עבודות חשמל הארקה שקטה וחיבור הזנות פיזיקה 54 אוויר בניין

‫אוניברסיטת בן‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬באר שבע ‪84105‬‬
‫עבודות חשמל הארקה שקטה וחיבור הזנות‬
‫למתקני מיזוג‪-‬אוויר בניין ‪ 54‬פיזיקה‬
‫קמפוס ע"ש מרכוס אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‬
‫חוברת מכרז ‪2017/2012‬‬
‫אוקטובר ‪2012‬‬
‫‪1‬‬
‫אוניברסיטת בן ‪ -‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך א'‪1‬‬
‫הזמנה להציע הצעות‬
‫‪2‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫מכרז פומבי מס' ‪2017/2012‬‬
‫עבודות חשמל הארקה שקטה וחיבור הזנות למתקני מיזוג אויר בניין ‪ 54‬פיזיקה‪.‬‬
‫קמפוס מרכוס אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‬
‫הוראות כלליות‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב )להלן‪" :‬האוניברסיטה"( מזמינה בזאת הצעות‪ :‬לביצוע עבודות חשמל הארקה‬
‫שקטה וחיבור הזנות למתקני מיזוג אויר בניין ‪ 54‬פיזיקה‪.‬‬
‫‪ .‬כמפורט במסמכי המכרז )להלן‪" :‬השירות" ו‪"-‬המכרז"‪ ,‬בהתאמה(‪.‬‬
‫‪ (1‬רקע‪:‬‬
‫פרוייקט נועד להפריד את המעגלים של הצרכנים "הרגישים" מהמעגלים של צרכנים "רועשים" באמצעות‬
‫שנאי מבדל והארקה נפרדת‪.‬‬
‫טבלת ריכוז תאריכים‪:‬‬
‫‪ (2‬להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז‪:‬‬
‫פעילות‬
‫מועד קיום מפגש מציעים )השתתפות חובה(‬
‫מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה‬
‫מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים‬
‫תאריך‬
‫שעה‬
‫‪22/11/2012‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪29/11/2012‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪06/12/2012‬‬
‫‪12:00‬‬
‫במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז‪ ,‬יגברו‬
‫המועדים המצוינים בטבלה‪.‬‬
‫תנאים להשתתפות‪:‬‬
‫‪ (3‬רשאים להגיש הצעה‪ ,‬אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות כמפורט בנספח א' למכרז זה וכן עונים על כל‬
‫הדרישות הבאות‪:‬‬
‫א( המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כחוק‪.‬‬
‫ב( המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית‪ ,‬לפקודת האוניברסיטה )להלן‪" :‬ערבות ההשתתפות"( ‪-‬‬
‫בהתאם לאמור בנספח א' למכרז זה‪.‬‬
‫ג( רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים‬
‫על פי דין‪.‬‬
‫ד( אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪ – 1953-‬עמידה‬
‫בדרישות התקן‪.‬‬
‫ה( למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976-‬והתקנות על‪-‬פיו לרבות‬
‫אישורי ניהול ספרים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫המסמכים והגשתם‪:‬‬
‫‪" (4‬מסמכי המכרז" כוללים‪:‬‬
‫א( מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם‪.‬‬
‫ב( הסכם על נספחיו )לרבות תוכניות ושרטוטים‪ ,‬אם צורפו(‪.‬‬
‫ג( תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(‪.‬‬
‫ד( פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה(‪.‬‬
‫ה( מעטפה להגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪ (5‬מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד‪ .‬המציע אינו רשאי‬
‫לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו‪ .‬על המציע להשיב את מסמכי המכרז לאוניברסיטה עד‬
‫למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪ (6‬מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז‪ ,‬ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עימו‪ ,‬לצרכי מכרז זה‪.‬‬
‫שאלות הבהרה ושינויים במכרז‪:‬‬
‫‪ (7‬שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬על פי הפרטים כאמור בנספח א' למכרז זה‪.‬‬
‫תשובות בכתב לשאלות ההבהרה )ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן(‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט‬
‫של האוניברסיטה בכתובת‪) http://www.bgu.ac.il/bids :‬להלן‪" :‬אתר האינטרנט"(‪ ,‬וישלחו‬
‫למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה‪ .‬התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז‪ .‬לא‬
‫יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב‪.‬‬
‫‪ (8‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להודיע על תיקונים‪ ,‬הבהרות‪ ,‬שינויים‬
‫ותוספות בתנאי המכרז‪ ,‬ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬המציע יצרף‬
‫למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור‪ ,‬כשהם חתומים בחתימתו‪ ,‬לאישור‬
‫קבלתם‪ ,‬הבנתם‪ ,‬והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת הצעתו‪ .‬שינויים‪ ,‬הבהרות ועדכונים כאמור לעיל‪,‬‬
‫יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים להשתתף במכרז‪ ,‬לעקוב אחר העדכונים באתר כאמור לעיל‪.‬‬
‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬
‫‪ (9‬מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים יתקיים במועד ובמקום כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬השתתפות נציג מטעם‬
‫המציע במפגש הנה חובה אם נקבע כך בנספח א'‪ ,‬אך בכל מקרה האוניברסיטה רשאית לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי לקבל גם הצעה ממציע שלא נכח במפגש‪ .‬אם תמצא האוניברסיטה לנכון לערוך פרוטוקול למפגש‪ ,‬הוא‬
‫יפורסם באתר האינטרנט וישלח למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה ויהווה אף הוא‬
‫חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬לא תהיה טענה למציע‪ ,‬כי לא נתאפשר לו לבחון את השירות המבוקש וכל פרט אחר בקשר‬
‫לאספקת השירות נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫הגשת הצעות‪:‬‬
‫‪ (10‬מציע המבקש להגיש הצעתו‪ ,‬נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה‪ ,‬לחתום‬
‫בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז‪ ,‬להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה‪,‬‬
‫למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה‪ .‬אין לכתוב או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספר‬
‫המכרז ונושא המכרז‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )ככל שיוצגו( משמשים לעיון בלבד ואין‬
‫להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬
‫א( המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק‪.‬‬
‫ב( לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות והסיכומים‬
‫ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה‪.‬‬
‫ג( בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי התדפיס – יקבע‬
‫מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס‪.‬‬
‫‪ (11‬על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במקום ובמועד כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬אין לשלוח‬
‫הצעות בפקסימיליה‪ ,‬בדואר‪ ,‬בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת‪ .‬הצעה שתשלח כאמור ‪ -‬תפסל על הסף‪ .‬על‬
‫המציע להביא בחשבון‪ ,‬עיכוב אפשרי בשל הבידוק הביטחוני בקמפוס‪.‬‬
‫‪ (12‬הצעת המציע תהיה בתוקף במשך ‪ 3‬חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות‪ .‬מובהר כי גם לאחר‬
‫שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו )אם תתקשר(‪ ,‬ותודיע למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה‪ ,‬לא‬
‫יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו‪ ,‬במשך התקופה האמורה‪ .‬ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא‬
‫חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה‪ ,‬למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן‬
‫הלאה לא ייצא לפועל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬או יבוטל ע"י האוניברסיטה בתוך ‪ 3‬חודשים מיום תחילתו‪ .‬בחלוף‬
‫המועד האמור‪ ,‬תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן‬
‫לכך את הסכמתו‪.‬‬
‫‪ (13‬המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך‪ ,‬ההצמדה תהיה בהתאם להוראות‬
‫ההצמדה בהסכם המצורף‪ ,‬ככל שישנן‪.‬‬
‫‪ (14‬הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר לתת להם את‬
‫הסכמתו‪ ,‬באופן מלא ושלם‪.‬‬
‫בחינת ההצעות‪:‬‬
‫‪ (15‬פרט לציון המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע‪ ,‬לא ישנה המציע דבר ממסמכי המכרז‬
‫בכל דרך‪ ,‬לרבות ע"י מחיקה‪ ,‬השמטה‪ ,‬תוספת‪ ,‬תיקון או הסתייגות‪ ,‬בין במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד‪,‬‬
‫ואם עשה זאת ‪ -‬האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לפסול את הצעתו של המציע או‬
‫להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת; במקרה של אי הצגת מחיר ו‪/‬או‬
‫שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים‪.‬‬
‫‪ (16‬האוניברסיטה רשאית )אך אינה חייבת( שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה ומסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬ובין היתר‪ ,‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬בהצעה שלא צורפו לה כלל המסמכים המפורטים במכרז זה‪.‬‬
‫מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי ההצעות ו‪/‬או מי‬
‫מהם‪ ,‬בכל שלב בבחינת ההצעות‪ ,‬נתונים נוספים ו‪/‬או השלמת נתונים ו‪/‬או אישורים נוספים ו‪/‬או השלמת‬
‫אישורים ו‪/‬או הבהרות ו‪/‬או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון‪.‬‬
‫‪ (17‬האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר )או היקרה ביותר – לפי העניין( או כל הצעה‬
‫שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה‪ .‬האוניברסיטה אינה מתחייבת‬
‫לקבל הצעה כלשהי בשלמותה‪ ,‬והיא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים‬
‫ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו‪/‬או קבלנים‪/‬ספקים אחרים‪.‬‬
‫בהתאם לדין ולמצוין בנספח א' למכרז זה ‪ -‬האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת‪ ,‬לנהל מו"מ עם מגישי‬
‫ההצעות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬לגבי כל תנאי הצעתם ו‪/‬או חלקם‪ .‬בין היתר תהיה האוניברסיטה רשאית לאפשר‬
‫למציע אחד או יותר‪ ,‬להגיש הצעות עדכון להצעותיהם‪ ,‬בין היתר לעניין הנחה כללית או לעניין הוזלה במחירי‬
‫הצעותיהם המקורית‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬למען הסר ספק‪ ,‬כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון‪ ,‬לא יהיה‬
‫בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית‪ .‬הצעות עדכון‪ ,‬אם‬
‫תתבקשנה‪ ,‬תוגשנה במעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה‪.‬‬
‫האוניברסיטה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה‪ ,‬לאחר בחירתו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ (18‬לצורך בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם מי מהמציעים‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לשקול בין היתר גם את‬
‫השיקולים הבאים‪ :‬המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים‪ ,‬טיב פריטי ההצעה‪ ,‬איתנות פיננסית ויכולת‬
‫כלכלית של המציע‪ ,‬ניסיון מוכח של המציע‪ ,‬ניסיון שלילי‪ ,‬ניסיון עבר עם המציע‪ ,‬המלצות‪ ,‬אמינות‪ ,‬מוניטין‬
‫המציע וכל שיקול רלוונטי אחר שתימצא לנכון‪ ,‬לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ .‬מובהר‬
‫בזאת כי האוניברסיטה רשאית לתת משקל לכל פרמטר בהצעה‪.‬‬
‫‪ (19‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת‬
‫לפני פתיחת ההצעות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬תפורסם הודעה כנדרש‪.‬‬
‫‪ (20‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬בכל שלב ומכל סיבה שהיא‪ ,‬לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם מכרז חדש‬
‫)בנוסח זהה או שונה(‪ ,‬מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים‪ ,‬לרבות המציע בעל ההצעה הזולה ביותר‪.‬‬
‫המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים‪ ,‬בביטול המכרז כאמור‪ .‬כאמור‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת של השירות‬
‫והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות ‪ -‬על פי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי והמוחלט ‪ -‬ביחס לאומדן‪.‬‬
‫‪ (21‬ערבויות בנקאיות ואישור קיום ביטוחים‪:‬‬
‫א( ערבות ההשתתפות תוחזר למציע אם ההצעה תדחה‪ ,‬ותחולט אם המציע לא יעמוד בתנאים ו‪/‬או‬
‫בהתחייבויותיו כנדרש במסמכי המכרז או לפי כל דין‪.‬‬
‫ב( אם הצעת המציע לא תתקבל ולא הוחלט על חילוטה של הערבות‪ ,‬תחזיר האוניברסיטה למציע את‬
‫ערבות ההשתתפות‪ ,‬עם ההודעה על דחיית ההצעה ולא יאוחר מאשר ‪ 90‬יום לאחר פתיחת ההצעות‪.‬‬
‫ג( אם יתארך תהליך בחירת הזוכה במכרז והאוניברסיטה תבקש את הארכת הערבויות – אזי מציע שבחר‬
‫שלא להאריך את תוקף הערבות יחשב כמי שחזר בו מהצעתו והצעתו פקעה‪.‬‬
‫ד( מבלי לגרוע מהאמור בכל דין‪ ,‬אם המציע אשר הצעתו נתקבלה‪ ,‬חזר בו מהצעתו‪ ,‬במלואה או בחלקה‬
‫ו‪/‬או לא יחתום על ההסכם או כל מסמך נדרש אחר ו‪/‬או לא ימציא ערבות לקיום ההסכם ו‪/‬או לא‬
‫ימציא אישור על קיום ביטוחים או פוליסת ביטוח‪ ,‬ככל שנדרשו‪ ,‬תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת‬
‫האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה‪ ,‬תהיה‬
‫האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדרוש את אכיפת התחייבויות המציע בהצעתו או‬
‫לחלט את ערבות ההשתתפות במלואה וזאת מבלי שתידרש להוכיח נזקים והפסדים כלשהם ומבלי‬
‫לפגוע בזכויות האוניברסיטה לתבוע את נזקיה הממשיים‪ ,‬והכל בהתאם ובנוסף לאמור בכל דין‪.‬‬
‫ה( כן תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה למציע ו‪/‬או קבלן‪/‬ספק אחר אשר הצעתו מתאימה‬
‫ביותר עבורה‪ .‬המציא המציע את כל הנדרש כאמור בסעיף זה לעיל ולהלן ובמועד הנדרש‪ ,‬תשיב לו‬
‫האוניברסיטה את ערבות ההשתתפות בתוך ‪ 10‬ימים מיום השלמת הדרישות כאמור‪.‬‬
‫ו( אם הצעת המציע תתקבל‪ ,‬יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש בהסכם‪ ,‬ימציא לאוניברסיטה ערבות‬
‫בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להסכם‪ ,‬לתקופה ובסכום כנדרש בהסכם‪ ,‬כערבות ביצוע‪ ,‬וזאת‬
‫תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫ז( אם צורף טופס אישור קיום ביטוחים למסמכי המכרז – די בחתימת המציע על גביו בשלב הגשת‬
‫ההצעה‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪ (22‬ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על ההסכם‪ .‬המציע מתחייב כי‬
‫אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה‪ ,‬ישלים בתוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה או במועד מאוחר יותר‬
‫לפי החלטת האוניברסיטה‪ ,‬את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף‪ .‬אין באמור לעיל בכדי לגרוע‬
‫מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ (23‬המציע אינו רשאי להסב או להמחות‪ ,‬זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה אלא אם‬
‫קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה‪ .‬כל הסבה או המחאה כאמור על ידי המציע תהיה‬
‫בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ (24‬על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות‪ ,‬הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו‪ ,‬לדעת‬
‫המציע‪ ,‬חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה במידה שהצעתו תזכה‪.‬‬
‫המציע יברר את כל האמור בעצמו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה‪ ,‬עקב כך‪.‬‬
‫‪ (25‬למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז ‪ -‬למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה ‪ -‬מציע רשאי לציין מראש‪ ,‬אלו‬
‫סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם‪ ,‬לדעתו‪ ,‬סוד מסחרי או מקצועי‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬מובהר כי ועדת המכרזים‬
‫תהיה רשאית לפי שיקול דעתה‪ ,‬להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל‬
‫דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬
‫‪ (26‬זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז‪ ,‬בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד‬
‫להשכלה גבוהה(‪ ,‬תש"ע ‪ .2010 -‬לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה לפקודת אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב בסך‬
‫‪ 500‬ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך‪.‬‬
‫‪ (27‬מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1992-‬ומבקש לקבל‬
‫העדפה בהתאם לקבוע בחוק‪ ,‬יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל‪.‬‬
‫‪ (28‬ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם‪ ,‬כמכרז עם בחינה דו‪-‬שלבית‪ ,‬כמכרז‬
‫פומבי עם הליך תחרותי נוסף‪ ,‬כמכרז מסגרת‪ ,‬או בשילוב של דרכי המכרז האמורות ‪ -‬קביעה בעניין זה תהיה‬
‫בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה‪.‬‬
‫‪ (29‬סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית‪ ,‬בכל הקשור למכרז זה ‪ -‬נתונה לבית המשפט המוסמך‪ ,‬בעיר באר‪-‬שבע בלבד‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫תמר ביתן‬
‫התקשרויות – אחזקה‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫טל' ‪08-6461022 -‬‬
‫פקס' ‪08-6477663 -‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] -‬‬
‫‪7‬‬
‫נספח א' למכרז פומבי מס ‪2017 -2012‬‬
‫‪ (1‬מהות ההתקשרות‪:‬‬
‫עבודות חשמל הארקה שקטה וחיבור הזנות למתקני מיזוג אויר בניין ‪ 54‬פיזיקה‪.‬‬
‫‪ (2‬מהות ההליך‪:‬‬
‫מכרז פומבי‪.‬‬
‫‪ (3‬אתר‪/‬י הביצוע‪:‬‬
‫בניין ‪ 54‬פיזיקה קמפוס מרכוס אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪,‬באר שבע‪.‬‬
‫‪ (4‬תקופת ההתקשרות‪:‬‬
‫עד ‪ 6‬חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬
‫‪ (5‬תנאי סף‪:‬‬
‫רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים‪ ,‬במועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בכל התנאים כאמור בסעיף ‪3‬‬
‫להוראות הכלליות ובכל התנאים הבאים‪ ,‬במצטבר‪:‬‬
‫א( רשאי להגיש הצעה מציע אשר במועד הגשת הצעתו הנו בעל אישור תקף מרשם הקבלנים על היותו רשום‬
‫בקבוצת א' ענף ‪) 160‬חשמלאות( סיווג ‪ 1‬לפחות‪.‬‬
‫ב( רשאי להגיש הצעה מציע אשר במועד הגשת הצעתו הנו בעל רשיון תקף ממשרד התעשיה המסחר‬
‫והתעסוקה‪ ,‬חשמלאי ראשי ) ‪ ( 2X250 A‬ומעלה ‪,‬‬
‫ג( המציע ביצע מאז שנת ‪ 2010‬ועד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ 1 ,‬פרויקט )לפחות( של הספקה והתקנה‬
‫של עבודות חשמל הארקה שקטה והכוללות שנאים מבדילים‪ .‬בהיקף כספי שלא יפחת מ‪ ₪ 250,000 -‬ללא‬
‫מע"מ‪) .‬יש לצרף נתוני העבודות ואנשי הקשר בטופס המצורף(‪.‬‬
‫** מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון‬
‫ו‪/‬או מחזור כספי ו‪/‬או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו‪ ,‬לרבות חברת אם‪ ,‬חברת בת או כל גוף‬
‫אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע‪ ,‬לפי סעיף ‪ 323‬לחוק החברות‪,‬‬
‫התשנ"ט‪ ,1999-‬טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה‪.‬‬
‫‪ (6‬אישור על היקף מחזור כספים שנתי‬
‫נדרש‬
‫לא נדרש ‪/‬‬
‫בוטל‬
‫‪ (7‬ערבות השתתפות‪ :‬בוטל‬
‫‪ (8‬דרישות נוספות‪:‬‬
‫תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך ‪ 500‬ש"ח )אשר לא יוחזרו בכל מקרה(‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ (9‬מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬
‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים יתקיים ביום ה' ה‪ 22/11/2012 -‬בשעה ‪ , 10:00‬מקום המפגש ‪ :‬כניסה לבניין ‪54‬‬
‫פיזיקה קמפוס ע"ש משפחת מרכוס אוניברסיטת בן גוריון‪ .‬השתתפות נציג מטעם המציע במפגש המציעים ‪/‬‬
‫סיור הקבלנים הנה חובה‪.‬‬
‫)מבלי לפגוע באמור בסעיף ‪ 9‬לתנאים הכלליים‪(.‬‬
‫‪ (10‬שאלות הבהרה‪:‬‬
‫שאלות הבהרה בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬עד ולא יאוחר מיום ה' ה‪ 29/11/2012 -‬בשעה‬
‫‪ .12:00‬את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת ‪ [email protected]‬או לפקס' ‪.08-6477663‬‬
‫‪ (11‬המקום והמועד להגשת הצעות‪:‬‬
‫על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במשרדי מחלקת בינוי‪ ,‬אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪ ,‬בקריית‬
‫האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס‪ ,‬בניין ‪ ,93A‬חדר ‪ ,001‬עד ולא יאוחר מיום ה' ה‪ 06/12/2012 -‬בשעה‬
‫‪.12:00‬‬
‫‪ (12‬ניהול מו"מ‪:‬‬
‫לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז‪.‬‬
‫‪ (13‬אומדן‪:‬‬
‫עד למועד האחרון להגשת ההצעות יופקד בתיבת המכרזים אומדן‪ .‬האוניברסיטה תהיה רשאית שלא‬
‫להתחשב בהצעות נמוכות או גבוהות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה‪.‬‬
‫‪ (14‬אופן שקלול ההצעות‪:‬‬
‫הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא‪:‬‬
‫א( עמידת ההצעות בתנאי הסף‪:‬‬
‫בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף‪) .‬לרבות קבלת הבהרות והשלמת מסמכים במידת הצורך ובהתאם‬
‫לכללי המכרז(‬
‫ב( ניקוד ההצעות‪:‬‬
‫ההצעות שעמדו בתנאי הסף ינוקדו על פי אמות המידה שלהלן‪:‬‬
‫מחיר ‪ 100% -‬מהניקוד המצטבר‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ (15‬מסמכים להגשה עם ההצעה‪:‬‬
‫להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה‪:‬‬
‫מס"ד‬
‫הפניה‬
‫לסעיף‬
‫במסמכי‬
‫המכרז‬
‫תאור‬
‫המסמך הנדרש‬
‫להוראות‬
‫הכלליות‬
‫חוברת המכרז על נספחיה‬
‫תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(‬
‫פרוטוקול סיור קבלנים )אם יהיה(‬
‫מסמכים חתומים על ידי המציע‬
‫כנדרש בהוראות הכלליות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫להוראות‬
‫הכלליות‬
‫אישורים לפי חוק עסקאות גופים‬
‫ציבוריים‪ ,‬לרבות אישורי ניהול ספרים‬
‫אישורים תקפים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪)5‬א(‬
‫לנספח א'‬
‫אישור רשם הקבלנים‬
‫לנספח א'‬
‫חשמלאי ראשי ) ‪ ( 2X250 A‬ומעלה‬
‫‪) 5‬ג(‬
‫לנספח א'‬
‫ניסיון קודם‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪)3‬ה(‬
‫העתק אישור בתוקף‪.‬‬
‫‪)5‬ב(‬
‫‪8‬‬
‫לנספח א'‬
‫דמי השתתפות במכרז‬
‫העתק רשיון חשמלאי ראשי‬
‫על גבי הטופס המצורף‪.‬‬
‫טופס שנמסר למציע כחלק ממסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬כשהוא חתום על ידי בנק‬
‫הדואר‬
‫כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫נספח א'‪ 1-‬למכרז‬
‫טופס ניסיון קודם‬
‫רשימת לקוחות לעניין תנאי הסף )סעיף ‪5‬ג'(‬
‫בהתאם לסעיף ‪5‬ג' בנספח א' למכרז‪,‬‬
‫מס‬
‫"ד‬
‫שם הלקוח‬
‫היקף כספי‬
‫בש"ח‬
‫)לא כולל‬
‫מע"מ(‬
‫פרטי איש הקשר‬
‫תקופת הביצוע‬
‫החל מיום‬
‫‪01/01/2010‬‬
‫שם‬
‫טלפון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ (1‬חובה על המציע למלא לפחות ‪ 1‬פרויקט בטבלה‪.‬‬
‫‪ (2‬ניתן להציג גם עבודות שבוצעו עבור האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ (3‬האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר )לכולם או לחלקם( ולגורמים אחרים אצל אותם לקוחות‪ ,‬על פי‬
‫שיקול דעתה‪.‬‬
‫‪ (4‬הפנייה לאנשי הקשר יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין‪ :‬רמת ביצוע העבודה‪ ,‬רמת הפיקוח‬
‫המקצועי והמשמעתי‪ ,‬גמישות בשעות העבודה‪ ,‬איכות החומרים‪ ,‬הכלים והציוד וכו'‪.‬‬
‫‪ (5‬על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל ולציין בטבלה את הלקוחות המתאימים ביותר‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬
‫_________________‬
‫שם מלא‬
‫___________________‬
‫חתימה‬
‫‪11‬‬
‫נספח ב' למכרז‬
‫הצעת המציע‬
‫אני החתום מטה‪ ,___________________________ ,‬לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות ההבהרה‪ ,‬ככל שהיו לי‬
‫לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו‪ ,‬את המפרט‪ ,‬את ההסכם ותנאיו‪ ,‬בין‬
‫שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו‪ ,‬ולאחר שהתאפשר לי לבקר באתרי האוניברסיטה והבנתי את השיטה לפיה‬
‫אצטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל‪ ,‬הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא‬
‫לפועל ולבצע את השירותים המופיעים במפרט‪ ,‬בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו‪.‬‬
‫ידוע לי כי‪:‬‬
‫‪ .1‬דמי השתתפות בפרמיית ביטוח עבודות קבלניות של האוניברסיטה ‪ -‬בשיעור של ‪ 0.6%‬משווי ההתקשרות‪ ,‬ינוכה‬
‫מהחשבון הראשון לתשלום‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫נכון למועד הגשת ההצעה ‪ -‬המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל‪ ,‬הקפאת הליכים‪ ,‬פירוק או הליך משפטי דומה‬
‫ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות‪ ,‬העלולים לפגוע בתפקודו‪ ,‬ככל שיזכה במכרז‪.‬‬
‫‪ .3‬הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים‪.‬‬
‫שם המציע‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫ח‪.‬פ‪ / .‬מס' מזהה אחר‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫כתובת‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫טלפון ‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫פקס‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫דואר אלקטרוני )אם יש(‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫איש קשר‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫חתימה וחותמת המציע‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫‪12‬‬
‫חוזה לביצוע עבודה‬
‫מס'‬
‫)סימוכין‪ :‬הסכם קבלן ראשי – ‪(467‬‬
‫)נוסח ‪ – 26/2/2012‬נוסח לוגיסטיקה(‬
‫שנערך ונחתם בבאר‪-‬שבע ביום‬
‫בין‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬
‫מצד אחד‬
‫לבין‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫הקבלן‬
‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬
‫מצד שני‬
‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה‬
‫)להלן‪" :‬העבודה"(;‬
‫והואיל והאוניברסיטה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום‬
‫הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ד';‬
‫במכרז מס'‬
‫לבצוע העבודה במחירים‬
‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫פירושים ותוספות‬
‫‪1.1‬‬
‫"חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף ‪ 2‬לחוזה זה אשר הוראותיהם הינן‬
‫חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫"תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח תשס"ה – אפריל‬
‫‪ 2005‬מדף ‪.3210‬‬
‫‪1.3‬‬
‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא להלן "האוניברסיטה"‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫פרוש "מנהל" בסעיף ‪ 1‬של "תנאי החוזה" הוא סמנכ"ל פיתוח ובינוי של האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫"האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח" כהגדרתו בסעיף‬
‫‪ 1‬ל"תנאי החוזה"‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים" יש לקרוא‬
‫"הצמדה וריבית שנתית בשיעור ‪."4%‬‬
‫‪1.7‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ (1) 3‬ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן להמחות זכויותיו הכספיות‬
‫למוסד בנקאי‪ ,‬אלא אם אישרה זאת האוניברסיטה בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1.8‬‬
‫בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 15‬של "תנאי החוזה"‪ ,‬יבצע הקבלן את העבודה בהתאם לכל‬
‫דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של האוניברסיטה נספח ו' המצורף‬
‫לחוזה‪ ,‬וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד המצורף בזאת‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫המונח "מבנה" בסעיף ‪ 16‬ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות הקבלן לשמירה על‬
‫המבנה‪ ,‬השגחה עליו ונזק למבנה‪ ,‬משמעו – המבנה לרבות חומרי בנין‪ ,‬אביזרים‪ ,‬מכונות וטובין‬
‫אחרים הכלולים בעבודה ו‪/‬או אשר נועדו להרכבה או התקנה במבנה‪ ,‬בין אם הורכבו או הותקנו‬
‫במבנה ובין אם לאו‪ .‬אחריותו של הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות הסעיפים ‪8 ,4‬‬
‫)ב(‪ ,10 ,9 ,‬ו‪ 11 -‬סיפא לחוק השומרים‪ ,‬תשכ"ז – ‪ 1967‬לא יחולו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪1.10‬‬
‫סעיפים ‪ 34‬ו‪ 58 -‬ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת‪.‬‬
‫‪1.11‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫‪1.12‬‬
‫פגמים וחקירת סיבותיהם – מבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף ‪ 56‬של "תנאי‬
‫החוזה"‪ ,‬מצהיר הקבלן כי בדק את התוכניות וכל המסמכים האחרים של החוזה‪ ,‬וכי הוא מקבל‬
‫על עצמו את האחריות המלאה לאי חדירת רטיבות למבנה‪ .‬באם יתגלו פגמים בקשר לכך תוך ‪5‬‬
‫שנים אחרי גמר תקופת הבדק‪ ,‬הנובעים בגלל ביצוע בלתי מתאים‪ ,‬יהיה חייב לתקן את הפגמים‬
‫וכל הכרוך בכך על חשבונו ואם הפגמים אינם ניתנים לתיקון‪ ,‬יהיה חייב בתשלום פיצויים‪.‬‬
‫‪1.13‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 64‬ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות קיזוז מכל סכום‬
‫שיגיע לו מן האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪1.14‬‬
‫לקבלן לא תהיה זכות עכבון על‪-‬פי סעיף ‪ 5‬לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד – ‪ 1974‬או‬
‫על פי כל דין אחר‪.‬‬
‫מסמכי החוזה‬
‫המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪:‬‬
‫חוזה לביצוע העבודה על נספחיו‪ ,‬לרבות נספח ביטוח )מצורף(;‬
‫)א(‬
‫"תנאי החוזה" למעט סעיפים ‪) 58 ,34‬לא מצורף(‪.‬‬
‫)ב (‬
‫המפרטים הטכניים המיוחדים והתנאים הכלליים המתייחסים לעבודה )מצורף(‪.‬‬
‫)ג(‬
‫כתב הכמויות )מצורף(‪.‬‬
‫)ד (‬
‫התכניות; לרבות תוכניות אדריכלות‪ ,‬קונסטרוקציה ויתר המערכות בבניין )מצורף(‪.‬‬
‫)ה(‬
‫הוראות הממונה על הבטיחות ‪ +‬הוראות הממונה על הביטחון של האוניברסיטה )מצורף(‪.‬‬
‫)ו(‬
‫כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה או לכל חלק ממנה‪.‬‬
‫)ז (‬
‫בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ‪ ISO‬או תקן אמריקאי מתאים )לא מצורף(‪.‬‬
‫מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין‪-‬משרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה אחידים של‬
‫)ח(‬
‫משרדי הביטחון‪ ,‬העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן לזמן )לא מצורף(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫עדיפות בין מסמכים‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 5‬ל "תנאי החוזה"‪:‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי החוזה" – הוראה של‬
‫א‪.‬‬
‫חוזה זה עדיפה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין התוכנית האדריכלית ובין תוכניות קונסטרוקציה – תוכניות‬
‫הקונסטרוקציה עדיפות; בכל מקרה של סתירה בין תוכנית כללית ובין תוכנית מיוחדת ובכל‬
‫‪14‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫מקרה של סתירה בין הוראה כללית ובין הוראה מיוחדת – התוכנית המיוחדת וההוראה‬
‫המיוחדת עדיפות‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין דרישת תקן ובין‬
‫המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה‪.‬‬
‫התחייבות הקבלן לבצע את העבודה‬
‫הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה והוראות כל דין‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תשלום שכר החוזה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם לחוזה‪ ,‬מתחייבת‬
‫האוניברסיטה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי החוזה" בהתאם להוראות החוזה‪,‬‬
‫על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח‬
‫ד' לחוזה‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד‪ ,‬אין לראותן ככמויות‬
‫שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה‪.‬‬
‫ש"ח )במילים‪:‬‬
‫שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם‪ ,‬באומדן‪ ,‬בסך של‬
‫(‪.‬‬
‫שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪.6‬‬
‫אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות צמודים למדד כמשמעו ב"תנאי החוזה" כאשר מדד‬
‫; ואולם‪ ,‬הותנה ביצוע‬
‫עבור חודש‬
‫הבסיס הינו המדד אשר פורסם ביום‬
‫תשלום כלשהו בתנאי אשר קיומו מוטל על הקבלן והקבלן איחר בקיום התנאי האמור –‬
‫לא יהיה זכאי הקבלן להפרשי הצמדה כתוצאה מתנודות המדד בתקופת האיחור כאמור‪.‬‬
‫תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף ‪ (3) 59‬ל "תנאי החוזה";‬
‫מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ‪) (3) 59‬א( יהיה מועד התשלום לקבלן שוטף ‪ 60 +‬יום מיום‬
‫הגשת החשבון לאוניברסיטה‪ ,‬ובלבד שהחשבון אושר על‪-‬ידי מנהל הפרוייקט ועל ידי‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה‪ 90 -‬מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד שאושר על ידי‬
‫המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה‪.‬‬
‫החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית כערבות בדק‪.‬‬
‫סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה ישולם לקבלן ביום ה‪ 15 -‬לחודש‬
‫הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י הקבלן לשלטונות המס‪.‬‬
‫ערבויות ביצוע ובדק‬
‫א‪.‬‬
‫ערבות ביצוע ‪ :‬בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל‪ ,‬הקבלן ימציא עם חתימת חוזה ערבות בנקאית‬
‫( )השווים ל ‪-‬‬
‫ש"ח )במילים‪:‬‬
‫אוטונומית‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 8‬לתנאי החוזה‪ ,‬על סך של‬
‫‪ 5%‬מערך ההצעה בתוספת מע"מ‪ (.‬סכום הערבות יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף ‪5‬ד' לעיל )ככל‬
‫שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות למדד(;‬
‫ב‪.‬‬
‫ערבות בדק ‪ :‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ‬
‫צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות‬
‫למדד(; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ערבות בדק לעבודות אלקטרו ‪ -‬מכניות ‪ :‬כלל החוזה עבודות אלקטרו – מכניות‪ ,‬כמפורט בתנאים‬
‫הכללים – ימסור הקבלן לאוניברסיטה‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬כערבות בדק‪ ,‬בשיעור של ‪5%‬‬
‫מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ בגין העבודות הללו; הערבות תהיה צמודה למדד החוזה‬
‫כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות למדד(; לתקופה של ‪12‬‬
‫חודשים נוספים‪ ,‬מתום תקופת ערבות הבדק כאמור בסעיף ב' לעיל‪.‬‬
‫הערבויות השונות יהיו בנוסח הערבות המצ"ב לחוזה זה‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.8‬‬
‫התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה‬
‫‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫האוניברסיטה מתחייבת להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא פנוי בתאריך‬
‫כאמור בצו התחלת העבודה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ .‬לא סיים‬
‫ובכל מקרה לא יאוחר מיום‬
‫הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך‬
‫הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל‪ ,‬ישלם הקבלן לאוניברסיטה סכום של ‪300‬ש"ח לכל יום‬
‫קלנדרי של איחור‪ ,‬כדמי נזקים מוסכמים ומוערכים מראש‪ .‬סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר‬
‫בסעיף ‪ 62‬של תנאי החוזה‪ ,‬ויוגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה למעשה‬
‫לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף ‪5‬ד' לעיל‪.‬‬
‫הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם לאוניברסיטה על ידי הקבלן במקרה של איחור‬
‫בסיום העבודה‪ .‬דמי הנזקים האמורים יגיעו לאוניברסיטה בלי כל צורך בהוכחה של עצם הנזקים‬
‫ו‪/‬או שיעור הנזקים‪ ,‬אולם אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של האוניברסיטה להוכיח‬
‫ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף זה‪ .‬תשלום הסכום הנ"ל או‬
‫ניכויו אין בו לכשעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות‬
‫אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים לאוניברסיטה לפי חוזה זה או‬
‫לפי כל דין‪ ,‬לרבות זכות לבטל את החוזה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫ד‪.‬‬
‫איחר הקבלן בסיום העבודה – לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה כתוצאה‬
‫מתנודות במדד בתקופת האיחור‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫על מנת למנוע ספקות‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי‪-‬הופעה של פועלים לא תזכה את הקבלן‬
‫בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע העבודה במועד המוסכם‪.‬‬
‫קבלנים אחרים בחוזה ישיר עם האוניברסיטה‬
‫בוטל‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה‪ ,‬לפי הוראות המפקח‪ ,‬לכל קבלן אחר וכן כל אדם או גוף‬
‫אחרים שיאושרו לצורך זה על ידי המנהל ולעובדיהם‪ ,‬הן באתר והן בסמוך אליו‪ ,‬וכן ישתף ויתאם‬
‫פעולה אתם ויאפשר להם השימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות‬
‫האמור לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב לתת את כל השירותים המפורטים במפרט המיוחד ובמפרט הכללי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ (2) 30‬ו – )‪ (3‬ל"תנאי החוזה" – בטלים‪ .‬לא תשולם תמורה על שרות או עבודת קבלנים אחרים‬
‫ד‪.‬‬
‫בטל‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫קרוב לוודאי שעקב ריבוי הקבלנים האחרים ועל אף תכנון קפדני ותיאום נכון‪ ,‬עלולות להיווצר‬
‫נסיבות אשר תגרומנה להפרעות הדדיות‪ ,‬על כל הכרוך בתופעות אלו‪ ,‬ורואים את הקבלן כמי‬
‫שהביא הפרעות אלה בחשבון במסגרת הצעתו‪ .‬האוניברסיטה לא תכיר בשום תביעות הנובעות‬
‫מהפרעות‪ ,‬משיבושי לוח הזמנים ו‪/‬או מתוצאותיהם‪ ,‬או מכל הקשור בהם‪ ,‬והקבלן פוטר אותה‬
‫מכל התביעות האלו‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם בבחינת קבלנים‬
‫אחרים‪ ,‬כגון בזק‪ ,‬חברת החשמל לישראל וכדומה‪ ,‬יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה‬
‫ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה‪ ,‬והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף‬
‫פעולה ותיאום זה‪ .‬נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות‪ ,‬תביעות‬
‫הדדיות וכיו"ב‪ ,‬יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של המנהל‪ ,‬והכרעתו תחייב‬
‫את הקבלן‪ .‬הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה‪.‬‬
‫תיקונים ובדק‬
‫מודגש בזאת‪ ,‬כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל‪" -‬תנאי החוזה"‪ ,‬בשינויים כאמור‬
‫לעיל ובתנאים הכללים ו‪/‬או במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪.11‬‬
‫ביטוח קבלן‬
‫‪11.1‬‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 19‬ל"תנאי החוזה"‪ ,‬ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים בנספח ביטוח‬
‫המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪.12‬‬
‫על אף האמור בסעיפים ‪ 19‬ו‪ 20 -‬ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח "עבודות קבלניות"‬
‫במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד‪ .‬דמי השתתפות הקבלן בפרמית ביטוח‬
‫"עבודות קבלניות" הינם בשיעור של ‪ 0.6%‬משכר החוזה‪ ,‬אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן‪.‬‬
‫הפרות יסודיות של החוזה‬
‫בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף ‪ 6‬לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(‪ ,‬תשל"א‪1970 ,‬‬
‫התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה‪ ,‬והפרתו של כל אחד מהם תחשב כהפרה‬
‫יסודית של החוזה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סעיף ‪ 7‬לעיל;‬
‫סעיף ‪) 8‬ג( לעיל;‬
‫סעיף ‪) 9‬ב( לעיל;‬
‫סעיף ‪ 11‬לעיל;‬
‫ב"תנאי החוזה"‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫סעיף ‪) (1) 11‬א(;‬
‫סעיף ‪;15‬‬
‫סעיף ‪;22‬‬
‫סעיף ‪; 35‬‬
‫סעיף ‪;(1) 41‬‬
‫‪.13‬‬
‫סכסוכים‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך בבאר‪-‬שבע בלבד‪ ,‬ואולם‬
‫האוניברסיטה תהיה רשאית‪ ,‬לפי שקול דעתה המוחלט והבלעדי‪ ,‬למסור לבוררות כל תביעה וכל‬
‫מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו‪ ,‬ואם בחרה לעשות כן תתברר התביעה כאמור‬
‫במסגרת הבוררות‪.‬‬
‫בחרה האוניברסיטה למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו לבוררות‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של בורר דן יחיד אשר ימונה בהסכמת הצדדים‪,‬‬
‫ובהעדר ההסכמה – על ידי נשיא בית המשפט המחוזי בבאר‪-‬שבע‪.‬‬
‫הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ולדיני הראיות‪ ,‬אך לא יהיה כפוף לסדרי הדין‪.‬‬
‫הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים והחלטותיו בעניין זה תהיינה סופיות ויחייבו את‬
‫האוניברסיטה ואת הקבלן‪.‬‬
‫הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו‪.‬‬
‫הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי מהם בהוצאות הבוררות‪ ,‬במלואן או בחלקן‪.‬‬
‫פסק הבוררות יהיה סופי‪ ,‬יחייב את שני הצדדים להסכם זה ולא יהיה ניתן לערעור‪.‬‬
‫הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים על פי חוק הבוררות‪ ,‬תשכ"ח – ‪.1968‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבוררות או לבית משפט לא תקנה‬
‫לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה‪ ,‬וכל הפסקה כזאת תיחשב כהפרת החוזה‪.‬‬
‫כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו‬
‫פעולה‪ ,‬חובה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬אחריות‪ ,‬הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו‪ ,‬במישרין או‬
‫בעקיפין‪ ,‬במפורש או מכלל‪ ,‬על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא אם כן נאמר במפורש בחוזה‬
‫זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה‪ ,‬החובה‪ ,‬ההתחייבות‪ ,‬האחריות‪ ,‬ההוצאות או הדבר האחר הנם על חשבון‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫הוצאות ביול‬
‫הוצאות ביול החוזה אם יהיו חלות על הקבלן‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.16‬‬
‫כתובות הצדדים‬
‫לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה‪:‬‬
‫כתובת האוניברסיטה‪ :‬אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת‪.‬ד‪ ,653 .‬באר‪-‬שבע ‪84105‬‬
‫כתובת הקבלן‪:‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר‪-‬שבע‬
‫_____________________‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫_____________________‬
‫הקבלן‬
‫)להלן‪" :‬החברה"(‪ ,‬מאשר בזאת‪ ,‬כי החתומים מעלה בשם‬
‫‪ ,‬עו"ד‪/‬רו"ח של החברה‬
‫אני הח"מ‪,‬‬
‫החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה‪ ,‬וכי חתימותיהם דלעיל מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר ועניין‬
‫‪.‬‬
‫_____________________‬
‫חתימת עו"ד‪/‬רו"ח‬
‫‪18‬‬
‫נספח ביטוח קבלן‬
‫‪ .1‬נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה‪.‬‬
‫‪ 1.1‬מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או לפי כל דין‪ ,‬ומבלי שאוניברסיטת בן גוריון‬
‫נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן‪ ,‬מצהירה אוניברסיטת בן גוריון כי ערך פוליסות ביטוח עבודות‬
‫קבלניות כמפורט בהמשך )להלן – "ביטוח עבודות קבלניות"( על מנת להגן על עצמו ו ‪ /‬או על הבאים מכוחו מפני‬
‫אבדן‪ ,‬נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ .‬בכפוף לתנאים‪ ,‬סייגים‪ ,‬גבולות‬
‫אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח עבודות ההקמה‪ ,‬יכלול ביטוח העבודות‬
‫הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬פרק )‪ – (1‬נזק רכוש‬
‫אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח‪.‬‬
‫ב‪ .‬פרק )‪ – (2‬אחריות כלפי צד ג'‬
‫חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע‪.‬‬
‫ג‪ .‬פרק )‪ – (3‬אחריות מעבידים‬
‫חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע‪ ,‬תוך כדי ועקב ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן וקבלני משנה מטעמו והקבלן ישתתף‬
‫בהוצאות האוניברסיטה בגין דמי הביטוח‪.‬‬
‫השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה‪ ,‬כשהוא צמוד למדד כאמור בסעיף ‪.3‬ד' לחוזה זה‪ ,‬של‬
‫סכום השווה ל ‪) 0.6%‬ששה פרומיל( משווי החוזה הנקוב‪ ,‬על פי אמדן‪ ,‬בסעיף ‪.3‬ב' לעיל‪ ,‬בצירוף מע"מ‪.‬‬
‫הניכוי יבוצע כולו מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן למזמין‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה‪ ,‬מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח‪,‬‬
‫המבוטח על פי פרק )‪ (1‬של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזר זה‪ ,‬מתחייב‬
‫המזמין להעביר לקבלן‪ ,‬מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח תגמולים אשר יתקבלו‬
‫)אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‪ ,‬ולקבל העתק מהפוליסה‪ ,‬והקבלן‬
‫מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני תחילת‬
‫ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות ובכלל זה בכל‬
‫הנוגע להיותו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬התאמתו לסיכון או לצרכיי הקבלן‪ ,‬הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא‬
‫יהיה מנוע מלהעלות כלפי האוניברסיטה טענה‪ ,‬תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכנו‪,‬‬
‫היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬ציותו והתאמתו לסיכון או לצרכיו‪.‬‬
‫ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוח נוסף‪ ,‬יוסיף‬
‫הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף כאמור‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬הקבלן ירכוש ויקיים על חשבונו את‬
‫הביטוחים המפורטים להלן )שכולם יחד יקראו "ביטוחי קבלן"(‪:‬‬
‫‪1.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב מנועי‪,‬‬
‫וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב מנועי שלא‬
‫יפחת מסך של ‪ 800,000‬ש"ח למקרה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ביטוח לציוד קל המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו‪ ,‬מפני אבדן‬
‫או נזק פיזי ובלתי צפוי‪.‬‬
‫ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח בסך ‪ 2,000,000‬ש"ח בגין כל‬
‫פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות‪ ,‬וזאת ממועד מסירת‬
‫העבודות או חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי‬
‫ג‪.‬‬
‫החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם את שם האוניברסיטה בגין‬
‫אחריות האוניברסיטה למעשי ו‪/‬או מחדלי הקבלן‪ .‬הכיסוי יכלול במפורש גם‬
‫סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪1.7‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח בסך ‪ 4,000,000‬ש"ח בגין כל‬
‫מעשה או מחדל מקצועי‪ ,‬וזאת למשך תקופת ההתקשרות ולמשך כל תקןפה‬
‫נוספת בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב‬
‫לכלול גם את המזמין‪.‬‬
‫הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 1.6‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו‬
‫רשאי לבטלם ו ‪ /‬או לצמצם את היקפם‪ ,‬אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו‬
‫לעשות כן ‪ 60‬יום מראש‪.‬‬
‫‪1.8‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 1.6‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים‬
‫ראשוניים לכל ביטח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתה‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 1.5‬לעיל יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו‬
‫של המבטח לתחלוף )‪ (SUBROGATION‬נגד כל יחיד מיחידי המבוטח לרבות האוניברסיטה ועובדיה‪,‬‬
‫תלמידי האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה איליו או שהמבוטח התחייב בכתב‬
‫לשפותו‪ ,‬או הקשור לעבודה‪.‬‬
‫‪1.10‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫‪1.11‬‬
‫הקבלן מתחייב להמציא לידי אוניברסיטת בן גוריון ‪ 7‬ימים לאחר דרישתה‪ ,‬את אישורי ביטוח‪ .‬בכל מקרה‬
‫של אי התאמה בין האמור באישורי ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה‪ ,‬יגרום הקבלן לשינוי תנאי‬
‫הביטוח‪ .‬על מנת להתאימם להוראות חוזה זה‪ .‬מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים‪,‬‬
‫בהמצאתם ו‪/‬או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי‬
‫הקבלן לא תגרע מאחריותו ולא תצמצם את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1.12‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליסת הביטוח‬
‫לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן‪ .‬סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי האוניברסיטה‬
‫מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן‪.‬‬
‫‪1.13‬‬
‫הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות לביטוח עבודות קבלניות‬
‫ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן‪ .‬הוטלה בפוליסה כלשהי חובת שמירה או חובה להבטיח שמירה – תחול‬
‫החובה על הקבלן והוא ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה‪ .‬הקבלן ישתף פעולה עם האוניברסיטה ככל‬
‫הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות הביטוח ולא יפגע‪ ,‬בין במעשה ובין במחדל ביכולתה של‬
‫האוניברסיטה לממש את זכויותיה על פיהן‪.‬‬
‫‪1.14‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‬
‫הנזכרת בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו‬
‫בכתב‪.‬‬
‫‪1.15‬‬
‫אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או על פי דין או כדי לצמצם את‬
‫אחריותו‪ ,‬וקיומם המלא והמדויק‪ .‬של התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה התחיבות כלשהי על פי סעיף‬
‫‪ 1.6‬לעיל‪ .‬לא יפטור אותו מאחריות כאמור‪.‬‬
‫‪1.16‬‬
‫לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין החיובים המוטלים עליו מכוח‬
‫פוליסות ביטוח – רשאית האוניברסיטה‬
‫לקיים את חיובי הקבלן במקומו‪ ,‬והקבלן ישפה את‬
‫האוניברסיטה‪ ,‬על פי דרישתה הראשונה‪ ,‬בגין כל הוצאה כלשהי נשאה בה לשם כך ויפצה אותה בגין כל‬
‫נזק שנגרם לה כתוצאה מכך‪ ,‬והכל בלא לפגוע בכל זכות‪ ,‬תרופה וסעד העומדים לאוניברסיטה על פי דין ו ‪/‬‬
‫או על פי חוזה זה‪.‬‬
‫חתימת הקבלן‬
‫חתימת האוניברסיטה‬
‫‪21‬‬
‫הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן‬
‫נספח ____‬
‫ב י ן‪:‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫)להלן‪" :‬האוניברסיטה"(‬
‫מצד אחד;‬
‫לבין‪:‬‬
‫הקבלן‪:‬‬
‫)להלן‪" :‬הקבלן"(‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את הצעתו של הקבלן‬
‫לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב;‬
‫והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות‪ ,‬התשי"ח – ‪ ,1958‬רשאים הצדדים לקבוע ביניהם תקופת התיישנות‬
‫מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב;‬
‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫לקבלן לא תהינה כל דרישה‪ ,‬טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה‪ ,‬על פי ההסכם המצ"ב והעבודות‬
‫המבוצעות במסגרתו )בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו כעבודות נוספות(‪ ,‬בין אם נדרשו‬
‫בחשבונות ביניים ובין אם לאו‪ ,‬וזאת בחלוף המועדים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬
‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום‪ ,‬בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬
‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו לרבות חובת הקבלן‬
‫להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות‪ .‬במקרה של סתירה ‪ -‬האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בהסכם‬
‫ונספחיו לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪ ,‬ככל שניתן להתנות על‬
‫הוראות הדין‪ ,‬ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות לתקופות קצרות יותר מן‬
‫האמור לעיל‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫_____________________‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫_____________________‬
‫הקבלן‬
‫‪22‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון‬
‫בניין פיזיקה‪ -‬קומת מרתף‬
‫מפרט טכני לביצוע עבודות חשמל‬
‫הארקה שקטה למעבדות מחקר‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫פרק ‪1‬‬
‫כללי‬
‫פרק ‪2‬‬
‫פרק ‪3‬‬
‫הקף העבודה‬
‫תאור המתקן‬
‫פרק ‪4‬‬
‫פרק ‪5‬‬
‫פרק ‪6‬‬
‫פרק ‪7‬‬
‫הוראות טכניות כלליות‬
‫חומרים וציוד‬
‫תנאים מקומיים ומניעת תאונות‬
‫תאומים אישורים ובדיקות‬
‫פרק ‪8‬‬
‫פרק ‪9‬‬
‫פרק ‪10‬‬
‫פרק ‪11‬‬
‫הארקות‬
‫לוחות חשמל‬
‫אחריות‬
‫אופני מדידה‬
‫‪23‬‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל במסגרת שינויים בקומת מעבדות מחקר בתחום‬
‫א‪.‬‬
‫בניין קיים "פיזיקה" לצורך יצירת שדה הארקה שקטה למעבדות מס'‪.108,109,115,116,122 :‬‬
‫במכרז רשאים להשתתף קבלני חשמל בעלי רישיון ממשלתי מתאים ושנמצאים ברשימת‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלנים המאושרים לעבודה מסוג זה באוניברסיטה‪.‬‬
‫העבודה תבוצע בהתאם לחוקים‪ ,‬התקנות‪ ,‬ההוראות והמפרטים כמפורט להלן‬
‫)בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים תהיה העדיפות‬
‫למסמך המחמיר(‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪.2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫חוק החשמל‬
‫התקנים הישראלים העדכניים המתיחסים לציוד חשמלי‪ ,‬מוליכים‪ ,‬כבלים‪,‬‬
‫צינורות למתקני חשמל ותקשורת‪.‬‬
‫ת"י ‪ 1220‬מערכות גלוי אש‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה‪.‬‬
‫המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות‬
‫המפרט הטכני הכללי בהוצאת משרדי הממשלה‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(8‬‬
‫מפרטים והוראות של מחלקת אחזקה באוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬
‫תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשכ"ו ‪.1966‬‬
‫הקף העבודה‪:‬‬
‫העבודות הכלולות במכרז זה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫שינויים ותוספות ללוח חשמל במתח נמוך ‪(400\230V) .‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫כבלי הזנה ומובילים )תעלות‪ ,‬סולמות‪ ,‬צנרת וכו'(‪.‬‬
‫מערכת הארקות‪ ,‬הארקה שקטה ושנאים מבדילים‪.‬‬
‫שינויים בנקודות ותוספת נקודות במעבדות קיימות‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫כל התשתיות יחוברו למערכות קיימות ופעילות בבניין‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המזמין שומר לעצמו את הזכות‪:‬‬
‫למסור לקבלן רק חלק מהעבודות‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫לפצל את העבודה בין מספר קבלנים‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫לספק חלק מהחומרים‪ ,‬גופי התאורה‪ ,‬המובילים הכבלים וכו'‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו‪.‬‬
‫לבצע את העבודה בשלבים‪.‬‬
‫לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות‪.‬‬
‫שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים‬
‫בהצעת הקבלן‪.‬‬
‫הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות‪ ,‬האביזרים‬
‫‪24‬‬
‫והציוד הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו‪/‬או‬
‫בתכניות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תכניות עדות )‪:(AS MADE‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו‬
‫לעומת התכנון המקורי‪.‬‬
‫עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי‬
‫שבוצע )תכניות עדות(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב ‪.AUTOCAD -‬‬
‫הקבלן ימסור למזמין ‪ 3‬סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות‪" :‬תכנית עדות‪ .‬הוכנה ע"י‬
‫)‪ (.............‬בתאריך ‪".......‬‬
‫מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו‪.‬‬
‫הכנת תכניות עדות כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.3‬‬
‫תאור המתקן‪:‬‬
‫העבודה תבוצע באתר פעיל ומאוכלס‪ .‬הקבלן מחויב לשמור על המתקנים וחלקי‬
‫א‪.‬‬
‫המבנה הקיימים בכל אזורי העבודה ולהחזיר את המצב לקדמותו לשביעות רצון‬
‫הלקוח‪ .‬הקבלן אחראי לשמור על כל חלק אחר של הבניין שעלול להיפגע‬
‫כתוצאה מעבודתו‪.‬‬
‫כל פגיעה בחלקי המבנה הקיים כתוצאה מעבודתו תתוקן מייד ע"ח הקבלן‬
‫)קירות \מחיצות \רצפות צפות \ ריהוט וכד' (‬
‫העבודה תבוצע בשלבים ובכפוף לאפשרויות הביצוע בבניין פעיל ומאוכלס‪ .‬ייתכן‬
‫והעבודה תבוצע בשעות לילה וימי שישי או בשעות בלתי שגרתיות אחרות ומפוצלות‪.‬‬
‫העבודות המתוארות לעיל ידרשו הפסקות חשמל מקומיות או כלליות לפרקי זמן‬
‫שונים‪ .‬שלבי הביצוע של כל אחת מהעבודות יתוכננו באופן שמועד ביצוע הפסקת‬
‫קצר‬
‫החשמל יהיה מתואם מראש כך שיגרום להפרעה מזערית ומשך ההפסקה יהיה‬
‫ככל האפשר‪.‬‬
‫הקבלן יספק לו"ז משוער יחד עם הצעתו ‪,‬באחריות הקבלן לפרט את שלבי הביצוע‬
‫בהתאם לתכנית הפעולה שיבחר ושתוגש לאישור הלקוח‪.‬‬
‫הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד‪.‬‬
‫העבודה המתוארת תבוצע במבנה חדש יחסית באוניברסיטת בן גוריון "בנין פיזיקה"‬
‫ב‪.‬‬
‫העבודות יבוצעו בבנין קיים עם מערכת חדשה עפ"י תכניות חשמל שהוכנו למטרה זו‪ .‬סדר‬
‫עפ"י המתואר ברשימת ההערות‬
‫העבודות‪ ,‬הערות כלליות ותאום עם קבלנים אחרים‬
‫שבתכניות החשמל‪.‬‬
‫מטרת הפרויקט להפריד את המעגלים של הצרכנים "הרגישים" מהמעגלים של‬
‫ג‪.‬‬
‫צרכנים "רועשים" באמצעות שנאי מבדל והארקה נפרדת‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫העבודה כוללת נקודות חדשות‪ ,‬שינוי נקודות קיימות והרחבת נקודות קיימות‪.‬‬
‫הקבלן ייעשה שימוש בציוד ואביזרים זהים למותקן בבנין כולל שקעים‪,‬‬
‫מפסקים‪ ,‬מקבצים‪ ,‬תעלות כבלים וציוד לוחות‪.‬‬
‫חלק מהנקודות יחוברו למעגלים קיימים בתחום החדרים‪ .‬יתר הנקודות יחוברו‬
‫למעגלים חדשים בלוחות קיימים ו‪/‬או חדשים‪.‬‬
‫בכל מקום בו נדרש תוספת ציוד בלוח חשמל קיים‪ .‬המחיר כולל את העבודה‬
‫ו‪.‬‬
‫מהדקים‬
‫להתקנת הציוד בלוח קיים‪ ,‬התקנה‪ ,‬חיווט‪ ,‬חיבור‪ ,‬שילוט חרוט‪ ,‬תעוד‪ ,‬הוספת‬
‫התקנת הציוד עפ"י‬
‫לכל מעגל וכולל פתיחת פתח בפנל והוספת פסי דין במידת הצורך‪.‬‬
‫המתואר בתכנית החשמל‪ .‬כל המאמתי"ם להתקנה בלוח יהיו זהים לציוד הקיים ובעלי כושר‬
‫ניתוק ‪ 10KA‬לפחות‪ .‬עבודות חיווט בלוחות‬
‫החשמל יבוצעו ע"י יצרן הלוחות שביצע את‬
‫המתקן "לוחות אורי"‪.‬‬
‫באופן כללי לא מתוכננות עבודות פרוקים מיוחדות אולם ייתכן שידרשו פרוקים‬
‫ז‪.‬‬
‫מקומיים לצורך ביצוע שינוי נקודות קיימות או התאמת מתקנים קיימים למצב‬
‫החדש‪ .‬כל הפרוקים במידה וידרשו כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם‬
‫בנפרד‪ .‬כל החומר שיפורק יפונה מאתר למקום שיורה המזמין‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫עקרונות הטיפול‪:‬‬
‫בידוד גלווני של מערכת החשמל "הרגישה" ממערכת החשמל הכללית‬
‫)‪(1‬‬
‫בבניין‪.‬‬
‫הבידוד יבוצע באמצעות שנאי מבדל לכל מעבדה ומשותף לשקעים‬
‫)‪(2‬‬
‫שיוגדרו בשדה החיוני‪ .‬השנאי מתוכנן להעביר את המתח בתדר ‪50HZ‬‬
‫ולסנן מתחים בתדרים גבוהים‪.‬‬
‫יצירת שדה חדש שיקרא "הארקה שקטה" וחיבור השקעים של‬
‫)‪(3‬‬
‫הצרכנים הרגישים בשדה זה‪.‬‬
‫אספקת חשמל לשקעים בשדה "הארקה שקטה" בהתאם לצרכים של‬
‫)‪(4‬‬
‫כל מעבדה‪.‬‬
‫חיבור הארקה נפרדת‪ ,‬שימוש באלקטרודות הארקה שהוכנו במסגרת‬
‫)‪(5‬‬
‫הקמת הבניין‪ ,‬הפרדת מוליכי הארקה שבוצעו לאלקטרודות והוספת‬
‫אלקטרודות ע"פ הצורך‪.‬‬
‫ביצוע שינויים בלוח החשמל לצורך יצירת שדה "הארקה שקטה"‬
‫)‪(6‬‬
‫וחיבור השנאי‪.‬‬
‫שימוש בתשתיות קיימות לחיבור השקעים בשדה "הארקה שקטה"‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪.4‬‬
‫הוראות טכניות כלליות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫כבלים ומוליכים‪ -‬קוים לנקודות חשמל יבוצעו ע"י כבלים ‪ N2XY‬בתוך מגשי רשת‪/‬תעלות קיר‬
‫ו‪/‬או צינורות פלסטיים כפיפים חלקים‪ .‬יעשה שימוש ככל האפשר בתשתית קיימת‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שילוט אביזרים‪:‬‬
‫כל האביזרים‪ ,‬פסי הארקה‪ ,‬תעלות‪ ,‬כבלים ויתר הציוד החשמלי שיבוצע ישולטו‬
‫)‪(1‬‬
‫בשלטים חרוטים עם ציון מספר המעגל‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫)‪(2‬‬
‫כבלי הזנה ומוליכי הארקה ישולטו באמצעות סרטים דביקים מבודדים עם‬
‫סימון במרחקים קבועים של עד ‪ 2‬מטר‪ .‬שילוט הכבלים בקצוות )כניסה‪ /‬יציאה‬
‫מלוחות או‬
‫פסי הארקה( ייעשה באמצעות שלט חרוט מחוזק לכבל עם אזיקון‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫חיווט פנימי בלוחות‪ :‬ישולטו המהדקים בכניסה ובתוך הלוח עם דסקית‪ .‬כל‬
‫המוליכים )מופע‪ ,‬אפס‪ ,‬הארקה ופיקוד המחוברים אל הלוח והפנימיים בתוך‬
‫הלוח(‪ ,‬ישולטו בכל קצה של המוליך‪ ,‬באמצעות שרוולים פלסטיים מסומנים‪.‬‬
‫סימונים למוליכי מעגלים ישאו את מספרי המעגלים וסימון המופע‪.‬‬
‫שלטי הסימון‪ ,‬אם לא נדרש אחרת‪ ,‬יהיו עשויים מחומר פלסטי בעל ‪ 3‬שכבות‬
‫)‪(4‬‬
‫או‬
‫)סנדוויץ( ועליהם חרוט נוסח הכתובות המופיע בתכניות לגבי כל מעגל ומכשיר‪,‬‬
‫הנוסח אשר יפורט ברשימה שתסופק ע"י המפקח‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫השילוט הקיים בלוחות יעודכן בהתאם לשינויים‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫עבודות השילוט כלולות במחיר העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד‪ .‬אלא אם צויין‬
‫)‪(6‬‬
‫במפורש ברשימת הכמויות‪.‬‬
‫חוטי משיכה‪ :‬הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות תקשורת יצוידו בחוטי משיכה‬
‫מנילון שזור‪ .‬בקוטר ‪ 2‬מ"מ סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת )קטע צינור(‬
‫שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור‪.‬‬
‫העבודה תבוצע בתוך בניין פעיל בכל שעות היממה‪ .‬באחריות הקבלן לתאם עם נציג המזמין כל‬
‫פעולה כגון ניתוק‪ /‬התקנות‪ /‬קידוחים‪ /‬פתיחת תקרות‪ /‬חפירות וכד'‪ .‬ייתכן שחלק מהעבודות‬
‫ייעשו בשעות לא שגרתיות‪ ,‬הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד‪.‬‬
‫חיבור חשמל לשדה הארקה שקטה יבוצע מלוח מעבדה קיים ע"י התקנת מפסקים בלוח הקיים‪.‬‬
‫הנ"ל יבוצע ע"י חיווט לוחות מקצועי ובתאום עם נציג המזמין‪.‬‬
‫חמרים וציוד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הצינורות יהיו מטפוס כבה מאליו‪ .‬הצינורות לחשמל יהיו בצבע ירוק‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תיבות החבורים והמעבר להתקנה גלויה )עה"ט( יהיו מתוצרת ‪ . GEWISS‬אין להשתמש‬
‫בקופסאות "מרירון"‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקופסאות לשקעים יתאימו לחיזוק השקע אל הקופסה באמצעות ברגים למניעת "שליפת" השקע‬
‫מהקיר‪ /‬תעלה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫האביזרים )שקעים‪ ,‬ומפסקי מאור( יהיו מתוצרת ‪) Bticino Light‬עה"ט‪ ,‬בתעלות ‪ PVC‬ותחה"ט(‬
‫ה‪.‬‬
‫תעלות ‪ PVC‬יהיו מתוצרת ‪ GGK-‬או ‪ ACKERMAN-‬של "מ‪.‬ד‪.‬ע" ע"פ הקיים באוניברסיטה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫התמיכות )קונזולות( לתעלות הרשת יהיו מטיפוס תעשייתי כדוגמת‬
‫‪ MFK‬או ש"ע בעל תקן מוכר ויתאימו לעומס המירבי של הסולם ‪ +‬הכבלים )לא‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫יתקבלו קונזולות עם ניטים(‪.‬‬
‫כל החמרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים‬
‫הישראלי‪.‬‬
‫חמרים ואביזרים מתוצרת הארץ ישאו תו תקן ישראלי‪ .‬אביזרים מתוצרת חוץ ישאו‬
‫תו של אחד או יותר מהתקנים הבאים‪.EC ,NEC ,UL ,VDE ,BS :‬‬
‫על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החמרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש בהם‬
‫‪27‬‬
‫לאישור המפקח והמתכנן‪ .‬אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבנין אך אינו‬
‫מהוה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת‪ .‬כל אביזר או חומר שימצאו לקויים ו‪/‬או‬
‫פסולים ו‪/‬או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו‪ .‬המפקח רשאי לדרוש‬
‫החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי שיידרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה‬
‫לבצע את ההחלפה מייד ועל חשבונו‬
‫‪.6‬‬
‫תנאים מקומיים ומניעת תאונות‪:‬‬
‫על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה‬
‫א‪.‬‬
‫ואפשרויות הביצוע במקום‪ .‬הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל‬
‫ב‪.‬‬
‫התנאים בנוגע למכשולים‪ ,‬קשיים בהתקנה וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל‬
‫תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך‪.‬‬
‫על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע‬
‫בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה‬
‫מעבודתו‪ .‬הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים‬
‫כתוצאה מפעולותיו‪ ,‬מחדליו‪ ,‬עבודותיו וציודו בין אם יבוצע על ידו על ידי פועליו‪,‬‬
‫שליחיו‪ ,‬באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל שהוא‬
‫‪.7‬‬
‫מהעבודה‪.‬‬
‫תאומים אישורים ובדיקות‪:‬‬
‫על הקבלן לתאם את עבודתו עם נציג המזמין והמפקח בכל שלב ושלב‪ .‬על הקבלן להכין‬
‫א‪.‬‬
‫תכנית עבודה מפורטת ולהודיע מראש על מועדי הביצוע בכל מעבדה ומעבדה‪ .‬לא תוכר‬
‫כל‬
‫תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו‪/‬או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים‪ ,‬שרוולים‪ ,‬מעברים וכו' עבור קווי החשמל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בדיקות מקדימות‪ :‬לפני ביצוע ותוך כדי ביצוע יבצע הקבלן בדיקות מקדימות באמצעות‬
‫ג‪.‬‬
‫כלי מדידה ורישום לצורך בדיקת הנתונים הבאים‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫שיוך מעגלים לפי שימוש בפועל‪.‬‬
‫חתכי כבלים ביחס להגנות קיימות‪.‬‬
‫התנגדות בידוד מוליכים‪.‬‬
‫לולאת תקלה ורציפות הארקות‪.‬‬
‫זיהוי חיבורי הארקה משוחות קיימות ועד למעבדות ‪.‬‬
‫זיהוי נקודת חיבור לפס השוואה ראשי לבניין מכל מעבדה‪.‬‬
‫)‪(6‬‬
‫הבדיקות הנ"ל יעשו לכל המוליכים‪ /‬יציאות‪ /‬כבלים‪ /‬הארקות וכד' בכל שדה המתוכנן‬
‫לשינויים‪.‬‬
‫עם השלמת העבודה‪ ,‬בכל שלב ביצוע בנפרד ולפי קצב החזרת המעבדות לשימוש‪ ,‬יזמין‬
‫ד‪.‬‬
‫הקבלן בדיקת מהנדס בודק למתקן שהקים ויתקן מיד כל ליקוי שהתגלה בבדיקה עד‬
‫לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק‪ .‬הבדיקה תבוצע לאחר כל שלב בעבודה המחייב חשמול לצורך התקדמות‬
‫לשלב הבא‪.‬בדיקת הבודק תכלול‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫בדיקת בידוד המוליכים‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫בדיקת התנגדות לולאת התקלה ורציפות הארקה לשוחות‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫)‪(4‬‬
‫בדיקת חיבור המוליכים )פאזה‪ ,‬אפס והארקה(‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫אופן התקנה‪ ,‬ביצוע והתאמתם לתקנים‪.‬‬
‫בדיקת בודק מוסמך אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או נציג‬
‫המזמין ואינה פוטרת את הקבלן מבצוע כל התיקונים‪ ,‬שידרשו על ידם‪ .‬העבודה תחשב‬
‫כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודק והן ע"י המתכנן והמזמין‪.‬‬
‫העבודה תבוצע בתוך בניין פעיל בכל שעות היממה‪ .‬באחריות הקבלן לתאם עם נציג המזמין כל‬
‫פעולה כגון ניתוק‪ /‬התקנות‪ /‬קידוחים‪ /‬פתיחת תקרות‪ /‬חפירות וכד'‪ .‬ייתכן שחלק מהעבודות‬
‫ייעשו בשעות לא שגרתיות‪ ,‬הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד‪.‬‬
‫הארקות‪:‬‬
‫במסגרת העבודה תבוצע מערכת הארקה "שקטה" נפרדת מהארקת הבניין עבור כל מעבדה בנפרד‬
‫א‪.‬‬
‫באמצעות אלקטרודות בשוחות בתחום החצר וחיבורן לפס הארקות נפרד‪ .‬כל מוליכי הארקה‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫)‪(3‬‬
‫בדיקת התנגדות בין פס הארקות ראשי לבין פס הארקות בכל מעבדה‪.‬‬
‫שקטה יחוברו לפס הארקות ייעודי זה‪.‬‬
‫בנוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד המתכתי הקשור למתקני המדידה וציוד "רגיש"‬
‫לפס הארקה שקטה ‪ ,‬הכל בהתאם דרישות התקנות‪ ,‬ובהתאם להוראות הבצוע בתכניות‪ .‬הקבלן‬
‫אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא פורטו במסמכי המכרז‪.‬‬
‫חיבור בין שוחות והוספת שוחות הארקה יבוצע בחצר צפונית של הבנין וכולל חפירות באזור‬
‫מפותח‪ .‬באחריות הקבלן לשחזר את מצב הפיתוח לקדמותו לאחר גמר ביצוע שוחות וחפירות‪.‬‬
‫לוחות חשמל‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לכל מעבדה יבוצע שדה "הארקה שקטה" חדש שיחובר ללוח הראשי‪ .‬מבנה הלוח יהיה עשוי‬
‫פנלים מודולרי להעמדה על רצפה או תלוי על הקיר‪ ,‬מותקן בתוך נישה‪ .‬פסי הצבירה יהיו בחלק‬
‫העליון עם כיסוי פרספקס שקוף‪ .‬מהדקים‪ ,‬פסי האפס ופסי הארקה יהיו בתא נפרדים בחלק‬
‫התחתון של הלוח מאחורי פנל נפרד‪.‬‬
‫הלוח יבוצע ע"י יצרן הלוחות המקורי של הבניין "לוחות אורי"‪.‬‬
‫כל המוליכים בלוח ישולטו כולל יציאות מפס"צ‪ ,‬כניסות לאביזרים כח‪ ,‬פיקוד וכו'‪.‬‬
‫השילוט כלול במחיר מבנה הלוח ולא ישולם בנפרד ‪.‬‬
‫הציוד בלוח החשמל יהיה מתוצרת זהה לציוד המותקן בלבד‪ .‬כל האביזרים מתוצרת אותו יצרן‪.‬‬
‫המאמתי"ם יהיו בעלי כושר ניתוק של ‪ 15KA‬בקצר עפ"י תקן ישראלי ‪ 745‬ותקן בנלאומי ‪- 947‬‬
‫‪ .IEC‬המאמת"ים יצוידו בדגלון בחזית המאמ"ת לחיווי ויזואלי של מצב המאמ"ת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הוראות כלליות לבניית הלוח‪:‬‬
‫לוח החבורים יבנה בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החבורים‬
‫)‪(1‬‬
‫שבתכניות‪.‬‬
‫מידות הלוח תהינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד‬
‫)‪(2‬‬
‫מקום שמור ‪.30%‬‬
‫התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוח עקרונית בלבד‪ ,‬תכנית‬
‫‪29‬‬
‫מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫הלוח תעובד על ידי היצרן ותוגש לאישור היועץ לפני תחילת העבודה‪.‬‬
‫רק לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע הלוח‪ .‬עם גמר הביצוע‬
‫ימסרו ‪ 3‬עותקים של התוכניות הנ"ל‪.‬‬
‫הלוח יכלול פסי צבירה לפאזות‪ ,‬אפס והארקה עבור כל שדה בנפרד עם ברגים ודיסקיות‬
‫פליז בורג נפרד לכל מוליך‪ .‬כל המעגלים ומוליכי הפקוד יצוידו במהדקים‪.‬‬
‫כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים שיחוברו לפנלים‬
‫ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא דבק(‪ .‬בנוסף לשלוט יש לסמן את כל‬
‫האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית‪.‬‬
‫צבעי השלטים יהיו עפ"י הגדרות המזמין‪.‬‬
‫כל המוליכים בלוח ישולטו באמצעות דגלון בשני הקצוות כולל מוליכי פיקוד‪ ,‬כח‪ ,‬הזנות‬
‫ויציאות כולל חיבורים לפס"צ וחיבורים לאביזרים‪.‬‬
‫הפנלים יחוזקו באמצעות ברגים בעלי ראש גדול לסגירה בחצי סיבוב עם‬
‫אבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫אחריות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן‬
‫ע"י המתכנן והמפקח‪.‬‬
‫תקופת האחריות היא ‪ 24‬חודש מתאריך הנ"ל‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים‬
‫וכבלים שסיפק‪.‬‬
‫כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל‬
‫חשבונו‪ .‬תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך ‪ 24‬חודשים מיום ההחלפה‪.‬‬
‫הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת‬
‫האחריות‪.‬‬
‫אופני מדידה‪:‬‬
‫ההתחשבות עם תנאי הצעה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים‬
‫המפורטים במפרט ובתכניות‪ .‬המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות‬
‫הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים‪ ,‬על כל‬
‫פרטיהם‪ .‬אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי‬
‫מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו‪/‬או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור‬
‫העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה‪ .‬כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה‪ ,‬באים להשלים‬
‫האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית‪ ,‬המתייחסים‬
‫לאופני המדידה והמחירים‪.‬‬
‫בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלוואי והחומרים‬
‫הדרושים לביצוע העבודה‪ ,‬פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקת‬
‫המזמין‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור‪ ,‬האספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬התקנה‪ ,‬חיבור וכו'‬
‫וגם את ההוצאות לצביעה ‪ ,‬בדיקות תיקונים‪ ,‬מבחני אטימות‪ ,‬שילוט‪ ,‬סימון‪ ,‬הכנת חישובים‬
‫כמפורט ותכניות על סוגיהן‪ ,‬כולל תכניות בית מלאכה‪ ,‬תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות‪.‬‬
‫מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל‬
‫המקרים ובכל התנאים‪ .‬בין אם עבודות נעשות ברציפות ו‪/‬או בשלבים‪ ,‬באורכים ניכרים ו‪/‬או‬
‫בקטעים קצרים‪ ,‬בכמויות גדולות ו‪/‬או בחתיכות בודדות‪.‬‬
‫לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין‪ :‬פיצול העבודה‪ ,‬הפסקות או‬
‫הפרעות לביצוע‪ ,‬בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה‪ ,‬שנויים בכמויות‪.‬‬
‫רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫כל הבדיקות לרבות‪ :‬מכשירי בדיקה ומדידה‪ ,‬יומן הבדיקות‪ ,‬הפעלת‬
‫)‪(1‬‬
‫המתקנים‪ ,‬כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון‪.‬‬
‫התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים‪ ,‬הלוחות ‪ ,‬תיבות המעבר והסתעפות‪,‬‬
‫סימון לכבלים‪.‬‬
‫פיזור ציוד ואיסוף עודפים‪ ,‬סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(7‬‬
‫הסתעפות‪.‬‬
‫הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'‪.‬‬
‫כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן‪.‬‬
‫תיקוני צבע‪ ,‬אטימות וחיזוקים‪.‬‬
‫הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה‪ .‬הקבלן אחראי לקביעת הכמויות‬
‫המדויקות של ציוד‪ ,‬אביזרים וחמרים שידרשו לבצוע העבודה‪.‬‬
‫העבודה תימדד עם השלמתה‪,‬נטו ללא כל תוספת עבור פחת‪,‬שאריות או חמרים‬
‫שנפסלו‪ .‬מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר‬
‫כגון‪ :‬ברגים‪ ,‬שלות‪ ,‬מהדקים‪ ,‬כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד‪.‬‬
‫מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה‪ .‬על הקבלן להגיש ניתוח מחירים‬
‫מפורט לכל דרישת תשלום חריגה‪.‬‬
‫העבודה בעיקרה תימדד לפי נקודות‪:‬‬
‫כללי‪ :‬מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל וכן את קופסאות‬
‫ההסתעפות והאביזר הסופי ‪ .‬לא תשולם כל תוספת בגין שימוש בצינור לא דליק‪ ,‬או‬
‫צינור פלסטי קשיח‪ .‬גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון )במידה וידרשו( כלולים במחיר‬
‫הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת‪ .‬תעלות כבלים ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫כל האביזרים יהיו מסוג‬
‫‪.bticino- light‬‬
‫כל השקעים המחוברים להארקה שקטה יהיו בצבע כחול‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫נקודת חיבור קיר שקע יחיד ממעגל קיים במקבץ סמוך‪ :‬ע"י כבל ‪ 3X2.5 N2XY‬בצינור מריכף ‪16‬‬
‫מ"מ או בתעלה הסתעפות ממעגל קיים במקבץ סמוך‪ .‬סיום בשקע חד פאזי ‪ 16A‬בצבע כחול‬
‫תחה"ט‪ ,‬או עה"ט או משולב בתעלת כבלים‪.‬‬
‫נקודת חיבור קיר שני שקעים ממעגל קיים סמוך‪ :‬ע"י כבל ‪ 3x2.5 N2XY‬בצינור ‪ 16‬מ"מ או‬
‫בתעלה הסתעפות ממעגל קיים במקבץ סמוך‪ ,‬סיום בשני שקעים כנ"ל‪.‬‬
‫נקודת חיבור קיר מקבץ שלושה שקעים‪ :‬ע"י כבל ‪ 3x2.5 N2XY‬בצינור ‪ 16‬מ"מ או‬
‫בתעלה מהלוח ועד לנקודה‪ .‬סיום ע"י שלושה שקעים בצבע כחול עה"ט או תחה"ט או‬
‫משולבים בתעלה‪.‬‬
‫תאריך____________________ חתימת הקבלן __________________________‬
‫‪32‬‬
‫כתב כמויות‬
‫‪33‬‬
‫עודכן ‪ 4 -‬יולי‪2011 ,‬‬
‫נספח ביטחון ‪ -‬לקבלנים‬
‫פרטי הקבלן‪:‬‬
‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬
‫טלפונים‪:‬‬
‫תקופת העסקה‪:‬‬
‫מתאריך‪:‬‬
‫חברה‬
‫שם חברה‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫סלולארי‬
‫פקס‬
‫כתובת חברה‬
‫עד תאריך‪:‬‬
‫פרויקט‬
‫התחייבות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫הנני מתחייב להישמע להוראות עובדי מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד‬
‫אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬
‫הנני מתחייב לנהוג בהתאם לנוהלי הביטחון של האוניברסיטה כפי שיקבע מעת לעת‬
‫ושיועברו לידיעתי‪.‬‬
‫הנני מתחייב להגיע למחלקת הביטחון לקבלת תדריך ביטחון טרום תחילת עבודתי‪.‬‬
‫הנני מתחייב להעביר הנחייה זו לכל עובד שלי או מי מטעמי אשר יגיע לשטח‬
‫האוניברסיטה‪ .‬הפרה של התחייבות זו על ידי מי מעובדי ו‪/‬או מי מטעמי תחשב הפרה של‬
‫התחייבותי בהתאם לנספח זה‪.‬‬
‫הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪ ,‬בשטח מתקני אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‬
‫ובפרויקטים הנעשים מטעמה‪.‬‬
‫הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪) ,‬מהרשות הפלסטינית‬
‫ו‪/‬או ממדינות זרות אחרות(‪ ,‬ללא יידוע מוקדם של לפחות ‪ 10‬ימים מראש למחלקת‬
‫הביטחון וקבלת אישור בכתב לכך‪.‬‬
‫הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪) ,‬מהרשות הפלסטינית‬
‫ו‪/‬או ממדינות זרות אחרות(‪ ,‬השוהים בארץ שלא כחוק‪.‬‬
‫במידה והעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪ ,‬אני מתחייב כי לכל אחד מהם יהיה‬
‫היתר עבודה אישי כנדרש בחוק בתוקף ולענף הספציפי בו יועסק‪.‬‬
‫לא יינתנו אישורי כניסה לרכבים מהרשות הפלסטינית למתקני אוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫‪34‬‬
‫הגבלות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לא יונפקו אישורי כניסה לרכבים לקמפוס אלא על פי המפורט מטה‪ ,‬באישור מחלקת‬
‫הביטחון ובתנאי שיחנו בתוך שטח אתר הבנייה‪:‬‬
‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לניהול הפרויקט‪.‬‬
‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לקבלן הראשי‪.‬‬
‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬
‫ד‪ .‬תקופת האישורים הקבועים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי ‪.‬צורך‪.‬‬
‫קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימה על נספח זה‪.‬‬
‫רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקת‪/‬טעינת ציוד בלבד וזאת לאחר‬
‫שהוסדר להם אישור כניסה יומי חד פעמי על ידי נציג אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪.‬‬
‫עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תווית חנייה לחניית מרכז הספורט‪ ,‬תוקף התו לשנה‬
‫בלבד‪ ,‬עלות התו תפורסם בתחילת כל שנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת הנהלת‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫חתימת הקבלן‬
‫תאריך‬
‫לשימוש פנימי ‪ -‬העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.08-6472911‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫פרסלר נפתלי‬
‫רמ"ד אבטחה פיזית‪.‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫‪35‬‬
‫אוניברסיטתבןגוריוןבנגב‪156‬‬
‫הממונהעלהבטיחותכו'בסיוןתשנ"ט‬
‫הקריההחדשהבניין‪34‬חדר‪10.6.99112‬‬
‫טלפון‪6461550‬פקס‪6472959:‬‬
‫ת‪.‬ד‪653.‬מיקוד‪84105‬בארשבע‬
‫‬
‫לכבוד‬
‫נספחלהזמנתעבודה‬
‫_____________________‬
‫‬
‫_____________________‬
‫‬
‫‬
‫הוראותבטיחותלקבלניחוץ‬
‫‬
‫‬
‫מבוא‪:‬‬
‫‬
‫‪.1‬דרישותהבטיחותהמובאותלהלןמחייבותאתהקבלן‪,‬עובדיוואתקבלני‬
‫המשנהשלו‪,‬וכןאתספקיוהמבצעיםאתהעבודהבאתרכלעודהעבודה‬
‫לאנמסרהלמזמיןלשביעותרצונו‪.‬‬
‫דרישותבטיחותאלומתיחסותלעובדים‪,‬לשיטותעבודהודרכיביצועה‪,‬‬
‫לציודהעבודהולחומרים‪,‬כוללפסולת‪.‬‬
‫‬
‫‪.2‬דרישותבטיחותהנ"להינןבנוסףלהוראותהחוקיםוהתקנותבדברבטיחות ‬
‫בעבודותבניהוהקבלןיבטיחקיוםתקנותהבטיחותבעבודה)עבודותבניה(; ‬
‫עובדיהקבלןימלאואחריהוראותהחוקיםוהתקנותבקפדנותמוחלטת‪.‬‬
‫‬
‫הקבלןירשםבמשרדהעבודה‪-‬מחלקתהפיקוחעלהעבודהכמבצע‬
‫עבודותבניה‪.‬‬
‫‬
‫כללי‪:‬‬
‫‬
‫‪.3‬כלהעבודותתבוצענהבפיקוחוהישירשלמנהלעבודהבעלנסיוןרב‬
‫שימצאבמקוםהעבודהבמשךכלזמןביצועהעבודה‪,‬שמו‪,‬כתובתוומס'‬
‫הטלפוןירשמועלשלטנראהלעיןבמקוםהעבודה‪.‬‬
‫‬
‫‪.4‬איןלהשאירבגמריוםעבודהסולמותעומדים‪.‬הקבלןאוב"כיבטיחאת‬
‫השכבתםבמקוםנעול‪,‬אונעילתםבשרשרתומנעול‪,‬אושיגדראת‬
‫הגישהאליהם‪.‬‬
‫‬
‫‪.5‬הקבלןידאגלאחסנתכלהחומריםהרחקממעבריםולסידורםהבטוח‬
‫אשרימנעאתהתמוטטותערימותיהםוגידורםלמניעתגישהאליהם‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪36‬‬
‫איןלנסרלוחותוצינורותאסבסטבשטחיהאוניברסיטה!‬
‫‬
‫עבודותחפירה‪:‬‬
‫‬
‫‪.6‬הקבלןיתקיןגידורמסביבומעבריםמגודריםמעללתעלותוחפירותבצורה‬
‫שתמנענפילהאלתוךהתעלהוהחפירה‪.‬‬
‫‬
‫‪.7‬הקבלןיציגשלטיאזהרהמתאימיםסביבלחפירותולידמעבריםוגידורים‪.‬‬
‫‬
‫‪.8‬הקבלןיבטיחאתמניעתהתמוטטותןשלהחפירותע"ידפוןמתאים‪.‬‬
‫הדפוןיעשהבכלהחפירותשעומקןעולהעל‪1.20‬מטר‪.‬עשיתהדפון‬
‫הינהחובהמוחלטת‪.‬‬
‫‬
‫‪.9‬הקבלןינקוטבאמצעיםמתאימיםלתמיכתהמבניםשלידהחפירות‪,‬באם‬
‫קיימתלגביהםסכנתהתמוטטות‪.‬‬
‫‬
‫‪.10‬מנהלהעבודהיבדוקכלבוקר‪,‬לפניהתחלתהעבודהאוהלימודים)מה‬
‫שקודם(אתיציבותהחפירות‪,‬הגידוריםוהמעבריםוידאגלתיקוןמידי‬
‫לכלהליקוייםשיתגלו‪.‬מנהלהעבודהיחזורויבדוקאתהנ"לבאםתחול‬
‫הפסקהבעבודהבמשךהיום‪,‬מסיבתמזגהאויר‪.‬‬
‫‬
‫‪.11‬באםחלההפסקהבעבודהתערךבדיקהשבועית)אופחות(למצב‬
‫החפירות‪,‬ע"יהקבלן‪.‬תוצאותהבדיקותוהתיקוניםשנערכוירשמו‬
‫בפנקסהעבודהכחוק‪.‬‬
‫‬
‫עבודותפיצוצים‪:‬‬
‫‬
‫‪.12‬השימושבחומרינפץאסורבהחלטבשעותהלימודים‪,‬אובזמןשעובדי‬
‫האוניברסיטההמדעייםוהטכנייםנמצאיםבמבניםהמרוחקיםפחות‬
‫מ‪-100‬מ'ממקוםהפיצוץ‪.‬המועדהמדויקלעריכתהפיצוציםיקבע‬
‫בתאוםעםהנהלתהמוסד‪,‬ב"כמחלקתאחזקה‪,‬מח'הבטחון‪ ,‬‬
‫יח'הבטיחותודווחעלכךירשםבכתב‪.‬‬
‫‬
‫‪.13‬השימושבחומרינפץיעשהבפיקוחוובנוכחותושל"הממונהעלפיצוצים"‬
‫שאושרלשםכךע"ימשרדהעבודה‪.‬‬
‫‬
‫‪.14‬חומרינפץיובאולמקוםבארגזיםמאושריםע"ימשרדהעבודהקרובלשעת‬
‫הפיצוץויוחזקובמקוםמיוחד‪,‬מרוחקממעברבניאדם‪.‬הארגזיםיהיונעולים‬
‫ותחתשמירהמתמדת‪.‬‬
‫‪ 3‬‬
‫‬
‫‪.15‬איןלאחסןכלחומרינפץבאתר‪,‬ישלהביאאליורקאתהכמויותהדרושות‬
‫לאותויוםעצמו‪.‬בתוםיוםהעבודהיועברועודפיחומריהנפץלמקוםשאושר‬
‫לשםכךע"ימשרדהעבודה‪.‬‬
‫‬
‫‪.16‬הקבלןאוב"כיבטיחאתכיסוייםשלחוריטעינתחומריהנפץכך‪,‬כיימנעוהעפת‬
‫‪37‬‬
‫אבניםבזמןהפיצוץבמידההיכולהלסכןאדםאורכוש‪.‬‬
‫‬
‫מכונותוציודמבניאחר‬
‫‬
‫‪.17‬הקבלןיבטיחגידורמתאיםשלכלחלקמסוכןשלהמכונה‪,‬המתקןוהכלי‪.‬‬
‫‬
‫‪.18‬הקבלןיבטיחכילכלכליטעוןבדיקהשלבודקמוסמךתהיהתעודהמתאימה‬
‫בעלתתוקף‪,‬שתוחזקבשטחהעבודה‪.‬‬
‫‬
‫‪.19‬הקבלןימנעהעברתכליהרמהעםזרועותמעללשטחיםבלתימגודריםדרכם‬
‫עלוליםבניאדםלעבוראולהמצא‪.‬‬
‫‬
‫‪.20‬הקבלןידאגלפירוקכלהחוטיםנושאיזרםחשמלשבתוך‪,‬מעלומתחתלשטח‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‬
‫‪.21‬הקבלןיבטיחאתנעילתםשלהכליםבצורהשתמנעאפשרותהפעלתםע"י‬
‫אדםבלתימוסמךלכך‪.‬השארתםאחרישעותהעבודהובהפסקותבמצב‬
‫אשראינועלוללסכןעובדיםועוברים‪.‬‬
‫‬
‫‪.22‬השימושבעגורניםיעשהרקתחתהשגחתושלמנהלעבודהמנוסהועלידי‬
‫מפעיליםמנוסיםומאושריםע"ימשרדהעבודה‪.‬‬
‫‬
‫‪.23‬הקבלןיבטיחכימסילותהעגורניםתהיינהיציבותומאוזנותעלמנתלמנוע‬
‫שקיעותונטיותשלהעגורן‪.‬המסילותתונחנהעלפניאדמה"טבעית"‬
‫ויציבהוהןתגודרנהבפניהתקרבותזרים‪.‬‬
‫‬
‫‪.24‬העבודהבעגורןתופסקבזמןסערתרוחותהעלולהלסכןאתיציבותהעגורן‪.‬‬
‫‬
‫‪.25‬בעתהפסקתהעבודה)מסיבתמזגאויר‪,‬אותוםיוםהעבודה(יוצבהעגורן‬
‫במקוםבטוחויעוגןבצורהשתמנעאתהתמוטטותוואתהזזתו‪.‬‬
‫‬
‫‪.26‬הקבלןיבטיחכיכבליהחשמלהמוביליםזרםלעגורןיובטחומפניפגיעה‬
‫"מכנית"מגופיםעוברים‪,‬נופלים‪,‬בולטיםוכו'‪.‬‬
‫‬
‫‪.27‬מפסיקיהזרםשלהעגורןוכןהתקעיםוהשקעיםיהיוסגוריםבארונותמיוחדים‬
‫‬
‫‬
‫עבודותהריסה‪:‬‬
‫‬
‫‪.28‬כלעבודותההריסהתבוצענהרקתחתהשגחתוהישירהוהרצופהשלמנהל‬
‫עבודההמנוסההיטבבעבודותמסוגזה‪.‬‬
‫‬
‫‪.29‬שוםעבודתהריסהלאתיעשהבזמןהלימודיםאוהעבודהבמוסד‪,‬אלאאם‬
‫גודרושטחיההריסהע"יגידוריםבגובהמתאיםשימנעונפילהשלחלק‬
‫מההריסהמעברלשטחהמגודר‪.‬‬
‫‬
‫‪38‬‬
‫‪.30‬הקבלןיבטיחאתהמבניםאוחלקיהםהעומדיםלהריסהנגדהתמוטטות‬
‫לפני‪,‬בזמןואחריביצועההריסה‪.‬‬
‫‬
‫‪.31‬הקבלןיוודאבאמצעותמחלקתהאחזקהובכתבכיכלחוטיהחשמלבמבנים‬
‫העומדיםלהריסהינותקולפניהתחלתפעולותההריסהוכןינותקוכנ"לכל‬
‫צנורותמיביוב‪,‬גזוכו'‪.‬‬
‫‬
‫‪.32‬הקבלןאוב"כיציגשלטיאזהרהמתאימיםלידמקומותטעוניהריסהוהרוסים‪.‬‬
‫‬
‫פיגומים‬
‫‬
‫‪.33‬הקבלןאוב"כיבטיחכיהפיגומיםיוקמובאתרבהתאםלחוקע"יעובדמוסמך‬
‫לכךויוחזקוהיטבמשךכלזמןקיומם‪.‬‬
‫‬
‫‪.34‬הקבלןיקיםגידורמתאיםמתחתלפיגומיםאולידם‪,‬אשרימנעבצורהיעילה‬
‫כלעליהאוהתקרבותלפיגוםע"יזרים‪.‬‬
‫‬
‫גידורים‬
‫‬
‫‪.35‬כדילמנועאפשרותפגיעהמנפילתחומריםמהפיגומיםיתקיןהקבלןגידור‬
‫מתאיםמלוחותעץמלאיםבמרחק‪3‬מטרמהפיגום‪.‬במקרהשאיןזהברביצוע‪,‬‬
‫ישלהתקיןגגוןלידהפיגומיםברוחב‪2‬מטרלפחותובגובה‪3‬מטרמהקרקע‪,‬‬
‫עליוניצבהפיגום‪.‬הגגוןיעשהבשיפועכלפיהפיגוםויגודרבמעקהמלאבגובה‬
‫‪1‬מטרלפחות‪.‬הגגוןיבנהבצורהובחוזקשימנעאתהתמוטותומפגיעתגופים‬
‫נופלים‪.‬‬
‫‬
‫‪.36‬הקבלןיבטיחויגדראתשטחיהעבודהבצורהשתמנעגישהלכלאישמחוץ‬
‫לאלההעובדיםבאתר‪,‬עלידיגדרקשיחה‪,‬לוחותעץאופחבגובהאדם‪ .‬‬
‫‬
‫‪.37‬באםמקימיםקומותנוספותאומבניםנוספיםבבניןקיים‪,‬יקיםהקבלןגידורים‬
‫עלהקרקעמסביבלבניןהקייםכדילמנועגישהופגיעותמגופיםנופליםמהבנין‪,‬‬
‫כנדרשבסעיף‪35‬לעיל‪.‬‬
‫‬
‫‪.38‬הגידוריםאוהגגותהנ"ללאיוסרואלאעםגמרהבניהאוהעדרכלאפשרות‬
‫שלנפילתחומריםמהבנין‪,‬מהגובה‪.‬‬
‫‬
‫‪.39‬הגישותלחדריהמדרגותבבניןהמוקםתצוידנהע"יהקבלןבדלתותגידור‬
‫הסגורותבזמןהעבודהותינעלהבתוםיוםהעבודה‪.‬‬
‫‬
‫‪.40‬חדריהמדרגותכנ"לוכלהמרפסותוהפתחיםבקירותהקומותהשונות‪,‬יגודרו‬
‫ע"יהקבלןבגידוריםמתאימיםעלידו‪,‬מידעםהקמתם‪.‬‬
‫‬
‫‪.41‬הקבלןיתקיןכיסוייציבומתאיםאוגידורלחפירותאובורותאופתחיםאחרים‬
‫בחוץובתוךהבניןשעומקם‪0.2‬מטראויותר‪,‬אשרימנענפילהלתוכם‪.‬לקודחי‬
‫כלונסאותיתקיןהקבלןמכסיםמתאימיםמידעםגמרהקידוח‪.‬‬
‫‬
‫‪39‬‬
‫פסולת‬
‫‬
‫‪.42‬איןלזרוקחומריםאופסולתממפלסלמפלסאחר‪.‬הקבלןיבטיחלמטרהזו‬
‫אמצעיםמתאימיםכגון‪:‬מעליותאושקתותסגורות‪.‬הגישהלמעליותאו‬
‫לשקתותתוגדרע"יהקבלןבצורהשתמנעגישהאליהןלאנשיםשאינםמוסמכים‬
‫לכך‪.‬‬
‫‬
‫‪.43‬אתרהעבודהיהיהנקימכלפסולת‪,‬מסמריםאוכלמכשוליםאחרים‪.‬חוטי‬
‫הקשירהיקוצצועדגובהשל‪2‬מטרוכלברזל)אוקרש(בולטיכופף)יחתך(‬
‫עדלגובהשל‪2‬מטרמעלפניהקרקעאוהמעבר‪.‬‬
‫‬
‫‪.44‬הקבלןישתדללמנועהווצרותאבקבשטחהבניה‪,‬הפסולתתרוכזבמקוםמגודר‬
‫אומיכלפסולתהמונעפיזורותסולקבהקדם‪.‬‬
‫‬
‫מניעתשריפות‬
‫‬
‫‪.45‬הקבלןיתקיןאמצעיכיבויאשמתאימיםבאתרהעבודהויבטיחאתהימצאותם‬
‫במקוםשלעובדיםהמאומניםבשימושבציוד‪.‬‬
‫‬
‫‪.46‬הקבלןינקטבאמצעיםמוגבריםלמניעתשריפות)גישהלמיכלזפתחםולמקומות‬
‫חימוםזפתוכדו'(‪.‬‬
‫‬
‫‪.47‬חימוםזפתיעשהבמרחקשל‪6‬מטרלפחותמכלמעבראומקוםהמצאותם‬
‫האפשרישלבניאדם‪,‬וכןמכלמקוםבונמצאים)מאוחסנים(חומריםדליקים‪.‬‬
‫‬
‫‪.48‬הקבלןיבטיחבאמצעיםיעיליםובטוחיםלמניעתגלישתזפתחםממיכלו‪.‬‬
‫‬
‫‪.49‬חלאיסורלהבעיראשבאמצעותצמיגים‪.‬‬
‫‬
‫‪.50‬הקבלןיבטיחכיכלעבודותבחום‪:‬ריתוך‪,‬חיתוךאוטוגןאוחשמליבוצעואך‬
‫ורקע"ירתכיםמקצועייםבעלינסיון‪.‬‬
‫לפניובעתעבודותהריתוך‪,‬ישגיחהקבלןאומישנתמנהעלידולתפקידזה‪,‬‬
‫כישוםחומרבעיראשרבסביבהלאידלקבעקבותפעולותריתוךומאידך‬
‫באםידלקלמרותאמצעיהבטיחותכאמורלעילידאגכיבמקוםיוחזקציוד‬
‫כיבוימספיקומתאים‪,‬וימצאצוותמספקלהפעלותוהיעילה‪,‬ולכיבוימלא‬
‫שלהאש‪.‬‬
‫‬
‫‪.51‬עבודותבחוםבתוךמבנהקייםתעשנהבהתאםלנספחהמצורף‪-‬נוהלביצוע‬
‫עבודותבחום‪.‬‬
‫‬
‫‪.52‬עבודותעםמכשירימדידהבעליקרןלייזריעשובצורהשתבטיחשלא ‬
‫יפגעוהעובדיםועובריםושבים‪ .‬‬
‫‬
‫‪.53‬עבודותהמחייבותשימושבציודפולטיקרינהרדיואקטיביתכגון‪:‬צילומי ‬
‫רדיו‪-‬גרפיהמחייבותתאוםמראשואישורבכתבמאחראיבטיחות ‬
‫קרינה‪,‬מררפיסרברו)טל'‪ .(6461314‬‬
‫‪40‬‬
‫‬
‫‪.54‬לפניתחילתהעבודהבפועלעלהקבלןלקבלאישורבכתבלאחרהדרכה ‬
‫בסיסיתמיחידתהבטיחות‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אלכסשקאף‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ממ"חבטיחות‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪60-81/6‬‬
‫מסמך‪56‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪41‬‬
‫הרינימאשרקבלת"הוראותבטיחותלקבלניחוץ"באוניברסיטהמס'‪56‬‬
‫דפים‪118-124‬ומתחייבלמלאאחריהן‪,‬במלואם‪.‬‬
‫‬
‫הננימסכיםמראשלהפסקתעבודתיועבודתעובדיי‪,‬באםלאימולאודרישותהבטיחות‪.‬‬
‫‬
‫הננימוותרעלתביעהלפיצוישיגרמוליעקבהפסקתעבודהזו‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫שםפרטיומשפחה‪_____________________________:‬‬
‫‬
‫כתובת‪_________________________________________:‬‬
‫‬
‫חתימהוחותמת‪________________________________:‬‬
‫‬
‫תאריך‪________________:‬‬
‫‬
‫‬
‫נספח‪:‬סדרפעולותבטיחותלקבלן‬
‫נוהלביצועעבודהבחום)‪(45‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪42‬‬
‫אוניברסיטתבןגוריוןבנגב‬
‫הממונהעלהבטיחותתאריך‪________:‬‬
‫הקריההחדשהבניין‪34‬חדר‪112‬‬
‫טלפון‪6461550‬פקס‪6472959:‬‬
‫ת‪.‬ד‪653.‬מיקוד‪84105‬בארשבע‬
‫‬
‫לכבוד‬
‫_____________________‬
‫_____________________‬
‫‬
‫‬
‫הנדון‪:‬סדרפעילות)בטיחות(לקבלן‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪.1‬החתמתהקבלןעלהוראותהבטיחותואחריותולשטחהמגודר)נספחב'(‪.‬‬
‫‪.2‬גידורושילוט)בהתאםלחוק(בגדרקשיחהעץאופחבגובה‪2‬מ'‪.‬‬
‫‪.3‬שםהאחראיבשטח‪,‬עלגבישלטהקבלן‪.‬‬
‫‪.4‬מינוימנהלעבודהורישומובמשרדהעבודהבאר‪-‬שבע‪.‬‬
‫‪.5‬תוכניתעבודהויומןעבודה)התחלתעבודה‪,‬הכנסתחומר‪,‬הבערתאש‬
‫וכו'(‪.‬‬
‫‪.6‬מקוםאיחסוןחומרגלםבתוךהשטחהמגודר‪.‬‬
‫‪.7‬הספקתהחשמל‪-‬באישורבכתבממהנדסהחשמלשלמחלקתאחזקה‬
‫באוניברסיטה‪.‬‬
‫‪.8‬עבודותחפירהוהריסהמחייבותאישורבכתבממח'אחזקהשל‬
‫האוניברסיטה)ניתוקמערכות‪:‬חשמלגזמיםוכו'(‪.‬‬
‫‪.9‬מקוםלשפיכתפסולת‪-‬מיכליםסגוריםבתוךהשטחהמגודרופינוי‬
‫הפסולתמקומותעליונותבאמצעותמרזווים‪,‬למניעתפיזור‪.‬‬
‫‪.10‬תעודתבודקמוסמךלכננותוקומפרסורים‪,‬בתוקף‪,‬באתר‪.‬‬
‫‪.11‬ציודמגןאישילעובדיםבהתאםלחוק)נעליים‪,‬כובעיםוכו'(ע"י‬
‫ובאחריותהקבלן‪.‬‬
‫‪.12‬סולמותתיקנייםותקינים‪.‬‬
‫‪.13‬נקיוןמסביבלשטחהמגודר‪.‬‬
‫‪.14‬בקורתיומיתשלמנהלעבודהמוסמך‪.‬‬
‫‪.15‬הורדתהגידורונקיוןהשטחלאחרגמרהעבודה‪.‬‬
‫‪.16‬סנקציותעלהקבלןעקבאימילויהוראותהבטיחותוהבטחוןשל‬
‫הגורמיםהמוסמכיםשלהאוניברסיטה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫נספחים‪:‬א‪.‬הוראותבטיחותלקבלניחוץ‬
‫ב‪.‬נוהלביצועעבודותבחום)‪(45‬אלכסשקאף‬
‫ממ"חבטיחות‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪43‬‬
‫אוניברסיטתבןגוריוןבנגב‪9445‬‬
‫הממונהעלהבטיחות‬
‫הקריההחדשהבניין‪C21‬חדר‪112‬תאריך‪____________:‬‬
‫טלפון‪6461550‬פקס‪6472959:‬‬
‫ת‪.‬ד‪653.‬מיקוד‪84105‬בארשבע‬
‫‬
‫לכבוד‬
‫________________‬
‫‬
‫________________‬
‫‬
‫הנדון‪:‬נוהלביצועעבודותבחום‬
‫‪.1‬הגדרות‪:‬‬
‫‬
‫עבודהבחום‪:‬ריתוך‪,‬חיתוך‪,‬קידוח‪,‬עבודהבמבער‪,‬זיפותגגותוכו'‪.‬‬
‫אחראי‪:‬אדםשתפקידולפקחולאשרבכתובים"ביצועעבודותבחום"‪.‬‬
‫‬
‫‪.2‬לפניתחילתעבודהבחוםימולאטופסאישורלעבודותריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬
‫‬
‫‪.3‬אבטחה‬
‫לפניביצועכל"עבודהבחום"‪,‬יבדוקהאחראי‪,‬אוזהשמונהעלידו‪,‬את‬
‫איזורהעבודההמיועד‪,‬בתאוםעםהאחראיעלהאזור‪/‬חדר‪/‬מעבדה‬
‫מטעםהאוניברסיטה‪,‬ויוודאכיסויאוהרחקתכלהחומריםהדליקיםעד‬
‫לטווח)רדיוס(של‪11‬מטר‪,‬כוללחסימתפתחיםומעבריםדרךדלתות‬
‫וקירות‪.‬‬
‫‬
‫בנוסףלמבצע"העבודהבחום"יוצבלידו"צופהאש"‪,‬אשריהאמצויד‬
‫באמצעיכיבוימתאיםלסוגהחומריםהדליקיםבסביבה‪,‬אשריוודא‬
‫העלמותמקורותההצתהעד‪30‬דקותלאחרסיוםהעבודה‪.‬‬
‫‬
‫‪.4‬אחריות‪:‬מנהלהאחזקה‪/‬העבודהבמקום‪.‬‬
‫‬
‫לוטה‪:‬דףאישורריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬
‫‬
‫בברכה‪,‬‬
‫‪1308.93‬‬‫תפוצה‪1,5,8:‬אלכסשקאף‬
‫העתק‪:‬מנכ"לממ"חבטיחות‬
‫יו"רועדתבטיחות‬
‫מסמך‪170‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪44‬‬
‫‬
‫אישורלעבודותריתוך‪/‬חיתוך‬
‫‬
‫בנין_______________קומה________איזור___________________________________‬
‫סוגהעבודה_______________________________________________________________‬
‫‬
‫אמצעיזהירותבטווחשל‪10‬מ'ממקוםהעבודה‬
‫הרצפהנקיהמחומריםדליקים‬‫רצפההעשויהמחומרדליקמכוסהביריעהחסינתאשאולוחותמתכת‪.‬‬‫נוזליםדליקיםהורחקומאזורהעבודה‪.‬‬‫חומריםדליקיםאחריםמכוסיםביריעהחסינתאשאולוחותמתכת‪.‬‬‫כלהפתחיםברצפהובקירותסגורים‪.‬‬‫בעבודותגובהישלפרוסיריעהחסינתאשמתחתלמקוםביצועהעבודה‪.‬‬‫מטף‪6‬ק"גאבקהוידעבהפעלתו‪.‬‬‫דרישותמיוחדות___________________________________________________________‬‫‬
‫עבודהבקירותאותיקרות‪:‬‬
‫חומריבניהאינםמחומרדליקואיןבהםכיסויאובידודאומבודדיםדליקים‪.‬‬‫חומריםדליקיםהורחקומעברוהשנישלהקיר‪.‬‬‫‬
‫עבודהבציודנלווה‪:‬‬
‫הציודהנלווהנקימחומריםדליקים‪.‬‬
‫מיכליםטוהרומנוזליםדליקים‪.‬‬
‫‬
‫עבודהבציודנלווה‪:‬‬
‫אנשיבטיחותביצעוסיורבמקוםהעבודהעדסוףהיום‪,‬וודאושהשטחבטוחמפניפריצתשריפות‪.‬‬
‫‬
‫בדיקתאמצעיזהירותהכרחייםע"ימנהלהעבודה‪:‬‬
‫לפניחתימתכרטיסזההמהווהאישורלעבודה‪,‬עלהאחראילבדוקאתאזורהעבודההמיועדולוודא‬
‫שננקטואמצעיהזהירותהמפורטיםמטה‪:‬‬
‫מערכתגילוי‪/‬כיבויאשפועלת‬
‫ציודחיתוךוריתוךתקינים‪.‬כנ"ללגביציודהלחמהוכו'‪.‬‬
‫‬
‫מקוםלעילנבדק‪,‬ננקטואמצעיהזהירותלמניעתשריפות‪,‬כמפורט‪.‬‬
‫אישורלעבודה‪______________________________________________________:‬‬
‫שםפרטיומשפחהחתימהתאריך‬
‫‬
‫תוקףהאישורפג‪:‬בתאריך_____________שעה_____________‬
‫זמןהתחלה ___________________זמןסיום______________________‬
‫‬
‫בדיקהסופית‪:‬‬
‫אזורהעבודהוהאזוריםהסמוכיםשחוםוניצוצותעלוליםהיולהתפשטאליהם)כגוןקומותמעלאומתחת‬
‫אומעברלקירות(נבדקובמשך‪30‬דקותלפחותלאחרסיוםהעבודה‪,‬ונמצאובטוחיםמפניפריצתשריפות‪.‬‬
‫‬
‫חתימתהאחראילעבודה‪________________________:‬‬
‫לאחרהחתימההחזראתהאישורליחידתהבטיחות‬
‫‬
‫חתימתבטיחות__________________________‬
‫‪45‬‬
‫נספח ___________‬
‫ערבות בנקאית אוטונומית‬
‫בנק‪_____________ :‬בע"מ‬
‫סניף‪_____________:‬‬
‫כתובת הסניף‪____________:‬‬
‫תאריך‪____________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס'‪___________________ :‬‬
‫‪ .1‬אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של _________________ ש"ח‬
‫)במילים‪ ______________________ :‬ש"ח ( )להלן‪" :‬סכום הערבות"( שתדרשו‬
‫מאת‪) _______________________________________________ :‬להלן‪ :‬ה"נערב"(‪.‬‬
‫בקשר עם מכרז ‪ /‬חוזה מס' _________________‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו או לדרוש מאתנו‪ ,‬מפעם‬
‫לפעם‪,‬סכומים על חשבון סכום הערבות ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תשאר ערבות זו‬
‫בתוקפה ביחס‬
‫ליתרת סכום הערבות ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם‪ ,‬לא יעלה על סכום הערבות‪.‬‬
‫ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית‪ .‬אנו נשלם לכם‪ ,‬מייד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא‬
‫יאוחר מאשר תוך ‪) 10‬עשרה( ימים ממועד קבלת דרישתכם‪ ,‬כל סכום שיידרש על ידכם‬
‫בגבולות סכום הערבות מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או‬
‫להוכיח את דרישתכםומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר‬
‫לחיוביו כלפיכם‪ .‬אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי‬
‫אחר כלשהו את תשלומו של סכום הערבות‪ ,‬כולו או מקצתו‪.‬‬
‫ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו‬
‫בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה‪ .‬דרישה בפקס או במברק לא תתקבל‪ .‬לאחר תאריך זה‬
‫תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫תאריך‪___________________ :‬‬
‫___________________________‬
‫חתימות וחותמת הבנק‬
‫‪46‬‬