestitev opreme
-
-
-
-
-
v prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo polic, vrtljivih in izvlačljivih sten,
izvlačljivih sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in
lahek dostop do nje.
v vrtljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene rumene utripajoče luči
vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje , morajo biti ustrezno
označenimi z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost
police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z Al vodili, ki omogočajo
nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča
vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo
naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne
opreme
vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je
nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je
namenjeno pritrdišče
oprema nameščena v zabojih ali predalih mora biti ustrezno označena
pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »jeţek«
oprema mora biti pritrjena posamično, z moţnostjo hitrega snetja
v zadnjem levem ali desnem boksu mora biti nameščena pipa na podaljšku – navijalni
kolut, min. 3 m, za pranje rok in priključek za komprimirani zrak na podaljšku –
navijalni kolut, min. 3 m, za čiščenje opreme
v zadnjem levem ali desnem boksu mora biti nameščen higienski set (posoda za
milo, papirnate brisače,…)
3.4. Rezervoar za vodo
-
-
-
izdelan mora biti iz ojačanih poliestrskih smol, kapacitete 2.500 litrov, +/- 5%
nameščen mora biti vzdolţno glede na smer voţnje
vstopna - inšpekcijska odprtina mora biti izdelana tako, da dopušča pregled
notranjosti rezervoarja in njegovo čiščenje. Nameščena mora biti na strehi
nadgradnje vozila ( pokrov na tečaj ter z ustreznim zapiralom)
rezervoar mora biti opremljen tudi s polnilnim priključkom, prečnimi pregradami,
polnjenje rezervoarja mora biti omogočeno preko 2 polnilnih priključkov B Storz 75,
zaščitenih z zaščitno mreţico. En polnilni priključek je opremljen s krogličnim
ventilom, ki istočasno sluţi za praznjenje cisterne po sistemu na »prosti pad«, drugi
polnilni priključek ima avtomatsko odpiranje polnilnega voda. Oba priključka sta
nameščena na primernem mestu pri črpalki zadaj spodaj
zračnik rezervoarja mora biti ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter estetsko
izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo podvozja in kardana
vse povezovalne cevi morajo biti iz nerjavečega materiala
nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan z elektronskim nivokazom na armaturni
plošči črpalke in na bokih vozila
rezervoar mora biti zaščiten z Al rebrasto pločevino po celotni višini
- 21 -
3.5. Streha nadgradnje
-
-
-
izdelana mora biti iz rebraste nedrseče Al pločevine ustrezne debeline, ki mora
omogočati pohodnost strehe
obrobljena mora biti z zaščitno ograjo – grebenom, izvedena tako, da omogoča
odtekanje vode v primeru deţja ali pranja vozila
dostop do strehe nadgradnje se izvede preko ustrezne vgrajene zloţljive Al lestve na
zadnjem desnem delu vozila, ki mora biti ugreznjena v nadgradnjo, ko ni v funkciji
uporabe
na strehi sta za laţje vzpenjanje nameščena ergonomsko oblikovana ročaja
na streho nadgradnje – na desni strani, se namesti po celotni dolţini Al zaboj
ustreznih dimenzij za namestitev opreme, ki ga v odprtem poloţaju podpirata dva
plinska amortizerja. Zaboj mora imeti ustrezno zapiralo, ki onemogoča nehoteno
odpiranje zaboja (na vrhu katerega se namesti, pritrdišče za stikalno lestev) –
pritrdišče naj bo na strehi, tam kjer je moţno
na levi strani strehe nadgradnje se izdela pritrdišče za trodelno lestev iz aluminija
streha mora biti ustrezno osvetljena, da je mogoče gibanje po njej tudi v nočnem
času.
luči za osvetlitev strehe morajo biti vodotesne in zaščitene pred prahom in
mehanskimi udarci (LED) z vklopom stikala na armaturni plošči črpalke
na streho nadgradnje se namesti dviţni svetlobni steber (glej točko 5.3. teh navodil)
4. ČRPALKA
- v zadnjem delu vozila (zadnji boks) se vgradi gasilska črpalka za vgradnjo tip NH-20
(Rosenbauer) z nazivnim pretokom 2000 l/min pri 10 bar, 400 l/min pri 40 bar, z
vgrajenim ročnim medmešalcem pene na normalnem tlaku z dvema stopnjama
- gnana mora biti preko kardanskega prenosa s pomoţnim odgonom na menjalniku
vozila
- vklop in izklop črpalke (odgona za črpalko) mora biti mogoč preko ustreznega stikala
v kabini in pri črpalki
- priključki, oziroma oprema:
o
o
o
o
o
-
-
1 sesalni priključek A Storz 110
2 tlačna priključka B Storz 75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščena
bočno levo in desno v zadnjih boksih spodaj
Desno mora biti dodatni tlačni izliv Storz 60 , kateri se mora zapirati s krogličnim
ventilom, na vrtljivo spojko pa mora biti moţno fiksno pritrditi cevni mešalec penila
Z2
2 visokotlačna izvoda (priključena na hitro napadalna navijaka)
sesalni vod iz rezervoarja za vodo
črpalka ima mehansko zaščito pred pregrevanjem
črpalka ima ventil za kroţenje vode med črpalko in rezervoarjem
črpalka mora imeti elektronsko regulacijo tlaka v črpalki
črpalka mora imeti moţnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo)
armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po
normah proizvajalca črpalke (vakuum-manometer, manometer za normalni tlak,
manometer za visoki tlak, števec obratovalnih ur, kontrolne svetilke, stikalo za
spreminjanje obratov motorja vozila), vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja
vode
vse funkcije se morajo vklapljati preko tipkal na armaturki črpalke
črpalko dobavi naročnik in ni predmet javnega razpisa
- 22 -
-
vgradnjo črpalke v nadgradnjo vozila, povezavo s pomoţnim odgonom na menjalniku
vozila ter vsa potrebna dela za normalno delovanje črpalke zagotovi ponudnik in je
predmet razpisa.
4.1. Hitro napadalna visokotlačna navijaka
-
-
na vozilo se morata vgraditi dva VT hitro napadalna navijaka z VT cevjo dolţine 60 m,
notranji premer cevi ø 25 mm, nameščena eden nad črpalkov in drugi v zadnjem
levem ali desnem boksu zgoraj
izdelana morata biti iz korozijsko odpornega materiala
VT gumijasta cev iz mehke gume (vplet iz platna, ne jeklo) mora biti navita na telo
navijaka. Zaključka navijaka morata preprečevati zdrs cevi z navijaka
VT cev mora biti na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz ø 38 mm, z moţnostjo
odklopa, na prostem koncu mora biti nameščena spojka Storz ø 38 mm
na končni spojki sta nameščena VT ročnika – dobavi naročnik in nista predmet
javnega razpisa
navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka, preko
torne spojke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi
električno navijanje navijaka mora biti omogočeno preko ročnega oz. noţnega stikala
navijaka morata imeti moţnost tudi ročnega navijanja
zavora navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko zavoro
za laţje navijanje cevi morajo na vsakem navijaku nameščeni 4 vodilni valji cevi,
kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami
pod navijakoma mora biti nameščena lovilna posoda - pladenj, katera preprečuje
stekanje vode po ostali opremi. Cev za odvod vode iz lovilnega pladnja pod
navijakom mora biti estetsko speljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno
odteka iz nadgradnje
5. ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA
5.1. Splošno
-
-
elektro instalacija nadgradnje se mora na vozilu izdelati popolnoma ločeno od
osnovne inštalacije podvozja
akumulatorje vozila se namesti na primerno dostopno mesto, ki mora omogočati
nemoteno vzdrţevanje, ter kontrolo in dolivanje destilirane vode (izvlekljive sani)
vsi 12V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik
pretvornik ne sme povzročati radijskih motenj
na primernem mestu v nadgradnji, ki mora biti lahko dostopno, se namesti razdelilna
električna omarica nadgradnje
v razdelilno omarico se vgradi kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop posebej in
sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci radijskih
postaj, polnilci ročnih svetilk,dviţni svetlobni steber, črpalka, agregat,…priključno
mesto za izenačitev potenciala (ozemljitev)
vse varovalke in stikala morajo biti označene z napisi, sam razdelilnik pa z blok
shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat omarice
vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo v
Republiki Sloveniji
- 23 -
5.2. Elektro agregat
-
-
-
moči 9 kVA = 7,2kW
motor bencinski
elektro start
generator : sinhronski
agregat mora imeti moţnost delovanja v izvlečeni in neizvlečeni poziciji
za delovanje v neizvelečni poziciji mora imeti urejen odvod dimnih plinov in prisilno
hlajenja pogonskega motorja
pritrditev agregata mora omogočati izvlek agregata na saneh, v izvlečenem poloţaju
mora imeti moţnost obračanja
na elektro agregat ali na primerno dostopno mesto mora biti vgrajena električna
omarica s tremi enofaznimi vtičnicami, ampermetrom, voltmetrom, števcem delovnih
ur, stikalom za vklop in varovalkami
vse vtičnice morajo biti zaščitene z ustreznimi preklopnimi pokrovi, ki ščitijo vtičnico
proti vlagi in prahu, IP zaščita 54, kratkostični tok mora presegati 10xIn
električna zaščita na agregatu mora ustrezati DIN 14685-1 s kontrolo izolacije
(Bender ali enakovreden) VDE 0100-551-1997-1908, 150Ω/V - vizuelni in zvočni
signal, 100Ω/V - izklop
agregat mora delovati tudi na neravni podlagi
urejena mora biti ustrezno ozemljitev agregata
elektro agregat dobavi naročnik in ni predmet javnega razpisa
vgradnja elektro agregata v nadgradnjo vozila ter vsa potrebna dela za normalno
delovanje elektro agregata zagotovi ponudnik in je predmet razpisa.
5.3. Dviţni svetlobni steber
-
dviţni svetlobni steber mora imeti 2 širokokotna reflektorje moči 1500W, 220V
reflektorji morajo biti zrcalni in vodotesni
svetlobni steber mora imeti moţnost vrtenja okrog svoje osi 360 stopinj, ter vertikalni
nagib reflektorjev. Vrtenje moţno ročno ali pnevmatsko.
iztegnjena višina svetlobnega stebra mora znašati med 3 in 4 metri višine, merjeno
od strehe nadgradnje navzgor
krmilno mesto upravljanja z svetlobnim stebrom in reflektorji mora biti ob črpalki
svetlobni steber se mora ob pritisku tipke za spust samodejno ugasniti in se
samodejno spustiti v svoje leţišče
svetlobni stolp mora biti povezan z ročno zavoro vozila, da se ob popustitvi le te,
samodejno ugasne in spusti v svoje leţišče (varnostni sistem)
ob dvignjenem svetlobnem stolpu mora biti v kabini svetlobno in zvočno opozorilo, ki
opozarja na dvignjen svetlobni stolp
svetlobno opozorilo v kabini mora biti ustrezno označeno
spuščen svetlobni stolp ne sme ovirati prehoda po strehi nadgradnje
spuščen ali dvignjen svetlobni stolp ne sme ovirati snemanja opreme (lestev)
napajanje svetlobnega stebra poteka preko elektoagregata
5.5. Svetlobna in zvočna signalizacija
-
-
na strehi kabine vozila mora biti vgrajen svetlobni signalni blok z vgrajeno elektronsko
sireno, govorno napravo in zvočnikom moči 150W, z najmanj petimi različnimi
zvočnimi signali
v masko kabine mora biti vgrajen 1 par (2 kosa) modrih bliskavk (LED) in 1 par (2
kosa) belih bliskavk (LED)
na sprednjih bokih se vgradi 1 par (2 kosa) modrih bliskavk (LED), ki morata biti vidni
iz bloka vozila
- 24 -
-
-
na zadnjem delu nadgradnje – v povišanih zgornjih robovih nadgradnje morajo biti
integrirano vgrajene dve modri luči bliskavke, ki morata biti vidni tudi iz boka vozila
(LED)
na zadnjem delu vozila, v zgornjem delu na primernih mestih morajo biti vgrajene
dodatne pozicijske, smerne in zavorne luči
5.6. Svetlobna oprema vozila
-
-
-
v kabini mora biti dodatno stikalo za moţnost izmeničnega priţiganja dolgih luči
na vzvratna ogledala vozila morajo biti dodatno vgrajene luči s senčnikom (mreţa) za
osvetlitev ob vozilu pri vzvratni voţnji. Luči se morajo priţgati avtomatsko pri vzvratni
voţnji in s stikalom na armaturni plošči vozila za vsak bok posebej.
v zgornji rob nadgradnje – levi in desni bok mora biti vgrajenih osem LED luči, ki
sluţijo za osvetlitev okolice vozila v času nočnega dela, ter dve na zadnjem delu
vozila. Vklop luči mora biti v kabini in pri črpalki.
vsak prostor za opremo v nadgradnji mora imeti vgrajeno svojo luč primerne
svetilnosti (LED), ki sluţi za osvetlitev prostora za opremo. Vklop luči mora biti
izveden avtomatsko z odpiranjem rolete.
5.7. Ostala električna oprema
-
-
garaţni tripolni priključek za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije
220V (hitri izklopnik) mora biti vgrajen za vrati voznika
vgraditi je potrebno instalacijo za električno vzdrţevanje akumulatorjev vozila in
agregata, ter polnjenje ročnih svetilk in ročnih radijskih postaj (akumulatorji in radijske
postaje se vzdrţujejo tudi pri napajanju in ne samo takrat, ko vozilo obratuje)
sistem mora biti urejen tako, da se ročne svetilke in radijske postaje polnijo ob
delujočem motorju vozila, delujočem agregatu ali napajanju vozila preko zunanjega
vira.
6. BARVANJE VOZILA IN NAPISI
6.1. Barvanje
-
nadgradnja mora biti rdeče barve RAL 3000
notranjost boksov mora biti sive barve RAL 9006
blatniki in odbijača morata biti bele barve RAL 9010
pomoţni okvir mora biti enake barve kot šasija
spodnji del nadgradnje mora biti obrizgan z voskom
6.2. Napisi
-
-
spredaj na maski vozila mora biti napis GASILCI
na vratih kabine mora biti predpisan gasilski znak in napis PGD CERKLJE NA
GORENJSKEM (zaradi poenotenja znakov in napisov na vseh vozilih naročnika, le ta
dostavi ponudniku vzorec)
na zadnji strani – na dviţnih vratih mora biti napis GASILCI in 112
na obeh bokih mora biti napis 112
na obeh bokih je design, ki ga mora predhodno odobriti naročnik
- 25 -
-
vsi napisi in design so v beli, rumeni ali rdeči barvi, odvisno od podlage, izdelani iz
kakovostne samolepilne refleksno odbojne folije
7. DOKUMENTACIJA
Ob predaji vozila mora ponudnik izročiti naročniku :
7.1. Dokumentacija, potrebna za registracijo vozila
-
potrdilo o skladnosti izdelanega vozila s Tipizacijo gasilskih vozil GZS
potrdilo o homologaciji druge stopnje
navodila za uporabo in vzdrţevanje v slovenskem jeziku za vso opremo in dele
opreme, ki jih je dobavil ponudnik
7.3. Pozicijska shema vgrajenih naprav
-
agregat
električna omarica
varovalke, vključno z namembnostjo
pretvorniki 24/12V
svetilke, notranje in zunanje
potek elektro inštalacije
7.4. Električna shema
-
CD s fotografijami ključnih delov nadgradnje ter vgrajenih električnih naprav in
elementov
7.5. Certifikati, izjave
-
izjava o skladnosti nadgradnje z veljavnimi predpisi
7.6. Navodila za uporabo
-
navodila za uporabo za vse vgrajene naprave v vozilo v slovenskem jeziku
navodilo za uporabo za vso opremo, ki jo nabavi ponudnik, v slovenskem jeziku
7.7. Ostalo
Ponudnik mora predloţiti tudi:
-
podroben tehnični opis izdelave nadgradnje gasilskega vozila
tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolţina, širina, višina);
načrt razporeditve opreme v nadgradnji po posameznih pregledih: levem, desnem,
zadaj in zgoraj;
izračun teţe vozila, ki mora ločeno prikazovati teţo podvozja, nadgradnje, gasilnega
sredstva (voda in pena) opreme, posadke vozila, rezervo teţe;
- 26 -
-
izračun osnih obremenitev polnega vozila: skupna teţa, obremenitev prve osi,
obremenitev druge osi, rezerva teţe;
tehnične podatke in slikovni material za izdelano nadgradnjo in vso opremo, za katero
je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo nabavi izvajalec.
Pri prevzemu vozila se opravi prikaz uporabe vozila in vgrajene opreme.
Ponudbe morajo ustrezati tehničnim pogojem in zahtevam, ki so podane v »TEHNIČNIH
KARAKTERISTIKAH VOZILA GVC 16/25«, ki so na dan objave tega razpisa objavljene na
straneh Gasilske zveze Slovenije. V primeru neizpolnjevanja katerekoli točke iz tega
poglavja, bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. Enako bo naročnik ravnal v
primeru, če se podatki iz priloţene tehnične dokumentacije (prospekti, katalogi) za ponujeno
nadgradnjo ne bodo ujemali s podatki iz specifikacij.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisa je 10 let. Garancija najmanj 2 leti.
- 27 -
Obrazec 5a
IZJAVA
Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika
ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji,
merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti
sprejemamo. Če bo naša ponudba sprejeta, bomo predloţili vsa zahtevana zavarovanja
posla.
Izjavljamo, da:
- so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični - za podane podatke in njihovo
resničnost prevzemamo popolno odgovornost.
- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu,
navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno
naročilo.
- v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.
S podpisom te izjave potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:
o Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem
odstavku 42. člena ZJN-2;
o Da imamo kot gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje
dejavnosti v skladu s predpisi drţave članice, v kateri je registrirana dejavnost
o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
o Zoper nas ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje našega poslovanja.
o Imamo poravnane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
o V zadnjih treh letih smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb, sklenjenih z naročnikom (to pomeni brez zamude pri
pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti,
dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam
naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
o Ni nam bilo dokazano, da smo v zadnjih treh letih storili veliko strokovno
napako s področja predmeta javnega naročanja.
o Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49.
člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih javnega naročanja nismo
namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.
o Ponujena nadgradnja za gasilsko vozilo GVC 16/25 v celoti ustreza vsem
tehničnim specifikacijam naročnika.
o Ponujeno nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC 16/25 smo v zadnjih treh letih
pred rokom za oddajo ponudb uspešno dobavili vsaj petim naročnikom na
območju Slovenije in za njih pridobili pozitivno mnenje tehnične komisije GZ
Slovenije.
o Nadgradnjo bomo izdelali in dobavili najkasneje do ________.
o Zagotavljamo reden servis za ponujeno nadgradnjo na območju Republike
Slovenije.
o Izvedli bomo ustrezno šolanje na vozilu (nadgradnji) za najmanj 3 osebe v
trajanju 1 delovni dan pri naročniku, ki je vključeno v ponujeno ceno.
o Veljavnost naše ponudbe je ___ dni od roka za predloţitev ponudb.
o S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.
Datum:
Ţig:
- 28 -
Podpis:
Obrazec 5b
POOBLASTILO
Naročniku dovoljujemo in mu dajemo POOBLASTILO, da za namene tega javnega naročila
»IZDELAVA NADGRADNJE ZA GASILSKO VOZILO GVC 16/25« 01/2012 objava na portalu
JN št. 1444/12 pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc drţavnih organov, organov
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše zaposlene osebe za zastopanje:
IME in PRIIMEK
FUNKCIJA
PODPIS
IME in PRIIMEK
FUNKCIJA
PODPIS
IME in PRIIMEK
FUNKCIJA
PODPIS
Obenem izjavljamo, da:
- naročnik lahko za namene tega javnega naročila pridobi potrdila, ki se nanašajo zgolj
navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo drţavni organi, organi lokalnih skupnosti, ali
nosilci javnih pooblasti, sam
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna
potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah drţavnih
organov, organov lokalnih skupnosti, ali nosilcev javnih pooblastil.
- vsi dokumenti, ki so predloţeni v pričujoči ponudbi, izraţajo zadnje stanje ponudnika.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo IZJAVLJAMO, da so zgoraj navedeni podatki
točni in resnični. Navedene podatke, ki niso del uradnih evidenc, smo na zahtevo naročnika
pripravljeni dokazati s predloţitvijo ustreznih dokazil.
Samostojna ponudba: Ponudnik predloţi ustrezne izjave ter pooblastilo.
Skupna ponudba: Vsak partner v skupni ponudbi predloţi ustrezne izjave ter pooblastilo
Ponudba s podizvajalci: Ponudnik in vsi podizvajalci predloţijo ustrezne izjave ter
pooblastilo
Datum:
Ţig:
- 29 -
Podpis:
Obrazec 6
IZJAVA O PLAČANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV
Kot priloga k temu obrazcu je tudi izjava, s katero naročniku Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Cerklje na Gorenjskem, Cesta v Polico 41, 4207 Cerklje na
Gorenjskem, izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev,
v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostnjo.
Datum:
Ţig:
- 30 -
Podpis:
Obrazec 7
EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA
Obrazec BON-2 za pravno osebo oziroma BON-1/SP za samostojnega podjetnika in
Zaključni račun za leto 2009, 2010 in 2011.
Ponudnik predloţi izpolnjen in ţigosan obrazec BON-2 za pravno osebo oziroma BON1/SP za samostojnega podjetnika, ki na dan oddaje ponudbe ne sme biti starejši od 30 dni.
Ponudnik predloţi Zaključni račun za leto 2009, 2010 in 2011. Če je ponudnik po zakonu
zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov, mora predloţiti revidirane zaključne račune
za navedena leta.
Datum:
Ţig:
Podpis:
Obrazec 8
POTRDILO
Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima
gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predloţiti toliko potrdil, kot ima odprtih
računov.
Datum:
Ţig:
- 32 -
Podpis:
Obrazec 9
VZOREC POGODBE
Vsaka stran vzorca pogodbe mora biti parafirana in ţigosana.
Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, kjer se zahteva in podpisan ter ţigosan.
- 33 -
VZOREC POGODBE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO CERKLJE NA GORENJSKEM
Cesta v Polico 41, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Davčna št.: 10126767
Matična št.: 5128765000
TRR: SI56 0700 0000 0463 556, odprt pri Gorenjski banki d.d.
ki ga zastopa predsednik društva Marjan Luskovec (v nadaljevanju naročnik)
in
Davčna št.:
Matična št.:
ki ga zastopa direktor _____________________________ (v nadaljevanju izvajalec).
sklepata naslednjo
POGODBO O IZDELAVI NADGRADNJE ZA GASILSKO VOZILO GVC 16/25
I. UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik dne _____ objavil javno naročilo z oznako
____ in izvedel postopek oddaje javnega naročila, na katerem je kot najugodnejšega
ponudnika izbral izvajalca ____________________.
Pogodbeni stranki na podlagi izvedenega razpisa in odločitve naročnika št. ____ sklepata to
pogodbo.
II.PREDMET POGODBE
2. člen
Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika skladno z razpisno dokumentacijo in
ponudbo ponudnika:
- izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVC 16/25 na podvozju MAN TGM 13.290 4X4,
ki ga izvajalcu dostavi naročnik;
- dobavil in v nadgradnjo vgradil opremo, za katero je v razpisni dokumentaciji
določeno da jo dobavi ponudnik
- v nadgradnjo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik.
Izvajalec bo naročniku v last in posest izročil izdelano nadgradnjo, dobavljeno in vgrajeno
opremo, le-ta pa se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela.
Razpisna dokumentacija in ponudba ponudnika sta prilogi te pogodbe.
- 34 -
III.POGODBENA CENA
3. člen
Ponudbena cena znaša _______________ € neto. Ponudnik nudi _______% popust,
ki predstavlja ________ € popusta. Iz tega izhaja, da znaša ponudba s popustom neto
_________ €, z vključenim 20 % DDV, ki predstavlja ____________ €, pa znaša celotna
vrednost pogodbe
______________€
Pogodbena cena je podana DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid) in
vključuje vse popuste, davke in prispevke.
IV. PLAČILNI POGOJI
4. člen
Naročnik se zavezuje plačati izdelano nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC 16/25 v roku 30
dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem
prevzemu, vendar ta rok ne začne teči pred prejetim finančnim zavarovanjem za odpravo
napak v garancijski dobi.
Izvajalec izstavi naročniku račun na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajalčevi
pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Izvajalec računu priloţi original prevzemnega zapisnika
in ostalo potrebno dokumentacijo.
V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, naročnik pa je dolţan plačati
zakonske zamudne obresti.
V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA DO PODIZVAJALCEV
5. člen
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
<<<<<<<<<<< ALI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):
1. "firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski
račun"
2.
Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v
okviru prevzetih del izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA
POSEBEJ!)
"vrsta del(a), "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije
neposredno plačuje podizvajalcu(em) za njegovo(njihova) opravljeno(a) delo(a).
- 35 -
Naročnik je dolţan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do
glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloţi pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.
Izvajalec je dolţan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloţiti račune oziroma
situacije svojega(jih) podizvajalca(ev), ki jih je predhodno potrdil.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila zamenja podizvajalec ali
če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z
naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predloţiti:

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
VI. MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
6. člen
Naročnik se obvezuje:
- da bo v roku 7 delovnih dni od dneva začetka veljavnosti pogodbe izvajalcu dostavil
podvozje, na katerem se izdeluje nadgradnja;
- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca.
Izvajalec se obvezuje:
- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno
zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;
- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu
– nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do vsaj 5
obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z
navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim
obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in izvajalca.;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaţe, da so
le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.
VII. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL
7. člen
Izvajalec bo investitorju najkasneje v roku 10 (desetih) dni po podpisu pogodbe predloţil
originalno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali kavcijsko
zavarovanje v višini 10 % od vrednosti pogodbe.
Izvajalec bo naročniku dobavil naročeno nadgradnjo gasilskega vozila GVC16/25 najkasneje
do _________, kar je razvidno iz ponudbe, ki je sestavni del te pogodbe.
VIII. FINANČNO ZAVAROVANJE
- 36 -
8. člen
Zavarovanje dobre izvedbe posla, mora izvajalec predloţiti najkasneje v 10 dneh od prejema
izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe v zahtevani
obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije v višini _________ in z
veljavnostjo do ________, ki ga lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:
 če se bo izkazalo, da dobavljeno blago ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne
dokumentacije ali specifikacijami;
 če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani prodajalca;
 če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude.
Predloţitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.
Predloţitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.
IX. SERVIS IN VZDRŢEVANJE
9. člen
Servis in rezervni deli za redno vzdrţevanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni
pri najbliţjem pooblaščenem servisu glede na sedeţ naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo
zagotavljal servis in nadomestne dele min. 10 let od dobave vozila.
Izvajalec se zaveţe, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega
roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji izvajalca. Za napake, ki se na
nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 (pet) dni. Za večja
popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je
1 (en) dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.
Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po telefonu ali e-pošti, navedeno v tej pogodbi,
skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v
zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.
X. PREVZEM
10. člen
Izvajalec naročila si mora pred predajo vozila naročniku pridobiti pozitivno mnenje Komisije
za pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Trţaška 221, 1000 Ljubljana,
drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični pregled pri pooblaščeni organizaciji
za tehnične preglede vozil.
Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti pisno ali preko e-pošte vsaj dva (2)
delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. V obvestilu mora navesti uro moţnega
začetka dobave in načinu dobave. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem (1)
delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh (3)
delovnih dni. Naročnik blaga, ki ni bilo najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z
dogovorjenim načinom, ni dolţan sprejeti.
Prevzem izdelane nadgradnje se opravi pri izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni
zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega
zapisnika je prevzem opravljen.
Izvajalec mora ob prevzemu naročniku izročiti še:
- 37 -

pravilno izpolnjeno dobavnico;

vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja;

predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolţni
predloţiti;

podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);

tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;

ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;
Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi
vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.
V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne.
Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku
ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih (7) delovnih dni od
datuma pregleda blaga.
Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem
blagu in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik
unovčil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik, ki v roku ne prevzame blaga, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo
naročnik, ki najkasneje v 1 delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.
XI. POOBLAŠČENE OSEBE
11. člen
Pooblaščene osebe za udeleţevanje ogledov pri izvajalcu ter dajanje kakršnihkoli informacij
in navodil s strani naročnika so:
- __________
- __________
- __________
Pooblaščene osebe za navzočnost pri ogledu del ter dajanje informacij in sprejemanje
odločitev s strani izvajalca so:
- __________
- __________
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je g. Janez Basej
.
XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
12. člen
V primeru, da kdo v imenu ali na račun naročnika, odgovorne osebe naročnika, drugega
predstavnika naročnika ali odgovorne osebe za oddajo javnega naročila pri naročniku,
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
-
pridobitev posla ali
-
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
-
za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- 38 -
-
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ta pogodba nična.
XIII. ŠOLANJE
13. člen
Izvajalec je dolţan izvesti šolanje za naročnika o upravljanju in vzdrţevanju nadgradnje in
opreme, ki je vgrajena v nadgradnjo. Šolanje 3 oseb se izvede v trajanju enega delovnega
dne pri naročniku, izvede pa se ga najkasneje v roku enega (1) tedna po izvedbi prevzema.
XIV. JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14. člen
Izvajalec naročniku jamči:

da izdelana nadgradnja deluje brezhibno in nima stvarnih napak;

da nima pravnih napak;

da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki
so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;

da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno
izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.
Jamstvo izvajalca za skrite napake na blagu velja še 180 dni po dobavi. Če se v tem roku pri
kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokaţejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko
naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. Prav tako jo lahko razdre v celoti, če izvajalec z
dobavo (delno ali v celoti) zamuja za več kot 20 dni.
Izvajalec jamči, da bo vse nepravilnosti in pomanjkljivosti na nadgradnji, ki bodo naknadno
ugotovljene pri izdelavi nadgradnje vozila, odpravil sporazumno na podlagi zapisnika.
Za predmet te pogodbe, izdelano nagradnjo vozila, daje izvajalec garancijo za brezhibno
tehnično delovanje ________ (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa
prevzmenega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno
popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolţan izdati nov garancijski list.
XV. POGODBENA KAZEN
15. člen
V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v
prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani
naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti za vsak
zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen
se obračuna s končnim računom.
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom škode kupcu. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih
načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
- 39 -
XVI. VIŠJA SILA
16. člen
Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od
pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno
vplivajo na zmoţnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz.
so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče.
Izvajalec je dolţan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po
nastanku le-te.
Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z
aneksom k tej pogodbi.
XVII. REŠEVANJE SPOROV
17. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med
strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno
pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.
XVIII. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE
18. člen
Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati
tudi iz izrednih razlogov:
V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej
pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje
pogodbene kazni ne izključuje unovčitve bančne garancije.
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani
nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V
primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolţni poravnati medsebojne obveznosti iz te
pogodbe in nastalo škodo.
V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s
tem povzroči.
XIX. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih. Naročnik prejme 2 (dva), izvajalec pa 1 (en)
izvod pogodbe.
20. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so
veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.
- 40 -
21. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloţi
pravočasno in skladno s to pogodbo listine za zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni
bila nikoli sklenjena.
NAROČNIK
IZVAJALEC
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
CERKLJE NA GORENJSKEM
__________________
V Cerkljah , _____________
V/Na ________________
Predsednik PGD Cerklje:
Marjan Luskovec
Direktor:
_____________________
- 41 -
Obrazec 10
Ponudnik:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o
referenčnem delu resnični.
SEZNAM IZDELANIH NADGRADENJ ZA GVC 16/25 SKUPAJ S POTRDILI NAROČNIKA
O DOBRO OPRAVLJENEM POSLU
Naročnik
Predmet referenčnega
posla (nadgradnja GVC
16/25)
Opis posla (npr.
podaljšana kabina v
nadgradnji ipd.)
Datum dobave
Opomba: Po potrebi se obrazec kopira.
Priloga: Ponudnik mora predloţiti potrjene originalne reference z dokazilom o plačilu
za leta dobave 2011, 2010 in 2009 oz. kopijo reference.
Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi naj bo priloţen slikovni material posamezne reference.
Naročnik si pridrţuje pravico preverjanja danih referenc.
Datum:
Ţig:
- 42 -
Podpis:
Obrazec 11
BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA RESNOST
PONUDBE
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec (naročnik javnega naročila):
Garancija št.
V skladu z javnim razpisom, številka objave
, z dne
, za posel:
1.
za potrebe naročnika (upravičenca iz te garancije) je ponudnik
dolţan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo
v višini minimalno 7% od ponujene vrednosti naročila, kar znaša
EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v
ponudbi
ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
 zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil
ponudnikom
ali
 ne predloţi ali zavrne predloţitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predloţen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloţeno izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. /
.
Ta garancija se zniţuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do
,
ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po
slovenskem pravu.
Banka
(ţig in podpis)
- 43 -
Obrazec 12a
IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO
IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke:
Kraj in datum:
Garancija št.
V skladu s pogodbo
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum),
sklenjene med upravičencem in izvajalcem (prodajalcem)
za posel
v vrednosti
EUR,
je izvajalec (prodajalec) obvezan opraviti:
1.
v skupni vrednosti
EUR (z besedo
),
v roku
(datum, dni, mesecev) v količini in kakovosti,
opredeljeni v navedeni pogodbi.
Na zahtevo izvajalca (prodajalca) se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo,
da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor
izvajalca (prodajalca) plačali
EUR, če izvajalec (prodajalec) svoje
pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način,
opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve
pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.
2. predloţeno izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje
podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št.
/
.
Ta garancija velja najkasneje do
. Po preteku navedenega roka garancija
ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu
(prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec (prodajalec) ni uspel izpolniti
pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za
podaljšanje garancije.
slovenskem pravu.
Banka
(ţig in podpis)
- 44 -
Obrazec 12b
IZJAVA O IZDAJI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI
Ponudnik:
Znak banke:
Kraj in datum:
Na podlagi vloge ponudnika
, s katero nas je seznanil,
da se namerava prijaviti na javni razpis naročnika PGD CERKLJE, ki je bil objavljen na
portalu javnih naročil pod št. JN 1444/2012 dne 7.2.2012 in sicer za izbiro najugodnejšega
ponudnika za izdelavo nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 16/25,
IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo ponudnik
izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv.
Banka:
Ţig:
- 45 -
Obrazec 13a
IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE O IZDAJI GARANCIJE ZA
ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
Naziv banke:
Kraj in datum:
Garancija št.
V skladu s pogodbo
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum),
sklenjene med upravičencem in izvajalcem (prodajalcem)
za posel
v vrednosti
EUR,
je izvajalec (prodajalec) dolţan po opravljenem prevzemu v garancijskem roku odpraviti vse
ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne
dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu
vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca) plačali znesek
EUR, če izvajalec (prodajalec) v garancijskem roku ne bo izpolnil svojih
garancijskih obveznosti.
2. predloţeno izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št.
/
.
Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v
zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do
. Po poteku tega
roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je
garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se (prodajalcu)
podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec (prodajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih
obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje
garancije.
slovenskem pravu.
Banka
(Ţig in podpis)
- 46 -
Obrazec 13b
IZJAVA O IZDAJI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO
POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU
Ponudnik:
Znak banke:
Kraj in datum:
Na podlagi vloge ponudnika
, s katero nas je seznanil,
da se namerava prijaviti na javni razpis naročnika PGD CERKLJE, ki je bil objavljen na
portalu javnih naročil pod št. JN 1444/2012 dne 7.2.2012 in sicer za izbiro najugodnejšega
ponudnika za izdelavo nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 16/25,
IZJAVLJAMO
da bomo, v kolikor bo ponudnik
izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno finančno
zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti z DDV, za katere se daje garancija, plačljivo na prvi poziv.
Banka:
Ţig:
- 47 -
Obrazec 14
IZJAVA PONUDNIKA, DA NAROČNIK POPRAVI
RAČUNSKE NAPAKE
Kot ponudnik dovolimo naročniku, da popravi računske napake v ponudbi, v kolikor bi bile
ugotovljene pri računskem preverjanju.
Ponudnik/naziv:
Naslov:
Datum:
Ţig:
- 48 -
Podpis:
Obrazec 15
IZJAVA O SOGLAŠANJU Z RAZPISNIMI POGOJI
Ob oddaji naše ponudbe št.
z dne
Izjavljamo,
1.
Da se strinjamo in v celoti ter brez zadrţkov sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni
in zahtevani v dokumentaciji javnega razpisa.
2.
Da se strinjamo s tem, da nosimo celotne stroške priprave ponudbe. Izjavljamo, da od
naročnika v nobenem primeru ne bomo zahtevali kakršnihkoli povračil stroškov, ki bi
nastali v zvezi s prijavo na javni razpis.
Ponudnik/naziv:
Naslov:
Datum:
Ţig:
- 49 -
Podpis:
Obrazec 16
IZJAVA OZ. PODATKI O UDELEŢBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V
LASTNIŠTVU PONUDNIKA
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) v
šestem odstavku 14. člena določa, da mora organ ali organizacija javnega sektorja, ki je
zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je
pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 € brez DDV od ponudnika zaradi
zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolţna pridobiti izjavo
oziroma podatke o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z
udeleţbo tihih druţbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so povezane druţbe s ponudnikom. To izjavo
oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolţna predloţiti
komisiji.
Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in deleţ lastništva.
Če ponudnik predloţi laţno izjavo oziroma neresnične podatke o navedenih dejstvih,
ima to za posledico ničnost pogodbe.
Ponudnik predloži izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
ponudnika v skladu s 14. Členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (uradni list
RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11).
Datum:
Ţig:
___________________
Podpis:
________________
- 50 -
Obrazec 17
IZJAVA PONUDNIKA O NEPOVEZANOSTI
IZJAVLJAMO,
da nismo izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije tega javnega
razpisa; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi
ponudbe.
Datum:
Ţig:
___________________
Podpis:
________________
- 51 -
Obrazec 18
IZJAVA PONUDNIKA O SOLIDNOSTI
Izjavljamo,
1. da smo v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila pravočasno izpolnili pogodbene in
druge zapadle obveznosti do naročnika,
2. da zoper nas s strani naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bila
unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo
napak v garancijskem roku,
3. da v ponudbah za naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bilo
dokumentov, izjav ali drugih navedb gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi,
za katere se je izkazalo, da so resnične ali zavajajoče,
4. da nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo za
finance,
5. da nam pri izvedbah istovrstnih naročil v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (na primer: nestrokovna
izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene, …..)
Datum:
Ţig:
Podpis:
___________________
_____________________
- 52 -
Obrazec 19
IZJAVA CERTIFIKAT KAKOVOSTI ISO 9001
Ponudnik mora imeti veljaven standard ISO 9001 oziroma enakovredno potrdilo, ki jih
izdajajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, s katerimi
se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi.
Ponudnik predloţi kopijo listine (certifikata), ki dokazuje razpolaganje z veljavnim
standardom ISO 9001 oziroma enakovrednim potrdilom
Datum:
Ţig:
- 53 -
Podpis:
Obrazec 20
PODATKI O PONUDBI
ZA JAVNO NAROČILO:
NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO GVC 16/25
Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil št. JN 1444/2012 z dne 07. 02. 2012
Naziv in naslov ponudnika:
1. Krovna izjava ponudnika (obrazec št. 1)
DA
NE
2. Podatki ponudnika (obrazec št. 2)
DA
NE
3. Ponudba (obrazec št. 3)
DA
NE
4. Specifikacije (priloga št. 4)
DA
NE
5a. Izjava (obrazec št. 5a)
DA
NE
5b. Pooblastilo (obrazec št. 5b)
DA
NE
6. Obrazec Izjava oplačanih obveznostih do podizvajalcev (obrazec št. 6)
DA
NE
7. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika (obrazec št. 7)
DA
NE
8. Potrdilo (obrazec št. 8)
DA
NE
9. Vzorec pogodbe, izpolnjen, parafirana in podpisana vsaka stran (obrazec št. 9)
DA
NE
10. Reference (obrazec št. 10)
DA
NE
11. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (obrazec št. 11)
DA
NE
12a. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec št. 12a)
12b. Izjava o izdaji finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(obrazec št. 12b)
13a. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku (obrazec št. 13a)
13b. Izjava o izdaji finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem
roku (obrazec št.13b)
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
14. Izjava ponudnika, da naročnik popravi računske napake (obrazec št. 14)
DA
NE
15. Izjava o soglašanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 15)
DA
NE
16.Izjava oz. podatki o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
(obrazec št. 16)
DA
NE
17. Izjava ponudnika o nepovezanosti (obrazec št. 17)
DA
NE
18. Izjava ponudnika o solidnosti (obrazec št. 18)
DA
NE
19. Izjava o certifikatu kakovosti ISO 9001 (obrazec št. 19)
DA
NE
20. Podatki o ponudbi (obrazec št. 20)
DA
NE
PONUDBA FORMALNO POPOLNA
DA
NE
Datum:
Ţig:
- 54 -
Podpis:

izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo gvc 16/25

Transcription

Similar documents

pogodba o šolski prehrani - Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Pogodba za dobavo blaga

javni poziv za sodelovanje na stojnicah in

Kako pripraviti pogodbo za storitve v oblaku

AVTORSKA POGODBA - vzorec.pdf

Obvestilo o izbiri ponudnika

dokumentacija oz: navodila za nakup šolskega kombija

javno naročilo male vrednosti - TAXI PREVOZ 2012-13

Povabilo k oddaji ponudbe-generalni remont upepeljevalske

Razpis za najem gostinskih stojnic s hrano-silvestrovanje