עבודות פיתוח השטח בשני שלבים 42 , 41 לבניינים 212/2014 מס` מכרז פומבי

‫~‪~1‬‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬באר שבע‬
‫עבודות פיתוח השטח בשני שלבים‬
‫לבניינים ‪42 , 41‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪212/2014‬‬
‫אפריל ‪2014‬‬
‫~‪~2‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫מכרז פומבי מס' ‪212/2014‬‬
‫פיתוח השטח בניינים ‪ 41‬ו‪42 -‬‬
‫הוראות כלליות‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב (להלן‪" :‬האוניברסיטה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח השטח‪ ,‬כבישים‬
‫וגינון (להלן‪" :‬השירות" ו‪"-‬המכרז"‪ ,‬בהתאמה)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫רקע‪:‬‬
‫מכרז‪ /‬חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח שטח‪ ,‬כבישים‪ ,‬תאורה וגינון בשני שלבים‪ ,‬לבניינים החדשים ‪ 41‬ו‬
‫‪ 42‬במזרח קמפוס מרכוס בבאר שבע‪ ,‬כאשר קיימים ממשקים בין השטחים שבשני השלבים והעבודות בהם‪.‬‬
‫הצעת המחיר תתייחס לשני השלבים גם יחד אולם צו התחלת עבודה יינתן בנפרד לכל שלב (ככל שיוזמן גם‬
‫השלב השני)‪.‬‬
‫שלב הראשון ‪ -‬השרות הנו עבור המכון הלאומי לביוטכנולוגיה (בניין ‪ )41-NIBN‬כמפורט במסמכי המכרז‬
‫וההתקשרות תהיה בין הזוכה למכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ (להלן‪" :‬המכון לביוטכנולוגיה") למכון‬
‫לביוטכנולוגיה נשמרת הזכות להסב את כל התחייבויותיו וזכויותיו על פי החוזה אל האוניברסיטה‪.‬‬
‫שלב השני – בתוך פרק זמן של כ – ‪ 12-18‬חודשים לאחר השלב הראשון‪ ,‬כאשר ניתן יהיה לבצע את העבודות גם‬
‫סביב בניין ‪ ,42‬אמורה להתבצע השלמת העבודה‪ ,‬בהתקשרות עם האוניברסיטה‪ .‬האוניברסיטה רשאית אך אינה‬
‫חייבת לבצע את השלב השני עם הקבלן הזוכה במכרז זה‪.‬‬
‫בפרק הזמן הנ"ל לא תהיה הצמדה למחירים‪ .‬היה ותוזמן העבודה לשלב השני לאחר ‪ 18‬חודשים‪ ,‬יוצמדו‬
‫המחירים למדד המחירים לצרכן‪.‬‬
‫טבלת ריכוז תאריכים‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז‪:‬‬
‫פעילות‬
‫תאריך‬
‫שעה‬
‫מועד קיום מפגש מציעים (השתתפות חובה)‬
‫‪29.4.2014‬‬
‫‪10:00‬‬
‫מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה‬
‫‪7.5.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים‬
‫‪15.5.2014‬‬
‫‪12:00‬‬
‫במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז‪ ,‬יגברו‬
‫המועדים המצוינים בטבלה‪ .‬הודעות עדכון‪ ,‬אם יהיו יגברו על האמור בטבלה לעיל‪.‬‬
‫במכרז בו נדרשה ערבות השתתפות – לא ישתנה מועד הערבות גם אם ישתנו המועדים לעיל ולמעט אם‬
‫ניתנה על כך הודעה מפורשת‪.‬‬
‫תנאים להשתתפות‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫רשאים להגיש הצעה‪ ,‬אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות כמפורט בנספח א' למכרז זה וכן עונים על כל‬
‫הדרישות הבאות‪:‬‬
‫א) המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כחוק‪.‬‬
‫ב) רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות‬
‫הנדרשים על פי דין‪.‬‬
‫ג) אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים‪ ,‬התשי"ג‪– 1953-‬‬
‫עמידה בדרישות התקן‪.‬‬
‫~‪~3‬‬
‫ד) למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976-‬והתקנות על‪-‬פיו‬
‫לרבות אישורי ניהול ספרים‪.‬‬
‫המסמכים והגשתם‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫"מסמכי המכרז" כוללים‪:‬‬
‫א) מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם‪.‬‬
‫ב) הסכם על נספחיו (לרבות תוכניות ושרטוטים‪ ,‬אם צורפו)‪.‬‬
‫ג) תשובות בכתב לשאלות הבהרה (אם יהיו)‪.‬‬
‫ד) פרוטוקול מפגש מציעים (אם יהיה)‪.‬‬
‫ה) מעטפה להגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד‪ .‬המציע אינו רשאי‬
‫לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו‪ .‬על המציע להשיב את מסמכי המכרז לאוניברסיטה‬
‫עד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו‪.‬‬
‫מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז‪ ,‬ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עימו‪ ,‬לצרכי מכרז זה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫שאלות הבהרה ושינויים במכרז‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬על פי הפרטים כאמור בנספח א' למכרז זה‪.‬‬
‫תשובות בכתב לשאלות ההבהרה (ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן)‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט‬
‫של האוניברסיטה בכתובת‪( http://www.bgu.ac.il/bids :‬להלן‪" :‬אתר האינטרנט")‪.‬‬
‫התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז‪ .‬לא יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬חובה על המציע להתעדכן באתר‪ ,‬טרם הגשת הצעתו‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫האוניברסיטה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להודיע על תיקונים‪ ,‬הבהרות‪,‬‬
‫שינויים ותוספות בתנאי המכרז‪ ,‬ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור‪ ,‬כשהם חתומים‬
‫בחתימתו‪ ,‬לאישור קבלתם‪ ,‬הבנתם‪ ,‬והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת הצעתו‪ .‬שינויים‪ ,‬הבהרות‬
‫ועדכונים כאמור לעיל‪ ,‬יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים להשתתף במכרז‪ ,‬לעקוב אחר‬
‫העדכונים באתר כאמור לעיל‪ .‬במכרזים בהם יתאפשר הדבר‪ ,‬ניתן יהיה להרשם לקבלת נתונים על‬
‫המכרז‪ ,‬לדואר האלקטרוני של המתמודד‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬גם אם יתאפשר משלוח הודעות לדואר‬
‫האלקטרוני‪ ,‬חובת המבקש להתמודד במכרז‪ ,‬לוודא באתר האינטרנט‪ ,‬בטרם הגשת ההצעה‪ ,‬האם‬
‫נערכו שינויים כל שהם למכרז‪ ,‬לפני ולקראת המועד האחרון להגשת ההצעות ולא תהיה למבקש‬
‫להתמודד‪ ,‬כל טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה בגין אי משלוח הודעות לדואר אלקטרוני‪ ,‬בקשר‬
‫למכרז‪.‬‬
‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫מפגש מציעים ‪ /‬סיור קבלנים יתקיים במועד ובמקום כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬השתתפות נציג מטעם‬
‫המציע במפגש הנה חובה אם נקבע כך בנספח א'‪ ,‬אך בכל מקרה האוניברסיטה רשאית לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי לקבל גם הצעה ממציע שלא נכח במפגש‪ .‬אם תמצא האוניברסיטה לנכון לערוך פרוטוקול למפגש‪,‬‬
‫הוא יפורסם באתר האינטרנט וישלח למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה ויהווה‬
‫אף הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬חובה על המציע להתעדכן באתר‪ ,‬טרם הגשת הצעתו‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬לא תהיה טענה למציע‪ ,‬כי לא נתאפשר לו לבחון את השירות המבוקש וכל פרט אחר בקשר‬
‫לאספקת השירות נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫הגשת הצעות‪:‬‬
‫‪ 10‬מציע המבקש להגיש הצעתו‪ ,‬נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה‪ ,‬לחתום‬
‫בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז‪ ,‬להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה‪,‬‬
‫למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה‪ .‬אין לכתוב או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספר‬
‫המכרז ונושא המכרז‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה (ככל שיוצגו) משמשים לעיון בלבד ואין‬
‫להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז‪.‬‬
‫כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות‪:‬‬
‫א) המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק‪.‬‬
‫ב) לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות והסיכומים‬
‫ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה‪.‬‬
‫~‪~4‬‬
‫ג)‬
‫בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי התדפיס –‬
‫יקבע מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס‪.‬‬
‫‪ 11‬על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במקום ובמועד כאמור בנספח א' למכרז זה‪ .‬אין לשלוח‬
‫הצעות בפקסימיליה‪ ,‬בדואר‪ ,‬בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת‪ .‬הצעה שתשלח כאמור ‪ -‬תפסל על הסף‪.‬‬
‫על המציע להביא בחשבון‪ ,‬עיכוב אפשרי בשל הבידוק הביטחוני בקמפוס‪.‬‬
‫‪ 12‬הצעת המציע תהיה בתוקף במשך ‪ 3‬חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות (ללא קשר למועדי הערבות‬
‫אם נדרשה)‪ .‬מובהר כי גם לאחר שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו (אם תתקשר)‪ ,‬ותודיע‬
‫למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה‪ ,‬לא יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו‪ ,‬במשך התקופה‬
‫האמורה‪ .‬ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה‪ ,‬למקרה‬
‫שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא לפועל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬או יבוטל ע"י‬
‫האוניברסיטה בתוך ‪ 3‬חודשים מיום תחילתו‪ .‬בחלוף המועד האמור‪ ,‬תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור‬
‫בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו‪.‬‬
‫‪ 13‬אם לא נקבע במפורש אחרת ‪ -‬המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך‪,‬‬
‫ההצמדה תהיה בהתאם להוראות ההצמדה בהסכם המצורף‪ ,‬ככל שישנן‪.‬‬
‫‪ 14‬הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר לתת להם‬
‫את הסכמתו‪ ,‬באופן מלא ושלם‪.‬‬
‫~‪~5‬‬
‫בחינת ההצעות‪:‬‬
‫‪ 15‬פרט לציון המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע‪ ,‬לא ישנה המציע דבר ממסמכי המכרז‬
‫בכל דרך‪ ,‬לרבות ע"י מחיקה‪ ,‬השמטה‪ ,‬תוספת‪ ,‬תיקון או הסתייגות‪ ,‬בין במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד‪,‬‬
‫ואם עשה זאת ‪ -‬האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לפסול את הצעתו של המציע או‬
‫להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת; במקרה של אי הצגת מחיר ו‪/‬או‬
‫שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים‪.‬‬
‫במקרה של סטייה או אי התאמה בין מחיר היחידה לסה"כ מכפלות היחידה – המחיר הקובע יהיה מחיר‬
‫היחידה‪.‬‬
‫‪ 16‬האוניברסיטה רשאית (אך אינה חייבת) שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה ומסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬ובין היתר‪ ,‬מבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬בהצעה שלא צורפו לה כלל המסמכים המפורטים במכרז‬
‫זה‪.‬‬
‫מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי ההצעות ו‪/‬או מי‬
‫מהם‪ ,‬בכל שלב בבחינת ההצעות‪ ,‬נתונים נוספים ו‪/‬או השלמת נתונים ו‪/‬או אישורים נוספים ו‪/‬או השלמת‬
‫אישורים ו‪/‬או הבהרות ו‪/‬או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון‪.‬‬
‫‪ 17‬האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר – לפי העניין) או כל הצעה‬
‫שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה‪ .‬האוניברסיטה אינה מתחייבת‬
‫לקבל הצעה כלשהי בשלמותה‪ ,‬והיא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה‬
‫בסייגים ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו‪/‬או קבלנים‪/‬ספקים אחרים‪.‬‬
‫בהתאם לדין ולמצוין בנספח א' למכרז זה ‪ -‬האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת‪ ,‬לנהל מו"מ עם מגישי‬
‫ההצעות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬לגבי כל תנאי הצעתם ו‪/‬או חלקם‪ .‬בין היתר תהיה האוניברסיטה רשאית לאפשר‬
‫למציע אחד או יותר‪ ,‬להגיש הצעות עדכון להצעותיהם‪ ,‬בין היתר לעניין הנחה כללית או לעניין הוזלה‬
‫במחירי הצעותיהם המקורית‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬למען הסר ספק‪ ,‬כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון‪ ,‬לא‬
‫יהיה בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית‪ .‬הצעות‬
‫עדכון‪ ,‬אם תתבקשנה‪ ,‬תוגשנה במעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י‬
‫האוניברסיטה‪ .‬האוניברסיטה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה‪ ,‬לאחר בחירתו‪.‬‬
‫‪ 18‬לצורך בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם מי מהמציעים‪ ,‬רשאית האוניברסיטה לשקול בין היתר גם את‬
‫השיקולים הבאים‪ :‬המחירים ו‪/‬או שיעורי ההנחות המוצעים‪ ,‬טיב פריטי ההצעה‪ ,‬איתנות פיננסית ויכולת‬
‫כלכלית של המציע‪ ,‬ניסיון מוכח של המציע‪ ,‬ניסיון שלילי‪ ,‬ניסיון עבר עם המציע‪ ,‬המלצות‪ ,‬אמינות‪ ,‬מוניטין‬
‫המציע וכל שיקול רלוונטי אחר שתימצא לנכון‪ ,‬לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי האוניברסיטה רשאית לתת משקל לכל פרמטר בהצעה‪.‬‬
‫‪ 19‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת‬
‫לפני פתיחת ההצעות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬תפורסם הודעה כנדרש‪.‬‬
‫‪ 20‬האוניברסיטה רשאית‪ ,‬בכל שלב ומכל סיבה שהיא‪ ,‬לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם מכרז חדש‬
‫(בנוסח זהה או שונה)‪ ,‬מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים‪ ,‬לרבות המציע בעל ההצעה הזולה‬
‫ביותר‪ .‬המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים‪ ,‬בביטול המכרז כאמור‪ .‬כאמור‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת של‬
‫השירות ו היא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות ‪ -‬על פי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ‪ -‬ביחס לאומדן‪.‬‬
‫~‪~6‬‬
‫‪ 21‬ערבויות בנקאיות ואישור קיום ביטוחים‪:‬‬
‫א) ערבות ההשתתפות תוחזר למציע אם ההצעה תדחה‪ ,‬ותחולט אם המציע לא יעמוד בתנאים ו‪/‬או‬
‫בהתחייבויותיו כנדרש במסמכי המכרז או לפי כל דין‪.‬‬
‫ב) אם הצעת המציע לא תתקבל ולא הוחלט על חילוטה של הערבות‪ ,‬תחזיר האוניברסיטה למציע את‬
‫ערבות ההשתתפות‪ ,‬עם ההודעה על דחיית ההצעה‪.‬‬
‫ג)‬
‫אם יתארך תהליך בחירת הזוכה במכרז והאוניברסיטה תבקש את הארכת הערבויות – אזי מציע‬
‫שבחר שלא להאריך את תוקף הערבות יחשב כמי שחזר בו מהצעתו והצעתו פקעה‪.‬‬
‫ד) מבלי לגרוע מהאמור בכל דין‪ ,‬אם המציע אשר הצעתו נתקבלה‪ ,‬חזר בו מהצעתו‪ ,‬במלואה או בחלקה‬
‫ו‪/‬או לא יחתום על ההסכם או כל מסמך נדרש אחר ו‪/‬או לא ימציא ערבות לקיום ההסכם ו‪/‬או לא‬
‫ימציא אישור על קיום ביטוחים או פוליסת ביטוח‪ ,‬ככל שנדרשו‪ ,‬תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת‬
‫האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה‪ ,‬תהיה‬
‫האוניברסיטה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדרוש את אכיפת התחייבויות המציע בהצעתו או‬
‫לחלט את ערבות ההשתתפות במלואה וזאת מבלי שתידרש להוכיח נזקים והפסדים כלשהם ומבלי‬
‫לפגוע בזכויות האוניברסיטה לתבוע את נזקיה הממשיים‪ ,‬והכל בהתאם ובנוסף לאמור בכל דין‪.‬‬
‫ה) כן תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה למציע ו‪/‬או קבלן‪/‬ספק אחר אשר הצעתו‬
‫מתאימה ביותר עבורה‪ .‬המציא המציע את כל הנדרש כאמור בסעיף זה לעיל ולהלן ובמועד הנדרש‪,‬‬
‫תשיב לו האוניברסיטה את ערבות ההשתתפות בתוך ‪ 10‬ימים מיום השלמת הדרישות כאמור‪.‬‬
‫ו)‬
‫אם הצעת המציע תתקבל‪ ,‬יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש בהסכם‪ ,‬ימציא לאוניברסיטה‬
‫ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להסכם‪ ,‬לתקופה ובסכום כנדרש בהסכם‪ ,‬כערבות‬
‫ביצוע‪ ,‬וזאת תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה‪ ,‬או תוך זמן אחר אשר‬
‫יקבע על ידי האוניברסיטה‪.‬‬
‫ז)‬
‫אם צורף טופס אישור קיום ביטוחים למסמכי המכרז – די בחתימת המציע על גביו בשלב הגשת‬
‫ההצעה‪ .‬בשלב חתימת החוזה‪ ,‬תהיה האוניברסיטה רשאית (אך לא חייבת) להסכים עם מבטחי‬
‫הקבלן על תיקוני נוסח לאישור קיום הביטוחים‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪ 22‬ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של המכון לביוטכנולוגיה על ההסכם‪ .‬המציע‬
‫מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה‪ ,‬ישלים בתוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה או במועד‬
‫מאוחר יותר לפי החלטת האוניברסיטה‪ ,‬את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף‪ .‬אין באמור לעיל‬
‫בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ 23‬המציע אינו רשאי להסב או להמחות‪ ,‬זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה אלא אם‬
‫קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה‪ .‬כל הסבה או המחאה כאמור על ידי המציע‬
‫תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות‪.‬‬
‫‪ 24‬על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות‪ ,‬הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו‪ ,‬לדעת‬
‫המציע‪ ,‬חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה במידה שהצעתו‬
‫תזכה‪ .‬המציע יברר את כל האמור בעצמו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה‬
‫ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬עקב כך‪.‬‬
‫~‪~7‬‬
‫‪ 25‬למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז ‪ -‬למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה ‪ -‬מציע רשאי לציין מראש‪ ,‬אלו‬
‫סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם‪ ,‬לדעתו‪ ,‬סוד מסחרי או מקצועי‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬מובהר כי ועדת המכרזים‬
‫תהיה רשאית לפי שיקול דעתה‪ ,‬להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל‬
‫דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך‪.‬‬
‫מתמודד הטוען לסודיות חלקי הצעתו – מסכים בזה לסודיות מקבילה בהצעות האחרות‪.‬‬
‫‪ 26‬זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז‪ ,‬בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד‬
‫להשכלה גבוהה)‪ ,‬תש"ע ‪ .2010 -‬לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה לפקודת אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫בסך ‪ 500‬ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך‪.‬‬
‫‪ 27‬מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1992-‬ומבקש לקבל‬
‫העדפה בהתאם לקבוע בחוק‪ ,‬יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 28‬ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם‪ ,‬כמכרז עם בחינה דו‪-‬שלבית‪,‬‬
‫כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף‪ ,‬כמכרז מסגרת‪ ,‬או בשילוב של דרכי המכרז האמורות ‪ -‬קביעה בעניין‬
‫זה תהיה בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה‪.‬‬
‫‪ 29‬סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית‪ ,‬בכל הקשור למכרז זה ‪ -‬נתונה לבית המשפט המוסמך‪ ,‬בעיר באר‪-‬שבע‬
‫בלבד‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫ענת בונקר‬
‫מדור התקשרויות‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫טל' ‪08-6461079 -‬‬
‫פקס' ‪08-6472966 -‬‬
‫דואר אלקטרוני‪[email protected] -‬‬
‫~‪~8‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫נספח א' למכרז ‪212/2014‬‬
‫‪ )1‬מהות ההתקשרות‪:‬‬
‫ביצוע עבודות פיתוח השטח‪ ,‬כבישים‪ ,‬גינון‪ ,‬תאורה ותשתיות אחרות‪ ,‬בשני שלבים עיקריים במתחם בניינים‬
‫‪ 41‬ו ‪ 42‬הנמצאים עתה בבניה‪.‬‬
‫שלב א' – פיתוח למבנה המכון הלאומי לביוטכנולוגיה (‪)41 -NIBN‬‬
‫שלב ב' – פיתוח למבנה ביוטכנולוגיה (‪)42‬‬
‫‪ )2‬מהות ההליך‪:‬‬
‫מכרז פומבי‪.‬‬
‫‪ )3‬אתר‪/‬י הביצוע‪:‬‬
‫בניינים ‪ 41‬ו ‪ ,42‬קמפוס מרכוס בבאר שבע ‪.‬‬
‫‪ )4‬תקופת ההתקשרות‪:‬‬
‫שלב א' ‪ 3 -‬חודשים קלנדריים ממתן צו התחלת העבודה‪.‬‬
‫שלב ב' ‪ 4 -‬חודשים קלנדריים ממתן צו התחלת עבודה‪ .‬להפעלת שלב זה תנתן הודעה של חודשיים טרם‬
‫מתן צו התחלת עבודה‪ .‬מרווח הזמן הצפוי בין שני שלבי הביצוע הינו כ‪ 12-18-‬חודשים‪.‬‬
‫האוניברסיטה רשאית אך אינה חייבת לבצע את השלב השני עם הקבלן הזוכה במכרז זה‪.‬‬
‫בפרק הזמן הנ"ל לא תהיה הצמדה למחירים‪ .‬היה ותוזמן העבודה לשלב השני לאחר ‪ 18‬חודשים‪ ,‬יוצמדו‬
‫המחירים למדד המחירים לצרכן‪.‬‬
‫‪ )5‬תנאי סף‪:‬‬
‫רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים‪ ,‬במועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬בכל התנאים כאמור בסעיף ‪3‬‬
‫להוראות הכלליות ובכל התנאים הבאים‪ ,‬במצטבר‪:‬‬
‫א‪ .‬למציע אישור תקף מרשם הקבלנים‪ ,‬על היותו רשום באחת לפחות מקבוצות הסיווג הבאות‪:‬‬
‫‪ )1‬קבוצת סיווג ג' ענף ‪( 100‬ענף ראשי בנייה ) סוג ‪ 2‬לפחות‪.‬‬
‫‪ )2‬קבוצת סיווג ג' ענף ‪( 200‬ענף ראשי כבישים‪ ,‬תשתיות ופיתוח) סוג ‪ 2‬לפחות‪.‬‬
‫ב‪ .‬המציע ביצע‪ ,‬מאז שנת ‪ 2012‬ועד למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬לפחות ‪ 2‬פרויקטים‪ ,‬בהיקף של לפחות‬
‫‪ 2,000,000‬ש"ח (לא כולל מע"מ) כל אחד‪ ,‬הדומים במורכבותם לפרויקט נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫(יש לצרף נתוני העבודות ואנשי הקשר בטופס המצורף)‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון‬
‫ו‪/‬או מחזור כספי ו‪/‬או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו‪ ,‬לרבות חברת אם‪ ,‬חברת בת או כל גוף‬
‫אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע‪ ,‬לפי סעיף ‪ 323‬לחוק החברות‪,‬‬
‫התשנ"ט‪ ,1999-‬טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה‪.‬‬
‫כמו‪-‬כן‪ ,‬לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי שני גורמים או יותר‪.‬‬
‫נדרש לא נדרש‬
‫‪ )6‬אישור על היקף מחזור כספים שנתי‪:‬‬
‫להצעה יש לצרף אישור בדבר מחזור הכספים השנתי ‪ :‬לפחות ‪( ₪ 6,000,000‬לא כולל מע"מ)‪ ,‬בכל אחת‬
‫מהשנים ‪ 2012‬ו‪ .2013 -‬על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצ"ב‪ ,‬בדבר היקף מחזור כספים‬
‫שנתי כאמור‬
‫‪)7‬‬
‫ערבות השתתפות‪ :‬לא נדרשת‬
‫ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית)‪ ,‬מבנק ישראלי בעל מוניטין או מחברת ביטוח‪ ,‬בנוסח במצ"ב‬
‫למסמכי המכרז‪ ,‬ערוכה לפקודת האוניברסיטה ועל שם המציע כנערב‪ ,‬בסך של ‪----‬ש"ח לפחות ובתוקף עד‬
‫ליום ‪ ---‬ועד בכלל‪.‬‬
‫* יש להקפיד על נוסח הערבות‪.‬‬
‫* התאריך לעיל לא ישתנה גם אם יהיו שינויים במועדים אחרים במכרז ולמעט אם ניתנה על כך הודעה‬
‫מפורשת‪.‬‬
‫‪ ) 8‬דרישות נוספות‪:‬‬
‫תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך ‪( ₪ 600‬אשר לא יוחזרו בכל מקרה)‪.‬‬
‫~‪~9‬‬
‫‪ (9‬מפגש מציעים‪ /‬סיור קבלנים‪:‬‬
‫מפגש מציעים‪ /‬סיור קבלנים יתקיים ביום שלישי‪ ,‬כט' בניסן תשע"ד‪ ,‬ה‪ 29.4.2014 -‬בשעה ‪ ,10:00‬מקום‬
‫המפגש חדר ישיבות בניין ‪ A93‬השתתפות נציג מטעם המציע במפגש המציעים הנה חובה‪( .‬מבלי לפגוע‬
‫באמור בסעיף ‪ 9‬להוראות כלליות)‪.‬‬
‫‪ )10‬שאלות הבהרה‪:‬‬
‫שאלות הבהרה בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד‪ ,‬עד ולא יאוחר מיום רביעי‪ ,‬ז' באייר תשע"ד‪ ,‬ה‪-‬‬
‫‪ 7.5.2014‬בשעה ‪ .12:00‬את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת‬
‫‪ [email protected]‬או לפקס' ‪.08-6472966‬‬
‫‪ )11‬המקום והמועד להגשת הצעות‪:‬‬
‫על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך‪ ,‬במשרדי מחלקת בינוי‪ ,‬אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪,‬‬
‫בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס‪ ,‬בניין ‪ ,93A‬חדר ‪ ,001‬עד ולא יאוחר מיום חמישי‪ ,‬טו' אייר‬
‫תשע"ד‪ ,‬ה‪ 15.5.2014-‬בשעה ‪.12:00‬‬
‫‪ )12‬ניהול מו"מ‪:‬‬
‫לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז‪.‬‬
‫‪ )13‬אומדן‪:‬‬
‫עד למועד האחרון להגשת ההצעות יופקד בתיבת המכרזים אומדן‪ .‬האוניברסיטה תהיה רשאית שלא‬
‫להתחשב בהצעות נמוכות או גבוהות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה‪.‬‬
‫‪ ) 14‬אופן שקלול ההצעות‪:‬‬
‫הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא‪:‬‬
‫א) עמידת ההצעות בתנאי הסף‪:‬‬
‫בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף‪.‬‬
‫ב) ניקוד ההצעות‪:‬‬
‫ההצעות שעמדו בתנאי הסף ינוקדו על פי אמות המידה שלהלן‪:‬‬
‫מחיר‪ 100% -‬מהניקוד המצטבר‪.‬‬
‫‪ )15‬מסמכים להגשה עם ההצעה‪:‬‬
‫להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה‪:‬‬
‫מס"ד‬
‫הפניה לסעיף‬
‫במסמכי המכרז‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫להוראות‬
‫הכלליות‬
‫‪(3‬ו)‬
‫להוראות‬
‫הכלליות‬
‫‪(5‬א)‬
‫לנספח א'‬
‫‪(5‬ב)‬
‫לנספח א'‬
‫תאור‬
‫חוברת המכרז על נספחיה‬
‫תשובות בכתב לשאלות הבהרה‬
‫(אם יהיו)‬
‫פרוטוקול סיור קבלנים (אם יהיה)‬
‫אישורים לפי חוק עסקאות גופים‬
‫ציבוריים‪ ,‬לרבות אישורי ניהול‬
‫ספרים‬
‫אישורים תקפים‬
‫אישור רשם הקבלנים‬
‫העתק אישור בתוקף‪.‬‬
‫נסיון קודם‬
‫על גבי הטופס המצורף‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫לנספח א'‬
‫דמי השתתפות במכרז‬
‫טופס שנמסר למציע כחלק ממסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬כשהוא חתום על ידי בנק‬
‫הדואר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫לנספח א'‬
‫אישור רואה חשבון‬
‫אישור רואה חשבון‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫המסמך הנדרש‬
‫מסמכים חתומים על ידי המציע‬
‫כנדרש בהוראות הכלליות‬
‫כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד‪.‬‬
‫~ ‪~ 11‬‬
‫נספח א' – ‪ 1‬למכרז‬
‫אישור רואה חשבון‬
‫אני הח"מ‪ ,_______________ ,‬רואה חשבון של ______________________(להלן‪" :‬המציע") מאשר בזאת‬
‫את הפרטים כדלהלן‪:‬‬
‫למציע מחזור כספים שנתי של לפחות ‪( ₪ 6,000,000‬לא כולל מע"מ)‪ ,‬בכל אחת מהשנים ‪ 2012‬ו‪.2013 -‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫______________‬
‫תאריך‬
‫________________‬
‫שם מלא‬
‫_____________________‬
‫כתובת‬
‫‪‬‬
‫לשנת ‪ 2013‬ניתן להציג‪ ,‬גם ע"פ דוחות מע"מ‪.‬‬
‫_______________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫______________‬
‫מס' טלפון‬
‫~ ‪~ 11‬‬
‫נספח א'‪ 2-‬למכרז‬
‫טופס ניסיון קודם‬
‫רשימת לקוחות לעניין תנאי הסף (סעיף ‪5‬ב')‬
‫מ‬
‫ס‬
‫" שם הלקוח‬
‫ד‬
‫שם הפרויקט‬
‫היקף כספי‬
‫בש"ח לפחות‬
‫‪ 2‬מ'‬
‫(לא כולל‬
‫מע"מ)‬
‫מועד הביצוע‬
‫(‪1/1/2012‬‬
‫ואליך)‬
‫פרטי איש הקשר‬
‫שם‬
‫טלפון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪)4‬‬
‫‪)5‬‬
‫חובה על המציע למלא לפחות ‪ 2‬עבודת בטבלה‪.‬‬
‫האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר (לכולם או לחלקם) ולגורמים אחרים אצל אותם לקוחות‪ ,‬על פי‬
‫שיקול דעתה‪.‬‬
‫הפנייה לאנשי הקשר יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין‪ :‬רמת ביצוע העבודה‪ ,‬רמת הפיקוח‬
‫המקצועי והמשמעתי‪ ,‬גמישות בשעות העבודה‪ ,‬איכות החומרים‪ ,‬הכלים והציוד וכו'‪.‬‬
‫האוניברסיטה תהיה רשאית להביא בחשבון ניסיון (חיובי ‪ /‬שלילי) שלה עם המציע‪.‬‬
‫על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל ולציין בטבלה את הלקוחות המתאימים ביותר‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים‪.‬‬
‫_________________‬
‫שם מלא‬
‫___________________‬
‫חתימה‬
‫נספח ב' למכרז‬
‫~ ‪~ 12‬‬
‫הצעת המציע‬
‫אני החתום מטה‪ ,___________________________ ,‬לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות ההבהרה‪ ,‬ככל‬
‫שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו‪ ,‬את המפרט‪ ,‬את‬
‫ההסכם ותנאיו ‪ ,‬בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו‪ ,‬ולאחר שהתאפשר לי לבקר באתרי האוניברסיטה‬
‫והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל‪ ,‬הנני מגיש הצעתי‬
‫זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים במפרט‪ ,‬בתנאי ההסכם ובמחירים אותם‬
‫הנני מציע בהצעתי זו‪.‬‬
‫ידוע לי ואני מאשר כי‪:‬‬
‫א ‪ .‬דמי השתתפות בפרמיית ביטוח עבודות קבלניות של האוניברסיטה ‪ -‬בשיעור של ‪ 0.6%‬משווי‬
‫ההתקשרות‪ ,‬ינוכה מהחשבון הראשון לתשלום‪.‬‬
‫ב‪ .‬נכון למועד הגשת ההצעה ‪ -‬המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל‪ ,‬הקפאת הליכים‪ ,‬פירוק או הליך משפטי‬
‫דומה ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות‪ ,‬העלולים לפגוע בתפקודו‪ ,‬ככל שיזכה‬
‫במכרז‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים ולא תאמתי עם איש את‬
‫אי השתתפותו במכרז‪.‬‬
‫שם המציע‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫ח‪.‬פ‪ / .‬מס' מזהה אחר‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫כתובת‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫טלפון ‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫פקס‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫דואר אלקטרוני (אם יש)‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫איש קשר‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫חתימה וחותמת המציע‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫~ ‪~ 13‬‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫ת‪.‬ד‪ 653 .‬באר שבע‬
‫עבודות פיתוח השטח בשני שלבים‬
‫לבניינים ‪42 , 41‬‬
‫חוזה מס' ‪212/2014‬‬
‫אפריל ‪2014‬‬
‫~ ‪~ 14‬‬
‫רשימת מסמכים‬
‫חוזה זה מכיל את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫המסמך‬
‫מסמך מצורף‬
‫מסמך א'‪1‬‬
‫מסמך א'‪2‬‬
‫הזמנה להציע הצעות למכרז‬
‫דוגמת חוזה לביצוע העבודה ‪+‬‬
‫נספח ביטוח קבלן‪+‬הסכם‬
‫התיישנות‬
‫מסמך ב'‪2‬‬
‫חוזה ממשלתי – נוסח תשס"ה ‪ 2005‬מדף ‪3210‬‬
‫מסמך ג'‪1‬‬
‫תנאים כלליים‬
‫מסמך ג'‪2‬‬
‫מפרטים מיוחדים‬
‫מסמך ד'‬
‫כתב כמויות‬
‫מסמך ה'‬
‫מסמך ו'‬
‫מסמך שאינו מצורף‬
‫רשימת תכניות‬
‫הוראות הממונה על הביטחון ‪+‬‬
‫הוראות הממונה על הבטיחות‬
‫כל המפרטים והתקנים של מת"י הנוגעים לביצוע העבודה‪.‬‬
‫מסמך ז'‬
‫המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין בהוצאת משרד‬
‫הביטחון – המהדורה האחרונה המעודכנת ליום הוצאת‬
‫המכרז‪:‬‬
‫מסמך ח'‬
‫מספר‬
‫שם הפרק‬
‫מוקדמות‬
‫‪00‬‬
‫עבודות עפר‬
‫‪01‬‬
‫עבודות בטון‬
‫‪02‬‬
‫עבודות חשמל‬
‫‪08‬‬
‫עבודות פיתוח‬
‫‪40‬‬
‫עבודות גינון והשקיה‬
‫‪41‬‬
‫סלילת כבישים ורחבות‬
‫‪51‬‬
‫קווי מים‪ ,‬ביוב ותיעול‬
‫‪57‬‬
‫וכן פרקים אחרים של המפרט הכללי הבינמשרדי‬
‫אשר יש בהן הוראות הקשורות לביצוע עבודות מסוג‬
‫העבודות שבחוזה זה‪ ,‬כולל אופני מדידה ותכולת מחירים‬
‫המצורפים למפרטים הכלליים‪.‬‬
‫נספחים‬
‫כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד‬
‫הבינוי והשיכון‪ .‬המפרטים הכלליים לעיל שלא צורפו ואינם ברשותו של הקבלן ניתן לרכשם‬
‫בהוצאה לאור של משרד הבטחון‪ .‬כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד את מסמכי החוזה‪ ,‬בין שהם‬
‫מצורפים ובין שאינם מצורפים‪.‬‬
‫~ ‪~ 15‬‬
‫חוזה לביצוע עבודה‬
‫מס'‬
‫(סימוכין‪ :‬קבלן שאינו קבלן ראשי‪)496-‬‬
‫(נוסח ‪)1/1/2012‬‬
‫‪ . 6‬שנערך ונחתם בבאר‪-‬שבע בחודש______ שנת ‪2014‬‬
‫בין‬
‫המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ‬
‫ח‪.‬פ‪514347947 .‬‬
‫מצד אחד‬
‫‪ . 7‬לבין‬
‫הקבלן ______________________‬
‫(להלן‪" :‬הקבלן")‬
‫הואיל‬
‫והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ רוצה בביצועה של עבודת הפיתוח __________בשטח‬
‫קמפוס אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫(להלן‪" :‬העבודה" ו – "המכון"‪ ,‬בהתאמה);‬
‫והואיל והמכון קבל את הצעתו של הקבלן מיום__________ במכרז מס' ‪ 265/2013‬שהוציאה‬
‫האוניברסיטה‪ ,‬לבצוע העבודה במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ד';‬
‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫פירושים ותוספות‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.6‬‬
‫"חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף ‪ 2‬לחוזה זה אשר‬
‫הוראותיהם הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪.‬‬
‫"תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח‬
‫התשס"ה – אפריל ‪ 2005‬מדף ‪.3210‬‬
‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא "המכון הלאומי‬
‫לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ"‪.‬‬
‫פרוש "מנהל" בסעיף ‪ 1‬של "תנאי החוזה" הוא מי שיורה המכון‪.‬‬
‫"האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח"‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪ 1‬ל"תנאי החוזה"‪.‬‬
‫בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים" יש‬
‫לקרוא "הצמדה וריבית שנתית בשיעור ‪."4%‬‬
‫‪1.7‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ ) 1 ( 3‬ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן‬
‫להמחות זכויותיו הכספיים למוסד בנקאי‪ ,‬אלא אם אישר זאת המכון‬
‫בכתב ומראש‪.‬‬
‫‪1.8‬‬
‫בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‪ 15‬של "תנאי החוזה"‪ ,‬יבצע הקבלן‬
‫את העבודה בהתאם לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על‬
‫הבטיחות של האוניברסיטה נספח ו' המצורף לחוזה‪ ,‬וכן ב התאם למפורט‬
‫במפרט המיוחד המצורף בזאת‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.11‬‬
‫‪1.12‬‬
‫המונח "מבנה" בסעיף ‪ 16‬ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות‬
‫הקבלן לשמירה על המבנה‪ ,‬השגחה עליו ונזק למבנה‪ ,‬משמעו – המבנה‬
‫לרבות חומרי בנין‪ ,‬אביזרים‪ ,‬מכונות וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו‪/‬או‬
‫אשר נועדו להרכבה או התקנה במבנ ה‪ ,‬בין אם הורכבו או הותקנו במבנה‬
‫ובין אם לאו‪ .‬אחריותו של הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות‬
‫הסעיפים ‪( 8 , 4‬ב)‪ , 10 , 9 ,‬ו ‪ 11 -‬סיפא לחוק השומרים‪ ,‬תשכ"ז – ‪ 1967‬לא‬
‫יחולו‪.‬‬
‫סעיפים ‪ 48 ,34‬ו‪ 58 -‬ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת‪.‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ )11( 35‬ל"תנאי החוזה" – דמי בדיקת דגימות במעבדה ישולמו על‬
‫ידי המכון והקבלן ישפה את המכון ב‪ 0.5% -‬מכל חשבון של הקבלן‪.‬‬
‫בדיקות שתוצאותיהן אינן מתאימות לדרישות החוזה ו‪/‬או התקן‪ ,‬עלויותיהן תחולנה על‬
‫הקבלן בנוסף לאחוז (‪ )%‬כאמור‪.‬‬
‫פגמים וחקירת סיבותיהם – מבלי לפגוע בהתחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף ‪ 56‬של‬
‫"תנאי החוזה"‪ ,‬מצהיר הקבלן כי בדק את התוכניות וכל המסמכים האחרים של החוזה‪,‬‬
‫וכי הוא מקבל על עצמו את האחריות המלאה לאי חדירת רטיבות למבנה‪ .‬באם יתגלו‬
‫פגמים בקשר לכך תוך ‪ 5‬שנים אחרי גמר תקופת הבדק‪ ,‬הנובעים בגלל ביצוע בלתי‬
‫~ ‪~ 16‬‬
‫מתאים‪ ,‬יהיה חייב לתקן את הפגמים וכל הכרוך בכך על חשבונו ואם הפגמים אינם‬
‫ניתנים לתיקון‪ ,‬יהיה חייב בתשלום פיצויים‪.‬‬
‫‪1.13‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪1.15‬‬
‫על אף האמור בסעיף ‪ 64‬ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה‬
‫לקבלן זכות קיזוז מכל סכום שיגיע לו מן המכון ו ‪/‬או האוניברסיטה‬
‫כנגד כל סכום שיגיע ממנו למכון ו‪/‬או לאוניברסיטה‪.‬‬
‫לקבלן לא תהיה זכות עכבון על‪-‬פי סעיף ‪ 5‬לחוק חוזה קבלנות‪ ,‬תשל"ד – ‪ 1974‬או על פי‬
‫כל דין אחר‪.‬‬
‫המכון רשאי להסב את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬לאוניברסיטה‪,‬‬
‫או לכל חברה אחרת בבעלותה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מסמכי החוזה‬
‫‪.3‬‬
‫עדיפות בין מסמכים‬
‫‪.4‬‬
‫התחייבות הקבלן לבצע את העבודה‬
‫‪.5‬‬
‫תשלום שכר החוזה‬
‫המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה‪:‬‬
‫חוזה לביצוע העבודה על נספחיו‪ ,‬לרבות נספח ביטוח (מצורף);‬
‫(א)‬
‫"תנאי החוזה" למעט סעיפים ‪ 48 ,34‬ו‪( 58 -‬לא מצורף)‪.‬‬
‫(ב)‬
‫המפרטים הטכניים המיוחדים המתייחסים לעבודה (מצורף)‪.‬‬
‫(ג)‬
‫כתב הכמויות (מצורף)‪.‬‬
‫(ד)‬
‫התכניות; לרבות תוכניות אדריכלות‪ ,‬קונסטרוקציה ויתר המערכות בבניין (מצורף)‪.‬‬
‫(ה)‬
‫הוראות הממונה על הבטיחות ‪ +‬הוראות הממונה על הביטחון של האוניברסיטה‬
‫(ו )‬
‫(מצורף)‪.‬‬
‫כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה או לכל חלק‬
‫(ז)‬
‫ממנה‪ .‬בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ‪ ISO‬או תקן אמריקאי מתאים (לא‬
‫מצורף)‪.‬‬
‫מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין‪-‬משרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה‬
‫(ח)‬
‫אחידים של משרדי הביטחון‪ ,‬העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן לזמן (לא‬
‫מצורף)‪.‬‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 5‬ל "תנאי החוזה"‪:‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי החוזה" –‬
‫א‪.‬‬
‫הוראה של חוזה זה עדיפה‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין התוכנית האדריכלית ובין תוכניות קונסטרוקציה – תוכניות‬
‫ב‪.‬‬
‫הקונסטרוקציה עדיפות; בכל מקרה של סתירה בין תוכנית כללית ובין תוכנית מיוחדת‬
‫ובכל מקרה של סתירה בין הוראה כללית ובין הוראה מיוחדת – התוכנית המיוחדת‬
‫וההוראה המיוחדת עדיפות‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין דרישת‬
‫ג‪.‬‬
‫תקן ובין המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה‪.‬‬
‫הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה והוראות‬
‫כל דין‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם לחוזה‪,‬‬
‫מתחייב המכון לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי החוזה" בהתאם‬
‫להוראות החוזה‪ ,‬על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי החוזה במחירים‬
‫הנקובים בכתב הכמויות נספח ד' לחוזה‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד‪ ,‬אין לראותן‬
‫ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה‪.‬‬
‫שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם‪ ,‬באומדן‪ ,‬בסך של __________‬
‫(במילים‪ :‬חמישה עשר מיליון‪ ,‬תשע מאות שישים ומאה שישים וארבעה שקלים‪) .‬‬
‫שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין‪.‬‬
‫המחירים הנקובים בכתב הכמויות אינם צמודים למדד‪ ,‬כמשמעו בתנאי החוזה‪.‬‬
‫אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף ‪ )3( 59‬ל "תנאי החוזה";‬
‫מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ‪( )3( 59‬א) יהיה מועד התשלום לקבלן שוטף ‪60 +‬‬
‫יום מיום הגשת החשבון למכון ‪ ,‬ובלבד שהחשבון אושר על‪-‬ידי מנהל הפרוייקט ועל ידי‬
‫המכון‪.‬‬
‫החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה‪ 90 -‬מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד שאושר על‬
‫ידי המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה‪.‬‬
‫החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא למכון ערבות בנקאית כערבות‬
‫בדק‪.‬‬
‫~ ‪~ 17‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פ י חוזה זה ישולם‬
‫לקבלן ביום ה ‪ 15 -‬לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י‬
‫הקבלן לשלטונות המס‪.‬‬
‫ערבות ביצוע‬
‫א‪ .‬בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל‪ ,‬הקבלן ימציא עם חתימת חוזה‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית‬
‫כאמור בסעיף ‪ 8‬לתנאי החוזה‪ ,‬על סך של ________ש"ח (במילים ‪)..........‬‬
‫(השווים ל ‪ 5%‬מערך ההצעה בתוספת מע"מ)‪ .‬סכום הערבות יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף ‪5‬ד'‬
‫לעיל (ככל שהוצמד החוזה למדד תוצמד גם הערבות למדד)‪.‬‬
‫ב‪ .‬ערבות בדק ‪ :‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בשיעור של ‪ 5%‬מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ‬
‫צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף ‪ 5‬ד' לעיל (ככל שהוצמד החוזה למדד ‪ -‬תוצמד גם הערבות‬
‫למדד);; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה‬
‫א‪.‬‬
‫המכון מתחייב להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא פנוי בתאריך‬
‫__________‪ ,‬כאמור בצו התחלת העבודה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך הזמן המוגדר ובכל מקרה לא יאוחר מיום‬
‫_________‪ .‬לא סיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל‪ ,‬ישלם הקבלן למכון סכום‬
‫של ‪ 5,000‬ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור‪ ,‬כדמי נזקים מוסכמים ומוערכים מראש‪.‬‬
‫סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף ‪ 62‬של תנאי החוזה‪ ,‬ויוגדל בשיעור עליית‬
‫המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה למעשה לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף ‪5‬ד' לעיל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם למכון על ידי הקבלן במקרה של איחור‬
‫בסיום העבודה‪ .‬דמי הנזקים האמורים יגיעו למכון בלי כל צורך בהוכחה של עצם‬
‫הנזקים ו‪/‬או שיעור הנזקים‪ ,‬אולם אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותו של המכון‬
‫להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף זה‪ .‬תשלום‬
‫הסכום הנ"ל או ניכויו אין בו לכשעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את‬
‫העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד‬
‫העומדים למכון לפי חוזה זה או לפי כל דין‪ ,‬לרבות זכות לבטל את החוזה‪.‬‬
‫איחר הקבלן בסיום העבודה – מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר‪ ,‬לא יהיה זכאי‬
‫להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה כתוצאה מתנודות במדד בתקופת האיחור‪.‬‬
‫על מנת למנוע ספקות‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי‪-‬הופעה של פועלים לא תזכה‬
‫את הקבלן בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע העבודה‬
‫במועד המוסכם‪.‬‬
‫שילוב ותיאום עם הקבלן הראשי וקבלנים אחרים‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העבודה נשוא חוזה זה מהווה חלק אינטגרלי של פרויקט אשר ביצוע חלקים אחרים‬
‫(להלן "הקבלן הראשי"‪).‬‬
‫ממנו (להלן "עבודת הקבלן הראשי") נמסר לחברת‬
‫בנוסף ליתר התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה ומבלי לגרוע מהן‪ ,‬הקבלן מתחייב‬
‫בזה‪- :‬‬
‫‪.1‬‬
‫לשתף פעולה עם הקבלן הראשי בכל הנוגע לעריכה ו‪/‬או לעדכון על ידי הקבלן‬
‫הראשי – ובכפיפות להוראות המפקח – של פרוגרמה עם לוח זמנים מפורט‬
‫אשר יקיפו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הן את העבודה והן את עבודת הקבלן הראשי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לשלב ולתאם את ביצוע העבודה על כל שלביה עם עבודת הקבלן הראשי ועם‬
‫‪.2‬‬
‫עבודותיהם של קבלנים אחרים‪ ,‬הן מבחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח‬
‫התקדמות העבודה‪ ,‬וכן לבצע את העבודה בהתאם לפרוגרמה ולוח הזמנים‬
‫הנזכרים בפסקה (‪ )1‬לעיל‪.‬‬
‫קרוב לוודאי שעקב ריבוי קבלנים עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה להפרעות‬
‫הדדיות‪ ,‬על כל הכרוך בתופעות אלו‪ ,‬ורואים את הקבלן כמי שהביא הפרעות אלה‬
‫בחשבון במסגרת הצעתו‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬המכון לא יישא בשום אחריות לעיכובים‪ ,‬הפרעות‪,‬‬
‫שיבושי לוח הזמנים ו‪/‬או לתוצאותיהם ובכלל זה אלה אשר נגרמו על ידי הקבלן הראשי‪,‬‬
‫קבלנים אחרים‪ ,‬הגורמים האמורים בסעיף קטן ד' לסעיף זה‪ ,‬האדריכל או המפקח או‬
‫לכל הקשור בהם‪ ,‬והקבלן פוטר אותה מכל אחריות לכך‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם בבחינת‬
‫קבלנים אחרים‪ ,‬כגון דואר ישראל‪ ,‬חברת החשמל לישראל וכדומה‪ ,‬יבצע הקבלן את‬
‫~ ‪~ 18‬‬
‫עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה‪ ,‬והוא מתחייב לציית‬
‫להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה‪.‬‬
‫נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות‪ ,‬תביעות הדדיות‬
‫וכיו"ב‪ ,‬יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של המנהל‪ ,‬והכרעתו‬
‫תחייב את הקבלן‪ .‬הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור התיאום ושיתוף הפעולה‬
‫עם גורמים אלה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫תיקונים ובדק‬
‫‪.11‬‬
‫ביטוח קבלן‬
‫מודגש בזאת‪ ,‬כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל "תנאי החוזה" בשינויים‬
‫כאמור לעיל ובתנאים הכלליים ו‪/‬או במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪ 11.1‬בנוסף לאמור בסעיף ‪ 19‬ל"תנאי החוזה"‪ ,‬ימלא הקבלן אחר התנאים‬
‫המפורטים‬
‫בנספח ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪ 11.2‬על אף האמור בסעיפים ‪ 19‬ו‪ 20 -‬ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח‬
‫"עבודות קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד‪.‬‬
‫דמי השתתפות הקבלן בפרמיית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של ‪0.6%‬‬
‫משכר החוזה‪ ,‬אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫הפרות יסודיות של החוזה‬
‫בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף ‪ 6‬לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)‪ ,‬תשל"א‪1970 ,‬‬
‫התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה‪ ,‬והפרתו של כל אחד מהם תחשב‬
‫כהפרה יסודית של החוזה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.13‬‬
‫סעיף ‪ 7‬לעיל;‬
‫סעיף ‪( 8‬ג) לעיל;‬
‫סעיף ‪( 9‬ב) לעיל;‬
‫סעיף ‪ 11‬לעיל;‬
‫ב"תנאי החוזה"‪:‬‬
‫סעיף ‪( )1( 11‬א);‬
‫סעיף ‪;15‬‬
‫סעיף ‪;22‬‬
‫סעיף ‪; 35‬‬
‫סעיף ‪;)1( 41‬‬
‫סכסוכים‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמ ך‬
‫בבאר ‪ -‬שבע בלבד‪ ,‬ואולם המכון י היה רשאי‪ ,‬לפי שקול דעת ו המוחלט‬
‫והבלעדי‪ ,‬למסור לבוררות כל תביעה וכל מחלוקת הנובעת מחוזה זה או‬
‫הקשורה בו‪ ,‬ואם בחר לעשות כן תתברר התביעה כאמור במסגרת‬
‫הבוררות‪.‬‬
‫בחר המכון למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו לבוררות‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫(‪)6‬‬
‫(‪)7‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של בורר דן יחיד אשר ימונה בהסכמת‬
‫הצדדים‪ ,‬ובהעדר ההסכמה – על ידי נשיא בית המשפט המחוזי בבאר‪-‬שבע‪.‬‬
‫הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ולדיני הראיות‪ ,‬אך לא יהיה כפוף‬
‫לסדרי הדין‪.‬‬
‫הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים והחלטותיו בעניין זה תהיינה סופיות‬
‫ויחייבו את המכון ואת הקבלן‪.‬‬
‫הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו‪.‬‬
‫הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי מהם בהוצאות הבוררות‪ ,‬במלואן‬
‫או בחלקן‪.‬‬
‫פסק הבוררות יהיה סופי‪ ,‬יחייב את שני הצדדים להסכם זה ולא יהיה ניתן‬
‫לערעור‪.‬‬
‫הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים על פי חוק הבוררות‪,‬‬
‫תשכ"ח – ‪.1968‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבוררות או לבית משפט‬
‫לא תקנה לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה‪ ,‬וכל הפסקה כזאת‬
‫תיחשב כהפרת החוזה‪.‬‬
‫~ ‪~ 19‬‬
‫‪.14‬‬
‫כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו‬
‫‪.15‬‬
‫הוצאות ביול‬
‫‪.16‬‬
‫כתובות הצדדים‬
‫פעולה‪ ,‬חובה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬אחריות‪ ,‬הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו‪ ,‬במישרין‬
‫או בעקיפין‪ ,‬במפורש או מכלל‪ ,‬על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא אם כן נאמר‬
‫במפורש בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה‪ ,‬החובה‪ ,‬ההתחייבות‪ ,‬האחריות‪ ,‬ההוצאות או‬
‫הדבר האחר הנם על חשבון המכון‪.‬‬
‫הוצאות ביול החוזה‪ ,‬אם יהיו‪ ,‬חלות על הקבלן‪.‬‬
‫לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה‪:‬‬
‫כתובת המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ‪ :‬אצל אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת‪.‬ד‪,653 .‬‬
‫באר‪-‬שבע‪84105 ,‬‬
‫כתובת הקבלן‪_______________________________ :‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר‪-‬שבע‬
‫___________________________‬
‫המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ‬
‫___________‬
‫הקבלן‬
‫אני הח"מ‪ ,___________ ,‬עו"ד‪/‬רוא"ח של החברה___________________ (להלן‪" :‬החברה")‪ ,‬מאשר‬
‫בזאת‪ ,‬כי החתומים מעלה בשם החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה‪ ,‬וכי חתימותיהם דלעיל‬
‫מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר ועניין ‪.‬‬
‫_____________________‬
‫חתימת עו"ד‪/‬רוא"ח‬
‫~ ‪~ 21‬‬
‫נספח ביטוח קבלן‬
‫‪1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1.9‬‬
‫נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או לפי כל דין‪ ,‬ומבלי שאוניברסיטת בן גוריון‬
‫נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן‪ ,‬מצהירה אוניברסיטת בן גוריון כי ערך‬
‫פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך ( להלן – " ביטוח עבודות קבלניות " )‬
‫על מנת להגן על עצמו ו ‪ /‬או על הבאים מכוחו מפני אבדן‪ ,‬נזק או אחריות הקשורים או‬
‫הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ .‬בכפוף לתנאים‪ ,‬סייגים‪ ,‬גבולות אחריות‬
‫המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח עבודות ההקמה‪ ,‬יכלול ביטוח‬
‫העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן‪:‬‬
‫פרק (‪ – )1‬נזק רכוש‬
‫א‪.‬‬
‫אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח‪.‬‬
‫פרק (‪ – )2‬אחריות כלפי צד ג'‬
‫ב‪.‬‬
‫חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע‪.‬‬
‫פרק (‪ – )3‬אחריות מעבידים‬
‫ג‪.‬‬
‫חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע‪ ,‬תוך כדי‬
‫ועקב ביצוע העבודות‪.‬‬
‫שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן והקבלן ישתתף בהוצאות‬
‫האוניברסיטה בגין דמי הביטוח‪ .‬השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה‪ ,‬כשהוא צמוד‬
‫למדד כאמור בסעיף ‪.5‬ד' לחוזה זה‪ ,‬של סכום השווה ל ‪( 0.6%‬ששה פרומיל) משווי החוזה הנקוב‪,‬‬
‫על פי אמדן‪ ,‬בסעיף ‪.5‬ב' לעיל‪ ,‬בצירוף מע"מ‪ .‬הניכוי יבוצע כולו מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן‬
‫למזמין‪.‬‬
‫בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה‪ ,‬מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח‪ ,‬המבוטח‬
‫על פי פרק (‪ )1‬של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזר זה‪ ,‬מתחייב המזמין להעביר‬
‫לקבלן‪ ,‬מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח תגמולים אשר יתקבלו (אם‬
‫יתקבלו) בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות ידי‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות‪ ,‬והקבלן מתחייב ללמוד‬
‫את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני תחילת ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות ובכלל‬
‫זה בכל הנוגע לדיותו של החיסוי הביטוחי ‪ ,‬התאמתו לסיכון או לצרכיי הקבלן‪ ,‬הקבלן מצהיר‬
‫ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי האוניברסיטה טענה‪ ,‬תביעה או דרישה מכל מין או‬
‫סוג שהוא באשר לתוכנו‪ ,‬היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי‪ ,‬דיותו והתאמתו לסיכון או‬
‫לצרכיו‪.‬‬
‫ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוח‬
‫נוסף‪ ,‬יוסיף הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף כאמור‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬הקבלן ירכוש ויקיים על חשבונו‬
‫את הביטוחים המפורטים להלן (שכולם יחד יקראו "ביטוחי קבלן")‪:‬‬
‫ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב מנועי‪ ,‬וכן‬
‫א‪.‬‬
‫ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב מנועי שלא יפחת מסך‬
‫של ‪ $ 80,000‬למקרה‪.‬‬
‫ביטוח לציוד המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו‪ ,‬מפני אבדן או נזק‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך ‪ ,$ 500,000‬בגין כל‬
‫ג‪.‬‬
‫פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות‪ ,‬וזאת ממועד מסירת העבודות או‬
‫חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל‬
‫דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם את שם אוניברסיטת בן גוריון‪ .‬הכיסוי יכלול במפורש‬
‫גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח על פיו לא יפחת מסך ‪ $ 1,000,000‬בגין‬
‫ד‪.‬‬
‫כל מעשה או מחדל מקצועי‪ ,‬וזאת למשך תקופת ההתקשרות ולמשך כל תקןפה נוספת‬
‫בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין‪ .‬שם המבוטח יורחב לכלול גם את‬
‫המזמין‪.‬‬
‫הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת"‪.‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו‬
‫המבטח אינו רשאי לבטלם ו ‪ /‬או לצמצם את היקפם ו ‪ /‬או שלא לחדשם‪ ,‬אלא אם כן מסר‬
‫המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן ‪ 60‬יום מראש‪.‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו הינם‬
‫ביטוחים ראשוניים לכל ביטח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתה‪.‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור‬
‫על זכותו של המבטח לתחלוף (‪ )SUBROGATION‬נגד כל יחיד מיחידי המבוטח לרבות‬
‫האוניברסיטה‪ ,‬והבאים מטעמם‪ ,‬תלמידי האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה‬
‫איליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו‪ ,‬או הקשור לעבודה‪.‬‬
‫~ ‪~ 21‬‬
‫‪1.10‬‬
‫ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף ‪ 11.5‬לעיל‪ ,‬יכללו סעיף מפורש המונע‬
‫המחאת זכויות על פי פוליסת הביטוח ובכלל זה זכויות לתגמולי הביטוח‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להמציא לידי אוניברסיטת בן גוריון מיד עם דרישתה‪ ,‬העתקים מפוליסות ביטוח‬
‫חתומות של ביטוחי הקבלן‪ .‬בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות ביטוחי הקבלן לבין‬
‫האמור בחוזה זה‪ ,‬יגרום הקבלן לשינוי תנאי הביטוח‪ .‬על מנת להתאימם להוראות חוזה זה‪.‬‬
‫מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים‪ ,‬בהמצאתם ו‪/‬או בשינויים כדי להוות‬
‫אישור בדבר התאמתם וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי הקבלן לא תגרע מאחריותו ולא‬
‫תצמצם את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬
‫‪1.12‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליסת‬
‫הביטוח לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן‪ .‬סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי‬
‫האוניברסיטה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן‪.‬‬
‫הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות לביטוח עבודות‬
‫קבלניות ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן‪ .‬הוטלה בפוליסה כלשהי חובת שמירה או חובה‬
‫להבטיח שמירה – תחול החובה על הקבלן והוא ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה‪ .‬הקבלן ישתף‬
‫פעולה עם האוניברסיטה ככל הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות הביטוח ולא יפגע‪ ,‬בין‬
‫במעשה ובין במחדל ביכולתה של האוניברסיטה לממש את זכויותיה על פיהן‪.‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות‬
‫הקבלניות הנזכרת בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן‬
‫לקבלן יובא לידיעתו בכתב‪.‬‬
‫אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו‪/‬או על פי דין או כדי לצמצם‬
‫את אחריותו‪ ,‬וקיומם המלא והמדויק‪ .‬של התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה התחיבות כלשהי‬
‫על פי סעיף ‪ 11.6‬לעיל‪ .‬לא יפטור אותו מאחריות כאמור‪.‬‬
‫לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין החיובים המוטלים‬
‫עליו מכוח פוליסות ביטוח – רשאית האוניברסיטה לקיים את חיובי הקבלן במקומו‪ ,‬והקבלן‬
‫ישפה את האוניברסיטה‪ ,‬על פי דרישתה הראשונה‪ ,‬בגין כל הוצאה כלשהי נשאה בה לשם כך‬
‫ויפצה אותה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך‪ ,‬והכל בלא לפגוע בכל זכות‪ ,‬תרופה וסעד‬
‫העומדים לאוניברסיטה על פי דין ו ‪ /‬או על פי חוזה זה‪.‬‬
‫‪1.11‬‬
‫‪1.13‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪1.16‬‬
‫__________________‬
‫חתימת הקבלן‬
‫__________________________‬
‫חתימת האוניברסיטה‬
‫~ ‪~ 22‬‬
‫הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן‬
‫ב י ן‪:‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫(להלן‪" :‬האוניברסיטה")‬
‫מצד אחד;‬
‫‪ . 8‬לבין‪:‬‬
‫הקבלן‪:‬‬
‫(להלן‪" :‬הקבלן")‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל‬
‫והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את הצעתו של‬
‫הקבלן לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב;‬
‫והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות‪ ,‬התשי"ח – ‪ ,1958‬רשאים הצדדים לקבוע ביניהם תקופת‬
‫התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב;‬
‫אי לזאת הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫לקבלן לא תהינה כל דרישה‪ ,‬טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה‪ ,‬על פי ההסכם המצ"ב‬
‫והעבודות המבוצעות במסגרתו (בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו כעבודות נוספות)‪,‬‬
‫בין אם נדרשו בחשבונות ביניים ובין אם לאו‪ ,‬וזאת בחלוף המועדים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬
‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום‪ ,‬בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם‪:‬‬
‫בתום ‪ 3‬שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו לרבות‬
‫חובת הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות‪ .‬במקרה של סתירה ‪ -‬האמור לעיל יגבר על כל‬
‫הוראה אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן‪ ,‬ככל שניתן להתנות‬
‫על הוראות הדין‪ ,‬ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות לתקופות‬
‫קצרות יותר מן האמור לעיל‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫_____________________‬
‫אוניברסיטת בן גוריון בנגב‬
‫_____________________‬
‫הקבלן‬
‫~ ‪~ 23‬‬
‫טופס‪ :‬דוגמת נספח ערבות ללא הצמדה‬
‫ערבות בנקאית אוטונומית‬
‫בנק‪ _____________ :‬בע"מ‬
‫סניף‪__________________:‬‬
‫כתובת הסניף‪____________:‬‬
‫תאריך‪_________________ :‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס'‪___________________ :‬‬
‫אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ________ ש"ח (במילים‪__________ :‬‬
‫ש"ח) (להלן‪" :‬סכום הערבות") שתדרשו מאת‪( ________ :‬להלן‪" :‬הנערב") בקשר עם מכרז‪/‬חוזה מס'‬
‫_______________‪.‬‬
‫אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו או לדרוש מאתנו‪ ,‬מפעם לפעם‪ ,‬סכומים‬
‫על חשבון סכום הערבות ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תשאר ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום‬
‫הערבות‪ ,‬ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם‪ ,‬לא יעלה על סכום הערבות‪.‬‬
‫ערבותנו זו הנה ערבות אוטונומית‪ .‬אנו נשלם לכם‪ ,‬מייד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא יאוחר מאשר‬
‫תוך ‪( 10‬עשרה) ימים ממועד קבלת דרישתכם‪ ,‬כל סכום שיידרש על ידכם בגבולות סכום הערבות מבלי‬
‫שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם‬
‫כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו כלפיכם‪.‬‬
‫אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר כלשהו את תשלומו של‬
‫סכום הערבות‪ ,‬כולו או מקצתו‪.‬‬
‫ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _______ ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו בכתב לא‬
‫יאוחר מאשר בתאריך זה‪ .‬דרישה בפקס או במברק לא תתקבל‪ .‬לאחר תאריך זה תהיה ערבות זו בטלה‬
‫ומבוטלת‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫תאריך‪___________________ :‬‬
‫__________________________‬
‫חתימות וחותמת הבנק‬
‫~ ‪~ 24‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך‬
‫ג'‪1‬‬
‫תנאים כלליים מיוחדים‬
‫~ ‪~ 25‬‬
‫תיאור העבודה‬
‫‪00.1‬‬
‫מכרז‪/‬חוזה זה מתייחס לבצוע עבודות פיתוח שטח‪ ,‬כבישים‪ ,‬תאורה‪ ,‬גינון והשקיה‬
‫א‪.‬‬
‫ותשתיות שונות בשני שלבים עיקריים לבניינים ‪ 41‬ו ‪ 42‬הנמצאים בבניה‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬העבודה תתבצע בשני שלבים בהתאמה לקצב הביצוע של שני הבניינים ‪ 41‬ו ‪:42‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שלב א' – שלב מיידי – פיתוח שטח‪ ,‬גינון ותאורה‪ ,‬סביב בניין ‪ 41‬הנמצא בשלבי בניה‬
‫סופיים‪.‬‬
‫שלב ב' – שלב נדחה – פיתוח כנ"ל סביב בניין ‪ 42‬הנמצא עתה בשלב השלד‪ ,‬כולל‬
‫השלמות וכולל התחברות לעבודות שלב א'‪.‬‬
‫מירווח הזמן הצפוי בין שני שלבי הביצוע הינו כ ‪ 12‬חודשים ‪.‬‬
‫‪00.2‬‬
‫‪00.3‬‬
‫‪00.4‬‬
‫‪00.5‬‬
‫‪00.6‬‬
‫‪00.7‬‬
‫אתר הבנין ותנאיו‬
‫בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר את האתר בתחומי שני הבניינים הסמוכים זה לזה‬
‫והנמצאים בשלבים שונים של הקמה ובדק באופן יסודי את התנאים‪ ,‬דרכי הגישה ומירווחי‬
‫העבודה‪.‬‬
‫באתר פועלים שני קבלן בניין ראשיים‪ ,‬אחד בכל בניין כאמור המבצעים את עבודות הבניה והגמר‬
‫הגמר ואת מערכות הבניין כולל מעטפת חיצונית‪ .‬הקבלן נשוא מכרז זה ישמע להוראות הקבלן‬
‫הראשי ויתאם את כל פעולותיו עימו‪ ,‬כולל תיזמון הכניסה לעבודות באזורים השונים ודרכי‬
‫הביצוע וההתארגנות באתר‪.‬‬
‫תיאום הביצוע‬
‫כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם מנהלת פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫א‪.‬‬
‫באוניברסיטת בן גוריון ו‪/‬או מנהל הפרויקט שימונו ע"י האוניברסיטה לתאום העבודות‬
‫שבמסגרת מכרז זה‪.‬‬
‫הנחיות לביצוע ו‪/‬או לשינויים וסטיות מן התוכניות או המפרטים ינתנו בכתב רק על ידי‬
‫ב‪.‬‬
‫המפקח‪.‬‬
‫הקבלן אינו רשאי לפנות ישירות למתכנן – כל ההנחיות וההוראות לביצוע יועברו לקבלן‬
‫ישירות ע"י המפקח ו‪/‬או ע"י המתכנן בנוכחות המפקח‪.‬‬
‫תנועה בשטח הקמפוס‬
‫נתיבי תנועה‪ ,‬פריקת ציוד וחומרי עבודה יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫חוקי תנועה‪ ,‬כיווני נסיעה‪ ,‬איסורי כניסה וכיו"ב החלים על עובדי האוניברסיטה או‬
‫ב‪.‬‬
‫מבקריה‪ ,‬יחולו גם על הקבלן ועובדיו‪.‬‬
‫כניסה ויציאה מתחום הקמפוס האוניברסיטאי תהינה בהתאם להוראות הקיימות‬
‫ג‪.‬‬
‫בשער הקמפוס‪ ,‬והמפורטות במסמך ו' לחוזה זה‪.‬‬
‫אחריות מבנים ומתקנים קיימים‬
‫הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים בקירבתם הוא פועל‪ ,‬שלמות המעטפת ושלמות‬
‫א‪.‬‬
‫המערכות והמתקנים התת קרקעיים והעל קרקעיים ומבנים ומתקנים אחרים ויתקן על‬
‫חשבונו כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע עבודתו או תנועותיו או שהייתו בשטח‪.‬‬
‫עם גילוי מתקן או פריט או סוג של צנרת וכיו"ב המפריעים למהלך עבודתו השוטפת של‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן יודיע האחרון למפקח לצורך קבלת הנחיות על אופן הטיפול בו (על ידי רישום‬
‫ההוראות בכתב ביומן העבודה)‪ .‬הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם‬
‫ומתחייב לתקן או לחילופין לשאת בכל הוצאות התיקון הישירות והבלתי ישירות‬
‫שייגרמו מן הנזק הנ"ל‪.‬‬
‫דגש מיוחד ינתן להגנה על שלמות קירות הזכוכית בקומת הקרקע של בניין ‪ 41‬בשלב‬
‫ג‪.‬‬
‫ביצוע א' ושל בניין ‪ 42‬בשלב ביצוע ב'‪ .‬הקבלן אחראי לבנות הגנה פיסית לקירות‬
‫הזכוכית כמצוין במסמכים‪.‬‬
‫תנאים בטחוניים‬
‫הקבלן ועובדיו לא ישהו באזורים אחרים של הקמפוס‪ ,‬אלא באזור עבודתו בלבד‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫על הקבלן לאחוז באמצעים הדרושים להבטיח שלומו‪ ,‬שלום עובדיו וכן כל האמצעים‬
‫ב‪.‬‬
‫להגנת בני אדם‪ ,‬בעלי חיים ורכוש במהלך עבודתו‪ .‬הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי‬
‫תקנות משרד העבודה‪ ,‬על הקבלן לכלול הוצאותיו השונות הנובעות מהאמור לעיל כגון‪,‬‬
‫פיגומי בטיחות‪ ,‬אמצעי הבטחה וקשירה‪ ,‬מחיצות בטחון וכיו"ב כמתבקש מן העבודה‬
‫והתקנות במחירי היחידה של הצעתו‪.‬‬
‫הגנה על המבוצע ושמירה על הנקיון‬
‫הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים ועל המוצרים המוגמרים‬
‫א‪.‬‬
‫בפני השפעות אקלימיות‪ ,‬פגיעות מכניות‪ ,‬לכלוך‪ ,‬עבודות במבנה ו‪/‬או בריהוט וכיו"ב‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים בבנין כגון‪ :‬אלומיניום‪ ,‬פלב"ם‪ ,‬קבועות‬
‫תברואיות וכד'‪ ,‬וינקוט בכל האמצעים האחרים לשמירה על כל המלאכות ועל מוצרים‬
‫עד למסירת העבודה‪ .‬זאת בהתאם לדרישות המפרט‪ .‬בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי‬
‫חומר‪ ,‬מוצר או מלאכה מסויימת – בכפיפות להוראות המפקח‪.‬‬
‫בנוסף להגנה על החומרים והמוצרים‪ ,‬מתחייב הקבלן לאחוז בכל האמצעים לצורך‬
‫ג‪.‬‬
‫שמירה על נקיון בעת ביצוע העבודה ובסיום כל יום עבודה‪ ,‬פינוי פסולת לאתר מאושר‬
‫והכל בהתאם להנחיות המפקח‪.‬‬
‫~ ‪~ 26‬‬
‫‪00.8‬‬
‫‪00.9‬‬
‫‪00.10‬‬
‫‪00.11‬‬
‫‪00.12‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪00.15‬‬
‫אישור שלבי העבודה‬
‫אישור שלבי הביצוע‪ ,‬אם ניתן על ידי המפקח – לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה‬
‫והבלעדית של הקבלן לשלב או לעבודה במצבה המושלם או לכל חלק ממנה‪.‬‬
‫קשר עם קבלנים וקבלני משנה אחרים‬
‫בבניינים האמורים מבוצעות עבודות שונות בתחומים שונים המבוצעות ע"י קבלנים‬
‫א‪.‬‬
‫וקבלני משנה שונים‪.‬‬
‫להלן פרוט חלקי של העבודות‪:‬‬
‫‪ )1‬עבודות צנרת לסוגיה‪.‬‬
‫‪ )2‬התקנת מיזוג אויר ומתקני העזר‪.‬‬
‫‪ )3‬התקנת מכשור מדעי‪ ,‬מכשור עזר‪ ,‬מדחסים‪ ,‬משאבות וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ )4‬התאמה והרכבת קבועות סניטריות‪ ,‬חשמליות ומעבדתיות במבנה וברהוט‪.‬‬
‫‪ )5‬עבודות בניה ותגמירי בניה שונים‪.‬‬
‫‪ )6‬עבודות ריהוט שונות‪.‬‬
‫‪ )7‬עבודות שלד בבניין ‪. 42‬‬
‫‪ )8‬עבודות הקמת מעטפת זכוכית וחיפויים אחרים‪.‬‬
‫העבודות הנ"ל יבוצעו במקביל לעבודתו של הקבלן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לבצע עבודותיו בתיאום עם הקבלנים הנ"ל וע"פ הוראות המפקח‪ .‬בגין‬
‫העבודות הנ"ל לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת‪.‬‬
‫חשמל‬
‫החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק לקבלן ע"י הקבלן הראשי בכל בניין על פי שלבי ההקמה‬
‫ללא תשלום‪ ,‬אולם ההתחברות אל מקור החשמל תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ובהתאם‬
‫להנחיות שימסרו לו ע"י המפקח‪.‬‬
‫המנהל אינו אחראי לעיכובים או לנזקים העלולים להגרם לקבלן בגין הפסקות חשמל או מים‪,‬‬
‫אם יגרמו כאלה‪.‬‬
‫על הקבלן לבצע במקרה כזה הכנות למקורות עצמיים חילופיים כדי למנוע גרימת עיכובים‬
‫בעבודה‪.‬‬
‫הספקת חומרים ומוצרים‬
‫כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן‬
‫הישראלי העדכני ובהעדר כזה‪ ,‬לדרישות מערב אירופאי או אמריקאי‪ .‬החומרים אשר ימצאו‬
‫בלתי מתאימים לאחר בדיקת המפקח יסולקו לאלתר על ידי הקבלן מן האתר ועל חשבונו‪.‬‬
‫הקבלן יספק דוגמא מכל מוצר לאישור מוקדם של המפקח ‪ +‬תעודות מקור ואיכות‪.‬‬
‫בדיקת חומרים ואישורם‬
‫הקבלן חייב לספק על פי דרישת המפקח פירוט לגבי מקורות ו‪/‬או יצרני חומרים שונים‬
‫א‪.‬‬
‫וכן לספק על פי דרישת המפקח אישורים מתאימים של היצרן ו‪/‬או מכון בדיקות מאושר‬
‫לטיב החומרים‪.‬‬
‫הקבלן יספק על חשבונו דוגמאות ודגמים מכל מוצר ומכל עבודה ‪ ,‬לפני כניסה לביצוע‬
‫ב‪.‬‬
‫מלא‪ ,‬כולל גם עבודות הריצוף והחיפוי לסוגיהן‪.‬‬
‫המפקח רשאי לדרוש בדיקות מעבדה מדגמיות מן החומרים המגיעים לאתר וזאת על‬
‫ג‪.‬‬
‫חשבון הקבלן עד תקרה של ‪ 0.5%‬מערך העבודה‪.‬‬
‫תוכניות‬
‫בחתמו על מכרז זה‪ ,‬מצהיר הקבלן כי ידוע לו שהתוכניות המצורפות למכרז זה הן‬
‫א‪.‬‬
‫תוכניות למכרז בלבד‪ ,‬ואינן מהוות תכניות מעודכנות לביצוע בהתאם למפורט במסמך‬
‫ה'‪.‬‬
‫תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבגין אופייה המיוחד של העבודה‪ ,‬יתכנו פרטי ביצוע‬
‫ב‪.‬‬
‫שונים שתאורם יבוא ברשימות ובמפרטים ו‪/‬או בהוראות ביצוע ביומן העבודה מבלי‬
‫שינתן להם ביטוי גרפי בתכניות‪ ,‬ויהיו שונים מפרטים המפורטים בתכניות מצורפות‪.‬‬
‫מידות בתוכניות עשוי שתיפול בהן אי התאמה או טעות סופר‪ ,‬על הקבלן לבקר המידות‬
‫ג‪.‬‬
‫והתאמתם‪.‬‬
‫תכניות לביצוע ומפרטים מדויקים יוצגו ע"י הקבלן לאישור האדריכל ורק עם אשורם‬
‫ד‪.‬‬
‫וייצור דוגמאות באתר או אב‪-‬טיפוס‪ ,‬תאושר ביצוע העבודה לקבלן ‪ .‬ראה גם דרישות‬
‫לדוגמאות במסגרת המפרטים המיוחדים‪.‬‬
‫תקופה ועדיפות הביצוע‬
‫בנוסף לנאמר בחוזה הכללי‪ ,‬מודגש בזאת שהביצוע יחל בתוך ‪ 14‬יום מיום קבלת צו‬
‫א‪.‬‬
‫התחלת העבודה‪ .‬יש לסיים בהתאם ללו"ז הסופי שיקבע ע"י האוניברסיטה‪.‬‬
‫עם קבלת צו התחלת העבודה‪ ,‬יספק הקבלן בתוך ‪ 14‬יום לוח זמנים מפורט לשלב א'‬
‫ב‪.‬‬
‫לאשור המפקח‪ .‬לוח זמנים זה יקבל תוקף לאחר אשור המפקח‪.‬‬
‫תקופת הביצוע בנויה שני שלבים כאמור וכלהלן‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שלב א' – תקופת ביצוע של ‪ 3‬חודשים קלנדריים – ביצוע מיידי מקבלת הצו להתחלת‬
‫העבודה‪.‬‬
‫שלב ב' – שלב נדחה – תחילת הביצוע על פי הוראת המפקח בכתב ותקופת ביצוע של ‪4‬‬
‫חודשים קלנדריים‪ .‬הוראת המפקח לתחילת הביצוע של שלב ב' תינתן לקבלן בהתראה‬
‫~ ‪~ 27‬‬
‫‪00.16‬‬
‫‪00.17‬‬
‫‪00.19‬‬
‫‪00.20‬‬
‫של ‪ 30‬יום ובכתב‪ .‬הקבלן מתחייב להתארגן בתוך ‪ 30‬יום אלו ולהכנס לביצוע בפועל‬
‫באתר ביום תחילת הביצוע כפי שהורה המפקח‪.‬‬
‫קבלני משנה‬
‫הקבלן יציג לאשור המפקח קבלני משנה לכל אחת מן העבודות שאינן מבוצעות במפעלו‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫רק לאחר אשור קבלני המשנה רשאי הקבלן להפעילם לצורך ביצוע העבודות‪.‬‬
‫שמירת זכויות‬
‫מובהר בזה במפורש‪ ,‬כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה‬
‫א‪.‬‬
‫כלשהיא‪ ,‬וההכרעה נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של המזמין‪ ,‬למזמין‬
‫תעמוד הזכות לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים‪ ,‬גם לאחר מסירת ההצעות‪ ,‬כולם‬
‫או אחד‪/‬ים מהם‪ ,‬הכל לפי שיקול דעתו הבלתי מסוייג‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בסעיף דלעיל‪ ,‬מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו הערכה תקציבית‬
‫ב‪.‬‬
‫בדבר עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות‪ ,‬שלא לקבל אף‬
‫אחת מן ההצעות‪.‬‬
‫החוזה בין הקבלן לבין המזמין הינו חוזה ממשלתי על כל נספחיו‪ .‬במקרה של סתירה בין‬
‫ג‪.‬‬
‫תנאי ההצעה והתנאים הקבועים במסמכי המכרז לבין תנאי החוזה יהיו תנאי המכרז‬
‫עדיפים‪.‬‬
‫המזמין רשאי‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪ ,‬להכניס תיקונים‪ ,‬הבהרות‪ ,‬שינויים ותוספות על פי‬
‫ד‪.‬‬
‫שקול דעתו‪ ,‬אשר ישלחו בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ .‬הקבלן יצרף‬
‫למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו‪ ,‬לאשור קבלתה‪,‬‬
‫הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו‪.‬‬
‫בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליותו‪ ,‬רשאי המזמין להחליט על פי שקול דעתו‬
‫ה‪.‬‬
‫הבלעדי והבלתי מסוייג לבטל הזמנה להגשת הצעות זו ולהוציא הזמנות חדשות והגשת‬
‫הצעות בין בנוסח זהה לנוסח זה ובין בנוסח שונה והכל כאמור על פי שיקול דעתו‬
‫הבלעדי והבלתי מסוייג של המזמין‪.‬‬
‫פיקוח‬
‫המפקח במקום הוא בא‪-‬כוחו של המתכנן ושל האוניברסיטה ומתפקידו להשגיח‬
‫א‪.‬‬
‫ולהבטיח כי העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות ולמפרטים המקוריים‪ ,‬להעביר ולהסביר‬
‫לקבלן הוראות ותוכניות הדרושות תוך רישום ביומן של תאריכי מסירת התוכניות‬
‫וההוראות הנוספות‪.‬‬
‫האדריכל או בא‪-‬כוחו רשאים לדרוש מהקבלן באמצעות המפקח תיקון‪ ,‬שינוי כל עבודה‪,‬‬
‫ב‪.‬‬
‫או חלק עבודה‪ ,‬אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או המפרט הטכני‪ ,‬או ההוראות‬
‫האחרון ועל הקבלן למלא אחרי דרישות אלה ללא שהות‪ .‬בלי אישור המפקח‪ ,‬אין הקבלן‬
‫רשאי לעבור לעבודה אחרת‪.‬‬
‫האדריכל או בא‪-‬כוחו רשאים לפסול – באמצעות המפקח – כל חומר או כל עבודה‬
‫ג‪.‬‬
‫הנראים להם כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה‪ .‬כמו כן רשאים הם לדרוש בדיקה‬
‫ובחינה של כל חומר – בנוסף לבדיקות הקבועות‪ ,‬בהתאם לחוקים הקיימים – וכל זה על‬
‫חשבון הקבלן‪.‬‬
‫אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל אישור על כן מהמפקח‪.‬‬
‫נפסל החומר ע"י מפקח לאחר בדיקתו‪ ,‬חייב הקבלן להרחיקו תוך ‪ 48‬שעות מיום‬
‫שנמסרה הדרישה לכך משטח הבניין או הנגרייה‪.‬‬
‫האדריכל או בא‪-‬כוחו רשאים להפסיק – באמצעות המפקח – את ביצוע העבודה‬
‫ד‪.‬‬
‫בשלמותה‪ ,‬או בחלקה‪ ,‬אם לפי דעתם אין העבודה בשלמותה או בחלקה‪ ,‬נעשית בהתאם‬
‫לתוכניות‪ ,‬לתאור הטכני או להוראות המפקח‪.‬‬
‫המזמין באמצעות האדריכל או המפקח יהיו הקובעים היחידים בקשר לכל שתתעורר‬
‫ה‪.‬‬
‫ביחס לטיב החומרים‪ ,‬טיב העבודה ואופן ביצועה‪.‬‬
‫הקבלן יפנה את כל שאלותיו‪ ,‬הערותיו ודרישותיו אל האדריכל באמצעות המפקח –‬
‫ו‪.‬‬
‫שהוא בא כוחה של האוניברסיטה‪.‬‬
‫כללי‬
‫על הקבלן לקחת בחשבון‪ ,‬שעבודתו תבוצע בחלק ניכר מהזמן במקביל לעבודות קבלנים‬
‫א‪.‬‬
‫אחרים‪ ,‬והוא לא יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור הפרעות‪ ,‬עיכובים‪ ,‬או בעיות אחרות‬
‫שנגרמו לדעתו לעבודתו‪.‬‬
‫~ ‪~ 28‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ג'‪2‬‬
‫מפרט טכני מיוחד‬
‫~ ‪~ 29‬‬
‫פרק ‪ - 01‬עבודות עפר לקירות תומכים‬
‫‪01.01 . 9‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מוקדמות‬
‫כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי ‪ -‬פרק ‪ 01‬לעבודות עפר ‪ -‬של‬
‫הועדה הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון ‪ -‬מע"צ‪ ,‬משרד הבטחון‬
‫(ההוצאה לאור) אם לא סומן אחרת במפרט וכתב כמויות זה‪.‬‬
‫בכל מקום בו נכתב "חפירה" יש לראות כאילו נאמר "חפירה ו‪/‬או חציבה‬
‫בכל סוגי קרקע"‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן מקבל את האתר לאחר ביצוע עבודות העתקת תשתיות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המפרט מתייחס לעבודות הבאות‪:‬‬
‫חפירה כללית‪ ,‬כולל עבודות דיפון ושיפועי צד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫מילוי חוזר לאלמנטי בטון‪.‬‬
‫‪ 01.02‬חפירה‬
‫הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה‪ .‬החפירה בשטח תבוצע בכלים‬
‫מכניים ו‪/‬או בעבודות ידיים‪ ,‬באם יש צורך בתמיכת החפירות בנוסף לעבודות הדיפון‪ ,‬יבצע‬
‫הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המהנדס ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל‬
‫ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל‪.‬‬
‫את החומר החפור יוביל הקבלן אל מחוץ לשטח הבנין‪ .‬החומר יסולק מהאתר למקום שפך‬
‫מאושר‪ ,‬לחילופין ישתמש בחומר לצורך מילוי חוזר כפוף לאישור המפקח‪ .‬בכל מקום שמופיע‬
‫המושג "חפירה" הכוונה היא לחפירה ו‪/‬או חציבה בכל סוג קרקע שהוא‪.‬‬
‫בנוסף לא מור במפרט הכללי הבין משרדי המחירים כוללים ‪:‬‬
‫א‪ .‬עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בשטח‪ ,‬תאום קוי ביוב‪ ,‬וכל‬
‫מערכות קיימות שעלול הקבלן להתקל בהן בזמן החפירה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן חייב להוביל על חשבונו ובלי כל תשלום נוסף עבור סילוק חומרי החפירות וחומרים‬
‫אחרים שאינם נחוצים בשטח העבודה ‪ -‬לכל מרחק בהתאם להוראות הרשות המקומית‬
‫והוראות המפקח‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בכל מקום בו הקבלן נתקל במבנה תת קרקעי‪ ,‬יסוד‪ ,‬קיר תומך‪ ,‬בורות‪ ,‬מערכות וביוב‪,‬‬
‫שמופיע בתכניות עם אינפורמציה שונה או שלא מופיע כלל בתכניות‪ ,‬חל איסור להתקרב‬
‫בחפירה לרכיב שנתגלה גם כשהנ"ל נדרש בתכניות‪ .‬הקבלן יעצור את העבודה במרחק ‪ 1.5‬מ'‬
‫לפני הרכיב שנתגלה‪ ,‬ויעבד שיפוע קרקע אל תחתית החפירה יכתוב ביומן‪ ,‬ויבקש הנחיות‬
‫להתקדמות מהמפקח‪.‬‬
‫ד‪ .‬בכל מקום נדרש‪ ,‬תבוצע חפירה בשיפוע ‪ 1.5‬אופקי ל ‪ 1‬אנכי‪.‬‬
‫‪ 01.03‬מילוי ועודפי חפירה‬
‫עודפי אדמת חפירה או עפר שנפסל למילוי‪ ,‬צמחיה‪ ,‬שורשים‪ ,‬שברי בטונים ופסולת אחרת שתמצא ‪-‬‬
‫יסולקו אל מחוץ לאתר העבודה למקום שפך מאושר‪.‬‬
‫הקבלן ישתמש בעפר החפור לפי הצורך‪ ,‬לצורך ביצוע וסדור המילויים בתנאי שעפר זה יהיה‬
‫חופשי לחלוטין מצמחיה‪ ,‬מלכלוך ומפסולת ומתאים לדרישות המפרט ושימושו יאושר על ידי‬
‫המפקח‪ ,‬עודפי החומר החפור‪ ,‬במקרה ולמזמין אין צורך בו על פי אישור מתאים ע"י המפקח‪,‬‬
‫ייחשבו כרכושו של הקבלן והוא יהיה רשאי למכרם או לשפכם אל מחוץ לשטח בהתאם לחוקים‬
‫העירוניים ‪ -‬הכל על חשבונו ואחריותו‪ .‬התשלום עבור עבודות המילוי החוזר והדוקו נכלל במחיר‬
‫החפירה‪.‬‬
‫‪ 01.04‬דו"ח יועץ קרקע ויועץ ביסוס‬
‫הדו"ח של יועץ קרקע ויועץ הביסוס מהווה חלק בלתי נפרד של המפרט ועל הקבלן לבצע את עבודות‬
‫העפר בהתאם להמלצות הניתנות בדו"ח‪ ,‬ללא תשלום נוסף למעט התשלום לעבודות המתוארות בכתב‬
‫‪ 01.05‬דיוק העבודה‬
‫דיוק העבודות ‪ -‬בגמר הסופי של עבודות הקבלן יהיה ‪  2‬ס"מ הן לגבי הגובה המתוכנן וכן לגבי‬
‫סרגל ישר באורך ‪ 3‬מ' בכל כוון שהוא‪.‬‬
‫~ ‪~ 31‬‬
‫נספח לפרק ‪01‬‬
‫דו"ח קרקע‬
‫בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס‬
‫בנין ‪42‬‬
‫באר שבע ‪ -‬אוניברסיטה‬
‫_________________________‬
‫דו"ח מס' ‪4958-11‬‬
‫נספחים‪-:‬‬
‫תרשים מיקום וטופוגרפיה‬
‫תיאורי קרקע‬
‫חתך קרקע‬
‫מפרט לקידוח כלונסאות‬
‫תפוצה‪-:‬‬
‫אוניברסיטת בן גוריון באמצעות א‪.‬ב‪.‬י‪ .‬דורון‬
‫משרד א‪.‬ב‪.‬י‪ .‬דורון‬
‫משרד צבי המלי‬
‫בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס‬
‫בנין ‪42‬‬
‫באר שבע ‪ -‬אוניברסיטה‬
‫_________________________‬
‫דו"ח מס' ‪4958-11‬‬
‫‪ .1‬האתר והתכנון‪-:‬‬
‫האתר נמצא בפינה דרום‪-‬מזרחית של קרית אוניברסיטת בן גוריון‪ ,‬רח' בן גוריון פינת רח' אורי צבי‬
‫גרינברג‪ ,‬צפונית לבנין ‪.NIBN‬‬
‫כיום בשטח נמצא חניון אספלטי‪ ,‬מוגבה מחלק הדרומי של השטח ע"י מסלעה בגובה כ‪ 2.5-3-‬מ'‪.‬‬
‫~ ‪~ 31‬‬
‫פני הקרקע מישוריים ויורדים מרום מוחלט ‪ +298.5‬במערב ל‪ +297.5-‬במזרח‪.‬‬
‫המבנה‪-:‬‬
‫מתוכנן מבנה מעבדות ומשרדים‪ ,‬בן ‪ 3‬קומות מעל הקרקע‪ ,‬ומרתף חלקי (בצפון המגרש) ברום‬
‫יחסי ‪ -3.5‬מ'‪.‬‬
‫רום האפס יהיה ‪ +294.5‬ואילו המרתף יהיה ברום ‪ +291.0‬ועבורו דרושה חפירה לעומק משתנה‬
‫מ‪ 3.5-4-‬מ' במזרח ל‪-‬כ‪ 7.5-8-‬מ' במערב‪.‬‬
‫שיטת הבניה תהיה קונבנציונלית‪ .‬העומסים על היסודות יהיו בתחום ‪ 50-400‬טון‪.‬‬
‫תנאי הקרקע‪-:‬‬
‫א‪ .‬חתך הקרקע נבדק במסגרת חקירת שתית של בנין ‪.NIBN‬‬
‫לאורך הקידוחים בוצעו בדיקות להחדרה תקנית (‪.)S.P.T.‬‬
‫פרופיל הקרקע‪-:‬‬
‫א‪ .1.‬מפני הקרקע נמצא מילוי – מצעים וחול טיני‪ ,‬בעובי ‪ 0.2-0.7‬מ'‪.‬‬
‫א‪ .2.‬מתחת למילוי מופיע טין חרסיתי ממקור "לס" עד חרסית טינית‪ ,‬לעיתים טין מצומנט‪.‬‬
‫השכבה הטינית נמשכת עד לעומק ‪ 4.7-5.3‬מ'‪.‬‬
‫ה"לס" רגיש לשינויי רטיבות ובהרטבה תחת עומס עלולה להתקבל שקיעה מטיפוס מייט‪.‬‬
‫א‪ .3.‬מתחת לשכבה הטינית מופיע קרטון בקושי בינוני‪-‬קשה עד קרטון‪-‬חווארי בקושי בינוני‪-‬רך‪.‬‬
‫כמו כן עם העומק נמצאו שכבות של קרטון‪-‬גירי קשה‪.‬‬
‫הקרטון נמשך עד סוף הקידוחים ב‪ 20-23-‬מ'‪.‬‬
‫א‪ .4.‬תוצאות הבדיקות להחדרה תקנית באבן החול העליונה התקבלו ‪ 37-90‬הקשות לחדירת‬
‫‪ 1-30‬ס"מ – החוזק משתנה מבינוני עד גבוה‪.‬‬
‫א‪ .5.‬מים – בקידוחים נמצאו מים בעומק ‪ 16.9-19.1‬מ'‪.‬‬
‫כמו כן בקידוח מס' ‪ 2‬נמצאו מים כלואים בעומק ‪ 5.8‬מ'‪ .‬יתכן שבקידוחי יסודות יתגלו‬
‫מים כלואים במקומות נוספים (בעיקר בתקופות הגשומות)‪.‬‬
‫‪ .2‬מסקנות‪-:‬‬
‫א‪ .‬חתך הקרקע העליון מורכב מ"לס" טיני עד חרסית טינית – קרקעות רגישות לשינויי רטיבות‪,‬‬
‫ומתחתיהן נמצא קרטון מעט חווארי‪.‬‬
‫השיטה המומלצת לביסוס המבנה היא ע"י כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יש להביא בחשבון שהסלע הקרטוני באתר לעיתים קשה לקדיחה‪ ,‬לכן חדירה לסלע זה תדרוש‬
‫מכונת קידוח חזקה במיוחד וציוד קדיחה מתאים (מקדחי ווידיה)‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המרתף מיועד למעבדות (לא לחניה)‪ ,‬לכן רצפתו תהיה תלויה‪ ,‬נשענת על כלונסאות ומופרדות‬
‫מהקרקע‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫להלן מפורטות ההמלצות‪.‬‬
‫‪ .3‬המלצות‪-:‬‬
‫א‪ .‬ביסוס ‪-:‬‬
‫הביסוס ייעשה ע"י כלונסאות קדוחים בשיטה יבשה‪.‬‬
‫מכונת קידוח תתאים לסוג הקרקע (קרטון קשה) ותהיה חזקה ביותר לקדיחה בשכבות הקשות‪.‬‬
‫העבודה תתבצע עם מקדחי ווידיה עפ"י הצורך‪.‬‬
‫~ ‪~ 32‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עומק הכלונסאות‪-:‬‬
‫קיימת הגבלה בעומק הקידוחים מבוצעים ביבש‪ ,‬עקב חדירה למים‪ ,‬לכן נקבע‬
‫שעומק הכלונסאות במרתף יהיה ‪ 13‬מ' ומחוץ למרתף ‪ 13-16‬מ'‪.‬‬
‫לעומסים גבוהים יתוכננו קבוצות כלונסאות עם ראש משותף‪.‬‬
‫אלטרנטיבה לקבוצות כלונסאות היא כלונסאות בודדים עמוקים‪ ,‬מבוצעים בשיטת הבנטונייט‪.‬‬
‫ההחלטה הסופית תתקבל בתאום עם מהנדס הקונסטרוקציה ומנהל הפרויקט לאחר קבלת‬
‫עומסים על היסודות‪.‬‬
‫להלן טבלת הכלונסאות‪ ,‬מבוצעים ביבש‪-:‬‬
‫כמות הזיון‬
‫עומס מותר (טון)‬
‫קוטר הכלונס‬
‫המינימלית‬
‫(ס"מ)‬
‫‪ 16‬מ' (מחוץ‬
‫‪ 13‬מ'‬
‫עומק ‪ 10‬מ'‬
‫(‪ %‬משטח החתך)‬
‫למרתף בלבד)‬
‫(רק במרתף)‬
‫‪0.45‬‬
‫‪55‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪170‬‬
‫‪130‬‬
‫‪85‬‬
‫‪70‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪200‬‬
‫‪160‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪240‬‬
‫‪190‬‬
‫‪90‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪270‬‬
‫‪220‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪310‬‬
‫‪250‬‬
‫‪110‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪350‬‬
‫‪290‬‬
‫‪120‬‬
‫עומסים גבוהים מהנ"ל יתקבלו ע"י קבוצות כלונסאות‪.‬‬
‫*‪-‬‬
‫מרחק מינימלי בין הצירים ללא הפחתה בתסבולת יהיה ‪ 3‬פעמי הקוטר‪.‬‬
‫למקרה של פעמיים קוטר‪ ,‬יש להפחית כ‪ 25%-‬מהתסבולת‪.‬‬
‫בכדי לבדוק את אפשרויות קדיחה עמוק מ‪ 13-‬מ' וכמויות המים בקידוח‪ ,‬מומלץ לבצע‬
‫**‬
‫קידוח ניסיון באמצעות מכונת כלונסאות חזקה (לעומק כ‪ 20-‬מ')‪.‬‬
‫אורך כלוב הזיון יהיה כאורך הקידוח פחות ‪ 1‬מ'‪.‬‬
‫אפשר להקטין את כמות הזיון בכ‪ 50% -‬החל מעומק ‪ 8‬מ'‪ .‬להעברת מומנטים יש לחשב כמות‬
‫ואורך הזיון הדרושה מעבר למינימום הנ"ל‪.‬‬
‫מפרט לביצוע הכלונסאות מצורף לדו"ח‪.‬‬
‫לחישוב דינאמי ניתן להגדיל את העומסים המותרים בלחיצה בכ‪ 40%-‬מהרשום בטבלה הנ"ל‪.‬‬
‫מים‪-:‬‬
‫בחלק מהשטח קיימים מים כלואים בעומק רדוד יחסי‪.‬‬
‫אם בקידוחים יימצאו מים‪ ,‬יש לצקת את הכלונסאות מייד בתום הקדיחה‪ ,‬כאשר מערבל הבטון‬
‫ממתין בשטח (כך שמים לא יצטברו בבור הקידוח)‪.‬‬
‫היציקה תתבצע דרך צינור יציקה שיגיע עד תחתית הקידוח‪.‬‬
‫אם מסיבות לוגיסטיות לא ניתן לארגן יציקה מיידית‪ ,‬הקדיחה תעשה בשיטת הבנטונייט‪.‬‬
‫בכל מקרה ההחלטה תיעשה בתאום עם מהנדס הבסוס‪.‬‬
‫בין הכלונסאות יינתן חיבור ע"י מערכת קורות קשר דו‪-‬כיוונית‪.‬‬
‫מצ"ב מפרט מיוחד לביצוע כלונסאות‪.‬‬
‫כל הכלונסאות ייבדקו בבדיקה סונית‪.‬‬
‫כמו כן בכ‪ 20%-‬מכלונסאות בקוטר ‪ 100-120‬ס"מ תעשה בדיקה אולטרסונית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫רצפות‪-:‬‬
‫ג‪ .1.‬המרתף מיועד למעבדות (לא לחניה)‪ ,‬לכן רצפתו תהיה תלויה‪ ,‬נשענת על כלונסאות‬
‫ומופרדות מהקרקע באמצעות ארגזי פוליביד בעובי ‪ 15‬ס"מ‪.‬‬
‫קורות היסוד יהיו תלויות‪ ,‬מופרדות מהקרקע כנ"ל‪.‬‬
‫ג‪.2.‬‬
‫רצפות הפיתוח יהיו מונחות על מצע א' בעובי ‪ 60‬ס"מ‪ ,‬מהודק ל–‪Modified 96%‬‬
‫‪( .AASHTO‬תישקל האפשרות להקטין את עובי המצע כפוף לסוג השתית ‪ ,‬בשטח)‪.‬‬
‫מילוי שיידרש במגרש מתחת למצעים יעשה מקרקע חולית או קרטונית מקומית‪ ,‬ללא‬
‫חרסית‬
‫(עד ‪ 15-20%‬דקים‪ ,‬וקוטר האבן המקסימלי יהיה ‪ 7.5‬ס"מ)‪.‬‬
‫המילוי יהודק בשכבות ‪ 20‬ס"מ ל‪ 96%-‬ממקסימום ‪.Modified AASHTO‬‬
‫ג‪.3.‬‬
‫מערבית למבנה מתוכננת להיבנות מסלעה בגובה כ‪ 5-‬מ'‪.‬‬
‫הנחיות לבנית המסלעה ניתנו בנפרד‪.‬‬
‫יש להדגיש שבנית המסלעה תעשה בפיקוח צמוד של מהנדס‪ ,‬מאבנים שיאושרו ע"י המפקח‬
‫באתר‪.‬‬
‫~ ‪~ 33‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ניקוז וביוב ‪-:‬‬
‫הניקוז יבטיח סילוק מהיר של מים מהשטח‪.‬‬
‫צינורות מים וביוב יורחקו מהיסודות ‪ 2.5‬מ' לפחות‪ .‬השוחות יורחקו ‪ 3‬מ' לפחות מהיסודות‪.‬‬
‫ניקוז תת‪-‬קרקעי‪-:‬‬
‫המרתף העתידי יהיה טמון בקרקע (שמחלחלת בקושי)‪ ,‬ויהיה צורך בניקוזו‪.‬‬
‫החלטה לגבי אופן הניקוז תתקבל בתום חפירת המרתף עפ"י חתך הקרקע שיתקבל‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מילוי‪ -:‬מילוי מסביב לקירות המרתפים ייעשה בשכבות מהודקות ובבקרה מלאה‪ .‬אי שמירה על‬
‫הנחיות אלו תגרום לשקיעות במילוי שיובילו לשקיעות בפיתוח ובצינורות ‪ .‬החומר למילוי יהיה‬
‫כנ"ל ועובי השכבות עד ‪ 20‬ס"מ דרגת ההידוק ‪.95%‬‬
‫חפירה‪-:‬‬
‫ו‪ .1.‬עבור המרתף דרושה חפירה לעומק משתנה מ‪ 4-‬מ' במזרח ל‪ 8-‬מ' במערב‪.‬‬
‫ו‪.2.‬‬
‫חפירה בשיפוע‪-:‬‬
‫במקומות רחוקים מכבישים קיימים (נראה בצד הדרומי והמערבי)‪ ,‬שניתן לחפור בשיפוע‬
‫זמני מקסימלי ‪ 1‬אנכי ל‪ 1.5-‬אופקי בתוספת מרחב העבודה‪.‬‬
‫יש לבדוק ששיפוע בין תחתית החפירה לכל מבנה סמוך לא יעלה על ‪ 1‬אנכי ל‪ 3-‬אופקי‪.‬‬
‫במקומות בהם לא ניתן לחפור בשיפוע‪ ,‬החפירה תדופן‪.‬‬
‫ו‪ 3.‬דיפון החפירה‪-:‬‬
‫עד לעומק חפירה של ‪ 5‬מ' ניתן לתכנן קיר קונזולי (ללא עוגנים)‪.‬‬
‫בתמיכת ‪ 5-8‬מ' קירות הדיפון יחוזקו ע"י שורת עוגנים אחת (עוגנים זמניים)‪.‬‬
‫תקרת המרתף תתמוך את הקיר לאחר פירוק העוגן‪.‬‬
‫להלן פרמטרים לתכנון הדיפון‪-:‬‬
‫ מקדם לחץ עפר אקטיבי ‪( Ka = 0.33 -‬לס) ו‪( Ka = 0.22-‬קרטון)‪.‬‬‫ מקדם לחץ עפר פסיבי ‪( Kp = 3.0 -‬לס) ו‪( Kp = 4.5 -‬קרטון)‪.‬‬‫ ‪. = 1.8-2.0– t/m3‬‬‫ משקל מרחבי של הקרקע‬‫ כ‪ 2,000-‬טון למ"ר (לס) ו‪( 7,000-‬קרטון)‪.‬‬‫ מודול אלסטיות‬‫נעשה חישוב ראשוני לדיפון כדוגמה‪.‬‬
‫ו‪4.‬‬
‫צד צפוני‪-:‬‬
‫ ‪ 8‬מ'‪ ,‬מעל הדיפון קיים קיר תומך בגובה כ‪ 1.5-‬מ'‪.‬‬‫גובה תימוך‬
‫קיר דיפון יורכב מכלונסאות ‪.50@65‬‬
‫הכלונסאות יחדרו כ‪ 4-‬מ' מתחת לקו החפירה‪.‬‬
‫המומנט שהתקבל ‪ 15 -‬טון *מ' \ מ"א הקיר‪.‬‬
‫ ‪ 26‬טון‪/‬מ"א הקיר‪.‬‬‫הכוח בעוגן‬
‫מצ"ב תוצאות החישוב‪.‬‬
‫חישובי הדיפון הסופיים יבוצעו בתאום עם הקונסטרוקטור לאחר קבלת תוכניות מרתפים‬
‫מעודכנות ומפלסי החפירה‪.‬‬
‫‪ .4‬הערות‪-:‬‬
‫תכניות חפירה‪ ,‬פיתוח ויסודות עם עומסים יועברו למשרדנו לעיון‪.‬‬
‫בכדי לבדוק את אפשרויות קדיחה וכמויות המים‪ ,‬מומלץ לבצע קידוח ניסיון באמצעות מכונת‬
‫כלונסאות חזקה‪.‬‬
‫התחלת ביצוע של הדיפון והיסודות תיעשה בנוכחותנו‪.‬‬
‫הנדון‪ -:‬ב"ש ‪ -‬אוניברסיטה – בנין ‪42‬‬
‫עדכון המלצות לביסוס‬
‫‪4958-12‬‬
‫‪ 24‬יוני ‪2012‬‬
‫‪ .1‬תכנון הבנין השתנה כך‪ ,‬שהמרתף יהיה בכל שטח המבנה‪.‬‬
‫מפלס המרתף יהיה ברובו ברום יחסי ‪ -10‬מ' (רום אבסולוטי מקורב ‪ )+289.6‬ובחלקו ‪ -12‬מ' (רום‬
‫אבסולוטי מקורב ‪.)+287.6‬‬
‫~ ‪~ 34‬‬
‫‪ .2‬בכדי למדוד את עומק הופעת המים באתר הנדון‪ ,‬הותקנו ‪ 2‬צינורות פיזומטר למדידת מפלס המים‪.‬‬
‫עפ"י מדידה מתאריך ‪ ,09.05.2012‬בנקודה מס' ‪ 1‬לא נמצאו מים עד עומק ‪ 14‬מ'‪.‬‬
‫בנקודה מס' ‪ 2‬נמצאו מים בעומק ‪ 15‬מ'‪ ,‬דהיינו ברום אבסולוטי ‪.+279‬‬
‫‪ .3‬לאור שינוי אדריכלי של הבנין ומציאת המים ברום ‪ ,+279‬שקלנו שוב אפשרויות לביסוס המבנה‪.‬‬
‫א‪ .‬כלונסאות מבוצעים בשיטה יבשה‪-:‬‬
‫מציאת מים ברום אבסולוטי ‪ +279‬מגבילה את עומק הקידוחים היבשים ל‪ 8-10-‬מ' (מרום‬
‫מרתף)‪ ,‬לכן כלונסאות יבשים יבוצעו לעומסים קטנים בלבד‪.‬‬
‫הכלונסאות לעומסים גבוהים יבוצעו בשיטת הבנטונייט‪.‬‬
‫ב‪ .‬כלונסאות בנטונייט‪-:‬‬
‫יבוצעו לעומק ‪ 13-20‬מ'‪.‬‬
‫הקטרים יהיו בתחום ‪ 60-120‬ס"מ‪.‬‬
‫מכונת קידוח תתאים לחתך קרקע שבאתר (קרטון לעיתים קשה לקדיחה) ויעשה‬
‫שימוש במקדחי הווידיה לפי הצורך‪.‬‬
‫‪ .4‬להלן טבלת הכלונסאות עם העומסים המותרים‪-:‬‬
‫קוטר‬
‫הכלונס‬
‫(ס"מ)‬
‫עומס מותר (טון)‬
‫קדיחה יבשה‬
‫עומק ‪ 10‬מ'‬
‫‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫‪90‬‬
‫‪100‬‬
‫‪110‬‬
‫‪120‬‬
‫‪60‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪130‬‬
‫‪150‬‬
‫כמות הזיון המינימלית‬
‫(‪ %‬משטח החתך)‬
‫קדיחה בשיטת בנטונייט‬
‫‪ 13‬מ'‬
‫‪100‬‬
‫‪130‬‬
‫‪160‬‬
‫‪190‬‬
‫‪220‬‬
‫‪250‬‬
‫‪300‬‬
‫‪ 16‬מ'‬
‫‪180‬‬
‫‪210‬‬
‫‪250‬‬
‫‪285‬‬
‫‪320‬‬
‫‪360‬‬
‫‪ 20‬מ'‬
‫‪290‬‬
‫‪330‬‬
‫‪370‬‬
‫‪410‬‬
‫‪460‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪ .5‬בכ‪ 50%-‬מכלונסאות בקוטר ‪ 100-120‬ס"מ יוכנסו צינורות לבדיקה אולטרסונית‪.‬‬
‫אורך הזיון יהיה בכ‪ 2-‬מ' קטן מאורך הקידוח‪ ,‬אך בכלונסאות עם צינורות אולטרסוניות‪ ,‬אורך הזיון‬
‫יהיה כאורך הקידוח פחות ‪ 10-15‬ס"מ‪.‬‬
‫פרק ‪ - 02‬עבודות בטון יצוק באתר‬
‫‪ 02.01‬מוקדמות‬
‫‪.1‬‬
‫בנוסף למפורט להלן‪ ,‬ביצוע עבודות בטון יצוק באתר‪ ,‬כפוף לדרישות המפרט הכללי ‪-‬‬
‫פרק ‪.02‬‬
‫‪.2‬‬
‫לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט יש לוודא עם המפקח שהתכניות שבידי הקבלן הן‬
‫מהמהדורה האחרונה של המתכנן‪ ,‬ונושאות חותמת "מאושר לביצוע"‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תמיכות ופיגומים‬
‫א‪ .‬האחראי לביצוע השלד בהיותו מהנדס רשוי כחוק‪ ,‬יתכנן את התמיכות לקורות‪,‬‬
‫תקרות‪ ,‬עמודים ותמיכות העזר כולל פיגומי חוץ ופיגומים אחרים‪ ,‬יבקר אותם‬
‫בהקמתם ויאשר אותם בטרם יציקה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בכל מקום בו העומס על הפיגומים אינו מובן מעצם פעולתו הטבעית‪ ,‬יפנה האחראי‬
‫לביצוע השלד למתכנן השלד לקביעת עומסי השרות לתכן התמוכות‪.‬‬
‫‪ 02.02‬בטונים‬
‫‪.1‬‬
‫ג‪ .‬כל התומכות יעמדו בתקן ‪ 904‬לתמיכות ות"י ‪ 1139‬לפיגומים‪.‬‬
‫סוג הבטון ב‪.30-‬‬
‫תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה‬
‫יהיו תנאי בקרה טובים‪.‬‬
‫~ ‪~ 35‬‬
‫‪.2‬‬
‫כל הבטונים כוללים במחירם את התבניות‪ ,‬התמיכות וכל חומרי העזר כנדרש‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות ויבוצעו ע"י קושרות תבניות נתיקות המשאירות‬
‫גומחה עגולה בבטון‪ .‬לא יורשה השימוש בחוטי קשירה‪.‬‬
‫פני כל הבטונים בכל המבנה יבוצעו בבטון מסודר ונקי לפי המפרט וזאת‬
‫ללא תשלום נוסף‪ ,‬כולל קיטום מקצועות ופני בטון חלקים‪ ,‬נקיים ובעלי‬
‫גוון אחיד‪ ,‬למעט בטונים שיוגדרו כבטון חשוף עליהם חלות הנחיות‬
‫מחמירות ושבגינם תשולם תוספת לפי כתב הכמויות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 02.03‬טפסים רגילים לבטונים – כמפורט ‪ 02‬במפרט הכללי‬
‫‪ 02.04‬בטון חשוף מעוצב ארכיטקטוני (חזותי)‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 0208‬של המפרט הכללי‪.‬‬
‫כללי‬
‫א‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לבצע תכנון מפורט לרבות התייעצות עם בעלי ניסיון בעבודה דומה‬
‫ולבצע דוגמאות ודגמים בעבודה זהירה ומוקפדת מאוד ובבקרת בצוע ואיכות גבוהה מן‬
‫הרגיל‪.‬‬
‫לידיעת הקבלן‪ ,‬לא תינתן כל אפשרות לתיקונים‪ ,‬כל קטע שייפסל ייהרס ויבוצע מחדש‬
‫עד לשביעות רצונו המלאה של האדריכל‪.‬‬
‫על הקבלן להכין על חשבונו ובאחריותו תוכניות ‪ SHOP DRAWINGS‬לאישור המפקח‬
‫והאדריכל‪.‬‬
‫התוכניות יכללו את התבניות ‪,‬כולל פריסת חלוקות‪ ,‬מיקום המחברים‪ ,‬סרגלים וחריצים‪,‬‬
‫הפסקות יציקה‪,‬מיקום אביזרים והכנות לחלקי מערכות שישולבו בבטון ‪,‬בהתאם‬
‫להנחיות ופרטי האדריכל‪.‬‬
‫בשלב הראשון על הקבלן לקבל אישור האדריכל לסידור התבניות באתר לאחר ההרכבה‬
‫ולפני סידור ברזל הזיון‪.‬‬
‫על הקבלן להגיש תוכניות ‪ SHOP DRAWINGS‬התבניות כולל שלבי יציקות לאישור‬
‫האדריכל לא יאוחר מ ‪ 40‬יום מרגע קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬
‫יעוץ מעבדה ותכנון התערובת‬
‫ב‪.‬‬
‫באחריות הקבלן לקבוע פגישות עם הטכנולוג הראשי של החברה שתבחר על‪-‬ידי הקבלן‬
‫המבצע כספקית הבטון שלו‪ ,‬לא יאוחר מ ‪ 30‬יום מרגע קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬
‫בפגישות יתואמו הנושאים בתערובת הבטון עצמה ובאלו הנובעים ממנה‪ ,‬כגון‪ :‬הובלת‬
‫הבטון‪ ,‬הכנת התבניות‪ ,‬ויברציה‪ ,‬אשפרה‪ ,‬פרוק תבניות וכו'‪.‬‬
‫דוגמאות – בקנה מידה ‪ 1:1‬של קיר עם בטון חשוף חזותי‬
‫ג‪.‬‬
‫עם סיום שלב תכנון התערובת וסכום נוהלי בצוע‪ ,‬יכין הקבלן שתי דוגמאות מושלמות‬
‫של קטעי קיר בטון אנכיים במידות של ‪ 200 X 200‬ס"מ לפחות‪ .‬במידה והדוגמאות לא‬
‫יענו על דרישות המפרטים והתכנון‪ ,‬ימשיך הקבלן לבצע דוגמאות נוספות – לרבות עדכון‬
‫התערובת‪ ,‬עדכון שיטות ההובלה‪ ,‬ההשמה‪ ,‬ייצוב התבניות‪ ,‬ויברציה וכו' – עד לקבלת‬
‫תוצאה המתאימה לדרישות‪.‬‬
‫כל התהליך הזה יבוצע בלוח זמנים מינימלי אפשרי‪ ,‬כדי לאפשר התחלת עבודה עם‬
‫תערובת ‪ +‬טכניקת הובלה והשמה בדוקים ומאושרים‪.‬‬
‫באחריות הקבלן לסיים ביצוע הדוגמאות לא יאוחר מ ‪ 60‬יום מרגע קבלת צו התחלת‬
‫עבודה‪.‬‬
‫הדוגמאות המאושרות – הסופיות – יישארו באתר העבודה עד השלמת העבודה‪.‬‬
‫חומרים‬
‫ד‪.‬‬
‫צמנט‪:‬‬
‫הצמנט שישמש לאלמנטי הבטון החשוף יהיה מסוג צ‪.‬פ‪ – 300 .‬צמנט אפור ללא‬
‫אפר פחם ‪ ,‬בתערובת יש להשתמש ב‪ 70%-‬צמנט לבן‪.‬‬
‫במפעל המספק את הצמנט יהיה סילו אחד לצמנט אפור וסילו אחד לצמנט לבן‪,‬‬
‫חול נקי ללא חומר אורגני או פסולת אחרת‪ ,‬אגרגטים נקיים‪ ,‬שטופים וקטנים‪.‬‬
‫האגרגטים‪:‬‬
‫גודל האגרגט המקסימלי ‪ 15-‬מ"מ‪.‬‬
‫האגרגטים יירחצו באופן מיוחד קודם שיוכנסו לתערובת‪.‬‬
‫האגרגטים כולל הדקים‪ ,‬יהיו גרוסים מאבן צפופה וחזקה בגוון לבן‪.‬‬
‫הם יעמדו בכל הדרישות של ת"י ‪ 1098‬ושל ת"י ‪ 3‬עבור סוג ‪.1‬‬
‫חול‪:‬‬
‫החול מודרג רחוץ ממקור אחיד במקום שומשום‪.‬‬
‫הנחיות לבצוע הטפסנות‬
‫ה‪.‬‬
‫התבניות לחלקי הבטון החשוף יהיו כפולות‪ .‬פני התבנית החשופים אל הבטון יהיו‬
‫עשויים טפסות טגו חדש‪.‬‬
‫הנ"ל ייפרסו באתר לעיני האדריכל ולאחר אישורו יחוברו לחלק הפנימי של התבניות‪ -‬ללא‬
‫חיזוק הטפסות‬
‫סימנים ‪,‬ברגים ומסמרים מהחלק החשוף אל הבטון‬
‫~ ‪~ 36‬‬
‫ושיטת חיבורו לתבניות יתוכננו כדלהלן‪ :‬טולרנס הסטייה של קיר הבטון מהאנך‬
‫ומהאופק לא יעלה על ‪ 1‬ס"מ על ‪ 8‬מטר אורך בשני הכיוונים‪.‬‬
‫טפסות הטגו יהיו חדשים‪ ,‬חלקים וללא פגם וישמשו לשתי יציקות בלבד‪.‬‬
‫חיתוך וניסור ייעשה בנגריה או באתר על שולחן נגרים קבוע עם אמצעי חיתוך מתאימים‪.‬‬
‫לא יותר חיתוך המסור ידני או מכני נייד‪.‬‬
‫הסגירה בין התבניות תבוצע תוך הקפדה על הצמדה מרבית‪ ,‬וכל מרווח ייסתם במרק‬
‫ויוחלק – מצד פנים ‪ +‬ניקוי יבש על פני הבטון הקיים‪.‬‬
‫לכל התבניות יהיה שלד נושא מקורות פלדה מתאימות‪ ,‬ויובטחו חבורים "חכמים" בין‬
‫התבניות‪ ,‬כך שתהיה הצמדה מלאה וחבור רציף‪.‬‬
‫ההצבה תיבדק בעזרת מודד‪ ,‬שיבטיח הן את הקו והן את אנכיות ורציפות התבניות! לא‬
‫תאושר התקדמות לשלב הכנסת מוטות הזיון לפני קבלת אישור מודד בנדון‪.‬‬
‫לא תאושר התקדמות לשלב הרכבת הטפסות לפני בדיקה ואישור בכתב של האדריכל על‬
‫קבלת התכניות ואישור הדוגמאות‪.‬‬
‫כל פינות הבטון החשוף הן ישרות ללא קיטום או גרונג‪ .‬במקום בהם הפינה גלויה תאטם‬
‫התבנית בצידה החיצוני כדי למנוע נזילה של "מיץ" בטון וקבלת פינה בה אגרגטים‬
‫חשופים‪.‬‬
‫פירוק התבניות תעשה בתאום עם טכנולוג בטון כדי למנוע שבר הפינה בעת פירוק‬
‫התבניות‪.‬‬
‫"שמן תבניות" ייקבע בעת בצוע הדוגמאות כך שלא יכתים את הבטון‪.‬‬
‫‬‫לא תותר הפסקת יציקה אלא בתכנון מראש ואך ורק במסגרת חריץ או פוגה‬
‫‬‫מתוכננת‪.‬‬
‫סרגלי עצוב פינות יבוצעו בעץ קשה בלבד מעוצב ומהוקצע במידות שנקבעו על‬
‫‬‫ידי האדריכל‪.‬‬
‫בחלק התחתון יוצבו התבניות על פסי "קומפריבנד" – למניעת בריחת "מיץ בטון" בזמן‬
‫היציקה‪.‬‬
‫גודל הטפסות – הקבלן יבצע טפסות בגודל המקסימלי המבטיח שליטה והצבה נוחים‬
‫ומסודרים – תוך התחשבות במידות התבניות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫ויברציה‬
‫מידות הויברציה – עומק הכנסת המחט‪ ,‬משך הויברציה‪ ,‬סוג הויברטורים וכו' – יבדקו‬
‫בעת הכנת הדוגמאות‪.‬‬
‫אשפרה‬
‫אשפרת הבטונים תחל יום לאחר היציקה‪ .‬התבניות יפורקו ומים יוחדרו למרווח שבין‬
‫התבניות לבטון‪ .‬גם לאחר שחרור וסילוק התבניות יומשך בהרטבת הבטונים – למשך‬
‫שבוע לפחות‪.‬‬
‫שומרי מרחק – מחברים‬
‫שומרי המרחק‪ ,‬המחברים שבין שתי התבניות – פנים וחוץ – יבוצעו במידות ומיקום‬
‫מדויק לפי התוכניות שיוכנו ע"י הקבלן לאישור האדריכל‪.‬‬
‫סוג שומרי המרחק יתואם עם המתכננים‪ ,‬בעקרון‪ :‬צינורית פלסטיק שבתוכה יועבר מוט‬
‫ההידוק ‪ +‬קונוסים מגומי קשיח ו‪/‬או פלסטיק קשיח‪ .‬עם סיום יציקת קטע קיר יוצאו‬
‫מוטות המרווח וצינוריות הפלסטיק ‪ +‬הקונוסים‪ ,‬ותבוצע סתימה – לפי הוראות‬
‫והנחיות האדריכל – תוך שימוש בתערובת בלתי מתכווצת המבטיחה חוזק גבוה‬
‫והדבקות אל הבטון‪ ,‬לדוגמא‪ :‬מריחת שכבה מקשרת "טורובונד" וסתימה‬
‫ב"סטרקצ'ורייט" – חומרים של חברת "‪ "THORO‬או שוו"ע‪.‬‬
‫הנחיות כלליות – שונות‬
‫העבודה תתבצע לפי תכ' אדריכלות מפורטת שבה יופיעו חלוקה לסרגלים‬
‫‬‫ופרטים לבצוע‪ .‬הקבלן מתחייב לבצוע צמוד לפי תכנית‪.‬‬
‫לא יורשו תיקוני בטון חשוף ‪.‬‬
‫‬‫בחודשי הקיץ יחלו היציקות בשעת בוקר מוקדמת‪ ,‬ובכל מקרה לא יהיו‬
‫‬‫יציקות בשעות שיא החום‪.‬‬
‫הקבלן יבצע יציקות במנות כאלו שניתן לשלוט עליהן בצורה טובה ואחידה –‬
‫‬‫תוך הקפדה על כל מה שפורט לעיל‪.‬‬
‫כל הערבלים שיובילו תערובת בטון לאתר – לשימוש באלמנטי הבטון החשוף –‬
‫‬‫ישטפו לפני הכנסת התערובת‪.‬‬
‫הנושא יוודא על ידי האחראים במפעל המספק את הבטון‪.‬‬
‫טכנולוג בכיר מטעם החברה ספקית הבטון ילווה את היציקות הראשונות‪,‬‬
‫ויערוך בקורים לפחות פעמיים בחודש בעת בצוע יציקות לאלמנטי בטון חשוף‪.‬‬
‫הטכנולוג יציין לעצמו נושאים הראויים לדיון‪ ,‬לשיפור ו‪/‬או רענון‪ ,‬ויעבירם‬
‫למנהלי הפרויקט ולקבלן – לבצוע‪.‬‬
‫בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה!‬
‫‬‫במקרה של בטון לא עביד‪ ,‬יש להתייעץ עם המפעל מספק הבטון‪ ,‬ובמידת‬
‫הצורך להוסיף מנת משפר עבידות הנמצאת אצל הנהגים‪.‬‬
‫בערבלים שיובילו בטון לאתר – ליציקות הבטון החשוף – לא יוכנסו יותר מ‪5-‬‬
‫‬‫מ"ק בטון לכל הובלה‪ ,‬כדי להבטיח ששקיעת הבטון אינה משתנה בין מועד‬
‫התחלת וסיום היציקה‪.‬‬
‫~ ‪~ 37‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫‪02.05 . 10‬‬
‫הקבלן ישתדל שצוות קבוע יעסוק באותו סוג עבודה במשך כל הפרויקט‪ :‬צוות‬
‫להצבת התבניות ‪ +‬ישור‪ ,‬צוות להרכבת פתחים – נגטיבים‪ ,‬צוות להכנסת‬
‫הברזל‪ ,‬צוות לסגירת התבניות‪ ,‬צוות ליציקה ‪ +‬ויברציה וצוות לפרוק ‪+‬‬
‫אשפרה‪.‬‬
‫באחריות הקבלן להודיע למפקח בכתב ‪ 24‬שעות לפני על מועדי היציקות‪ .‬ביצוע‬
‫היציקות רק לאחר תיקון הערות המפקח ואישורו‪.‬‬
‫מועדי יציקות אלמנטים חשובים בהם נדרש פיקוח עליון של המתכנן‪ ,‬כגון‪:‬תקרות‪,‬‬
‫רצפות‪ ,‬קירות עם בטון חשוף וכו'‪ .‬יתואמו בכתב שבוע לפני ביצוע היציקות‪.‬‬
‫טפול בתבניות‬
‫מיד עם פרוק קטע תבנית‪ ,‬יטופל זה לקראת הכנתו ליציקה הבאה‪.‬‬
‫‬‫התבנית תנוקה היטב מכל שאריות בטון‪ ,‬לרבות סימני ושאריות בטון‬
‫‬‫בדק – חזותית – מצב התבנית‪ ,‬לאיתור נקבים‪ ,‬חתכים וכו' ינוקו ויסולקו‬
‫‬‫שאריות חומר האטימה – סיליקון – בין התבניות השונות – במרווחים‪.‬‬
‫התבניות ימרחו בתערובת המתאימה ליציקה – כפי שיאושר בתהליך הכנת‬
‫‬‫הדוגמאות‪.‬‬
‫זיון‬
‫הכיסוי לזיון יהיה ‪ 3.5‬ס"מ מינימום‪ ,‬סידור הזיון יבטיח חפיות למלוא כוח המתיחה לפי‬
‫אישור המפקח‪.‬‬
‫שמירה על חלקי בטון חשוף עד למסירת עבודתו‬
‫מיד עם סיום הסרת התבניות‪ ,‬יכוסו חלקי הבטון הגלוי לשם הגנה ושמירת‬
‫‪.1‬‬
‫פניהם‪.‬‬
‫הקבלן יקפיד לכסות ולחדש את הכיסוי עד לניקויו המלא של הבנין ומסירתו‬
‫‪.2‬‬
‫למזמין‪.‬‬
‫כיסוי חלקי הבנין יכלול כיסוי הבטון הגלוי על כל פניו בארג גאוטכני הגנה על‬
‫‪.3‬‬
‫פינות הבטון בסרגלי עץ והקמת תמיכה או קשירה חיצונית אשר תבטיח את‬
‫יציבות הכיסוי וההגנה על הפינות לאורך זמן‪.‬‬
‫הקבלן יתלה שילוט על גבי הכיסוי המזהיר את העובדים על קיומו של הבטון‬
‫‪.4‬‬
‫הגלוי מתחת לשכבת ההגנה‪.‬‬
‫לא יתקבל ניקוי של פני הבטון החשוף מכתמי חומרי בניין או כתמי השתנה על‬
‫‪.5‬‬
‫הבטון‪.‬‬
‫רואים בקבלן אחראי יחיד לשמירת איכות הבטון הגלוי עד למסירתו‪.‬‬
‫שטחים בהם יתגלו פגמים יהרסו ע"י הקבלן גם בשלבים מאוחרים ותבוצע יציקה חדשה‬
‫באחריותו ועל חשבונו של הקבלן‪.‬‬
‫סיבולת (טולרנסים)‪:‬‬
‫כללי‪ :‬סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם לת"י ‪ 789‬מהדורה ‪2003‬‬
‫או מאוחר ממנו‪.‬‬
‫הסיבולות המותרות בעבודות השלד מוגדרות בת"י ‪ 789‬מהדורה יוני ‪2003‬‬
‫א‪.‬‬
‫(או מאוחר ממנו)‪ ,‬וכן מפמ"כ ‪ 326‬המקושר לתקן‪ .‬על הקבלן להצטייד‬
‫בתקן זה ולהוסיפו כהנחיית קבע לביצוע עבודותיו באתר‪.‬‬
‫כנוהג קבע‪ ,‬יסמן המודד מטעם הקבלן כל רכיב שבו התגלתה סטייה‬
‫ב‪.‬‬
‫גדולה מהמותר בתקן ויבקש את הנחיית המפקח‪.‬‬
‫אין להתקדם בביצוע רכיב המשך הקשור לרכיב שנתגלתה בו סטייה‪,‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בטרם קבלת הנחייות המפקח לתיקון או אישור הרכיב הנבדק‪.‬‬
‫סטייה בין שהיא מותרת או שאושרה ע"י המפקח כחריגה‪ ,‬תתוקן בכוון‬
‫ד‪.‬‬
‫ההפוך ברכיב אחד או ברכיבים הבאים‪.‬‬
‫קרי‪ ,‬אין ליצור סטיות מצטברות לאותו כוון‪ ,‬אלא חובה לתקנם לפי‬
‫ההתקדמות‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהנחיות התקן‪ ,‬יעמדו סטיות הפריטים דלכמן גם במקבלות‬
‫ה‪.‬‬
‫אלו‪:‬‬
‫ריצפות ותקרות שנועדו להשאר חשופות יעמדו בנוסף‪ ,‬גם‬
‫‪.1‬‬
‫בהנחיית‬
‫המפרט הכללי בפרק ‪ ,51‬דרגה ‪ ,3‬בכל הנוגע לגליות המשטח‬
‫ומישוריותו‪.‬‬
‫סטייה אופקית מקסימלית מותרת לכל גובה פיר מעלית‪ ,‬לא‬
‫‪.2‬‬
‫יעלה על ‪ 10‬מ"מ‪.‬‬
‫רכיב שלא יעמוד בסטיות המותרות יפורק ועלויות תיקונו יחולו על‬
‫ו‪.‬‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫כיסוי בטון על ברזל‬
‫‪02.06‬‬
‫כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון‪.‬‬
‫העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן‪:‬‬
‫~ ‪~ 38‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 3.5‬ס"מ בכל רכיבי הבטון שלא במגע עם קרקע‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 5‬ס"מ בבטונים במגע עם קרקע‪.‬‬
‫כיסוי בטון זה הוא חובה מבחינת עמידות קורוזיבית והגנת אש‪ ,‬ואין‬
‫להפחית ממנו‪ .‬במידה ובתכניות השלד קיימת סתירה לנ"ל‪ ,‬יקצר הקבלן‬
‫את החישוק או מוט הזיון לקבלת הכיסוי הנקוב בסעיף זה‪.‬‬
‫‪ 02.07‬אשפרה‬
‫בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק ‪ 02‬תת פרק ‪ 0205‬על הקבלן לבצע אשפרה בהקפדה רבה מאחר‬
‫ואשפרת הבטונים היא גורם חשוב ביותר לטיבם‪.‬‬
‫פני רצפות או תקרות ייאושפרו ע"י פרישת יריעות בד מחזיק מים אשר עטופים‬
‫ב ‪ P.V.C. :‬בצידם החיצוני‪ ,‬כדוגמת "דרנוטקס" (יצרן – "איזוליט" ‪ ,)5789711-03‬או ש"ע‪ .‬הבד‬
‫יורטב במשך ‪ 7‬ימים‪ ,‬לפחות‪.‬‬
‫אשפרת העמודים וקירות תהיה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה אשר תישמר רטובה במשך חמישה‬
‫ימים‪.‬‬
‫מחיר האשפרה כלול במחיר היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות ולא תשולם לקבלן שום‬
‫תוספת שהיא‪.‬‬
‫הקבלן ימנה עובד מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה‪.‬‬
‫לא תתקבל חלופה אחרת לשיטת האשפרה האמורה‪.‬‬
‫‪ 02.08‬פלדת הזיון‬
‫מוטות הזיון יהיו פלדה מצולעת‪ ,‬או מוטות פלדה רגילה‪ ,‬כמצויין בתכניות שיתאימו‬
‫א‪.‬‬
‫לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן‪ .‬מוטות הפלדה שיסופקו‬
‫מכל סוג שהוא יהיו ישרים בהחלט‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים"‪ .‬על מנת למנוע‬
‫חירור תבניות‪ ,‬יכול הקבלן להציע לאישור המהנדס‪ ,‬אביזרי קוצים מכופפים כדוגמת‬
‫‪ .HBT‬לא יאושר שימוש במיתדים או קוצים קדוחים כתחליף לקוצים רגילים גם כאשר‬
‫הנ"ל כרוך בחרור תבנית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאשור המפקח‬
‫ובדיקה לצורך ההתחשבנות‪ .‬על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין‪/‬המתכנן לא יספק‬
‫רשימות ברזל בנפרד והכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫במידה ויהיה צורך בחיבור מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצויינים‬
‫בתכניות‪ ,‬יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד‬
‫חיבורים לסירוגין‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫היכן שנדרש לרתך מוטות זיון‪ ,‬כדוגמת עיגוני פלטקות ואלמנטי פלדה או בכל מקום‬
‫אחר‪ ,‬הקבלן ישתמש בזיון מצולע רתיך‪ ,‬ללא תוספת בגין יכולת הרתיכות או תשלום‬
‫בגין הריתוך‪.‬‬
‫חובה להשתמש במוטות רתיכים לריתוך‪ ,‬בין שנדרש בתכניות ובין שלא צויין במפורש‬
‫כך‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪02.12‬‬
‫אופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתר‬
‫כל מקום בו לא נאמר אחרת‪ ,‬המדידה לפי אופני המדידה במפרט הכללי‪.‬‬
‫סעיפי כתב הכמויות מתייחסים לכל המקומות ללא הבדל במיקום שלהם‪ ,‬מפלסים גבהים‬
‫וכיו"ב‪.‬‬
‫להסרת כל ספק מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל הדרישות המתוארות במפרט‬
‫המיוחד גם אם לא כתוב במפורט שהדרישות הנ"ל כלולים במחיר‪:‬‬
‫א‪ .‬יציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים והמפלסים במחיר אחיד‪.‬‬
‫כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל‬
‫ב‪.‬‬
‫זיון‪ ,‬ערבים ותוספות שונות לבטונים‪ ,‬עיבוד הבטון וכד'‪.‬‬
‫עיצוב חריצים‪ ,‬קיטומים‪ ,‬אפי מים‪ ,‬שקעים‪ ,‬רולקות‪ ,‬שרוולים וכו' בכל האלמנטים‪,‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לרבות קיטום פינת תחתית תקרה יצוקה במפגש עם לוח"ד‪.‬‬
‫עיצוב פתחים‪ ,‬מעברים וכו' בכל צורה שהיא (מלבנית‪ ,‬עגולה‪ ,‬דפנות משופעות וכו')‪,‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בכל האלמנטים‪.‬‬
‫עיצוב שקעים‪ ,‬חריצים והוצאות קוצים כתושבות ליציקות אלמנטים שונים בעתיד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עבור האלמנטים היצוקים בתבניות פלדה ו‪/‬או בתבניות דיקט חדשים למיניהן לא‬
‫ו‪.‬‬
‫תשולם תוספת עבור "בטון חשוף (גלוי‪ ,‬נקי)" ‪ ,‬עיצוב השטחים הנ"ל כלול במחיר‬
‫היחידה‪.‬‬
‫~ ‪~ 39‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מדידות ושירותיו של מודד מוסמך‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ביצוע בגבהים שונים ובמידות שונות וכמו כן עמודים וקירות אשר גובהם יותר מאשר‬
‫מפלס מתוכנן אחד או משופע‪.‬‬
‫לא תשולם תוספת עבור שימוש בתמיכות מיוחדות לגבהים מיוחדים או עומסים‬
‫מיוחדים מסוג אקרו או אחר‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬בכל מקום שיידרש‪ ,‬במהלך העבודה‬
‫ולפי התכנון‪.‬‬
‫החלקה בהליקופטר לא תימדד בנפרד ומחירה מוכל במחיר התקרות והמרצפים‪.‬‬
‫החלקת ההליקופטר תהיה ברמה שתתאים לתקרה חשופה‪( .‬ראו סעיף סיבולות)‪.‬‬
‫מחיר הקורות והקירות כולל במחירם יציקה במתווה אופקי מתעגל או קשתי ותקרות‬
‫שונות בקו מפולס או בשיפוע – במחיר אחיד‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫מחירי פלדת הזיון‪:‬‬
‫ מחירי הפלדה לזיון ייחשבו ככוללים את כל העבודות הדרושות לקביעתה‪ ,‬ובכלל‬‫זה ומבלי לפגוע בכל ההוראות האמורות במפרט הטכני‪ ,‬גם את עבודות העלאתה‬
‫לקומות‪ ,‬את עבודות הקשירה (לרבות אספקת החוטים)‪ ,‬את עבודות הריתוך‬
‫הנדרשות לצרכי ביצוע‪ ,‬הארכות של מוטות הזיון וכל החומרים האחרים‬
‫הנדרשים‪ .‬כמו כן כלול במחיר הכנת רשימות ברזל‪ ,‬ותכניות לסידור רשתות‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫בניגוד לנאמר במפרט הכללי‪ ,‬קלמרות‪ ,‬תושבות וספסלים הנדרשים‬
‫להצבת זיון בגובה הנכון ביציקה‪ ,‬ישולמו עפ"י משקל‪.‬‬
‫כלונסאות יימדדו באורכם לפי התכנית‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫קידוח נוסף ללא יציקה או כולל יציקה לא תימדד ומחירם מוכל במחיר‬
‫הכלונסאות‪.‬‬
‫פרק ‪ -08‬עבודות חשמל‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫הקף העבודה‬
‫הוראות טכניות כלליות‬
‫חומרים וציוד‬
‫תנאים מקומיים ומניעת תאונות‬
‫תאומים אישורים ובדיקות‬
‫הארקות‬
‫תאורה‬
‫אחריות‬
‫אופני מדידה לתשתיות החשמל‬
‫מפרט גופי תאורה (אמיר ברנר)‬
‫כללי‪:‬‬
‫א‪ .‬המפרט להלן מתייחס לביצוע תשתיות חשמל במסגרת פיתוח של מבנים ‪42 ,41‬‬
‫באוניברסיטת בן גוריון – קמפוס באר שבע‪.‬‬
‫ב‪ .‬במכרז רשאים להשתתף קבלני חשמל בעלי רישיון ממשלתי מתאים‪.‬‬
‫ג‪ .‬העבודה תבוצע בהתאם לחוקים‪ ,‬התקנות‪ ,‬ההוראות והמפרטים כמפורט להלן (בכל מקרה‬
‫של סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים תהיה העדיפות למסמך המחמיר)‪:‬‬
‫(‪ )1‬חוק החשמל‬
‫(‪ )2‬התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי‪ ,‬מוליכים‪ ,‬כבלים‪ ,‬צינורות‬
‫למתקני חשמל ותקשורת‪.‬‬
‫(‪ )3‬התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה‪.‬‬
‫(‪ )4‬המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות‪.‬‬
‫(‪ )5‬המפרט הטכני הכללי בהוצאת משרדי הממשלה‪.‬‬
‫‪ .2‬הקף העבודה‪:‬‬
‫א‪ .‬העבודות הכלולות במכרז זה‪:‬‬
‫(‪ )1‬אינסטלציה חשמלית – מובלים‪ ,‬כבלים‪ ,‬חציבות‪ ,‬חפירות וכו'‬
‫(‪ )2‬הארקות‪.‬‬
‫(‪ )3‬הובלה‪ ,‬התקנה וחיבור של גופי תאורה‪.‬‬
‫~ ‪~ 41‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המזמין שומר לעצמו את הזכות‪:‬‬
‫(‪ )1‬למסור לקבלן רק חלק מהעבודות‪.‬‬
‫(‪ )2‬לפצל את העבודה בין מספר קבלנים‪.‬‬
‫(‪ )3‬להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג‪.‬‬
‫(‪ )4‬לבצע את העבודה בשלבים‪.‬‬
‫(‪ )5‬לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות‪.‬‬
‫שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות‪ ,‬האביזרים והציוד‬
‫הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו‪/‬או בתכניות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הוראות טכניות ‪:‬‬
‫א‪ .‬העבודה תתבצע באמצעות כבלים מנחושת ואלומיניום עם בידוד ‪ N2XY‬וכבלי נחושת נאופרן‬
‫בצינורות שרשורים‪ ,‬דו שכבתיים – קוברה וצינורות ‪ PVC‬קשיחים "דרג ‪."6‬‬
‫ב‪ .‬כל הצינורות שיותקנו במתקן‪ ,‬כהכנה למערכות אחרות‪ ,‬צנרת שמורה ‪ -‬יצוידו בחוט משיכה‬
‫מניילון שזור‪ .‬צינורות בקוטר עד ‪ 63‬מ"מ בחוט ‪ 4‬מ"מ‪ ,‬צינורות מעל ‪ 63‬מ"מ בחוט ניילון‬
‫שחור בקוטר ‪ 8‬מ"מ‪ .‬סיום החוט בשתי קצותיו‪ ,‬בטבעת בקוטר הצינור‪ ,‬אשר תמנע את‬
‫"בריחת" החוט אל תוך הצינור‪.‬‬
‫ג‪ .‬הצינורות יונחו בקטעים רציפים ללא מופות‪ ,‬בקווים ישרים בין תאי הבקרה ו\או עמודי‬
‫תאורה‪ .‬סימון מהלך הצנרת ומיקום תאי הבקרה יעשה ע"פ סימון בשטח ע"י מודד מטעם‬
‫הקבלן ולאחר אישור המפקח\מנהל‪.‬‬
‫ד‪ .‬ג"ת שקועים בקרקע יוזנו כל אחד בנפרד מארון חיבורים שיותקן בסמוך‪ .‬החיבור בין כבל‬
‫הזנה לכבל היצוק שמגיע עם הגוף‪ ,‬יהיה עם מחבר ‪ ,IP68‬בתוך קופסת הביטון‪ .‬התקנת‬
‫קופסת הביטון ע"פ הנחיות יצרן‪.‬‬
‫ה‪ .‬ג"ת עם יתד יוזנו באותה הצורה‪ ,‬כבל הזנה מארון חיבורים יהיה בצינור קוברה ‪ 50‬שיסתיים‬
‫קרוב למיקום המיועד‪ .‬החיבור יתבצע באמצעות מחבר ‪.IP68‬‬
‫ו‪ .‬חפירות ‪:‬‬
‫(‪ )1‬החפירות עבור צינורות יהיו בעומקים משתנים ע"פ התוכנית‪.‬‬
‫(‪ )2‬העומקים ברשימת הכמויות מתייחסים לעומק החפירה ביחס לרום הסופי של הכביש או‬
‫המדרכה‪ ,‬באופן שעומק קצה עליון של צינור לא יקטן מ – ‪ 80‬ס"מ במדרכה ו ‪ 100‬ס"מ‬
‫בחציות כביש‪.‬‬
‫(‪ )3‬אין הבדל בין חפירה לחציבה‪ .‬בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה‪,‬‬
‫פירושה חפירה ו‪/‬או חציבה בכל סוגי העפר והסלע כולל חיתוך\פרוק אספלט‪ ,‬ריצוף‪ ,‬אבני‬
‫שפה וכיו"ב‪.‬‬
‫(‪ )4‬החפירה תרופד בשכבה של ‪ 10‬ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצינורות ובשכבה נוספת של ‪30‬‬
‫ס"מ לאחר הנחתה‪ .‬יש להדק את החול ולסתום את החפירה בחומר מצע מובא ולהדק עד‬
‫להשגת צפיפות עפ"י הנחיות מתכנן הפיתוח‪ 25 .‬ס"מ מתחת לפני הקרקע הסופיים‪ ,‬יש‬
‫להניח סרט סימון פלסטי עם סימון "כבלי חשמל"‪.‬‬
‫(‪ )5‬על הקבלן לקבל אישור המפקח לתוואי החפירה לפני הביצוע‪ .‬על הקבלן לוודא תוואי‬
‫ומהלך של צנרת תת קרקעית קיימת‪ .‬האחריות להימנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות‬
‫קיימות‪ ,‬חלה על הקבלן ועליו בלבד‪ .‬כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתגרם‬
‫כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו‪.‬‬
‫(‪ )6‬באחריות הקבלן לקבל את אישור המפקח והמתכנן לצנרת שהניח‪ ,‬לפני כיסוי הצנרת‪.‬‬
‫ז‪ .‬תאי בקרה ‪:‬‬
‫(‪ )1‬התאים יהיו מבטון במידות משתנות ע"פ התוכנית‬
‫(‪ )2‬התאים יהיו מלבנים או ריבועים או עגולים ויכללו קירות ותקרה (רצפה רק ע"פ דרישה)‬
‫עם פתח מתאים למכסה ע"פ התוכנית‪.‬‬
‫(‪ )3‬בתחתית תא הבקרה יבוצעו פתחי ניקוז ע"פ הפרטים בתוכנית‪.‬‬
‫(‪ )4‬פתחים לצינורות יבוצעו בשטח באמצעות ניסור בלבד‪ .‬לאחר מיקום התא והכנסת הצינור‪,‬‬
‫יש לסגור את "הרווחים" הטיט או בטון‬
‫(‪ )5‬התאים יבוצעו במפעל חרושתי מוכר ובפיקוח מכון התקנים‪ .‬כל התאים יאושרו ע"י מכון‬
‫התקנים בהתאם לתקן ישראלי מוכר לייצור תאי בקרה\מעבר\חיבור תת קרקעיים דוגמת‬
‫ת"י ‪.498‬‬
‫(‪ )6‬התאים יכללו זיון ע"פ תוכנית קונסטרוקטור של הקבלן שתוגש לאישור המפקח או מי‬
‫מטעמו‪.‬‬
‫(‪ )7‬התאים יכללו תקרות ומכסים יצוקים מפלדה לעומס עד ‪ 15‬טון עם כיתוב מוטבע ביציקה‬
‫ע"פ הסטנדרט באוניברסיטה‪.‬‬
‫(‪ )8‬התאים יותקנו עם תקרה או ללא תקרה‪ ,‬בעומק המאפשר המשך עבודות פיתוח\סלילה ועם‬
‫פלטת פלדה בעובי מתאים למניעת נפילה לתוך התא במהלך הביצוע ועד התקנת התקרה‬
‫הסופית של התא‪ .‬רק לאחר גמר עבודות פיתוח\סלילה יושלמו התקרות והמכסים עם‬
‫~ ‪~ 41‬‬
‫הגבהת "צווארון" לגובה פני ריצוף\פיתוח סופיים‪ .‬באחריות הקבלן לתאם את גובה‬
‫המכסה ומיקומו הסופי ביחס לעבודות הפיתוח‪ .‬הגבהת ה"צווארון" תבוצע מאלמנטים‬
‫טרומיים או יצוקה באתר‪.‬‬
‫חמרים וציוד‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ארונות לחיבור ג"ת יותקנו על בסיס בטון ויהיו ‪ ,IP55‬הארונות יהיו מפוליאסטר משורין‪.‬‬
‫חיבור הארונות באמצעות בסיס עם ברגיי יסוד בארבע פינות‪ ,‬אשר יותקנו ביסוד‪.‬‬
‫קופסאות הסתעפות יהיו מפוליקרבונט ‪ IP67‬מוגני ‪ UV‬עם מכסה מחוזק בברגים‪ .‬כניסה‬
‫ויציאה של כבלים באמצעות חיבורי אנטיגרון בלבד‪.‬‬
‫הצנרת וחבלי המשיכה יהיו עם אישור מכון התקנים הישראלי ‪ -‬ת"י ‪753 ,858 ,1531‬‬
‫כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים‬
‫הישראלי‪ .‬חומרים ואביזרים מתוצרת הארץ יהיו בעלי תו תקן ישראלי‪ .‬אביזרים מתוצרת‬
‫חוץ יהיו בעלי תו של אחד או יותר מהתקנים הבאים‪.EC ,NEC ,UL ,VDE ,BS :‬‬
‫על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החמרים והאביזרים לאישור המפקח והמתכנן‪ .‬אישור‬
‫הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהוה אישור לכל הציוד מאותה‬
‫התוצרת‪ .‬כל אביזר או חומר שיימצאו לקויים ו‪/‬או פסולים ו‪/‬או לא מתאימים יוחלפו ע"י‬
‫הקבלן מייד ועל חשבונו‪ .‬המפקח רשאי לדרוש החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי‬
‫שיידרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה מייד ועל חשבונו‪.‬‬
‫תנאים מקומיים ומניעת תאונות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואפשרויות‬
‫הביצוע במקום‪ .‬הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע‬
‫למכשולים‪ ,‬קשיים בהתקנה וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר‬
‫בקשר לכך‪.‬‬
‫על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה‪ ,‬לשמירה מתאונות במקום העבודה ולמנוע בכל‬
‫האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו‪ .‬הקבלן‬
‫יישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה מפעולותיו‪,‬‬
‫מחדליו‪ ,‬עבודותיו וציודו בין אם יבוצע על ידו או על ידי פועליו‪ ,‬שליחיו‪ ,‬באי כוחו או קבלני‬
‫משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל שהוא מהעבודה‪.‬‬
‫תאומים אישורים ובדיקות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי ביצוע של‬
‫עבודות כגון – יציקות‪ ,‬ריצוף‪ ,‬הריסה‪ ,‬הנחת מצעים‪ ,‬וכיו"ב‪ .‬לא תוכר כל תביעה לתשלום‬
‫נוסף הנובעת מחוסר תאום ו‪/‬או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל החציבות‪ ,‬פתחים‪ ,‬שרוולים‪ ,‬מעברים וכו' עבור קווי החשמל‬
‫והמערכות שבאחריותו‪.‬‬
‫הקבלן אחראי לביצוע קידוח ואיטום (ע"פ פרט של יועץ איטום) לחדירת צנרת למנהרת‬
‫שרות‪.‬‬
‫הקבלן אחראי לתאם את מעבר תשתיות החשמל עם קבלני המערכות האחרות בפיתוח כגון –‬
‫ביוב‪,‬ניקוז‪ ,‬מים וכיו"ב‪.‬‬
‫עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת מהנדס בודק למתקן שהקים ויתקן מיד כל לקוי‬
‫שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק‪.‬‬
‫בדיקת בודק מוסמך אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או נציג המזמין‬
‫ואינה פוטרת את הקבלן מבצוע כל התיקונים‪ ,‬שידרשו על ידם‪ .‬העבודה תחשב כגמורה רק‬
‫לאחר שאושרה הן ע"י הבודק והן ע"י המתכנן והמזמין‪.‬‬
‫העבודה תבוצע במתחם פעיל‪ .‬באחריות הקבלן לתאם עם נציג המזמין כל פעולה כגון ניתוק‬
‫חשמל‪ /‬קידוחים‪ /‬פתיחת תקרות‪ /‬חפירות וכד'‪ .‬ייתכן שחלק מהעבודות ייעשו בשעות לא‬
‫שגרתיות‪ ,‬הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד‪.‬‬
‫ח‪ .‬תכניות עדות (‪:)AS MADE‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫‪.7‬‬
‫במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו לעומת התכנון‬
‫המקורי‪.‬‬
‫עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי שבוצע (תכניות‬
‫עדות)‪.‬‬
‫תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב ‪.AUTOCAD -‬‬
‫הקבלן ימסור למזמין ‪ 3‬סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין‪.‬‬
‫הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות‪" :‬תכנית עדות‪ .‬הוכנה ע"י‬
‫(‪ ).............‬בתאריך ‪".......‬‬
‫‪ ‬מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו‪.‬‬
‫הארקות ‪:‬‬
‫שיטת ההגנה – הארקת הגנה‬
‫א‪ .‬לארונות חיבורים ועמודי תאורה‪ ,‬תבוצע הארקת יסוד באמצעות פס ברזל מגולוון ‪4X40‬‬
‫מ"מ אשר יותקן ביסוד הבטון‪ .‬פס הברזל המגולוון ירותך אל בסיס עמוד התאורה \ בסיס‬
‫הארון ע"פ הפרטים בתוכנית‪.‬‬
‫~ ‪~ 42‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מוליך נחושת שזור חשוף בקוטר ‪ 35‬ממ"ר יוטמן בקרקע במקביל לתשתיות החשמל ויחובר‬
‫למהדק מתאים בכל עמוד תאורה‪ .‬המוליך יחובר לאלקטרודות הארקה בשוחות ביקורת‬
‫בקצה קו‪.‬‬
‫הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא פורטו‬
‫במסמכי המכרז‪.‬‬
‫גופי תאורה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הוראות כלליות‪:‬‬
‫(‪ )1‬גופי תאורה ועמודי תאורה בפרויקט זה מסופקים ע"י הקבלן עפ"י פרק אספקת גופים‬
‫בכתב הכמויות‪.‬‬
‫(‪ )2‬המחיר שברשימת הכמויות מפוצל ומתייחס להובלה‪ ,‬התקנה‪ ,‬חיבור והפעלה של ג"ת‪,‬‬
‫ואספקה בנפרד‪.‬‬
‫(‪ )3‬באחריות הקבלן לספק ולהתקין מגש אביזרים תקני בכל עמוד‪.‬‬
‫(‪ )4‬התקנת גופי התאורה תבוצע ע"פ הוראות היצרן‪.‬‬
‫(‪ )5‬הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות‪ ,‬בעיקר בעת ניסיונות תאורה‪.‬‬
‫הקבלן ייתן למתכנן את מלוא הסיוע לצורך ביצוע ניסויי תאורה‪ .‬עבודת הקבלן כוללת את‬
‫כל ההכנות הנדרשות לניסויי תאורה‪ ,‬לרבות הנחת כבלי חשמל‪ ,‬התקנת דוגמאות של גופי‬
‫תאורה וסיוע של חשמלאי בניסויים ככל שיידרש על פי קביעת הפיקוח‪ .‬ניסויי התאורה‬
‫כלולים במחירי העבודה ולא תשולם עבורם כל תוספת‪.‬‬
‫(‪ )6‬כל הציוד יתאים למתח ולתדר הישראליים ‪. 220-230V / 50 Hz‬‬
‫(‪ )7‬לא תהיינה כל מדבקות גלויות לעין‪.‬‬
‫עמודי התאורה יוזנו באמצעות כבל אלומיניום ‪ 4X25‬ממ"ר עם בידוד ‪ ,XLPE‬החיבור בתוך‬
‫העמוד יהיה באמצעות מהדקים על גבי מגש אביזרים תקני‪ .‬העמודים יותקנו באמצעות‬
‫בסיס שירותך לפס הברזל המגולוון ביציקת היסוד‪ .‬הרכבת הציוד תהיה ע"פ הנחיות‬
‫היצרנים ‪ -‬הקבלן אחראי להתקנה יציבה ובטוחה המאפשרת תחזוקה נאותה ושומרת על‬
‫רמת ‪.IP‬‬
‫גופי תאורה שקועים בבטון‪( ,‬רצפה‪ ,‬תקרה‪ ,‬קיר) יותקנו בקופסאות ביטון מקוריות בשלב‬
‫היציקה‪ .‬לכל גוף צינור נפרד מקופסת חיבורים‪ .‬חיבור הכבלים באמצעות מחברים תקניים‬
‫‪.IP68‬‬
‫יסודות בטון לעמודים‪:‬‬
‫(‪ )1‬לכל יסוד בטון ייחפר בור המתאים לגודל היסוד‪.‬‬
‫(‪ )2‬היסודות יהיו מבטון יצוק באתר ב‪ .300-‬היציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח‪.‬‬
‫(‪ )3‬היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫(‪ )4‬לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצינורות המונחים בתעלות החפורות ויבלטו ‪ 70‬ס"מ מפני‬
‫היסוד‪.‬‬
‫(‪ )5‬גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים ‪ 28‬ס"מ מתחת למפלס הסופי‪.‬‬
‫(‪ )6‬בכל יסוד יש לעגון ‪ 4‬ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי ‪ 50-60‬מיקרון‪.‬‬
‫(‪ )7‬בחלק העליון יבלטו ברגי היסוד מעל היסוד בגובה ‪ 18‬ס"מ‪ .‬הברגים יחוברו ביניהם בשתי‬
‫מסגרות מרותכות ומקבילות של ברזל שטוח ‪ 40x4‬מ"מ‪ .‬לכל בורג יותקנו ‪ 3‬אומים ודסקית‬
‫מצופה באבץ כנ"ל‪.‬‬
‫(‪ )8‬הארקת יסוד תעשה ע"י ברזל מגולוון ‪ 40x4‬מ"מ שירותך למסגרות המלבניות ויעלה כ ‪60 -‬‬
‫ס"מ מעל היסוד‪.‬‬
‫(‪ )9‬המרחק בין ברגי היסוד ‪ -‬בהתאם למרחק החורים של בסיס העמוד‪.‬‬
‫(‪ )10‬מידות היסוד יהיו עפ"י המפורט בכ"כ ‪ ,‬על הקבלן להגיש חישוב מקונסטרוקטור‬
‫שהיסוד וברגי העיגון מתאימים לעיגון עמוד תאורה מהסוג המוצע עפ"י ת"י ‪.812‬‬
‫אחריות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫א‪.‬‬
‫תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן ע"י המתכנן‬
‫והמפקח‪.‬‬
‫תקופת האחריות היא ‪ 24‬חודש מתאריך הנ"ל‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק‪.‬‬
‫כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו‪.‬‬
‫תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך ‪ 24‬חודשים מיום ההחלפה‪.‬‬
‫הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן‪ ,‬במשך תקופת האחריות‪.‬‬
‫אופני מדידה לתשתיות החשמל‪:‬‬
‫ההתחשבות עם תנאי הצעה‪:‬‬
‫רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים המפורטים‬
‫במפרט ובתכניות‪ .‬המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות‬
‫הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים‪ ,‬על כל פרטיהם‪ .‬אי הבנת תנאי כלשהו‬
‫~ ‪~ 43‬‬
‫או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות‬
‫ו‪/‬או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה‬
‫במסגרת חוזה זה‪ .‬כל התנאים הכלליים המצוינים במסמך זה‪ ,‬באים להשלים האמור‬
‫בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית‪ ,‬המתייחסים לאופני‬
‫המדידה והמחירים‪.‬‬
‫ב‪ .‬בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלוואי והחומרים הדרושים לביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬פרט לציוד או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקת המזמין‪.‬‬
‫ג‪ .‬מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור‪ ,‬האספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬התקנה‪ ,‬חיבור וכו' וגם את‬
‫ההוצאות לצביעה ‪ ,‬בדיקות תיקונים‪ ,‬מבחני אטימות‪ ,‬שילוט‪ ,‬סימון‪ ,‬הכנת חישובים כמפורט‬
‫ותכניות על סוגיהן‪ ,‬כולל תכניות בית מלאכה‪ ,‬תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות‪.‬‬
‫ד‪ .‬מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים‬
‫ובכל התנאים‪ .‬בין אם עבודות נעשות ברציפות ו‪/‬או בשלבים‪ ,‬באורכים ניכרים ו‪/‬או בקטעים‬
‫קצרים‪ ,‬בכמויות גדולות ו‪/‬או בחתיכות בודדות‪.‬‬
‫ה‪ .‬לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין‪ :‬פיצול העבודה‪ ,‬הפסקות או הפרעות‬
‫לביצוע‪ ,‬בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה‪ ,‬שנויים בכמויות‪.‬‬
‫ו‪ .‬רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים הבאים‪:‬‬
‫(‪ )1‬כל הבדיקות לרבות‪ :‬מכשירי בדיקה ומדידה‪ ,‬יומן הבדיקות‪ ,‬הפעלת המתקנים‪ ,‬כולל גם‬
‫בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון‪.‬‬
‫(‪ )2‬התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת‪.‬‬
‫(‪ )3‬סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים‪ ,‬הלוחות ‪ ,‬תיבות המעבר והסתעפות‪ ,‬סימון לכבלים‪.‬‬
‫(‪ )4‬פיזור ציוד ואיסוף עודפים‪ ,‬סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות‪.‬‬
‫(‪ )5‬כל החבורים החשמליים והמכאניים של הציוד המותקן‪.‬‬
‫(‪ )6‬תיקוני צבע‪ ,‬אטימות וחיזוקים‪.‬‬
‫ז‪ .‬הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה‪ .‬הקבלן אחראי לקביעת הכמויות המדויקות של‬
‫ציוד‪ ,‬אביזרים וחמרים שידרשו לבצוע העבודה‪.‬‬
‫ח‪ .‬העבודה תימדד עם השלמתה‪ ,‬ללא כל תוספת עבור פחת‪ ,‬שאריות או חמרים שנפסלו‪ .‬מחירי‬
‫העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון‪ :‬ברגים‪ ,‬מהדקים‪,‬‬
‫כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד‪.‬‬
‫ט‪ .‬מדידת קווים תת קרקעיים תהיה בקווים ישרים לאורך תוואי החפירה‪.‬‬
‫י‪ .‬מחיר חפירה כולל ‪ -‬חיתוך\פרוק אספלט\מדרכה\אבני שפה‪ ,‬חפירה וחציבה של תעלה‪ ,‬ריפוד‬
‫חול‪ ,‬סרטי סימון‪ ,‬מחזיקי מרחק‪ ,‬מוטות עיגון‪ ,‬מדידות‪ ,‬מילוי מצע סוג א'‪ ,‬כיסוי והידוק‪,‬‬
‫בטון או ‪ CLSM‬ע"פ הצורך‪.‬‬
‫יא‪ .‬מחירי הצנרת כוללים את הצינור ע"פ דרישות המפרט‪ ,‬חבל משיכה‪ ,‬מופות חיבור‪ ,‬איגוד‬
‫הצנרת לפני הנחתה ובדיקה‪.‬‬
‫יב‪ .‬מחיר התאים כולל תכנון קונסטרוקטור מטעם הקבלן וכולל הובלה‪ ,‬אחסנה‪ ,‬חפירת הבור‬
‫עבורו‪ ,‬עיגון‪ ,‬דיפון‪ ,‬כיסוי‪ ,‬התאמת תקרה ומכסה לגובה פיתוח‪ ,‬הכנות לכניסת צנרת וכל‬
‫הדרוש להתקנה מושלמת‪.‬‬
‫יג‪ .‬מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה‪ .‬על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט‬
‫לכל דרישת תשלום חריגה‪.‬‬
‫יד‪ .‬העבודה בעיקרה תימדד לפי מטר ולא לפי נקודה פרט לג"ת המותקנים בכניסה לבניין ‪42‬‬
‫ומוזנים מבניין ‪ – 42‬מסומן בתוכנית בענן ‪:‬‬
‫כללי חציבות וכסוי הצנרת בבטון (במידה וידרשו) כלולים במחיר ולא תשולם עבורם כל‬
‫תוספת‪ .‬בכל מקום‪ ,‬אשר נדרשה בו חציבה‪ ,‬לאחר התקנת המובלים‪ ,‬יש להחזיר המצב‬
‫לקדמותו – ע"י ביצוע טיח‪ ,‬צבע חיפוי אבן וכיו"ב‪ .‬החזרת המצב לקדמותו כלולה במחיר‬
‫העבודה ולא תשולם על כך תוספת‪.‬‬
‫נקודת מאור ‪ :‬כבל ‪ 3X1.5 N2XY‬או מוליכים מבודדים בצינור מריכף כבה מאליו בקוטר ‪20‬‬
‫מ"מ מהלוח ועד הנקודה לרבות קופסאות הסתעפות‪ ,‬מפסקים‪ ,‬לחצנים‪.‬‬
‫‪ .11‬מפרט גופי תאורה – אספקה בלבד‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫ספק התאורה יצרף לפני הביצוע איפיון מפורט של כל גופי התאורה אותם הוא‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫מציע‪ ,‬לרבות גופי תאורה ש"ע‪ .‬הפירוט יכלול את תמונת הגוף‪ ,‬שם היצרן והדגם‬
‫‪,‬ונתונים פוטומטרים כגון ניצולת האור דיאגראמה של פיזור האור וכו'‪.‬‬
‫אחריות לכל גופי התאורה ל ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫כל הנורות יהיו מתוצרת "אוסרם" או "פייליס" אירופה‪.‬‬
‫כל נורות ה ‪ LED‬יהיו מתוצרת פיליפס – לומילדס או ‪.CREE‬‬
‫‪ T 5‬צבע לבן – ‪ 4000‬קלוין‪.‬‬
‫כל נורות הפלורוסנט יהיו מסוג ‪LONG LIFE‬‬
‫כל נורות פלורוסנט קומפקטי (‪ )PL‬יהיו בצבע לבן – ‪ 4000‬קלוין‪.‬‬
‫כל המשנקים צ'וקים יהיו אלקטרוניים מתוצרת "אוסרם" גרמניה או ש"ע‪.‬‬
‫~ ‪~ 44‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫ספק התאורה ימציא חישובי או רעם גופי התאורה שהוא מספק לפי תכניות יועץ‬
‫התאורה ‪.‬‬
‫ספק התאורה ימציא את כתב ההזמנה מהחברה היצרנית ממנה הוא מייבא‪.‬‬
‫כל גופי התאורה והאביזרים יהיו בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי בתוקף‬
‫שנה קדימה מיום האספקה‪.‬‬
‫יש להעביר את כל גופי התאורה פיזית לאישור יועץ התאורה והמפקח תוך ‪ 10‬ימים‬
‫מיום חתימת החוזה‪.‬‬
‫יש לספק את קופסאות הביטון לגופי התאורה השקועים בקיר או ברצפה תוך עשרה‬
‫ימים ממועד חתימת החוזה‪ ,‬בצירוף גוף התאורה המקורי‪.‬‬
‫ג"ת שווה ערך יהיה כזה שאושר ע"י יועץ התאורה‪ ,‬מהנדס החשמל‪ ,‬המפקח‬
‫והאדריכל‪.‬‬
‫אין המזמין מתחייב לאשר ג"ת שווה ערך ואינו מתכוון לתת הסבר לאישור או אי‬
‫אישור ג"ת כלשהו‪.‬‬
‫~ ‪~ 45‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מפרטים לגופי התאורה‬
‫סימון ג"ת בפרוייקט‬
‫‪1‬‬
‫שם הפרויקט‬
‫אוניברסיטת בן גוריון –תאורת פיתוח‬
‫תמונת גוף התאורה‬
‫שרטוט‬
‫מידות גוף התאורה‬
‫רוחב‬
‫‪ 20.5‬ס"מ‬
‫עומק‬
‫‪ 11‬ס"מ‬
‫גובה‬
‫‪ 100‬ס"מ‬
‫יצרן ‪ /‬ספק‬
‫דגם‬
‫‪UNILAMP‬‬
‫שטייניץ לירד‬
‫‪XEON FLAT‬‬
‫‪BOLLARD‬‬
‫אביזרי התקנה‬
‫‪IP‬‬
‫תאור הגוף‬
‫עמודון תאורה מוגן מים‬
‫מק"ט‬
‫‪713403711‬‬
‫מיקום ותפקיד בפרוייקט‬
‫הארת שביל היקפי בתחום‬
‫התכנון‬
‫זווית הארה‬
‫‪ 20‬מעלות‬
‫אביזרים אופטיים‬
‫ללא‬
‫צבע הגוף‬
‫לפי אדריכל‬
‫מוגנות דריכה‬
‫ללא‬
‫דרישות מיוחדות‬
‫לא‬
‫סוג נורה ובסיס‬
‫נורות ‪HIT-TC-CE‬‬
‫בהספק של ‪70‬‬
‫וואט‬
‫הספק ‪W‬‬
‫הספק כולל לגוף‬
‫התאורה ‪ 70‬וואט‬
‫מתח ‪V‬‬
‫‪230 v‬‬
‫הספק אורי ‪LM‬‬
‫יצרן נורה מאושר‬
‫גוון הנורה‬
‫תוצרת ‪OSRAM‬‬
‫‪ 3000‬קלוין‬
‫ציוד חשמלי‬
‫נלווה‬
‫צ'וק מובנה בגוף‬
‫התאורה‬
‫‪65‬‬
‫תקן‬
‫תקינה אירופית‪,‬‬
‫אישור מכון‬
‫התקנים הישראלי‬
‫ובתוקף שנה קדימה‬
‫ממועד האספקה‪.‬‬
‫נצילות אורית‬
‫תאריך הוצאה‬
‫‪21-1-2014‬‬
‫סטטוס‬
‫למכרז‬
‫או ש"ע מאושר‬
‫‪5900‬‬
‫יצרן ציוד מאושר‬
‫‪VS‬‬
‫~ ‪~ 46‬‬
‫סימון ג"ת בפרוייקט‬
‫‪2‬‬
‫שם הפרויקט‬
‫אוניברסיטת בן גוריון –תאורת פיתוח‬
‫תמונת גוף התאורה‬
‫תאריך הוצאה‬
‫‪21-1-2014‬‬
‫סטטוס‬
‫למכרז‬
‫שרטוט‬
‫מידות גוף התאורה‬
‫עומק‬
‫קוטר‬
‫‪ 38.2‬ס"מ‬
‫גובה‬
‫‪ 64.4‬ס"מ‬
‫יצרן ‪ /‬ספק‬
‫דגם‬
‫‪UNILAMP‬‬
‫‪POLE CONE 3‬‬
‫תאור הגוף‬
‫ראש לעמוד בלבד להתקנה על‬
‫עמוד תאורה בגובה כולל של‬
‫חמישה מטרים‪.‬‬
‫מק"ט‬
‫‪721103713‬‬
‫מיקום ותפקיד בפרוייקט‬
‫הארה כללית ברחבי אזור‬
‫התכנון‬
‫זוית הארה‬
‫‪ 360‬מעלות‬
‫אביזרים אופטיים‬
‫ללא‬
‫שטייניץ לירד‬
‫אביזרי התקנה‬
‫מתאם לעמוד‬
‫‪IP‬‬
‫‪54‬‬
‫סוג נורה ובסיס‬
‫נורות ‪HIT- CE‬‬
‫בהספק של ‪150‬‬
‫וואט‬
‫צבע הגוף‬
‫לפי בחירת הלקוח‬
‫מוגנות דריכה‬
‫ללא‬
‫הספק ‪W‬‬
‫הספק כולל לגוף‬
‫התאורה ‪ 150‬וואט‬
‫מתח ‪V‬‬
‫‪230v‬‬
‫תקן‬
‫תקינה אירופית‪,‬‬
‫אישור מכון‬
‫התקנים הישראלי‬
‫ובתוקף שנה קדימה‬
‫ממועד האספקה‪.‬‬
‫נצילות אורית‬
‫יצרן נורה מאושר‬
‫גוון הנורה‬
‫‪24%‬‬
‫תוצרת ‪OSRAM‬‬
‫‪ 3000‬קלוין‬
‫דרישות מיוחדות‬
‫כולל כל אביזרי‬
‫החשמל ואביזרי‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫הספק אורי ‪LM‬‬
‫‪13000‬‬
‫‪E27‬‬
‫או ש"ע מאושר‬
‫ציוד חשמלי‬
‫נלווה‬
‫צ'וק מובנה בגוף‬
‫התאורה‬
‫יצרן ציוד מאושר‬
‫‪VS‬‬
‫~ ‪~ 47‬‬
‫סימון ג"ת בפרוייקט‬
‫‪ - 2‬המשך‬
‫שם הפרויקט‬
‫אוניברסיטת בן גוריון –תאורת פיתוח‬
‫עמוד‬
‫תאריך הוצאה‬
‫‪9-4-13‬‬
‫בסיס‬
‫מידות גוף התאורה‬
‫גובה‬
‫תאור הגוף‬
‫עמוד תאורה בלבד לראש‬
‫‪ 4‬מ'‬
‫‪ POLE CONE 3‬כולל מגש‬
‫‪ 10.5‬ס"מ לציוד חשמלי מותקן בעמוד‬
‫גובה מגש חשמל‬
‫‪ 1‬מ'‬
‫קוטר‬
‫יצרן ‪ /‬ספק‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫‪UNILAMP‬‬
‫‪Aluminiu‬‬
‫‪m pole‬‬
‫‪+Anchor‬‬
‫‪bolt kit‬‬
‫‪IP‬‬
‫‪9-1005-xx‬‬
‫‪9-2020-00‬‬
‫שטייניץ לירד‬
‫סטטוס‬
‫למכרז‬
‫אביזרי התקנה‬
‫בסיס עמוד (לפי מק"ט)‪54 ,‬‬
‫ברגי התקנה‪ ,‬דסקיות‬
‫וכל אביזרי ההתקנה‪.‬‬
‫צבע העמוד‬
‫לפי בחירת‬
‫הלקוח‬
‫מיקום ותפקיד בפרוייקט‬
‫הארה כללית ברחבי אזור התכנון‬
‫חומר‬
‫אלומיניום‬
‫מוגנות דריכה‬
‫ללא‬
‫אביזרים אופטיים‬
‫ללא‬
‫דרישות מיוחדות‬
‫כולל כל אביזרי‬
‫החשמל ואביזרי‬
‫ההתקנה‪ ,‬לא כולל‬
‫ציוד חשמלי במגש‪.‬‬
‫~ ‪~ 48‬‬
‫סימון ג"ת בפרוייקט‬
‫‪2.1‬‬
‫תאריך הוצאה‬
‫‪21-1-2014‬‬
‫שם הפרויקט‬
‫אוניברסיטת בן גוריון –תאורת פיתוח‬
‫תמונת גוף התאורה‬
‫שרטוט‬
‫מידות גוף התאורה‬
‫תאור הגוף‬
‫עומק התקנה‬
‫‪ 31.7‬ס"מ‬
‫קוטר‬
‫‪ 21.8‬ס"מ‬
‫גובה‬
‫‪ 5‬ס"מ‬
‫גוף תאורה שקוע רצפה עגול‬
‫בולט במקצת מאיר לכיוון‬
‫אחד‬
‫מיקום ותפקיד‬
‫בפרוייקט‬
‫הארת שביל גישה‬
‫לכניסה לבניין‪.‬‬
‫יצרן ‪ /‬ספק‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫זוית הארה‬
‫‪LIGMAN‬‬
‫‪INGROUND‬‬
‫‪GUIDE LIGHT‬‬
‫‪60244‬‬
‫‪ 40‬מעלות‬
‫קמחי‬
‫סטטוס‬
‫למכרז‬
‫אביזרים‬
‫אופטיים‬
‫ללא‬
‫אביזרי התקנה‬
‫‪IP‬‬
‫צבע הגוף‬
‫מוגנות‬
‫דריכה‬
‫דרישות מיוחדות‬
‫קופסת ביטון עשויה‬
‫נירוסטה מיוצרת ע"י יצרן‬
‫הגוף – יש להקפיד להתקין‬
‫לפי ההוראות!!‪.‬‬
‫תקן‬
‫תקינה אירופית‪ ,‬אישור‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫ובתוקף שנה קדימה‬
‫ממועד האספקה‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫לפי בחירת הלקוח‬
‫‪2 ton‬‬
‫כולל כל אביזרי‬
‫החשמל ואביזרי‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫סוג נורה ובסיס‬
‫הספק ‪W‬‬
‫הספק כולל לגוף‬
‫התאורה ‪ 35‬וואט‬
‫מתח ‪V‬‬
‫‪230 v‬‬
‫הספק אורי ‪LM‬‬
‫‪G8.5‬‬
‫נצילות אורית‬
‫יצרן נורה מאושר‬
‫גוון הנורה‬
‫תוצרת ‪OSRAM‬‬
‫‪ 3000‬קלוין‬
‫‪HIT-TC- CE‬‬
‫בהספק של ‪35‬‬
‫וואט‬
‫או ש"ע מאושר‬
‫ציוד חשמלי‬
‫נלווה‬
‫צ'וק מובנה‬
‫בגוף‬
‫התאורה‬
‫‪3500‬‬
‫יצרן ציוד מאושר‬
‫‪VS‬‬
‫~ ‪~ 49‬‬
‫סימון ג"ת בפרוייקט‬
‫‪4‬‬
‫שם הפרויקט‬
‫אוניברסיטת בן גוריון –תאורת פיתוח‬
‫תמונת גוף התאורה‬
‫תאריך הוצאה‬
‫‪21-1-2014‬‬
‫סטטוס‬
‫למכרז‬
‫שרטוט‬
‫מידות גוף התאורה‬
‫עומק התקנה‬
‫‪ 16‬ס"מ‬
‫קוטר‬
‫‪ 180‬ס"מ‬
‫גובה‬
‫‪ 0‬עם הרצפה‬
‫תאור הגוף‬
‫גוף תאורה שקוע רצפה עגול‬
‫מוגן מים‪.‬‬
‫יצרן ‪ /‬ספק‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫‪ALDABRA‬‬
‫‪MOYRA‬‬
‫‪MOY.074.28‬‬
‫מיקום ותפקיד בפרוייקט‬
‫הארת עמודי תמיכה‬
‫בכניסה לבניין ‪42‬‬
‫זוית הארה‬
‫‪ 25‬מעלות‬
‫אביזרים אופטיים‬
‫ללא‬
‫שטייניץ לירד‬
‫אביזרי התקנה‬
‫קופסת ביטון עשויה‬
‫נירוסטה מתוצרת יצרן‬
‫הגוף‬
‫‪IP‬‬
‫‪67‬‬
‫צבע הגוף‬
‫לפי בחירת‬
‫הלקוח‬
‫מוגנות דריכה‬
‫‪1.5‬טון‬
‫תקן‬
‫תקינה אירופית‪ ,‬אישור‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫ובתוקף שנה קדימה‬
‫ממועד האספקה‪.‬‬
‫סוג נורה ובסיס‬
‫נורות ‪ led‬בהספק‬
‫של ‪ 30‬וואט‬
‫הספק ‪W‬‬
‫הספק כולל לגוף‬
‫התאורה ‪ 45‬וואט‬
‫נצילות אורית‬
‫יצרן נורה מאושר‬
‫גוון הנורה‬
‫‪90%‬‬
‫תוצרת ‪ cree‬או‬
‫ש"ע מאושר‬
‫‪ 3000‬קלוין‬
‫מתח ‪V‬‬
‫מתח כניסה‬
‫לג"ת ‪ 24‬וולט‪,‬‬
‫מתח כניסה‬
‫לדרייבר ‪230‬‬
‫וולט‬
‫ציוד חשמלי‬
‫נלווה‬
‫דרייבר מוגן‬
‫מים וכל‬
‫אביזרי‬
‫החשמל‬
‫ואביזרי‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫דרישות מיוחדות‬
‫דרייבר מותקן‬
‫בקופסת הביטון‪,‬‬
‫יש לספק מחבר‬
‫חשמל מוגן מים‬
‫לנ"ל‪.‬‬
‫הספק אורי ‪LM‬‬
‫‪2000‬‬
‫יצרן ציוד מאושר‬
‫‪ALDABRA‬‬
‫~ ‪~ 51‬‬
‫סימון ג"ת בפרוייקט‬
‫‪5-5.1‬‬
‫שם הפרויקט‬
‫אוניברסיטת בן גוריון –תאורת פיתוח‬
‫תמונת גוף התאורה‬
‫שרטוט‬
‫מידות גוף התאורה‬
‫אורך משותף‬
‫‪ 116.7X2‬ס"מ‬
‫רוחב‬
‫‪ 4.1‬ס"מ‬
‫גובה‬
‫‪ 5.7‬ס"מ‬
‫יצרן ‪ /‬ספק‬
‫געש תאורה‬
‫דגם‬
‫פ"א פסדובלה‬
‫זוג‬
‫אביזרי התקנה‬
‫צ'וק משותף‪.‬‬
‫‪IP‬‬
‫תקן‬
‫תקינה אירופית‪ ,‬אישור‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫ובתוקף שנה קדימה‬
‫ממועד האספקה‪.‬‬
‫נצילות אורית‬
‫‪90%‬‬
‫תאריך הוצאה‬
‫‪21-1-2014‬‬
‫סטטוס‬
‫למכרז‬
‫תאור הגוף‬
‫גוף תאורה פלורסנטי לינארי‬
‫זוגי לתאורה נסתרת‬
‫‪55‬‬
‫סוג נורה ובסיס‬
‫‪2‬נורות ‪long T5‬‬
‫‪life‬בהספק של‬
‫‪ 54‬וואט‬
‫כ"א‪.‬‬
‫יצרן נורה‬
‫מאושר‬
‫תוצרת ‪osram‬‬
‫אירופה או ש"ע‬
‫מאושר‬
‫מיקום ותפקיד בפרוייקט‬
‫לקרניז תאורה נסתרת ובלתי‬
‫ישירה במרפסת בנין ‪ 41‬מפלס‬
‫‪00‬‬
‫מק"ט‬
‫‪510608‬‬
‫זוית הארה‬
‫אביזרים אופטיים‬
‫ללא‬
‫צבע הגוף‬
‫לבן‬
‫מוגנות דריכה‬
‫ללא‬
‫הספק ‪W‬‬
‫הספק כולל לגוף‬
‫התאורה ‪110‬‬
‫וואט‬
‫מתח ‪V‬‬
‫‪ 230‬וולט‬
‫דרישות מיוחדות‬
‫כולל כל אביזרי‬
‫החשמל ואביזרי‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫הספק אורי ‪LM‬‬
‫‪4450‬‬
‫גוון הנורה‬
‫‪ 4000‬קלוין‬
‫ציוד חשמלי‬
‫נלווה‬
‫צ'וק משותף‪.‬‬
‫יצרן ציוד מאושר‬
‫‪VS‬‬
‫~ ‪~ 51‬‬
‫סימון ג"ת בפרוייקט‬
‫‪7‬‬
‫שם הפרויקט‬
‫אוניברסיטת בן גוריון –תאורת פיתוח‬
‫תמונת גוף התאורה‬
‫שרטוט‬
‫מידות גוף התאורה‬
‫אורך‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫רוחב‬
‫‪ 11‬ס"מ‬
‫עומק‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫יצרן ‪ /‬ספק‬
‫דגם‬
‫יאיר דורם‬
‫‪WALL‬‬
‫‪LUMINAIRE‬‬
‫‪BEGA‬‬
‫אביזרי התקנה‬
‫כולל כל אביזרי החשמל‬
‫ואביזרי ההתקנה‪.‬‬
‫תקן‬
‫תקינה אירופית‪ ,‬אישור‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫ובתוקף שנה קדימה‬
‫ממועד האספקה‪.‬‬
‫נצילות אורית‬
‫תאריך הוצאה‬
‫‪21-1-2014‬‬
‫סטטוס‬
‫למכרז‬
‫תאור הגוף‬
‫גוף תאורה צמוד תקרה מאיר‬
‫מעלה מטה‬
‫מק"ט‬
‫‪2299‬‬
‫מיקום ותפקיד בפרוייקט‬
‫דקורטיבי על קיר בכניסה‬
‫לבנין‪.‬‬
‫זוית הארה‬
‫צבע הגוף‬
‫לפי בחירת‬
‫האדריכלים‬
‫מוגנות דריכה‬
‫ללא‬
‫‪1XTC-TEL 42W‬‬
‫הספק ‪W‬‬
‫הספק כולל לגוף‬
‫התאורה ‪ 42‬וואט‬
‫מתח ‪V‬‬
‫‪ 230‬וולט‬
‫יצרן נורה מאושר‬
‫גוון הנורה‬
‫תוצרת ‪osram‬‬
‫אירופה או ש"ע‬
‫מאושר‬
‫‪ 3000‬קלוין‬
‫ציוד חשמלי‬
‫נלווה‬
‫‪.‬צ'וק מובנה‬
‫בגוף התאורה‬
‫‪IP‬‬
‫‪65‬‬
‫סוג נורה ובסיס‬
‫אביזרים אופטיים‬
‫ללא‬
‫דרישות מיוחדות‬
‫הספק אורי ‪LM‬‬
‫‪3200‬‬
‫יצרן ציוד מאושר‬
‫‪VS‬‬
‫~ ‪~ 52‬‬
‫סימון ג"ת בפרוייקט‬
‫‪8‬‬
‫שם הפרויקט‬
‫אוניברסיטת בן גוריון –תאורת פיתוח‬
‫תמונת גוף התאורה‬
‫מידות גוף התאורה‬
‫קוטר‬
‫קוטר פתח בתקרה‬
‫עומק התקנה‬
‫יצרן ‪ /‬ספק‬
‫‪ SIMES‬קמחי‬
‫תאריך הוצאה‬
‫‪21-1-2014‬‬
‫סטטוס‬
‫למכרז‬
‫שרטוט‬
‫‪ 28‬ס"מ‬
‫‪ 25.7‬ס"מ‬
‫מקס'‬
‫‪ 21.6‬ס"מ‬
‫תאור הגוף‬
‫גוף תאורה עגול לד שקוע‬
‫תקרה‬
‫זווית הארה‬
‫‪25‬‬
‫אביזרים אופטיים‬
‫ללא‬
‫צבע הגוף‬
‫לפי בחירת‬
‫האדריכלים‬
‫מוגנות דריכה‬
‫ללא‬
‫דרישות מיוחדות‬
‫אבזור ומתקון‬
‫לתקרת מגשים‬
‫תקן‬
‫תקינה אירופית‪ ,‬אישור‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫ובתוקף שנה קדימה‬
‫ממועד האספקה‪.‬‬
‫סוג נורה ובסיס‬
‫‪17.5 LED‬‬
‫וואט‬
‫הספק ‪W‬‬
‫הספק כולל לגוף‬
‫התאורה ‪17.5‬‬
‫וואט‬
‫מתח ‪V‬‬
‫מתח כניסה‬
‫לדרייבר ‪ 230‬וולט‬
‫הספק אורי ‪LM‬‬
‫‪1300‬‬
‫נצילות אורית‬
‫יצרן נורה‬
‫מאושר‬
‫תוצרת ‪CREE‬‬
‫או ש"ע מאושר‬
‫גוון הנורה‬
‫ציוד חשמלי נלווה‬
‫יצרן ציוד מאושר‬
‫‪ 3200‬קלוין‬
‫דרייבר‬
‫אינטגראלי בגוף‬
‫התאורה‪.‬‬
‫‪SIMES‬‬
‫אביזרי התקנה‬
‫כולל כל אביזרי החשמל‬
‫ואביזרי ההתקנה‪.‬‬
‫‪90%‬‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫‪MEGAZIP‬‬
‫‪ROUND‬‬
‫‪S.5570W‬‬
‫מיקום ותפקיד בפרויקט‬
‫שקועים בתקרת הגגון‬
‫והמרפסת של הכניסה לבניין ב'‬
‫‪IP‬‬
‫‪65‬‬
‫~ ‪~ 53‬‬
‫סימון ג"ת בפרוייקט‬
‫‪9‬‬
‫שם הפרויקט‬
‫אוניברסיטת בן גוריון –תאורת פיתוח‬
‫תמונת גוף התאורה‬
‫שרטוט‬
‫מידות גוף התאורה‬
‫קוטר‬
‫‪ 23.5‬ס"מ‬
‫קוטר פתח בתקרה‬
‫‪ 17.5‬ס"מ מקס'‬
‫עומק התקנה‬
‫‪ 31‬ס"מ‬
‫יצרן ‪ /‬ספק‬
‫‪ - UNILAMP‬לירד‬
‫שטייניץ‬
‫אביזרי התקנה‬
‫כולל כל אביזרי החשמל‬
‫ואביזרי ההתקנה כולל‬
‫קופסת התקנה לבטון‬
‫או גבס‪.‬‬
‫תקן‬
‫תקינה אירופית‪ ,‬אישור‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫ובתוקף שנה קדימה‬
‫ממועד האספקה‪.‬‬
‫נצילות אורית‬
‫תאריך הוצאה‬
‫‪21-1-2014‬‬
‫סטטוס‬
‫למכרז‬
‫תאור הגוף‬
‫גוף תאורה עגול לד שקוע‬
‫תקרה‬
‫זווית הארה‬
‫אביזרים אופטיים‬
‫זכוכית קדמית‬
‫חלבית‬
‫דגם‬
‫‪65‬‬
‫צבע הגוף‬
‫לפי בחירת‬
‫האדריכלים‬
‫מוגנות דריכה‬
‫ללא‬
‫דרישות מיוחדות‬
‫אבזור התקנה‬
‫לתקרת מגשים או‬
‫גבס‬
‫‪1XHIT-CE 35W‬‬
‫‪G12‬‬
‫הספק ‪W‬‬
‫הספק כולל‬
‫לגוף התאורה‬
‫‪ 35‬וואט‬
‫מתח ‪V‬‬
‫מתח כניסה‬
‫לג"ת ‪230‬‬
‫וולט‬
‫הספק אורי ‪LM‬‬
‫יצרן נורה מאושר‬
‫גוון הנורה‬
‫תוצרת ‪ OSRAM‬או‬
‫ש"ע מאושר‬
‫‪ 3200‬קלוין‬
‫ציוד חשמלי‬
‫נלווה‬
‫צ'וק מובנה‬
‫בגוף התאורה‬
‫‪MAXI TUBE‬‬
‫‪RECESS‬‬
‫‪IP‬‬
‫סוג נורה ובסיס‬
‫מק"ט‬
‫‪730073751‬‬
‫מיקום ותפקיד בפרויקט‬
‫שקועים בתקרת מרפסת‬
‫יציאה מהבניין מפלס ‪.00‬‬
‫‪FLOOD‬‬
‫‪3300‬‬
‫יצרן ציוד מאושר‬
‫‪UNILAMP‬‬
‫~ ‪~ 54‬‬
‫סימון ג"ת בפרוייקט‬
‫‪10‬‬
‫תאריך הוצאה‬
‫‪21-1-2014‬‬
‫שם הפרויקט‬
‫אוניברסיטת בן גוריון –תאורת פיתוח‬
‫תמונת גוף התאורה‬
‫שרטוט‬
‫מידות גוף התאורה‬
‫קוטר‬
‫‪ 23.5‬ס"מ ‪A‬‬
‫עומק התקנה‬
‫‪ 21‬ס"מ ‪C‬‬
‫קוטר בסיס‬
‫‪ 31‬ס"מ ‪B‬‬
‫יצרן ‪ /‬ספק‬
‫דגם‬
‫יאיר דורם‬
‫‪INGROUND‬‬
‫‪FLOODLIGHT‬‬
‫‪BEGA‬‬
‫אביזרי התקנה‬
‫כולל קופסת ביטון‬
‫עשויה נירוסטה‪,‬‬
‫סטטוס‬
‫למכרז‬
‫תאור הגוף‬
‫גוף תאורה שטיפה עגול‬
‫מתכוונן להארת קיר מוגן‬
‫מים‬
‫מק"ט‬
‫‪8750‬‬
‫מיקום ותפקיד בפרויקט‬
‫מאירים קיר מבנה בנין ‪42‬‬
‫זווית הארה‬
‫רחבה‬
‫‪68‬‬
‫צבע הגוף‬
‫לפי בחירת‬
‫האדריכלים‬
‫מוגנות דריכה‬
‫‪ 1000‬ק"ג‬
‫תקן‬
‫תקינה אירופית‪ ,‬אישור‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫ובתוקף שנה קדימה‬
‫ממועד האספקה‪.‬‬
‫‪1XHIT-CE 35W‬‬
‫‪G8,5‬‬
‫הספק ‪W‬‬
‫הספק כולל לגוף‬
‫התאורה ‪35‬‬
‫וואט‬
‫מתח ‪V‬‬
‫מתח כניסה‬
‫לג"ת ‪230‬‬
‫וולט‬
‫נצילות אורית‬
‫יצרן נורה מאושר‬
‫גוון הנורה‬
‫תוצרת ‪ OSRAM‬או‬
‫ש"ע מאושר‬
‫‪ 3000‬קלוין‬
‫ציוד חשמלי‬
‫נלווה‬
‫צ'וק מובנה‬
‫בגוף התאורה‬
‫‪IP‬‬
‫סוג נורה ובסיס‬
‫אביזרים אופטיים‬
‫דרישות מיוחדות‬
‫כניסה ויציאה של‬
‫הזנת חשמל בכל‬
‫גוף‬
‫הספק אורי ‪LM‬‬
‫‪3400‬‬
‫יצרן ציוד מאושר‬
‫‪VS‬‬
‫~ ‪~ 55‬‬
‫סימון ג"ת בפרוייקט‬
‫‪11‬‬
‫שם הפרויקט‬
‫אוניברסיטת בן גוריון –תאורת פיתוח‬
‫תמונת גוף התאורה‬
‫תאריך הוצאה‬
‫‪21-1-2014‬‬
‫שרטוט‬
‫מידות גוף התאורה‬
‫אורך ‪A‬‬
‫‪ 25‬ס"מ‬
‫גובה ‪B‬‬
‫‪ 110‬ס"מ‬
‫עומק ‪C‬‬
‫‪ 14‬ס"מ‬
‫תאור הגוף‬
‫גוף תאורה על עמוד בגובה ‪5‬‬
‫מ'‬
‫מיקום ותפקיד בפרויקט‬
‫להארת דרך בשביל הליכה‬
‫יצרן ‪ /‬ספק‬
‫דגם‬
‫מק"ט‬
‫זווית הארה‬
‫יאיר דורם‬
‫‪MINI VPR‬‬
‫‪OPTICE‬‬
‫‪MVPR4415‬‬
‫‪VPR‬‬
‫‪RUUD‬‬
‫אביזרי התקנה‬
‫כולל עמוד תאורה עשוי‬
‫מתכת גובה ‪ 5.0‬מ' צבוע‬
‫בצבע נוגד חלודה לפי‬
‫בחירת הלקוח‪ ,‬העמוד‬
‫יהיה בעל אישור של‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫בחתך עגול או מרובע‬
‫ברוחב ‪ 15‬ס"מ‪ ,‬עובי‬
‫דופן לפי דרישות‬
‫מהנדס‪ ,‬כולל מחבר‬
‫בצבע העמוד‪ .‬כולל פתח‬
‫תקני לחיבורי חשמל‪,‬‬
‫פלטת עיגון ברגיי עיגון‬
‫אומים ודסקיות‪ ,‬כולל‬
‫כל אביזרי החשמל‬
‫וההתקנה‪.‬‬
‫סטטוס‬
‫למכרז‬
‫אביזרים אופטיים‬
‫‪65‬‬
‫צבע הגוף‬
‫לפי בחירת‬
‫האדריכלים‬
‫מוגנות דריכה‬
‫ללא‬
‫דרישות מיוחדות‬
‫התקנה מספר ‪ 4‬לפי‬
‫‪RUUD‬מתכווננת‬
‫תקן‬
‫סוג נורה‬
‫ובסיס‬
‫הספק ‪W‬‬
‫מתח ‪V‬‬
‫הספק אורי ‪LM‬‬
‫תקינה אירופית‪ ,‬אישור‬
‫מכון התקנים הישראלי‬
‫ובתוקף שנה קדימה‬
‫ממועד האספקה‪.‬‬
‫‪1XHIT-CE‬‬
‫‪G12 150W‬‬
‫הספק כולל לגוף‬
‫התאורה ‪150‬‬
‫וואט‬
‫‪ 230‬וולט‬
‫‪15000‬‬
‫נצילות אורית‬
‫יצרן נורה‬
‫מאושר‬
‫תוצרת‬
‫גוון הנורה‬
‫ציוד חשמלי נלווה‬
‫יצרן ציוד מאושר‬
‫‪ 3000‬קלוין‬
‫צ'וק מובנה בגוף‬
‫התאורה‬
‫‪VS‬‬
‫‪64%‬‬
‫‪IP‬‬
‫‪ OSRAM‬או‬
‫ש"ע מאושר‬
‫~ ‪~ 56‬‬
‫סימון ג"ת בפרוייקט‬
‫‪12‬‬
‫שם הפרויקט‬
‫אוניברסיטת בן גוריון –תאורת פיתוח‬
‫תמונת גוף התאורה‬
‫שרטוט‬
‫מידות גוף התאורה‬
‫אורך ‪A‬‬
‫‪ 25‬ס"מ‬
‫גובה ‪B‬‬
‫‪ 110‬ס"מ‬
‫עומק ‪C‬‬
‫‪ 14‬ס"מ‬
‫יצרן ‪ /‬ספק‬
‫‪BEGA‬‬
‫תאריך הוצאה‬
‫‪21-1-2014‬‬
‫סטטוס‬
‫למכרז‬
‫דגם‬
‫‪FLOODLIGHT‬‬
‫תאור הגוף‬
‫עמוד תאורה גובה ‪ 110‬ס"מ‬
‫מק"ט‬
‫‪8534‬‬
‫מיקום ותפקיד בפרויקט‬
‫להארת דרך בשביל הליכה‬
‫זווית הארה‬
‫אביזרים אופטיים‬
‫‪50/98‬‬
‫יאיר דורם‬
‫אביזרי התקנה‬
‫פלטת עיגון‪ ,‬ברגים‪,‬‬
‫דסקיות וכל אביזרי‬
‫ההתקנה והביטון‪.‬‬
‫תקן‬
‫תקינה אירופית‪,‬‬
‫אישור מכון התקנים‬
‫הישראלי ובתוקף‬
‫שנה קדימה ממועד‬
‫האספקה‪.‬‬
‫נצילות אורית‬
‫‪65‬‬
‫צבע הגוף‬
‫לפי בחירת‬
‫האדריכלים‬
‫מוגנות דריכה‬
‫ללא‬
‫‪1XHIT-CE 70W‬‬
‫‪G12‬‬
‫הספק ‪W‬‬
‫הספק כולל לגוף‬
‫התאורה ‪70‬‬
‫וואט‬
‫מתח ‪V‬‬
‫הספק אורי ‪LM‬‬
‫‪230‬‬
‫‪4000‬‬
‫יצרן נורה מאושר‬
‫גוון הנורה‬
‫תוצרת ‪ OSRAM‬או‬
‫ש"ע מאושר‬
‫‪ 3000‬קלוין‬
‫ציוד חשמלי‬
‫נלווה‬
‫כולל צ'וק‬
‫מובנה בגוף‬
‫התאורה‬
‫יצרן ציוד מאושר‬
‫‪IP‬‬
‫סוג נורה ובסיס‬
‫דרישות מיוחדות‬
‫‪VS‬‬
‫~ ‪~ 57‬‬
‫פרק ‪ – 40‬עבודות פיתוח‬
‫‪ .40.01‬הנחיות כלליות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫יש לראות את ההנחיות הכלליות כהשלמה לכתב הכמויות ולתוכניות העבודה על כן אין זה מן‬
‫ההכרח שכל העבודה המתוארת בתוכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט‬
‫מיוחד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫התוכניות נערכו על בסיס מצב קיים‪.‬‬
‫לפני תחילת העבודה על הקבלן לנקות את השטח המתוכנן בגבולות העבודה מכל פסולת ולסלקה‬
‫מהשטח למקום שפיכה שאושר ע"י הרשות המקומית‪ .‬עבודה זו כלולה במחיר העבודה כולה ולא‬
‫תשולם בנפרד‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לתשומת לב‪ :‬העבודה המתוכננת תתבצע בשטח הגובל עם פיתוח ומבנים קיימים‪ ,‬כמו כן בשטח‬
‫האתר קיימים קווי מים‪ ,‬שוחות‪ ,‬עמודי חשמל‪ ,‬גדרות‪ ,‬קווי ביוב‪ ,‬קו תיעול וכו'‪ .‬הקבלן יבצע‬
‫העבודה בכלים מתאימים ו‪/‬או בידיים‪ ,‬לפי בחירתו‪.‬‬
‫על הקבלן לפני תחילת העבודה לקבל אישור המפקח על הצנרת ומתקנים תת קרקעיים אחרים‬
‫הקיימים באתר‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לפני תחילת העבודה על הקבלן לקבל בכתב מהמפקח גבולות עבודה מאושרים לביצוע‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם‪ ,‬ובאם יגרם‪ ,‬יתוקן על חשבונו במידה ולא נקט בכל האמצעים‬
‫הנדרשים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫על הקבלן לקבל אישור המתכנן והמפקח לדוגמאות פריטי עב' הפתוח לפני התקנתם באתר‪.‬‬
‫(כגון‪ :‬קירות‪ ,‬גדרות‪ ,‬ריצופים וכו')‬
‫‪.7‬‬
‫בכל מקום שצויין שם יצרן או מוצר‪ ,‬ניתן לספק מוצר שווה ערך‪ ,‬זהה בטיבו‪ ,‬בצורתו ותכונותיו‪,‬‬
‫בתנאי שיאושר בכתב ע"י המפקח והמתכנן‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫על הקבלן לבצע על חשבונו‪ ,‬כל המדידות הדרושות לביצוע מושלם של העבודות והסימונים‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 003‬של המפרט הכללי‪ .‬על כל אי התאמה‪ ,‬על הקבלן להודיע מיד למפקח‪.‬‬
‫המדידות כוללות הכנת מפה מצבית (‪ )AS MADE‬עם גמר ביצוע העבודות באתר הכל ע"ח‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫המחירים כוללים עבודה וחומרים חדשים וכל הנדרש בחוזה‪ ,‬בתוכניות‪ ,‬במפרטים ובכתבי‬
‫הכמויות אלא אם צויין במפורש אחרת‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫המזמין שומר לעצמו הזכות לבטל חלק מהסעיפים ו‪/‬או להקטינם‪/‬להגדילם‪ ,‬מבלי שתהיה לקבלן‬
‫עילה לדרוש הגדלת מחירי היחידות של החוזה‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫המפקח רשאי להורות על ביצוע בדיקות מכון התקנים‪ ,‬על חשבון הקבלן‪ ,‬לפי ראות עיניו‪ ,‬במידה‬
‫ולא צויין אחרת‪ .‬על הקבלן לקחת בחשבון הוצאה זו בזמן הגשת הצעתו‪.‬‬
‫כל הבדיקות החוזרות תעשנה‪ ,‬ע"ח הקבלן‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫אספקת חומרי תשתית ובניה בהתאם לפרק ‪ 55‬של המפרט לעבודות בניה בהוצאת הועדה‬
‫הבינמשרדית‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫פרוגרמת בדיקות מינימליות הדרושות‪:‬‬
‫‪.14‬‬
‫אופני מדידה‪:‬‬
‫צורת דרך – ‪ 1‬לכל ‪ 1500‬מ"ר‬
‫תשתית – ‪ 1‬לכל ‪ 1500‬מ"ר כל שכבה בנפרד‬
‫עב' עפר – ‪ 1‬לכל ‪ 1500‬מ"ר‬
‫אספלט – ‪ 1‬לכל ‪ 1500‬מ"ר‬
‫אם לא צויין במפורש אחרת‪ ,‬מחירי היחידות כוללים ‪:‬‬
‫אספקת כל הפריטים‪ ,‬כל העבודות וכל החומרים הדרושים לביצוע מושלם ולשביעות רצונו של‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ – 40.2‬עב' מיוחדות‬
‫‪40.2.900‬‬
‫אספקה ופיזור שכבת פרלייט ‪ )0.6( 2‬בעובי ‪ 50‬ס"מ על גבי יריעת הניקוז כולל זבל אורגני‬
‫ודשן בשחרור איטי וכל המפורט בפרט‪.‬‬
‫(‪ 20%‬חומר אורגני‪ 3 ,‬ק"ג‪/‬מ"ק מולטיקוט ל‪ 4-‬חודשים)‪.‬‬
‫כולל ‪ 20%‬כבול לשכבת הגידול‪.‬‬
‫~ ‪~ 58‬‬
‫אספקה והנחת בד הגנה ‪ SSM-45‬או ש"ע כולל חיתוך וחיזוק בהתאם לשטח לפי פרט‬
‫‪40.2.901‬‬
‫א‪.2064/‬‬
‫אספקה והנחת פלטות מנקזות ‪ "ZIN CO GREEN GOOF" FD 25‬או ש"ע בטיבו‬
‫‪40.2.902‬‬
‫כולל חיתוך וחיזוק בהתאם לשטח לפי פרט א‪.2064/‬‬
‫אספקה וביצוע צינור בקרת ניקוז ‪ 6" .P.V.C‬עם מכסה חוליות‪ ,‬בהתאם לפתח הניקוז‬
‫‪40.2.903‬‬
‫ובהתאם לפרט‪.‬‬
‫אספקה‪ ,‬פיזור ויישור טוף ‪ )OVER SIZE( 50-20‬בגוון שחור בשכבה בעובי ‪ 10‬ס"מ‬
‫‪40.2.904‬‬
‫לפחות כחיפוי לקרקע לפי פרט א‪.2064/‬‬
‫אספקה‪ ,‬פרישה וחיתוך יריעת בד גיאוטכני לסינון ‪ SF‬או ש"ע כולל חיזוק בהתאם‬
‫‪40.2.905‬‬
‫לשטח לפי פרט א‪.2064/‬‬
‫אספקה והנחת יריעה למניעת חדירת שורשים ‪ WSF-40‬או ש"ע כולל חיזוק בהתאם‬
‫‪40.2.914‬‬
‫לשטח לפי פרט א‪.2064/‬‬
‫אספקה והנחת אבן גרוסה ‪ 1-2‬ס"מ בשכבה של ‪ 15‬ס"מ לפי תכנית האדריכל ופרט‬
‫‪40.2.920‬‬
‫שד‪.2064-2/‬‬
‫‪ 40.2.921‬כמו סעיף ‪ 40.2.920‬אך בגוון אפור ועובי שכבה ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ – 40.6‬ריצופים ומדרגות‬
‫‪40.6.315‬‬
‫‪40.6.359‬‬
‫אספקה וריצוף מרצפות במידות ‪ 15/15‬ס"מ למדרכה בגוון קוקטייל אפור‪ ,‬כולל‪ 4 :‬ס"מ‬
‫חול וכולל כל המצויין בפרט ר‪ ,2064/2-‬לרבות פירוק אספלט והתאמת גובה מצע לגובה‬
‫מתוכנן‪ .‬כולל אספקה והידוק מצע ו‪/‬או סילוק למקום שפיכה מאושר‪.‬‬
‫אספקה ויציקת משטח בטון מזויין בהתאם לפרטי קונס' בציפוי "גרנוליט" בהתאם‬
‫לפרט ר‪.2064/1-‬‬
‫מפרט טכני מיוחד למשטח הבטון‬
‫הבטון יוצק על גבי קרקע שתית מהודקת ושתי שכבות מצעים סוג א' מהודקות כמפורט‪.‬‬
‫סוג הבטון ב – ‪ .30‬משטח הבטון יבוצע בשיטת "שח‪-‬מט" בלוחות בגודל של כ – ‪ 4X4‬מ'‬
‫עם מישקי הפרדה ביניהם וזיון מייתד בקוטר ‪ 20‬מ"מ כל ‪ 40‬ס"מ‪ .‬עובי המשטח לא‬
‫יקטן מ – ‪ 15‬ס"מ ‪ +‬שוליים מעובים כמצוין בפרט‪ .‬זיון הבטון בשתי רשתות קוטר ‪6.5‬‬
‫מ"מ‪ 15X15 ,‬ס"מ ‪ ,‬עם חפיות‪ .‬בשוליים המעובים יש לתת זיון אורכי וחישוקים‪ ,‬קוטר‬
‫‪ 10‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫מפרט טכני מיוחד לעב' גרנוליט‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫יציקת אבני גרנוליט דקורטיביות ע"ג משטח בטון מפולס‪ ,‬על בסיס מלט לבן בגוון‬
‫לפי בחירת האדריכל (כולל אופציה של תוספת פיגמנט)‪.‬‬
‫פסי ההפרדה יהיו מסוג מתכת וצבע לפי בחירת האדריכל‪ ,‬וגובהם יהיה כגובה‬
‫היציקה‪.‬‬
‫תערובת הגרנוליט מורכבת מאבנים מעובדות טבעיות‪ ,‬בגודל ‪ ,3-6‬או ‪ 6-9‬מ"מ‬
‫בגוונים שונים עפ"י בחירת האדריכל (התערובת תיבחן במשרד המפקח) ו‪/‬או ‪2-3‬‬
‫ס"מ חלוקי נחל‪.‬‬
‫כל האבנים של חברת ‪ Arkop‬ממושב חמד (‪ )054-5233095‬או ש"ע‪.‬‬
‫הגרנוליט יבוצע ע"ג משטח בטון יצוק באתר עם שיפועי ניקוז מתאימים (עפ"י פרטי‬
‫הקונס')‪.‬‬
‫יש לערבב היטב את תערובת האגרגטים‪ ,‬עם המלט ושאר חומרי התערובת‪ ,‬ולצקת‬
‫בצורה אחידה על פני השטח‪ ,‬כך שכל השטח יכוסה באגרגטים‪.‬‬
‫התערובת המקובלת אצל בעלי המקצוע היא‪ 3 :‬אגרגטים‪ 1 ,‬מלט‪ 1 ,‬חול‪.‬‬
‫החדרה ראשונית של האגרגטים תיעשה בעזרת הצד הרחב של לוח עץ או במכשיר‬
‫דומה‪.‬‬
‫לאחר החדרת האגרגטים‪ ,‬יש ליישר ולהדק את פני השכבה בעזרת כף מתכת‬
‫(מאלג')‪ ,‬עד אשר המלט יכסה את האגרגטים‪ ,‬ללא השארת חללים ונקבוביות על פני‬
‫היציקה‪ .‬לאחר גמר פעולת ההחלקה‪ ,‬ולאחר שהבטון כמעט יבש‪ ,‬יש להבריש את‬
‫פני הגרנוליט במים בחשיפה עדינה (ע"י מברשות עדינות)‪ .‬בסוף העבודה (כשהבטון‬
‫כבר יבש)‪ ,‬מנקים את שאריות המלט בחומצה מדוללת במים‪.‬‬
‫יש לפסול שכבת גרנוליט בלתי אחידה‪ ,‬סדוקה או פגומה‪.‬‬
‫כמות נדרשת של אגרגטים‪ :‬כ‪ 50-‬ק"ג למ"ר לעובי יציקה ‪ 2-2.5‬ס"מ‪.‬‬
‫קבלן הביצוע יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות העובדים‪ ,‬איתם הוא מתכוון לבצע‬
‫את העבודה‪.‬‬
‫קבלן הביצוע יכין דוגמאות באתר הבניה לאישור האדריכל (גוונים‪ ,‬צפיפות אבן‬
‫וכו') של כל החלופות המתוכננות‪.‬‬
‫המסקנות אשר יוסקו מביצוע הדוגמאות‪ ,‬כגון שיטת העבודה‪ ,‬טיב החומרים‪,‬‬
‫צפיפות האבנים וכו'‪ ,‬יחייבו את הקבלן להמשך ביצוע כל הפרוייקט‪.‬‬
‫אם האדריכל לא יאשר דוגמאות אלה‪ ,‬יבוצעו דוגמאות נוספות על חשבון קבל‬
‫הביצוע‪.‬‬
‫~ ‪~ 59‬‬
‫‪40.6.363‬‬
‫‪40.6.520‬‬
‫‪40.6.900‬‬
‫‪40.6.901‬‬
‫‪40.6.902‬‬
‫אישור המשטח הנסיוני לא יפטור את קבלן הביצוע מאחריותו המלאה לחומרים‬
‫ולביצוע של כל העבודה במסגרת המכרז‪ ,‬לרבות לוח זמנים‪.‬‬
‫אספקה והנחת מרצפות "אריח דשא" ‪ 40/60/10‬ס"מ תוצרת "אקרשטיין" או שווה ערך‬
‫כולל יישור צורת הדרך‪ .‬כולל מילוי אדמה גננית וקומפוסט לשתילת הדשא בהתאם‬
‫למפרט שתילת דשא‪ ,‬לפי פרט ר‪.73/‬‬
‫אספקה והנחת אבן גן במידות ‪ 10/20/100‬ס"מ על גבי יסוד ומשענת בטון ב‪ 20-‬כולל‬
‫חפירה ו‪/‬או חציבה וסילוק עודפי החפירה למקום שאושר ע"י הרשות המקומית‪ .‬כולל‬
‫כל המצויין בפרט הריצוף‪.‬‬
‫אספקה וביצוע מדרגות בטון מזוין מוחלק טרומי במידות ‪ 15/45/180‬ס"מ כמצוינות‬
‫בתכ' ובפרט שד‪ .2064-2/‬תבניות עץ חלקות ומשוחות בשמן‪ .‬ההתקנה על מצע מהודק‬
‫ומצע חול נקי‪ ,‬הכל עפ"י תכנית ש‪.‬ד‪.2064.‬‬
‫אספקה וביצוע שביל גרנוליט משולב אבן טבעית בהתאם לפרט רג‪ 2064/‬ובהתאם לסעיף‬
‫‪.40.6.359‬‬
‫מפרט אבן‬
‫מרצפות אבן טבעית "מצפה רמון" אפור‪ ,‬סוג א' מסותתת אבנים בעלות צורה מלבנית‪,‬‬
‫אורך האבן יהיה מיני' ‪ 1/2-1‬מרוחבה בעלות פנים טבעיים או מעובדים ובעובי של ‪5‬‬
‫ס"מ‪ .‬האבן תונח על שכבת טיט על גבי שכבת חול בעובי ‪ 4-3‬ס"מ לשיפועים‪ .‬האבן תהיה‬
‫אבן דולומיטית או אבן סיד קשה‪" ,‬מצפה רמון" אפור או "סלייב" כמפורט בכתב‬
‫הכמויות בעלת מבנה אחיד וכושר ספיגה מוגבל‪ ,‬עמידה בפני תנאי אקלים‪ ,‬ללא‬
‫זיהומים‪ ,‬סדקים‪ ,‬חורים‪ ,‬עורקי עפר וליקויים אחרים‪ ,‬הצבע‪ ,‬צורת הסיתות וכו'‪ .‬יש‬
‫לקבל אישור האדריכל לדוגמאת האבן‪.‬‬
‫העבודה כוללת ישור והידוק צורת הדרך‪ ,‬אספקה‪ ,‬ישור והידוק מצע סוג א' בעובי ‪20‬‬
‫ס"מ‪ ,‬שכבת חול לישור בעובי ‪ 4-3‬ס"מ‪.‬‬
‫אבן הריצוף תעמוד בדרישות הבאות‪:‬‬
‫‪1.2‬‬
‫שחיקה מכסימלית‬
‫‪ 1200‬ק"ג‪/‬סמ"ר‬
‫חוזק בלחץ‬
‫‪ 20‬ק"ג‪/‬סמ"ר‬
‫חוזק בכפיפה‬
‫‪ 2600‬ק"ג‪/‬מ"ק‬
‫משקל מרחבי‬
‫יש לשמור על הפוגות במצב רטוב לתקופה של ‪ 3‬ימים לפחות כמו כן‬
‫יש להשקות את הריצוף למשך תקופה של ‪ 3‬ימים לאחר ההנחה‪.‬‬
‫סוגי הריצופים על פי התוכניות‪.‬‬
‫המישקים יהיו ברוחב אחיד של ‪ 0.5‬ס"מ וישרים לחוט ומקבילים ביניהם‪ .‬בגמר הנחת‬
‫הריצוף ינוקו חריצי המישקים‪ ,‬יורטבו במים וימולאו בטיט בטון עד לעומק של ‪ 0.5‬ס"מ‬
‫מתחת לפני האבן תוך הקפדה על קצוות נקיות של האבן‪.‬‬
‫סוגי עיבוד האבן לריצופים פני האבן יהיו טבעיים‪ ,‬או מעובדים בהתאם לנדרש‪ .‬ו‪/‬או‬
‫עיבוד הפנים יעשה כדלקמן‪ :‬ניסור‪ ,‬מסמסם‪ ,‬תלטיש‪ .‬הגדרת העיבודים לפי הסעיפים‬
‫בפרק זה‪ .‬כל סוגי הסיתות יהיו בכוון אחיד לטיבוע או לקילוף‪ ,‬כמו כן תהיה אחידות‬
‫בעומק הטיבוע‪ .‬בכל סוגי העיבוד תהיינה השפות והפינות חדות ושלמות וכל הזויות‬
‫ישרות‪ .‬אין לעשות כל סתימות או תיקונים בלוחות שנפגמו ואשר פינותיהם נשברו‪.‬‬
‫באבן שכבות טבעית בליטות אשר מעל ‪ 0.5‬ס"מ יסותתו‪ .‬האבן לריצוף תהיה אבן‬
‫דולומיטית מסוג "מצפה רמון" אפור ו‪/‬או "סלייב" על פי תאור הסעיפים במפרט זה‪.‬‬
‫עובי אבן הריצוף ‪ 5‬ס"מ‪ .‬האבן אבן נסורה בעיבוד מוסמסם‪ ,‬ללא זמלה‪ .‬הריצוף יבוצע‬
‫רק לאחר ביצוע התשתיות השונות כולל יסוד ומשטח בטון מזויין ותעלות המים בדוגמת‬
‫האבן‪ ,‬כולל משטח בטון מזוין ב‪ 20-‬בעובי ‪ 10‬ס"מ‪ ,‬רשת ‪ 20/20‬ס"מ‪ ,‬עובי ‪ 6‬מ"מ‬
‫בהתאם לפרט ע"ג מצע סוג א' בעובי ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫אספקה ויציקת משטח בטון מזוין מוחלק טרומי במידות ‪ 10/35/230‬ס"מ בהתאם‬
‫לפרטי הקונס' ולפרט שד‪.2064-2/‬‬
‫התקנה – ראה סעיף ‪.40.6.900‬‬
‫פרק ‪ – 40.7‬קירות וסלעיות‬
‫‪40.7.310‬‬
‫אספקה ויציקת קירות תומכים מבטון מזויין בהתאם לפרטים ותכ' הקונס'‪.‬‬
‫מפרט קירות תומכים מבטון‬
‫(ראה תכניות‪ ,‬פרטים ומפרט מהנדס הבניין)‬
‫העבודה כוללת את כל עב' העפר הדרושות עבור ביצוע יסודות הקיר‪ ,‬בהתאם להנחיות יועץ הקרקע ו‪/‬או‬
‫מהנדס הבניין‪.‬‬
‫גמר הבטון החשוף יקבע ע"י המתכנן בכפוף למפורט בסעיף ‪ 0208‬של המפרט הכללי הבינמשרדי‪.‬‬
‫לפני תחילת העבודה על הקבלן לאשר דוגמא במידות של ‪ 2X2‬מ'‪ .‬רק לאחר אישור הדוגמא יבצע הקבלן‬
‫העבודה בהתאם לדוגמא המאושרת‪.‬‬
‫תערובת הבטון תהיה ללא אפר פחם ובתוספת צמנט לבן (בהתאם להנחית המתכנן)‪ .‬התבניות תהיינה‬
‫נקיות‪.‬‬
‫בשום אופן אין לתקן בטון חשוף פגום‪ .‬בטון חשוף אשר לא יענה על הדרישות ולא יאושר ע"י המפקח‪,‬‬
‫יהרס ויבוצע מחדש!‬
‫~ ‪~ 61‬‬
‫זיון הבטון בהתאם לתכניות מהנדס הבניין‪ .‬הטפסות ימשחו בנוזל למניעת הידבקות בין העץ לבטון‪.‬‬
‫העבודה כוללת ציפוי מדרגות שתוכננו ע"י אדר' הבניין בגרנוליט בהתאם למפורט בסעיף‬
‫‪40.7.900‬‬
‫‪ 40.6.359‬ולפרט מג‪.2064/‬‬
‫פרק ‪ - 40.8‬עבודות שונות‬
‫‪40.8.311‬‬
‫‪40.8.314‬‬
‫‪40.8.385‬‬
‫‪40.8.386‬‬
‫‪40.8.387‬‬
‫‪40.8.900‬‬
‫‪40.8.901‬‬
‫אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬ביטון ועיגון מעקה בטיחות למדרון כמו "מעקה הולכה חיפה" מק"ט‬
‫‪ 4006‬תוצרת "אורלי" או ש"ע‪ .‬כל המתכת מגולוונת באבץ חם לפי ת"י מס' ‪.918‬‬
‫הצביעה בצבע פוליאסטר בקלייה בתנור‪ ,‬לפי תקן אירופי ‪.G.S.B.‬‬
‫אספקה והתקנת מאחז יד מנירוסטה בהתאם לפרט מ‪.2064/‬‬
‫אספקה והתקנת ספסל דגם "גל‪-‬ים" ‪ 170‬ו‪/‬או ‪ 70‬תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע מק"ט‬
‫‪ 1085‬או ‪ 1086‬בהתאם להחלטת המתכנן כולל עיגון‪.‬‬
‫אספקה והתקנת אשפתון דגם "גל ים" תוצרת "שחם אריכא" מק"ט ‪ 3080‬כולל ביסוס‬
‫בהתאם להנחיות היצרן‪.‬‬
‫אספקה‪ ,‬פרישה וחיתוך יריעת בד גיאוטכני שחור במשקל ‪ 200‬גר'‪/‬מ"ר לפחות לצידי‬
‫המבנה‪ ,‬בשביל הדרומי ומתחת לשכבת אבן גרוסה‪ ,‬כמסומן בתכניות‪.‬‬
‫אספקה וביצוע משטח "דק" כמו ‪ PREMIUM‬תוצרת "‪( "megawood‬בגוון‬
‫‪ )nut brown‬או ש"ע‪ ,‬כולל כל המפורט בפרט ר‪.2064/3-‬‬
‫אספקה וביצוע מעקה בטיחות מגולוון וצבוע בתנור בהתאם לפרט מע‪ ,2064/‬כולל ביטון‬
‫ועיגון‪.‬‬
‫‪ 40.9‬טרצו מינרלי‬
‫בחלקים מן הפיתוח באזורים מקורים מחוץ לבנין‪ ,‬יצק הקבלן טרצו מינרלי כמפורט‬
‫א‪.‬‬
‫להלן‪ ,‬על גבי מרצף בטון‪.‬‬
‫התשתית לטראצו הינה תשתית בטון ‪ .‬הבטון יבוצע ע"פ הוראות הקונסטרוקטור והדרישות‬
‫ב‪.‬‬
‫מתשתית הבטון הם כדלהלן‪:‬‬
‫‪ ‬בטון בחוזק מינימאלי של ‪ 30‬מגפ"ס‬
‫‪ ‬תפרי הרפיה ינוסרו ע"פ הנוסחא הבאה‪ :‬עובי הרצפה *‪ 25‬לדוגמא ‪:‬רצפת בטון בעובי ‪ 10‬ס"מ מחייבת‬
‫לבצע תפרי הרפיה כל ‪ 2.5‬מ"א‪.‬‬
‫‪ ‬הניסורים יבוצעו באופן מדוייק וע"פ תוכנית ניסורים‪/‬סרגלים שתוגש ותאושר לקבלן הבטון מראש‪.‬‬
‫‪ ‬בגיל ‪ 28‬יום לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬מישוריות הרצפה תהיה כ‪ 3 -‬מ"מ‪ ,‬בבדיקת סרגל של ‪ 3‬מ'‪ .‬בכל מקרה מישוריות הרצפה תתאים‬
‫לדרישות הלקוח כמישוריות סופית‪.‬‬
‫‪ ‬גובה – יציקת בטון בגובה ‪ 6‬מ"מ פחות מ ה‪ "0"-‬המתוכנן‪.‬‬
‫‪ ‬גובה של אלמנטים כגון מחסומי רצפה ותעלות כ‪ 3 -‬מ"מ פחות מה "‪ "0‬המתוכנן ובכל מקרה בתיאום‬
‫עם המבצע‪.‬‬
‫‪ ‬במידה וישנם סדקים ‪ ,‬יטופלו על ידי מריחת ממבראנה גמישה מסוג ‪ cr coat flex‬מסופק ע"י חב'‬
‫סי‪.‬אר‪.‬קונטק ( נציג רם ‪ ,)050-3313315‬או שווה ערך‪.‬‬
‫ג‪ .‬אבטחת איכות‪:‬‬
‫ספק החומרים יהיה מוכר בישראל כ‪ 3 -‬שנים לפחות‪ .‬באמצעותו בוצעו ציפויים טראצו בהיקף מצטבר‬
‫של ‪ 1000‬מ"ר לפחות בשנתיים האחרונות‪ .‬החומרים יעמדו בדרישות ארגון ה‪National ( NTMA -‬‬
‫‪ .)Terrazzo and Mosaic Association‬נדרש שקבלן הציפוי יבצע את עבודתו בהתאם‬
‫לסטנדרטים של ה‪.NTMA -‬‬
‫ד‪ .‬העברת חומר רקע לאישור המבצע‪:‬‬
‫עם הבקשה יעביר קבלן הציפוי חומר טכני שיכלול‪ :‬א) שני מדגמים במידות ‪ 25‬ס"מ * ‪ 25‬ס"מ לכל‬
‫צבע וסוג טראצו; ב) שני סוגים של סרטי הפרדה (‪ )Divider Strips‬באורך ‪ 15‬ס"מ כ"א; ג) שני‬
‫העתקים של מסמך הנחיות‪/‬המלצות לתחזוקה נאותה של הרצפה; ד) תעודות המעידות על התאמת‬
‫החומרים לדרישות המפרטים השונים; ה) הנחיות בטיחות (‪ ,)Material Safety Data Sheets‬ו)‬
‫מסמכים המעידים על ניסיונו כמצוין לעיל‪.‬‬
‫ה‪ .‬אספקה אחסון וטיפול‪:‬‬
‫אספקת החומרים תבוצע ללא גרימת נזק כלשהו לכלי הקיבול (שקים‪ ,‬חביות)‪ .‬החומרים יאוחסנו‬
‫במקום יבש ונקי המצוי בתחום הטמפרטורות ‪ 10‬עד ‪ 30‬מעלות צלסיוס‪.‬‬
‫ו‪ .‬מוצרים‬
‫‪ 01‬חומרים‪:‬‬
‫‪ .1‬א) פרימר‪ :‬מסוג ‪( cr primer‬נציג בישראל‪ -‬חברת סי‪.‬אר קונטק בע"מ ‪ )09-7678361‬או מסוג‬
‫אפיקטאלק מתוצרת טמבור‪ ,‬או שווה ערך‪.‬‬
‫~ ‪~ 61‬‬
‫‪ .2‬שרף לטראצו בתנאי חוץ ‪( , CR terrazzo binder-‬נציג בישראל‪ -‬חברת סי‪.‬אר קונטק בע"מ ‪09-‬‬
‫‪ ,)7678361‬או שווה ערך‪.‬‬
‫‪ .3‬אגרגטים של חב' ‪ ) ARIM‬המאושרת ע"י ה‪ ( NTMA‬מידות האגרגטים ודירוגם יהיו ע"פ‬
‫הסטנדרטים של ה ‪.NTMA‬‬
‫‪ .4‬סרטי הפרדה (‪ )STRIPS‬בעלי צורת "‪ "L‬מתוצרת ‪MANHATTAN AMERICAN :‬‬
‫‪ ,TERRAZZO STRIP CO. 3/8”*3/4”*16G EXTRUDED AL‬או שווה ערך‪.‬‬
‫‪ : SEALER .5‬מסוג פוליאוריטני תוצרת ניאוגארד ‪ 70805-7952‬בעל עמידות ‪, UV‬עמידות‬
‫לחשיפה ממושכת למים ואפשרות להכיל כדוריות ייעודיות לצורך חספוס מבוקר על מנת למנוע‬
‫החלקה ‪.‬‬
‫‪ 02‬תערובות‪:‬‬
‫א) בחירת גוון הטראצו תיעשה ע"י האדריכל‪.‬‬
‫ב) יחסי העירוב יהיו עפ"י המלצות איגוד ‪.NTMA‬‬
‫‪ .6‬ג) עירוב ה טראצו יבוצע עפ"י המלצות איגוד ‪ .NTMA‬שכבת האיטום העליונה מסוג פוליאוריטני‬
‫תוצרת ניאוגארד ‪ 70805-7952‬ללא נטייה לאיבוד גוון וללא נטייה לגוון חום צהבהב‪.‬‬
‫ז ‪ -‬ביצוע‬
‫‪ 01‬פיקוח‪:‬‬
‫א) לפני יישום הטראצו נדרש לבחון אזורים ניזוקים העלולים להשפיע על ביצוע הציפוי‪ .‬סדקים‬
‫בתשתית הבטון יכוסו ב‪( cr coat flex :‬נציג בישראל‪ -‬חברת סי‪.‬אר קונטק בע"מ ‪09-7678361‬רם) או‬
‫שווה ערך ‪ -.‬ללא תוספת מחיר‪.‬‬
‫ב) פערים בדרישות המישוריות של התשתית יטופלו בנפרד‪ .‬ללא תוספת מחיר‪.‬‬
‫‪ 02‬יישום‪:‬‬
‫א) תשתית לקבלת הציפוי תוכן עפ"י הנחיות איגוד ה‪ .NTMA -‬תפרים בציפוי ימוקמו "מעל" לתפרים‬
‫בתשתית‪ .‬סרטי הפרדה יותקנו כמוראה בתכניות‪.‬‬
‫ב ) תעלות וחיפויים אנכיים יבוצעו באמצעות אלמנטים טרומים במידות בסיס של ‪ 40 * 30‬ס"מ עובי‬
‫‪ 15-20‬מ"מ‪.‬‬
‫הם יהיו עשויים מחומר זהה לחומר הציפוי ברצפה אך בעלי גימור ללא טיפול במניעת החלקה‪.‬‬
‫ג) לפני ביצוע הטראצו יש ליישם שכבת פריימר בהתאם להנחיות ‪ .NTMA‬תערובות הטראצו יתוחמו‬
‫בגבולות סרטי ההפרדה‪ .‬הטרצו ייושם בשכבה בעובי מתאים על גבי הפריימר‪.‬‬
‫ד‪ .‬גימור‪ :‬ראשית יבוצע חספוס‪ /‬שיוף גס באמצעות יהלומים מס' ‪ 24‬ע"י מכונות‬
‫בעלת הנעה עם שלט לשמירה על קצב קבוע‪.‬‬
‫ליטוש מסוג ‪HTC 950‬‬
‫וגריסה פלנטארית עם ‪ 4‬ראשי גריסה בקוטר יעיל של ‪ 800‬מ"מ לפחות לצורך‬
‫שיפור המישוריות ולהורדת הגליות הקיימת‪.‬‬
‫בהמשך יש לבצע שיוף עם אבנים מס' ‪ , 80‬לאחר מכן‪ ,‬יבוצע דייס ( ‪ )GROUTING‬עפ"י‬
‫השלבים הבאים‪ :‬ניקוי במים‪ ,‬יישום דייס בגוון מתאים למילוי חללים ‪ ,‬המתנה‬
‫להתקשות ואשפרה של הדייס ‪ ,‬ולבסוף שיוף עדין עם יהלומים מס' ‪ 70‬ו‪120 -‬‬
‫להעלמת סימני הדיוס‪ .‬בתום פעולות אלו המשטח הנראה יכלול ‪ 70%‬לפחות‬
‫חלקיקי שיש‪.‬‬
‫ה‪ .‬ניקוי ואיטום וביצוע שכבה מונעת החלקה‪ :‬מסוג פוליאוריטני תוצרת ניאוגארד ‪70805-7952‬‬
‫בעל עמידות ‪, UV‬עמידות לחשיפה ממושכת למים ואפשרות להכיל כדוריות ייעודיות לצורך חספוס‬
‫מבוקר על מנת למנוע החלקה‪ ,‬להשגת דרגת חספוס ‪. R - 12‬‬
‫‪ 0.3‬דוגמאות ביצוע‬
‫על הקבלן להכין על חשבונו דוגמאות של ריצוף מכל הסוגים הנדרשים מכל סוג לאישור האדריכל‪.‬‬
‫ח‪ .‬דרישות מינימום מהקבלן המבצע‬
‫בעל ניסיון מוכח במלאכת הטראצו אפוקסי או טרצו מינרלי‪ ,‬בעל ניסיון של מעבר‬
‫א‪.‬‬
‫ל‪ 10,000 -‬מ"ר ב ‪ 10‬השנים האחרונות לפחות‪.‬‬
‫מעסיק עובדים בעלי ניסיון בביצועה של המלאכה בכמות שתספיק לבצע‬
‫ב‪.‬‬
‫את העבודה‪.‬‬
‫בעל אמצעים ייעודיים לשאיבת אבק וניסיון בביצוע טראצו אפוקסי‬
‫ג‪.‬‬
‫באתרים שבהם הייתה דרישה מהמזמין לעבוד בתנאים נקיים ללא אבק ‪,‬‬
‫~ ‪~ 62‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ריחות וכו'‪.‬‬
‫בקיא בדרישות יצרן החומרים ומוסמך ע"י יצרן החומרים לבצע את היישום‪.‬‬
‫העבודה תבוצע במכונת ליטוש ‪ HTC 950‬בעלת הנעה עם שלט לשמירה על קצב‬
‫עבודה קבועה וגריסה פלנטארית עם ‪ 4‬ראשי גריסה בקוטר יעיל של ‪ 800‬מ"מ לפחות‬
‫לצורך שיפור המישוריות ולהורדת הגלויות הקיימות וקבלת פני שטח אחידים‪ .‬למכונות‬
‫הליטוש יחוברו למערכות שאיבת אבק ייעודיות ומתוצרת חב' ‪ HTC‬והעבודה תבוצע‬
‫עימם‪.‬‬
‫פרק ‪ – 41‬גינון והשקיה‬
‫טיפול ואחריות עד למסירה לפרקים ‪ 41.3 ,41.2‬מפרט המיוחד‪:‬‬
‫לפי פרק ‪ 41‬של המפרט הכללי לעב' בניה‬
‫תקופת תחזוקת הגן תמשך לפחות ‪ 90‬יום ממועד אישור בכתב של המפקח והמתכנן על השלמת כל‬
‫העבודות לשביעות רצונם‪.‬‬
‫עד גמר תקופת האחריות על הקבלן להחליף על חשבונו כל עץ‪ ,‬שתיל‪ ,‬שיח או דשא שלא נקלטו ופריטים‬
‫פגומים ו‪/‬או חסרים של מערכת ההשקייה‪.‬‬
‫לתמרים‪ 1 :‬שנה אחריות מאישור גמר כל עבודות הגינון‪.‬‬
‫‪ 41.1‬הוראות כלליות לעבודות ‪ -‬השקיה‬
‫כללי‬
‫א‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי‪ ,‬המורכבות בעיקרן מצינורות‬
‫פוליאתילן ‪.‬‬
‫המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות‬
‫והאביזרים הדרושים להשקיית הגן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביצוע מערכת ההשקיה יעשה בצמוד לתכנית‪ ,‬למפרט הטכני ולפרטים והנחיות‬
‫המצורפים‪ ,‬שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע‬
‫תקין‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים‪ ,‬תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים של‬
‫מיא"מ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אם חלפו יותר משנתיים מגמר התכנון‪ ,‬יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנית לפני‬
‫הביצוע‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫התחברות לקו אספקת מים ‪ -‬על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה לחץ מים דינאמי‪,‬‬
‫קוטר ומיקום מקור המים‪ .‬הקבלן יודיע למתכנן בכתב על תוצאות הבדיקה‪ ,‬לאחר‬
‫אישור המתכנן בכתב יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת‬
‫ומאושרת על ‪ -‬ידי המתכנן או המפקח ‪ ,‬אשר תישא את החותמת "לביצוע"‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית עדות ‪ ,‬כלומר תכנית מצב קיים‬
‫בשטח אחר הביצוע ‪( .AS-MADE‬תוכנית העדות תוגש בשרטוט ממוחשב עפ"י דרישת‬
‫המזמין)‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים‬
‫להתקנתם‪ ,‬וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתכנית‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ‪ -‬ידי המפקח‪,‬‬
‫כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫ביצוע העבודה יעשה בשלבים‪ .‬הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור‬
‫המפקח על השלב המבוצע‪ .‬שלבי העבודה יקבעו על ‪ -‬ידי המפקח בתאום עם המתכנן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מדידה וסימון‬
‫‪.1‬‬
‫המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע‪ ,‬כולל גבהים ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי‪-‬התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח‬
‫במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות‪ ,‬על הקבלן חל איסור מוחלט לבצע שינוי‬
‫בתכנית ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן‪.‬‬
‫~ ‪~ 63‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חפירה‬
‫‪.1‬‬
‫לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל‪ ,‬טלפון‪ ,‬מים ‪ ,‬ביוב‬
‫וכו' בחברת חשמל‪ ,‬בזק ‪ ,‬עירייה‪ ,‬מקורות וכו' ‪ ,‬ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב‬
‫לעבודות המתוכננות לפני תחילתן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים‪ .‬מומלץ להשתמש במתעל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כדלקמן‪:‬‬
‫קוטר צינור‬
‫‪ 75‬מ"מ ומעלה‬
‫‪ 63 - 40‬ס"מ‬
‫‪ 32‬מ"מ ומטה‬
‫עומק חפירה‬
‫‪ 60‬ס"מ‬
‫‪ 40‬ס"מ‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל‪ ,‬יש להגן על צנרת פלסטית‬
‫על‪-‬ידי מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תאום עם המפקח ‪.‬‬
‫בקרקע המכילה אבנים‪ ,‬התעלה תועמק ב‪ 15 -‬ס"מ מהעומק בסעיף ג' ‪ .3‬ולאחר מכן‬
‫תרופד בחול נקי בעובי ‪ 15‬ס"מ‪ ,‬לפני השלמת הכיסוי בקרקע מקומית‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת‪ .‬צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה‬
‫יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה ‪ ,‬או להעמיק את החפירה בדרגה אחת‬
‫לפחות‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן‪ ,‬יש לחפור תעלה במרחק ‪ 2.0‬מטר לפחות‬
‫מגזע העץ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫בכל מקום בו חוצה הצינור שביל‪ ,‬כביש קיר ריצוף וכו' יש לפתוח בהם מעבר צר‬
‫להנחת שרוול ואחר כך להחזיר את המצב לקדמותו‪ ( .‬על‪-‬ידי מילוי מהודק של התשתית‪,‬‬
‫שכבות המצע ‪ /‬תשתית ציפוי אספלט ‪ ,‬החזרת מרצפות‪ ,‬אבני שפה ‪ ,‬גרנוליט וכו' ) ‪ -‬כלול‬
‫במחיר השרוול‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫השרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור‬
‫המושחל דרכו‪ .‬בתוכו יותקן חוט משיכה מפוליפרופילן שחור בעובי ‪ 6‬מ"מ‪.‬‬
‫שרוולים הטמונים באדמה יבלטו ‪ 40‬ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים‪.‬‬
‫יש לסמן במפה את המקום המדוייק של השרוולים וכן לסמן בשטח על‪-‬ידי יתדות סימון‬
‫מברזל של מודדים‪ .‬בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן‬
‫המדרכה ‪ /‬שביל או בגב הקיר‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫יש להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול‪ .‬במידה ולא ממשיכים‬
‫בביצוע המערכת יש לסגור את קצוות הצינור והשרוולים‪ ,‬לאחר השחלת החוט כאמור‬
‫לעיל ‪.‬‬
‫שרוולים קיימים בשטח ‪ -‬יש לגלות את הקצוות‪ ,‬לבדוק שהשרוול תקין לכל אורכו‬
‫ולהכניס צינור השקיה במידה ואין‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה מאספלט או משתלבות ‪ -‬יהיה מפלדה או מ ‪P.V.C-‬‬
‫דרג ‪ . 10‬בהתאם לתכנית ‪ .‬ראש השרוול בעומק עד ‪ 100‬ס"מ מתחת לפני הכביש‬
‫הסופיים עפ"י דרישת המפקח‪.‬‬
‫שרוולים במדרכות‪ ,‬ריצופים ומפרצי חניה ‪ -‬עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים‬
‫‪ 50‬מ"מ או ‪ 75‬מ"מ או מ‪ P.V.C -‬ביוב (כתום) בקטרים ‪ 90‬מ"מ ‪ 110 ,‬מ"מ ‪ ,‬בהתאם‬
‫למצויין בתכנית ובכתב הכמויות‪.‬‬
‫ראש השרוול טמון בעומק ‪ 40‬ס"מ ‪ .‬במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש‬
‫במהדקים מכניים‪.‬‬
‫מועד השחלת צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח ‪.‬‬
‫המחיר כולל‪ :‬את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסויי מלא‪ ,‬לרבות חוט‬
‫משיכה כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי בהתאם‬
‫למצויין בתכנית‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫שרוולים רזרוויים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור‪ ,‬כלול במחיר השרוול‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫כל הסתעפות בצנרת על‪-‬ידי מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך‬
‫תא ביקורת מבטון טרומי בקוטר ‪ 60‬או ‪ 80‬ס"מ ‪ ,‬כמפורט בכתב הכמויות ‪ /‬בתכנית‪.‬‬
‫~ ‪~ 64‬‬
‫המכסה בגובה הריצוף ‪ .‬על המכסה יותקן שלט עם כיתוב "השקיה" ויהיה תואם‬
‫ריצוף‪/‬אספלט‪.‬‬
‫העבודה כוללת השלמת הריצוף ‪ /‬האספלט בחומר ובדוגמת הריצוף סביב התא ‪.‬‬
‫מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא (למצע) יהיה ‪ 20‬ס"מ מינימום‪ .‬בתחתית‬
‫הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫צנרת ומחברים‬
‫‪.1‬‬
‫צינורות מחומרים פלסטיים ‪ -‬יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי ‪.‬‬
‫כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מחיר היחידה כולל‪ :‬אספקת חומר‪ ,‬חפירת התעלות וניקיונם‪ ,‬הרכבת הצנרת וכל אביזרי‬
‫החיבור והצנעתם‪ ,‬הכל בהתאם לנדרש‪.‬‬
‫לא תשולם תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה‪ ,‬כתוצאה מהתפצלויות‬
‫נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה‪ ,‬כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת המטרה‪ ,‬קווים מחלקים‬
‫לטפטוף או מתחת לריצופים‪ ,‬כבישים וכו' יהיו מחברים פלסטיים עם אטמים ללחץ‬
‫מים כדוגמת "פלסאון" "פלסים" או ש"ע ‪.‬‬
‫אין להשתמש בתחיליות חבק ומחברי שן מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים‪ .‬מקוטר ‪ 75‬מ"מ הרוכב יהיה בעל‬
‫‪ 4‬ברגים‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫פריסת הצנרת וחיבורה‬
‫‪.1‬‬
‫צנרת תעבור בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה)‪.‬‬
‫צנרת שלא עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫צנרת פוליאתילן תונח רפויה ‪ ,‬ללא מגע עם עצמים קשים וחדים‪ ,‬ביום חפירת התעלה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חיבורים והתקנות יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫זווית חדה בצנרת פוליאתילן‪ ,‬תעשה על‪-‬ידי אביזר פלסטי מתאים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בעל הקוטר‬
‫הגדול ‪.‬‬
‫צינורות זהים בקוטרם‪ ,‬יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה על‪-‬ידי‬
‫מפתחות מתאימים‪.‬‬
‫החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא תהינה נזילות ( מקדח כוס עם‬
‫מוביל) קוטר הקידוח צריך להיות קטן ב ‪ 2‬מ"מ מקוטר חור הרוכב‪ .‬יש להקפיד להוציא‬
‫את דיסקית הצינור שנקדחה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של ‪ 1‬מ' לפחות לאחר ההסתעפות‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫אין לחבר קווי ההארקה לצנרת השקיה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫ברזים‪ ,‬וסתים‪ ,‬שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בתא הגנה מנוקז מחומר‬
‫טרמופלסטי או על‪-‬פי הנחיות בתכנית‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫כיסוי ראשוני ‪ ,‬שטיפה ובדיקה‬
‫‪.1‬‬
‫לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן‬
‫בתכנית העדות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יש לשטוף את הקווים הראשיים‪ ,‬את סופי השלוחות יש לשטוף על‪-‬ידי פתיחה וסגירה‬
‫של שלוחה אחר שלוחה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקיה מאבנים‪.‬‬
‫בכל מקום בו מחובר אביזר ‪ ,‬משאירים תעלה פתוחה באורך ‪ 1.0‬מ' לכל צד‪.‬‬
‫~ ‪~ 65‬‬
‫באדמה המכילה אבנים יש לרפד את הצינור בשיכבת חול דיונות בעובי ‪ 15‬ס"מ ולכסות‬
‫בשכבה של ‪ 7‬ס"מ ‪ ,‬הכלולות במחיר הצינור ‪ ,‬ומעל שכבה זו את הקרקע המקומית‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ‪ ,‬במשך ‪ 24‬שעות‪ .‬נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק‬
‫שנית‪.‬‬
‫כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫כיסוי סופי‬
‫לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח ‪ ,‬יכוסו התעלות סופית באדמת גן‬
‫נקיה ללא אבנים‪.‬‬
‫יש לוודא שלא תהינה שקיעות של פני הקרקע בתעלות‪.‬‬
‫יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר ללא שקיעות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ראש מערכת (ראש בקרה)‬
‫‪.1‬‬
‫המחיר כולל אביזרים‪ ,‬אביזרי חיבור ‪ ,‬אספקה והתקנת ארגז מכסה ומנעול‪ ,‬התחברות‬
‫לקו אספקת מים‪ ,‬וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו על‪-‬פי פרט בתכנית ו ‪ /‬או על‪-‬פי הנחיות המתכנן‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לכל ראש יורכב ברז גן "‪ 3/4‬עם אביזר חיבור מהיר לצינור גמיש בסוף ראש מערכת‬
‫תורכב הסתעפות ‪ T‬עם פקק‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של כל אביזר ואביזר בראש‬
‫המערכת מבלי לפרק אביזרים אחרים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ביציאה מהמגופים יורכבו מתאמים ("רקורדים") ולאחריהם צינורות המורכבים אנכית‬
‫כלפי מטה‪ ,‬ועשויים מחומר קשיח ( ‪ P.V.C‬או ברזל מגולוון ) ויורדים מתחת לפני‬
‫הקרקע ומחוברים לזוויות ‪ 90‬מעלות להמשך חיבור לצנרת‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אביזרי ( ‪ ) P.V.C‬יהיו מוגנים מקרינת שמש‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו מפלס גובה‪ ,‬המסנן יורכב מאוזן לקרקע‬
‫ויכיל מדחנים למדידת לחץ‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫כל ראש מערכת ישען על תמוכות עשויות פלדה מגולוונת‪ ,‬אשר יעוגנו בארגז ראש‬
‫המערכת באמצעות בטון או חבקי מתכת מגולבנים שיוצמדו לארון המיגון‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫בחירת מיקומו המדויק של ראש המערכת והארגז יעשה בשטח ועל ידי המתכנן ‪/‬אדריכל‬
‫הנוף‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם לאחר ביצוע כל הריתוכים‪.‬‬
‫יש לצבוע את חלקי הפלדה בצבע קושר גלוון לצבע עליון מסוג "אוניסול ‪ " NZ‬של‬
‫"טמבור" או שווה ערך‪ .‬ובצבע עליון שתי שכבות מסוג "איתן" של "טמבור" או שווה‬
‫ערך בהתאם לדרישות המפרט הבינמישרדי‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫ווסתי הלחץ יהיו ישירים מסוג "ברמד" ‪" ,‬בראוקמן" או "דקה" או ש‪.‬ע‪ .‬מאושר מראש‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫ארגז ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות ‪"( MASTER‬מפתח אב")‪ ,‬מסוג "רב‪-‬בריח"‬
‫או שווה ערך‪ .‬קוטר לשון הנעילה ‪ 10‬מ"מ לפחות ו‪/‬או בהתאם להנחיות הרשות‬
‫המקומית‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫במקרה של ארון מיגון מפוליאסטר משוריין (תוצרת "ענבר" "אורלייט" וכו') תכלול‬
‫עבודת ההתקנה מסגרת מתכת ומשטח בטון עפ"י הנחיות ופרטי החברה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫ראש המערכת יכלול מד‪-‬לחץ גליצרין וברז ניתוק כדורי "‪ 1/2‬במיקום שיורה המתכנן (גם‬
‫אם לא צויין בפרט)‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת (מז"ח) יורכב מעל פני הקרקע בהתאם‬
‫לפרט בתכנית‪ .‬ועל פי הוראות ‪ /‬תקנות משרד הבריאות ומיא"מ ‪ ,‬ומיקומו לפי הוראות‬
‫המפקח‪.‬‬
‫~ ‪~ 66‬‬
‫עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח רשמי למפקח‪ .‬אישור העבודה יותנה‬
‫בקבלת אישור זה‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫ארון ראש המערכת יכלול חבק מתכת מגולוונת ומנעול לפי דרישת המזמין‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫מחשב‬
‫‪.1‬‬
‫המחיר כולל‪ :‬אספקת המחשב‪ ,‬הרכבה‪ ,‬כל האביזרים הנילווים להפעלה תקינה כגון‪:‬‬
‫מטען סולרי‪ ,‬סוללה נטענת וכו' או לחילופין חיבור למקור מתח ‪ 220 -‬קבוע ‪ .‬כל‬
‫העבודות החשמליות יעשו על‪-‬ידי חשמלאי מוסמך ‪ .‬המחשבים יכללו את כל ציוד‬
‫התקשורת האלחוטית‪ ,‬חיבור ראש ‪/‬י המערכת למחשב‪ ,‬צינוריות הפיקוד‪ ,‬חיווט חשמלי‬
‫וכו' עד להפעלת ראש‪/‬י המערכת ויחיד' המשאבות באופן מושלם‪ .‬הרכבת המחשב על‪-‬‬
‫ידי היצרן או סוכן מורשה מטעמו הדרכה ואחריות לשנה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם "ענבר" או שווה ערך‪ .‬הארגז יעוגן על‬
‫יציקת בטון מזויין‪ ,‬מחוץ לארגז ראש המערכת‪ .‬ביציקת הבטון יוכנו ‪ 3‬שרוולים‬
‫מפוליאתילן בקוטר ‪ 50‬מ"מ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר "‪ 3/4‬למי פיקוד הכולל ברז‪ ,‬מקטין לחץ‬
‫ישיר (גוף פליז) ומסנן ‪ 155‬מש' ‪ .‬מיקום המחשב לפי ההוראות המפקח‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫חיבור הכבלים החשמליים על‪-‬ידי ערכת הדבקה (קופסת חיבורים) עם אטימה‬
‫אפוקסית‪ .‬לכל גיד יהיה צבע שונה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫במקרה של צינורות פיקוד הידראוליות‪ :‬הצינוריות יהיו בקוטר ‪ 8‬מ"מ דרג ‪ 10‬ובצבעים‬
‫שונים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ארון המיגון למחשב יכלול חבק מתכת מגולבנת ומנעול לפי דרישת המזמין‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫המטרה‬
‫‪.1‬‬
‫ממטירי גזרה יוצבו בשולי המדשאה ‪,‬בתוך שטח הדשא‪ ,‬ובמרחק של עד ‪ 10‬ס"מ מקצה הדשא‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫גובה הטמנת הממטירים יהיה ‪ 2‬ס"מ מתחת לגובה של פני דשא מכוסח‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כל ממטיר יחובר לצינורות מובילים‪/‬מחלקים באמצעות צינור פוליאתילן ‪ 25/4‬מ"מ (או כמופיע‬
‫בתוכנית)‪ .‬חיבור הצינור יעשה באמצעות רוכב (מקוטר של ‪ 40‬מ"מ ומעלה) ומצמד הברגה חיצוני‬
‫ובאמצעות מסעף ‪" T‬פלסאון" או ש‪.‬ע‪ .‬מאושר בקטר ‪ 32/4‬מ"מ‪.‬‬
‫י"א‪.‬‬
‫משאבת דשן‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬משאבה חשמלית פרופורציונלית להפעלה עם מד מים ופלט חשמלי יעודיים לדישון‪.‬‬
‫‪ .2‬המשאבה תכלול מצוף כפול‪ :‬א‪ .‬התראה לפני סיום הדשן במיכל – ניתן לכיול‪.‬‬
‫ב‪ .‬הפסקת פעולת המשאבה והתראה על חוסר דשן‪.‬‬
‫‪ .3‬הפעלת המשאבה מבקר ההשקיה באמצעות כבל פיקוד במתח נמוך ( מגע יבש )‪.‬‬
‫‪ .4‬המשאבה תכלול גם פלט כמותי לצבירת כמויות דשן‪.‬נפח כל פלט יהיה ‪. 100 CC‬‬
‫‪ .5‬הפעלה ידנית קפיצית לניקוז אויר‪.‬‬
‫‪ .6‬צנרת היניקה והסניקה תהיה בקוטר ‪ 8‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ .7‬קצה צינור היניקה יכלול משקולת ומסנן‪.‬‬
‫חיווי ( אינדיקציה) כניסה למשאבת הדשן‬
‫מגע יבש – הפעלת משאבת הדשן מרחוק (ע"י מחשב השקיה )‪.‬‬
‫חיווי (אינדיקציה ) יציאות ממשאבת הדשן‬
‫דשן נוזלי במפלס נמוך ( דשן לקראת סיום )‬
‫חוסר דשן – משאבה מושבתת‬
‫מד כמות דשן‬
‫הערה‪:‬‬
‫הכניסות והיציאות הנ"ל יחוברו כולם אל בקר ההשקיה ‪ ,‬יוצגו על מסך במרכז הבקרה‬
‫ויועברו לטלפונים ניידים ( סלולריים ) עפ"י דרישת המזמין‪.‬‬
‫~ ‪~ 67‬‬
‫י"ג‪.‬‬
‫סיום עבודה‬
‫‪.1‬‬
‫יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון‬
‫ולהעביר למפקח רישום מסודר של מדידות אלו לפי מספרי קווי‬
‫ההשקיה וההפעלות‪ .‬בדיקת לחצים זאת הינה תנאי מוקדם לאישור העבודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית השאיבה וההשקיה בהתאם לשינויים‬
‫שנעשו בשטח בזמן הביצוע ‪.‬הכנת תכנית העדות )‪ )AS – MADE‬תהיה על חשבון הקבלן‬
‫ובאחריותו‪ ,‬תוכן בקובץ ממוחשב והינה תנאי לאישור העבודה‪.‬‬
‫‪ 41.1.100‬ביצוע חיבור לצינור מים עירוני לפי פרט א בתכ' ההשקייה כולל‪:‬‬
‫תאום עם האוניברסיטה‬
‫‪.1‬‬
‫חפירה לצורך העבודה‬
‫‪.2‬‬
‫סילוק עודפים‬
‫‪.3‬‬
‫אספקה והרכבת ארגז עלי תוצרת "גן בריח" או "ענבר" וכל האביזרים‬
‫‪.4‬‬
‫והצנורות הדרושים לביצוע מושלם של החיבור העירוני ולשביעות רצון נציג‬
‫העיריה והמפקח‪.‬‬
‫אופן המדידה‪ :‬יח' קומפלט כולל כל הנ"ל‪.‬‬
‫‪41.1.177‬‬
‫עד ‪41.1.186‬‬
‫צנרת פוליאטילן תת‪-‬קרקעית ‪ -‬פרק ‪ 4102‬של המפרט הכללי‬
‫א‪.‬‬
‫אספקה והנחת צנרת בתוך תעלה כשהיא רפויה וללא מגע עם עצמים חדים‪.‬‬
‫אין ליצור זויות חדות בצנרת בכל מקרה של זוית יש להשתמש באביזר פלסטי‬
‫קשיח מתאים‪ .‬עומק הטמנת הצנרת יהיה כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 75‬מ"מ ומעלה ‪ -‬בעומק ‪ 60‬ס"מ‪.‬‬
‫*‬
‫‪ 40‬מ"מ – ‪ 63‬מ"מ ‪ -‬בעומק ‪ 40‬מ"מ‪.‬‬
‫*‬
‫‪ 32‬מ"מ ומטה ‪ -‬בעומק ‪ 30‬ס"מ‪.‬‬
‫*‬
‫צנורות העוברים בתוך שרוול יהיו שלמים וללא כל מחבר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הרוכבים שיותקנו על צנורות מקוטר ‪ 32‬מ"מ ומעלה‪ ,‬יהודקו באופן‬
‫שווה ע"י מפתחות‪ .‬לאחר ההידוק יש לקדוח במקדח גביע בקוטר‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫‪41.1.190‬‬
‫לרוכב בקוטר ‪ 32‬מ"מ קידוח בקוטר ‪ 14‬מ"מ‪.‬‬
‫*‬
‫לרוכב בקוטר ‪ 40‬מ"מ קידוח בקוטר ‪ 16‬מ"מ‪.‬‬
‫*‬
‫לרוכב בקוטר ‪ 50‬מ"מ קידוח בקוטר ‪ 18‬מ"מ‪.‬‬
‫*‬
‫לרוכב בקוטר ‪ 63‬מ"מ ו‪ 75-‬מ"מ קידוח בקוטר ‪ 20‬מ"מ‪.‬‬
‫*‬
‫אין להשתמש במסעף על גבי רוכב לאספקת מים לשני צרכנים בכיוונים שונים‪.‬‬
‫קצה הצנור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או ממטיר‪.‬‬
‫מעבר מקוטר יותקן במרחק של ‪ 0.2‬מ' מאביזר יציאה‪.‬‬
‫ממטירים יחוברו לצנרת מחלקת באמצעות שלוחה ‪.25 /4‬‬
‫כל צנור העובר מתחת למדרכה‪ ,‬כביש או בתוך קיר תומך‪ ,‬יושחל בתוך שרוול‬
‫מברזל מגולבן מתחת לכביש) או מפוליאתילן (מתחת למדרכה) בקוטר כפול‬
‫מקוטר צנור ההשקיה המושחל‪ .‬באישור המפקח בלבד יורשה הקבלן להשתמש‬
‫בשרוולים קיימים‪ ,‬שאינם בגודל כמפורט לעיל‪ ,‬להשחלת צנרת מים‪.‬‬
‫מספר צנורות בתעלה יונחו זה ליד זה‪ ,‬ולא זה על גבי זה‪ ,‬צנורות זהים‬
‫בקוטרים יסומנו בסרט צבעוני בכל צומת‪ ,‬להקלת זיהויים‪.‬‬
‫העבודה כוללת כל המפורט וכולל חפירה ו‪/‬או חציבה כולל כיסוי אדמה ו‪/‬או‬
‫חול בהתאם להנחיות הפקוח‪ ,‬וכולל כל האביזרים והחבורים הדרושים‬
‫למיניהם לביצוע מושלם של העבודה‪.‬‬
‫כל האביזרים יהיו בקוטר זהה לקוטר הצינור‪.‬‬
‫אספקה והנחת צינורות לטפטוף בקוטר ‪ 16‬מ"מ בצבע חום בהתאם לתוכנית צנרת‬
‫השקייה‪ .‬המחיר כולל טפטפות אינטגרליות מתווסתות ‪ AS 1.6‬ליטר‪/‬שעה כמפורט‬
‫בתוכניות‪ ,‬דגם "נטפים" במרווחים של ‪ 1.0‬מ'‪ .‬טפטפת לכל שיח‪ 3 ,‬טפטפות לכל עץ‪.‬‬
‫כולל התקנת ווי ברזל ח מגולוונים ‪ 6‬מ"מ באורך ‪ 25‬ס"מ לפחות כל ‪ 3‬מ"א לעיגון‬
‫הקווים בקרקע ושני ווים לכל עץ ותמר‪.‬‬
‫קווי טפטוף עיליים‪(-‬סעיף ‪.)41024‬‬
‫א‪.‬‬
‫בשטחים מדרוניים תונחנה שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה‪ ,‬אם לא‬
‫צויין אחרת בתכנית‪.‬‬
‫~ ‪~ 68‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ערוגה בעלת שש שלוחות ויותר תנוקז לצינור מנקז‪ ,‬שהוא בקוטר הצינור‬
‫המחלק‪ .‬קצה הצינור המנקז יחובר לבריכת ניקוז בהתאם למפרט הטכני או‬
‫בהתאם לתוכניות ההשקיה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שלוחות בודדות שאינן מחוברות למנקז יסגרו ע"י קיפול והידוק ע"י טבעת‬
‫צינור בקוטר מתאים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫טפטפות נעץ‪ ,‬אשר יותקנו אך ורק על‪-‬פי הוראה מפורשת של המפקח‪ ,‬יורכבו‬
‫על צינור קוטר ‪ 16‬מ"מ ומעלה‪ ,‬ובעזרת מחדד מתאים‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שלוחות הטפטוף יחוברו אל הקוים המחלקים והמאספים באמצעות מצמד‬
‫הברגה חיצונית אל הסתעפות הברגה פנימית ‪ T‬ורוכבים ‪ -‬בקטרים ‪ 20‬מ"מ‬
‫ומעלה ‪ -‬ובאמצעות הסתעפות בקוטר ‪ 16‬מ"מ‪ .‬השימוש במחברי שן אינו‬
‫מאושר‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫שלוחות הטפטוף יהיו בצבע סגול טפטוף אינטגרלי מתווסת ויוצמדו לקרקע‬
‫באמצעות מברזל בקוטר ‪ 6‬מ"מ ובאורך ‪ 35‬ס"מ בצורת ‪ U‬היתדות במרווחים‬
‫של ‪ 3‬מ' בין יתד ליתד‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫כל עץ יושקה באמצעות טבעת מצינור טפטוף אינטגרלי בצבע סגול‪ .‬כל טבעת‬
‫תוצמד לקרקע באמצעות ‪ 3‬יחידות כנ"ל‪.‬‬
‫‪ 41.1.191‬כמו סעיף ‪ 41.1.190‬אך במרווחים של ‪ 0.8‬מ'‪.‬‬
‫‪ 41.1.192‬כמו סעיף ‪ 41.1.190‬אך במרווחים של ‪ 0.6‬מ'‪.‬‬
‫‪ 41.1.193‬כמו סעיף ‪ 41.1.190‬אך במרווחים של ‪ 0.5‬מ'‪.‬‬
‫‪41.1.195‬‬
‫"טבעת" מצינור טפטוף מחוברת במסעף ‪" T‬פלסאון" אינטגרלי מתווסת‬
‫בצבע חום ‪ 16‬מ"מ רע"מ נטפים או שווה בטיבו כולל ‪ 6‬טפטפות בספיקה‬
‫של ‪ AS 1.6‬ליטר‪/‬שעה כל ‪ 30‬ס"מ הטבעת באורך ‪ 1.8‬מ' תקובע סביב העץ‬
‫באמצעות ‪ 3‬יתדות קוטר ‪ 6‬מ"מ בצורת ‪ U‬ובאורך ‪ 40‬ס"מ לפי פרט ומפרט‪ .‬השלוחה‬
‫טמונה בועמק ‪ 0.15‬מ'‪.‬‬
‫אופן המדידה‪ :‬יח' טבעת‪.‬‬
‫‪" 41.1.196‬טבעת" מצינור טפטוף מחוברת במסעף ‪" T‬פלסאון" אינטגרלי מתווסת‬
‫בצבע סגול ‪ 16‬מ"מ רע"מ נטפים או שווה בטיבו כולל ‪ 10‬טפטפות בספיקה‬
‫של ‪ AS 1.6‬ליטר‪/‬שעה כל ‪ 30‬ס"מ הטבעת באורך ‪ 1.8‬מ' תקובע סביב העץ‬
‫באמצעות ‪ 3‬יתדות קוטר ‪ 6‬מ"מ‪ .‬השלוחה טמונה בעומק ‪ 0.15‬מ'‪.‬‬
‫אופן המדידה‪ :‬יח' טבעת‪.‬‬
‫‪41.1.510‬‬
‫אספקה והתקנת ארון תוצרת "ענבר" והתקנת ראש מערכת בקוטר "‪ 2‬לפי פרט‬
‫א‪ ,‬כנדרש בכתב הכמויות כמפורט בתכנית ההשקייה‪ ,‬כולל כל האביזרים הנדרשים‪.‬‬
‫המחיר כולל תכנון אספקה והרכבת כל האביזרים להפעלת מערכת ההשקייה‪ .‬וכולל כל‬
‫המצויין בתכ' ההשקייה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫כמו כן כולל‪:‬‬
‫תאום עם מח' המים של הרשות המקומית‪.‬‬
‫הנחיות לצורך התחברות המים לקו הראשי ולגבי אביזרי החיבור הנדרשים‬
‫כולל עב' עפר במקום חיבור הקו העירוני וכולל כל הנדרש על מנת להתחבר לקו‬
‫המים הראשי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חפירה ו‪/‬או חציבה לצורך הנחת הצנרת והתקנת ארגז ראש מערכת‪.‬‬
‫חפירת תעלות בעומק מטר לצנורות חיבור בין ראשי המערכת לקו המים‬
‫הראשי‪ .‬סילוק עודף חפירה אל מחוץ לאתר ומילוי התעלות מעל צנורות‬
‫החיבור בכל הגובה בחול בשכבות של ‪ 20‬ס"מ הידוק לצפיפות שדה ‪98%‬‬
‫מודיפאיד א‪.‬ש‪.‬או‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סיתות ועיבוד חורים בדפנות תאים קיימים לצורך חיבור קו מים לראשי‬
‫מערכת‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אספקה והרכבת כל האביזרים והצינורות בקטעים כמפורט בתוכנית וכנדרש‬
‫לחיבור לקו המים הראשי וביצוע החיבור לקו העירוני וכל הנדרש לכך‪.‬‬
‫~ ‪~ 69‬‬
‫‪.5‬‬
‫אספקה והתקנת ארון לראש מערכת‪ .‬גודל הארון יאפשר תפעול נוח של ראש‬
‫המערכת ויהיה בגודל של לפחות ‪ 20‬ס"מ מכל צד של ראש המערכת ואביזריו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אספקה‪ ,‬הנחה והתקנת צנור פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬קוטר ‪ 75‬מ"מ קשיח דרג ‪ 10‬עד לקו מים‬
‫עירוני כולל כל האביזרים הדרושים לפי הנחיות ובתאום עם מח' המים‬
‫העירונית‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫אספקה והתקנת ראש מערכת כולל כל המצויין בתכניות ובפרטים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫חיבור מחשב "‪ ,"itec-10‬שישולם בנפרד‪ ,‬כולל האביזרים הנלווים כגון‪:‬‬
‫סולונואידים‪ ,‬מטען סולרי‪ ,‬סוללה נטענת ו‪/‬או חיבור מחשב ‪ V-220‬קבוע‪ ,‬כל‬
‫ציוד התקשורת האלחוטית צינורות פיקוד‪ ,‬חיווט חשמלי‪ ,‬הכל להפעלת‬
‫המערכת והמחשב בצורה מושלמת‪.‬‬
‫המחיר כולל‪ :‬חפירה ו‪/‬או חציבת תעלה בעומק ‪ 1.0‬מ'‪ ,‬סילוק החומר החפור אל מחוץ‬
‫לשטח ומילוי התעלה בחול נקי בכל גובה התעלה עם הידוק ‪ 98%‬א‪.‬ש‪.‬או‪ .‬כן כולל‬
‫המחיר כל עבודות החפירה‪ ,‬גילוי מקום החיבור לקוו עירוני קיים‪ ,‬כל ההכנות הדרושות‬
‫לצורך החיבורים הדרושים ואספקת כל האביזרים לפי הנחיות מח' המים העירונית‪.‬‬
‫אופן המדידה‪:‬‬
‫יח' קומפלט כולל ראש המערכת‪ ,‬ארון ענבר תואם‪ ,‬וצינור מחבר בין קו המים העירוני‬
‫לראש המערכת בקוטר ודרג כמצויין בתכנית‪.‬‬
‫‪ 41.1.902‬אספקה והתקנת צינור מתעל תקשורת ‪ 75‬מ"מ כולל חוט משיכה‪.‬‬
‫העבודה כוללת כל עב' העפר הנדרשות וכל העבודה והחומרים לביצוע מושלם של‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪ 41.1.903‬אספקה והתקנת ממטירי גיחה "הנטר ‪ "PGP‬או ש"ע כולל אל נגר פנימי‪ ,‬כמפורט‬
‫בתכנית הצנרת‪ .‬העבודה כוללת כל עב' העפר הנדרשות וכל העובדה והחומרים‬
‫הדרושים לביצוע מושלם של העבודה‪.‬‬
‫‪41.1.904‬‬
‫אספקה וביצוע בריכת ניקוז לשלוחות טפטוף עפ"י פרט בתוכנית‪ ,‬כולל כל עב' עפר וכל‬
‫העב' הנדרשת לביצוע הבריכה‪.‬‬
‫‪41.1.910‬‬
‫אספקה והתקנת סולונואיד תלת דרכי "‪ "BACARA‬כולל כל החיבורים הדרושים למחשב‬
‫ההשקייה ולמגוף המפוקד‪ .‬הסולונואיד יותקן על פס מתכת מגולוונת שתקובע לדופן‬
‫ארגז ראש המערכת‪.‬‬
‫‪41.1.913‬‬
‫אספקה והתקנת מחשב השקייה מסוג "‪ "ITEC-10‬תוצרת "א‪.‬ט‪ ".‬כולל ארון מיגון‪ ,‬כולל‬
‫כל עבודות החיבור החשמליות‪ ,‬האביזרים הדרושים לפעולת שליטה מושלמת על ראש(י)‬
‫המערכת על פי ההנחיות בתכנית ו‪/‬או הנחיות היצרן‪.‬‬
‫‪41.1.915‬‬
‫אספקה והתקנת תא בקרה לשרוולי השקייה מחוליית בטון טרומי בקוטר‬
‫‪ 80‬ס"מ כולל תקרה ומכסה תואם ריצוף כולל שלט עם כיתוב השקייה עפ"י דרישות‬
‫המפקח‪/‬המזמין‪.‬‬
‫‪ - 41.2‬גינון ונטיעות‪ -‬ראה גם פרקים ‪ 4103-4104-4105-4106‬של המפרט הכללי;‬
‫טיפול ואחריות לסעיפי פרק ‪- 41.2‬‬
‫עם גמר כל עבודות הגינון יש לקבל אישור בכתב ע"י המפקח ונציג הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪ 1‬שנה לתמרים‪ 1 /2 ,‬שנה ליוקות ‪ 90‬יום לשיחים וצמחי כיסוי‪.‬‬
‫דשא ‪ -‬עד כיסוי מלא ובכפוף לסעיפי המפרט הבינמשרדי‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ישור גנני לפי סעיף ‪ 41019‬של המפרט הכללי אם לא צויין בכתב כמויות כלול במחירי היחידות‬
‫המוצעים ע"י הקבלן ולא ישולם בנפרד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מספרי גודל השתילים וסווג שתילי עצים ותיאורם כמפורט בחוברת "הגדרת סטנדרטים (תקנים)‬
‫לשתילי גננות ונוי" בהוצאת משרד החקלאות שרות ההדרכה והמקצוע‪.‬‬
‫העבודה כוללת כל עב' העפר הנדרשות וכל העבודה והחומרים לביצוע מושלם של העבודה‪.‬‬
‫מחיר תקופת האחזקה הטיפול והאחריות כלול במחירי היחידות של המכרז ולא תשולם כל‬
‫תוספת מחיר בגין עבודות האחזקה והאחריות‪.‬‬
‫~ ‪~ 71‬‬
‫לתשומת לב הקבלן‪:‬‬
‫לפני התחלת השתילה על הקבלן לקבל אישור בכתב על הדוגמאות השתילים שהקבלן מתכוון‬
‫לספק לאתר‪.‬‬
‫כל שתיל שנשתל באתר ולא עונה על דרישות המפרט יש לסלק ולשתול אחר במקומו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫עד גמר תקופת האחריות על הקבלן להחליף על חשבונו כל עץ ו‪/‬או שתיל או דשא שלא נקלטו‪.‬‬
‫כמו‪-‬כן‪ ,‬יחליף על חשבונו חלקי מערכת השקייה חסרים או מקולקלים‪.‬‬
‫‪ 41.2.060‬אספקה ונטיעת עצים מעוצבי גזע (חבית) גודל ‪8‬‬
‫קוטר הגזע יהיה לפחות "‪ 1 3/4‬מדוד בגובה ‪ 75‬ס"מ מעל פני הקרקע‪ .‬גובה העץ ‪ 2.0‬מ'‬
‫לפחות מעל פני הקרקע ועד הסתעפות ענפי הנוף‪ .‬העץ ינטע נטיעה בגודל‬
‫‪ 100X100X100‬ס"מ כולל אספקה ותקיעת שתי סמוכות (כאשר העץ אינו במדרכה ו‪/‬או‬
‫מוגן במגן לעץ)‪ .‬הסמוכות בגובה ‪ 2.50‬מ' תהיינה תקועות במרחק ‪ 50-40‬ס"מ מגזע העץ‪,‬‬
‫כולל קשירה בסרט אלסטי רחב‪ .‬לכל עץ כולל קשירה‪ ,‬מחוטאת בחומר נגד ריקבון‬
‫בקוטר "‪ 2‬ובגובה ‪ 2.5‬מ' מעל הקרקע וכולל צביעה בלובן לכל אורך הגזע‪ .‬המחיר כולל‬
‫חפירה ו‪/‬או חציבת בור הנטיעה כולל מילוי באדמת גן כמפורט במפרט הבינמשרדי‬
‫ובסעיף ‪ .51.2.600‬אדמת הגן מעורבת בזבל אורגני רקוב בכמות ‪ 30‬ליטר לבור‪.‬‬
‫‪41.2.320‬‬
‫אספקה ונטיעת שתילי שיחים ממיכל בנפח ‪ 3‬ליטר לפחות גודל מס' ‪ 4‬כולל חפירה ו‪/‬או‬
‫חציבה לבור נטיעה בגודל ‪ 30X30X30‬ס"מ‪ ,‬גובה השתילים לא פחות מ – ‪ 30‬ס"מ כולל‬
‫מילוי הבור באדמת גן שטיבה כמפורט במפרט הבינמשרדי ובסעיף ‪.51.2.600‬‬
‫אדמת הגן מעורבת בזבל אורגני רקוב בכמות של ‪ 10‬ליטר ( מ"ק זבל ל‪ 100-‬שיחים)‬
‫וכולל סילוק עודפי חפירה למקום שפיכה שאושר ע"י הרשות המקומית טיפול ואחריות‬
‫לפי סעיף ‪ 4104‬של המפרט הבינמשרדי‪.‬‬
‫‪41.2.362‬‬
‫אספקה ונטיעת תמרים ‪ -‬דקל זנב השועל‪ ,‬מאדמה‪ ,‬חבית ‪ 100‬ליטר‪ ,‬גובה כללי ‪4.00-‬‬
‫‪ 5.00‬מ'‪ ,‬קוטר הגזע ‪ 0.15‬מ'‪.‬‬
‫לאחר שאושר מקום גידולם של התמרים וטיבם ע"י המתכנן‪ ,‬על הקבלן לגזום‪ ,‬לעטוף‬
‫ולעקור התמרים תוך שמירת השורשים אופטימליים‪.‬‬
‫העמסה‪ ,‬הובלה ופריקת התמרים תעשה בזהירות מירבית‪ .‬חפירת בור נטיעה במידות‬
‫‪ 1X1X1‬מטר וסילוק עודפי החפירה אל מחוץ לאתר למקום שיורה המפקח‪ .‬לכל בור יש‬
‫להוסיף ‪ 50‬ליטר זבל אורגני רקוב בתחתית הבור בתוספת ‪ 50%‬אדמת גן ולכסות ב‪20-‬‬
‫ס"מ אדמת גן לפני שתילת התמרים המבוגרים‪ ,‬כדי למנוע מגע בין הזבל לשורשים‪.‬‬
‫הנטיעה תבוצע ע"י מילוי הבור באדמת גן שתסופק לאתר ע"י הקבלן בהתאם לסעיף‬
‫‪ .51.2.600‬תוך מילוי הבור יש להשקות כדי למנוע היוצרות כיסי אויר‪ .‬פתיחת גומה‬
‫להשקייה שהיקפה יהיה כהיקף הבור לפחות וקרקעיתה ודפנותיה מאוזנות‪ .‬ובגובה ‪30‬‬
‫ס"מ לפחות‪ .‬כל הנ"ל בנוסף למפורט בסעיף ‪.410368‬‬
‫אחריות לקליטת התמרים‪:‬‬
‫הקבלן אחראי לקליטת התמרים לתקופה של שנה מגמר הנטיעה‪.‬‬
‫בתקופה הנ"ל על הקבלן לטפל בשתילים לפי סעיף ‪ 4104‬של המפרט הכללי הבינמשרדי‪.‬‬
‫כל תמר שלא נקלט‪ ,‬על הקבלן לעקור ולסלק מהאתר ולספק תמר חדש באותם תנאים‬
‫המפורטים בסעיף זה כולל תקופת אחריות שנתית חדשה ‪ -‬הכל על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫אספקה ונטיעת עצי זית מאדמה‬
‫קוטר הגזע יהיה לפחות ‪ 10‬ס"מ מדוד בגובה ‪ 75‬ס"מ מעל פני הקרקע‪ .‬גובה העץ ‪ 2.0‬מ'‬
‫לפחות מעל פני הקרקע ועד הסתעפות ענפי הנוף‪ .‬העץ ינטע נטיעה בגודל ‪100X100X100‬‬
‫ס"מ כולל אספקה ותקיעת שתי סמוכות (כאשר העץ אינו במדרכה ו‪/‬או מוגן במגן לעץ)‪.‬‬
‫מתכת איסכורית נקיות וצבועות בגוון ירוק כהה‪( ,‬בגובה ‪ 2.5‬מ')‪ .‬הסמוכות יהיו תקועות‬
‫במרחק ‪ 40-50‬ס"מ מגזע העץ‪ ,‬כולל קשירה בסרט אלסטי רחב‪.‬‬
‫לכל עץ כולל קשירה‪ ,‬מחוטאת בחומר נגד ריקבון בקוטר "‪ 2‬ובגובה ‪ 2.5‬מ' מעל הקרקע‬
‫וכולל צביעה בלובן לכל אורך הגזע‪ .‬המחיר כולל חפירה ו‪/‬או חציבת בור הנטיעה כולל‬
‫מילוי באדמת גן כמפורט במפרט הבינמשרדי ובסעיף ‪ .51.2.600‬אדמת הגן מעורבת בזבל‬
‫אורגני רקוב בכמות ‪ 30‬ליטר לבור‪.‬‬
‫אספקה והנחת מרבדי דשא מוכנים מזן "קוקויה" לפי סעיף ‪ 410383‬אך בניגוד למפרט‬
‫הכללי‪ ,‬אופן המדידה לפי מ"ר דשא וכולל ‪:‬‬
‫‪ :‬לפי פרק ‪ 4101‬של המפרט הכללי‪.‬‬
‫הכשרת קרקע‬
‫"‬
‫‪ :‬לפי סעיף ‪" 41012‬‬
‫עיבוד קרקע‬
‫"‬
‫‪ :‬לפי סעיף ‪" 41015‬‬
‫בדיקות קרקע‬
‫"‬
‫‪ :‬לפי סעיף ‪" 41017‬‬
‫זיבול ודישון‬
‫‪ 80‬ק"ג אשלגן כלורי ‪ 120 +‬ק"ג סופר פוספט לדונם‪.‬‬
‫זבל אורגני רקוב ‪ :‬לפי סעיף ‪ 41017 20‬מ"ק לדונם‪.‬‬
‫ישור גנני ‪ :‬לפי סעיף ‪ 41019‬של המפרט הכללי‪.‬‬
‫גירוף שטחי גינון כולל סילוק כתמי מלח באתר‪.‬‬
‫‪ :‬מ"ר דשא כולל כל הנ"ל‪.‬‬
‫אופן המדידה‬
‫‪41.2.383‬‬
‫‪41.2.440‬‬
‫~ ‪~ 71‬‬
‫פרק ‪ – 51‬כבישים ורחבות ‪ -‬כללי‬
‫‪ - 51.1‬עבודות הכנה ופירוק‬
‫‪51.1.030‬‬
‫‪51.1.040‬‬
‫‪51.1.050‬‬
‫פרוק וסילוק אבן שפה קיימת כולל תשתית‪ ,‬פינויה למקום שפיכה שיורה המפקח‬
‫ושאושר ע"י הרשות המקומית ו‪/‬או העברתו למחסני הרשות המקומית‪.‬‬
‫פרוק מסלעה ופינויה וסילוקה אל מחוץ לאתר למקום שפיכה שאושר ע"י הרשות‬
‫המקומית ובאישור מוקדם של המפקח ו‪/‬או העברה למחסני העיריה‪.‬‬
‫אופן המדידה‪ :‬לפי כתב הכמויות‪ .‬עבור פרוק אלמנטים שלא מופיעים בתוכניות או‬
‫בכתב הכמויות לא תשולם תוספת מחיר‪.‬‬
‫פירוק תמרורים כולל פירוק היסוד באופן שיאפשר שימוש חוזר בעמוד ובשלט והעברתם‬
‫לאחסון במחסני המזמין‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‪ :‬ימדד לפי יחידות‪..‬‬
‫‪ - 51.2‬עב' עפר‬
‫‪51.2.600‬‬
‫אספקה‪ ,‬פיזור וישור שכבת אדמת גן בעובי ‪ 30‬ס"מ לפחות‪ ,‬אם לא צויין אחרת‪ .‬טיב‬
‫האדמה כמפורט בסעיף ‪ 41015‬ובסעיף ‪ 55091‬של המפרט הבינמשרדי‪ ,‬תינתן אפשרות‬
‫אספקת חול דיונות בהתאם להנחיות מח' גינון חפירה וסילוק אדמה קיימת‪ ,‬אספקה‬
‫ופיזור חול דיונות בהתאם למפרט של הרשות המקומית ‪ -‬במחיר זהה‪.‬‬
‫לפני אספקת אדמת הגן על הקבלן למסור לאישור המפקח תוצאות בדיקת קרקע ממקור‬
‫האספקה‪ .‬בדיקת הקרקע הנדרשת תכלול‪:‬‬
‫סוג הבדיקה‬
‫‪-------------‬‬‫רמת ‪PH‬‬
‫מוליכות חשמלית ‪DS\M‬‬
‫כלור מ"ג‪/‬ק"ג‬
‫נתרן מ"אק‪/‬ל'‬
‫סידן‪+‬מגנזיום מ"אק‪/‬ל'‬
‫‪ – B‬בורון‬
‫גיר כללי‬
‫גיר פעיל‬
‫הרכב מכני‪:‬‬
‫סילט‬
‫סילט‪+‬חרסית‬
‫רמה נדרשת‬
‫‪------------‬‬‫‪7-8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪300‬‬
‫‪MAX 10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪MAX 1‬‬
‫‪MAX 15%‬‬
‫‪MAX 8%‬‬
‫‪MAX 25%‬‬
‫‪MAX 65%‬‬
‫‪ - 51.3‬מצעים ותשתיות‬
‫‪51.3.010‬‬
‫אספקה‪ ,‬פיזור‪ ,‬ישור והידוק שתי שכבות מצע סוג א' לכבישים מחומר מחצבה‬
‫מדורג ומנופה בעובי ‪ 30‬ס"מ בשני פיזורים והידוקים נפרדים עד ‪ 100%‬מודיפאיד‬
‫א‪.‬ש‪.‬או וכמצויין בפרט‪.‬‬
‫‪ – 51.4‬עב' אספלט לחניה‬
‫‪51.4.010‬‬
‫‪51.4.030‬‬
‫‪51.4.080‬‬
‫‪51.4.901‬‬
‫‪ – 51.5‬עב' ניקוז‬
‫‪51.5.090‬‬
‫שכבת אספלט מקשרת בעובי ‪ 5‬ס"מ בהתאם לפרק ‪ .51.12‬האגרגטים בהתאם לדרישות‬
‫המפורטות במפרט הכללי לסוג א' לפי סעיף ‪ 510421‬במפרט הכללי לשכבה מקשרת‪,‬‬
‫תכונות התערובת לפי סעיף ‪ 510423‬במפרט הכללי לשכבה המקשרת‪.‬‬
‫אספקה וריסוס אחיד בשיעור של ‪ 1‬ק"ג‪/‬מ"ר של ביטומן ה‪.‬ב‪ 70 .‬על פני המצע בהתאם‬
‫לפרק ‪ 51.12‬של המפרט הכללי הבינמשרדי‪.‬‬
‫ניסור במסור מכני מישק בהתחברות לאספלט קיים כולל מריחת זפת חם‬
‫בצידי החתך‪.‬‬
‫אספקה וריסוס אחיד בחומר טרום נביטה נגד עשבים‪ .‬הריסוס יתבצע על גבי התשתית‬
‫לפי הוראות היצרן והמפקח תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים‪.‬‬
‫צינורות תיעול מבטון מזויין מסוג "הידרוטייל" ובקטרים כמפורט בכתב‬
‫הכמויות לפי ת"י בעומקים שונים כמפורט בתכניות הכל בהתאם למפרט הכללי‪.‬‬
‫פרק ‪ 57‬ובתוספת כנ"ל‪:‬‬
‫ תחתית התעלה תיושר ותנוקה משאריות עפר מפורר‪.‬‬‫ כל חפירה נוספת מעבר לנדרש תמולא בחול דיונות ע"ח הקבלן‪.‬‬‫ התושבת בכל סוגי הקרקע תהיה מחול דיונות נקי ותכלול את כל רוחב החפירה‬‫ובעומק ‪ 10‬ס"מ מתחתית הצינור‪.‬‬
‫~ ‪~ 72‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪51.5.290‬‬
‫המילוי המוחזר יבוצע בהתאם לסעיף ‪" 57032‬מעבר כבישים ומדרכות" כמפורט‬
‫להלן‪:‬‬
‫מילוי חול דיונות נקי מפני התושבת ועד גובה ‪ 20‬ס"מ מעל גב הצינור‪.‬‬
‫מעל עטיפת החול הנ"ל תמולא התעלה בחול דיונות בשכבות בעובי ‪ 20‬ס"מ‬
‫לצפיפות ‪ 98%‬לפחות מהצפיפות המעבדתית המקסימלית עד לרום פני התשתית‬
‫"צורת דרך"‪.‬‬
‫לא יותר שימוש בעפר למילוי חוזר‪ .‬העפר הנחפר יועבר למילוי בתחום המגרשים‬
‫והשטחים הציבוריים ויפוזר לפי גבהים בתכניות ולפי הוראת המפקח‪.‬‬
‫עודפי חפירה ופסולת יסולקו לכל מרחק שהוא למקום שפיכה מאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫מחיר היחידה כולל כל הנ"ל וכן האספקה‪ ,‬ההנחה‪ ,‬חפירה ו‪/‬או חציבה‪ ,‬הובלה‬
‫לשטחי המילוי החיבור וכל שאר החומרים‪ ,‬העבודות‪ ,‬הציוד והאמצעים הנדרשים‬
‫לביצוע מושלם של העבודה‪ .‬קוי תיעול המיועדים לחיבור נוסף בעתיד יאטמו‬
‫בקצוותיהם בפקק בטון ב‪ .15-‬האיטום בפקק בטון כלול במחירי היחידה ולא‬
‫ישולם בנפרד‪.‬‬
‫תאי קליטה ובקרה לפי ת"י‬
‫תימדד קומפלט ליחידה אחת עפ"י כתב הכמויות‪ ,‬הפרטים והתכניות‪ ,‬כולל אספקה‬
‫והתקנה‪.‬‬
‫מחיר היחידה כולל גם החפירה‪ ,‬החציבה‪ ,‬המילוי החוזר בחול דיונות נקי מהודק‬
‫בשכבות בעובי ‪ 20‬ס"מ לצפיפות לפחות ‪ 98%‬מהצפיפות המעבדתית המקסימלית‪ .‬לא‬
‫יותר שימוש באדמה מקומית ו‪/‬או בכל חומר אחר‪ .‬עבודות הבטון ב‪ 30-‬מכל הסוגים‪,‬‬
‫הפלדה מכל סוג ומכל קוטר בהתאם לתכניות‪ .‬הבטון הרזה‪ ,‬הטיח‪ ,‬המסגרת והמכסה‬
‫מכל סוג כמפורט בכתב הכמויות‪ ,‬אבני שפה מיצקת‪ ,‬שלבי הירידה‪ ,‬המדרגות‪ ,‬המפלים‪,‬‬
‫החיבורים וההסתעפות מהמערכת הקיימת וכן כל שאר העבודות‪ ,‬החומרים‪ ,‬הציוד‬
‫האבזרים והאמצעים הנדרשים לביצוע מושלם של התאים בהתאם לפרטים ולתוכניות‪.‬‬
‫תאי הבקרה יבוצעו מבטון מזויין יצוק באתר‪ .‬התאמת פני המכסים לפי האספלט או‬
‫הרצוף‪ ,‬הכל כמפורט בפרט ת‪ .23/‬המדידה‪ :‬קוטר ועומק ראה תכנית וכתב כמויות‪.‬‬
‫פרק ‪ 51‬כבישים ורחבות (המשך) – כביש מזרחי ראשי‬
‫‪ 51.6‬עבודות הכנה‬
‫‪ 51.6.0010‬ניקוי‪ ,‬חישוף‪ ,‬פינוי פסולת ועקירת צמחייה‬
‫ניקוי‪ ,‬חישוף‪ ,‬סילוק פסולת ועקירת צמחייה על שורשיה‪.‬‬
‫ניקוי וסילוק פסולת מכל סוג שהוא לרבות הסרת צמחייה מכל סוג שהוא לרבות‬
‫עקירת שורשים ופינוי כל הנ"ל לאתר פסולת מורשה‪.‬‬
‫הקבלן לא יחל בביצוע עבודות העפר אלא לאחר קבלת אישור המפקח לסיום פינוי הפסולת‬
‫ועקירת הצמחייה ולאחר שהשטח נמדד לצורך חישוב כמויות‪ ,‬עבודות העפר‪ :‬חפירה והידוק‪.‬‬
‫המדידה תבוצע ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן‪.‬‬
‫לאחר בדיקת תקינות המדידה ואישורה היא תהווה בסיס לחישוב הכמויות‪.‬‬
‫בשטח קיימות ערמות פסולת שנשפכו מעל לפני השטח‪ .‬סעיף זה כולל סילוק של הערמות אל מקום‬
‫שפיכה מאושר‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫הסעיף ימדד כקומפלט וישולם בח"ן החלקיים בהתאם ליחס שבין הסכום הכולל המוגש בח"ן‬
‫החלקי ביחס להיקף החוזה‪ ,‬לדוגמא ‪ :‬אם סך הח"ן חלקי ‪ 1‬היה ‪ 20%‬מהיקף החוזה בחשבון‬
‫זה ישולם גם ‪ 20%‬מערך סעיף פירוק וסילוק פסולת‪.‬‬
‫מודגש כי נפח זה לא יכלל בסעיפי החפירה ו‪/‬או סעיפים אחרים בחוזה‪ .‬רואים את הקבלן כאילו‬
‫כלל במחיר סעיף זה לרבות אגרות שפיכה‪ ,‬הובלה וכל הדרוש‪.‬‬
‫‪ 51.6.0020‬פרוק אבן שפה‬
‫פירוק וסילוק אבני שפה מכל סוג שהוא כולל אבני שפה מיצקת‪ .‬העבודה כוללת פירוק יסוד הבטון‬
‫וסילוק לכל מרחק שהוא למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות באחריות הקבלן‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫ימדד לתשלום לפי אורך (מ')‪.‬‬
‫‪ 51.6.0030‬פרוק אספלט‬
‫העבודה כוללת חתוך‪/‬נסור פרוק שכבת האספלט לכל עובייה‪.‬‬
‫לא ישולם פרוק אספלט בתחום שנועד לעבודות עפר‪.‬‬
‫העבודה כוללת סילוק למקום מאושר ע"י הרשויות באחריות הקבלן‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫ימדד לתשלום בשטח (מ"ר)‪.‬‬
‫‪ 51.6.0040‬פירוק תא קליטה ‪ /‬בקרה‬
‫פירוק זהיר וסילוק למקום מאושר ע"י הרשויות באחריות הקבלן‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫ימדד לתשלום לפי יחידה‪.‬‬
‫‪ 51.6.0050‬פירוק תמרורים‬
‫פירוק התמרורים כולל פירוק היסוד באופן שיאפשר שימוש חוזר בעמוד ובשלט והעברתם‬
‫לאחסון במחסני המזמין‪.‬‬
‫~ ‪~ 73‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫ימדד לפי יחידות‪.‬‬
‫‪ 51.6.0060‬חפירת גישוש לגילוי תשתיות‬
‫עבודה זו‪ ,‬במידה ותידרש‪ ,‬תבוצע תמיד בעבודת ידיים‪ ,‬תוך השגחה צמודה של המפקח‬
‫ושל מפקח מיוחד משטעם הרשות האחראית למערכת השרותים הרלוונטיות‪ ,‬היוזמה‪,‬‬
‫הטרחה והתשלומים הכרוכים בהזמנת המפקח מטעם הרשות‪ ,‬וכן דמי הפיקוח‪ ,‬יהיו‬
‫מענינו הבלעדי של הקבלן ועל חשבונו הבלעדי‪.‬‬
‫העבודה תכלול תמיד חפירה ו‪/‬או חציבה‪ ,‬תמוך ודיפון המחפורת בהתאם לצורך‪ ,‬מדידת‬
‫מיקום הצנרת וסימונה בתכניות‪ ,‬סתימת המחפורת במילוי חוזר מהודק מהקרקע‬
‫המקומית ופירוק הדיפון הזמני‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫חפירה ו‪/‬או חציבה כנ"ל תמדד ותשולם בנפרד לפי הנפח של החפירה שבוצעה בפועל‬
‫ואושרה לתשלום על ידי המפקח‪ ,‬המחיר יהיה אחיד לכל עומק‪ .‬מידות המחפורת שיש‬
‫לבצע ייקבעו על ידי המפקח‪ .‬המחיר כולל את כל האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד‪.‬‬
‫‪ 51.6.0070‬התאמת גובה לתאים‬
‫התאמת גובה לתאים מכל סוג שהוא‪ :‬ביוב‪ ,‬ניקוז‪ ,‬בזק‪ ,‬קליטה‪ ,‬תבוצע כמפורט להלן‪:‬‬
‫סיתות ושבירת הצוארון הקיים‪ .‬סיתות יבוצע באופן שגובה היציקה החדשה תהיה‬
‫לפחות ‪ 20‬ס"מ‪ .‬חשיפה וניקוי הזיון הקיים‪.‬‬
‫יציקת הבטון המזוין ב‪ 30-‬תעשה כנגד תבנית פנימית‪ .‬עובי הבטון ‪ 20‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫הזיון בקטרים ‪ 6;8‬מ"מ קשור ומשולב עם הזיון הקיים‪.‬‬
‫העבודה תכלול פרוק‪ ,‬ניקוי והתקנה מחדש של כל החלקים המוגבהים וכל שאר העבודות‬
‫הדרושות לביצוע מושלם של ההגבהה לרום פני האספלט‪.‬‬
‫ההגבהה תבוצע לפני ביצוע פני פיתוח סופי אלא אם כן הורה המפקח אחרת‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫ימדד לתשלום לפי יחידה לתא מכל סוג שהוא‪ .‬המחיר כולל החלפת מכסה במידת הצורך‪.‬‬
‫‪ 51.6.0080‬הדברה בריסוס קוטל עשבים‬
‫הדברה ברסוס קוטל עשבים ומונע נביטה בתחום הכבישים‪ ,‬השבילים והמדרכות‪.‬‬
‫הריסוס יעשה ב ‪" -‬ברומסיל" ‪ 2.5‬ק"ג ‪ +‬חומצה פיקולינית ‪ 4.2‬די "‪ 1.5‬ליטר עם‬
‫השקייה ‪ 100 -80‬מ"ק מים לדונם‪ .‬הריסוס יעשה ע"י קבלן המאושר לעבודה זו מטעם‬
‫משרד החקלאות‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫ימדד לתשלום לפי שטח (מ"ר)‪.‬‬
‫‪ 51.6.0090‬ניקוי מערכת הניקוז‬
‫העבודה כוללת ניקוי כל הפסולת ופנויה‪ ,‬פתיחת סתימות ושטיפת הקווים‪ .‬לפני‬
‫ביצוע העבודה יש לאתר את כל הקווים הקיימים‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫ימדד במטר‪ ,‬המחיר כולל את כל העבודות המפורטות לעיל בכל הקווים בתחום‬
‫התוכנית גם במידה ואינם מסומנים‪.‬‬
‫‪ 51.7‬עבודות עפר‬
‫‪ 51.7.0010‬חפירה‬
‫תבוצע בכל סוגי הקרקע בכל תחום התכנית לרבות בתחום הכבישים‪ ,‬השטח והתעלות‪ .‬הובלה‬
‫ופסולת לכל מרחק שהוא‬
‫ופיזור בשכבות בעובי שלא יעלה על ‪ 20‬ס"מ בהתאם לתכניות‪ .‬סילוק עודפים‬
‫למקום מאושר באחריות הקבלן‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬כאשר מופיע המילה חפירה הכוונה היא גם לחציבה‪.‬‬
‫‪ 51.7.0020‬הידוק מלויים‬
‫הידוק מבוקר לצפיפות כמפורט בסעיף ‪ 510263‬שבמפרט הכללי בשכבות בעובי ‪ 20‬ס"מ לאחר‬
‫הידוק וברטיבות אופטימאלית‪ .‬בדיקות השדה תהיינה צמודות לביצוע השכבות‪.‬‬
‫‪ 51.7.0030‬הדוק שתית‬
‫הידוק שתית יבוצע בכל שטחי החפירה‪ ,‬התחום הנועד לכיסוי בשכבת מצע כולל הבסיס‬
‫לאבני השפה ובשטחי מילוי עד גובה ‪ 2‬מ'‪ .‬ההידוק יהיה מבוקר לצפיפות הנדרשת כמפורט‬
‫בסעיף ‪.510263‬‬
‫‪ 51.8‬מצעים ותשתיות‬
‫‪ 51.8.0010‬מצע סוג א'‬
‫מצע סוג א' לכבישים‪ ,‬ומדרכות יהיה מאבן מחצבה גרוס‪ ,‬מדורג ומנופה בהתאם למפרט הכללי‬
‫סעיף ‪ 51032‬המצע יבוצע בשכבות בהתאם לתכניות והחתכים‪ ,‬דרגת הצפיפות‬
‫תהיה לפחות ‪ 100%‬א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ו לכבישים ו ‪ 98%‬במדרכות‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫יימדד לתשלום לפי נפח (מ"ק) לאחר הידוק ובהתאם לעובי השכבות כמפורט בכתב‬
‫הכמויות ו‪/‬או בתוכניות‪.‬‬
‫‪ 51.9‬אבני שפה ורצוף‬
‫‪ 51.9.0010‬אבני שפה‬
‫אבן שפה מבטון ברוחב ‪ 17‬ס"מ בגובה ‪ 25‬ס"מ על יסוד ומשענת בטון ב‪ 20-‬בהתאם‬
‫~ ‪~ 74‬‬
‫לפרטים והתכניות כולל מילוי הפוגות שבין האבנים בטיט מלט‪.‬‬
‫בעקומות יותקנו אבני שפה באורך חצי ורבע מטר מיוצר במפעל בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪ 51.9.0020‬אבן תעלה חד שיפועית‬
‫אבן תעלה חד שיפועית‪ ,‬מבטון ברוחב ‪ 30‬ס"מ‪ ,‬בגובה ‪ 10‬ס"מ ובאורך ‪ 50‬ס"מ על יסוד‬
‫בטון ב‪ 20 -‬בעובי ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ 51.9.0030‬אבן תעלה דו שיפועית‬
‫אבן תעלה דו שיפועית‪ ,‬מבטון ברוחב ‪ 30‬ס"מ‪ ,‬בגובה ‪ 10‬ס"מ ובאורך ‪ 50‬ס"מ על יסוד‬
‫בטון ב‪ 20 -‬בעובי ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫ימדד לתשלום במטר‪ .‬לא תשולם תוספת עבור אבן שפה מונמכת‪ ,‬ביצוע העקומות‬
‫או אבני שפה באורך הקטן מ ‪ 1.0‬מ'‪.‬‬
‫‪ 51.10‬עבודות בטון וניקוז‬
‫‪ 51.10.0010‬צינורות תיעול מבטון מזויין‬
‫צינורות תיעול מבטון מזויין מסוג הידרוטייל או ש"ע לפי תקן ‪ 27‬כמפורט בכתב‬
‫הכמויות בעומקים שונים כמפורט בתכניות ובהתאם למפרט הכללי פרקים ‪ 57 , 51‬ובתוספת להלן ‪:‬‬
‫ הצינור יכלול אטם מובנה בפעמון הצינור בתהליך הייצור‪.‬‬‫ פירוק וסילוק כל האלמנטים המצויים בתוואי החפירה‪.‬‬‫ חציית מערכות תשתית קיימות באופן שלא יגרם להן נזק כל שהוא‪ .‬כולל תמיכות‬‫זמניות ועבודות ידיים במידת הצורך‪.‬‬
‫ תחתית התעלה תיושר ותנוקה משאריות עפר מפורר‪.‬‬‫ כל חפירה נוספת מעבר לנדרש תמולא במצע סוג א' ע"ח הקבלן‪.‬‬‫ התושבת בכל סוגי הקרקע תהיה מחול דיונות נקי ותכלול את כל רוחב החפירה ובעומק‬‫‪ 10‬ס"מ מתחתית הצינור‪.‬‬
‫ המילוי המוחזר יבוצע בהתאם לסעיף ‪" 57032‬מעבר כבישים ומדרכות"‪.‬‬‫ מילוי חול דיונות נקי מפני התושבת ועד גובה ‪ 20‬ס"מ מעל גב הצינור‪.‬‬‫ מעל עטיפת החול הנ"ל תמולא התעלה במצע סוג א' בשכבות בעובי ‪ 20‬ס"מ לצפיפות‬‫‪ 98%‬לפחות מהצפיפות המעבדתית המקסימאלית עד לרום פני השתית‪.‬‬
‫לא יאושר שימוש בעפר למילוי חוזר‪.‬‬
‫ חיבור הצינור לשוחות במחבר מסוג "עוצר מים" (‪ )WATER STOP‬של וולפמן או ש"ע‬‫כולל אספקה והתקנה ומלוי החלל בחיבור בטיט בטון‪.‬‬
‫ ניסור הצינור לאורך הנדרש בין התאים‪.‬‬‫ העפר הנחפר יועבר למילוי בתחום העבודה ויפוזר לפי גבהים בתכניות ולפי הוראת המפקח‪.‬‬‫עודפי החפירה והפסולת יסולקו לכל מרחק שהוא למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות‬
‫באחריות הקבלן‪.‬‬
‫ קווי תיעול המיועדים לחיבור נוסף בעתיד יאטמו בקצותיהם בפקק בטון ב ‪ 15-‬בעובי‬‫‪ 30‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫ המפקח רשאי לפסול יצרן ללא ערעור‪.‬‬‫מדידה לתשלום‬
‫ימדד לתשלום במ' בין קצה שוחה לקצה שוחה‪ .‬לא תשולם תוספת עבור קטעי צינורות קצרים‪.‬‬
‫עומק הצינור ייקבע לפי העומק שבין ‪ IL‬של הצינור למפלס פני הקרקע בעת תחילת החפירה להנחת‬
‫הצינור‪ ,‬או ממפלס מתוכנן של עבודות השתית – הנמוך מביניהם‪.‬‬
‫מחיר היחידה כולל את כל המפורט לעיל וכן האספקה‪ ,‬ההנחה‪ ,‬החפירה ו‪/‬או חציבה‪ ,‬הובלה‬
‫לשטחי המילוי החיבור וכל שאר החומרים‪ ,‬העבודות‪ ,‬הציוד והאמצעים הנדרשים‬
‫לביצוע מושלם של העבודה‪.‬‬
‫כל העבודות כלולות במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫‪ 51.10.0020‬תא בקרה‬
‫‪ 51.10.0030‬התאים יבוצעו עפ"י התוכניות והמפרט הכללי סעיפים ‪ 510616 – 510612‬בעומק כמפורט‬
‫‪ 51.10.0040‬בכתב הכמויות‪ .‬העבודה כוללת ‪ :‬החפירה‪ ,‬החציבה‪ ,‬המילוי החוזר בחול דיונות נקי מהודק‬
‫בשכבות בעובי ‪ 20‬ס"מ (לצפיפות לפחות ‪ 98%‬מהצפיפות המעבדתית המקסימאלית)‪ ,‬עבודות‬
‫הבטון מכל הסוגים‪ ,‬הפלדה מכל סוג ומכל קוטר בהתאם לתכניות הבטון הרזה‪ ,‬הטיח‪,‬‬
‫המדרגות‪ ,‬המפלים‪ ,‬החיבורים וההסתעפויות מהמערכת הקיימת וכן כל שאר העבודות‪,‬‬
‫החומרים‪ ,‬הציוד האביזרים והאמצעים הנדרשים לביצוע מושלם של התאים בהתאם לפרטים‬
‫ולתכניות‪ .‬בתאי קליטה כוללת העבודה גם אבן שפה מיצקת וסבכה‪.‬‬
‫המכסים והמסגרות יהיו מברזל יציקה‪ ,‬מכל סוג כמפורט בכתב הכמויות‪.‬‬
‫העבודה כוללת הטבעת חותמת בתאום עם רכבת ישראל כולל ציון סוג התא‪.‬‬
‫במסעות אספלט המסגרת תהיה עגולה‪ ,‬בשטחי ריצוף ובשטחי עבודות העפר המסגרת‬
‫תהיה מרובעת‪ .‬התאים הסטנדרטיים יבוצעו מבטון טרומי במפעל מאושר‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫ימדד ביח' לפי סוג התא והמידות כמצויין בתוכניות‪.‬‬
‫המחיר כולל את כל העבודות המפורטות לעיל ובמפרט הכללי לרבות מכסים‪.‬‬
‫‪ 51.10.0050‬חיבור לתא ניקוז קיים‬
‫ביצוע של התחברות צינור ניקוז לתא קיים לרבות איטום‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫~ ‪~ 75‬‬
‫המחיר ביח' וכולל את כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע ‪.‬‬
‫‪ 51.11‬עבודות סימון ותמרור‬
‫יהיו כמפורט בסעיפים ‪ 51076‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫‪ 51.11.0010‬תמרור קבוע מסוג עירוני‬
‫‪ 51.11.0020‬תמרורים‬
‫התמרורים ואופן הצבתם יעמדו בדרישות משרד התחבורה וכמפורט בסעיף ‪51076‬‬
‫שבמפרט הכללי‪.‬‬
‫עמודים לתמרורים או שלטים‬
‫עמודי התמרורים יהיו מצינורות פלדה מקוטר "‪ 2‬ועובי דופן ‪ 3.2‬מ"מ חדשים וללא‬
‫פגמים ויקבעו בתוך יסוד בטון ב‪ 20 -‬במידות ‪ 35 X 50 X 50‬ס"מ‪ ,‬מחוזקים בברזל‬
‫עוגן‪ .‬תחתית היסוד תהיה בעומק ‪ 60‬ס"מ לפחות מפני השוליים‪.‬‬
‫העמוד יהא ללא כיפה ופניו (מקום חתך הצינור) יהיו מגולוונים‪.‬‬
‫העמוד יהיה מפלדה מגולוונת מבפנים ומבחוץ‪ .‬יחידת המידה תכלול אספקה‪,‬‬
‫הובלה‪ ,‬חפירת היסוד ויציקת הבטון התקנת העמוד ביסוד הבטון ‪.‬‬
‫העמודים יהיו משני סוגים ‪:‬‬
‫גבוהים יותקנו באופן שתחתית התמרור תהיה בגובה ‪ 2.2‬מ' מפני המדרכה ‪.‬‬
‫נמוכים יותקנו באופן שתחתית התמרור תהיה בגובה ‪ 60‬ס"מ מפני המדרכה ‪.‬‬
‫תמרורים ושלטים‬
‫התמרורים והשלטים יהיו מחזירי אור מיצור חרושתי לפי ת"י מס' ‪. 2247‬‬
‫סוג התמרורים ומספרם בהתאם לתכנית ‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫ימדד לתשלום ביח' לכל הסוגים והמחיר כולל אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬חפירת היסוד‪ ,‬יציקת‬
‫הבטון והתקנת העמוד ‪.‬‬
‫‪ 51.11.0030‬צביעה על פני הדרך ועל אבני השפה‬
‫יבוצע לפי המפרט הכללי סעיף ‪.51077‬‬
‫‪ .1‬צורת הסימנים תהיה לפי המפורט בהנחיות לאופן הצבת התמרורים‪ ,‬פרק ד'‪.‬‬
‫רוחב הסימונים כמפורט בכתב הכמויות‪.‬‬
‫אבני שפה צבעוני בשחור לבן או אדום לבן לסירוגין‪ ,‬באורך קטעים של ‪ 1.0‬מ'‪.‬‬
‫‪ .2‬הצבע יהיה מיוחד לסימון כבישים ויתאים לנדרש בת"י ‪" 935‬צבעים לסימון‬
‫דרכים"‪ .‬הגוון יהיה לבן‪ ,‬אדום‪ ,‬צהוב או שחור לפי הצורך‪.‬‬
‫‪ .3‬הכנת פני הכביש וצביעתו יעשו כמפורט במפרט הכללי (עפ"י ת"י ‪.) 934‬‬
‫העבודות תבוצענה בריסוס‪.‬‬
‫‪ .4‬המחיר כולל אספקת הצבע‪ ,‬הכנת הכביש‪ ,‬מדידה וביצוע הצביעה‪ ,‬יחידת התשלום‬
‫תהיה מ‪.‬א‪ .‬צבע נטו‪ ,‬בהתאם לרוחב שבוצע‪ .‬סימון ‪ 815‬ימדד לפי מ"א צבע נטו‬
‫ללא רווחים‪ .‬חיצים ימדדו לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 51.12‬עבודות שונות‬
‫‪ 51.12.0010‬תוכנית עדות‬
‫מפת מצב קיים תבוצע ע"י מודד מוסמך ותכלול את כל האלמנטים התת קרקעיים‬
‫והעל קרקעיים אשר בוצעו ע"י הקבלן‪.‬‬
‫גובהי האספלט ואבני השפה יצויינו במקומות המופיעים בתוכנית ‪.‬‬
‫מדידה ותשלום‬
‫המדידה בקומפלט ‪.‬‬
‫~ ‪~ 76‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ד'‬
‫כתב – הכמויות‬
‫~ ‪~ 77‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ה'‬
‫רשימת תכניות‬
‫~ ‪~ 78‬‬
‫מכרז פיתוח שטח‪-‬בניינים ‪ -14,14‬אונ' בן גוריון‬
‫מס"ד‬
‫מקצוע‬
‫‪1‬‬
‫קונסטרוקציה‬
‫‪2‬‬
‫חשמל‬
‫‪3‬‬
‫כבישים‬
‫ורחבות‬
‫מס' תכנית‬
‫‪1540-800‬‬
‫‪810-8-1-1P‬‬
‫‪423-3‬‬
‫שם התכנית‬
‫קירות פיתוח‬
‫עבודות חשמל בפיתוח מבנים‬
‫‪14,14‬‬
‫תכנית פיתוח‬
‫‪4‬‬
‫‪423-14‬‬
‫חתכים טיפוסים‬
‫‪5‬‬
‫ג‪2064-1-‬‬
‫גינון בנין ‪NIBN‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2064-1‬‬
‫‪7‬‬
‫צ ‪2064-13‬‬
‫‪8‬‬
‫‪41‬ר‬
‫‪9‬‬
‫מ‪2064-2-‬‬
‫‪10‬‬
‫מג‪2064-‬‬
‫מדרגות גרנוליט יצוק באתר‬
‫מע‪2064-‬‬
‫מעקה בטיחות וקיר תומך אדריכלי‬
‫‪11‬‬
‫פיתוח בנין ‪NIBN‬‬
‫השקיה בנין ‪NIBN‬‬
‫פרט משטח אבן נחל (ריפ רפ)‬
‫פרט מאחז יד‬
‫פיתוח שטח‬
‫‪12‬‬
‫ר‪2064-4 -‬‬
‫מדרכות או משטחי גרנוליט‬
‫‪13‬‬
‫ר‪2064-4-‬‬
‫פרט ריצוף‬
‫קנ"מ‬
‫מס‬
‫גירסה‬
‫‪1;100‬‬
‫‪E1‬‬
‫‪1;100‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1;250‬‬
‫‪10‬‬
‫משתנה‬
‫‪1‬‬
‫‪1;250‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1;250‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1;250‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1;20‬‬
‫‪1;10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1;2 1;10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1;10‬‬
‫‪1;20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1;100‬‬
‫‪1;20‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1;5 1;10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1;10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1;5 1;50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫ר‪2064-3-‬‬
‫משטח "דק" ‪MEGAGOOD‬‬
‫‪15‬‬
‫ר‪2064-1-‬‬
‫פרט משטח גרנוליט עם פסי אבן‬
‫נסורה‬
‫‪16‬‬
‫שד‪2064-2-‬‬
‫‪1;20‬‬
‫‪1;50‬‬
‫‪1;25‬‬
‫‪1;50‬‬
‫‪17‬‬
‫א‪2064-‬‬
‫פרט מילוי וניקוז גגות‬
‫‪1;50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪r-73‬‬
‫פרט ריצוף מאריחי דשא‬
‫‪1;10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2064-1-PK‬‬
‫פריסת קירות‬
‫‪1:100‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪FL-11‬‬
‫תכנית קומת כניסה מפלס ‪00‬‬
‫(‪)411.10‬‬
‫‪1:100‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1;100‬‬
‫‪11‬‬
‫‪21‬‬
‫תאורה‬
‫פרטי שביל דרומי‬
‫תכנית פיתוח למבנים ‪ 14 14‬עמודים‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫אפריל ‪2014‬‬
‫גירסה‬
‫מעודכנת‬
‫‪31.03.14‬‬
‫סטטוס‬
‫לביצוע‬
‫למכרז‬
‫‪24.7.13‬‬
‫‪28.5.13‬‬
‫לעיון‬
‫לעיון‬
‫‪16.3.14‬‬
‫‪18.3.14‬‬
‫‪19.3.14‬‬
‫שם קובץ‬
‫קירות פיתוח‪1540-800-‬‬
‫‪810-8-1-1P‬‬
‫‪423-3-10‬‬
‫‪423-14-01‬‬
‫‪2064-1-8G‬‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫‪2064-1-20-plt-PK‬‬
‫‪2064-1-3Z‬‬
‫‪12.7.10‬‬
‫‪19-R‬‬
‫‪12.1.14‬‬
‫‪2064-M-2-plt‬‬
‫‪2064-MGR-plt‬‬
‫‪2.4.14‬‬
‫‪2064-MI-2-plt‬‬
‫‪12.10.14‬‬
‫‪18.2.07‬‬
‫‪2064-R1-1-plt‬‬
‫‪12.1.11‬‬
‫‪2064-R2-1-plt‬‬
‫‪27.5.13‬‬
‫‪2064-R3-1-plt‬‬
‫‪25.11.12‬‬
‫‪2064-R4-2-plt‬‬
‫‪8.1.14‬‬
‫‪2064-SD-2‬‬
‫‪12.1.13‬‬
‫‪-A1‬א‪2064-‬‬
‫‪r-73-1‬‬
‫‪6.1.14‬‬
‫למכרז‬
‫‪29/1/13‬‬
‫‪21.4.14‬‬
‫למכרז‬
‫‬‫‪T__NIBN_Architectural‬‬
‫(‪_G-mar_FL-294.90-‬‬
‫‪0.00) A0.pdf‬‬
‫‪Pituah-18.dwg 21-1-14‬‬‫‪pdf‬‬
‫~ ‪~ 79‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫אגף פיתוח ולוגיסטיקה‬
‫מסמך ו'‬
‫הוראות הממונה על הביטחון‬
‫‪+‬הוראות הממונה על הבטיחות‬
‫עודכן בתאריך‬
‫‪14.6.04‬‬
‫~ ‪~ 81‬‬
‫פרטי הקבלן‪:‬‬
‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬
‫טלפונים‪:‬‬
‫חברה‬
‫שם חברה‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫פקס‬
‫סלולרי‬
‫תקופת העסקה‬
‫עד תאריך‬
‫מתאריך‬
‫כתובת החברה‬
‫התחייבות‪:‬‬
‫‪ .1‬הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד‬
‫אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬
‫‪ .2‬הנני מתחייב לא להעסיק פועלים מהשטחים‪.‬‬
‫‪ .3‬הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪.‬‬
‫הגבלות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לא יונפקו אישורי כניסה לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ובאישור מחלקת הביטחון ובתנאי‬
‫שיחנו תוך אתר הבניה‪:‬‬
‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה לניהול הפרויקט‪.‬‬
‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה לקבלן הראשי‪.‬‬
‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬
‫ד‪ .‬תקופת האישורים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי הצורך‪.‬‬
‫קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימת הקבלן על נספח זה‪.‬‬
‫רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקה ו‪/‬או העמסת הציוד בלבד‪.‬‬
‫עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תו חנייה לחניית מרכז הספורט‪ .‬תוקף התו לשנה בלבד‪.‬‬
‫עלות התו תפורסם בתחילת השנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪.₪‬‬
‫‪ . ₪‬עלות חנייה יומית היא‬
‫נכון למועד זה עלות התו השנתי היא‬
‫חתימת הקבלן‪:‬‬
‫‪ .‬תאריך‪:‬‬
‫מחלקת הביטחון‬
‫לשימוש פנימי – העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.2911‬‬
‫‪.‬‬
‫~ ‪~ 81‬‬
‫הוראות בטיחות לקבלני בניה‬
‫על הקבלן הזוכה במכרז למלא את כל דרישות פקודת הבטיחות בעבודה‪ ,‬חוק ארגון פיקוח על העבודה‪,‬‬
‫ותקנותיהם‪ ,‬לרבות דרישות של תקנות על בטיחות בעבודה (עבודות בניה‪ ,‬התשמ"ח‪.)1988-‬‬
‫על הקבלן‪:‬‬
‫‪ .1‬לפני קבלת שטח אתר הבניה לרשותו‪ ,‬יש לקבל אישור מכל הגורמים בתוך האוניברסיטה‬
‫ומחוצה לה‪ ,‬על העדר קווי חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תקשורת וכיוב' בשטח האתר‪ .‬האישור ינתן בכתב‬
‫על גבי מפת האתר‪ .‬המפה המאושרת ע"י כל הגורמים תמסר למחלקת הבטיחות לפני וכתנאי‬
‫הכרחי לפתיחת אתר הבניה‪.‬‬
‫‪ .2‬על הקבלן למנות מנהל עבודה ולהעביר למשרד העבודה בקשה למינוי והודעה על פתיחת אתר‬
‫הבניה‪ ,‬במידה ובאותו אתר יהיו יותר מקבלן ראשי אחד‪ ,‬על הקבלן הזוכה‪ ,‬אשר נבחר כקבלן‬
‫הראשי מטעם האוניברסיטה‪ ,‬לצרף להודעה על מינוי מנהל עבודה מכתב על כך שהוא מקבל על‬
‫עצמו את האחריות הכוללת לביצוע תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)‪ .‬עותקים של‬
‫המכתבים ושל המפה ימסרו למחלקת הבטיחות‪.‬‬
‫‪ .3‬עם קבלת המסמכים‪ ,‬מחלקת הבטיחות תאשר מסירת השטח של האתר העתידי לרשותו של‬
‫הקבלן הראשי‪ ,‬בתנאים שנמצאו לנכון לכל פרויקט בנפרד‪.‬‬
‫‪ .4‬לאחר קבלת השטח לרשותו‪ ,‬על הקבלן להתקין גדר היקפית בגובה ‪ 2‬מ' לפחות‪ ,‬עם שער אחד‬
‫לפחות סביב האתר‪ .‬כמו כן‪ ,‬על הקבלן לשלט אתר בשלט כמפורט בתקנות החוק‪ ,‬בחוזה‬
‫ובמפרט‪.‬‬
‫‪ .5‬הנהלת האוניברסיטה רואה באתר זה כ‪-‬אקס טריטוריה‪.‬‬
‫‪ .6‬יש להסיר את הגדר רק לאחר גמר פעולות הבניה ומסירת המבנה לאוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ .7‬במידה והקבלן הראשי‪ ,‬או אחד מקבלני המשנה‪ ,‬יצטרכו לבצע פעולה הקשורה לאתר‪ ,‬אבל‬
‫הביצוע ידרוש עבודות מחוץ לגדר‪ ,‬יש לקבל אישור ממחלקת הבטיחות לביצוע כל פעולה בנפרד‪.‬‬
‫‪ .8‬הקבלן אחראי על מניעת כניסתם של אנשים שאינם מורשים להכנס לאתר מטעמו או מטעם‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫הוראות בטיחות לקבלני חוץ‬
‫מבוא‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫דרישות הבטיחות המובאות להלן מחייבות את הקבלן‪ ,‬עובדיו ואת קבלני המשנה שלו‪ ,‬וכן את‬
‫ספקיו המבצעים את העבודה באתר כל עוד העבודה לא נמסרה למזמין לשביעות רצונו‪.‬‬
‫דרישות בטיחות אלו מתייחסות לעובדים‪ ,‬לשיטות עבודה ודרכי ביצועה‪ ,‬לציוד העבודה‬
‫ולחומרים‪ ,‬כולל פסולת‪.‬‬
‫דרישות בטיחות הנ"ל הינן בנוסף להוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודות בניה‬
‫‪.2‬‬
‫והקב לן יבטיח קיום תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה); עובדי הקבלן ימלאו אחרי הוראות‬
‫החוקים והתקנות בקפדנות מוחלטת‪.‬‬
‫הקבלן ירשם במשרד העבודה ‪ -‬מחלקת הפיקוח על העבודה כמבצע עבודות בניה‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫כל העבודות תבוצענה בפיקוחו הישיר של מנהל עבודה בעל נסיון רב שימצא במקום העבודה‬
‫‪.3‬‬
‫במשך כל זמן ביצוע העבודה‪ ,‬שמו‪ ,‬כתובתו ומס' הטלפון ירשמו על שלט נראה לעין במקום‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אין להשאיר בגמר יום עבודה סולמות עומדים‪ .‬הקבלן או ב"כ יבטיח את השכבתם במקום נעול‪,‬‬
‫או נעילתם בשרשרת ומנעול‪ ,‬או שיגדר את הגישה אליהם‪.‬‬
‫~ ‪~ 82‬‬
‫‪.5‬‬
‫הקבלן ידאג לאחסנת כל החומרים הרחק ממעברים ולסידורם הבטוח אשר ימנע את התמוטטות‬
‫ערימותיהם וגידורם למניעת גישה אליהם‪.‬‬
‫אין לנסר לוחות וצינורות אסבסט בשטחי האוניברסיטה!‬
‫עבודות חפירה‪:‬‬
‫הקבלן יתקין גידור מסביב ומעברים מגודרים מעל לתעלות וחפירות בצורה שתמנע נפילה אל תוך‬
‫‪.6‬‬
‫התעלה והחפירה‪.‬‬
‫הקבלן יציג שלטי אזהרה מתאימים סביב לחפירות וליד מעברים וגידורים‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הקבלן יבטיח את מניעת התמוטטותן של החפירות ע"י דיפון מתאים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הדיפון יעשה בכל החפירות שעומקן עולה על ‪ 1.20‬מטר‪ .‬עשית הדיפון הינה חובה מוחלטת‪.‬‬
‫הקבלן ינקוט באמצעים מתאימים לתמיכת המבנים שליד החפירות‪ ,‬באם קיימת לגביהם סכנת‬
‫‪.9‬‬
‫התמוטטות‪.‬‬
‫מנהל העבודה יבדוק כל בוקר‪ ,‬לפני התחלת העבודה או הלימודים (מה שקודם) את יציבות‬
‫‪.10‬‬
‫החפירות‪ ,‬הגידורים והמעברים וידאג לתיקון מידי לכל הליקויים שיתגלו‪ .‬מנהל העבודה יחזור‬
‫ויבדוק את הנ"ל באם תחול הפסקה בעבודה במשך היום‪ ,‬מסיבת מזג האוויר‪.‬‬
‫באם חלה הפסקה בעבודה תיערך בדיקה שבועית (או פחות) למצב החפירות‪ ,‬ע"י הקבלן‪ .‬תוצאות‬
‫‪.11‬‬
‫הבדיקות והתיקונים שנערכו ירשמו בפנקס העבודה כחוק‪.‬‬
‫עבודות פיצוצים‪:‬‬
‫השימוש בחומרי נפץ אסור בהחלט בשעות הלימודים‪ ,‬או בזמן שעובדי האוניברסיטה המדעיים‬
‫‪.12‬‬
‫והטכניים נמצאים במבנים המרוחקים פחות מ‪ 100-‬מ' ממקום הפיצוץ‪ .‬המועד המדויק לעריכת‬
‫הפיצוצים יקבע בתאום עם הנהלת המוסד‪ ,‬ב"כ מחלקת אחזקה‪ ,‬מח' הביטחון‪ ,‬יח' הבטיחות‬
‫ודווח על כך ירשם בכתב‪.‬‬
‫השימוש בחומרי נפץ יעשה בפיקוחו ובנוכחותו של "הממונה על פיצוצים" שאושר לשם כך ע"י‬
‫‪.13‬‬
‫משרד העבודה‪.‬‬
‫חומרי נפץ יובאו למקום בארגזים מאושרים ע"י משרד העבודה קרוב לשעת הפיצוץ ויוחזקו‬
‫‪.14‬‬
‫במקום מיוחד‪ ,‬מרוחק ממעבר בני אדם‪ .‬הארגזים יהיו נעולים ותחת שמירה מתמדת‪.‬‬
‫אין לאחסן כל חומרי נפץ באתר‪ ,‬יש להביא אליו רק את הכמויות הדרושות לאותו יום עצמו‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫בתום יום העבודה יועברו עודפי חומרי הנפץ למקום שאושר לשם כך ע"י משרד העבודה‪.‬‬
‫הקבלן או ב"כ יבטיח את כיסויים של חורי טעינת חומרי הנפץ כך‪ ,‬כי ימנעו העפת אבנים בזמן‬
‫‪.16‬‬
‫הפיצוץ במידה היכולה לסכן אדם או רכוש‪.‬‬
‫מכונות וציוד מבני אחר‬
‫הקבלן יבטיח גידור מתאים של כל חלק מסוכן של המכונה‪ ,‬המתקן והכלי‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫הקבלן יבטיח כי לכל כלי טעון בדיקה של בודק מוסמך תהיה תעודה מתאימה בעלת תוקף‪,‬‬
‫שתוחזק בשטח העבודה‪.‬‬
‫הקבלן ימנע העברת כלי הרמה עם זרועות מעל לשטחים בלתי מגודרים דרכם עלולים בני אדם‬
‫לעבור או להימצא‪.‬‬
‫הקבלן ידאג לפירוק כל החוטים נושאי זרם חשמל שבתוך‪ ,‬מעל ומתחת לשטח העבודה‪.‬‬
‫הקבלן יבטיח את נעילתם של הכלים בצורה שתמנע אפשרות הפעלתם ע"י אדם בלתי מוסמך‬
‫לכך‪ .‬השארתם אחרי שעות העבודה ובהפסקות במצב אשר אינו עלול לסכן עובדים ועוברים‪.‬‬
‫השימוש בעגורנים יעשה רק תחת השגחתו של מנהל עבודה מנוסה ועל ידי מפעילים מנוסים‬
‫ומאושרים ע"י משרד העבודה‪.‬‬
‫הקבלן יבטיח כי מסילות העגורנים תהיינה יציבות ומאוזנות על מנת למנוע שקיעות ונטיות של‬
‫העגורן‪ .‬המסילות תונחנה על פני אדמה " טבעית" ויציבה והן תגודרנה בפני התקרבות זרים‪.‬‬
‫העבודה בעגורן תופסק בזמן סערת רוחות העלולה לסכן את יציבות העגורן‪.‬‬
‫~ ‪~ 83‬‬
‫‪.25‬‬
‫בעת הפסקת העבודה (מסיבת מזג אויר‪ ,‬או תום יום העבודה) יוצב העגורן במקום בטוח ויעוגן‬
‫בצורה שתמנע את התמוטטותו ואת הזזתו‪.‬‬
‫הקבלן יבטיח כי כבלי החשמל המובילים זרם לעגורן יובטחו מפני פגיעה "מכנית" מגופים‬
‫‪.26‬‬
‫עוברים‪ ,‬נופלים‪ ,‬בולטים וכו'‪.‬‬
‫מפסיקי הזרם של העגורן וכן התקעים והשקעים יהיו סגורים בארונות מיוחדים‬
‫‪.27‬‬
‫עבודות הריסה‪:‬‬
‫כל עבודות ההריסה תבוצענה רק תחת השגחתו הישירה והרצופה של מנהל עבודה המנוסה היטב‬
‫‪.28‬‬
‫בעבודות מסוג זה‪.‬‬
‫שום עבודת הריסה לא תיעשה בזמן הלימודים או העבודה במוסד‪ ,‬אלא אם גודרו שטחי ההריסה‬
‫‪.29‬‬
‫ע"י גידורים בגובה מתאים שימנעו נפילה של חלק מההריסה מעבר לשטח המגודר‪.‬‬
‫הקבלן יבטיח את המבנים או חלקיהם העומדים להריסה נגד התמוטטות לפני‪ ,‬בזמן ואחרי ביצוע‬
‫‪.30‬‬
‫ההריסה‪.‬‬
‫הקבלן יוודא באמצעות מחלקת האחזקה ובכתב כי כל חוטי החשמל במבנים העומדים להריסה‬
‫‪.31‬‬
‫ינותקו לפני התחלת פעולות ההריסה וכן ינותקו כנ"ל כל צינורות מי ביוב‪ ,‬גז וכו'‪.‬‬
‫הקבלן או ב"כ יציג שלטי אזהרה מתאימים ליד מקומות טעוני הריסה והרוסים‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫פיגומים‬
‫הקבלן או ב"כ יבטיח כי הפיגומים יוקמו באתר בהתאם לחוק ע"י עובד מוסמך לכך ויוחזקו‬
‫‪.33‬‬
‫היטב משך כל זמן קיומם‪.‬‬
‫הקבלן יקים גידור מתאים מתחת לפיגומים או לידם‪ ,‬אשר ימנע בצורה יעילה כל עליה או‬
‫‪.34‬‬
‫התקרבות לפיגום ע"י זרים‪.‬‬
‫גידורים‬
‫כדי למנוע אפשרות פגיעה מנפילת חומרים מהפיגומים יתקין הקבלן גידור מתאים מלוחות עץ‬
‫‪.35‬‬
‫מלאים במרחק ‪ 3‬מטר מהפיגום‪ .‬במקרה שאין זה בר ביצוע‪ ,‬יש להתקין גגון ליד הפיגומים ברוחב‬
‫‪ 2‬מטר לפחות ובגובה ‪ 3‬מטר מהקרקע‪ ,‬עליו ניצב הפיגום‪ .‬הגגון יעשה בשיפוע כלפי הפיגום ויגודר‬
‫במעקה מלא בגובה ‪ 1‬מטר לפחות‪ .‬הגגון יבנה בצורה ובחוזק שימנע את התמוטותו מפגיעת גופים‬
‫נופלים‪.‬‬
‫הקבלן יבטיח ויגדר את שטחי העבודה בצורה שתמנע גישה לכל איש מחוץ לאלה העובדים באתר‪,‬‬
‫‪.36‬‬
‫על ידי גדר קשיחה‪ ,‬לוחות עץ או פח בגובה אדם‪.‬‬
‫באם מקימים קומות נוספות או מבנים נוספים בבנין קיים‪ ,‬יקים הקבלן גידורים על הקרקע‬
‫‪.37‬‬
‫מסביב לבנין הקיים כדי למנוע גישה ופגיעות מגופים נופלים מהבנין‪ ,‬כנדרש בסעיף ‪ 35‬לעיל‪.‬‬
‫הגידורים או הגגות הנ"ל לא יוסרו אלא עם גמר הבניה או העדר כל אפשרות של נפילת חומרים‬
‫‪.38‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪.40‬‬
‫‪.41‬‬
‫מהבנין‪ ,‬מהגובה‪.‬‬
‫הגישות לחדרי המדרגות בבנין המוקם תצוידנה ע"י הקבלן בדלתות גידור הסגורות בזמן‬
‫העבודה ותנעלה בתום יום העבודה‪.‬‬
‫חדרי המדרגות כנ"ל וכל המרפסות והפתחים בקירות הקומות השונות‪ ,‬יגודרו ע"י הקבלן‬
‫בגידורים מתאימים על ידו‪ ,‬מיד עם הקמתם‪.‬‬
‫הקבלן יתקין כיסוי יציב ומתאים או גידור לחפירות או בורות או פתחים אחרים בחוץ ובתוך‬
‫הבנין שעומקם ‪ 0.2‬מטר או יותר‪ ,‬אשר ימנע נפילה לתוכם‪ .‬לקודחי כלונסאות יתקין הקבלן‬
‫מכסים מתאימים מיד עם גמר הקידוח‪.‬‬
‫פסולת‬
‫אין לזרוק חומרים או פסולת ממפלס למפלס אחר‪ .‬הקבלן יבטיח למטרה זו אמצעים מתאימים‬
‫‪.42‬‬
‫כגון‪ :‬מעליות או שקתות סגורות‪ .‬הגישה למעליות או לשקתות תוגדר ע"י הקבלן בצורה שתמנע‬
‫גישה אליהן לאנשים שאינם מוסמכים לכך‪.‬‬
‫~ ‪~ 84‬‬
‫‪.43‬‬
‫אתר העבודה יהיה נקי מכל פסולת‪ ,‬מסמרים או כל מכשולים אחרים‪ .‬חוטי הקשירה יקוצצו עד‬
‫גובה של ‪ 2‬מטר וכל ברזל (או קרש) בולט יכופף (יחתך) עד לגובה של ‪ 2‬מטר מעל פני הקרקע או‬
‫המעבר‪.‬‬
‫הקבלן ישתדל למנוע היווצרות אבק בשטח הבניה‪ ,‬הפסולת תרוכז במקום מגודר או מיכל פסולת‬
‫‪.44‬‬
‫המונע פיזור ותסולק בהקדם‪.‬‬
‫מניעת שריפות‬
‫במקום של‬
‫הקבלן יתקין אמצעי כיבוי אש מתאימים באתר העבודה ויבטיח את הימצאותם‬
‫‪.45‬‬
‫עובדים המאומנים בשימוש בציוד‪.‬‬
‫חימום‬
‫הקבלן יינקט באמצעים מוגברים למניעת שריפות (גישה למיכל זפת חם ולמקומות‬
‫‪.46‬‬
‫זפת וכדו'‬
‫חימום זפת יעשה במרחק של ‪ 6‬מטר לפחות מכל מעבר או מקום הימצאותם האפשרי של בני‬
‫‪.47‬‬
‫אדם‪ ,‬וכן מכל מקום בו נמצאים (מאוחסנים) חומרים דליקים‪.‬‬
‫הקבלן יבטיח באמצעים יעילים ובטוחים למניעת גלישת זפת חם ממיכלו‪.‬‬
‫‪.48‬‬
‫חל איסור להבעיר אש באמצעות צמיגים‪.‬‬
‫‪.49‬‬
‫הקבלן יבטיח כי כל עבודות בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך אוטוגן או חשמל יבוצעו אך ורק ע"י רתכים‬
‫‪.50‬‬
‫מקצועיים בעלי ניסיון‪.‬‬
‫לפני ובעת עבודות הריתוך‪ ,‬ישגיח הקבלן או מי שנתמנה על ידו לתפקיד זה‪ ,‬כי שום חומר בעיר‬
‫אשר בסביבה לא יידלק בעקבות פעולות ריתוך ומאידך באם יידלק למרות אמצעי הבטיחות‬
‫כאמור לעיל ידאג כי במקום יוחזק ציוד כיבוי מספיק ומתאים‪ ,‬וימצא צוות מספק להפעלתו‬
‫היעילה‪ ,‬ולכיבוי מלא של האש‪.‬‬
‫עבודות בחום בתוך מבנה קיים תעשנה בהתאם לנספח המצורף ‪ -‬נוהל ביצוע עבודות בחום‪.‬‬
‫‪.51‬‬
‫עבודות עם מכשירי מדידה בעלי קרן לייזר יעשו בצורה שתבטיח שלא יפגעו העובדים ועוברים‬
‫‪.52‬‬
‫ושבים‪.‬‬
‫עבודות המחייבות שימוש בציוד פולטי קרינה רדיואקטיבית כגון‪ :‬צילומי רדיו‪-‬גרפיה מחייבות‬
‫‪.53‬‬
‫תאום מראש ואישור בכתב מאחראי בטיחות קרינה‪ ,‬מר רפי סרברו (טל' ‪.)4---646‬‬
‫לפני תחילת העבודה בפועל על הקבלן לקבל אישור בכתב לאחר הדרכה בסיסית מיחידת‬
‫‪.54‬‬
‫הבטיחות‪.‬‬
‫הריני מאשר קבלת "הוראות בטיחות לקבלני חוץ" באוניברסיטה מס' ‪ 56‬דפים ‪ 118 - 124‬ומתחייב למלא‬
‫אחריהן‪ ,‬במלואם‪.‬‬
‫הנני מסכים מראש להפסקת עבודתי ועבודת עובדיי‪ ,‬באם לא ימולאו דרישות הבטיחות‪.‬‬
‫הנני מוותר על תביעה לפיצוי שיגרמו לי עקב הפסקת עבודה זו‪.‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‪_____________________________ :‬‬
‫כתובת‪_________________________________________ :‬‬
‫חתימה וחותמת‪________________________________ :‬‬
‫תאריך‪________________ :‬‬
‫~ ‪~ 85‬‬
‫סדר פעילות (בטיחות) לקבלן‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫החתמת הקבלן על הוראות הבטיחות ואחריותו לשטח המגודר‪.‬‬
‫גידור ושילוט (בהתאם לחוק) בגדר קשיחה עץ או פח בגובה ‪ 2‬מ'‪.‬‬
‫שם האחראי בשטח‪ ,‬על גבי שלט הקבלן‪.‬‬
‫מינוי מנהל עבודה ורישומו במשרד העבודה באר‪-‬שבע‪.‬‬
‫תוכנית עבודה ויומן עבודה (התחלת עבודה‪ ,‬הכנסת חומר‪ ,‬הבערת אש וכו')‪.‬‬
‫מקום אחסון חומר גלם בתוך השטח המגודר‪.‬‬
‫הספקת החשמל ‪ -‬באישור בכתב ממהנדס החשמל של מחלקת אחזקה באוניברסיטה‪.‬‬
‫עבודות חפירה והריסה מחייבות אישור בכתב ממח' אחזקה של האוניברסיטה (ניתוק מערכות‪:‬‬
‫חשמל גז מים וכו')‪.‬‬
‫מקום לשפיכת פסולת ‪ -‬מיכלים סגורים בתוך השטח המגודר ופינוי הפסולת מקומות עליונות‬
‫באמצעות מרזבים‪ ,‬למניעת פיזור‪.‬‬
‫תעודת בודק מוסמך לכננות וקומפרסורים‪ ,‬בתוקף‪ ,‬באתר‪.‬‬
‫ציוד מגן אישי לעובדים בהתאם לחוק (נעליים‪ ,‬כובעים וכו') ע"י ובאחריות הקבלן‪.‬‬
‫סולמות תקניים ותקינים‪.‬‬
‫ניקיון מסביב לשטח המגודר‪.‬‬
‫בקורת יומית של מנהל עבודה מוסמך‪.‬‬
‫הורדת הגידור וניקיון השטח לאחר גמר העבודה‪.‬‬
‫סנקציות על הקבלן עקב אי מילוי הוראות הבטיחות והביטחון של הגורמים המוסמכים של‬
‫האוניברסיטה‪.‬‬
‫נוהל ביצוע עבודות בחום‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫עבודה בחום‪ :‬ריתוך‪ ,‬חיתוך‪ ,‬קידוח‪ ,‬עבודה במבער‪ ,‬זיפות גגות וכו'‪.‬‬
‫אחראי‪ :‬אדם שתפקידו לפקח ולאשר בכתובים "ביצוע עבודות בחום"‪.‬‬
‫לפני תחילת עבודה בחום ימולא טופס אישור לעבודות ריתוך‪/‬חיתוך‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אבטחה‬
‫‪.3‬‬
‫לפני ביצוע כל "עבודה בחום"‪ ,‬יבדוק האחראי‪ ,‬או זה שמונה על ידו‪ ,‬את איזור העבודה המיועד‪ ,‬בתאום‬
‫עם האחראי על האזור‪/‬חדר‪/‬מעבדה מטעם האוניברסיטה‪ ,‬ויוודא כיסוי או הרחקת כל החומרים‬
‫הדליקים עד לטווח (רדיוס) של ‪ 11‬מטר‪ ,‬כולל חסימת פתחים ומעברים דרך דלתות וקירות‪.‬‬
‫בנוסף למבצע "העבודה בחום" יוצב לידו "צופה אש"‪ ,‬אשר יהא מצויד באמצעי כיבוי מתאים לסוג‬
‫החומרים הדליקים בסביבה‪ ,‬אשר יוודא העלמות מקורות ההצתה עד ‪ 30‬דקות לאחר סיום‬
‫העבודה‪.‬‬
‫אחריות‪ :‬מנהל האחזקה‪/‬העבודה במקום‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לוטה‪ :‬דף אישור ריתוך‪/‬חיתוך‬
‫בברכה‪,‬‬
‫שחר גולדברג‬
‫ממ"ח בטיחות‬
‫~ ‪~ 86‬‬
‫נספח ביטחון ‪ -‬לקבלנים‬
‫פרטי הקבלן‪:‬‬
‫שם משפחה ‪ +‬פרטי‬
‫טלפונים‪:‬‬
‫חברה‬
‫תקופת העסקה‪:‬‬
‫מתאריך‪:‬‬
‫שם חברה‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫פקס‬
‫סלולארי‬
‫כתובת חברה‬
‫עד תאריך‪:‬‬
‫פרויקט‬
‫התחייבות‪:‬‬
‫‪ .1‬הנני מתחייב להישמע להוראות עובדי מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד אני‬
‫נמצא בשטח האוניברסיטה ו‪/‬או מבצע עבודה עבורה‪.‬‬
‫הנני מתחייב לנהוג בהתאם לנוהלי הביטחון של האוניברסיטה כפי שיקבע מעת לעת ושיועברו‬
‫לידיעתי‪.‬‬
‫‪ .2‬הנני מתחייב להגיע למחלקת הביטחון לקבלת תדריך ביטחון טרום תחילת עבודתי‪.‬‬
‫‪ .3‬הנני מתחייב להעביר הנחייה זו לכל עובד שלי או מי מטעמי אשר יגיע לשטח האוניברסיטה‪.‬‬
‫הפרה של התחייבות זו על ידי מי מעובדי ו‪/‬או מי מטעמי תחשב הפרה של התחייבותי בהתאם‬
‫לנספח זה‪.‬‬
‫‪ .4‬הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר‪ ,‬בשטח מתקני אוניברסיטת בן‪-‬גוריון ובפרויקטים‬
‫הנעשים מטעמה‪.‬‬
‫‪ .5‬הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪( ,‬מהרשות הפלסטינית ו‪/‬או‬
‫ממדינות זרות אחרות)‪ ,‬ללא יידוע מוקדם של לפחות ‪ 10‬ימים מראש למחלקת הביטחון וקבלת‬
‫אישור בכתב לכך‪.‬‬
‫‪ .6‬הנני מתחייב שלא להעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪( ,‬מהרשות הפלסטינית ו‪/‬או‬
‫ממדינות זרות אחרות)‪ ,‬השוהים בארץ שלא כחוק‪.‬‬
‫‪ .7‬במידה והעסיק עובדים בעלי אזרחות שאינה ישראלית‪ ,‬אני מתחייב כי לכל אחד מהם יהיה היתר‬
‫עבודה אישי כנדרש בחוק בתוקף ולענף הספציפי בו יועסק‪.‬‬
‫‪ .8‬לא יינתנו אישורי כניסה לרכבים מהרשות הפלסטינית למתקני אוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬
‫הגבלות‬
‫‪ .1‬לא יונפקו אישורי כניסה לרכבים לקמפוס אלא על פי המפורט מטה‪ ,‬באישור מחלקת הביטחון‬
‫ובתנאי שיחנו בתוך שטח אתר הבנייה‪:‬‬
‫א‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לניהול הפרויקט‪.‬‬
‫ב‪ .‬עד ארבעה אישורי כניסה קבועים לקבלן הראשי‪.‬‬
‫ג‪ .‬יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה‪.‬‬
‫ד‪ .‬תקופת האישורים הקבועים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי ‪.‬צורך‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימה על נספח זה‪.‬‬
‫‪ .3‬רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקת‪/‬טעינת ציוד בלבד וזאת לאחר שהוסדר‬
‫להם אישור כניסה יומי חד פעמי על ידי נציג אגף פיתוח ולוגיסטיקה‪.‬‬
‫‪ .4‬עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תווית חנייה לחניית מרכז הספורט‪ ,‬תוקף התו לשנה בלבד‪,‬‬
‫עלות התו תפורסם בתחילת כל שנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת הנהלת האוניברסיטה‪.‬‬
‫תאריך‬
‫חתימת הקבלן‬
‫לשימוש פנימי ‪ -‬העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס ‪.08-6472911‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫פרסלר נפתלי‬
‫רמ"ד אבטחה פיזית‪.‬‬