אספקה והתקנת כסאות אודיטוריום - אוניברסיטת בן
Transcription
אספקה והתקנת כסאות אודיטוריום - אוניברסיטת בן
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה ת.ד 653 .באר-שבע 84105 אספקה והתקנת כסאות אודיטוריום במבנה המכון הלאומי לביוטכנולוגיה NIBN מכרז מס' 265/2013 דצמבר 2013 1 רשימת מסמכים חוזה זה מכיל את המסמכים הבאים: המסמך מסמך מצורף מסמך א'1 מסמך א'2 הזמנה להציע הצעות למכרז דוגמת חוזה לביצוע העבודה + נספח ביטוח קבלן+הסכם התיישנות מסמך ב'2 מסמך שאינו מצורף חוזה ממשלתי – נוסח תשס"ה 2005מדף 3210 מסמך ג'1 תנאים כלליים מסמך ג'2 מפרטים מיוחדים מסמך ד' כתב כמויות מסמך ה' תוכניות מסמך ו' הוראות הממונה על הביטחון + הוראות הממונה על הבטיחות כל המפרטים והתקנים של מת"י הנוגעים לביצוע העבודה. המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין בהוצאת משרד הביטחון – המהדורה האחרונה המעודכנת ליום הוצאת המכרז: מסמך ז' מסמך ח' מספר שם הפרק מוקדמות 00 כלונסאות 23 סלילת כבישים ורחבות 51 קווי מים ,ביוב ותיעול 57 וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי הבינמשרדי אשר יש בהן הוראות הקשורות לביצוע עבודות מסוג העבודות שבחוזה זה ,כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים למפרטים הכלליים. נספחים כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון .המפרטים הכלליים לעיל שלא צורפו ואינם ברשותו של הקבלן ניתן לרכשם בהוצאה לאור של משרד הבטחון .כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 2 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מכרז פומבי מס' 265/2013 לאספקה והתקנת כסאות אודיטוריום הוראות כלליות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (להלן" :האוניברסיטה") מזמינה בזאת הצעות לאספקה והתקנת כסאות אודיטוריום במבנה המכון הלאומי לביוטכנולוגיה כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "השירות" ו"-המכרז" ,בהתאמה). ההתקשרות בפועל תהיה בין הזוכה במכרז לבין המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ (להלן" :המכון לביוטכנולוגיה") למכון לביוטכנולוגיה נשמרת הזכות להסב את כל התחייבויותיו וזכויותיו על פי החוזה אל האוניברסיטה. 1 רקע: מכרז /חוזה מתייחס לייצור אספקה והתקנת כסאות אודיטוריום עם משטח כתיבה אנטי פניק -בבנין ביוטכנולוגיה ( )NIBNבקמפוס אוניברסיטת בן גוריון. לתשומת לב המציעים לאוניברסיטה שמורה האופציה (רשות אך לא חובה) להגדיל את כמות הביצוע בכל כמות בתקופה של 12חודשים מיום צו התחלת העבודה. טבלת ריכוז תאריכים: 2 להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז: פעילות תאריך שעה לא מתקיים לא מתקיים 29.12.2013 12:00 05.01.2014 12:00 מועד קיום מפגש מציעים (השתתפות חובה) מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז ,יגברו המועדים המצוינים בטבלה .הודעות עדכון ,אם יהיו -יגברו על האמור בטבלה לעיל. תנאים להשתתפות: 3 רשאים להגיש הצעה ,אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות כמפורט בנספח א' למכרז זה וכן עונים על כל הדרישות הבאות: א) ב) ג) ד) המציע הינו יחיד או תאגיד רשום כחוק. רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין. אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג – 1953-עמידה בדרישות התקן. למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו,1976- והתקנות על-פיו לרבות אישורי ניהול ספרים. 3 המסמכים והגשתם: 4 "מסמכי המכרז" כוללים: א) מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם. ב) הסכם על נספחיו (לרבות תוכניות ושרטוטים ,אם צורפו). ג) תשובות בכתב לשאלות הבהרה (אם יהיו). ד) פרוטוקול מפגש מציעים (אם יהיה). ה) מעטפה להגשת ההצעה. 5 מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. המציע אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו .על המציע להשיב את מסמכי המכרז לאוניברסיטה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו. 6 מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז ,ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עימו ,לצרכי מכרז זה. שאלות הבהרה ושינויים במכרז: 7 שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד ,על פי הפרטים כאמור בנספח א' למכרז זה .תשובות בכתב לשאלות ההבהרה (ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן), יפורסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת: ( http://www.bgu.ac.il/bidsלהלן" :אתר האינטרנט") ,וישלחו למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה .התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז .לא יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב .בכל מקרה ,חובה על המציע להתעדכן באתר ,טרם הגשת הצעתו. 8 האוניברסיטה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לאחר פרסום המכרז ,להודיע על תיקונים, הבהרות ,שינויים ותוספות בתנאי המכרז ,ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור ,כשהם חתומים בחתימתו ,לאישור קבלתם ,הבנתם ,והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת הצעתו .שינויים ,הבהרות ועדכונים כאמור לעיל ,יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים להשתתף במכרז ,לעקוב אחר העדכונים באתר כאמור לעיל. מפגש מציעים /סיור קבלנים: 9 מפגש מציעים /סיור קבלנים יתקיים במועד ובמקום כאמור בנספח א' למכרז זה .השתתפות נציג מטעם המציע במפגש הנה חובה אם נקבע כך בנספח א' ,אך בכל מקרה האוניברסיטה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל גם הצעה ממציע שלא נכח במפגש .אם תמצא האוניברסיטה לנכון לערוך פרוטוקול למפגש ,הוא יפורסם באתר האינטרנט וישלח למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה ויהווה אף הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .בכל מקרה ,חובה על המציע להתעדכן באתר ,טרם הגשת הצעתו. בכל מקרה ,לא תהיה טענה למציע ,כי לא נתאפשר לו לבחון את השירות המבוקש וכל פרט אחר בקשר לאספקת השירות נשוא מכרז זה. הגשת הצעות: 10מציע המבקש להגיש הצעתו ,נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה ,לחתום בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז ,להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה ,למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה .אין לכתוב או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספר המכרז ונושא המכרז. מובהר בזאת ,כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה (ככל שיוצגו) משמשים לעיון בלבד ואין להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז. 4 כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות: א) המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק. ב) לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות והסיכומים ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה. ג) בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי התדפיס – יקבע מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס. 11על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך ,במקום ובמועד כאמור בנספח א' למכרז זה .אין לשלוח הצעות בפקסימיליה ,בדואר ,בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת .הצעה שתשלח כאמור -תפסל על הסף .על המציע להביא בחשבון ,עיכוב אפשרי בשל הבידוק הביטחוני בקמפוס. 12הצעת המציע תהיה בתוקף במשך 3חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות( .ללא קשר למועדי הערבות אם נדרשה) מובהר כי גם לאחר שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו (אם תתקשר) ,ותודיע למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה ,לא יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו ,במשך התקופה האמורה .ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה ,למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא לפועל ,מכל סיבה שהיא ,או יבוטל ע"י האוניברסיטה בתוך 3 חודשים מיום תחילתו .בחלוף המועד האמור ,תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו. 13המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך ,ההצמדה תהיה בהתאם להוראות ההצמדה בהסכם המצורף ,ככל שישנן. 14הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר לתת להם את הסכמתו ,באופן מלא ושלם. בחינת ההצעות: 15פרט לציון המחירים ו/או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע ,לא ישנה המציע דבר ממסמכי המכרז בכל דרך ,לרבות ע"י מחיקה ,השמטה ,תוספת ,תיקון או הסתייגות ,בין במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד ,ואם עשה זאת -האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את הצעתו של המציע או להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת; במקרה של אי הצגת מחיר ו/או שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים. 16האוניברסיטה רשאית (אך אינה חייבת) שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה ומסמכי המכרז ,ובין היתר ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,בהצעה שלא צורפו לה כלל המסמכים המפורטים במכרז זה. מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן ,רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי ההצעות ו/או מי מהם ,בכל שלב בבחינת ההצעות ,נתונים נוספים ו/או השלמת נתונים ו/או אישורים נוספים ו/או השלמת אישורים ו/או הבהרות ו/או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון. 17האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר – לפי העניין) או כל הצעה שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה. האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי בשלמותה ,והיא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו/או קבלנים/ספקים אחרים. בהתאם לדין ולמצוין בנספח א' למכרז זה -האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת ,לנהל מו"מ עם מגישי ההצעות ,כולם או חלקם ,לגבי כל תנאי הצעתם ו/או חלקם .בין היתר תהיה האוניברסיטה רשאית לאפשר למציע אחד או יותר ,להגיש הצעות עדכון להצעותיהם ,בין היתר לעניין הנחה כללית או לעניין הוזלה במחירי הצעותיהם המקורית .מובהר בזאת ,למען 5 הסר ספק ,כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון ,לא יהיה בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית .הצעות עדכון ,אם תתבקשנה, תוגשנה במעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה. האוניברסיטה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה ,לאחר בחירתו. 18לצורך בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם מי מהמציעים ,רשאית האוניברסיטה לשקול בין היתר גם את השיקולים הבאים :המחירים ו/או שיעורי ההנחות המוצעים ,טיב פריטי ההצעה ,איתנות פיננסית ויכולת כלכלית של המציע ,ניסיון מוכח של המציע ,ניסיון שלילי, ניסיון עבר עם המציע ,המלצות ,אמינות ,מוניטין המציע וכל שיקול רלוונטי אחר שתימצא לנכון ,לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .מובהר בזאת כי האוניברסיטה רשאית לתת משקל לכל פרמטר בהצעה. 19האוניברסיטה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות .במקרה כזה ,תפורסם הודעה כנדרש. 20האוניברסיטה רשאית ,בכל שלב ומכל סיבה שהיא ,לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם מכרז חדש (בנוסח זהה או שונה) ,מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים, לרבות המציע בעל ההצעה הזולה ביותר .המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים ,בביטול המכרז כאמור .כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת של השירות והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות -על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט -ביחס לאומדן. 21ערבויות בנקאיות ואישור קיום ביטוחים: א) ערבות ההשתתפות תוחזר למציע אם ההצעה תדחה ,ותחולט אם המציע לא יעמוד בתנאים ו/או בהתחייבויותיו כנדרש במסמכי המכרז או לפי כל דין. ב) אם הצעת המציע לא תתקבל ולא הוחלט על חילוטה של הערבות ,תחזיר האוניברסיטה למציע את ערבות ההשתתפות ,עם ההודעה על דחיית ההצעה ולא יאוחר מאשר 90יום לאחר פתיחת ההצעות. ג) אם יתארך תהליך בחירת הזוכה במכרז והאוניברסיטה תבקש את הארכת הערבויות – אזי מציע שבחר שלא להאריך את תוקף הערבות יחשב כמי שחזר בו מהצעתו והצעתו פקעה. ד) מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ,אם המציע אשר הצעתו נתקבלה ,חזר בו מהצעתו, במלואה או בחלקה ו/או לא יחתום על ההסכם או כל מסמך נדרש אחר ו/או לא ימציא ערבות לקיום ההסכם ו/או לא ימציא אישור על קיום ביטוחים או פוליסת ביטוח ,ככל שנדרשו ,תוך 7ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה ,או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה ,תהיה האוניברסיטה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש את אכיפת התחייבויות המציע בהצעתו או לחלט את ערבות ההשתתפות במלואה וזאת מבלי שתידרש להוכיח נזקים והפסדים כלשהם ומבלי לפגוע בזכויות האוניברסיטה לתבוע את נזקיה הממשיים ,והכל בהתאם ובנוסף לאמור בכל דין. ה) כן תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה למציע ו/או קבלן/ספק אחר אשר הצעתו מתאימה ביותר עבורה .המציא המציע את כל הנדרש כאמור בסעיף זה לעיל ולהלן ובמועד הנדרש ,תשיב לו האוניברסיטה את ערבות ההשתתפות בתוך 10ימים מיום השלמת הדרישות כאמור. ו) אם הצעת המציע תתקבל ,יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש בהסכם ,ימציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להסכם ,לתקופה ובסכום כנדרש בהסכם ,כערבות ביצוע ,וזאת תוך 7ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה ,או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה. 6 ז) אם צורף טופס אישור קיום ביטוחים למסמכי המכרז – די בחתימת המציע על גביו בשלב הגשת ההצעה. כללי: 22ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על ההסכם. המציע מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה ,ישלים בתוך 7ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה או במועד מאוחר יותר לפי החלטת האוניברסיטה ,את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה. 23המציע אינו רשאי להסב או להמחות ,זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה .כל הסבה או המחאה כאמור על ידי המציע תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות. 24על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ,הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה במידה שהצעתו תזכה .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ,עקב כך. 25למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז -למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה -מציע רשאי לציין מראש ,אלו סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם ,לדעתו ,סוד מסחרי או מקצועי .יחד עם זאת ,מובהר כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ,להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך. 26זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז ,בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,תש"ע .2010 -לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה לפקודת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בסך 500ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך. 27מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב,1992- ומבקש לקבל העדפה בהתאם לקבוע בחוק ,יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל. 28ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם ,כמכרז עם בחינה דו-שלבית ,כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף ,כמכרז מסגרת ,או בשילוב של דרכי המכרז האמורות -קביעה בעניין זה תהיה בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה. 29סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית ,בכל הקשור למכרז זה -נתונה לבית המשפט המוסמך ,בעיר באר-שבע בלבד. בכבוד רב, ענת בונקר מדור התקשרויות אגף פיתוח ולוגיסטיקה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב טל' 08-6461079 - פקס' 08-6472966 - דואר אלקטרוני[email protected] - 7 נספח א' למכרז מס' 265/2013 1 מהות ההתקשרות: ייצור ,אספקה והתקנת כסאות אודיטוריום עם משטח כתיבה אנטי פניק במבנה ביוטכנולוגיה ( )NIBNבאוינברסיטת בן גוריון. 2 מהות ההליך: מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית: א .למציע ימסרו שתי מעטפות להגשה -במעטפה הגדולה יוגשו כל מסמכי המכרז הנדרשים, למעט הצעת המחיר ,שתוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים ,במעטפה הקטנה .על גבי המעטפה הקטנה יסומן "הצעת מחיר" .המעטפה הקטנה תוכנס אל תוך המעטפה הגדולה כשהיא סגורה. ב .לאחר פתיחת תיבת המכרזים ,תפתחנה המעטפות הגדולות בלבד .המעטפות הקטנות המכילות את הצעת המחיר ,כשהן סגורות ,תופקדנה ע"י המורשים לכך בחזרה בתיבת המכרזים עד למועד פתיחתן כאמור להלן. ג .תערך בחינה של המסמכים והשלמת מסמכים במידת הצורך ובהתאם להוראות המכרז הכלליות ולאחר מכן ,המציעים בעלי ההצעות הכשרות יוזמנו להציג דוגמא ,הכוללת לפחות שני כסאות שונים (כל מציע בנפרד) שיוקצה לכך באוניברסיטה .מציע שלא יגיע להציג את הדוגמא בתוך פרק הזמן שינתן לו – הצעתו תפסל. ד .ועדת משנה מטעם ועדת המכרזים תקבע את ניקוד האיכות של כל הצעה שעמדה בתנאי הסף ובהתאם לכך תקבע את קבוצת המציעים הסופית שהצעתם עמדה בניקוד האיכות המזערי כמוגדר בסעיף 14להלן. ה .לאחר פתיחת הצעות המחיר של ההצעות בקבוצת המציעים הסופית ,יקבע הניקוד המשוקלל להצעה כמפורט בסעיף 14להלן. 3 אתר/י הביצוע: בנין ביוטכנולוגיה ( )NIBNקמפוס אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 4 תקופת ההתקשרות: עד 3חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה. 5תנאי סף: רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים ,במועד האחרון להגשת ההצעות ,בכל התנאים כאמור בסעיף 3להוראות הכלליות ובכל התנאים הבאים: המציע ביצע ,מאז שנת 2010ועד למועד האחרון להגשת הצעות 2פרויקטים לפחות בהיקף של ( ₪ 200,000ללא מע"מ) לכל פרויקט. מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו ,לרבות חברת אם ,חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע ,לפי סעיף 323לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. כמו-כן ,לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי שני גורמים או יותר. 8 6 לא נדרש נדרש, אישור על היקף מחזור כספים שנתי, להצעה יש לצרף אישור מחזור כספים שנתי נדרש :לפחות ( ₪1,000,000לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים .2010-2012על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצ"ב בדבר היקף מחזור כספים שנתי כאמור. 7דרישות נוספות: תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך ( ₪ 500אשר לא יוחזרו בכל מקרה). 8 מפגש מציעים /סיור קבלנים( :לא יתקיים) יתקיים ביום _________ מקום המפגש __________ השתתפות נציג מטעם המציע במפגש המציעים הינה חובה. (מבלי לפגוע באמור בסעיף 9להוראות כלליות). .9 ערבות השתתפות : לא נדרש (.ראה התיחסות בהוראות הכלליות למכרז ) 10שאלות הבהרה: בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד ,עד ולא יאוחר מיום ראשון ה29.12.2013 - בשעה . 12:00את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected]או לפקס' .08-6472966 11המקום והמועד להגשת הצעות: על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך ,במשרדי מחלקת בינוי אגף פיתוח ולוגיסטיקה ,בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס ,בניין 93 Aחדר 1עד ולא יאוחר מיום ראשון ה 05.01.2014 -בשעה .12:00 11ניהול מו"מ: לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז. 12אומדן: עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,יופקד בתיבת המכרזים אומדן .האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעות הגבוהות/נמוכות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה. 9 13אופן שקלול ההצעות: הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא: 14.1.1שלב א' – בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף( .לרבות קבלת הבהרות והשלמת מסמכים במידת הצורך ובהתאם לכללי המכרז) בדיקת הדוגמאות וניקוד האיכות. ניקוד הדוגמא: אמות המידה לשיקול דעת הצוות המקצועי בנושא איכות הדוגמא: אמת המידה ניקוד מרבי א אופן ההתקנה :שיטות עיגון לרצפה ,פרטי חיבור בין חלקי המערכות 15 ב פרטי גמר וצבע ,איכויות הצבע וחומרי הגמר 10 ג מושב ומשענת :צורה ואופן התחברות והתאמה לשימוש אינטנסיבי 15 ד מנגנון הכיסא 10 ה תמיכת משענת גב 10 ו משטח כתיבה אנטי פניק (חומרים והרכבה) 10 ז נוחות ישיבה 30 100 סה"כ הצעות שניקוד האיכות שלהן לא יפחת מ 80 -נקודות ( להלן" :ניקוד איכות מזערי") ,יעברו לשלב בדיקת הצעות המחיר. מובהר בזאת כי במקרה שפחות מ 3 -הצעות יקבלו ניקוד איכות מזערי ,רשאית האוניברסיטה לפי שיקול דעתה להימנע מלפסול הצעות שניקוד האיכות שלהן נמוך מ 80 -אך גבוה מ.70 - 14.2 שלב ב' -פתיחת הצעות כספיות של קבוצת המציעים הסופית ושקלול סופי. להלן המשקל שיינתן לכל אחת מאמות המידה: אמת המידה ניקוד איכות (דוגמא מותקנת) הצעת מחיר משקל מרבי בנקודות 30 70 (ניקוד המחיר יהיה מכפלת היחס שבין מחיר ההצעה הנמוכה ביותר למחיר ההצעה הנבחנת ב ) 70 ניקוד כולל 100 10 15מסמכים להגשה עם ההצעה: להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה: מסד 1 2 3 4 5 הפניה לסעיף במסמכי המכרז תאור המסמך הנדרש 4 להוראות הכלליות חוברת המכרז על נספחיה תשובות בכתב לשאלות הבהרה (אם יהיו) פרוטוקול מפגש מציעים (אם יהיה) מסמכים חתומים על ידי המציע כנדרש בהוראות הכלליות (3ו) להוראות הכלליות 5 בנספח א' 8 לנספח א' אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, לרבות אישורי ניהול ספרים אישורים תקפים ניסיון קודם על גבי הטופס המצורף דמי השתתפות במכרז טופס שנמסר למציע כחלק ממסמכי המכרז ,כשהוא חתום ע"י בנק הדואר. 6 לנספח א' אישור רואה חשבון אישור רואה חשבון כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד. 11 נספח א' – 1למכרז אישור רואה חשבון אני הח"מ רואה חשבון _______________של ___________ (להלן":המציע") מאשר בזאת את הפרטים כדלהלן: למציע מחזור כספים שנתי של לפחות ( ₪ 1,000,000לא כולל מע"מ) ,בכל אחת מהשנים ,2010 2011ו.2012- בכבוד רב, __________________________________________________________ חתימה וחותמת שם מלא ___________________________________________________________ מס' טלפון כתובת _______________ תאריך 12 נספח א' 2-למכרז טופס ניסיון קודם רשימת לקוחות לעניין תנאי הסף (סעיף )5 מס"ד שם הלקוח / הפרויקט היקף הפרויקט (לפחות 200,000 ש"ח/כ"א תאריך ביצוע מ- 1.1.2010 ואילך שם פרטי איש הקשר טלפון 1 2 3 4 )1חובה על המציע למלא לפחות 2עבודת בטבלה. )2ניתן להציג גם עבודות שבוצעו עבור האוניברסיטה. )3האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר (לכולם או לחלקם) ולגורמים אחרים אצל אותם לקוחות, על פי שיקול דעתה. )4הפנייה לאנשי הקשר יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין :רמת ביצוע העבודה ,רמת הפיקוח המקצועי והמשמעתי ,גמישות בשעות העבודה ,איכות החומרים ,הכלים והציוד וכו'. )5על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל ולציין בטבלה את הלקוחות המתאימים ביותר. הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים. _________________ שם מלא ___________________ חתימה 13 נספח ב' למכרז הצעת המציע אני החתום מטה ,___________________________ ,לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות ההבהרה ,ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו ,את המפרט ,את ההסכם ותנאיו ,בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו ,ולאחר שהתאפשר לי לבקר באתרי האוניברסיטה והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל ,הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים במפרט ,בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו. הצעתי זו הנה לאספקת פריטים בהתאם לדוגמא אותה התקנתי באוניברסיטה ,במהלך בחינת ההצעות ואני מתחייב לספק סחורה זהה לזו שהותקנה כדוגמא ,אם תבחר הצעתי. שם המציע: ___________________________________________ ח.פ / .מס' מזהה אחר: ___________________________________________ כתובת: ___________________________________________ טלפון : ___________________________________________ פקס: ___________________________________________ דואר אלקטרוני (אם יש): ___________________________________________ איש קשר: תאריך: ___________________________________________ חתימה וחותמת המציע: ___________________________________________ חוזה לביצוע עבודה 14 מס' 265/2013 (סימוכין :קבלן שאינו קבלן ראשי)496- (נוסח )1/1/2012 שנערך ונחתם בבאר-שבע בחודש______ שנת 2013 בין המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ ח.פ514347947 . מצד אחד לבין הקבלן ______________________ (להלן" :הקבלן") הואיל והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ רוצה בביצועה של העבודה ________________________ בשטח קמפוס אוניברסיטת בן גוריון בנגב (להלן" :העבודה" ו – "המכון" ,בהתאמה); והואיל והמכון קבל את הצעתו של הקבלן מיום__________ במכרז מס' 265/2013שהוציאה האוניברסיטה ,לבצוע העבודה במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ד'; אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: .1 פירושים ותוספות 1.1 "חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף 2לחוזה זה אשר הוראותיהם הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה. "תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח התשס"ה – אפריל 2005מדף .3210 בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא "המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ". פרוש "מנהל" בסעיף 1של "תנאי החוזה" הוא מי שיורה המכון. "האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח" כהגדרתו בסעיף 1ל"תנאי החוזה". 1.6 בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים" יש לקרוא "הצמדה וריבית שנתית בשיעור ."4% 1.2 1.3 1.4 1.5 15 על אף האמור בסעיף )1( 3ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן 1.7 להמחות זכויותיו הכספיים למוסד בנקאי ,אלא אם אישר זאת המכון בכתב ומראש. בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף 15של "תנאי החוזה" ,יבצע הקבלן 1.8 את העבודה בהתאם לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של האוניברסיטה נספח ו' המצורף לחוזה ,וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד המצורף בזאת. המונח "מבנה" בסעיף 16ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות 1.9 הקבלן לשמירה על המבנה ,השגחה עליו ונזק למבנה ,משמעו – המבנה לרבות חומרי בנין ,אביזרים ,מכונות וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו/או אשר נועדו להרכבה או התקנה במבנה ,בין אם הורכבו או הותקנו במבנה ובין אם לאו. אחריותו של הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות הסעיפים ( 8 ,4ב),9 , ,10ו 11 -סיפא לחוק השומרים ,תשכ"ז – 1967לא יחולו. 1.10 סעיפים 48 ,34ו 58 -ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת. 1.11 על אף האמור בסעיף )11( 35ל"תנאי החוזה" – דמי בדיקת דגימות במעבדה ישולמו על ידי המכון והקבלן ישפה את המכון ב 0.5% -מכל חשבון של הקבלן. בדיקות שתוצאותיהן אינן מתאימות לדרישות החוזה ו/או התקן ,עלויותיהן תחולנה על הקבלן בנוסף לאחוז ( )%כאמור. 1.12 פגמים וחקירת סיבותיהם – מבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף 56 של "תנאי החוזה" ,מצהיר הקבלן כי בדק את התוכניות וכל המסמכים האחרים של החוזה ,וכי הוא מקבל על עצמו את האחריות המלאה לאי חדירת רטיבות למבנה .באם יתגלו פגמים בקשר לכך תוך 5שנים אחרי גמר תקופת הבדק, הנובעים בגלל ביצוע בלתי מתאים ,יהיה חייב לתקן את הפגמים וכל הכרוך בכך על חשבונו ואם הפגמים אינם ניתנים לתיקון ,יהיה חייב בתשלום פיצויים. 1.13 על אף האמור בסעיף 64ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות קיזוז מכל סכום שיגיע לו מן המכון ו/או האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו למכון ו/או לאוניברסיטה. לקבלן לא תהיה זכות עכבון על-פי סעיף 5לחוק חוזה קבלנות ,תשל"ד – 1974או על פי כל דין אחר. 1.14 1.15 .2 המכון רשאי להסב את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקן, לאוניברסיטה ,או לכל חברה אחרת בבעלותה. מסמכי החוזה המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: (א) (ב ) (ג) (ד ) (ה) (ו) (ז ) (ח) חוזה לביצוע העבודה על נספחיו ,לרבות נספח ביטוח (מצורף); "תנאי החוזה" למעט סעיפים 48 ,34ו( 58 -לא מצורף). המפרטים הטכניים המיוחדים המתייחסים לעבודה (מצורף). כתב הכמויות (מצורף). התכניות; לרבות תוכניות אדריכלות ,קונסטרוקציה ויתר המערכות בבניין (מצורף). הוראות הממונה על הבטיחות +הוראות הממונה על הביטחון של האוניברסיטה (מצורף). כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה או לכל חלק ממנה .בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ISOאו תקן אמריקאי מתאים (לא מצורף). מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין-משרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה אחידים של משרדי הביטחון ,העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן לזמן (לא מצורף). 16 .3 עדיפות בין מסמכים בנוסף לאמור בסעיף 5ל "תנאי החוזה": א. ב. ג. .4 בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי החוזה" – הוראה של חוזה זה עדיפה. בכל מקרה של סתירה בין התוכנית האדריכלית ובין תוכניות קונסטרוקציה – תוכניות הקונסטרוקציה עדיפות; בכל מקרה של סתירה בין תוכנית כללית ובין תוכנית מיוחדת ובכל מקרה של סתירה בין הוראה כללית ובין הוראה מיוחדת – התוכנית המיוחדת וההוראה המיוחדת עדיפות. בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין דרישת תקן ובין המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה. התחייבות הקבלן לבצע את העבודה הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה והוראות כל דין. .5 .6 תשלום שכר החוזה א. תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם לחוזה ,מתחייב המכון לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי החוזה" בהתאם להוראות החוזה ,על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח ד' לחוזה. מובהר בזאת ,כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ,אין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה. ב. שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם ,באומדן ,בסך של __________ (במילים) : ג. ד. שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין. המחירים הנקובים בכתב הכמויות אינם צמודים למדד ,כמשמעו בתנאי החוזה. אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי א. תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף )3( 59ל "תנאי החוזה"; מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ( )3( 59א) יהיה מועד התשלום לקבלן שוטף 60 +יום מיום הגשת החשבון למכון ,ובלבד שהחשבון אושר על-ידי מנהל הפרויקט ועל ידי המכון. ב. החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה 60 -מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד שאושר על ידי המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה. החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא למכון ערבות בנקאית כערבות בדק. ג. .7 סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה ישולם לקבלן ביום ה 15 -לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י הקבלן לשלטונות המס. ערבות ביצוע א .בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל ,הקבלן ימציא עם חתימת חוזה ,ערבות בנקאית אוטונומית כאמור בסעיף 8לתנאי החוזה ,על סך של ________ 17 (במילים :תשע מאות אלף ,שלושים וארבעה שקלים) (השווים ל 5%מערך ההצעה בתוספת מע"מ) .סכום הערבות יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף 5ד' לעיל (ככל שהוצמד החוזה למדד תוצמד גם הערבות למדד). ב .ערבות בדק :ערבות בנקאית אוטונומית ,בשיעור של 5%מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף 5ד' לעיל (ככל שהוצמד החוזה למדד -תוצמד גם הערבות למדד);; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של 12חודשים. .8 התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה א. המכון מתחייב להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא פנוי בתאריך __________ ,כאמור בצו התחלת העבודה. הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה. הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך 14חודש ובכל מקרה לא יאוחר מיום _________ .לא סיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל ,ישלם הקבלן למכון סכום של 5,000ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור ,כדמי נזקים מוסכמים ומוערכים מראש .סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 62של תנאי החוזה, ויוגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה למעשה לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף 5ד' לעיל. הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם למכון על ידי הקבלן במקרה של איחור בסיום העבודה .דמי הנזקים האמורים יגיעו למכון בלי כל צורך בהוכחה של עצם הנזקים ו/או שיעור הנזקים ,אולם אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותו של המכון להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף זה .תשלום הסכום הנ"ל או ניכויו אין בו לכשעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים למכון לפי חוזה זה או לפי כל דין ,לרבות זכות לבטל את החוזה. ד. איחר הקבלן בסיום העבודה – מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר ,לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה כתוצאה מתנודות במדד בתקופת האיחור. על מנת למנוע ספקות ,מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי-הופעה של פועלים לא תזכה את הקבלן בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע העבודה במועד המוסכם. ב. ג. ה. .9 שילוב ותיאום עם הקבלן הראשי וקבלנים אחרים א. ב. ג. העבודה נשוא חוזה זה מהווה חלק אינטגרלי של פרויקט אשר ביצוע חלקים (להלן אחרים ממנו (להלן "עבודת הקבלן הראשי") נמסר לחברת "הקבלן הראשי"). בנוסף ליתר התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה ומבלי לגרוע מהן ,הקבלן מתחייב בזה- : .1 לשתף פעולה עם הקבלן הראשי בכל הנוגע לעריכה ו/או לעדכון על ידי הקבלן הראשי – ובכפיפות להוראות המפקח – של פרוגרמה עם לוח זמנים מפורט אשר יקיפו ,בין היתר ,הן את העבודה והן את עבודת הקבלן הראשי. .2 לשלב ולתאם את ביצוע העבודה על כל שלביה עם עבודת הקבלן הראשי ועם עבודותיהם של קבלנים אחרים ,הן מבחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח התקדמות העבודה ,וכן לבצע את העבודה בהתאם לפרוגרמה ולוח הזמנים הנזכרים בפסקה ( )1לעיל. קרוב לוודאי שעקב ריבוי קבלנים עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה להפרעות הדדיות ,על כל הכרוך בתופעות אלו ,ורואים את הקבלן כמי שהביא 18 הפרעות אלה בחשבון במסגרת הצעתו .בכל מקרה ,המכון לא יישא בשום אחריות לעיכובים ,הפרעות ,שיבושי לוח הזמנים ו/או לתוצאותיהם ובכלל זה אלה אשר נגרמו על ידי הקבלן הראשי ,קבלנים אחרים ,הגורמים האמורים בסעיף קטן ד' לסעיף זה ,האדריכל או המפקח או לכל הקשור בהם ,והקבלן פוטר אותה מכל אחריות לכך. ד. .10 במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם בבחינת קבלנים אחרים ,כגון דואר ישראל ,חברת החשמל לישראל וכדומה ,יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה ,והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה. נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות ,תביעות הדדיות וכיו"ב ,יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של המנהל ,והכרעתו תחייב את הקבלן .הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה. תיקונים ובדק מודגש בזאת ,כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל "תנאי החוזה" בשינויים כאמור לעיל ובתנאים הכלליים ו/או במפרט הטכני. .11 ביטוח קבלן 11.1בנוסף לאמור בסעיף 19ל"תנאי החוזה" ,ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים בנספח ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו. 11.2על אף האמור בסעיפים 19ו 20 -ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח "עבודות קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד. דמי השתתפות הקבלן בפרמיית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של 0.6% משכר החוזה ,אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן. .12 הפרות יסודיות של החוזה בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף 6לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א 1970 ,התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה ,והפרתו של כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה: .1 סעיף 7לעיל; סעיף ( 8ג) לעיל; סעיף ( 9ב) לעיל; סעיף 11לעיל; .2 ב"תנאי החוזה": סעיף ( )1( 11א); סעיף ;15 סעיף ;22 סעיף ; 35 סעיף ;)1( 41 .13 סכסוכים א. סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך בבאר -שבע בלבד ,ואולם המכון י היה רשאי ,לפי שקול דעת ו המוחלט והבלעדי ,למסור לבוררות כל תביעה וכל מחלוקת הנובעת 19 ב. ג. .14 מחוזה זה או הקשורה בו ,ואם בחר לעשות כן תתברר התביעה כאמור במסגרת הבוררות. בחר המכון למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו לבוררות: תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של בורר דן יחיד אשר ימונה ()1 בהסכמת הצדדים ,ובהעדר ההסכמה – על ידי נשיא בית המשפט המחוזי בבאר-שבע. הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ולדיני הראיות ,אך לא יהיה ()2 כפוף לסדרי הדין. הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים והחלטותיו בעניין זה תהיינה ()3 סופיות ויחייבו את המכון ואת הקבלן. הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו. ()4 הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי מהם בהוצאות הבוררות, ()5 במלואן או בחלקן. פסק הבוררות יהיה סופי ,יחייב את שני הצדדים להסכם זה ולא יהיה ()6 ניתן לערעור. הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים על פי חוק הבוררות, ()7 תשכ"ח – .1968 למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבוררות או לבית משפט לא תקנה לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה ,וכל הפסקה כזאת תיחשב כהפרת החוזה. כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו פעולה ,חובה ,התחייבות ,אחריות ,הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו, במישרין או בעקיפין ,במפורש או מכלל ,על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא אם כן נאמר במפורש בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה ,החובה ,ההתחייבות, האחריות ,ההוצאות או הדבר האחר הנם על חשבון המכון. .15 הוצאות ביול הוצאות ביול החוזה ,אם יהיו ,חלות על הקבלן. .16 כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה: כתובת המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ :אצל אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת.ד ,653 .באר-שבע84105 , כתובת הקבלן_______________________________ : ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר-שבע _________________________________ __________________ 20 המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ הקבלן אני הח"מ ,___________ ,עו"ד/רוא"ח של החברה___________________ (להלן: "החברה") ,מאשר בזאת ,כי החתומים מעלה בשם החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה, וכי חתימותיהם דלעיל מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר ועניין . _____________________ חתימת עו"ד/רוא"ח נספח ביטוח קבלן 1 נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. 21 1.1 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין ,ומבלי שאוניברסיטת בן גוריון נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן ,מצהירה אוניברסיטת בן גוריון כי ערך פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך ( להלן – " ביטוח עבודות קבלניות " ) על מנת להגן על עצמו ו /או על הבאים מכוחו מפני אבדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה .בכפוף לתנאים ,סייגים ,גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח עבודות ההקמה ,יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן: א. פרק ( – )1נזק רכוש אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח. ב. פרק ( – )2אחריות כלפי צד ג' חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע. ג. פרק ( – )3אחריות מעבידים חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות. 1.2 1.3 שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן והקבלן ישתתף בהוצאות האוניברסיטה בגין דמי הביטוח .השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה ,כשהוא צמוד למדד כאמור בסעיף .5ד' לחוזה זה ,של סכום השווה ל ( 0.6%ששה פרומיל) משווי החוזה הנקוב, על פי אמדן ,בסעיף .5ב' לעיל ,בצירוף מע"מ .הניכוי יבוצע כולו מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן למזמין. בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה ,מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח ,המבוטח על פי פרק ( )1של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזר זה ,מתחייב המזמין להעביר לקבלן ,מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח תגמולים אשר יתקבלו (אם יתקבלו) בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות ידי הקבלן. 1.4 האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ,והקבלן מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני תחילת ביצוע העבודות. 1.5 האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות ובכלל זה בכל הנוגע לדיותו של החיסוי הביטוחי ,התאמתו לסיכון או לצרכיי הקבלן ,הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי האוניברסיטה טענה ,תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכנו ,היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי ,דיותו והתאמתו לסיכון או לצרכיו. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוח נוסף ,יוסיף הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף כאמור. 22 1.6 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,הקבלן ירכוש ויקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן (שכולם יחד יקראו "ביטוחי קבלן"): א. ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב מנועי ,וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב מנועי שלא יפחת מסך של $ 80,000למקרה. ב. ביטוח לציוד המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו ,מפני אבדן או נזק. ג. ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך ,$ 500,000בגין כל פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות ,וזאת ממועד מסירת העבודות או חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין .שם המבוטח יורחב לכלול גם את שם אוניברסיטת בן גוריון .הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת". ד. ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך $ 1,000,000בגין כל מעשה או מחדל מקצועי ,וזאת למשך תקופת ההתקשרות ולמשך כל תקןפה נוספת בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין .שם המבוטח יורחב לכלול גם את המזמין. הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת". 1.7 ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף 11.5לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו /או לצמצם את היקפם ו /או שלא לחדשם ,אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 60יום מראש. 1.8 ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף 11.5לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתה. 1.9 ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף 11.5לעיל יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף ( )SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח לרבות האוניברסיטה ,והבאים מטעמם ,תלמידי האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה איליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודה. 1.10 ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף 11.5לעיל ,יכללו סעיף מפורש המונע המחאת זכויות על פי פוליסת הביטוח ובכלל זה זכויות לתגמולי הביטוח. 1.11 הקבלן מתחייב להמציא לידי אוניברסיטת בן גוריון מיד עם דרישתה ,העתקים מפוליסות ביטוח חתומות של ביטוחי הקבלן .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה ,יגרום הקבלן לשינוי תנאי הביטוח .על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ,בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי הקבלן לא תגרע מאחריותו ולא תצמצם את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין. 1.12 למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליסת הביטוח לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן .סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי האוניברסיטה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן. 23 1.13 הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות לביטוח עבודות קבלניות ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן .הוטלה בפוליסה כלשהי חובת שמירה או חובה להבטיח שמירה – תחול החובה על הקבלן והוא ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה .הקבלן ישתף פעולה עם האוניברסיטה ככל הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות הביטוח ולא יפגע ,בין במעשה ובין במחדל ביכולתה של האוניברסיטה לממש את זכויותיה על פיהן. 1.14 אוניברסיטת בן גוריון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות הנזכרת בסעיף 1לעיל ,אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו בכתב. 1.15 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או על פי דין או כדי לצמצם את אחריותו ,וקיומם המלא והמדויק .של התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה התחיבות כלשהי על פי סעיף 11.6לעיל .לא יפטור אותו מאחריות כאמור. 1.16 לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין החיובים המוטלים עליו מכוח פוליסות ביטוח – רשאית האוניברסיטה לקיים את חיובי הקבלן במקומו ,והקבלן ישפה את האוניברסיטה ,על פי דרישתה הראשונה ,בגין כל הוצאה כלשהי נשאה בה לשם כך ויפצה אותה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך ,והכל בלא לפגוע בכל זכות ,תרופה וסעד העומדים לאוניברסיטה על פי דין ו /או על פי חוזה זה. __________________ חתימת הקבלן __________________________ חתימת האוניברסיטה 24 הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן ב י ן: אוניברסיטת בן גוריון בנגב (להלן" :האוניברסיטה") מצד אחד; לבין: ח.פ. הקבלן: (להלן" :הקבלן") מצד שני; הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את הצעתו של הקבלן לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב; והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות ,התשי"ח – ,1958רשאים הצדדים לקבוע ביניהם תקופת התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב; אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: .1 לקבלן לא תהינה כל דרישה ,טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה ,על פי ההסכם המצ"ב והעבודות המבוצעות במסגרתו (בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו כעבודות נוספות), בין אם נדרשו בחשבונות ביניים ובין אם לאו ,וזאת בחלוף המועדים הבאים: א. הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם: בתום 3שנים מיום התשלום ,בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן. ב. לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם: בתום 3שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן. .2 אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו לרבות חובת הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות .במקרה של סתירה -האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעות הקבלן. .3 האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן ,ככל שניתן להתנות על הוראות הדין ,ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות לתקופות קצרות יותר מן האמור לעיל. ולראיה באו הצדדים על החתום: _____________________ _____________________ אוניברסיטת בן גוריון בנגב הקבלן 25 טופס :דוגמת נספח ערבות ללא הצמדה ערבות בנקאית אוטונומית בנק _____________ :בע"מ סניף__________________: כתובת הסניף____________: תאריך_________________ : לכבוד: המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ ג.א.נ,. הנדון :ערבות בנקאית מס'___________________ : .1אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ________ ש"ח (במילים: __________ ש"ח) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת( ________ :להלן" :הנערב") בקשר עם מכרז/חוזה מס' _______________. .2אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו או לדרוש מאתנו ,מפעם לפעם, סכומים על חשבון סכום הערבות ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תשאר ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות ,ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם ,לא יעלה על סכום הערבות. .3ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית .אנו נשלם לכם ,מייד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא יאוחר מאשר תוך ( 10עשרה) ימים ממועד קבלת דרישתכם ,כל סכום שיידרש על ידכם בגבולות סכום הערבות מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו כלפיכם. אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר כלשהו את תשלומו של סכום הערבות ,כולו או מקצתו. .4 .5 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה .דרישה בפקס או במברק לא תתקבל .לאחר תאריך זה תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. תאריך___________________ : __________________________ חתימות וחותמת הבנק 26 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ג'1 תנאים כלליים מיוחדים 27 00.1 תיאור העבודה א. מכרז זה מתייחס לייצור ,הספקה והרכבת כסאות אודיטוריום עם משטח כתיבה אנטי פניק במבנה המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב ( )NIBNבקמפוס אוניברסיטת בן גוריון. ב. תכניות לביצוע ומפרטים מדויקים יוכנו ע"י הקבלן ויוצגו לאישור האדריכל והמפקח, רק עם אישורם וייצור דוגמאות או אב טיפוס יאושר ביצוע עבודה. ג. 00.2 לאוניברסיטה שמורה האופציה (רשות אך לא חובה) להגדיל את הביצוע בכל כמות בתקופה של 12חודשים מיום צו התחלת העבודה. אתר הבנין ותנאיו בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר את האתר בתחומי מבנה ( )NIBNובדק באופן יסודי את האולם במבנה שבו יש להתקין ,להרכיב ולמקם את הכיסאות נשוא מכרז זה. באתר פועל קבלן בניין ראשי המבצע את עבודות הגמר ואת מערכות הבניין .הקבלן נשוא מכרז זה ישמע להוראות הקבלן הראשי ויתאם את כל פעולותיו עימו ,כולל תיזמון עיגון התותבים והתקנת הכיסאות. כמו כן ,מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש בקשר למצב הבניינים בסביבה ודרכי הגישה וכל יתר העובדות המשפיעות על העבודה .המחיר שיציע הקבלן בכתב הכמויות יחשב ככולל את ההוצאות הכלליות והמקריות שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל האתר וסביבתו. 00.3 תיאום הביצוע א. כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם מנהלת פיתוח ולוגיסטיקה באוניברסיטת בן גוריון ו/או מנהל הפרויקט שימונו ע"י האוניברסיטה לתאום העבודות שבמסגרת מכרז זה. ב. הנחיות לביצוע ו/או לשינויים וסטיות מן התוכניות או המפרטים ינתנו בכתב רק על ידי המפקח. הקבלן אינו רשאי לפנות ישירות למתכנן – כל ההנחיות וההוראות לביצוע יועברו לקבלן ישירות ע"י המפקח ו/או ע"י המתכנן בנוכחות המפקח. 00.4 תנועה בשטח הקמפוס א. נתיבי תנועה ,פריקת ציוד וחומרי עבודה יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו. ב. חוקי תנועה ,כיווני נסיעה ,אסורי כניסה וכיו"ב החלים על עובדי האוניברסיטה או מבקריה ,יחולו גם על הקבלן ועובדיו. ג. כניסה ויציאה מתחום הקמפוס האוניברסיטאי תהינה בהתאם להוראות הקיימות בשער הקמפוס ,והמפורטות במסמך ו' לחוזה זה. 00.5 אחריות מבנים ומתקנים קיימים הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנה הרבלנטי ומבנים ומתקנים אחרים ויתקן על א. חשבונו כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע עבודתו או תנועותיו או שהייתו בשטח. 28 ב. 00.6 עם גילוי מתקן או פריט או סוג של צנרת וכיו"ב המפריעים למהלך עבודתו השוטפת של הקבלן יודיע האחרון למפקח לצורך קבלת הנחיות על אופן הטיפול בו (על ידי רישום ההוראות בכתב ביומן העבודה) .הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם ומתחייב לתקן או לחילופין לשאת בכל הוצאות התיקון הישירות והבלתי ישירות שייגרמו מן הנזק הנ"ל. תנאים בטחוניים א. הקבלן ועובדיו לא ישהו באזורים אחרים של הקמפוס ,אלא באזור עבודתו בלבד. ב. על הקבלן לאחוז באמצעים הדרושים להבטיח שלומו ,שלום עובדיו וכן כל האמצעים להגנת בני אדם ,בעלי חיים ורכוש במהלך עבודתו .הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה ,על הקבלן לכלול הוצאותיו השונות הנובעות מהאמור לעיל כגון, פיגומי בטיחות ,אמצעי הבטחה וקשירה ,מחיצות בטחון וכיו"ב כמתבקש מן העבודה והתקנות במחירי היחידה של הצעתו. 00.7 הגנה על המבוצע ושמירה על הנקיון א. הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים ועל המוצרים המוגמרים בפני השפעות אקלימיות ,פגיעות מכניות ,לכלוך ,עבודות במבנה ו/או בריהוט וכיו"ב. כמו כן ,יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים בבנין כגון :אלומיניום ,פלב"ם ,קבועות תברואיות וכד' ,וינקוט בכל האמצעים האחרים לשמירה על כל המלאכות ועל מוצרים עד למסירת העבודה .זאת בהתאם לדרישות המפרט .בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר ,מוצר או מלאכה מסויימת – בכפיפות להוראות המפקח. פגימות בטיח או בגליפים קיימים בגין הרכבת הכיסאות תתוקנה על חשבון קבלן. ג. 00.8 בנוסף להגנה על החומרים והמוצרים ,מתחייב הקבלן לאחוז בכל האמצעים לצורך שמירה על נקיון בעת ביצוע העבודה ובסיום כל יום עבודה ,פינוי פסולת לאתר מאושר והכל בהתאם להנחיות המפקח. אישור שלבי העבודה אישור שלבי הביצוע ,אם ניתן על ידי המפקח – לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלב או לעבודה במצבה המושלם או לכל חלק ממנה. 00.9 קשר עם קבלנים וקבלני משנה אחרים א. במבנה מבוצעות עבודות שונות בתחומים שונים המבוצעות ע"י קבלנים וקבלני משנה שונים. להלן פרוט חלקי של העבודות: )1עבודות צנרת לסוגיה. )2התקנת מיזוג אויר ומתקני העזר. 29 )3התקנת מכשור מדעי ,מכשור עזר ,מדחסים ,משאבות וכיו"ב. )4התאמה והרכבת קבועות סניטריות חשמליות ומעבדתיות במבנה וברהוט. )5עבודות בניה ותגמירי בניה שונים. ב. העבודות הנ"ל יבוצעו במקביל לעבודתו של הקבלן. הקבלן מתחייב לבצע עבודותיו בתיאום עם הקבלנים הנ"ל וע"פ הוראות המפקח. הקבלן יבצע את כל החתוכים ,החורים והפינויים וכל עבודה אחרת הקשורה בשלוב מערכות אחרות ברהוט .זאת בתאום עם קבלן המשנה והמפקח. ג. בגין העבודות הנ"ל לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת. הוצאותיו בגין ההכנות או ההתאמות הנדרשות להרכבת הכיסאות יכללו במחירי היחידה. 00.10 חשמל החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק לקבלן ע"י הקבלן הראשי ללא תשלום ,חשמל חד פאזי בלבד אולם ההתחברות אל מקור החשמל תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ובהתאם להנחיות שימסרו לו ע"י המפקח. המנהל אינו אחראי לעיכובים או לנזקים העלולים להגרם לקבלן בגין הפסקות חשמל או מים, אם יגרמו כאלה. על הקבלן לבצע במקרה כזה הכנות למקורות עצמיים חילופיים כדי למנוע גרימת עיכובים בעבודה. 00.11 הספקת חומרים ומוצרים כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי העדכני ובהעדר כזה ,לדרישות התקן הבריטי או האמריקאי .החומרים אשר ימצאו בלתי מתאימים לאחר בדיקת המפקח יסולקו לאלתר על ידי הקבלן מן האתר ועל חשבונו. 00.12 בדיקת חומרים ואישורם 00.13 א. הקבלן חייב לספק על פי דרישת המפקח פירוט לגבי מקורות ו/או יצרני חומרים שונים וכן לספק על פי דרישת המפקח אישורים מתאימים של היצרן ו/או מכון בדיקות מאושר לטיב החומרים. ב. המפקח רשאי לדרוש בדיקות מעבדה מדגמיות מן החומרים המגיעים לאתר וזאת על חשבון הקבלן עד תקרה של 0.5%מערך העבודה. תוכניות א. בחתמו על מכרז זה ,מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהתוכניות המצורפות למכרז זה הן תוכניות למכרז בלבד ,ואינן מהוות תכניות מעודכנות לביצוע בהתאם למפורט במסמך ה'. ב. תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבגין אופייה המיוחד של העבודה ,יתכנו פרטי ביצוע שונים שתיאורם יבוא ברשימות ובמפרטים ו/או בהוראות ביצוע ביומן העבודה מבלי שיינתן להם ביטוי גרפי בתכניות ,ויהיו שונים מפרטים המפורטים בתכניות מצורפות. 30 ג. מידות בתוכניות עשוי שתיפול בהן אי התאמה או טעות סופר ,על הקבלן לבקר המידות והתאמתם .בכל אי התאמה יש לטפל על ידי הודעה מיידית למפקח .הקבלן אחראי אחריות מוחלטת לבדיקת המידות והתאמתן. ד. תכניות לביצוע ומפרטים מדויקים יוצגו ע"י הקבלן לאישור האדריכל ורק עם אישורם וייצור דוגמאות או אב-טיפוס ,יאושר ביצוע העבודה לקבלן וראה הנחיות לייצור דוגמאות. 00.14 00.15 תקופה ועדיפות הביצוע א. בנוסף לנאמר בחוזה הכללי ,מודגש בזאת שהביצוע יחל בתוך 7יום מיום קבלת צו התחלת העבודה .יש לסיים בהתאם ללו"ז הסופי שיקבע ע"י האוניברסיטה. ב. עם קבלת צו התחלת העבודה ,יספק הקבלן בתוך 14יום לוח זמנים מפורט לאשור המפקח .לוח זמנים זה יקבל תוקף לאחר אשור המפקח. קבלני משנה א. הקבלן יציג לאשור המפקח קבלני משנה לכל אחת מן העבודות שאינן מבוצעות במפעלו. רק לאחר אשור קבלני המשנה רשאי הקבלן להפעילם לצורך ביצוע העבודות. 00.16 שמירת זכויות א. מובהר בזה במפורש ,כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא ,וההכרעה נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של המזמין ,למזמין תעמוד הזכות לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים ,גם לאחר מסירת ההצעות ,כולם או אחד/ים מהם ,הכל לפי שיקול דעתו הבלתי מסוייג. ב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף דלעיל ,מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו הערכה תקציבית בדבר עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות ,שלא לקבל אף אחת מן ההצעות. ג. החוזה בין הקבלן לבין המזמין הינו חוזה ממשלתי על כל נספחיו .במקרה של סתירה בין תנאי ההצעה והתנאים הקבועים במסמכי המכרז לבין תנאי החוזה יהיו תנאי המכרז עדיפים. ד. המזמין רשאי ,לאחר פרסום המכרז ,להכניס תיקונים ,הבהרות ,שינויים ותוספות על פי שקול דעתו ,אשר ישלחו בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו ,לאשור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו. ה. בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליותו ,רשאי המזמין להחליט על פי שקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג לבטל הזמנה להגשת הצעות זו ולהוציא הזמנות חדשות והגשת הצעות בין בנוסח זהה לנוסח זה ובין בנוסח שונה והכל כאמור על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג של המזמין. 31 00.17 פקוח המפקח במקום הוא בא-כוחו של המתכנן ושל האוניברסיטה ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות ולמפרטים המקוריים ,להעביר ולהסביר א. לקבלן הוראות ותוכניות הדרושות תוך רישום ביומן של תאריכי מסירת התוכניות וההוראות הנוספות. ב. האדריכל או בא-כוחו רשאים לדרוש מהקבלן באמצעות המפקח תיקון ,שינוי כל עבודה, או חלק עבודה ,אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או המפרט הטכני ,או ההוראות האחרון ועל הקבלן למלא אחרי דרישות אלה ללא שהות .בלי אישור המפקח ,אין הקבלן רשאי לעבור לעבודה אחרת. ג. האדריכל או בא-כוחו רשאים לפסול – באמצעות המפקח – כל חומר או כל עבודה הנראים להם כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה .כמו כן רשאים הם לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר – בנוסף לבדיקות הקבועות ,בהתאם לחוקים הקיימים – וכל זה על חשבון הקבלן. אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל אישור על כן מהמפקח. נפסל החומר ע"י מפקח לאחר בדיקתו ,חייב הקבלן להרחיקו תוך 48שעות מיום שנמסרה הדרישה לכך משטח הבניין או הנגרייה. ד. האדריכל או בא-כוחו רשאים להפסיק – באמצעות המפקח – את ביצוע העבודה בשלמותה ,או בחלקה ,אם לפי דעתם אין העבודה בשלמותה או בחלקה ,נעשית בהתאם לתוכניות ,לתאור הטכני או להוראות המפקח. ה. המזמין באמצעות האדריכל או המפקח יהיו הקובעים היחידים בקשר לכל שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,טיב העבודה ואופן ביצועה. ו. הקבלן יפנה את כל שאלותיו ,הערותיו ודרישותיו אל האדריכל באמצעות המפקח – שהוא בא כוחה של האוניברסיטה. כללי 00.18 א. על הקבלן לקחת בחשבון ,שעבודתו תבוצע בחלק ניכר מהזמן במקביל לעבודות קבלנים אחרים ,והוא לא יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור הפרעות ,עיכובים ,או בעיות אחרות שנגרמו לדעתו לעבודתו. 32 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ג'2 מפרט טכני מיוחד 33 כסא אודיטוריום מפרט טכני אפיון הכיסא המוצע ע"י הספק: א .דגם הכיסא" :כיסא אודיטוריום עם משטח כתיבה אנטי פניק" ב .שלדת הכיסא רגלי פלדה מגולוונות וצבועות באבקת אפוקסי בתנור .תותבים להתקנה סמויה. ג. צבע -גיוון על פי RALלפי בחירת האדריכל ד .מושב לוח לביד בכבישה צורתית מצופה ספוג .חיפוי עץ בחלקו הקדמי (תחתון) של המושב ,גוון טבעי לבחירה. ה .גב הכיסא חיפוי עץ בחלק האחורי בגובה המשענת ,גוון טבעי לבחירה. ו. בד הריפוד – בד מעכב בערה Main Line Plusעומד בתקן כיבוי אש ,5419סינטטי לרחיצה. ז .מנגנון חרישי עם משקולת ובלימה ח .משענות יד ישרות ,עץ מלא צבוע בלכה בגוון לבחירת האדריכל. ט .משטח כתיבה לוח עץ בגמר פורמייקה שחורה ,מנגון אנטי פניק נכנס לתוך כיס (קופסאת מתכת בגוון שחור) ,מנגנון ממתכת. שיטת ההתקנה - הקבלן יתקין תותבים אל רצפת הבטון ,טרם ביצוע הריצוף האודיטוריום ובתאום מלא עם הקבלן הראשי .סימון ומיקום – באחריות הקבלן ועלפי תכניות מאושרות בלבד. - לאחר ביצוע הריצוף ועבודות הגמר בחדר ,יותקנו הכיסאות ,בתאום עם הקבלן הראשי ועם המפקח. - יש להגן על הכיסאות עד למסירתם למזמין – הכל באחריות הקבלן ועל חשבונו. חתימת הקבלן ______________ 34 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ד' כתב – הכמויות 35 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ה' רשימת תכניות 36 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ו' הוראות הממונה על הביטחון +הוראות הממונה על הבטיחות 37 עודכן בתאריך פרטי הקבלן: שם משפחה +פרטי טלפונים: חברה שם חברה ת.ז. פקס סלולרי תקופת העסקה מתאריך כתובת החברה עד תאריך התחייבות: .1הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו/או מבצע עבודה עבורה. .2הנני מתחייב לא להעסיק פועלים מהשטחים. .3הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר. הגבלות: .1 .2 .3 .4 לא יונפקו אישורי כניסה לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ובאישור מחלקת הביטחון ובתנאי שיחנו תוך אתר הבניה: א .עד ארבעה אישורי כניסה לניהול הפרויקט. ב .עד ארבעה אישורי כניסה לקבלן הראשי. ג .יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה. ד .תקופת האישורים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי הצורך. קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימת הקבלן על נספח זה. רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקה ו/או העמסת הציוד בלבד. עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תו חנייה לחניית מרכז הספורט .תוקף התו לשנה בלבד. עלות התו תפורסם בתחילת השנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת האוניברסיטה. .₪ . ₪עלות חנייה יומית היא נכון למועד זה עלות התו השנתי היא חתימת הקבלן: .תאריך: . מחלקת הביטחון 38 לשימוש פנימי – העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס .2911 הוראות בטיחות לקבלני בניה על הקבלן הזוכה במכרז למלא את כל דרישות פקודת הבטיחות בעבודה ,חוק ארגון פיקוח על העבודה, ותקנותיהם ,לרבות דרישות של תקנות על בטיחות בעבודה (עבודות בניה ,התשמ"ח.)1988- על הקבלן: .1לפני קבלת שטח אתר הבניה לרשותו ,יש לקבל אישור מכל הגורמים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה ,על העדר קווי חשמל ,מים ,ביוב ,תקשורת וכיוב' בשטח האתר .האישור ינתן בכתב על גבי מפת האתר .המפה המאושרת ע"י כל הגורמים תמסר למחלקת הבטיחות לפני וכתנאי הכרחי לפתיחת אתר הבניה. .2על הקבלן למנות מנהל עבודה ולהעביר למשרד העבודה בקשה למינוי והודעה על פתיחת אתר הבניה ,במידה ובאותו אתר יהיו יותר מקבלן ראשי אחד ,על הקבלן הזוכה ,אשר נבחר כקבלן הראשי מטעם האוניברסיטה ,לצרף להודעה על מינוי מנהל עבודה מכתב על כך שהוא מקבל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) .עותקים של המכתבים ושל המפה ימסרו למחלקת הבטיחות. .3עם קבלת המסמכים ,מחלקת הבטיחות תאשר מסירת השטח של האתר העתידי לרשותו של הקבלן הראשי ,בתנאים שנמצאו לנכון לכל פרויקט בנפרד. .4לאחר קבלת השטח לרשותו ,על הקבלן להתקין גדר היקפית בגובה 2מ' לפחות ,עם שער אחד לפחות סביב האתר .כמו כן ,על הקבלן לשלט אתר בשלט כמפורט בתקנות החוק ,בחוזה ובמפרט. .5הנהלת האוניברסיטה רואה באתר זה כ-אקס טריטוריה. .6יש להסיר את הגדר רק לאחר גמר פעולות הבניה ומסירת המבנה לאוניברסיטה. .7במידה והקבלן הראשי ,או אחד מקבלני המשנה ,יצטרכו לבצע פעולה הקשורה לאתר ,אבל הביצוע ידרוש עבודות מחוץ לגדר ,יש לקבל אישור ממחלקת הבטיחות לביצוע כל פעולה בנפרד. .8הקבלן אחראי על מניעת כניסתם של אנשים שאינם מורשים להכנס לאתר מטעמו או מטעם האוניברסיטה. 39 הוראות בטיחות לקבלני חוץ מבוא: דרישות הבטיחות המובאות להלן מחייבות את הקבלן ,עובדיו ואת קבלני המשנה שלו ,וכן את ספקיו המבצעים את העבודה באתר כל עוד העבודה לא נמסרה למזמין לשביעות רצונו. .1 דרישות בטיחות אלו מתייחסות לעובדים ,לשיטות עבודה ודרכי ביצועה ,לציוד העבודה ולחומרים ,כולל פסולת. דרישות בטיחות הנ"ל הינן בנוסף להוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודות בניה .2 והקבלן יבטיח קיום תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה); עובדי הקבלן ימלאו אחרי הוראות החוקים והתקנות בקפדנות מוחלטת. הקבלן ירשם במשרד העבודה -מחלקת הפיקוח על העבודה כמבצע עבודות בניה. כללי: .3 כל העבודות תבוצענה בפיקוחו הישיר של מנהל עבודה בעל נסיון רב שימצא במקום העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה ,שמו ,כתובתו ומס' הטלפון ירשמו על שלט נראה לעין במקום העבודה. .4 אין להשאיר בגמר יום עבודה סולמות עומדים .הקבלן או ב"כ יבטיח את השכבתם במקום נעול, או נעילתם בשרשרת ומנעול ,או שיגדר את הגישה אליהם. .5 הקבלן ידאג לאחסנת כל החומרים הרחק ממעברים ולסידורם הבטוח אשר ימנע את התמוטטות ערימותיהם וגידורם למניעת גישה אליהם. אין לנסר לוחות וצינורות אסבסט בשטחי האוניברסיטה! עבודות חפירה: .6 הקבלן יתקין גידור מסביב ומעברים מגודרים מעל לתעלות וחפירות בצורה שתמנע נפילה אל תוך התעלה והחפירה. .7 הקבלן יציג שלטי אזהרה מתאימים סביב לחפירות וליד מעברים וגידורים. .8 הקבלן יבטיח את מניעת התמוטטותן של החפירות ע"י דיפון מתאים. הדיפון יעשה בכל החפירות שעומקן עולה על 1.20מטר .עשית הדיפון הינה חובה מוחלטת. .9 הקבלן ינקוט באמצעים מתאימים לתמיכת המבנים שליד החפירות ,באם קיימת לגביהם סכנת התמוטטות. .10 מנהל העבודה יבדוק כל בוקר ,לפני התחלת העבודה או הלימודים (מה שקודם) את יציבות החפירות ,הגידורים והמעברים וידאג לתיקון מידי לכל הליקויים שיתגלו .מנהל העבודה יחזור ויבדוק את הנ"ל באם תחול הפסקה בעבודה במשך היום ,מסיבת מזג האוויר. 40 .11 באם חלה הפסקה בעבודה תיערך בדיקה שבועית (או פחות) למצב החפירות ,ע"י הקבלן .תוצאות הבדיקות והתיקונים שנערכו ירשמו בפנקס העבודה כחוק. עבודות פיצוצים: .12 השימוש בחומרי נפץ אסור בהחלט בשעות הלימודים ,או בזמן שעובדי האוניברסיטה המדעיים והטכניים נמצאים במבנים המרוחקים פחות מ 100-מ' ממקום הפיצוץ .המועד המדויק לעריכת הפיצוצים יקבע בתאום עם הנהלת המוסד ,ב"כ מחלקת אחזקה ,מח' הביטחון ,יח' הבטיחות ודווח על כך ירשם בכתב. .13 השימוש בחומרי נפץ יעשה בפיקוחו ובנוכחותו של "הממונה על פיצוצים" שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה. .14 חומרי נפץ יובאו למקום בארגזים מאושרים ע"י משרד העבודה קרוב לשעת הפיצוץ ויוחזקו במקום מיוחד ,מרוחק ממעבר בני אדם .הארגזים יהיו נעולים ותחת שמירה מתמדת. .15 אין לאחסן כל חומרי נפץ באתר ,יש להביא אליו רק את הכמויות הדרושות לאותו יום עצמו. בתום יום העבודה יועברו עודפי חומרי הנפץ למקום שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה. .16 הקבלן או ב"כ יבטיח את כיסויים של חורי טעינת חומרי הנפץ כך ,כי ימנעו העפת אבנים בזמן הפיצוץ במידה היכולה לסכן אדם או רכוש. מכונות וציוד מבני אחר .17 הקבלן יבטיח גידור מתאים של כל חלק מסוכן של המכונה ,המתקן והכלי. .18 הקבלן יבטיח כי לכל כלי טעון בדיקה של בודק מוסמך תהיה תעודה מתאימה בעלת תוקף, שתוחזק בשטח העבודה. .19 הקבלן ימנע העברת כלי הרמה עם זרועות מעל לשטחים בלתי מגודרים דרכם עלולים בני אדם לעבור או להימצא. .20 הקבלן ידאג לפירוק כל החוטים נושאי זרם חשמל שבתוך ,מעל ומתחת לשטח העבודה. .21 הקבלן יבטיח את נעילתם של הכלים בצורה שתמנע אפשרות הפעלתם ע"י אדם בלתי מוסמך לכך .השארתם אחרי שעות העבודה ובהפסקות במצב אשר אינו עלול לסכן עובדים ועוברים. .22 השימוש בעגורנים יעשה רק תחת השגחתו של מנהל עבודה מנוסה ועל ידי מפעילים מנוסים ומאושרים ע"י משרד העבודה. .23 הקבלן יבטיח כי מסילות העגורנים תהיינה יציבות ומאוזנות על מנת למנוע שקיעות ונטיות של העגורן .המסילות תונחנה על פני אדמה " טבעית" ויציבה והן תגודרנה בפני התקרבות זרים. .24 העבודה בעגורן תופסק בזמן סערת רוחות העלולה לסכן את יציבות העגורן. .25 בעת הפסקת העבודה (מסיבת מזג אויר ,או תום יום העבודה) יוצב העגורן במקום בטוח ויעוגן בצורה שתמנע את התמוטטותו ואת הזזתו. 41 .26 הקבלן יבטיח כי כבלי החשמל המובילים זרם לעגורן יובטחו מפני פגיעה "מכנית" מגופים עוברים ,נופלים ,בולטים וכו'. .27 מפסיקי הזרם של העגורן וכן התקעים והשקעים יהיו סגורים בארונות מיוחדים עבודות הריסה: .28 כל עבודות ההריסה תבוצענה רק תחת השגחתו הישירה והרצופה של מנהל עבודה המנוסה היטב בעבודות מסוג זה. .29 שום עבודת הריסה לא תיעשה בזמן הלימודים או העבודה במוסד ,אלא אם גודרו שטחי ההריסה ע"י גידורים בגובה מתאים שימנעו נפילה של חלק מההריסה מעבר לשטח המגודר. .30 הקבלן יבטיח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות לפני ,בזמן ואחרי ביצוע ההריסה. .31 הקבלן יוודא באמצעות מחלקת האחזקה ובכתב כי כל חוטי החשמל במבנים העומדים להריסה ינותקו לפני התחלת פעולות ההריסה וכן ינותקו כנ"ל כל צינורות מי ביוב ,גז וכו'. .32 הקבלן או ב"כ יציג שלטי אזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים. פיגומים .33 הקבלן או ב"כ יבטיח כי הפיגומים יוקמו באתר בהתאם לחוק ע"י עובד מוסמך לכך ויוחזקו היטב משך כל זמן קיומם. .34 הקבלן יקים גידור מתאים מתחת לפיגומים או לידם ,אשר ימנע בצורה יעילה כל עליה או התקרבות לפיגום ע"י זרים. גידורים .35 כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מהפיגומים יתקין הקבלן גידור מתאים מלוחות עץ מלאים במרחק 3מטר מהפיגום .במקרה שאין זה בר ביצוע ,יש להתקין גגון ליד הפיגומים ברוחב 2מטר לפחות ובגובה 3מטר מהקרקע ,עליו ניצב הפיגום .הגגון יעשה בשיפוע כלפי הפיגום ויגודר במעקה מלא בגובה 1מטר לפחות .הגגון יבנה בצורה ובחוזק שימנע את התמוטותו מפגיעת גופים נופלים. .36 הקבלן יבטיח ויגדר את שטחי העבודה בצורה שתמנע גישה לכל איש מחוץ לאלה העובדים באתר, על ידי גדר קשיחה ,לוחות עץ או פח בגובה אדם. .37 באם מקימים קומות נוספות או מבנים נוספים בבנין קיים ,יקים הקבלן גידורים על הקרקע מסביב לבנין הקיים כדי למנוע גישה ופגיעות מגופים נופלים מהבנין ,כנדרש בסעיף 35לעיל. .38 הגידורים או הגגות הנ"ל לא יוסרו אלא עם גמר הבניה או העדר כל אפשרות של נפילת חומרים מהבנין ,מהגובה. .39 הגישות לחדרי המדרגות בבנין המוקם תצוידנה ע"י הקבלן בדלתות גידור הסגורות בזמן העבודה ותנעלה בתום יום העבודה. 42 .40 חדרי המדרגות כנ"ל וכל המרפסות והפתחים בקירות הקומות השונות ,יגודרו ע"י הקבלן בגידורים מתאימים על ידו ,מיד עם הקמתם. .41 הקבלן יתקין כיסוי יציב ומתאים או גידור לחפירות או בורות או פתחים אחרים בחוץ ובתוך הבנין שעומקם 0.2מטר או יותר ,אשר ימנע נפילה לתוכם .לקודחי כלונסאות יתקין הקבלן מכסים מתאימים מיד עם גמר הקידוח. פסולת .42 אין לזרוק חומרים או פסולת ממפלס למפלס אחר .הקבלן יבטיח למטרה זו אמצעים מתאימים כגון :מעליות או שקתות סגורות .הגישה למעליות או לשקתות תוגדר ע"י הקבלן בצורה שתמנע גישה אליהן לאנשים שאינם מוסמכים לכך. .43 אתר העבודה יהיה נקי מכל פסולת ,מסמרים או כל מכשולים אחרים .חוטי הקשירה יקוצצו עד גובה של 2מטר וכל ברזל (או קרש) בולט יכופף (יחתך) עד לגובה של 2מטר מעל פני הקרקע או המעבר. .44 הקבלן ישתדל למנוע היווצרות אבק בשטח הבניה ,הפסולת תרוכז במקום מגודר או מיכל פסולת המונע פיזור ותסולק בהקדם. מניעת שריפות במקום של .45 הקבלן יתקין אמצעי כיבוי אש מתאימים באתר העבודה ויבטיח את הימצאותם עובדים המאומנים בשימוש בציוד. .46 הקבלן יינקט באמצעים מוגברים למניעת שריפות (גישה למיכל זפת חם ולמקומות זפת וכדו' .47 חימום זפת יעשה במרחק של 6מטר לפחות מכל מעבר או מקום הימצאותם האפשרי של בני אדם ,וכן מכל מקום בו נמצאים (מאוחסנים) חומרים דליקים. .48 הקבלן יבטיח באמצעים יעילים ובטוחים למניעת גלישת זפת חם ממיכלו. .49 חל איסור להבעיר אש באמצעות צמיגים. .50 הקבלן יבטיח כי כל עבודות בחום :ריתוך ,חיתוך אוטוגן או חשמל יבוצעו אך ורק ע"י רתכים מקצועיים בעלי ניסיון. חימום לפני ובעת עבודות הריתוך ,ישגיח הקבלן או מי שנתמנה על ידו לתפקיד זה ,כי שום חומר בעיר אשר בסביבה לא יידלק בעקבות פעולות ריתוך ומאידך באם יידלק למרות אמצעי הבטיחות כאמור לעיל ידאג כי במקום יוחזק ציוד כיבוי מספיק ומתאים ,וימצא צוות מספק להפעלתו היעילה ,ולכיבוי מלא של האש. .51 עבודות בחום בתוך מבנה קיים תעשנה בהתאם לנספח המצורף -נוהל ביצוע עבודות בחום. .52 עבודות עם מכשירי מדידה בעלי קרן לייזר יעשו בצורה שתבטיח שלא יפגעו העובדים ועוברים ושבים. 43 .53 עבודות המחייבות שימוש בציוד פולטי קרינה רדיואקטיבית כגון :צילומי רדיו-גרפיה מחייבות תאום מראש ואישור בכתב מאחראי בטיחות קרינה ,מר רפי סרברו (טל' .)4---646 .54 לפני תחילת העבודה בפועל על הקבלן לקבל אישור בכתב לאחר הדרכה בסיסית מיחידת הבטיחות. הריני מאשר קבלת "הוראות בטיחות לקבלני חוץ" באוניברסיטה מס' 56דפים 118 - 124ומתחייב למלא אחריהן ,במלואם. הנני מסכים מראש להפסקת עבודתי ועבודת עובדיי ,באם לא ימולאו דרישות הבטיחות. הנני מוותר על תביעה לפיצוי שיגרמו לי עקב הפסקת עבודה זו. שם פרטי ומשפחה_____________________________ : כתובת_________________________________________ : חתימה וחותמת________________________________ : תאריך________________ : נספח :סדר פעולות בטיחות לקבלן נוהל ביצוע עבודה בחום ()45 44 סדר פעילות (בטיחות) לקבלן. .1 החתמת הקבלן על הוראות הבטיחות ואחריותו לשטח המגודר. .2 גידור ושילוט (בהתאם לחוק) בגדר קשיחה עץ או פח בגובה 2מ'. .3 שם האחראי בשטח ,על גבי שלט הקבלן. .4 מינוי מנהל עבודה ורישומו במשרד העבודה באר-שבע. .5 תוכנית עבודה ויומן עבודה (התחלת עבודה ,הכנסת חומר ,הבערת אש וכו'). .6 מקום אחסון חומר גלם בתוך השטח המגודר. .7 הספקת החשמל -באישור בכתב ממהנדס החשמל של מחלקת אחזקה באוניברסיטה. .8 עבודות חפירה והריסה מחייבות אישור בכתב ממח' אחזקה של האוניברסיטה (ניתוק מערכות: חשמל גז מים וכו'). .9 מקום לשפיכת פסולת -מיכלים סגורים בתוך השטח המגודר ופינוי הפסולת מקומות עליונות באמצעות מרזבים ,למניעת פיזור. .10 תעודת בודק מוסמך לכננות וקומפרסורים ,בתוקף ,באתר. .11 ציוד מגן אישי לעובדים בהתאם לחוק (נעליים ,כובעים וכו') ע"י ובאחריות הקבלן. .12 סולמות תקניים ותקינים. .13 ניקיון מסביב לשטח המגודר. .14 בקורת יומית של מנהל עבודה מוסמך. .15 הורדת הגידור וניקיון השטח לאחר גמר העבודה. .16 סנקציות על הקבלן עקב אי מילוי הוראות הבטיחות והביטחון של הגורמים המוסמכים של האוניברסיטה. בברכה, ממ"ח בטיחות 45 נוהל ביצוע עבודות בחום .1 הגדרות: עבודה בחום :ריתוך ,חיתוך ,קידוח ,עבודה במבער ,זיפות גגות וכו'. אחראי :אדם שתפקידו לפקח ולאשר בכתובים "ביצוע עבודות בחום". .2 לפני תחילת עבודה בחום ימולא טופס אישור לעבודות ריתוך/חיתוך. .3 אבטחה לפני ביצוע כל "עבודה בחום" ,יבדוק האחראי ,או זה שמונה על ידו ,את איזור העבודה המיועד, בתאום עם האחראי על האזור/חדר/מעבדה מטעם האוניברסיטה ,ויוודא כיסוי או הרחקת כל החומרים הדליקים עד לטווח (רדיוס) של 11מטר ,כולל חסימת פתחים ומעברים דרך דלתות וקירות. בנוסף למבצע "העבודה בחום" יוצב לידו "צופה אש" ,אשר יהא מצויד באמצעי כיבוי מתאים לסוג החומרים הדליקים בסביבה ,אשר יוודא העלמות מקורות ההצתה עד 30דקות לאחר סיום העבודה. .4 אחריות :מנהל האחזקה/העבודה במקום. לוטה :דף אישור ריתוך/חיתוך. בברכה, שחר גולדברג ממ"ח בטיחות 46 נספח ביטחון -לקבלנים פרטי הקבלן: שם משפחה +פרטי טלפונים: חברה שם חברה ת.ז. סלולארי תקופת העסקה: מתאריך: פקס כתובת חברה עד תאריך: פרויקט התחייבות: .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 הנני מתחייב להישמע להוראות עובדי מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו/או מבצע עבודה עבורה. הנני מתחייב לנהוג בהתאם לנוהלי הביטחון של האוניברסיטה כפי שיקבע מעת לעת ושיועברו לידיעתי. הנני מתחייב להגיע למחלקת הביטחון לקבלת תדריך ביטחון טרום תחילת עבודתי. הנני מתחייב להעביר הנחייה זו לכל עובד שלי או מי מטעמי אשר יגיע לשטח האוניברסיטה. הפרה של התחייבות זו על ידי מי מעובדי ו/או מי מטעמי תחשב הפרה של התחייבותי בהתאם לנספח זה. הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר ,בשטח מתקני אוניברסיטת בן-גוריון ובפרויקטים הנעשים מטעמה. הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית( ,מהרשות הפלסטינית ו/או ממדינות זרות אחרות) ,ללא יידוע מוקדם של לפחות 10ימים מראש למחלקת הביטחון וקבלת אישור בכתב לכך. הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית( ,מהרשות הפלסטינית ו/או ממדינות זרות אחרות) ,השוהים בארץ שלא כחוק. במידה והעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית ,אני מתחייב כי לכל אחד מהם יהיה היתר עבודה אישי כנדרש בחוק בתוקף ולענף הספציפי בו יועסק. לא יינתנו אישורי כניסה לרכבים מהרשות הפלסטינית למתקני אוניברסיטת בן גוריון. הגבלות .1לא יונפקו אישורי כניסה לרכבים לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ,באישור מחלקת הביטחון ובתנאי שיחנו בתוך שטח אתר הבנייה: א .עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לניהול הפרויקט. ב .עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לקבלן הראשי. ג .יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה. ד .תקופת האישורים הקבועים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי .צורך. .2קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימה על נספח זה. 47 .3רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקת/טעינת ציוד בלבד וזאת לאחר שהוסדר להם אישור כניסה יומי חד פעמי על ידי נציג אגף פיתוח ולוגיסטיקה. .4עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תווית חנייה לחניית מרכז הספורט ,תוקף התו לשנה בלבד, עלות התו תפורסם בתחילת כל שנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת הנהלת האוניברסיטה. חתי מת הקבלן תאריך לשימוש פנימי -העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס .08-6472911 בכבוד רב, פרסלר נפתלי רמ"ד אבטחה פיזית. 48 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה נספחים 49