R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A
Transcription
R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A
NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor ali naročnik: Narodna galerija Puharjeva 9 1000 Ljubljana Kontaktna oseba: Bojan Kuhar Predmet javnega razpisa: Izdelava predmetnega interjerja Vhodne avle (trgovina, šank (samo zunanji del, brez gostinskih aparatov), garderobni pult, garderobne omarice, bralno počivalni kotiček) po projektni dokumentaciji / PZI (arhitekturni biro Sadar Vuga) – funkcionalni ključ Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti Interna številka javnega razpisa: k 3/12-2015 Datum in številka objave na portalu javnih naročil: 09.06.2015, NMV3431/2015 Ljubljana, junij 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 1/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: A./ TEKSTUALNI DEL A.1./ POVABILO K ODDAJI PONUDBE A.2./ NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI A.3./ NAČIN OCENJEVANJA PONUDB TER MERILA IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA PRIZNANJE IZPOLNITVE VSEH ZAHTEVANIH POGOJEV A.5./ RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI B./ OSTALA DOKUMENTACIJA B.1./ PROJEKT ZA RAZPIS, POPIS DEL S KOLIČINAMI (PZI) C./ OPOMBA: C.1./ Projekti in razpisna dokumentacija so dosegljivi na e-naslovu naročnika: www.ng-slo.si, pod rubriko »Informacije javnega značaja« - Javni razpisi in naročila C.2./ Ogled objekta – lokacije izvedbe del je obvezna in bo v torek, 23.06.2015 ob 10.00 - razjasnitev morebitnih vprašanj in nejasnosti ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 2/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ A.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE a.1.1./ NAROČNIK: Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana a.1.2./ PREDMET NAROČILA: Izdelava predmetnega interjerja Vhodne avle (trgovina, šank (samo zunanji del, brez gostinskih aparatov), garderobni pult, garderobne omarice, bralno počivalni kotiček) po projektni dokumentaciji / PZI (arhitekturni biro Sadar Vuga) – funkcionalni ključ a.1.3./ POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE: Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in PZI. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda svojo ponudbo. a.1.4./ VRSTA POSTOPKA – IZBOR IZVAJALCA: Naročilo male vrednosti a.1.5./ ROK ZA ODDAJO PONUDB: Ponudniki oddajo svojo ponudbo na naslov naročnika (Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana) do srede, 01.07.2015 do 12.00 v zapečateni kuverti z oznako: »NE ODPIRAJ – PONUDBA za izdelavo predmetnega interjerja Steklene avle«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. a.1.6./ KONTAKTNA OSEBA : mag. Bojan Kuhar, e-naslov [email protected]. a.1.7./ IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA: NAJNIŽJA CENA a.1.7./ OGLED OBSTOJEČIH PROSTOROV: Naročnik bo omogočil ogled prostorov, ki so predmet ponudbe dne: 23.06.2015, ob 10.00 na lokaciji Prešernova 24, 1000 Ljubljana a.1.8./ Predvideni rok izvedbe del: pričetek: 14.07.2015 dokončanje: 25.09.2015 Predstojnik naročnika: ______________________________ dr. Barbara Jaki, direktorica ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 3/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ A.2./ NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI: 1./ Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v evrih ( EUR ) 2./ Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. Podizvajalci in izvajalci v skupnem nastopu ( razen poslovodečega ) lahko vpišejo zahtevane podatke na fotokopijah razpisnih obrazcev. Vsi dokumenti morajo bit na mestih,kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Vse stroške s pripravo, izdelavo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 4./ Ponudba mora vsebovati - obvezna vsebina ponudbe: Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je naslednji: 4.1./ Podatki o ponudniku ( Razpisni obrazec št. 1 ) 4.2./ Krovna izjava ponudnika / izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije ( Razpisni obrazec št. 2 ) 4.3./ Ponudba ( Razpisni obrazec št. 3 ) Ponudba mora biti izdelana po načelu »Enotne fiksne cene – funkcionalni ključ v roke«, kjer so cene fiksne do popolne izvršitve razpisanih del. 4.4./ Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika: 4.4.1./ Dokazila in pisne izjave iz točke 4.4./ priložijo vsi udeleženci v ponudbi ( t.j. ponudnik in morebitni izvajalci v skupnem poslu – nadalje »ponudnik« za točko 4.4. ) 4.4.2./ Če ponudnik namesto originala predloži fotokopijo dokazila uradne institucije, mora le-to parafirati in žigosati. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopija. 4.4.3./ Ponudniki morajo predložiti dokaz o vpisu v register ustrezne dejavnosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo predložiti ustrezno dokazilo o vpisu v register dejavnosti. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. 4.4.4./ Potrdilo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanja v zvezi: ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 4/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ S hudodelskim združevanjem Podkupovanjem Poslovno goljufijo ali drugo goljufijo Vsemi oblikami pranja denarja Druga kazniva dejanja Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila izda lastno izjavo, da ni bil kaznovan. 4.4.5./ Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila izda lastno izjavo. 4.4.6./ Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila izda lastno izjavo. 4.4.7./ Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila izda lastno izjavo. 4.4.8./ Potrdilo, da ima ponudnik poravnane davke, v skladu s predpisi države kjer ima sedež. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji lahko namesto potrdila izda lastno izjavo 5.0./ Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti: Ponudnik priloži naslednja dokazila oz. dokumente: 5.1./ Dokazilo o ekonomsko – finančni sposobnosti Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: o Obrazec BON-1 in BON-2 ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank pri katerih ima odprte transakcijske račune. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. o Ponudniki s sedežem v tujini: predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v poslovnem letu 2013 in 2014 in s katerim bo dokazal izpolnjevanje pogoja te razpisne dokumentacije. Podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni, potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva odpiranja ponudb. o Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da ima v celoti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, oz. izvajalcev v skupnem nastopu. 5.2./ Spisek referenc ponudnika oz. izvajalcev v skupnem nastopu, to je 5 najvažnejših referenc v zadnjih treh letih ( Razpisni obrazec št. 4 ) ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 5/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ 5.3./ 6.0./ 7.0./ 8.0./ 9.0./ 10.0./ 11.0./ 12.0./ 13.0./ Spisek referenc za predvidenega odgovornega vodjo del v zadnjih treh letih ( Razpisni obrazec 5a ) Obrazcu morajo biti predložena potrdila naročnikov in sicer za vsak objekt posebej. V primeru sklenitve pogodbe, bo isti odgovorni vodja del tudi imenovan v pogodbi z naročnikom. Pisna izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila (Razpisni obrazec št. 6), s priloženo in žigosano razpisno dokumentacijo. Pisna izjava ponudnika, da se strinja s plačilnimi pogoji ( Razpisni obrazec št. 7 ) Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe ( Razpisni obrazec št. 8) Garancija za resnost ponudbe (Razpisni obrazce št. 9): Originalna izjava banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v roku 10 dni po podpisu pogodbe, Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije ( Razpisni obrazec št. 10 ) Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku dveh (2) let (Razpisni obrazec št. 11) Terminski plan izvedbe del (Razpisni obrazec št. 12): terminski plan izvedbe ponudbenih del mora upoštevati vse predvidene pogodbene aktivnosti, kakor tudi vse aktivnosti ki so predvidene s projektno tehnično dokumentacijo z upoštevanje postavljenih rokov za pričetek in končanje del, vključno s končno primopredajo del. Predračun – rekapitulacija s priloženim ponudbenim predračunom, izpolnjenim na originalnih popisih. Ponudnik mora nuditi in podati cene na enoto za vse pozicije iz popisov – in za skupno vrednost razpisanih del. V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse stroške, ki so potrebni za izvedbo razpisanih del Stroške pripravljalnih in pospravljalnih del, organizacije gradbišča, ureditve čuvajske službe v času izvajanja del; Izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih odrov ter zaščitnih ograj odrov, ostalih zaščitnih ograj, gradbiščne ograje in podobno… Stroške vseh prevozov na gradbišče, raztovarjanje, skladiščenje na gradbišču ter vsi notranji transporti na gradbišču ter vsi drugi potrebni transporti za izvedbo razpisanih del Stroške zaključnih del na gradbišču z eventuelnim odvozom viška materiala in stroške vzpostavitve stanja, kot je predvideno v projektni dokumentaciji in popisih del. Vse stroške zavarovanja v času izvajanja del in zavarovanja delavcev ter materiala. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku; Vse stroške izvedbe in vzdrževanja internih poti na gradbišču, vse stroške javnih cest in okolja izven gradbišča, ki bi jih onesnažil s svojimi vozili v času izvajanja razpisnih del; Vse stroške , ki so potrebni za signalizacijo v dnevnem in nočnem času Vse stroške porabljene električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času izvajanja del na gradbišču Stroške vseh predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati; Stroške za popravilo škod, ki bi nastale na komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 6/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Stroške vseh predpisanih kontrol in dostavo dokazil o pravilnem odlaganju gradbenih odpadkov katerimi izvajalec dokazuje kvaliteto razpisanih del Stroške morebitnih cestnih zapor Tudi vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo razpisanih del. 13.1./ Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnili k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj na portalu javnih naročil. Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila. 14.0./ Sprememba razpisne dokumentacije: Ponudniki ne smejo spreminjati razpisno dokumentacijo. 15.0./ Variantne ponudbe: Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. 16.0./ Postopek za oddajo ponudb: Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom: »NE ODPIRAJ – PONUDBA za izdelavo predmetnega interjerja Steklene avle«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov: Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana. Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela ali bila vročena na naslov Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, do srede, 01.07.2015, do 12.00. 16.1./ Oprema ponudb: Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v registru širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana in prevezana z notarsko vrvico, ki mora biti zavezana oz. zapečatena, in to na način, da omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice in da ni mogoče dodajanje oz. odvzemanje dokumentacije. Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem dopisu navesti skupno število strani v ponudbi. 17.0./ Spremembe in umik ponudbe: Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka za predložitev ponudbe. V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna. 18.0./ Odpiranje ponudb: ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 7/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb dne: 01.07.2015. 19.0./ Preveritev ponudb: Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajujoča dokazila, bo naročnik tako ponudbo izločil. 20.0./ Pouk o pravnem sredstvu Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110–7111290–___________________. Pri tem mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11. Pri oblikovanju sklica se za P1, P2 in P3 vedno uporabi: 1. P1: šifra nadzornika – šifra proračunskega uporabnika Ministrstva za finance: 16110 2. P2: številka podkonta s kontrolno številko – 7111290 3. P3: zaporedna številka objave na informacijskem portalu javnih naročil (6 mest + 2 mesti za leto). Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. A.3./ NAČIN OCENJEVANJA PONUDB TER MERILA IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA PRIZNANJE IZPOLNITVE VSEH ZAHTEVANIH POGOJEV 1.0./ Edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA PONUDBENA CENA za zahtevano kvaliteto izvedbe. 2.0./ Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za izvedbo razpisanih del po sistemu » funkcionalni ključ v roke« A.4./ RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI Razpisni obrazec št. 1 ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 8/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ PODATKI O PONUDNIKU NAZIV: NASLOV IN SEDEŽ: POOBLAŠČENEC ZA PODPIS POGODBE: KONTAKTNA OSEBA: Telefon, faks ( kontaktne osebe ) Telefon: faks: E_mail (kontaktne osebe) Transakcijski račun: MATIČNA ŠTEVILA: ID številka za DDV: Datum: _______________ žig: Podpis _________________ Ime in priimek ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 9/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisni obrazec št. 2 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA IN SPREJEM POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE (naziv in naslov ponudnika) S polno odgovornostjo izjavljamo: da morebitne kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi ustrezajo originalom da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. institucijah. da v primeru tega naročila nismo skupaj s podizvajalci oz. izvajalci v skupnem nastopu izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe. da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo naročila; da imamo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter vse ostale prispevke predpisane z veljavnimi zakoni. da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila; da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb), da kot ponudnik ali naši zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 50/12); v nadaljnjem besedilu: KZ-1, in so navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2; in sicer: – sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), – goljufija (211. člen KZ-1), – protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), – povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), – oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), – poslovna goljufija (228. člen KZ-1), – goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), – preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), – preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), – preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 10/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ – neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), – neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), – ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), – izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), – zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), – zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), – zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), – zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), – nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), – nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), – ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), – ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), – pranje denarja (245. člen KZ-1), – zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), – uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), – izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), – davčna zatajitev (249. člen KZ-1), – tihotapstvo (250. člen KZ-1), – izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), – jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), – dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), – sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), – dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), – hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1) (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb), da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, kot ponudnik nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb), da imamo v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, zapadle neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, na dan, ko je bila oddana ponudba, v vrednosti manj kot 50 EUR (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb), da nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil za nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb), da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb), ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 11/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ da nismo kot ponudnik ali naš član poslovodstva bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb), da nam naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujšo kršitev poklicnih pravil, da soglašamo, da lahko naročnik za namene tega javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje (OBVEZNA PRILOGA: izpolnjena in potrjena izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc; OBR–2a), da pooblaščamo naročnika k neposrednim plačilom podizvajalčevih terjatev, da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer: - izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi): - ni pri nas udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma - ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Kraj in datum: …………………………… Žig in podpis ponudnika __________________________ Ime in priimek, funkcija ___________________________ podpis ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 12/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ OBR–2a / Naročnik: Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana POOBLASTILO NAROČNIKU ZA PRIDOBITEV PODATKOV O PRAVNI OSEBI Ponudnik _________________________________________________________________ (naziv in naslov ponudnika) pooblaščamo naročnika Narodno galerijo, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, da pridobi od: ▪ Davčne uprave Republike Slovenije podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti; ▪ Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence; ▪ Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet oz. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; PODATKI O PRAVNI OSEBI: Polni naziv podjetja: _________________________________________________________________________ Naslov podjetja: _________________________________________________________________________ Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________________________ Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________________________________ Matična številka podjetja: _________________________________________________________________________ Kraj in datum: …………………………… Žig in podpis. ___________________________ (NAVODILO: Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. Pooblastilo izpolnijo vsi udeleženi v ponudbi,t.j. ponudnik, morebitni vodilni partner v skupni ponudbi, partnerji v skupni ponudbi, podizvajalci) Datum: _________________ Žig: Podpis: _____________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 13/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisni obrazec št. 3 PONUDBA PONUDNIK 1./ V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti naročilo na osnovi tega razpisa in PZI za fiksno ceno po sistemu » funkcionalni ključ v roke » Vrednost del po ponudbenem predračunu : DDV 22 % SKUPAJ PONUDBENA CENA: Z besedo: __________________________________________________________________ 2./ Ponudbena cena je formirana na podlagi cen na enoto iz predračuna po načelu » funkcionalni ključ v roke«, cene na enoto so fiksne do primopredaje del po projektno tehnični dokumentaciji, v enotnih cenah pa so zajeti vsi stroški za popolnoma dokončanje razpisanih del. 3./ Rok izvedbe razpisanih del, t.j. primopredaja___25.09.2015_____ 4./ Opcija ponudbe: do dne:________________________ ( minimalno 90 dni ) Datum: ________________ žig: Podpis: _________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 14/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisni obrazec št. 4 PONUDNIK SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH TREH LETIH V zadnjih treh letih sem izvajal podobna dela kot na obravnavanem razpisu in sicer na objektih kot so muzeji, galerije, razstavni prostori – 5 referenc Naročnik in kontakt (telefon, mail) Datum: ______________ Naziv objekta in lokacija žig: Vrednost del:(brez DDV) Leto izvedbe Podpis: _____________ ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 15/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisni obrazec št. 5 (Navodilo: obrazec fotokopirati za potrebno število izvajalcev) PONUDNIK REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL .............................................................................................. ( ime in priimek ) V zadnjih treh letih sem izvajal podobna dela kot na obravnavanem razpisu in sicer na objektih kot so muzeji, galerije, razstavni prostori – 5 referenc NAROČNIK in kontakt (telefon, mail) Datum: _______________ NAZIV OBJEKTA IN LOKACIJA VRSTA DEL Žig: VREDNOST DEL LETO IZGRADNJE Podpis: ________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 16/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisni obrazec št. 6 IZJAVA PONUDNIKA O SOGLAŠANJU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO PONUDNIK: ( naziv) (naslov) Ob oddaji naše ponudbe št……………………………., z dne:……………………………………………….. IZJAVLJAMO Da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije in projektno dokumentacijo (PZI) za dodelitev naročila in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo. Datum: _______________ žig: Podpis: ____________ Navodilo: Tej izjavi se priloži razpisna dokumentacija. Vse strani mora ponudnik podpisati in žigosati. ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 17/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisni obrazec št .7 PLAČILNI POGOJI PONUDNIK Strinjamo se, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na naslednji način: Do 80 % pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika ( nadzora ), 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij in v skladu z dinamiko plačil, Preostalih 20 % na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega naročnika (nadzora ), po primopredaji del, predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, 30. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije s strani nadzora. Datum: _______________ žig: Podpis: __________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 18/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisni obrazec št. 8 VZOREC POGODBE NAROČNIK / INVESTITOR in IZVAJALEC Sklepata: POGODBO št:…………………… I. UVODNE UGOTOVITVE 1. člen S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo: Predmetni interjer Vhodne avle Narodne galerije, na osnovi ponudbenega predračuna in projektno tehnične dokumentacije, ki jo je izdelal projektivni biro SADAR+VUGA d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana Pogodbeni stranki ugotavljata: a), da je bil skladno z razpisom, ki ga je izvedel naročnik na osnovi javnega razpisa z dne _________ in sklepom naročnika dne __________ izbran izvajalec__________________________________ kot najugodnejši ponudnik za izvedbo del iz naslova v členu 1 te pogodbe. II . OBSEG PREVZETIH STORITEV 2. člen Predmet te pogodbe je: izdelava (funkcionalni ključ) in postavitev v prostor - predmetni interjer steklene avle (podrobnosti razpisna dokumentacija in PZI) na osnovi tehnične dokumentacije, ki jo je izdelal projektivni biro SADAR+VUGA, Tivolska 50, 1000 Ljubljana Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu: S projektno dokumentacijo:………………………………………………………………….. S ponudbo izvajalca št:……………………………………………………………………….. Z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami Predpisi in standardi ter ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne gradnje. 3. člen Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 19/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s strokovno usposobljenimi delavci – posamezniki. V primeru morebitne zamenjave posameznika mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega posameznika. Ne glede na prejšnje navedbe, je izvajalec sam odgovoren za s to pogodbo prevzeta dela in obveznosti. Izvajalec prav tako ne sme brez predhodnega soglasja naročnika, naročati ali potrjevati posameznim izvajalcem nikakršnih del, ki bi lahko povzročila kakršnokoli spremembo pogodbene cene, poslabšanje kvalitete ali zamude. Vse ostale nerešene stvari, kot tudi morebitne probleme (težave in ovire) v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogodbeni stranki rešujeta sproti in dogovorita sporazumno. III. CENA IN PLAČILO 4. člen Pogodbena vrednost za izvedbo del po tej pogodbi znaša: __________ € Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu » funkcionalni ključ v roke » na osnovi ponudbe izvajalca in je fiksna do primopredaje del in znaša: ______________ € Pogodbena cena del po tej pogodbi znaša brez davka na dodano vrednost ___________ € (z besedo: ……………………………..………………………….00/100 EUR) in z vračunanim davkom na dodano vrednost v višini 22% ……………………………………………………………. EUR. V pogodbeno ceno je vključen davek na dodano vrednost v višini 22% vrednosti pogodbenih del. Cene za posamezne postavke predračuna – enotne cene so fiksne in nespremenljive do predaje del. V ponudbeni ceni – enotnih cenah po posameznih postavkah predračuna so zajeti vsi stroški, ki so potrebni za izvedbo razpisanih del. 5. člen Račune bo naročnik pregledal in potrdil ali zavrnil v desetih dneh. Naročnik bo plačal pogodbeno ceno iz 1. odstavka 4. člena te pogodbe, na osnovi potrjenih računov, v 30 dneh po izstavitvi na transakcijski račun izvajalca št…………………………………………………………… Na naslednji način : Do 80 % pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika ( nadzora ), 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij in v skladu z dinamiko plačil, Preostalih 20 % na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega naročnika (nadzora ), po primopredaji del in primopredaji vse potrebne dokumentacije in dokazilih o ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 20/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ ravnanju z gradbenimi odpadki, 30. dan od uradnega prejema potrjene končne obračunske situacije – računa. IV. ROKI IN POGODBENA KAZEN 6. člen Izvajalec se zaveže, da z deli, ki so predmet te pogodbe prične najkasneje v roku 8 (osem) dni po podpisu te pogodbe in jih dokonča skladno s terminskim planom, kar pomeni, da bo do tega roka izvedena primopredaja del. Pričetek del: 14.07.2015 Dokončanje in primopredaja del: 25.09.2015 Roki za izvedbo storitev po tej pogodbi so podani v terminskem planu, ki je sestavni del ponudbe in je priloga te pogodbe. Med izvedbo storitev bo izvajalec v dogovorjenih časovnih razmikih pismeno obveščal naročnika o posameznih fazah in stanju pri izvajanju pogodbenih del in pravočasno opozarjal na morebitne ovire za izvedbo pogodbenih del. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile ( samo za čas trajanja višje sile ), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka dokončanja pogodbenih del. POGODBENE KAZNI: V primeru, da izvajalec preda pogodbena dela z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu dogovorjeno kazen, ki znaša: 0,3 % za vsak zamujeni dan od skupne vrednosti pogodbenih del. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % od skupne vrednosti del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji. Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa in nadzornega organa zaradi neupravičeno prekoračenega roka. Izvajalec gradbenih del odgovarja za škodo, ki jo povzroči na gradbišču ali v neposredni bližini gradbišča sam ali njegovi podizvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z izvajalcem. Škodo, ki jo povzročijo transporti izvajalca na cestiščih in cestnih objektih, plača izvajalec sam. Stroški cestnih zapor in ureditve obvozov ter stroški fizičnega zavarovanja gradbišča bremenijo izvajalca. V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 7. člen Izvajalec se obvezuje: izvesti pogodbena dela strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, pravočasno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ter tako da bo zagotovljena varnost in funkcionalnost; izvesti pogodbena dela skladno s popisom del ter skladno z izjavo o ogledu predmeta rušenja sodelovati s pooblaščenimi predstavniki naročnika - nadzornikom in projektantom dostaviti vsa dokazila o ravnanju z gradbeni odpadki ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 21/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ ves čas izvajanja del voditi dnevnik o izvajanju del izvajati dela skladno s terminskim planom, usklajenim z naročnikom; upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori; da bo naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti; da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in naročnika. da bo kot jamstvo za pravočasno izvršitev del v 10 dneh po podpisu pogodbe izročil bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v višini 10% od vrednosti pogodbenih del. naročniku pa bo predal vse potrebne podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo. Da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzame polno odgovornost. Izvršiti zavarovanje pogodbenih del – na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del, od začetka del do primopredaje del naročniku. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalnici, izvajalec pa mora kopijo zavarovalne police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku. Upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij. Da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov Da bo do svojih, podizvajalcev in kooperantov zagotovil enake plačilne pogoje kot so določeni v tej pogodbi Da bo dnevno čistil dovozne ceste in sprotno urejeval transportne poti na gradbišču Da bo ruševine in ostale odpadke odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili. 8. člen Naročnik se obvezuje: da bo pred začetkom del izvajalcu predložil vse dosegljive potrebne podatke za izdelavo predmeta pogodbe; sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih dati na razpolago vso obvezno dokumentacijo in informacije, ki jih potrebuje za izvedbo storitev po tej pogodbi; da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del in po potrebi potrjeval predlagane spremembe; tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev storitev; tekoče potrjevati predložene dokumente in plačevati v dogovorjenih rokih; varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ko jih izve od izvajalca del, ki se nanašajo na izvedbo te pogodbe, če to izvajalec zahteva. 9. člen GARANCIJA ZA IZVEDENA DELA: Izvajalec daje garancijo za kvalitetno izvedbo del po tej pogodbi v višini 10 % pogodbene vrednosti. Pred izplačilom končne situacije, bo izvajalec predal bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki traja 2 leta od dneva primopredaje del v vrednosti 5 % pogodbene vrednosti . Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave napake, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške pogodbenega ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 22/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ izvajalca. Naročnik v tem primeru zaračuna 10 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo plačal, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo. 10. člen Splošno: Izvajalec je dolžan pravočasno zahtevati vse potrebne podloge za opravljanje del po tej pogodbi in jih takoj po prejemu preveriti v smislu popolnosti in pravilnosti. Vse nepravilnosti in odstopanja morajo biti nemudoma sporočene naročniku. Predaja pogodbenih del na podizvajalca je dovoljena izvajalcu samo s pismenim privoljenjem naročnika. Pri predaji del na podizvajalca ostajajo vse pogodbene obveznosti med naročnikom in izvajalcem nespremenjene. Izvajalec pri predaji del na podizvajalca nosi sam polno odgovornost za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, enako kakor da bi ta dela opravil sam. Naročnik oz. njegovi pooblaščeni predstavniki lahko zahtevajo od izvajalca, da odstrani in nadomesti delovno silo, ki strokovno ne odgovarja. Vse spremembe dogovorjenega obsega prevzetih storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih rešitev ali postopkov, ki jih nadzira izvajalec del po pogodbi, morajo biti potrjene s strani naročnika. V primeru bistvene spremembe obsega investicije, na katero pogodbeni stranki nimata vpliva, se o novih pogojih stranki dogovorita z dodatkom k tej pogodbi. VI. VIŠJA SILA 11. člen Za višjo silo štejejo vsi nepredvideni dogodki, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti in jih za višjo silo priznava sodna praksa. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno pogodbeno stranko o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbene roke bosta pogodbeni stranki dogovorili pisno in podaljšali za ves čas trajanja višje sile. VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 12. člen Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je: mag. Bojan Kuhar Odgovorni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je:……………………………. odgovorni nadzornik za projekt je: Vlado Bavdaž Predstavnik izvajalca je dolžan ves čas trajanja pogodbe neposredno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika. ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 23/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je dolžan dati na podlagi obveznosti iz te pogodbe. O morebitnih spremembah odgovornega predstavnika izvajalca se morata pogodbeni stranki pisno dogovoriti. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu. Naročnik si pridržuje pravico prekiniti pogodbo v primeru, da izvajalec zamenja svoje nadzorne organe ali pooblaščenega zastopnika brez predhodnega soglasja naročnika. VIII. POSLOVNA SKRIVNOST 13. člen Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna skrivnost. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami. Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika, investitorja in njegovih partnerjev. Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta. Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu objekta. IX. POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINA 14. člen Izvajalec je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napačne, nestrokovne, nepravočasne ali nepopolne presoje, kakor tudi za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi oddaje del drugim izvajalcem, kot tudi za vse ostale svoje postopke, ki bi na kakršenkoli drug način imela za posledico oškodovanje naročnika. Ta odgovornost se uveljavlja predvsem v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi zamuja pri opravljanju del po tej pogodbi glede na termine, razvidne iz terminskega plana, ali pa se izkaže, da delo ni izvedeno po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega nastala škoda naročniku, ali pa je za ta dela potrebno angažirati drugega izvajalca. V primeru prekoračenja pogodbenega roka, za katerega prekoračitev izvajalec ne bo pravočasno obvestil naročnika, bo izvajalec za vsak zamujeni dan plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti, vendar največ do višine 10 odstotkov pogodbene vrednosti. Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Naročnik bo izvajalca v primeru ko le-ta ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili, pismeno opozoril in ga pozval, da v dodatnem roku svoje delo prilagodi svojim pogodbenim obveznostim. ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 24/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Če izvajalec, kljub pismenemu opozorilu naročnika in postavljenemu dodatnemu roku za izpolnitev, zamuja z izdelavo posameznih del za več kot 7 dni po pismenem opozorilu naročnika, ima naročnik pravico oddati izdelavo tega drugemu izvajalcu. X. PRENEHANJE POGODBE 15. člen To pogodbo lahko investitor pismeno odpove – razdre s takojšnjim rokom prenehanja v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca kot jih določajo posamezni členi pogodbe. Pogodbo lahko naročnik razdre brez določitve naknadnega roka za dokončanje pogodbenih del, v kolikor oceni, da ne bo možna realizacija del po tej pogodbi v načrtovanih okvirih ali v primerih, ki jih določajo posamezni členi te pogodbe, zlasti pa v primeru, ko izvajalec prekorači rok določen za posamezno storitev v potrjenem terminskem planu za več kot 10 dni. V tem primeru ima izvajalec pravico obračunati vsa že izvršena dela od zadnjega plačila do dneva razdrtja te pogodbe, pod pogojem, da izvajalec v roku 48 ur po obvestilu o odpovedi pogodbe preda v potrditev dokazilo o opravljenih delih. Neizpolnjevanje obveznosti iz zadnje alineje 7. člena je lahko razlog za razvezo in odpoved pogodbenih del, pri čemer je izvajalec upravičen do plačila zaključenih izvedenih del. XI. ZAVAROVANJE IZVAJALČEVIH OBVEZNOSTI ZA DOBRO IZVEDBO DEL 16. člen Izvajalec jamči, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi določili in prevzema popolno odgovornost za strokovnost na najvišjem kvalitetnem, tehničnem in izvedbenem nivoju (skrbnost dobrega gospodarja). Izvajalec bo najkasneje v desetih dneh po podpisu te pogodbe izročil investitorju dokument bančne garancije za dobro izvedbo del po tej pogodbi, veljaven do dneva dokončanja del v vrednosti 10% pogodbene cene. Izvajalec bo najkasneje v istem roku za zavarovanje morebitne škode, ki bi nastala zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela, predložil dokazilo o ustreznem zavarovanju svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam. XIII. KONČNE DOLOČBE 17. člen Mesto izpolnitve obveznosti po tej pogodbi: Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana 18. člen Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševala sporazumno. V nasprotnem primeru je za spore, ki nastanejo iz te pogodbe, pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 25/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ 19. člen Ta pogodba je podpisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda. 20. člen Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izroči naročniku: garancije za dobro izvedbo del dokazilo o zavarovanju odgovornosti . 21. člen Če izvajalec ne izroči dokumentov iz prejšnjega člena te pogodbe v 10 (desetih) dnevih po podpisu pogodbe, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena in ima naročnik pravico skleniti pogodbo o izvedbi pogodbenih del z drugim izvajalcem. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Štev. pogodbe: Ljubljana, dne: Štev. pogodbe: Ljubljana, dne: IZVAJALEC: NAROČNIK: _________________________ Direktor ______________________________ dr. Barbara Jaki, direktorica Priloga: - terminski plan finančni plan plačil ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 26/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisni obrazec št. 9 VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE po EPGP-758 Glava s podatki o garantu Datum: [vpiše se datum izdaje] VRSTA GARANCIJE: garancija za resnost ponudbe ŠTEVILKA GARANCIJE: [vpiše se številka garancije] GARANT: [vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje] NAROČNIK: [vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja] UPRAVIČENEC: Narodna galerija, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana OSNOVNI POSEL: obveznost Naročnika iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JN…………………[vpiše se številka objave na Portalu javnih naročil], z dne ……………..[vpiše se datum objave na Portalu javnih naročil], katerega predmet je: »Izdelava predmetnega interjerja Vhodne avle (trgovina, šank (samo zunanji del, brez gostinskih aparatov), garderobni pult, garderobne omarice, bralno počivalni kotiček) po PZI (arhitekturni biro Sadar Vuga) – funkcionalni ključ«. Naročnik je skladno s pogoji javnega naročila dolžan Upravičencu predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3 % ponudbene vrednosti, t.j. v vrednosti ………………… EUR [vpiše se izračunani znesek garancije s številko]. ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …………………. EUR (z besedo: ……………………………….. ..../100 evrov) [vpiše se znesek garancije s številko in besedo] ; valuta:…………………………… LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki le s pošto ali po kurirju KRAJ PREDLOŽITVE: [vpiše se naslov podružnice garanta, kjer se opravi predložitev papirnih listin] ROK VELJAVNOSTI: [vpiše se datum zapadlosti garancije, ki je opredeljen v razpisni dokumentaciji] Kot Garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo Upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko Upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 27/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo Upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu Naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz Osnovnega posla. Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi Upravičenca oziroma zahtevi za plačilo: 1. Naročnik je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali 2. Naročnik, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, na poziv Upravičenca ni podpisal pogodbe; ali 3. izbrani Naročnik ni predložil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji javnega naročila. Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. garant (žig in podpis) ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 28/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisni obrazec št. 10 VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP758 Glava s podatki o garantu Datum: [vpiše se datum izdaje] VRSTA GARANCIJE: garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ŠTEVILKA GARANCIJE: [vpiše se številka garancije] GARANT: [vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje] NAROČNIK: [vpiše se ime in naslov naročnika garancije] UPRAVIČENEC: Narodna galerija, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana OSNOVNI POSEL: Naročnikova obveznost iz ………… [naziv pogodbene osnove] št. ……. za ………. [dobavo/izvedbo/...] v pogodbeni vrednosti …….. EUR, sklenjene dne ………. med ………… in ………… [običajno med naročnikom in upravičencem], s katero/-im se je Naročnik med drugim zavezal, da bo …….. [dobavil/izvedel/…]. Naročnik je skladno s …. členom navedene …….. [navedba pogodbene osnove] upravičencu dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini …10…% pogodbene vrednosti, t.j. v vrednosti …………….. EUR [vpiše se izračunani znesek garancije s številko]. ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …………………. EUR (z besedo: ……………………………….. ..../100 evrov) [vpiše se znesek garancije s številko in besedo] LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki le s pošto ali po kurirju KRAJ PREDLOŽITVE: [vpiše se naslov podružnice garanta, kjer se opravi predložitev papirnih listin] ROK VELJAVNOSTI: [vpiše se datum zapadlosti garancije] Kot Garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo Upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko Upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo Upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 29/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu Naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz Osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. garant (žig in podpis) ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 30/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisni obrazec št. 11 VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU po EPGP-758 Glava s podatki o garantu Datum: [vpiše se datum izdaje] VRSTA GARANCIJE: garancija za odpravo napak v garancijskem roku ŠTEVILKA GARANCIJE: [vpiše se številka garancije] GARANT: [vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje] NAROČNIK: [vpiše se ime in naslov naročnika garancije] UPRAVIČENEC: Narodna galerija, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana OSNOVNI POSEL: Naročnikova obveznost odprave napak v garancijskem roku po ………… [naziv pogodbene osnove] št. ……. za ………. [dobavo/izvedbo/...] v pogodbeni vrednosti …….. EUR sklenjene dne ……. med ………… in ………… [običajno med Naročnikom in Upravičencem]. 1) Skladno z zapisnikom o …… [primopredaji/končnem obračunu] je/so bilo/-a blago/dela v vrednosti …. EUR prevzeto/-a dne ……… Naročnik je skladno s …. členom navedene …….. [navedba pogodbene osnove] Upravičencu dolžan predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini …5…% [pogodbene/končne] vrednosti, t.j. v vrednosti ………………… EUR [vpiše se izračunani znesek garancije s številko]. ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …………………. EUR (z besedo: ……………………………….. ..../100 evrov) [vpiše se znesek garancije s številko in besedo] LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki le s pošto ali po kurirju KRAJ PREDLOŽITVE: [vpiše se naslov podružnice garanta, kjer se opravi predložitev papirnih listin] ROK VELJAVNOSTI: [vpiše se datum zapadlosti garancije] Kot Garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo Upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko Upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo Upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 31/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu Naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz Osnovnega posla. Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da Naročnik po prejemu poziva za odpravo napak v garancijskem roku po osnovnem poslu, le-teh v pogodbenem roku ni odpravil. Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. garant (žig in podpis) ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 32/33 NARODNA GALERIJA ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisni obrazec št. 12 TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL (TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL MORA UPOŠTEVATI VSE POGODBENE OBVEZNOSTI DO ČASA, KI JE PREDVIDEN ZA KONSOLIDACIJO TEMELJNIH TAL) ___________________________________________________________________________________________________________ Razpisna dokumentacija 33/33