docמפרט טכני
download 
Report Transcription
מפרט טכני
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
מפרט טכני וכתב כמויות
קבלן בינוי/ראשי
מכרז מס' 201610014
יוני 2016
.docמפרט טכני -אולמן
רשימת מתכננים
טל'
המזמין –
אב"ת – טכניון
אדריכלות ונוף :
מושלי אלדר -גיל דגן
טל'
פקס04-8311198 .
קונסטרוקציה:
סטאר מהנסים -ישראל קנר
טל'
אינסטלציה :
יוסי וינברג -בוריס פרלוב
טל'
פקס04-8233077 .
חשמל:
להט הנדסה -שי ביתן
טל'
077-3205098/9
פקס.
057-9321233
מיזוג אוויר:
04-8573616
AESמערכות מתקדמות לאנרגיה בע"מ טל'
פקס04-8574301 .
דלית ברטל
04-8292223
פקס04-8292878 .
04-8311191
04-8202120
פקס04-8202127 .
04-8229940
נגישות:
אפרת פלוק
טל'
בטיחות:
נפתלי רונן
04-8662246
טל'
פקס04-8662247 .
יועץ מעליות :
אוברמן -דוד ניב
ניהול ופיקוח:
צבי רום ניהול ופיקוח בע"מ
טל '
052-3359144
03-6484878
פקס' 03-6489687
טל' 04-8262606
פקס04-8262605 .
.docמפרט טכני -אולמן
רשימת המסמכים למכרז
מסמך
מסמך מצורף
מסמך א'
כתב הזמנה
והצעת הקבלן
מסמך ב'
מסמך שאינו מצורף
תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן ( מדף )3210
נוסח התשס"ה אפריל 2005
מסמך ג'
המפרט הכללי לעבודות הבנין
פרקים
המפרט
שנת ההוצאה
00
01
02
2003
מוקדמות
1993
עבודות עפר
עבודות בטון יצוק באתר 1998
וכלונסאות
04
05
06
07
09
10
11
12
14
19
עבודות בניה
עבודות איטום
נגרות אומן ומסגרות פלדה
מתקני תברואה
עבודות טיח
עבודות ריצוף וחיפוי
עבודות צביעה
מסגרות אומן (אלומיניום)
עבודות אבן
מסגרות חרש
1995
2004
2004
1990
2005
2001
2005
2003
1991
2000
22
רכיבים מתועשים בבניין
(מחיצות ,תקרות ,רצפות)
כלונסאות קדוחים ויצוקים 2000
באתר
עבודות ביומית
עבודות פיתוח
מקלטים ומרחבים מוגנים
מרחבים מוגנים
23
29
40
58
59
1995
.docמפרט טכני -אולמן
מסמך
מסמך מצורף
מסמך ג' – 1
תנאים
מיוחדים
מסמך ג' 2 -
מפרט מיוחד
מדידה
ואופני
מסמך שאינו מצורף
כלליים
מיוחדים
מסמך ד'
כתבי כמויות
מסמך ה'
רשימת התכניות
מסמך ו'
תנאים מיוחדים
"המפרט הטכני"
כל העבודות נשוא הסכם זה תבוצענה ,ותמדדנה בהתאם למפרט הכללי (מסמך ג') כמפורט להלן,
פרט לשינויים ו/או השלמות המתוארים במפרטים הטכניים המיוחדים (מסמכים ג' ,1-ג' )2-ובכתב
הכמויות ולוח המחירים (מסמך ד').
המפרט הכללי (מסמך ג')
המפרט הכללי אשר אינו מצורף ,הוא המפרט הכללי לעבודות בניה (מעודכן ליום חתימת ההסכם),
שבהוצאת הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי ההסכם לבניה ולמיכונם בהשתתפות
משרד הבטחון ,משרד העבודה ומשרד הבינוי והשיכון ("הספר הכחול") ו/או בהוצאת ועדות
משותפות למשרד הבטחון ולצה"ל.
כוחו של המפרט הכללי הזה יפה כל עוד אינו עומד בסתירה עם המפרטים המיוחדים או כתב
הכמויות (מסמך ד')
כל המסמכים דלעיל מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים
בזה.
.docמפרט טכני -אולמן
הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים המפרטים והנהלים הנזכרים לעיל ,וכי הוא קראם והבין את
תכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ,ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות למוגדר בהם.
הצהרה זו מהווה נספח להצעה/הסכם זה ,והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
תאריך___________________:
חתימת הקבלן______________:
חותמת הקבלן______________:
.docמפרט טכני -אולמן
מסמך ג'1
תנאים כלליים מיוחדים
תוכן עניינים
סעיף
1
2
מהות
הגדרות ופירושים
ההתקשרות
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
הצהרות הקבלן
הצהרות כמצג
תפקידיו וסמכויותיו של המנהל והמפקח.
יומן עבודה
הסבת החוזה
שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי המזמינה
תמורת העבודות ומחירי היחידה
פרשנות החוזה ונספחיו
מסירת תכניות
קבלנים
13
14
15
16
זכות המזמינה למסור עבודות
ביצוע לשביעות רצון המזמינה
ערבויות
בוטל
פרק ב' -התחייבויות כלליות
ציות להוראות החוק
17
פגיעה בציבור
18
תיקון נזקים לרכוש ציבורי
19
מניעת הפרעות לתנועה
20
21
22
23
24
מתן הוראות ,קבלן רשיונות ותשלום אגרות
קבלנים וגורמים שכנים
מציאת עתיקות
ניקוי מקום ביצוע העבודות במהלך העבודה והשלמתה
פרק ג' -הכנות לביצוע ולוח זמנים
בדיקות מוקדמות
26
דרכי ביצוע ולוח זמנים
27
.docמפרט טכני -אולמן
28
29
30
31
סימון ומדידות
מים ,חשמל לבניה וסידורי בטיחות וכריזה
שילוט
מתקנים באתר ודרכים זמניות.
פרק ד' -השגחה נזיקין וביטוח
השגחה מטעם הקבלן
32
העסקת מנהל ,מנהל עבודה ,קבלני משנה ואחרים
33
34
35
36
הרחקת עובדים
שמירה ,גידור ואמצעי זהירות באתר העבודה
נזיקין למבנה
37
38
39
40
אחריות הקבלן לנזיקין ולבטיחות בעבודה
פיצוי המזמינה עקב אי קיום התחייבויות על ידי הקבלן
ביטוח
פיקוח על ביצוע עבודות לא גורע מאחריותו של הקבלן
פרק ה' -עובדים וקבלני משנה
אספקת כח אדם על ידי הקבלן ,רישומו ותנאי עבודה
41
קבלני משנה
42
יחסי עובד מעביד
43
פרק ו' -ציוד חומרים ומלאכה
אספקת ציוד מתקנים וחומרים
44
חומרים וציוד במקום ביצוע העבודות
45
ציוד ,מתקנים חומרים וטיב העבודה
46
47
48
49
סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים
אספקת חומרים על ידי המזמינה
פרק ז' -מהלך ביצוע העבודות
התחלת ביצוע העבודה
50
העמדת מקום ביצוע העבודה לרשות הקבלן
51
מועד השלמת ביצוע העבודות
52
.docמפרט טכני -אולמן
53
54
55
56
57
58
ארכה להשלמת ביצוע העבודות
עבודה בשעות היום ובימי חול
קצב ביצוע
החשת קצב ביצוע
הפסקת עבודה
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
פרק ח' -שינויים הוספות והפחתות
59
60
61
62
שינויים
הערכת השינויים
תשלומי עבודה יומיים (רז'י)
נוהל הגשת תביעות או דרישות תשלום בגין שינויים
פרק ט' -תשלומים
63-64תשלום שכר החוזה
נוהל הגשת חשבונות חלקיים וסופיים
65
חשבון סופי
66
מדידת כמויות עבור חשבון חלקי וסופי
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
מחירי יסוד
מע"מ
מועדי תשלום
התייקרויות
בוטל
פיגור בתשלומים
אחוזי קבלן ראשי בגין עבודות הקבלנים
מקדמה
ניכוי במקור
פרק י' -השלמה ,בדק ותיקונים
תעודת השלמה
77
בדק ותיקונים
78
אחריות לאחר תקופת הבדק
79
אי גריעת סעדים
80
פרק יא' -סיום החוזה או אי המשכת ביצועו
תעודת סיום
81
.docמפרט טכני -אולמן
82
סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים
פרק יב' -כללי
חילוקי דעות
83
ביצוע במקום הקבלן והחזר הוצאות
84
עיכבון
85
פיצויים מוסכמים
86
קיזוז
87
88
89
90
91
92
93
סמכות שיפוט
שינוי לחוזה
ביטול הסדרים קודמים
ביול החוזה
חוזה שאינו לטובת צד ג'
כתובות והודעות
רשימת נספחים לחוזה
נספח הפרטים המיוחדים.
א'.
מפרטים מיוחדים.
ב'.
ג'.
ד'.
ה'.
ו'.
ז'.
ז' .1
ח'.
ט'.
י'.
י' .1
המפרט הכללי -אשר אינו מצורף בפועל לחוזה אך מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.
כתב הכמויות.
רשימת התוכניות.
הסכם משולש.
נוסח ערבות ביצוע בנקאית.
נוסח ערבות בדק.
מבוטל.
נוהל עבודה בחום.
נספח הביטוח.
אישור עריכת ביטוחי הקבלן.
תעודת השלמה.
יא'
תעודת סיום החוזה.
יב'.
הצהרת הקבלן.
יג'.
הודעות לקבלנים.
יד'.
מבוטל.
טו'.
דו"ח קרקע.
טז'.
כל נספח נוסף המצורף (אם מצורף) לנספח הפרטים המיוחדים.
.docמפרט טכני -אולמן
.1
הגדרות ופירושים:
הנספחים הנזכרים (לרבות נספחים הנזכרים כמצורפים לנספח הפרטים
1.1
המיוחדים) על צרופותיהם יהוו חלק בלתי נפרד מההסכם ,אף אם לא צורפו אליו
בפועל .מובהר כי המפרט הכללי לא יצורף בפועל אך יהווה חלק בלתי נפרד
מהחוזה.
1.3
בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות הכתובה לצידם ,אלא אם כן הקשר
הדברים מחייב פרוש אחר:
"החוזה" או "חוזה זה" או "ההסכם" חוזה זה ,כולל כל הנספחים הנזכרים בחוזה
זה ,על צרופותיהם.
"הפרויקט" -ביצוע כל העבודות מכל מין וסוג בקשר עם הקמת המבנה כמפורט
בחוזה זה ונספחיו ,לרבות בנייתו ,השלמתו ,בדיקתו ,ביצוע כל עבודה שהיא
במסגרת השלמתו ,תיקון ליקויים ו/או ביצוע תיקונים כלשהם במבנה כאמור,
לרבות בתקופת האחריות ו/או הבדק ,זאת אף לאחר מסירת תעודת השלמת
המבנה (כהגדרתה להלן) להקבלן.
"נספח הפרטים המיוחדים" -נספח הכולל את הפרטים והתנאים המיוחדים
לביצוע העבודות על פי חוזה זה המצורף לחוזה זה כנספח א'.
"אתר הבנייה" או -אתר הבנייה המפורט בנספח הפרטים המיוחדים.
"אתר העבודות" או "האתר"
"המבנה" -המבנה המפורט בנספח הפרטים המיוחדים.
"מפרטים מיוחדים" -מפרטים טכניים מיוחדים לביצוע העבודות המצורפים
בנספח ב' לחוזה זה.
"המפרט הכללי" -המפרט הכללי לעבודות בניה של משרד הבטחון ההוצאה לאור
(המפרט הבין משרדי) על כל פרקיו במהדורתו האחרונה ,המהווה נספח ג' לחוזה
זה אף שבפועל לא צורף לו.
"מפרטים טכניים" -המפרטים המיוחדים והמפרט הכללי.
"כתב הכמויות" -כתב הכמויות לביצוע העבודות המצ"ב כנספח ד' לחוזה זה ,וכן
שינויים בכתב הכמויות שיאושרו מזמן לזמן על ידי המנהל.
.docמפרט טכני -אולמן
"התוכניות" -התוכניות המפורטות ברשימה המצ"ב כנספח ה' לחוזה זה וכן כל
תכנית נוספת או משלימה שתימסר מזמן לזמן להקבלן על פי הוראות חוזה זה.
"עבודה ארעית" -כל עבודה שתידרש באורח ארעי בקשר לביצוען של העבודות,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,התקנה ארעית ופירוק של -ציוד,
חשמל ,מים ,אמצעי ניקיון ,מחסנים ,מגורי עובדים ,דרכים ,שבילים ,תיעול,
גדרות ,תאורה ,משרדים ,מבנים וסידורים ארעיים ,הוצאות כלליות וכל הוצאה
אחרת צפויה או בלתי צפויה שאינה קשורה ישירות בביצוע העבודות.
"תאור העבודות" או "העבודה" -עבודות השיפוץ והבניה של חלקי המבנה
המפורטים ,על פי התכניות ,המפרטים הטכניים וכתב הכמויות ,וכל שאר העבודות
שיש לבצען בהתאם להוראות חוזה זה ,לרבות כל עבודה ארעית ועבודה משתמעת,
במפורש או מכללא ,מן התוכניות ,או מן המפרטים הטכניים ,או מכתב הכמויות
או ממהות או מסוג העבודות ,או על פי הנוהגים המקובלים בעבודות מסוג אלו,
וכן כל מטלה המוטלת על הקבלן בחוזה זה ,לרבות התקנת ו/או אספקת ציוד,
מערכות ,מתקנים וכיו"ב.
במקרה של העסקת קבלנים מסונפים לפי סעיף ,12.2יכללו "העבודות" גם את
העבודות שעל הקבלנים המסונפים לבצע.
"המנהל" -כל מי שימונה על ידי המזמינה להיות מנהל הפרויקט לעניין חוזה זה
וכן כל נציג אחר שיבוא במקומו.
"הסכם משולש" -חוזה שייחתם בין המזמינה ,הקבלן וחלק מקבלני המלאכות
והמערכות .
"שכר החוזה הסופי" -התמורה הסופית המגיעה לקבלן על פי הוראות חוזה זה.
"שכר החוזה" -התמורה המגיעה להקבלן בגין ביצוע העבודות .
"ערבות ביצוע" -ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,לטובת המזמינה
להבטחת התחייבויותיו של הקבלן ולהבטחת תשלום כל נזק וכל הוצאה והכל
בקשר לביצוע העבודות ,בנוסח הרצ"ב כנספח ז' לחוזה זה.
.docמפרט טכני -אולמן
"ערבות בדק" -ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,לטובת המזמינה,
להבטחת התחייבות הקבלן לבדק של העבודות ,והכל בנוסח הרצ"ב כנספח ז'1
לחוזה זה.
"מדד" -מדד הכללי למחירי הצרכן.
"מדד הבסיס" -מדד הבסיס המצוין בנספח הפרטים המיוחדים.
"הגדלת היקף החוזה" -כל עבודה נוספת ,אשר אושרה בכתב מראש על ידי
המנהל והוגדרה על ידיו כעבודה נוספת ואשר איננה נובעת או משתמעת ,במפורש
או מכללא(בהתאם לסטנדרטים המקובלים בענף) מן התכניות ,או מן המפרטים
הטכניים ,או מכתב הכמויות ,או ממהות או מסוג העבודות ,או מהנוהגים
המקובלים בעבודות מסוג אלו.
"לוח הזמנים" -לוח הזמנים שאושר ע"י המנהל כאמור בסעיף .27
"חומרים" -חומרי בניה ,חומרים הנחוצים או משמשים למטרות ביצוע העבודות,
לרבות אביזרים ,מוצרים ,מכונות וחפצים בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן
מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות.
"האדריכל" -האדריכל שתכנן את המבנה או כל חלק ממנו וכן כל אחד מהיועצים
שעסקו בתכנון המבנה.
"קבלן משנה" – כל קבלן ו/או ספק הפועל בשם ו/או עבור הקבלן או קבלן אחר
לאחר שאושר על ידי המנהל לביצוע הפרויקט בביצוע העבודות או חלק מהן.
"פגם בעבודות" -לרבות נזק ,או קלקול ,או פגם ,או ליקוי ,או תקלה ולרבות אי
התאמה לתקנים התקפים במועד ביצוע העבודה או להוראות דין רלוונטיות.
"ציוד" -כל הציוד הדרוש לביצוע העבודות.
.docמפרט טכני -אולמן
"כח עליון" -רשימת המקרים המנויים להלן והם בלבד :מלחמה ,פלישת
אויב,אסון טבע כללי שפגע ישירות בפרויקט ,קרבות עם כוחות מזוינים של מדינת
אויב( .בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא) ,ובלבד שעיכבו בפועל את ביצוע העבודות
למרות מאמצים סבירים שנעשו על ידי הקבלן ,למען הסר ספק מובהר כי תנאי
מזג אויר ,רוחות חזקות ,סערות ,הצפות ,גשם ,שלג ,גיוס למילואים ,שביתות
והשבתות ,מחסור חומרים ומחסור בפועלים עקב האינתיפאדה או מהומות,
מסיבות פוליטיות או מסיבות אחרות אינם נחשבים כח עליון לצורך חוזה זה .
.2
ההתקשרות
2.1
תמורת תשלום שכר החוזה ,כמוסכם בחוזה ,מתחייב הקבלן לבצע את העבודות
ולהשלימן בהתאם לתנאי חוזה זה.
2.2
בכל מקום בחוזה זה בו מוטלת על הקבלן חובה כלשהי או שהוא נוטל על עצמו
התחייבות כלשהי תחול חובה או התחייבות כאמור גם על נציגיו של הקבלן,
עובדיו ,שליחיו ,מורשיו המוסמכים וכן על כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו
או בביצוע העבודה.
פרק א' -כללי
.3
הצהרות הקבלן:
הקבלן מצהיר ,מתחייב ומסכים כדלקמן :
3.1
הינו עוסק מורשה ,אישור בתוקף על היותו עוסק מורשה ,מאומת על ידי מנהל
מע"מ או על ידי רואה חשבון יומצא (לפי דרישת המנה" במעמד חתימת חוזה זה.
3.2
הינו רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט ,1969 -בסיווג
המאפשר לו את ביצוע העבודות נשוא חוזה זה .רישיון מספר . 26352
3.3
הוא בדק בדיקת מומחה את אתר הבנייה ,את העבודות שכבר בוצעו בו
והשלכותיהן על העבודות ,את נתוני הקרקע ,תנאי הגישה ,את המפרטים הטכניים,
את התכניות ,את כתב הכמויות ,את הוראות החוזה ,את הוראות ההסכם
המשולש וכל דבר אחר המתייחס ,או היכול להתייחס ,במישרין או בעקיפין,
לעבודות ,והבין את כל המסמכים ואת כל הנתונים הנזכרים לעיל על פרטיהם .כן
ביקר בשטח ובסביבתו וערך את כל הבדיקות הנחוצות בשטח ובכל הרשויות
.docמפרט טכני -אולמן
הרלוונטיות ולאחר כל אלה הוא מצהיר כי אין כל מניעה מקיום התחייבויותיו לפי
הסכם זה במועדן.
3.4
כי תנאי חוזה זה מקובלים בעבודות מסוג זה ,הינם סבירים ,אינם מקפחים ואינם
נותנים יתרון בלתי הוגן למזמינה.
3.5
כל הגורמים המשפיעים או העלולים להשפיע על הוצאות ותוצאות העבודות
ידועים ומוכרים לו .בעת קביעת מחירי היחידה לקח בחשבון את כל הבעיות
הכרוכות בביצוע העבודות ,כולל השגת עובדים וחומרים ,כלים ,אפשרויות למגורי
עובדים ,נסיעות ,תיקוני כלים .מזג אויר ,שביתות ,מחאות ,הפגנות ,העדר עובדים,
מגבלות ביטחוניות ועירוניות וכו'.
3.6
ידוע לו כי במהלך הבניה ימצאו באתר הבניה קבלנים אחרים וכי הוא אמור לספק
להם שירותים שונים ,כמפורט בחוזה זה ובהסכם המשולש.
3.7
שכר החוזה כהגדרתו נקבע תוך שנבדקו והובאו בחשבון כל הפרטים הרלוונטיים
וכל התנאים הקשורים לביצוע העבודות ,וכי הוא שוכנע על יסוד בדיקתו כי שכר
החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו על פי
החוזה.
3.8
הינו בעל ידע ,ניסיון ,מומחיות ויכולת לביצוע העבודות והוא ביצע בעבר עבודות
דומות באופיין והיקפן.
3.9
הינו בעל כח אדם מתאים ,האמצעים המתאימים ,הציוד המתאים ,היכולת
הכספית וכל הנחוץ לביצוע העבודות במועדן ובשלמותן.
3.10
אין מניעה להתקשרותו בחוזה זה ,ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו
על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם ,על פי הסכם או על
פי כל דין.
.4
ההצהרות כמצג:
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3לעיל ומשאר הוראות חוזה זה מוסכם במפורש כי:
.docמפרט טכני -אולמן
.5
4.1
הקבלן לא יהיה רשאי לבסס איזושהי תביעה עקב טענת אי ידיעה ,או אי הבנה,
של תנאי מתנאי חוזה זה ,או עקב טענות בדבר היות תנאי החוזה מקפחים או בלתי
הוגנים או פוגעים בתקנת הציבור ,או עקב אי ידיעה ,או אי הבנה ,או אי הכרה של
תנאי כלשהו הכרוך בביצוע העבודות ,או הקשור בהן או בתמורה שהקבלן יקבל
עבורן ומובהר במפורש כי המצגים בסעיף 3דלעיל ניתנו מתוך כוונה מפורשת
שהמזמינה תסתמך עליהם וכי המזמינה אכן הסתמכה עליהם בחתימתה על חוזה
זה.
4.2
הקבלן לא יישמע בכל טענה של חוסר בחומרים ,בציוד ובכוח אדם (אף במקרה של
אירועים כגון שביתות ,התפרעויות ,עוצר ,מרי אזרחי וכיוצ"ב בשטחים
המוחזקים) ובכל טענה של תנאי מזג אויר קשים וכד'.
4.3
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים
בחוזה זה .המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך ההוצאות הכרוכות
במילוי התנאים הנזכרים בחוזה ובכל מסמכיו על פרטיהם .אי הבנת תנאי כל
שהוא או אי התחשבות בו ,לא תהווה עילה לשינוי או כעילה לתשלום נוסף מכל
סוג שהוא.
תפקידיו וסמכויותיו של המנהל והמפקח :
5.1
המנהל ו/או המפקח ,או כל מי מטעמו ,רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על
ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודות שבוצעו על
ידי הקבלן .כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מפרש כהלכה את החוזה ואת
הוראותיו ,ועל הקבלן לספק לו את כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל.
האמור לעיל בא להוסיף על כל יתר התפקידים והסמכויות שהמנהל רשאי
להשתמש בהם על פי חוזה זה.
הקבלן יאפשר ויעזור למנהל ,ולכל הבא מטעמו להיכנס בכל עת למקום ביצוע
העבודות ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה לביצוע החוזה וכן
לכל מקום שממנו מובאים חומרים ,מכונות וחפצים כלשהם בקשר לביצוע
העבודות.
5.2
על הקבלן וכל העובדים עבורו בביצוע העבודות ,לרבות המועסקים על ידו ,לציית
להוראות המנהל בכל הנוגע לביצוע העבודות .החלטת המנהל ביחס לטיב
.docמפרט טכני -אולמן
החומרים והעבודות או בכל ענין אחר הקשור ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע
העבודות ,תחייב את הקבלן ,מבלי שהדבר יגרע מאחריותו של הקבלן לטיב ,לאופן
הביצוע ולעמידה בלוח הזמנים .הרשות בידי המזמינה או כל מי מטעמה לבקר בכל
עת במפעלים ובבתי המלאכה של הקבלן או זולתו ,בהם מכינים חומרים ומוצרים
הקשורים בעבודות.
5.3
ביצוע כל העבודות ,בין במקום ביצוע העבודות ובין בכל מקום אחר יהיה נתון
לפיקוח של המנהל ,והעבודות תבוצענה להנחת דעתו הבלעדית ובהתאם
להוראותיו שיינתנו מזמן לזמן לקבלן ואשר הקבלן מתחייב בזה למלא ,בין שהן
כלולות בחוזה ובין שאינן כלולות בחוזה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ומבלי לגרוע מכל סמכות אחרת שניתנה למנהל
בחוזה זה ,הוא יכריע בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע
העבודות ,טיבן ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש
בהם בביצוע העבודות.
5.4
על מנת להסיר ספק ומבלי לגרוע מהוראות אחרות בחוזה זה ,מוסכם כי בכל
שאלה ונושא הקשורות בפרוש החוזה ו/או בישומו ו/או ביצועו לרבות בשלבי
הביצוע ,מועדי הביצוע וסטייה מהן ,נתינת הארכות מועד באישור המזמין בלבד,
אופן הביצוע ,טיבו ,אישור חשבונות ביניים וחשבון סופי ,איכות וסוג של חומרים
וציוד ,כולל :בדיקות ,ניתוח מחירים וקביעת מחירים חדשים ,שיטות הביצוע,
קיום תנאים להגשת חשבונות על ידי הקבלן וכיוצ"ב -יכריע המנהל ו/או המפקח
לפי שיקול דעתו המוחלט והסופי ,ושיקול דעתו יחייב את הקבלן.
5.5
הקבלן יקבל את כל ההוראות והתכניות בקשר עם ביצוע העבודות רק באמצעות
המנהל והערות הקבלן יועברו גם הן רק באמצעות המנהל .כל הוראה שלא ניתנה
בכתב על ידי המנהל או באמצעות המנהל לא תחייב את המזמינה ותחשב כאילו
לא ניתנה.
5.6
לצורך כל הוראה בחוזה זה המקנה למנהל סמכות סופית ,או סמכות לפי שיקול
דעתו המוחלט ומלים כיוצ"ב המצביעות על שקול דעת מוחלט או בלעדי
בהחלטותיו ,הכרעותיו ,קביעותיו ודרישותיו וכו' החלטתו כאמור באתר סופית
ומכרעת .מובהר כי לא ייחשב המנהל כבורר או כגוף מעין משפטי או שפוטי ולא
יחולו עליו כל כללים החלים על הגופים הללו .כן מובהר כי בכל מקום בו נכתב
לגבי קביעה ,או החלטה של המנהל כי היא סופית לא יהיה באמור לעיל כדי למנוע
.docמפרט טכני -אולמן
מהקבלן לפנות לערכאות משפטיות ואולם הקבלן יהיה רשאי לעשות כן אך ורק
לאחר סיום העבודות .כל תביעה ודרישה של הקבלן תועלה לפני גמר החשבון
הסופי .להסיר ספק ,אין באמור לעיל למנוע מהמזמינה לערוך מעת לעת קיזוזים
מהחשבון החודשי בהתאם לזכותה כאמור בהסכם זה.
5.7
כל סמכויות המנהל הנזכרות לעיל ולהלן לא ישחררו את הקבלן מאחריותו או
מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה זה ,בין אם הוא יפעילן או ימנע
מהפעלתן ,בין אם יהיה נוכח או לא יהיה נוכח באתר הבניה ,בין אם פעל בסמכות
או בחוסר סמכות .לא תוטל על המזמין או על המנהל אחריות כלשהי כלפי הקבלן
ו/או אחרים בגין תביעת הקבלן או כל צד שלישי.
כמו כן מוסכם במפורש כי שום מעשה או מחדל מצד המנהל ,ו/או המפקח לא
יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות בהתאם
להוראותיו.
5.8
לשם הסרת ספק ועל אף כל האמור לעיל ולהלן מוצהר בזאת כי אין לראות
בסמכויות המנהל ,המפורטות בחוזה זה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן ימלא אחר
כל תנאי החוזה במלואם לשביעות רצון המזמינה .לפיכך ,הוראות מצד
המנויים לעיל וכל מי מהם יחייבו את המזמינה כל עוד הן ניתנות במסגרת החוזה
ולא בסטייה ממנו.
.6
יומן עבודה:
6.1
הקבלן יכין ,בשלושה העתקים לפחות ,יומן עבודה בו ימלא מדי יום ביומו את כל
הפרטים הרלוונטיים הנוגעים למהלך העבודות .הקבלן מצהיר שכל הפרטים
שיירשמו על ידו ביומן העבודה יהיו נכונים וישקפו את כל מהלך ביצוע העבודות
במלואן .היומן ישמש לפי הצורך ,בנוסף לרישום פרטי העבודה ,גם למתן הוראות
בכתב לקבלן והוראות שייכתבו כאמור יחייבו את הקבלן ,בין אם נרשמו בנוכחותו
ובין שלא בנוכחותו .היומן יוחזק באתר הבניה ,במקום בו תהיה לקבלן ולמנהל
גישה אליו בשעות העבודה המקובלות .היומן ייחתם מדי יום ביומו על ידי הקבלן
או מנהל העבודה שלו וכן על ידי המנהל ו/או המפקח .מקור היומן והעתק ממנו
יימסרו בשעת החתימה למנהל ו/או הממפקח ,והעתק אחד יישמר בידי הקבלן.
.docמפרט טכני -אולמן
6.2
מבלי לגרוע מהוראות סעיף .6 1לעיל מוסכם כי הקבלן והמנהל ו/או המפקח
ירשמו ביומן העבודה ,כל אחד בתחומו ,מדי יום ביומו ,פרטים כדלקמן :
6.2.1
הקבלן ירשום ביומן :
מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן
6.2.1.1
בביצוע העבודות ,בציון העבודות שהם מועסקים בהם.
כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר הבניה או
6.2.1.2
המוצאים ממנו .
6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.1.8
6.2.1.9
6.2.1.10
6.2.1.11
6.2.1.12
6.2.2
הציוד המובא לאתר הבניה והמוצא ממנו.
השימוש בציוד בביצוע העבודות.
תנאי מזג האוויר השוררים באתר הבניה.
תקלות והפרעות בביצוע העבודות.
ההתקדמות בביצוע העבודות במשך כל שעות העבודה ,
ותאור העבודות שבוצעו על ידי הקבלן ,הקבלנים
וגורמים אחרים במשך היום.
הערות והנחיות המפקח ו/או המנהל ו/או המתכנן בדבר
מהלך ביצוע העבודות.
רישום מלא ושוטף של כל התכניות שנמסרו לקבלן ,תוך
ציון מספריהם הסידוריים ומספר או סימון השינוי.
פרוט דוגמאות ודגמים שהוגשו על ידי הקבלן לאישור
המנהל ו/או שנשלחו לבדיקה וכן תיאור מדידות
ובדיקות שבוצעו באתר.
הערות ,הוראות ואיסורים של יועצים ,מתכננים,
מבצעים וגורמים אחרים שהמנהל ,המפקח או האדריכל
הורה לרשמם ביומן העבודה.
כל פרט אחר שהמנהל ,ו/או המפקח יורו לקבלן לרשום
ביומן העבודה.
המנהל ו/או המפקח ירשום ביומן :
הוראות שניתנו לקבלן.
6.2.2.1
הערות המזמינה ו/או המנהל ו/או היועצים ו/או המפקח
6.2.2.2
בדבר מהלך ביצוע העבודות.
הערות בדבר רישומי הקבלן ביומן והסתייגויותיו
6.2.2.3
מרישומים אלו.
כל דבר שלדעת המנהל יש בו כדי לשקף את המצב
6.2.2.4
העובדתי במהלך ביצוע העבודה.
.docמפרט טכני -אולמן
6.3
הקבלן יהיה רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שרשם המנהל ביומן תוך 7ימים
מהחתימה על אותו הפרט ביומן ,על ידי מסירת הודעה בכתב למנהל .הסתייגויות
הקבלן ,הערותיו וכן רישומיו השוטפים ביומן העבודה לא יחייבו את המזמינה,
והיא או המנהל לא יהיו חייבים להגיב עליהן.
6.4
לא הסתייג הקבלן מהערות המנהל ו/או המפקח תוך 7ימים כאמור בסעיף 6.3
לעיל ,רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים וההערות הרשומים ביומן ,ואת
הסכמתו להם.
6.5
כפוף לאמור בסעיפים 6.3ו -6.4לעיל -רישומים ביומן ,שנרשמו ע"י המנהל ו/או
המפקח פרט לאלה שהקבלן הסתייג לגביהם באופן כאמור בסעיף 6.3לעיל ,ישמשו
כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם ,אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה
או בסיס לדרישת כל תשלום מצד הקבלן.
6.6
הקבלן לא ירשום תביעות כספיות ביומן .תביעות כספיות של הקבלן ואישור
תשלומן יהיו בהתאם לנהלים שייקבעו על-ידי המנהל ו/או המפקח מזמן לזמן,
ובהתאם להוראות החוזה.
.7
6.7
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם במפורש כי אין ברישום הסתייגות ו/או
הערה ע"י הקבלן משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה
כלשהי ו/או אי-מלוי הוראות המנהל ,המזמינה והוראות החוזה.
6.8
כמו כן מוסכם במפורש כי יומן העבודה המקורי הינו רכוש המזמינה ,וזאת מבלי
לגרוע מזכות המזמינה לקבל עותקים ממנו.
הסבת החוזה:
7.1
א.
הקבלן לא יהיה זכאי למסור ,להסב ,להעביר ולשעבד ,לאחר או לאחרים,
במישרין או בעקיפין ,חוזה זה או כל חלק ממנו ,או כל חלק מזכויותיו
והתחייבויותיו לפי חוזה זה ,אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב,
ובתנאים שייקבעו על ידי המזמינה .המזמינה תהא רשאית לסרב ליתן כל
הסכמה כאמור ,מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה,
או ליתן את הסכמתה בתנאים שתמצא לנכון.
.docמפרט טכני -אולמן
ב.
שינוי בבעלות ,או בשליטה( ,ישירה או עקיפה) ,בקבלן ,בין על ידי העברת
מניות ,הגדלת הון מניות או הקצאת מניות ,או בכל דרך אחרת(,להלן:
"שינוי בבעלות") ייחשב כהעברת זכויות שהקבלן אינו רשאי לעשותה אלא
בהסכמת המזמינה כאמור בס"ק א .לעיל.
אי קיום הוראת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה.
7.3
אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוען של העבודות ,כולן או כל חלק מהן ,אלא
אם ,בתנאים ובמידה שהמזמינה הסכימה לכך בכתב ומראש (אם וככל
שהסכימה) .מוסכם ומובהר כי מסירת עבודות לקבלני משנה שאושרו ע"י המנהל
בקריטריונים הקבועים בסעיף 42להסכם ו/או העסקת עובדים ע"י הקבלן ,בין
ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה אין בה
כשלעצמה ,משום מסירת ביצוען של העבודות ,או של חלק מהן ,לאחר.
אי קיום הוראת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה.
7.4
נתנה המזמינה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בס"ק ,7.3אין ההסכמה
האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה .במקרה
כאמור ,הקבלן יישא גם באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות,
באי כוחם ועובדיהם.
.8
שימוש או אי שימוש בזכויות על-ידי המזמינה:
8.1
הסכמה של המזמינה או מי מטעמה ,לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא
תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
8.2
לא השתמשה המזמינה או מי מטעמה ,בזכות המוקנית לה לפי החוזה או על פי
הדין ,או דחתה את מועד השימוש בזכויות כאמור ,אין לראות בכך משום ויתור
.docמפרט טכני -אולמן
על אותה זכות באותו מקרה או למקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל
שהוא על איזו מזכויותיה.
8.3
.9
אין ויתור על זכות כלשהי של המזמינה אלא בכתב ומראש.
תמורת העבודות ומחירי היחידה:
9.1
רואים את הקבלן כאילו התחשב ,בקביעת שכר החוזה ,בכל התנאים המפורטים
של חוזה זה ,על כל מסמכיו ונספחיו ולרבות כל האמור ב"הודעות לקבלנים" ,שכר
החוזה ייחשב ככולל את ערך ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם
מסמכים ונספחים על פרטיהם .אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר
כמזכה את הקבלן בשינוי שכר החוזה או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
בהעדר הוראה מפורשת אחרת בחוזה ,יהווה שכר החוזה ,משום תמורה מלאה
וסופית עבור כל הנדרש לבצוע מלא ומושלם של כל תנאי החוזה ועבור כל
הוצאותיו ותשלומיו בקשר עם ביצוע העבודות ובכללן -אך מבלי למעט מכלליות
האמור לעיל -ההוצאות הבאות :
9.1.1
כל החומרים הדרושים לרבות הפחת שלהם ורזרבה לצרכי אחזקה של כ-
,5%ובכלל זה מוצרים מכניים וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודות.
9.1.2
כל העבודה הדרושה ,לרבות הנהלת העבודה ,באתר הבניה ,לשם ביצוע
מושלם של כל סעיף בהתאם לתנאי החוזה ,ובכלל זה עבודות ארעיות וכן
עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרטים הטכניים ו/או המשתמעות מהם.
9.1.3
ההספקה והשימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,כלי רכב ,פיגומים,
טפסנות ,הכנת דרכים זמניות ,מבנים ארעיים מעלית משא ועגורן וכל
ציוד אחר ,לרבות הוצאות בניתם ,הרכבתם ,אחזקתם במהלך כל ביצוע
העבודות על פי הנדרש ,פירוקם וסילוקם בגמר העבודות ,הוצאות
לתיקונים ,דלק ,שמנים ,סיכה ושכר נהגים ומכונאים ,משרד לעצמו
ולפיקוח ,כולל כל הציוד הנדרש במשרד שולחן כסאות ארונות
ומדפסת/פקס/סורק חדש משולב מחסנים ,מים ,חשמל ,וכיוצ"ב.
9.1.4
הובלת החומרים והציוד ,בין שסופקו על ידי קבלן הבניין ובין שסופקו על
ידי המזמינה (אם סופקו) לאתר הבניה ולמקום ביצוע העבודות ,לרבות
החזרת חומרים וציוד ,ובכלל זה העמסתם ופריקתם ,וכן הסעת העובדים
למקום העבודה וממנו ,לינה וכן אכסון העובדים והזנתם.
.docמפרט טכני -אולמן
9.1.5
אחסון חומרים וציוד של המזמינה ושל קבלן הבניין והקבלנים והגנה
ושמירה על תקינותם ושלמותם ,וכן אחזקה ,הגנה ושמירה על חלקי
המבנה עד למסירתם.
9.1.6
כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שיגרמו בקשר לבדק ,לרבות
הוצאות התיקונים בתקופת הבדק .
9.1.7
תיאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח.
9.1.8
דמי הכנת חשבונות במחשב.
9.1.9
הכנת תכניות AS MADEוספר מתקן מכל קבלן לכל המערכות שסיפק.
9.1.10דמי ביטוח למיניהם ,ערבויות ,מיסים ממשלתיים ומיסים
מוניציפליים החלים לפי דין על הקבלן הבניין .מיסים והפרשות לקרנות
והטבות סוציאליות ,הקצבות לנזיקין ופיצויי נזיקין לסוגיהם ,מס קניה,
בלו וכל ההיטלים האחרים ,תשלומי חובה למיניהם ככל שהם חלים על
הקבלן בקשר עם ביצוע עבודה על ידו והוצאות בגין שמירה על הוראות
הדין.
9.1.11כל יתר ההוצאות הישירות והעקיפות ,המוקדמות והמקריות ,שתנאי
החוזה מחייבים אותן ,או הנובעות מהם ,בכל הקשור והכרוך בביצוע
העבודות וביצוע הפרויקט על ידי הקבלן.
9.1.12שכר עבודה.
9.1.13שירותים שיינתנו לקבלנים על פי הוראות חוזה זה.
9.1.14מחיצות ודלתות זמניות ,הוצאות עבור אמצעי בטיחות ,תאורת עבודה
זמנית במשך כל תקופת הפרויקט בסביבת המבנה ובתוכו על כל קומותיו.
9.1.15אמצעי זהירות ,למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח ,לרבות
סילוק מי גשם ושאיבת מים.
.docמפרט טכני -אולמן
9.1.16גידור ושערים על פי דרישות והנחיות המנהל והמפקח וכן כל אמצעי
הזהירות לרבות שילוט זמני.
9.1.17סילוק וניקוז מי גשם לרבות שאיבה.
9.1.18העמדת צוות מודדים ככל שיידרש ,מדידה וסימון לרבות פירוקן וחידושן
של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.
9.1.19כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי
התכניות .לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים
עם זוויות לא ישרות ,ואלמנטים משופעים.
9.1.20הכשרת דרכים זמניות ועוקפות בקטעים בו עובד הקבלן ,אחזקתן
וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר גמר העבודה ,והוא הדין
באשר לניקוז זמני.
9.1.21א.
כל ההוצאות הנדרשות על פי התכניות ושאר מסמכי החוזה
לצורך התקנה בעבודות ,או בכל חלק ממנה ,של ברגים ,עוגנים,
טריזים וכיוצ"ב ,וכן לצורך קדיחת חורים (עם או בלי שרוולים),
גומחות ,פתחים ,חריצים או שקעים למעבר צינורות ,כבלים,
תעלות או לקביעת דלתות ,חלונות מעקות וכו'.
ב.
במקרה בו לצורך ביצוע העבודות נדרש שימוש במגרש השכן,
האחריות להשגת הסכמת בעל הזכויות במגרש השכן תחול על
הקבלן.
9.1.22ניקוי אתר העבודה ברמה יומית ,סילוק פסולת ועודפים ממנו ,שמירתו
והגנה עליו בכל שלבי העבודה עד למסירתו הסופית למזמינה..
9.1.23ניקיון סופי של המבנה לרבות פוליש וניקוי מוחלט של אבק ופסולת.
.docמפרט טכני -אולמן
9.1.24ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.
9.1.25אספקה ,הקמה והכנת דוגמאות לכל הפרטים במבנה ע"פ דרישת המנהל.
אין להתחיל בעבודה עד לאישורן הסופי של הדוגמאות ע"י המנהל.
9.1.26ההוצאות לחישוב הכמויות והמדידות של העבודות המתבצעות.
9.1.27תאום עם הרשויות ותשלום האגרות הקשורות לביצוע העבודות .
9.1.28כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו
המפורטות בחוזה זה.
9.1.29כל ההוצאות לבדיקת חומרים ובדיקות בקרת איכות או בדיקות מעבדה
שיידרשו ע"י המנהל ו/או המפקח.
9.1.30הוצאות ביטוח ,חשמל ,מים ,טלפון ,תקורה ככל שהם נדרשים בקשר עם
העבודות וקיום התחייבויותיו לפי חוזה זה.
9.1.31כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,כמפורט במסמכי החוזה למעט
הוצאות החלות על המזמין לפי חוזה זה.
9.1.32רווחי הקבלן.
9.1.35סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים
במקומם.
9.1.36כל יתר ההוצאות ההתחייבות בתנאי החוזה או במסמכים המהווים חלק
ממנו ,החלים בהתאם לקביעת המנהל על הקבלן ,לרבות הוצאות המימון
והערבויות ,בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן
תיוודענה להם בעתיד.
9.1.37הקבלן יעזור בטיפול בהוצאת טופס 4ותעודת גמר ,בסיוע המזמין .
9.2
ביצוע ושילוב עם גורמים וקבלנים שונים באתר :
.docמפרט טכני -אולמן
הקבלן מצהיר כי הוא יודע כי בשעת ביצוע עבודתו באתר יהיו נוכחים גם קבלנים
נוספים ,אשר יבצעו עבודות שונות באותה עת .מחירי היחידה הנקובים בכתב
הכמויות יכללו גם את ההוצאות בגין הפעילויות הבאות :
9.3
9.2.1
תאום העבודות עם כל הגורמים האחרים העובדים באתר הבניה.
9.2.2
אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת במבנה להמשך
שיגרת החיים בו ובאתר הבניה.
9.2.3
השתתפות בכל ישיבות תאום תכנון ותאום ביצוע לפי דרישת המנהל ו/או
המפקח.
הקבלן גם מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי כל הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הינן
אומדן בלבד ועלולות להשתנות להגדלה או הקטנה בהתאם לאמור בחוזה ,בכל
גודל ויחס מבלי שדבר זה יגרום לשינוי מחיר היחידה.
הקבלן מצהיר כי לא תשולם תוספת בעבור עבודות בשטחים או בנפחים קטנים
ו/או בגין עבודת ידיים ו/או כל קושי אחר .או אם השינוי /תוספת ניתנו בשלב
כלשהוא לפני גמר הפרויקט.
9.4
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחלק מהעבודות בהסכם זה יבוצעו במשמרות ו/או
בעבודות לילה .תמחורן של עבודות אלה יהיה על פי המופיע בסעיפי דקל ללא
מקדמים נוספים ..לא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא עבור עבודה במשמרות
למעט על פי הרשום בסעיפי דקל.
כמו כן לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בחללים בגבהים כלשהם גם בגבהים
גדולים ,בלתי שגרתיים.
9.6
למען הסר ספק ובכפוף לאמור בסעיף 9.1.36לעיל ,מובהר בזאת מפורשות כי פרט
למקרים שבהם נאמר מפורשות כי המזמינה תישא בהוצאה כלשהי ,תחול
ההוצאה על הקבלן ותחשב ככלולה במחירי היחידה.
9.7
כוחם של המחירים שנקבו בכתב הכמויות ,יפה לגבי עבודות זהות (כולל כל
השינויים) ועבודות חלקיות וכן לגבי התוספות ו/או ההפחתות האפשריות בכמויות
הסעיפים השונים .בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים ,במקום אחד או
.docמפרט טכני -אולמן
במקומות שונים ,בכמויות גדולות או קטנות .כן יפה כוחם של המחירים לגבי
קטעים נפרדים וקטנים של העבודות המבוצעות.
9.8
בכל מקרה שלא נקבע מחיר יחידה המתאים לעבודה שהוזמנה ממנו על ידי
המזמינה ,יודיע הקבלן למנהל בכתב על דרישתו לקביעת מחיר יחידה נוסף.
ההודעה תימסר למנהל בהקדם האפשרי אך לא יאוחר מ 30 -יום לפני התחלת
ביצועה של העבודה .הודעת הקבלן תכלול את תיאור העבודה ,אופני המדידה,
מחיר היחידה המבוקש ,הבסיס לחישוב התייקרויות והכמות המשוערת.
הקבלן יצרף תחשיב מנומק לבקשתו ומסמכים לביסוס התחשיב.
9.9
המנהל יקבע תוך 30יום ממועד קבלת הודעת הקבלן אם ניתן לייחס לעבודות או
לחלקן מחירי יחידה מתוך כתבי הכמויות או אם התמורה עבור העבודות כלולה
במחירי יחידות שנקבעו בחוזה.
9.10
במקרה שניתן לייחס לעבודות מחירי יחידה מתוך כתבי הכמויות יקבע המנהל את
הסעיפים לפיהם ימדדו וישולמו העבודות.
9.11
במקרה שיקבע המנהל כי לא ניתן לייחס לעבודות או לחלקן מחירי יחידה מתוך
כתבי הכמויות והתמורה עבור העבודות אינה כלולה במחירי יחידות שנקבעו
בחוזה ,יקבע המנהל מחיר יחידה בדרך האמורה לגבי מחירי שינויים ותוספות
כמפורט בסעיף 60להלן.
9.12
אם לא הודיע הקבלן למנהל במועד ולפי הנוהל שנקבע בסעיף 9.8על דרישתו
לקביעת מחיר יחידה נוסף לעבודה שהוזמנה ממנו ,לא יכיר המנהל בכל דרישה של
הקבלן לקביעת מחיר יחידה נוסף לאותן עבודות .במקרה זה ישולם עבור אותן
עבודות בהתאם למחירי היחידה המאושרים בכתב הכמויות או בהתאם למחירי
יחידה שיקבע המנהל.
9.13
קביעות המנהל בסעיף זה יהיו סופיות.
9.14
למניעת ספקות מוצהר ומוסכם בזה כי לקבלן לא תהא כל טענה בקשר לתמורה
כאמור לעיל ,מסיבה כל שהיא ,לרבות ,שינויי מצב המשק ,שינויי מחירים של
.docמפרט טכני -אולמן
עבודה ,חומרים ,ציוד ,נסיעות ,לינות ,תנאים וסיכונים צפויים או בלתי צפויים
מראש ובכלל זה התייקרות לרגל הטלת או העלאת כל מס ,בלו ,אגרה ,היטל ,או
כל תשלום חובה אחר מאיזה סוג שהוא שיחול מזמן לזמן ,או בגלל עליה בשכר
העבודה של הפועלים או העובדים שיועסקו על ידו (ובכלל זה עליה בכל תשלום
סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה מזמן לזמן) וכל הוצאה אחרת צפויה או בלתי
צפויה.
9.15
מובהר בזאת להסרת ספק ,כי הוראות שונות בחוזה זה הקובעות כי שירות או
עבודה מסוימת יינתנו ללא תמורה ,או נוקטות מילים דומות כיוצ"ב ,הובאו למען
הזהירות בלבד ואין בהן כדי לגרוע מכלליות האמור לעיל.
.10
פרשנות החוזה ונספחיו:
10.1
סתירות במסמכים והוראות מילואם:
10.1.1על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה ,או כל אחד ממרכיביו ,או כל
הוראה אחרת מאת המנהל את כל המידות ,הנתונים והמידע האחר
הכלולים בהם.
10.1.2גילה הקבלן ,בין לפי האמור בס"ק 10.1.1ובין בכל עת אחרת ,סתירה ,אי
התאמה ,דו-משמעות ,אי בהירות ,השמטה ,טעות ,חוסר במידות ,חוסר
נתונים ופרטים ,וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה
אחרת ממנו או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של החוזה או של כל
חלק ממנו ,או שמסר המנהל הודעה לקבלן ,שלדעתו אין הקבלן מפרש
כהלכה את החוזה -יפנה הקבלן מיד בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות
בכתב ,לרבות תכניות לפי הצורך ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו,
והוראותיו אלו יהיו סופיות מכריעות ובלתי ניתנות לערעור .אי מתן
הוראה ע"י המנהל -אין בה משום הסכמה לפירושו של הקבלן והיא לא
תגרע מאחריותו בחוזה זה.
הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המנהל לכל סתירה ,אי התאמה,
דו-משמעות ,השמטה וכיוצ"ב במסמכי החוזה מיד עם גילויה ולפני ביצוע
העבודה ולקבל הוראות המנהל בכתב והוראות המנהל יהיו סופיות
מכריעות ובלתי ניתנות לערעור .אם הקבלן לא יפנה מיד למנהל או לא
.docמפרט טכני -אולמן
ימלא אחר הוראותיו בקשר לאי ההתאמה ,לסטייה ,לסתירה או טעות
יישא הקבלן לבדו בכל האחריות הכספית עבור התוצאות שיגרמו ,בין אם
נראו מראש ובין אם לאו.
לא הודיע הקבלן למנהל על סתירה כאמור במועד תחול עליו חובת
ההוכחה כי לא ניתן היה לגלות בבדיקה סבירה את הסתירה האמורה.
נהג הקבלן לפי פירוש מסוים לחוזה מבלי שקיבל את אישור המנהל לכך,
לא יהיה בכך ,או בסתירה כאמור ,כדי למנוע מן המנהל להורות לקבלן
לנהוג לפי פירוש אחר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל .הקבלן
מתחייב לנהוג על פי הוראות המנהל לעניין זה ,ולא יהיו לו כל תביעות או
דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש ,כאמור ,או לפי הוראה כלשהי
של המנהל ,כאמור.
10.1.3המזמין ו/או המנהל רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן ,תוך כדי ביצוע
העבודה ,הוראות ,לרבות תכניות ,לפי הצורך לביצוע העבודה .אין בעובדה
כי אספקת התוכניות תהיה בהדרגה בכדי לגרום להארכת משך ביצוע
העבודות ובכפוף לאמור בסעיף 11להסכם להלן.
10.1.4הוראות המנהל שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים 10.1.2ו 10.1.3 -
מחייבות את הקבלן והמנהל יהיה רשאי ,גם לאחר ביצוע עבודה בניגוד
להוראות ,כאמור ,לדרוש מהקבלן שיבצע על חשבונו של הקבלן ,כל פעולה
שתידרש לדעת המזמינה בכדי להתאים את העבודה לפרשנות המנהל
והקבלן יבצע הוראות אלו ללא דיחוי.
אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה.
10.1.5מובהר בזה כי יש לראות את המפרט הכללי והמפרטים המיוחדים,
התכניות ,כתב הכמויות והוראות המנהל כמשלימים זה את זה ,והתיאור
הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורם הכלול
בנספחים אחרים ,לפי העניין.
.docמפרט טכני -אולמן
10.2
סתירות במסמכים -סדר עדיפויות למחירי העבודות
10.2.1בכל מקרה של סתירה או אי התאמה ,דו משמעות אפשרות לפירוש שונה
וכיוצא באלה בין האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו,
או בין נספח לנספח ,תכריע ההוראה הכלולה במסמך הנקוב לפי סדר
העדיפויות הבא*:
דרג א'
החוזה הקבלני (לרבות תנאי ההזמנה המהווים חלק
בלתי נפרד הימנו).
דרג ב'
נספח פרטים מיוחדים.
דרג ג'
מפרטים מיוחדים.
דרג ד'
כתב כמויות.
דרג ה'
התכניות אשר הופצו למכרז.
דרג ו'
המפרט הכללי.
* דרג א' גבוה יותר מדרג ב' הגבוה יותר מדרג ג' וכך הלאה בסדר יורד.
האמור במסמך אשר בדרג הגבוה יותר כאמור לעיל עדיף על האמור
במסמך בדרג הנמוך יותר ואולם במקרה של הוראה המחמירה עם הקבלן
בנושא מסוים במסמך בדרג הנמוך יותר ,יכריע המנהל בין המסמכים לפי
שיקול דעתו וכמקובל בענף הבניה.
על אף האמור לעיל מוסכם כי לגבי מחירי היחידה -כתב הכמויות יחשב
כמסמך העדיף על המפרטים המיוחדים ו/או התכניות אלא אם (לגבי
נקודת המחלוקת) המפרטים המיוחדים ו/או התכניות מחמירים
בדרישותיהם (כלפי הקבלן) מכתב הכמויות ,שאז (לגבי נקודת המחלוקת)
יקבעו מחירי היחידה (לגבי נקודת המחלוקת) על פי המפרטים המיוחדים
ו/או התכניות.
.docמפרט טכני -אולמן
10.2.2בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו-משמעות ,אפשרות לפירוש שונה,
וכיוצא באלה בין המפרטים הטכניים לבין עצמם ,יכריע המנהל ,לפי
שיקול דעתו בשאלת העדיפות מעצם טיבו של הנושא והקבלן ינהג על פי
הוראותיו ,כאשר הכרעת המנהל הינה סופית מכרעת ובלתי ניתנת
לערעור.
10.2.3בכל מקרה בו נכתב במפורש באחד ממסמכי החוזה ,כי הוראה ו/או
הנחיה המצוינת בהם גוברת על האמור במקומות אחרים בחוזה זה ,אז,
תגבר ההוראה הנ"ל על האמור במקומות אחרים כאמור.
.11
מסירת תכניות:
11.1
הקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי הסכים מראש כי התכניות שצורפו לחוזה אינן
התכניות המלאות ,המפורטות והסופיות וכי תכניות נוספות ומושלמות יותר וכן
תכניות הביצוע לפיהן יבוצעו העבודות יושלמו ויסופקו על ידי המזמינה במקביל
להתקדמות העבודות וכי אין בעובדה של אספקת התכניות בהדרגה ,כולל אספקת
תכניות הביצוע בשלבים ,כשלעצמה ,כדי לגרום להארכת משך ביצוע העבודה או
כדי לגרום לשינוי בשכר החוזה .התכניות הדרושות לדעת המנהל לביצוע יסופקו
לקבלן לא יאוחר מ 14 -ימים לפני ביצוע כל עבודה לפי לוח הזמנים או לפי הביצוע
בפועל באתר ,לפי המאוחר ביניהם.
לקבלן לא תהיה כל עילה לתביעה וכל דרישה לתוספת כספית או הארכת לו"ז בגין
הנ"ל.
בדעת הקבלן להקדים ביצוע עבודות ביחס ללוח הזמנים עליו להודיע על כך למנהל
לפחות חודשיים לפני המועד שנקבע כאמור לעיל למסירת התכניות כדי להותיר
זמן להכנתן.
11.2
סופקו תכניות מעודכנות לקבלן כאמור בסעיף 11.1לעיל .יראו תכניות אלו כחלק
בלתי נפרד מהחוזה והוראותיו.
11.3
על הקבלן להכין באתר כמויות וחומרים אחרים כך שיהיה באפשרותו בעבודה
ידנית באתר להשלים את החסר ולא יגרמו עיכובים בעקבות קבלת התוכניות בזמן
כה קצר לפני הביצוע.
.docמפרט טכני -אולמן
11.4
הקבלן יעדכן באופן שוטף ,מיד עם קבלת או ביטול תכניות ,את רשימת התכניות
שקיבל מהמנהל וידאג להפצת רשימות מעודכנות לקבלנים ולכל הגורמים
שאחריותו משתרעת גם עליהם לפי חוזה זה .הקבלן אחראי לכך שהעבודות
יתבצעו על ידיו ועל ידי הקבלנים לפי התוכניות העדכניות ביותר שקיבל.
11.5
הוראות לתיקונים בתכניות שהם ,לפי קביעת המנהל ,תיקונים קלים ,לא ייחשבו
כאספקת תכניות לביצוע כמשמעותן בסעיף 11.1לעיל והמנהל יהיה רשאי למסרן
לקבלן בהתראה קצרה מהאמור בסעיף 11.1הוראות אלו יימסרו לקבלן על ידי
החלפת תכנית או חלק ממנה ,או בהוראה בכתב והקבלן חייב לצרפן לתוכניות.
ההוראות והתיקונים יחייבו את הקבלן כאילו היו כלולים בתוכניות מלכתחילה.
11.6
שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן ע"י המזמינה ללא תשלום.
כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן -יוכן על חשבון הקבלן.
11.7
עותק אחד מכל התכניות והמסמכים המהווים חלק מהחוזה ,יוחזקו על ידי הקבלן
באתר העבודה והמזמינה ,המנהל ,המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב
לתכלית זו ,יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם לפי דרישתם מפעם לפעם ,וזאת
במשך כל תקופת ביצוע העבודה .עותק זה יהיה מעודכן ,נקי שלם ובמצב קריא.
11.8
כל התוכניות שימסרו לקבלן לצרכי החוזה הינן רכוש המזמינה .הקבלן אינו רשאי
לעשות בהן כל שימוש אלא לצורכי ביצוע העבודה בלבד.
11.9
מוצהר בזה כי כל התוכניות הינן רכושה הבלעדי של המזמינה והיא בעלת זכויות
היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד ,לא להכין מהן העתקים,
ולא להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות .הקבלן מאשר
ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התוכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות
ולצורך ביצוען בלבד ,ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת,
או למסור את תוכנן ו/או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע
העבודות .הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על כל זכות עכבון בקשר
לתכניות וכל חלק מהן.
.12
שירותים של הקבלן לקבלני משנה:
.docמפרט טכני -אולמן
נוסף על האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ובמפרט הכללי פרק ,00יהיה הקבלן
אחראי למתן השירותים המפורטים להלן לכל הקבלנים ללא תמורה נוספת מעבר
לקבוע בנספח הפרטים המיוחדים ,השירותים יכללו את הפעולות הבאות:
12.1
מתן אינפורמציה על הידוע לו על המבנים והמערכות הקיימות במבנה
וסביבתו.
12.2
הדרכה והשגחה על הבטיחות ועל כללי העבודה הנדרשים מבחינת
בטיחותם של עובדים ומבנים .
12.3
שימוש בחשמל ובמים באופן חופשי לפי הצורך ,עד למועד אכלוס המבנה
והכנת לוחות חשמל בטיחותיים ומאושרים על ידי בודק חשמל ( כלול
המחירי היחידה ) בכל קומה בהספק מלא לביצוע כל עבודות הקבלנים בו
זמנית .הלוחות יוגנו בפני קצרים ויענו כאמור על צרכי כל הקבלנים בו
זמנית .כמו כן תותקן נקודת מים בכל קומה.
12.4
תיאום כל המערכות (לפרטיהן) עם המבנה ובינן לבין עצמן וטיפול בביצוע
ההכנות מבעוד מועד במבנה.
12.5
זכות שימוש חלקית במשרדים של הקבלן כולל טלפון לצרכי עבודתם של
הקבלנים או כל גורם אחר .הקבלנים האחרים ישלמו תמורת שרות זה
להקבלן.
12.6
השתתפות במסירה ופיקוח על התיקונים עד למסירה הסופית.
.12 .7
הקמת תאורה זמנית כנדרש כמפורט בסעיף 29.3להלן.
.12 .8
ביצוע ניקיון יום יומי וניקיון מוחלט וסופי במסירה וארגון אתר הבניה
כך שיהיה מסודר ונקי.
במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לקבלנים יכריע בדבר בלעדית המנהל והחלטתו תהיה
סופית ותחייב בנדון את הצדדים ללא זכות ערעור או תביעה כלשהי .שיקולי המנהל בנדון
יתבססו אך ורק על קידום הביצוע מבחינת לוח הזמנים וטיב העבודה .אם עבודת הקבלן
או חלק ממנה תלויה בביצוע הנכון של עבודת הקבלנים הנ"ל או אם עבודתו קשורה
לעבודתם ,על הקבלן לבדוק את עבודתם ולהודיע מיד למנהל על הפרעות או ליקויים
.docמפרט טכני -אולמן
הגורמים לו קשיים בביצוע עבודתו .העדר ביקורת והודעה כנ"ל למנהל פירושם כי הוא
הסכים וקיבל את עבודת הקבלנים כנכונה וכמתאימה לביצוע עבודתו הוא.
.13
זכות המזמינה למסור עבודות:
א .שום דבר האמור בסעיף 12לעיל לא יתפרש כאילו הוא בא לגרוע מכל הוראה בחוזה
זה אשר לפיה רשאית המזמינה למסור כל חלק מהעבודות (אשר לא נמסר מפורשות
לביצועו הבלעדי של הקבלן) לאחר או לאחרים והיא תהא רשאית לעשות כן לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
הקשר עם הקבלנים האחרים:
ב.
לקבלן ידוע כי הקבלנים האחרים ו/או ספקים ו/או בעלי מלאכה אחרים וכיו"ב
עשויים לבצע עמו ,בעת ובעונה אחת ,עבודות ו/או פעילות במבנה ,והוא מצהיר כי לקח
בחשבון את ההפרעות העלולות להיווצר עקב כך ,וכי לא תהיינה לו כל טענות כלפי
המזמינה ומי מטעמה בכל הקשור הכרוך והנוגע עבודתם כאמור.
.14
ביצוע לשביעות רצון המזמינה:
.14 .1הקבלן יבצע את העבודות על פי חוזה זה באופן מעולה לשביעות רצונה המוחלט של
המזמינה וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח ,בין שמפורטות בחוזה
ובין שאינן מפורטות בו.
.14 .2הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה ,באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר ,לרבות
שימוש ,לשם כך ,בכח אדם ,חומרים ,כלים ,ציוד ,מכונות וכל אמצעי אחר ,ברמה ,באיכות
ובטיב מעולים ותוך שמירה על הוראות כל דין והקפדה לעמוד בדרישות כל תקן .הקבלן
מצהיר ומאשר בזאת ,שידוע לו כי רמתו ,איכותו וטיבו של המבנה ושל כל העבודות
הקשורות והכרוכות בביצוע המבנה על פי חוזה זה ,הינם עיקרו ,בסיסו ויסודו של חוזה זה,
וכי המזמינה לא הייתה מתקשרת עמו בחוזה זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל.
.15
ערבויות:
15.1
ערבות ביצוע
.15 .1 .1
להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימסור הקבלן למזמינה
.docמפרט טכני -אולמן
ערבות ביצוע במועדים ובגובה הסכום שנקבע בנספח הפרטים המיוחדים
.
.15 .1 .2
ערבות הביצוע תהיה אוטונומית בלתי מותנית ,שאינה ניתנת להסבה
לבנק מלווה או חברות ביטוח בלבד ,צמודה למדד בנוסח הקבוע בנספח ז'
לחוזה זה .תוקף ערבות הביצוע יהיה לפחות ל 60 -יום לאחר המועד
לסיום ביצועה של העבודה כולה על פי החוזה.
.15 .1 .3
ערבות הביצוע תשמש כבטחון לטיב הביצוע לקיום ולמילוי מדוייק של כל
הוראות החוזה .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות
להבטחה ולכסוי של:
.15 .1 .3 .1
.15 .1 .3 .2
כל נזק ,הפסד ,שנגרם או עלול להיגרם למזמינה ו/או
כל הפיצויים ,דמי נזק ,השיפוי ההפסדים וההוצאות
שנגרמו ו/או העלולים להיגרם למזמינה ושיגיעו
למזמינה מאת הקבלן בכל מקרה של הפרת התחייבות
כלשהי מהתחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה.
כל נזק או סכום לו תהא זכאית המזמינה מהקבלן לפי
הסכם זה והדין .לרבות ההוצאות והתשלומים
שהמזמינה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם
בהקשר עם חוזה זה .
15.1.3.3
תשלום כל סכום שהמזמין ישלם לקבלן כתשלומי
ביניים.
.15 .1 .3 .4
כל הוצאות התיקונים ,השלמות ,שיפוצים ובדק
העבודה שהמזמינה עמדה או עלולה לעמוד בהן.
.15 .1 .4
תוקף ערבות הביצוע יהיה מיום חתימת הסכם זה ועד ל 60יום לאחר
תום תקופת הביצוע החוזית .במידה והקבלן לא ישלים עבודותיו עד
למועד זה יאריך הקבלן את הערבות בהתאם .לא הוארכה הערבות
תהיה רשאית המזמינה לממשה .ערבות הבצוע לא תפחת עם התקדמות
העבודה.
.15.1.5
לא מילא הקבלן אחרי הוראה או תנאי בחוזה ,תהיה המזמינה רשאית
.docמפרט טכני -אולמן
לגבות את ערבות הביצוע ,כולה או מקצתה ,בפעם אחת או מספר פעמים,
ולהיפרע מתוכה לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור.
.15 .1 .6
כל ההוצאות בגין מתן ערבות הביצוע והארכת תוקפה מפעם לפעם יחולו
וישולמו במלואן על ידי הקבלן.
.15.1.7
הקבלן מתחייב להגדיל או להקטין מפעם לפעם את סכום ערבות הביצוע
ולהתאימו לתמורה ולשינוים שהצטברו ,וכן להאריך מפעם לפעם את
ערבות הביצוע ,בהתאם לצורך ,עד לאישור החשבון הסופי וחתימת
הקבלן על כתב סילוק התביעות ,והכל -לפי הוראות המנהל .לא עשה כן
הקבלן ,רשאית המזמינה לממש את ערבות הביצוע כולה או מקצתה.
.15 .2ערבות בדק
.15 .2 .1
להבטחת טיב ביצועה של העבודה וביצוע תיקונים בתקופת הבדק ,ימציא
הקבלן למזמינה בסמוך לפני תום ביצוע העבודה ולפני תשלום החשבון
הסופי בגין העבודה ,ערבות בדק בגובה הסכום שנקבע בנספח הפרטים
המיוחדים לערבות הבדק .
.15 .2 .2
כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת ערבות הבדק והארכת תוקפה מפעם
לפעם יחולו וישולמו במלואן על ידי הקבלן.
.15 .2 .3
ערבות הבדק תהיה אוטונומית ,צמודה למדד ובנוסח הקבוע בנספח ז',1
בסכומים ,במועדים ולתקופה כמפורט בנספח הפרטים המיוחדים.
.15 .2 .4
על אף האמור לעיל במידה ונקבעו בנספח הפרטים המיוחדים הוראות
מפורשות להקטנת ערבות הבדק ולהחלפתה בערבות בסכום נמוך יותר
יחולו ההוראות הנקובות (אם נקובות) בנספח הפרטים המיוחדים.
.15 .2 .5
הוראות סעיפים קטנים 15.1.3עד 15.1.7יחולו בשינויים המחויבים גם
על ערבות הבדק.
.15 .2 .6
הקבלן מתחייב להאריך את תוקף ערבות הבדק בהתאם לתקופה בה
הוארכה תקופת הבדק על פי חוזה זה .לא עשה כן הקבלן -רשאית
המזמינה לממש את ערבות הבדק כולה או מקצתה.
.docמפרט טכני -אולמן
15.2.7
לפני שיפוג תוקף ערבות הבדק ,כפי שהוארכה (אם הוארכה) כאמור
בסעיף , 15.2.6יהא על הקבלן למסור למזמינה שטר חוב צמוד למדד
בגובה הסכום הנקוב בנספח הפרטים המיוחדים ובהעדר קביעה ,בגובה
2%משכר החוזה הסופי וזאת להבטחת תיקונים בתקופה שמיום פקיעת
ערבות הבדק .לא עשה כן הקבלן ,תהא המזמינה רשאית לממש את ערבות
הבדק.
.15 .3ערבויות כללי
15.3.1
בכל מקרה שיגיע למזמינה סכום כלשהו מהקבלן וכן במקרה שלא ניתנה
תעודת השלמה לעבודות עד ליום המיועד להשלמת העבודות כאמור להלן,
וכן במקרה בו יאשר המפקח בכתב כי הקבלן אינו ממלא אחר הוראות
החוזה תהיה המזמינה זכאית ,לאחר שנתנה לקבלן התראה בכתב של 14
ימים מראש לתיקון ההפרה לדרוש את פירעון הערבויות הנקובות בחוזה
זה כולן או חלקן ,בבת אחת או בחלקים בפעם אחת או במספר פעמים
והכל על פי שיקול דעתה ,וזאת בלא שתהיה חייבת להוכיח או לבסס את
דרישתה ,והקבלן מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה למניעה או לעיכוב כל
תשלום שהמזמינה תדרוש בתוקף הערבויות .התחייבות זו של
הקבלן תחול בכל נסיבות שהן למעט במקרה בו המזמינה תבקש לממש
את הערבויות שלא בקשר עם המטרות שלשמן ניתנו הערבויות כאמור
בחוזה זה.
15.3.2
בכל מקרה בו מומשה ערבות כלשהי על ידי המזמינה יהיה הקבלן חייב
מיד להמציא למזמינה ערבות בנקאית חלופית לזו שמומשה ובתנאי
הערבות שמומשה ואם יהיה המימוש חלקי -להשלים את החסר
בהתאמה .לא המציא הקבלן ערבות בנקאית חלופית או לא השלים הקבלן
ערבות בנקאית שמומשה חלקית ,תהיה רשאית המזמינה לקזז
מהתשלומים המגיעים לקבלן סכומים בשיעור הערבות הבנקאית
שחולטה .אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בזכות המזמינה לכל סעד אחר
כלפי הקבלן.
15.3.3
מוצהר למניעת ספקות כי אין סכום הערבויות המפורטות לעיל ולהלן
מגביל את המזמינה בתביעותיה מהקבלן ,במידה והמגיע למזמינה
.docמפרט טכני -אולמן
מהקבלן יעלה על סכום הערבויות תהיה המזמינה זכאית לגבות מהקבלן
את הסכום העודף בכל דרך שתמצא לנכון.
15.3.4
מוסכם בזה על הצדדים כי עם גמר בצוע כל העבודות ומסירתן למזמינה,
ולפני תשלום החשבון הסופי וכתנאי לו תהיה בידי המזמינה ערבות הבדק
דהיינו הערבות הבנקאית האוטונומית המפורטת בסעיף 15.2לעיל במלוא
סכומה אשר תשמש להבטחת קיום חיובי הקבלן לתקופת האחריות.
יובהר כי עד למסירת ערבות הבדק למזמינה ,תוחזק ערבות הביצוע
שבידי המזמינה כשהיא בתוקף.
15.3.5
.16
הפר הקבלן הוראה זו יהיה הקבלן חייב לפצות את מזמינה בסכום
הערבות אשר תוקפה פג (בצרוף הפרשי ההצמדה על סכום הקרן) מבלי
שהמזמינה תהיה חייבת להוכיח נזק כלשהו ויראו בסעיף זה סעיף פיצוי
מוסכם לעניין הפרה זו ומבלי שהמזמינה תהיה מנועה מלנקוט בכל הליך
חוקי אחר העומד לה על פי כל דין ועל פי חוזה זה בגין הפרת החוזה.
בוטל.
פרק ב' -התחייבויות כלליות
.17
ציות להוראות הדין:
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ועל פי כל הוראה של כל רשות מוסמכת
בקשר לביצוע העבודות .מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בין על פי חוזה זה ובין על פי כל
דין ,מתחייב בזה הקבלן לפצות את המזמינה עבור כל נזק שייגרם לה ,בין כספי או אחר,
כתוצאה מהפרת הוראות כל דין או רשות מוסמכת.
.18
פגיעה בשיגרת הלימודים והציבור :
הקבלן מתחייב כי העבודות לא יגרמו פגיעה בנוחיות ובשיגרת הלימודים והציבור ולא
יגרמו כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במבנה בכביש ,דרך ושביל .העבודות
לא יגרמו הפרעה לצד שלישי כלשהו ולשיבוש המהלך התקין של פעילות המבנה הלימודים
והציבור .על הקבלן לדאוג לא לגרום ללכלוך ברשות הציבור ורשות הפרט ולנקות מיד כל לכלוך
כזה ,אם נגרם .הקבלן ימנע מגרימת רעש בשעות שיורה המנהל .הקבלן מצהיר כי לקח
.docמפרט טכני -אולמן
בחשבון הפסקות עבודה שיידרשו בגלל רעש או הפרעות .וידוע לו שלא ישולמו תוספות
עבור הפסקות עבודה אלו.
.19
תיקון נזקים לרכוש ציבורי:
19.1
על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהטכניון ומהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות
על כל קווי רקע באזור המבנה .הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים במגמה לא
לפגוע בכל כבל צנרת תת-קרקעית ועליו לוודא לפני ביצוע העבודה את פינוי
המערכת התת-קרקעית הבלתי נראית לעין.
19.2
הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לרשות הציבור ולרשות הפרט ,לרבות
נזק לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,סיבים אופטיים,
תשתיות,כבלים ,אינטרנט ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים
וכיו"ב ,תוך כדי ,עקב או בגין ביצוע העבודות ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות ,יתוקן מיד על
חשבונו הוא ,באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות
המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור לעיל.
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ,הפסד או אובדן שייגרם לכל רשות ,גוף או גורם או
אדם כלשהו וישא בכל הנזקים הכספיים והאחרים הנובעים מהנזק שנגרם ,בגין
פגיעה בכבל חשמל ,טלפון ,צנרת מים מוליכים ,צנרת השקיה ,גל ירוק ,מתקנים
או ציוד הנזכרים לעיל .הקבלן ישפה את המזמינה בגין כל תשלום שתחויב לשלם
וכל הוצאה שתוציא עקב האמור לעיל.
הקבלן יבצע חפירות גישוש לצורך גילוי כל תשתית תת קרקעית .להסיר ספק לא
תשולם תמורה נוספת עבור חפירות הגישוש והן תהינה כלולות במחירי היחידה
כמפורט בכתב הכמויות.
19.3
.20
היה והקבלן יתקל ,במהלך העבודות ,בצנרת בלתי ידועה או ברורה ,יהא עליו
להפסיק מיד את ביצוע העבודות ולהודיע על כך למנהל ולא יהיה רשאי לחדש את
העבודות אלא לאחר קבלת אישור המנהל בכתב ומראש .האמור לעיל אינו בא
לגרוע מחובת הקבלן לעמוד בלוח הזמנים ובכל הוראות חוזה זה .
מניעת הפרעות לתנועה:
20.1
הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות לרבות הקמת כל מבנה ארעי ,וביצוע כל
.docמפרט טכני -אולמן
עבודה ארעית ,לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך
לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ,ושלצורך הובלתם של
משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהטכניון ויינקטו כל
האמצעים ,לרבות בחירתם של הדרכים ,של כלי הרכב ושל זמני ההובלה ,כך
שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל
האפשר נזק לדרכים .העברת המשאות כאמור תעשה על אחריותו המלאה
והבלעדית של הקבלן ועל חשבונו ,והוא ישא בכל נזק שיגרם לכל אדם ורכוש בגין
כך.
20.2
כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים
פניאומטיים נקיים ,באופן אשר יבטיח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת
הנסיעה .כמו-כן ימנע הקבלן החניית כלי רכב ,המגיעים לאתר העבודה ,בדרכים
ואלה יחנו במקומות שייועדו לכך .הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר
העבודה ,וכן השטחים הציבורים יהיו פתוחים לשימוש המזמינה ו/או הקבלנים.
לפי הצורך ובהתאם להוראות המנהל ,וכי הוא לא יאחסן עליהם חומרים או ציוד
ולא ישפוך עליהן פסולת כלשהי.
20.3
מגבלות תנועה
על הקבלן לקחת בחשבון כי שטח הטכניון הינו שטח פרטי סגור הנתון לביקורת
מתמדת של כניסה ויציאה וכי תחולנה המגבלות הבאות:
.1התנועה לאתר העבודה וממנו תתנהל אך ורק דרך שער הכניסה המוסכם עם
הטכניון.
.2העברת החומרים והציוד תיעשה תוך תיאום מוקדם ולפחות 24שעות מראש
עם נציגי הטכניון ושמירה קפדנית אחר הוראותיהם ,הכל באישור המפקח.
.3הסברים משלימים בנושא זה יימסרו בזמן סיור הקבלנים .על הקבלן לקחת
בחשבון במחיריו ובתכנון הבצוע את כל האמור לעיל ,כי לא תוכר כל תביעה
מצד הקבלן ,לא תביעה כספית ולא תביעה בגין עיכוב בעבודה.
.21
מתן הוראות ,קבלת רישיונות ותשלום אגרות:
21.1
בכל הכרוך בביצוע העבודות ,ימלא הקבלן אחרי הוראות המנהל ו/או המפקח ו/או
כל דין ,בדבר מתן הודעות ,קבלת רישיונות והיתרים ,תשלום מיסים ,אגרות
והיטלים החלים על פי דין בגין ביצוע העבודות לפי חוזה זה .כדי להסיר ספק כל
היטלי הפיתוח ואגרות הבניה ,יחולו וישולמו על המזמינה .
.docמפרט טכני -אולמן
21.2
.22
על הקבלן חלים כל תשלומי החובה ,בגין ביצוע עבודותיו ,לרבות אגרות ומיסים
למבנים זמניים ,לשילוט ,לציוד וכדומה
קבלנים וגורמים שכנים:
הקבלן מתחייב בזאת לא להפריע לעבודת קבלנים שכנים הבונים מבנים בסמוך לאתר
העבודה ,לא לפגוע בציוד של גורמים אלה ,בחומרים שלהם ,ובדרכי הגישה למבנים
הסמוכים שהם בונים .על הקבלן לקחת בחשבון מצב זה בעת הגשת הצעתו ולתאם את כל
הפעילויות בהתאם.
הקבלן ישא בכל הוצאות תיקון או נזיקין בגין נזקים שייגרמו על ידו לכל צד שלישי וישפה
את המזמינה על כל תשלום או הוצאה שנגרמו לה עקב האמור לעיל.
.23
מציאת עתיקות :
23.1
עתיקות כמשמעותו בחוק העתיקות ,תשל"ח ,1978 -או בכל דין בדבר עתיקות
שיהיה בתוקף מזמן לזמן ,גתות קברים וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך
גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר העבודה (להלן " :העתיקות") -נכסי
המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם.
23.2
הקבלן מתחייב לפעול במקרה של גילוי עתיקות לפי הוראות כל דין ולמסור
למזמינה הודעה מפורטת על גילוי כאמור ולקיים את כל הוראות המנהל בקשר
לכך.
23.3
בכל מקרה שכתוצאה מגילוי העתיקות ייווצר צורך בהפסקת ביצוע העבודות
בחלק מסוים מהאתר ,יפעל הקבלן בתאום ובאישור המזמינה להמשך ביצוע
העבודות בחלק אחר מאתר העבודה באם יורה לו כך המנהל.
23.4
למען הסר ספק מובהר בזאת מפורשות כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי
מהמזמינה במקרה של עיכובים והוצאות שיגרמו לו עקב גילוי העתיקות למעט
עבור הוצאות ישירות בלבד שנגרמו לו בפועל בגין עבודות שבוצעו על ידו בפועל.
.docמפרט טכני -אולמן
.24
ניקוי מקום ביצוע העבודות במהלך העבודה והשלמתה:
24.1
הקבלן יהיה האחראי ,על חשבונו ,לביצוע עבודות נקיון וסילוק פסולת מאתר
הבניה למקום שפיכה מאושר .ניקוי הפסולת ייעשה ע"י הקבלן באמצעות עובדיו
מדי יום ביומו באזורי העבודה השונים כך שלא תהיה הצטברות של פסולת ולכלוך
בכל שטחי הבניה ללא יוצא מהכלל .הקבלן יקפיד כי בתקופת הבניה עיקר הפסולת
תהיה פסולת בנין ולקראת סיומה ,פסולת של חומרי גמר .לצורך הניקיון והפינוי
יכין הקבלן צוות מיוחד שעיסוקו בניקיון ובפינוי פסולת .הקבלן ינקה ויפנה על
חשבונו ,גם את הלכלוך ,הפסולת ,שברי חומרי בנין ועזר ,אריזות וכו' של כל
הקבלנים העובדים באתר.
24.2
על הקבלן למקם באתר במקום ובמועד אשר יסוכם עם המנהל מכולות לפינוי
אשפה ,אשר תוחלפנה בכל פעם שתתמלאנה.
24.3
בגמר העבודות ולפני מסירתם יבצע הקבלן ניקיון יסודי של המבנה פנים וחוץ ,
באזורי עבודתו ו/או בכל אזור שהלכלוך בו נגרם כתוצאה מעבודתו ,לרבות ניקוי
אבק ,ניקוי חלונות ,קירות מסך ,חיפוי אבן ,הורדת כתמי צבע וטיח ,שטיפת רצפות
וסילוק פסולת מכל סוג לרבות בדרך של מילוי בורות וחפירות ,ישור ערמות עפר
וכד'.כל העבודה הנזכרת לעיל תיעשה על חשבון הקבלן ואחריותו ולשביעות רצון
המנהל.
24.4
לא ניקה או לא העמיד מכולה או לא פינה הקבלן את הפסולת והלכלוך ממקום
ביצוע העבודות לשביעות רצונו של המנהל ותוך המועד שנקבע לו על ידי המנהל,
רשאי יהיה המנהל לעשות באמצעות חברת ניקיון זאת על חשבון הקבלן בתוספת
הוצאות טיפול בגובה 20%ולגבות את ההוצאות מהקבלן בכל דרך שתיראה
למנהל ,לרבות עיכוב כספים או תשלומים המגיעים להקבלן מאת המזמינה.
במקרה כאמור לא יבוא הקבלן בכל תביעה שהיא נגד המזמינה ביחס לנזקים
שנגרמו לציוד ,לחומרים ,למבנים הארעיים או כל רכוש של הקבלן בעת הניקוי
ופינוי הפסולת כאמור.
24.5
מובהר כי לא תשולם להקבלן כל תמורה נוספת עבור פינוי פסולת הקבלן ,קבלני
המשנה שלו והקבלנים האחרים או כל פסולת אחרת.
24.6
במידה ולא יבוצעו עבודות הניקיון כאמור לעיל ,יופחת משכר הקבלן סכום עלות
.docמפרט טכני -אולמן
ביצוע עבודות הניקיון בתוספת הוצאות ניהול ופיקוח בשיעור של .20%
פרק ג' -הכנות לביצוע ולוח זמנים
.26
בדיקות מוקדמות:
26.1
הקבלן מצהיר בזאת כי ,בדק היטב את כל הוראות החוזה וכל נספחיו ,לרבות
התכניות ווידא שאין ביניהם סתירת; כן מצהיר הוא כי בדק ,לפני הגשת הצעתו
ולפני חתימת חוזה זה ,את אתר העבודה וסביבותיו ,את עבודות ההכנה שבוצעו
בו ואשר מתוכננים להתבצע בו עד לתחילת ביצוע העבודה ,את טיב הקרקע ,שיפוע
הקרקע ,את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה,
את דרכי הגישה לאתר העבודה ,את שטח ההתארגנות ,מיקום אתר אשפה לצורך
סילוק חומרים ואשפה מהאתר ,מיקומם של מערכות תשתית והחיבורים אליהן
ותנאי העבודה באתר העבודה וסביבתו ,ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות
להם השפעה על הצעתו ו/או התחייבויותיו .כן מצהיר הקבלן כי ניתנה לו
ההזדמנות נאותה לבצע את כל הבדיקות כאמור באופן נאות וראוי.
26.2
על הקבלן לבדוק לפני התחלת העבודה וכל שלב ממנה ולהשיג את כל המידע לגבי
קוים ומובילים כגון צנרת ,תעלות וכיוצ"ב ,בין שהם עיליים ובין שהם תת
קרקעיים המצויים באתר וסביבתו.
הקבלן יתחשב בהשפעתם האפשרית על ביצוע העבודה ויהיה אחראי לשלמותם.
במידת הצורך הקבלן יתמוך אותם זמנית ו/או יבצע את הטייתם הזמנית או
הקבועה וישא בכל תשלום או הוצאה הכרוכים בכך .במידה ונגרם עיכוב בביצוע
העבודה עקב הצורך בהטיה ו/או בתמיכה כנ"ל יישא בכך הקבלן.
26.3
הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה הנקוב
בחוזה ,לרבות מחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות ,מניח את דעתו ומהווה
תמורה הוגנת סופית ומוחלטת לכל התחייבויותיו לפי החוזה וכי הוא מוותר על
כל טענה של אי ידיעה ,אי התאמה ,פגם או מום כלשהו.
26.4
המנהל רשאי אם רצונו בכך ,להמציא להקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמו
.docמפרט טכני -אולמן
לצורך העבודה ,אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד ,לא יהוו חלק מן החוזה ולא
יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות ,כנדרש בסעיפים
קטנים .26 1עד .26.3
המזמינה והמנהל יהיו משוחררים מכל חבות או אחריות לשלמות ולדיוק
הדו"חות והסקרים שהמציאו להקבלן כאמור לעיל.
26.5
.27
הקבלן יקבל מהמזמין נקודות מוצא ( )B.M.שיינתנו לו בשטח.
דרכי ביצוע ולוח זמנים:
27.1
27.2
צו התחלת העבודה יינתן במועד שיקבע על ידי המנהל בהתאם לסעיף 50להלן.
מבלי לפגוע בכלליות האמור בחוזה מתחייב הקבלן לבצע את העבודה בקצב אשר
יבטיח באופן מירבי את גמר העבודות וכל חלק ושלב מהם ובמיוחד את שלב
תוספת השלד בצדו המזרחי הצפוני והמערבי של המבנה עד לתאריך ה –
. 24.10.16ו/או לא יאוחר מכל מועד אחר שיקבע על ידי המנהל (בהתאם להוראות
חוזה זה) וינקוט בכל אותן שיטות עבודה ,כולל עבודה במשמרות כולל עבודות
לילה וישתמש בכל ציוד שיידרש לשם עמידה בלוחות זמנים אלה .
27.3
הקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי לקח בחשבון במפורש ,כי הלימודים במבנה בו יבוצע
הפרויקט ,לא ייתקינו מתאריך ה – . 24.10.16 – 1.8.16במועדים אלה ניתן ונדרש
לעבוד בפרויקט במשמרות על מנת להבטיח את גמר תוספות השלד בכל חלקי
הבנין ללא הפרעה .העבודות מתאריך ה – 25.10.16יחלו מדי יום החל מהשעה
14:00ועד ליום המחרת בשעה .06:00
27.4
לשם הבטחת עמידה בלוח זמנים זה ,הקבלן יידרש להציב עגורן ,אשר ישרת את
ביצוע כל הפרויקט ככל שיידרש ,וכן מעלית משא חיצונית לביצוע העבודות .עלות
ציוד זה תיכלל במחירי היחידה של הקבלן ולא תשולם עבורם כל תוספת.
27.5
הקבלן ימציא לאישור המנהל ,תוך 10יום מחתימת החוזה ,לוח זמנים מפורט
שיכלול את מועדי ביצוע כל הפעולות שאורכן יום עבודה ומעלה ,והכל במסגרת
הזמן הקצוב בנספח הפרטים המיוחדים להשלמת העבודה וכל שלב שלה .כן
ימציא הקבלן תאור ההסדרים ,אמצעי הרמה ,שיטות היציקה ,מיקום העגורן
ומעלית המשא ,שיטת והתקדמות ביצוע השלד ,אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את
העבודה ותחזית כח אדם וציוד לכל חלק מהעבודה.
.docמפרט טכני -אולמן
27.6
לוח הזמנים יהיה בנוי בשיטת גאנט שתאושר על ידי המנהל ,תהוה תנאי לתחילת
העבודות ,תעודכן מדי חודש בחודשו ותוגש עם חשבונו החלקי של הקבלן ,ובכל
מקרה מובהר כי לוח הזמנים הנ"ל לא יחרוג ממסגרת הזמן הקצוב בנספח
הפרטים המיוחדים להשלמת העבודה וכל חלק ממנה.
27.7
לא אישר המנהל את לוח הזמנים שהוגש על ידי הקבלן כאמור בסעיף 27.3לעיל,
יחזירו עם הערותיו להקבלן והקבלן יתקן ויעדכן את לוח הזמנים וימציאו למנהל
כשהוא מתוקן מדי פעם בפעם ובמועדים שיקבעו על ידי המנהל ,וזאת עד לקבלת
אישורו הסופי של המנהל ללוח הזמנים.
מובהר בזאת מפורשות כי על אף האמור בלוח הזמנים וגם אם אושר על ידי המנהל
יהיה רשאי המנהל להורות על פי שיקול דעתו הבלעדי להקבלן לבצע עבודות
מסוימות בסדר שונה ובקצב אחר ,ובין השאר אם לדעתו הדבר נדרש להבטחת
עמידתו של הקבלן במסגרת הזמן הקצוב לביצוע העבודה ו/או אם הדבר נדרש
כתוצאה ממסירת עבודות לקבלנים וגורמים אחרים ו/או דרישות המתכננים ו/או
דרישות הרשויות המוסמכות.
קביעתו של המנהל תהיה סופית ועל הקבלן לעדכן את לוח הזמנים שלו בהתאם
ולהתארגן ואף לשנות במידת הצורך את ההיקף וצורת התארגנותו באתר ,כך
שיעמוד במועדים שנקבעו על ידי המנהל.
27.8
במידה והקבלן לא ימסור למנהל את לוח הזמנים כאמור לעיל במועד שנקבע ו/או
במידה ולוח הזמנים לא יהא לשביעות רצונו המלאה של המנהל ,רשאי יהיה
המנהל לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להכין לוח זמנים על חשבון הקבלן אשר יחשב
לכל דבר וענין כלוח זמנים שנקבע ואושר בדרך האמורה לעיל.
27.9
לאחר אישור לוח הזמנים ו/או לאחר קביעתו על ידי המנהל יפעל הקבלן בכל
פעולותיו בהתאם ללוח הזמנים כנ"ל ,כל עוד לא קיבל אישור מהמנהל לתיקונים
בלוח הזמנים.
27.9
בנוסף לאמור לעיל יעודכן ויתוקן לוח הזמנים המאושר בהתאם לדרישות המנהל
כפי שינתנו להקבלן מדי פעם בפעם ,כאשר על כל תיקון ו/או עדכון כאמור יחולו
ההוראות דלעיל.
.docמפרט טכני -אולמן
27.10למען הסר ספק מובהר בזאת מפורשות כי אין באישור לוח הזמנים או כל שינוי בו
על ידי המנהל משום מתן אורכה או פטור להקבלן מביצוע העבודה במועד.
27.11הקבלן יהיה חייב להגיש למנהל עד ה -5לכל חודש הצעה לעדכון של לוח הזמנים
המאושר ,תוך פירוט מעודכן של הפעילויות הצפויות בהמשך ביצוע העבודות ,על
מנת לעמוד בלוח הזמנים כנדרש.
הגשת העדכון הנ"ל במועדים הנ"ל יהווה תנאי לקבלת תשלומים מהמזמינה.
באם יהיו פיגורים או עיכובים בביצוע עבודות מסוימות ,יהיה על הקבלן להראות
בלוח הזמנים המעודכן ,כיצד הוא מתכנן להשיג את הפיגורים על מנת לעמוד
במועדי סיום העבודות או חלקן כמפורט בחוזה.
27.12תוכנית עבודה חודשית
27.12.1
בנוסף ללוח הזמנים יגיש הקבלן למנהל עד ה 5-בכל חודש תוכנית
עבודה יומית לחודש הקלנדרי הקרוב (להלן" :תוכנית העבודה")
תוכנית העבודה תפרט את כל העבודות המתוכננות לביצוע על ידי
הקבלן ,הקבלנים וגורמים אחרים אשר יפעלו באתר העבודה.
התוכנית תהיה ערוכה בצורת לוח גנט ( )GANTבמתכונת אחידה
שתאושר על ידי המנהל ותאפשר מעקב נוח אחר ביצוע העבודות.
27.12.2
לתוכנית העבודה תצורף :
הערכה כספית של היקף העבודה הצפוי במהלך החודש
.1
הקלנדרי נשוא תוכנית העבודה.
בקשה להוראות חסרות בקשר לעבודות המתוכננות.
.2
27.12.3
האחריות בגין עיכובים בביצוע העבודות כתוצאה מאי מילוי
דרישות סעיף זה תחול על הקבלן.
27.12.4
המנהל רשאי לעכב ביצוע תשלום חשבון חלקי במקרה ולא
ימולאו לשביעות רצונו הדרישות בסעיף זה .דחיית התשלום
תחשב כדחייה באשמת הקבלן והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי
כספי או תשלום התייקרות או ריבית כתוצאה מהדחייה.
.docמפרט טכני -אולמן
27.13המצאת כל מסמך ,תכנית ,או חומר לפי הוראות סעיף 27זה למזמינה ו/או למנהל,
בין שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר ,אינה פוטרת את הקבלן מאחריות
כלשהי המוטלת עליו לפי החוזה ולפי כל דין.
27.14
הקבלן מצהיר ומסכים במפורש ,כי עמידת הקבלן בכל דרישות הלו"ז הינה
מעיקרי החוזה ,וכי אי עמידה באיזה ממרכיבי הלו"ז ו/או במועד הסיום ,מהווה
הפרה יסודית של החוזה ,והיא עלולה אף לגרום למזמינה לנזקים כבדים ,וביניהם
נזקים הנובעים מתביעות של צדדים שלישיים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם כי מידת עמידת הקבלן בדרישות
הלו"ז תיבדק בהתאם לאבני דרך במהלך ביצוע העבודות כאמור בנספח התנאים
המיוחדים (להלן" :אבני הדרך") .בכל אחת מאבני הדרך ,תיבדק מידת עמידת
הקבלן בלו"ז ובעבודות שעליו לסיים עד לאותה אבן דרך בהתאם לסיכום הנ"ל,
וזאת נוסף על הבקרה השוטפת באשר למידת עמידת הקבלן בלו"ז שנקבע בחוזה
ו/או על פיו (בין המועדים שנקבעו לאבני דרך).
אי עמידת הקבלן באיזו מהדרישות לגבי כל אחת מאבני הדרך הנ"ל ,פרט היותה
הפרת חוזה ,תזכה את המזמין כבר במועד שבו יתברר כי הקבלן לא עמד בה,
בפיצוי המוסכם בגין האיחור באבן הדרך כאמור בנספח הפרטים המיוחדים,
בהתאם לפרק הזמן שבפיגור והפיצוי המוסכם שישולם כאמור ,ייחשב כמקדמה
על חשבון הפיצוי המוסכם המגיע למזמינה בגין איחור הקבלן בהשלמת העבודות
ביחס למועד הסיום (כאמור בסעיף 58לחוזה זה ובנספח הפרטים המיוחדים) ,כל
זאת בלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות אחרים ו/או נוספים המוקנים
למזמינה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ובכפוף לסעיף 12.5בנספח הפרטים
המיוחדים.
27.15
הקבלן יהא אחראי לכל נזק תביעה ודרישה שתוגש נגד המזמינה על ידי הקבלנים
או מי מהם ,בגין נזקים שייגרמו להם כתוצאה מאיחור כלשהו של הקבלן בלוח
הזמנים ,או כתוצאה מביצוע המבנה ע"י הקבלן שלא על פי הוראות חוזה זה,
וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ועל פי כל דין.
מוסכם בזאת כי כל סכום שהמזמינה תשלם כדמי נזק כאמור ,באם תשלם ,תהיה
היא רשאית לנכותו ,בתוספת הוצאותיה בקשר לכך ,מכל סכום העשוי להגיע
להקבלן .כן תהיה המזמינה רשאית לגבות את הסכומים הנ"ל מהקבלן בכל דרך
אחרת ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר העומדים למזמינה לפי חוזה זה
ולפי הוראות הדין.
.docמפרט טכני -אולמן
27.16על הקבלן להעביר לעיון אשור קונסטרוקטור לתכנון הפיגומים בגובה או תקרות
כבדות במיוחד.
.28
סימון ומדידות:
28.1
הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודות בהתאם לנתונים
הנקובים בתוכניות ובהוראות בכתב של המנהל ,לרבות נכונות הגבהים ,הממדים,
המפלסים ,הכוונים והמידות של חלקי העבודה וכן למיקום יציאות "הקוצים"
לגבי העמודים העתידיים ,בין אם כל אלה בוצעו על ידו ובין אם בוצעו על ידי
אחרים והוא מתחייב לבצע את העבודה או כל חלק ממנה רק לאחר שביצע את כל
המדידות הנדרשות ובהתאם להן.
הקבלן ימסור למנהל בטרם יתחיל בביצוע העבודות תוכנית מדידה מאושרת על
ידי מודד מוסמך עם סימון צירי המוצא ,נקודות הקבע והאבטחות .התוכנית
תעודכן על ידי הקבלן באמצעות המודד בכל פעם שיהיה צורך לשנות ,להשלים או
לתקן את המדידות והסימונים.
28.2
כל המדידות ,ההתוויות והסימונים יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו ,ואם נעשו
כבר ע"י גורמים אחרים ,ייבדקו או יושלמו על ידו ,לפי הענין והנסיבות.
28.3
נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימון כלשהו מהסימונים ,המדידות והתוויות
האמורים -אף אם נבדקו על ידי המנהל ,המפקח או האדריכל -יהיה הקבלן
אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה משגיאה זו והוא יהיה חייב ,בנוסף לחובתו על פי
החוזה ועל פי כל דין לפצות את המזמינה לתקן על חשבונו ולשביעות רצונו המלאה
של המנהל את כל העבודות שנעשו כבר באתר בהסתמך על שגיאה ו/או אי דיוק
כאמור בין אם נעשו על ידו במסגרת חוזה זה ובין אם נעשו על ידי הקבלנים ו/או
במסגרת חוזים אחרים להמשך עבודות הבניה באתר.
היקף העבודות שנעשו כבר באתר בהסתמך על שגיאה כאמור לצורך אחריות
הקבלן כאמור לעיל יקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית.
.docמפרט טכני -אולמן
28.4
אחריותו של הקבלן לפי סעיף משנה 28.3לעיל הינה לתקופה שתחל במועד התחלת
העבודה וזאת מבלי לפגוע ו/או להמעיט ו/או לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי הדין
ו/או החוזה ובפרט על פי הוראות פרק י' להלן לגבי תקופת הבדק והוא בא להוסיף
עליהם.
28.5
הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע .ניזוקו ,נעלמו או טושטשו
נקודות הקבע על הקבלן לחדשן על ידי מודד מוסמך על חשבונו הוא .כל אימת
שיידרש לכך ע"י המנהל ,יאפשר הקבלן למנהל להשתמש בנקודות הקבע לביקורת
העבודה .הקבלו אחראי לוודא את תיאום גובה יציקת רצפות הקומות עם הגובה
הקיים במפלסי הקומות .
כן יישא הקבלן באחריו ת מלאה לשגיאות ותקלות בביצוע העבודה ו/או בביצוע
העבודות לבניית המבנה המתוכנן להיבנות באתר ,שתגרמנה על ידי סילוק
הסימונים כאמור ,קלקולם ,שינויים או פגיעה בהם.
28.6
לביצוע כל האמור בסעיף זה יעסיק הקבלן על חשבונו מודד מוסמך שימונה
בתיאום עם המנהל ובאישורו .אשר ישתמש במכשיר אלקטרו-אופט (כגון :
"דיסטומט") ויספק על חשבונו את כל מכשירי המדידה הדרושים.
28.7
.29
לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן את הגבהים של הקרקע ,כפי שהועמדה לרשותו.
ובכל מקרה של אי התאמה בין התכניות לבין מדידת הקבלן יגיש קבלן ערעור
למנהל לא יאוחר מאשר תוך 10ימים מחתימת החוזה .טענות בדבר אי התאמה,
או טענות אחרות שתובאנה לאחר מכן ,לא תילקחנה בחשבון .אם יתקבל ערעור,
תיבדקנה הנקודות במשותף ויירשמו התיקונים על גבי התכניות בחתימת שני
הצדדים .הבדיקה תעשה רק בנקודות אופייניות ולא יילקחו בחשבון בליטות או
שקעים מקומיים.
מים ,חשמל לבניה טלפון וסידורי בטיחות וכריזה:
29.1
במשך תקופת ביצוע העבודות יבצע הקבלן על חשבונו את התשלום לטכניון ,
לקבלת אספקת חשמל ,מים וטלפון לאתר הבניה לצרכי העבודות ויבצע את תקנת
המונים לרשת המים ורשת החשמל הטכנייוניים הזמניים הדרושים לביצוע
העבודות ,כמו כן יבצע את ההתחברות לרשת הביוב ,עבור שירותים זמניים
לעובדים ,ופירוקה בסיום העבודות .
.docמפרט טכני -אולמן
הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים הדרושים להעברת המים
והחשמל ממקום ההתחברות ובכל קומה ,כפי שיאושר על ידי המנהל והמפקח ,
למקום השימוש בהם בכל מקום ומקום ,כגון התקנת שעונים ,הנחת צינורות
וכבלים ,מיכלים רזרביים וכו' .עליו להכין רשת של ברזים ,שקעים לכוח ותאורה
לפי התקדמות העבודה בכל שטח אתר הבניה וכן בכל קומה .מודגש כי בכל קומה
יש להכין 2לוחות חשמל קומתיים תלת-פאזיים מוגנים אשר משם יוכלו הקבלנים
לקבל חשמל ,באופן בטוח ובכמות מספיקה.
האחריות להתקנת קווי טלפון ,אחזקתם והתשלום בעבור שיחות הטלפון יהיו על
ידי ועל חשבון הקבלן.
29.2
על הקבלן הבניין לקבל מראש מהקבלנים את עומסי החשמל הדרושים לביצוע
עבודתם ובעיקר עבור עבודת הרתכים בקומות.
29.3
הקבלן יקיים תאורה מספיקה במקום ביצוע העבודות ותאורה מיוחדת במקרה
של ביצוע עבודות בלילה ,בכל שטח הפרויקט .מודגש בזאת כי החשמל והתאורה
לכל המשתמשים חייבים להיות מותקנים באופן מקצועי ובטיחותי .על הקבלן
לדאוג לכמות מספיקה של כח ותאורה שתאפשר ביצוע של עבודות הקבלנים ללא
תקלות ,בו-זמנית ולא במשמרות.
מתקני החשמל הזמניים יהיו תקניים ,בטיחותיים ויענו לכל דרישות חוק ודין.
מובהר במפורש כי במידה ולא תהא אפשרות להתחבר לרשת החשמל ,המים
והביוב ידאג הקבלן לאספקת חשמל ומים באמצעות גנרטורים ומכלים אשר יובאו
לאתר הבניה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
29.4
על הקבלן להכין את כל הסידורים הדרושים לכיבוי אש לפי הוראות מכבי האש.
הקבלן יספק לאתר הבניה ולמשרדי האתר שילוט ככל שיידרש וכן מכשירים
תקינים ומוכנים להפעלה לכיבוי אש ,לכל תקופת הביצוע ,ויהיה אחראי לבדיקת
תקינותם מזמן לזמן בהתאם להוראות יצרני המכשירים והמוסדות הנוגעים
בדבר.
29.5
כל ההוצאות המפורטות לעיל ,יהיו על חשבון הקבלן וכלולים במחירי היחידה
המפורטים בכתב הכמויות.
הקבלן ישא בהוצאות החשמל והמים עד מועד פתיחת אכלוס המבנה ותפעולו
.docמפרט טכני -אולמן
התקין.
29.6
.30
הקבלן יתקין אמצעי כריזה ומכשירי קשר מאיכות טובה ויבטיחו שההודעות
תשמענה ותובנה.
שילוט:
הקבלן יבצע על חשבונו שלט מואר שימוקם על קונסטרוקציית ברזל בשטח ובגודל שייקבעו
ע"י המנהל .על השלט יירשמו הפרטים שייקבעו על ידי המנהל .ובמידות שיקבע המנהל.
השלט יוקם מיד לאחר קבלת צ.ה.ע .הקבלן יעביר את תכנית השלט מראש לעיונו
של המנהל ,וזה רשאי לדרוש שינויים בשילוט אותם חייב יהיה הקבלן לבצע קודם להקמת
השלט .כמו כן יתקין הקבלן את כל השלטים הנדרשים על פי כל דין ,כמו אזהרה והכוונה.
השילוט לפי סעיף זה יבוצע על חשבון הקבלן והוא יהיה אחראי להשיג רישיון לצורך ביצוע
השילוט ולשלם את האגרות בגינו.
.31
מתקנים באתר ודרכים זמניות:
31.1
הקבלן יתארגן באתר בתיאום עם המנהל ולפי הוראותיו ,לרבות התקנת והחזקת
מתקנים כדלקמן כמפורט בנספח התנאים המיוחדים :
31.2
הקבלן ידאג למשרד בשטח של כ – 20מ"ר עבור המנהל והמפקח .המשרד יצויד
במזגן ,מתקן מים חמים/קרים ,שולחן עם מגירות וכן שולחן ישיבות כולל 10
כסאות ,מכונת צילום/פקס סורק משולב כולל לדפי , A3וכן ארונות מתכת
ננעלים .כל הציוד יהיה ציוד חדש .על הקבלן לדאוג לחיבור אינטרנט וטלפון .כל
הציוד הר"מ יאוחז בקביעות על ידו ועל חשבונו כולל ניקוי שוטף .
כל המתקנים יותקנו בהתאם להוראות כל דין לאחר קבלת כל האישורים
וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ולאחר קבלת אישור המנהל ויהיו מוכנים
לשביעות רצונו של המנהל תוך שבועיים מיום מתן צו ההתחלה.
31.3
הקבלן ידאג לניקיונם ואחזקתם השוטפת של המשרדים לרבות ניקיונם של הציוד
והריהוט הכלול בהם.
.docמפרט טכני -אולמן
31.4
הקבלן יסלק את המבנים מייד לאחר קבלת תעודת ההשלמה או במועד שיקבע על
ידי המנהל ,לפי המוקדם ,אלא אם כן יורה לו המנהל להשאיר את המבנים
לתקופה נוספת שתיקבע על ידי המנהל והכל מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת
בחוזה זה.
31.5
הקבלן יפרק ויעביר את המתקנים למקום אחר באתר באם יידרש לעשות כן על
ידי המנהל.
31.6
הקבלן יבנה ויכשיר על חשבונו דרכים זמניות אשר יהיו דרושות לדעת המנהל לשם
ביצוע העבודות כולל לשם ביצוע עבודות על ידי הקבלנים .הקבלן יתחזק על
חשבונו הוא את הדרכים הזמניות הנ"ל בצורה שוטפת ומעולה ולפי הוראות
והנחיות המנהל.
פרק ד' -השגחה ,נזיקין וביטוח:
.32
השגחה מטעם הקבלן:
הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהא הקבלן הראשי באתר ובפרויקט כל זמן שבו
מבוצעות העבודות .הקבלן מתחייב ומאשר ,כי כל העבודות יבוצעו על ידו כקבלן הראשי,
בהנהלתו הישירה ,המתמדת והרציפה של מנהל הפרויקט ומנהל העבודה המורשה שימונה
מטעמו כאמור להלן .האמור לעיל ולהלן אינו בא לפגוע בחובת הקבלן להעסיק כל בעל
תפקיד אחר אשר מינויו נדרש ,על פי חוזה זה ועל פי כל דין .הקבלן יעסיק את כח האדם
הטכני הדרוש לביצוע והשגחה על ביצוע העבודות.
הקבלן יהא האחראי הבלעדי לשמירת המבנה ,החומרים ,הציוד והמתקנים .הקבלן או בא
כוחו המוסמך לצורך השגחה יהיה מצוי במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצועו
של המבנה .מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם
בכתב של המנהל ,והמנהל יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא מבלי
לתת נימוק לכך .אישר המנהל מינויו של בא-כוח פלוני או סירב לאשרו או ביטל את
אישורו למינוי זה -לא יגרע הדבר במאומה מכל התחייבות שנטל עליו הקבלן בחוזה זה.
לצורך קבלת הוראות מהמנהל .דין כל בא כוח של הקבלן כדין הקבלן.
.docמפרט טכני -אולמן
.33
העסקת מנהל בניה ,מנהל עבודה ואחרים:
33.1
מנהל פרויקט
הקבלן ימנה ויעסיק ,על חשבונו ,למשך כל תקופת ביצוע העבודות מנהל פרויקט
בכיר ומנוסה, ,אשר יהיה בקיא ובעל ניסיון וידע לביצוע כל העבודות ויתמצא
היטב בתכניות ,במפרט הטכני
בשיטות הביצוע (להלן" :מנהל הבניה") וכן מודד מוסמך (להלן" :המודד") .
מנהל הפרויקט יהיה מהנדס אזרחי מורשה ורשום (בפנקס המהנדסים
והאדריכלים) עם ותק של 10שנים לפחות בעבודות דומות.
מנהל הפרויקט שימונה ע"י הקבלן ימלא גם את התפקיד של "מהנדס האחראי על
ביצוע השלד" כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות),
תש"ל 1970-ויחתום בעיריית כפר סבא על היתר הבניה כאחראי כנ"ל.
חובת מנהל הפרויקט בין השאר לקיים המדידות והדיווחים לעיריית חיפה כנדרש
בתקנות התכנון והבניה ובתנאי ההיתר.
המודד יהא חייב לקיים את כל המדידות והדיווחים לעיריית חיפה ולכל רשות
מוסמכת ,כנדרש בתקנות התכנון והבנייה ובתנאי ההיתר.
לאחר ביצוע המבנה וכתנאי נוסף לכך כי המבנה ייחשב כאילו נמסר למזמין
בהתאם להוראות סעיף 77להלן יהא ,כי מנהל הפרויקט ימסור למזמין דו"ח
ביקורת והשלמה ערוך לפי דרישות עיריית חיהפ ובהתאם להוראות כל דין וכל
תקן.
33.2
מנהל עבודה ראשי
הקבלן ימנה ויעסיק למשך כל תקופת ביצוע העבודות מנהל עבודה ראשי שיהיה
מנוסה ,בקיא ובעל ותק וידע בביצוע העבודות ואשר יהא בעל ותק של 15שנה
לפחות בעבודות דומות .מנהל העבודה ידאג ,בנוסף לשליטה על העובדים וסידור
העבודה גם לאיכות העבודות ופסילת כל הטעון תיקון .כמו כן יהא עליו לפקח
.docמפרט טכני -אולמן
ולהנחות את העובדים כך שעבודתם תהא טובה ואחראית ,ובהתאם ובכפיפות
להוראות דיני הבטיחות השונים.
מנהל העבודה הנ"ל יירשם כדין יחתום ברשויות כאחראי על הבטיחות ועל
העבודות בכלל באתר ובפרויקט ,הן על עבודות הקבלן והן על עבודות כל קבלני
המשנה ,הקבלנים הקשורים והקבלנים האחרים
מובהר כי מנהל העבודה יהא אחראי על כל העבודות בכל האתר ומקום המבנה,
לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור ,עבודות הקבלנים החיצוניים ,וזאת בלי
שהקבלן יהא זכאי בגין האמור לתשלום מיוחד כלשהו ,כל זאת בכפוף לכך ,כי
בהתקשרות המזמין עם הקבלנים החיצוניים ,או במקרה שלא תהיה התקשרות –
בעת מתן ההרשאה של המזמין למי שעמו לא התקשר במפורש כאמור ,יחויבו
קבלנים ו/או גורמים אלה להקפיד למלא אחר הוראות הבטיחות על פי כל דין
ואחר הוראות מנהל העבודה ,וכי במקרה שבו לא ימלאו אחר ההוראות כאמור,
תופסק הפעילות שאינה מקיימת אחר ההוראות האמורות לאלתר ,בלי שהמזמין
יהא אחראי על עיכובים שינבעו מההפסקה האמורה.
33.3
בעלי מקצוע אחרים
הקבלן יעסיק ,במידה וכפי שיידרש ,גם מהנדסים ,מנהלי עבודה ובעלי מקצוע
אחרים בביצוע העבודות .העובדים הללו יהיו מנוסים בעלי ותק וידע בביצוע
העבודות הספציפיות הנדרשות מהם .בין היתר ,ימנה הקבלן:
מהנדס תאום מערכות.
מהנדס בקרת איכות.
מנהלי עבודה ייחודיים לעב' גמר.
עורך לוחות זמנים.
33.4
הקבלן ידאג כי כל המנויים לעיל יהיו בעלי ניסיון של 7שנות עבודה בתחומם בעלי
כל הרישיונות וההיתרים המתאימים ,הנדרשים על פי כל דין.
33.5
הקבלן לא ימנה את בעלי התפקידים הנ"ל אלא לאחר שקיבל אישור מראש
מהמנהל .לצורך כך ימציא הקבלן למנהל ,בין היתר ,את קורות חייהם של הנ"ל
ופרטי ניסיונם והשכלתם.
הקבלן לא יעביר את בעלי התפקידים הנ"ל מתפקידם או ממקום ביצוע העבודות
מבלי קבלת אישור המנהל בכתב ומראש.
.docמפרט טכני -אולמן
33.6
מנהל הבניה ומנהל העבודה הראשי ישהו באתר הבניה באופן קבוע ושוטף במשך
כל תקופת ביצוע העבודות הם יהיו באי כוחו של הקבלן לכל דבר וענין וכל
ההוראות ,המסמכים ,המכתבים וכיו"ב שיימסרו להם או למי מהם ,ייחשבו
כאילו נמסרו להקבלן.
33.7
כל העבודות באתר ובפרויקט תבוצענה על פי הנחיות המנהל ,וכן בהתאם להוראות
כל רשות מוסמכת וכל דין ,לרבות חברת החשמל ,בזק ,הג"א ,מכבי-אש ,עיריית
חיהפ וכיוצא באלה ,והכל באחריותו של הקבלן וכחלק משכר החוזה.
.34
33.8
החלפת בעלי התפקידים
המנהל יהא רשאי להורות להקבלן להחליף את מנהל הבניה ,או את מנהלי
העבודה ,או את בעלי המקצוע האחרים ,או מי מהם ,במקרה שהחליט שהללו ,או
מי מהם ,אינם מתאימים למלא את תפקידם ,בין משיקולים של כשירות ,יכולת
או כושר לבצע את תפקידם ובין משום אי ציות לדרישות החוזה או דרישות
המנהל .החלטת המנהל בעניין זה תחייב את הקבלן.
הקבלן יבצע את ההוראה תוך 7ימים מיום מתן ההוראה ללא זכות ערעור וללא
ויכוח או מו"מ .החלפה כאמור לא תהווה עילה להארכת לוח הזמנים.
33.9
הקבלן ידווח למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות העבודות ,על היותו קבלן
ראשי בפרויקט.
הרחקת עובדים:
34.1
הקבלן ימלא כל דרישה של המנהלו/או המפקח ,בין שהיא מנומקת ובין שלא ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המנהל ו/או המפקח ,בדבר הרחקתו ממקום ביצוע
העבודות ,לאלתר ,או במועד שיקבע על ידי המנהל ו/או המפקח ,של כל עובד
המועסק על ידי הקבלן בביצוע העבודות.
תוך 7ימים מעת הרחקת אותו עובד ,ימצא הקבלן עובד מחליף ברמה שתאושר על
ידי המנהל .הורחק אדם כאמור -לא יחזור הקבלן להעסיקו בביצוע העבודות
במישרין או בעקיפין .הרחקת אדם לפי דרישת המנהל כאמור לעיל לא תגרע
מאחריות הקבלן והתחייבויותיו לפי חוזה זה כולל עמידה בלוח הזמנים.
34.2
המזמינה תהיה רשאית להורות על הגבלת הכניסה למקום העבודה כולו או
מקצתו ,לגבי עובדים מסוימים או כולם ולהתנות את הכניסה למקום בתנאים
.docמפרט טכני -אולמן
שייראו לה.
.35
שמירה ,גידור ואמצעי זהירות באתר העבודה :
35.1
הקבלן מתחייב לספק באחריותו ועל חשבונו שמירה ,גידור שערים קירות הפרדה
ודלתות זמניות ,ושאר אמצעי בטיחות כנדרש עפ"י הנחיות מנהל הפרויקט ו/או
המפקח ועפ"י כל דין ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי
אדם באתר ,בסביבתו ובכל מקום שיידרש ובין השאר יספק ויתקין אורות ,שלטי
אזהרה ,מעקות בטיחות ,גדרות בטיחות ,מחסומי בטיחות מחסומי בטחון
מחסומי הכוונה ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו של הציבור ,של
העובדים באתר ושל צד ג' כלשהו בכל מקום שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש על ידי
המנהל ו/או שיהיה דרוש על פי כל דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי,
וזאת במשך כל זמן ביצוע העבודות .עלות ביצוע הנחיות אלה על חשבון הקבלן.
הקבלן יתגבר על חשבונו את השמירה בהתאם להוראות המפקח .
אמצעי הביטחון והשמירה הנ"ל או כל חלק מהם יסולקו לאחר גמר ביצוע
העבודות ובכפוף לאישור המנהל או במועד מוקדם יותר לפי דרישת המנהל.
35.2
הקבלן יספק ,יתקין ,יפעיל ויתחזק אמצעי בטיחות זמניים במקום ביצוע העבודות
לטיפול ראשוני בכל בעיית חרום שתתעורר ואמצעים נוספים בהתאם לדרישות
המנהל ו/או המפקח .אמצעי הבטיחות יותקנו בתיאום עם המנהל ובכפוף לאישור
רשויות הבטיחות במשרד העבודה ,בעירייה ,ובכל רשות מוסמכת אחרת.
35.3
הקבלן יתמוך ,יחזיק ויגן על כל המבנים ,הקירות ,הגדרות ,המדרכות ,הדרכים,
השבילים והכבישים העלולים להינזק כתוצאה מביצוע העבודה ,מיום תחילת
ביצוע העבודה ועד תום תקופת הבדק .הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמינה כי כל
נזק שאירע כתוצאה מביצוע העבודה ,יתוקן ו/או יפוצה על פי הוראות המנהל
ולשביעות רצונו.
35.4
הקבלן יכשיר מקומות חניה להחניית כלי רכב המגיעים לאתר העבודה וידאג
לאחזקתם התקינה .כן יכשיר הקבלן מקום להחסנה פתוחה של חומרים שיובאו
לאתר העבודה .מקומות החניה וההחסנה ייקבעו על ידי המנהל מפעם לפעם.
מודגש בזה כי חל איסור על הקבלן לאחסן חומרים או ציוד על כבישים מדרכות,
פסי ירק שלאורך הכבישים וכיוצ"ב.
35.5
כל דרישה במהלך ביצוע העבודה לביצוע עבודות בטיחות לא תשמש בידי הקבלן
.docמפרט טכני -אולמן
כעילה לתביעות כספיות נוספות ו/או תביעה להארכת מועד לביצוע העבודה או כל
שלב ממנה מעבר לקבוע בחוזה.
.36
35.6
הגדר ו/או השערים המוצבים באתר ,יתוחזקו ע"י הקבלן לכל אורך תקופת
עבודתו לרבות שמירה ,ביצוע השלמות ,הזזת הגדר ככל שיידרש לפי ההתקדמות
בעבודה ולתקן כל נזק שייגרם לה וזאת ללא תמורה נוספת.
הקבלן ישלם את האגרות הנדרשות ע"י הרשויות בגין השימוש בגדר.
35.7
הקבלן והקבלנים או מי מטעמם לא יעמידו שילוט (בנוסף לשלטים אותם הם
חייבים להעמיד לפי חוזה זה) ללא הסכמת המנהל מראש ובכתב .שילוט נוסף,
כאמור ,יוסר מיד ,וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הקבלן.
35.8
הקבלן יהא אחראי למנוע כל מפגע ולסלק כל מפגע ידוע באתר העבודות .כמו כן
יהא הקבלן אחראי למנוע ולסלק כל מפגע שנוצר מחוץ לאתר הבניה ,על ידו ,או
על ידי מי מעובדיו ,או ע"י הקבלנים.
נזיקין למבנה:
36.1
מיום העמדת אתר הבניה כולו או מקצתו ,לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת
השלמה לעבודות ,יהא הקבלן אחראי על פי דין לשמירת העבודות שבוצעו ,אתר
הבניה והמבנה ולהשגחה עליהם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יאחז הקבלן ,על חשבונו ,בכל האמצעים
הדרושים לשם הגנה על העבודות ,החומרים והמוצרים בתהליכי העבודה מפני נזק
העלול להיגרם על ידי מפולת אדמה ,שיטפונות ,גניבות ,פריצות ,שדידות ,עבודה
במי תהום ,רוח ,שמש ,השפעות אקלימיות אחרות ,נזקים העלולים להיגרם על ידי
הקבלנים ו/או כל צד ג' אחר ו/או נזקים הנגרמים עקב עבודות המתבצעות בשלבים
מאוחרים וכדומה.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי הקבלן יאחז ,על חשבונו ,בכל האמצעים
.docמפרט טכני -אולמן
הדרושים להגנת אתר העבודה וחלקי העבודה מפני גשמים או מפני כל מקור מים
אחר ,לרבות אמצעי קירוי זמניים ,ניקוזים ומערכת איסוף מי גשם זמני,
באמצעות חפירת תעלות הדרושות להגנת אתר העבודה וחלקי העבודה מפני
גשמים או מפני כל מקור מים אחר ,לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות
בורות חלחול ,שאיבת מים ,סתימת תעלות ניקוז וכדומה.
בכל מקרה של נזק לעבודות שבוצעו או למבנה ,כולל ע"י הקבלנים ,יהא על הקבלן
לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמת
תיקונו יהיו המבנה והעבודות במצב תקין ומתאים להוראות החוזה ,והכל מבלי
לגרום לשינוי לוח הזמנים ולשביעות רצון המזמינה .מודגש בזאת שמיד עם היוודע
הנזק על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כולל עבודה במשמרות ועבודת לילה לתיקון
מידי של הנזק.
36.2
.37
הוראות בסעיף 36.1דלעיל תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי
עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק ,אף לאחר מתן תעודת השלמת
העבודות.
אחריות הקבלן לנזיקין ולבטיחות בעבודה:
37.1הקבלן משחרר את המזמינה מאחריות וחובה מכל סוג שהוא
שתהיה מוטלת או שתחול בקשר עם ביצוע העבודה למעט בשל
מעשה ו/או מעשה זדוני מצד המזמינה או המפקח והוא מתחייב
לשאת באחריות על פי הסכם זה ועל פי דין לכל נזק ,אובדן
והפסד שנגרמו להקבלן ו/או לעובדיו ו/או פועליו ו/או לקבלני
המשנה שלו ו/או לעובדיהם של כל הנ"ל ו/או למזמינה ו/או
לעובדיה ו/או לרכושה ו/או לצד שלישי כל שהוא ו/או לרכוש כל
שהוא ,ואשר נגרמו תוך כדי ,בגין או מחמת ביצוע העבודה ,בין
שהעבודה מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של הקבלן ובין שהיא
מבוצעת על ידי הקבלנים או עובדיהם ,בין שהנזק או ההפסד
נגרם בעקבות בצוע העבודה או בגלל החמרים ,הציוד,
המכשירים והכלים שהשתמשו בהם בבצוע העבודה .כמו כן,
הקבלן ישא באחריות על פי הסכם זה ועל פי דין לכל נזק ,אובדן,
או הפסד ,כאמור לעיל אשר נגרם כתוצאה מאי-קיום כל דין ו/או
החוזה ו/או הוראות המנהל.
.docמפרט טכני -אולמן
בכל מקרה שהמזמינה תאלץ לשלם למי פיצוי כלשהו עקב האמור לעיל ,על הקבלן
לשלם כל סכום כזה במקום המזמינה ,לפי הוראותיה ,או -אם יידרש לכך ע"י
המזמינה -לשלם כל סכום כזה למזמינה עצמה ,מיד עם דרישה ראשונה של
המזמינה וכל זאת בתוספת ריבית ,ובתוספת הוצאות שהמזמינה נשאה בה בקשר
לכל תביעה כזו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא המזמינה רשאית לנכות כל סכום
כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה להקבלן ,בין קצוב ובין בלתי קצוב ,בכל עת
שהיא ,לפי חוזה זה או כל הסכם אחר ,או לממש כל ערבות בנקאית או בטחונות
אחרים שהקבלן מסר בידיה לפי חוזה זה .אין באמור בסעיף זה להקנות לצד ג' כל
זכות כלפי הקבלן שאינה מוקנית לו על פי דין.
37.2
המזמינה מתחייבת כי בכל מקרה שתוגש לה תביעה או דרישה
בה עשוי להיות חייב הקבלן לפי חוזה זה ולפי כל דין -תמסור
להקבלן הודעה על כך בתוך 7ימי עסקים לאחר קבלת התביעה
בידה ובמידת האפשר תאפשר לו להתגונן לבדו ועל חשבונו
וסיכונו כנגד כל תביעה או דרישה כאמור ,או לפי שיקול דעתה
שלה תצרף את הקבלן כצד לתביעה ,והקבלן מסכים לכך מראש.
37.3
הקבלן מתחייב שביצוע כל העבודות ,בין על ידו ובין על ידי הקבלנים ,יעשה בתנאי
בטיחות וגיהות ראויים ובכפוף להוראות כל דין ,לרבות לפי כל החוקים החלים על
ביצוע העבודות ובכלל זה חוק הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 -ופקודת
הבטיחות בעבודה והצווים והתקנות שפורסמו על פיהם ,ולפי כל הוראות מפקחי
הבטיחות המורשים .הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמינה ,המנהל והמפקח לא
יחשבו בכל מקרה למנהל עבודה או מבצעה בפועל וכל האחריות המשפטית בגין
בטיחות העבודה ,לרבות בגין בטיחות עבודת הקבלנים ,תחול על הקבלן ועליו
בלבד ,לרבות מתן הודעה על "פעולת בניה" ומינוי "מנהל עבודה".
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל :
37.3.1הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו קבלן ראשי כמשמעו של דבר בפקודה הנ"ל
ובתקנותיה ,וכי הוא לוקח על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע תקנות
הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח 1988 -באתר.
37.3.2כן מאשר הקבלן כי העבודות יבוצעו על ידו כקבלן ראשי ובהנהלתו
הישירה והמתמדת של מנהל עבודה מקצועי שימונה על ידו לצורך כך.
.docמפרט טכני -אולמן
37.3.3הקבלן יקיים במועד ובמדויק את תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה
התשמ"ח )1988-לרבות את כל החובות המוטלות על מבצע בניה כמפורט
בתקנות אלה.
37.3.4הקבלן ידווח למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות העבודות ,על
היותו קבלן ראשי לביצוע העבודות.
37.3.5הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי עבור קיום התחייבויותיו
על פי האמור בסעיף זה.
37.4
.38
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן כי הוא והקבלנים יקיימו
בקפדנות את הוראות "נוהל עבודות בחום" נספח ט' המצורף לחוזה זה .וכן את
כל נהלי העבודה בגובה ו/או כל נהלי הבטיחות הנדרשים עפ"י חוק.
פיצוי המזמינה עקב אי קיום התחייבויות ע"י הקבלן:
בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 37לעיל -הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי ,במידה
שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) או לפי כל דין אחר ,לכל הפרה
או נזק שייגרמו עקב ביצוע העבודות או בקשר אליהן .הקבלן ימנע מן המזמינה כל נזק או
חבות להם הוא אחראי לפי הסכם זה ועל פי דין ויפצה את המזמינה על כל תביעה ,דרישה,
הליך ,נזק ,הוצאה ,היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות צד שלישי ,לרבות
זכויות פטנטים ,מדגמים וסימני מסחר או זכויות דומות בדבר שימוש אשר נגרמו תוך כדי
ביצוע העבודות או עקב ציוד או חומרים שסופקו ע"י הקבלן.באם המזמינה תידרש לשלם
לצד שלישי פיצויים כלשהם ,מתחייב הקבלן להחזיר לה את הסכום שישולם על ידה
בתוספת ריבית ,ובתוספת הוצאות שהמזמינה נשאה בהן עקב כך ,ובלבד שניתנה לקבלן
הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור כראוי.
פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן
א.
הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים,
האובדן ,החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי חוזה זה ו/או על פי כל
דין ,ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים 23
ו 24 -לעיל.
.docמפרט טכני -אולמן
ב.
הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או הבעלים ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או
האדריכל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים
שהקבלן אחראי להם על פי הוראות חוזה זה ו/או הוראות כל דין ,לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 23ו 24 -לעיל.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לבוא ,על חשבונו ,בנעלי המזמין ו/או
הבעלים ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או האדריכל ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם
ו/או כל הבא מטעמם ,במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו
כאמור בחוזה זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור
והכל לפי קביעת המנהל ועל פי שיקול דעתו המוחלט.
הקבלן מצהיר בזאת כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד
המזמין ו/או הבעלים ו/או מי מטעמה ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או האדריכל
ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או כל הבא מטעמם ,כאמור ,הינו מוותר מראש על
כל התנגדות להזמנה כאמור ,בין שנתבקשה על ידי המזמין ו/או הבעלים ובין
שנתבקשה על ידי המנהל ו/או אחרים ,ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן
כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור ,מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר
המזמין ו/או הבעלים ו/או המנהל ו/או ימצאו לנכון לעשותם על פי שיקול דעתם
המוחלט ולשאת בתשלומם.
ג.
הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב ,את
המזמין ו/או הבעלים ו/או המנהל ו/או האדריכל ו/או המפקח עובדיהם ו/או
שלוחיהם בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר
הקבלן אחראי להם ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,ובלבד שניתנה לקבלן
הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.
ד.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן
יוצא כנגד המזמין ו/או הבעלים ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או האדריכל צו מאת
בית המשפט ,יהיה הקבלן אחראי על פי הסכם זה ועל פי דין לפצות את הגורמים
הנ"ל על כל נזק ,בין ישיר ובין עקיף ,וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות
את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו
תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל ,או בגין כל עיכוב
שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.
כמו כן ,מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המזמין ו/או הבעלים ו/או המנהל ו/או
המפקח ו/או האדריכל על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא,
.docמפרט טכני -אולמן
שתוגש ,אם ומיד כאשר תוגש ,על ידי כל אדם ,בלי יוצא מן הכלל ,נגדם ו/או נגד
מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם ,שלוחיהם ושולחיהם ,בגין כל תאונה ,חבלה
או נזק המפורט בחוזה ו/א קבוע בכל דין ,לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות
המשפטיות שייגרמו למזמין במלואן .ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן
בתביעה כאמור כראוי או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה,
ה.
מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה ,המזמין ו/או הבעלים יהיו רשאים
לתקן בעצמם ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם ,בכפוף
למסירת הודעה בכתב 14ימי עסקים מראש על כוונתם כאמור ,לפי הוראות פרק
זה על חשבון הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים
האמורים בתוספת 20%הוצאות כלליות של המזמין ו/או הבעלים
ו.
.40
כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה ,והמזמין ו/או
הבעלים חויבו כדין לשלמו ,יהיו המזמין ו/או הבעלים רשאים ,מבלי לגרוע מיתר
זכויותיהם על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע
ו/או שיגיע לקבלן מאת המזמין ו/או הבעלים בכל זמן שהוא וכן יהיו רשאים
לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל.
פיקוח על ביצוע העבודות לא גורע מאחריותו של הקבלן :
40.1
אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או המפקח על ביצוע העבודות או למי
הפועל בשמה או מטעמה של המזמינה ,אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את
החוזה במלואו ובמועד .על אף האמור לעיל ,מובהר כי המנהל הינו שלוח של
המזמינה בהקשר להסכם זה ורואים כל פעולה של המנהל ככזו שנעשתה בשם
המזמינה ואולם מובהר במפורש כי המנהל לא יהיה מוסמך לאשר כל איחור או
דחייה במועדים ובאבני הדרך לביצוע העבודות מצד הקבלן ללא אישור המזמינה
בכתב הוראה זו גוברת על כל הוראה נוגדת בהסכם .
כן מובהר במפורש כי המנהל לא יהיה מוסמך בכל מקרה להסכים ולוותר בשם
המזמינה על קיום איזו מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.
40.2
עצם קיומו של הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמינה
למילוי תנאי חוזה זה ,לא יגרע מהן ולא יטיל כל חבות על המזמינה .הקבלן לא
יוכל לבוא בטענה או תביעה כל שהיא לפיה הפיקוח היה בלתי מקצועי ,רשלני,
בלתי מתאים ,מטעה או כיוצ"ב והוא בלבד יהיה אחראי לכל התחייבויותיו על פי
.docמפרט טכני -אולמן
חוזה זה ,וישא בכל נזק או אחריות הנובעת מאי קיום תנאי חוזה זה על ידו.
פרק ה' -עובדים
.41
אספקת כח אדם על ידי קבלן ,רישומו ותנאי עבודה:
41.1
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל כח האדם הדרוש לביצוע העבודה
תוך המועד הקבוע בחוזה ,כולל עבודה במשמרות ,עבודות לילה ועבודה בשעות
לא שגרתיות ( תחילת עבודות ב 14:00וסיום ב – ) 06:00את ההשגחה עליהם
ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
41.2
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים באמצעות לשכות העבודה הכלליות ובהתאם
להוראות כל דין.
הקבלן רשאי להשתמש בעובדים זרים מחו"ל ובלבד שיהא אחראי לכל שכרם,
מחסורם לרבות תזונתם ומגוריהם ,התנהגות ,ביטוחם ,תשלומים סוציאליים,
אישורים להעסקתם והטיפול בהם במשך כל תקופת שהותם בארץ ,כולל הבטחת
כרטיסי טיסה חזרה לארצם.
41.3
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראים ,במספר הדרוש לשם ביצוע
העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ,ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום,
רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק יש מי שרשום או בעל רישיון או
היתר כאמור.
על הקבלן להוסיף עובדים ו/או לעבור לעבודה במשמרות ובלילות אם לדעת
המנהל ו/או המפקח מספר העובדים המועסקים על ידו ו/או קצב העבודה לא יהא
מספיק לשם סיום העבודה וכל שלב ממנה במועדים הקבועים בלוח הזמנים
המאושר .על הקבלן להשיג את כל ההיתרים הנדרשים כתוצאה מהאמור לעיל
וכפי שיורה המנהל .כל ההוצאות הנוספות שיהיו להקבלן כתוצאה מהאמור לעיל
יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
41.4
הקבלן מצהיר בזאת מפורשות כי ידוע לו מצב היתרי העבודה לעובדים הזרים,
וההיתרים למעבר עובדים מאיו"ש ועזה לרבות קיום הסגר ,אינתיפאדה וכיו"ב
וכי נערך לביצוע העבודה בהתאם וכי לא תהיה לו כל טענה של עיכוב ו/או איחור
בשל מצב זה או הנובע ממנו .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב בזאת
.docמפרט טכני -אולמן
הקבלן שלא להעסיק פועלים מאיו"ש ועזה באם ידרוש זאת המנהל.
41.5
הקבלן מתחייב שבמקום העבודה ינוהל לשביעות רצונו של המנהל רישום כח
האדם ביומן העבודה ,ובו ירשם שמו ,מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד וכן ימי
עבודתו.
41.6
הקבלן מתחייב להמציא למנהל ,תוך 48שעות מדרישתו את פנקסי כח האדם לשם
ביקורת ,וכן להמציא למנהל לפי דרישתו תוך המועד האמור ,ולשביעות רצונו של
המנהל ,מצבת כח אדם חודשית ,שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי
מקצועותיהם ,סוגיהם והעסקתם.
41.7
הקבלן מצהיר כי ידועות לו הוראות הדין הכרוכות בביצוע העבודה ,בהעסקת
עובדים ובבטיחותם ,והוא מתחייב לנהוג בהתאם להן.
מבלי לפגוע באמור לעיל יקפיד הקבלן על שמירת הזכויות החוקיות של המועסקים
על ידו ,לרבות ביצוע כל התשלומים המגיעים להם על פי כל דין הסכם קיבוצי ,צווי
הרחבה ,הסכם אישי וכיו"ב .כן יקפיד הקבלן לבצע את כל ההפרשות והניכויים
הנדרשים על פי כל דין או מכוח הסכמים כאמור ,לרבות ניכויים והפרשות למס
הכנסה ,לבטוח לאומי ,ביטוח בריאות ,ביטוח סוציאלי ,תשלומים סוציאליים ,מס
אחיד ,מס מקביל ,ולהעבירם לתעודתם כחוק.
41.8
הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מיסיס לקרנות
ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המייצג את
המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף ,עבור עבודה דומה באותו
איזור.
41.9
הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום נוסף ,שאינו מפורט בחוזה זה ,בכל מקרה
שהוא ובכל נסיבות שהן ובין היתר ,גם אם יהיה עליו לעבוד ביותר ממשמרת אחת
ו/או אם יהיה עליו לעבוד בשעות הלילה ו/או אם יהיה עליו לעבוד בשלוש משמרות
(דהיינו "מסביב לשעון") וברציפות.
41.10הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים
למניעת תאונות עבודה ,וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות המשתמשים בבנין ,
העובדים ורווחתם כנדרש בכל דין ,ובאין דרישה חוקית כפי שיידרש על ידי המנהל,
כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד . 1954 -
.docמפרט טכני -אולמן
41.11הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות
ומקומות אכילה נאותים באתר העבודה ,לשביעות רצונו של המנהל .כמו-כן יסדיר
הקבלן עזרה ראשונה ועמדת כיבוי אש לפי דרישות החוק והרשויות.
41.12הקבלן יהיה אחראי לקיים את כל תנאי העבודה של המועסקים על ידו והוא יקבע
הוראות שיבהירו כי אין יחסי עובד ומעביד או כל יחסי עבודה אחרים בין
המועסקים על ידו ובין המזמינה וכי הקבלן בלבד אחראי לכל הנובע מקשרי
העבודה עמם.
41.13הקבלן יבטיח כי עובדיו לא ישוטטו באתר ובסביבותיו וכי לא יפריעו לשיגרת
הפעילות ולעבודות אחרות הנעשות באתר ובסביבתו.
41.14הקבלן מתחייב כי קבלני המשנה מטעמו ימלאו אחר הוראות סעיף זה כאילו היו
הם הקבלן.
41.15
על פי דרישת המזמינה ימציא הקבלן את כל הנתונים והראיות להוכחת ביצוע
האמור בסעיף זה .לא הוכח לשביעות רצונו של המנהל כי הקבלן מבצע את כל
התחייבויותיו על פי סעיף זה ,תהיה רשאי המזמינה ,לפי שיקול דעתה ,לשלם כל
תשלום כנ"ל החל על הקבלן במקום הקבלן ועל חשבון הקבלן .האמור בסעיף
משנה זה לא יתפרש כמטיל חובות על המזמינה כלפי העובדים המועסקים על ידי
הקבלן.
41.16
.42
רשיונות כניסה לעובדים
על הקבלן להגיש רשימת עובדים ,שבדעתו להעסיק בפרוייקט .רק עובדים אשר
יאושרו ע"י המזמין יורשו לעבוד במבנה.רשימת העובדים כולל מספר ת.ז שלהם
תוגש למזמין לפחות 2שבועות לפני מועד משוער להתחלת העסקתם של העובדים
הנ"ל.
קבלני משנה:
בכפוף להוראות סעיף 12מוסכם כי :
42.1
הקבלן יהיה רשאי לבצע חלקים מוגדרים מהעבודה באמצעות קבלני משנה
רשומים ורשויים כדין ככל שהדין דורש רישיון ,וזאת בתנאי שקיבל את הסכמת
.docמפרט טכני -אולמן
המנהל מראש ובכתב ולאחר שפנה אליו בכתב בבקשה המפרטת את היקף
העבודות שיבוצעו על ידי קבלן המשנה ואת כישוריו וניסיונו .על הקבלן לקבל
אישור בכתב של המנהל להעסקתו של כל קבלן משנה של הקבלן אשר ההיקף
הכספי שלו ומהות עבודתו יקבעו ע"י המנהל.
42.2
אסור להקבלן להחליף את קבלני המשנה שאושרו ,ללא אישור מוקדם בכתב
מהמזמינה או המנהל.
42.3
ההסכם בין הקבלן לקבלן המשנה לא ייחשב בשום מקרה כמחייב את המזמינה
ביחס לקבלני המשנה או כבסיס או עילה לטענות כלפיה.
גם אם דרשה המזמינה מהקבלן או נתנה הסכמתה לביצוע חלק מהעבודות
באמצעות קבלן משנה מסוים ,אין הקבלן פטור מאחריותו והתחייבויותיו לפי
החוזה ,והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודות,
באי כוחם ועובדיהם -כאילו בוצעו או נחדלו על ידי הקבלן במישרין.
42.4
המנהל רשאי בכל עת ,לדרוש את הרחקתו ממקום המבנה של קבלן המשנה ,אפילו
אושר על ידי המנהל מראש ,וכן של כל עובד של קבלן משנה ,אם לדעתו אינו
מתאים לתפקידו ,ועל הקבלן להרחיק כל אדם כזה מיד ממקום המבנה.
42.5
על אף האמור לעיל ,יהיה קבלן המשנה רשאי לפנות במישרין אל המנהל או בא
כוחו לצורך קבלת הוראות הקשורות בעבודות שנמסרו לקבלן המשנה.
42.6
הקבלן מתחייב להביא לידיעתו של קבלן המשנה את התחייבויותיו וזכויותיו לפי
חוזה זה כפי שהן חלות על אותו חלק מהעבודות שנמסרו לקבלן המשנה.
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כמפורט לעיל ,על הקבלן להבטיח כי על כל קבלן
משנה תחולנה כל התחייבויות הקבלן לפי החוזה וכי קבלן המשנה ימלא אחריהם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל על הקבלן להבטיח שקבלן המשנה יציית
להוראות המנהל כמפורט בחוזה זה .על הקבלן לכלול בכל חוזה שיעשה בינו לבין
קבלן משנה בקשר עם ביצוע חוזה זה הוראות המבטאות את האמור לעיל בפסקה
זו והמבטיחות את ביצועו .
.docמפרט טכני -אולמן
42.7
.43
הקבלן מתחייב לעמוד בכל התחייבויותיו כלפי קבלני המשנה ,לרבות לשלם בזמן
ובמועד את כל התשלומים בהם הוא חב לקבלני המשנה.
יחסי עובד מעביד:
43.1
למען הסר כל ספק מובהר ומוצהר ,כי אין כל יחסי עובד מעביד
ביחסים שבין הקבלן ו/או הקבלנים ו/או קבלני המשנה ו/או מי
מהעובדים של כל הנ"ל ו/או מי שפועל בשמם ומטעמם (כל
הנזכרים לעיל בסעיף זה יקראו להלן בסעיף זה" :עובדי
הקבלן") לבין המזמינה ו/או המנהל.
43.2
מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 43.1לעיל ,מתחייב הקבלן לשפות את המזמינה בגין
כל סכום שהמזמינה תחויב ,מכל סיבה שהיא ,לשלם לעובדי הקבלן ולכל אדם או
גוף בגין עובדי הקבלן.
פרק ו' -ציוד ,חומרים ומלאכה
.44
אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים:
44.1
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד ,כלים ,המתקנים ,החומרים וכל
האמצעים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון
המנהל.
44.2
הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד ,הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען
היעיל של העבודות ,בקצב הדרוש .במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של
המנהל ,הציוד או הכלים או חלק מהם אינו מספיק או אינו מתאים לביצוע
העבודות ,יהיה על הקבלן להוסיף עליו או להחליפו (בהתאם לעניין) על חשבונו,
לשביעות רצונו של המנהל ,תוך תקופת זמן שנקבעה על ידי המנהל ,והכל מבלי
לגרום לשינוי בלוח הזמנים.
המנהל רשאי לפסול חומרים ,ציוד וכלים מסוימים שיביא הקבלן לאתר הבניה,
אם הם אינם מתאימים לעבודות או שהם עלולים לגרום נזק או מטרד למזמינה
או לאחרים .במקרה של פסילה כאמור ירחיק הקבלן חומרים ,ציוד או כלים אלו
מאתר הבניה ויביא תחתם ציוד או כלים אחרים ,שיאושרו על ידי המנהל.
.docמפרט טכני -אולמן
44.3
הקבלן מתחייב ,לא יאוחר מהתאריך שנקבע כיום התחלת העבודה בצו התחלת
העבודה ,לאגור חומרים במקום ביצוע העבודות ולהבטיח מראש את אספקתם
השוטפת כך שלא יחול כל עיכוב בעבודות מעבר ללוח הזמנים -הכל להנחת דעתו
של המנהל .הבאת החומרים לשטח אינה מקנה להקבלן כל זכות לתשלום עבורם
והתשלום עבור חומרים יעשה במועד בו יבוצעו העבודות בהן השתמשו בחומרים
אלו .החובה דלעיל הינה לצורך הבטחת רציפות העבודה ומניעת עיכובים בביצוע
בלבד .אי קיום לוח הזמנים כתוצאה מחוסר חומרים ,הנובע מכל סיבה שהיא ,לא
ייחשב כעילה לדחייה של לוח הזמנים.
44.4
הקבלן אחראי ,על חשבונו ,לשמירתם הבטוחה של הציוד ,החומרים ,המבנים
והמתקנים הארעיים.
הקבלן יבצע את ההובלה ,הטיפול והאחסון של החומרים באתר הבניה באופן
מקצועי אשר ימנע קלקולם ,זיהומם או הפחתת ערכם ,וכמפורט במפרטים לגבי
כל מקרה בנפרד ובהעדר הוראה במפרטים בדרך סבירה ובכפיפות להוראות
המנהל.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יאוחסנו החומרים על ידי הקבלן במתקן
שיאושר על ידי המנהל ואשר יוקם במקום שיורה המנהל.
.45
חומרים במקום ביצוע העבודות:
45.1
למזמינה תהיה זכות עיכבון בכל החומרים שהובאו לאתר הבניה למטרת ביצוע
העבודות והשלמתן ,אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום ביצוע העבודות ללא
הסכמת המנהל בכתב .האמור לעיל לא יגרע מאיזושהי אחריות של הקבלן ולא
ייחשב כמטיל על המזמינה כל חבות שהיא ,לרבות לא את הסיכון בגין אבדן או
נזק להם.
45.2
כל אימת שנפסלו ציוד או חומרים על פי הוראות חוזה זה ,או אם הורה המנהל
בכתב ,שציוד או חומרים מסוימים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות ,חייב הקבלן
להוציאם ממקום ביצוע העבודות ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור ,חדלים
החומרים מלהיות בבעלות המזמינה .נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד ,או
החומרים ,חייב הקבלן להוציאם עד אותו מועד.
.docמפרט טכני -אולמן
.46
45.3
הקבלן רשאי להשתמש בחומרים ובציוד לצורך ביצוע החוזה .האמור בסעיף זה
לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות העומדת למזמינה לפי תנאי חוזה זה ,לרבות בכל
אחד מהמקרים המפורטים בפרק ז' להלן.
45.4
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המנהל לטיבם של חומרים וציוד
כלשהם ,והמנהל רשאי לפוסלם בכל זמן שהוא ,לרבות אם אושרו קודם לכן על
ידי המנהל.
45.5
חומרים שהקבלן חייב לספקם ולפי דעת המנהל לא סופקו על ידו במועד ,רשאית
המזמינה ,אך לא חייבת ,לספק חומרים אלו או חלק מהם בעצמה .סופקו חומרים
אלו על ידי המזמינה ,תחייב המזמינה את חשבונו של הקבלן במחיר החומרים
בתוספת של 20%לכיסוי ההוצאות ומימון רכישתם של החומרים ובתוספת ריבית.
קביעת המנהל באשר למחיר החומרים ומועדי אספקתם תהיה סופית ,מחייבת
ובלתי ניתנת לערעור .סכום החיוב של החומרים ינוכה מכל סכום שמגיע או יגיע
להקבלן על פי חוזה זה או בגין כל הסכם אחר ,או יגבה ממנו בכל דרך אחרת וזאת
מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים למזמינה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.
ציוד ,מתקנים ,חומרים וטיב העבודה:
46.1
הקבלן יבצע את העבודות בעבודה מטיב מעולה ותוך שימוש בחומרים מעולים,
בהתאם לקביעות ולדרישות התקן הישראלי ביחס לחומרים ולבצוע העבודות,
בהתאם למפרטים הטכניים ,וכן בהתאם להוראות המוסדות הממשלתיים ו/או
המקומיים המוסמכים ,ובהתאם להוראות שתינתנה מפעם לפעם על ידי המנהל.
הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים של יצרן בעל תו תקן מאושר כחוק ,ואשר
נבדקו ונמצאו כשרים למטרתם ע"י המנהל.
46.2
הקבלן ימציא למזמינה על חשבונו הוא דוגמאות מהחומרים שבדעתו להשתמש
בביצוע העבודה לשם בדיקתם על ידי מעבדה שתבחר ,הליך בחירת המעבדה יהיה
בשיתוף המנהל ,המנהל יאשר את מחירי הבדיקות אשר יקבעו עם המעבדה לפני
תחילת העבודה .כן מתחייב הוא להמציא למזמינה את כל הכלים ,כח האדם וכל
יתר האמצעים שידרשו לביצוע הבדיקות.
על הקבלן יהיה לדווח למזמינה מראש על מועד ביצוע עבודות שהמנהל ידרוש
לדעת את מועד ביצוען .הקבלן יספק לאתר הבניה חומרים שיתאימו מכל הבחינות
לדוגמאות שאושרו ע"י המנהל.
46.3
הקבלן ימסור את החומרים לבדיקה ,בהתאם לבדיקות הדרושות על פי דרישת
.docמפרט טכני -אולמן
המנהל ,מכון התקנים והדין ,למעבדה מאושרת על ידי הממונה על התקינה (להלן:
"המעבדה") ,וכן ימסור את החומרים לבדיקות אחרות כפי שימצא לנכון.
תוצאות הבדיקות יחייבו את הקבלן.
הקבלן ימציא למנהל את פרטי המעבדה לאישורו ,הקבלן יתקשר אך ורק עם
מעבדה מוסמכת שאושרה ע"י המנהל ,סוג הבדיקות ופירוש תוצאותיהן יהיו
בסמכות המנהל וקביעתו תהיה סופית.
הקבלן יבטיח כי המצאת הדוגמאות למזמינה כאמור בסעיף 46.2לעיל תעשה
בכמות ובמועד המתאים על מנת שתהליך הבדיקות לא יעכב את המהלך התקין
של העבודה .לא יוחל בביצוע עבודה תוך שימוש בחומרים כאמור בטרם הושלמו
הבדיקות המוקדמות המתאימות והחומרים אושרו לשימוש ,למעט עבודות יציקת
בטון שתוצאות בדיקתן מתקבלות לאחר גמר היציקה .המנהל רשאי להפעיל
נציגות קבועה של המעבדות הנ"ל (להלן " :מעבדת השדה") במקום העבודה.
46.4
הקביעה הסופית אם החומרים והעבודה הינם מהאיכות הנדרשת תינתן על ידי
המנהל והכרעתו תחייב את הצדדים .על פי דרישת המנהל יחליף ,ישנה או יהרוס
הקבלן כל חלק עבודה שבוצע שלא כמפורט לעיל או שלא נמסרה הודעה מראש על
מועד ביצועו.
אין בהוראות המזמינה ו/או מי מטעמה בקשר לבדיקות כדי להטיל על המזמינה
אחריות בקשר לכך והאחריות מוטלת במלואה על הקבלן.
46.5
כל הוצאות הקשורות לבדיקת איכות העבודה והחומרים על ידי מכון התקנים ו/או
על ידי המנהל תהינה מוטלות על הקבלן ,בתנאי שהוצאות הבדיקות הנ"ל לא יעלו
על המפורט בתנאים המיוחדים (להלן" :עלות הבדיקות") למעט בדיקות
שתוצאותיהן שליליות אשר עלותן לא תיכלל במסגרת עלות הבדיקות ואשר יחולו
במלואן על הקבלן.למען הסר ספק תיאום מועד הבדיקה עם המעבדה ייעשה על
ידי הקבלן .התשלום יבוצע ישירות על ידי המזמינה למעבדה.
46.6
המנהל יהיה רשאי להיכנס בכל עת למקום ביצוע העבודות או חלקו ,וכן למקום
הימצאם של חומרים או ציוד שישמשו לבצוע העבודה כדי לבדוק התאמתן
לדרישות המזמינה ,ולהוראות חוזה זה.
46.7
התהווה בעבודות ,נזק או קלקול אשר לדעת המנהל נגרם כתוצאה מאופן ביצוע
העבודות או מהחומרים בהם השתמשו (אף אם החומרים עמדו בבדיקות של
.docמפרט טכני -אולמן
התקנים הישראליים ו/או אושרו ע"י המנהל חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש
כל נזק או קלקול כאמור ,הכל לפי דרישת המנהל תוך תקופה שהמנהל יקבע
ולשביעות רצונו .לא מילא הקבלן אחר הדרישה תוך המועד הקבוע בה תהיה
זכאית המזמינה להוציא לפועל את עבודות התיקון ע"ח הקבלן ולנכות את
הוצאותיה מהתשלומים שיגיעו להקבלן ע"ח שכר החוזה ,אם עדיין יגיעו לו
תשלומים כלשהם ,וזאת בנוסף ומבלי לפגוע ביתר ההוראות שבחוזה זה.
46.8
על מנת למנוע ספק מוסכם כי תפקידו של המנהל אינו מפחית ,בכל צורה שהיא,
מאחרי ות הקבלן ,ואחריות זו לא תשתנה גם אם המנהל יקבל את העבודות ללא
הסתייגות.
46.9
מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר ,הנדרשים לביצוע העבודה ,חייב הקבלן
לקבל מן היצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה ,שיוכל
להעבירה במועד מסירת החזקה לידי המזמינה.
46.10נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו מוסכם כדלהלן :
46.10.1
מתן הוראות על-ידי המנהל או ביצוע דגימות לפי הוראותיו איננו
גורע מאחריות הקבלן לגבי טיב החומרים ,המלאכה והעבודה
כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה ולהיותם עומדים
בדרישות התקנים והמפרטים מוטלת על הקבלן.
46.10.2
עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיהן לא יקנו הקבלן
ארכה כלשהי להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה לתביעה כלשהי
מטעמו.
46.11בדיקות איכות :
46.11.11
כללי:
כל הבדיקות המפורטות לעיל ,יבדקו ויענו על הדרישות
א.
הבאות:
דרישות תקנים ישראליים.
דרישות המפרט הכללי.
דרישות מפרט הבין משרדי.
דרישות הרשויות.
.docמפרט טכני -אולמן
ב.
יבוצעו גם בדיקות אחרות אשר אינן מפורטות כאן ע"פ
הנחיית הפיקוח.
ג.
כל המוצרים המסופקים לאתר יהיו בהתאמה מלאה
לתקנים ישראלים ,התקנתם ע"פ הוראות ובקורת היצרן
כמפורט במפרט.
כל הבדיקות יבוצעו ע"י מבדקה מוסמכת ע"פ אשור
ד.
הפקוח.
.47
סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה:
47.1
המנהל רשאי לפי שיקול דעתו להורות להקבלן ,מזמן לזמן ,לרבות תוך כדי מהלך
העבודה ,לבצע את הפעולות שלהלן על חשבונו של הקבלן ,והוראותיו יהיו סופיות
:
47.1.1לסלק חומרים ממקום ביצוע העבודות בתוך תקופת זמן אשר תצויין
בהוראה ,בכל מקרה שלדעת המנהל אין החומרים מתאימים לתפקידם
ולמטרתם.
47.1.2להביא חומרים אחרים מתאימים לתפקידם ומטרתם במקום החומרים
שסולקו.
47.1.3לסלק ,להרוס ולהקים מחדש כל חלק מהעבודות ,בו השתמש הקבלן
בחומרים בלתי מתאימים ,או בעלי איכות בלתי מתאימה ,או בניגוד
לתנאי החוזה.
47.1.4לחקור סיבות לפגם בעבודות או בחלק כלשהו מהן ו/או לתקן פגם כאמור.
47.1.5על סילוק ציוד מהאתר והחלפתו בציוד אחר.
47.2
כוחו של המנהל לפי ס"ק .47.1לעיל יפה לכל דבר ולכל זמן על אף כל בדיקה
שנערכה על ידי המנהל בעבר ,על אף כל תשלום ביניים שבוצע (אם בוצע) בקשר
לחומרים ולמלאכה האמורים ועל אף כל אישור על ידי המנהל.
הוכח לשביעות רצונו של המנהל כי הפגמים האמורים בסעיף 47.1 .4אינו
.docמפרט טכני -אולמן
באחריות הקבלן ,יחולו הוצאות החקירה ו/או התיקון על חשבון המזמינה.
.48
47.3
לא מילא הקבלן אחר הוראות המנהל לפי ס"ק 47.1תהא המזמינה רשאית לבצען
על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות לרבות
ריבית והפרשי הצמדה למדד .המזמינה תהא רשאית לגבות או לנכות הוצאות אלו
מכל סכום שיגיע להקבלן על פי חוזה זה או על פי כל הסכם אחר בכל זמן שהוא
וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת ,וזאת מבלי לגרוע מכל
זכות או סעד אחר העומדים למזמינה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.
47.4
על אף האמור לעיל ,יהא המנהל רשאי ,אך לא חייב ,תחת לדרוש תיקון עבודות,
או החלפת חומרים ,שבוצעו שלא בהתאם לחוזה ,לקבוע בכמה פחת ערך העבודות
או המבנה ולנכות את סכום ההפחתה משכר החוזה .קביעת המנהל תהיה סופית,
מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.
בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים:
48.1
הקבלן מתחייב להודיע בכתב למנהל על סיומו של כל שלב משלבי העבודה.
48.2
הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות (אף אם
זה נועד להיות מכוסה או מוסתר) ללא הסכמתו של המנהל.
48.3
הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,כגון ברזל לפני יציקה,
יודיע הקבלן למנהל בכתב ,שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור
למנהל לבדוק את העבודות שבוצעו לבחון את טיבן ואיכותן ולמדוד את החלק
האמור ,לפני כיסויו או הסתרתו.
48.4
במידה והחלק המוסתר יכוסה על ידי הקבלן בטרם שהמנהל בדק ומדד את החלק
הנדון ,כי אז יחשוף אותו הקבלן ובמידת הצורך ,יקדח קידוחים ובכלל יעשה ויבצע
כל הפעולות הדרושות בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המנהל ,לצורך בדיקתו,
בחינתו ומדידתו של החלק המוסתר ,ולאחר מכן יחזיר המצב לקדמותו לשביעות
רצונו של המנהל.
48.5
ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף זה תחולנה על הקבלן ,והצורך בביצוע
העבודות הנ"ל לא ישמש עילה להארכת לוח הזמנים.
.docמפרט טכני -אולמן
.49
אספקת חומרים ע"י המזמינה:
49.1
המזמינה רשאית ,אך לא חייבת ,לספק חומרים לצורך ביצוע עבודות שונות
לרבות במסגרת עבודות הגמר כגון :כלים ,אביזרים ,גופי תאורה ,פרזול ,ריצופים
וציפויים למיניהם ,שיש וכיו"ב.
הקבלן יקבל את כל החומרים במפעל יוביל לאתר ,יפרוק אותם מהמשאיות,
יאכסן אותם במחסנים נעולים ,יבצע בדיקה מדויקת של שלמות ותקינות
החומרים ובדיקת התאמת הכמות שסופקה בפועל לזו הרשומה על תעודת
המשלוח וינהל רישום מדויק של כל החומרים שהוא יקבל לאתר לצורך ביצוע
העבודות ,ימיין אותם ויחלק אותם לכל המקומות בהם מבוצעות העבודות ,הכל
בהתאם לתוכניות ועל פי הכמויות הנדרשות לביצוע יום יומי של העבודות ,כך
שלא ימצא חומר מפוזר באתר ללא שליטה ובקרה.
49.2
סופקו חומרים כלשהם על ידי המזמינה ,אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריות
הקבלן לטיב העבודות ומכל יתר הוראות חוזה זה ,למעט בקשר לטיב
החומרים שסופקו על ידי המזמינה .
בכל מקרה של חומרים /אביזרים פגומים המגיעים לאתר ,מוטלת על הקבלן
האחריות להודיע למנהל תוך 14יום .באם לא ניתן לגלות את הפגם האחריות
לכך לא תוטל על הקבלן.
האחריות המלאה לבדיקת החומרים ועמידותם בתקנים מוטלת על הקבלן.
הוצאות הבדיקה יחולו על המזמינה.
מחירי החומרים שסופקו על ידי המזמינה לצורך ביצוע העבודות ינוכו משכר
החוזה בהתאם למחירי היסוד שנקבעו בחוזה .לא נקבעו מחירים כאלה בחוזה,
יחושבו המחירים לפי קביעת המנהל שיתבסס על מחירי שוק ,או על העלויות
בפועל.
בחישוב מחירי החומרים יוסיף המנהל את עלות הפחת ,השבר ,ההובלות ,הרווח
והמימון וקביעתו בנדון ,באם לא נאמר אחרת בחוזה זה ,תהיה סופית ומחייבת
את הקבלן וללא זכות ערעור מצידו.
49.3
הקבלן מצהיר כי לקח בחשבון בקביעת מחירי היחידה לעבודות אלה את כל
ההוצאות הנלוות כמפורט לעיל ,גם אם לא צוינו כל ההוצאות,יהיה המחיר בכתב
.docמפרט טכני -אולמן
הכמויות סופי לביצוע מלא למעט החומר שסופק על ידי המזמין על המשאיות.
49.4
התשלום עבור אותן העבודות להן סיפק המזמין חומר יהיה לפי מדידה נטו של
הביצוע .בהספקת חומרים אחרים (שאינם חומרי ריצוף וחיפוי) ע"י המזמין ,לא
תהיה כל תוספת של פחת.
פרק ז' -מהלך ביצוע העבודות
.50
התחלת וביצוע העבודה:
50.1
הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידי המנהל ,בהוראה בכתב
שתיקרא "צו התחלת העבודה" .המנהל יקבע את סדר ביצוע העבודה באתר,
והקבלן יחל בביצוע לפי סדר זה וימשיך בביצוע לפי סדר זה בכל אחד משלבי
הביצוע ,באופן רצוף ,בהתאם ללוח הזמנים ובקצב הדרוש להשלמת העבודה וכל
שלב בעבודה בתוך התקופות שנקבעו בחוזה .אלא אם כן קיבל מאת המנהל הוראה
מפורשת בכתב המנוגדת לכך .תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת
הביצוע ,ולא תינתן לקבלן כל דחיה של המועד הנקוב בצו התחלת העבודה או
הארכה של תקופת הביצוע ,בשל תקופת התארגנות לעבודה.
50.2
כל תביעה של הקבלן מכל סוג שהוא ,לרבות תביעה כספית או דיון בטענות או
קיום הליכים משפטיים לא תזכה את הקבלן בזכות להפסיק ו/או להאט את קצב
ביצוע העבודות והקבלן מתחייב שלא להפסיקן ו/או להאטן אלא לנהוג לפי
הוראות שנקבעו בחוזה ו/או לפי הוראות המזמינה.
50.3
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הקבלן מתחייב שלא לעכב קבלנים וגורמים
אחרים בביצוע העבודות ולא לגרום בכל צורה שהיא לעיכוב כלשהו ברציפות וקצב
ביצוע העבודות והשלמתן.
50.4
המזמינה רשאית לחלק את ביצוע העבודה לשלבים (להלן " :שלבי העבודה")
שיקבעו מזמן לזמן לפי צרכי המזמינה ושיקולי המנהל.
במקרה כזה תהיה המזמינה רשאית למסור להקבלן והקבלן יהיה חייב לקבל
הזמנות עבודה נפרדות בגין כל שלב ושלב כאשר בהזמנות אלו יימסר תיאור
העבודות בכל שלב ,קצב הביצוע ומועדי הסיום ובלבד שהזמנות עבודה אלו יימסרו
לקבלן זמן סביר מראש ,באופן שיאפשר לדעת המנהל ביצוע הדרישות הכלולות
.docמפרט טכני -אולמן
באותן הזמנות.
הקבלן יחל בביצוע שלבי העבודות במועד שיקבע לכך בצו התחלת עבודה לאותו
שלב.הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו על חשבון עבודות או שלבי עבודות
שבוצעו מבלי שניתן להם צו התחלת עבודה.
50.5
ניתוקים והתחברות למערכות
מודגש בזאת כי העבודה מתבצעת במסיכות לכתות לימוד למשרדים ולמבנים
קיימים בהם נמשכת הפעילות השגרתית השוטפת .על הקבלן לתאם מראש עם
המפקח ,כל עבודה ,לפני ביצועה ולקבל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה
ומועדה .
באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תאום וקבלת אשור כתוב לביצוע הפסקה ו/או
ניתוק ממערכות השונות כגון – חשמל ,מתח נמוך ,אינסטלציה תקשורת וכו' .
על הקבלן להודיע בכתב 2ימים מראש על גבי טופס ניתוק /התחברות על בקשתו
לביצוע עבודות ניתוק ו/או התחברות למערכות קיימות .
מודגש בזאת שביצוע הניתוק ו/או ההתחברות ,מחיבות עמידה בדרישות
המופיעות בטופס ,כולל מסדר חומרים וציוד ,בדיקה ואשור הכשרת העובדים
שיאושרו לביצוע העבודה ,ואשור חלון הזמן וההכנות הנדרשות לביצוע העבודה
.
בצוע העבודה של החיבור ו/או ההתחברות יעשה רק לאחר קבלת אשור בכתב דרך
הפיקוח ומי שימונה על ידו ללוות את בצוע העבודה .
.51
העמדת מקום ביצוע העבודות לרשות הקבלן:
בעת מתן צו התחלת העבודה ובכל משך ביצוע העבודות תעמיד המזמינה לרשות הקבלן
את אתר הבנייה ,או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות ,הכל כפי שיידרש
לביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים .המנהל יקבע בלעדית את אזורי ביצוע העבודות
ועל הקבלן למקד עבודתו באותם אזורים ומקומות שינתנו לו ע"י המנהל.
.52
מועד השלמת ביצוע העבודות :
.docמפרט טכני -אולמן
.53
52.1
הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע העבודות וכל חלק מהן תוך התקופה הקבועה
לכך בנספח הפרטים המיוחדים ,אשר מנינה יחל מיום מתן צו התחלת העבודה.
52.2
הוראות סעיף 52.1לעיל הינה כפופה לכל תנאי החוזה לגבי השלמתם של העבודות
או כל חלק בהן במועד מוקדם יותר.
52.3
סעיף זה הוא מעיקרי החוזה והפרתו תהווה הפרה יסודית.
ארכה להשלמת ביצוע העבודות:
53.1
במקרה והקבלן איחר או עשוי הוא לאחר ,בהשלמת בצוע העבודה כולה ,או שלבי
הביניים ,לעומת שלבי השלמת בצוע העבודה כולה ,או השלמת שלבי הביניים
כקבוע בלוח הזמנים ,יהיה רשאי הקבלן להגיש בקשה בכתב לדחיית מועד סיום
העבודה או כל שלב ממנה ,ובהתקיים אחת או יותר מהסיבות המפורשות בסעיף
53.2להלן ייתן המנהל להקבלן תקופת הארכה סבירה (אשר תיקבע לפי שיקול
דעתו הבלעדי של המנהל) להשלמת ביצוע העבודה כולה או מקצתה ובלבד
שימולאו התנאים המפורטים להלן :
53.1.1הקבלן הודיע בכתב למנהל על הסיבה שבעטיה מבקש הוא הארכה ,מיד
עם היוצרה.
53.1.2הסיבה שבעטיה מבוקשת הארכה מאריכה את הנתיב הקריטי בלוח
הזמנים.
53.1.3הקבלן נקט וינקוט בכל הצעדים הדרושים להקטנת האיחור.
53.1.4הקבלן יאריך את תקופת ערבות הביצוע לתקופה נוספת ,כאורך תקופת
הארכה המאושרת.
53.1.5המנהל אישר בכתב את הארכת משך הביצוע .רק אישור בכתב ייחשב
כאישור להארכת משך הביצוע .
53.2
להלן הסיבות למתן הארכת מועד:
.docמפרט טכני -אולמן
53.2.1כח עליון.
53.2.2הפסקה זמנית של בצוע העבודה כולה ,או מקצתה ,כמוגדר בסעיף .57
53.2.3שינוי בסדרי ביצוע העבודה ע"י מתן פקודת שינויים המחייבת ביצוע
עבודה נוספת או פעילויות בלתי צפויות של צדדים שלישיים ,באתר או
בסמוך לו ,המונעות או המעכבות את ביצוע העבודה ,ואשר לדעת המנהל
מצדיקים בנסיבות העניין מתן ארכה ,וזאת חרף הוראות חוזה זה.
53.3
המנהל יקבע אם התמלאו הסיבות הנקובות בסעיף משנה 53.2לעיל ,ואת אורך
תקופת ההארכה שתינתן ,והחלטתו תהיה סופית ,מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.
53.4
הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף עקב הארכת המועד להשלמת בצוע העבודה,
לפי סעיף זה לרבות התייקרויות) .בפרט ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לא יהא
הקבלן זכאי לכל תוספת עקב הארכת מועד בגין סיבה שבעטיה נדחה הבצוע לעונה
פחות נוחה לביצוע העבודה ,מאשר העונה שתוכננה לכך במקור ,ולא יהא זכאי
לתוספת עקב אותה סיבה .אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בהוראות סעיף 57
להלן.
53.5
.54
.55
המנהל רשאי לקבוע ,כי הארכה תחול רק לגבי חלק מסוים של העבודות ו/או שלב
מסוים בביצוע העבודות ובנסיבות אלו לא יחול שינוי במועדים האחרים שנקבעו
בלוח הזמנים להשלמת העבודות כולם או להשלמת חלקים אחרים ,זולת החלק
לגביו ניתנת הארכה על פי סעיף זה.
עבודה בשעות היום והלילה ובימי חול:
54.1
לא תיעשה כל עבודה לביצוע המבנה ,בימי שבת ומועדי ישראל.
54.2
אין הוראות ס"ק .54.1לעיל חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים,
ללא הפסק או במשמרות רצופות ,או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת
להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודות -ואולם במקרה של עבודה כזו ,על
הקבלן להודיע עליה מיד למנהל ולפרט את הנסיבות והסיבות שבגינן היא התבצעה.
קצב ביצוע:
.docמפרט טכני -אולמן
55.1
אם ,בכל זמן שהוא ,יהא המנהל בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי בכדי
להבטיח את השלמת העבודות על פי לוח הזמנים יודיע על כך המנהל לקבלן בכתב
והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן
שנקבע להשלמתן ויודיע עליהם למנהל בכתב .הקבלן מתחייב למלא אחר כל יתר
הוראות המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה.
הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המנהל בקשר לתוספת כח אדם וציוד ככל
שיידרש על מנת להחיש את קצב ביצוע העבודה.
55.2
היה המנהל בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק 55.1לעיל אינם
מספיקים בכדי להבטיח את השלמת העבודות על פי לוח הזמנים יורה המנהל
להקבלן בכתב על האמצעים שלדעת המנהל יש לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט
מיד באמצעים האמורים.
55.3
לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי ס"ק 55.2לעיל -רשאית המזמינה לבצע את
העבודות ,כולן או מקצתן ,על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,על חשבון הקבלן
והקבלן ישא בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בכך .המזמינה תהא
רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 20%שייחשבו כהוצאות
ניהול משרד וכלליות ובתוספת ריבית מכל סכום שיגיע להקבלן בכל זמן שהוא בין
על פי חוזה זה ובין מכח כל עסקה אחרת ,וכן תהיה רשאית לנכותן מהקבלן בכל
דרך אחרת .האמור לעיל לא יגרע מכל זכות או סעד העומדים למזמינה לפי
הוראות חוזה זה או על פי כל דין.לצורך ס"ק זה תהא למזמינה זכות מלאה
להשתמש בכל הציוד ,המתקנים ,החומרים והמבנים הארעיים הנמצאים באתר
הבניה .הקבלן מצהיר בזאת כי לא ימנע מהמזמינה את השימוש כאמור כולל
בציוד חשמלי ,כלי עבודה וחומרים או מתקנים אחרים של הקבלן ולא יפריע
לעבודתו של כל קבלן אחר אשר משלים את העבודות.
.56
בוטל.
.57
הפסקת עבודה:
57.1
המזמינה רשאית מכל סיבה הנראית לה ,בין שהיא תלויה במזמינה ,ובין אם
תלויה בהקבלן או בצד ג' כלשהו ,להפסיק את ביצוע העבודות כולן או חלקן לזמן
מסוים או לצמיתות ,והקבלן מתחייב להפסיק את ביצוע העבודות כאמור לזמן
מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב שיקבל מאת המנהל ,בהתאם לתנאים
ולתקופה שצוינו בהוראה ,ולא לחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכתב
.docמפרט טכני -אולמן
על כך.
57.2
הופסק ביצוע העבודות כולם או מקצתם ,לפי סעיף קטן 57.1ינקוט הקבלן
באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך ,לשביעות רצונו של המנהל.
57.3
הוצאות ישירות שנגרמו להקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי
הוראות המנהל ,כאמור בסעיף קטן ,57.1תחולנה על המזמינה ובלבד שהקבלן לא
יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם ההפסקה היא לתקופה של
למעלה מ 60 -יום ואם נתנה למנהל הודעה על כוונת הקבלן לדרוש הוצאות כאמור
תוך 60יום מיום קבלת הוראות המנהל.
57.4
הופסק ביצוע העבודות כולם או מקצתן לצמיתות ,אחרי שניתן על ידי המזמינה
צו התחלת עבודה ,והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה ,יהיה הקבלן זכאי
לת שלום לפי מדידות סופיות שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק
ולפי המחירים שבכתב הכמויות ואם ביצע הקבלן רק חלק מן העבודה הנקובה
בסעיף
מסעיפי כתב הכמויות -יהיה זכאי לתשלום חלק יחסי מן המחיר שננקב בכתב
הכמויות למדידה לגבי אותה עבודה ,לפי קביעת המנהל וכן יהיה זכאי הקבלן
להחזר ההוצאות הישירות בלבד שנגרמו לו בפועל עד למועד הפסקת העבודה כפי
שייקבע על ידי המנהל לפי שיקול דעת הבלעדי.
הופסק ביצוע העבודות ,כולם או מקצתן לצמיתות לפני שניתן על ידי המזמינה צו
התחלת עבודה יהא זכאי הקבלן לקבל מאת המזמינה אך ורק את ההוצאות
הישירות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות.
57.5
התשלום האמור בסעיף 57.3ו 57.4 -לעיל יקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה
סופית ,מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.
57.6
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיפים קטנים 57.3עד ( 57.5כולל לעיל
לא יחול במידה והפסקת העבודות כולן או חלקן נגרמו במישרין או בעקיפין
באשמת הקבלן ו/או עקב הפרת החוזה על ידו או על ידי מי מטעמו ובמקרה זה
תהא המזמינה רשאית לנקוט כנגד הקבלן בכל הסעדים והתרופות הנתונים לה לפי
חוזה זה ולפי כל דין.
.docמפרט טכני -אולמן
57.7
התשלום כאמור בס"ק ,57.3או 57.4לעיל ,יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל
תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים וכל הוצאות אחרות שנגרמו לו מכל מין
וסוג שהוא כתוצאה מהפסקת העבודות או בקשר עם הפסקה זו ,לרבות הפסד
רווח ונזקים עקיפים .הקבלן לא יהא זכאי לערער על כך בפני פורום שהוא ,לרבות
בית המשפט או כל גורם אחר.
57.8
במידה והקבלן לא יקיים הוראות הסעיפים הנ"ל ,זכאית המזמינה לפנות לבית
המשפט ולקבל צו פינוי מיידי ללא כל זכות ערעור מצד הקבלן.
.58
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים:
58.1
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע המבנה (או כל חלק ממנו) תוך התקופה הנקובה
בלוח הזמנים המאושר או תוך הארכה שניתנה לו להשלמת המבנה (או כל חלק
ממנו) ,אם ניתנה ,ישלם הקבלן למזמינה את הסכום הקבוע בהסכם כפיצוי יומי
לאחור ,וזאת כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,ללא צורך בהוכחת נזק ,בגין כל
יום איחור (קלנדרי כולל שבתות ומועדי ישראל מהמועד הסופי שנקבע להשלמת
העבודות (או כל חלק מהן) ועד למועד השלמתן למעשה ,וזאת ללא כל צורך
בהוכחת הנזק שנגרם למזמינה בגין הדחייה בלוח הזמנים .סכום זה יהיה צמוד
למדד החל ממדד הבסיס ועד למדד הידוע בחודש בו ישולם הפיצוי כאמור לעיל.
אין בפיצויים המוסכמים כאמור כדי לגרוע או לפגוע בזכויותיה האחרות של
המזמינה ,לרבות לכל סעד מכל מין וסוג שהוא על פי החוזה או על פי כל דין.
58.2
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו מוסכם במפורש כי הקבלן יהא אחראי לפצות
ולשפות את המזמינה בגין כל סכום שהמזמינה תחויב בו בפסק דין סופי בגין
איחורים בהשלמת העבודות או כל חלק שלהן אשר נגרמו עקב ,בגין או מחמת אי
עמידת הקבלן בתנאי חוזה זה ,ובלבד שהמזמינה תודיע להקבלן על כל תביעה כזו
ותאפשר להקבלן להתגונן נגדה.
58.3
המזמינה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים בס"ק
58.1ואת סכום הפיצוי או השיפוי האמור בסעיף 58.2מכל סכום שיגיע לקבלן,
בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת( ,לרבות בדרך של
מימוש ערבויות או בטחונות שנמסרו לה) ולקבלן לא תהיה זכות ערעור על כך.
תשלום הפיצויים או הניכויים ,אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו
להשלים את המבנה או מכל התחייבות לפי החוזה ולפי כל דין וכן מחובתו לפצות
ולשפות את המזמינה בגין מלוא הנזקים וההוצאות שייגרמו לה.
.docמפרט טכני -אולמן
58.4
מובהר בזאת במפורש כי הקדמה של השלמת העבודות או כל חלק מהן לא תזכה
את הקבלן בכל תשלום נוסף אלא אם כן נקבע הדבר במפורש בנספח הפרטים
המיוחדים.
58.5
אין הוראות סעיף 58זה באות לגרוע מזכויות המזמינה לפי סעיף 86אלא להוסיף
עליהם.
פרק ח' -שינויים ,הוספות והפחתות
.59
שינויים:
59.1
המנהל רשאי ,באישור המזמינה ,להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי
בעבודות כולל הקטנת או הגדלת היקף החוזה ,כפי שימצא לנכון ,לרבות ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,שינוי בצורה ,באופי ,בסגנון ,באיכות ,בסוג ,בגודל,
בכמות ,בגובה ,מתאריו ומימדיו של המבנה וכל חלק ממנו והקבלן מתחייב למלא
אחר הוראותיו ולבצען מייד ובדייקנות ,וזאת גם אם טרם נקבעה או אושרה
התמורה בעד ביצוע השינוי האמור.הוראה זו היא מעיקרי החוזה וכל סירוב של
הקבלן לבצע הוראת שינוי כלשהי תחשב כהפרה יסודית של החוזה.
.60
59.2
הוראות שינוי כאמור בסעיף .59.1תקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב ביומן
העבודה או במסמך נפרד ,ואולם היה המנהל בדעה שיש הכרח בשינוי מיידי ואין
באפשרותו להכין פקודת שינויים בכתב בעוד מועד ,ייתן המנהל את פקודת
השינויים בעל פה ודין פקודה זו משעת נתינתה ,כדין פקודת שינויים שניתנה
בכתב .מבלי לפגוע באמור לעיל ,יאשר המנהל בכתב כל פקודה שניתנה בעל פה,
בתוך 7ימים מיום הינתנה.
59.3
הקבלן לא יהיה רשאי בשום תנאי לעכב או לחדול מביצוע השינויים מחמת אי
קביעת התמורה בעד השינוי או מחמת אי הסכמתו לתמורה כפי שנקבעה על ידי
המנהל .הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את התחייבויותיו על פי
הוראות החוזה ברציפות והתמדה ועל פי לוח הזמנים.
הערכת השינויים:
60.1
מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות לא ישתנו ,בכל מקרה של פקודת שינויים
.docמפרט טכני -אולמן
כאמור ,ללא קשר למהות השינוי ,שיעורו או היקפו.
60.2
קטן היקף החוזה כתוצאה מפקודת שינויים כאמור ,יקטן שכר החוזה בהתאם.
החישוב ייעשה לפי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות ולקבלן לא תהא כל
תביעה או טענה בקשר להקטנת היקף החוזה.
60.3
גדל היקף החוזה כתוצאה מפקודת שינויים כאמור ,יגדל שכר החוזה בהתאם.
התמורה לקבלן בגין ביצוע השינוי תחושב על פי מחירי היחידה הנקובים בכתב
הכמויות ולקבלן לא תהא כל תביעה או טענה לתוספת תשלום מעבר לאמור לעיל.
60.4
.61
לא נקבעו בכתב הכמויות מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי -
ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים על פי המופיע בהסכם.
עבודות רי גי :
61.1
המנהל רשאי לדרוש ,בפקודת שינויים ,כי ביצועה של עבודה מסוימת מן העבודות
ייעשה לפי עבודה יומית .במקרה כאמור ,הקבלן יבוא על שכרו בעד ביצוע העבודה
האמורה ,על פי חישוב ערך אותה עבודה והחומרים כמפורט להלן.
61.2
ערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המנהל לפי שיקול דעתו הבלעדי על יסוד
סעיפי עבודות רג'י המפורטים בכתב הכמויות ועל יסוד רישום יום יומי של בצוע
השעות כאשר הן מאושרות על ידי המנהל .במידה וישתמשו בחומרים יקרים
לצורך עבודות הרג'י כמו חומרי איטום ,חשמל ,אינסטלציה ,מלט ,עץ וכיוצ"ב (לא
כולל חול ,חצץ ,מסמרים) ייקבע מחיר החומר בהתאם לעלותו בפועל ובתוספת 8%
(מעלות החומר) עבור רווח ,ממון והוצאות.
61.3
ערך שעת העבודה כפי שמופיעה בכתב הכמויות כוללת את כל הוצאות הקבלן
לרבות רווח ,מנהל עבודה ,כלי עבודה וחומרי עזר פשוטים (כמו :חול ,חצץ,
מסמרים וכו') .תנאים סוציאליים ,שכר עבודה ,מס הכנסה ,תשלומי חובה,
הסעות ,לינות ,ארוחות ,חופשות ,הוצאות כלליות ,שעות קיץ וכל הוצאה אחרת.
לא תשולם תוספת כל שהיא מעבר לנקוב כמחיר לשעת עבודה בכתב הכמויות,
ומחיר השעה כולל כל ההוצאות הנלוות לביצוע שעת עבודה נטו של הפועל במקום
ביצוע עבודת הפועל.
61.4
מודגש במפורש כי על הקבלן למסור למנהל מראש על כל עובד בעבודת רג'י ,בכל
.docמפרט טכני -אולמן
מקום באתר הבניה ,כולל שעת תחילת העבודה וסיומה.המנהל רשאי לבדוק
נוכחות עובדי רג'י בכל מקום וקביעתו בעניין זה תהיה סופית ומחייבת את הקבלן.
מודגש במפורש כי הקבלן לא יתחיל עבודה ברג'י ללא אישור מראש ובכתב של
המנהל ו/או המפקח ,לרבות אישור לגבי מקום העבודה ומספר הפועלים וכן
מוסכם כי לא תאושר עבודת רג'י באם לא תחתם על ידי המנהל ו/או המפקח ביום
ביצוע העבודה .באחריות הקבלן לדאוג להחתים את המנהל על ביצוע העבודה.
.62
נוהל הגשת חשבונות חלקיים וסופיים:
62.1
הקבלן מתחייב להכין ולהגיש את הכמויות והחשבונות למזמינה בהתאם לנוהל
שייקבע מדי פעם על ידי המנהל ,על גבי הטפסים ולפי ההוראות המותאמות
לתכנית המחשב של המנהל.
62.2
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי החשבון וכתב הכמויות יוגשו ב3-
עותקים יחד עם דיסקט בפורמט שייקבע עי המנהל.
62.3
החשבונות ינוהלו על ידי המנהל ו/או המפקח ויועברו ,על ידו ,למזמינה לתשלום
בהתאם לנוהל שיפורט להלן .
62.4
מהסכום המאושר לפי סעיף 65.8יעוכבו בידי המזמינה דמי עיכבון בשיעור הקבוע
בנספח הפרטים המיוחדים.
62.5
מהסכום הנותר לאחר הפחתת הכספים המעוכבים לפי סעיף 65.9יופחתו כל
המקדמות ,תשלומי הביניים הקודמים ,דמי השתתפות בביטוח וכל יתר החובות
וההתחייבויות האחרות של הקבלן למזמינה ,והיתרה (אשר תיקרא לעיל ולהלן
"תשלום הביניים") תשולם לקבלן במועדי התשלום הנקוב בסעיף 70להלן והכל
בתנאי שחשבון יוגש כאמור עד ל 5-לחודש שלאחר ביצוע העבודה בפועל.
62.6
אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של התשלומים האלה אין בהם משום הסכמת
המזמינה או המנהל לטיב העבודה שנעשית בביצוע המבנה או לאיכותם של
חומרים או לנכונותם של מחירים או אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי
הביניים ,וכל התשלומים הנ"ל יחשבו כמפרעות ששולמו להקבלן כפוף ועד לאישור
.docמפרט טכני -אולמן
חשבונו הסופי כאמור בסעיף 66להלן.
65.12
.66
במקרה בו לא יעמוד הקבלן בדרישות הטכניות להגשת החשבון החלקי כמפורט
בהסכם זה ,רשאי המנהל ,לפי שיקול דעתו ,לאשר חשבון זה או חלקו למרות
האמור.
חשבון סופי:
66.1
לאחר קבלת תעודת ההשלמה של המבנה כולו ,אך לא יאוחר מ 30-יום מתאריך
קבלת תעודת ההשלמה של המבנה כולו ,יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף של כל
המסמכים הרלוונטיים עליהם יהיה מבוסס החשבון.
66.2
החשבון הסופי יהיה מבוסס על הכמויות הסופיות ,עבודות יומיות מפורטות
ביומני עבודה ומסמכים אחרים שמצדיקים תמורה כמפורט בפרק זה.
66.3
שכר החוזה שיגיע להקבלן בגין מלוי כל התחייבויותיו של הקבלן ייקבע סופית על
יום מיום הגשת
ידי המנהל ויסולק במלואו להקבלן והכל לא יאוחר מ 90
החשבון הסופי וכל זאת בהפחתת המקדמות ,תשלומי הביניים ששולמו בהתאם
לסעיף 65לעיל וכל סכום אחר ששולם להקבלן ובניכוי כל סכום שיגיע למזמינה
מהקבלן לפי החוזה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל
תשלום נוסף בגין פריט שאושר בחשבון חלקי.
66.4
החשבון הסופי ישולם להקבלן לכשימציא הקבלן למזמינה את כל המסמכים
שלהלן :
66.4.1הצהרה לפיה עם קבלת התשלום הסופי במלואו אין לו כל טענות ,תביעות
ודרישות כלשהן מהמזמינה בגין ,עקב או מחמת החוזה ,בנוסח המצורף
כנספח יג' לחוזה.
66.4.2ערבות בדק.
66.4.3אישורים מהרשויות הממשלתיות ,המקומיות או האחרות שלפי החוזה
חובת המצאתם למזמינה חלה עליו.
66.4.4סט מושלם של תיק מתקן ותכניות "כפי שבוצעה העבודה" (" AS
.docמפרט טכני -אולמן
)"MADEומסמכים הנדרשים במפרטים כגון הוראות אחזקה ,כתבי
אחריות ,רשימת חלפים ,רשימות ספקים וכו'.
למען הסר ספק -חלק מתעודת ההשלמה יכלול את מילוי הדרישות בסעיף
זה .
66.5
אם שולמו להקבלן תשלומי יתר ,יחזירם למזמינה תוך 15יום מיום ששולמו לו או
מיום קביעת שכר החוזה הסופי לפי הענין .בכל מקרה של איחור בהחזר תשלומי
היתר כאמור ,מכל סיבה שהיא ,ישא ההחזר ריבית מיום שבו היה חייב להחזיר
את התשלום למזמינה ועד ליום ההחזר בפועל למזמינה ,כפיצוי בגין האיחור .אין
האמור בסעיף קטן זה גורע מכל זכות של המזמינה על פי החוזה או על פי דין לגבות
את החוב בדרך אחרת או לטעון טענה כלשהי לענין שיעור הנזק שנגרם לה בשל
הפיגור.
.67
מדידת כמויות עבור חשבון חלקי וסופי:
67.1
הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות
שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה .על הקבלן לחשב את
הכמויות המדויקות אך ורק בהתבסס על מה שבוצע בפועל בהתאם לתכניות
והוראות המנהל ביומן העבודה.
67.2
הבסיס להגשת חשבונות הקבלן יהיה בהתאם לאותו חלק מהעבודות שבוצע
למעשה באתר הבניה .השיטה לביצוע המדידות ,תהיה בהתאם לשיטה המפורשת
במפרט או בכתב הכמויות ,הכל לפי הענין ,אלא אם צוין אחרת במפרט ,או בכתב
הכמויות -תימדד כל עבודה נטו ,בהתאם לפרטי התכניות ,כשהיא גמורה,
מושלמת וקבועה במקומה ,לפי העניין ,ללא כל תוספת עבור פחת או כיוצ"ב,
ומחירה כולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר ואת כל הוצאות הקבלן שאינן
נזכרות בסעיפים נפרדים.
67.3
המנהל של הקבלן יערוך מידי חודש מדידה של הכמויות אשר בוצעו בחודש הקודם
ויגיש את רשימת הכמויות לידי המנהל בצורה מסודרת וברורה לחלוטין.ברשימת
הכמויות יש להתייחס למספרי התכניות ולציין במפורש את מקום הכמות
הנמדדת ,כך שבכל עת אפשר יהיה לחזור ולבדוק כל כמות בכל מקום.
67.4
הקבלן יערוך את דפי הכמויות כך שהכמויות לגבי כל פרק עבודה מהותי שהושלם
במלואו תהיינה סופיות ולא יהיה צורך לחזור ולבדוק כמויות מחדש כאמור בסעיף
.docמפרט טכני -אולמן
65.6לעיל .הקבלן מתחייב לסכם עם המנהל נוהל בדיקה כזה בו הכמויות
תיבדקנה פעם אחת בכל מקום והן תהיינה סופיות .דפי כמויות אלו יבדקו על ידי
המנהל בתאום עם הקבלן ויאושרו במשותף על ידי המנהל והקבלן .חתימת הנ"ל
על כל דף כמויות מחייבת את הצדדים באופן סופי.
67.5
מדידות של חלקים מוסתרים אשר אין אפשרות לזהותם בתכנית ייעשו באתר על
ידי הקבלן בנוכחות המנהל ,לפני כיסויים ע"י הקבלן או כל גורם אחר.
67.6
הקבלן יספק למנהל ו/או למפקח את כל העזרה הדרושה כולל ציוד ואנשים ,על
חשבון הקבלן וללא תמורה לבדיקת הכמויות ו/או החשבון.
67.6
במקביל לדפי הכמויות יערוך הקבלן ספר כמויות אשר בו ירכז את סך כל הסעיפים
המרכיבים את המבנה .בספר הכמויות הנדון יצוינו מדי חודש הכמויות
המאושרות ,ולכל סעיף תהיה כמות מצטברת.
67.8
למניעת ספק מובהר כי אם הקבלן יגדיל את מספר חלקי הציוד והחומרים ,ישנה
את סוג הציוד והחומרים או את טיבם לטובים יותר מהנדרש בהסכם זה ונספחיו,
וזאת מבלי שנדרש בכתב לעשות כך על ידי המנהל ,אזי לא ישולם לו כל תשלום
נוסף עבור כל הנ"ל והוא לא יהיה רשאי לשנות את החומרים ו/או הציוד ו/או כדי
להתאימם לנדרש על פי להסכם זה ונספחיו.
.68
מחירי יסוד:
בסעיף מסעיפי כתב הכמויות שבו רשום מחיר יסוד ,מחיר היחידה הנקוב הכולל של סעיף
העבודה הזה ,בכתב הכמויות יכלול ביצוע מלא ומושלם של העבודה ,המפורטת בסעיף 49
לחוזה זה .
המזמין רשאי לספק לקבלן את החומרים האלה ויקזז ממחיר היחידה את מחיר היסוד
הנקוב בסעיף.
.69
מע"מ:
לתמורה שתשולם להקבלן יתווסף מע"מ ,כשיעורו על פי הדין .המע"מ ישולם להקבלן ע"י
המזמינה במועד הקבוע לתשלומו בפועל ע"י הקבלן לרשויות המע"מ.
.docמפרט טכני -אולמן
.70
מועדי תשלום:
70.1
70.2
.71
.73
מבוטל.
המועד לתשלומי הביניים קבוע בהסכם זה.
התייקרויות:
71.1
שכר החוזה זה קבוע ואינו צמוד למדד ,לא תשולמנה התייקרויות.
71.2
החזר דמי העכבון בחשבון הסופי יהיה נומינלי.
הקבלן לא יהא זכאי עבור החזר דמי העכבון בחשבון הסופי לכל הצמדה ,ריבית
ותוספת יוקר ולא תהא לו כל תביעה בקשר לכך.
71.3
למניעת ספק מובהר לא תשולם על ידי המזמינה כל תוספת יוקר ,הצמדה או ריבית
שאינה נזכרת מפורשות בחוזה.
פיגור בתשלומים:
במקרה של פיגור מעל 60ימים קלנדריים בתשלום לקבלן ,מעבר למועדים הנקובים בחוזה
זה ,יהיה הקבלן זכאי לריבית החשב הכללי על התשלום ששולם בפיגור ,כפיצוי בגין הפיגור
האמור .ריבית החשב הכללי ,המגיעה לקבלן כאמור ,תחושב לתקופה שתחילתה ביום
שנועד לתשלום ועד למועד בו שולם אותו תשלום בפועל .לא ישולם לקבלן כל פיצוי נוסף
מעבר לריבית החשב הכללי כאמור ,בגין איחור בביצוע איזה שהוא תשלום.
. 74
אחוזי קבלן ראשי בגין עבודות קבלני משנה :
74.1
הקבלן זכאי לתשלום אחוזי קבלן ראשי בערך של 5%מהסכום העבודות שאושרו
להם .
74.2
המנהל יקבע באופן סופי ובלעדי האם השירותים הניתנים לקבלנים האחרים ע"י
הקבלן הינם כמפורט בחוזה זה .נמנע הקבלן מליתן שירותים אלו יופחתו
.docמפרט טכני -אולמן
האחוזים שהקבלן זכאי לקבל בגין מתן שירותים אלו ,לפי שיקול דעת המנהל.
.75
74.3
הקבלן לא יקבל אחוזים מפרמיות או תשלומים נוספים כלשהם שישולמו לקבלני
המשנה .
74.4
יובהר כי הקבלן לא יקבל כל שכר באחוזים בגין עבודות אשר באחריותו על פי
חוזה זה וכן לא יהיה זכאי לכל שכר ולא לתמורה אחרת כלשהי בגינן.
74.5
התשלום המשולם לפי סעיף זה כאחוזי קבלן ראשי על עבודות הקבלנים המשנה
הינו כולל וסופי ומהווה תמורה מלאה וסופית בגין השירותים שיתן לקבלנים
כולם ,והוא כולל ,בין היתר ,את הוצאות הקבלן ורווח הקבלן בגין שירותים אלו.
74.6
במידה והקבלן הראשי לא ייתן את השירותים לקבלנים המסונפים כמפורט
במסמכי החוזה ובמיוחד לגבי הניקיון ,יופחתו אחוזי הקבלן הראשי לפי החלטת
המנהל.
74.7
מובהר כי לא ישולמו אחוזי קבלן ראשי עבור מיסים היטלים וכיו"ב.
מבוטל.
ניכוי במקור:
.76
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמינה תנכה מכל תשלום המגיע לו מס הכנסה בגין ניכוי
במקור וכן את המיסים ההיטלים ותשלומי חובה אחרים אשר יהא עליה לנכות
מהתשלומים הנ"ל ומכל חלק מהם על פי כל דין .במידה והקבלן ימציא למזמינה עובר
לתשלום אישור בכתב מפקיד שומה על הקטנת שיעור הניכוי פטור ממנו תפטור המזמינה
את הקבלן מהניכוי בהתאם לאמור באותו אישור.
פרק י' -השלמה ,בדק ותיקונים
.77
"תעודת השלמה":
77.1
נסתיימה העבודה נשוא חוזה זה יודיע על כך הקבלן למנהל בכתב ,והמנהל יבדוק
את העבודה תוך 30ימים מיום קבלת ההודעה( .להלן " :בחינת העבודה").
77.2
מצא המנהל בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה למפרטים הטכניים ו/או
לתנאי חוזה ואינה משביעת רצונו .ימסור להקבלן רשימה של התקונים ו/או
.docמפרט טכני -אולמן
עבודות ההשלמה (להלן " :התקונים") הדרושים לדעתו ,והקבלן חייב לבצעם תוך
התקופה שקבע המנהל.
נסתיים ביצוע התיקונים -יודיע על כך הקבלן למנהל והוראות סעיף קטן .77 1
לעיל יחולו על הודעה זו.
77.3
למען הסר ספק מובהר בזה כי אין במתן רשימת התיקונים כאמור בסעיף משנה
לעיל משום הארכת מועד לביצוע העבודה ובכל מקרה מובהר בזאת כי לא תינתן
להקבלן כל הארכה של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים וביצועם.
77.4
מצא המנהל בבחינת העבודה כי העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את
רצונו – ימסור להקבלן בתום קבלת העבודה תעודת השלמה לפי הנוסח שבנספח
יא'.
77.5
לא אישר המנהל כי העבודה הושלמה לשביעות רצונו תהיה רשאית המזמינה
בנוסף לכל סעד הנתון לה על פי החוזה ועל פי כל דין לעכב את ביצוע התשלום
האחרון עד לאחר השלמת העבודה לשביעות רצונה.
77.6
אין האמור לעיל בסעיף זה גורע מזכותו של המזמינה או כל אדם אחר מטעמה,
להחזיק בעבודה ,כולה או חלקה ,ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת
התיקונים ולא ניתנה תעודת השלמה .אף אם עשתה כן המזמינה אין הדבר גורע
מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך ע"י המנהל.
77.7
לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה ע"י המנהל ,תהיה המזמינה
רשאית לבצע את התיקונים בעצמה או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ,על חשבון
הקבלן .המזמינה תיגבה הוצאות אלו ,בתוספת הוצאות ניהול בסך ,20%על ידי
ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת .כמו כן רשאית המזמינה לפי שיקול דעתה,
להחליט שלא לבצע את התיקונים ולגבות מהקבלן את ערך עבודות התיקון הנ"ל
על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דרך אחרת.
77.8
אם לפי תנאי החוזה או לפי דרישת המזמינה שתועבר להקבלן מבעוד מועד ,על
הקבלן להשלים חלק מסוים מן העבודה במועד מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע
להשלמת העבודה או שהושלם חלק כלשהו מהעבודה והמזמינה החזיקה בו,
השתמשה בו ,או עומדת להחזיק בו או להשתמש בו ,רשאי הקבלן לדרוש תעודת
.docמפרט טכני -אולמן
השלמה ,לגבי חלק העבודה האמור ,והוראות הסעיפים הקטנים לעיל ולהלן יחולו
על מתן תעודת השלמה לגבי אותו חלק מהעבודה.
77.9
מתן תעודת השלמה כלשהי ,לגבי העבודה או חלקה ,אינו משחרר את הקבלן
מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה.
77.10קבע המנהל כי העבודה ,או החלק המסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו
במועד מסוים בין לפי הוראות חוזה זה ובין לפי הוראת המנהל ,יימסר למזמינה -
חייב הקבלן למסור למזמינה את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה ,כאמור,
הכל לפי העניין ,והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים
מהעבודה ,מחמת דרישות ,טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמינה.
77.11ניתנה תעודת השלמה לכל העבודה שנעשתה ע"י הקבלן באתר העבודה ,חייב
הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד והמבנים הארעיים ואת עודפי החומרים
השייכים לו ואת הפסולת .אולם אם שילמה המזמינה עבור החומרים ,ייעשה בהם
כפי שיורה המנהל.
77.12למען הסר ספק ,מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במסירתן של רשימות התיקונים כדי
לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא ,ישירה או עקיפה ,לליקוי שלא נחשף או
שלא התגלה בהליך קבלת המבנה כאמור .מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר
במפורש כי באם התגלו לאחר מסירת רשימת התיקונים לידי הקבלן ,השלמות או
עבודות שלא בוצעו ולא נרשמו מכל סיבה שהיא ,אך עבודות אלו נחוצות לגמר
סופי של המבנה על פי החוזה ,כפי שייקבע על ידי המנהל ,כי אז חובת הקבלן תהיה
להשלים עבודות אלו גם אם לא צויינו ונרשמו ברשימת התיקונים.
77.13העבודות תחשבנה כגמורות ,על פי החוזה ,רק לאחר שכל התיקונים וההשלמות
על פי רשימות התיקונים ,הושלמו באופן מלא לחלוטין וללא כל הסתייגות מצד
המנהל.
.78
בדק ותיקונים:
78.1
הקבלן אחראי לטיב העבודות וכל החומר הכלול בהן במשך התקופה המפורטת
.docמפרט טכני -אולמן
להלן בסעיף ( 78.2להלן" :תקופת הבדק") .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה
הקבלן אחראי בתקופת האחריות לפעולתן התקינה ,שלמותן ,עמידותן ,התאמתן
לתפקיד ,תפוקתן ,הספקן ,ספיקתן וטיבן של העבודות כולן וכל פריט בהן בנפרד.
78.2
למרות כל הוראה אחרת בחוזה זה" ,תקופת הבדק" בחוזה זה תהיה תקופת הבדק
(בדק ותיקונים) המאוחר שבין אלה :או המועד הקבוע בחוק המכר (דירות)
התשל"ג 1973 -כמפורט להלן:
78.2.1לכל העבודות אשר לא נאמר לגביהן אחרת 24 -חודש.
78.2.2
78.2.3
78.2.4
78.2.5
לעבודות המערכות האלקטרומכניות (תברואה ,הסקה ,מיזוג אויר,
חשמל ,תקשורת ,מעליות ,צנרת ,וכו') 36 -חודשים.
למכונות ,מנועים ,ודוודים 36 -חודשים.
לעבודות שלד המבנה ("שלד המבנה" -כהגדרתו בתעריף הנדסת בנין של
אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל מינואר – )1977ללא כל
הגבלה בזמן.
לעבודות איטום 15 -שנים.
נקבעה בכל מסמך ממסמכי החוזה תקופת בדק ארוכה יותר (אך לא קצרה) -תחול
התקופה הארוכה למרות האמור בסעיף זה לעיל.
78.3
מניינה של תקופת הבדק לגבי כל העבודות במסגרת הסכם זה יתחיל מיום הוצאת
תעודת השלמה לגבי כל העבודות או מיום סיום ביצוע כל התיקונים כמשמעותם
בסעיף - 77לפי המאוחר מבין שני המועדים.
78.4
נתהווה או נתגלה תוך תקופת הבדק ,פגם בעבודות ,אשר לדעת המנהל נגרם
כתוצאה מהעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים ,או מכל סיבה אחרת
הקשורה בהקבלן או בהפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה ,בין מחמת ביצוע
העבודות שלא בדרגת המיומנות הראויה ובין מכל סיבה אחרת ,חייב הקבלן לתקן
על חשבונו כל הטעון תיקון כאמור ,הכל לפי דרישות והוראות המנהל ולשביעות
רצונו המלאה.
מודגש כי תיקון כל פגם בעבודות ,כאמור לעיל ולהלן ,כולל גם עבודות חשיפה,
הריסה ,והחזרת המצב לקדמותו ,כולל ביצוע עבודות גמר ,גם אם אין עבודות
החשיפה ,ההריסה ,והחזרת המצב לקדמותו חלק מן העבודות המקוריות שביצע
הקבלן ,והכל אם הדבר נחוץ לצורך אותן עבודות תיקון שיבצע הקבלן.
78.5
הוראות הסעיפים הנ"ל בדבר אחריות הקבלן לתיקונים על חשבונו בתקופת הבדק
כאמור ,אינן באות לגרוע מהוראות הסכם זה בדבר אחריות הקבלן לתיקון פגמים
שיתגלו ושיפוי או פיצוי על הנזק בגינם ,על פי כל הוראות אחרות בחוזה או בדין.
.docמפרט טכני -אולמן
78.6
מובהר בזאת מפורשות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כי במידה ויתגלו
שקעים בביסוס או בתשתיות (אם הביסוס והתשתיות בוצע מכח חוזה זה) ו/או
סדקים בקירות המבנה שיבנה באתר ואשר נגרמו לדעת המנהל כתוצאה מביצוע
העבודה שלא בהתאם לחוזה ולהוראות המנהל ,יהיה הקבלן חייב לבצע כל הוראה
שתינתן לו על ידי המנהל או לשאת בכל הוצאה שתגרם לצורך תיקון פגם זה
לשביעות רצונו המלאה של המנהל ועל אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה הוא
יהיה חייב בביצוע הוראות סעיף משנה זה גם אם חלפה תקופת הבדק .מובהר כי
הקבלן יהיה אחראי למלוא הנזקים שיגרמו כאמור לעיל בסעיף זה ככל שיגרמו
בקשר עם ביצוע העבודות על ידי הקבלן.
78.7
מוסכם בין הצדדים כדלקמן :
78.6.1במידה והקבלן תיקן כל ליקוי או פגם בעבודה בהתאם לאמור בסעיף זה,
אזי תקופת הבדק לגבי התיקונים שבוצעו כאמור תוארך לתקופת בדק
חדשה המתחילה במועד בו הסתיימו עבודות התיקון.
78.6.2התגלה ליקוי או פגם כאמור לעיל לפני סיום תקופת הבדק אך הקבלן לא
השלים את תיקונו במועד בו פג תוקפה של תקופת הבדק ,אזי תקופת
הבדק תוארך לגבי אותו חלק של העבודה עד ליום השלמת עבודות
התיקון ,וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף משנה .78.6 1לעיל.
78.6.3בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיפי משנה 78.6.1ו 78.6.2-לעיל יאריך
הקבלן את תקופת הערבויות לביצוע ו/או ערבויות הבדק לתקופה הנוספת
הנובעת מסעיפי משנה אלו בהתאם להוראות המנהל.
78.6.4נתגלה פגם בעבודות במהלך ביצוען ,רשאית המזמינה לדרוש מהמנהל
שיחקור אחר סיבות הפגם ואם ימצא לנכון יורה להקבלן לתקנו לפי שיטה
שתאושר על ידי המנהל .היה הפגם כזה ,אשר לדעת המנהל ,הקבלן
אחראי לו ,לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והבדיקה על הקבלן וכן
יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם בעבודות וכל הכרוך בו.
78.8
אם הפגם בעבודות אינו ניתן לתיקון או שהתיקון הוא כזה שימנע או ידחה את
תפעול המבנה ,כולו או חלקו ,לפי שיקול דעת המזמינה ,יהיה הקבלן חייב בתשלום
פיצויים למזמינה בגין הנזק שנגרם למזמינה כתוצאה מאי קבלת העבודות כפי
.docמפרט טכני -אולמן
שהוזמנו ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעיף אחר וכל סעד או זכות העומדים למזמינה
לפי חוזה זה ועל פי כל דין.
78.9
אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיף זה ,סעיף 78לעיל או סעיף 79
להלן ,רשאית המזמינה לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל
דרך אחרת ,ולגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת של 20%שייחשבו
כהוצאות העמסה ,מכל סכום שיגיע להקבלן בכל זמן שהוא והכל בצרוף ריבית .כן
תהא המזמינה רשאית לגבות סכומים אלו מהקבלן בכל דרך אחרת .המזמינה לא
תנקוט בצעד של ביצוע העבודות האמורות ע"י אחרים ,אלא אם התרתה בהקבלן
בהתראה בכתב על כוונתה לעשות כן ,או בהתראה קצרה בעל פה במידה והתיקון
אינו סובל דיחוי.
78.10מבלי לפגוע בסעדים הקבועים לעיל הנתונים למזמינה ,בדבר מימוש חובות הקבלן
בתקופות הבדק האמורות ,יקבע המנהל את כל הדרוש לתיקון או לשינוי ,מועדי
הביצוע ,שיטות הביצוע וכן את הסכום המוערך לשם ביצוע תיקון או שינוי ,על ידי
קבלן אחר.
ביצוע התחייבויות הקבלן כאמור בסעיף 77ו 78-יבוצעו ללא שהות ,תוך גרימת
הפרעה מינימלית לפעולתו הסדירה והשוטפת של המבנה.
78.11תיקוני הבדק ייערכו בזמנים שייקבעו ע"י המנהל ויהיו בתיאום עם המזמינה כך
שתהיה הפרעה מינימלית למשתמשים במבנה .מוצהר בזאת כי המנהל רשאי
להורות על ביצוע התיקונים בכל מועד שהוא במהלך תקופת הבדק ואין חובה
לחכות עד תום תקופת הבדק .הקבלן מצהיר כי יישמע להוראות המנהל ויבצע
התיקונים מיד לאחר דרישת המנהל.
.79
אחריות לאחר תקופת הבדק:
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 78לעיל ,מוסכם במפורש כי בין לפני תקופת הבדק ובין לאתר
סיום תקופת הבדק ,לפי העניין ,הקבלן אחראי לכל פגם בעבודות ,במקרה והאחריות לכך
מוטלת על הקבלן על פי כל דין או על פי התחייבויותיו בחוזה ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל -יהיה הקבלן אחראי לתיקון כל נזק או פגם כאמור ,באחד או ביותר מן המקרים
.docמפרט טכני -אולמן
הבאים :
.80
79.1
אם הפגם היה מוסתר או הוסתר ,או הוסווה כדי מניעת התגלותו.
79.2
אם הפגם הושאר על ידי הקבלן ולא נתגלה על ידי המזמינה מכל סיבה שהיא.
79.3
אם הפגם נובע או קשור מהפרת כל חובה שבדין.
79.4
אם הפגם ניתן היה לגילוי רק בקרות מקרה כלשהו ,שלא ארע אלא לאחר תקופת
הבדק ופגם זה נובע מהפרת הוראה מהוראות החוזה או הוראות הדין.
79.5
פגם בעבודות מחמת אי קיום הוראות הדין או מחמת אי קיום התחייבות של
הקבלן הכלולה בחוזה ,ייחשב תמיד ובכל עת כפגם יסודי.
אי גריעת סעדים:
הוראות פרק זה לעיל אינן באות לגרוע מכל זכות או סעד העומדים למזמינה.
פרק י"א -סיום החוזה או אי-המשכת ביצועו
.81
תעודת סיום:
81.1
בתום תקופת הבדק לגבי העבודות או חלקן ,ימסור המנהל לקבלן בנין תעודה כי
אותן עבודות הבדק הרלוונטיות והכרוך בהן ,בוצעו בהתאם לחוזה ולשביעות
רצונו המלאה של המנהל .בתום תקופת הבדק המאוחרת ביותר ,ימסור המנהל
להקבלן "תעודת סיום החוזה" בנוסח המצ"ב כנספח יב' לחוזה זה המפרטת כי
העבודות כולן בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה ,וכל זאת בתנאי כי אכן בוצעו ע"י
הקבלן כל התיקונים הנדרשים בתוך תקופת הבדק לפי רשימות התיקונים שיקבל
הקבלן מהמנהל.
כל עוד לא נמסרה תעודה באופן ובנוסח כאמור ,לא תחשבנה עבודות הבדק
כגמורות ומושלמות .והקבלן לא יישמע בכל טענה לפיה הושלם הבדק ,לרבות
טענה לפיה קיבל אישור על כך מהמנהל.
81.2
מסירת תעודות סיום החוזה להקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת
.docמפרט טכני -אולמן
מהחוזה אשר מטבע הדברים ,או על פי הוראת חוזה זה ,או על פי דין נמשכת גם
לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.
.82
סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים:
82.1
בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא המזמינה רשאית ,מבלי לפגוע בסעדים ובזכויות
הניתנים לה מכח כל דין ועל פי הוראות חוזה זה ,לאחר מתן הודעה מראש ובכתב
של 48שעות ,לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן ,לרבות כל קבלני
המשנה מטעמו ,ממנו ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמה ,או בכל דרך אחרת,
ואלה המקרים :
82.1.1כשהקבלן הוכרז כפושט רגל/פירוק או הוגשה לבית המשפט בקשה
להכריז עליו כפושט רגל והיא לא בוטלה תוך 30יום ,או כשניתן נגדו צו
קבלה או כינוס נכסים ,או הוטל עיקול על נכסיו הרלבנטיים כגון ציוד
לפרויקט שלא בוטל תוך 30יום ,או עשה סידור עם או לטובת נושיו ,או
(במקרה של גוף מאוגד) כשהוא בפירוק או בפירוק מרצון או מונה לו
מפרק או כונס נכסים זמני או קבוע ,או שהוגשה בקשה למינוי מפרק או
כונס נכסים כאמור והבקשה לא הוסרה תוך 30יום.
82.1.2כשהקבלן הסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או העסיק קבלן משנה
בביצוע העבודות ,בלי הסכמת המזמינה בכתב ומראש.
82.1.3כשהקבלן הסתלק מביצוע החוזה.
.docמפרט טכני -אולמן
82.1.4אם הקבלן לא החל בביצוע העבודות או לא המשיך את מהלך ביצוען תוך
7ימים מיום שניתנה לו הוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך
בביצוע העבודות ,וזאת ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל -גם במקרה
שלהקבלן תביעות ,דרישות או טענות מכל סוג שהוא כלפי המזמינה.
82.1.5אם הקבלן הפסיק לנהל את עסקיו או הפסיק לעמוד בהתחייבויותיו.
82.1.6היו בידי המזמינה הוכחות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי ,שהקבלן או
אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,או טובת
הנאה בלתי נאותה כלשהי ,בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע
החוזה ,או כי הקבלן עבר עבירה פלילית שיש עימה קלון.
82.1.7היו בידי המזמינה והמנהל הוכחות להנחת דעתם ,שהקבלן מתרשל או
מפגר באורח ניכר בביצוע החוזה או מבצע עבודתו באיכות ירודה שלא לפי
המפרטים ,או שאין ביכולתו או ברצונו לעמוד בתנאי החוזה ובלוח
הזמנים שלפניו.
82.1.8המנהל סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי והקבלן לא יוכל להשלים את
כל העבודה במועד שנקבע לכך ,והקבלן לא ציית תוך 15יום מיום קבלת
הוראות בכתב מהמנהל להוראותיו ,ולא נקט באמצעים הנזכרים בהוראה
שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד שנקבע בחוזה ,כפי
שהוארך או הוקדם לפי הוראות חוזה זה.
82.1.9כשהקבלן הפר את החוזה ,לא תיקן את ההפרה תוך 30יום מקבלת
דרישת המנהל לעשות כן.
82.2
מרגע מסירת ההודעה כאמור לעיל ,אסור יהיה להקבלן להוציא ממקום המבנה,
חומרים ומתקנים מכל סוג שהוא ,ולמזמינה תהיה זכות עיכבון בהם וכן תהיה
המזמינה רשאית להשתמש בהם ,כאמור לעיל וכן למסור את עודפי החומרים ,את
והמתקנים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לה מהקבלן .הקבלן
מתחייב שלא להפריע למזמינה ,לתפיסת מקום ביצוע העבודות ,החומרים,
והמתקנים שבמקום ביצוע העבודות ,ולא לעשות או לבצע פעולה כלשהי שתמנע
את המשך הביצוע המיידי של העבודות .כל פעולה שתבוצע ע"י הקבלן בניגוד
לאמור לעיל יראו בה כהפרה של תנאי עיקרי של החוזה והקבלן ישא בכל הנזקים
.docמפרט טכני -אולמן
שייגרמו למזמינה עקב פעולה זו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי אם תפסה המזמינה את אתר העבודות והיו
בו חומרים ,ציוד או מתקנים ,רשאית המזמינה (אך לא חייבת) לדרוש מהקבלן
לסלק מהאתר את החומרים ,הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ואם לא ציית
הקבלן לדרישה זו תוך 15ימים ,רשאית המזמינה ,על חשבון הקבלן ,לסלקם
מאתר העבודה לכל מקום שיראה בעיניה ,והיא לא תהא אחראית לכל נזק או אבדן
שיגרם להם.
82.3
תפיסת מקום ביצוע העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק ,82.1
כשלעצמם ,אין בהם משום ביטול החוזה על ידי המזמינה והקבלן יהא חייב לעמוד
בכל התחייבויותיו לפי החוזה ,פרט להתחייבויות שהמנהל יורה לו שלא למלאן.
מאידך לא תהא המזמינה חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות מפורטות בס"ק
82.4ו 82.5-להלן .
82.4
בהקדם האפשרי לאתר תפיסת אתר ביצוע העבודות על ידי המזמינה וסילוק ידו
של הקבלן ממנו לפי ס"ק .82.1יקבע המנהל ויודיע להקבלן בכתב את אומדן
הסכום ,אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי מגיע להקבלן בעבור ביצוע החוזה
עד לשעה האמורה ,אם וככל שמגיע ,וכן את ערכם של עודפי החומרים ,הציוד
והמתקנים שבמקום ביצוע העבודות באותה שעה.
82.5
משעת תפיסת מקום ביצוע העבודות על ידי המזמינה מהטעמים המנויים בסעיף
82.1לעיל ,לא תהיה המזמינה חייבת לשלם להקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה
עד שתסתיים כל תקופת הבדק ,ולאחר מכן עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי
המנהל הוצאות השלמת העבודות ובדיקת כל הנזקים ,לרבות איכות ירודה ,פיגור
בלוח זמנים ,עלויות ביצוע גבוהות יותר ,הוצאות ניהול וכלליות והוצאות אחרות
כלשהן שנגרמו למזמינה על ידי הקבלן וכן הפיצויים המוסכמים או פיצויים
כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם כתוצאה מסילוקו מאתר הבניה.
82.6
הקבלן יהיה חייב בתשלום כל ההוצאות ,הנזקים והפיצויים להשלמת העבודות על
פי ס"ק 82.5לעיל .המזמינה תהיה רשאית וזכאית לגבות את הסכומים המגיעים
לה בכל דרך הנראית לה ,לרבות חילוט ערבויות ובטחונות שבידיה וכל דרך אחרת,
במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור לעיל.
82.7
הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמינה לפי סעיף 57לחוזה זה ולא
לגרוע מהן.
.docמפרט טכני -אולמן
82.8
במקרה כאמור בסעיף 82או -57לעיל ,הקבלן לא יבקש ולא יהא רשאי לבקש צו
מניעה לעיכוב המשך הבניה על ידי גורם אחר או כל פעולה העלולה לגרום להפסקת
או עיכוב הבניה .מוצהר ומוסכם בזאת מראש כי הוא חייב יהיה לסלק ידו ואת יד
קבלני המשנה מטעמו מאתר הבניה מיידית לאחר הוראת המנהל ולהשאיר את כל
החומרים באתר ולא להפריע להמשך העבודה התקין של כל יתר הקבלנים
והספקים העובדים באתר הבנייה וקבלנים אחרים שיכנסו לעבודה במקום הקבלן.
הוראות סעיף זה הן מעיקרי החוזה.
פרק י"ב -כללי
.83
חילוקי דעות:
בכפוף להוראות סעיף )62.7( 62לחוזה זה לעיל ,אם יתגלעו בין הצדדים לחוזה סכסוכים
או חילוקי דעות הנוגע לחוזה זה או הנובעים ממנו ,הם יימסרו לבית המשפט .שיכריע בהם,
מודגש ומוסכם כי אין בחילוקי הדעות בין הצדדים ,או משום עילה כלשהי לאי ביצוע
העבודות בהתאם לחוזה ובפרט בהתאם ללוח הזמנים ואיכות העבודה ,והקבלן ומתחייב
כי ימשיך בביצוע העבודות עד להשלמתן הסופית בהתאם ללוח הזמנים ולפסיקת המנהל,
על אף הנושא של חילוקי דעות.
.84
ביצוע במקום הקבלן והחזר הוצאות:
84.1מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה זה לעיל ,הרי שמוסכם במפורש כי כל
ההתחייבויות ,לרבות נשיאה בהוצאות ,אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה,
והוא נמנע מלבצען במועדן ,תהיה המזמינה רשאית לבצען בעצמה או באמצעות
אחרים לאחר התראה בכתב של 14ימים מראש.
84.2
כל מקום שלפי חוזה זה רשאית המזמינה ,לעשות בעצמה או על ידי אחרים את
המוטל על הקבלן -יחזיר לה הקבלן כל הוצאה שהוציאה בביצוע החובה כאמור
לעיל בצירוף ריבית וכן ישפה את המזמינה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מאי
ביצוע החובה האמורה במועד ,מיד עם דרישה ראשונה בכתב של המזמינה
בתוספת 20%מסך ההוצאות על חשבון תקורה ,וזאת מבלי לפגוע בכל סעד או
זכות אחרת שעשויה לעמוד למזמינה לפי חוזה זה או על פי כל דין.
85
פיצויים מוסכמים :כמפורט בנספח התנאים המיוחדים.
.86
קיזוז:
86.1המזמינה רשאית לקזז מכל סכום המגיע להקבלן על פי חוזה זה כל חוב ,בין קצוב
.docמפרט טכני -אולמן
ובין שאינו קצוב ,המגיע לה מהקבלן וזאת בהתאם להוראות המפורטות בהסכם
זה דוגמת סעיף 65.10או על פי כל דין .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של
המזמינה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.
86.2
הקבלן לא רשאי לקזז מכל סכום המגיע למזמינה ממנו כל חוב ,בין קצוב ובין
שאינו קצוב ,המגיע לו מהמזמינה על פי חוזה זה ו/או על פי כל חוזה שביניהם ו/או
על פי כל דין.
.87
סמכות שיפוט:
הצדדים מקנים בזאת לבית המשפט בתל-אביב סמכות ייחודית לדון בכל תביעה בגין,
מחמת או בקשר לחוזה זה תוך שלילת סמכויות בתי משפט במקומות אחרים.
למניעת ספק מובהר כי על חוזה זה יחול הדין הישראלי.
.88
שינוי לחוזה:
כל שינוי ,תיקון או תוספת לחוזה זה ייעשה בכתב בלבד חתום כדין על ידי הצדדים.
.89
ביטול הסדרים קודמים:
כל הסדר ,הבטחה,וכיוצ"ב ,עד כמה שנעשו או ניתנו ,לפי העניין ,לפני חתימת חוזה זה,
בטלים ומבוטלים.
.90
הסכם זה אינו חוזה לטובת צד ג' ואין לפרש דבר מן האמור בו כהוראה לטובת צד
ג'.
91א.
טיוטות ומו"מ לקראת חתימת הסכם:
לא ייעשה כל שימוש שהוא בטיוטות ,תיקונים לטיוטות והערות שהוחלפו בין הצדדים
במהלך המו"מ לקראת חתימת חוזה זה .
.92
ביול החוזה:
הוצאות ביול חוזה זה ,לרבות נספחיו המצורפים ואלה שיתווספו בעתיד ,אם יחולו לפי דין,
ישולמו ע"י הקבלן.
.docמפרט טכני -אולמן
.93
כתובות והודעות:
.93 .1כתובות הצדדים הן כקבוע בנספח הפרטים המיוחדים.
.93 .2כל הודעה בכתב תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 72שעות ממסירתה למשלוח בדואר
רשום או בעת המסירה ,אם נמסרה ביד.
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל לראשונה
הקבלן
המזמינה
.docמפרט טכני -אולמן
מסמך ג' – 2מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
רשימת תכניות קונסטרוקציה
רשימת תכניות אדריכלות
מסמך ג' - 1תנאים כלליים מיוחדים
מנהל האתר ואחראי לביצוע השלד – השגחה מקצועית
.1מהנדס ביצוע יהיה "אחראי לביצוע השלד" לפי חוק המהנדסים
והאדריכלים התש"ח ,1958לפי חוק תכנון ובניה התשכ"ה 1965ולפי
תקנות תכנון ובניה התש"ל .1970על הקבלן למנות מהנדס " אחראי על
ביצוע השלד " לפי טופס א המצורף.
" .2אחראי לביצוע השלד" ,כמוגדר לעיל ,יבדוק אישית כל אלמנט השלד לפני
ביצוע ו/או יציקתו ויאשר בחתימתו ביומן העבודה ע"ג טופס " "Bמיוחד
.docמפרט טכני -אולמן
(שדוגמתו מצורפת בהמשך הסעיף) ,את התאמת האלמנט למתואר
בתוכניות השלד והתאמתו לאמור ביתר מסמכי החוזה.
" .3אחראי לביצוע השלד" כמוגדר לעיל יחתום בסיום עבודות השלד של
המבנה ע"ג טופס " "Cמיוחד (המצורף בהמשך הסעיף) ,המאשר שכל
אלמנטי שלד המבנה נבדקו על-ידו ובוצעו בדייקנות בהתאם למוגדר
בתכניות ו/או במפרטי השלד של המבנה .חתימה ואישור כאמור יהיה
תנאי "בל יעבור" לאישור חשבון סופי של הקבלן.
.docמפרט טכני -אולמן
טופס " "Aמינוי אחראי על ביצוע השלד
לכבוד
_______________
אני החתום מטה מר/גב _____________________ ת.ז___________________ .
הגר/ה ברח' ___________________ מס' ______________
בעיר____________________
מצהיר/ה כדלקמן:
אני מהנדס/ת אזרחי/מהנדס בנין בעל/ת נסיון של _______ שנים בביצוע ו/או
.1
פיקוח צמוד על הקמת שלד של פרויקטים הנדסיים שונים.
אני בעל/ת רשיון מהנדס מס' ____________ בהנדסה אזרחית מדור
.2
________ הרשיון בתוקף עד ________________ (מצורף העתק מרשיון
בתוקף).
אני אהיה אחראי על ביצוע השלד של מבנה ___________________ בכל משך
.3
ביצוע השלד ,הכל בהתאם לחוק מהנדסים והאדריכלים התש"ח ,1958ולפי חוק
תכנון והבניה התשכ"ה 1965והתקנות תכנון והבניה התש"ל .1970
אני אבדוק אישית כל אלמנט של שלד במבנה הנ"ל לפני ביצוע ו/או יציקתו ויאשר
.4
בחתימתי ביומן העבודה ו/או בטופס אחר שיוגש לי על ידי המפקח ,את התאמת
כל אלמנט השלד למתואר בתוכניות השלד במפרטים וייתר מסמכי התכנון.
שם המהנדס
תאריך חתימה
חתימת המהנדס
הערה:
לטופס זה יצורף עותק מרשיון המהנדס שבתוקף
.docמפרט טכני -אולמן
טופס "
– "Bאישור ביצוע אלמנט השלד ע"י אחראי על ביצוע השלד
שם/תואר הפרויקט
שם מהנדס אחראי על ביצוע השלד
שם המזמין
שם ומיקום האלמנט הנבדק
ת.ז.
אני החתום מטה מר/גב'
מהנדס/ת אזרחי/ת בעל/ת רשיון מהנדס בניין/אזרחי מס'
"אחראי על ביצוע השלד" בקשר לפרויקט הנ"ל
בר תוקף עד
מצהיר/ה שבדקתי אישית את (תיאור האלמנט הנדון)
ומצאתי אותו מתאים למתואר בתוכניות ו/או מפרטי השלד של פרויקט הנ"ל.
אני מתחייב שהאלמנט הנ"ל יבוצע בדייקנות בהתאם למוגדר בתוכניות ו/או מפרטי
השלד של הפרויקט.
תאריך חתימה:
חתימה/אחראי על ביצוע השלד:
הערה:
הטופס ייחתם ב 3-העתקים כאשר אחד העתקים יימסר לאחראי על תכנון השלד של
הפרויקט.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
חתימת וחותמת הקבלן_____________ :
תאריך___________ :
.docמפרט טכני -אולמן
טופס "
– "Cאישור ע"י אחראי על ביצוע השלד שכל שלד המבנה בוצע
בהתאם לתכניות השלד (בסיום ביצוע השלד)
שם/תואר הפרויקט
שם מהנדס אחראי על ביצוע השלד
שם המזמין
שם ומיקום המבנה __
ת.ז.
אני החתום מטה מר/גב'
מהנדס/ת אזרחי/ת בעל/ת רשיון מהנדס בניין/אזרחי מס'
"אחראי על ביצוע השלד" בקשר לפרויקט הנ"ל
בר תוקף עד
מצהיר/ה שבדקתי אישית את כל אלמנטי השלד של המבנה ומצאתי אותם מתאימים
למתואר בתוכניות ו/או מפרטי השלד של פרויקט הנ"ל.
אני מצהיר שכל אלמנטי השלד של המבנה בוצעו בדייקנות בהתאם למוגדר בתוכניות
ו/או מפרטי השלד של הפרויקט.
תאריך חתימה:
חתימה/אחראי על ביצוע השלד:
הערה:
הטופס ייחתם ב 3-העתקים כאשר אחד העתקים יימסר לאחראי על תכנון השלד של
הפרויקט.
---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
חתימת וחותמת הקבלן_____________ :
תאריך___________ :
.docמפרט טכני -אולמן
מסמך ג' 2
מפרט מיוחד ואופני מדידה
פרק 01עבודות עפר
01.01כללי
פרק זה מתייחס בין היתר לעבודות הבאות:
01.02
עבודות עפר כלליות.
עבודות חפירות ו/או חציבות יסודות בודדים/עוברים לראשי כלונסאות,
קורות יסוד וקשר ו/או עיבוי רצפות ו/או שוחות שונות.
מצעים מסוגים שונים מתחת לרצפות המבנה.
מילוי חוזר סביב קירות חיצוניים.
גדר זמנית.
תנאי הקרקע
א.
כללי
תנאי הקרקע הספציפיים הקיימים באתר העבודה לא נבדקו על ידי
הטכניון .הקבלן רשאי לבדוק את תנאי הקרקע לפני הגשת הצעתו ,על
חשבונו ולפי רצונו.
בזמנו נעשו במקום ו/או קירבתו עבודות עפר כלליות וניתן לראות
במקום את חתך הקרקע הקיים ,עד מפלס פני תחתית חפירה כללית
הקיימת.
ב.
דו"ח קרקע וביסוס
.docמפרט טכני -אולמן
יועץ קרקע וביסוס ישראל קלר הכין עבור הטכניון ומצורף לחוזה זה.
01.03
חפירה/חציבה ,מלוי לעב' עפר כלליות
העבודות תהיינה גם בקטעים קטנים שעיקרן תיקונים ושינויים קלים.
החומר מחפירה ישמש לשימוש חוזר אם ימצא מתאים לכך או שיסולק ע"י
הקבלן הכל בהתאם להוראות המפקח.
עבודות אלו ימדדו בנפח ללא הבדל ביחס להיקף העבודה ו/או לבצועה
בשלבים ,ו/או סוג הכלים המכניים הדרושים לביצוע העבודה .בכל מקרה לא
יורשה שימוש בחומרי הנפץ.
לא ישולם בניפרד עבור עבודות בשטחים מוגבלים ויש לכלול את ההוצאות
המיוחדות במחירי היחידה של החפירה הכללית.
01.04
הגנת מדרונות ברשתות
במקומות שיורה המפקח ,יבצע הקבלן הגנת מדרונות ברשתות.
60X60
ההגנה תבוצע ברשתות שזורות מחוט בעובי 3מ"מ ,עיניים בגודל
מ"מ .הרשת תעוגן ביתדות זויתנים אם "אוזן" מרותכת הן בתחתית המתלות
והן במרחק מספיק מעליו.
ברשת ישזרו כבלי מתיחה "אנכיים" מכבל שזור בקוטר 12מ"מ כל 1.5מ'.
הרשת תונת בחפיות של 20ס"מ כאשר בכל חפיה ישזר כבל כנ"ל.
פרטי הרשת ,הכבלים והעוגנים יובאו לאישור מוקדם של יועץ הקרקע.
עבור עבודה זו לא ישולם בניפרד ועל הקבלן לכלול הוצאותיה כמחירי יחידה
של עבודות חפירה.
01.05
דיוק
תחתית החפירה ופני המלוי בתחתית יסודות ,ראשי כלונסאות מרצפים או
בתחתית מרצפי היסוד לפירי מעלית ,יעובדו לגבהים בדיוק של ±2ס"מ.
.docמפרט טכני -אולמן
01.06
הידוק תשתית החפירה
תשתית החפירה מתחת למרצפים אם לא יתגלה סלע יציב תהודק כמוגדר
בסעיף 01040במפרט הכללי.
01.07נקוז והגנה בפני מי תהום או נגר עילי
על הקבלן להגן על אתר העבודה ,במשך כל שלבי הבצוע ועד למסירת העבודה,
מפני עלית מי תהום או נגר עילי .הקבלן יתקין נקזים ,תעלות נקוז ,מסננות
ומשאבות ככל שידרש כדי להבטיח משטח עבודה נקי ויבש.
נקוז מי תהום והגנה בפני נגר עילי לא ימדד בנפרד והוא כלול במחירי
העבודות.
.docמפרט טכני -אולמן
01.08חפירה ו/או חציבה
א .חל איסור מוחלט להשתמש בפיצוצים.
ב .החפירה/חציבה תימדד נטו במ"ק בהתאם למידות טאורטיות של
אלמנטי הבטון עבורם מבוצעת החפירה או כמסומן בתוכניות.
ג .לא ישולם בניפרד עבור עבודה בשטחים מוגבלים וכל מחירי היחידה
כוללים גם עבודה בקירבת המבנים הקיימים.
01.09מצע סוג "א"
מצע סוג "א" תהיה בעלת תכונות כמוגדר בסעיף 5501וטבלה ( 1דרישת
טיב לחומרי מצע) במפרט הכללי.
מצע סוג "א" תבוצע בעוביים כמסומן בתכניות בשכבות של 20ס"מ
מקסימום.
מצע סוג "א" יהודק ל 98% -או 100%מהצפיפות המקסימלית כפוף לתקן
.ASTM1556/7
01.10חומר מילוי ליד הקירות ו/או מתחת למרצפים ,מחציבה -חומר מובחר
חומר מילוי (מחציבה/ליד הקירות ו/או מתחת למרצפים תלויים) יהיה בעל
תכונות כמוגדר בסעיף 01032במפרט הכללי ויהודק באופן רגיל או בהידוק
מבוקר כמוגדר בכתבי כמויות.
01.11מחירי הובלה
חומר חפור/חצוב העודף יורחק מחוץ לגבולות קרית הטכניון או יועבר
לצורכי עירום ו/או מילוי למקום אחר בתחום קרית הטכניון ,הכל בהתאם
להוראות המפקח.
.docמפרט טכני -אולמן
בכל מקרה לא ישולם בנפרד להעברת החומר העודף למרחק מעל 100מ' וזאת
בניגוד לרשום בסעיף 0100.01במפרט הכללי.
מחיר סילוק החומר העודף כולל גם אגרת שפיכת אשפה לרשות המקומית.
01.12מילוי עפר מאחורי קירות תומכים או גדרות
האזור מאחורי קירות תומכים או גדרות ,במרחק 1מ' ימולא בעודפי עפר
מובחר מהודק מסוג המוגדר בסעיף 01.10לעיל.
01.13חומר מילוי מובא
במידת הצורך חומר המילוי הדרוש למילוי חוזר סביב לקירות המבנה יובא
ממקור הנמצא מחוץ לגבולות האתר שיבחר באחריות הקבלן .טיב החומר
המובא טעון אישור המפקח.
.docמפרט טכני -אולמן
01.14גדרות ושערים
א.
גדרות
מסביב לשטח העבודה יבוצעו גדרות אטומים בגובה 2.20מ' שיכללו:
ב.
-
עמודים מפרופילי פלדה סגורים ו/או צינורות פלדה צבועים כל 3
מ' מעוגנים ביסוד בטון ב -20במידות 60/60/60ס"מ בעומק 1.00
מ' .כל עמוד שלישי ועמודים הפינתיים יקבלו תמיכה אלכסונית
פנימית מפרופיל פלדה הזהה לעמוד ראשי כולל היסוד.
-
שלוש מרישים אופקים עשויים מפרופיל פלדה צבוע דוגמת
שרשרת.
-
העמודים והמרישים יחופו מבחוץ בפח פלדה מעורגל טרפזי
דוגמת איסכורית עובי 0.55מ"מ מגולבן וצבעים חרושתית משני
הצדדים.
-
הגדרות יכללו גם שלטי אזהרה תיקניים כל 30מ' אורך.
שערים
יבוצעו שערים אטומים דו כנפיים בדוגמה הזהה לגדר במידות
4.00/2.20מ' שיכללו גם צירים כבדים ומתקן למנעול תליה.
ג.
פישפש
פישפש חד כנפי פתיחה רגילה במידות 1.10/2.20מ' יבוצע זהה לדוגמת
השער ויכלול גם ידיות ומתקן למנעול תליה.
ד.
העברת גדר ,שערים ופישפש
.docמפרט טכני -אולמן
בהתאם להוראת המפקח הקבלן יפרק בזהירות ,יעביר ויתקין מחדש
את הגדרות ,שערים והפישפשים הקיימים.
ה.
אופני מדידה מיוחדים
הגדרות והשערים /פשפש יהיו כוללים בעלויות מחירי יחידה .
המחיר יכלול את כל הדרוש לביצוע האלמנטים כמתואר לעיל ,כולל
אחזקת האלמנטים בכל משך ביצוע העבודה.
אחרי סיום ביצוע העבודה ימסרו האלמנטים למפקח ומאותו רגע יהיו
בבעלות הטכניון ,או שיפורקו ויסולקו לפי החלטת המפקח.
פרק - 02עבודות בטון יצוק באתר
02.01סוג הבטון ותנאי בקרה
א.
כללי
באופן כללי כלל הבטונים יהיו עם מוספי מהירי התקשות והיתוכננו כך
שהם יגיע ל 21מגפ"ס לאחר 3-4ימים .וזאת על מנת לאפשר לפרק
טפסנות ולעמוד בקצב ביצוע מהיר של הקומות.
כל הבטונים המזוינים יהיו מסוג ב -30ו -ב ,-40בטונים בלתי מזוינים
יהיו מסוג ב 20 -כמפורט בתכניות .כל הבטונים יוצרו בתנאי בקרה
טובים .בטון רזה יהיה מסוג ב ,-15אלא אם צוין במפורש אחרת בסעיפי
כתב הכמויות .כמות הצמנט שתדרש תהיה לפחות 270ק"ג למ"ק בטון
מוכן עבור ב 300 ,-30ק"ג עבור ב -40ו 200 -ק"ג עבור ב .-15הבטון יהיה
צפוף ולכן התערובת תהיה לפחות בת 3פרקציות של אגרגטים.
.docמפרט טכני -אולמן
התערובת טעונה אישור המפקח ותעשה כפוף למתכון של המעבדה
המוסמכת באחריות הקבלן ועל חשבונו.
באלמנטי בטון מזויין עם צפיפות גדולה של זיון יסופק בטון מסוג
"מיקו" בטיב כנדרש.
ב.
בטון אטום לחדירת מים
הבטון האטום לחדירת מים יוצר לפי המתכון שיקבע ע"י מעבדה
מוסמכת באחריות ועל חשבון הקבלן וטעון אישור המפקח.
בטון כזה יעמוד בדרישות תקן ישראלי מס' 26חלק 5כאשר עומק
החדירה הממוצעת של המים בבדיקת אטימות יהיה קטן מ 10 -ס"מ
(אחרי שלושה מחזורים .)1BAR, 3BAR, 7 BAR
מחיר בטון כזה כולל גם את כל הערבים הדרושים ע"מ להבטיח את
אטימות הבטון כנדרש.
הבטון האטום יימדד כתוספת מחיר לבטון רגיל מאותו סוג והתוספת
תכלול את כל הדרוש לייצור ,הספקה ויציקה של הבטון.
02.02עיבוד פני הבטונים
א .תבניות לבטונים
תבניות רגילות
.1
1.1התבניות לבטונים שיטויחו תעשנה מלוחות עץ או
לבידים לבחירתו של הקבלן .התבניות ,התמיכות,
החיזוקים וכו' יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי מס' 904
והמפרט הטכני הכללי ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.
.1.2
בכל עובדות הבטון כלול במחיר התבניות גם עשיית כל
החורים והפתחים ,חורים לצנרת ,חריצים ,קיטומים,
גרעות ,שקעים ,אפי מים ,סרגלים ותעלות למיניהם
.docמפרט טכני -אולמן
וכו' .באלמנטים בהם צויין שהתבניות נמדדות בנפרד
(לבטון רגיל או התוספת בגין בטון חשוף) התבניות
לסוגיהן תכלולנה במחירן את כל הנ"ל.
.2
התבניות לבטון חלק מלבידים (דיקטים) (כולל תבניות פנים,
פיר מעלית ופירי מערכות וחלקים אפקיים)
2.1
התבניות המתוארות להלן לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד
ותמורתן כלולה במחירי היחידות .התבניות הנ"ל
יסודרו בהתאם להנחיות האדריכל.
התבניות יעשו מלבידים (דיקטים) בעובי 20-21מ"מ
ויצמדו אחד לשני לאורך המישקים (קנטים) ,הצמדה
מלאה על מנת למנוע נזילת מי הצמנט והבטון עצמו.
הלבידים יהיו פלטות שלמות למעט אותם מקומות
שממדי התבניות מאלצים שימוש בפלטות קטנות יותר
(אולם יש לקבל את אישורו המוקדם של האדריכל
לכך) .כמו כן ,יהיו פני הלבידים נקיים לגמרי וחופשיים
מכל לכלוך ,שיירי בטון ,מסמרים וכו' .מותר שימוש
חוזר בלבדים כנ"ל ,אולם מספר השימושים החוזרים
מוגבל לצורך הבטחת קבלת פני בטון חלקים ,ללא
בליטות ופגמים .הקופינג העליון של הקירות בגג
והארקצה יהיה ישר לחלוטין ומשופע 3%לכוון הגג .
בכל מקרה של חילוקי דעת ביחס למספר השימושים
החוזרים כנ"ל יהיה המפקח הפוסק הקובע הבלעדי
והוראותיו יחייבו את הקבלן ללא ערעור .התבניות
שבסעיף זה יבוצעו בכל הקירות והתקרות היצוקות בהן
לא נדרש בטון חשוף.
2.2
יציקת הבטונים בממ"ק יהיו על פי הנחיות המפרט
הכללי למקלטים בהוצאת משהב"ט ותקנות ההתגוננות
.docמפרט טכני -אולמן
האזרחית הרלוונטיות בזמן הביצוע .לא יאושר אלמנט
בו תהיה סגרגציה ,יש להקפיד על ויברציה טובה.
התבניות לבטון גלוי בחדרי ממ"ק יצופו במזוניט או
שיהיו תבניות מתכת מאושרות.
לא תינתן תוספת עבור יציקת בטון גלוי בחלק הפנימי
של הממ"ק.
.3
בטון חשוף מעוצב
שטחי בטון חשוף ,כמסומן בתכניות ,לסוגי אלמנטים שונים,
יעשו כדלקמן:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
התבניות תהיינה מלוחות עץ ברוחב 10ס"מ מצופה
פוליאסטר כדוגמת "טגו" ,בהתאם לפרטי התכניות
ובאישור המפקח.
יבוצעו חריצים בהפסקות יציקה ו/או במקומות אחרים
בהתאם לפרטי התכניות והוראות האדריכל והמפקח.
התבניות תהיינה חדשות ,ישרות ונקיות .המפקח רשאי
לאשר שימוש בתבניות ישנות לאחר בדיקת מצבן.
פני התבנית ימרחו בחלב תבניות נשטף במים שלא
ישאיר כתמים על הבטון .סוג החלב חייב באישור
מוקדם של המפקח.
קשירת התבניות תהיה בלולבים נשלפים או נחתכים
בתוך הבטון ולא חוטי קשירה או מוטות הנחתכים בפני
הבטון ,כולל פקקים לסתימת החורים( .ראה גם סעיף
02.11להלן).
כל הפינות החיצוניות והפנימיות תהיינה קטומות או
מעוגלות באישור המפקח.
.docמפרט טכני -אולמן
3.7
3.8
3.9
3.10
.4
הבטונים יוצקו בתערובת מותאמת לבטון חשוף לרבות
הקפדה על גוון אחיד וצמנט זהה.
מערכת הטפסות כולל כל פרטי האיטום ,קשירה ויצוב
בין חלקי התבניות השונים יובאו לאישור המפקח.
עומק החריצים בין השדות יהיה 1ס"מ.
בטון חשוף מעוצב שיהיה פגום מעבר למקובל עפ"י
דעתו של המפקח יהרס ע"י הקבלן ועל חשבונו.
בטון חשוף שניתן לתיקון יתוקן ויטופל לפי הנחיות
האדריכל .במידה ויווצרו כתמים ,יצבע הקבלן את שטח
כל האלמנט הפגום בצבע צמנטי לפי קביעת המפקח.
עבור התקונים והצביעה לא ישולם.
המפקח יהיה הפוסק ביחס לאיכות הבטון ,הצורך
בתיקונים ,אופי התיקונים ו/או הריסה ויציקה מחדש,
והיקף שטחי הצביעה.
10הקבלן יכין דוגמא של קיר בגודל 2X2מ' לאישור
האדריכל כולל חריצים וקטומים .מחיר הדוגמא כלול
במחיר היחידה.
גמר צידי אלמנטים
קצות (גמר) הקירות בצורת עיבויים (ווטות) ,או גליפים של
פתחים ו/או קרניזים שונים וכיו"ב ,בצורות אלכסוניות שונות
בהתאם למסומן בפרטי התכניות נמדדים במסגרת הסעיפים
המתאימים של הקירות אליהם הם קשורים (בהם הם מופיעים
בהמשכם) ולא בסעיפים נפרדים למרות חתכם המשתנה.
.docמפרט טכני -אולמן
ב.
החלקה בהליקופטר של טבלות בטון
לאחר גמר הריטוט ,טבלות הבטון מסוימות ייושרו ויוחלקו במישרים
אופקיים או משופעים כמסומן בתכניות בסרגל עץ קשה בתנועות ניסור
והחלקת כף פלדה .פעולת היישור תימשך כל עוד הבטון פלסטי .יש
להקפיד לקבל פני מרצפים ישרים ומפולסים או משופעים.
זמן קצר וסביר לאחר היציקה יוחלקו סופית פני המשטחים בהחלקת
"הליקופטר" בצורה שיתקבלו פני בטון ישרים ,מפולסים וחלקים
לחלוטין ,תוך כדי פיזור של 2ק"ג/מ"ר של צמנט על פני הבטון.
שבלונות היציקה עבור יציקת טופינג יהיו מסוג "דיוקנית" שיונחו כל
3מ' לפחות .עבור שבלונות אלו לא ישולם בניפרד והם נכללים במחירי
היחידה של העבודות.
ג.
החלקת קטעי רצפות קטנות מדרגות וכדומה
קטעי רצפות קטנות שבהם עבודת הליקופטר קטן אינה אפשרית
יוחלקו פעמיים בכף פלדה ידנית ,וזאת כתוספת למתואר בסעיף 02048
א' במפרט הכללי.
ד.
קיטום פינות ומגרעות
בכל הפינות הגלויות לעין ובמקומות אחרים המסומנים בתכניות
יבוצע קיטום פינות הבטון על ידי משולשים במידות 1.5X1.5ס"מ.
במקומות המסומנים בתכניות ו/או במקומות של הפסקות יציקה
יבוצעו בבטון מגרעות משולשיות במידות 1.5X1.5ס"מ .מחיר ביצוע
הקיטומים והמגרעות כלול במחירי הבטונים.
ה.
החלקת ראשי מעקות וקירות
.docמפרט טכני -אולמן
ראשי המעקות והקירות יוחלקו בכף פלדה .על פני הבטון יש לפזר לפני
ההחלקה צמנט בשיעור של 2ק"ג למ"ר של השטח המוחלק.
ו.
גמר טיב הבטונים
תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שכל הדרישות המפורטות בתת
סעיפים א ,ב ,ג ,ד ,ה לעיל הקשורים עם גמר פני הבטונים הן דרישות
מזעריות .מודגש במיוחד שלא יתקבל בטון עם בליטות ,שקעים,
הפסקות יציקה לא מאושרות או לא מעובדות או כיסי חצץ .בכל
אלמנט שבו יתגלה פגם ,יהיה על הקבלן להרוס ולהקים מחדש על
חשבונו הוא.
02.03קביעת צינורות בבטונים
צינורות שונים ,שרוולים לחשמל ,וכיו"ב שיסופקו על ידי מבצעי
.1
המערכות יורכבו בבטונים בזמן היציקה ,בהתאם למסומן בתכניות.
הרכבת האביזרים הנ"ל בבטונים כלולה במחירי היחידה למיניהם
ואיננה נמדדת בנפרד.
.2
הקבלן יתאם עם קבלנים אחרים את התקנת השרוולים באופן שלא
יעכב את עבודתו.
.3
על הקבלן לבדוק לפני היציקה את מיקום השרוולים לפי תכניות
המערכות בתיאום עם מבצעיהם ועליו חלה האחריות לביטונם הנכון
גם אם אלה לא סומנו התכניות האדריכלות והקונסטרוקציה ,הביטון
ללא תשלום נוסף יכלול במחירי היחידות.
02.04חורים ,חריצים ,קיטומים ,הפסקות יציקה
הכנת חורים ,חריצים ,מגרעות ,שקעים ,אפי מים ,קיטומי פינות באם
.1
נדרש במפורש ,עבור מקום הפסקות יציקה וכיו"ב כלולה באופן כללי
במחיר הבטונים השונים בהתאם למסומן בתכניות ופרטיהן.
האחריות להכנת חורים (פתחים) למערכות הינה של הקבלן.
.2
.docמפרט טכני -אולמן
.3
הכנת החורים בפיר המעלית תבוצע בהתאם להוראות יצרן המעליות
והיא כלולה במחיר יציקת קירות הפירים.
ראה פרטים 1,3,4בגליון 101של האדריכל.
02.05חוזק אלמנטים קיימים
הדבקת בטון חדש לישן ,ניקוי יסודי של השטח ע"י מברשות פלדה או אמצעים
נוספים להסרת גופים זרים ושטיפה .לאחר שהשטח התייבש יש להסיר אבק
במפוח .יישום דבק להדבקת בטונים ,לפי הוראות היצרן.
02.06עיגון ברגים וקוצים בבטונים קיימים
העיגון יעשה בתוך קידוחים אנכיים או אופקיים בקוטרים הגדולים
.1
ב -2-4מ"מ מקוטר אלמנט המעוגן .לפני העיגון יש לנקות היטב את
החור ע"י שאיבת אבק .היישום בהתאם להוראות היצרן.
התחברות האלמנט המעוגן תעשה לא תפני 48שעות מעיגונו או כל זמן
אחר ,לפי הוראות היצרן.
.2
כל הקידוחים בבטונים קיימים לצורך עיגון קוצים או מעבר ברגים וכו'
יעשו בזהירות על ידי מקדח סיבובי ומבלי לפגוע בברזלים קיימים
בבטון .במידה ועם תחילת הקידוח ,פוגעים בברזל זיון קיים באותו חור
מיועד ,יש לעבור לקדוח חדש בשכנות ,לנקות ולסתום בבטון אפוקסי
מהיר התקשות (בחוזק המתאים לפחות לבטון ב )-30את הקידוח
הנסיוני .הקידוחים הנסיוניים נכללים במחיר קידוחי החורים בכתב
הכמויות.
02.07התאמת מידות פתחי דלתות בקירות בטון
כמסומן בתכניות ,ישנם פתחים בקירות הבטון במידות לפי תכניות
הקונסטרוקציה אשר יוקטנו לקבלת פתח בהתאם למידות בתכ' האדריכלות.
הקטנת הפתחים תעשה ביציקת בטון עם יציקת הקיר או בנפרד.
שטחים אלו ימדדו עם עבודות הבטון בסעיפי הקירות המתאימים ולא ימדדו
כעבודות בניה.
.docמפרט טכני -אולמן
02.08ביטון משקופים
ביטון משקופים ,מכל הסוגים והמידות ובכל החתכים אופקיים ואנכיים כולל
מעל לפתחים ,משקופי נגרות ,משקופי מסגרות ומשקופים עוורים של
האלומיניום ,אינם נמדדים והביטון כלול במחירי העבודות.
02.09סיבולת ודיוק
.1
דיוק וסיבולות יהיו לפי דרגה 7כמוגדר בת"י .789
.2
סבולות לעבודות בטון יצוק באתר תהיינה בהתאם לטבלה הבאה:
מס' תאור העבודה והגדרת הסטייה
התחום שבו
נעשתה הסטייה
גודל הסטייה
המקסימלי
סטיה מקוי המבנה לעומת התכניות
5מ'
5מ"מ
ובמצב הדדי שבין חלקי מבנה
10מ' ועד 25מ'
25מ' ויותר
10מ"מ
15מ"מ
סטיה מהאנך בקוים ובשטחים של קירות 3מ'
5מ' ויותר
ועמודים
5מ"מ
10מ"מ
סטיה מהמפלס או מהשפוע המסומן
3מ'
5מ"מ
בתכנית לרצפות ,תקרות וקירות
סטיה בגודל או במיקומם של פתחים
ברצפות ,תקרות וקירות.
5מ'
10מ"מ
10מ"מ
סטיה בעובים של רצפות ,תקרות מינוס
5מ"מ
ומבנים דומים ,חתכים של קורות פלוס
ורצפות יצוקות על הקרקע
10מ"מ
סטיה מהמרכז בבצוע פלטות יסוד
3%מרוחב
הפלטה בכוון
הסטיה ולא
יותר מ50 -
מ"מ
.docמפרט טכני -אולמן
סטיה בין מרכז העמוד ומרכז היסוד
3%מהמידה
הקטנה של
העמוד
במידה ותתגלה סטייה הגדולה מאלה שהוגדרו לעיל ,יהיה על הקבלן
לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון כולל הריסת מבנים שנוצקו
ויציקתם מחדש.
.3
הדרישות המוגדרות לעייל הן דרישות מזעריות .תשומת ליבו של
הקבלן מופנית לדרישות דיוק הנובעות מדרישות דיוק הקשורות
לביצוע הנושאים הבאים:
-
חיפוי אבן
התקנת אלמנטי אלומיניום
פירי ו/או אלמנטים של המעליות
דלתות
הדרישות המיוחדות האלו עדיפות מהדרישות המוגדרות לעייל
ותקבענה את הדיוק הנדרש בעבודות השלד.
02.10הפסקות יציקה אנכיות ואופקיות
הפסקות יציקה יבוצעו רק כמסומן בתכניות ובמקומות שיאושרו מראש ע"י
המפקח ומתכנן הקונסטרוקציה של המבנה .ההפסקות יעובדו לפי המפורט
בתכניות.
02.11קשירה וחיזוק תבניות באלמנטים עם גמר חלק וחשוף
.1
בכל האלמנטים האנכיים המיועדים לקבל גמר חלק וחשוף לא יורשה
שימוש בחוטי קשירה בין הטפסים השונים.
.docמפרט טכני -אולמן
.2
הרווח הנכון בין תבניות הקירות ושל רכיבי בטון אחרים יישמר אך
ורק בעזרת חלקי פלדה (ספייסרים) פטנטים .התבניות לא יחוזקו
בחוטי קשירה או בלולבים מתברגים המיועדים לשליפה ,המותירים
חורים בבטון ,אלא רק ורק בלולבי מתיחה מיוחדים (ספייסרים)
שחתכם מוקטן ולחוץ קרוב לפני הבטון עם חרוטים (קוניים) .חרוט זה
יוצא בשעת פרוק התבניות .לולבי המתיחה יקוצצו בתוך שקע הנותר
לאחר שחרור החרוט והשקע ימולא במלט טיט ,בתוספת ערב הדבקה
המאושר על ידי המפקח.
02.12יציקת הבטון
שימת הבטון תבוצע כמפורט בסעיף 02086במפרט הכללי.
הקבלן יודיע למפקח על מועד היציקה לפחות 48שעות לפני היציקה.
ההפסקות ביציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו
מראש ובכתב ע"י המפקח .בכל הפסקת יציקה ,לרבות הפסקת יציקה בלתי
מתוכננת ,יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף 02.087של המפרט הכללי.
הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי בסעיף
.02.047משקלו לאחר 28יום מיציקתו תהיה לא פחות מאשר 2300ק"ג למ"ק.
בימי שרב יש למנוע סמיכות מהירה של הבטון ועל כן יש לנקוט באמצעים
להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים מיד לאחר היציקה ,כדי למנוע
סדיקה פלסטית .לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על 34מעלות צלזיוס,
אלא באישורו המוקדם של המפקח.
שרוולים ,ברגים ,מעברים וכל האלמנטים המעוגנים בתוך הבטון ,ימוקמו
לפני היציקה ,כאשר הפתחים שלהם יאטמו באופן זמני.
על יציקות בימי שישי וערבי חג יש להודיע למפקח והמתכנן לפחות 48שעות
מראש .אין להתחיל ביציקה אלא בנוכחות המפקח או בא כוחו.
יציקות מגובה מעל 2.5מ' יבוצעו דרך "חלונות" בתבניות.
02.13בדיקת אלמנט יצוק על ידי מהנדס האחראי על ביצוע השלד
.docמפרט טכני -אולמן
כל אלמנט השלד יבדק לפני יציקתו על ידי "מהנדס אחראי על ביצוע השלד"
כמשמעות החוק (ראה גם סעיף מתאים בפרק ג' 1לעיל) והוא יאשר בחתימתו
ביומן העבודה שהאלמנט הנדון בוצע בדייקנות לפי המתוכנן בתוכניות השלד
ובהתאם למוגדר ביתרת מסמכי המכרז/חוזה זה.
02.14שימוש בויברטור
בכל יציקה ,יהיו בשימוש שני ויברטורים לפחות (ביציקת תקרת שלושה
ויברטורים) ,ויברטור נוסף (לא חשמלי שמיש) יוחזק באתר -לכל מקרה של
תקלה וכיו"ב.
02.15תקוני בטונים
.1
באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים רציניים ,הרי שאותם חלקי בטון
שאינם מתאימים למפרט ובטון שניזוק ,יסולקו מהמקום בהתאם
להוראות המפקח ,ובאותם מקומות ייצוק הקבלן על חשבונו אלמנטים
חדשים לגמרי ,בהתאם להוראות ולפי מפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך
זה על ידי המפקח .תיקוני בטונים יבוצעו כפוף לסעיף 02094במפרט
הכללי.
.2
שקעים ו/או כיסי חצץ ו/או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון,
ויאושרו על ידי המפקח לתיקון ,יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט
צמנטי ( .)1:3כמו כן ,יסתת ויחליק הקבלן מעל פני הבטון בליטות או
מגרעות וכו' .אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם
על ידי המפקח ואישור שיטת התיקונים על ידו בכתב .תיקוני בטונים
אלה יבוצעו ע"י הקבלן על חשבונו.
02.16קביעת אלמנטי פלדה בבטון
אלמנטים מפלדה ו/או מחומרים אחרים ,המיועדים להיות מעוגנים בבטונים,
כגון :מסגרות הדלתות ,פרופילים ,פחים ,צנורות ,שרוולים ,אינסרטים,
עוגנים לכבלים ,קופסאות לגופי תאורה ,אביזרי מים ,חוטים מגולבנים
.docמפרט טכני -אולמן
לקשירת רשת של חיפוי אבן וכד' ,יש למקם בדיוק מירבי לפני יציקת הבטונים
ולחברם לתבניות באופן שיבטיח את מיקומם המדויק בזמן היציקה .על
הקבלן לקבל אישור מהמפקח על שיטות חיבור וקביעת האלמנטים הנ"ל.
במידה ויתברר אחרי פירוק התבניות שאלמנטי פלדה לא מוקמו כמפורט
בתכניות ,יהיה על הקבלן לפרקם ולחברם לבטונים מחדש ,בהתאם להוראות
המפקח והמתכנן ,הכל על חשבונו של הקבלן.
02.17סידורי הארקה
לפני התחלת יציקת הבטון בקורות יסודות ,קירות יסוד ,רצפות וביסודות,
חלה חובה על הקבלן לקבל אישור מהמפקח שההארקה סודרה ,או שאין צורך
בהארקה והוא יכול להתחיל ביציקת הבטונים .במקרה שהקבלן יבצע את
היציקה בלי אישור המפקח ,במקומות שיש בהם צורך בהארקה ,יהיה עליו
להרוס את הבטון ולצקת אותו מחדש על חשבונו ,אחרי ביצוע סידורי
ההארקה הנדרשים.
02.18פלדת זיון לבטונים
סוגי הפלדות אשר ישמשו לעבודה במסגרת מכרז/חוזה זה יהיו
א.
כדלקמן:
ב.
.1
פלדה מעורגלת חלקה בהתאם
לת"י .893
.2
פלדה בעלת כושר הדבקות משופר (מצולעת) בהתאם לת"י
.739
.3
רשתות פלדה מרותכות מוכנות מראש ממוטות פלדה משוכים
בקר בעלי כושר הידבקות משופר בהתאם לת"י .580
תמוכות הזיון ברצפות תקרות והגגות יהיו מבטון או מחומר פלסטי
קשה ,מאושרות ע"י המפקח.
.docמפרט טכני -אולמן
התומכות (ספסלים) בטבלאות הבטון אשר תומכות את הרשת
העליונה יבוצעו ממוטות זיון עגולות קוטר 12מ"מ לפחות וימוקמו
בצפיפות שתמנע שקיעת הרשת העליונה בזמן העבודה.
המרחק בין הרשתות בקירות ישמר בעזרת ווי ברזל קוטר 8מ"מ
(הקלמרות).
שומרי מרחק בין הזיון והתבניות בקירות יהיו מחומר פלסטי קשה,
מותאמים לקוטר מוטות הזיון ,מאושרים על ידי המפקח.
לא יורשה שימוש בתמוכות זיון מפלדה או מחלקי מרצפות ,אשר יבואו
במגע עם התבניות.
02.19תפרי הפרדה התפשטות ודמה
תפרי הפרדה ודמה או התפשטות יבוצעו במקומות המסומנים בתכניות ויכללו
את כל האלמנטים המסומנים בתכניות או מתוארים בכתב כמויות .החלק
החיצוני של התפר ימולא במסטיק פוליאוריטני או אחר המאושר ע"י המפקח.
מסטיק זה יושם לפי הוראות היצרן ויענה לדרישות מפמ"כ 153תוך שימת לב
לפריימר המתאים.
.docמפרט טכני -אולמן
02.20יריעות פוליאטילן
במקומות המסומנים בתכניות תכוסה התשתית מתחת לבטון בשתי יריעות
פוליאטילן בעובי 0.2מ"מ ,או יריעות פוליאטילן שחורות עובי 0.6מ"מ
כפולות מונחות זו על גבי זו .חפיפת היריעות תהיה 10ס"מ לפחות .בעת
היציקה יוקפד על שלמותן של היריעות וכל יריעה פגומה או קרועה תוחלף
מיד.
02.21טפסות ותמיכות
א.
אלמנטים מיוחדים
.1
מערכת תמיכות לאלמנטים מיוחדים תתוכנן (כאשר התמיכות
בין תחתית אלמנט בטון והריצפה התומכת אותם גבוהה ב-4
מ' ו/או כאשר מדובר על אלמנטים כבדים או גדולים במיוחד)
באחריות הקבלן על ידי מהנדס אזרחי רשום ורשוי בעל נסיון
נאות בתיכנון מערכות הנדסיות דומות.
תיכנון התמיכות והטפסות תעשה כפוף למתואר בסעיף 0206
במפרט הכללי ולפי הדרישות המוגדרות בת"י .904
.2
התכנון ההנדסי והתכניות המפורטות המתארות את הטפסות,
התמיכות ,שיטה וזמן פירוק הטפסות ,טעונות אישור המפקח
ומתכנן השלד של המבנה.
.3
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי ליציבות ו/או חוזק הטפסות
והתמיכות של אלמנטים אלו ,גם אם אושרו על ידי המפקח ו/או
מתכנן השלד.
.4
התכניות המפורטות המתארות את הטפסות ,התמיכות ,שיטת
וזמן פירוק הטפסות ,יחתמו לפני התחלת ביצוע האלמנטים
הנדונים על ידי "המהנדס האחראי על ביצוע השלד".
.docמפרט טכני -אולמן
ב.
אלמנטים אחרים
למניעת כל ספק מודגש שלגבי כל אלמנטי השלד האחרים הלא
מוזכרים בסעיף קטן א' לעיל ,הקבלן ינהג כמוגדר בסעיף 0206במפרט
הכללי.
02.22אשפרת בטונים
אשפרת כל הבטונים תבוצע כמוגדר בסעיף 0205במפרט הפרטי .אשפרת פני
הבטונים החשופים תעשה באחת השיטות המתוארות בסעיף .020887אשפרת
ריצפות בטון שיוצקו שלא תחת צל הגג יעשה על-ידי " COMPOUND
"COURINGהטעון אישור המפקח.
.docמפרט טכני -אולמן
02.23הוספת סיבי פלסטיק לבטון
א.
כללי
לכל אלמנטי הבטון המסויימים בהתאם למתואר בכתבי כמויות או
בהתאם להוראת המפקח יוספו סיבים פולימריים מרושתים
מפוליפרופילן מסוג ECONONETשל FORTAהמשווקים בארץ ע"י
חברת שושני ויינשטיין טל'.04-8411350 :
ב.
מינון ואורך הסיבים
המינון הסטנדרטי הנדרש הינו 0.9ק"ג/מ"ק ,אלא אם צוין אחרת .יש
להשליך את שקי הנייר המיוחד (המתכלה ע"י הריאקציה הכימית של
הבטון) בעלי תכולה של 0.9ק"ג ישירות לתוך המערבל ,בהתאם לכמות
הבטון בו ( 1שק עבור כל מ"ק בטון) .השקיות יושלכו אל המערבל
בשלמותם ומבלי לפתחם ,בתחנת הבטון או באתר עצמו .לאחר השלכת
השקיות לבטון יש להמשיך בערבול מהיר לפרק זמן של 5דקות ויותר,
לפיזור אחיד של הסיבים.
ג.
איסור הוספת מים לתערובת
אסור להוסיף מים לתערובת בטון עם סיבים במינון סטנדרטי ,אך יש
להקפיד ולקבל מיצרן הבטון את רמת השקיעה במידה הנדרשת.
ד.
חוזק הבטון
הוספת לתערובת הסיבים הינה פעולה מכנית שאיננה משפיעה על חוזק
וסומך הבטון או על פעילויות קונסטרוקטיביות וגימור מתוכננות שיש
לבצען כנדרש.
תערובת סיבי פוליפרופילן הינה אינרטית ותואמת לכל תערובת בטון
ולכל המוספים ללא כל השפעה מנוגדת.
.docמפרט טכני -אולמן
ה.
עבודות גימור
לעבודת גימור עם הליקופטר ו/או סריקה מלג' יש להקפיד כי הבטון
יהיה יבש במידה מספקת (לאחר בדיקה של תקיעת רגל לעומק 5-7
מ"מ) ,על מנת לא למשוך את הסיבים החוצה מתוך בטון שאיננו יבש
כנדרש.
02.24כלונסאות
א.
כללי
כלונסאות יבוצעו כפוף למוגדר בפרק 23במפרט הכללי ובמפרט של
יועץ הקרקע ישראל קלר וכמתואר להלן:
.1
מפרט זה מתייחס לכלונסאות "קטני קוטר" .הכלונסאות
הנדונים מבוצעים בשיטת סיבוב והקשה של ראש הקידוח,
כאשר הוצאת החומר תעשה בלחץ של אוויר דחוס.
.2
הקבלן המבצע אחראי לשיטת קדיחה מתאימה ,ביצוע הקידוח
לפי דרישות ,התאמת הפלדה לתקן ,טיב הבטון ,טיב היציקה
וכו'.
.3
הקבלן ינהל רישום מדויק של מהלך העבודה .ירשמו פרטי
פרופיל הקרקע ואורך קטעי הסלע ,וכן אינפורמציה נוספת
כגון :המצאות חללים או התמוטטויות .יש לדווח מיד למהנדס
הביסוס על כל אירוע חריג.
.4
הכלונסאות יבוצעו לאחר יישור השטח למפלס הסופי .לא
יורשו עבודות מילוי ו/או חפירה בכלים מכניים שטח שבו בוצעו
כלונסאות .שבירה קצה הכלונס העליון תותר רק בכלים
.docמפרט טכני -אולמן
קטנים ,שיאושרו ע"י יועץ הקרקע ,ולאחר התקשות מספקת
של הבטון.
.5
הקבלן המבצע יקבל נתונים לגבי גובה המילוי בשטח לפני
תחילת העבודה .שימוש במים יותר רק בקדיחת המילוי או
בהעדר מילוי במטר העליון בלבד.
שימוש במים מעבר לזה דורש אישור מהנדס הביסוס וירשם
ביומן.
.6
העומקים הנדרשים ימדדו מפני הקרקע או מתחתית הקורות
או הקירות לפי החמור יותר .בכל מקרה ,המונח :אורך כלונס,
מתייחס לאורך כלונס יצוק.
.7
תכנית יסודות עם סימון העומסים הנחיות ביסוס יהיו בשטח
בידי הקבלן.
.8
מרכז כל כלונס יסומן במדויק ומומלץ להכין גם הבטחות.
.9
הקידוח יבוצע במיקום המדויק שיקבע בעזרת שבלונה
מתאימה ממתכת בקוטר ראש המקדח שתמורכז על סימון
הנעוץ בשטח .הקדיחה תחל רק לאחר ייצוב המכונה כנגד
סטיות ושקיעות וקביעת אנכיות המקדח.
.10
לצורך סיכום החדירה לסלע יחושבו קטעי קידוח בסלע בלבד,
כאשר האורך של כל קטע הינו לפחות 0.8מ'.
.11
כלונסאות המבוצעים דרך מילוי בלתי מהודק תוארך חדירתם
לסלע עקב החיכוך השלישי העלול להיווצר .ינתנו הנחיות
מיוחדות לפי חומר המילוי ,עוביו וסוג הסלע .כמו כן ישקול
המהנדס הגדלת דרישות חוזק הבטון או שינוי בכמות הזיון.
.docמפרט טכני -אולמן
.12
הסטיה המותרת מהציר המתוכנן הינה עד 10%מהקוטר
הכלונס לקוטר 35ס"מ ו 5% -כנ"ל לקטרים הגדולים .בכל
מקרה הקוצים יוכנסו צנטרית על מנת שהמומנטים הנובעים
מהסטיה יתקבלו במערכת הקורות ולא יעברו לכלונס.
.13
השיפוע המקסימלי המותר לכלונס הינו .2%
.14
זיון הכלונס יהיה עפ"י המסומן בתכניות.
.15
החישוק הלולייני יהיה בפסיעה של 10ס"מ בשני המטרים
העליונים ו 15 -ס"מ בשאר האורך .לכלונסאות במילוי או
המעמסים אופקית ינתנו הנחיות בנפרד ,ובכל מקרה ,הקטע
שבו החישוק יצופף ,יהיה בכל המילוי 2 +מ' נוספים.
.16
כיסוי הזיון 5ס"מ לפחות.
.17
הבטון ב -30עם אגרגט מקסימלי של 2ס"מ .דרוג האגרגטים
יתייחס ל"בטון משאבה".
.18
לפני גמר הקדיחה יש לנקות את סביבת הבור ולהכניס צנור מגן
של 0.5מ' לפחות לקצהו העליון של הכלונס .הדרישה לגבי צנור
המגן תבוטל ,בתנאים בהם לא יהיה בו צורך ,באישור יועץ
הקרקע.
.19
הזיון יתלה צנטרית בעת היציקה תוך שימוש בשומרי מרחק
בשיטה שתאושר ע"י מהנדס הביסוס (גלגלים חקלאיים).
.20
היציקה תבוצע באמצעות משפך יציקה שיאושר ע"י מהנדס
הביסוס.הבטון יהיה בעל שקיעת סומך של " 5לפחות ויבוצע
ציפוף בויברטור לכל עומק הכלונס.
.docמפרט טכני -אולמן
.21
אין להשאיר בורות פתוחים מעל 24שעות.
.22
הקבלן יגיש לאישורו של המפקח ומתכנן הקונסטרוקציה
תוכניות "שאחרי הביצוע" ) (AS MADEשל מיקום צירי
הכלונסאות שיחתמו על-ידי מודד המוסמך של הקבלן.
עבור עבודה זו לא ישולם בנפרד ,ויש לכלול אותה במחירי
היחידה של הכלונסאות.
.23
ב.
כללית ,שיטת העבודה ,מאופיינת בכך ,שהעומק של כל יסוד
ויסוד ,נקבע עפ"י העומסים עליו (רשום בתכניות) ,ותנאי
הקרקע המתגלים ספציפית ,בעת קידוח כל כלונס וכלונס.
אופני מדידה מיוחדים
הכלונסאות ימדדו כמוגדר בסעיף 2300.00במפרט הכללי (קידוח
ויציקה ביחד) .למרות המפורט ,בכלונסאות בהם קודקוד היציקה
מתחיל מתחת לפני הקרקע הקיימת בזמן הקידוח ,הקידוח שלא
ימולא בבטון ימדד בנפרד ,הכל בהתאם למתואר בכתבי הכמויות.
מחיר הבידקות הסוניות יהיו כלולים במחיר היחידה של הכלונסאות.
מחיר הכלונס כולל גם שימוש בצינור מגן לכל עומק במילוי ו/או כל
האמצעים הדרושים כגון יציקה בצינור טרמי כאשר ימצא בתחתית
בקידוח מים ועריכת תוכניות "שאחרי הביצוע".
02.25שיקום בטונים
א .תיקון הנזקים הקיימים בבטונים
.docמפרט טכני -אולמן
.1
כללי
-
איתור מקום הנזק לבטונים (סדקים והתפוררות השכבה
העליונה של הבטון מוט זיון חשוף ו/או חלוד).
סילוק שכבות בטון שנתקפו ,נסדקו ו/או התפוררו עד לבטון
הומוגני טוב.
חישוף מוטות זיון שנתקפו בחלודה.
החלפת מוטות זיון שניזוקו בצורה משמעותית.
ניקוי חלודה ממוטות זיון שניזוקו בצורה קלה.
החלפת שכבות בטון שסולקו ע"י חומרים צמנטיים מסחרייםבלתי מתכווצים תוך כדי שמירה על הצורה המקורית של פני
הבטונים המתוקנים.
.2
תיאור מפורט של השיטות והחומרים לתיקון הבטונים
איתור מקומות הנזק בבטוניםאיתור וסימון כל המקומות עם סדקים ו/או התפוררות של
השכבה העליונה של הבטונים או מקומות בהם מוטות הזיון
נחשפו יעשה בצורה ויזואלית ע"י המפקח ממרחק שלא יעלה על
חצי מטר.
למטרה זו יש להקים פיגומי מיטות ו/או פיגומים תלויים סביב
למבנה כך שיעטפו מקרוב את כל חזיתות המבנה בכל המקומות
המצריכים תיקון.
סילוק שכבות בטון שהותקפו ,נסדקו ו/או התפוררו כוללחשיפת מוטות הזיון החלודים
.docמפרט טכני -אולמן
סילוק שכבות הבטון שהותקפו ,נסדקו ו/או התפוררו כולל
חישוף מוטות זיון חלודים יעשה באמצעות כלי חציבה ו/או
ניסור חשמליים או ידניים .הבטון ייחצב ויסולק לעומק
סנטימטרים בודדים אבל תמיד עד לפני בטון הומוגני וטוב.
סביב למוטות זיון חלודים ייחצב הבטון כך שכל המוט יחשף
ויישאר עוד רווח של כ 2 -ס"מ בין הבטון ההומוגני הטוב ופני
מוט הזיון.
שטיפת כל החריצים שנפתחו במתז מים.
החלפת מוטות זיון חלודים שניזוקו בצורה משמעותיתמוטות הזיון החלודים שנחשפו ונתגלתה בהם חלודה
משמעותית יוחלפו במוטות זיון חדשים באמצעות ריתוך.
ניקוי חלודה ממוטות הזיוןהחלודה ע"ג מוטות הזיון שנחשפו תנוקה באמצעות מברשת
פלדה ו/או באמצעות מסירי חלודה כימיים בתנאי שיבטיחו גם
הדבקה טובה בין פני הפלדה והבטון המוחלף.
החלפת שכבות בטון שסולקושכבות הבטון שסולקו יוחלפו ע"י תערובת חומר צמנטי או אחר
מוכן מסחרי בלתי מתכווץ שיוחדר לתוך החללים סביב למוטות
הזיון ולתוך החורים שנותרו אחרי בטון שסולק.
העבודה תבוצע בהתאם להוראות ייצרן החומר כאשר פני הבטון
יעובדו ישר עד למישורי הבטון המקורי.
פני הבטון המתוקן יעובדו ככל שאפשר לטקסטורה (מרקם
חיצוני) ולגוון הזהה לפני הבטון הקיים.
ב .המערכת
.docמפרט טכני -אולמן
.1
מערכת SICA
1.1מוטות זיון שנוקו מחלודה או מוטות זיון חדשים ימרחו
בסיקה טופ 110ECאו במונוטופ 610למניעת המשך חלודה.
1.2כפריימר בין הבטון הקיים וחומר המילוי ישמש סיקה טופ 110
(אין להשאיר סיקה טופ ללא כיסוי יותר מ 24 -שעות!).
1.3לחומר מילוי ישמש סיקה טופ .122
1.4לשכבת גמר עליונה לאורך החריץ המטופל ישמש סיקה טופ
.107
הערה:
לחילופין ניתן להשתמש במערכת .SIKATOP 110EC ARMATEC הקבלן יכול לבקש יישום מערכות שוות ערך אחרות כגון מערכת THOROאו מערכת MAPEIאו מערכת MAC-MBTאו מערכת
PCIבתנאי שהמערכת תאושר ע"י המפקח!
.2
ביצוע העבודה
העבודה תבוצע בדייקנות בהתאם להוראת ייצרן המערכת תוך כדי
השגחה של נציג ייצרן או משווק המערכת .המבצע יהיה מבצע
מורשה ע"י ייצרן או משווק החומר.
.docמפרט טכני -אולמן
ג .אופני מדידה מיוחדים
המדידה של שיקום בטוני החזית של המבנה תהיה בקומפלט לפי חזיתות
תוך ציון של השטח המשוער לשיקום בחזית ,כמו שחושב ע"י המתכנן
ותואר בכתבי הכמויות.
הקבלן ימדוד ויחשב את השטח המיועד לשיקום בחזיתות הקיימות
במבנה לפני הגשת הצעתו ויתאים את מחיר היחידה בהתאם.
עבודות צביעה נמדדות בניפרד.
המחיר כולל כל הדרוש לביצוע העבודה כמתואר לעייל וגם הפיגומים
והשארתם לשימוש הקבלן .צביעת החזיתות (כ 60 -יום).
פרק - 04עבודות בניה
04.00כ ל ל י
.docמפרט טכני -אולמן
כל עבודות הבניה יבוצעו וימדדו בהתאם ל"מפרט הכללי לעבודות בניה" של
הועדה הבינמשרדית פרט אם צוין אחרת בהוראות ובכתב הכמויות.
הבלוקים יהיו תואמים ת.י .מס' 5חלק 1ות.י2263 .
04.01בניה מבלוקי בטון
בלוקים חלולים
א.
הבלוקים החלולים שיש להשתמש בהם לעבודות בניה ,יהיו בעלי
תחתית ושני חורים לבלוקים בעובי 7ס"מ ו -10ס"מ וארבעה חורים
לבלוקים בעובי 20ס"מ ,עשויים זיפזיף עם צמנט בשיעור של 200ק"ג
למ"ק תערובת מוכנה .מידותיהם תהיינה 20X40ס"מ ועוביים בהתאם
למפורט בכתב הכמויות .החוזק הדרוש ללחץ (מחושב לכל שטח
הבלוק) לא יהיה קטן מ -20ק"ג לסמ"ר .מידות הבלוקים תהיינה שוות
לכל בלוק ובלוק .הזויות תהיינה ישרות והמקצועות חדים .לא יהיו
בבלוקים סדקים וליקויים אחרים.
הבלוקים החלולים מבטון יעמדו בדרישות ת.י 5לחגביי אגרגט רגיל
חוזק 30
ב.
אופן הבניה
יש להרטיב את הבלוקים לפני הנחתם .הקירות ייבנו בנדבכים אשר
תיפרהם הוורטיקלים מהווים ,לסרוגין ,קו ישר אחד .התפרים יהיו
מלאים ועוביים לא יעלה על ס"מ .הבניה תבוצע לפי פלס ,חוט ואנך.
אין להעלות חלק קיר אחד לגובה של יותר ממטר אחד מעל לשאר
חלקיו ואין להשתמש בשברי בלוקים אלא במקומות שיש הכרח לכך
מבחינת הקשר .במקרים של הפסקות יש לנקות ולהרטיב את הנדבך
העליון היטב לפני המשך הבניה.
ג.
חיבורי קירות ומחיצות לעמודים וקירות בטון ובטון קיים
יש לבצע חיבור בין הקירות והמחיצות לבין עמודי הבטון
ג1.
שנוצקו תחילה .למטרה זו יש להשאיר רווח של 10ס"מ בקרוב
מקצות הקירות או המחיצות ועד לדופן העמוד ולהוציא
מהעמוד ,במרחקים המתאימים לגובה של שני נדברים ,קוצים
.docמפרט טכני -אולמן
מברזל עגול שקוטרו 8מ"מ ואורכו כ 50 -ס"מ .הקוצים יוכנסו
לתוך הרווח האמור ולתוך חללי השנון (שטרבות) של קצות
הקירות אל המחיצות .הרווח בחללי השנון ימולא לאחר מכן
בבטון ב.30 -
כחלופה ,ניתן תחילה לבנות את הקירות ולצקת במקומות
שסומנו לכך בתכניות את העמודים או קירות ,בין חלקי הבניה.
ג2.
חיבור בניה לבטון קיים (בבנין הקיים )
יש לקדוח בבטון הקיים קוצים כל בלוק שלישי ולמלא את
החור בדבק אפוקסי .יש לצקת חגורה אנכית בין הבניה לבין
הבטון ברוחב מינימלי של 10ס"מ מבטון ב. 20 -
עבור הקידוחים ומילוי בדבק אפוקסי ישולם בניפרד.
קוצי הזיון ימדדו במשקל עם הזיון.
ד.
חיבורי חגורות לעמודי בטון
ד 1.יש לבצע חיבור נכון בין החגורות שתוצקנה על גבי
קירות ,לבין עמודי שנוצקו תחילה .למטרה זו יש
להוציא מדופן העמוד ,בשטח המגע כאמור ,קוצים
מברזל עגול שקוטרו 8מ"מ ואורכו כ -70ס"מ ,אשר
יוכנסו למחצית ארכם לתוך חגורה .הוא הדין לחגורות
יצוקות על גבי מחיצות ,אולם לגביהן יצומצם מספר
הקוצים לשנים ,קוץ עליון וקוץ תחתון ,פרט אם סומן
אחרת.
ד2.
חגורות בקירות ומחיצות
.docמפרט טכני -אולמן
אם לא צויין אחרת בתכנית ,תוצק חגורה בגובה
מינימלי של 20ס"מ בכל
המקרים הבאים :
.1מתחת למחיצות סביב חללים רטובים – סביב
השרותים .
. 2כל 10שורות לפחות .
. 3מתחת לחלונות .
. 4מעל לפתחי חלונות ודלתות .
. 5בקצה העליון של מחיצות וקירות שאינם מגיעים
לתקרה .
חגורות אנכיות באורך מינימלי של 20ס"מ בכל
המקרים הבאים :
. 1בפינות .
. 2בצידי פתחי הדלתות .
המרווח המדוייק סביב המשקוף הינו בנוסף למידת
החגורות הנ"ל .
ה.
בנית מחיצות
אם לא צויין אחרת ,תגענה המחיצות עד תקרת הבטון גם
במקומות בהן מותקנת תקרה אקוסטית .
ו.
חריצים לצנרת
אין לבצע חריצים בקירות אלא לאחר שהמלט בקיר התקשה
במידה מספקת .החריצים לצינורות יבוצעו בניסור ולא
בסיטוט .לאחר הנחת הצינורות ימולאו החריצים במלט צמנט
.docמפרט טכני -אולמן
3:1אולם על הקבלן להתקשר בעוד מועד עם המתכננים ,לקבל
מהם את המקומות המדוייקים בהם ידרשו החריצים
ולהוציאם לפועל באופן שימנע את הצורך בחיצוב בבניה
הגמורה .בכל המקומות בהם יונחו יותר מ -2צינורות יש לכסות
את סתימת החריץ בפח רשת אקספנדט .באם בגלל הזנחת
הקבלן יהיה צורך בחיצוב ,בחיזוק הקירות וכו' ,תעשה העבודה
בהתאם להוראות המפקח לקירות קטנים.
04.02אופני מדידה
המדידה נטו בהורדת כל הפתחים ,שטחי הבטונים ,פרט לשנני קשר.
א.
(שטרבים).
המחירים כוללים את כל החיבורים ,שינני קשר אל העמודים והקירות
ב.
יצירת פתחים ,מזוזות ,הקשר בין קירות כפולים וכו' .ברזל מקשר בין
עמודים לפוגות בין הבלוקים ,עיצוב פינות ,חשפי פתחים ,רווחים,
שקעים ,חריצים וכד'.
כמו כן המחירים וכללים עשיית כל הגומות ,השקעים עבור
ג.
אינסטלציה ,חשמל ,נגרות ,מסגרות וכו' והתיקונים לאחר קביעת
החלקים או האביזרים.
לא תשולם כל תוספת עבור בניה בשטחים קטנים או פיצולם לשלבים
ד.
שונים עקב עבודות של קבלני משנה שונים .כמו כן ,אין תשלום נוסף
עבור פתחים שונים ,סגירות ,חללים וכד' .מדידת עבודות הבניה
בהורדת כל הפתחים ,החללים והבטונים.
05.01איטום שטחים רטובים
הכנת השטח ואיטום הקירות
א .ניקוי יסודי של השטח לאחר קיבוע צנרת המים והניקוז ,סתימת חריצים בקירות בטיט
צמנט.
.docמפרט טכני -אולמן
ב .ביטון צנרת המים והניקוז במידה והיא בולטת מהרצפה ע"י טיט צמנטי משופר( .בתוסף
אקרילי) הביטון יעשה תוך יצירת שיפועים מתונים בטיט הצמנטי והחלקה שלו.
ג .ביצוע שכבת הרבצה צמנטית בעובי 3-2מ"מ על הקירות ,עם טיט צמנטי משופר .יש להקפיד
על אשפרה מתאימה במים במשך 3ימים.
ד .ביצוע שכבה שניה של טיט צמנטי משופר בעובי 3-2מ"מ .במריחה ,על פני הקירות .ניתן לבצע
שכבה זו 24שעות לאחר ביצוע שכבת ההרבצה הראשונה .יש להקפיד על אשפרה מתאימה
במים במשך 3ימים .באיזור המקלחת יש למרוח את הקירות בשתי שכבות של טיח אוטם
כגון "טורוסיל "FX-100ולתת אשפרה כנ"ל.
ה .יצירת רולקות בכל מפגש קיר-רצפה עם טיט צמנטי משופר כנ"ל ,בחתך של 5X5ס"מ ,תוך
החלקתן בהתאם ,באיזור סף דלת הכניסה למקלחת יש לבטן סרגל אלומיניום או פליז
במידות 50X5מ"מ ,שיגיע עד פני הריצוף הכללי ויהיה צמוד אליו (האיטום יעלה עד מחצית
גובה הסרגל).
ו .המתנה של 10ימים לייבוש (לאחר גמר האשפרה) ונקיון סיודי של שטח הרצפה והרולקות
מפסולת וחלקים רופפים.
05.02איטום הריצפה והרולקות
א .מריחת "מסטיגום פריימר" בכמות של כ 300-גר'/מ"ר על שטח הרצפה והרולקות עד לגובה
30ס"מ .באזור האמבטיה יש לעלות עד 20ס"מ מעל גובה פני האמבטיה.
ב .מריחת "ביטום פלקס מסטיגום" על שטח הרצפה ,הרולקות (באזור האמבטיה) בכמות של
1.5ק"ג/מ"ר ל 8-6-שעות לייבוש.
ג .מריחת שכבה שניה של "ביטום פלקס מסטיגום" בכמות של 1.5ק"ג/מ"ר על פני הריצפה,
הרולקות והקירות כנ"ל .המתנה של 24שעות ליבוש.
ד .יש לפזר חול (הדרוש למילוי לפני הריצוף בקרמיקה) החל מ 24-שעות לאחר יישום השכבה
השניה ולנקוט אמצעי זהירות למניעת פגיעה באיטום בזמן הריצוף.
05.03תפרים
א .איטום תפרים חיצוניים ופנימיים ברצפות קירות ותקרות יכלול ניקוי התפר ,השחזה וקיטום
שפות התפר ,פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוצלב כדוגמת "פלציב" או שו"ע ומילוי במסטיק
אלסטומרי חד רכיבי כדוגמת סיקה פרו 3של "סיקה" ספק "גילאר בע"מ".
.docמפרט טכני -אולמן
ב.
איטום תפרים פנימיים מוגני אש יבוצע באמצעות חומר אלסטומרי עמיד אש שעתיים בעל
תקן ULו ,FMתוצרת 3Mאו שו"ע מאושר.
05.04איטום קירות חוץ
איטום קיר חוץ תחת חיפוי אבן יבוצע ע"י חומר איטום על בסיס אפוקסי כדוגמת "לטקריט "314
(לטפוקסי).
הלטפוקסי 314הינה תערובות של שלשה חומרים ,יש לערבב אותם במערבל חשמלי לפי הנחיות
הספק ובהדרכתו ,יישום התערובת ע"י מריחה ברולר על כל תשתית הקיר בכמות של כ – 500
גר'/מ"ר וייבוש הקיר של 24שעות.
לפני יישום האיטום יש לחתוך חוטי קשירה ולסתום חורים וסדקים ולשטוף במים נקיים.
05.05
איטום אש
א .איטום אש יבוצע בחדירת מערכות דרך מחיצות אש ובמעבר בין קומות שאינן סגורות
בחיפוי מוגן אש .מיגון האש יהיה מאושר FMותקן ישראלי תוצרת 3Mאו שו"ע והמתקין
יהיה מורשה התקנה המחיר כולל איטומי אש בתפרי לוחות הגבס ועד לתקרות ורצפה .
ב .כל סגירות האש יעמדו בדרישות התקן הישראלי לעמידות אש שעתיים.
ג .סגירת האש תכלול את מכלול האמצעים הנדרשים לסגירת אש שעתיים לפי הנחיות היצרן
לסוג החדירה ,מבנה הקיר והמערכות העוברות דרכו.
ד .הקבלן יקח בחשבון כי העבודה נעשית באזור בעל צפיפות מערכות עם נגישות קשה
לאטימת הפתחים.
ה .סגירת אש בפירים בין קומות תבוצע בתוספת משטח הגנה לדריכת עשוי פח מגולוון 5
מ"מ ,כולל שלד נושא מגולוון מחושב לעומס שימושי של 150ק"ג/מ"ר.
ו .באחריות הקבלן להגיש שרטוטי יצרן ,אישורי תקן עדכניים ומפרט טכני לאישור המתכנן,
טרם ההזמנה.
ז .באחריות הקבלן להגיש אישור מכון התקנים להתקנה של כל איטומי האש באתר.
.docמפרט טכני -אולמן
05.06תכולת מחירים ואופני מדידה
א .מחיר איטום הגג יחשב ככולל את כל העבודות והחומרים הדרושים בכדי לקבל איטום
באיכות הנדרשת במפרט (מפרט כללי ומפרט מיוחד) ובתוכניות.
כמו כן איטום יחשב ככולל:
-
הכנות ליישום לרבות רולקות בטון מעוגלות.
שכבת יסוד ומריחת ביטומן.
שכבת בידוד תרמי
בטון שיפועים כולל זיון
בד גאודזי
איטום ביריעות משופרות.
ביצוע רולקות בטון.
איטום הרולקות.
איטום מרזבים.
כל ההכנות ושכבות היסוד כפי שידרש ע"י יצרן החומרים.
בדיקות אטימות והצפה.
איטום הגג ימדד במ"ר של השטח המאוטם נטו (בין מעקות) ללא התחשבות בפחת חפיפה
וכו'.
מודגש בזה שאיטום הרולקות לא ימדד ולא ישולם עבורם .מחיר איטום הרולקות כלול
ביתר סעיפי האיטום של כתב הכמויות.
בנוסף לנ"ל רק העבודות המצויינות בכתב הכמויות ימדדו בנפרד.
שיפועים מקומיים ממדה בטון כולל החלקה ימדדו במ"ר.
יציקת בטון שיפועים כלול במ"ר איטום גג נטו וכולל את רשת הזיון.
ב .איטום קירות ימדד במ"ר מערכת מותקנת לגמר מלא כולל את כל עבודות ההכנה ובדיקת
אטימות.
ג .איטום רצפות ימדד במ"ר מערכת מותקנת לגמר מלא על הרצפה כולל את כל עבודות
ההכנה ,.רולקות ושיפוליים כלולים במחיר מ"ר רצפה ואינם מחושבים בנפרד.
ד .איטום תפרים ימדד במ"א מערכת ,מותקנת באתר ,כולל כל עבודות ההכנה.
.docמפרט טכני -אולמן
ה .איטום אש ימדד לפי יחידה מותקנת בשטח לסגירת אש שעתיים כוללת כל האביזרים
בהתאם לסוג הקיר ,גודל הפתח וסוג החדירה (צנרת פלסטית ,צנרת מתכת ,מעבר כבלים,
תעלת כבלים) לפי סדנדרט .3Mהקבלן יקח בחשבון מרווח ממוצע של 5ס"מ בין שולי הפתח
למערכת
למרות האמור לעיל ,חדירות מ.א .ימדדו במ"א מערכת עמידה שעתייםמותקנת בשטח ,במרווח ממוצע של 5ס"מ בין שולי הפתח לתעלה.
סגירות אש פתחי פירים – מעבר בין קומות ימדדו במ"ר מערכת עמידתאש שעתיים לפי סטנדרט . 3Mמדרכי ההגנה המגולוונים כלולים במחיר
הסגירה.
-כל דרישות האיכות והבקרה המופיעים במפרט זה כלולים במחיר היחידה
.docמפרט טכני -אולמן
פרק – 06.01עבודות נגרות
06.01.01
כללי
א.
כל ההנחיות בפרק זה באות בנוסף לפרק 06במפרט הכללי.
ב.
בנוסף למפורט במפרט הכללי בפרק 06יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים
בבניה כרלוונטיים ובמיוחד המצוינים בפרק 06.01של המפרט הכללי.
ג.
יש לקרוא מפרט זה בצירוף רשימות הנגרות וחוברת הפרטים.
ד.
כתב הכמויות מציין רק את מספר הפרט ברשימה.
ה.
להסיר ספק – מחירי הפריטים כוללים את המשקופים ,הצביעה ,ביטון המשקופים ,את כל
אביזרי הפרזול כולל מעצורים ,מנעולים ,מחזירים וכל המפורט במפרט זה ,ברשימות
הנגרות ,בתוכניות ובפרטים.
ו.
כל המידות של הפתחים בתכניות הן מידות בנייה ,אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.
ז.
כל המידות של העץ והדיקט הן מידות סופיות .לאחר הקצאה ,הקבלן יהיה אחראי
להתאמה בין שתי מערכות המידות הנ"ל .לפני ביצוע עבודות הנגרות הנ"ל יבדוק הקבלן
את מידות הפתחים בשטח ויתאימן לתוכניות העבודה ולפרטי החיבור.
ח.
.
ט.
כל פרטי הנגרות יבוצעו ,יסופקו ויותקנו על ידי קבלן מוכר לעבודות מסוג זה.
י.
בגמר הביצוע יש לנקות את כל חלקי הפלדה מחלודה ,שמן וקליפות ריתוך .יש לצבוע את
כל חלקי הפלדה ע"פ הנחיות לצביעת הפריטים השונים בפרק 11במפרט הכללי ובמפרט
זה.
יא .לפרופילי הניאופרן יש להציג אישורי בדיקה ולקבל אישור המפקח.
יב .כל הברגים והדסקיות יהיו מסוג בלתי מחליד.
יג.
על המתקין לוודא התאמת הצירים למשקל הדלת.
יד.
הקבלן אחראי להתאמת כל האביזרים (פרזול וכיו"ב) לגודל ולמשקל הכנפיים .עם בניית
פריט לדוגמה ולפני אישורו ,יוגשו לאישור פרטי הפרזול עם הוכחה מפורטת מטעם יצרן
הפרזול שהפריטים המוצעים מתאימים לגודל ולמשקל הכנפיים.
טו .הקבלן חייב לקבל הנחיות יבואן הפרזול בכתב לגבי אופן ההתקנה וההכנות הדרושות.
טז .על הקבלן להגיש לאישור המתכנן /המפקח פרטי ביצוע בקנה מידה 1:1לפני ביצוע
העבודה.
יז.
בכל מקרה שיידרש גלוון:
.1הגלוון יבוצע בטבילה באבץ חם בעובי 70מיקרומטר.
.2הגלוון יבוצע רק לאחר הרכבת והשלמת הפריט כמערכת שלמה.
.docמפרט טכני -אולמן
.3לא יורשו קידוחים ,חיתוכים או ריתוכים לאחר גלוון הפריט.
.4כאשר תהליך הייצור אינו מאפשר הטבלת הפריט המושלם ,יגיש היצרן לאישור
המפקח את שלבי הייצור מפחים ופרופילים מגולוונים ואת אמצעי תיקון הגלוון
במקומות הריתוכים .רק באישורו המפורט של המפקח ,יורשה עיבוד של פריט
מגולוון (ריתוך ,חיתוך או קידוח) .במקרה כזה ,יצבע אזור העיבוד בצבע עשיר
אבץ ,המתאים לצביעת מתכת מגולוונת לפי הוראות יצרן הצבע .המפקח רשאי
לדרוש ביצוע גלוון אלקטרוליטי במקרים בהם ישנו ריבוי ריתוכים.
.5כל אלמנט מגולוון יהיה גם צבוע במערכת צבע יסוד ועליון מלאה ,גם אם הדבר
לא פורט במפורש ברשימות המסגרות.
יח .על הקבלן לבדוק מיקום מדויק של הפריטים השונים באתר כדי לעמוד על שיטת ההובלה
וההתקנה של הפריטים.
יט .לא יותר שימוש חילופי לפרופילים אלא לאחר אישור בכתב.
כ.
דלתות עבור חדרי מטבח – על הקבלן לבצע דלת לדוגמה ולקבל את אישור האדריכל
ומתכנן המטבחים.
06.01.02
היקף העבודה
א.
דלתות נגרות רגילות חד-כנפיות ודו-כנפיות.
ב.
דלתות אקוסטיות חד-כנפיות ודו-כנפיות בכניסה לכיתות ובארונות מ.א בכיתות.
ג.
דלתות לחדרי שירותים.
ד.
מערכת מחיצות HPLהכוללת דלתות לתאי שירותים ומחיצות להסתרת מערכות סינון
במרחבים מוגנים.
ה.
דלתות לארונות מערכות.
ו .ארונות בכיתות.
הכול לפי המפורט במפרט הנ"ל וברשימת הנגרות.
06.01.03
מדידה לתשלום
המחירים כוללים את כל המפורט במפרט זה ,בתכניות ובפרטים .אם לא צוין אחרת ברשימת
הכמויות כל העבודות תימדדנה ביחידות כשהן גמורות ,מורכבות ומושלמות על כל חלקיהן,
לרבות המשקופים מפח ,המשקופים העיוורים ,הכנפיים לסוגיהן ,כולל זיגוג ,אם מצוין ,כולל
סרגלים למיניהם ,צביעה ו/או פורמייקה וכו'.
מחירי היחידות כוללים את כל המתואר במפרט ,בסעיפי כתב הכמויות ,במוקדמות ,בתכניות,
ולרבות את המפורט להלן:
.docמפרט טכני -אולמן
א.
כל החומרים והעבודה ,לרבות אביזרי עזר וקביעה ,הנדרשים לביצוע העבודה באופן
מושלם ,כגון :מסמרים ,ברגים ,מהדקים ,ווים ,מסמרי ירייה וכד' ,בין אם הוגדרו או לא
בגוף המפרט ,בכתב הכמויות ובתכניות המצורפות.
ב.
כל עבודות סיתות ,חציבה ,התאמה למבנה וכו' הקשורים בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות
והנובעים מאי-התאמת המבנה וכמו כן כל התיקונים של כל חלקי הבניין שניזוקו בזמן
ההרכבה (כגון בניה ,בטון ,טיח ,צבע ,ציפויים וכו').
ג.
כל הפרזול המפורט בתכניות ,במפרט הטכני ,ברשימות ובכתב הכמויות לרבות צירים,
מנגנוני גרירה ,בריחים ,מעצורים ,ידיות לסוגיהן ,וכו' ,הכול מהמין המובחר ביותר ולפי
אישור האדריכל .לכל דלת תסופק ותורכב מזוזה כשרה ,אלא אם נאמר במפורש אחרת ע"י
המפקח.
ד.
גמר פוליאוריתן -באותם המקרים המפורטים בסעיפי כתב הכמויות ו/או בגיליונות
הפרטים.
ה.
צביעת יסוד וצביעת גמר ,כמפורט להלן ,של כל חלקי העץ המיועדים לצבע ,טיפול להגנת
העץ בפני חרקים ותולעים (פרט לדיקטאות ופורנירים).
ו.
ציפוי בפורמייקה ,בפורניר ו/או בפח אלומיניום של הפנלים כמתואר ו/או כמסומן
בתכניות.
ז.
הגנה על כל העבודות בפני כתמי טיח ,צבע ופגימות אחרות.
ח.
פירוק אביזרי הפרזול (ידיות וכו') לפני עבודות הצבעות והגמר ,עטיפתם בנייר או ביוטה
לשם הגנתם בפני חלודה והרכבתם מחדש אחרי עבודות הצבע.
ט.
כל המשקופים ,צביעת יסוד וצביעת גמר למשקופים ,כמפורט להלן ,ביטון ומילוי
המשקופים ,משקופים עיוורים וכו'.
י.
בניגוד לנאמר בסעיף 06.00.03של המפרט הכללי יכלול מחיר הדלתות גם משקופי פלדה
לאותה הדלת ,אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב הכמויות .לגבי דלתות כבדות או מלאות
המורכבות במחיצות גבס ,המחיר יכלול מילוי המשקופים בצמר זכוכית דחוס לפי המפרט.
.docמפרט טכני -אולמן
משקופי דלתות
06.01.04
אם לא צוין אחרת יעמדו המשקופים בדרישות הבאות:
א.
המשקופים ,בקירות בנייה ,כוללים מילוי בדיס צמנט בין המשקוף לפתח הבנייה בכל
המידות ועוביי הקירות .בקירות גבס יהיה מילוי בצמר זכוכית דחוס 36ק"ג/מ"ר.
ב.
משקופי הדלתות יהיו מפח מגולוון בעובי 2.0מ"מ מכופפים לפי תוכניות.
ג.
כל המשקופים יהיו רינגל או שו"ע:
לקיר בטון /בלוקים /גבס – טיפוס .1301
לארונות מערכות – טיפוס .2504-2
לדלתות אקוסטיות -טיפוס 1204פלץ כפול–כולל גומי אטימה.
ד.
משקופים לדלתות לחדרי מטבח יהיו עשויים פח פלב"מ 2מ"מ ,מכופף וממולא בטון יצוק.
ה.
כל המשקופים יותאמו לעובי הקיר /המחיצה בתוכה הם מיועדים להיות מורכבים ,כולל
שכבות הטיח ושאר חומרי הגמר שעל פני הקיר /המחיצה.
ו.
למזוזות יהיו לפחות 3עוגנים בכל צד עשויים פח שטוח 26/4מ"מ.
ז.
בכל משקוף יוכנס אטם ניאופרן חלול בתוך שקע מוכן במשקוף וללא דבק ,בשתי המזוזות
ובמשקוף.
ח.
השקעים לקבלת האטמים יבוצעו בכיפוף ולא בריתוך.
ט.
בכל משקוף שבו לפי הפרט לא יוכנס האטם הנ"ל ,יותקנו כפתורי בלימה.
י.
כל החורים לפרזול במשקוף ייעשו ע"י "מבלט" בלבד.
יא .במקום החיבור לצירים ולמנעול יחוזק המשקוף בפח בעובי 5מ"מ.
יב.
נוסף לחיזוקים ,תהיינה קופסאות הגנה למנעול ולצירים.
יג.
הצירים יורכבו למשקוף בברגים ולא בריתוך כך שתתאפשר החלפתם בקלות.
יד .למשקופים במחיצות הגבס יהיו חיזוקים מפח מכופף בעובי 2מ"מ ,רציף מרצפת בטון עד
תקרת בטון.
טו .המשקופים יסופקו לאתר כשהם כבר צבועים בשתי שכבות יסוד.
טז .המשקופים ייצבעו באתר במערכת צבע פוליאור ,תוצרת "טמבור" .גוון הצבע יהיה לפי
המפורט ברשימות.
יז.
אין לצבוע את הצירים המחוברים למשקופים.
יח .כל המשקופים ואביזרי ההתקנה כלולים במחיר הדלת.
06.01.05
מבנה הדלת
06.01.05.1
חומרים -כללי:
א.
סוג העץ לשימוש בייצור הפריטים השונים ייקבע בהתאם לתוכניות ופרטיהן לגבי כל פריט
ופריט.
.docמפרט טכני -אולמן
ב.
יש להקפיד על כך שחומרי העץ בהם ישתמש הקבלן ליצור יהיו יבשים לגמרי ,חופשיים
מבקעים ,מריקבון ,מעובש ,מתולעים ומכל סימני מחלה ומזיקים אחרים .העץ יהיה יבש
ותכולת הרטיבות בתחום .10%-3%
06.01.06
א.
תוספות
צוהר – בהיקף הצוהר המזוגג יהיה סרגל עץ כדוגמת סרגלי כנף הדלת ,במידות 45/10מ"מ,
שיודבק מצד אחד של הצוהר ומן הצד השני יוברג בבורגי פליז .בהעדר הוראה אחרת,
מידות הצוהר יהיו 20/80ס"מ ,במרחק 15ס"מ מצד הטריקה של הדלת .הזכוכית תהיה
שקופה בעובי 4מ"מ.
ב.
תריס אוורור – מסגרת התריס והשלבים יהיו מעץ כדוגמת סרגלי כנף הדלת ,בגמר לפי
המפרט .התריס יוברג בבורגי פליז.
06.01.07
פרזול
06.01.07.1
הנחיות כלליות:
א.
הפרזול יהיה ממין משובח ,לפי בחירת האדריכל .כל חלק של הפרזול יהיה טעון אישור
המפקח והאדריכל .שום פרזול באיכות שלא מתאימה לא יתקבל .אם לא צוין אחרת ,יהיה
הפרזול בהתאם לרשימה כדלקמן או מתוצרת דומה ומאושרת בכתב ע"י האדריכל .בכל
מקרה ,הזמנת הפרזול ע"י הקבלן חייבת להיות מאושרת מראש בכתב ע"י האדריכל.
ב.
הרכבת הפרזול – כל הפתחים המבוצעים לקבלת הפרזול – ייעשו בעזרת "מבלט" בדיוק
נמרץ ,ולפי הוראות יצרן הפרזול .הברגים להרכבת הפרזול יסופקו ע"י ספק אביזרי
הפרזול ,מהחומר המתאים ובאותו הגמר כמו הפרזול .בהעדר גמר כזה ,יהיו מצופים
קדמיום .כל ההכנות הכוללות קידוחים ,חיתוכים ,התאמות ,הוספת חיזוקים -כלולות
במחירי הדלתות.
ג.
בכל משקוף ולכל כנף יותקנו שלושה צירים .הצירים יוברגו למשקוף .על הקבלן להגיש
לאישור פרט חיזוק המשקוף .גודל הצירים יותאמו באחריות הקבלן לגודל ולמשקוף הכנף.
ד.
הפרזול לדלתות יהיה מסוג .HEAVY DUTY
ה.
על הקבלן להתאים את אורך הצילינדר לעובי הכנף ולרוזטות.
.docמפרט טכני -אולמן
ו.
הקבלן חייב לקבל הנחיות מיבואן/יצרן המנעול והידית לגבי ההכנות שעליו לבצע בדלתות
ובמשקופים כדי להרכיב את הפריטים המסופקים.
ז.
כל הכרוך בהתקנת המנעול ,כולל הכנות ,חומרי עזר ,השלמת אביזרים – ע"ח הקבלן.
ח.
כל המחזירים ההידראוליים יהיו מסוג שמחזיק את הכנף במצב פתוח לאחר פתיחה לזווית
של עד 90מעלות ,אם לא נדרש אחרת ברשימות ,מותאמים לייעודם הן מבחינת משקל
ורוחב הכנפיים .המחזירים העליונים יאפשרו התקנה על המשקוף או על הכנף ,יכללו זרוע
מקבילה ויאפשרו וויסות זמן השהיית סגירת הכנף ,הפחתת כוח הדרוש לפתיחת הכנף,
כיוון כוח טריקה סופית .על הקבלן להגיש דוגמת המחזירים ההידראוליים לבדיקה
ולאישור המפקח .רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב ירכשו המחזירים.
ט.
לכל הצילינדרים יהיה "מפתח-על" MASTER-KEYאחד כללי ובנוסף ,זכותו של המזמין
להגדיר עד 10צירופים שונים של מפתחות על ( MASTER-KEYבצרוף ובכמות לפי ראות
עיניו) ללא תוספת מחיר .הגדרת הKEYWAY C - 6 PINS - 0 :MASTER-KEY-
.BITTED
י.
הפחית הנגדית ללשון המנעול תתוכנן עם שפתיים בולטות.
יא .בדלתות להן יש דרישה למנעול חשמלי – על הקבלן לבצע את כל ההכנות הדרושות בכנפי
הדלתות ובמשקופים עבור מנעול חשמלי ,מנגנון בקרת כניסה והתראה על פתיחת הדלת.
כל ההכנות יבוצעו בתיאום על המפקח .כל ההכנות הנ"ל ,הכוללות קידוחים ,חיתוכים,
התאמות ,הוספת חיזוקים ,כלולות במחירי הדלתות.
יב.
על כל דלת בעלת מערכת בקרת כניסה יותקן מנגנון חשמלי לביטול חירום של מערכת
הבקרה.
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.07.2
קבוצות הפרזול:
.1קבוצת פרזול – #1דלת חד-כנפית רגילה ואקוסטית:
א.
צירים – 3צירי פליז (לכל כנף) תוצרת " "HAGERדגם ANSI – BB1199
,A2111במידות " 4"X4.5לפחות ,בשיווק "אי .אס .מערכות כניסה בע"מ".
ב.
ידיות – ידיות הפעלה מתוצרת " "DOMUSדגם ,DMA 71בשיווק
"דומיסיל" ,בגימור ניקל מוברש.
ג.
מנעול – תוצרת "ירדני" דגם דירון ,חזית ישרה ,מק"ט .14778402
ד.
צילינדר –
לדלתות בעובי של עד 50מ"מ :מנגנון תוצרת "ירדני" דגם סקסטה,
61מ"מ ,מותאם למערכת מאסטר-קי ,מק"ט .13601800
לדלתות בעובי של מעל 50מ"מ – דלתות אקוסטיות :מנגנון תוצרת
"ירדני" דגם סקסטה 66 ,מ"מ ,מותאם למערכת מאסטר-קי ,מק"ט
.13606700
ה.
בוקסות למפתח /לצילינדר – תוצרת " "DOMUSדגם ,DMA 513בשיווק
"דומיסיל" ,בגימור ניקל מוברש.
ו.
מעצור דלת – יהיה מעצור רצפה דגם DH003של "דומיסיל" ,בגימור ניקל
מוברש.
ז.
בדלתות כניסה לשירותים ומלתחות (כמפורט ברשימות הנגרות) – יותקן
מחזיר שמן הידראולי עליון ,תוצרת " "DORMAדגם ,77TS-מותקן על
המשקוף בצד הצירים (.)G
.2קבוצת פרזול – #2דלת תא שירותים:
א.
צירים – 3צירי פליז (לכל כנף) תוצרת " "HAGERדגם ANSI – BB1199
,A2111במידות " 4"X4.5לפחות ,בשיווק "אי .אס .מערכות כניסה בע"מ".
ב.
ידיות – ידיות הפעלה מתוצרת " "DOMUSדגם ,DMA 71בשיווק
"דומיסיל" ,בגימור ניקל מוברש.
ג.
רוזטות תפוס /פנוי – תוצרת " "DOMUSדגם ,DM 516בשיווק "דומיסיל",
בגימור ניקל מוברש.
ד.
מעצור דלת – יהיה מעצור קיר יהיה מפלב"מ 316תוצרת " "DORMAדגם
DH011SSמותקן בגובה הידית.
ה.
לדלתות שרותי נכים – מאחז יד (משני צידי הדלת) דגם ,440-ssתוצרת
" "PBAאיטליה ,באורך 45ס"מ.
.3קבוצת פרזול – #3דלת ארון מערכות:
.docמפרט טכני -אולמן
א.
צירים – 3צירי פליז (לכל כנף) תוצרת " "HAGERדגם ANSI – BB1199
,A2111במידות " 4"X4.5לפחות ,בשיווק "אי .אס .מערכות כניסה בע"מ".
ב.
ידיות – ידיות משיכה דגם ( 303ידית צינור +רגליות) ,אורך 224מ"מ ,בגימור
ניקל מוברש ,בשיווק "דומיסיל".
ג.
מנעול – תוצרת "ירדני" דגם דירון ,חזית ישרה ,מק"ט .14778402
ד.
צילינדר – מנגנון תוצרת "ירדני" דגם סקסטה 61 ,מ"מ ,מותאם למערכת
מאסטר-קי ,מק"ט .13601800
.4קבוצת פרזול – #4ארונות מטבח/כיתות:
א.
צירים לדלתות הארונות –
לארונות תחתונים :קליפ-טופ אקספנדו 107מעלות ,תוצרת "בלום",
או SALICE :סדרה ,200ציר ישר /כפוף 110מעלות ,בשיווק
"דומיסיל".
לארונות עליונים :קליפ-טופ אקספנדו 170מעלות ,תוצרת "בלום",
או SALICE :סדרה ,200ציר ישר /כפוף 165מעלות ,בשיווק
"דומיסיל".
ב.
נעילה – בהעדר הנחייה אחרת ,יש להתקין מנעולים בכל המגירות (עם מוט)
וכן בזוג דלתיות נוסף בארון התחתון.
ג.
מסילות למגירות – אינטגראליות למגירות.
ד.
ידיות לארונות ולמגירות – דגם ,116בגימור ניקל מוברש ,בשיווק "דומיסיל".
.5קבוצת פרזול – #5דלתות לחדרי מטבח:
א.
צירים –
לדלתות פתיחה רגילה 3 :צירי פלב"מ (לכל כנף) תוצרת ""HAGER
דגם ,ANSI A5111 – BB1199במידות " 4"X4.5לפחות ,בשיווק
"אי .אס .מערכות כניסה בע"מ".
לדלתות פנדל 3 :צירי פלב"מ (לכל כנף) ,מסוג פנדל (,)SPRING
תוצרת " "HAGERדגם ,ANSI K51071F – 1150במידות
" 4"X4.5לפחות ,בשיווק "אי .אס .מערכות כניסה בע"מ".
ב.
ידיות – ידיות מתוצרת " "MEWIדגם .ZG1111BB
ג.
מנעול – תוצרת "ירדני" דגם דירון ,חזית ישרה ,מק"ט .14778402
ד.
צילינדר – מנגנון תוצרת "ירדני" דגם סקסטה 61 ,מ"מ ,מותאם למערכת
מאסטר-קי ,מק"ט .13601800
.docמפרט טכני -אולמן
ה.
מעצור דלת – יהיה מעצור קיר יהיה מפלב"מ 316תוצרת " "DORMAדגם
DH011SSמותקן בגובה הידית.
ו.
מחזיר שמן הידראולי עליון יהיה תוצרת " "DORMAדגם ,TS-92זרועה
החלקה .מק"ט .2TS9200011
06.01.08
גמר
06.01.08.1
פורמייקה
א.
הפורמייקה תהיה מסוג א' בעובי מזערי של 0.7מ"מ ,מתוצרת "פורמיקה סנטר" או שו"ע
,בגמר "טאפ".
ב.
הלוחות יהיו שלמים ללא חיבורים .במידות הגדולות ממידות לוח פורמייקה ,יתואם מקום
החיבור מראש עם המפקח או האדריכל ויכלול פרופיל כיסוי אם יידרש.
ג.
ההדבקה תיעשה במכבש במפעל בדבק עמיד מים .לא תורשה הדבקה באתר .ההדבקה
תהייה ללא בועות ,גלים ,שריטות או פגמים.
ד.
גווני הפורמייקה יהיו לבחירת האדריכל ,כמצוין ברשימות הנגרות .במקרה שלא מצוין גוון
הפורמייקה עבור פריט כלשהו ברשימות ,באחריות הקבלן לברר את הגוון המדויק מול
האדריכל לפני הזמנת הפריט.
ה.
בארונות – כל חלק גלוי בארון יהיה מחופה בפורמייקה בגוון אדום קדום 3550של חברת
א.פ .פורמיקה סנטר ולבן גימור טאפ 3102של חברת א.פ .פורמיקה סנטר וחלוקה לגוונים
עפ"י פריסת מטבחונים .חלקים פנימיים יהיו בגמר פורמייקה לבנה בגוון 3231גימור טאפ
א.פ .פורמיקה סנטר.
06.01.08.2
עץ גושני:
א.
הסרגלים הגלויים יהיו בגמר צבע "עליון פוליאוריתן" שקוף מט ,בהתאם להנחיות
המופיעות בפרק 11במפרט זה.
ב.
קנטים בלתי נראים ייצבעו במערכת צבע מלאה כמו השטחים הנראים .יש להקפיד במיוחד
על צביעת תחתית כנפי הדלתות לאחר התאמת הגובה.
ג.
תוגש דוגמת גמר העץ הגושני לאישור המפקח לפני ביצוע כל הפריטים.
06.01.08.3
אבן קיסר כמשטח עליון בחדרי שירותים:
א.
אבן קיסר גוון לפי רשימת חומרי הגמר ,עובי 20מ"מ.
ב.
קנט על פי פרט מצורף לתכנית הארון.
ג.
מחיר הלוח כולל את כל הפתחים הנדרשים בתכנית ,קנטים וחיתוכים – הכל על פי תכניות,
רשימות ופרטים.
.docמפרט טכני -אולמן
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.09
פריטי הנגרות בפרויקט
06.01.09.1
דלת עץ חד כנפית
א.
תאור – דלת עץ חד כנפית על פי ת"י ,23הדלת במשקוף פלדה ,הכל לפי תאור ברשימת
הנגרות ולפי מפרט זה.
ב.
מבנה הכנף:
כנף הדלת תהיה בנויה ממסגרת עץ אורן ,המורכבת משני סרגלים בחתך כולל של
70/34מ"מ .מסגרת כזאת תהיה גם בהיקף פתחים בכנף – אם ישנם.
סרגל בהיקף הכנף:
בדלתות עם חיפוי פורמייקה – יהיה סרגל בוק גושני חבוי של 12-15מ"מ.
מילוי הכנף יהיה פלקסבורד בעובי 34מ"מ ,עם חללים אנכיים לאורך הכנף.
חיפוי הכנף משני צידיה יהיה בעץ לבוד (דיקט) 4מ"מ ובפורמייקה ,בגוון לפי
בחירת האדריכל ,ולפי הרשום ברשימת הנגרות.
אטם ניאופרן בהיקף המשקוף.
עובייה הכולל של הכנף לא יפחת מ 45-מ"מ.
ג.
מידות הדלתות על פי תכניות ,רשימה ופרטים.
ד.
פרזול – על פי קבוצת פרזול "דלת חד כנפית רגילה".
ה.
גמר – ראה מפרט זה.
ו.
זיגוג – על פי מפרט זה ורשימת נגרות.
דלת עץ חד כנפית במחיר יסוד ₪ 600
06.01.09.2
ז.
תאור – דלת עץ חד כנפית על פי ת"י ,23הדלת במשקוף פלדה ,הכל לפי תאור ברשימת
הנגרות.
ח.
מבנה הכנף:
ט.
כנף הדלת תהיה בנויה ממסגרת עץ בוק על פי רשימה ,מסגרת כזאת תהיה גם
בהיקף פתחים בכנף – אם ישנם.
בדלתות עם חיפוי פורמייקה – יהיה סרגל בוק גושני חבוי של 12-15מ"מ.
מילוי הכנף יהיה פלקסבורד 70%בעובי 40מ"מ ,עם חללים אנכיים לאורך הכנף.
חיפוי הכנף משני צידיה יהיה בפורמייקה ,בגוון לפי בחירת האדריכל הפנים ,ולפי
הרשום ברשימת הנגרות.
עובייה הכולל של הכנף לא יפחת מ 44-מ"מ.
.docמפרט טכני -אולמן
י.
מידות הדלתות על פי תכניות ,רשימה ופרטים.
יא .פרזול – 3צירי ספר לאישור אדריכל פנים ,ידית ומנעול אלומיניום תוצרת אם פי סחר.
מקטלוג אינטרסטייל ,דגם ,35976מנעול צילינדר ולשון רול ,מעצור איכותי ממתכת הכל
לאישור אדריכל הפנים.
יב .גמר – פורמאיקה או צבע בתנור לבחירת אדריכל הפנים.
יג.
זיגוג – ללא
יד .כללי – הכל לבחירה ואישור של אדריכל הפנים של חברת מנא"י.
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.09.3
א.
דלת עץ דו כנפית
תאור – דלת עץ דו כנפית על פי ת"י ,23הדלת במשקוף פלדה ,הכל לפי תאור ברשימת
הנגרות ולפי מפרט זה.
ב.
מבנה הכנף :כמו דלת עץ חד כנפית
ג.
מידות הדלתות על פי תכניות ,רשימה ופרטים.
ד.
פרזול – על פי קבוצת פרזול "דלת חד כנפית רגילה" ,בנוסף יותקנו בריחים נסתרים בכנף
הלא פעילה מדגם לבחירת האדריכל.
ה.
גמר – ראה מפרט זה.
ו.
זיגוג – על פי מפרט זה ורשימת נגרות.
06.01.09.4
א.
דלת עץ אקוסטית:
תאור – דלת עץ חד או דו כנפית אקוסטית על פי ת"י ,23הדלת במשקוף פלדה ,הכל לפי
תאור ברשימת הנגרות ולפי מפרט זה.הדלתות תוגדרנה לבידוד אקוסטי של .32 dB
ב.
מבנה הכנף:
עץ מלא בעובי 60מ"מ לפחות.
אטם ניאופרן כפול במדרגת המשקוף.
אטם נשלף בתחתית הכנף ,אשר נלחץ כנגד הרצפה כאשר הדלת סגורה.
ג.
מידות הדלתות על פי תכניות ,רשימה ופרטים.
ד.
פרזול – על פי קבוצת פרזול "דלת חד כנפית רגילה".בנוסף יותקנו בריחים ואטמים ככל
שיידרש לתפקודה התקין של הדלת ,האביזרים לבחירת האדריכל.
ה.
גמר – ראה מפרט זה.
ו.
זיגוג – במידה ויוגדר ברשימות צוהר בדלת הוא יבוצע מזכוכית רבודה ,המכילה לוחות
זכוכית בעובי של 4+5מ"מ ,המודבקים ביניהם בשכבת PVBכפולה ( 0.76מ"מ).
06.01.09.5
א.
דלת עץ לחדרי שרותים.
תאור – דלת עץ חד כנפית על פי ת"י ,23הדלת במשקוף פלדה ,הכל לפי תאור ברשימת
הנגרות ולפי מפרט זה.
ב.
מבנה הכנף :כמו דלת עץ חד כנפית ,הדלת תצויד בתריס קבוע ,בהעדר הוראה אחרת
בפרטים וברשימות מידות התריס יהיו :גובה 45ס"מ ,רוחב – כרוחב הדלת פחות 20ס"מ,
התריס ימוקם 20ס"מ מעל תחתית הדלת .התריס כלול במחיר היחידה.
ג.
מידות הדלתות על פי תכניות ,רשימה ופרטים.
ד.
פרזול – על פי קבוצת פרזול "דלת תא שרותים".
.docמפרט טכני -אולמן
ה.
גמר – ראה מפרט זה.
ו.
זיגוג – ללא.
.docמפרט טכני -אולמן
דלת עץ לתאי שירותים לנכים.
06.01.09.6
א.
תאור – דלת עץ חד כנפית לשרותי נכים על פי ת"י ,23הדלת במשקוף פלדה ,הכל לפי תאור
ברשימת הנגרות ולפי מפרט זה.
ב.
מבנה הכנף :כמו דלת עץ לתאי שירותים ,אך בנוסף חיפוי 90ס"מ בחלקה התחתון של כנף
הדלת בפח פלב"מ 2מ"מ ,וכן ידיות אחיזה על פי קבוצת פרזול.
ג.
מידות הדלתות על פי תכניות ,רשימה ופרטים אך לא פחות מרוחב 100ס"מ.
ד.
פרזול – על פי קבוצת פרזול "דלת תא שירותים".
ה.
גמר – ראה מפרט זה.
ו.
זיגוג – ללא.
ז.
הערה :הדלת תותקן על פי הנחיות לנגישות נכים ,נוסח אחרון.
דלתות לארון מערכות.
06.01.09.7
א.
תאור – דלת עץ חד או דו כנפית על פי ת"י ,23הדלת במשקוף פלדה ,הכל לפי תאור ברשימת
הנגרות ולפי מפרט זה.
ב.
מבנה הכנף :כמו דלת עץ חד כנפית ,ספי הדלתות יוגבהו ב 7-10ס"מ על פי פרטי האדריכל,
משקוף הדלת יהיה היקפי מארבעה צדדים.
דלתות לארונות חשמל יחופו מצידם הפנימי בפח מגולוון וצבוע בעובי 2מ"מ,
באישור האדריכל ניתן לבצע צביעת הגנה תקנית לארונות חשמל ,הנ"ל כלול
במחיר היחידה.
דלתות לארונות הידרנט יכללו צוהר זכוכית 6מ"מ במידות 60/60ס"מ ,זכוכית
חלבית עם כיתוב "אש" על פי תקן.הנ"ל כלול במחיר היחידה.
ג.
מידות הדלתות על פי תכניות ,רשימה ופרטים.
ד.
פרזול – על פי קבוצת פרזול "דלת ארון מערכות" ,בנוסף יותקנו בריחים נסתרים בכנף הלא
פעילה מדגם לבחירת האדריכל.
ה.
גמר – ראה מפרט זה.
ו.
זיגוג – על פי מפרט זה ורשימת נגרות.
א.
מפרט זה ורשימת נגרות.
.docמפרט טכני -אולמן
ארונות בכיתות
06.01.09.8
א.
תאור – ארונות עץ להתקנה בחדרי אוכל ובפינות קפה ,הכל לפי תאור ברשימת הנגרות ולפי
מפרט זה.
ב.
מבנה הארון:
גוף הארון :לוחות סנדוויץ' 18מ"מ.
דלתות הארון :לוחות 18 MDFמ"מ (פורמלדהיד מקס' 10מ"ג ל 100-ג') ,בגמר
פורמייקה חוץ ופנים ,לפי מפרט זה.
גב הארון :עץ לבוד 4מ"מ.
מדפים :לוחות סנדוויץ' 18מ"מ ,בגמר פורמייקה 3231משי ,גימור טפ א.פ.
פורמיקה סנטר.
מגירות" :מטבוקס" שליפה מלאה עם דפנות מתכת ,תוצרת "בלום" ,כולל דפנות
הגבהה ומוטות גלריה לפי תכנון אדריכלי.
גב מגירות :לוחות עץ "גבון" 12מ"מ.
תחתית מגירות :לוחות עץ לבוד 4מ"מ.
חזית מגירות :לוחות עץ "גבון" 18מ"מ.
מסד (סוקל) :עץ אורן מטופל נגד רטיבות ,בחיפוי פורמייקה.
ג.
מידות הארונות על פי תכניות ,רשימה ופרטים.
ד.
פרזול – על פי קבוצת פרזול "ארונות מטבח"
ה.
גמר – ראה מפרט זה.
ו.
זיגוג – על פי מפרט זה ורשימת נגרות.
.docמפרט טכני -אולמן
חיפוי משקופים ללא דלתות
06.01.09.9
א.
תאור – פתח משקוף בלבד ,ללא דלת למעבר בקיר גבס או בניה ,כולל משקוף פלדה הכל
לפי תאור ברשימת הנגרות ולפי מפרט זה.
ב.
מבנה המשקוף:
משקוף פלדה התואם למשקופי הדלתות ,מקיף את כל רוחב הקיר כולל חומרי
הגמר.
חיפוי לוחות 18 MDFמ"מ ברוחב מזערי 20ס"מ.
הלוחות יחופו פורניר עץ אלון אירופאי "פורמאיקה סנטר" או ש"וע לבחירת
האדריכל.
ג.
מידות הפתחים על פי תכניות ,רשימה ופרטים.
ד.
פרזול – ללא.
ה.
גמר – ראה מפרט זה.
ו.
זיגוג – ללא.
06.01.09.10
א.
מגן קיר
תאור – מגן קיר המורכב על גבי הקיר ומונע פגיעות בקיר גבס או חיפוי ,הכל על פי פרטי
אדריכל.
ב.
מבנה :
לוח 18 MDFמ"מ ברוחב 20ס"מ קנט בחתך מעוגל.
חיפוי פוסט פורמינג ,דגם לבחירת האדריכל מתוך קטלוג "פורמאיקה סנטר"
אביזר תליה נסתר לקיר המאפשר החלפת המגן ללא פגיעה בקיר.
ג.
מידות על פי אורך.
ד.
פרזול – ראה אביזר תליה.
ה.
גמר – ראה מפרט זה.
ו.
זיגוג – ללא.
06.01.09.11
א.
לוח כתיבה לכיתת לימוד
תאור – חיפוי לקיר גבס המורכב מלוחות MDFמחופים בפורניר על פי הנחיות אדריכל
הפנים ,הלוחות יורכבו במרווחי 0בצורה אופקית.
ב.
מבנה :
לוח 18 MDFמ"מ ברוחב 15ס"מ קנט בחתך מעוגל.
.docמפרט טכני -אולמן
חיפוי פורניר ,דגם לבחירת האדריכל הפנים.
אביזר תליה נסתר לקיר המאפשר החלפת החיפוי ללא פגיעה בקיר.
ג.
מידות על פי רשימה.
ד.
פרזול – ראה אביזר תליה.
ה.
גמר – ראה מפרט זה.
ו.
זיגוג – ללא.
06.01.09.12
מערכת מחיצות HPLהכוללת דלתות לתאי שירותים ומחיצות להסתרת מערכות
סינון במרחבים מוגנים.
א.
תאור -מחיצות HPLיהיו עשויות לוחות בעובי 13מ"מ ,אנטי ואנדלייזם ועמידים בפני
שריטות ,שחיקה ,מים ולחות.
דגם כדוגמת "אניס קידס" ,ספק אמבין פרויקטים
ב.
מבנה הכנף :דלת נמוכה בגובה 110ס"מ ,מוגבהת ב 20ס"מ מהריצפה עם סגירת מגנטים
מיוחדים (ללא נעילה) כולל מגן אצבעות משני צידי הכנף .
ג.
מסגרת המחיצה תהיה עשויה מפרופילי אלומיניום.
ד.
פרופיל עליון( ,למעט אם יבחר דגם ללא קושרת) – קושרת עליונה מאלומיניום במידות
45X35מ"מ .קצוות מעוגלים במתאם לעמודי החזית.
ה.
חיבור לקיר – פרופיל אלומיניום בצורת Uבמידות 23X30מ"מ.
ו.
מידות המחיצות והדלתות על פי תכניות ,רשימה ופרטים.
ז.
פרזול – נירוסטה ,דגם לבחירת אדריכל ,צירים עמידים במיוחד עפ"י הגדרות יצרן כוללים
10ברגי חיזוק לכל ציר וסה"כ 30ברגים לכל דלת ,סגירה ע"י מצמד מגנטי +ידיות ,דגם
לבחירת אדריכל.
ח.
בכל משקוף או קצה כנף הדלת יותקנו כפתורי בלימה למניעת טריקת כנף הדלת.
ט.
גמר – על פי מפרט יצרן ,גוון לבחירת אדריכל.
י.
זיגוג – ללא.
.docמפרט טכני -אולמן
פרק – 06.02עבודות מסגרות
06.01.10
כללי
ב.
כל ההנחיות בפרק זה באות בנוסף לפרק 06במפרט הכללי.
ג.
בנוסף למפורט במפרט הכללי בפרק 06יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים
בבניה כרלוונטיים ובמיוחד המצוינים בפרק 06.01של המפרט הכללי ובייחוד התקנים
הבאים ,במהדורתם המעודכנת ביותר :ת"י – 1212מכללי דלתות אש :עמידות אש – על
כל חלקיו.
ד.
יש לקרוא מפרט זה בצירוף רשימות המסגרות וחוברת הפרטים.
ה.
כתב הכמויות מציין רק את מספר הפריט ברשימה.
ו.
להסיר ספק – מחירי הפריטים כוללים את המשקופים ,הצביעה ,ביטון המשקופים ,את כל
אביזרי הפרזול כולל מעצורים ,מנעולים ,מחזירים וכל המפורט במפרט זה ,ברשימות
המסגרות ,בתכניות ובפרטים.
ז.
כל המידות של הפתחים בתכניות הן מידות בנייה ,אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.
ח.
יש להקפיד על עובי הריתוכים וטיב הריתוכים לפי הנדרש בתכניות ובמפרטים .כל
הריתוכים יהיו מלאים ויבוצעו באלקטרודות המתאימות לסוג הפלדה המרותכת ולמצב
האלמנטים בעת ריתוכם .את הריתוכים של כיסויי הפחים יש לבצע בהפסקות כדי למנוע
את עיוות הפח (התפר חייב להיות מלא).
ט.
הנחיות לצביעת הפריטים השונים ראה פרק :11עבודות צביעה ,במפרט הכללי ובמפרט
המיוחד.
י.
כל פרטי המסגרות יבוצעו ,יסופקו ויותקנו על ידי קבלן מוכר לעבודות מסוג זה .
יא .הפחים יהיו מסוג .COLD-ROLLED, COMMERCIAL, ASTM A-366-72אם לא
נאמר אחרת ,עובי פח מינימאלי הוא 2.0מ"מ.
יב.
בגמר העבודה יש לנקות את כל חלקי הפלדה (לרבות את כנפי השערים) מחלודה ,שמן
וקליפות ריתוך.
יג.
לפרופילי הניאופרן יש להציג אישורי בדיקה ולקבל אישור המפקח.
יד .כל הברגים והדסקיות יהיו מסוג בלתי מחליד.
טו .על המתקין לוודא התאמת הצירים למשקל הדלת.
טז .הקבלן אחראי להתאמת כל האביזרים (פרזול וכיו"ב) לגודל ולמשקל הכנפיים .עם בנית
פריט לדוגמה ולפני אישורו ,יוגשו לאישור פרטי הפרזול עם הוכחה מפורטת מטעם יצרן
הפרזול שהפריטים המוצעים מתאימים לגודל ולמשקל הכנפיים.
יז.
הקבלן חייב לקבל הנחיות יבואן הפרזול בכתב לגבי אופן ההתקנה וההכנות הדרושות.
יח .על הקבלן להגיש לאישור המתכנן /המפקח פרטי ביצוע בקנה מידה 1:1לאישור לפני ביצוע
העבודה.
.docמפרט טכני -אולמן
יט .על הקבלן לבצע דוגמא ולהזמין את המפקח לאישור הדוגמא במפעל לפני ייצור הפריטים,
ייצור הדוגמא כלול במחיר היחידה.
כ.
על הקבלן לבדוק מיקום מדויק של הפריטים השונים באתר כדי לעמוד על שיטת ההובלה
וההתקנה של הפריטים.
כא .לא יותר שימוש חילופי לפרופילים אלא לאחר אישור בכתב.
מדידה לתשלום
06.01.11
אם לא צוין אחרת ברשימת הכמויות כל העבודות תימדדנה ביחידות כשהן גמורות ,מורכבות
ומושלמות על כל חלקיהן ,לרבות המשקופים מפח ,המשקופים העיוורים ,הכנפיים לסוגיהן ,כולל
סרגלי ציפוי ,סרגלים לקביעת הזכוכית וכו' .הכול כמתואר ,כולל זיגוג וצביעה.
מחירי היחידות כוללים את כל המתואר במפרט ,בסעיפי כתב הכמויות ,במוקדמות ,בתכניות,
ולרבות את המפורט להלן:
א.
כל החומרים והעבודה ,לרבות אביזרי עזר וקביעה ,הנדרשים לביצוע העבודה באופן
מושלם ,כגון :מסמרים ,ברגים ,מהדקים ,ווים ,מסמרי ירייה וכד' ,בין אם הוגדרו או לא
בגוף המפרט ,בכתב הכמויות ובתכניות המצורפות.
ב.
כל עבודות סיתות ,חציבה ,התאמה למבנה וכו' הקשורים בהרכבת חלקי המסגרות
והנובעים מאי-התאמת המבנה וכמו כן כל התיקונים של כל חלקי הבניין שניזוקו בזמן
ההרכבה (כגון בניה ,בטון ,טיח ,צבע ,ציפויים וכו').
ג.
כל הפרזול המפורט בתכניות ,במפרט הטכני ובכתב הכמויות לרבות צירים ,מנגנוני גרירה,
בריחים ,מעצורים ,ידיות לסוגיהן ,וכו' ,הכול מהמין המובחר ביותר ולפי אישור האדריכל.
לכל דלת תסופק ותורכב מזוזה כשרה ,אלא אם נאמר במפורש אחרת ע"י המפקח.
ד.
גמר פוליאוריתן -באותם המקרים המפורטים בסעיפי כתב הכמויות ו/או בגיליונות
הפרטים.
ה.
הגנה על כל העבודות בפני כתמי טיח ,צבע ופגימות אחרות.
ו.
פירוק אביזרי הפרזול (ידיות וכו') לפני עבודות הצבעות והגמר ,עטיפתם בנייר או ביוטה
לשם הגנתם בפני חלודה והרכבתם מחדש אחרי עבודות הצבע.
ז.
כל המשקופים ,צביעת יסוד וצביעת גמר למשקופים ,כמפורט להלן ,ביטון ומילוי
המשקופים ,משקופים עיוורים וכו'.
ח.
בניגוד לנאמר בסעיף 06.00.03של המפרט הכללי יכלול מחיר הדלתות גם משקופי פלדה
לאותה הדלת ,אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב הכמויות .לגבי דלתות כבדות או מלאות
המורכבות במחיצות גבס ,המחיר יכלול מילוי המשקופים בצמר זכוכית דחוס לפי המפרט.
06.01.12
משקופי דלתות
אם לא צוין אחרת יעמדו המשקופים בדרישות הבאות:
.docמפרט טכני -אולמן
א.
המשקופים ,בקירות בנייה ,כוללים מילוי בדיס צמנט בין המשקוף לפתח הבנייה בכל
המידות ועוביי הקירות .בקירות גבס יהיה מילוי בצמר זכוכית דחוס 36ק"ג/מ"ר.
ב.
משקופי הדלתות יהיו מפח מגולוון בעובי 2.0מ"מ מכופפים לפי תוכניות.
ג.
כל המשקופים יהיו תוצרת רינגל לקיר בטון /בלוקים /גבס – טיפוס ,.1301לארונות
מערכות – טיפוס ,B.2504-2לדלתות אקוסטיות -טיפוס 1204פלץ כפול–כולל גומי
אטימה.
ד.
כל המשקופים יותאמו לעובי הקיר /המחיצה בתוכה הם מיועדים להיות מורכבים ,כולל
שכבות הטיח ושאר חומרי הגמר שעל פני הקיר /המחיצה.
ה.
למזוזות יהיו לפחות 3עוגנים בכל צד עשויים פח שטוח 26/4מ"מ.
ו.
בכל משקוף יוכנס אטם ניאופרן חלול בתוך שקע מוכן במשקוף וללא דבק ,בשתי המזוזות
ובמשקוף.
ז.
השקעים לקבלת האטמים יבוצעו בכיפוף ולא בריתוך.
ח.
בכל משקוף שבו לא יוכנס האטם הנ"ל ,יותקנו כפתורי בלימה.
ט.
כל החורים לפרזול במשקוף ייעשו ע"י "שטנץ" בלבד.
י.
במקום החיבור לצירים ולמנעול יחוזק המשקוף בפח בעובי 5מ"מ.
יא .נוסף לחיזוקים ,תהיינה קופסאות הגנה למנעול ולצירים.
יב.
הצירים יורכבו למשקוף בברגים ולא בריתוך כך שתתאפשר החלפתם בקלות.
יג.
המשקופים יסופקו לאתר כשהם כבר צבועים בשתי שכבות יסוד.
יד .המשקופים ייצבעו באתר במערכת צבע "טמגלס" תוצרת "טמבור".
טו .אין לצבוע את הצירים המחוברים למשקופים.
טז .כל המשקופים ואביזרי ההתקנה כלולים במחיר הדלת.
06.01.13
א.
פרזול
הפרזול יהיה ממין משובח ,לפי בחירת האדריכל .כל חלק של הפרזול יהיה טעון אישור
המפקח והאדריכל .שום פרזול באיכות שלא מתאימה לא יתקבל .אם לא צוין אחרת ,יהיה
הפרזול בהתאם לרשימה כדלקמן או מתוצרת דומה ומאושרת בכתב ע"י האדריכל .בכל
מקרה ,הזמנת הפרזול ע"י הקבלן חייבת להיות מאושרת מראש בכתב ע"י האדריכל.
ב.
הרכבת הפרזול – כל הפתחים המבוצעים לקבלת הפרזול – ייעשו בעזרת "שטנץ" בדיוק
נמרץ ,ולפי הוראות יצרן הפרזול .הברגים להרכבת הפרזול יסופקו על ידי ספק אביזרי
הפרזול ,מהחומר המתאים ובאותו הגמר כמו הפרזול .בהעדר גמר כזה ,יהיו מצופים
קדמיום .כל ההכנות הכוללות קידוחים ,חיתוכים ,התאמות ,הוספת חיזוקים -כלולות
במחירי הדלתות.
.docמפרט טכני -אולמן
ג.
בכל משקוף ולכל כנף יותקנו שלושה צירים .הצירים יוברגו למשקוף .על הקבלן להגיש
לאישור פרט חיזוק המשקוף .גודל הצירים יותאמו באחריות הקבלן לגודל ולמשקוף הכנף.
ד.
הפרזול לדלתות יהיה מסוג .HEAVY DUTY
ה.
על הקבלן להתאים את אורך הצילינדר לעובי הכנף ולרוזטות.
ו.
הקבלן חייב לקבל הנחיות מיבואן/יצרן המנעול והידית לגבי ההכנות שעליו לבצע בדלתות
ובמשקופים כדי להרכיב את הפריטים המסופקים.
ז.
כל הכרוך בהתקנת המנעול ,כולל הכנות ,חומרי עזר ,השלמת אביזרים -ע"ח הקבלן.
ח.
כל המחזירים ההידראוליים יהיו מסוג שמחזיק את הכנף במצב פתוח לאחר פתיחה לזווית
של עד 90מעלות ,מותאמים לייעודם הן מבחינת משקל ורוחב הכנפיים .המחזירים
העליונים יאפשרו התקנה על המשקוף או על הכנף ,יכללו זרוע מקבילה ויאפשרו וויסות
זמן השהיית סגירת הכנף ,הפחתת כוח הדרוש לפתיחת הכנף ,כיוון כוח טריקה סופית .על
הקבלן להגיש דוגמת המחזירים ההידראוליים לבדיקה ולאישור המפקח .רק לאחר קבלת
אישור המפקח בכתב ירכשו המחזירים.
ט.
לכל הצילינדרים יהיה "מפתח-על" MASTER-KEYאחד כללי ובנוסף ,זכותו של המזמין
להגדיר עד 10צירופים שונים של מפתחות על ( MASTER-KEYבצרוף ובכמות לפי ראות
עיניו) ללא תוספת מחיר .הגדרת הKEYWAY C - 6 PINS - 0 :MASTER-KEY-
.BITTED
י.
הפחית הנגדית ללשון המנעול תתוכנן עם שפתיים בולטות.
יא .בדלתות להן יש דרישה למנעול חשמלי – על הקבלן לבצע את כל ההכנות הדרושות בכנפי
הדלתות ובמשקופים עבור מנעול חשמלי ,מנגנון בקרת כניסה והתראה על פתיחת הדלת.
כל ההכנות יבוצעו בתיאום על המפקח .כל ההכנות הנ"ל ,הכוללות קידוחים ,חיתוכים,
התאמות ,הוספת חיזוקים ,כלולות במחירי הדלתות.
יב.
על כל דלת בעלת מערכת בקרת כניסה יותקן מנגנון חשמלי לביטול חירום של מערכת
הבקרה.
יג.
בדלתות מילוט ,לפי הנדרש ע"י יועץ הבטיחות ,יותקן מפתח פרפר מהצד הפנימי.
גמר
06.01.14
א.
כל חלקי הפח והפלדה יהיו מגולוונים ובגמר צבע עליון לפלדה (אלא באם נאמר במפורשות
אחרת).
ב.
הגלוון יבוצע באופן הבא:
.1הגלוון יבוצע בטבילה באבץ חם בעובי 70מיקרומטר.
.2הגלוון יבוצע רק לאחר הרכבת והשלמת הפריט כמערכת שלמה.
.3לא יורשו קידוחים ,חיתוכים או ריתוכים לאחר גלוון הפריט.
.docמפרט טכני -אולמן
.4כאשר תהליך הייצור אינו מאפשר הטבלת הפריט המושלם ,יגיש היצרן לאישור
המפקח את שלבי הייצור מפחים ופרופילים מגולוונים ואת אמצעי תיקון הגלוון
במקומות הריתוכים .רק באישורו המפורט של המפקח ,יורשה עיבוד של פריט
מגולוון (ריתוך ,חיתוך או קידוח) .במקרה כזה ,יצבע אזור העיבוד בצבע עשיר
אבץ ,המתאים לצביעת מתכת מגולוונת לפי הוראות יצרן הצבע .המפקח רשאי
לדרוש ביצוע גלוון אלקטרוליטי במקרים בהם ישנו ריבוי ריתוכים.
.5כל אלמנט מגולוון יהיה גם צבוע במערכת צבע יסוד ועליון מלאה ,גם אם הדבר
לא פורט במפורש ברשימות המסגרות.
ג.
הצביעה תיעשה לפי המוגדר בפרק 11במפרט הכללי ובמפרט הנ"ל.
ד.
ארונות מערכות טכניות יהיו בגמר צבע בתנור .הצביעה תהיה מלאה גם בצד הפנימי.
ה.
צביעת הפריטים כלולה במחיר הפריט ולא תימדד בנפרד.
ו.
גוון הצביעה יהיה לבחירת האדריכל מתוך לוח גוונים לפי מק"ט .RALבמקרה שלא מצוין
גוון לצביעת פריט כלשהו ברשימות ,באחריות הקבלן לברר עם האדריכל את הגוון המדויק
– לפני צביעת הפריט.
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.15
פריטי המסגרות בפרויקט
06.01.15.1
דלת פלדה צירית חד-כנפית או דו-כנפית:
א.
כללי :דלת פלדה צירית מחופה פח בשני צידיה תוצרת "ש.ב.א .מפעלי מתכת בע"מ" דגם
ד'.
ב.
מבנה הדלת :חיפוי פח בעובי 1.5מ"מ משני צידי כל כנף.
ג.
פרזול:
.1צירים – 3צירי פרפר מגולוונים ( ,)4 X 3.5המסופקים עם הדלת.
.2מנעול :א .עבור דלתות מילוט :נעילה ע"י מנגנון ליציאת חירום – ,PANIC
המשחרר את כל הנעילות על הדלת בעת הלחיצה על ידית הדלת מכיוון המילוט
(מבפנים) ,כדוגמת דגם MTL-EL160של "מולטילוק" .המנגנון יתאים לדרישות
התקן EN 179ולתקן , EN 11251ולדרישות יועץ הבטיחות .במידה ותידרש
בקרת כניסה חשמלית – תהיה נעילה ע"י מנגנון ליציאת חרום PANICתוצרת
"מולטילוק" דגם MTL – MEDIATORאו דגם . MTL -EL560
ב .עבור דלתות רגילות :מנעול תוצרת "ירדני" ,דגם דירון ,חזית ישרה ,מק"ט
. 14778402
.3צילינדר – עבור דלתות מילוט :מנגנון צילינדר בפרופיל אירופאי ,מותאם
למערכת מאסטר-קי ,תוצרת "מולטילוק" ,דגם קלאסי בגימור ניקל.
צילינדר עבור דלתות רגילות :מנגנון תוצרת "ירדני" ,דגם סקסטה 61מ"מ,
מותאם למערכת מאסטר-קי ,מק"ט . 13601800
.4ידיות – עבור דלתות מילוט חיצוניות :ידיות הפעלה מהצד הפנימי של הדלת
(מכיוון המילוט) ,מתוצרת " "EGROדגם ,8100בשיווק "דורמא" .ידיות
קבועות מהצד החיצוני יהיו ידיות כפתור קבוע ,דגם . ZS 3548N
ידיות עבור כל שאר הדלתות :ידיות הפעלה משני צידי הדלת ,דגם ,8100
בשיווק "דורמא".
.5בוקסות למפתח – תוצרת " "OGROבשיווק "דורמא" מתאימים לדגם הידית.
.6מעצור דלת – יהיה מעצור רצפתי מדגם 5000 TZשל "דורמא" ,בגימור ניקל
מוברש.
.7מחזיר שמן הידראולי עליון יהיה מתוצרת ,DORMAדגם ,TS-83זרוע מקבילה
עם עצר ,מותקן על המשקוף בצד הנגדי לצירים.
.8לדלתות דו-כנפיות יהיו בריחים לכנף הקבועה (עליון ותחתון) ,תוצרת "עמישי"
דגם "וכסל" ,בגמר סאטן (נירוסטה).
.docמפרט טכני -אולמן
.9דלתות יציאת חרום מסומנות (לפי הנחיות יועץ בטיחות) ,עם מפתח פרפר מהצד
הפנימי.
.docמפרט טכני -אולמן
דלת פלדה לארון מערכות טכניות:
06.01.15.2
א.
כללי:
.1דלת פלדה צירית חד-כנפית או דו-כנפית ,לארונות מערכות טכניות ,תוצרת ש.ב.א.
או רינגל.
.2החלוקה של החזית לכנפי הדלתות תיקבע סופית רק לאחר התקנת המערכות
ולוחות חשמל /תקשורת פנימיים ותהיה בהתאם להנחיות המפקח.
.3משקוף הארון עשוי פח מגולוון בעובי 2מ"מ.
.4הצביעה תהיה מלאה גם בצד הפנימי.
.5על הקבלן להגיש את סוגי הדלת ופרטי הייצור והפרזול לאישור האדריכל
והמפקח.
ב.
מבנה הדלת:
.1כנף הדלת לארונות למערכות טכניות תהיה עשויה מפח חד צדדי ,עובי הפח 1.5
מ"מ.
.2דלתות ארון המערכות יוגבהו מהרצפה 10ס"מ ויהיה פנל פח בגובה 10ס"מ,
שיחופה בקנט כדוגמת חיפוי הרצפה.
ג.
פרזול:
3 .1צירי פלדה סמויים ומאפשרים פתיחה של 120מעלות.
.2הכנף תיסגר ותנעל באמצעות מנעול מכני משוקע בכנף.
.3בדלת דו כנפית הכנף הלא פעילה תנעל באמצעות 2בריחים נסתרים.
.4מנעול צילינדר כולל מפתח מאסטר.
ד.
גמר:
.1הכנף בגמר צבע בתנור משני הצדדים ,בגוון לבחירת האדריכל.
.2המשקוף מגולוון וצבוע בשתי שכבות ,כמפורט במפרט הנ"ל ,בגוון לבחירת
האדריכל.
.3גוון הצביעה לבחירת האדריכל מקטלוג .RAL
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.15.3
דלתות אש חד ודו כנפיות:
א.
דלתות חד כנפיות חסינות אש ,בעלות תו תקן ישראלי ,מתוצרת "שבא" או רינגל.
ב.
דלתות אש כמוגדרות בתכניות וברשימות יהיו עמידות באש לפחות 30דקות או כמוגדר
בתכנית הבטיחות ובת"י ( 1212הגבוה מביניהם) .על הקבלן להמציא למזמין אישור על
עמידות הדלת המורכבת באש.
ג.
כל מערכת הדלת (משקוף ,הכנף ,הצוהר ,הפרזול) חייבת להיות מערכת אחת שלמה
הנושאת אישור מ.ת.י ..כל דלתות האש יסופקו לאתר כשהן נושאות פחית סימון תקנית על
הכרת מ.ת.י .על היותן דלתות אש.
ד.
בהעדר הוראה אחרת ,דלתות האש יכללו צוהר על כל כנף .הצוהר יהיה תקני ואינטגראלי,
מתוך קטלוג היצרן ,לבחירת האדריכל .בהעדר הנחייה אחרת ,מידות הצוהר יהיו 20/80
ס"מ ,במרחק 15ס"מ מצד הטריקה של הדלת ו 15-ס"מ מלמעלה .הזיגוג יהיה תקני עמיד
אש.
ה.
בכל דלתות האש יותקן מחזיר שמן הידראולי עליון ,תוצרת DORMAמדגם ,TS-83זרוע
מקבילה עם השהיית סגירה.
ו.
על הקבלן להגיש את מפרט הדלת ,פרטי ההתקנה והפרזול -לאישור המתכנן ויועץ
הבטיחות של הפרויקט.
ז.
יש לקבל אישור בכתב לפני הזמנת הדלת והתקנתה.
ח.
דלתות דו כנפיות יכללו מערכת לתאום סגירה.
.docמפרט טכני -אולמן
מערכת פריטי ממ"מ:
06.01.15.4
דלת הדף מוסדית תקנית,
א.
המערכת כוללת :דלת הדף מוסדית תקנית.
ב.
הפריטים יעמדו בדרישות ת"י 4422וישאו תו תקן מכון התקנים הישראלי ומאושרים עבור
ממ"מ ע"י רשויות הג"א.
ג.
הפריטים תוצרת "פלרז" .או שו"ע לבחירת האדריכל.
ד.
הפריטים מותאמים לרוחב הקיר כולל קבלת כל חומרי הגמר.
ה.
בהעדר הוראה אחרת ,הדלת תהיה במידות 90/200ס"מ ,החלון יהיה במידות 100/100
ס"מ או 90/90ס"מ על פי התכניות.
ו.
דלת הממ"מ תהיה לבחירת האדריכל ,כמצוין בתוכניות וברשימות.
ז.
משקוף הדלת יהיה מסוג המאפשר התקנת דלת עץ נוספת בחלקו הפנימי.
ח.
בדלתות המצויינות בתכניות תתאפשר פתיחת הדלת ב 180מעלות לנישה.
ט.
גמר הפריטים יהיה בהתאם לרשימות ,למפרט לעיל ולהנחיות הג"א.
י.
יש להגיש לאדריכל תעודת יצרן מאושר ע"י הג"א לייצור הפריט.
יא .בדיקת אטימות הממ"מ כלול במחיר היחידה.
06.01.15.5
חלון הדף מוסדי תקני נגרר כיס
א.
המערכת כוללת :חלון הדף מוסדי תקני ,נגרר לכיס.
ב.
הפריטים יעמדו בדרישות ת"י 4422וישאו תו תקן מכון התקנים הישראלי ומאושרים עבור
ממ"מ ע"י רשויות הג"א.
ג.
הפריטים תוצרת "פלרז" .או שו"ע לבחירת האדריכל.
ד.
הפריטים מותאמים לרוחב הקיר כולל קבלת כל חומרי הגמר ,הלבשות אם יידרשו יהיו
לפי פרטי אדריכל ויכללו במחיר היחידה.
ה.
בהעדר הוראה אחרת ,החלון יהיה במידות 100/100ס"מ או 90/90ס"מ על פי התכניות.
ו.
גמר הפריטים יהיה בהתאם לרשימות ,למפרט לעיל ולהנחיות הג"א.
ז.
יש להגיש לאדריכל תעודת יצרן מאושר ע"י הג"א לייצור הפריט.
ח.
בדיקת אטימות הממ"מ כלול במחיר היחידה.
06.01.15.6
שרוול פלדה לאוורור /מעבר צנרת מיזוג אוויר למרחב מוגן מוסדי:
א.
צינור פלדה מגלוון בקוטר " ,8העומד בדרישות הג"א ות"י .4422
ב.
כולל מערכת איטום RGBתוצרת ,MCTמאושר ע"י פקע"ר.
ג.
כולל פרופיל מעוגל ,במסגרת הצינור ,מעוגן לקיר.
.docמפרט טכני -אולמן
ד.
כולל פלנג'ים מוברגים משני צידי הצינור.
ה.
כולל אטמים מאושרים על ידי פיקוד העורף.
ו.
השרוולים מותאמים לרוחב הקיר כולל קבלת כל חומרי הגמר.
ז.
כל האביזרים הנלווים ,כולל הארכות וכיסוי אלומיניום דקורטיבי כלולים במחיר היחידה.
ח.
יש להגיש לאדריכל תעודת יצרן מאושר ע"י הג"א לייצור הפריט.
06.01.15.7
שרוול פלדה מעבר צנרת מערכות למרחב מוגן מוסדי:
א.
צינור פלדה מגלוון בקוטר " ,4העומד בדרישות הג"א ות"י .4422
ב.
כולל מערכת איטום RGBתוצרת ,MCTמאושר ע"י פקע"ר.
ג.
כולל פרופיל מעוגל ,במסגרת הצינור ,מעוגן לקיר.
ד.
כולל פלנג'ים מוברגים משני צידי הצינור.
ה.
השרוולים מותאמים לרוחב הקיר כולל קבלת כל חומרי הגמר.
ו.
כל האביזרים הנלווים ,כולל הארכות וכיסוי האלומיניום כלולים במחיר היחידה.
ז.
יש להגיש לאדריכל תעודת יצרן מאושר ע"י הג"א לייצור הפריט.
06.01.15.8
סולם חילוץ (לפי פרטים):
א.
עשוי פלדה מגולוונת וצבועה ,מורכב מצינורות ראשיים " 1.5ומוטות עגולים ."1/2
ב.
כולל כלוב הגנה ,בהעדר הנחיה מפורשת כלוב ההגנה יהיה עשוי 4שטוחים 50/5וחיזוק
רדיאלי משטוח 50/5כל 45ס"מ ,כלוב ההגנה מגובה 220מעל מפלס תחילת הסולם ועד
התקרה.
ג.
כולל כל הנדרש לחיבור יציב של הסולם לקיר.
ד.
עשוי עפ"י דרישות התקן.
ה.
צבע על פי מפרט צביעת פלדה.
ו.
כולל ידיות אחיזה עליונות.
06.01.15.9
פתח חילוץ קומתי:
א .עפ"י דרישות התקן .המשקוף והכנף יהיו מפח מגולוון וצבוע.
ב .עפ"י התקן דרושה מערכת נעילה ,המבטיחה איטום מוחלט ,הכל לפי פרט .43
ג .כולל אביזר לכיסוי הפתח בריצוף התואם לריצוף החדר.
06.01.15.10
מתלה וילון לבית כיסא כימי
א .תאור :מתלה לוילון לבית כיסא כימי מאושר פיקוד העורף.
ב .מבנה :צינור "1/2פלדה בצורת "ר" במידות 100/100מחוזק לקיר על ידי ברגים.
.docמפרט טכני -אולמן
המתלה יקובע בגובה 230ס"מ מעל הרצפה.
ג .כולל וילון פלסטי במידות ,220/200טבעות פלסטיות בקוטר 50מ"מ.
06.01.15.11
מיכל מים למרחב מוגן מוסדי
א .תאור :מיכל מים למרחב מוגן
ב .קיבולת :מיכל בקיבולת של 100ליטר
ג .הכל ע"פ הוראות פקע"ר.
06.01.15.12
בית כיסא כימי למרחב מוגן מוסדי
א .בית כיסא למרחב מוגן ע"פ הוראות פקע"ר
06.01.15.13
מעקה פלדה למדרגות בטון.
א.
מעקה פלדה על פי תקן ישראלי למעקים ,ותקן נגישות נכים במהדורתו האחרונה.
ב.
באחריות המתקין לוודא עמידות המעקה בתקן ישראלי למעקים.
ג.
מבנה המעקה:
מאחז יד עשוי צינור פלדה בקוטר 30מ"מ מגלוון ,עובי דופן 2.2מ"מ או פרופיל מעקה
תקני בחתך מלבני ,הכל לבחירת האדריכל .מפלס המעקה 90ס"מ מעל פני המדרגה
במדרגות פנים 130ס"מ מעל פני המדרגה במדרגות חוץ.
פס תחתון ופס עליון מפרופיל שטוח במידות 40/10מ"מ ,פס תחתון ימוקם ביחס
למפלס המדרגה על פי פרט ובכל מקרה יתאים לדרישות התקן ,כך שלא יתאפשר מעבר
כדור בקוטר 8ס"מ בין המעקה למדרגה.
פס עליון יותקן על פי פרט ובכל מקרה לא יותר מ 10ס"מ מתחת למאחז היד.
מאחז יד נוסף אם יידרש על פי תקנות נגישות נכים יהיה מסוג זהה ויכלל במחיר
היחידה.
עמודים מפרופיל פלדה ,40/40/2.5עד מפלס השטוח העליון .מרווח בין עמודים על פי
פרט.
חיבור בין עמודים למאחז היד בפרופיל פלדה 15/15מ"מ
ניצבים ממוט פלדה 12מ"מ במרווחים של 8ס"מ ,בין פס עליון לפס תחתון.
3מוטות מקשרים מרותכים במרווחים של 7ס"מ מצידו החיצוני של המעקה מתחת
למפלס פס עליון
.docמפרט טכני -אולמן
חיבור למדרגות בטון/משטחי בטון ע"י פלטקות שקועות בבטון במידות 100/100/6
מ"מ ,מוברגות לקיר באמצעות 4ברגים בקוטר 8מ"מ ומחופות ברוזטה מפלב"מ בעובי
2מ"מ ובקוטר 10ס"מ .או על פי הנחיות המהנדס – המחמיר מביניהם.
ד.
הריתוכים מלוטשים ובגמר מושלם.
ה.
גלוון חם ,צבע יסוד ע"פ מפרט וגמר צבע עליון לפלדה כמפורט במפרט הנ"ל ,גוון לבחירת
האדריכל.
ו.
יש להגיש תכניות ייצור לאישור המהנדס והאדריכל לפני הייצור.
06.01.15.14
מעקה לשטח קהל כללי:
א .כללי:
כל המעקות בבניין יהיו מעקות תקניים ויענו על כל דרישות החוק והתקן למעקות ת"י .1142
ב .אפיון:
מעקות ומאחזי יד מפלדה יבוצעו לאחר אישור פרטי המעקה אצל המתכנן .כל הריתוכים יהיו
רציפים ,מושחזים ומוחלקים עד רמה של הסתרת התפר .החיבורים לשלד הבניין יהיו באמצעות
ברגי ג'מבו מגולוונים .המעקות יעמדו בעומס צידי לשליפה כמוגדר מהנחיות התקן.
כל החיבורים לקיר יחופו באמצעות רוזטות מפח 1מ"מ מגולוון וצבוע.
חיבור המילואות לשלד המעקה יעשה בצורה נסתרת ונקיה.
המעקה יעשה בקווים ישרים ומקבילים ללא עיוותים .בפינות יבוצע המאחז ברדיוס אחיד
ובחיבורים מדויקים.
ג .גמר:
.1כל המעקות יהיו מגולבנים בחם .עובי הגלוון כ -80מיקרון אלא אם צויין אחרת .כל
הריתוכים החיתוכים והקידוחים ייעשו במידת האפשר לפני הגלוון .על תיקונים שיבוצעו
אחרי הגלוון ,יש ליישם מידית 2שכבות צבע עתיר אבץ בהתזה כדוגמת "צינקוט" מתוצרת
"טמבור" או שו"ע .יש לנקות במברשת פלדה את כל הגבישים שנוצרו כתוצאה מהגלוון
לקבלת פנים חלקים ונקיים.
.2כל עבודות הצביעה יבוצעו לפי המפרט הכללי ,פרק ,11ההוראות שבתוכניות ובפרטי
האדריכל וההוראות להלן.
תהליך הצביעה יכלול את השלבים הבאים:
א .הכנת המשטחים לצביעה
ב .צביעת שתי שכבות צבע יסוד
ג .צביעת שתי שכבות צבע עליון.
.3כל שכבות הצבע יהיו נקיות מגרגרי אבק או בליטות אחרות
.4בקצה המאחז יבוצע פרט כיפה מעוגל וצבוע בצבע המעקה
ד .בדיקת איכות
.docמפרט טכני -אולמן
בגמר ההתקנה תבוצע במעקה בדיקת תקינות הכוללת בדיקת מעבר כדור בקוטר 8ס"מ במרווחים,
בדיקת שליפה למעקה לבדיקת עמידה בעומס אופקי .בדיקת גובה התגנה ע"י מעבדה מוסמכת.
הקבלו יוציא דוח תקינות למעקה ויתקן ,על חשבונו ,את כל הליקויים.
עיוותים ,ריתוכים לא נקיים ,קילופים ,בליטות וכד' יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
06.01.15.15
א.
מאחז יד למדרגות:
צינור פלדה בקוטר 30מ"מ מגולוון ,עובי דופן 2.2מ"מ ,או פרופיל מעקה תקני בחתך מלבני
הכל לבחירת האדריכל,
ב.
הכל על על פי תקן ישראלי למעקים.
ג.
מרחק קצה המאחז לכיוון המדרגות לא יבלוט יותר מ 9ס"מ ממישור הקיר .
ד.
חיבור לקיר ע"י פרופיל ריבועי 12/12מ"מ ,מכופף על פי פרט ,במרחקים של 150ס"מ.
הפרופיל יחובר לפלטקה שקועה בקיר בעובי 4מ"מ ובקוטר 60מ"מ ,הפלטקה תחובר לקיר
ע"י 3ברגים בקוטר 8מ"מ .ותחופה ברוזטה תואמת בעובי 2מ"מ מפלב"מ .316
ה.
יש להגיש תכניות ביצוע לחתימת המהנדס והאדריכל.
ו.
המאחז יימשך 30ס"מ מעבר לקצה גרם המדרגות על פי פרט אדריכלי.
ז.
הפריט יהיה מגולוון ובגמר צבע עליון לפלדה על פי מפרט ,גוון לבחירת האדריכל.
ח.
יש להגיש תכניות ייצור לאישור המהנדס והאדריכל לפני הייצור.
06.01.15.16
סולם פלדה (חיצוני או פנימי לעליה לגג:),
א.
סולם פלדה בגובה על פי תכניות ,בהעדר הנחיה אחרת גובה הסולם 500ס"מ.
ב.
עמודים מצינור עגול קוטר "1.5עובי דופן מינ' 2.2מ"מ .
ג.
שלבים מצינורות ,"1כל 30ס"מ.
ד.
כולל 2ידיות אחיזה בגובה 70ס"מ או ידיות המשך עמודי הסולם עד לגובה 110ס"מ מעל
מפלס הגג – הכל על פי תכנית.
ה.
בהעדר הנחיה אחרת הסולם יחובר לקיר על ידי פלטקה 100/100/6המחוברת לקיר
בארבעה ברגי ג'אמבו קוטר 10מ"מ ,חיבור לעמודי הסולם מצינור 40מ"מ .בקרות עם
חיפוי יש לבצע על פי פרט אדריכלי המתאר את הרכבת החיפוי מעל הפלטקה.
ו.
כולל כל הנדרש לחיבור הסולם למבנה.
ז.
כולל כלוב הגנה ממוקם מגובה 220ס"מ ועד 110ס"מ מעל מפלס שולי הגג או תחתית
התקרה – על פי התכניות.
ח.
בהעדר הוראה אחרת כלוב הפלדה יורכב מארבעה פרופילים שטוחים 50/5וכן פרופיל
שטוח 50/5מורכב בעיגול בקוטר 60ס"מ כל 40ס"מ.
.docמפרט טכני -אולמן
ט.
כולל דלתית נעילה לסולם ומנעול תליה למניעת שימוש על ידי לא מורשים.
י.
הכול לפי פרטי אדריכל ופרטי קונסטרוקטור.
יא .יש להגיש תכניות ייצור לאישור המהנדס והאדריכל לפני הייצור.
יב .מגולוון וגמר צבע עליון לפלדה על פי מפרט.
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.15.17
חלון רפפות פלדה קבוע ,לאוורור /לשחרור עשן:
א .החלון כולל מסגרת מזוויתן פלדה L50/50/5או פרופיל RHS 50/50/2.2החל לפי פרטי
האדריכל.
ב .שלבי הרפפות יהיו מפח בעובי 2מ"מ.
ג .משקוף עיוור עשוי פרופיל ,50/50/5 Lמבוטן ביציקה ,לפי פרטים.
ד .לפתחים ברוחב מעל 80ס"מ יש להוסיף חיזוק אנכי של ברזל שטוח 2\50מ"מ ,כולל סף
תחתון ,מרותך מהצד האחורי של הרפפות ,במרווחים קבועים מירביים של 80ס"מ–
כמתואר ברשימות המסגרות.
ה .החלון כולל רשת נגד זבובים ומסגרת פרופיל אלומיניום ,מוברגת מהצד הפנימי של הרפפה.
ו .כולל כל ההתאמות והחיפויים הנדרשים להתאמת הפתח לקיר ולחיפוי מלוא רוחב הקיר
כולל חומרי גמר על פי פרטי האדריכל.
06.01.15.18
דלתית פלדה לגישה במאגר מים:
א.
דלתית פלדה בחיפוי פח 1.5מ"מ דו צידי ,מסגרת הדלתית מפרופיל .50/50/2
ב.
מידות הדלתית 100/80ס"מ
ג.
משקוף פח 2מ"מ ,עם אטם נאופרן היקפי.
ד.
2צירי פרפר מגולוונים המתאימים למשקל הדלת.
ה.
מנעול ,צילינדר +ידיות לפי סעיף .06.02.06.1
ו.
אביזר לנעילה במצב פתוח ונעילה במצב סגור על ידי מנעול תליה נוסף.
ז.
כולל כל ההתאמות והחיפויים הנדרשים להתאמת הפתח לקיר על פי פרטי
אדריכל.
06.01.15.19
עמודי הגנה :
א .מבנה העמוד:
ב .צינור פלדה מגולוון בקוטר ".6
ג .עובי דופן 3.2מ"מ.
ד .גובה העמודים 110 :ס"מ מעל פני הקרקע.
ה .העמודים מעוגנים למשטחי בטון ע"י אביזר צינור בקוטר גדול מקוטר הצינור סגור בקצה
התחתון ומבוטן ביציקה בעומק 40ס"מ ,כולל פלטקה 6מ"מ במישור הרצפה .העמוד
יוכנס אל תוך הצינור המבוטן ויחובר אליו עם 4ברגי פיליפס " ,1/2הפרט נועד לאפשר
החלפה קלה של עמוד פגוע.
ו .העמודים ימולאו בבטון לאחר ההתקנה.
ז .סיומת ראש העמוד תהיה מבטון כדורי ,מעובד ומוחלק.
.docמפרט טכני -אולמן
ח .בבסיס העמודים תהיה טבעת לחיבור הברגים פלדה מגולוונת בעובי 3מ"מ ,קוטר 250מ"מ
מרותכת לצינור ,מעל הברגים רוזטה פח 2מ"מ.
ט .גמר :העמודים בגילוון חם וגמר מערכת צבע עליון לפלדה (כמפורט במפרט) ,בגווני שחור
וכתום לחילופין ,לפי הנחיות האדריכל.
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.15.20
מעקה פלדה למדרגות בטון – שטח קהל כללי:
ז.
מעקה פלדה על פי תקן ישראלי למעקים ,ותקן נגישות נכים במהדורתו האחרונה.
ח.
באחריות המתקין לוודא עמידות המעקה בתקן ישראלי למעקים.
ט.
מבנה המעקה:
מאחז יד עשוי צינור פלדה בקוטר 40מ"מ מגלוון ,עובי דופן 2.2מ"מ או פרופיל מעקה
תקני בחתך מלבני ,הכל לבחירת האדריכל .מפלס המעקה 90ס"מ מעל פני המדרגה
במדרגות פנים 130ס"מ מעל פני המדרגה במדרגות חוץ.
פס תחתון ופס עליון מפרופיל שטוח במידות 40/10מ"מ ,פס תחתון ימוקם ביחס
למפלס המדרגה על פי פרט ובכל מקרה יתאים לדרישות התקן ,כך שלא יתאפשר מעבר
כדור בקוטר 14ס"מ בין המעקה למדרגה.
פס עליון יותקן על פי פרט ובכל מקרה לא יותר מ 10ס"מ מתחת למאחז היד.
מאחז יד נוסף אם יידרש על פי תקנות נגישות נכים יהיה מסוג זהה ויכלל במחיר
היחידה.
עמודים מפרופיל פלדה ,40/40/2.5עד מפלס השטוח העליון .מרווח בין עמודים על פי
פרט.
חיבור בין עמודים למאחז היד בפרופיל פלדה 15/15מ"מ
ניצבים ממוט פלדה 12מ"מ במרווחים של 10ס"מ ,בין פס עליון לפס תחתון.
3מוטות מקשרים מרותכים במרווחים של 7ס"מ מצידו החיצוני של המעקה מתחת
למפלס פס עליון
חיבור למדרגות בטון/משטחי בטון ע"י פלטקות שקועות בבטון במידות 100/100/6
מ"מ ,מוברגות לקיר באמצעות 4ברגים בקוטר 8מ"מ ומחופות ברוזטה מפלב"מ בעובי
2מ"מ ובקוטר 10ס"מ .או על פי הנחיות המהנדס – המחמיר מביניהם.
י.
הריתוכים מלוטשים ובגמר מושלם.
יא .גלוון חם ,צבע יסוד ע"פ מפרט וגמר צבע עליון לפלדה כמפורט במפרט הנ"ל ,גוון לבחירת
האדריכל.
יב.
יש להגיש תכניות ייצור לאישור המהנדס לפני הייצור.
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.15.21
ט.
מאחז יד למדרגות:
צינור פלדה בקוטר 40מ"מ מגולוון ,עובי דופן 2.2מ"מ ,או פרופיל מעקה תקני בחתך מלבני
הכל לבחירת האדריכל,
י.
הכל על על פי תקן ישראלי למעקים.
יא .מרחק קצה המאחז לכיוון המדרגות לא יבלוט יותר מ 9ס"מ ממישור הקיר .
יב.
חיבור לקיר ע"י פרופיל ריבועי 12/12מ"מ ,מכופף על פי פרט ,במרחקים של 150ס"מ.
הפרופיל יחובר לפלטקה שקועה בקיר בעובי 4מ"מ ובקוטר 60מ"מ ,הפלטקה תחובר לקיר
ע"י 3ברגים בקוטר 8מ"מ .ותחופה ברוזטה תואמת בעובי 2מ"מ מפלב"מ .316
יג.
יש להגיש תכניות ביצוע לחתימת המהנדס והאדריכל.
יד .המאחז יימשך 30ס"מ מעבר לקצה גרם המדרגות על פי פרט אדריכלי.
טו .הפריט יהיה מגולוון ובגמר צבע עליון לפלדה על פי מפרט ,גוון לבחירת האדריכל.
06.01.15.22
א.
מעקה למדרגות בטון – בשטח לעובדי מפעל בלבד.
תאור :מעקה מצינורות פלדה למדרגות בשטח המיועד לעובדים בלבד ,המדרגות על פי תקן
ישראלי למעקות ,על פי חלק הדן במדרגות מפעליות.
ב.
המתקין אחראי לעמידות המעקה בדרישות התקן.
ג.
מבנה המעקה:
מאחז יד מצינור פלדה קוטר 40ס"מ עובי דופן 2.2מ"מ.
עמודים מצינור קוטר 40מ"מ במרוחים מקסימליים של 150ס"מ.
העמודים יחוברו לצידי מדרגות הבטון על ידי פלטקות שקועות ביציקה במידות
100/100/6על ידי 4בורגי ג'אמבו בקוטר 10מ"מ ,הברגים יוסתרו על ידי רוזטות פח 2
מ"מ על פי פרט אדריכל.
בין העמודים יותקנו צינורות פלדה "1מקבילים למאחז היד ,מרווח בין הצנורות 45
ס"מ.
מרווח מקסימלי בין הצינורות לפני המדרגה 45ס"מ.
בפודסטים תותקן הגבהה על ידי פח מכופף בעובי 3מ"מ בצורת Lבמידות 100/150
מ"מ על פי התקן.
ד.
המעקה מגולוון ,גמר צבע עליון לפלדה על פי מפרט ,גוון לבחירת האדריכל.
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.15.23
ה.
מדרגות פלדה – בשטח לעובדי מפעל בלבד
תאור :מדרגות פלדה לשטח מפעלי הכוללות מדרכים ,מעקים ,שלד וכל הנדרש להתקנה
מושלמת לפי תקן ישראלי למדרגות.
ו.
מבנה המדרגות:
המדרגות יהיו על פי פרטים,תכניות אדריכלות ורשימות ,בהעדר הוראה אחרת
המדרגות יהיו כדלקמן:
רוחב המדרגות יהיה 120ס"מ.
שלד המדרגות מפרופילי UNPברוחב מזערי 280מ"מ.
בין הפרופילים יותקנו מדרכים מפח מרוג בעובי 6מ"מ מכופף על פי פרט ,כיפוף מזערי
3ס"מ .חפיפה מקס בין מדרגות 2ס"מ .במדרגות בהם יצויין במפורש ברשימות יותקנו
מדרכים ופודסטים מסבכות מדרגה דגם "סקופ".
גובה המדרגה 15.5-17.5ס"מ על פי פרטים ,כל המדרגות באותו מהלך בגובה אחיד.
חיבור המדרכים לפרופילי השלד על ידי פרופילי ,40/40/3 Lהחיבור בריתוך במפעל.
כל הריתוכים המשכיים ומלוטשים.
פודסט המדרגות מפח מרוג זהה ,אך עם חיזוקים על פי פרטי המהנדס.
חיבור המדרגות ליסוד ולמבנה על ידי ברגים לפלטקה מבוטנת מראש במבנה ,ברגים
אלו יחופו ברוזטה תואמת על פי פרט אדריכלי.
על גבי פרופיל השלד יותקן משני צידי המדרגות מעקה על פי סעיף "מעקה למדרגות
בטון -בשטח לעובדי מפעל בלבד" ,חיבור המעקה לפרופילי השלד יהא בריתוך במפעל.
במשטחים אופקיים תותקן הגבהה על ידי פח מכופף בעובי 3מ"מ בצורת Lבמידות
100/150מ"מ על פי התקן.
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.15.24
מכסה פתח בגג:
א.
מכסה לפירוק עבור פתח בגג .מיועד לאפשר הכנסה והוצאת ציוד.
ב.
מורכב משלד פרופילי פלדה ,RHS 100/50/5מרותכת למסגרת מפרופיל .L50/50/5
ג.
המכסה מונח על מסגרת מפרופיל L50/50/5נוסף ,המעוגן לבטון.
ד.
כולל חיפוי פח מגולוון 2מ"מ עם שיפוע של 1%כלפי חוץ.
ה.
כולל אוזן לנעילה.
ו.
כולל אוזניים מפלדה מגלוונת להרמת המכסה.
ז.
הכל מגולוון וצבוע על פי מפרט.
06.01.15.25
א.
סולם פלב"ם למאגר מים:
סולם פלב"מ 316תקני למאגרי מים ,בגובה על פי תכניות (אם לא צוין אחרת הגובה 400
ס"מ).
ב.
כל הסולם כולל אביזרי החיבור מפלב"מ 316בלבד.
ג.
עמודים מצינורות "1.5עובי דופן 2.2מ"מ.
ד.
שלבים מצינורות בקוטר "1כל 30ס"מ.
ה.
כולל 2ידיות אחיזה בגובה 70ס"מ.
ו.
כולל כל הנדרש לחיבור הסולם למבנה.
ז.
כולל כלוב הגנה ממוקם מגובה 220ס"מ ועד מפלס ידיות האחיזה.
ח.
בהעדר הוראה אחרת כלוב הפלדה יורכב מארבעה פרופילים שטוחים 50/5וכן פרופיל
שטוח 50/5מורכב בעיגול בקוטר 60ס"מ כל 40ס"מ.
ט.
כל החיזוקים לפי הקונסטרוקטור.
י.
הכול לפי פרט.
יא .גמר מלוטש מט.
06.01.15.26
מכסה פלדה מפח מרוג:
א.
פח מרוג בעובי 6מ"מ מכופף ,מסוג ,SF-1תוצרת "."SEGEV
ב.
מסגרת מפרופילי פלדה L50/50/5מבוטנת ביציקה.
ג.
חיזוקים מפרופילי פלדה ,L50/50/5על פי קונסטרוקטור.
ד.
גלוון חם וגמר צביעה במערכת צבע עליון לפלדה ע"פ המפרט.
ה.
כל מקטע כולל 2ידיות הרמה נשלפות.
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.15.27
סבכת פלדה לשוחת/תעלת ניקוז:
א.
סבכת פלדה מגולוונת כדוגמת תוצרת ,SCOPEדגם ,A-100מוט נושא 4.5/50מ"מ.
ב.
הסבכה באורכים שונים על פי תכניות ,רוחב הסבכה על פי פרטי בנין ותכניות.
ג.
הסבכה תתאים לנשיאת עומסי רכב קל ומלגזות.
ד.
הסבכה כוללת מסגרת היקפית.
ה.
הסבכה מונחת בתוך מסגרת מפרופילי פלדה במידות L60/60/5מבוטנת ביציקה.
ו.
כולל טפסניות.
ז.
גמר גלוון חם וצביעה במערכת צבע עליון עמיד לפלדה ע"פ המפרט.
06.01.15.28
א.
סבכת פלדה לשוחת/תעלת ניקוז לעומסים כבדים
סבכת פלדה מגולוונת לכיסוי תעלות ניקוז ושוחות ניקוז בחצר המפעל ,מיועדת לעומסים
כבדים של מלגזות כבדות ,משאיות ושופלים ,מתאימה לעומס ארגז כלי אצירה ("רמ-סע")
.
ב.
הסבכה תהא מיציקת פלדה בדגם התואם לשוחות הניקוז בחצר המפעל.
ג.
יש להגיש לאישור האדריכל מפרטי המכסה המוכיח עמידות בעומסי גלגל פלדה הנושא
עומס 3.5טון נקודתי.
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.15.29
יג.
סולם פלדה (חיצוני או פנימי לעליה לגג:),
סולם פלדה בגובה על פי תכניות ,בהעדר הנחיה אחרת גובה הסולם 500ס"מ.
יד .עמודים מצינור עגול קוטר "1.5עובי דופן מינ' 2.2מ"מ .
טו .שלבים מצינורות ,"1כל 30ס"מ.
טז .כולל 2ידיות אחיזה בגובה 70ס"מ או ידיות המשך עמודי הסולם עד לגובה 110ס"מ מעל
מפלס הגג – הכל על פי תכנית.
יז.
בהעדר הנחיה אחרת הסולם יחובר לקיר על ידי פלטקה 100/100/6המחוברת לקיר
בארבעה ברגי ג'אמבו קוטר 10מ"מ ,חיבור לעמודי הסולם מצינור 40מ"מ .בקרות עם
חיפוי יש לבצע על פי פרט אדריכלי המתאר את הרכבת החיפוי מעל הפלטקה.
יח .כולל כל הנדרש לחיבור הסולם למבנה.
יט .כולל כלוב הגנה ממוקם מגובה 220ס"מ ועד 110ס"מ מעל מפלס שולי הגג או תחתית
התקרה – על פי התכניות.
כ.
בהעדר הוראה אחרת כלוב הפלדה יורכב מארבעה פרופילים שטוחים 50/5וכן פרופיל
שטוח 50/5מורכב בעיגול בקוטר 60ס"מ כל 40ס"מ.
כא .כולל דלתית נעילה לסולם ומנעול תליה למניעת שימוש על ידי לא מורשים.
כב .הכול לפי פרטי אדריכל ופרטי קונסטרוקטור.
כג .יש לקבל אישור הקונסטרוקטור לתכניות היצור.
כד .מגולוון וגמר צבע עליון לפלדה על פי מפרט.
06.01.15.30
שער סורג חשמלי נגלל:
א.
שער סורג חשמלי נגלל דגם פלד 18של חב' "פזגל".
ב.
המסך עשוי צנורות פלדה בקוטר 18מ"מ ,לרוחב המסך.
ג.
המסך מעוגן בצדדים למסילות למניעת אפשרות שליפה ,ומחוזק ע"י פרופיל תחתון –
לחיזוק ולהקשחה נוספת.
ד.
הציר העליון עשוי מצנור פלדה המופעל ע"י מערכת מנוע חשמלי.
ה.
השער מבוקר ע"י מנגנון חשמלי ,עם הפעלה נוספת ידנית (למקרה של נפילת חשמל ,חירום
או תקלה אחרת).
ו.
תמיכות הציר המרכזי לקיר עשויות מזויות פלדה מרותכות ומחוזקות.
ז.
העיגון לקיר יבוצע בריתוך למסגרת פלדה ,או באמצעות עוגנים מיוחדים – לבטון ,כנדרש
בכל מבנה.
ח.
מובילי הדלת מגולוונים ,עשויים פלדה.
ט.
ארגז פח לכיסוי תוף הגלילה.
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.15.31
גדר מסורגת מגולוונת:
א.
גדר דגם "צבר" תוצרת "יהודה רשתות".
ב.
גדר שבכה המורכבת ממוטות אנכיים 25/25/1.5מ"מ ,פרופילים אפקיים
60/40/2.0מ"מ ,ועמודים 60/60/2.0מ"מ.
ג.
גימור קוצים ב. °45 -
ד.
עיגון הגדר והיסודות – לפי תכניות ומפרט הקונסטרוקטור.
.docמפרט טכני -אולמן
06.01.15.32
שער פלדה צירי דו כנפי
א.
שער פלדה במידות על פי תכנית.
ב.
השער הינו שער כניסה דקורטיבי למתחם ,הכנפיים לא סימטריות.
ג.
בהעדר הנחיה אחרת מידות הכנפיים יהיו 640+200ס"מ ,גובה השער מ 30ס"מ מעל מפלס
הקרקע ועד 240ס"מ מעל מפלס הקרקע.
ד.
מבנה הכנף :מסגרת מפרופילי , 160/80/3.2 RHSמוטות אנכיים 25/25/1.5כל 10ס"מ,
פרופילים אופקיים לחיזוק 150 60/40/2ס"מ מעל מפלס הקרקע.
ה.
כל כנף תתלה על 3צירים חרוטים המתאימים למשקל הכנף ,חיזוקים אלכסוניים על פי
תכנון המהנדס.
ו.
תכניות ייצור יאושרו על ידי המהנדס והאדריכל.
ז.
תתאפשר פתיחת כל כנף ב 120מעלות.
ח.
השער יופעל חשמלית .מנגנון ההפעלה ,כולל כל המרכיבים הנדרשים לפעולה מאומצת כלול
במחיר היחידה .המנגנון כדוגמת "עופר שערים" מדגם לבחירת האדריכל.
ט.
תתאפשר הפעלת השער ידנית.
י.
השער ייתלה על עמודי פלדה מבוטנים מפרופילי פלדה רבועים המתאימים לעומס .ביטון
העמודים על פי תכניות המהנדס.
יא .השער יינעל במצב פתוח ובמצב סגור .מחיר היחידה כולל אביזרי נעילה על פי דרישות
הקב"ט.
יב.
הכנף תהיה מגולוונת ובגמר צבע עליון לפלדה על פי מפרט.
06.01.15.33
א.
פס פלדה מבוטן ברצפת בטון למניעת שחיקה מבאלות ומכולות אשפה.
תאור :שטוח פלדה במידות 8000/400/8מ"מ מבוטן ביציקת רצפת בטון ליצירת משטח
עמיד בשחיקה לחדרי אשפה (ממכולות אשפה מסוג "רמ-סע") ובמרצפי בטון ביציאת
באלות ממכבש.
ב.
השטוח יבוטן ביציקה על ידי עוגנים המשולבים בזיון המרצפים.
ג.
השטוח יחובר על פי הצורך משני מקטעים ,הריתוך המשכי ומלוטש.
ד.
יציקת הרצפה תתבצע כך שמפלס השטוח יהיה כ 2מ"מ מעל מפלס הבטון.
ה.
השטוח יהיה מפולס לחלוטין
ו.
בחדרי אשפה יקטע השטוח מכסים של תעלות ניקוז.
06.01.15.34
פרופיל הגנה על פתחים ברצפה/עמודים
א.
תאור :פרופיל פלדה 50/50/5 Lמבוטן ביציקה לצורך הגנת פינות בטון מפגיעה.
ב.
הפרופיל יבוטן ביציקה על ידי שטוח 40/4כל 60ס"מ.
.docמפרט טכני -אולמן
ג.
בהעדר הנחיה אחרת הפרופיל יהא עד גובה 200ס"מ בפינות קירות ועמודי המבנה
החשופים לפגיעה.
ד.
פרופילי ההגנה ימוקמו סביב פתחים ברצפת הבטון.
06.01.15.35מגן צמ"ג
שני צינורות פלדה בקוטר " 1.5מחוברים לעמוד קונסטרוקטיבי עם ברגים ועם פלטת פלדה
מגולוונת במידות 400/50/3מ"מ.
המרחק בין הצינורות 25ס"מ .צינור תחתון ימוקם 25ס"מ מעל פני הריצוף.
06.01.15.36
סולם מילוט לממ"מ
א.
סולם פלדה בגובה עלפי התכנית.
ב.
פרופילים ראשיים 50/25/25מ"מ.
ג.
שלבים ממוטות פלדה 16מ"מ מרותכים לפרופילים הראשיים.
ד.
כולל 2ידיות אחיזה בגובה 110ס"מ מעל מפלס הרצפה העליונה ,עשויות מצינור 80מ"מ.
ה.
בהעדר הנחיה אחרת הסולם יחובר לקיר על ידי פלטקה 100/100/6המחוברת לקיר
בארבעה ברגי ג'אמבו קוטר 10מ"מ ,חיבור לעמודי הסולם מצינור 40מ"מ.
ו.
הכול לפי פרטי אדריכל ופרטי קונסטרוקטור.
ז.
יש לקבל אישור הקונסטרוקטור לתכניות היצור.
ח.
מגולוון וגמר צבע עליון לפלדה על פי מפרט.
06.01.15.37
א.
מעקה הגנה למלגזות
צינור פלדה אופקי בקוטר 75מ"מ מגולוון מרותך לצינורות פלדה אנכיים בקוטר 75מ"מ.
עובי דופן הצינורות 3.2מ"מ.
ב.
העמודים מושחלים לתוך צינורות פלדה מתחת לקרקע ,בקוטר 90מ"מ ,עובי דופן 4מ"מ,
סגורים בקצה התחתון מבוטנים ביציקה בעומק 40ס"מ.
ג.
צביעה על פי המפרט.
.docמפרט טכני -אולמן
07
פרק – 07אביזרי סניטציה
07.01כללי
א .כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק 07בהוצאה המעודכנת ,ולתקנים
הישראלים המתאימים.
ב .לפני ביצוע התקנת אביזרים סניטרים יבדוק הקבלן את המידות וההכנות
באתר ויתאימם לתכניות העבודה .הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות
הפריטים למידות משטח ההתקנה ויודיע על כל אי התאמה למפקח .בכל מקרה
של סתירה בין המפרט והתכניות ,יש לפנות למפקח .זכותו של האדריכל
.docמפרט טכני -אולמן
להחליט איזה פתרון מחייב .כמו כן ידוע לקבלן שהתכניות ,המפרט הכללי
והמפרט המיוחד מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי מוצריו של הקבלן
כפי שהם נתונים ומתבטאים במחירי היחידה שבכתב הכמויות ,ייעשו על-ידו
ויורכבו בבנין כך שיענו לדרישות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח.
ג .דוגמאות ותוכניות ייצור
על הקבלן להגיש שרטוטי סדנה ( )SHOP DRAWINGSלכל פריטי הסניטציה כפי שמופיעים
בכתב הכמויות ,בתכניות וברשימות לאישור לפני תחילת העבודות.
הקבלן יגיש לאישור האדריכל דוגמאות 1:1ותכניות ייצור של כל פרטי הסניטציה ,כולל פירזול
וכו' ,שישארו בידי האדריכל עד לאחר קבלת העבודה .ייצור כל הפריטים רק לאחר אישור
האדריכל לדוגמאות.
07.02מוצרים
אביזרי הסניטציה – סבוניות ,מתלי מגבות נייר ,פחים ופחונים ,מתלי נייר טואלט ,מברשות
שירותים ,מתלי מגבות וכד' יהיו מאיכות מעולה ועשויים מנירוסטה 304בעובי 0.8מ"מ לפחות.
אם לא הוגדר אחרת בתכניות ,המוצרים יהיו תוצרת" " STIמשווקים ע"י צ.ה.ל.ש
המראות יהיו מראות קריסטליות עם מסגרת נירוסטה תוצרת BOBRICKאו שו"ע מאושר
אביזרים לשירותי נכים – מאחז יד ,מאחז יד מתקפל ומאחז דלת יהיו עשויים נירוסטה 304
ויעמדו בכל דרישות החוק והתקן .בחיבור לקיר יכללו המאחזים רוזטות נירוסטה להסתרת
הברגים.
07.03ביצוע
כל האביזרים יותקנו בצורה איתנה באמצעות ברגי נירוסטה אל מיתדים שיותקנו בקיר תוך כדי
הקפדה יתירה על פילוס המוצר
באביזרים שקועים תבוצע גומחה במשטח ההתקנה במידות התואמות את גודל המוצר ועומקו.
ההכנה תהיה נקיה ותכלול את עיבוד השוליים באופן שלא יראה כל סדק ,שבר ,מרווח או בליטה
לאחר ההתקנה.
במידה ומותקן בקיר גבס יכלולו מאחזי היד לסוגיהם בשירותי הנכים התקנת שלד נושא מפלדה
מגולוונת מוסתר בקיר ומיועד לשאת את העומסים הנדרשים לפי התקן.
.docמפרט טכני -אולמן
07.04אופני מדידה מיוחדים להתקנת אביזרי סניטציה
א .מחיר אביזר סניטרי ימדד כיחידה מותקנת באתר בשלמותו ,מוכן לפעולה.
ב .כל הדרישות המופיעות במפרט כלולים במחיר היחידה .לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע
עבודה המופיע בתכניות או במפרט או בכתב הכמויות.
ג .שלד הפלדה הנסתר בקירות גבס לביסוס מאחזי יד בשירותי הנכים יכלל במחיר היחדה.
פרק - 09עבודות טיח
06.02כללי
א.
כל ההנחיות בפרק זה באות בנוסף להנחיות פרק :09עבודות טיח – במפרט הכללי.
ב.
על הקבלן להתאים את הרכב ואופן היישום של שכבות הטיח בהתאם לתשתית עליו יושם
(בטון ,בטון חשוף ,בלוקי בטון ,בלוקי איטונג).
ג.
על הקבלן להגיש לאישור המפקח את שיטת הטיוח לפני תחילת ביצוע ,בהתאם לחומרי
התשתית.
ד.
לא תשולם כל תוספת עבור תשתיות שונות.
.docמפרט טכני -אולמן
06.03הנחיות כלליות לתקוני טיח שונים
א.
אין לטייח קירות לפני שהושלמו כל סתימות הבטון ,או קירות בלוקים באזורי סדקים,
אזורי מעבר צנרת מים ,חשמל וכו' .הסתימות יבוצעו כדלהלן:
ב.
יש להרטיב היטב את המקום המיועד לסתימה במים.
ג.
יש לסתום את החריץ לכל אורכו כאשר עובי הכיסוי לפחות 1ס"מ כדי לחזק את הצנרת
ולמנוע מגע עם שכבות הטיח .הטיח יבוצע על גבי הכיסוי הנ"ל.
ד.
יש לחרוץ את בטון הסתימה בצורת שתי וערב לשפר ההדבקה עם הטיח.
ה.
במקומות שבהם עוברים באותו חריץ שני צינורות או יותר או שנוצר סדק או שבר רחב -
יש לתת רשת XPMמגולוונות לפני ביצוע הסתימה.
ו.
במקומות בהם עלולים להופיע סדקים ,במפגש בין מרכיבי הבניה השונים -כמו בלוקים
ובטון -יש ליישם רשת - XPMהכל לפי הוראות המפקח.
ז.
יש לבצע חיתוך בטיח בקו הפגישה בין מישורים שונים .לפי הוראות המפקח יש גם לחתוך
טיח במקומות שבהם עלול להיות סדק במפגש בין טיח לבלוקים -אפילו אם המפגש הינו
חד-מישורי.
06.04חיזוקי פינות
א.
כל הפינות המטויחות יקבלו חיזוקי פינה ע"י רשת אקספנדד מגולוונת עד גובה 2.5מ' מעל
הרצפה ,אלא אם צוין אחרת.
ב.
מגיני פינה מיוחדים – בכל הפינות החשופות של עמודים בדידים ובכל מקום שנדרש
במפורש יותקנו מגיני פינה כדוגמת דגם 140Dאו CORNERעשויים פלב"מ ,תוצרת
" ,"INPROיבואן "פנל פרויקטים" ,בגובה של 3.0מ' או לפי הפרט .בקירות או בעמודי
בטון – המגן יעוגן בעת היציקה וימולא בטון .במחיצות גבס הקבלן ישתמש בעוגני המגן
המתאימים למחיצות גבס.
06.05טיח חוץ
א.
טיח חוץ יבוצע בשתי שכבות כאשר שכבה ראשונה תהיה שכבת הרבצה לפי סעיף 09022
במפרט הבין משרדי ,על גבי שכבה זו תבוצע שכבה אחת של טיח חוץ מועשרת בצמנט
(כ -350ק"ג למ"ק) ובתוספת ערב אקרילי כדוגמת "בי ג'י בונד "2לשיפור האטימות.
ב.
אשפרת השכבות תהיה עפ"י סעיף 090243במפרט הבין משרדי .שכבת טיח עליונה תהיה
מוחלקת עפ"י סעיף 09035במפרט הבין משרדי.
.docמפרט טכני -אולמן
ג.
במקומות בהם עלולים להיווצר סדקים במפגש בין מרכיבי בניה שונים ,כמו בלוקים ובטון,
יש ליישם רשת . XPM
06.06טיח פנים
א.
טיח פנים יבוצע בשתי שכבות לפי סעיף 09.02.32של המפרט הכללי ע"ג קירות בטון
וקירות בנויים מבלוקים.
ב.
הטיח יהיה מיושר בסרגל בשני הכיוונים ,עבוד לבד.
ג.
במקומות בהם עלולים להיווצר סדקים במפגש בין מרכיבי בנייה שונים כמו בלוקים ובטון
יש ליישם רשת .XPM
ד.
טיח פנים ע"ג בלוקי איטונג יבוצע לאחר הרטבה מספקת של הבלוקים .על בטון חשוף
ובלוקי איטונג יש לבצע התזת מי-צמנט לפני תחילת ביצוע הטיח.
06.07טיח פנים המשמש מצע לחיפוי קרמי או לטמבורטקס
א.
הטיח יהיה עשוי כטיח פנים של שתי שכבות לפי סעיף 090232במפרט הכללי ,אך שכבת
הטיח העליונה תהיה שכבה מחוזקת ע"י תוספת של צמנט ושל ערב אקרילי (ללא סיד)
כדוגמת "בי ג' בונד "2לשיפור האטימות.
ב.
כמות הצמנט תהיה כ 350 -ק"ג/מ"ק וכמות הערב תהיה עפ"י הנחיות היצרן .עבוד השטח
עבוד
יהיה
סרגל
בשני
כוונים.
09.07טיח "P3במרחבים מוגנים
א.
הטיח יהיה מסוג " ,"P3תוצרת "תרמוקיר" ,קבוץ החורשים (טל ,)03 – 9386300 .או שו"ע
מאושר ע"י המפקח.
ב.
יישום הטיח יכלול את העבודות והחמרים הבאים:
.1ניקוי מחלט של כל השטחים המיועדים לטיוח
משאריות שמן ,לכלוך ואבק.
.2יישום שכבת טיח P3בשכבה שלא תפחת מ 5-מ"מ,
ולא תעלה על 20מ"מ.
.3הטבעת רשת שריון בשכבה הטריה של הטיח .סוג
הרשת 6X6ס"מ ,במשקל של כ 200-ג"ר למ"ר.
.docמפרט טכני -אולמן
.4בצוע שכבת גימור מסוג "שליכט בגר" של "תרמוקיר",
בעובי של 1-2מ"מ.
.5הטיח יבוצע עפ"י סרגל בשני כיוונים.
.6הכנת התערובות ,היישום ומשך זמן הייבוש – לפי
הוראות היצרנים.
09.08טיח חוץ אקרילי
א.
מערכת טיח חוץ אקרילי דגם "ווגה" תוצרת נירלט.
ב.
טיח מנרלי ויגה של נירלט לציפוי גמיש הכולל את שכבת הטיח .הטיח יעמוד בדרישות ת"י
.1920חלקים 1ו 2-והציפויים יעמדו בדרישות ת"י 1731לציפויים גמישים .מערכת הטיח
כוללת :הרבצה צמנטית בעובי ( 5 )+1מ"מ ,שכבת "טיח חוץ "P-2בעובי של כ 15-מ"מ,
אח"כ שכבת יסוד/פריימר "מחזק תשתית "Bבכמות של 150-2000גרם/מ"ר .טיח מינרלי
"ווגה"( ,מרקם לבחירת האדריכל מקטלוג היצרן) בעובי עד 10מ"מ ,כל החומרים יהיו
מתוצרת נירלט גוונים על פי בחירת האדריכל.
ג.
מחיר המערכת כולל את כל המתואר כאן.
09.09מדידה לתשלום
ד.
עבודות טיח נמדדות לפי שטח נטו ,תוך הבחנה בין טיח פנים לבין טיח חוץ ,וללא הבחנה
בין טיח על שטחים שונים – שטחים מעוגלים ,שטחים קטנים ,שטחים אופקיים ,אנכיים
וכו' ,אלא אם נאמר במפורש אחרת בכתב כמויות.
ה.
תחולת המחירים היא לפי המפרט הכללי ,אך המחיר כולל גם את האמור במפרט המיוחד
לעיל.
ו.
זוויתני הגנה מרשת אקספנדד כלולים במחיר היחידה.
ז.
זוויתני הגנה מיוחדים כלולים במחיר היחידה.
010
פרק - 10עבודות ריצוף וחיפוי
10.01כללי:
10.01.01דרישות כלליות:
.docמפרט טכני -אולמן
א .כל העבודות כפופות לתנאי פרק 10של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט
להלן.
ב .השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכיוונים,
או בשיפועים אל מחסומי הרצפה לפי הנחיות המפקח.
פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים
ג.
זרים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח .בכל מקרה של מילוי חול ,החול
יהיה מעורב בצמנט (מילוי מיוצב) ביחס . 1:5מותר לבצע הריצוף בהדבקה לפי
הוראות היצרן ובאישור המפקח.
ד .התפרים יעברו בקו רצוף דרך כל השטחים באותה קומה .במקומות בהם יהיה
צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים ,או שיהיה צורך לבצע חלקים עגולים,
יעשה החיתוך במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו (מחיר החיתוך
והליטוש כלול במחיר עבודת הריצוף והחיפוי).
ה .עבודות הריצוף והחיפוי כוללים במחירם רובה אקרילית ,ניקוי והברקה לפני
מסירת הבנין.
הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שיידרש בגודל של 5מ"ר
לפחות מכל סוג .את הדוגמא המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר
הבנין וקבלתו.
10.02תקנים
בנוסף למפורט במפרט הכללי בפרק ,10יש לראות את כל התקנים הישראליים
העוסקים בבניה כרלוונטיים ובמיוחד המצוינים בסעיף 10002של המפרט הכללי ובייחוד
התקנים והמפמכ"ים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י 1555חלק – 3מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים – ריצוף.
ת"י 1661על כל חלקיו – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים.
ת"י – 5566מערכת רצפה מאבן טבעית – לוחות ואריחים לריצוף.
ת"י – 2279התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים המיועדים למשטחי
הליכה.
.docמפרט טכני -אולמן
10.03ריצוף על גב מילוי מיוצב
הריצוף יונח על גבי מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור של . 1:5
מילוי זה יונח ישירות על גבי רצפת הבטון .המילוי יפוזר על גבי שטחים קטנים יחסית
לפי מידת ההתקדמות של הנחת הריצוף .התערובת תעשה בערימה מחוץ לשטח שבו יש
לפזר המילוי .כמות המים שתוסף למילו י זה היא קטנה ביותר כך שמתקבלת תערובת
יבשה יחסית (לחה) .מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם
הטיט .הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט (ללא כל תוספת סיד) בתוספת ערב למניעת
חדירת רטיבות כדוגמת A-155של חב' פקורה ,בי.ג'י.בונד 2או שווה ערך.
10.04ריצוף באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן
א .ריצוף באריחי קרמיקה יהיה בגדלים שונים ,כמצויין בתוכניות ובכתב הכמויות
ולפי האלטרניטיבות השונות אשר יבחרו ע"י האדריכל.
ב .אריחי גרניט פורצלן לריצוף כמתואר בהמשך יהיו עפ"י ת"י 314ות"י 1555חלק .3
כל אריח ייבדק עם הוצאתו מהאריזה .והיה אם ימצא עקום ,פניו פגומים ו/או סדוקים,
מקצועותיו שבורים או אינו תואם את הדרישות הויזואליות לסוג א' לפי התקן -יסולק מן
האתר .אריח פגום אשר ישמש לחיפוי הקיר -יעקר ממקומו ויוחלף באריח תקין.
יש להבטיח את אחידות הגוון של האריחים ע"י הקפדה על תאריך היצור ו"טון" הגוון.
ג.
האריחים יודבקו על גבי רצפת הבטון ו/או שכבת מדה בעובי 5ס"מ לפחות כולל
רשת פלדה 5מ"מ 15 X 15ס"מ .דוגמה וסידור הנחת הקרמיקה תעשה לפי הנחיות
האדריכל שיימסרו לקבלן במהלך העבודה ,רוחב המישקים יהיה 5-2מ"מ או לפי
דרישת האדריכל.
לחילופין ניתן לרצף את הקרמיקה על מילוי מיוצב.
סתימת המישקים במילוי רובה אקרילית או אפוקסית בחדרים רטובים (שירותים,
מקלחות ,מטבחים ,מטבחונים) מאושר ע"י המתכנן והמפקח.
האריחים יודבקו בקווים ישרים ועוברים בשני הכיוונים עם מישקים ברוחב של עד
5מ"מ באמצעות דבק מתאים כדוגמת "גרנירפיד" או ש"ע מאושר ע"י המפקח.
הכנת התערובת תבוצע לפי הנחיות יצרן הדבק.כיוון ההנחה בהתאם לתוכניות.
במידת הצורך יבוצע יישור קטעי רצפת הבטון במדה מתפלסת בעלת חוזק של
לפחות 200ק"ג/סמ"ר כדוגמת ABS147מתוצרת ABSשבדיה או ש"ע מאושר.
הכל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.
אין להתחיל בהדבקת האריחים לפני גמר האשפרה והייבוש של רצפת הבטון/מדה
מתפלסת.
.docמפרט טכני -אולמן
יש למרוח שכבה דקה של תערובת הדבק על גבי הרצפה באמצעות הצד החלק של "מלג'
שיניים" ולאחר מכן להשתמש בצד המשונן של הכלי על מנת להעלות הכמות הדרושה של
הדבק .יש לוודא שהאריח יונח במלואו בשטח המכוסה בתערובת הדבק .בכדי להבטיח
מישקים ("פוגות") ישרים ואחידים יש להשתמש בשומרי מרחק ("ספייסרים") ברוחב עד
5מ"מ.
אין להתיר בשום אופן דריכה העל האריחים המודבקים לפני ייבוש מלא של הדבק,
בהתאם להמלצות היצרן
ד .שיפולים לנ"ל יונחו כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי אריחי הרצפה ויבלטו 5
מ"מ מפני הטיח או בכל צורה כפי שיורה על כך האדריכל והמפקח.
ה .מידות האריחםי הנתונים בכתב הכמויות עלולים להשתנות ,אין בשינוי במידות
משום עילה לשינוי המחירים הנקובים בכתב הכמויות.
10.05ריצוף מטבחים/חדרים רטובים
א .באזורי מטבח 'רטובים' -בישולים ,הכנות ,הדחות כלים -שכבת מילוי הרצפה תהיה
בעומק כמוגדר בתכניות.
ב .חובה להקפיד על איטום הרצפה -בהקפדה יתרה על אזורי התפרים -לפי מיפרט יועץ
הקונסטרוקציה של הפרוייקט;
ג .אזורי עבודה במטבח ירוצפו באריחי גרניט-פורצלן ,אשר מודבקים ע"ג 'מדת בטון'
שעובייה המזערי 70מ"מ ,אלא אם צויין אחרת בתכניות + ,חומר הדבקה ,כאשר
האריחים הם:
-
במידות לפי פריסות
-
מתאימים לדרישות "תקן ישראלי מספר - 314חלק ב";
-
בעלי עובי מזערי של 12מ"מ -ב'חתך מלא'; ()FULL-BODY
-
עמידים כנגד שחיקה;
-
מחוספסים במידה שתמנע החלקה ,ובצורה שאינה לוכדת לכלוכים ,וקלים לניקוי; דרגת
החלקה R-11לפי ת"י .2279
-
בעלי כושר ספיגה נמוך מאד -בלתי חדירים למים ו/או לרטיבות;
-
עמידים בפני חומצות ו/או בסיסים של חומרי מזון ו/או של דטרגנטים;
.docמפרט טכני -אולמן
-
עמידים בעומס הציוד ובתעבורת המטבח;
ד .אריחים יונחו בשיפועים של - 1%-1.5%לכיוון תעלות הרצפה;
ה .מסביב לתעלות רצפה (העשויות פלב"מ) ,ברוחב כללי של 10-5ס"מ ,יש לצקת 'חגורה
הקפית' של 'בטון אפוקסי' -כדוגמת חומר המילוי המשמש למילוי המישקים ('פוגות');
ו .תעלות רצפה ,בסיסי ציוד ,שרוולי צנרת ,כבלי חשמל ,צנרת מכל הסוגים יונחו/יחוברו לפני
השלמת 'שכבת מילוי רצפה';
ז .כל חדירה של צנרת דרך רצפת בטון תבוצע בתוך שרוול בעל קוטר מתאים עשוי פלב"מ או
חומר פלסטי ,אשר מעוגן לרצפת הבטון ובולט בשיעור של 20ס"מ מעליה ,ובשיעור של 5
ס"מ מעל פני רצפה סופית; השרוולים ייאטמו היטב בכל הקפם לפני איטום רצפת המטבח
ח .אריחי גרניט פורצלן יודבקו לרצפת הבטון בדבק -שיותאם לסוג האריחים בפרוייקט;
לחלופין :ייושמו בהנחה על טיט-צמנטי -ללא סיד(!!) -שבו מעורב "ערב" מיוחד לאיטום
ולהדבקה;
ט .יש לבצע רצפת מטבח עם מישקים ('פוגות') בין האריחים ברוחב מזערי 5מ"מ ולמלא
אותם ברובה אפוקסי ,או בחומר על בסיס מים" ,אקווה אפוקסי" ,שווה ערך ,בגוון כהה
אשר מתנקה במים לפי הגדרת האדריכל.
.docמפרט טכני -אולמן
10.06שיפוליים טרומיים
א .שיפולי האבן יהיו מסוג הריצוף ,ובגובה של 10ס"מ או כמפורט בתוכניות.
השיפולים יונחו כך שתפריהם יהיו בקו ישר עם תפרי המרצפות ויבלטו 5מ"מ
מפני הטיח .בפינות יבוצע חיתוך בגרונג.
ב .שיפולי הקרמיקה יהיו בגובה 10ס"מ בתוכניות ויתאימו לריצוף הקרמיקה.
10.07חיפוי קירות בקרמיקה
א .אריחי הקרמיקה יונחו על קירות בטון או קירות מטוייחים או גבס בהדבקה או
ע"י טיט .החפוי יבוצע בקווים עוברים ישרים בשני הכיוונים ו/או לפי תוכנית
פרישת קירות של האדריכל.
הקרמיקה תבחר ע"י האדריכל לפי האלטרנטיבות המפורטות בכתב הכמויות.
משטחי הקירות יהיו ישרי ם ויקבלו איטום (במקלחות) לפני התחלת הנחת
הקרמיקה.
הפוגות יהיו ברוחב 5-2מ"מ וימולאו ברובה אקרילית.
ב .האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד .אריחי הקרמיקה יהיו מסוג א' לפי
טבלה 4בת"י ,) 2 ( 314במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל .אופן ההדבקה לפי ת"י
. 1353
ג .מידת כל האריחים תהיה זהה .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל
האריחים .יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו
מתאים בשל גודל ,גוון או פגם.
ד .חיפוי קירות פנים באריחי קרמיקה ייעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף 10051
שבמפרט הכללי.
ה .בזמן הנחת האריחים ,יש לדאוג למילוי שכבת הדבק או הטיט מתחת לאריחים כך
שלא ישאר אף מקום ריק .בגמר העבודה תעשה בדיקה ובמקומות שימצאו ריקים
יפורקו האריחים ויורכבו מחדש על חשבון הקבלן .בשורה האחרונה במקצועות,
יורכב פרופיל גמר מעוגל מאלומיניום צבוע .בפינות החיצו ניות אנכיות יורכב
פרופיל גמר מעוגל .מגן תוצרת "אייל ציפויים" מנירוסטה או מתוצרת
. SCHLUTER
ו .טיט ההדבקה יהיה מסוג "לטקריט" או "נגב בונד" מהול ב"תוספלסטיק" של נגב
קרמיקה או שווה ערך .בכל מקרה חייב הדבק להיות מסוג העמיד בפני מים
.docמפרט טכני -אולמן
ובאישור מראש ע"י המפקח.
הביצוע לפי הוראת ספק ויצרן הדבק בשיטת "טילטול ולחיצה".
הרובה למילוי המישקים תהיה רובה אקרילית ו/או אפוקסי (במקלחות) בגוונים
שונים באישור המפקח .המישקים ימולאו ברובה מסוג MAPEIהמשווק ע"י "נגב
קרמיקה" או ש"ע בגוון לפי בחירת האדריכל.
לפני יישום הרובה יש לנקות היטב את המישקים באמצעות שואב אבק מכל לכלוך או
פסולת.
הכנת תערובת הרובה ויישומה יהיו לפי הוראות היצרן .מיד לאחר יישום הרובה
יש לנקות את שיירי הרובה מפני האריח .הקבלן ידאג שלא יעלו על הרצפה לפני
גמר הייבוש המלא של הרובה וניקוי סופי של האריחים לפי הוראות היצרן.
ז .מתחת למשטחי החיפוי בחדרים הרטובים תבוצע הרבצה של מלט צמנט בתוספת של 15%
בי.ג'י.בונד .2ההרבצה תבוצע במספר שכבות (שעוביין בין 5מ"מ לבין 8מ"מ ,ולא עבות
מכך) ,כנדרש עד לקבלת משטח מישורי (בשני כיוונים).
ח .הדבקת האריחים תעשה על המשטח הנ"ל על ידי דבקים כדוגמת:
הערות
יצרן משווק
חומר
כמות צמנט – 33%
שחל
טיט אקרילי 215
כמות צמנט – 25%
שרפון
שרטיט
מוכן
נגב קרמיקה
נגב פלקסי
מוכן
תרמו קיר
פלסטומר 502
מוכן
נגב – אלוני
נגב בונד /פלור
טיט ההדבקה יימרח על פני שכבת ההרבצה באמצעות מרית משוננת (גודל השיניים
בהתאם להוראות היצרן).
את האריחים יש להדק את טיט ההדבקה ,כך ששכבות הטיט המהודקת תהיה בעובי של 5-
6מ"מ.
ט .הרובה למילוי מישקים (סגורים) תהיה אקרילית בגוון לבחירת האדריכל.
י .מתחת למשטחי חיפוי על קירות בטון או בנויים ,תבוצע הרבצה של מלט צמנט בתוספת
של חומר מדגם BA-100של "רטרד" או ש"ע .ההרבצה תבוצע במספר שכבות (שעוביין
בין 5מ"מ לבין 8מ"מ ,ולא עבות מכך) ,כנדרש עד לקבלת משטח מישורי (בשני
הכיוונים).
.docמפרט טכני -אולמן
יא .המגע בין קירות מחופים לבין הרצפה ייאטם ברובה לפי פרטי הריצוף
.docמפרט טכני -אולמן
10.08ניקוי כללי
על הקבלן לבצע ,במסגרת עבודתו ,ניקוי כללי ומושלם של הריצופים והחיפויים .לאחר
גמר העבודה בקטע ריצוף מסוים ידאג הקבלן לכך שהקטע יהיה נקי לחלוטין
משאריות דבק ,רובה וכד'.
10.09סיבולות TOLERANCES
בנוסף לאמור במפרט הכ ללי ,הסטיה המותרת מהניצב של הקירות תהיה:
תאור העבודה
קירות ולאורך 3.0מ'
אריחי רצפה (ריצוף)
אריחים קרמיים (ריצוף)
קרמיקה/חרסינה בחיפוי
סטייה מהניצב בקווים של
3מ"מ
3מ"מ
3מ"מ
.docמפרט טכני -אולמן
10.10אופני מדידה מיוחדים לעבודות ריצוף וחיפוי
א .בנוסף לאמור במפרט הכללי והמיוחד כוללים מחירי עבודות הריצוף והחיפוי את
כל המפורט להלן ,כל סעיפי פרק ריצוף וחיפוי כוללים אספקה והתקנה של כל החומרים.
מחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות כוללים ,בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק – 10
עבודות ריצוף וחיפוי ,גם את העבודות הבאות:
.1עבוד פינות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף.
.2הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף לפי דרישות המפרט והמפקח.
.3עיבוד הטרצו בשקעים וסביב פתחים בריצוף באריחים כנדרש במפרט.
.4עבוד סביב פתחים של צינורות ,מעקות ,שרוולים וכל פתח אחר או ע"י
יציקת טרצו או ע"י חיתוך מדויק של פלטת קרמיקה כל שהיא לפי
אישור המפקח.
.5שילוב פרופילי אלומיניום בפינות ומעברים ע"פ המצוין בחזיתות.
.6פסי הפרדה מתכתיים בתפרים בין שני סוגי הריצוף.
ב .ריצוף וחיפוי בקרמיקה/גרניט פורצלן
. 1מחיר ריצוף/חיפוי ימדד במ"ר כולל עבודה בשטחים קטנים ,ברצועות צרות
וכיו"ב.
. 2לא תשולם כל תוספת עבור חיתוך ,עיבוד ,שילוב מספר צבעים ו/או צורות שונות
של האריחים .הכל מושלם כמפורט בתוכניות.
. 3מחירי עבודות הריצוף כוללים את המילוי המיוצב ו/או חול הנדרש מתחת לאריחי
הריצוף ,בגובה עד וכולל 10ס"מ .במידה וצויין מילוי אחר בכתב הכמויות ,יחושב
מחיר היחידה לפיו.
. 4מחיר עבודות הריצוף כוללים ליטוש ,סילרים ,והברקה לפני מסירת הבנין ,ליטוש
במכונת דינוג ("ווקס") והברקה לפני מסירת הבניין ,של עבודות ריצוף קשיח.
. 5מחירי עבודות החיפוי והריצוף לרבות הריצוף הקרמי כוללים את מילוי התפרים
.docמפרט טכני -אולמן
(פוגות ) ב"רובה" אקרילית ו/או אפוקסית בגוון שיבחר ע"י האדריכל והברקה לפני
מסירת הבנין .לא תנתן כל תוספת עבור עיבוד פינות ומפגשים וסרגלי גמר
מאלומיניום צבוע ,הכל כלול במחיר החיפוי והריצוף.
. 6מחירי עבודות החיפוי מתייחסים לחיפוי ע"ג קירות בטון ,גבס ,קירות מטוייחים
לל א כל הבדל במיקום ,בגודל ובצורה של השטח המחופה ,וכוללים מילוי רובה
בפוגות.
. 7בחיפוי קרמיקה על קירות בלוקים תכלל שכבת ישור באמצעות טיט צמנטי במחיר
היחידה.
. 8מחירי עבודות הריצוף והחיפוי כוללים חיתוך וביצוע חורים באריחי
שיש/קרמיקה/ריצוף בצורות שונות לרבות חיתוך עי גולים ,לרבות חיתוך ע"י מסור
מתאים במפעל או באתר וכל שידרש לפי תכ' האדריכל והוראות מהפקח ולא
תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור החיתוך וביצוע חורים.
. 9הכנת דוגמאות לסוגי הריצוף והחיפוי לפי דרישת האדריכל.
. 10פרופילי גמר שונים מאלומיניום לא ימדדו בנפרד והם כלולים במ חיר החיפוי.
פרק - 11עבודות צביעה
06.08כללי
א.
עבודות הצביעה יבוצעו עפ"י הנחיות בסעיף 11.02של פרק 11במפרט הבין-משרדי.
ב.
עבודות הצביעה תבוצענה אך ורק ע"י בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים ויש להשתמש
בקופסאות צבע חתומות ומסומנות .צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת
הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע צביעה ובמקומות שיורה המפקח במפורש.
ג.
כל הצביעה תבוצע עפ"י מערכת שלמה של יצרן הצבע ,כולל כל ההכנות ,עבודות העזר
שכבות היסוד ,הביניים והסופיות בתיאום עם יצרן הצבע.
ד.
הוראות יצרן הצבע המלאות מתוך קטלוג היצרן ,בנוסף להוראות והנחיות שעל גבי אריזות
הצבע הינן חלק בלתי נפרד מהמפרט המיוחד ומחייבות במידה שווה .על הקבלן להציג
למפקח את הוראות היצרן המפורטות לפני תחילת העבודה ולקבל את הנחיותיו לגבי יישום
ההנחיות הכלליות לפרויקט זה .במקרה של סתירה בין הוראת היצרן לבין המפרט המיוחד,
תקפה לביצוע ההוראה המחמירה מבין השתיים ,ותקפה לתשלום הוראת המפרט המיוחד
ולא הוראת היצרן.
ה.
כל צבע יוגש לאישור בצרוף גיליון הבטיחות שלו.
ו.
כל הצבעים יהיו מסופקים באריזות מקוריות סגורות וחתומות.
ז.
אין לשנות סוג צבע של אחת השכבות במערכת צביעה כלשהי .הקבלן רשאי להציע מערכת
צביעה שלמה כשוות ערך (ולא שכבה בודדת).
.docמפרט טכני -אולמן
ח.
כל הצבעים הנ"ל מהווים מערכות מיוחדות ועל הקבלן ליישם כל מערכת כזו בשלמותה
כולל כל ההכנות וחומרי העזר הדרושים לפי הוראות יצרן הצבע.
ט.
הצביעה במספר גוונים כולל תערובת גוונים ,אם תידרש ,כלולה במחיר הצביעה .היות
וקיימת בעיתיות בהשגת גוונים שונים במלאי ,על הקבלן לקחת בחשבון (זמן ומחיר) הזמנה
מיוחדת של הגוון הרצוי.
י.
יש לקבל את אישור המפקח להכנת השטח לפני יישום שכבת הצבע הראשונה.
יא .מספר שכבות הצבע המצוין במפרט ,בהוראות היצרן או בכתב הכמויות הינו מספר
מינימאלי נדרש .בכל מקרה תהיה הצביעה במספר שכבות עד לקבלת כיסוי מלא בגוון
אחיד על כל פני השטח.
יב.
יש להכין ,לאישור המפקח ,דוגמת צביעה מכל סוג צבע לפרטי מסגרות ופרטי נגרות לפי
הנחיות המפקח.
יג.
גמר המשטח הצבוע יהיה חלק ואחיד לחלוטין ללא סימני משיכה של מברשת טפטופים
וכיו"ב .במקרה של פנים פגומים ,יידרש הקבלן להסיר הצבע ולבצע צביעה מחדש.
יד.
בעבודות צביעת קירות ,תקרות ורצפות :הקבלן יכין מספר דוגמאות מכל סוג צבע במבנה
על-גבי קטע ניסיוני .הדוגמאות תהיינה בגודל 100X100ס"מ לפחות .הדוגמא שתאושר ע"י
המפקח תישמר עד גמר עבודות הצבע.
טו .כל שטחי הפלדה ייצבעו כולל תחתית פחי הרצפה ,וכולל שטחים שיוסתרו ע"י :בנייה
צמודה ,פנלים של סיכוך ,קירות גבס ,תקרות אקוסטיות וכו' .לא ייצבעו שטחי הפלדה
הבאים במגע עם יציקת הבטון של הרצפה.
טז .בצביעת צנרת ליד קירות ותקרות :יש לצבוע את הקיר או התקרה בשכבות התחתונות,
לאחר מכן לצבוע את הצנרת שכבות התחתונות ,לתקן קירות שנפגעו מצביעת הצנרת
ולהשלים שכבת צבע עליונה על הקירות ,לנקות את הצנרת ולהשלים שכבת צבע עליונה על
הצנרת.
יז.
צינורות אוורור של המרחבים המוגנים ייצבעו גם בצידם הפנימי.
יח .גומיות האטימה לדלתות ,לרבות דלתות מרחב מוגן ,יורכבו לאחר גמר צביעת המשקופים.
יט .אביזרי הפרזול יפורקו או יכוסו בקפדנות לפני הצביעה כך שיישארו נקיים לחלוטין.
בייחוד ,אין לצבוע צירי דלתות עץ ,שאינן נצבעות ,המחוברים למשקופים.
כ.
על הקבלן להקפיד הקפדה יתרה שלא ייפגעו שטחי בטון חשוף כתוצאה מפעולות הצביעה.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי ההגנה הדרושים ,לרבות כיסוי רצפות בחול דק ,או ביריעות הגנה,
וכיסוי קירות ביריעות הגנה או כיו"ב -הכול באישור מראש מאת המפקח .אם למרות
נקיטת האמצעים הנ"ל בכל זאת ייגרם נזק ,יהיה הקבלן חייב לתקן ולנקות את כתמי הצבע
על חשבונו ולפי הנחיות המפקח ולשאת בכל התוצאות הנובעות מכך על חשבונו.
06.09היקף העבודה
.docמפרט טכני -אולמן
עבודות הצביעה הכלולות במסגרת עבודה זו הן:
א.
צביעה בצבע "פוליסיד" תוצרת "טמבור" על גבי משטחי בטון גלוי (לרבות פריקסט בטון)
ו/או משטחים מטויחים ו/או גבס בפנים המבנה.
ב.
צביעה במערכת אקרילית מסוג "סופרקריל" תוצרת "טמבור" על גבי משטחים מטויחים
ו/או גבס.
ג.
צביעת חדרים רטובים בצבע אקרילי "אקרינול" תוצרת "טמבור".
ד.
צביעה בצבע "סופרקריל מ.ד ".תוצרת "טמבור" ,על גבי משטחי בטון גלוי חיצוניים.
ה.
צביעת אלמנטי עץ בצבע "עליון פוליאוריתן" ,כלולה במחיר האלמנט.
ו.
צביעת אלמנטי פלדה מגלוונים במערכת "פוליאור" תוצרת "טמבור" ,כלולה במחיר
האלמנט.
ז.
עבודות צביעה במרחבים מוגנים – לפי הנחיות פקע"ר.
ח.
צביעה באפוקסי AE4על גבי משטחי בטון וחדרי טעינת מלגזות.
ט.
צביעה באפוקסי מסוג טמפלור .TR
06.10מדידה לתשלום
א.
צביעת פרטי מסגרות ונגרות אומן ,המפורטים ברשימת המסגרות והנגרות אינה נמדדת
לתשלום ומחיר צביעתם כלול במחירי הפריט עצמו (כולל הכנת השטחים).
ב.
צביעת שרוולים ,אביזרים ,עוגנים ,פחי קשר וכיו"ב המבוטנים בבטון ,אינה נמדדת בנפרד
ומחירה כלול במחיר הפריטים עצמם (כולל הכנת השטחים).
ג.
צביעת חלקי מבנה נמדדת לפי שטח ללא הבחנה בין שטחים אופקיים ו/או משופעים
(תקרות ומשטחי מדרגות) ,לבין שטחים אנכיים (קירות ועמודים).
ד.
מחיר הצביעה כולל את כל האמור במפרט הכללי ובמפרט הנ"ל והוא תמיד מתייחס
למערכת צבע שלמה על כל שכבותיה וכולל את הכנת השטחים והגנה על הצבע המוגמר.
כולל פיגומים ,עגורן וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע הצביעה.
ה.
זכותו של האדריכל לקבל ללא תוספת תשלום שילוב של עד שלושה גוונים שונים מאותו
סוג צבע.
06.11צביעת בטון גלוי /טיח פנים בפוליסיד.
א.
צביעה במערכת צבע "פוליסיד" תוצרת "טמבור" ,על גבי משטחי בטון גלוי (לרבות פריקסט
בטון) ו/או משטחים מטויחים ו/או גבס – בפנים המבנה.
ב.
הצביעה תבוצע ב 3 -שכבות ,כאשר כל 3השכבות הן בעלות גוון זהה ,אך בדילול שונה.
הצביעה והדילול ייעשו ע"פ מפרט היצרן ,עד קבלת גמר אחיד.
ג.
גוון הצבע יהיה לבחירת האדריכל.
ד.
הכנת המשטחים – על פי מפרט יצרן הצבע.
.docמפרט טכני -אולמן
.docמפרט טכני -אולמן
06.12צביעת גבס /או טיח פנים בסופרקריל.
א.
צביעה במערכת צבע אקרילי מסוג "סופרקריל " ,על גבי משטחי גבס ,או טיח פנים.
ב.
הכנת המשטחים ויישום הצבע יבוצעו בהתאם למפרט יצרן הצבע ותכלול את כל השלבים
הבאים:
.1שיוף קל בנייר לטש 0וסילוק האבק.
.2צביעת שכבת צבע "סופרקריל" בגוון הצבע העליון ובדילול 25%מים.
.3המתנה של שעתיים לאחר יישום הנ"ל ולפני צביעת השכבה הבאה.
.4צביעת שכבת צבע "סופרקריל " שנייה בגוון הצבע העליון ובדילול 15%מים.
.5המתנה לייבוש מלא של הצבע.
.6צביעת שכבת צבע "סופרקריל " שנייה בגוון הצבע העליון ובדילול 15%מים.
06.13צבע אקרילי להגנה בפני עובש
א.
צביעה במערכת צבע אקרילי המגן בפני עובש ופטריות "אקרינול" תוצרת "טמבור" ,בחדרי
השירותים ,במלתחות ובכל חדר רטוב אחר ומעל החיפוי הקרמי שעל הקירות.עד כולל
תקרת הבטון.
ב.
הצביעה תבוצע ב 3 -שכבות ,כאשר כל 3השכבות הן בעלות גוון זהה ,אך בדילול שונה.
הצביעה והדילול ייעשו ע"פ מפרט היצרן ,עד קבלת גמר אחיד.
ג.
גוון הצבע יהיה לפי בחירת האדריכל.
ד.
לפני יישום שכבות הצבע הנ"ל יש לבצע שכבת צבע יסוד בונדרול סופר תוצרת טמבור.
06.14צביעת בטון גלוי חוץ
ה.
הצביעה תתבצע רק לאחר הוראה בכתב מהמפקח.
ו.
הצביעה תבוצע במערכת "סופרקריל מ.ד ".תוצרת "טמבור" ,על גבי בטון גלוי חיצוני.
ז.
הכנת המשטחים ויישום הצבע יבוצעו ע"פ מפרט יצרן הצבע ,עד קבלת גמר אחיד.
ח.
גוון הצבע יהיה לפי בחירת האדריכל.
06.15עבודות צביעה זוהרת במרחבים מוגנים
א.
גמר קירות ותקרות בטון יהיה חלק ובגמר בטון נקי +טיח 3Pוצבע פוליסיד.
ב.
ה סימון והשילוט לסוגיהם הפנימיים במרחב מוגן מוסדי ,יבוצע באמצעות צבע פולט אור
ו/או סרטים זוהרים ו/או שילוט זוהר ,אשר זוהרים בחשכה ,מיד עם הפסקת התאורה
הפנימית לפחות ל 90-דקות.
.docמפרט טכני -אולמן
ג.
הצבעים ו/או הסרטים המודבקים ו/או השלטים הזוהרים יהיו בעלי תו תקן/אישור הג"א.
השילוט יכלול את המילים "כניסה" ,ו"יציאה" ,מעל לדלת כניסה/יציאה ,או מצידי הפתח.
שלטי "פתח חילוץ" זוהרים בגוון ירוק כהה ,על רקע צהוב זוהר (פולט אור) יהיו ליד פתחי
החילוץ הקומתיים ולפי תקן הג"א.
ד.
כל המקצועות האנכיים בכל קירות במרחב המוגן המוסדי יסומנו בפס צהוב זוהר רציף
וברוחב 5ס"מ עד לגובה 2.0מ' מהרצפה.
ה.
משקופי דלתות הדף מוסדיות ,פתחים ברצפה ובקירות וצינורות איוורור ומיזוג אויר,
יסומנו מסביב בפס צהוב זוהר לפי תקן הג"א וברוחב 5ס"מ.
מאחורי סולם החילוץ הקומתי ומאחזי היד יצבעו פסים צהובים זוהרים ,ברוחב 5ס"מ
ו.
לפי מפרט הג"א.
ז.
השטח מסביב למתגי חשמל ,טלפון. ,טלוויזיה וידיות דלתות ההדף ,יצבע בצבע צהוב
זוהר .כל הסימונים של מתח חשמל על הקירות ,ייעשו בצבע זוהר .גודל האותיות בשילוט
הזוהר יהיה בהתאם לתקנה 147של הג"א.
ח.
השילוט לסוגיו והפסים הזוהרים יהיו כדוגמת השילוט של חברת "לומיאור" בע"מ או שווה
ערך מ C.V.P.-ויחובר לקירות ופתחים באמצעות ברגים .כל השילוט והסימונים יבוצעו
בשלמות למרחב מוגן מוסדי.
ט.
הכנת המשטחים ויישום הצבע יבוצעו ע"פ מפרט יצרן הצבע והנחיות פקע"ר.
11.09צביעת אלמנטי עץ
א.
צביעת משטחי עץ ,לרבות כנפי דלתות לסוגיהן (מעבר אדם ,ארונות ,צנרת) תיעשה על פי
סעיף 11.05.01במפרט הכללי ,כאשר צביעת כנפי הדלתות תיעשה במצב אופקי (שכיבה),
אך בגמר מט-משי ולא גמר מבריק.
ב.
הצביעה תבוצע בצבע עליון מסוג "פוליאור" של טמבור ,או שו"ע ,לפי מפרט היצרן.
ג.
פרטי עץ טבעי ייצבעו בלכה פוליאוריטנית שקופה ,נטולת גוון ,תוצרת "טמבור".
ד.
הכנת המשטחים ויישום הצבע יבוצעו ע"פ מפרט יצרן הצבע ,עד קבלת גמר אחיד.
ה.
במידה ויתקבלו פני משטח לא חלקים או עם סימני המברשת או טפטוף ,רשאי המפקח
לדרוש הסרת הצבע וצביעה מחדש.
ו.
קנטים בלתי נראים ייצבעו במערכת צבע מלאה כמו השטחים הנראים .יש להקפיד במיוחד
על צביעת תחתית כנפי הדלתות לאחר התאמת הגובה.
ז.
תוגש דוגמת גמר העץ הגושני לאישור המפקח לפני ביצוע כל הפריטים.
ח.
מחיר הצביעה כלול במחיר הפריט הנצבע ולא תימדד בנפרד.
.docמפרט טכני -אולמן
11.10צביעת משטחי מתכת
11.11צביעת אלמנטי מסגרות אומן לא מגולוונים
א.
פריטי מסגרות אומן המוגדרים במפורש כלא מגולוונים ,יצבעו במערכת הצבע הבאה (אלא
אם נאמר אחרת במפורש):
ב.
הכנת שטח לצביעה ,הכוללת ניקוי קצף הריתוכים ("שלקה") ,השחזת ריתוכים תוך שמירת
חתך הריתוך הדרוש ,וניקוי שטחים באמצעות התזת חול בלחץ אויר ,וזאת בנוסף לניקוי
השטחים במברשות ,פטישים וכו' כמפורט בסעיף 11043במפרט הכללי .חלקיקי החול
יהיו קטנים וסילון החול יותז בלחץ של כ 3 -אטמוספירות .אין לבצע הניקוי כאשר הלחות
היחסית באויר עולה על .70%ניקיון הפלדה יגיע לדרגה 2.5של התקן השוודי.
ג.
צביעת השטחים תוך שעה מגמר הניקוי -עם שתי שכבות מיניום סינטטי (תוצרת "טמבור")
בעובי 30מיקרון כ"א.
ד.
צביעת השטחים עם שכבת צבע "צינקוט" (תוצרת "טמבור") בעובי 30מיקרון .זמן ייבוש
בין שתי השכבות יהיה 24שעות לפחות .סך הכל עובי כל השכבות 120מיקרון .כל עבודות
הצביעה תבוצענה על פי הנחיות היצרן.
ה.
שתי שכבות סופרלק גמר מט גוון לבחירת האדריכל ,יישום על פי מפרט ייצרן.
ו.
שכבת הצבע העליונה תיעשה לאחר סיום כל יתר עבודות הבנין וריתוכי הקונסטרוקציה.
ז.
היות וקיימת בעיתיות בהשגת גוונים שונים במלאי ,על הקבלן לקחת בחשבון (זמן ומחיר)
להזמנה מיוחדת של הגוון הרצוי.
11.12צביעת אלמנטי מסגרות מגולוונים
צביעת כל פריטי המתכת המגולוונים בפרויקט תבוצענה (אם לא הוגדר אחרת במפורש)
על פי הנחיות סעיף זה.
צביעת אלמנטי מסגרות מגולוונים תיעשה במערכת זהה למערכת צבע למשטחים לא
מגולוונים ,תוך שימוש בשכבת אפיטמרין אונסיל ZNחום בעובי של 30מיקרון במקום
סעיף ב' ( .)11.11אין לבצע ניקוי חול או מברשת פלדה ,אלא ניקוי מכני +ניקוי בדטרגנט
BC-70תוצרת "טמבור אקולוגיה".
11.13
צבע עליון למתכת
כל אלמנטי הפלדה בפרויקט (מגולוונים ולא מגולוונים) ייצבעו במערכת צבע עליונה על פי
הרשום להלן וזאת לאחר צביעה במערכת צבע יסוד לפי סעיפים קודמים.
.docמפרט טכני -אולמן
א.
שתי השכבות העליונות ("סופרלק" או "פוליאור") תצבענה באתר לאחר הרכבת הפריט
במקומו ,ורק בשטחים שיהיו גלויים לעין במצבו הסופי של האלמנט .על הקבלן להקפיד
הקפדה יתרה שלא ייפגעו שטחי בטון חשוף כתוצאה מפעולות הצביעה .הקבלן ינקוט בכל
או
דק,
בחול
רצפות
כיסוי
לרבות
הדרושים,
ההגנה
אמצעי
ביריעות הגנה ,וכיסוי קירות ביריעות הגנה ,או כיו"ב -הכל באישור מראש מאת המפקח.
אם למרות נקיטת אמצעים כנ"ל בכל זאת ייגרם נזק ,הקבלן יהיה חייב לנקות את כתמי
הצבע על חשבונו ,לפי הנחיות המפקח ,ולשאת בכל התוצאות הנובעות מכך.
11.14
צביעת אלמנטי מסגרות המבוטנים ברצפה ,בתקרה ,פחי עיגון
האלמנטים הנ"ל ייצבעו בכל שטחיהם הגלויים לעיל במערכת הצבע הבאה:
(אלא אם כן נקבע במפורש אחרת במפרט המיוחד המתייחס אליהם) .הכנת שטחים כאמור
בסעיף 11.11לעיל.
צבע יסוד אפוקסי ,6030שכבה אחת של 40מיקרון.
צבע עליון אפוקסי ,4230שלוש שכבות בעובי של 40מיקרון הגוון יהיה אפור מט.
מערכת צבע עליון למתכת.
הערה :סעיף זה אינו מתייחס למשקופי דלתות וחלונות.
.docמפרט טכני -אולמן
11.15
מפרט צביעה סופרקריל על גבי בטון יצוק
צביעת "בטון נקי"
אם יש צורך בכך (בהתאם להוראה מפורשת של המפקח) ,תבוצע צביעת
קירות ב"סופרקריל" על גבי קירות בטון נקי (ללא טיח) ,ותקרות ועל גבי
תחתית פלטות חלולות דרוכות .לפני ביצוע הצביעה יש לדאוג למשטחי בטון
במצב תקין ,נקי וללא חורים.
הצביעה בשלוש שכבות ועד לקבלת כיסוי מלא
הכנת השטח:
א.
אין לבצע על בטון שלא עבר אשפרה נאותה על פי הדרישה בתקן הישראלי.
ב.
הבטון יהיה נקי ,חופשי מכל חומר זר ,חלק ויבש.
ג.
החורים ,החריצים והסדקים אם מתקנים את זה במלט ,יש לתת למלט את האשפרה
הנכונה.
ד.
יש לתקן חורים וכו' בשימוש ל "טמבורטקס ."55
ה.
יש להוריד מהבטון את הלכלוך בעזרת מברשות ,או התזת חול קלה או ניקוי במברשת
פלדה .אם יש שומנים על השטח ,יש לנקות בממיס או שטיפה עם תמיסה BC-70של
"טמבור" או מוצר שווה ערך.
כל אבק שנשאר אחרי טיפול הניקוי ,יש להוריד על די שטיפה או אויר דחוס חופשי משמן.
ו.
אסור להתחיל את הצביעה לפני שהבטון נקי ויבש.
ז.
11.16
יישום הצבע על פי מפרטי היצרן.
צביעת דלתות אש
דלתות אש וכל מוצר פלדה המיועד להגנת אש יסופק לאתר בגמר צבע עליון לבחירת האדריכל מתוך
קטלוג היצרן .מערכת הצבע תהיה על פי תקן ישראלי ומאושר על ידי מכון התקנים.
11.17
ציפוי רצפות בטון בחדרים מיוחדים במערכת אפוקסי מסוג טמפלור TRשל
"טמבור"
ציפוי אפוקסי דו רכיבי מבריק ,ללא ממיס ,המשמש כציפוי משתפך להשמה בעובי 0.8 – 4מ"מ.
מצטיין בעמידות מעולה למים ,כימיקלים ושחיקה.
הכנת השטח :לפי מפרט היצרן.
יישום :לפי מפרט היצרן ,כולל מלאן ,גמר מחוספס.
.docמפרט טכני -אולמן
.docמפרט טכני -אולמן
11.19
צביעת רצפות בטון במערכת אפוקסי EA4תוצרת טמבור.
תאור :מערכת צבע אפוקסי עמיד בשחיקה וכימיקלים.
הכנת המשטח ויישום הצבע :על פי מפרטי היצרן.
גוון :לבחירת האדריכל מקטלוג היצרן.
הערות :כולל מלאן ,בגימור מחוספס.
11.20
צבע לסימון:
במידה ונדרש יש לבצע סימון על הרצפה ע"י:
טמגלס בגוון הרצוי.
שכבה אחת בעובי 50מיקרון.
ייבוש 16-24שעות.
כח כיסוי 10-11מ"ר לליטר.
כח כיסוי:
צבע מבריק 12מ"ר לליטר ,צבע עמום 16מ"ר לליטר בשכבה אחת.
קיים גם בגוון לבן מבריק מ.ק.644-020 .
ניתן להזמין בגוונים נוספים בהזמנה מיוחדת.
11.21
סוגי הצבעים ומערכות צביעה שוות ערך.
כל שמות הצבעים שהוזכרו בפרק זה הם מתוצרת "טמבור" ,אלא אם צויין אחרת .בכל מקרה
יהיו הצבעים מסופקים באריזות מקוריות סגורות וחתומות .אין לשנות סוג צבע אחד של אחת
השכבות במערכת צביעה כלשהיא .הקבלן רשאי להציע מערכת צביעה שלמה כשוות ערך (ולא
שכבה בודדת).כל הצבעים הנ"ל מהווים מערכות מיוחדות ועל הקבלן ליישם כל מערכת כזו
בשלמותה כולל כל ההכנות וחומרי העזר הדרושים לפי הוראות יצרן הצבע.
גמר סופי -בגוון לפי בחירת האדריכל.
.docמפרט טכני -אולמן
פרק – 12עבודות אלומיניום
12
12.01כללי
ההנחיות המפורטות מטה מתייחסות כלל פריטי אלומיניום .הנחיות אלה מהוות תוספת
מחייבת למפרט הכללי לעבודות אלומיניום בהוצאת משרד הבטחון – .1990
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנחיות אלה ולתוכניות לבין המפרט הכללי הנ"ל
הנחיות אלה עדיפות ומחייבות.
-
רואים את המפרט 1990כמפרט מנחה המחייב דרישות מינימליות.
מבוא
א .המפרט הטכני המיוחד לצורך ביצוע עבודות האלומיניום בפרוייקט זה מורכב מהמפרט
הכללי (הספר הכחול) פרק ,12מהתקנים הישראליים ,המסמכים הנוגעים לענין ,ומהמפרט
דלהלן-אשר ביחד עם רשימות האלומיניום של האדריכל ,פרטי האלומיניום הנלווים ותכניות
המבנה מהווים שלמות אחת -להלן ה"מסמכים".
ב .הקבלן מאשר בחתימתו כי קרא ועיין היטב בכל המסמכים להלן ,הבינם היטב ,קיבל את כל
המידע הדרוש לביצוע העבודה ואין לו כל הסתייגות לנ"ל.
ג .הקבלן אחראי באופן מלא לטיב המוצרים שייצר ויספק לאתר ,לטיב התקנתם בבנין
ולהתאמתם לדרישות התקנים הישראליים והמסמכים הנוגעים לענין גם אם אינם מוזכרים
במפרט זה .אישורי האדריכל ,המהנדס ,היועץ ו/או המפקח הניתנים לפני ובמהלך העבודה
אינם מפחיתים מאחריותו זו.
ד .כל עבודות האלומיניום המותקנות בקירות חוץ יעמדו לפחות בדרישות רמה Dשל התקן
הישראלי לחלונות ת"י .1068
.docמפרט טכני -אולמן
בכל מקרה של אי התאמה סתירות או/ו ניגודים בין המסמכים תחשב הדרישה הטכנית
החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים כקובעת.
בכל הקשור לחישוב התשלום אשר יגיע לקבלן בגין ביצוע העבודות המיועדות למדידה יהיו
חישובי הסתירות ,או ההתאמות או/ו הניגודים עפ"י הכרעתו הבלעדית של המזמין.
ה .הקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך ובלבד שמוצר זה אינו נופל באיכותו ובהתאמתו לענין,
מהמוצר אשר נקבע במפרט זה וברשימות האלומיניום .על הקבלן לצרף להצעתו שרטוטים
מפורטים התואמים את פרטי המבנה לאישור המתכנן .חישובים סטטיים יוגשו לאישור
מהנדס המבנה המוכיחים כי המערכת עומדת בדרישות התכנון והתקן.
בכל מקרה ,המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לאשר או לדחות מוצר חליפי כשווה
ערך וזאת לאחר בחינת הצעת הקבלן בשיתוף האדריכל ,המפקח והיועץ.
12.02הגדרות
מלבן סמוי ( -משקוף עזר) -מסגרת קבועה המותקנת בפתח הקיר והמיועדת לקבלת מלבן החלון,
ושאינה נראית לעין לאחר הרכבת החלון .מלבן סמוי יהיה עשוי פלדה 2.0מ"מ לפחות .הפח יהיה
מגולוון או מצופה ציפוי אבץ בטבילה חמה.
מלבן חלון -מסגרת של החלון המוגמר המיועדת להיות מורכבת על גבי המלבן הסמוי .מתפקידיו
של מלבן החלון להוות מעבר ואטימה בין אגפי החלון ובין קיר הבנין.
אגף חלון -מסגרת מזוגגת קבועה או הנעה על מסילה או הסובבת על צירים והמיועדת לפתיחת
החלון או לסגירתו.
מידות החלון מידות פתח בניה (ברוחב -מבניה לבניה ,בגובה -מבניה ועד תחתית חגורה עליונה).
מיון החלונות על פי ת"י 1068כל החלונות במפרט זה הם .D25
12.03חלונות צמודים ברצף
כל סוגי החלונות הנ"ל יכולים להיות מתוכננים כחלונות בודדים או כחלונות צמודים ברצף של
חלונות לפי התוכניות.
.docמפרט טכני -אולמן
כאשר הפתח ארוך יותר מ 160 -ס"מ והוא מתוכנן לקלוט יותר מ 2 -חלונות צמודים -יש לדרוש
מהקבלן לספק לפתח זה מלבן סמוי המחולק לשדות באמצעות פרופילי מתכת אנכיים המרותכים
או המוברגים אליו .בתוך השדות שייוצרו ,יורכבו חלונות האלומיניום.
12.04התקנים
כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים והמפורטים ברשימה
להלן .בכל מקרה בו הוראות מפרט זה שונות מדרישות התקנים -הוראות המפרט עדיפות.
רשימת התקנים הישראליים
ת"י 258ציפויים -אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל נחושת -ניקל-כרום.
ת"י 265ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכת ברזליות.
ת"י 266ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזליות.
ת"י 325ציפויים אנודיים של אלומיניום.
ת"י 836סגסוגות אבץ נסכות ויצוקים בדפוסי קבע.
ת"י 870ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל.
ת"י 918ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל.
ת"י 938לוחות זכוכית שטוחים ושקופים לשימוש בבנינים.
ת"י 1068חלונות אלומיניום -דרישות כלליות ושיטות בדיקה.
פרופילי האלומיניום יהיו לפי ההגדרות לרמה 1עפ"י המפרט הבין משרדי.
12.05תכניות עבודה
הקבלן יקבל רשימת אלומיניום שהוכנה ע"י המתכנן.
הקבלן חייב להגיש לפחות שלושה חודשים לפני התחלת הייצור של הפריטים תכניות מפורטות
בקנה מידה 1:1כולל את כל הפרטים של אופן הביצוע ,חתכי האלמנטים וצורת חיבורם
ואיטומם .עליו יהיה להכין דגמים של האלמנטים העיקריים לאשור האדריכל כגון פרזול ,חומרי
.docמפרט טכני -אולמן
איטום ,אביזרי חיבור וסגירות אש ועשן .כל זאת לא יאוחר מחודש ימים מקבלת צו התחלת
העבודה וטרם תחילת יצור החלונות.
הקבלן יגיש חישובים סטטים מחושבים ע"י מהנדס בניין לאישור .החישובים יכללו את כל
מרכיבי המערכת כולל תת שלדה במידה ונדרשת.
הקבלן יגיש לאישור בדיקות מעבדה מאושרת לדרישות התקן של כל מרכיבי המערכת במהלך
של שבועיים מחתימת החוזה.
בתוכניותיו יפרט הקבלן את כל הפרופילים על חיבוריהם ,אביזריהם וכן אופן הזיגוג והאיטום
ודרכי ההרכבה בקיר הבנין.
הקבלן חייב לקבל אישור המפקח לתוכניות לפני התחלת הייצור.
הקבלן חייב לבצע דגם חלון או דלת אחד מכל סדרה לפני התחלת סדרת הייצור לדוגמא .רק
לאחר אישור הפרוט לדוגמא ,הקבלן יוכל להתחיל בביצוע כל סדרת היצור.
12.06בדיקות במפעל הייצור
הקבלן יזמין את המפקח למפעל הייצור לצורך בדיקת עבודות האלומיניום תוך כדי עבודה ו7 -
ימים מראש לפני העברת המוצרים לאתר.
12.07פרופילים ופחים
א .מלבן סמוי יהיה עשוי פלדה ובעל עובי 2.0מ"מ לפחות .הפח יהיה מגולוון או מצופה אבץ
בטבילה חמה .ציפוי אשר ייפגם בגין ריתוך בפינות ,ריתוך עוגנים ועיבודים אחרים -יתוקן
בצביעה שתמנע החלדה ,כגון צבע עשיר אבץ (.)90%
העוגנים יהיו מצופים אבץ בטבילה חמה .כל פעולות הכיפוף ,הריתוכים והחיתוכים
בעוגנים יושלמו לפני הציפוי.
ב .סגסוגת האלומיניום המשמשת לפרופילי החלון תהיה סגסוגת 6063 AAאו AA 6061או
כל סגסוגת אלומיניום שאינה נופלת מהן בתכונותיה המכניות ובעמידותה בקורוזיה.
ג .סגסוגת האלומיניום המשמשת לפחים תהיה אחת הסגסוגות AA 5050או .AA 5052חוזק
הקריעה של הפרופילים יהיה 20ק"ג/ממ"ר לפחות ,וגבול הכניעה שלהם 17ק"ג/ממ"ר
.docמפרט טכני -אולמן
לפחות ,חלקי המתכת יהיו חדשים ללא פגמים פנימיים או שטחים ,קמטים או עיוותים.
הפרופילים המהווים חלק ממבנה מלבני ואגפי החלונות יהיו פתוחים או חלולים ובעלי מבנה
גיאומטרי המקנה להם קשיחות כנדרש המפרט זה .עובי הדופן המינימלי של פרופילים אלה
לא יהיה קטן מן הנקוב להלן:
.1עובי הדופן של פרופילי מלבן ואגף החלון יהיה לפחות 2.0מ"מ.
.2עובי הדופן של פרופילי העיטורים (הלבשות) וסרגלי הזיגוג יהיה לפחות 1.25מ"מ.
.3עמודי חיזוק מפלדה בתוך המחיצות המפרידים בין חלונות יצרפו בשלמות ע"י פח
אלומיניום תואם לחלונות תוך הקפדה על הפרדה "כימית" ביניהן.
12.08אמצעי חיבור
הברגים ,האומים ,הדיסקיות והמסמרות יהיו עשויים פלדה ויצופו בציפוי קדמיום.
כל המפגשים עם גליף החלון יסגרו באמצעות פלשונג אלומיניום 2מ"מ צבוע במערכת הצבע של
החלון ,במישור הפנימי והחיצוני של החלון.
באחריות הקבלן לבדוק את כל הפתחים אליהם נדרש להתחבר .במידה ולא קיימת קונסטרוקציה
נושאת אליה ניתן לחבר את מערכת האלומיניום ,יבנה הקבלן תת שלדה מפרופילי RHS
מגולוונים שתחובר לשלד המבנה ,אליה יתחבר עם המערכת .השלדה תעמוד בכל דרישות העומס
הנדרשות מהמערכת.
12.09זכוכית וזיגוג
הזכוכית החיצונית תהיה מחוסמת .אם לא צויין אחרת ברשימות האלומיניום תהיה הזכוכית
פירוליטית מחוסמת אפורה LOW Eשל , AGCיבוא ע"י "אשכנזי" .הזכוכית תתאים לתקן
הישראלי מס' .938במידה ונדרשת זכוכית עיוורת((SPENDRALהזכוכית תצופה בציפוי
קראמי ותיסגר מאחור בפח אלומיניום .עיגון לפי פרטי הקונסטרוקטור .לא יורשה זיגוג בעזרת
אטם גמיש עשוי גומי או פלסטיק המותקן ישירות על הזכוכית ולחוץ בתוך פרופיל האגף ללא
שימוש בסרגלי זיגוג.
ערכי הזיגוג :
מעבר אור48% :
החזר אור לחוץ9% :
החזר אור כלפי פנים15% :
מעבר אנרגיה ישירה32% :
מקדם סולרי 40% :EN410
מקדם הצללה0.46 :
.docמפרט טכני -אולמן
4.1 : U-VALUE
זיגוג פנים תהיה באמצעות זכוכית שקופה מחוסמת.
עובי הזכוכית בהתאם לדרישות התקן ולא פחות מ 6-מ"מ.
12.10חומרי האיטום
אטמים צורתיים פלסטיים שאינם דביקים עשויים נאופרן אשר יותקנו בתוך המסגרות לפני
הזיגוג .האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכם בתוך המסגרות בין הזכוכית לבין
סרגלי הזיגוג או להבי הפרופיל.
בכל מקרה של שימוש בסיליקון לסתימת חריצים ידרש גמר נקי לחלוטין עם עיבוד שקוע באזור
החריץ כאשר כל העודפים ינוקו מפני הפרופיל או הקיר הצמוד.
מפגש בין מסגרת החלון לגליף המבנה יאטם באמצעות יריעת 2 EPDMמ"מ בכל היקפו.
12.11פרזול ואביזרים
על הקבלן להשתמש באביזרים ,פרזולים ואטמים מקוריים של יצרן מערכת החלון/הדלת.
כל חלקי הפרזול לעבודות אלומיניום כגון צירים ,קרמונים פנימיים,ידיות ,בריחים ,דיסקיות
וכו' ,יהיו מאלומיניום או חומר בלתי מגנטי אחר כגון מיציקת פליז ,פלב”מ או ברונזה ומצופים
בכל צידיהם כבצפוי אלקטרוליטי של כרום או ניקל בהתאם לת"י .258קביעת הפרזול לאלמנטים
תיעשה ע"י אביזרים וברגים מצופים קדמיום שיאפשר תפעול נוח וטוב של הכנפיים.
לא יראו ברגים או ניטים בכל חלק שהוא של הפריט המוגמר.
אביזרי הפרזול יהיו בנויים בצורה שתאפשר בצוע כל הפעולות כגון תנועת החלקה ,גלגול ,סבוב,
נעילה או סגירה בדרך נוחה ובכוח שאינו עולה על 4ק"ג.
חלקי הפירזול ופעולתם ייבדקו בהפעלה ב 50,000 -מחזורים רצופים ובעקבותיהם לא ימצא אף
חלק מן האביזרים שבור או פגום ,והחלונות יהיו כשירים להמשיך בפעולה תקינה .האביזרים
יותקנו בדרך שלא תאפשר פתיחת האגפים מחוץ לבנין ,אלא אם כן נדרש אחרת.
.docמפרט טכני -אולמן
פרופילי השילוב באגף יהיו עם בליטת שילוב מאלומיניום ,אשר בתוך אחת מהן תורכב מברשת
שעירה.
גם בכל קוי ההשקה הפנימיים בין אגף למלבן יורכבו מברשות שעירות תוצרת
ATHMER,SCHLEGELאו שווה ערך.
12.12פרזול
יהיה ממין משובח ,לפי בחירת האדריכל כל חלק של הפרזול יהיה טעון אשור המפקח והאדריכל
ושום פרזול באיכות שלא מתאימה לא יתקבל .אם לא צויין אחרת ברשימות האלומיניום יהיה
הפרזול בהתאם לרשימה כדלקמן או מתוצרת דומה ומאושרת בכתב .בכל מקרה הזמנת הפרזול
ע"י הקבלן חייבת להיות מאושרת מראש בכתב ע"י האדריכל.
א.
מעצורי דלתות יהיו מפלב”מ מדגם W12Xתוצרת BBWאו .360/L DORMAהברגים
לקביעת הפרזול יהיו מהחומר המתאים לפרזול.
ב .צילינדרים ,ומנעולים
בדלתות הדורשים נעילה חשמלית יבוצעו כל ההכנות הדרושות להתקנת מנעול חשמלי אלקטרו-
מגנטי כולל קידוחים והנחת צנרת בקירות/משקופים ובתוך כנף הדלת הקבועה בדלתות דו
כנפיות כולל מפסק חיבור בין הדלת למשקוף .לא יורשה שימוש בחיווט גלוי.
המנעולים והמפסקים יהיו כגון של חב' "סנטרול" או שוו"ע מאושר.
המנעול החשמלי יהיה מס' .4מסידרת .H2F 1H
מפסק בדלתות אלומיניום יהיה מסוג .1078m.s. C
מפסק חיבור בין דלת למשקוף מסוג .3100/3201
אם לא הוגדר אחרת ברשימות ,יהיו מנעולי הצילנדר תוצרת DORMAעל פי מסטר כללי.
ג .מחזירים הדראולים
בדלתות בהן נדרשים מחזירים הידראוליים:
.docמפרט טכני -אולמן
כל המחזירים ההידראוליים יהיו מסוג מתוצרת LCN, ,DORMAאו שווה ערך מאושר,
דוגמת ,LCN4040מותאמים ליעודם הן מבחינת משקל ,עמסי רוח ורוחב הכנפיים ,לדלתות חד
או דו-כנפיות.
המחזירים העליונים יאפשרו התקנה על המשקוף או על הכנף ויאפשרו וויסות זמן השהיית
סגירת הכנף ,הפחתת כוח הדרוש לפתיחת הכנף ,כיוון כוח טריקה סופית.
על הקבלן להגיש דוגמת המחזירים ההידרואליים לבדיקה ולאישור המפקח.
רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב ,ירכשו המחזירים.
ד .מנגנון בהלה
בדלתות הכניסה ,יותקן מנגנון בהלה תוצרת DORMAמסדרה PHB3000או שווה ערך
מאושר עם מוטות פנימיים לרצפה ולמשקוף.
יותרו מוטות נעילה חיצוניים רק במקרים ומבנה הדלת לא יאפשר התקנת מוטות פנימיים
וזאת באישור המפקח בכתב.
במקרה והמוטות הסטנדרטיים לא מתאימים לגובה הכנף ,יותקנו מוטות באורך מתאים
למידות הכנף ללא תוספת מחיר.
בצד השני של הכנף תותקן ידית בדוגמת PHB3000 DORMAעם בריח עליון/תחתון
נסתר.
כל מנגנון הבהלה יאפשר שילוב של הפעלה חשמלית והתראה על הפעלתו.
ה .ידיות
ידיות לדלתות יהיו מסדרת STUDIO RONDOשל DORMAאו שו"ע מאושר.
ו .הרכבת הפרזול
.docמפרט טכני -אולמן
כל הפתחים המבוצעים לקבלת הפרזול -ייעשו בעזרת "שטנץ" בדיוק נמרץ ,ולפי הוראות
יצרן הפירזול.
הברגים להרכבת הפרזול יסופקו על ידי ספק אביזרי הפרזול ובאותו הגמר כמו הפרזול.
בהעדר גמר גזה ,מצופי קדמיום.
בדלתות להן יש דרישה ברשימת האלומיניום ,על הקבלן לבצע את כל ההכנות הדרושות בכנפיים
ובמשקופים עבור מנעולים חשמליים ,מנגנוני בקרת כניסה והתראות על פתיחת הדלת.
כל ההכנות יבוצעו בתאום עם המפקח.
על כל דלת בעלת מערכת בקרת כניסה יותקן מנגנון חשמלי לביטול חרום של מערכת
הבקרה.
כל ההכנות הנ"ל הכוללות קידוחים ,חיתוכים ,התאמות ,הוספת חיזוקים כלולות במחירי
הדלתות.
12.13צביעה
כל פרטי האלומיניום יהיו צבועים בצבע סיליקון פוליאסטר אלקטרוסטאטי בתנור מיוחד בגוון
RAL 9006או RAL 9007לפי בחירת האדריכל עובי הצביעה 30מיקרון לפחות וקושיו המינימלי
דרגה Hלפחות ,לפי דרישות GBSו_ .AAMAG605הצבע יהיה בעל עמידות בהולם ,לא יקרע
ולא יינתק מהתשתית וגוונו על המשטח העיקרי יהיה אחיד ויציב ,ללא בועות או שריטות כולל
בחיבורים .לא יתוקן הצבע במקום ע"י התזה או בכל דרך אחרת .אלומיניום שרוט יפורק וייצבע
מחדש במפעל הצבע .כל חלקי הפרזול ייבצעו בצבע אפוקסי אלקטרוסטטי זהה ,אלא אם כן אושר
אחרת.
12.14אלגון
במידה וידרשו פרטי אלומיניום לפי דרישה מפורשת ובכתב העובי המינימלי של הציפוי האנודייז
(אלגון) יהיה 25 :מיקרון עם טולרנס מותר של 2מיקרון .האלגון יהיה בגוון טבעי מט ,אלא אם
כן נדרש אחרת .שטח האלגון יהיה אחיד במראו ,ללא כתמים וללא פגמים אחרים.עובי האלגון,
טיבו ואיטומו ( (SEALINGייבדקו בצורה מדגמית ע"י המפקח ויקיימו את דרישות ת"י .325
צילונים ונציינים יותקנו ,לפי הוראות התכנית ,במישור המילואה של החלון ,ויכללו מובילים
עשויים כבלי פלדה מגולוונת ומעוגנים למאטה ולמעלה במסגרת האלומיניום .התריסים יכללו
מנגנון פתיחה/סגירה ושינוי זווית.
.docמפרט טכני -אולמן
12.15
קירות מסך היקף העבודה:
א .קירות מסך בגשר (בטון) מגדל הכיתות יהיה מסוג קליל .SSG-V 8300זיגוג בידודי 28
מ"מ עם צלון פנימי .חלונות סמויים לפתיחה .בקירות מסך אלו יותקנו רפפות לשחרור
עשן בכל קומה .בקומת הקרקע תותקן דלת כניסה משולבת בקיר המסך.
ב .חלונות בקומה :8חלונות סרט מפרופילי קירות מסך מסוג קליל SG8300זיגוג בידודי
28מ"מ עם צלון פנימי .קיר המסך משולב בקונ' שלד קלה מפרופילי פלדה עם חיפוי
אלוקובונד מעל הקיר מסך (החיפוי ישולב אינטגראלי בחלקו העליון של פרופיל קיר
המסך) .חלונות סמויים לפתיחה ,גמר בקירות גבס.
12.16
א.
מפרט לקיר מסך -כללי
אספקה והתקנת מערכת קירות מסך אטומה למים ורוחות לפי המופיע בתכניות
האדריכלות וברשימות.
ב.
במסגרת העבודה על הקבלן לייצר ,לספק לאתר ולהתקין את המוצרים הכלולים ברשימת
האלומיניום ,בהתאם למפרט זה ועל פי תכניות העבודה המאושרות.
ג.
על הקבלן מוטלת האחריות למדידת המבנה ולבדיקת התאמתו לפרטי האלומיניום.
במקרה של אי התאמה על הקבלן לדווח למנהל הפרוייקט ולקבל את אישורו של המזמין
או בא כוחו להמשך העבודה.
ד.
על הקבלן להכין שרטוטי עבודה מפורטים הכוללים את כל המצבים השונים ולאשרם אצל
האדריכל והמפקח אשר מונו ע"י המזמין.
ה.
הכנת חישובים סטטיים ע"י קונסטרוקטור המוכיחים כי המערכת עומדת בדרישות החוק
והתקן לעמידה בעומסים ובכוחות רוח לאישור מתכנן השלד.
ו.
הכנת דוגמא של המערכת המתארת את המצבים והחומרים השונים לאישור המתכנן
והלקוח
ז.
לא יתחיל הקבלן בייצור אלא לאחר
קבלת אישור האדריכלת יועץ בטיחות ,המפקח והמזמין על פרטי תוכניותיו על אביזריהפרזול.
מדידת הפתחים והתאמת הייצור למדידותיו באתר.קבלת לפרטים ולחומרים אותם מתכוון הקבלן ליישם בביצוע המערכת אישור דוגמת המערכת אישור החישובים הסטטייםח.
ביצוע ו בדיקת שליפה ובדיקת המטרה למערכת לקביעה יכולת עמידה בדרישות העומס
והאטימה.
.docמפרט טכני -אולמן
12.17חומרים וציפויים
צבע
א.
.1ככלל ,יצבעו פרופילי ופחי האלומיניום אחרים יצבעו באבקה בצבע PVDFשל
DURANARבעובי מינימאלי של 50מיקרון .אחריות ל 20שנה .גוון מתוך טבלת RAL
לאישור האדריכל.
.2הקבלן ימציא להנהלת הפרוייקט תעודות אחריות לטיב הצבע אשר יוצאו ע"י יצרן הצבע
ויגובו ע"י המצבעה.
ב.
זיגוג
.1הזכוכית בקיר המסך תהיה זכוכית בידודית המורכבת משתי שכבות זכוכית ומרווח אויר
ביניהם.
אם לא הוגדר אחרת הזכוכית החיצונית תהיה מחוסמת פירוליטית ,אפורה LOW Eתוצרת
,AGCיבוא ע"י "אשכנזי" .הזכוכית תתאים לתקן הישראלי מס' .938על הקבלן לבדוק
ולוודא שעוביה מתאים לדרישות התקן הישראלי לזיגוג בניינים ,בהתאם למידות הסופיות
של לוחות הזכוכית.
ערכי הזיגוג :
מעבר אור48% :
החזר אור לחוץ9% :
החזר אור כלפי פנים15% :
מעבר אנרגיה ישירה32% :
מקדם סולרי 40% :EN410
4.1 : U-VALUE
זכוכית פנימית תהיה מחוסמת ושקופה ותעמוד בדרישות תקן .938
עובי הזכוכיות יעמוד בדרישות התקן ובכל מקרה לא יפחת מ 6-מ"מ
.docמפרט טכני -אולמן
יש להקפיד על סוג החומר המגשר בין הזכוכית החיצונית והפנימית שיאושר על ידי יצרן
חומר הדבקת הפנלים למסגרות האלומיניום.
זכוכית ספנדרל תהיה מסוג הזכוכית החיצונית עם ציפוי קראמי וסגירת פח אלומיניום 2
מ"מ צבוע מאחור.
.2זכוכית הדלתות תהיה מאותו סוג בו נעשה שימוש בויטרינה הסמוכה לדלת ,אך תבוצע בה
דוגמת צריבת חול ,לדרישת המזמין.
.3זכוכית הנמצאת כולה או חלקה בגובה של עד 900מ"מ מהרצפה תהיה זכוכית בטיחות
שכבות או מחוסמת בעובי המתאים לפחות לדרישות התקן הישראלי לזיגוג בניינים -ת"י
, 1099ובכל מקרה לא פחות מהנדרש בכתב הכמויות .לנוחיות הקבלן להלן טבלת עוביי
הזכוכית הלקוחה מתוך התקן .לא ישולם עבור דרישה זו בנפרד ויש לראותה ככלולה במחירי
היחידה.
מידות השמשה באזורי סכנה
סוג הזכוכית
שטח השמשה המקס.
(מ"ר)
עובי השמשה
1.25
2.00
4.50
5
6
10
שכבות
2.00
3.00
4.00
6.00
4
5
6
10
מוקשית (מחוסמת)*
7.00
12
כשזכוכית בטיחות מוקשית מיועדת למנוע נפילה ממפלס למפלס ,כופלים את
שטח השמשה במקדם בטיחות .2קובעים את עובי השמשה לפי השטח
המוגדל.
.docמפרט טכני -אולמן
12.18אטמים וחומרי אטימה
א .האטמים בפרוייקט כולו יהיו עשויים E.P.D.Mאו גומי סיליקון.
ב .שימוש בחומרי אטימה יהיה בהתאם להוראות היצרן של כל חומר וחומר .על הקבלן להמציא
למפקח וליועץ לאישורם ,את המפרטים הטכניים של חומרי האיטום בהם הוא משתמש.
ג .להלן רשימת חומרי אטימה לשימושים השונים:
ניתן להשתמש גם בחומרים שווי ערך אחרים באישור האדריכל ,המפקח והיועץ.
איטום בין גליף הפתח למסגרת קיר המסך – יריעת 2 EPDMמ"מ תפר איטום בין חלקי אלומיניום לבין חומרי בניה :סיליקון ניטראלי תוצרת "סיקה". איטום חריצים צרים מאוד בין חלקי אלומיניום ,כגון חיבור של פינות מסגרות אלומיניוםהחתוכות ב 45מעלות :חומר איטום אנאירובי כדוגמת ארפל 4102או שו"ע( .ראה מידע
ארפל 4102ומפרט טכני -נספח 3הרצ"ב).
איטום חריצים צרים בין חלקי אלומיניום כגון חיבור בין מלבן אלומיניום לבין הבדיד(שפרוץ) :כדוגמת ארפל 4108או שו"ע( .ראה מידע ארפל 4108ומפרט טכני -נספח 4הרצ"ב).
איטום בין אטמי E.P.D.Mלבין עצמם ו/או בינם לבין חלקי אלומיניום :חומר איטוםבוטילי כדוגמת ארפל 4106או שו"ע( .ראה מפרט טכני -נספח 5הרצ"ב).
תפר איטום ביו ריצפת כל קומה לבין קיר המסך :במידה שנעשה שימוש בעיסת איטום,במחסום כנגד אש ועשן ,היא תהיה מסוג עמיד לאש כדוגמת PENSIL 300של GE
.SILICONES
-
איטום קיר מסך כנגד הבניין בכרכוב העליון בצדדים ובשיפוליים יבוצע באמצעות ירעות
2 EPDMמ"מ.
ד .יש להשתמש בגב עשוי פוליאטילן מוקצף מצולב (כדוגמת ארפל 3001או שו"ע) לתפרי
האיטום השונים.
12.19פחי אלומיניום
א .סגירת קירות המסך כנגד הבניין בכרכוב העליון ,בשיפוליים ובצדדים יעשה באמצעות פחי
ציפוי מאלומיניום צבועים במערכת הצבע של קיר המסך.
.docמפרט טכני -אולמן
ב .פחי הציפוי יהיו עשויים מאחד הנתכים 3105או .3106
ג .העובי המינימלי של פח הציפוי יהיה 2מ"מ.
ד .הפחים יוצמדו לשלד הבניין באמצעות ברגי פלב”מ נסתרים כולל טבעת לחיצה מנאופרן.
כמותת גודל ומרחקים בין הברגים לפי הנחיות הקונסטרוקטור לעמידה בדרישות עמסי הרוח.
ה .הפחים יבוצעו מעל איטום יריעות EPDMכמתואר בסעיף 12.17.03
12.20פירזול ואבזרים
א .כללי
.1חלקי הפרזול יחוברו למקומם ע"י ברגים .לא יותר שימוש במסמרות .בורג החודר לתוך
פרופיל אלומיניום יוברג לתוך בטנת אלומיניום בעובי 2.3מ"מ או בטנת פלב"מ בעובי 1.6
מ"מ לפחות.
.2ברגים ,אביזרי חיבור מתכתיים ועוגנים ,למעט מלבנים סמויים ,יבוצעו מפלדת אל חלד או
מאלומיניום.
.3דלתות הויטרינות תהיינה מצויידות בזוג ידיות קבועות .במידה ולא צויין אחרת ברשימות
האלומיניום ,הידיות תהיינה תוצרת DORMAעשויות פלב”מ .
כל דלת תצוייד במגיף הידראולי עליון בעל תכונות ההולמות את רוחב הדלת ועמידתה ברוח.
במקרה ולא צויין אחרת ברשימות האלומיניום ,תהינה הידיות תוצרת DORMAבגמר
פלב”מ – אורך 80ס"מ.
.4מנעולי הדלתות יהיו מסוג רול ויצוידו בצילינדרים בעלי חמישה פינים כולל מנגנון מאסטר
עם 10מפתחות ,במקרה ולא צויין אחרת ברשימות האלומיניום ,יהיה המנעול תוצרת
.DORMA
.5בכל מפגש של אטם מרכזי,בחלון ,תותקן פינה יצוקה של E.P.D.Mלגישור בין האטם האנכי
לאפקי.
.6פינות החיבור של המלבן והאגף יהיו עשויות אלומיניום .במידה שיש בפינה ברגים ,אומים,
קפיצים ,פינים וכדומה -הם יהיו עשויים פלב"מ ו/או מזק .כדוגמת ארפל נ 1710או Y
1717או שו"ע.
.7פירזולי החלון בהתאם להוראות מתכנן המערכת ואישור מעבדה מוסמכת לתיפקוד מתאים
לדרישות תקן ( 1068חלונות אלומיניום) רמה . D
.8הכנות LSSבדלתות ובקיר מסך יבוצעו בתיאום עם המפקח ומתכנן ה .LSSמעבר חיווט
גלוי על הפרופילים או הזיגוג של המערכת אסור בהחלט.
.docמפרט טכני -אולמן
12.21אביזרים לקיר מסך
א .על הקבלן להתקין קולטנים לעמודי קיר המסך,עשויים פרופילי פלדה מתאימים מסוג
P3270 UNISTRUTאו P3370או שו"ע על קונסטרוקציית התמיכה של הארכת קיר
המסך .הפרופילים יהיו מגולוונים .ניתן להשתמש באביזרי קצה מתאימים או בניקוב וכיפוף
הפרופיל במקום בעוגנים מרותכים .ארכו של כל קולטן יהיה לפחות 300מ"מ והוא ימוקם
כך שמרכזו יהיה במקום המשוער בו אמור לחלוף עמוד קיר המסך .על הקבלן להבטיח
בעזרת מתקן מדידה מתאים ,הפועל באמצעות קרן לייזר ,את התקנת הקולטנים בסריג
מתאים ובקוים מקבילים .הקולטנים ימוקמו כך שפניהם החיצוניים יהיו מאוזנים ,במישור
הבטון ובמקביל אליו .על הקבלן לדאוג לחסום את קצה הקולטן על מנת שלא יחדור אליו
בטון בעת היציקה .בכל מקרה על סוג הקולטנים ואופן התקנתם להיות כמתחייב מהחישוב
הסטטי.
ב.
בטרם התקנת הסריג של קיר המסך יש להחדיר אל הקולטנים אומים מגולוונים מתאימים
מסוג UNISTRUT STUD NUTאו שו"ע .לאומים אלה שפות משוננות אשר יבטיחו את
קביעתם ללא החלקה בתוך הקולטן גם בעת זעזועים בקיר המסך.
.docמפרט טכני -אולמן
ג.
עמודי קיר המסך ירותקו אל השלד האחורי של תמיכת הארכת קיר המסך -באמצעות אביזר
אשר יתחבר עם ברגי מכונה M10לפחות ,אל האומים המוזכרים בסעיף 12.19לעיל .נעילת
הברגים תאובטח בעזרת טבעות פלב"מ משוננות.
אביזר זה יבטיח אפשרות כוונון של עמוד קיר המסך בשני צירים :בציר הניצב אל מישור
הבנין ומקביל לקרקע יאפשר האביזר טווח תנועה של 35מ"מ .בציר המקביל אל מישור
הבנין וניצב לקרקע יבטיח האביזר טווח תנועה של 35מ"מ.
אביזר זה יחובר אל עמוד קיר המסך בעזרת בורג M12לפחות .בורג זה יהיה בעל תבריג
בקצהו בלבד כך שחלקו הבא במגע עם האביזר ועם עמוד קיר המסך יהיה עגול וחלק .הבורג
יהודק בעזרת אום NYLOCKלצורך אבטחתו.
לאחר כוונון העמוד וקביעתו במיקומו הסופי ,יאפשר האביזר נעילה פוזיטיבית של העמוד
אל קיר המבנה ,כך שלא תתאפשר כל תזוזה של העמוד ביחס למבנה ,באחד משני הצירים
הנ"ל.
ד.
ההתחברות בין שני קטעי עמוד של קיר המסך ,תהיה בעזרת פרופיל טלסקופי אשר יקבע
בחלקו העליון של קטע העמוד התחתון .אביזר טלסקופי זה יבודד מפרופיל העמוד ,בעזרת
כפיסים או לוחיות של פלסטיק קשיח ,אשר יוחדרו בינו לבין העמוד על מנת למנוע רעשים
וחריקות בעת זעזועים ושינויי אורך של קיר המסך .לאביזר זה יהיו מפרצים מתאימים אשר
ימנעו הפרעה הדדית בין הברגים המחזקים את אביזר חיבור הצומת לבין הטלסקופ.
ה.
מכלול האביזרים הקושר את הקורות האפקיות אל עמוד קיר המסך בצומתי הסריג.מכלול
זה יאפשר התפשטות והתכווצות בגין שינויים תרמיים ,וכן יספוג זעזועים אחרים של קיר
המסך והמבנה מבלי שיגרמו רעשים ו\או חריקות.
ו.
בצומת שבין קורה אפקית לעמוד ,בצידו הפנימי של קיר המסך ,יותקן אביזר של גומי
או פלסטיק ,בגוון הדומה לזה בו ייצבעו פרופילי האלומיניום ,ואשר מתפקידו לבלוע או
לכסות על מרווח ההתפשטות שבין הקורה לעמוד.
ז.
במקומות שלא ניתן לעגן את קיר המסך לשלד המבנה כתוצאה של מפתח גדול מדי ,יקים
הקבלן תת-שלדה עשויה פרופילי RHSמגולוונים שתחובר לשלד המבנה ,אליה תתחבר
מערכת קיר המסך.
תת השלדה תעמוד בכל דרישות העומס הנדרשת מקיר המסך .כל החיבורים לשלד המבנה
ימוגנו כנגד חלודה.
.docמפרט טכני -אולמן
.docמפרט טכני -אולמן
12.22איטום
א .פינות מסגרות אלומיניום החתוכות ב -45מעלות יאטמו ע"י חומר איטום המתאים לתפרים
צרים כדוגמת ארפל 4102או שו"ע( .ראה מידע ארפל 4102ומפרט טכני -נספח 2הרצ"ב).
ב.
פינות של אטמי E.P.D.Mיאטמו בעזרת חומר איטום בוטילי כדוגמת ארפל 4106או
שו"ע.
ג.
אין להשתמש בסיליקון לאיטום בין חלקי החלון .השימוש בסיליקון מותר רק לצורך איטום
בין החלון למבנה או למלבן הסמוי .אין להשתמש בסיליקון אצטי במקרים בהם הוא בא
במגע עם חומרי בנין כגון אבן או טיח
ד.
האיטום בין שולי קיר המסך לבין המבנה בכל ארבעת הצלעות יהיה בעזרת יריעות
3 E.P.D.Mמ"מ שיכוסו כלפי חוץ ע"י פחי או פרופילי אלומיניום מתאים.
ה .מעבר בין קומות יסגר באמצעות סינר נגד אש שעתיים בגובה כולל של 90ס"מ לפחות.
המרווח בינו ובין קיר המסך יאטם באמצעות סגירת אש שעתיים כדוגמת 3Mוסגירת עשן
כמוגדר בתקן.
12.23מבנה מוצרי אלומיניום
כללי
א .כאשר אגפי החלונות /דלתות יהיו סגורים ,לא יראו ראשי ברגים ו/או מסמרות.
ב .הקבלן יקפיד על ביצוע חריצי ניקוז בהתאם לתכניות הניקוז לחלונות ולקיר המסך .החריצים
ינוקבו במבלט מתאים או יכורסמו .החריצים יהיו חלקים ונקיים ,ויכוסו בפקקי ניקוז
מתאימים על פי המקרה.
הקבלן יצרף להצעתו שרטוטים המפרטים בצורה ברורה את חורי וחריצי הניקוז וכן את
הפקקים המכסים אותם.
.docמפרט טכני -אולמן
12.24קירות מסך -ביצוע
א .קירות המסך יהיו בעלי שלד אלומיניום סמוי מבחוץ.
ב.
ג.
הקירות יבוצעו בהתאם לכללי המקצוע.
פרופילי קיר מסך יחושבו כך ששיעור הכפף לא יעלה על 1/300מאורך העמוד או הקורה
הנמדדים ,ובכל מקרה לא יהיה יותר מ 10מ"מ ,כאשר עומס הרוח הינו 1400ניוטון למ"ר.
ד.
הארכת קיר המסך תתוכננו ותיבנה כך שתאפשר תזוזות הדדיות בין הבנין לבין האלמנטים
השונים של קיר המסך ,ובינם לבין עצמם ,הנובעות משינויים תרמיים במשרעת של 75
מעלות צלסיוס ,כוחות רוח ,רעידות אדמה וגורמים אחרים .השפעותיהם של כוחות אלו לא
יגרמו לרעשים ו\או חריקות בקיר המסך.
ה.
עמוד יעוגן אל המבנה בנקודת עיגון אחת ,בקצהו העליון .הקצה התחתון של העמוד
שמעליו יתחבר אליו בעזרת אביזר חיבור טלסקופי כמתואר בסעיף .12.23.ד לעיל .בין
שני קטעי העמוד ישמר מרווח של 6מ"מ לפחות .מרווח זה יאטם ע"י תפר של עיסת
סיליקון .נקודת הקיטוע של העמוד תהיה מרוחקת לא יותר מ 250מ"מ מנקודת העיגון.
ו.
הקצה התחתון של קיר המסך יחובר אל המבנה כך שתתאפשר לו תנועה חפשית לאורך
הציר האנכי.
ז.
במידה שקצהו העליון של קיר המסך מסתים בתקרה בנויה ,הוא ירותק אליה בעזרת
האביזר המתואר בסעיף .12.20ה לעיל.
ח.
למעט נקודות העיגון המוזכרות בסעיפים .12.20ה; .12.20.ג; לעיל ,כל שאר התפרים,
נקודות וקוי ההשקה שבין קיר המסך למבנה ,יאפשרו תנועה הדדית ביניהם.
12.25מילואות קיר המסך:
מילואה אטומה של זכוכית "ספנדרל" בציפוי קראמי (ראה סעיף 12.19לעיל).
א.
הזכוכיות תודבקנה למסגרות האלומיניום בטכניקה ובחומרים מתאימים ומאושרים ע"י
יצרן חומר ההדבקה ובפיקוחו.
.docמפרט טכני -אולמן
ב.
בנוסף להדבקת הזכוכיות כמצויין לעיל ינתן פתרון לתפיסה מכנית של הזכוכיות למסגרות
האלומיניום.
ג.
הקבלן ימציא להנהלת הפרויקט תעודת אחריות לטיב הדבקת הזכוכיות כמצויין לעיל
אשר תוצא ע"י יצרן חומר ההדבקה.
ד.
יצרן חומרי ההדבקה חייב להיות בעל נסיון מוכח של 10שנים בביצוע עבודה מסוג זה.
ה.
חומר ההדבקה יהיה תוצרת DOW CORNINGאו שו"ע שיאושר ע"י המתכנן.
12.26ייצור
א.
החלונות ,הרפפות והויטרינות ייוצרו ויזוגגו במפעל .כל נ"ל יובאו לאתר כשהם מוגמרים.
ככלל ,יש לבצע במפעל כל עבודה ,ככל אשר ניתן באופן הגיוני וסביר ,ולצמצם את ביצוע
העבודה באתר.
ב .כל עבודות ההכנה המבוצעות על פרופילי קיר המסך יבוצעו במפעל.
12.27התקנה
א.
יחידות האלומיניום יותקנו בקוים ישרים ,אנכיים ומקבילים למישור הבנין,
כמוראה בשרטוטי האדריכל ובפרטים .
12.28אישור היצרן ,התכניות ואבי טיפוס
א.
עבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק ע"י יצרן אשר הוכיח את כושרו המקצועי להנחת
דעתם של המפקח ,היועץ והאדריכל.
ב.
על היצרן להגיש תכניות עבודה מפורטות לאישורם של המפקח ,היועץ והאדריכל .תכניות
העבודה תהיינה ברמת הפרוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו תקן .לאחר אישור
התכניות יכין היצרן אב טיפוס של יחידת אלומיניום עיקרית ,אשר תיוצר במדויק על כל
פרטיה בהתאם לתכניות המאושרות .גודל היחידה 3מ' 3 Xמ'.
ג.
על היצרן יהיה לבדוק את עמידות היחידה בדרישות מפרט זה במעבדות מכון התקנים או
מעבדה אחרת מאושרת ע"י המפקח והיועץ.
ד.
לאחר אישור אב טיפוס ע"י המעבדה ,האדריכל ,המפקח והיועץ ,והכנסת שינויים
בתכניות במידה שיהיה צורך בכך ,יוכל היצרן לגשת לייצור הסדרתי.
12.29אבטחת איכות
א.
רשימת התקנים שמערכת קירות המסך נדרשת לעמוד בו:
.docמפרט טכני -אולמן
ת"י 412עמסים במבנים – עמסים אפייניים ת"י 413תכן עמידות מבנים – רעידות אדמה ת"י 414עמסים אפיינים במבנים – עומס רוח ת"י 921תגובות בשריפה של חמרי בניה ת"י 931עמידות אש של אלמנטי בניה – שיטות בדיקה-
ת"י 1068חלק 1ו 2-חלונות אלומיניום
-
ת"י 1099חלק 1ו 2-זיגוג בבניינים
-
ת"י 1173מערכות הגנה בפני פגיעת ברק למבנים ומתקנים
-
ת"י 1568קירות מסך – תקן ותפקוד
-
ת"י 2931עמידות של אלמנטי בניה
-
ת"י 4001חלק 1דלתות אלומיניום
הקבלן יספק מסמכים המוכיחים כי המערכת עומדת בכל דרישות התקנים הנ"ל
במהדורתם האחרונה.
ב.
היצרן ,בתאום עם המזמין ,ישגר למעבדה מוסכמת אב טיפוס של יחידת קיר מסך כולל
החלון המותקן באתר ואזור אטום"-ספנדרל" ,בלווי תכניות עבודה מאושרות ע"י
המפקח והיועץ .מידות הדגם יהיו זהות למידות שיותקנו באתר.
עם סיום הבדיקות על הקבלן להמציא למפקח וליועץ תעודת בדיקה מלווה בתכנית
המאושרת כשהיא חתומה ע"י טכנאי המעבדה.
ג .הקבלן יעדכן את המפקח והיועץ בהתקדמות הייצור של היחידות השונות ויאפשר לו לבקר
במפעל ולהתרשם מתהליך הייצור.
ד .הקבלן יעדכן את המפקח והיועץ ויקבל את אישורו להתקדמות עבודת ההתקנה באתר
וביחוד בתחילת העבודה של כל שלב ההתקנה:
קביעת קולטנים לעמודי קיר המסך. התקנת יחידות אלומיניום. איטום היחידות. זיגוג. -גמר קווי השקה בין קיר המסך למבנה.
.docמפרט טכני -אולמן
ה .על מנת למנוע נזק ליחידות השונות הן ייארזו במפעל באופן שיגן עליהן בעת ההעמסה,
ההובלה ,הפריקה ,ההרמה אל המבנה וההתקנה .במידה שהיחידות יאוחסנו באתר ,יתאם
הקבלן עם מנהל הפרוייקט מקום אחסון נאות בו יישמרו היחידות מפני פגיעה ונזק .הקבלן
ינהל את עבודתו באופן שימזער ככל האפשר את טלטול היחידות באתר
12.30צילונים.
א .וילונות וצלונים :על גבי החלונות ימוקמו וילונות "תריס ונציאני" מאלומיניום
סטנדרטיים אטומים ברוחב 2.5ס"מ של חברת אורגון או ש"ע ,כולל 2מנגנונים ידניים
נפרדים-מנגנון גלילה ואיסוף ומנגנון לשינוי זווית .הוילונות ימוקמו על גבי פרופילי
החלון ,ויכללו 2מובילים עשויים כבלי פלב”מ שזורים מעוגנים למסגרת החלון .הצלון
יהיה מסוג האפלה וייאפשר החשכה מלאה של החדר .ביצוע הצלונים – לפי מפרטי
הייצרן.
12.31חיפויי אלוקובונד
א.
היקף העבודה:
.aכל החיפויים של התוספת בקומה 8יהיו מאלוקובונד.
.bמסתור תעלת מ.א .ורטיקאלית צמודה למהלך מדרגות מזרחי.
ב.
פנל :יריעה מורכבת מ 2פחי אלומיניום 0.5מ"מ עם תרכובת פלסטית מקשית בניהם
ותעמוד בבדיקת .D1929 ASTMסה"כ עובי הפנל 4מ"מ.
ג.
ציפוי :הפנל יהיה צבוע PVDFבעובי 25מיקרון בצידו החיצוני ,גוון מהצבעים
המטליים של RALלבחירת האדריכל .מצידו הפנימי יהיה הפח צבוע בסיליקון
פוליאסטר בעובי 25מיקרון .מערכת הצבע תעמוד בבדיקות ASTM ,B117 ASTM
D3363 ,D3359 ASTM ,D822
ד.
תקנים :רשימת התקנים שמערכת האלוקובונד נדרשת לעמוד בו:
-ת"י 412עמסים במבנים – עמסים אפייניים
.docמפרט טכני -אולמן
ת"י 413תכן עמידות מבנים – רעידות אדמה ת"י 414עמסים אפיינים במבנים – עומס רוח ת"י 921תגובות בשריפה של חמרי בניה ת"י 931עמידות אש של אלמנטי בניה – שיטות בדיקה-
ת"י 1173מערכות הגנה בפני פגיעת ברק למבנים ומתקנים
-
ת"י 2931עמידות של אלמנטי בניה
-
ת"י 1068-1חלונות :דרישות כלליות ושיטות בדיקה
הקבלן יספק מסמכים המוכיחים כי המערכת עומדת בכל דרישות התקנים הנ"ל במהדורתם
האחרונה.
ה.
מסמכים לאישור - :מפרטי יצרן של המערכת.
תכניות הרכבה המכילים את כל מרכיבי המערכת כוללפרטי חיבור למערכות מבנה צמודות.
חישובים סטטיים ע"י מהנדס מורשה ,כולל כל מחבריהמערכת והברגים.
ו .קונסטרוקציה :פרופילי אלומיניום מושחלים יעודיים של יצרן המערכת ,מעוגנים לקיר
באמצעות עוגנים טלסקופיים מחוברים לקונסטרוקציה באמצעות ברגים כימיים לפי הנחיות
הקונסטרוקטור.
ז .דוגמאות לאישור :קטע פנל צבוע שבועיים מחתימת החוזה.
קטע קיר בגודל 3X3מ' על כל מערכותיו 4 ,שבועות מחתימת החוזה.
ח.
התקנה :המתקין יהיה בעל נסיון של 5שנים לפחות בסוג זה של עבודה.
תשתית קיר המבנה בטון/בלוקים תאטם בהתאם להנחיות פרק .5במידה ותשתית היא
קונסטרוקציה קלה מפלדה ,יותקנו עליה פטות מפלדה מגולוונת ,עליה יותקנו לוחות
וילהבורד 10מ"מ .התפרים של לוחות הוילהבורד יאטמו באמצעות סרטי אלומיניום
משוריינים .על שכבה זו יותקן מחסום אדים מיריעת אלומיניום בעובי 0.25מ"מ.
על התשתית הנ"ל יחוברו עוגני המערכת אל שלד הבניין .אל העוגנים יחוברו פרופילי המערכת
הנושאים מאלומיניום .פנלי האלוקובונד יקובעו למערכת ויפולסו בשני הכיוונים .סטיה
מותרת תהיה 6מ"מ לכל 6מ'.
.docמפרט טכני -אולמן
פנלים ארוכים יחוזקו לרוחבם באמצעות Uאלומיניום 50/25/3כל 150ס"מ.
הפוגות יאטמו באמצעות פרופילי סיליקון יעודיים עם סרגלי Uמאלומיניום ,צבועים
במערכת הצבע של המערכת.
המפגשים בצידי ובתחתית המערכת יסגרו בפלשינג אלומיניום 1.5מ"מ ,צבוע PVDFשל
המערכת .הסיומת העליונה תסגר באמצעות קופינג אלומיניום 1.5מ"מ צבוע PVDFשל
המערכת.
במידה וידרש שימוש בברגים ,יעשה שימוש בברגי פלב”מ לפי הנחיות היצרן .לא יורשה
שימוש בברגי פלדה או ברגים מגולוונים .חורי החדירה יאטמו בחומר אלסטומרי של
"סיקה".
במידה ומופיע בתכניות יבוצע פרט פינה מפנל ,הפינה תחתך ותכופף במפעל בגרונג מדוייק
באמצעות .CNCהפינה תחוזק בפרופיל פלב”מ 50/50/2עם מחברים נסתרים.
ט.
איטום :כל המפגשים עם מערכות המבנה מצידי המערכת יאטמו באמצעות יריעות
2 EPDMמ"מ .הכרכוב העליון תחת הקופינג יאטם אף הוא ביריעות 2 EPDMמ"מ.
ההדבקה למבנה תעשה באמצעות דבק סטרקטורלי של .DOW CORNING
י .מעבר מערכות :במידה וידרש ,יכין הקבלן פתחים בפנלים בצורות שונות למעבר מערכות.
הפתח יאטם באמצעות פלשינג 1.0מ"מ צבוע ב PVDFשל .CORNING DOW
יא.
מעבר מערכות :במידה וידרש ,יכין הקבלן פתחים בפנלים בצורות שונות למעבר
מערכות .הפתח יאטם באמצעות פלשינג 1.0מ"מ צבוע ב PVDFשל .CORNING OW
יב.
השנאה והגנה :מרכיבי המערכת יגיעו לאתר באריזתם המקורית ויאוחסנו במקום
מוגן .הפנלים יוגנו באמצעות יריעות נילון דביקות שיוסרו רק לאחר הרכבת הפנל במקומו
ובאישור המפקח באתר .פנל פגוע במהלך ההקמה יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.
.docמפרט טכני -אולמן
יג.
בדיקות :בתום ההתקנה יבצע הקבלן בדיקת שליפה ובדיקת המטרה ע"י מעבדה
מאושרת לקביעת עמידת המערכת בדרישות תקן ישראלי .1068הקבלן יגיש את תוצאות
הבדיקה לאישור המפקח.
יד.
מפגש חומרים :בקומה 8חיפוי האלוקובונד נפגש עם קירות המסך .החיפוי ישולב
אינטגראלי בחלקו העליון של פרופיל קיר המסך.
12.32חיפוי רפפות –
א .חיפוי רפפות בקיר הקשחה.
ב .הרפפות יהיו מדגם מלבני 20*70מ"מ ,עם רווח 50מ"מ בין הרפפות מותקן על
גבי פרופיל אלומיניום 40*40מ"מ כדוגמת תוצרת חברת אלו קל או ש"ע מאושר.
צבועים PVDF-4 – COATED-SYSTEMבגוון לבחירת האדריכל.
12.33אחריות למערכות האלומיניום
א.
הקבלן יהיה אחראי לטיב עבודתו לאורך כל תקופת הבדק של הבנין כפי שהיא מצוינת
בחוזה שנערך עימו .הקבלן יישא באחריות לכלל עבודות האלומיניום כמוגדר בחוקי מדינת
ישראל ביחס לאחריות קבלנים .בכל מקרה ,לא תפחת תקופת אחריותו של הקבלן לחדירות
מים מ 5שנים.
למען הסר ספק ,מודגש בזה ,כי למרות האישורים שיקבל הקבלן במהלך התכנון והביצוע,
נשארת האחריות המוחלטת לתכנון ,לביצוע ולתיפקוד עבודות האלומיניום באתר ,עליו.
12.34לוח זמנים לאישור תכניות ודגמים של כל מערכות האלומיניום
א .כל הזמנים נמדדים בימים קלנדריים.
ב .הגשת תכניות לאישור 21 -יום מיום חתימת החוזה.
ג .העברת דגם לבדיקה במעבדות מכון התקנים 20 -יום מיום אישור התכניות.
.docמפרט טכני -אולמן
12.35אופן המדידה והתשלום
כללי כל דרישות האיכות המופיעות במפרט זה הכוללים את כל המסמכים הנלווים ,התכניות,
החישובים הסטטיים ,הדוגמאות ,הבדיקות והאחריות ,כלולים במחיר היחידה של
המערכות ולא תשולם בגינן כל תוספת
א .התשלום עבור אלמנט אלומיניום יהיה לפי קומפלט מותקן בשלמותו באתר
כולל
משקופים עוורים ,חלונות ,דלתות ,זיגוג ,פירזול ,הכנות ,LSSאיטומים ,צילונים ,צבע,
סרגלים ,סגירות אש ועשן וכל הנדרש לתפעול מלא וגמר מלא של היחידה.
ב .התשלום עבור קיר המסך יהיה לפי יחידת קיר מסך מותקנת בשלמותה באתר ,כולל
משקופים עוורים ,חלונות ,דלתות ,זיגוג ,פירזול ,הכנות ,LSSאיטומים ,תת שלדה מ,RHS
צילונים ,צבע ,סרגלים ,סגירות אש ועשן וכל הנדרש לתפעול מלא וגמר מלא של היחידה.
ג .התשלום עבור חיפוי אלוקובונד צבוע PVDFיהיה לפי מ"ר קיר מותקנת בשלמותה באתר
כולל משקופים עוורים ,פטות מגולוונות ,לוחות וילהבורד ,מחסומים נגד אדים ,מערכת תליה
מאלומיניום ,עוגנים ,חיזוקים ,פלשונגים צבועים ,PVDFפרטי פינה וכרכוב ,חיבורים
למערכות סמוכות ,אטמים ,סרגלים וכל הנדרש לתפעול מלא וגמר מלא של היחידה.
המדידה לתשלום
האלמנטים יימדדו ביח' מושלמות מוגמרות ,מותקנות במקומן במבנה .המחיר כולל את כל
החומרים והמלאכות הכרוכים ביצור ,הספקה,איטום ,הרכבה ,צביעה ,אילגון ,ליטוש ,וכיו"ב.
וכן את כל האמור במפרט הכללי בסעיף תכולת המחירים ,וכן את כל האמור בתיאור הטכני של
המפרט המיוחד.
לא תשולם כל תוספת בגין דרישה ,דוגמא או בדיקה המופיעים במפרט זה.
.docמפרט טכני -אולמן
נספח מס' 3
מפרט לעיסת איטום לסדקים צרים ארפל 4102
תאור המוצר
ארפל 4102הינה עיסת איטום אנארובית אשר איננה מעלה קרום .ההגלדה ( ,(CURINGהינה
אנאירובית ,ע"י שרף מטקסילי ,לאחריה מתקבל חומר רך וגמיש ,אשר איננו נסדק ואיננו מתקשה.
החומר הינו בעל עמידות טובה מאד כאשר הוא נחשף לכימיקלים לא חריפים ולמים.
איננו מצריך טיפול מכין ((.PRIMER
בעל עמידות טובה לקרינה אולטרה סגולה.
שימושים אופייניים
איטום בין פרופילי אלומיניום -בעיקר פינות חתוכות ב 45מעלות.
יישום
היישום נעשה מבקבוקוני פלסטיק בצורת מפוח לפני הידוק הפרופילים זה אל זה.
הכנת השטח
על שטח היישום להיות יבש ,נקי מאבק ,שומנים וזיהומים אחרים.
ניקוי
ניתן להסיר עודפים של עיסת האיטום בכל עת,בעזרת מטלית או נייר.
גוון
ורוד .בשל הכמות הזעירה בה משתמשים -חסר משמעות.
משקל סגולי
.docמפרט טכני -אולמן
1.1
אחוז מוצקים
פרט חסר משמעות למוצר זה.
זמן בו ניתן לטפל בחומר לפני נגיעה ללא הדבקות 40דקות
זמן התקשות פני השטח
6-8שעות
זמן התקשות סופית
30שעות
התנגדות להחלקה
6.0-9.0ניוטון לממ"ר.
קשיות "SHORE "A
90
הכתמה ,שחרור שומנים
לא רלוונטי
טמפרטורת עבודה
-55 - +150מעלות צלסיוס
עמידות למים
גבוהה ,החומר איננו מסיס ואיננו חדיר למים.
.docמפרט טכני -אולמן
נספח מס' 4
מפרט לנוזל איטום בוטילי ארפל 4108
תאור המוצר
ארפל 4108הינו נוזל איטום בוטילי מעלה קרום ,אשר עם הגלדתו ( ,(CURINGהופך לחומר רך
וגמיש דמוי גומי ,אשר איננו נסדק ואיננו מתקשה .ההגלדה נעשית ע"י שחרור ממיסים.
החומר הינו בעל עמידות טובה מאד כאשר הוא נחשף לכימיקלים לא חריפים ולמים.
בעל הידבקות מצויינת למשטחי אלומיניום צבועים או חשופים ,לזכוכית ולגומי.
איננו מצריך טיפול מכין (.(PRIMER
בעל עמידות מצוינת לקרינה אולטרה סגולה.
בעל זרימה מצויינת המאפשרת לו לחדור לסדקים צרים.
שימושים אופייניים
מילוי סדקים במחברים בין פרופילים.
יישום
היישום נעשה מפחיות עם משאבת יד.
הכנת השטח
על שטח היישום להיות יבש ,נקי מאבק ומזיהומים אחרים.
ניקוי
ניתן להסיר עודפים של נוזל האיטום אשר טרם עבר הגלדה ,בעזרת טולואל או קסילול .לאחר
הגלדה יש להשתמש במגרדת חדה עם טולואל או קסילול.
גוון
שקוף
משקל סגולי
1.1-+0.02
אחוז מוצקים
75% +- 2%
ויסקוזיות
במד זרימה עם פייה 20 :0.014גרם,
25 PSI 60מעלות צלסיוס 20 - 30שניות
זמן נגיעה ללא הדבקות
פחות מ 72-שעות ב 25מעלות צלסיוס.
הדבקות
.docמפרט טכני -אולמן
מצויינת למתכת צבועה או חשופה ,לחומרים פלסטיים קשיחים ועוד.
הכתמה ,שחרור שומנים
אין
התנגדות לקילוף
2700 - 3300ניוטון למ"ר
זיקון מואץ
לאחר 1000שעות חשיפה רצופה במכשיר U.Vעם מחזורי לחות בין 100%ל :0%אין סדקים
או התרככות ,הדבקות מצוינת.
קשיות
"30 - 25 :SHORE "A
התנגדות לזרימה
אין זרימה כאשר נבדק בתעלה בחתך X1010מ"מ במשך שעתיים ב 50מעלות
עמידות למים
הדבקות מצוינת ללא שינוי בתכונות לאחר שרייה במים במשך 7ימים רצופים.
טמפרטורת עבודה
-40 - +93מעלות צלסיוס
.docמפרט טכני -אולמן
נספח מס' 5
מפרט לנוזל איטום בוטילי ארפל 4106
תאור המוצר
ארפל 4106הינו נוזל איטום בוטילי מעלה קרום ,אשר עם הגלדתו (( ,CURINGהופך לחומר רך
וגמיש דמוי גומי ,אשר איננו נסדק ואיננו מתקשה .ההגלדה נעשית ע"י שחרור ממיסים.
החומר הינו בעל עמידות טובה מאד כאשר הוא נחשף לכימיקלים לא חריפים ולמים.
בעל הידבקות מצויינת למשטחי אלומיניום צבועים או חשופים ,לזכוכית ולגומי.
איננו מצריך טיפול מכין (.(PRIMER
בעל עמידות טובה לקרינה אולטרה סגולה.
שימושים אופייניים
איטום בין פרופילי E.P.D.M.לבין עצמם ובינם לבין פרופילי אלומיניום.
יישום
היישום נעשה מפחיות עם משאבת יד.
הכנת השטח
על שטח היישום להיות יבש ,נקי מאבק ומזיהומים אחרים.
ניקוי
ניתן להסיר עודפים של עיסת האיטום בעזרת ספירט מינרלי או קסילול
גוון
שחור
משקל סגולי
0.84עד 0.87ב 25מעלות צלסיוס.
אחוז מוצקים
.75 +- 5%
ויסקוזיות
.docמפרט טכני -אולמן
במד זרימה עם פייה 20 :0.104גרם,
.PSI 60
55עד 70שנית.
זמן נגיעה ללא הדבקות
5
3 -דקות ב 25מעלות צלסיוס.
הדבקות
מצויינת לזכוכית ,מתכת צבועה ולגומי.
גמישות בטמפרטורות נמוכות
מסוגל לעבור כיפוף של 180מעלות על ציר בקוטר 12.7מ"מ לאחר זיקון בחום ובקור ללא
איבוד הדבקות וללא סדקים.
הכתמה ,שחרור שומנים
אין ,לאחר זיקון של שבועיים בטמפרטורה של 88מעלות צלזיוס.
מבחן שקיעה\נזילה
1.27ס"מ לכל היותר ,בתפר של 0.95ס"מ לאחר 16שעות ב 25מעלות צלסיוס
.docמפרט טכני -אולמן
פרק - 19מסגרות חרש וסיכוך
19.01
כללי
במסגרת פרק זה יבוצעו כל עבודות מסגרות החרש וסיכוך ועבודות נלוות
במבנה כמתואר בסעיפי כתבי הכמויות.
כל העבודה תבוצע בהתאם לפרק 19במפרט הכללי לעבודות בניה וכמתואר
להלן.
19.02
החומרים
א .סוג הפלדה
החומר יהיה פרופילי פלדה מקצועיים ,צינורות ,פרופילים חלולים,
מרישים מסוגים שונים ו/או פחי פלדה מסוג FE 360כמוגדר בת"י .1225
בכל מקרה הפלדה תהיה מסוג המתאים לגילוון בשיטת "הטבילה
החמה".
ב .אלקטרודות ריתוך
האלקטרודות תתאמנה לתקני .AWSבכל מקרה האלקטרודות יותאמו
לסוגי הפלדה המרותכת.
ג .ברגים
הברגים יהיו מפלדה במידות תקינות ,כאשר אורך הבורג וההברגה יהיו
מספיקים להברגת שני אומים על הבורג במלואם .האומים יוברגו מעל
דיסקיות בעלות קוטר מותאם לקוטר הברגים .הברגים ,האומים
.docמפרט טכני -אולמן
והדיסקיות לחיבור חלקי המבנה יהיו "מסוג דרוכים" מפלדת פחמן בעלי
חוזק גבוה ( )HIGH STRENGTHאו בהתאם ל" DIN 6914 -ברגים בעלי
חוזק גבוה" ( .)HI-TENSILE 10Kהטבעת חוזק הברגים תופיע על גבי ראש
הבורג .שימוש בברגים בעלי חוזק רגיל ASTM 307יעשה רק באישור
מיוחד של המפקח והמתכנן ו/או לפי הדרישה בתכנית.
חיזוק ברגים הדרוכים ,יעשה בכל מקרה ע"י מפתח דריכה מכוייל.
הברגים ,הדסקיות והאומים יהיו מגולבנים ו/או מצופים בקדמיום
בהתאם לתקנים ת"י 266 ,265בהתאמה .לאחר הציפוי יעברו החלקים
פסיבציה .עובי הגילוון או הציפוי לא יהיה קטן מ 100 -מיקרומטרים.
ד .תעודת איכות
כל החומרים באספקת הקבלן ,יסופקו לאתר עם תעודות היצרן ו/או
מעבדה מוסמכת המעידות על התכונות המכניות והכימיות של החומרים.
התעודות יאשרו שהפלדה עמדה בדרישות הטיב המוגדרות במפרט זה.
.docמפרט טכני -אולמן
19.03
תכניות ייצור והקמה/הרכבה מפורטת ) SHOP DRAWINGS( -
א.
כללי
למכרז זה הוכן תיכנון הנדסי כללי .הקבלן יכין ו/או ישלים על חשבונו
תכניות ייצור והקמה ו/או הרכבה מפורטות בהתאם למפורט בתקן
ישראלי 1225חלק )1991( 1סעיף .4.4 ,4.3וכמתואר בהמשך בתת סעיפים
ב' ,ג' ,ד'.
ב.
תכניות ייצור מפורטות
תכניות ייצור מפורטות כלליות יוכנו בקנה מידה 1:10או כנדרש לכל
אלמנט המהווה יחידה שלמה לצורך ההקמה במקום המבנה ,ויכללו את
כל פרטי האלמנט בקנה מידה 1:5, 1:1בהתאם לצורך.
תכניות האלמנט תגדיר באמצעות השלכות דו מימדיות או תלת מימדיות
וחתכים את צורתו ומימדיו ,כפי שהדבר דרוש למטרת הייצור ,ותכלול את
כל פרטי החיבורים של חלקיו תוך ציון המקום ,הסוג ,העובי והאורך של
תפרי וחיבורי הריתוך ,ובמידת הצורך גם את שיטת החיבור ,הריתוך ואת
הסדר שבו יבוצע .כן תכלול התכנית את ציון סוג הברגים ,אביזרים,
פירזול ,סיכוך ,אטמים ,זיגוג ומידותיהם ,ואת כל יתר הפרטים הדרושים
להנחת דעתו של המפקח והמתכנן.
בין השאר יצויינו הפרטים דלהלן:
-
צורת האלמנט
מידות האלמנט
פרט חיבור
ריתוך
ברגים
הדבקה
סוג עיבוד פני האלמנטים
.docמפרט טכני -אולמן
ג.
אטמים
מס' קטלוגי ויצרן האלמנט (באלמנטים מהמדף)
תכניות מפורטות של הרכבה ו/או הקמה
תוכניות מפורטות של הרכבה ו/או הקמה בהשלכה וחתכים ,שעליהן יהיו
מסומנים מספרי האלמנטים וכל המידות האופקיות והמפלסים
(הדרושים למטרת ההקמה וההרכבה) .התכניות תכלולנה את רשימת
האלמנטים מיקום ופרטי החיבורים ביניהם המבוצעים באתר הבניה ,כמו
כן הוראות לגבי אופן ההרכבה ו/או ההקמה ,סדריה ,לרבות תאור אמצעי
הרמה ו/או שינוע ,וגם מסלול (דרכי גישה) של הבאת האלמנטים השלמים
לאתר ההרכבה ,וצורת הנפתם למקום הסופי שלהם.
.docמפרט טכני -אולמן
ד.
הכנה וההגשה
.1
תוכניות ייצור והרכבה המפורטות יתבססו על תכנון הנדסי
לביצוע כמו שהוא מופיע בתכניות לביצוע ועל תקנים או תקנות אשר
שימשו יסוד לתכנון הכללי של האלמנטים ויבוצע בכפיפות
להנחיות ,ההוראות והתנאים הכלולים בהם.
.2
תוכניות ייצור והרכבה מפורטות יוכנו באמצעות תוכנת מחשב
"תלת מימדית" המיועדת להכנת " "SHOP DRAWINGSכגון
" "SRUCADאו שו"ע.
התוכנה תעבוד לפי השלבים הבאים:
-
.3
בנית מודל תלת מימדית בצורה קווית ובצורה שלמה.
קביעת אורכים ציריים של כל האלמנטים.
פירוט תלת מימדי של כל צומת.
פירוט במבטים וחתכים של כל צומת.
פרוט סופי של כל רכיב במבט וחתך.
הוצאת דוחות כמויות החומרים.
כל הגשת התוכניות למפקח תכלול:
תוכניות על מדיה ממוחשבת. 1העתק של כל התוכניות על גבי נייר.התכניות המותקנות אחרי אישור סופי יוגשו ב 3 -העתקים.
ה.
אישור תכניות ייצור הרכבה/הקמה מפורטות
התוכניות תוגשנה לאישור המפקח לפחות שבועיים ימים לפני מועד
התחלת הייצור המתוכנן של האלמנטים ותאושרנה על ידו לאחר שתוקנו
ע"י הקבלן ( אם היה צורך בתיקון).
.docמפרט טכני -אולמן
אישור זה לכשינתן ,לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה
והבלעדית של הקבלן לטיב התכניות או לשגיאות ,טעויות ,אי התאמות
בתכניות או ליקויים אחרים העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר.
19.04
ייצור והרכבת קונסטרוקציות
א.
כללי
)1
חלקי הקונסטרוקציה יסופקו לאחר הבניה כשהם שלמים,
נקובים וחתוכים במקומות הדרושים כמסומן בתכניות,
מגולבנים וצבועים למטרת חיבורם והרכבתם באתר הבניה
באמצעות ברגים בלבד.
.docמפרט טכני -אולמן
)2
המידות של האלמנטים תהיינה מדויקות ותתאמנה בכל מקום,
הן לתכניות והן למצב הקיים של חלקי המבנים הקיימים .לא
תורשנה כל התאמות באתר הבניה באמצעות חיתוך ,כיפוף,
ריתוך או קידוח חורים נוספים .אי לכך על הקבלן לבצע באתר
הבניה מדידות מוקדמות לצורך קביעת המידות הגאומטריות
הרלוונטיות לייצור והרכבת חלקי הקונסטרוקציה וחיבורם
לחלקי המבנה ,או לחילופין להבטיח באמצעים האחרים התאמת
המידות.
)3
ככלל ,מירב החיבורים בין הרכיבים בבית המלאכה יהיו בריתוך
אלא אם צוין אחרת בתכניות .הריתוך יהיה בהתאם למפורט
במפרט.
)4
הקבלן נדרש לייצר כמות גדולה ככל האפשר של חלקי המבנה
בבתי מלאכה מחוץ לאתר הבניה.
)5
ריתוך בשטח המפעל דורש אישור מוקדם של המפקח .במקרה
הצורך הריתוך יתבצע עם אמצעי בטיחות מתאימים ותחת פיקוח
צמוד של מהנדס הקבלן.
)6
חורים יקדחו במכונות קידוח או ניקוב מכניות .אין לקדוח או
להרחיב חורים בעזרת להבה.
)7
חיתוך פרופילים ופחים יעשו באמצעים מכניים או בלייזר,
חיתוכים בעזרת להבה יבוצעו רק לאחר אישור בכתב של המפקח.
)8
בעת עבודות הרכבת הגג יש לשמור על כל כללי הבטיחות בעבודה
כנדרש בחוק .באופן עקרוני עבודות ההרכבה יבוצעו רק בנוכחות
"מנהל העבודה" האחראי על ביצוע עבודות הבניה .כל עובד
שימצא ע"ג הגג יהיה קשור בכל העת כדרישת החוק.
.docמפרט טכני -אולמן
ב.
סיבולת ואנכיות
דרגת הסיבולת תהיה בהתאם למפורט להלן ובהתאם להגדרות בת"י
מס' .789הסטיה המותרת תהיה מחצית ערך הסיבולת (לפלוס או
למינוס) המצוינים בסעיף 201.2בתקן הנ"ל.
דרגת סיבולת לייצור המבנה
דרגת סיבולת להרכבת המבנה
דרגת סיבולת למחברים ומישקים -
5
6
4
.docמפרט טכני -אולמן
ג.
חיבורי ברגים
אם לא צוין אחרת כל הברגים בעלי חוזק גבוה ( )H.Sיהודקו בעזרת
מפתח מומנט עם מד כח .הסגירה תבטיח כח מתיחה פנימי של הבורג
לפי המצוין בתכניות ,אך לא פחות ממחצית כח הדריכה הנומינלי של
הבורג.
ד.
אב טיפוס
הקבלן יכין אב טיפוס של אלמנט ראשי (מסגרת גג של אגף המשרדים).
האב טיפוס טעון אישור המפקח ומתכנן הקונסטרוקציה.
19.05חיבורי ריתוך ואבטחת איכות
ראה נספח "א" בהמשך
19.06
גילוון הפלדה
א.
כללי
כל אלמנטי פלדה יגלוונו בשיטת "ציפוי בטבילה באבץ חם" (גילוון)
בהתאם למוגדר בת"י 918ובסעיפים ,19043 ,19042 ,19041 ,19040
,19044במפרט הכללי.
שיטת הגילוון תבטיח בכל מקרה ציפוי הפנימי של כל הפרופילים ו/או
צינורות.
ב.
גודל האלמנט
במידה וגודל האלמנט אינו מאפשר טבילה באמבטית האבץ עקב
מגבלות גודל האמבטיה ,האלמנט יבוצע משני קטעים שיחוברו אחרי
הגילוון באמצעות חיבורי ברגים ולא בריתוך .פרט חיבור הברגים טעון
.docמפרט טכני -אולמן
אישור המתכנן והמפקח במסגרת הכנת תוכניות ייצור והקמה
המפורטות.
ג.
עובי ציפוי אבן חם
עובי ציפוי אבץ חם יהיה כמתואר בטבלה 1שלהלן (נלקח מתקן
ישראלי )918אבל לא פחות מ 70 -מיקרומטרים.
טבלה 1
ממוצע במספר פריטים מוסכם
המוצר
בפריט אחד
משקל הציפוי
ליחידת שטח
מצופה בפן האחד
עובי הציפוי
המקורב10
משקל הציפוי
ליחידת שטח
מצופה בפן
האחד
עובי הציפוי
המקורב10
מינ' (ג' למ"ר)
(מיקרומטר)
מינ' (ג' למ"ר)
(מיקרומטר)
פלדה שעובייה 8מ"מ ויותר
600
85
500
70
פלדה שעובייה 5מ"מ
ויותר ,אבל קטן מ 8 -מ"מ
500
70
450
65
פלדה שעובייה 3מ"מ
ויותר ,אבל קטן מ 5 -מ"מ
400
55
350
50
פלדה שעובייה קטן מ3 -
מ"מ
350
50
300
40
ברגים ואומים שקוטר
תבריגם גדול מ 9 -מ"מ
375
55
300
40
יצוקים מיצקת ברזל או
מפלדה
600
85
500
70
( )9פלדה מורגעת למחצה SEMIKILLED STEEL -
( )10כדי להמיר את משקל הציפוי ליחידת שטח מצופה (ג' למ"ר)
בעובי הציפוי (מיקרומטר) מחלקים את משקל הציפוי ליחידת
השטח ב.7.1 -
ד.
בקרת איכות
.docמפרט טכני -אולמן
לפני תחילת הציפוי יקבע המפקח את גודל המדגם או המדגמים
שישמשו לבדיקה ,ואת המכשיר שבו ישתמשו ,המכשיר יכוייל,
לשביעות רצונו של המפקח.
באופן כללי בקרת האיכות תעשה על כל רכיב שהוכנס לאמבטיית
הציפוי.
ה.
הידבקות ומראה
הידבקות הציפוי בשיטת הגילוון תהיה כמצוין בת"י 918ביחס
לגילוון.
מראה הציפוי צריך להיות נאה וחלק באופן כללי ,אך בליטות קטנות
של אבץ לא ייחשבו לפגם.
.docמפרט טכני -אולמן
19.07צביעה
אלמנטי הפלדה הפנימיים שישארו בלתי גלויים וחשופים לעין יגולוונו ולא
יצבעו צביעת כל חלקי הפלדה של המבנה תעשה במערכת צביעה כמתואר
בפרק 11לעיל ,במערכת צביעה פנים (לגבי אלמנטים חשופים) או חוץ
בהתאם למיקום הפריט.
כל הצביעה תעשה במפעל ייצור הקונסטרוקציה כאשר באתר ההקמה
מותרים רק תיקוני הצביעה.
בקרת איכות הצבע תעשה בהתאם לת"י 785חלק 14ע"י סרט דביק ,יבדקו
כל שכבות הצביעה לפחות שלוש בדיקות לכל רכיב המבנה .הבקרה תעשה
כמתואר בהמשך בנספח א'
19.08
אופני מדידה מיוחדים
מסגרות חרש תמדד נטו לפי משקל בשלמותה על כל חלקיה כאשר היא
מוקמת ומורכבת במקומה בהתאם לחלוקה כמוגדר בכתבי הכמויות.
המחיר כולל הכל כמוגדר בסעיף 1900.02במפרט הכללי.
בניגוד לרשום בסעיף 1900.02במפרט הכללי גם ברגי יסוד וחיבור ,פלטקות
היסוד ודיוסם וכול הקידוחים כאלמנטי בטון הקיים ימדדו ביחד עם
הקונסטרוקציה.
תכולת המחירים כמוגדר בסעיף 1900.04א' ,ב' ,ג' במפרט הכללי.
ניקוי חול ,הגילוון ,הצבע וגם דיוס פלטקות יסוד כלולים במחיר
הקונסטרוקציה.
הכנת תכניות ייצור והקמה ממוחשבות המפורטות ואישורם נכללים גם
במחירי היחידה של האלמנטים.
19.09גג הקל בשיטת KAL ZIPשל ד.ס .הרכבות בע"מ או שוו"ע.
החלקים האטומים של הגג יהיו מסוככים במערכת כיסוי של חברת
א.
ד.ס הרכבות בע"מ ,טל' ,04-6373333 :המורכבת ממרכיבים הבאים:
.docמפרט טכני -אולמן
.1
פח פלד עליון עשוי מלוחית מעורגלים במידות 65/400/0,63
מ"מ הננעלים בינהם מדגם .D-LOCK
פח פלדה יהיה מגוולן בצבע במערכת אנטיקורוזיביים
חרושתית .הגילוון יהיה בתבילה חמה על פי דרישות תקן UNI
5753ומצופים בצבע PUDFצד 7 xחיצוני בעובי 40מיקרונים
וצד פנימי 25מיקרונים בהתאם לשיטת חברת ” “COLLACאו
שווי ערך.
.2
מזרוני צמר סלעים בעובי " 4עטופים ביריעה עמידת אש.
ב.
כל הגג יהיה אטום לחדירת מים ,אבק ורטיבות וכולל גם את כל
ההלבשות וההתאמות שיעשו מפח מגולוון וצבוע כמו הפחים העליונים
של הגג .עובי פח פלדה להלבשות לפחות 0,8מ"מ.
ג.
בגג ישולבו מתאמים (שרוולים) לחדירות כבלים או צינורות או התקנת
מפוח אויר .החיבורים בין הפנלים למתאמים למיניהם יהיה אטום
באמצעות מסטיק מתאים שימנע חדירת מים ,אבק ורוחות.
המתאמים יבוצעו מהלבשות פח מגולבן וצבוע מותאם לצורת הגל של
פנלי הגג בעובי 0.8מ"מ.
ד.
הרכבת הסיכוך
הרכבת הסיכוך בגג ובפחים יבוצעו בהתאם להוראות הפרטים
הסטנדרטיים של היצרן ,ולאחר תאום מראש עם המפקח לגבי אותם
פרטים שיעשה בהם שימוש.
ה.
מדידות לקבלת שלד המבנה לפני ההרכבה
)1
)2
סימון גבולות ההרכבה בפינות.
בדיקה שגבולות ההרכבה מקבילים ו/או ניצבים בהתאמה ע"י
בדיקת דיאגונל או באמצעות שיטה אחרת.
.docמפרט טכני -אולמן
)3
)4
)5
)6
ו.
בדיקה שמידות המבנה מתאימות לתכנון ולאורכי לוחות הפח
המוזמנים.
בכיסוי קירות ,יש לבדוק את אנכיות מישור הקיר (ניתן באמצעות
פיון).
בבדיקת מישוריות ,יש לבדוק שהפטות ישרות ומצויות במישור
אחד (ניתן ע"י מתיחת חוטים).
במידה וישנן סטיות מעבר לסיבולות המוגדרות לעיל יש לדרוש
תיקון הקונסטרוקציה לפני תחילת ההרכבה.
הכנת תכנית הרכבה
הקבלן יכין תכנית ייצור והרכבה מפורטות SHOP DRAWINGSשל
לוחות הגג ויציגה לאישור המפקח ,הכל בהתאם למתואר לעיל בסעיף
.19.03
ז.
הנחת הלוחות על גג המבנה
)1
)2
)3
)4
)5
ח.
יש לנקות את הלוחות מלכלוך ולהסיר מעל ללוחות את יריעות
הפוליאתילן המשמשות כציפוי מגן לפני הנחתם על
הקונסטרוקציה.
יש להניח את הלוחות על הגג באופן שייתמכו כראוי ע"י הפטות
ולא יפגעו בקונסטרוקציה ו/או ינזקו.
כמות הלוחות בערימה שתונח על הגג לא תעבור את העומס
התכנוני ותותאם לשיפוע הגג.
בשיפוע גג הגדול מ 30% -קיים חשש להחלקת הערימה ולפיכך
תוקטן כמות הלוחות בערימה ותנקט זהירות מירבית.
פריקת הלוחות תבוצע בזהירות והם יונחו על גבי קרשים בהתאם
להנחיות היצרן.
ברגי חיבור
.docמפרט טכני -אולמן
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
ט.
הברגים יהיו מסוג בורג "מבנד ,"M.T.Tאו שווה ערך מדגם בורג
חודר" ,הברגה כפולה -הברגה עצמית".
במידה ולא נדרש אחרת ,יש להשתמש בברגי " 1/4מצופים באבץ
אלקטרוליטי בגוון צהוב בעובי מינימלי 5מיקרון.
הברגים יכללו דיסקית מתכת מגולבנת וטבעת גומי בקוטר 1
ס"מ .מתחת לדיסקית העגולה תורכב דיסקית מתכת במידות
35/40/0.8מ"מ עם כיפופי קצה מותאמים לצורת הגל .לדיסקית
מוצמדת רצועת ניאופרן.
כמות הברגים תתאים לדרישות התכנון ובהעדרן תהיה הכמות
המינימלית כלהלן:
גגות -בכל פטה שבאה בקצה הלוח (קצה גג או חפיות אורך) יוברג
בורג חיבור בכל גל הלוח .על פטות הביניים יוברג בורג חיבור אחד
בלוח שיעבור דרך גל (רצוי בגל החיבור).
בלוח הגג יכלול הבורג פחית עם אטם ניאופרן או ש"ע המותאמים
לצורת רכס הפנל.
אין לחבר גג לפטה כשהבורג מצוי ב"שקע" שבין הגלים.
בעת הנחת הלוח על הגג ,יש תחילה לחברם למבנה בשני ברגים
(לפטות העליונה והתחתונה) ובמידת הצורך להוסיף בורג נוסף
במרכז ,ובגמר סידור הלוח על הגג ,תושלם כמות יתר הברגים.
להשלמת חיבור הלוחות זה לזה ,יש להוסיף ברגי איחוי (תפר)
קצרים שיוברגו לאורך הלוח במרווחים שלא יעלו על 1.5מ'.
בתום הקדיחה יש להרחיק משטח הגג והקירות את שבבי המתכת
ושאריות הפוליאתילן למניעת היווצרות חלודה.
מיכשור
א .מקדחים ארוכים בקוטר 5.5מ"מ לפטות שעוביין עד 3מ"מ
ובקוטר 5.7מ"מ לפטות עבות יותר.
ב .מברגה להידוק הברגים.
ניקיון בתום ההרכבה
.docמפרט טכני -אולמן
)1
)2
י.
יש לשטוף את השטח במים ולנקות במטלית לחה ,כאשר ניתן
להיעזר בחומרי שטיפה המיועדים לשטיפת רכב -אין להשתמש
בחומרים התוקפים את הצבע/פח.
בתום הניקוי יש לוודא שהלוחות לא נשרטו ,ובמידת הצורך
יבוצעו תיקוני צבע לפי מפרט יצרן הפנלים.
אופני מדידה מייחדים לסיכוך של גג
עבודות סיכוך באתר ימדדו נטו לפי שטח מכוסה ,כאשר הכל מורכב
במבנה ואטום לחדירת מים ,אבק ורטיבות.
.docמפרט טכני -אולמן
המחיר כולל בין היתר את הפחים הצורתיים העליונים והתחתונים
מריש וביניים שכבת בידוד ,כל יתר החומרים וחומרי העזר ,כל
ההלבשות ,כיסוי התפרים ומתאמים למינהן כולל הלבשות סביב
למפוחי אויר ,ליד הקירות ,ליד המזחלות ,הלבשות -רוחבים ,סביב
למרזבים וכדומה ,הגיליון ,צביעה ,הציפויים ,האטמים ,הברגים ,הגנת
האלמנטים לפני התקנתם ואחרי ההתקנה ,כל הקידוחים והתאמות
למבנה ,תיקוני צבע והציפויים וכל האמצעים והעבודות הדרושות
לביצוע המושלם לרבות מתן אחראיות ע"י הקבלן לתקופת בדק של 7
שנים לאטימות הסיכוך נגד חדירת מים ,אבק ורטיבות.
הכנה ואישור תוכניות ייצור והרכבה מפורטת ( )SHOP DRAWINGSלא
תימדד בנפרד.
המזחלות והמרזבים ימדדו בניפרד.
.docמפרט טכני -אולמן
פרק - 22אלמנטים מתועשים בבנין
כללי
06.16
22.01.01
תקנים נדרשים
כל העבודות במפרט זה יבוצעו בהתאם להוראות פרק 22במפרט הכללי וכל התקנים הישראליים
העוסקים בבניה ,במיוחד אלא המצוינים בסעיף ( 22.01.01במפרט הכללי) ובייחוד:
.1ת"י - 1490על כל חלקיו – מחיצות וחיפוי גבס.
.2ת"י - 5103על כל חלקיו – תקרות תותב פריקות.
22.01.02
תכולת הפרק
פרק זה מתייחס לעבודות הבאות:
א.
מחיצות וחיפויי גבס.
ב.
תקרות תותבות.
22.01.03
היקף העבודה
בהיקף העבודה כלולים:
א.
תקרות תותבות פריקות מלוחות מינראליים.
ב.
מחיצות גבס חד-קרומיות רגילות.
ג.
מחיצות גבס חד-קרומיות עמידות מים.
ד.
מחיצות גבס דו-קרומיות אקוסטיות.
ה.
מחיצות גבס -5קרומי אקוסטיות.
ו.
מחיצות גבס דו-קרומיות עמידות אש.
ז.
חיפויי גבס ע"ג קירות בלוקים /בטון.
ח.
חיפויי גבס ע"ג עמודים בטון /פלדה בודדים.
22.01.04
א.
הנחיות כלליות
הקבלן יכין תכניות ומפרטי הרכבה למחיצות הגבס במספר פעמים כנדרש עד לקבלת אישור
המפקח והאדריכל .תכניות ההרכבה יכללו:
.1מיקום צירי המחיצות בציון מידותיהם ואפיון המחיצות.
.2מיקום אביזרי חשמל ומתקני מיזוג אויר.
.3סימון מיקום הניצבים ,בהתחשב במיקום מתקני החשמל ומיזוג האוויר וכו'
ובהתחשב במרחק המקסימאלי המותר שבין הניצבים.
ב.
הקבלן יוכל להתחיל בביצוע מחיצות הגבס רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב.
.docמפרט טכני -אולמן
ג.
האביזרים לתליית מיזוג אוויר וחשמל יסופקו ע"י הקבלנים האחרים .באחריות הקבלן
לדרוש ולקבל מהם את המידע הקשור במיקום ובסוג אביזרי הקיבוע.
ד.
מבלי להגיע בסעיף "מדידות" שבמוקדמות למפרט המיוחד ,הקבלן יהיה אחראי לסמן את
מיקום הפתחים ,גופי תאורה ו/או כל אביזר אחר הן במחיצות והן בתקרות התותב.
ה.
הקבלן יהיה אחראי לביצוע הפתחים והמעברים לגופי תאורה ,צנרת כבלים ,תעלות
ואביזרים של מתקני חשמל ,תברואה ,מיזוג אויר וכו' ,וזאת הן בקירות /מחיצות גבס והן
בתקרות אקוסטיות .אחריות הקבלן כוללת סגירתם ואטימתם של המעברים לאחר העברת
המערכות.
ו.
במידה והקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים לביצוע הפתחים ,כמפורט לעיל ,רשאי המפקח
להורות על ביצוע הפתחים על ידי קבלני המערכות השונים ולחייב את קבלן עבודות הגמר.
ז.
כל ההוצאות הכספיות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה ובכלל זה הספקת הפיגומים
הדרושים יחשבו כנכללים במחירי היחידה המתאימים.
ח.
מודגש שחלוקת החללים על ידי מחיצות לפי תוכנית המכרז היא אינפורמטיבית בלבד.
ט.
הרשות בידי המפקח למסור לקבלן ,בטרם התקנה ,תוכניות לביצוע לכל אזור ואזור בנפרד.
הקבלן מסכים ששינוי בתוכנית חלוקה ,שיינתן לו בטרם ניגש לעבודה בפועל באותו חלל,
לא ישמש עילה לתביעה כלשהי.
י.
מוסכם בזה כי שינויים בכמות המחיצות ,מספר הפתחים ,מפגשים ,פינות וכו' (כולל פינות
שאינן ב 90-מעלות) לא יהוו סיבה לשינוי מחירי היחידה.
22.01.05
א.
דוגמאות
מכל סוג אלמנט לעבודות הגבס יכין הקבלן דוגמא מושלמת – קטע ניסיוני ,בשטח של 20
מ"ר לפחות ,לכל אחד מסוגי המחיצות המוזכרות בכתב הכמויות ,כולל כל גימורי השפות,
בידוד וכו' וכן שילוב אלמנטי תאורה ,מיזוג אוויר וכו' ,במספר פעמים כנדרש ,עד לקבלת
אישור המפקח.
ב.
מחיצות הדוגמא ייבדקו בנושאים הבאים:
.1חוזק המחיצות.
.2אופן חיבור המחיצות לרצפה ותקרת הבטון.
.3אופן התקנת החיזוקים לדלתות.
.4הבידוד האקוסטי של המחיצות.
ג.
לא יתחיל הקבלן בביצוע שוטף של מחיצות הגבס לפני סיום בדיקת מחיצות הגבס ולפני
קבלת אישור המפקח בכתב לדוגמאות שיוכנו.
ד.
שיפורים שיידרשו במחיצות לדוגמא ייושמו בהתאמה לגבי כל מחיצות הגבס ,ללא שינוי
במחירי היחידה.
ה.
בניגוד לאמור במפרט הכללי ,לא תימדד עשיית הדוגמאות והקטעים הניסיוניים ,אלא אם
.docמפרט טכני -אולמן
ישמשו כחלק מהעבודה הסופית ואז ייכללו במדידה.
ו.
כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה ,לרבות פירוק וסילוק מחיצות הדוגמא
ייחשבו כנכללים במחירי היחידה המתאימים ולא ישולמו בנפרד.
מחיצות וחיפויי גבס
06.17
לוחות הגבס
22.02.01
א.
עבודות הגבס יבוצעו עם לוחות גבס-קרטון ויהיו בהתאם לת"י 1490חלק )1490.1( 1ו/או
התקן האמריקאי ,בהתאם למפרט הכללי ובהתאם למפרט של "אורבונד" במהדורתו
האחרונה .בכל מקרה של אי התאמה בין ההנחיות בשלושת המקומות הללו – תהייה תקפה
ההנחיה המחמירה ביותר.
ב.
עובי הלוחות יהיה כמפורט בכתב הכמויות ,אך בשום מקרה לא יפחת מ 12.7-מ"מ (".)1/2
ג.
התיאור המקוצר במסמכי החוזה יהיו כמפורט להלן:
הכינוי במסמכי החוזה
"לוח גבס"
"לוח עמיד מים"
"לוח נגד רטיבות"
"לוח עמיד אש"
ד.
הכינוי במפרט הכללי או בת"י 1490.1
"לוח גבס קרטון"
"לוח עמיד מים" במפרט הכללי" ,לוח עמיד מים ודוחה
רטיבות" בת"י ,1490.1יהיה לוח שהגרעין שלו טופל לעמידה
במים ושספיגותו הכוללת עד 5%לפי סעיף 104.2.3.2בת"י
נבדק לפי סעיף 304.2שם.
כנ"ל .כל הלוחות יהיו ברמת ספיגות מתחת ל 5%-ללא הבדל
בכינוי במסמכי החוזה – "עמיד מים"" ,נגד רטיבות" וכד'.
"לוח בעל עמידות מיוחדת באש".
סוגי לוחות הגבס:
.1לוח גבס רגיל – מסוג Regתוצרת "אורבונד".
.2לוח גבס עמיד מים ("ירוק") – מסוג WR.MRתוצרת "אורבונד".
.3לוח גבס עמיד אש – מסוג FSתוצרת "אורבונד".
ה.
במקומות שמצוין בתוכניות "גבס ירוק" ,יהיו הלוחות וכל חומרי העזר עמידים במים
ומותאמים לשימוש באזורים רטובים ע"פ המלצות היצרן.
ו.
על הקבלן להמציא תעודות כי אכן הלוחות המוצעים על ידו עומדים בדרישות התקנים
הנ"ל.
ז.
מבלי לפגוע באמור לעיל הקבלן יורשה להשתמש בלוחות גבס שווי ערך לפי תקן גרמני DIN
.18180שימוש בלוחות לפי תקנים אחרים טעון אישור המפקח.
ח.
הקבלן יספק לאתר לוחות עם מגרעת (פאזה) ,עשויה בצורה תעשייתית גם לאורך הפאה
הרוחבית של הלוחות (במקום מפגש בין הלוחות) ,כך שניתן יהיה למלא במרק את התפרים
האנכיים והאופקיים.
.docמפרט טכני -אולמן
מישקים בין הלוחות
22.02.02
א.
המישקים בכיוון האנכי יבוצעו לכל גובה המחיצה ,מרצפת בטון ועד תקרת בטון .גם בכיוון
האופקי יבוצעו המישקים לכל האורך.
ב.
המישקים יבוצעו כדלקמן :מרק מיוחד לאיחוי המישקים שבין שני לוחות סמוכים יושם
עם סרט שריון .המרק ישמש גם להסתרת ראשי הברגים ולגימור המישק בין המחיצה לקיר
או לתקרה וכן גימור פינות מחיצה גלויות .הגימור במרק יבטיח רציפות וחלקות של פני
המחיצה.
ג.
במקרה של היווצרות סדק גלוי בין הלוחות ,יפורקו הלוחות ויותקנו מחדש עם סרט משוריין
עד לקבלת פנים חלקות לחלוטין ללא סימני תפרים.
ד.
כל פריט גבס ,מחיצה או תקרה ,לא יאושר אם יהיה בו סדק במישק או שבר כלשהו בלוח
הגבס.
22.02.03
ברגים
א.
הברגים יהיו כמפורט בת"י 1490חלק .)1490.2( 2
ב.
השימוש בברגים ובמיתדים יהיה בהתאם לטבלה המומלצת בנספח א' לתקן הנ"ל – טבלה
א'.1
ג.
גימור הברגים – כל הברגים ללוחות גבס עמיד מים יהיו מגולוונים.
ד.
הברגים יהיו מסוג קודחים ומתברגים מעצמם בעלי ראש פיליפס שטוח מס' - 2באורך של
25מ"מ לקרום יחיד או 35מ"מ לקרום כפול.
ה.
הלוח יוצמד אל הניצבים בברגים באמצעות מברגה חשמלית .ראש הבורג יושקע כדי 1.0
מ"מ מתחת לפני הלוח.
ו.
כל הברגים יחדרו את כל שכבות הגבס (לרבות הברגים בקרום הגבס החיצוני) ויחדרו
לקונסטרוקציית הפלדה .כלומר ,כל הברגים יהיו בכינוי Sכמפורט בת"י הנ"ל.
ז.
צפיפות הברגים תתאים לדרישות הבאות:
.1המרחק בין הברגים לפינת לוח הגבס לא יעלה על 150מ"מ.
.2המרחקים בין הברגים שאינם ליד פינות הלוח לא יעלו על 250מ"מ לאורך שולי
הלוחות ולא יעלו על 300מ"מ בשדה.
.3המרחק לשפת הלוח לא יקטן מ 15-מ"מ.
ח.
הברגים המחברים שני לוחות צמודים על אותו "זקף" ימוקמו בהזזה של 50מ"מ ביניהם
בכיוון האנכי.
.docמפרט טכני -אולמן
22.02.04
א.
גימור
גימור עבודות הגבס ,בצידן החיצוני (פני השטח הגלוי) ייעשה באופן שייווצר ויושאר משטח
רצוף וחלק ,ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים.
ב.
כמו כן ,יובטח איטום מלא בין הגבס לבין המלבנים ,המשקופים ,הקורות הקשיחות ,בין
אלמנטים סמוכים ,בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקרה ו/או רצפה.
ג.
עבודת הגבס כוללת את עבודת האיחוי ,ההחלקה והגימור כמפורט בסעיף 220258של
המפרט הכללי ,לרבות התקנת מגיני פינה לכל גובה פינות אנכיות מרצפה לתקרת בטון ולכל
האורך בפינות אופקיות או משופעות ,כמפורט להלן ,איטום בין לוח תחתון לרצפה ,מירוק
התפרים ועד הכנה מלאה לצביעה.
ד.
המחיצות ייצבעו בצבע בהתאם למפורט בתוכניות וברשימת חומרי הגמר ,ע"פ ההוראות
המפורטות בפרק 11במפרט הנ"ל ובמפרט הכללי .הצביעה תבוצע לאחר ווידוא מלא ,כי כל
התפרים מוחלקים ואין בליטות באזור התפרים.
22.02.05
א.
מעבר לצנרת ולתעלות כבלים
המערכת מתוכננת בין היתר על מנת לאפשר מעבר צנרת וכבלים מתחת לרצפות ,מעל
לתקרות ובתוך המחיצות .על הקבלן לתכנן ולתאם מראש את חלקי המערכת כך שיתאפשר
מעבר חופשי מרבי לצנרת ולכבלים הנ"ל וזאת ע"י שימוש באלמנטים קשיחים ,מניעת
קשירות וחיזוקים אלכסוניים והקטנת מספר הקשרים עם המבנה למינימום ההכרחי .בכל
מקרה ,במקום בו יידרש שינוי מראש ע"י המפקח של שיטת הקשירות ו/או שיטת החיזוק
למבנה (אף אם אושרה ככלל) לצורכי מעבר של צנרת או תעלות ,על הקבלן יהיה לבצע לאחר
אישור המפקח .שינוי כזה הינו חלק מעבודתו של הקבלן והוא יבוצע ללא תמורה נוספת.
ב.
עבודת הגבס תיעשה לפני או אחרי התקנת צנרת ותעלות כבלים .בכל מקרה ,כוללת העבודה
ביצוע כל החדירות לצנרת ותעלות ,ע"י חיתוך ועיבוד מתאים של לוחות הגבס וכל הסגירות
סביב הצנרת והתעלות ,כולל איטום במרק אקרילי ,עד להשגת אטימה למעבר קול .עיבוד
המעברים והאטימות הנ"ל כלולים במחירי העבודות ולא תשולם שום תוספת בגינם .לא
תימדד שום עבודה הנובעת מהקושי בביצוע בסמוך לצנרת קיימת ומערכות קיימות.
ג.
העבודה כוללת חיזוקי ,RHSעל-פי הנחיות המפקח ,למחיצות הגבס ו/או לתקרות
האקוסטיות .חיזוקים אלו יקיפו את הצינורות והתעלות והינם כלולים במחירי היחידה.
ד.
גימור של מעברי הצינורות או התעלות יבוצעו ע"פ פרט שיתואם עם המפקח מראש ,יבטיח
אזור זה בפני חדירת לכלוך ויהווה תגמיר אסתטי למעברים הנ"ל.
ה.
במחיצות עמידות אש נדרשת אטימה לאש סביב כל החדירות ומעברי הצנרת והתעלות.
ו.
במידה ויהיה צורך לבצע חישובים סטטיים ע"י מהנדס בניין ,עלות החישוב הינה כלולה
במחירי היחידה ולא תשולם שום תוספת בגינה.
22.02.06
א.
אפיון מחיצות וחיפויים
תיאור המחיצות הנ"ל הינו בהתאמה למפורט בגיליונות תוכניות האדריכלות .בכל מקרה
.docמפרט טכני -אולמן
של אי התאמה בין התיאור להלן לבין פרטי האדריכלות – יקבע התיאור המחמיר ביניהם
ועל-פי שיקול דעתו של המפקח והאדריכל.
ב.
רוחב כל הלוחות יהיה 1200מ"מ.
ג.
המחיצות ממוקמות על גבי רצפת בטון או מרצפות ,או מעל קירות בטון.
ד.
חיפוי – כיסוי קיר או אלמנט מבנה על ידי שלד פח מגולוון המחובר למבנה עם חיפוי חד
צידי במספר קרומים וסוג גבס על פי מפרט.
ה.
מחיצה – קיר פנימי עשוי שלד פח מגולוון על פי מפרט עם חיפוי דו צידי ,במספר קרומים
וסוג גבס על פי המפרט.
ו.
טיפוסי המחיצות:
.1מחיצות גבוהות – מחיצות הנמשכות ממפלס הרצפה או מעל קיר בטון ועד לתקרת
בטון או גג קל .המחיצות יחתכו רציפות של תקרה אקוסטית.
.2מחיצות נמוכות – מחיצות המנותקות מן התקרה וחופשיות בחלקן העליון .גובהן
יהיה ע"פ המצוין בתוכניות.
.docמפרט טכני -אולמן
סוגי מחיצות:
.1חיפוי גבס לא מבודד :חיפוי בצמוד לשלד המבנה הפנימי (כולל קירות בטון /
בלוקים ועמודים) עם ציפוי גבס חד-קרומי חד צידי ,בלוח גבס רגיל בעובי כולל של
37.7מ"מ .המחיצה כוללת:
פרופילי 47Fברוחב 18מ"מ.
ספייסרים ליישור הקיר.
פרופיל עילי ותחתי על פי מפרט אורבונד.
לוח גבס רגיל ברוחב 12.7מ"מ מצדה האחד של המחיצה .
.2חיפוי גבס מבודד :חיפוי בצמוד לשלד המבנה החיצוני (כולל קירות בטון ועמודים)
עם ציפוי גבס חד-קרומי חד צידי ,בלוח גבס בעובי כולל של 37.7מ"מ .המחיצה
כוללת:
פרופילי 47Fברוחב 18מ"מ.
ספייסרים ליישור הקיר על גבי חציצה טרמית .
פרופיל עילי ותחתי על פי מפרט אורבונד.
בידוד אקוסטי /תרמי מצמר זכוכית בעובי " 2בצפיפות 24ק"ג/מ"ר.
לוח גבס עם יריעת אלומינים ברוחב 12.7מ"מ.
.3חיפוי גבס עמיד מים :כנ"ל אך עם גבס עמיד מים.
.4חיפוי גבס עמיד אש :כנ"ל אך עם 2שכבות גבס עמיד אש בעובי 15.9מ"מ ,עמידות
נדרשת 120דקות.
.5מחיצת גבס חד קרומית דו צידית :מחיצת גבס עם ציפוי חד-קרומי בלוחות גבס
רגילים משני צידי המחיצה בעובי כולל 100/125/175מ"מ .המחיצה כוללת:
שלד מפרופילים ברוחב 70/100/150מ"מ עם חיזוקים מצדי הפתחים ע"י
פרופילי פלדה בעובי 2מ"מ או פרופילי .RHS
בידוד אקוסטי /תרמי מצמר זכוכית בעובי " 2בצפיפות 24ק"ג/מ"ר.
לוח גבס רגיל בעובי 12.7מ"מ מכל צד של המחיצה.
.6מחיצת גבס דו קרומית דו צידית :מחיצת גבס עם ציפוי דו-קרומי בלוחות גבס
רגילים משני צידי המחיצה בעובי כולל 125/150/200מ"מ .המחיצה כוללת:
.docמפרט טכני -אולמן
שלד מפרופילים ברוחב 70/100/150מ"מ עם חיזוקים מצדי הפתחים ע"י
פרופילי פלדה בעובי 2מ"מ או פרופילי .RHS
בידוד אקוסטי /תרמי מצמר זכוכית בעובי " 2בצפיפות 24ק"ג/מ"ר.
זוג לוחות גבס רגיל בעובי 12.7מ"מ מכל צד של המחיצה.
.7מחיצת גבס מבודדת אקוסטית :מחיצת גבס דו-קרומית דו צידית בעובי כולל
200/250/120מ"מ .המחיצה כוללת:
שלד מפרופילים ברוחב 100/150/70מ"מ עם חיזוקים מצדי הפתחים ע"י
פרופילי פלדה בעובי 2מ"מ או פרופילי .RHS
בידוד אקוסטי /תרמי מצמר זכוכית דחוס בעובי " "7 / "5 / 3בצפיפות 24
ק"ג/מ"ק.
זוג לוחות גבס רגילים בעובי 12.7מ"מ מכל צד של המחיצה.
.8מחיצת גבס מבודדת אקוסטית :מחיצת גבס -5קרומי דו בעובי כולל 200/250/120
מ"מ .המחיצה כוללת:
מחיצת גבס 5קרומים בעובי כ20 -ס"מ משני לוחות גבס לבן בעובי 12.7
מ"מ מכל צד של המחיצה וכן לוח גבס נוסף המותקן בין שתי מערכות
הקונסטרוקציה.
שלד מפרופילים ברוחב 100/150/70מ"מ עם חיזוקים מצדי הפתחים ע"י
פרופילי פלדה בעובי 2מ"מ או פרופילי .RHS
בידוד אקוסטי /תרמי מצמר זכוכית דחוס בעובי " "7 / "5 / 3בצפיפות 24
ק"ג/מ"ק.
זוג לוחות גבס רגילים בעובי 12.7מ"מ מכל צד של המחיצה.
.9מחיצת גבס עמידת מים :מחיצת גבס חד קרומית חד צידית בגבס עמיד מים
("ירוק") ,בעובי כולל 200 / 150 / 100מ"מ .המחיצה כוללת:
שלד מפרופילים ברוחב 200 / 150 / 70מ"מ עם חיזוקים מצדי הפתחים ע"י
פרופילי פלדה בעובי 2מ"מ או פרופילי .RHS
בידוד אקוסטי /תרמי מצמר זכוכית בעובי " 2בצפיפות 24ק"ג/מ"ק.
לוח גבס עמיד מים בעובי 12.7מ"מ מכל צד של המחיצה.
.docמפרט טכני -אולמן
.10מחיצת גבס עמידת אש 120דקות:
מחיצת גבס דו קרומית דו צידית בלוחות גבס עמידים אש ,משני צידי המחיצה ,בעובי כולל /150
200מ"מ .המחיצה כוללת:
שלד מפרופילים ברוחב 100מ"מ עם חיזוקים מצדי הפתחים ע"י פרופילי
פלדה בעובי 2מ"מ או פרופילי .RHS
בידוד אקוסטי /תרמי מצמר זכוכית בעובי " "5 / 3בצפיפות 24ק"ג/מ"ק.
זוג לוחות גבס עמידים אש בעובי 15.9מ"מ מכל צד של המחיצה.
עמידות נדרשת 120דקות ,יש לצרף אישור מכון התקנים.
מחיצות אש יגיעו מרצפת הבטון ועד לגג הסופי של הבנין (גג פנלים מבודדים
או תקרת בטון)
כל החדירות והפתחים במחיצה יטופלו בהתאם להנחיות יועץ בטיחות כפתחי
אש בלבד.
.11מחיצת גבס עמידת אש 60דקות:
מחיצת גבס חד קרומית דו צידית בלוחות גבס עמידים אש ,משני צידי המחיצה ,בעובי כולל 150
מ"מ .המחיצה כוללת:
שלד מפרופילים ברוחב 120מ"מ עם חיזוקים מצדי הפתחים ע"י פרופילי
פלדה בעובי 2מ"מ או פרופילי .RHS
פרטי המחיצה על פי מפרט אורבונד סעיף 22בטבלא.
בידוד אקוסטי /תרמי מצמר זכוכית בעובי "5בצפיפות 24ק"ג/מ"ק.
זוג לוחות גבס עמידים אש בעובי 15.9מ"מ מכל צד של המחיצה.
עמידות נדרשת 60דקות ,יש לצרף אישור מכון התקנים.
מחיצות אש יגיעו מרצפת הבטון ועד לגג הסופי של הבנין (גג פנלים מבודדים
או תקרת בטון)
.docמפרט טכני -אולמן
22.02.07
שלד מחיצת הגבס
השלד הסטנדרטי של מחיצת הגבס יהיה מורכב מפרופילים מכופפים או משוכים מפלדה מגולוונת,
המתאימים להרכבת והתקנת מחיצות גבס ,לפי תקן ישראלי (ת"י ,1490חלק ,)4על פי המפרט
הכללי ,על פי המפרט של "אורבונד" וכמפורט להלן:
א.
מכלול מערכת הפרופילים יהיה בנוי ומתקן באופן שיענה על דרישות החוזק הכללי של
המחיצה ,על הדרישות לעמידות בפני אש ,על הגמישות למעבר צינורות למערכות לסוגיהן.
זאת ,בנוסף לדרישות המיוחדות הנ"ל .כמו כן ,יבטיח הקבלן חיבור קשיח במידה מספקת
בין הפרופילים לסוגיהם באופן שתימנע כל אפשרות שהיא של רעד עצמי בין הפרופילים
כתוצאה מתנודות או רעידות בבניין או בחלקים ממנו.
ב.
כל הפרופילים במחיצות הגבס – מסילה תחתונה ,פרופילים אנכיים ("זקפים""/ניצבים"),
מסילה עליונה ופרופילי חיזוק אופקיים ואנכיים – יהיו מפח מגולוון בעובי שלא יפחת מ-
0.65מ"מ.
ג.
מסילות האומגה בחיפוי קירות /שלד המבנה בלוחות גבס יהיו מפח מגולוון בעובי שלא
יפחת מ 0.50-מ"מ.
ד.
חיפוי גבס בצמוד לשלד המבנה ,במקומות בהם יידרש הדבר ,על-מנת לשמור על מישוריות
חיפוי הקיר ,ייעשה שימוש בשיטת "חיפוי לא מעתיק" לקיבוע הפרופילים לקירות המבנה.
שימוש בשיטה זו תחשב ככלולה במחיר היחידה ולא תימדד בנפרד.
ה.
המסלול התחתון של השלד יהיה פרופיל Uהמותקן על גבי הרצפה (תוך הבטחת האיטום)
ויחוזק כל 70ס"מ.
ו.
המסלול העליון יהיה פרופיל ( Uזהה בגודלו למסלול התחתון).
ז.
לתוך המסלול התחתון והעליון ינעץ ניצב פרופיל Cמתאים למסלולים .הניצבים יוצבו בין
הפרופילים האופקיים כאשר המרחק בין שני ניצבים סמוכים לא יעלה על 40ס"מ.
ח.
בין המסילות ,הן ברצפה והן בתקרה ,יותקנו אטמים.
ט.
במחיצות גבוהות יש לשמור על יציבות המחיצה ע"י הקפדה שהניצבים יהיו מיחידה אחת
ללא הארכות מהרצפה ועד לקצה העליון של המחיצה .אם בכל זאת נדרש להאריך ניצבים,
הדבר ייעשה ע"י חפיפה בעזרת מסלול באורך שלא יקטן מ 40-ס"מ.
י.
במחיצות בקו עגול (מחיצות שאינם מישוריות) המסילות (הן מסילה עליונה והן מסילה
תחתונה) יהיו מעורגלות בתהליך תעשייתי .רדיוס הכיפוף יותאמו לרדיוס של המחיצות.
יא .במקומות בהם ,בגלל חוסר גישה ,לא ניתן להרכיב את לוחות הגבס על ניצבים רגילים,
הקבלן ישתמש בניצבים "פיר קיר" המיוצרים על ידי "אורבונד" .ניצבים "פיר קיר" ייחשבו
כחלק מהשלד הסטנדרטי.
יב.
שלד המחיצות באזור פתחים במחיצה יבוצע ע"פ התקן ,המפרט הכללי ,מפרט "אורבונד"
וכדלקמן :סביב משקופי דלתות תותקן מסגרת של פרופילי Cבעובי 2.0מ"מ לפחות ,רצוף
מרצפה ועד תקרת בטון ,עם חיבורי ריתוך בין הזקפים לפרופיל האופקי שמעל לדלת .יש
.docמפרט טכני -אולמן
לחזק את המזוזה ב 6-מקומות כאשר מתוכם יהיו נקודות חיזוק מול הצירים והמנעול .רגלי
המזוזה יחוזקו ע"י זוויתן פלדה מגלוון אל הרצפה בצורה נסתרת ,בחללי המחיצה
באמצעות ברגים .יש להשתמש במוביל נוסף במשקוף מעל ראש הדלת ומעל לחלונות
הפנימיים.
יג.
סביב משקופי דלתות אש ,דלתות אקוסטיות ודלתות דו-כנפיות תותקן מסגרת של פרופילי
UNP 65/42/5.5מ"מ עם חיבורי ריתוך בין הזקפים לפרופיל האופקי שמעל לדלת.
הפרופילים האנכיים יחוברו לרצפת הבטון ולתקרת הבטון.
יד.
הזקפים לחיזוק יעוגנו למסילה העליונה בבורגי פח בלתי מחלידים ולרצפה ע"י ברגים בלתי
מחלידים ומיתדים ללא ראש.הקבלן יחבר כל סטייה במישורי הרצפות והתקרות או קירות
בניין קשיחים ,אליהם מתחברת מערכת המחיצות ,ויתקן את הסטיות בשיטות שתאושרנה
ע"י המפקח באתר ,בתנאי שלא יפגע באף אחת הדרישות המפקח או המפרט לגבי המחיצה
או כל חלק ממנה.
טו .החיזוקים המיוחדים וחיזוקים סביב פתחי הדלתות כלולים במחירי העבודות ולא יימדדו
בנפרד.
22.02.08
א.
חוזק כולל של המחיצה
השקיעה האלסטית האופקית המותרת עקב עמיסה אופקית של המחיצה לא תעלה על
1:360מגובה המחיצה .הבדיקה ע"פ .ASTM/E72
ב.
בבדיקת המחיצות נגד נגיעה לא ייגרם נזק או עיוות בלתי חוזר.
ג.
הבדיקה ע"פ .ASTM/E92
ד.
המחיצה תתוכנן לקבלה והעברה של כוחות אופקיים ע"י פרופילי המסילה העליונים
והתחתונים .הכוחות שיפעלו במישורי החיבור יהיו בשיעור 80ק"ג/מ"א .כוח אופקי
במישור העליון והתחתון בכל אחד מהם.
ה.
כל מחיצה תותקן באופן שתהיה מסוגלת לשאת אצטבאות (מדפים) ברוחב של עד 30ס"מ
כשהן תלויות על גבי המחיצה .חוזק המחיצה יאפשר התקנת מדפים כאלה ,זה מעל זה בכל
גובה המחיצה מצידה האחד או משני צידיה ,כשהעומס השימושי לכל מדף יהיה בשיעור של
50ק"ג למ"א עד הקצה המרוחק של המדף מהמחיצה.
ו.
למניעת ספק יוסבר שכל עומס המדפים יועבר ישירות לשלד הפלדה של מחיצת הגבס ,ללא
כל השענות עזר על הרצפה.
ז.
בנוסף לפרופילי השלד הנ"ל יותקנו פרופילי חיזוק Cבעובי 2.0מ"מ אופקיים ואנכיים בכל
מקום המיועד לחיבור מסעדים ולחיבור אלמנטים /מתקנים כבדים במיוחד ,כגון :יח' מיזוג
אוויר ,תעלות חשמל וכל אביזר כבד או בולט ,כמסומן בתוכניות או ע"פ הוראות המפקח
באתר.
ח.
הרצפה והקירות יקבלו את הכוחות האופקיים מהעומס המועיל המופעל על המחיצה :ניצב
.docמפרט טכני -אולמן
סמוך לקיר מסיבי יוצמד אליהם כל 600מ"מ לפחות.
ט.
כמו כן ישולבו במערכת עמודי 70 x 70 RHSשיקבעו בין הרצפה והתקרה כל כ 4-מ' וכן
חיזוקים אחרים לפי הצורך עד לקבלת קירות יציבים לשביעות רצונו של המפקח ללא
תוספת מחיר נפרדת עבור חיזוקים אלה.
22.02.09
א.
בידוד המחיצה
בחלל הפנימי של המחיצה יותקן בידוד אקוסטי /תרמי של מזרוני צמר זכוכית ,בעובי
בהתאם לטיפוס המחיצה ,ובצפיפות ש 24ק"ג לקו"ב,כמפורט במפרט הנ"ל ,או לחילופין
מזרוני צמר סלעים בצפיפות 80ק"ג לקו"ב בעובי בהתאם לסוג המחיצה – הנ"ל לאישור
האדריכל.
ב.
מזרוני הבידוד יהיו שלמים רצופים ,מחתיכה אחת ,לכל גובה המחיצה.
ג.
קיבוע מזרוני הבידוד ללוחות ,בתוך המחיצה ,ייעשה באמצעות "תופסן סרט" ,העשוי פח
מגלוון אשר יותקן ברצועות אופקיות סמוך לתקרה וכל כ 90-ס"מ מרווח אנכי .הסרט יכופף
בקצותיו ויחובר לזקפים בבורגי פח .הלשוניות יישלפו ,לוחות הבידוד ייתלו על הלשוניות
ולאחר מכן יכופף קצה הלשונית להידוק לוח הבידוד .במקומות בהם לא ניתן להתקין
"תופסן סרט" יותקן "תופסן סיכה" ,בהדבקה אל לוח הגבס .פרטי הביצוע יהיו בהתאם
למפרטים והנחיות מפרט "אורבונד".
ד.
מקום חדירת פריטי בניין (כגון צינורות ,תעלות חשמל ,קורות וכו') למחיצת הגבס יעובד
ויאטם בהתאם למפורט במפרט הנ"ל.
ה.
לאורך מפגש שלד מחיצות הגבס עם שלד המבנה (רצפה ,קירות ,תקרות וגגות) יעשה איטום
ברצועות פוליאתילן מוצלב מוקצף תוצרת "פלציב" .רוחב רצועת האיטום יתאים לרוחב
מסילת השלד – רצועה ברוחב 50מ"מ למסלול C70ורצועה ברוחב 70מ"מ למסלול .C100
לאורך מפגש הלוחות עם שלד המבנה יעשה איטום במרק אקרילי ,נירוסיל תוצרת נירלט.
.docמפרט טכני -אולמן
22.02.10
א.
חומרי איטום
כל חומרי האיטום ,האטמים ,לוח בעל רדיד אלומיניום כמפורט להלן וכו' ,כולם כלולים
במחירי העבודות ולא יימדדו בנפרד.
ב.
מתחת המסילה התחתונה יותקן אטם עמיד במים מפוליאתילן מוצלב בעובי 10מ"מ
וברוחב המסילה.
ג.
בין המחיצה לבין קיר מסיבי או לתקרה יותקנו אטמים בעובי 5מ"מ מפוליאתילן מוצלב
ברוחב הפרופילים ,לשיפור הבידוד האקוסטי.
ד.
לוח הגבס יורם מהרצפה 10מ"מ ומרווח זה יאטם במרק אקרילי לפני הדבקת השיפולים.
ה.
בין לוח הגבס לקיר מטויח יותקן פרופיל גמר – – Protectorויעובד חריץ הפרדה.
ו.
חיפוי קירות חוץ ייעשה עם "לוח בעל רדיד אלומיניום" אחד בשכבה הפונה אל קיר החוץ.
22.02.11
חיפוי מחיצות הגבס
א.
מספר הקרומים לחיפוי המחיצות ייקבע לפי סוג המחיצה והגובה הנדרש.
ב.
חיפוי המחיצות ייעשה בלוחות גבס ורטיקלים מהסוגים האלטרנטיביים המפורטים במפרט
זה.
ג.
לא יותר שימוש בחלקי לוחות שלא לצורך אלא רק בלוחות שלמים +שימוש בחלקי לוח
להשלמת המידה הנדרשת.
ד.
הקבלן יספק לאתר לוחות עם מגרעת (פאזה) ,עשויה בצורה תעשייתית לאורך הפאה
הרוחבית של הלוחות (במקום המפגש בין הלוחות) ,כך שניתן יהיה למלא במרק את התפרים
האופקיים.
ה.
לא יורשה יותר מאשר תפר אופקי אחד לגובה המחיצה .התפרים האופקיים יהיו לסירוגין
במפלסים שונים .לא יורשה תפר אופקי נמשך.
ו.
חיפוי מחיצות הגבס הגבוהות ייעשה בשני לוחות שלמים לכל גובה המחיצה.
ז.
במחיצה שגובהה עולה על 3.6מ' יש להוסיף לוחות בכיוון הגובה .יש להשתמש ב"לוחות 4
פאזות" ,שיאפשרו איחוי המישקים האופקיים הנוצרים בעזרת סרט שריון ומרק .בכל
מקרה ,יש להימנע באופן מוחלט מיצירת מישקים אופקיים רצופים ,אלא להניח את הלוחות
באופן שתתקיים הסטה של המישקים האופקיים זה כלפי זה (מעין קו שבר).
ח.
הלוחות יותקנו על השלד כך שעל כל ניצב לא תהיה יותר מאשר התנגשות אחת של לוחות
(כאשר המחיצה בעלת קרום יחיד) כלומר המישקים בין הלוחות יהיו מוסטים כלפי השלד.
הלוחות ישענו בתפריהם (הן תפרים אופקיים והן תפרים אנכיים) על מרכז הפרופילים.
ט.
בזמן קביעת המחירים הקבלן ייקח בחשבון את תוספת הפרופילים האופקיים ואת הפאזה
בלוחות הנדרשים לביצוע התפר האופקי.
י.
במחיצות דו-קרומיות כל שכבה תונח בהזזה כלפי השכבה הקודמת כך שלא יהיה תפר
בשכבה אחת מעל שכבה שנייה.
.docמפרט טכני -אולמן
גימור המחיצה
22.02.12
א.
גימור המחיצה יעשה בהתאם לסעיף 220258שבמפרט הכללי .חומרי האיחוי וההחלקה יהיו
בהתאם לתקן ישראלי (ת"י 1490חלק .)3
ב.
גימור המחיצות ,בצידן החיצוני (פני השטח הגלוי) ייעשה באופן שייווצר ויושאר משטח אנכי
רצוף וחלק ,ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים.
ג.
כמו כן ,יובטח איטום מלא בין המחיצה לבין המלבנים ,המשקופים ,הקורות הקשיחות ,בין
מחיצה למחיצה ובין מחיצה לתקרה ו/או רצפה.
ד.
פינות/מקצועות המחיצות הן אופקיות והן אנכיות ,יוגנו על ידי פרופילי פח זוויתני מגולוון
מצופה בסרט שריון ומכוסה מרק תוצרת USGדגם CORNER-A-BEADמורכבים עם
ברגים.
ה.
אזורי מפגש בין לוחות הגבס לבין הריצוף יחופו בפנל תואם לריצוף.
22.02.13
א.
התקנת אביזרים ,מפסקים ,שקעים ואביזרי חשמל ומיזוג אויר במחיצות גבס
צנרת החשמל תותקן בתוך חלל המחיצה ,דרך המעברים המיועדים לכך בניצבים ,לפני דיפון
המחיצה בלוחות.
ב.
קופסאות חשמל תהיינה מיוחדות למחיצות חלולות.
ג.
חורים עבור קופסאות ייקדחו במקדח פעמון.
ד.
יש להקפיד במיקום אביזרים ,המצריכים ביצוע חורים בלוחות הגבס (כגון שקעים,
מפסקים ,קופסאות לחשמל/טלפון וכו') ,על מנת שלא תהיה חפיפה ביניהם ב 2-חדרים
סמוכים .אין לקדוח חורים לקופסאות חשמל משני צידי המחיצה אלא בדרוג.
ה.
יש לסדר השקעים משני צידי המחיצה כך שתמיד יפריד ביניהם ניצב אורכי.
ו.
כל המעברים יבוצעו לפי פרטי האדריכל.
22.02.14
א.
אופני מדידה ותכולת מחירים
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחיר מחיצות הגבס ייחשב ככולל:
.1איטום ברצועות פוליאתילן מצולב ובמרק אקרילי.
.2איחוי משקים במרק ובסרטי שריון וגימור פינות ומקצועות כמפורט בסעיף
220358שבמפרט הכללי.
.3הגנת פינות/מקצועות עם פרופילי פח זוויתני מגולוון תוצרת .USG
.4הכנת תכניות הרכבה.
.5צביעת המחיצות עד גמר מלא וסופי.
ב.
כדי להסיר ספק ,מובהר כאן במפורש ,שבידוד אקוסטי של המחיצות ייכלל במחיר
.docמפרט טכני -אולמן
המחיצות.
ג.
כדי להסיר ספק ,מובהר כאן במפורש ,שהשלד הסטנדרטי של המחיצה ,כמוגדר בסעיף
22.01לעיל ,ייחשב כנכלל במחיר המחיצות ולא יימדד בנפרד.
ד.
כדי להסיר ספק ,מובהר כאן במפורש ,שמחיר המחיצות יכלול ניצבים ופרופילי Cעובי 2
מ"מ ו/או פרופילי RHSבכמות כלשהי ,כמתבקש ממיקום ויטרינות ,משקופי דלתות,
משטחי שיש ,קבועות התברואה ,מתקני חשמל ,מיזוג אויר ,מעקות וכו' ,וכמתבקש
מדרישות המרחק המקסימאלי המותר בין הניצבים.
ה.
כדי להסיר ספק ,מובהר כאן במפורש ,שמחיר המחיצות יכלול ליטוש עדין של פני השטח
בנייר זכוכית ,הסרת האבק וצביעה בכל השכבות הנדרשות ע"פ המפרט הכללי ומפרט זה.
כל עבודת הכנה נוספת ,אם תידרש ,כלולה גם היא בעבודות הגבס.
ו.
מחיצות בקו עגול (מחיצות שאינם מישוריות) ימדדו ביחד עם המחיצות המישוריות ,כחלק
מהמחיצות המישוריות ולא ימדדו בנפרד.
ז.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,מחיר עירגול המסילות העליונות והתחתונות וכל יתר ההוצאות
הכרוכות בביצוע המחיצות בקו עגול ייחשבו כנכללים במחירי היחידה המתאימים ולא
יימדדו בנפרד.
ח.
פחי חיבור ,לרבות המחברים הטלסקופיים לקיבוע החיזוקים מפרופילי פלדה לשלד המבנה,
ייחשבו כחלק מהחיזוקים מפרופילי פלדה ולא ימדדו בנפרד.
ט.
בורגי חץ (בורגי פיליפס) המחברים את החיזוקים לשלד המבנה לא ימדדו בנפרד .הקבלן
יכלול מחירם במחירי היחידה המתאימים.
י.
הקבלן ידאג להכנת המעברים הדרושים במחיצות לצנרת ולכבלים ,לרבות החיזוקים
והחורים הנחוצים ,וכל זאת ללא תמורה או פיצוי נוסף כלשהו .כל אלה ייכללו במחיר
היחידה בכתב הכמויות.
יא .הקבלן מתחייב בזה ,לספק אביזרי חיבור מתאימים ,כגון קופסאות חשמל וכו' ,במקרה של
גוף תאורה הכולל שנאי .יבצע הקבלן סרט תלייה לאותו אביזר ללא תוספת תשלום.
יב.
בנפרד ובנוסף למדידת מחיצות הגבס בהתאם לאמור לעיל ,יימדדו אך ורק העבודות
המפורטות בכתב הכמויות.
יג.
מחיר מטר מרובע של מחיצת גבס גמור יכלול את הקונסטרוקציה וחיזוקים מיוחדים,
לוחות הגבס ,מלבני הפתחים ,עיבוד וגימור המישקים על ידי מרק ,ביצוע פינות על ידי
זוויתני אלומיניום ,סרט שריון ושכבת מרק לגימור פני לוחות הגבס על פני כל משטחי לוחות
הגבס ,כולל ביצוע הפתחים ו/או חורים למעבר צינורות ותעלות מכל סוג – הכול מוכן
לצביעה סופית.
06.18
תקרות תותב
22.03.01
כללי
.docמפרט טכני -אולמן
א.
הדרישות הכלליות בסעיף זה הן חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני.
ב.
כל מערכות התקרה במסגרת עבודה זו יעמדו בדרישות ת"י 921ברמה .III.2.3
ג.
בכל סוגי התקרות הצעת הקבלן כוללת אספקת התקרה ,כל פרופילי הגמר צבועים כנ"ל
בתנור כנדרש וכל חיתוכי התקרות הנדרשים לביצוע העבודה ,לתליה באמצעות מוטות לפי
פרט "אורבונד".
ד.
על הקבלן להשתמש בחומרים מעולים וללא פגם.
ה.
הקבלן יהיה אחראי לאיכות החומרים והעבודה למשך שנה מיום הגשת העבודה.
ו.
תקרות התותב יהיו משולבות אחת בהמשך לשנייה (דהיינו בחלל אולם /חדר אחד יהיו
מספר סוגים שונים של תקרות ,להלן גם "תקרות משולבות").
ז.
תוכניות של התקרות האקוסטיות ,ובכלל זה תוכניות של התקרות המשולבות ,ימסרו
לקבלן לאחר חתימת החוזה .מסירת התוכניות הנ"ל לאחר חתימת החוזה לא תהווה סיבה
לשינוי מחירי היחידה.
ח.
תקרות התותב ימוינו בכתב הכמויות לפי סוגי התקרות ,ללא הבחנה בין תקרות תותב
משולבות לבין תקרות תותב שאינם משולבות.
ט.
כל ההוצאות הכספיות הכרוכות בביצוע השילוב בין התקרות יחשבו כנכללות במחירי
היחידה המתאימים ולא ישולמו בנפרד.
י.
המדידה תהיה מלאה מקיר לקיר ואינה כוללת פחת בניכוי תעלות וגופי תאורה שקועים
ומפזרי מיזוג אויר וסבכות אוויר חוזר.
יא .פיגומים יסופקו ע"י הקבלן.
יב .הקבלן ידאג לניקוי המקום לאחר גמר העבודה.
יג.
העבודה תחשב לגמורה רק לאחר קבלתה ואישורה ע"י המתכנן.
22.03.02
תקרות תותב ניתנות לפרוק
22.03.02.1
דרישות כלליות:
א.
הקבלן המבצע את תקרות התותב יהיה קבלן בעל ניסיון ומוניטין בהרכבה של תקרות
תותב ובכל מקרה טעון אישור של המפקח והאדריכלים.
ב.
על הקבלן לספק כל העבודה ,החומרים ,הציוד ,השירותים הדרושים להתקנת התקרה
בהתאם לתוכניות עבודה מאושרות ,ולהגיש לאישור המפקח דוגמאות האריח וכן
דוחות מבחן ואישורים לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות (אש) .סוג גמר
וגוון האריח יוגשו לאישור האדריכל.
ג.
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע מפורטות המראות את שיטת התליה,
החומרים בשימוש ,וכן פרטי שילוב אביזרי חשמל ,מיזוג אויר ,כבוי אש ,ספרינקלרים
וכו' .התוכנית תהיה מבוססת על תוכניות התקרה של האדריכל.
.docמפרט טכני -אולמן
ד.
כל האריחים השלמים יהיו ניתנים להחלפה ביניהם.
ה.
מקדם בליעת הרעש של כל התקרות האקוסטיות יהיה .N.R.C>0.80
ו.
על הקבלן לצרף לתוכניות ביצוע פרטי חישוב עומס על התקרה וחישובים סטטיים.
ז.
תקרה תותבת במרחב מוגן תיתלה בהתאם להוראות הג"א.
22.03.02.2
א.
תקרות לדוגמא:
הקבלן יכין תקרה לדוגמא ,לכל אחת מהתקרות המפורטות להלן ,כדי שניתן יהיה
לבחון את טיב התקרה ,את קונסטרוקציית התקרה ואת שילוב מערכות מיזוג אויר,
חשמל ,כריזה ,ספרינקלרים (לרבות אמבטיות ותעלות לגופי תאורה ,גלאי עשן,
רגיסטרים למיזוג אויר וכו') בתקרה האקוסטית:
.1תקרה אקוסטית עם אריחים מינראליים במחיר יסוד של ₪ 50למ"ר– 10מ"ר.
.2תקרה אקוסטית ממגשי פח אטומים ברוחב 30ס"מ 10 –- ,מ"ר.
ב.
שיפורים שיידרשו בתקרות לדוגמא ייושמו בהתאמה ,לגבי התקרות בכללותם יהיו
ללא שינוי במחירי היחידה.
ג.
ביצוע הדוגמאות ופירוקם כפי שיידרש לא יהווה סיבה לשינוי תקופת הביצוע.
ד.
כל ההוצאות הכספיות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה יחשבו כנכללות במחירי
היחידה המתאימים ולא ישולמו בנפרד.
22.03.02.3
שיטות ביצוע:
א.
התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ,התשתית
המבנית מוכנה לקבל את מערכת התקרה והתליה וכל עבודות הגמר ,במיוחד עבודות
"רטובות" ,נסתיימו.
ב.
קבלן התקרה ילמד את התוכניות ,יבקר בשטח בזמן הביצוע ,ויוודא מיקום מדויק של
כל האביזרים החודרים דרך התקרה .בזמן הביצוע ישקול המפקח אפשרות להרכיב את
שלד התקרה בשלב מוקדם יותר ,כדי לעזור למיקום המדויק של אביזרים אלה.
ג.
בגמר ההתקנה על הקבלן לנקות את האריחים ורשת התליה בתמיסת סבון מאושרת
לשימוש על ידי יצרן התקרה.
22.03.02.4
א.
שלד התקרה:
הקונסטרוקציה להרכבה ותליה התקרה צריכה להיות מספיק חזקה ,שבמקרה
שמפרקים חלק מהתקרה שאר חלקי התקרה יהיו יציבים.
ב.
התקנת התקרה תעשה באמצעות מערכת תליה מתכווננת " ,"TWISTERהכוללת
אביזרים מתועשים של חברת "אורבונד" ,המיועדת לעומס תליה מותר של 20ק"ג
למ"ר.
.docמפרט טכני -אולמן
ג.
תליית פרופילי ה T-תעשה באמצעות מתלים ממוטות הברגה ו/או מוטות תליה ודיבלים
מפלדה לפי מפרטי חברת "אורבונד" .מוטות התליה/הברגה יהיו מגולוונים בקוטר 4
מ"מ ,הדיבלים יחדרו לשלד המבנה (בטון/בניה) לפחות 40מ"מ.
ד.
במקומות בהם עומס התקרה עולה על המותר ,ו/או במקומות בהם תלויים אביזרים,
ייחודיים ,תובטח התליה בעזרת מתלי "נוניוס" בהתאם למפרטי ההתקנה של חברת
"אורבונד".
ה.
מוטות התליה יהיו מעוגנים בשלד המבנה (בטון/בלוקים) ,או בקונסטרוקציית פלדה
שהוכנה לכך במיוחד ולא בקווי המערכות ולא במערכת המתלים של המערכות.
ו.
לא תותר תליית התקרה באמצעות פסים מפח מגולוון.
ז.
צפיפות המתלים וסוגי אביזרי התליה יותאמו לגודל האריחים ולרכיבי המערכות
המשולבות בתקרה ,אך בכל מקרה הפרופילים הראשיים יהיו תלויים במרחקים שלא
יעלו על 60ס"מ .פרופילי המשנה ייתלו במרחקים שלא יעלו על 60ס"מ בניצב
לפרופילים הראשיים.
ח.
בכל מקרה המרחק בין המתלים לא יעלה על 120ס"מ (.)MT
ט.
על המבצע ובאחריותו ,להתאים את תליות התקרה וכן כל מערכת תקרת התותב ,הן
לשלד המבנה (כולל בליטות ,שקעים ,קורות וכו') ,והן למתקני המערכות (כולל תעלות
כבלים או מיזוג אויר ,צנרת וכיוצא באלה).
י.
הקונזולות ,ה"גשרים" או אמצעי אחר ,שעל הקבלן לבנות כדי להתאים את מערכת
התקרה לאילוצי שלד המבנה ואילוצי מערכות ,מבלי לפגוע בה ,כלולים במחיר.
יא .במקרה שלא ניתן לקבוע את המתלים במרווחים המומלצים בגלל הימצאותו של ציוד
שרות ,או בגלל מכשולים אחרים ,יתקין הקבלן שלד נושא משני ,שישא את תקרת
התותב וימנע תזוזה צידית.
יב.
גופי תאורת אמבטיות לגופי תאורה ו/או מערכות אחרות יהיו תלויים עצמאית לשלד
המבנה ,בנפרד מקונסטרוקציית התליה של תקרות התותב.
יג.
על הקבלן להגיש תוכניות קונסטרוקציית התליה לאישור הקונסטרוקטור והמפקח
ורק לאחר אישורה ע"י הקונסטרוקטור והמפקח יוכל הקבלן להתחיל בייצור שוטף
של קונסטרוקציית התליה.
22.03.02.5
א.
פרופילי גמר/ניתוק:
לאורך סיום תקרת התותב ,לאורך מפגש תקרת התותב עם קירות ומחיצות המבנה
לאורך המפגש בין סוגים שונים של תקרות תותב המשולבות אחת בשנייה ,וכן סביב כל
הפתחים בתקרה המיועדים להתקנת גופי תאורה ,אביזרי חשמל ,מיזוג אויר ,כיבוי אש
וכיוצא באלו – יותקנו פרופילי גמר/ניתוק בהתאם למפורט בתכניות .בהעדר פרוט
בתוכניות ,פרופילי הגמר/ניתוק יהיו פרופילי .L+Z
.docמפרט טכני -אולמן
ב.
פרופילי הגמר/ניתוק סביב פתחים בתקרה יהיו ,מפרופיל ,Lמותאמים למימדי וצורת
האביזרים .בפינות החלל יחוברו הפרופילים בזוית 45מעלות (גרונג).
ג.
פרופילי הגמר/ניתוק יהיו מאלומיניום בעובי 2מ"מ צבועים בצבע הזהה לצבע
התקרה .הפרופילים חייבים באישור מוקדם של האדריכל.
22.03.02.6
א.
גימור התקרות:
כל חלקי הפח בתקרות הפריקות (מגשים ,אריחים ,פרופילי תליה וחיבור ,לרבות
בתקרות אריחים מינראליים) יהיו צבועים ,בהתאם להנחיות היצרן ולפי המפרט הנ"ל,
בגוון .RAL 9016
ב.
כל גופי התאורה ,מפזרי מיזוג אוויר ,תריסים לאוויר חוזר וכל שאר אביזרי התקרה
יהיו צבועים בהתאם להנחיות ומפרט היצרן ,בגוון התואם לגוון התקרה .RAL 9016
22.03.02.7
א.
תיאור המערכות:
תיאור מערכת א' – אריחי תקרה מינרלית ,תוצרת ECOPHONסדרת FOUCUS Eפרט
חצי שקוע
.1התקרה תהיה מאריחים מינראליים אקוסטיים מונחים על גבי פרופיל ,T24במידות
60/60ס"מ ,בעובי 20מ"מ ,במשקל של כ 3-ק"ג למ"ר כולל קונסטרוקציה .האריחים
יהיו בגוון לבן .מחיר יסוד לאריחים ₪ 50למ"ר.
.2אריחי התקרה יעמדו בדרישות ת"י .755
.3מקדם בליעת הרעש של התקרה האקוסטית יהיה .N.C.R=0.90
.4אריחי התקרה האקוסטית ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה
האקוסטית בלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
.5אריחי התקרה ייתלו ע"י מערכת תליה הכוללת מוטות הברגה מגולוונים בקוטר
של 6.0מ"מ לפחות .המתלים יהיו מעוגנים בתקרת הבטון או בקונסטרוקציית
הפלדה שהוכנה לכך לבד ,ולא בקווי המערכות או במערכת המתלים של המערכות.
.6צפיפות המתלים וסוגי אביזרי התליה יותאמו לגודל האריחים ולרכיבי המערכות
המשולבות בתקרה .המתלים ישאו עומס אנכי של 30ק"ג לפחות.
.7הפרופילים הראשיים יהיו תלויים במרחקים ציריים של 60ס"מ .פרופילי Tייתלו
במרחקים ציריים של 60ס"מ בניצב לפרופילים הראשיים .הפרופילים יהיו מפח
מגולוון צבוע בצבע בתנור ,דוגמת תוצרת חברת " "DONNמסוג .T 24לכל
האריחים יותקנו קפיצי הידוק (קליפסים) מסוג מיוחד ,שלושה בכל צלע ,על מנת
לאפשר פתיחה נוחה של אריחי התקרה .קפיצים אלה יהיו מסוג RETENTION
CLIPמתוצרת "."ARMSTRONG
.docמפרט טכני -אולמן
.8פרופילי תליה הגלויים לעין יהיו בגמר צבע אפוקסי אלקטרוסטאטי.
.9עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקת והתקנה סרגל גמר מאלומיניום
מאולגן לאורך קירות ,מחיצות וכדומה ,וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר .הסרגלים
חייבים באישור מוקדם של האדריכל ויהיו בצבע ו/או בגלוון התואם את התקרה
עצמה .יש להקפיד על חיבורים נאותים של הסרגלים (אחד למשנהו) וכן על חיתוכי
זווית (גרונג) מדויקים בהחלט.
.10התקרות האקוסטיות תכלולנה חיתוך פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים כנדרש,
ללא תוספת תשלום.
.11התקרות כשהן מושלמות ,תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים ,גלים ,עקומות
וכדומה.
ב.
תיאור מערכת ב' – תקרת מגשי פח :
.1תקרה אקוסטית עשויה מגשי פח לא מחוררים – בהתאם לתכניות.
.2אפיון:
כיוון המגשים ייקבע לפי תכניות האדריכלות.
המגשים מפח מגולוון ,מדגם ,OMEGASHAPEיבואן "אחים אביוני
בע"מ".
המגשים ברוחב 30ס"מ ,בעובי 0.6מ"מ ,עם כיפוף בכל 4הפאות.
גלוון מגשי הפח יבוצע בשיטת הטבילה ” “HOT DIPPINGעם 275גרם אבץ
לכל מ"ר.
מגשי הפח יהיו צבועים בצבע מוכן PRE-PAINTמשני הצדדים .הצביעה
תיעשה בתנור ,בהתאם להנחיות היצרן ,בגוון .RAL 9016הצד הפנימי ייצבע
בצבע להגנה .הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.
מגשי הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחתם .החיבורים בין
המגשים יהיו נקיים ובצורה של א תגלה כל פרופילי חיבור או מגעים אחרים
כשמגשים צמודים אחד לשני.
מעל מגשי הפח יש להניח מזרוני צמר סלעים ארוג בצפיפות של 80ק"ג למ"ק
בעובי " .2יש להניח שכבת רקמת "סיבמין" לבנה מתחת למזרוני צמר הסלעים
לקבלת סינון אבק אופטימאלי +שכבה רקמה מעל למזרון ולהדביק את הכול
מלמעלה בעזרת "טייפ" מתאים .המזרונים עצמם יהיו עטופים בפ.ל.ג30 .
מיקרון .המזרונים כלולים במחיר התקרה ולא יימדדו בנפרד.
.docמפרט טכני -אולמן
מגשי הפח בתקרה האקוסטית ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של
התקרה האקוסטית מבלי שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוך אליו.
פרופילי התליה יהיו מסוג USG DX15תוצרת חברת " ,"DONNמפח
מגולוון ,צבוע בגוון התקרה.
עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקת והתקנה סרגל גמר
מאלומיניום מאולגן לאורך קירות ,מחיצות וכדומה ,וסביב גופי תאורה
ומפזרי אויר .הסרגלים חייבים באישור מוקדם של האדריכל ויהיו בצבע ו/או
בגלוון התואם את התקרה עצמה .יש להקפיד על חיבורים נאותים של
הסרגלים (אחד למשנהו) וכן על חיתוכי זווית (גרונג) מדויקים בהחלט.
התקרות האקוסטיות תכלולנה חיתוך פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים
כנדרש ,ללא תוספת תשלום.
התקרות כשהן מושלמות ,תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים ,גלים,
עקומות וכדומה.
ג.
עבודות התקרה האקוסטית תכלול אספקת והתקנת פרופיל אומגה
מאלומיניום מאולגן לחיזוק במרחקים של 3מ' זה מזה ,עליהם יונחו מגשי
הפח בהתאם לדרישה ולתנאים בשטח.
תיאור מערכת ג' – תקרת גבס המשכית סביב לתקרה מינרלית :
.1תקרה מלוחות גבס בהמשך וסביב לתקרה אקוסטית מינרלית.
.2מתחת לפרופילי Tייעודיים של תקרה מינרלית יחובר לו גבס בעובי 12.7מ"מ.
.3פרופילי התקרה יהיו בגמר מחוספס המתאים לקבלת לוחות הגבס והברגים.
.4חיבורים בין לוחות הגבס (פאות הלוחות) יעובדו על פי ההנחיות לעיבוד מחיצות גבס
במפרט זה ,ויכללו תחבושת ,מרק והחלקה באופן שחיבור הלוחות לא יהיה גלוי לעין.
.5חיבור על ידי ברגי גבס קודחים 35מ"מ ישירות לשלד התקרה.
.6לאורך קו החיבור עם התקרה המינרלית יבוצע סרגל Jמ PVCבגוון לבן שבור.
.7פרטי התקרה על פי פרטי הבנין המצורפים ופרטי חב' "הכט".
.8באחריות הקבלן לספק תמיכות בכמות מספקת למניעת דפורמציות במשטח התקרה.
ד.
תאור מערכת ד' -תקרת גבס
מערכת תקרת גבס אופקית
שלד מפרופילי פח מגולוון כדוגמת מערכת 47Fשל אורבונד .מרווח
מירבי בין הפרופילים 40ס"מ.
אביזרי תליה כמתואר במפרטי חב' "אורבונד" ממוטות תליה וביזר
כיוונון.
.docמפרט טכני -אולמן
לוח גבס מותקן אופקית מתחת לשלד התקרה ,מחובר בברגי גבס 35
מ"מ במרווחים מקסימליים של 30ס"מ.
ה.
סרגל 12/12 Uמ"מ בחיבור לקיר מחומר בניה שונה.
כיסוי מישקים כמתואר בפרק מחיצות גבס במפרט זה.
תיאור מערכת ה' – תקרת גבס צמודה לגג הקל
מערכת תקרת גבס משופעת (מעתיקה את שיפוע הגג)
איפיון זהה לזו של מערכת מחיצות אקוסטיות דו שכבתיות (סה"כ 4לוחות) הכוללת תוספת של
מערכת שלד נוספת לאחת משתי המחיצות הדו-שכבתיות.
.docמפרט טכני -אולמן
ו.
תאור מערכת ה' – פרט סמוי להתקנת לוח חשמלי נגלל בכיתות.
פרט להסתרת לוח חשמלי נגלל מעל לוח הכתיבה בכיתות.
הפרט כולל הכנה לתליית הלוח הנדלל ,סינר גבס אנכי 20ס"מ ,קטע מוגבה בתקרת גבס במפלס
הגבוהה 20ס"מ ממפלס התקרה ,חיבור לקיר גבס אנכי.
הכל על פי פרט מצורף.
המדידה לתשלום לפי מטר אורך של הפרט ,כולל השלד ,חיפוי גבס ,עיבוד קצוות ,החלקת
מישקים ומרק עד לביצוע מושלם מוכן לצבע.
ז.
תאור מערכת ו' – פרט סינר אנכי בתקרת גבס.
סינר גבס אנכי בגובה 10ס"מ סביב לתקרה מינרלית.
הפרט כולל:
שלד מפרופילי פלדה מגולוונת.
אביזרי תליה עם מוטות תליה או מוטות הברגה 8מ"מ.
חיפוי גבס חד קרומי המורכב מתחת לשלד.
עיבוד מישקים בין לוחות על פי המתואר בסעיך מחיצות גבס.
עיבוד פינות כולל פרופיל פח ומרק על פי פרטי אורבונד.
הכנה לצבע.
חיבור לתקרת גבס אופקית.
מסגרת מפרופיל 70 Cמ"מ בעובי 0.7מ"מ תבוצע מעל לקצה הסינר לקבלת
תקרה אקוסטית מינרלית.
מדידה לתשלום לפי מטר אורך של הפרט וכוללת כל המתואר ,לא תשולם תוספת עבור אמצעי
תליה ,אביזרי חיבור וכיו"ב ,חלקו האופקי של הפרט כלול המערכת תקרת גבס.
ח .תקרת מגשי פח ללא חירור
תקרת מגשי פח לא מחוררים במידות .60/60
התקרה זהה למתואר בסעיף " תקרת אקוסטית מינרלית" מלבד שימוש באריחים מפח מגולוון
בעובי 0.7מ"מ בגמר צבע אלקטרוסטטי.
האריח דגם 60/60תוצרת חב' "הכט".
התקנה באיזורים לחיים כדוגמת שטחי הגשה בחדרי אוכל ומקלחות.
22.03.03
אופני מדידה ותכולת מחירים
.docמפרט טכני -אולמן
א.
המדידה לתשלום תיעשה לפי מ"ר של התקרה ,בצורה מלאה מקיר לקיר ואינה כוללת פחת.
המדידה תתבצע מבלי לנכות תעלות וגופי תאורה שקועים ,מפזרי מיזוג אויר וסבכות אוויר
חוזר.
ב.
לא תשולם כל תוספת מחיר בגין התאמות וסיוע התקנות למרכיבים הנ"ל ,אשר יסופקו ע"י
אחרים וישולבו בתקרות התותבות.
ג.
לא תשולם תוספת מחיר עבור ביצוע בשטחים קטנים.
ד.
במחיר התקרה כלולים כל השינויים ,ה"גשרים" ,הקורות והתליות הנוספות הדרושות
במקרה שהמערכות ומתליהן לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה.
ה.
חורים ופתחים באריחים יבוצעו במקומות ובמידות הנדרשים לפי תוכניות .המחיר יכלול
את ביצוע כל החיתוכים ,סגירת פתחים בפרופיל מיוחד שיאושר ע"י האדריכל.
ו.
כל החיתוכים הדרושים להתאמת התקרה למבנה כלולים במחיר התקרה.
ז.
על הקבלן להגיש לאישור תכנית קונסטרוקציה לתליית התקרה .מחיר הקונסטרוקציה,
אספקתה ,התקנתה ,הכנת תכניות לאישור וכל הקשור בכך – כלול במחיר התקרה.
ח.
המחיר יכלול אספקת אריחים רזרביים מכל סוג ,בשיעור של .3%
מחיצות HPL
06.19
22.04.01
כללי
א.
מחיצות HPLיהיו מתוצרת "פנל פרויקטים" ,דגם ,PANELנירוסטה .316
ב.
מחיצות HPLיהיה עשויים לוחות ,HPLבעובי 13מ"מ ,אנטי ואנדליים ועמידים בפני
שריטות ,שחיקה ,מים ולחות.
ג.
מסגרת המחיצה תהיה עשויה מפרופילי אלומיניום:
.1פרופיל עליון – קושרת עליונה מאלומיניום במידות 45X35מ"מ .קצוות מעוגלים
במתאם לעמודי החזית.
.2חיבור לקיר – פרופיל אלומיניום בצורת Uבמידות 23X30מ"מ.
22.04.02
א.
גמר
הלוחות יהיו בגמר פורמייקה ,בשני גוונים (לדלתות ולחלקים קבועים) – לפי המפורט
ברשימות.
ב.
פרופילי האלומיניום במסגרת המחיצות יהיו בגוון טבעי עם ציפוי אנודייז.
22.04.03
א.
פרזול
צירים לדלתות – 3צירים מפלב"מ 316תוצרת " "PBAאיטליה ,בעלי מנגנון לסגירה עצמית
של הדלת .מק"ט היצרן .553-ss + 554C-ss
.docמפרט טכני -אולמן
ב.
ידיות – ידית פנימית וחיצונית מפלב"מ 316תוצרת " "PBAאיטליה .מק"ט היצרן 564D-
.ss
ג.
מנעול – מנעול סיבובי הנועל את הדלת לניצב הסמוך לה ,עשוי פלב"מ ,316תוצרת ""PBA
איטליה ,עם סימון תפוס/פנוי .מק"ט היצרן .558LE-ss
ד.
רגל – בתחתית המחיצה רגל מפולסת בקוטר בסיס 60מ"מ ,הניתנת לכוונון ,עשויה פלב"מ
,316תוצרת " "PBAאיטליה .מק"ט היצרן .550-ss
מחיצות פריקות
06.20
א.
מחיצות פריקות למטרת הפחתת הרעש מציוד המפעל ,אשר תותקנה בהתאם לצורך ,לפי
דרישות יועץ האקוסטיקה ו/או המזמין.
ב.
המחיצות יהיו מסוג פנל " "SPPמתוצרת "קיסריה פאנלים".
ג.
המחיצות יהיו באורך 5-6מ' ובגובה 3מ'.
ד.
המחיצות מורכבות מדופן פח אטומה ,דופן פח מחורר 40%פתוח (בצד הפונה למכונה)
ובתווך – צמר סלעים מוקשה 120ק"ג/מ"ק .עובי המחיצה הכולל הוא 50מ"מ.
.docמפרט טכני -אולמן
פרק - 24הריסה ופירוקים
24.01
כללי
במסגרת פרק זה יבוצעו עבודות פירוק והריסות במבנה הקיים והחוצה לו
של אלמנטים המסומנים בתוכניות ו/או כל האלמנטים האחרים שפירוקם
משתמע מהמוגדר ביתר מסמכי המכרז ו/או יסומנו לפירוק בעת סיור
הקבלנים( .לדוגמא :אם בקיר קיים המחופה חרסינה מבצעים חיפוי
קרמיקה חדש ,העבודה של הפירוקים כוללת גם פירוק החרסינה והתשתית
גם אם בתוכניות לא סומן פירוק החרסינה במיוחד)
יש לשים לב לנושא של פירוקים של תקרות גרמי מדרגות הקיימים אשר
חלקם בנויים מאלמנטים טרומיים ושיטת הפירוק שלהם יכולה לכלול
ביצוע ניסוק מעל תבניות או לחילופין פירוק על עגורן .שיטת הביצוע של
התקרות כלולה במחירי היחידה של הפירוקים השונים
24.02
תיאור העבודה
הקבלן יפרק ו/או יהרוס ויסלק את כל האלמנטים כמוגדר לעייל חלקים
מעל הקרקע וחלקים מתחת לקרקע ,עד עומק של 1.5מ' מפני מפלס קרקע
סופי .באלמנטים שלגביהם נדרש שימוש חוזר ,החלקים יפורקו בזהירות
מירבית על-מנת שלא לגרום לנזקים בעת פירוקם.
24.03
תיאור הפירוקים ובטיחות
מחיר ביצוע עבודות הפירוק כולל גם נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים,
לרבות הקמת תמיכות זמניות ו/או פיגומים וכדומה ,הכל בהתאם לדרישות
בטיחות בעבודה הקיימות ו/או הוראות מתכנן השלד.
אין להרוס שום אלמנטי שלד אלה אם התקבל אישור מהמפקח או ממתכנן
השלד המאשר שאמצעי התמיכות הזמניות שבוצעו משביעות את רצונו.
.docמפרט טכני -אולמן
במחיר הפירוקים והריסות יכלול הקבלן את כל העבודה הדרושה להריסת
ו/או פירוק האלמנטים כמתואר .כל ההריסה תעשה באמצעות כלים ידניים
ו/או מכניים הטעונים אישור המפקח מראש ובכתב .האלמנטים המיועדים
להישאר במקום יופרדו מהאלמנטים המיועדים לפירוק בניסור זהיר.
אם בעבודות פירוק נכללו עבודות כלשהן הקשורות לחומרי אסבסט-צמנט,
העבודה תבוצע בהתאם להוראות המתוארות בפרק ג' 1לעיל סעיפים 00.06
– בהנחיות לעבודות עם מוצרי אסבסט ע"י קבלן המורשה ע"י משרד
העבודה או משרד לאיכות הסביבה.
24.04
סילוקים
כל עבודות הפירוק וההריסות למיניהן כוללות גם את סילוק אשפות הבניה
מאתר הבניה ,הובלתן והשלכתן במקום שפך (הנמצא מחוץ לגבולות קרית
הטכניון) המיועד לכך באחריות הקבלן ,וניקוי אתר הבניה במלואו .עבודות
אלו כלולות במחיר עבודות פירוק כמוגדר בכתב הכמויות ולא ישולם עבורן
בנפרד.
המחיר כולל גם תשלום אגרת סילוק אשפה.
24.05
הוראות מיוחדות להריסות אלמנטי השלד
.1
במקרה שבאיזור מסוים מוגדר הריסות וחיזוקים יש לבצע קודם כל
את החיזוקים המתוכננים ואח"כ את ההריסות למעט מקרים בהם יש
דרישה אחרת.
.2
כל ניסור אלמנט בטון מישורי (קיר ,תקרה ,גג) יתחיל בקידוח חור
בקוטר " 6בפינות אלמנט המיועד לסילוק ,כך שקווי הניסור לא יעברו
את הפינות המתוכננות של הניסור.
.3
המשקל הכולל של אלמנט בטון שעלול ליפול ממקומו אחרי הניסור או
הפירוק לא יהיה גדול מ 250 -ק"ג.
.4
גובה נפילת אלמנט בטון יהיה תמיד קטן מ 50 -ס"מ.
.docמפרט טכני -אולמן
.5
נפילת אלמנט בטון כלשהוא (על הרצפה או תקרה קיימת) יהיה תמיד
על שכבה בולמת של צמיגים ישנים שעוביה המינימלי יהיה 30ס"מ
(שתי שכבות צמיגים).
.6
כל תקרת בטון שמתחת לאיזור ההריסה (שעליה עלולות ליפול
אלמנטים מפורקים) תהיה תמיד תמוכה ע"י רגלי פלדה טלסקופיות (או
מגדלי תמיכה מיוחדים) .המרחק בין רגלי הפלדה יהיה 100X100ס"מ
לפחות.
.7
במקרה של פירוק תקרות שלמות על הקבלן לתכנן ולבצע משטח שלם
(בכל שטח התקרה) מתחת לקטע התקרה המיועדת להריסה ופירוק.
.8
באופן כללי כל הריסות ופירוקים של אלמנטי בטון נושאים או
קונסטרוקטיביים יתוככנו ע"י מהנדס אזרחי רשוי של הקבלן ועל
חשבונו .תכנון הקבלן טעון אישור המפקח מראש.
הערה:
כל העבודות ,הכלים והחומרים הדרושים לעבודות הפירוק בהתאם
להוראות המיוחדות לעייל נכללים במחירי היחידה של עבודות הפירוק.
24.06
סתימת בורות ותעלות
בורות ותעלות שנוצרו עקב פירוק יסודות וכל החלקים התת-קרקעיים של
האלמנטים המפורקים יסתום הקבלן בעפר מקומי מובחר ו/או מובא מטיב
מאושר ויהדק את המילוי בשכבות עד לגובה הדרוש ,לפי התוכנית או
הוראות המפקח.
24.07
אופני מדידה ותכולת המחירים
הפירוקים וההריסות ימדדו בשטח נטו ו/או באורך נטו ו/או בנפח נטו ו/או
בקומפלט בפאושל ,כמוגדר בכתבי הכמויות.
.docמפרט טכני -אולמן
אם המדידה היא פאושלית בקומפלטים תוך כדי הגדרת מקום פירוק
כמוגדר בכתבי כמויות ,המחיר כולל פירוק ו/או הריסה של כל פרטי הגמר
ו/או מערכות ו/או שלד הכל בהתאם למוגדר בסעיפי כתבי הכמויות.
המחיר כולל את כל הדרוש לפירוק וסילוק האלמנט כגון:
עבודות פירוק ,שינוע ,העברה ,הובלה ,חפירות ,תמיכות זמניות ,שכבות
בלימה ,קידוחים בפינות קוי ניסור ,תכנון עבודות פירוק והריסה ע"י מהנדס
רשוי של הקבלן ,כלים מכניים מכל סוג ,כלים ידניים ,אמצעי בטיחות
וזהירות מכל סוג ,חיתוך האלמנטים המפורקים ,סתימת בורות בעפר
אחרי היסודות המפורקים והחלקים התת-קרקעיים האחרים ,יישור
השטח וניקוי האתר.
באלמנטים המיועדים לשימוש חוזר המחיר כולל גם פירוק זהיר ,העברת
האלמנט לאיחסון ,שמירתו ,ניקויו ו/או מסירתו למפקח במקום הנמצא
בקרית הטכניון.
פרק 29עבודות יומיות
29.01
כללי
עבודות ביומית תבוצענה אך ורק לפי הזמנת המפקח ובאישורו המפורש
בכתב עם פירוט תיאור העבודה ,סוג העבודה ,פירושו ,סוג מקצועי כפי
שהוא נקבע ע"י הארגון המקצועי המתאים המעסיק את המספר הגדול
ביותר של העובדים באותו מקצוע.
29.02
תכולה לעבודות ביומית
המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:
.docמפרט טכני -אולמן
29.03
.1
שכר יסוד ,תוספת וותק ,תוספת משפחה ,תוספת יוקר.
.2
כל ההיטלים ,המיסים ,הוצאות הביטוח וההטבות הסוציאליות.
.3
הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.
.4
זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).
.5
דמי שימוש בכלי עבודה (אם לא צוין אחרת בכתבי הכמויות) לרבות
ציוד הקבלן ולרבות הובלת הכלים למקום העבודה וממנו.
.6
הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה ,הרישום והאחסנה.
.7
הוצאות כלליות הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.
.8
מדידה וסימון וכל שיידרש ע"י המפקח לביצוע העבודות.
.9
רווח הקבלן.
אופני המדידה לעבודות ביומית
.1
המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות יהיו נכונים עבור הפועלים
לפי סוגי המקצועות שיועסקו בהקמת הבניין ועבודות החוץ
המשמשים את נושא החוזה.
.docמפרט טכני -אולמן
29.04
.2
שעות העבודה תרשמנה בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים
ותוגשנה באותו יום לאישור המפקח .הרשימה תכלול את הפרטים
הבאים :תאריך ,שעות עבודה ,שמות הפועלים ומקום העבודה
המדויק.
.3
עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן
תחושבנה כשעות רגילות.
.4
התשלום יהיה עבור שעות העבודה הממשיות נטו ,ללא תוספת עבור
שעות לא ריאליות או תוספות אחרות כלשהן.
.5
דו"ח לעבודות ביומית חתום ע"י המפקח יצורף לחשבון וישמש
אסמכתא לתשלום.
עבודות ציוד מכני
.1מחירי שעות העבודה של הציוד המכני כוללים בין היתר:
את ההשכרה עצמה של הציוד ,את ההובלה לשטח וממנו ,אתהעמסה ,הפריקה והאחסון.
כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת הציוד (שכר מפעיל הציוד,חומרי דלק ,חומרי סיכה ,אביזרים וכו') ,החזקתו ,שירתו,
הטיפול בו ,התיקונים וביטוחו (לרבות ביטוח צד שלישי) וכד'.
את המפעילים לגבי מכשיר ריתוך ,כולל רתך וכל ההוצאותהקשורות בהם ,לרבות הסעתם למקום ביצוע העבודה וממנו
בחזרה ,תנאים סוציאליים ,אש"ל וכל ההוצאות האחרות.
הובלה ושינוע של הציוד לאתר העבודה וממנו. כל המיסים וההיטלים מאיזה סוג שהוא. ההוצאות הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכללזה הוצאותיו המוקדמות והמקריות.
הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייביםאותן.
.docמפרט טכני -אולמן
.2
ההוצאות הכלליות ורווח הקבלן.
הקבלן מתחייב לספק את הציוד ,להובילו ,להחזיקו ולהפעילו לפי
המחירים המוסכמים בחוזה בכל סוגי העבודה ולכל תקופה שתידרש
בהזמנה.
זמן ההגעה של הציוד המכני לאתר הבניה לא יהיה יותר מ 48 -שעות
אחרי הוראת המפקח.
29.05
חומרים לעבודות ביומית
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה לרבות הפחת שלהם ,טעונים אשורו
של המפקח .ההוצאות לאספקת ולהובלת החומרים למקום המבנה
תיבדקנה ותאושרנה ע"י המפקח לפי מחירי השוק ,אם יידרש ,יהא הקבלן
חייב להוכיח ההוצאות באמצעות חשבוניות מס וקבלות חתומות ע"י
הספקים.
29.06
פיגומים ודרכים
הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים ,דרכים וכיו"ב ,אלא אם
כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי ע"פ דרישת המפקח לשימושים
טכניונים.
.docמפרט טכני -אולמן
פרק 33עבודות צילונים
33.01כללי
עבודות הצילונים תבוצענה על פי הנחיות פרקים 12511 ,12512במפרט.
עבודות הצילונים יבוצעו אך ורק על ידי בעלי מקצוע מאומנים ומנוסים.
33.02היקף העבודה
העבודות הכלולות במסגרת עבודה זו הן:
-
אספקה והתקנת של צילונים מסוג "ונציאני-האפלה" ,דוגמת V13של
חברת "אורגון" ,התקנה על גבי חלונות ודלתות זכוכית ,כולל
החלפת צלונים קיימים.
-
כנ"ל ,באשנבים של דלתות פח ונגרות (כלולה במחיר הדלת).
היקף העבודה מתואר במפורט במפרט זה במסמכיו השונים.
המסמכים כוללים תכניות ,רשימת סוגי הצילונים ,תאור ומפרט סוגי הצילונים ,כתב
כמויות ויתר מסמכי המפרט הזה.
על הקבלן להגיש את כל החומרים הדרושים ,הציוד ,העבודה ,האביזרים וכל הדרוש ליצור,
אספקה והתקנת הצילונים במצב תפעולי תקין ועובד .התקנת הצילונים חייבת להיות
מתואמת .התקדמות והשלמת יתר עבודות הבנוי באחריות הקבלן .
33.03הנחיות כלליות
בכל מקרה בכל מקרה כוללת עבודת הקבלן את ייצור והתקנת האלמנטים השונים באופן
מושלם כולל כל החומרים ,האביזרים והעבודה הדרושים להתקנתם וקבלתם הסופית על
ידי האדריכל והמפקח.
הקבלן רשאי להציע מוצרים "שווי ערך" לגבי אלמנטים שונים וזאת במקרים מסוימים
וכפי שמוגדר במפרט להלן ,אולם הם חייבים לעמוד בכל התכונות והדרישות במפרט לגבי
המוצר "המקורי".
על הקבלן לאשר אותם אצל המעצב והאדריכל לפני הביצוע.
ההצעה למוצרים שווי ערך כאמור תלווה בדוגמאות פיזיות ובמסמכים מתאימים
המוכיחים את התכונות השוות לפחות של המוצר התחליפי המוצע.
.docמפרט טכני -אולמן
כל חלקי הצילונים ייוצרו ויותקנו בבנין על פי התכניות הכלליות המצורפות ,על פי תכניות
ופרטי הייצור של הקבלן ,על פי מידות שילקחו על ידי הקבלן במקום ובהתאם להוראות
המפורטות להלן.
מיקום ההתקנה הסופית יעשה במקום ,על פי הנחיות האדריכל.
אלמנטי הצילונים יענו ,באופן כללי ,על דרישות הבאות:
-
100%הצללה ע"י אלמנטים אפקיים ,עד האפלה..
-
עמידות בנגיפה ,בכוחות רוח (כולל" :אי נדנוד") ובפגיעות אדם מכוונות (ונדליזם).
-
עמידות באש.
-
הארה אחידה ומספקת וללא "בריחת" אור כלשהוא מחריצים.
-
אפשרות כיוון גובה הרמת הצילון ,זווית השלבים וכו' ,עד להאפלת הפתח.
-
שמירה על חזות ותפקוד ואפשרות ניקוי ואחזקה נוחים לאורך זמן( .גם על ידי
אנשים שאינם מיומנים) .כל החומרים יעמדו בקורוזיה .בהתחשב בקרבת האתר
לים.
-
אפשרות להחלפת הצילונים בצורה נוחה ע"י אנשים שאינם מיומנים.
33.04דרישות קונסטרוקטיביות
-
הציל ון יהיה מעוגן ,תלוי או מוצב באופן יציב עם הכנה לתיקון ,תחזוקה ,החלפה
ואחזקה שוטפת ללא צורך בפירוק ו/או פגיעה בצילון עצמו או מתקנים שכנים.
-
התקנה והצבת הצילון תהיה כפופה להנחיות המפקח אשר יאשר את אופן התליה,
האביזרים ,התמיכות ואמצעי החיבור.
33.05חומרים
העבודה כוללת את כל החומרים וחומרי העזר ,לרבות :אלקטרודות ,פחים ,חיזוקים ,ברגי
עיגון ,הקשחות ,חיבורים תליות ,פירזולים וכל יתר האביזרים הנדרשים להשלמת
האלמנטים ולהבאתו למצב של תפקוד ראוי ,גם אם נשמט פריט כלשהו מהתאור המופיע
בתוכנית ובמפרט.
כל החומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו לדרישות הגבוהות
של התקן הישראלי ובהעדרו לרמה הגבוהה ביותר שבמפרט הכללי.
.docמפרט טכני -אולמן
33.06אבטחת איכות
-
על הקבלן לעסוק באופן רציף לאורך 10שנים לפחות ביצור ,אספקה ,התקנה
ואחזקת צילונים מהסוג הכלול במפרט זה.
-
על הקבלן לספק צוות מנוסה להתקנת הצילונים הכולל מפקח מטעמו באתר.
-
לפחות נציג קבלן אחד מנוסה ומוכשר בהצבת צילונים הכלולים בעבודה זו יהיה
נוכח באתר בכל עת התקנת הצילון .נציג זה יהיה מפקח ואחראי לתאום והכוונה
ולא יעסקו פיזית בהתקנה עצמה.
-
כל פרטי הצילונים יעברו תהליך SUBMITTALתקני כמפורט בנוהלי חברת אינטל.
33.07התקנה
כל עבודות ייצור האלמנטים יעשו בבית המלאכה ולבנין יובאו אלמנטים שלמים וגמורים
שיורכבו בבנין במקומות שהוכנו לשם כך מראש.
שיטת החיבור לכל אלמנט בנין תאושר על ידי אדריכל .חיבורים נראים יאושרו גם על ידי
האדריכל באמצעות המפקח .תאום מועדי ההתקנה ושילובם עם עבודות קבלני משנה
אחרים תעשה על ידי הקבלן הראשי ובאישור המפקח .הקבלן חייב לבצע בדיקות פילוס
של הקוים האפקיים והאנכיים של כל האלמנטים .כל שימוש באביזרים או בחומרי עזר
נראים חייב באישור האדריכל מראש ,באמצעות המפקח.
עבודת הקבלן כוללת גם את כל חומרי ,אלמנטי ואביזרי ההתקנה ובכלל זה מוטות ,כבלים,
וכו'.
כל האלמנטים יסופקו על ידי הקבלן כשהם מכוסים בשכבה צמודה של פוליאתילן להגנה
בפני פגיעה .
המסירה בסופית של כל עבודות הצילונים תעשה כשהם נקיים לחלוטין ,במצב עבודה
ומוכנים לשימוש.
33.08מדידות וסימון
על הקבלן למדוד לפני תחילת העבודה את כל חלקי הבנין אליהם מתחברים הצילונים
ולאשר כי הם בוצעו לשביעות רצונו ,באופן המתאים לתכניות ולפרטים ובדיוק המאפשר
את התקנת העבודות כהלכה .במידה ויהיו חילוקי דעות יקבע המפקח/האדריכל.
אם ,לדעת הקבלן ,נדרשים שינויים או התאמות כלשהן ,כתוצאה מהמדידות והסימונים
שערך ,כלפי התוכניות ,עליו להציעם מראש לאדריכל על גבי תכניות ולקבל את אישורם או
הערותיהם בכתב.
.docמפרט טכני -אולמן
התאמת העבודות למידות הבנין ולתכניות המעמד והאדריכל תהיה ,בכל מקרה ,ללא כל
תשלום נוסף לקבלן .הקבלן יסמן את מקום החיבורים הדרושים לעבודות קבלני משנה
אחרים ,בכל מקרה המצוין בתכניות או שיהיה צורך בסימון כזה לדעת המפקח ,על מנת
לאפשר עבודה מדויקת של קבלני משנה אחרים גם לפני השלמת עבודות הקבלן.
כל צילון יותקן על גבי חלון שלם – בין אם קבוע או אם נפתח.
33.09תאור ודרישות -תריס ונציאני (דוגמת דגם V-13תוצרת "אורגון") הגדרות
א.
תריס ונציאני -מיועד לתליה למשקוף (או לנישה) חלון/דלת.
ב.
תפקידו העיקרי של התריס הונציאני הוא בראש וראשונה לתת
פתרון מושלם להצללה ולעיצוב פנים מושלם.
ג.
דגם V-13בנוי מהאלמנטים הבאים:
מסילה עליונה ותחתונה חזקה שמיועדת להחזיק את התריס למשך תקופה
ארוכה ומאביזרי הפעלה נוחים ועמידים להפעלה.
כל התריסים הוונציאנים בעבודה זו – מסוג "קלאסי-האפלה".
ד.
רוחב התריס הוא המרחק בין שני קצוות של מסילה
עליונה/שלבים.
ה.
גובה התריס הוא המרחק בין הצד העליון של המסילה העליונה
לבין הצד התחתון של המסילה התחתונה כאשר התריס נמצא
במצב פתוח/הצללה.
ו.
גובה קבוצת שלבים הוא המרחק בין הצד העליון של המסילה
העליונה לבין הצד התחתון של המסילה התחתונה ,כאשר
התריס נמצא במצב סגור/אסוף.
ז.
חוט משיכה תפקידו להרים ולהוריד את השלבים בהתאם
לצרכי ההצללה.
ח.
מוט סיבוב תפקידו לתת הטיה לשלבים ע"י סיבוב בהתאם
לצורך ההצללה.
ט.
מעצור חבל תפקידו לנעול/לשחרר את חוט המשיכה לגובה
הרצוי .נעילה/שחרור נעשים ע"י הטיית חוט המשיכה לימין או
לשמאל.
.docמפרט טכני -אולמן
י.
טילטר הוא מוצר שממיר את תנועת מוט הסיבוב לחלקים
הפנימיים של התריס.
יא.
ימין/שמאל מגדיר את הצד הרצוי של מעצור החבל (חוט
משיכה) או טילטר (מוט סיבוב) .ישנן 4אפשרויות שונות :ימין-
ימין ,שמאל-שמאל ,ימין-שמאל ,שמאל-ימין.
יב.
מכוון חבל מורכב על חוט משיכה ותפקידו להחזיק את החוטים
(לאחר כיוונון) ,כך שהתריס יעלה וירד בצורה ישרה/מקבילה
למסילה העליונה.
יג.
ולאנס (אופציה) תפקידו להסתיר את המסילה העליונה ע"י פסי
אלומיניום באותו גוון של התריס.
יד.
מחזיק ולאנס (אופציה) תפקידו להחזיק את הולאנס או את
שלבי האלומיניום.
טו.
אביזרי התקנה מיועדים להרכבה בקיר/משקוף/תקרה
ותפקידם להחזיק את התריס.
טז.
מגן רוח (אופציה) תפקידו להחזיק את המסילה התחתונה
(בגובה שנקבע מראש) כנגד התנופפות.
יז.
שילובים (אופציה) ניתן להזמין תריס כך שיכלול גוונים שונים
של שלבים או מסילות.
נתונים כלליים בעבודה זו:
א.
רוחב תריס
מקסימום רוחב 180 :ס"מ.
מינימום רוחב 20 :ס"מ.
סטייה מקסימלית מותרת ברוחב -/+ 2מ"מ.
ב.
גובה תריס
מקסימום גובה :רגיל;220 :
מינימום גובה 20 :ס"מ.
סטייה מקסימלית מותרת בגובה -/+ 10מ"מ.
ג.
שלבים מאלומיניום צבוע בשני הצדדים בעובי של 10-15
מיקרון ,על בסיס פוליאסטר ,קמורים עם פינות מעוגלות,
.docמפרט טכני -אולמן
ברוחב של 16מ"מ (כל השלבים והמסילות בצבע אחיד בגוון
.)RAL 1013
ד.
גובה קבוצת שלבים וכמות השלבים בתריס – עפ"י מפרטי
אורבונד.
ה.
ימין/שמאל מוט הסיבוב וחוט המשיכה יהיו תמיד בצד הימני
של הצילון.
הערה - :כל עוד לא מצויין אחרת הצד הסטנדרטי הוא ימין-
ימין במידות מעל
30ס"מ.
מעצור חבל/טילטר מיוצר מחומר גלם פוליקרבונטשקוף.
ו.
מסילה עליונה :חומר גלם -ברזל דקופירט צבוע ומעורגל במידות 25X24מ"מ.
צביעה -בשתי שכבות של פריימר (צבע יסוד להגנה נגד
חלודה) ,עליהן צבע פוליאסטר בעובי של 20-30
מיקרון ,בגוונים שונים.
* ההרכב הכימי של הצבע כולל חמרים נגד דהייה
מקרני שמש . U.V .
ז.
מסילה תחתונה :חומר גלם – ברזל דקופירט צבוע ומעורגל במידות
10X19.5מ"מ.
צביעה -בשתי שכבות של פריימר (צבע יסוד להגנה נגד
חלודה) ,עליהן צבע פוליאסטר בעובי של 20-30
מיקרון ,בגוונים שונים.
* ההרכב הכימי של הצבע כולל חמרים נגד דהייה
מקרני שמש . U.V .
ח.
חוט משיכה:
חומר גלם – חוטי ניילון מפוליאסטר קלועים
בעובי של
1.3-1.6מ"מ.
צביעה -על בסיס צבעי מים ,בגוונים שונים
שמותאמים עם
הבדל סביר לשלבי אלומיניום
ומסילות.
* ההרכב הכימי של הצבע כולל חמרים נגד
דהייה מקרני
.docמפרט טכני -אולמן
שמש . U.V .
גובה -הוא כ 2/3-מגובה התריס (כשהתריס נמצא במצב
פרוס/הצללה).
ט.
סולמות:
חומר גלם – חוטי ניילון מפוליאסטר קלועים
בעובי של 21.5-28מ"מ.
צביעה -על בסיס צבעי מים ,בגוונים שונים
שמותאמים עם
הבדל סביר לשלבי אלומיניום ומסילות.
25מ"מ
כמות חוטים/סולמות ומיקומם:
16מ"מ
רוחב תריס (ס"מ)
י.
יא.
33.10
מספר סולמות
מספר חוטים
מיקום חוטים
70 – 20
2
2
1 ,2
110 – 70.1
3
3
1 ,2 ,3
150 – 110.1
4
4
1 ,2 ,3 ,4
190 – 150.1
5
4
1 ,2 ,4 ,5
– SANשקוף ,בצורת משושה.
חומר גלם -
מוט סיבוב:
כ 2/3-מגובה התריס (מעל 120ס"מ מסופקים
גובה –
משני חלקים באורכים שווים שמתחברים
ביניהם ע"י השחלה בלחץ במחבר.
אביזרי התקנה :חומר גלם -
ברזל דקופירט מצופה אבץ.
דוגמאות ובדיקות
א.
דוגמאות מוצרים :על הקבלן לספק שלוש דוגמאות של כל החומרים
והמוצרים המפורטים במפרט זה לעיל לאישור האדריכל -באמצעות
המפקח -לפני הזמנתם.
.docמפרט טכני -אולמן
על הקבלן לקבל שוב את אישור המפקח לגבי אותם חומרים אחרי הבאתם לאתר
ולפני התחלת ביצוע כל עבודות התקנה במקום.
ב.
דוגמאות ביצוע :על הקבלן לבצע דוגמא אחת מכל האלמנטים הכלולים
בעבודה זו לצורך בדיקת פרטי הגימור ורמתם על ידי המפקח והאדריכל.
הקבלן בשיתוף עם האדריכל והמפקח יבחנו את הלקחים מהדוגמאות שבוצעו (כולל אופן
התקנתן ופעולתן) ,כולל רמת הגימור שהוגשה ,ועל הקבלן ליישם את כל המסקנות לגבי
שינוי פרטים ,אביזרים ,שיטת עבודה וכו' ,אשר יידרשו לדעת המפקח או האדריכל על מנת
לעמוד בתנאי החוזה ,התכניות והמפרט הטכני.
שינויים או התאמות כאלו יעשו ללא תשלום נוסף או הפחתה לגבי המחיר.
רק במקרה של שינוי משמעותי ,על פי קביעת המפקח ,לגבי תנאי החוזה ,התכניות והמפרט
הטכני ,יקבע המפקח ,על פי ניתוח מחירים מפורט שיוגש על ידי הקבלן ,את ההפחתה או
התוספת למחיר החוזי.
עבודות הכנת הדוגמאות ,תיקונו ,פירוקו וכו' וכן עבודות הוצאת בדיקות שידרשו לאימות
עמידתן בתנאי המפרט ,יעשו על ידי הקבלן ללא תשלום נוסף.
.docמפרט טכני -אולמן
תחילת התקנת האלמנטים תעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח (שיסתייע
באדריכל) לגבי הדוגמאות.
33.11מדידה ותשלום
-
כל העבודות המתוארות לעיל ימדדו ביחידות (כמתואר בכתב
הכמויות) ויכללו את כל החומרים ,האביזרים והעבודות הדרושים
להתקנתן וכן כל הנאמר לעיל ,במפרט הכללי ,בהוראות היצרנים,
בתוכניות המצורפות וכן כל עבודות העזר( ,במידת הצורך) ,וכן
המצאת כל האישורים הדרושים ע"פ דרישת המפרט.
-
הצילונים שיורכבו באשנבי הדלתות לא ימדדו בנפרד .מחירן כלול
במחיר הדלת.
פרק – 40עבודות פיתוח האתר
40.1.010קירות אבן-כללי
הקירות ייבנו על פי המידות והרומים המסומנים בתכניות ובהתאם לאישור
בכתב מהמפקח.
האבן תהיה נקייה ורחוצה ,בעלת משקל סגולי לפחות 2.6טון/מ"ק ובמידות
לפי הפרטים .מלבד במרווחים שיווצרו בין האבנים .סוג וגוון האבן יהיו
אחידים .האבן תיבחר באישור המפקח והאדריכל .הפוגות תהיינה שקועות
3ס"מ ,מעובדות חלק.
הקיר יבוצע מהיסוד עד לסיום העליון תוך שילוב בניית אבן בחזית עם יציקת
בטון ,הגבהת הבנייה של כל שלב ושלב עד 60-50ס"מ ( 2שורות) ,תוך השארת
האבן הבולטת מעל הבטון 5-3ס"מ לשם חיבור שכבות הבטון .לפני המשך
היציקה הבאה ינוקה פני הבטון הקודם ויוסר מעל פניו כל לכלוך ואבק.
לאורך הקיר ,במרחקים שלא יעלו על 7.0מ' ובאישור הקונסטרוקטור,
יבוצעו תפרים אנכיים באמצעות רצועת קלקר בעובי 2ס"מ וכן סתימה
בחומר סתימה אלסטי דוגמת ארולסטיק . J7כמו כן יונחו צינורות P.V.C.
בקוטר " 4עם מסננת בתוך שק מרשת מגולוונת בכניסה לצינור ,לניקוז הקיר
כל 5מ"ר .יש להימנע מהכנסת צינורות ניקוז בסמוך לתפרים .יש להקפיד
.docמפרט טכני -אולמן
על מיקום חורי הניקוז בגובה אחיד ,על פי הנחיות האדריכל .גמר הנקז על
פי פרט .העבודה כוללת ביצוע הנקזים כולל קידוח ,חציבה ,הכנסת
הצינורות והשלמה ותיקון ציפוי האבן.
אופן המדידה של הקירות לפי מ"ק בטון ,כמויות האבן יחושבו בנפרד.
הדרישות לטיב האבן וחוזקה עפ"י המפרט הכללי פרק .14.011
40.7.070קיר בטון חשוף
בסוג זה כלולים קירות שפניהם יישארו בטון חלק שאינו מכוסה בחומרי
גלם כלשהם ,ושאיכות הגמר שלהם גבוהה.
סוג בטון זה יבוצע במקומות המפורטים בתכניות האדריכליות או על פי
הוראת האדריכל.
הטפסות תהיינה מפלדה או מדיקט בעובי 20מ"מ מצופה בפורמיקה ,או
טגו או כל חומר אחר על פי החלטת האדריכל ,המאפשרים קבלת פני בטון
ישרים וחלקים ללא בועות אויר .הבטון יהיה עם צמנט CP-300ללא אפר
פחם .רטוט הבטון יהיה מבוקר ויעשה במרטטים חיצוניים ובמרטטי מחט
פנימיים.
על הקבלן להגיש לאישור האדריכל דוגמאות של שומרי מרחק להפרדה בין
פלדת הזיון והטפסות.
חיפויי הטפסות ייועדו לשימוש מספר פעמים מוגבל שייקבע על ידי המפקח
בתאום עם האדריכל .אין לחזור להשתמש בחיפויים מעבר למספר הפעמים
המאושר .תבניות הפלדה ינוקו וילוטשו היטב לפני כל יציקה ,עד לקבלת
פני תבנית חלקיים וחופשיים מחלודה .יש לבצע את היציקות מיד עם גמר
המעדת התבניות למניעת היווצרות פגיעה או עיוות בפני השטח של
התבנית .לא תאושר יציקה בתבנית שעמדה סגורה יותר מ 24 -שעות.
התבנית תפורק ,תנוקה ותורכב שנית.
כל הטפסות יתוכננו ויבוצעו לפי ת"י .904הקבלן יגיש לאישור המפקח
והאדריכל או נציגיו את שיטת הטפסות בה הו מתכוון להשתמש ,על פי
.docמפרט טכני -אולמן
ההנחיות שניתנו במפרט ובתכניות לגמר פני הבטון ברכיבים השונים של
המבנה.
לא תותר השארת מוטות או חוטי פלדה חודרים בתוך הבטון (בגמר בטון,
גלוי או מוכן לצבע) .כל הקשירות והחיזוקים החודרים יבוצעו דרך
שרוולים מחומר עמיד ובלתי מחליד ויישלפו לאחר שחרור התבניות.
פרק – 58מקלטים ומרחבים מוגנים
58.01מערכות מודולריות לאיטום מעברי צנרת וכבלים
א.
ב.
כללי
.1
מערכת איטום מעברי צנרת וכבלים נועדו למנוע חדירת גזים ומים
למרחבים מוגנים ומקלטים.
.2
מבנה המערכת מאפשר החדרת בכלים בקטרים שונים ובכמות
משתנה ע"י הוספת והפחתת מודולים ובנוסף ניתן לפרק את
המערכת ,לשחרר את הכבלים וצינורות במידת הצורך ולחברם
בשנית.
.3
המערכת מותקנת בשרוול מיוחד המבוטן ביציקה בצורה עגולה או
מלבנית או מורכבת על קדח קיים בבטון.
תכונות ואישורי בדיקה
.1
על המערכת לעבור אישורי תקינה במכון מוכר בארץ או בעולם וכן
תהייה מיוצרת במפעל המאושר לתקן .ISO
.2
על המערכת בשלמותה לעבור בדיקת אטימה כנגד חלחול מים בלחץ
של 2.0בר להליום ו 3.5 -בר לאוויר דחוס ,משך הבדיקה תחת לחץ
24שעות (לפי DINאו ASTMמתאים).
.docמפרט טכני -אולמן
ג.
.3
על המערכת בשלמותה לעמוד בבליה לפחות 20שנה לפי .DIN 53508
.4
על המערכת בשלמותה לעמוד בפני חלחול מים בלחץ של 6
אטמוספירות למשך 24שעות.
.5
יש לקבל את אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים ומרחבים
מוגנים.
התקנת מערכת האיטום
.1
מספר הכבלים וקוטרם יהיה ע"פ התכנון המוקדם ,מאחר ומידות
הפתח מתאימות לתכנון ,התקנת עודף כבלים ימנע את איטום
הפתח .במקרה זה על המתקין לפרק את הכבלים המיותרים
ולהעבירם לפתח אחר.
.docמפרט טכני -אולמן
ד.
.2
כניסת הכבלים ויציאתם מהמסגרת תהיה תמיד בניצב לפתח לפחות
0.5מ' לפני ו 0.5 -מ' אחרי.
.3
עד גמר האיטום לא יהודקו הכבלים למגשים.
.4
אין להשתמש באטם קדח בקוטר שונה מקוטר הכבל/הצינור.
התקנת מערכת איטום מלבנית
.1
תאור המערכת:
המערכת מבוססת על עיקרון לחיצת בלוקים מחומר אלסטומרי
סביב צינורות או כבלים במידות שונות בתוך מסגרת ברזל עד
לאיטום מוחלט.
.2
רכיבי המערכת:
2.1מסגרת ברזל מגולוון :המסגרת יכולה להיות עם פתח אחד או
מספר פתחים בשורה אחת או יותר .גודל הפתחים קבוע
ומתוכנן מראש ע"פ כמות הכבלים שיעברו במסגרת.
2.2אטמים למילוי חלל המסגרת :להשגת האטימה יש להתקין
את האטמים לפי תוכנית הכבלים/צינורות שבכל פתח.
האטמים מיוצרים במידות שונות ,ומסוגלים להכיל כבלים
בקוטר 114של עד מ"מ .להשלמת האיטום יש להתקין אטמים
מלאים ("עיוורים").
2.3פלטות עיגון :הפלטות משמשות כתושבות לשורות האטמים
ותפקידן לעגן את המערכת במקומה תחת לחצים/הדף.
2.4מערכת לחץ והידוק :יחידה סופית אשר באמצעותה מערכת
הברגה ניתן ללחוץ על כל שאר המרכיבים עד להשגת האיטום
הנדרש.
.docמפרט טכני -אולמן
.3
התקנת המסגרת לבטון
3.1התקנה ביציקה :תבוצע בשלב יציקת הקיר בטון המסגרת כך
שתהווה חלק אינטגרלי עם הקיר ע"פ המיקום בשרטוטי
הביצוע של היצרן.
3.2התקנה בקיר קיים :ניתן לעגן מסגרת על קיר קיים ע"י ברגיי
פיליפס בקוטר 12מ"מ לפחות .כמות הברגים לא תפחת מ4 -
למסגרת הקטנה ביותר 6 ,למסגרת 3פתחים ו 8 -למסגרת 6
פתחים .המרווח בין הברזל לבטון יאטם נגד גזים ורטיבות עם
אטם מתוצרת יצרן המערכת המיועד לשימוש זה.
ה.
מערכת לאיטום בקדח עגול
.1
תיאור המערכת:
מעברי הצנרת וכבלי החשמל דרך הקירות מבוססים על עיקרון של
לחיצת בלוקים סביב צנרת כבלים.
.2
המערכת תתוקן בקיר באחת השיטות הבאות:
2.1שרוול פלדה מעוגן בקיר.
2.2קידוח יהלום עגול.
2.3קידוח רגיל ועיגון מערכת איטום על גבי קיר הבטון.
.3
קדח הפתח יהיה במידות קבועות בלבד ,ויהיה מותנה בקוטר
שיעברו דרך הפתח ,ע"פ הטבלה הבאה:
.docמפרט טכני -אולמן
קדח
מס' כבלים/צנרת
קוטר כבלים/צנרת
50מ"מ
4יחידות
או 1יחידה
3-9מ"מ
עד 24מ"מ
4יחידות
או 1יחידה
3-16מ"מ
עד 34מ"מ
100מ"מ
9יחידות
או 4יחידות
או 1יחידה
3-16מ"מ
12-24מ"מ
עד 54מ"מ
150מ"מ
יחידות
או 9יחידות
או 4יחידות
או 1יחידה
3-16מ"מ
12-24מ"מ
22-34מ"מ
עד 80מ"מ
200מ"מ
36יחידות
או 9יחידות
או 1יחידה
3-16מ"מ
22-34מ"מ
עד 114מ"מ
.docמפרט טכני -אולמן
.4
רכיבי המערכת
4.1שרוול מגולוון :להתקנה בקיר לפני יציקה.
4.2יחידת איטום :כוללת פלטת הידוק וחורים ריבועיים להתקנת
אטמים ע"י הידוק הברגים .יוצרת לחץ על הטם ובין יחידת
האיטום לשרוול המבוטן עד לאטימה מוחלטת.
4.3אטם עם קדח :יש להתקין את האטמים בהתאם לאמור
בסעיף 4.2ב'.
4.4התקנת המערכת
התקנת המערכת תבצע בקיר עם שרוול הכנה או קיר קיים
בדומה למערכת מלבנית (סעיף ,)4.3הידוק והשגת אטימה
מוחלטת תתבצע ע"י הידוק הברגים שסביב המסגרת עד
שקוביות האיטום תהיינה מיושרות עם פלטות ההידוק
החיצוניות.
ו.
בדיקות לאחר התקנה
.1
בדיקת בטון:
1.1מיקום נכון של המסגרת ותמיכתה לפני יציקה.
1.2אי התהווה חללים בין הבטון לברזל בזמן יציקה.
1.3ניקיון השטחים הפנימיים של הברזל משאריות בטון אחרי
היציקה.
1.4יצירת פאזה נקייה מבטון סביב המסגרת.
.docמפרט טכני -אולמן
.2
בדיקות אטימות:
תבוצע לכל הפתחים ,תתבצע ע"י כל אחד משיטות בביקורת האל-
הרס המוכרות.
.3כל המרחבים המוגנים אחרי השלמתם יבדקו באמצעות בדיקת על-
לחץ לאטימותם לחדירת הגזים .הבדיקה תיערך על-ידי מעבדה מוכרת
כפוף לתקן והוראות פקע"ר על חשבון הקבלן .המדידה פאושלית ביחד
עם מדידת כל אביזרי האטימה כמתואר לעיל בפרק זה.
פרק - 59מרחבים מוגנים
59.01
אישור פיקוד העורף
על הקבלן להציג ,בגמר העבודה ,אישור פיקוד העורף להתאמת
החומרים והמלאכות לדרישות למרחבים מוגנים מוסדיים .
באחריות הקבלן ,ועל חשבונו ,לבצע את כל הנדרש ע"י פיקוד
העורף כדי לקבל אישור זה לרבות גימור בחומרים המתאימים ,
התאמות בפרטי המסגרות ,תקרות אקוסטיות ,צביעה בצבעים
זוהרים,שילוט מתאים וכו' ,גם כאשר פרטים אלו לא צויינו
במפורט בתכניות או במפרטים.
.docמפרט טכני -אולמן
59.02
אטימות
המרחב המוגן ייבדק לאטימות ע"פ ת"י . 4577על הקבלן לבצע את
המלאכות ,לרבות מערכת החשמל ,כך שתושג אטימות
כל
ע"פ הנדרש .
59.03
מסגרות המרחב המוגן
לפני מסירת העבודה יבדוק הקבלן את חלקי המסגרות ויבצע את
ההתאמות הדרושות על מנת שתתאפשר סגירה ואיטום מוחלט כנדרש .
כל המקומות המיועדים לסיכה ימולאו במשחת סיכה .
59.04
צביעת מסגרות פלדה
.1צביעת פריטי המסגרות תהיה לפי המפורט ע"ג הרשימות .
.2בהעדר פרוט ,תהיה הצביעה לפי המפרט המיוחד פרק 11עבודות
צביעה .
.3צינורות אוורור יצבעו גם בצידם הפנימי במערכת צבע מלאה .
.4גומיות האטימה לדלתות יורכבו לאחר גמר צביעת המשקופים .
העבודה תבוצע ע"פ המפורט כאן ,אולם תמדד בסעיפי כתב הכמויות
בפרק עבודות נגרות אומן (. )06
59.05
שילוט וסימון מרחבים מוגנים
שילוט וסימון יבוצע כמפורט בתקנות למרחבים מוגנים – שיקום והסבת
מקלטים ,מהדורה llדצמבר , 1997בהוצאת מח' התגוננות אוכלוסיה ,
ענף הנדסה ומיגון ,בפרק מפרט כללי לסימון ושילוט במרחב מוגן קומתי
ומקלטים עמ' 143 -152ובהתאם להוראות המפקח ועד לקבלת אישור
הרשות .
העבודה תבוצע בכפיפות למפרט המיוחד בסעיף 59063של המפרט הכללי .
.docמפרט טכני -אולמן
הסימון והשילוט יכלול גם סימון פולט אור לפרטים הבאים :
" .1כניסה" ו"יציאה" מעל או בצדי הפתח .
" .2פתח חילוץ" ליד פתח החילוץ .
.3סימון המקצועות האנכיים בפס ברוחב 5ס"מ עד גובה 180ס"מ מפני
הרצוף .
.4סימון משקופים ,פתחים ,צינורות אוורור ומאחורי סולמות החילוץ
בפס ברוחב 5ס"מ .
.5סימון שטח סביב מתגי החשמל וידיות הדלתות .
.6סימון מתח חשמלי על קירות או תקרות .
העבודה תבוצע ע"פ המפורט כאן ,אולם תמדד בסעיפי כתב הכמויות בפרק
עבודות צביעה ( )11בקומפלטים לפי כמות מכתבים המוגנים.
.2הנחיות לבצוע קירות חוץ בגמר בטון חשוף חלק
.2.1ייעוץ מעבדה ותכנון התערובת
לפני תחילת העבודה יקויימו פגישות עם הטכנולוג הראשי של החברה
שתבחר על-ידי הקבלן המבצע כספקית הבטון .בפגישות יתואמו
הנושאים הקשורים בתערובת הבטון עצמה ובאלו הנובעים ממנה ,כגון:
הובלת הבטון ,הכנת התבניות ,ויברציות ,אשפרה ,פרוק תבניות וכו'.
הבטון ב.40-
יש להשתמש בבטון מסוג " "EXPOSED DESIGNED CONCRETEשל
חברת
"הנסון" או שווה – ערך.
.2.2דוגמאות -בקנה מידה 1:1
עם סיום שלב תכנון התערובת וסכום נוהלי בצוע ,יכין הקבלן שתי
דוגמאות -כל אחת לפי העובי האמיתי של הקיר ובמידות של כ 100X200-ס"מ.
כל דוגמה תורכב מקיר אנכי ורגל אופקית ליצוב -לפי פרטים שיתן המתכנן.
במידה והדוגמאות לא יענו על דרישות המפרטים והתכנון ,ימשיך הקבלן לבצע
.docמפרט טכני -אולמן
דוגמאות נוספות -לרבות עדכון תכנון התערובת ,עדכון מספור שיטות ההובלה,
ההשמה ,יצוב התבניות ויברציה וכו' -עד קבלת תוצאה המתאימה לדרישות.
.2.3מלט
המלט שישמש לאלמנטי הבטון החשוף יהיה מסוג צ.פ-300.ללא אפר פחם.
אחריות הקבלן לודא כי למפעל המספק את הבטון נפח אחסון למלט (סילוסים)
לאלמנטי הבטון החשוף בקומה אחת! -כל יציקות הבטון החשוף
המספיקים
מנת צמנט שתוזמן ותאוחסן אצל ספק הבטןן.
לקומה יבוצעו מאותה
.2.4הנחיות לבצוע הטפסנות
התבניות לחלקי הבטון החשוף החלקים יהיו מלוחות "טגו" חדשים ,שהשמוש
החוזר בהם יקבע על-פי מצב פני הלוחות.
סגירה בין התבניות תבוצע תוך הקפדה על הצמדה מירבית וכל מרווח יסתם
במרק ויוחלק -מצד פנים.
לכל התבניות יהיה שלד נושא יציב מקורות פלדה או עץ ויובטחו חבורים
"חכמים" בין התבניות ,כך שתהיה הצמדה מלאה וחבור רציף .כל החבורים
וההתאמות יקבלו את אשור המפקח -לאחר בדיקתו להתאמה לדרישות ובמידת
הצורך יבוצעו תיקונים כפי שידרשו.
הצבת התבניות תבדק בעזרת מודד ,שיבטיח הן את הקו והן את אנכיות ורציפות
התבניות! לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת מוטות הזיון לפני אישור מודד
בנדון!
חבורי-פינות בטפסנות יבוצעו עם "גרונגים" בנסור בזוית המתאימה.
.2.5ויברציה
מידת הויברציה -עומק הכנסת המחט ,משך הויברציה ,סוג הויברטורים וכו' -
יבדקו בעת הכנת הדוגמאות .נושא הויברציה הוא בעל חשיבות מירבית והקבלן
יוודא כי אנשים קבועים יבצעו אותה במשך כל הפרויקט.
.2.6אשפרה
אשפרת הבטונים תחל יום לאחר בצוע היציקה .התבניות ישוחררו ומים
יוחדרו למרווח שבין התבניות לבטון .גם לאחר שחרור וסלוק התבניות
יומשך בהרטבת הקירות -למשך שבוע לפחות.
.2.7שומרי מרחק -מחברים
.docמפרט טכני -אולמן
שומרי המרחק ,המחברים שבין שתי התבניות -פנים וחוץ -יבוצעו במידות
ומיקום מדויק לפי פרישות בתכניות האדריכלות.
סוג שומרי המרחק יתואם עם המתכננים ,בעקרון :צנורית פלסטיק שבתוכה
יועבר מוט ההידוק +קונוסים מגומי קשיח ו/או פלסטיק קשיח .עם סיום יציקת
קטע קיר יוצאו מוטות המרווח וצינורות הפלסטיק +הקונוסים ,ותבוצע סתימה
לפי הוראות והנחיות האדריכל -תוך שמוש בתערובת המבטיחה חוזק גבוהוהדבקות אל הבטון לדוגמה :מריחת שכבה מקשרת "טורובונד" וסתימה
ב"סטרקצ'ורייט" -חומרים של חברת "( "THOROאו שווה ערך אחר כדוגמת
מוצרי "סיקה" המשווקים ע"י "גילאר").
.2.8הנחיות כלליות -שונות
-
לא יורשו תיקוני בטון חשוף ללא קבלת הנחיות
מדויקות מצוות התכנון והפקוח!
.2.9בחודשי הקיץ יחלו היציקות בשעת בוקר מוקדמת ובכל מקרה לא יהיו יציקות
בשעות שיא החום.
.2.9.1הקבלן יבצע יציקות במנות כאלו שניתן לשלוט עליהן בצורה טובה ואחידה –
תוך הקפדה על כל מה שפורט לעיל.
.2.9.2מפעם לפעם -במרווחים של כחודש -יבוצע רענון של כל שלבי הבצוע -לכל
הצוות -פועלים ומנהלי עבודה.
.2.9.3כל הערבלים שיובילו תערובת בטון לאתר -לשמוש באלמנטי הבטון החשוף
ישטפו לפני הכנסת התערובת.
.2.9.4הנושא יוודא על-ידי האחראים במפעל המספק את הבטון.
.2.9.5טכנולוג בכיר מטעם החברה ספקית הבטון ילווה את היציקות הראשונות ,ויערוך
בקורים לפחות פעם בחודש בעת בצוע יציקות לאלמנטי בטון חשוף .הטכנולוג
יציין לעצמו נושאים הראויים לדיון ,לשפור ו/או רענון ,ויעבירם למנהלי
הפרויקט ולקבלן לבצוע.
.2.9.6בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה! במקרה של בטון לא
עביד ,יש להתייעץ עם המפעל מספק הבטון ,ובמידת הצורך להוסיף מנת משפר
עבידות הנמצאת אצל נהגים.
.2.10
בערבלים שיובילו בטון לאתר -ליציקות הבטון החשוף -לא יוכנסו יותר מ5-
מ"ק בטון לכל הובלה ,כדי להבטיח ששקיעת הבטון אינה משתנה בין מועד התחלת
וסיום היציקה.
.docמפרט טכני -אולמן
.2.11
הקבלן מתחייב שצוות קבוע יעסוק באותו סוג עבודה במשך כל הפרויקט :צוות
להצבת התבניות +ישור ,צוות להרכבת פתחים -נגטיבים ,צוות להכנסת
הברזל ,צוות לסגירת התבניות ,צוות ליציקה +ויברציה וצוות לפרוק +שפרה.
.2.12
בתאום עם המתכננים והפיקוח ,יקבעו אזורים בהם יש צורך להשתמש
ויברטורים חיצוניים -בעיקר בתחתית פתחים ,פינות ,אזורים עם צנורות מי-גשם
וכו'.
.2.13
סילוק בועות אויר מראשי קירות יבוצע במכות פטיש -בחלק עליון של הקיר -
ברצועה של כ 20-ס"מ.
.2.14
בחלק התחתון יוצבו התבניות על פסי "קומפריבנד" -למניעת בריחת "מיץ בטון"
בזמן היציקה.
.2.15
גודל הטפסות -הקבלן יבצע טפסות בגודל אופטימלי המבטיח שליטה והצבה
נוחים ומסודרים.
.3טפול בתבניות
.3.1מיד עם פרוק קטע תבניות ,יטופל זה לקראת הכנתו ליציקה הבאה.
.3.2התבנית תנוקה היטב מכל שאריות בטון ,לרבות סימני ושאריות סיד.
.3.3בדק -חזותית -מצב התבנית ,לאתור נקבים ,חתכים וכו'.
התבניות
התבניות ינוקו ויסולקו שאריות חומר האטימה -סיליקון בתפרים שבין
השונות – במרווחים.
.3.4התבניות ימרחו בתערובת המתאימה ליציקה -כפי שיאושר בתהליך
הכנת הדוגמאות.
.4זיון
הכיסוי לזיון יהיה 3ס"מ מינימום .סידור הזיון יבטיח חפיות למלוא
כוח המתיחה לפי אישור המהנדס.
.5התקנת אביזרים
כל גופי התאורה וצנרת החשמל ,מתח נמוך ,כריזה ,צינורות מים ואביזרי חזוק
לשלד ,למדרגות פלדה ולמעקות,ישולבו מראש בזמן היציקה בדיוק המירבי .לא
תתאפשר כל חציבה לאחר הביצוע.
**
מחירי היחידה של קירות הבטון כוללים את כל הנדרש במפרט המיוחד,
.docמפרט טכני -אולמן
כולל בצוע שקעים ,חריצים ,קיטומים וכו' ,וכולל סתימת החורים
כמפורט.
.docמפרט טכני -אולמן
טכניון
בנין אולמן
תוספת קומה 8
מערכות מים ,ביוב וניקוז
.docמפרט טכני -אולמן
מפרט טכני וכתב כמויות
מאי 2016
טכניון
בנין אולמן -תוספת קומה 8
פרק - 07מערכות מים ,ביוב וניקוז
מפרט טכני מיוחד
07.01
תאור העבודה:
העבודה כוללת ביצוע מערכות מים ,ביוב וניקוז מי גשם בתוספת קומה חדשה כולל
חיבור
מים וביוב עם צנרת קיימת ותשתית מים וביוב קיימת בבנין.
.docמפרט טכני -אולמן
שטח העבודה יהיה מוכן לאחר פריצת דרכים ומילוי שכבה ראשונה של מצעים לאורך
הכבישים.
07.02
היקף המפרט
העבודות תבוצענה לפי:
המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין בהוצאת משרד הבטחון ומשרד השיכון.(האוגדן הכחול).
תקנים של מכון התקנים הישראלי. הוראות למתקני תברואה מטעם משרד הפנים.מסמכים אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה וחלים במידה שווה על
העבודות המשמשות נושא למכרז/חוזה זה .כל עוד אין הם עומדים בסתירה עם
מפרט זה בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין המפרט האמור לעיל ובין מפרט
זה -יהיה כוחו של זה האחרון ,עדיף.
07.03
אישור המנהל להזמנת ציוד ,אביזרים ומוצרים
כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים ,בהתאם למפרט ורשימת הכמויות,
טעונים אישור המנהל לפני הזמנתם אצל אחרים ,או לפני מסירתם לביצוע בבתי
מלאכה של הקבלן .לפני מתן האישור ,רשאי המנהל לדרוש מהקבלן או מיצרן או
מספק הציוד ,תכניות ייצור ,הסברים ותאורים טכניים ,עקומות ,אשור מכוני תקנים
וכו'.
המנהל יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכולים להוכיח
שהינם בעלי ידע ונסיון בייצור ציוד ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה ,הדרוש במתקן
הנ"ל .כמו-כן עליהם להוכיח שציוד דומה שיוצר על-ידם ,נמצא בפעולה לשביעת
רצונם של המשתמשים בו.
07.04
אישור ספקים ויצרנים והדרכה
.docמפרט טכני -אולמן
.1לפי דרישת המנהל הקבלן יזמן לאתר את נציג יצרן או ספק "הציוד ,המערכת
האביזרים
הצנרת" לבדיקה ומתן אישור לתקינות.
הזמנת נציג היצרן או הספק תהיה כלולה במחיר העבודות.
קבלת המתקן מחייבת אישור לתקינות מהיצרן או הספק.
.2הקבלן יספק למזמין 2סטים של :קטלוגים ופרוספקטים של ציוד ,מערכות
ואביזרים ,חוברות הדרכה לטיפול שוטף ואחזקה מונעת לציוד ,מערכות
ואביזרים ובנוסף הדרכה לנציג המזמין בכל הקשור לטיפול שוטף ,אחזקה
מונעת ,טיפול בתקלות והפעלת המערכות השונות הכל לפי דרישת המנהל.
כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים בעבודה.
07.05
תוכניות
.1
התוכניות המצורפות הינם תוכניות למכרז.
על הקבלן לבדוק את כל המידות שבשירטוטים לפני התחלת העבודה ולהשלים
את כל המידות החסרות.
המידות שבשירטוטים הן לאינפורמציה בלבד ואין ליצר על פיהן יצור טרומי
של צנרת .כל המידות החסרות ימדדו בשטח ע"י הקבלן.
עבודות המדידה והסימון והתאמת המידות כלולים במחירי העבודה שנקב
הקבלן בכתב הכמויות בכל סעיף וסעיף.
.2תכניות לביצוע -לקראת תחילת הביצוע וגם במהלכו ימסרו לקבלן תכניות
מאושרות לביצוע ולפיהן על הקבלן להוציא לפועל את העבודות השונות.
התכניות לביצוע יכללו תוספת פרטים ושינויים מקומיים בהתאם לצורך ,כפי
שיתברר לפני ותוך כדי הביצוע.
התכניות הנ"ל לא יהוו עילא לשינויים במחירי היחידה שבכתב הכמויות.
.3בדיקת תכניות -על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתכניות
הנמסרות לו לביצוע העבודה .להפנות תשומת לב המנהל לכל
החסרה/סתירה/אי-התאמה בין התכניות ,המפרטים וכתב הכמויות .אי הפניית
תשומת לב המפקח במועד לאמור לעיל תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את
השינויים או התיקונים המתבקשים.
.4
תכניות בדיעבד (לאחר ביצוע) " - "AS – MADEלאחר סיום העבודות יספק
הקבלן תכניות לאחר ביצוע ,הכוללות תאור מדוייק של כל העבודות כולל רומי
.docמפרט טכני -אולמן
צנרת I.Lוכו' וכל הנדרש ע"י הרשויות המוסמכות לקבלת אישור לאיכלוס.
התוכניות ימסרו בשני עותקים ממוחשבים +דיסקט.
התוכניות יהיו מאושרות וחתומות ע"י המנהל.
.5
תכניות שעל הקבלן להכין -תכניות של קונזולים ,אביזרי תלייה וחיזוק לצנורות
קונזולים ואביזרי תליה לציוד שקביעתם תעשה לאחר בחירת הציוד ושל כל
מיני פריטים אחרים שהקבלן יכין אותם בבתי מלאכה או חרושתיים .תוכניות
אלו טעונות אישור המנהל.
07.06לפני עבודות ההכנה והרכבת הצנרת על הקבלן לבדוק את תוואי הצנרת ולוודא
הפרעות למהלך קווי הצנרת ורק לאחר מכן להתחיל בעבודות הייצור.
לא תשולם כל תמורה נוספת בגין עבודות נוספות ותיקונים שיגרמו כתוצאה מכך
שהקבלן לא בדק אם תוואי הצנרת פנוי ואין הפרעות מכל סוג שהוא .על הקבלן לקחת
בחשבון במחיר העבודה את כל העבודות שהוזכרו לעיל .אין הקבלן רשאי לשנות שום
פרט בשרטוט מבלי לקבל על כך אישור בכתב מאת המנהל.
כל שינוי יסומן באופן ברור על גבי התוכניות וימסר למנהל.
07.07רשיונות ואישורים
לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל את כל הרשיונות
והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות.לצורך זה המזמין מתחייב לספק לקבלן לפי
דרישתו,
מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות הנ"ל.
הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות.
פרוש המילה רשויות בסעיף זה הינם:
הרשות המקומית ,מזמין העבודה ,חברת החשמל ,משרד התקשורת וכו'.
הקבלן אחראי לטפל בהשגת כל האישורים הדרושים לאיכלוס המבנה בכל
התחומים הנוגעים לעבודתו ,מילוי דרישות הרשויות כאמור כלול במחירי העבודה
ולא ישולם בנפרד ,אף אם לא פורט מראש.
07.08ביצוע בשלבים
על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח
יהיה
.docמפרט טכני -אולמן
רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.
הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת ולא ישמש כעילה
להארכת
תקופת הביצוע.
07.09אמצעי זהירות
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת אמצעי הזהירות הדרושים
למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות הנחה ,הובלת חומרים וכו'.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות ,הבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת
ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בענינים
אלו .הקבלן יתקין מעקות ,גדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר
את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל המצאותם של ערמות עפר או חומרים
ומכשולים אחרים באתר.
מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן ליישר את ערמות העפר
ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע העבודה.
הקבלן יהיה אחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי
נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופננה
אליו .לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו
נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן.
07.10רתכים
כל הרתכים שיבצעו עבודות רתוך חייבים להמציא תעודה ממוסד מוסמך המאשרת
את יכולתם בביצוע עבודות הריתוך מהסוג הנדרש במכרז זה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן לבצע על חשבונו בדיקות רנטגן
לעבודות הריתוך וכל הריתוכים באתר חייבים לעמוד בבדיקות אלו.
07.11
ביקור במקום
על הקבלן לבקר באתרי העבודות ,להכיר את תנאי העבודה ,גישה למקום ,תנאי
הקרקע וכל יתר התנאים שיש להם ערך כספי בקביעת המחירים לביצוע העבודה.
על הקבלן לתאם עם המפקח ועם הרשויות המוסמכות את המועדים של הפירוקים,
.docמפרט טכני -אולמן
לרבות ניתוקי המים ,ביוב חשמל (במידה וידרשו) ,כדי לא לגרום הפרעות לפעילות
השוטפת ולהוצאות מיותרות.
07.12מים וחשמל
אין באתר הבניה תשתיות חשמל ומים ועל הקבלן לדאוג ולכלול בהצעתו את
אספקתם ע"י
גנרטור ומים. .
07.13
לוח זמנים לבצוע העבודה
.1הקבלן יצרף להצעתו לוח זמנים על בסיס הנדרש בבל"מ.
.2תוך שבועיים ימים ממועד מתן צו התחלת העבודה ,יגיש הקבלן למפקח לוח
זמנים מפורט
ומעודכן ,ממוחשב ע"ג תוכנת " "PROJECTאשר יכלול את כל הפעילויות
העיקריות של
בצוע העבודה ויכלול גם משאבי אנוש לביצוע הפרוייקט ,הכל על מנת לעמוד בלוח
זמנים
של הפרוייקט כנדרש.
לוח זמנים זה טוען אישור המפקח.
המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לשנות פעילויות בלוח זמנים והקבלן יתקן את
לוח
הזמנים בהתאם תוך שבוע נוסף.
הקבלן יעדכן את לוח הזמנים תוך כדי בצוע העבודה לפחות פעם אחת בחודש
וימסור
למפקח לו"ז מעודכן זה וכן דו"ח ובו פרוט הסטיות מלוח הזמנים והאמצעים
שינקטו
על ידו למניעת פיגור במשך הבצוע.
אי הגשת לוח זמנים ו/או עדכון ע"י הקבלן יהווה הפרה יסודית של ההסכם בין
הקבלן ורפאל.
07.14
תקופת ביצוע
.docמפרט טכני -אולמן
על הקבלן לסיים את העבודה בהתאם למתואר במסמך ב' ,וכמוגדר במסמכים
המסחריים של
הצעת הקבלן .במסגרת תקופה זו רשאי המפקח לקבוע סדרי עדיפויות לביצוע חלקי
המבנים
השונים.
מודגש פעם נוספת שלצורך עמידה בלוח זמנים הצפוף הקבלן נדרש בעבודה בשעות
נוספות
ו/או במשמרות.
07.15הקבלן נדרש לשאת בכל ההוצאות ולשלם לפי נוהלי רפא"ל את כל האגרות עבור
המבנים
הזמניים המוצבים בשטח טרם הכנסתם לאתר.
07.16מנהל עבודה:
א .כללי:
.docמפרט טכני -אולמן
הקבלן ישמש כקבלן ראשי וימנה מנהל ו/או מנהלי עבודה בעל ו/או בעלי כישורים
נאותים
שהוא/הם מנהל/י עבודה מורשים ע"י משרד העבודה ויודיע את שמו/ם בכתב
למשרד
העבודה ולמנהל ע"ג טופס א' המצורף לא יאוחר מ 48שעות לפני תחילת העבודה
באתר.
מנהל עבודה טעון אישור המזמין בכתב ומראש.
מנהלי העבודה של הקבלן יהיו אחראים מטעם הקבלן על הבטיחות וניהול העבודה
באתרי
הבניה וימצאו באתר הבניה בכל עת שבאתר הבניה מבוצעות עבודות כלשהן על ידי
הקבלן.
מינוי מנהל העבודה ומשלוח הודעה על כך למשרד העבודה עם עותק לרפא"ל יהיה
תנאי כל
יעבור לתשלום חשבונות הקבלן.
ב .מנהל עבודה של הקבלן בעת עבודות קבלני מערכות
במקביל לעבודות הקמת השלד ו/או עבודות הגמר שיבוצעו ,מנהל העבודה של
הקבלן ישמש
כמנהל עבודה כללי בנושא בטיחות של כל העבודות באתר ההקמה ללא כל תוספת
תשלום.
ג .הדרכת בטיחות
לפני תחילת העבודה ובמהלכה ידריך מנהל העבודה את כל העובדים בבטיחות
בעבודה באתר
הבניה בנוגע לכל הסיכונים באתר ודרכי עבודה בטוחה בכל הנושאים הבאים כגון:
עבודה בגובה לרבות סולמות ,בטיחות אש ,עבודה בכבלים חשמליים ,מיטלטלין,
בטיחות
חשמל ,חפירה ובורות ,חלל מוקף ,הרמת משאות ,חומרים מסוכנים ,רעש מזיק,
אבק מזיק,
עזרה ראשונה ,ציוד מגן אישי ,והתנהגות בשעת חירום וכדומה.
.docמפרט טכני -אולמן
הדרכת רענון תבוצע באופן שוטף כנדרש לכל העובדים של הקבלן וקבלנים אחרים
בשטח
העבודה.
מסמכי ההדרכה יחתמו ע"י כל העובדים ויתויקו בתיק הדרכות הבטיחות אשר בידי
מנהל
העבודה למעקב.
קבלן הבניה יישא בכל ההוצאות הקשורות למילוי דרישות הבטיחות ובהפעלת
גורמי הבטיחות.
07.17
מניעת נזקים והפרעות
על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים ולבנינים
הקיימים ,לדרכים ולציוד ,לקוי חשמל ,טלפון ,מים ,ביוב וכו' ולבצע את עבודותיו
תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם המנהל ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר
ועל הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי שלא לגרום להפרעות ו/או לסגירת מעברים.
כמו כן עליו לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש או לגופו
של כל אדם ע"י העבודות שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן .במקרה של גרימת נזק הוא
ישא באחריות מלאה לכל נזק בהתאם לתנאי החוזה.
07.18
הפסקות עבודה והפרעות
במידה ויהיו הפסקות עבודה/הפרעות לעבודה ,כאשר ניתנת על כך הודעה מראש
בכתב,
לא ישולם בגינם כל פיצוי לקבלן.
07.19
תקופת בדק ואחריות
תקופת בדק ואחריות תקבע ע"פ הנדרש במסמכי רפא"ל.
07.20
קבלת העבודה
.docמפרט טכני -אולמן
לאחר שהקבלן גמר את העבודה הנ"ל ,עליו להודיע על כך בכתב למפקח וזה יקבע את
יום קבלת העבודה ,אם המפקח יקבע שכל העבודות בוצעו לפי התוכניות ,המפרטים,
תיאור העבודה ושאר ההוראות ושהן גמורות ומושלמות ,ינפיק המפקח לקבלן תעודת
גמר בכתב ,בה הוא מודיע על קבלת העבודה הנ"ל.
ליקויים שלפי דעת המפקח אינם מעכבים את קבלת העבודה ,ירשמו בפרוטוקול
הקבלה
והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק זמן שיוקצב ע"י המפקח.
07.21
שינויים בכמויות ומדידת הכמויות
זכותו של המזמין לשנות את הכמויות של סעיפי החוזה ללא הגבלה ,ואפילו לבטל
סעיפים.
הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות בכל מקרה בהתאם ועפ"י מחירי היחידה כפי
שהן
מפורטות בכתב הכמויות ובכפוף לאמור ביתר מסמכי החוזה.
על הקבלן לקחת בחשבון שמחירי היחידה של העבודות הנותרות בכל מקרה יכללו
את
מלוא ההוצאות הכלליות ורווח הקבלן בגין ביצוע שינויים ועבור הנ"ל לא ישולם
בנפרד.
תשלום עבור עבודות חריגות כמוגדר במסמך ב'.
07.22החזרת השטח למצבו הקודם
על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת
העבודות .עליו להקים ולבנות הגדרות שהרס ,לתקן קווי מים וצנורות ניקוז וכל
מבנה אחר שנהרס או התקלקל עקב העבודה .הקבלן רשאי לדרוש מהמפקח לרשום
את מצב השטח ,המבנים והכבישים בסמוך למקום העבודה לפני תחילת הביצוע.
בכל מקרה תקבע דעתו של המנהל והקבלן יחוייב לבצע את התיקונים שלפי דעת
המנהל הוא חייב בהם ,על חשבונו ,אי דרישה מצד הקבלן על רישום מצב השטח
והכבישים מחייב אותו למלא את כל דרישות המנהל בנדון.
.docמפרט טכני -אולמן
07.23ג ב ה י ם
על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים והמסומנים בתוכנית וכל ערעור על
הגבהים ייעשה לא יאוחר מ -10ימים מהוצאת צו התחלת העבודה .טענות שתבואנה
לאחר מכן לא תלקחנה בחשבון .הבדיקה ,סימון הקו והמדידה אחרי ביצוע העבודה
תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
07.24
חורים וחריצים
הקבלן יהיה אחראי לביצוע עבודות שונות הקשורות למערכות כגון :
השארת חורים ושרוולים ,התקנת צנורות לפני יציקות וכו' .כל תלונות על קשיים
בגלל התקנה או הכנה בלתי נכונה לא תתקבלנה .לשם כך על הקבלן להכין בזמן את
כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן יציקה ,מעברי צנרת דרך קירות רצפות ותקרות
וכו' .חציבות לאחר היציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישור המנהל .ביצוע
הפתחים המתאימים למעבר הצנורות יהיה ע"י הקבלן ובאחריותו.
כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים בעבודה.
07.25שרוולים
כל מעברי הצנרת דרך הקירות והתקרות הן מבטון והן מבלוקים או חומר אחר
יבוצעו דרך
שרוולי פלדה מגולבנת בקוטר מתאים ,כך שישאר רווח של 1ס"מ בין השרוול ופני
הצנור
לאחר בדודו.
השרוולים יוכנסו לבטון בזמן היציקה ולקירות בזמן בניתם במקום שבו בוצע קידוח
בקיר
או תקרה קיימים מבטון לצורך מעבר צנרת אין בשרוול הקבלן בלבד יהיה
אחראי למקומם הנכון .שרוולים אופקיים יקבעו חלק עם פני הקיר הגמורים.
שרוולים אנכיים יבלטו 5ס"מ מפני הרצפה הגמורים .הרווח בין השרוול והצנור
ימולא על חשבון הקבלן בחומר מבודד נגד רעש ,אש ורטיבות.
לשרוולים העוברים בגג תסודר הגנה נוספת למניעת חדירת גשם דרך השרוול.
כל האמור בסעיף זה כלול במחירי הצנרת לסוגיה.
07.26
צביעת צנורות מגולוונים וחלקי מתכת שונים
.docמפרט טכני -אולמן
א .הצביעה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק 11ופרק 07סעיף .0709
ב .גוון של צבע עליון לצנרת יקבע ע"י המנהל באתר.
ג .כל חלקי המתכת לעיגון ותפיסת הצנרת ,קונזולות ,חבקים שלות וכו' יהיו
מגולוונים צבועים.
07.27
עבודה בגובה
לא תהיה תוספת תשלום עבור עבודה בגובה .הקבלן יספק את כל הציוד הנדרש
לעבודה בגובה
כולל כלי הרמה וכל הנדרש לפי החוק.
כל העובדים בגובה יהיו בעלי תעודה אישית לעבודה בגובה הכל לפי הנדרש בחוק ולפי
דרישות
משרד העבודה.
07.28ספחים כגון קשתות ,הסתעפויות ,שינויי קוטר וכו' בצנרות השונות יבוצעו אך ורק
עם ספחים חרושתיים המיועדים לכך ולא ע"י חיתוכים והתאמות .לשינוי כיוון יש
להשתמש בקוטרים מעל " 1בקשתות חרושתיות עם רדיוס כפוף 1 ,5פעמים קוטר
הצנור.
מחיר כל הספחים כלול במחיר הצנרת ולא ישולם בנפרד ,למעט אם הוגדר אחרת
בכתב הכמויות.
07.29
בנוסף או בניגוד לפרקים של אופני המדידה של המפרט הכללי ,מחייבים אופני
המדידה המפורטים מטה.
מחיר העבודות המפורטות יכללו בנוסף גם את כל העבודות כגון :ייצור ,הספקה,
הובלה ,העמסה ,פריקה ,אחסנה ,התקנה וחיזוק של כל החמרים ,ציוד ,ציוד עזר,
ספחים ,אביזרים וכו' .הכנת פיגומים ,סולמות ופרוקם בגמר ההתקנה ,תשלום עבור
פחת ,הכנה וארגון הביצוע ,הכנת דוגמאות ותוכניות לאישור המנהל ,שימוש בכלי
עבודה ומכונות מכל הסוגים ,חציבת חורים ומעברים בתקרות וקירות .שרוולים,
סתימת חורים סביב לשרוולים ,מתלים קונזולות וחובקים וסוגיהם.
צביעת הצנרת וכל חלקי המתכת למיניהם ,שטיפת צנרת ובדיקת לחץ ,חיטוי צנרת
מים ,פינוי חומרים מיותרים ,מסים ,אגרות ,הוצאות של בדיקות שדה ומעבדה
שתדרשנה ,הספקת תוכניות לאחר ביצוע ,רווחי הקבלן וכל עבודה אחרת שפורטה
במפרט זה.
.docמפרט טכני -אולמן
מודגש שבמחיר העבודה כלולים גם בסעיפים הבאים:
מדבקות על צנרת לזהוי כוון זרימה וסוג הנוזל הכיתוב יהיה כפי שיידרש ע"יהמנהל.
תוכניות עדות. אישורי רשויות.כל האמור בסעיף זה כלול במחיר העבודה.
07.30
חפירה/חציבה
עבודות החפירה ו/או החציבה ו/או המילוי החוזר המהודק הדרושים בכל סוגי קרקע
וסלע יהיו כלולים במחירי העבודה וכולל חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/או
בידיים ומילוי חוזר מהודק ולא ישולם בעבורם בנפרד מודגש שתידרש עבודה בידיים
במקומות
רגישים כגון באזורים שיש בהם מערכות אחרות תת קרקעיות וכו'.
על הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך במידה ומתבצעות חפירות לעומק 1.2מטר
ומעלה.
07.31
עטיפת חול
צנרת מים ,ניקוז וביוב הטמונה בקרקע תהיה עם עטיפת חול דיונות מתאים
מאושר ע"י המנהל 15ס"מ סביב לצנור למעט בסעיפים בכתב הכמויות שבהם
הוגדר אחרת.
07.32
צנרת
הצנור ימדד באורך נטו ויכלול את כל העבודות הנזכרות בכתב הכמויות ,במפרט
הכללי והמיוחד וכמפורט להלן:
א.
הנחת והתקנת צנרת תת-קרקעית
.docמפרט טכני -אולמן
המחיר כולל את החפירה והמלוי וכל האמור בפרק 5700.00סעיפים
06 ,05 ,04 ,03 ,02במפרט הכללי ,לא תשולם תוספת עבור חפירה בידיים,
כולל מלוי מהודק לפי הנחיות יועץ הקרקע ו/או יועץ הכבישים.
כולל הספקה ,הובלה ,הנחה והתקנת הצנורות ,הספחים ,המחברים,
האטמים ,צביעה כנדרש ,כולל עטיפות חול חיטוי מערכת אספקת מים.
בדיקות לחץ ושטיפות צנרת .ישולם בנפרד על ספחים אך ורק לפי המוגדר
בכתב הכמויות.
ב.
צנרת על-קרקעית
מחיר התקנת הצינור כולל את כל הספחים ,ספחים עם "עין בקורת" קטעי
בקורת ,רקורדים ,ואביזרי החיבור ,עטיפת בטון רזה וכולל:
חציבת חריצים מעברים דרך קירות ותקרות ,התקנת שרוולים ואטימתםוסתימת החריצים.
צביעת הצנרת. עטיפת בטון רזה לצנרת במילוי הריצוף. חיטוי מערכת הספקת מים. חובקים ,ווים ,קונזולות ,תמיכות וזיזים להרכבה וקביעת הצנורות. בדיקת לחץ ושטיפת הצנרת. -ישולם בנפרד על ספחים אך ורק לפי המוגדר בכתב הכמויות.
07.33כל הצנרת ,הציוד ,אביזרי צנרת ,מגופים ,אל חוזרים ,וכו' יבוצעו מדגם כמפורט בכתב
הכמויות ולא יאושרו מוצרים שווי ערך למפורט בכתב הכמויות אלא באישור בכתב
מהמתכנן.
07.34הצנרת לסוגיה השונים תבוצע לפי הוראות התקנה של יצרן הצנרת.
המנהל יזמן לאתר לפי שיקול דעתו בין אם לפני תחילת העבודה ,במהלכה ועם סיומה
את נציג יצרן הצנרת ו/או שירות שדה של היצרן למתן הדרכה ,הסברים ,חוות דעת,
אישור ביצוע וכו' הקבלן יציג למנהל שברשותו הוראות התקנה של יצרן הצנרת.
כל האמור בסעיף זה לא ישולם עליו בנפרד והוא כלול במחירי היחידה שבכתב
הכמויות.
07.35עבודה ביבש
.docמפרט טכני -אולמן
התקנת צנרת ,ביוב ,ניקוז כולל שוחות בקרה ומתקנים אחרים בקרקע תבוצע ביבש.
לשם כך הקבלן יסלק וירחיק מהחפירות מים מכל מקור שהוא מים עיליים ,מי תהום
וכו'
והעבודה תבוצע ביבש עד סיומה .כל העבודה והציוד הנדרשים לשם כך כולל משאבות,
מקור אנרגיה למשאבות ,קווי סניקה וכו' כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב
הכמויות.
שאיבת מי תהום עבודות ביבש במידה וידרש יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם
בנפרד.
07.36חיבור ביוב חדש לקיים
חיבור חדש לשוחה קיימת או שוחה חדשה על קו קיים יבוצעו ביבש .כל העבודה והציוד
הנדרשים
לעבודה ביבש כולל הטיית שפכים זורמים וכו' כולל משאבות ,מקור אנרגיה למשאבות,
קווי סניקה,
תאום עם הרשויות ואישור נקודת סילוק המים שנסנקים ע"י המשאבות כלולים במחירי
היחידה
השונים שבכתב הכמויות.
07.37סילוק חומר חפור
את כל החומר החפור של כל החפירות הנדרשות להתקנת צנרת ומתקנים תת קרקעיים
ושלא יאושר ע"י המנהל למילוי חוזר יש לסלק לאתר סילוק מורשה כפי שייקבע ע"י
המנהל.
סעיף זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
07.38הקבלן יציג בפני המנהל את כל מכשירי הריתוך ואביזרי העזר הנדרשים לביצוע
הריתוכים
השונים לצנרת פלדה ,ניירוסטה" ,גבריט" וכו'.
07.39הקבלן יציג בפני המנהל את מדריכי העזר והוראות התקנת הצנרת של היצרנים השונים
שברשותו הן לצנרת פלדה "גבריט" ,לצנרת "ניירוסטה" ,וכו'.
.docמפרט טכני -אולמן
.docמפרט טכני -אולמן
