docמנדפים כימיים אספקה והתקנת - אוניברסיטת בן
download 
Report Transcription
מנדפים כימיים אספקה והתקנת - אוניברסיטת בן
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מכרז מס' 136/2012 אספקה והתקנת מנדפים כימיים אוגוסט 2012 1 אוניברסיטת ב"ג – הצעות מחיר ליצור והתקנה של מנדפים כימיים רשימת המסמכים מסמך שם המסמך מסמך א' הוראות כלליות – הזמנה למכרז חוזה לביצוע העבודה +נספח ביטחון קבלן+ הסכם התיישנות מסמך א'2 מסמך שאינו מצורף מסמך ב' חוזה ממשלתי-נוסח תשס"ה 2005מדף 3210 מסמך ג' המפרט הכללי הבין-משרדי על פרקיו השונים הרלבנטיים לעבודה זו במהדורתם האחרונה והעדכנית בעת הכנת חוזה זה. תקנים ישראליים ומפכמ"ים בהוצאת מכון התקנים בנושאי עץ ועיבודו ,לבידים, דבקים ,מנדפים וכיו"ב. מסמך ג' 1 תנאים כלליים מיוחדים מסמך ג' 2 מסמך ג' 3 מפרט טכני מיוחד מפרט טכני לגימור וחומרים מסמך ד' כתב כמויות מסמך ה' תכניות מנחות מסמך ו' הנחיות ביטחון+ בטיחות תכניות אופייניות להבהרת המפרט נספחים תקנים ת.י1839 . ת.י .שונים המתייחסים לעבודות בחוזה זה תקנים כמוגדר בהמשך כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת הבינמשרדית )משרד הביטחון ,משרד השיכון ,ומע"צ(. המפרטים הכלליים ,והתקנים לעיל שלא צורפו ואינם ברשותו של הקבלן ניתן לרכשם בהוצאה לאור של משרד הביטחון רח' הארבעה ,הקריה -תל -אביב. כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין אם צורפו ובין שאינם מצורפים . 2 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מכרז פומבי מס' 136/2012 לאספקה והתקנת של מנדפים כימיים הוראות כלליות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב )להלן" :האוניברסיטה"( מזמינה בזאת הצעות לאספקה התקנה ובדיקה של מנדפים כימיים כמפורט במסמכי המכרז )להלן" :השירות" ו"-המכרז" ,בהתאמה(. .1רקע: אספקה ,התקנה ,בדיקה והפעלה של מנדפים כימיים למעבדות וחדרי שרות במבנים שונים. החוזה הינו חוזה רב שנתי ,לשנתיים ) 2שנים( עם אפשרות לחידוש לשנה נוספת בכל פעם ובסה"כ עד חמש שנים. .2טבלת ריכוז תאריכים: להלן טבלה המרכזת את התאריכים במכרז: פעילות תאריך שעה מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 20.09.2012 12:00 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים 09.10.2012 12:00 במקרה של סתירה בין המועדים המצוינים בטבלה שלעיל לבין המועדים המוזכרים במסמכי המכרז ,יגברו המועדים המצוינים בטבלה. .3תנאים להשתתפות: רשאים להגיש הצעה ,אך ורק מציעים העומדים בכל הדרישות הבאות: א( המציע הינו יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל. ב( רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי דין. ג( אם קיים לעניין נושא ההתקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי"ג1953- – עמידה בדרישות התקן. ד( למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-והתקנות על- פיו לרבות אישורי ניהול ספרים. 3 .4המסמכים והגשתם: "מסמכי המכרז" כוללים: א( מכרז זה על נספחיו וכל מסמך הנדרש בהם. ב( הסכם על נספחיו )לרבות תכניות ושרטוטים ,אם צורפו(. ג( תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו(. ד( פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה(. ה( מעטפה להגשת ההצעה. .5מסמכי המכרז הנם רכוש האוניברסיטה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד .המציע אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו .על המציע להשיב את מסמכי המכרז לאוניברסיטה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,בין אם בחר להגיש הצעתו ובין אם לאו. .6מציע המבקש לקבל את מסמכי המכרז ,ימסור לאוניברסיטה את פרטי הקשר עימו ,לצרכי מכרז זה. שאלות הבהרה ושינויים במכרז: .7שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר בכתב בלבד ,על פי הפרטים כאמור בנספח א' למכרז זה .תשובות בכתב לשאלות ההבהרה )ככל שהאוניברסיטה תמצא לנכון להשיב להן( ,יפורסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת)http://www.bgu.ac.il/bids :להלן: "אתר האינטרנט"( ,וישלחו למציעים אשר מסרו לאוניברסיטה פרטי קשר לעניין מכרז זה. התשובות יחשבו כחלק ממסמכי המכרז .לא יהיה כל תוקף לתשובה או לכל מענה שאינו בכתב. .8האוניברסיטה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לאחר פרסום המכרז ,להודיע על תיקונים ,הבהרות, שינויים ותוספות בתנאי המכרז ,ומעת שהודיעה על כך יהוו אלו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת האוניברסיטה וכל מסמך שהוסף כאמור ,כשהם חתומים בחתימתו ,לאישור קבלתם ,הבנתם ,והבאת האמור בהם בחשבון במסגרת הצעתו.שינויים ,הבהרות ועדכונים כאמור לעיל ,יפורסמו באתר האינטרנט ועל המבקשים להשתתף במכרז ,לעקוב אחר העדכונים באתר כאמור לעיל. .9הגשת הצעות: מציע המבקש להגיש הצעתו ,נדרש להגישה על גבי מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי האוניברסיטה, לחתום בתחתית כל עמוד בכל אחד ממסמכי המכרז ,להכניסם יחד עם יתר המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה ,למעטפת ההצעה ולסגור את מעטפת ההצעה .אין לכתוב או לסמן דבר על גבי מעטפת ההצעה מלבד מספר המכרז ונושא המכרז. מובהר בזאת ,כי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה )ככל שיוצגו( משמשים לעיון בלבד ואין להשתמש בהם לצורך הגשת ההצעה במכרז. כללו מסמכי המכרז דיסק להגשת ההצעה במדיה מגנטית – יחולו ההוראות הבאות: א( המציע ימלא את כתב הכמויות באופן ממוחשב על גבי הדיסק. ב( לאחר השלמת הכנת ההצעה על גבי הדיסק – יש להוציא תדפיס הכולל את המכפלות והסיכומים ולחתום על התדפיס בהתאם לחתימה הנדרשת על כלל מסמכי ההזמנה. ג( בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה על גבי הדיסק לבין מחיר היחידה על גבי התדפיס – יקבע מחיר היחידה כפי שנמצא על גבי התדפיס. .10על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך ,במקום ובמועד כאמור .אין לשלוח הצעות בפקסימיליה ,בדואר ,בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת .הצעה שתשלח כאמור -תפסל על הסף. על המציע להביא בחשבון ,עיכוב אפשרי בשל הבידוק הביטחוני בקמפוס. 4 .11הצעת המציע תהיה בתוקף במשך 3חודשים מן המועד האחרון להגשת ההצעות .מובהר כי גם לאחר שהאוניברסיטה תתקשר בהסכם עם מציע כלשהו )אם תתקשר( ,ותודיע למי מהמציעים כי הצעתו נדחתה ,לא יפקעו הצעות שהוגשו על פי מכרז זה ולא זכו ,במשך התקופה האמורה .ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה ,למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא לפועל ,מכל סיבה שהיא ,או יבוטל ע"י האוניברסיטה בתוך 3חודשים מיום תחילתו .בחלוף המועד האמור ,תהיה ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו. .12המחירים בהם נקב המציע בהצעתו אינם צמודים לכל מדד בכל דרך ,ההצמדה תהיה בהתאם להוראות ההצמדה בהסכם המצורף ,ככל שישנן. .13הגשת הצעה חתומה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי המכרז ובחר לתת להם את הסכמתו ,באופן מלא ושלם. בחינת ההצעות: .14פרט לציון המחירים ו/או שיעורי ההנחות המוצעים וחתימת המציע ,לא ישנה המציע דבר ממסמכי המכרז בכל דרך ,לרבות ע"י מחיקה ,השמטה ,תוספת ,תיקון או הסתייגות ,בין במסמכים עצמם ובין במכתב נפרד ,ואם עשה זאת -האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול את הצעתו של המציע או להתעלם מכל שינוי כאמור ולראות בהצעת המציע כהצעה בלתי מסויגת; במקרה של אי הצגת מחיר ו/או שיעור הנחה ליד סעיף כל שהוא תהיה האוניברסיטה רשאית לראות כאילו המחיר כלול ביתר הסעיפים. .15האוניברסיטה רשאית )אך אינה חייבת( שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה ומסמכי המכרז ,ובין היתר ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,בהצעה שלא צורפו לה כלל המסמכים המפורטים במכרז זה. מבלי להטיל כל חובה על האוניברסיטה לעשות כן ,רשאית האוניברסיטה לדרוש ממגישי ההצעות ו/או מי מהם ,בכל שלב בבחינת ההצעות ,נתונים נוספים ו/או השלמת נתונים ו/או אישורים נוספים ו/או השלמת אישורים ו/או הבהרות ו/או פרטים נוספים כפי שתמצא לנכון. .16האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר )או היקרה ביותר – לפי העניין( או כל הצעה שהיא וההכרעה נתונה לשיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של האוניברסיטה. האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי בשלמותה ,והיא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבל הצעה בחלקה או לסייגה בסייגים ואף לפצל את הביצוע בין מספר מציעים ו/או קבלנים/ספקים אחרים. בהתאם לדין ולמפורט בנספח א' למכרז -האוניברסיטה תהא רשאית אך לא חייבת ,לנהל מו"מ עם מגישי ההצעות ,כולם או חלקם ,לגבי כל תנאי הצעתם ו/או חלקם .בין היתר תהיה האוניברסיטה רשאית לאפשר למציע אחד או יותר ,להגיש הצעות עדכון להצעותיהם ,בין היתר לעניין הנחה כללית או לעניין הוזלה במחירי הצעותיהם המקורית .מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי אם יתאפשר למציע להגיש הצעת עדכון ,לא יהיה בהגשת הצעת העדכון כדי לשחרר את המציע מהתחייבויותיו הכלולות בהצעתו המקורית .הצעות עדכון ,אם תתבקשנה ,תוגשנה במעטפות סגורות ותוכנסנה לתיבת המכרזים במועד כפי שיקבע ע"י האוניברסיטה .האוניברסיטה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה ,לאחר בחירתו. .17האוניברסיטה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות .במקרה כזה ,תפורסם הודעה כנדרש. .18האוניברסיטה רשאית ,בכל שלב ומכל סיבה שהיא ,לבטל מכרז זה או חלקים ממנו או לפרסם מכרז חדש )בנוסח זהה או שונה( ,מבלי שתחויב בתשלום פיצוי כלשהו למציעים ,לרבות המציע בעל ההצעה הזולה ביותר .המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי אכיפה או פיצויים ,בביטול המכרז כאמור .כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,האוניברסיטה קבעה לעצמה הערכה תקציבית בדבר עלותו המשוערת של השירות והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף אחת מן ההצעות אם אלו אינן סבירות - על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט -ביחס לאומדן. 5 .19ערבויות בנקאיות ואישור קיום ביטוחים: א( ערבות ההשתתפות תוחזר למציע אם ההצעה תדחה ,ותחולט אם המציע לא יעמוד בתנאים ו/או בהתחייבויותיו כנדרש במסמכי המכרז או לפי כל דין. ב( אם הצעת המציע לא תתקבל ולא הוחלט על חילוטה של הערבות ,תחזיר האוניברסיטה למציע את ערבות ההשתתפות ,עם ההודעה על דחיית ההצעה ולא יאוחר מאשר 90יום לאחר פתיחת ההצעות. ג( אם יתארך תהליך בחירת הזוכה במכרז והאוניברסיטה תבקש את הארכת הערבויות – אזי מציע שבחר שלא להאריך את תוקף הערבות יחשב כמי שחזר בו מהצעתו והצעתו פקעה. ד( מבלי לגרוע מהאמור בכל דין ,אם המציע אשר הצעתו נתקבלה ,חזר בו מהצעתו ,במלואה או בחלקה ו/או לא יחתום על ההסכם או כל מסמך נדרש אחרו/או לא ימציא ערבות לקיום ההסכם ו/או לא ימציא אישור על קיום ביטוחים או פוליסת ביטוח ,ככל שנדרשו ,תוך 7ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה ,או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה ,תהיה האוניברסיטה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש את אכיפת התחייבויות המציע בהצעתו או לחלט את ערבות ההשתתפות במלואה וזאת מבלי שתידרש להוכיח נזקים והפסדים כלשהם ומבלי לפגוע בזכויות האוניברסיטה לתבוע את נזקיה הממשיים, והכל בהתאם ובנוסף לאמור בכל דין. ה( כן תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה למציע ו/או קבלן/ספק אחר אשר הצעתו מתאימה ביותר עבורה .המציא המציע את כל הנדרש כאמור בסעיף זה לעיל ולהלן ובמועד הנדרש ,תשיב לו האוניברסיטה את ערבות ההשתתפות בתוך 10ימים מיום השלמת הדרישות כאמור. ו( אם הצעת המציע תתקבל ,יחתום המציע על ההסכם וככל הנדרש בהסכם ,ימציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המצורף להסכם ,לתקופה ובסכום כנדרש בהסכם ,כערבות ביצוע ,וזאת תוך 7ימים מיום קבלת הודעת האוניברסיטה כי הצעתו נתקבלה ,או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי האוניברסיטה. ז( אם צורף טופס אישור קיום ביטוחים למסמכי המכרז – די בחתימת המציע על גביו בשלב הגשת ההצעה. כללי: .20ההסכם נשוא מכרז זה ישתכלל עם חתימת מורשי החתימה של האוניברסיטה על ההסכם .המציע מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה ,ישלים בתוך 7ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה או במועד מאוחר יותר לפי החלטת האוניברסיטה ,את כל האישורים וימציא כל מסמך נדרש נוסף. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש לאוניברסיטה. .21המציע אינו רשאי להסב או להמחות ,זכות או חובה כל שהיא בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב של האוניברסיטה .כל הסבה או המחאה כאמור על ידי המציע תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה לאוניברסיטה כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות. .22על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ,הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם האוניברסיטה במידה שהצעתו תזכה .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ,עקב כך. 6 .23למעט אם נקבע אחרת בנספח א' למכרז -למקרה שתתבקש חשיפת ההצעה -מציע רשאי לציין מראש ,אלו סעיפים בהצעתו חסויים בהיותם ,לדעתו ,סוד מסחרי או מקצועי .יחד עם זאת ,מובהר כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ,להציג כל פרט בהצעה אשר לדעתה גילויו מתחייב בכדי לעמוד בדרישות כל דין ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך. .24זכות העיון נתונה למציע המשתתף במכרז ,בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( ,תש"ע .2010 -לבקשה לעיון כאמור תצורף המחאה לפקודת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בסך 500ש"ח לכיסוי העלות הכרוכה בכך. .25מציע העונה להגדרת "עסק בשליטת אשה" כהגדרתו בחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-ומבקש לקבל העדפה בהתאם לקבוע בחוק ,יצרף להצעתו אישור ותצהיר כאמור בחוק הנ"ל. .26ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם ,כמכרז עם בחינה דו- שלבית ,כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף ,כמכרז מסגרת ,או בשילוב של דרכי המכרז האמורות קביעה בעניין זה תהיה בהתאם למפורט בנספח א' למכרז זה. .27סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית ,בכל הקשור למכרז זה -נתונה לבית המשפט המוסמך ,בעיר באר- שבע בלבד. בכבוד רב, ענת בונקר מדור התקשרויות אגף פיתוח ולוגיסטיקה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב טל' 08-6461079 - פקס' 08-6472966 - דואר אלקטרוני[email protected] - 7 נספח א' למכרז מס' 136/2012 .1מהות ההתקשרות: אספקה ,התקנה ,בדיקה והפעלה של מנדפים כימיים ,למעבדות וחדרי שרות במבנים שונים. .2מהות ההליך: מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית: א .למציע ימסרו שתי מעטפות להגשה -במעטפה הגדולה יוגשו כל מסמכי המכרז הנדרשים ,למעט הצעת המחיר ,שתוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים ,במעטפה הקטנה .על גבי המעטפה הקטנה יסומן "הצעת מחיר" .המעטפה הקטנה תוכנס אל תוך המעטפה הגדולה כשהיא סגורה. ב .לאחר פתיחת תיבת המכרזים ,תפתחנה המעטפות הגדולות בלבד .המעטפות הקטנות המכילות את הצעת המחיר ,כשהן סגורות ,תופקדנה ע"י המורשים לכך בחזרה בתיבת המכרזים עד למועד פתיחתן כאמור להלן. ג .תיערך בחינה של המסמכים והשלמת מסמכים במידת הצורך בהתאם לטבלה בסעיף 14.1.1להלן, להוראות המכרז הכלליות. ד .ועדת משנה מטעם ועדת המכרזים תקבע את ניקוד האיכות של כל הצעה שעמדה בתנאי הסף ובהתאם לכך תקבע את קבוצת המציעים הסופית שהצעתם עמדה בניקוד האיכות המזערי כמוגדר בסעיף 14להלן. ה .לאחר פתיחת הצעות המחיר של ההצעות בקבוצת המציעים הסופית ,יקבע הניקוד המשוקלל להצעה כמפורט בסעיף 14להלן. .3אתר/י הביצוע: מבנים קיימים וחדשים כאחד. .4תקופת ההתקשרות: 2שנים מיום קבלת צו התחלת עבודה ,ביצוע בשלבים. אפשרות הארכת ההתקשרות עפ"י שיקול דעתו הבלעדית של המזמין לשנה נוספת ועד שלוש )( 3 שנים נוספות )סה"כ התקשרות עד 5שנים(. .5תנאי סף: רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים ,במועד האחרון להגשת ההצעות ,בכל התנאים כאמור בסעיף 3להוראות הכלליות ובכל התנאים הבאים: 5.1המציע ביצע מאז תחילת שנת 2007ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,לפחות פרויקט אחד בארץ ,בו סופקו 20מנדפים לפחות ,מהסוג המוצע והמנדפים הנ"ל מותקנים ופועלים מזה 24חודשים ,לפחות. 5.2למציע אישור בדיקת "אב טיפוס" ,"Type Test" -עפ"י אחד התקנים הבאים לפחות ASHRAE/ANSI 110-1995 :או EN14175למנדפים אותם הוא מציע במכרז זה )יש לצרף תעודות בדיקה בעברית או אנגלית( כאמור בסעיף 00.18למפרט. oעבור מנדף ברוחב 120ס"מ oעבור מנדף ברוחב 150ס"מ oעבור מנדף ברוחב 180ס"מ oעבור מנדף ברוחב 220ס"מ 8 מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסף על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו ,לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע, לפי סעיף 323לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-טרם המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. כמו-כן ,לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי שני גורמים או יותר. נדרש ,לא נדרש .6אישור על היקף מחזור כספים שנתי, להצעה יש לצרף אישור מחזור כספים שנתי נדרש :לפחות ) ₪ 2,000,000לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים 2010 ,2009ו .2011 -על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצ"ב בדבר היקף מחזור כספים שנתי כאמור. .7ערבות השתתפות: להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית( ,מבנק ישראלי בעל מוניטין או מחברת ביטוח ,בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז או בנוסח דומה לו ,ערוכה לפקודת האוניברסיטה ועל שם המציע כנערב ,בסך של 50,000ש"ח לפחות ובתוקף לפחות עד ליום 10.04.2013ועד בכלל. .8דרישות נוספות: תשלום עבור המסמכים ודמי השתתפות בסך 1,000ש"ח )אשר לא יוחזרו בכל מקרה(. .9שאלות הבהרה: בקשר למכרז זה ניתן להעביר בכתב בלבד ,עד ולא יאוחר מיום ה' 20.09.2012 ,בשעה 12:00 את השאלות כאמור יש להפנות לדואר אלקטרוני בכתובת [email protected] :או לפקס' .08-6472966 .10המקום והמועד להגשת הצעות: על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך ,במשרדי מחלקת בינוי אגף פיתוח ולוגיסטיקה, בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס ,בניין 93 Aחדר 1עד ולא יאוחר מיום שלישי, ה 09.10.2012 -בשעה 12:00 .11ניהול מו"מ: לא ינוהל מו"מ במסגרת המכרז. .12אומדן: עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,יופקד בתיבת המכרזים אומדן .האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעות הגבוהות/נמוכות מהאומדן באופן בלתי סביר לדעתה. .13אופן שקלול ההצעות: 80נק' מחיר. 20נק' איכות. הליך בחירת הזוכה יתבצע באופן הבא: שלב א' – בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף) .לרבות קבלת הבהרות והשלמת מסמכים במידת הצורך ובהתאם לכללי המכרז(. שלב ב' – ניקוד איכות ההצעה. הצעות שניקוד האיכות שלהן לא יפחת מ 14 -נקודות )להלן" :ניקוד איכות מזערי"( ,יעברו לשלב בדיקת הצעות המחיר. מובהר בזאת כי במקרה שפחות מ 3 -הצעות יקבלו ניקוד איכות מזערי ,רשאית האוניברסיטה לפי שיקול דעתה להימנע מלפסול הצעות שניקוד האיכות שלהן נמוך מ 14 -נק' אך גבוה מ 10 -נק'. 9 שלב ג' – ניקוד מחיר ההצעה ושקלול סופי. היה ומספר הצעות תקבלנה ניקוד משוקלל זהה ,ההצעה שתדורג גבוה יותר תהיה ההצעה אשר קיבלה את ניקוד האיכות הגבוה יותר מבניהן. אמות המידה לשיקול דעת הצוות המקצועי בנושא איכות: 1 כמות מנדפים 100ומעלה 70-99 50-69 49ומטה נקודות 5נק' 3נק' 2נק' 0נק' שביעות רצון לקוחות קודמים )משנת 2007ואילך( - הנושא ניקוד המזמין יבחר עד 3לקוחות ויבדוק שביעות רצון עפ"י הפרמטרים הבאים: לוחות זמנים ועמידה בהתחייבויות 2 -0נק' שרות ותפקוד 4 -0נק' מענה לתקלות ומתן פתרונות בזמנים סבירים 3 -0נק' שביעות רצון /איכות המוצר המוצע איכות השרות באספקה של מנדפים בודדים 3 – 0נק' היקף ביצוע מנדפים בארץ ,מהסוג המוצע ,בתקופה מיום 1/1/2009ועד למועד האחרון להגשת ההצעות. )יש להגיש הצהרה על הכמויות .ללא צורך לשייך כמות ללקוח ספציפי(. 2 ציון מקסימאלי לאיכות 3 – 0נק' 20נקודות 10 .14מסמכים להגשה עם ההצעה: להלן טבלה המרכזת את המסמכים הנדרשים להגשה עם ההצעה: מסד הפניה לסעיף במסמכי המכרז המסמך הנדרש תאור 4 1 להוראות הכלליות חוברת המכרז על נספחיה תשובות בכתב לשאלות הבהרה )אם יהיו( פרוטוקול מפגש מציעים )אם יהיה( מסמכים חתומים על ידי המציע כנדרש בהוראות הכלליות אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, לרבות אישורי ניהול ספרים אישורים תקפים )3ו( 2 להוראות הכלליות 5 3 בנספח א2- ניסיון קודם על גבי הטופס המצורף. 8 4 לנספח א' דמי השתתפות במכרז טופס שנמסר למציע כחלק ממסמכי המכרז ,כשהוא חתום ע"י בנק הדואר. ערבות השתתפות כתב ערבות אוטונומית 7 5 לנספח א' 6 6 אישור רואה חשבון אישור רואה חשבון ,חתימה על טופס נספח א'.1- טופס הצעה נספח ב'. לנספח א' 7 כל המסמכים הנדרשים בטבלה שלהלן יהיו על שם המציע בלבד. נספח א' – 1למכרז 11 אישור רואה חשבון אני הח"מ רואה חשבון _______________של ___________ )להלן" :המציע"( מאשר בזאת את הפרטים כדלהלן: למציע מחזור כספים שנתי של לפחות ) ₪ 2,000,000לא כולל מע"מ( ,בכל אחת מהשנים ,2009 2010ו.2011 - בכבוד רב, ______________ תאריך ________________ שם מלא _____________________ כתובת _______________ חתימה וחותמת ______________ מס' טלפון 12 נספח א' 2-למכרז טופס ניסיון קודם לעניין תנאי הסף )סעיף (5 מס"ד שם הלקוח /הפרויקט כמות מנדפים ) 20יח' לפחות( תאריך הביצוע פרטי איש הקשר )1/1/2007 ואילך( טלפון שם 1 2 3 (1 (2 (3 (4 (5 חובה על המציע למלא לפחות 1עבודה בטבלה. ניתן להציג גם עבודות שבוצעו עבור האוניברסיטה. האוניברסיטה רשאית לפנות לאנשי הקשר )לכולם או לחלקם( ולגורמים אחרים אצל אותם לקוחות, על פי שיקול דעתה. הפנייה לאנשי הקשר יכול שתכלול בין היתר את חוות דעתם לעניין :רמת ביצוע העבודה ,רמת הפיקוח המקצועי והמשמעתי ,גמישות בשעות העבודה ,איכות החומרים ,הכלים והציוד וכו'. על המציע להביא בחשבון את האמור לעיל ולציין בטבלה את הלקוחות המתאימים ביותר. הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים. _________________ שם מלא ___________________ חתימה 13 נספח א' 3-למכרז רשימת לקוחות לעניין ניקוד האיכות )סעיף (13 היקף ביצוע מנדפים. כמות מנדפים מהסוג המוצע מיום 1/1/2009 100ומעלה 70-99 50-69 49ומטה סמן V במקום המתאים רשימת לקוחות לעניין ביצוע המנדפים לעיל פרטי איש הקשר שם הלקוח טלפון שם הנני מצהיר כי הנתונים שצוינו בטבלה שלעיל הנם נכונים ומדויקים. _________________ ___________________ חתימה שם מלא אישור עו"ד /רו"ח אני הח"מ ______________,עו"ד /רו"ח )מ.ר ,(__________.מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני ,במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'_________________ /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני .כן הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע. _________________ ____________________________ תאריך חתימה וחותמת 14 נספח ב' למכרז הצעת המציע אני החתום מטה ,___________________________ ,לאחר שקיבלתי תשובות לכל שאלות ההבהרה ,ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר שקראתי בעיון ובשקידה את מסמכי המכרז על נספחיו ,את המפרט ,את ההסכם ותנאיו ,בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו ,ולאחר שהתאפשר לי לבקר באתרי האוניברסיטה והבנתי את השיטה לפיה אצטרך לספק את השירותים ולקבל את התמורה ובהתאם לכל הנ"ל ,הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את השירותים המופיעים במפרט ,בתנאי ההסכם ובמחירים אותם הנני מציע בהצעתי זו. הצעתי זו הנה לאספקת מנדפים מסוג ____________________________ מצ"ב מפרטים עבור המנדפים המוצעים וכן אישורי "אב טיפוס" כנדרש במסמכי המכרז. ידוע לי כי: .1דמי השתתפות בפרמיית ביטוח עבודות קבלניות של האוניברסיטה -בשיעור של 0.6%משווי ההתקשרות ,ינוכה מהחשבון הראשון לתשלום. .2נכון למועד הגשת ההצעה -המציע אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ,הקפאת הליכים ,פירוק או הליך משפטי דומה ולא הוגשו נגד נכסיו עיקולים מהותיים או תביעות מהותיות ,העלולים לפגוע בתפקודו ,ככל שיזכה במכרז. .3 הנני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. שם המציע: ___________________________________________ ח.פ /.מס' מזהה אחר: ___________________________________________ כתובת: ___________________________________________ טלפון : ___________________________________________ פקס: ___________________________________________ דואר אלקטרוני )אם יש(: ___________________________________________ איש קשר: תאריך: ___________________________________________ חתימה וחותמת המציע: ___________________________________________ 15 חוזה לביצוע עבודה מס' 136/2012 )סימוכין 496 :קבלן שאינו קבלן ראשי – מנדפים (1566 )נוסח (1/1/2012 )נוסח מעודכן (8/2012 שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין אוניברסיטת בן גוריון בנגב )להלן" :האוניברסיטה"( מצד אחד לבין הקבלן ח.פ. )להלן" :הקבלן"( מצד שני הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה תכנון ,אספקה ,התקנה ובדיקה של מנדפים כימיים) .להלן" :העבודה"(; במכרז מס' והואיל והאוניברסיטה קבלה את הצעתו של הקבלן מיום העבודה במחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ד'; לבצוע אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 16 .1 פירושים ותוספות 1.1 "חוזה" משמעו – חוזה זה וכן כל המסמכים הנזכרים בסעיף 2לחוזה זה אשר הוראותיהם הינן חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.2 "תנאי החוזה" – תנאי החוזה לביצוע מבנה על ידי קבלן של מדינת ישראל נוסח תשס"ה – אפריל 2005מדף .3210 1.3 בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "המזמין" יש לקרוא להלן "האוניברסיטה". 1.4 פרוש "מנהל" בסעיף 1של "תנאי החוזה" הוא סמנכ"ל פיתוח ובינוי של האוניברסיטה. 1.5 "האתר" – בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "אתר" יש לקרוא "אתר פתוח" כהגדרתו בסעיף 1ל"תנאי החוזה". 1.6 בכל מקום בו נאמר ב"תנאי החוזה" "ריבית החשב הכללי" או "ריבית פיגורים" יש לקרוא "הצמדה וריבית שנתית בשיעור ."4% 1.7 על אף האמור בסעיף (1) 3ל "תנאי החוזה" לא יהיה זכאי הקבלן להמחות זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי ,אלא אם אישרה זאת האוניברסיטה בכתב ומראש. 1.8 בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף 15של "תנאי החוזה" ,יבצע הקבלן את העבודה בהתאם לכל דיני הבטיחות ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות של האוניברסיטה נספח ו' המצורף לחוזה ,וכן בהתאם למפורט במפרט המיוחד המצורף בזאת. 1.9 המונח "מבנה" בסעיף 16ל "תנאי החוזה" וכל אימת שמדובר באחריות הקבלן לשמירה על המבנה ,השגחה עליו ונזק למבנה ,משמעו – המבנה לרבות חומרי בנין ,אביזרים ,מכונות וטובין אחרים הכלולים בעבודה ו/או אשר נועדו להרכבה או התקנה במבנה ,בין אם הורכבו או הותקנו במבנה ובין אם לאו .אחריותו של הקבלן לשמירה תהיה כאחריות שואל והוראות הסעיפים ) 8 ,4ב( ,10 ,9 ,ו11 - סיפא לחוק השומרים ,תשכ"ז – 1967לא יחולו. 1.10 סעיפים 48 34ו 58 -ל"תנאי החוזה" מבוטלים בזאת. 1.11 בוטל. 1.12 בוטל. 1.13 על אף האמור בסעיף 64ל "תנאי החוזה" ובהוראת כל דין לא תהיה לקבלן זכות קיזוז מכל סכום שיגיע לו מן האוניברסיטה כנגד כל סכום שיגיע ממנו לאוניברסיטה. 1.14 לקבלן לא תהיה זכות עכבון על-פי סעיף 5לחוק חוזה קבלנות ,תשל"ד – 1974או על פי כל דין אחר. 17 .2 מסמכי החוזה המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .3 )א( חוזה לביצוע העבודה על נספחיו ,לרבות נספח ביטוח )מצורף(; )ב ( "תנאי החוזה" למעט סעיפים ) 48 ,58 ,34לא מצורף(. )ג( המפרטים הטכניים המיוחדים המתייחסים לעבודה )מצורף(. )ד ( כתב הכמויות )מצורף(. )ה( התכניות )מצורף(. )ו( הוראות הממונה על הבטיחות +הוראות הממונה על הביטחון של האוניברסיטה )מצורף(. )ז ( כל המפרטים והתקנים של מכון התקנים הישראלי הנוגעים לביצוע העבודה או לכל חלק ממנה .בהעדר תקן ישראלי יחול תקן אירופאי ISOאו תקן אמריקאי מתאים )לא מצורף(. )ח( מפרט כללי לעבודות בנין של הועדה הבין -משרדית המיוחדת להכנת מסמכי חוזה אחידים של משרדי הביטחון ,העבודה והשיכון כפי שהוא מעודכן מזמן לזמן )לא מצורף(. עדיפות בין מסמכים בנוסף לאמור בסעיף 5ל "תנאי החוזה": א. בכל מקרה של סתירה בין הוראה שבחוזה זה ובין הוראה הכלולה ב "תנאי החוזה" – הוראה של חוזה זה עדיפה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות דין ובין המפרט ובכל מקרה של סתירה בין דרישת תקן ובין המפרט – הדרישה המחמירה עדיפה. בכל מקום של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין ההוראות שבנספחיו השונים של החוזה באשר לאופן ביצוע העבודה או במקרה של ספק באשר לאופן ביצוע העבודה ,ייקבע אופן ביצוע העבודה על ידי המנהל ,על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. ד. בכל מקרה של סתירה או אי התאמות או ספק כלשהו כאמור לעיל – על הקבלן להודיע על כך למנהל בכתב ,באופן מיידי ,לפני ביצוע העבודה ,והמנהל ינחה את הקבלן באשר לאופן הביצוע. לא הביא הקבלן את דבר הסתירה או אי ההתאמה או הספק כאמור לעיל לידיעת המנהל כנדרש ,תחולנה על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה מחדש על פי הנחיות המנהל והאוניברסיטה תהא פטורה מתשלום בגין העבודה שביצע הקבלן שלא בהתאם להנחיות המנהל. ב. ג. ה. 18 .4 התחייבות הקבלן לבצע את העבודה הקבלן יבצע את העבודה וימלא את כל התחייבויותיו וחיוביו בהתאם להוראות חוזה זה והוראות כל דין. .5 תשלום שכר החוזה א. תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם לחוזה ,מתחייבת האוניברסיטה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמשמעו ב "תנאי החוזה" בהתאם להוראות החוזה ,על פי הכמויות שבוצעו בפועל על ידי הקבלן על פי החוזה במחירים הנקובים בכתב הכמויות נספח ד' לחוזה. מובהר בזאת ,כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ,אין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה או ככמויות אשר ביצע למעשה. ב. שווי החוזה המבוסס על כתבי הכמויות מסתכם ,באומדן ,בסך של (. )במילים: ש"ח ג. שכר החוזה ישולם בתוספת מע"מ כדין. ד. המחירים הנקובים בכתב הכמויות צמודים למדד כמשמעו ב"תנאי החוזה" ; עבור חודש כאשר מדד הבסיס הינו המדד אשר פורסם ביום ואולם ,הותנה ביצוע תשלום כלשהו בתנאי אשר קיומו מוטל על הקבלן והקבלן איחר בקיום התנאי האמור – לא יהיה זכאי הקבלן להפרשי הצמדה כתוצאה מתנודות המדד בתקופת האיחור כאמור. המחירים הנקובים בכתב הכמויות קבועים ולא יישאו הפרשי הצמדה למשך 24חודשי התקשרות ראשונים. בחרה האוניברסיטה להאריך את תקופת ההתקשרות ,יוצמדו המחירים ,פעם אחת ,למדד _____________ כאשר מדד הבסיס הנו המדד האחרון הידוע ביום חתימת חוזה זה והמחירים המוצמדים כאמור יישארו קבועים לתקופה של 24 חודשים נוספים. הוארך תוקף החוזה לתקופה נוספת – תבוצע ההצמדה לתקופה הנוספת בהתאם לאמור לעיל. .6 אופן התשלום של תשלומי ביניים ושל החשבון הסופי א. תשלומי ביניים יבוצעו בהתאם לסעיף (3) 59ל "תנאי החוזה"; מועד התשלום – על אף האמור בסעיף ) (3) 59א( יהיה מועד התשלום לקבלן שוטף 60 +יום מיום הגשת החשבון לאוניברסיטה ,ובלבד שהחשבון אושר על- ידי מנהל הפרוייקט ועל ידי האוניברסיטה. 19 .7 .8 ב. החשבון הסופי ישולם לקבלן ביום ה 90 -מיום הגשת החשבון הסופי ובלבד שאושר על ידי המפקח ועל ידי המנהל וניתנה לקבלן תעודת השלמה. החשבון הסופי ישולם לקבלן לאחר שהקבלן המציא לאוניברסיטה ערבות בנקאית כערבות בדק. ג. סכום המע"מ בגין התשלומים אשר שולמו לקבלן על פי חוזה זה ישולם לקבלן ביום ה 15 -לחודש הקלנדרי בו מבוצע תשלום המע"מ בפועל ע"י הקבלן לשלטונות המס. ערבויות ביצוע ובדק א. ערבות ביצוע :בהתאם לשווי החוזה הנזכר לעיל ,הקבלן ימציא עם חתימת חוזה ערבות בנקאית אוטונומית ,כאמור בסעיף 8לתנאי החוזה ,על סך של ( )השווים ל 5% -מערך ההצעה בתוספת מע"מ (.סכום ש"ח )במילים: הערבות יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף 5ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד - תוצמד גם הערבות למדד(; ב. ערבות בדק :ערבות בנקאית אוטונומית ,בשיעור של 5%מערך החשבון הסופי בתוספת מע"מ צמודה למדד החוזה כאמור בסעיף 5ד' לעיל )ככל שהוצמד החוזה למדד -תוצמד גם הערבות למדד(; הערבות תהיה בתוקף לתקופה של 24 חודשים. ג. בוטל. התחלת העבודה וסיומה ופיצוי על איחור בסיומה א. האוניברסיטה מתחייבת להעמיד לרשות הקבלן את שטח העבודה כשהוא פנוי בתאריך ________ ,כאמור בצו התחלת העבודה. ב. הקבלן מתחייב להתחיל בעבודה בתאריך שיקבע בצו להתחלת העבודה. ג. הקבלן מתחייב לסיים את העבודה תוך _________ ובכל מקרה לא יאוחר מיום ___________ .לא סיים הקבלן את העבודה תוך המועד הנ"ל ,ישלם הקבלן לאוניברסיטה סכום של _________ש"ח לכל יום קלנדרי של איחור ,כדמי נזקים מוסכמים ומוערכים מראש .סכום זה יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 62 של תנאי החוזה ,ויוגדל בשיעור עליית המדד בחודש שבו נסתיימה העבודה למעשה לעומת מדד הבסיס הנקוב בסעיף 5ד' לעיל. הצדדים אומדים בסך הנ"ל את הנזק שייגרם לאוניברסיטה על ידי הקבלן במקרה של איחור בסיום העבודה .דמי הנזקים האמורים יגיעו לאוניברסיטה בלי כל צורך בהוכחה של עצם הנזקים ו/או שיעור הנזקים ,אולם אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של האוניברסיטה להוכיח ולקבל מהקבלן פיצוי על נזק העולה על דמי הנזקים הנזכרים בסעיף זה .תשלום הסכום הנ"ל או ניכויו אין בו לכשעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל 20 התחייבות אחרת לפי החוזה ואין בו כדי לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים לאוניברסיטה לפי חוזה זה או לפי כל דין ,לרבות זכות לבטל את החוזה. .9 ד. איחר הקבלן בסיום העבודה – לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה בגין שכר העבודה כתוצאה מתנודות במדד בתקופת האיחור. ה. על מנת למנוע ספקות ,מוצהר ומוסכם בזה שהופעה או אי-הופעה של פועלים לא תזכה את הקבלן בדחיית מועד סיום העבודה ולא תשחרר אותו מאחריות לביצוע העבודה במועד המוסכם. שילוב ותיאום עם הקבלן הראשי וקבלנים אחרים א. העבודה נשוא חוזה זה מהווה חלק אינטגרלי של פרויקט אשר ביצוע חלקים אחרים ממנו )להלן "עבודת הקבלן הראשי"( נמסר לחברת ___________ )להלן "הקבלן הראשי"(. ב. בנוסף ליתר התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה ומבלי לגרוע מהן ,הקבלן מתחייב בזה: .1 לשתף פעולה עם הקבלן הראשי בכל הנוגע לעריכה ו/או לעדכון על ידי הקבלן הראשי – ובכפיפות להוראות המפקח – של פרוגרמה עם לוח זמנים מפורט אשר יקיפו ,בין היתר ,הן את העבודה והן את עבודת הקבלן הראשי. .2 לשלב ולתאם את ביצוע העבודה על כל שלביה עם עבודת הקבלן הראשי ועם עבודותיהם של קבלנים אחרים ,הן מבחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח התקדמות העבודה ,וכן לבצע את העבודה בהתאם לפרוגרמה ולוח הזמנים הנזכרים בפסקה ) (1לעיל. ג. קרוב לוודאי שעקב ריבוי קבלנים עלולות להיווצר נסיבות אשר תגרומנה להפרעות הדדיות ,על כל הכרוך בתופעות אלו ,ורואים את הקבלן כמי שהביא הפרעות אלה בחשבון במסגרת הצעתו .בכל מקרה ,האוניברסיטה לא תישא בשום אחריות לעיכובים ,הפרעות ,שיבושי לוח הזמנים ו/או לתוצאותיהם ובכלל זה אלה אשר נגרמו על ידי הקבלן הראשי ,קבלנים אחרים ,הגורמים האמורים בסעיף קטן ד' לסעיף זה ,האדריכל או המפקח או לכל הקשור בהם ,והקבלן פוטר אותה מכל אחריות לכך. ד. במידה ונוסף לקבלנים האחרים יועסקו בשטח העבודה גורמים אחרים שאינם בבחינת קבלנים אחרים ,כגון דואר ישראל ,חברת החשמל לישראל וכדומה ,יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם גורמים אלה ,והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה. נתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לגורמים האחרים בקשר להפרעות ,תביעות הדדיות וכיו"ב ,יימסרו כל העניינים השנויים במחלוקת לשיקול דעתו של המנהל ,והכרעתו תחייב את הקבלן .הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו עבור התיאום ושיתוף הפעולה עם גורמים אלה. 21 .10 תיקונים ובדק מודגש בזאת ,כי משך תקופת הבדק ותנאיה יהיו כמפורט בפרק י' ל" -תנאי החוזה", בשינויים כאמור לעיל ובתנאים הכללים ו/או במפרט הטכני. .11 .12 ביטוח קבלן 11.1 בנוסף לאמור בסעיף 19ל"תנאי החוזה" ,ימלא הקבלן אחר התנאים המפורטים בנספח ביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו. 11.2 על אף האמור בסעיפים 19ו 20 -ל "תנאי החוזה" עורכת האוניברסיטה ביטוח "עבודות קבלניות" במסגרתו מבוטחים האוניברסיטה והקבלן יחד ולחוד .דמי השתתפות הקבלן בפרמית ביטוח "עבודות קבלניות" הינם בשיעור של 0.6% משכר החוזה ,אשר ינוכו מהתשלום הראשון לקבלן. הפרות יסודיות של החוזה בלא לגרוע מכלליות ההגדרה שבסעיף 6לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 1970 ,התחייבויות הקבלן כמפורט מטה הינן תנאים יסודיים בחוזה ,והפרתו של כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה: .1 סעיף 7לעיל; סעיף ) 8ג( לעיל; סעיף ) 9ב( לעיל; סעיף 11לעיל; .2 ב"תנאי החוזה": סעיף ) (1) 11א(; סעיף ;15 סעיף ;22 סעיף ; 35 סעיף ;(1) 41 22 .13 סכסוכים א. סמכות השיפוט בכל הנוגע לחוזה זה מסורה לבית המשפט המוסמך בבאר-שבע בלבד ,ואולם האוניברסיטה תהיה רשאית ,לפי שקול דעתה המוחלט והבלעדי, למסור לבוררות כל תביעה וכל מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו ,ואם בחרה לעשות כן תתברר התביעה כאמור במסגרת הבוררות. ב. בחרה האוניברסיטה למסור תביעה או מחלוקת הנובעת מחוזה זה או הקשורה בו לבוררות: )(1 )(2 )(3 )(4 )(5 )(6 )(7 ג. .14 תימסר התביעה או המחלוקת להכרעתו של בורר דן יחיד אשר ימונה בהסכמת הצדדים ,ובהעדר ההסכמה – על ידי נשיא בית המשפט המחוזי בבאר-שבע. הבורר יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ולדיני הראיות ,אך לא יהיה כפוף לסדרי הדין. הבורר יהיה מוסמך לתת צווי ביניים והחלטותיו בעניין זה תהיינה סופיות ויחייבו את האוניברסיטה ואת הקבלן. הבורר יהיה חייב לנמק את פסקו. הבורר יהיה רשאי לחייב את הצדדים או מי מהם בהוצאות הבוררות, במלואן או בחלקן. פסק הבוררות יהיה סופי ,יחייב את שני הצדדים להסכם זה ולא יהיה ניתן לערעור. הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים על פי חוק הבוררות, תשכ"ח – .1968 למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי שום חילוקי דעות ושום פניה לבוררות או לבית משפט לא תקנה לקבלן זכות להפסיק את ביצוע העבודה או חלק ממנה ,וכל הפסקה כזאת תיחשב כהפרת החוזה. כל המוטל לפי החוזה על הקבלן – על חשבונו פעולה ,חובה ,התחייבות ,אחריות ,הוצאות או דבר אחר המוטלים בחוזה זה או על פיו, במישרין או בעקיפין ,במפורש או מכלל ,על הקבלן – הנם על חשבונו של הקבלן לבדו אלא אם כן נאמר במפורש בחוזה זה – ובמידה ונאמר – שהפעולה ,החובה ,ההתחייבות, האחריות ,ההוצאות או הדבר האחר הנם על חשבון האוניברסיטה. .15 הוצאות ביול הוצאות ביול החוזה אם יהיו חלות על הקבלן. 23 .16 כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה: כתובת האוניברסיטה :אוניברסיטת בן גוריון בנגב ת.ד ,653 .באר-שבע 84105 כתובת הקבלן____________________________________ : ולראיה באו הצדדים על החתום בבאר-שבע _____________________ אוניברסיטת בן גוריון בנגב _____________________ הקבלן אני הח"מ ,___________ ,עו"ד/רו"ח של החברה____________ )להלן" :החברה"( ,מאשר בזאת ,כי החתומים מעלה בשם החברה מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה ,וכי חתימותיהם דלעיל מחייבות ומזכות את החברה לכל דבר ועניין . _____________________ חתימת עו"ד/רו"ח 24 נספח ביטוח קבלן נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. .1 1.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין ,ומבלי שאוניברסיטת בן גוריון נוטלת על עצמה אחריות כלשהי כלפי הקבלן ,מצהירה אוניברסיטת בן גוריון כי ערך פוליסות ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך )להלן – "ביטוח עבודות קבלניות"( על מנת להגן על עצמו ו /או על הבאים מכוחו מפני אבדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה. בכפוף לתנאים ,סייגים ,גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח עבודות ההקמה ,יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן: א. פרק ) – (1נזק רכוש אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח. ב. פרק ) – (2אחריות כלפי צד ג' חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע. ג. פרק ) – (3אחריות מעבידים חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך תקופת הביצוע ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות. 1.2 שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן וקבלני משנה מטעמו והקבלן ישתתף בהוצאות האוניברסיטה בגין דמי הביטוח. השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה ,כשהוא צמוד למדד כאמור בסעיף .3ד' לחוזה זה ,של סכום השווה ל ) 0.6%ששה פרומיל( משווי החוזה הנקוב ,על פי אמדן ,בסעיף .3ב' לעיל, בצירוף מע"מ .הניכוי יבוצע כולו מהחשבון הראשון שיגיש הקבלן למזמין. 1.3 בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה ,מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח, המבוטח על פי פרק ) (1של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא חוזר זה ,מתחייב המזמין להעביר לקבלן ,מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח תגמולים אשר יתקבלו )אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות ידי הקבלן. 1.4 האוניברסיטה תאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ,ולקבל העתק מהפוליסה ,והקבלן מתחייב ללמוד את תוכן פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ולהיות בקי בכל תנאיה וזאת לפני תחילת ביצוע העבודות. 1.5 האוניברסיטה לא תשא בכל אחריות כלפי הקבלן בקשר לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות ובכלל זה בכל הנוגע להיותו של החיסוי הביטוחי ,התאמתו לסיכון או לצרכיי הקבלן ,הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי האוניברסיטה טענה ,תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכנו ,היקפו ותנאיו של החיסוי הביטוחי ,ציותו והתאמתו לסיכון או לצרכיו. ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך ביטוח נוסף ,יוסיף הקבלן וירכוש על חשבונו הוא את הביטוח הנוסף כאמור. 25 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,הקבלן ירכוש ויקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן )שכולם יחד יקראו "ביטוחי קבלן"(: ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב מנועי ,וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב מנועי שלא יפחת מסך של 800,000ש"ח למקרה. 1.6 א. ביטוח לציוד קל המשמש לעבודות הפרוייקט ואינו מהווה חלק ממנו ,מפני אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי. ב. ביטוח אחריות המוצר שגבול אחריות המבטח בסך 2,000,000ש"ח בגין כל פגיעה או נזק העלול להגרם עקב פגם כלשהו בעבודות ,וזאת ממועד מסירת העבודות או חלקן לאוניברסיטה ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין .שם המבוטח יורחב לכלול גם את שם האוניברסיטה בגין אחריות האוניברסיטה למעשי ו/או מחדלי הקבלן .הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת". ג. ביטוח אחריות מקצועית שגבול אחריות המבטח בסך 4,000,000 ש"ח בגין כל מעשה או מחדל מקצועי ,וזאת למשך תקופת ההתקשרות ולמשך כל תקןפה נוספת בה קיימת אחריות זו לפי החוזה או לפי כל דין .שם המבוטח יורחב לכלול גם את המזמין. הכיסוי יכלול במפורש גם סעיף "חבות צולבת". 1.7 ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף 1.6לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו /או לצמצם את היקפם ,אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 60יום מראש. 1.8 ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף 1.6לעיל יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטח אחר שנערך על ידי המזמין או לטובתה. 1.9 ביטוחי הקבלן וכל ביטוח שירכוש הקבלן כאמור בסעיף 1.5לעיל יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף ) (SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח לרבות האוניברסיטה ועובדיה ,תלמידי האוניברסיטה ועובדיה וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה איליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודה. 1.10 בוטל. 1.11 הקבלן מתחייב להמציא לידי אוניברסיטת בן גוריון 7ימים לאחר דרישתה ,את אישורי ביטוח. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישורי ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה ,יגרום הקבלן לשינוי תנאי הביטוח .על מנת להתאימם להוראות חוזה זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ,בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם וקיום התחייבויות הקבלן בקשר לביטוחי הקבלן לא תגרע מאחריותו ולא תצמצם את אחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין. 1.12 למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הקבלן ישא בסכומי השתתפות העצמית הנקובים בפוליסת הביטוח לביטוח עבודות קבלניות ובקשר לביטוחי הקבלן .סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי האוניברסיטה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן. 26 1.13 הקבלן יקיים כלל התנאים אשר בקיומם תותנה אחריות המבטח על פי פוליסות לביטוח עבודות קבלניות ועל פי פוליסות של ביטוחי הקבלן .הוטלה בפוליסה כלשהי חובת שמירה או חובה להבטיח שמירה – תחול החובה על הקבלן והוא ישא בכל הוצאה הכרוכה בקיומה .הקבלן ישתף פעולה עם האוניברסיטה ככל הדרוש לשמירה על זכויותיה על פי פוליסות הביטוח ולא יפגע ,בין במעשה ובין במחדל ביכולתה של האוניברסיטה לממש את זכויותיה על פיהן. 1.14 אוניברסיטת בן גוריון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות הנזכרת בסעיף 1לעיל ,אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו בכתב. 1.15 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או על פי דין או כדי לצמצם את אחריותו ,וקיומם המלא והמדויק .של התחייבויות הקבלן על פי סעיף זה התחיבות כלשהי על פי סעיף 1.6לעיל .לא יפטור אותו מאחריות כאמור. 1.16 לא קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיף זה או מבין החיובים המוטלים עליו מכוח פוליסות ביטוח – רשאית האוניברסיטה לקיים את חיובי הקבלן במקומו ,והקבלן ישפה את האוניברסיטה ,על פי דרישתה הראשונה ,בגין כל הוצאה כלשהי נשאה בה לשם כך ויפצה אותה בגין כל נזק שנגרם לה כתוצאה מכך ,והכל בלא לפגוע בכל זכות ,תרופה וסעד העומדים לאוניברסיטה על פי דין ו /או על פי חוזה זה. חתימת הקבלן חתימת האוניברסיטה 27 הסכם בדבר תקופת התיישנות תביעות הקבלן נספח ____ ב י ן: אוניברסיטת בן גוריון בנגב )להלן" :האוניברסיטה"( מצד אחד; לבין: הקבלן: ח.פ. )להלן" :הקבלן"( מצד שני; הואיל והאוניברסיטה רוצה בביצועה של העבודה כמפורט בהסכם המצ"ב והיא קבלה את הצעתו של הקבלן לבצוע העבודה כאמור בהסכם המצ"ב; והואיל ובהתאם להוראות חוק ההתיישנות ,התשי"ח – ,1958רשאים הצדדים לקבוע ביניהם תקופת התיישנות מוסכמת לעניין ההסכם המצ"ב; אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: .1לקבלן לא תהינה כל דרישה ,טענה או תביעה כלפי האוניברסיטה ,על פי ההסכם המצ"ב והעבודות המבוצעות במסגרתו )בין אם נכללו במסגרתו מראש ובין אם הוספו כעבודות נוספות( ,בין אם נדרשו בחשבונות ביניים ובין אם לאו ,וזאת בחלוף המועדים הבאים: א. הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם: בתום 3שנים מיום התשלום ,בגין החשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן. ב. לא הוגש חשבון סופי על ידי הקבלן בגמר העבודה ובהתאם להוראות ההסכם: בתום 3שנים מיום התשלום בגין החשבון האחרון שהוגש על ידי הקבלן. .2אין באמור לעיל בכדי לשנות או לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם המצ"ב או בנספחיו לרבות חובת הקבלן להגיש חשבון סופי ורשימת תביעות .במקרה של סתירה האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בהסכם ונספחיו לעניין התיישנות תביעותהקבלן. 28 .3האמור לעיל יגבר על כל הוראה אחרת בדין לעניין התיישנות תביעות הקבלן ,ככל שניתן להתנות על הוראות הדין ,ובלבד שאין בהוראת כל דין בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות לתקופות קצרות יותר מן האמור לעיל. ולראיה באו הצדדים על החתום: _____________________ אוניברסיטת בן גוריון בנגב _____________________ הקבלן 29 אונ' בן גוריון -הספקה והתקנה של מנדפים כימיים מסמך ג' 1 - תנאים כלליים מיוחדים 30 תאור העבודה 00.01 א. ב. ג. אספקה ,התקנה ,בדיקה והפעלה של מנדפים כימיים למעבדות ולחדרי שרות במבנים שונים. המנדפים יהיו מטיפוס "שאיבה -חיצונית" ופליטה אל מחוץ לבניין. המנדפים שיסופקו יותקנו במעבדות קיימות העוברות שינוי ,שדרוג או שיפוץ ו/או במעבדות חדשות הנבנות בקמפוס ע"ש מרקוס באר שבע וקמפוס שדה בוקר. המנדפים יסופקו ב "מנות" על פי הזמנות חלקיות .קצב האספקה וגודל ה "מנות" יקבע על ידי האוניברסיטה ולקבלן לא תהיה כל עילה לתוספת מחיר בגין הקצב או גודל ה " מנות". 00.02אתרי ההתקנה הקבלן אחראי לבחון ולבדוק את אתר ההתקנה ואת דרכי הגישה אליו ,טרם שיחל א. ביצור ובהתקנה . 00.03הגדרת חוזה א. מכרז/חוזה זה בנוי כמכרז מסגרת לאספקה ולהתקנה של מנדפים כימיים לאוניברסיטת בן-גוריון ,למשך תקופת זמן של שנתיים ) ,(2לאוניברסיטה האופציה להאריך תוקף חוזה זה בסיום לשנה נוספת ,עד למקסימום 5שנים סה"כ. מחירי ההצעה/חוזה מחייבים את הקבלן כ "מחירון". המזמין רשאי לבחור ולהרכיב הזמנה שתכלול מנדפים מסוגים שונים ,אשר יכללו חלקים נבחרים מסוימים מן המחירון בלבד ,ולא יכללו כלל חלקים אחרים ,כנ"ל למבנה חדש ולמבנה משופץ. המנדפים יסופקו ב "מנות" ,על פי תכנית העבודה של האוניברסיטה. ד. ה. כל מנדף יסופק כנגד הזמנת עבודה מתאימה של האוניברסיטה. תיאור מועדי וקצב אספקה מוערך עבור פרויקטים ידועים עד כה: ב. ג. ו. • בניין הנדסה ביוטכנולוגיה 30 -מנדפים 10/2013 - • בניין NIBN 13 -מנדפים 05/2014 - • בניין אנ' סולארית)שדה בוקר( 3 -מנדפים 02/2013 - • בניין 64 5 -מנדפים 02/2013 - הקבלן מתחייב לספק לאוניברסיטה מנדפים ולהתקינם בהתראה של 45יום לגבי כל מנדף בודד שאינו במסגרת הפרויקטים המצויינים מעלה ,ובקצב ממוצע )לאחר המנה א'( של 20מנדפים לחודש לגבי קבוצת מנדפים. אין במסגרת הגדרות אלא ,התחייבות האוניברסיטה לספק את כמויות העבודה הנ"ל אלא לפי צרכיה שיוצרו במהלך התקופה 00.04תכנון - א. ב. ג. תכנון המנדפים כולו באחריות הקבלן תכניות ביצוע יוצגו לאישור המתכנן ולאישור האוניברסיטה 15 ,יום ממתן הצו להתחלת העבודה. העבודה לא תחל לפני אישור התכניות ומילוי כל הוראות המתכנן. 31 00.05תיאום וביצוע כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובהנחיה של נציגי המזמין ועם מנהל הפרויקט א. הפועל מטעמו. ב. ג. הנחיות לביצוע ו/או לשינויים וסטיות מן התכניות או המפרטים יינתנו בכתב רק על ידי המתכנן ו/או המפקח. הקבלן אינו רשאי לפנות ישירות למתכנן .כל ההנחיות וההוראות לביצוע יועברו לקבלן ישירות ע"י המפקח ו/או ע"י המתכנן בנוכחות המפקח. עבודות התקנה במעבדות קיימות יתואמו מראש ובפירוט עם אב הבית ועם החוקר האחראי -הכל באחריות הקבלן ובתאום מלא עם מנהל הפרויקט. 00.05תנועה בשטח הקמפוס נתיבי תנועה ,פריקת ציוד וחומרי עבודה יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו. א. חוקי תנועה ,כיווני נסיעה ,איסורי כניסה וכיו"ב החלים על עובדי האוניברסיטה או ב. מבקריה יחולו גם על הקבלן ועובדיו. כניסה ויציאה מתחום האוניברסיטה תהינה בהתאם להוראות הקיימות בשער ג. הקמפוס ,והמפורטות בנספח הבטחון. 00.06אחריות למבנים ומתקנים קיימים הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים ,הציוד במעבדות ומתקנים אחרים ויתקן על א. חשבונו כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע עבודתו או תנועותיו או שהייתו בשטח. עם גילוי מתקן או פריט או סוג של צנרת וכיו"ב המפריעים למהלך עבודתו של ב. הקבלן יודיע האחרון למפקח לצורך קבלת הנחיות על אופן הטיפול בו) .על ידי רישום ההוראות בכתב ביומן העבודה( .הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם ומתחייב לתקן או לחילופין לשאת בכל הוצאות התיקון הישירות והבלתי ישירות שיגרמו מן הנזק הנ"ל. 00.07תנאים כלליים בתחום הבטיחות א. הקבלן ועובדיו לא ישהו באזורים אחרים של האוניברסיטה אלא באזור עבודתם בלבד. על הקבלן לעמוד בכל תנאי הבטיחות והנהלים של אוניברסיטה– ראה נספחים. על הקבלן לאחוז באמצעים הדרושים להבטיח שלומו ,שלום עובדיו וכן כל האמצעים להגנת בני אדם ,בעלי חיים ורכוש במהלך עבודתו .הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ,תקנות משרד העבודה ונהלי הבטיחות של האוניברסיטה .על הקבלן לכלול הוצאותיו השונות הנובעות מהאמור לעיל כגון ,פיגומי בטיחות ,אמצעי הבטחה וקשירה ,מחיצות בטחון וכיו"ב כמתבקש מן העבודה והתקנות ,במחירי היחידה של הצעתו. ד. ה. על הקבלן להיות ער לאפשרות של דליפת גזים שונים במהלך עבודתו במקום . לפני תחילת העבודה בבניין כל שהוא על הקבלן ונציגיו לקבל תדרוך בטיחות ע"י נציג האוניברסיטה ו/או אחראי בטיחות של הקבלן הראשי. במידה ויש צורך בעבודה עם אש גלויה וריתוכים ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים כמפורט בנוהלי אוניברסיטה ובנספח המצורף כולל תאום וקבלת אישור בפועל לביצוע העבודה מנציגי המזמין ויח' הבטיחות. על הקבלן חלה חובה לתאם כניסת עובדיו לכל בניין ובניין ,עם מנהל הפרויקט ו/או נציג המחלקה וכן בכל כניסה למעבדה פעילה ,לקבל אישורים מתאימים ממנהל המעבדה ו/או מנהלן המחלקה. על הקבלן להכיר ולמסור לעובדיו ,את מספר הטלפון להתקשרות בחרום - בשטח האוניברסיטה. ב. ג. ו. ז. ח. 32 00.08הגנה על המבוצע ושמירה על הנקיון הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים ועל המוצרים א. המוגמרים בפני השפעות אקלימיות ,פגיעות מכניות ,לכלוך ,עבודות במבנה ו/או בריהוט וכיו"ב. כמו כן יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים בבניין כגון אלומיניום ,דלתות, קירות ,רצפות ,ריהוט ,קבועות תברואיות וכד' וינקוט בכל האמצעים האחרים לשמירה על כל המלאכות ועל המוצרים עד למסירת העבודה .זאת בהתאם לדרישות המפרט .בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר ,מוצר או מלאכה מסוימת בכפיפות להוראות המפקח. פגימות בטיח או בגליפים קיימים בגין הרכבת ריהוט תתוקנה על חשבון הקבלן. ב. 00.09 בנוסף להגנה על החומרים והמוצרים מתחייב הקבלן לאחוז בכל האמצעים לצורך שמירה על נקיון בעת ביצוע העבודה ובסיום כל יום עבודה ,פינוי פסולת לאתר מאושר והכל בהתאם להנחיות המפקח . אישור שלבי העבודה אישור שלבי הביצוע ,אם ניתן על ידי המפקח -לא יהי בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלב או לעבודה במצבה המושלם או לכל חלק ממנה. 00.10קשר עם קבלנים אחרים המזמין שומר לעצמו הזכות לבצע עבודות שונות במנדף אשר כלולות או שאינן א. כלולות בכתב הכמויות של הצעת המחיר זה ע"י אחרים. להלן פירוט העבודות (1עבודות צנרת לסוגיה. (2התקנת תעלות אוויר ,מפוחים וציוד בקרה. (3התקנת מכשור מדעי ,מכשור עזר ,מדחסים ,משאבות וכיו"ב. (4התאמה והרכבת קבועות סניטריות ,חשמליות ומעבדתיות במנדף . (5התקנה ו/או הרכבה של מערכת בקרת ספיקה המזמין רשאי להורות על ביצוע העבודות הנ"ל במקביל לעבודתו של הקבלן. ב. הקבלן מתחייב לבצע עבודותיו בתיאום עם הקבלנים האחרים הנ"ל ועפ"י הוראות המפקח. בגין העבודות הנ"ל לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת .הוצאותיו בגין ההכנות ג. או ההתאמות הנדרשות לביצוע העבודות במנדפים יכללו במחירי היחידה. 00.11חשמל החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ע"י האונ' ללא תשלום ,אולם ההתחברות אל מקורות החשמל תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ובהתאם להנחיות שימסרו לו ע"י המפקח . המנהל אינו אחראי לעיכובים או לנזקים העלולים להיגרם לקבלן בגין הפסקות חשמל אם יגרמו כאלה. כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לחוקי החשמל והתקנות הנוגעות לעניין. 00.12הספקת חומרים ומוצרים כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי העדכני ובהעדר כזה לדרישות התקן הבריטי או האמריקאי . החומרים אשר ימצאו בלתי מתאימים לאחר בדיקת המפקח יסולקו לאלתר על ידי הקבלן מן האתר ועל חשבונו. 33 00.13בדיקת חומרים ואישורים הקבלן חייב לספק על פי דרישת המפקח פירוט לגבי מקורות ו/או יצרני חומרים שונים וכן לספק על פי דרישת המפקח אישורים מתאימים של היצרן ו/או אונ' בדיקות מאושר לטיב החומרים. 00.14שלבי העבודה הקבלן הזוכה יבצע ויספק את המנדפים בהתאם לתנאי החוזה ובהתאם לשלבים המפורטים להלן-: א .טרום הזמנה – המזמין יעביר טופס איפיון מנדף ותוכנית העמדת המנדף ,יוכן כתב כמויות על בסיס המחירון )המחירון שיוכן על סמך הצעת הספק( לאחר סיכום הפרטים יכין המפקח הזמנת עבודה וצו התחלת עבודה ב .תכנון מפורט לביצוע של מבנה המנדף וצורת הצבתו ,לרבות הגשת תוכנית מינדף הכוללת הכנות למעבר תעלות בדפנות בהתאם לצורך ג .אישור התוכניות ,חומרי המבנה והאביזרים בשיתוף ע"י המתכנן והמזמין. ד .הגשת כתב כמויות לעבודה המבוסס על המחירון שיוכן על סמך הצעת הקבלן ה .יצור המנדף בבית -המלאכה. ו .בדיקות איכות בבית המלאכה ,על פי הנוהל המפורט בתקן ,כולל בדיקה עפ"י תקן ארופאי/אמריקאי )במידה והדגם שונה מבדיקות קודמות(. ז .הובלה והתקנה במעבדה של המזמין. ח .סיוע למבצעים של מערכות האוויר ושל מערכות האספקה האחרות ,בהתחברות למנדף והזנתו ) .במידה ובוצעו בנפרד ( ט .הפעלת המנדף בשיתוף עם מבצעי מערכות הפליטה ובקרת הזרימה. י .ביצוע מסירה של המנדף לנציג מחלקת אחזקה באוניברסיטה יא .תיקון ליקויים שנמסרו לקבלן לפני או במהלך המסירה יב .ביצוע בחינת תקינות במצב "מותקן" עפ"י הדרישות בתקנים ) (As builtכולל בדיקה עפ"י תקן ישראלי ועפ"י תקן אמריקאי או אירופאי כמפורט. יג .הכנה והגשה של "תיק מתקן" מלא למנדפים המותקנים ,כולל חומר טכני ,הוראות אחזקה והפעלה ,דו"ח מלא על בחינות התקינות ערוך ע"י מעבדה מוסמכת. יד .הגשת חשבון בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ולרשום במסמכי החוזה 00.15קבלני משנה וספקים א. ב. ג. הקבלן יציג לאישור המפקח לפחות שני קבלני משנה לכל אחת מן העבודות שאינן מבוצעות במפעלו לאחר אישור קבלני המשנה רשאי הקבלן להפעילם לצורך ביצוע העבודות. במידה ומי מן הקבלנים הנ"ל לא יאושר )מנימוקים של ידע וניסיון ביצוע( ע"י המפקח ,יקבע המפקח בתאום עם המתכנן 2-3מועמדים חלופיים שמתוכם מתחייב הקבלן לבחור את קבלני המשנה. כל כללי הבטיחות יחולו גם על קבלני המשנה ומחובתו של הקבלן להדריכם ולוודא שיפעלו בהתאמה. 34 00.16פיקוח א. ב. ג. ד. ה. ו. המפקח במקום הוא בא -כוחו של המתכנן ושל המזמין ומתפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה תבוצע בהתאם לתכניות ולמפרטים המקוריים ,להעביר ולהסביר לקבלן הוראות ותכניות הדרושות תוך רישום ביומן של תאריכי מסירת התכניות וההוראות הנוספות. המתכנן או בא -כוחו רשאים לדרוש מהקבלן באמצעות המפקח תיקון ,שינוי כל עבודה ,או חלק עבודה ,אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או המפרט הטכני ,או ההוראות האחרון ועל הקבלן למלא אחרי דרישות אלה ללא שהות. בלי אישור המפקח ,אין הקבלן רשאי לעבור לעבודה אחרת. המתכנן או בא -כוחו רשאים לפסול -באמצעות המפקח -כל חומר או כל עבודה הנראים להם כבלתי מתאימים לעבודה הנדונה .כמו כן רשאים הם לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר -בנוסף לבדיקות הקבועות ,בהתאם לחוקים הקיימים -וכל זה על חשבון הקבלן. אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל אישור על כך מהמפקח. נפסל החומר על ידי המפקח לאחר בדיקתו ,חייב הקבלן להרחיקו תוך 48שעות מיום שנמסרה הדרישה לכך משטח הבניין בית -המלאכה. המתכנן או בא -כוחו רשאים להפסיק -באמצעות המפקח -את ביצוע העבודה בשלמותה ,או בחלקה ,אם לפי דעתם אין העבודה בשלמותה או בחלקה ,נעשית בהתאם לתכניות ,לתיאור הטכני או להוראות המפקח. המזמין באמצעות המתכנן או המפקח יהיה הקובע היחיד בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,טיב העבודה ואופן ביצועה. הקבלן יפנה את כל שאלותיו ,הערותיו ודרישותיו אל המתכנן באמצעות המפקח - שהוא בא -כוחו של המזמין. 00.17מסירת העבודה במסגרת מסירת העבודה ,ימסור הקבלן לידי המפקח ובנוכחות נציגי האוניברסיטה ,תיק מתקן מלא ) (AS - MADEשל פרטי המנדף ובו פירוט כתוב ומשורטט בהתאם לרשימה הבאה: תכניות ביצוע ותכניות התקנה. א. ב. ג. ד. ה. תכניות אוורור ובקרת זרימה )במידה ורלבנטי( דוחו"ת בדיקת המנדף עפ"י התקן הנדרש )בדיקה במפעל ,בדיקה באתר(. טופס מסירת המנדף לנציג האונ' האמון על אחזקת המנדפים )רצ"ב טופס(. רשימת חומרי התגמיר וההנחיות לאחזקה שוטפת כולל הערות והמלצות יצרני חומרי הגלם ששמשו אותו ביצור המנדפים באשר למגבלות שימוש בחומרי ניקוי, דטרגנטים ורשימת עמידות לכימיקלים )בעיקר בכל האמור במשטחי עבודה של המנדפים(. מסירת תיק כנ"ל מהווה חלק מן העבודה ,ורק עם מסירת תיקים אלה ,תחשב העבודה כמוגמרת – והינה תנאי לתשלום חשבון סופי. 00.18כללי בסעיפים בהם נתנו אלטרנטיבות ,שומר המזמין לעצמו את הזכות לבחור א. באלטרנטיבה הרצויה לו ,או באף אחת מהן. ב. עקב התנאים המיוחדים של ביצוע העבודה בסעיפים מסויימים -הנחיות ביצוע סופיות יינתנו ע"י המתכנן ו/או המפקח תוך כדי הביצוע באתר ,והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין סיבה זו. 35 00.19דגם מנדף )בדיקות אב טיפוס (Type Test א. דגם מנדף יחשב כל מנדף בגודל וצורה שנבדק ואושר כ " -אב טיפוס" לפי התקנים המפורטים בחוזה זה : תקן ישראל -חובה תקן אירופאי או תקן אמריקאי – חובה. כל הבדיקות יכללו תעוד העתק הדוחות יועבר למזמין כחלק מתיק המתקן למנדף. מנדף אב טיפוס יותקן בחדר בדיקה )בבית המלאכה של הקבלן או בחדר בדיקה מתאים(. מנדף זה ישמש כאב טיפוס ,המנדף ייבדק באופן מלא ע"י בודק מוסמך ובעל ניסיון, לתחומי העבודה המקובלים באונ' )מהירות , FPM110גובה חלון מירבי )מצב עבודה( 60 ס"מ(. הקבלן יספק במסגרת חוזה זה רק מנדפים בעלי אישור אב טיפוס. ב. ג. עלות הבדיקות ואישורים תהיה ע"ח הקבלן . 00.20מנדף לדוגמה בטרם אספקת המנדף יציג הקבלן את המנדף לצוות האוניברסיטה באולם תצוגה או א. התקנה אחרת כאשר יסביר עליו את יכולתו לעמוד בדרישות המפרט. הקבלן יציג בפני המפקח פריטים ,אביזרים ,חומרי מבנה ,ציוד וכד' -לאישור לפני ב. רכישתם והתקנתם .הדוגמאות המאושרות ישמרו אצל המזמין. ג. לא יבוצעו שינויים ו/או שיפורים במנדף ללא הסכמה מוקדמת של המזמין בכל מהלך החוזה 00.21אחריות ובדק הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצר והעבודה למשך שנתיים ) 24חודש( מיום מסירת א. כל מנדף ומנדף. ב. ג. כמו כן יהיה הקבלן אחראי למניעת עיוותים בעץ ,להפרדה או לעמידות של שטחים מודבקים ,או לצבעם של חלקים מתכתיים -למשך 5שנים מיום התקנת כל מנדף. הקבלן מתחייב לבצע בתקופת האחריות בדק ותיקונים ,או החלפת חלקים , בהתראה של 48שעות. 00.22תמורה בגין עבודות שלא בחוזה במקרים בהם ידרש הקבלן לבצע עבודות שלא כלולות בחוזה ,התמורה תשולם כנגד א. הוראת מפקח ביומן עבודה. התמורה לה יהיה זכאי הקבלן ,תהיה בשיעור השווה לערכם של התוספות כפי ב. שתיקבע האוניברסיטה. הקבלן יכין ניתוח מחיר לאישור המפקח ,ניתוח המחיר יבוצע באחד השיטות הבאות ג. והעדיפות לפי הסדר המפורט: .1 .2 .3 .4 .5 פרורטה לסעיפי חוזה מחירון האוניברסיטה לספק אחר כגון נגרות ,מיזוג אויר ,חשמל ,תברואה וכו' ניתוח מחיר לפי מחירון מוכר כגון "דקל" או "המאגר המשולב" ניתוח המבוסס על (aמחירי חומרי גלם בכפוף למחירון הספק )למחירון הספק לא תתוסף רווח קבלני( ובתוספת עלות עבודה (bחשבונית מס )למקרה זה יתוסף רווח קבלני של ( 12%ובתוספת עלות עבודה אישור החריג מותנה באישור מדור חשבונות אוניברסיטה. 36 00.23תכולת המחירים המחירים שיצוינו בכתב הכמויות כוללים את כל האמור בפרק 00בספר הכחול ובנוסף גם: עלויות תקופת האחריות ועבודות הבדק בתקופה זו. הכנת כל החורים והמעברים עבור המערכות. תאום המידות ותאום הביצוע כמפורט. בחינות הקבלה למנהן ,הגשת תיק מתקן מלא ומפורט. בכלל ,כל האמור והנדרש במפרט המיוחד ובתנאים הכלליים של חוזה זה . - 37 אוניברסיטת ב"ג – הספקה והתקנה של מנדפים כימיים מפרט טכני מיוחד מסמך ג' 2 - 38 פרק - 30מנדפים כימיים 30.01תקנים ומפרטים 30.01.01תקנים מחייבים א .המנדף ייבנה בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ותקנים נוספים כפי שיפורטו. ב .התקנים המחייבים בין היתר הם: (1תקן ישראלי ת"י מס' ) 1839עדכון אחרון( התקן חל במלואו ,כולל נספחיו בעברית ובאנגלית. לצורך עבודה זו ,סוג המנדף הינו .BENCH TYPE לצורך עבודה זו ,יתאים המנדף לשימוש במעבדות בהם יש אספקת אווירבכמות מתאימה לחלל החדר )סעיף 3.1.4בתקן (.וכן יתאים להתקנת מערכת חסכון אנרגיה עפ"י סעיף .3.1.5.2בתקן. נספח " "Dתופס במלואו כדרישה ולא כהמלצה. במבחני האיכות והקבלה ינקטו שיטות הבדיקה בהיקפן המלא ולא המקוצר ,כמפורט בסעיף 4.2לתקן ובנספחים .E,G כל המנדפים יתאימו ,בין היתר ,גם לדרישות בנספח ,Bלמעט B3תקן ישראלי ת"י - 755סיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה. (2 תקן ישראלי ת"י - 1529עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראייה - (3 תאורת מקומות עבודה בתוך מבנים. תקן ישראלי ת"י - 1530בטיחות אש במעבדות. (4 הנחיות - ASHRAEבכל הנוגע למתקני האוויר. (5 תקן ישראלי – 1001בטיחות אש. (6 תקנים נוספים אשר יפורסמו ו/או יעודכנו עד לתאריך הגשת ההצעה. (7 בדיקות האיכות "אב טיפוס" יבוצעו בין היתר עפ"י המתכונת בתקן האמריקאי (8 ANSI/ASHRAE 110-1995או בתקן האירופאי .EN 14175 30.01.02 30.01.03 מפרטים כלליים ייצור המנדפים והתקנתם יענו כמו כן לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי )הספר הכחול(. הפרקים הרלונטים הם: פרק – 02עבודות בטון פרק - 06מסגרות ונגרות אומן פרק – 07עבודות מתקני תברואה וצנרת פרק - 08עבודות חשמל פרק - 11עבודות צביעה פרק – 15עבודות מיזוג אויר פרק - 30עבודות ריהוט מסמכים /נהלים – אוניברסיטת ב"ג )נספחים לחוזה זה( 39 שונות 30.02 א. ב. היצרן/ספק יעמוד בדרישה המפורטות להלן .עליו להמציא למזמין מסמכים והוכחות ליכולתו לעמוד בדרישה של עמדת בדיקה ,לביצוע בדיקות איכות למנדפים )עמדת בדיקה במקום היצור ( ,טרם התקנתם )עבור מנדפי אב טיפוס כנדרש בתקן ANSI ו/או . ( ENהעמדה תכלול בין היתר מערכת פליטה מתאימה ,מערכת וויסות מהירות למפוח ,מתקני מדידה ובדיקה. הבדיקות "אב טיפוס" יבוצעו בין היתר עפ"י המתכונת בתקן האמריקאי ANSI/ASHRAE 110-1995או בתקן האירופאי , .EN 14175ליצרן יהיה אדם האחראי ובעל ידע מתאים לבצע את הבדיקות לפי התקנים הנ"ל או על ידי מעבדה מוסמכת בארץ דרישות כלליות: בבית המלאכה של היצרן יתקיימו תנאים נאותים ליצור מבוקר ואיכותי של מנדפים ,כולל הרכבה מלאה ,בדיקה ואחסון ביניים. היצרן יערוך בקרה ,מעקב ובדיקות איכות לכל חומרי הגלם ליצור המנדפים ולכל האביזרים שישתלבו בהם. חומרי הגלם והאביזרים ירכשו אך ורק מיצרנים/ספקים העומדים באותן דרישות לפחות הנדרשות מיצרן המנדפים והנדרשות בתקנים ובתקנות הרלבנטיים. תאור המנדפים 30.03 30.03.01 א. ב. ג. מנדף "כימי" -כללי המנדף לעבודות כימיה יהיה מסוג מהירות משתנה ,הכולל גב כפול המאופיין ע"י חריצי זרימה ליניקה אחידה ,דופן צד כפולה המאפשרת התקנת מערכות ושקעים ,המנדף מבוסס על יניקת אוויר בלבד. המנדף כולל תושבות להתקנת "סבכות לקולונות" מסוגים שונים )משקל נוסף כללי – 150ק"ג ומשקל נקודתי 50ק"ג( ,משטח עבודה וחלון ) (SASHהנפתח אנכית ידנית. פתח הפליטה במנדף יצויד ברשת סינון גס 1/1ס"מ מפלב"מ או פלסטיק או חומר עמיד אחר באישור המתכנן , אזור התקנת הרשת יהיה נגיש לניקיון ואחזקה .פעולת הניקיון לא תידרוש פינוי המינדף לאפשר עבודת הטכנאי ,אלא תהיה קלה מאוד ולא תצריך כלים מורכבים או עבודה עדינה כגון פתיחה וסגירת ברגים וכו' מידות כלליות ואופייניות 30.03.02 המנדפים יסופקו במידות שונות כמפורט ברשימות הריהוט וכתבי הכמויות בכל פרויקט יוגדרו המידות בהתאם לצרכים -ראה בנספחים טופס ריכוז נתונים למנדף המידות המצוינות בכתב הכמויות הן מידות חיצוניות. להלן פירוט המידות במקרים בהם אין דרישה מיוחדת : גובה משטח העבודה – 90ס"מ ממפלס הרצפה הקובע.- מהלך פתיחת החלון 90 -ס"מ עד 180ס"מ) .ממפלס הרצפה(. - גובה החלל הפנימי של התא – 210ס"מ לפחות ממפלס הרצפה הקובע. - גובה כללי מתחתית ועד קצה עליון – )יקבע בין היתר על פי תקרת החדר( – 280ס"מ. - עומק המנדף ברוטו הינו 85ס"מ. - באחריות הקבלן לייצר מנדף עפ"י גוון שימסר ע"י המזמין יש לתאם על גובה אחיד לפריטי ריהוט המוצבים זה ליד זה )ראה גם ( 30.05 40 30.03.03 א. ב. ג. ד. 30.03.04 מהירות זרימה FACE VELOCITY המנדף הכימי יתאים לעבודה בטווח מהירות פנים של 0.50עד 0.75מטר לשניה כך שניתן יהיה לשנות את המהירות הזרימה לפי צרכי העבודה בפועל ,מבלי לפגוע בבטיחות העובדים כיום באוניברסיטה המנדפים הכימיים מתואמים למהירות חלון של 0.55מטר לשניה ! )מהירות זו מחייבת את בדיקות אב טיפוס ,וביצוע כיוון למנדף בזמן מסירה אם לא נאמר אחרת( מבנה המנדף יחד עם המפוח המסופק על ידי הקבלן או ע"י אחרים ,יבטיחו מהירות זרימה קבועה בחזית החלון )בכל מצב פתיחה(. פתחי היניקה במנדף )פתח עליון ופתחי מעבר בגב הכפול( יתאימו למהירויות זרימה אלו ויעמדו בתנאים הבאים : .1מפל הלחץ על פני המנדף לא יותר מ - 0.15 inH2Oבחלון פתוח .2רמת הרעש מהמנדף הכימי לא תעלה בחלון פתוח על 58 dbלפי ) AS 1807.16לעומת הדרישה בתקן 62 dbסעיף ( 4.2.4 אספקות נוזלים וגזים למנדף א .עפ"י דרישות המשתמש ,יספק הקבלן אביזרים עפ"י כתב הכמויות ,כולל כל ההכנות , ההתקנה והצנרת עד ליציאה מתחום המנדף. (1פיה מתאימה במנדף ,מותקנת בדופן התא. (2ברז הפעלה וויסות בחזית המנדף. (3צנרת מתאימה המקשרת בין הברז לפיה ,מותקנת באופן סמוי וקל לתחזוקה. (4הכנה לחיבור צנרת ההזנה מן המעבדה ,מתאימה לחיבור צנרת נחושת " 1/2או " 3/8חיבור קונוס )פלייר( עפ"י סטנדרד האונ'. עבור מים מטופלים צנרת PVCולגזים מיוחדים צנרת פלב"מ או אחרת כמפורט. ההכנה תיקבע באופן יציב בצידו האחורי של המנדף ,צמוד לאחת מדפנותיו. (5כיור או כוסית ניקוז יסתיימו במוצא מחומר P.Pאו , P.Eבקוטר 40 מ"מ לפחות ,מתוברג על פי סטנדרד האונ'. ב .במידה ויוחלט כי האביזרים וההתקנה יסופקו ע"י אחרים ,יכין הקבלן פתחים ומעברים כנדרש ע"י הקבלנים השונים. ג .הארמטורות יהיו תוצרת BROENבלבד מסדרת ) UNIFLEXמשווק "טכנולב"( ,סוג הברז לפי סוג הזורם מחברי הברזים יהיו גמישים בהתאם לסוג וחומר הגז ,מצופים ברשת .1 נירוסטה המתאימים לברז מסדרת UNIFLEX ברז מנדף יכלול צינור גמיש ומחברי UNIFLEXלהתחברות לצנרת .2 הקבועה כולל יציאה מתחום המנדף באורך )אורך בולט( 80ס"מ ג .לכל מוצא במנדף יהיה ברז הפעלה מרחוק ,המותקן בחזית המנדף ,מסומן בצבע מוסכם ובשילוט. ד .לחץ העבודה של הארמטורות 10 :בר) .לחץ הבדיקה 1.5מלחץ העבודה(. ה .הארמטורות הנ"ל יהיו מחומרים המתאימים לסוג האספקות )גזים וכו'( ומצופים בציפוי אפוקסי בתנור. ו .אופן ההתקנה :על פי התוכניות ועפ"י סימונים פרטנים שימסרו לקבלן המנדפים בשלב היצור ע"י המפקח. ז .הקבלן יבטיח גישה נוחה ותנאי תחזוקה נאותים לצנרת ולחיבוריה ,במידה והקבלן יספק את האביזרים השונים באחריותו לבדוק את כל האביזרים והצנרת ללחץ הבדיקה למשך 30דקות. ח .החבור לצנרת המעבדה – יבוצע באחריות המזמין על ידי קבלן מטעמו הפועל בבנין. החיבור יבוצע בתאום מראש ,במקביל להצבת המנדף במיקומו הסופי ותוך תאום הדדי. 41 30.03.05 התקנות חשמל א .בכל מנדף יש להתקין פנל חזיתי )או בדופן צד לפי בחירת מתכנן מעבדה( עם שקעים חד -פאזיים 16אמפר ,מפסק זרם פחת ומפסק תאורה. האביזרים מדגם גביס ו/או בטוצ'נו 2 -זוגות הזנה רגילה וזוג אחד הזנה מגנרטור – סה"כ 6שקעים. ב .לכל אביזר תהיה קופסה להתקנת האביזר וכן קופסת הסתעפות לכל החיבורים החשמליים .קופסת ההסתעפות תותקן על גג המנדף באזור נגיש. ג .הפנל יחובר לדופן ע"י ברגים בלתי -מחלידים. ד .על כל אביזר ו/או קבוצת אביזרים מוזנים מאותו מעגל ,יודבק שלט חרוט עם מספר המעגל .שילוט בצבע שונה לרגיל ולחרום. ה .קבלן המנדפים יספק ויתקין את השקעים והאביזרים כמפורט לעיל וכן יתקין סרגל מהדקים מסומן כראוי ,מותקן בתוך קופסא תקנית – מהדק לכל שקע ולתאורה בנפרד. ו .בתוך המנדף יותקן גוף תאורה לפי תכנית .גוף התאורה יותקן מחוץ לאווירת תא העבודה ויוגן בזכוכית ביטחון אטומה ,החלפת נורות רק מחלל התא העליון )מחוץ למנדף( .עוצמת התאורה הנדרשת 1000לוקס על כל משטח העבודה. ז .במקרה של שסתום "פניקס" יוזן בנפרד ממעגל נפרד ,באחריות המזמין בראש המנדף. ח .ההזנה החשמלית למנדף ,כולה באחריות המזמין כולל שינויים שידרשו בלוח המעבדה. ט .הארקה ,גוף המנדף יהיה מחובר "חשמלית" כולל הכנת נק' התחברות אחת ליד קופסת החיבורים של המנדף. בקרת זרימה 30.03.06 א .המנדף יבנה כך שיתמוך ויאפשר התקנתה של מערכת בקרת זרימת אוויר בפתח המנדף מסוג "פניקס" או " , "TSIלאבטחת מהירות קבועה בפתח בכל מצב ,ולחסכון באנרגיה. ב .ההכנות כוללות בין היתר: (1הכנת מקום בדופן המנדף הפונה למפעיל ,להתקנתה של לוחית פיקוד ותצוגה )מוניטור( ,שקועה ממישור פני הפנל - .ראה להלן. (2תעלות כבלים ומרווחי חיווט מן הלוחית אל חלל ראש המנדף. (3הכנת חלל סגור ,במידות מתאימות ,ניתן לגישה ולתחזוקה ,מעל ראש תא המנדף ,להתקנת ציוד הבקרה ושסתום הויסות על תעלת הפליטה. (4הכנות שיאפשרו התקנתו של "רגש מצב" לחלון המנדף )(SASH SENSOR שיותקן בראש החלון. (5פתחים בדופן התא העליון לחדירת תעלת היניקה. (6הכנה להתקנה של רגש נוכחות מסוג ZPSאשר יותקן בחזית המנדף מעל מפלס החלון ,ההכנה תכלול הגנה לציוד כך שבזמן פתיחת החלון לא יהיה מצב של פגיעה או מכה לרגש הנכחות ג .כללי מערכת בקרת הזרימה תסופק ותותקן ע"י אחרים בתאום מלא עם יצרן המנדפים ד .לפירוט מלא של המרכיבים -ראה דרישות בסעיף .30.06 ה .במידה ונדרש הקבלן יבצע את חיווט בין חלקי מתקן הבקרה השונים החיווט יבוצע עפ"י הנחיות יצרן הציוד ובפיקוחו הצמוד ,ציוד וכבלים יסופקו כנ"ל בהתאם להנחיות יצרן הציוד. 42 30.03.07 אביזרים ושונות א .במנדף ישולבו אביזרי נוחות והפעלה שונים -על היצרן/ספק להוכיח שאין בהתקנתם משום פגיעה בתקינות ובבטיחות והתקנתם עומדת בקנה אחד עם דרישות התקן והמפרטים. ב .כללי -כל האביזרים יבנו מחומרים וציוד שאיכותם אינה נופלת מרמת האיכות הנדרשת ממתקן בטיחות שמטרתו להקנות בטיחות לעובד ולסביבה. 30.03.08 קונסטרוקצית המנדף קונסטרוקצית המנדף מטרתה לשאת את התא ואת האביזרים השונים .בנוסף תבטיח גישה נוחה ובטוחה לטיפול בחלקי ופריטי המנדף - כגון :גופי תאורה ,מדפי הויסות לגזים ,מערכת בקרת הזרימה ,צנרת הנוזלים והגזים שלאורך הקיר וכו'. 30.03.09 א. ב. ג. ד. ה. ז. 30.03.10 המנדף -חומרי מבנה חיפוי חוץ :לוח נגרים 20-30מ"מ מצופה פורמייקה ,פח צבוע ,הכל בגוון לפי בחירת האדריכל . דופן אחורית וגב התא :זהה לפנים התא משני צדדיו במקומות הפוגשים את הזרימה פנים המנדף . פנים התא :כל חומרי הציפוי הפנימיים יעמדו בדרישות ת.י ,1530 .ויהיו עמידים בכימיקליים ,מעכבי בעירה וניתנים לניקוי ,יש לדאוג לחיפוי נאות ומספק של כל האזורים בהם זורם אויר המנדף. תקרת התא :חומרי מבנה כדוגמת פנים התא ,בחלק עליון של תקרת המנדף יורכב גוף התאורה אשר יופרד בצורה הרמטית לחלוטין מחלל המנדף ע"י זכוכית בטחון .החיבור בין הזכוכית למסגרת ההיקפית יהיה אטום לחלוטין ע"י מרק סיליקוני או איטום מאושר אחר . סבכה לקולונות )רשת כימאים( ,תבוצע ממוטות נירוסטה 316Lבעובי 12מ"מ שתי וערב היוצרים משבצות של 15ס"מ בכל כיוון מקובעים אל גוף המנדף לנשיאת משקל נוסף של 150ק"ג כללי ו 50ק"ג נקודתי .התא יצויד בהכנות להתקנת "רשת כימאים" )סבכה לקולונות( במקביל לדופן האחורית של התא ובמרחק של כ 7-12 -ס"מ ממנה. ההכנות פרושן 9יח' תבריגי פלב"מ קבועים לדופן האחורית של המנדף ומותאמים לנשיאת משקל הרשת והציוד )משקל נוסף כללי – 150ק"ג ומשקל נקודתי 50ק"ג(. הקבלן רשאי להציע חומרים אחרים מהמפורטים לעיל לביצוע תא המנדף ,הכל לאישור המזמין -בתנאי שהינם עומדים בתקנים המפורטים במפרט הטכני ,לאמור: המנדף יכול להיות מבוצע במסגרות של פח מכופף ומעובד בצורה חרושתית כולל גלוון מלא וצביעה חרושתית באיבוק אלקטרוסטטי אפוקסי ,מלא מכל צידי הפח. משטח העבודה א. משטח העבודה יתאים לאופי העבודה הכימית במנדף . הצעות המחיר יכללו חלופות שונות למשטח כמפורט דפנות המשטח תהיינה תמיד מוגבהות כ 7 -מ"מ מן המשטח עצמו ותיצורנה כעין מאצרה בכל שטח המשטח. במשטח ישולב כיור או כוסית אובלית ,כמצוין בהזמנה ,עשויים פוליפרופילן או קרמיקה כדוגמת חומר המשטח ,או נירוסטה כחומר המשטח. ד. הפאה הקדמית של המשטח תהיה מישורית לחלוטין למסגרת החלון. ה. משטח העבודה יבנה לשאת עומס סטטי קבוע גבוה ,לצורך עבודה בחומרים רדיואקטיביים וכד' ,על פי 250ק"ג סה"כ לכל שטח המשטח ,בחלוקה אקראית . ו. המשטח יבנה למישוריות ברמה גבוהה – סטיה מותרת של 1מ"מ בלבד מן המישור בכל נקודה. ב. ג. 43 ז. (1 (2 (3 (4 להלן החלופות השונות לחומר המשטחים) :ראה גם ( 30.06 משטחי עבודה מפורימייקה מלאה מסוג TOPLAB+של "טרספה" ,בעובי 20מ"מ לפחות ותמיכות עפ"י הצורך. משטחי עבודה מפלב"מ 316Lמוברש ברק משי אחיד וחד כיווני ,בעובי 1.5מ"מ לפחות ותמיכות על פי הצורך כולל טיפול בפסיבציה לאחר הייצור. משטחי עבודה מלוח קרמי עם גלזורה צבעונית מסוג קרמיקה תעשייתית בעובי 26מ"מ לפני הגבהות ,המתאים לשימוש במעבדה ומנדפים ,ללא תפרים במשטח .המשטח יבנה מלוח בודד וכל החשפים הנראים לעין ,או שיש חשש שיבואו במגע עם החומר הכימי, יהיו מצופים גלזורה במפעל. במקרה זה יהיה הכיור או הכוסית מאותו חומר ויותקנו בהדבקה על פי הוראות היצרן. משטח יציקת אפוקסי ) (Epoxy resinתעשייתי עובי מינימאלי 19מ"מ כולל הגבהות אפוקסי ,עמיד בפני כימקליים ומתאים לשימוש במעבדות ומנדפים. 30.03.11חלל עליון א. החלל שמעל תא המנדף משמש כתא ציוד ושרות וכן גישה לתעלת היניקה ,גוף התאורה ובקר הזרימה. ב. ג. התא יבנה לביד 18מ"מ מצופה פורמייקה ,או מחומר גוף תא המנדף. דלתות התא יפתחו בצורה שתקל על האחזקה ותבטיח נוחות ובטיחות בעבודה. תינתן עדיפות לפתיחה אופקית על צירים ונעילה מגנטית קפיצית. הפתיחה תהיה מלאה במלוא שטח פני התא. 30.03.12 חלון קדמי )(SASH א .החלון הקדמי יהיה שקוף ויבוצע מאחת החלופות המאושרות בתקן ישראל 1839על כל חלקיו • מזכוכית רבודה )טריפלקס( הסגורה במסגרת קשיחה. • ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. מזכוכית רבודה ומחוסמת )טריפלקס( הסגורה במסגרת קשיחה. • זכוכית מחוסמת עם תוספת ציפוי שקוף בעובי 35מיקרון כמותקן ע"י חברת אל-סורג ראה קטלוג מוצר בנספחים )לרבות מדבקת אישור להתקנת ציפוי הגנה ( מסגרת החלון )בכל החלופות( תהיה מחומר מתכתי קשיח מוגן וצבוע ,אשר מקצועותיו מחוברות אחת לשניה . החלון ינוע בתוך מסילות צידיות מכוונות המהוות חלק מן הדופן של המנדף. כבלי התליה יהיו כבל פלב"מ שזור מותאם לנשיאת משקל של 120ק"ג לפחות. הכבל יחובר בחיבור אמין ובריתוך מתאים עם אבטחות למסגרת החלון. אביזרי האיזון ,גלגלות ,צינור משקולת נגדית וכיו"ב יבוצעו מחומרים עמידים ופלב"מ . הגלגלים יצוידו במסבים .האיזון יבטיח חלון יציב בכל גובה. הנגישות למנגנוני ההסעה וכיו"ב תהיה פשוטה ומידית ותובטח על ידי דלתות לפתיחה חזיתית מעל לתא העבודה. תכנון החלון יבטיח השארת חריץ תחתון פתוח גם כאשר החלון ) (SASHמורד לגמרי )"סגור"( .מידות החריץ יקבעו בהתאם לתקן לקבלת 5החלפות אויר בדקה לחלל תא המנדף. החלון ינוע בצורה "חלקה" ויציבה במסילותיו .להנעת החלון לא ידרש כח העולה על 30Nלחלון בודד )ראה תקן ארופאי EN 14175-2-2003תת סעיף 6.2 החלון יצויד במעצור עליון ובמעצור תחתון. 44 ט .החלון יצויד במגביל חלון עליון אשר יותקן לאחר ויסות ובדיקת המנדף .מגביל זה יגדיר את גובה העבודה ה"בטוח" ,מגביל זה ניתן למעקף ע"י המשתמש באופן רגעי לטובת הכנסת ציוד )עד לגובה הגבלה פיסית של המנדף /חדר. כל סגירה לאחר פתיחה זו תחזיר את המגביל למצב "בטוח". י .החלון יהיה תמיד מאובטח כך שבמצב בו יהיה כשל בכבל הנושא החלון לא יישמט ויסגור את המנדף אלא יישאר במצב בטוח )מניעת פגיעת העובד(. 30.03.13 ארונית תחתונה במנדף א .בחלק התחתון של כל מנדף )מתחת למשטח העבודה( יבוצע ארון אחסון קבוע או נייד על גלגלים וידית משיכה ודחיפה .הארון ייבנה מחומרים שווי ערך לחומרי המבנה של המנדף )לביד מצופה פורמייקה(. ב .ארגז נייד לאחסון כימיקלים )עם אפשרות אוורור( הכולל דלתות סגירה ומדפים עם מעקות לאחסון כימיקלים .המדפים הנשלפים )שליפה מלאה( ינועו על מסילות כבדות וישלפו מן הארון .כל האביזרים יהיו מסוג HEAVY DUTYויתאימו למשקל בקבוקים כבדים. ג .ארגז האחסון יחובר אל מערכת האוורור ע"י צנרת גמישה )כדוגמת צנרת שרשור מתאימה( עד לתעלת היניקה מעל המנדף ,הצנרת תבוצע כך שניתן יהיה לשלוף את הארון התחתון ללא קושי מערכת האוורור תבטיח אורור יעיל לחלל התא ואי הצטברות אדים בארון. ד .עם הזזת הארון על הגלגלים יתפנה החלל התחתון ככל האפשר ותתאפשר גישה נוחה לצנרת ולמתקנים שמאחורי המנדף. ה .המדפים הנשלפים לבקבוקים יבנו כמאצרה ויבטיחו כנגד שפך נוזלים מחוץ למדף. 30.04ההתקנה במעבדה א .לאחר שאב הטיפוס ייבדק במפעל היצור וימצא תקין על פי הקריטריונים שמפרט התקן ,ייארז המנדף ויובל למעבדה בה יותקן .האריזה וההובלה יעשו באופן נאות ומתאים לטלטול של מערכת בטיחותית. ב .בעת השינוע וההתקנה יקפיד הספק/יצרן שהמנדף וכל מערכותיו לא יפגעו ,לא יפגמו, לא יתעוותו או ישתנו בכל צורה שהיא .כל עיוות או שינוי צורה יביא לפסילת המנדף ולהחזרתו למפעל לתיקון ולבדיקה מחדש. ג .ההתקנה תתבצע ע"י צוות מקצועי ומיומן -הצוות המתקין יפעל בתוך מעבדה מתפקדת ועליו לנהוג בכל הכללים הנהוגים במעבדה ובעיקר כללי בטיחות ומיגון ,כמפורט במסמך ג' . 2 - ד .ההתקנה כוללת את השלבים הבאים: (1 הצבה במקום המיועד. (2 (3 (4 פילוס -מלא , X_Y_Zייצוב וחיזוק. הרכבת אביזרים שהגיעו מפורקים שילוב במערך הריהוט הקיים והתאמה אל מישורי הרצפה ,התקרה והקירות ,כולל אטימה מלאה. סיוע למזמין בחיבורי האספקות ,הניקוזים ,החשמל והתקשורת. סיוע למזמין בחיבור מערך פליטה ,כולל בקרת זרימה )במידת הצורך(. לחילופין ,התקנת מערכת פליטה מלאה או חלקית ע"י הקבלן. הפעלת המנדף עם מערכת הפליטה ,וויסות מערכות האוויר בשיתוף עם קבלני מערכות האוורור. ניקיון יסודי של המנדף וסילוק כל פסולת ואשפה משטח המעבדה. (5 (6 (7 (8 45 (10 ביצוע בדיקות איכות ,על פי הוראות התקנים ,בפעולה ,כולל תעודת בדיקה )דו"ח ומדבקה( – בדיקה עפ"י תקן ישראל ועפ"י תקן אמריקאי או אירופאי )בדיקת כליאה(. שילוט וסימון המנדף על פי דרישות התקן והמזמין. (11 מסירת תיק מתקן כמפורט לעיל. (9 30.05 א. ב. ג. ד. ה. 30.06 התאמת מידות על הקבלן לבדוק מידות וכל מידע אחר במבנה ובמעבדה ,הרלבנטי ועלול להשפיע על היצור או על ההתקנה ,כולל גם מהלכי צנרת וכבלים במעבדה ,תעלות אוויר וכדומה. האחריות לתאום מידות המנדף למקומו ולמהלכי הצנרת סביבו הינה בלעדית של הקבלן .כל שינוי בגין אי בדיקה או חקירה יהי על חשבון הקבלן. יש להתאים במדויק את המפגשים בין המנדפים לתקרה ,לתקרות אקוסטיות וסינרים, לקירות ולרצפה ולחזקם לשביעות רצון המפקח. בזמן ההרכבה יש להקפיד לא לפגוע ברהיטים המוגמרים וכל פגם שייגרם תוך כדי העבודה ,יתוקן או יוחלף לפי החלטתו של המפקח ללא תשלום נוסף. על הקבלן להתאים את המדפים לפריטי הריהוט במהלך ההרכבה כולל השארת מקום לפריטי ריהוט המורכבים בשלב מאוחר יותר ולהקפיד על מפגשים מותאמים בין הרהיטים. באחריות הקבלן לבצע התאמת צבעים לשאר ריהוט המעבדה יש להקפיד על גובה אחיד לפריטי ריהוט המוצבים זה ליד זה. מערכת יניקת האויר מערכת יניקת האויר למנדף תסופק ותותקן ע"י המזמין ,על הקבל לתאם ולדאוג לקיום ההכנות הנדרשות לחיבור המערכת למנדף. 46 אוניברסיטת ב"ג – הספקה והתקנה של מנדפים כימיים מפרט מיוחד לגימור ולחומרים מסמך ג' 3 - 47 כללי 00.201רמות גימור א. המנדפים יבוצעו כרגיל בקונסטרוקציות פלדה בצביעת אבוק אלקטרוסטטי ,לוחות נגרים ,סנדוויץ' או , MDFאלומיניום בצביעת אבוק אלקטרוסטטי וכיו"ב )בהתאם למפרט( ובציפוי פורמייקה בעיבוד רגיל או בעיבוד פוסטפורמינג הכל ע"פ המקרה. ב. משטחי העבודה יבוצעו בלוחות שלמים של טרספה ) ( LAB TOPו/או משטחים קרמיים ו/או בפלב"מ. ציפוי דפנות פנים המנדף יבוצעו ב TRESPA :כנ"ל או פוליפרופילן הכל עפ"י הגדרת המזמין. בנוסף לאפשרות של קונסטרוקציית פלדה יבוצעו פריטים מסוימים בשלמותם בפלדת אל -חלד )נירוסטה( מס' , L 316ו/או בפחי פלדה מגולוונים בצביעה אפוקסית אלקטרוסטטית מלאה לכל חלקיהם. הצעת המחיר למנדף תתבסס על רמת הגימור המפורטת במפרט ובתוכניות המנחות המצורפות למסמכי החוזה .שימוש בחומרים חלופיים שונים כפי שפורט בסעיפים לעיל תתבסס על הפחתה ו/או תוספת למחיר כמפורט בכתב הכמויות ו/או על פי ניתוח מחירים מפורט אם לא פורט מחיר לחלופה מסוימת. ג. ד. 00.202מפרט מיוחד לעבודות ומלאכות השונות )עפ"י פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי( המפרט המיוחד עפ"י סעיף זה המתייחס לחומרים ותגמירים שונים הינו כללי ועקרוני, אין בציון התגמירים השונים כדי להורות שפריטי המנדפים חייבים להתייחס לכל התגמירים או חלקם . פירוט התגמירים לכל פריט מצוינים ברשימות ובכתבי הכמויות. פרק - 29עבודות שונות -פירזול 29.01כללי א .נוסף לנאמר במפרט הכללי יהיו כל חלקי האלומיניום המורכבים בריהוט מאולגנים באילגון טבעי +ליטוש .האילגון יהיה ברמה .1עובי האלגון יהיה לפחות 20מיקרון. לחלופין יהיה האלומיניום צבוע בצבע חרושתי יציב בתנור ,בגוון שיבחר ע"י האדריכל ובעובי 50מיקרון לפחות. ב .כל מוצרי האלומיניום הצבועים יעמדו בתקן אמריקאי .OMA - 605גוון הצבע ייקבע ע"י האדריכל והוא יהיה אחיד וללא כתמים . האלומיניום יעמוד בדרישות החוזק של מת"י בדיקות ASA - 134.1או תקן אירופי -על פי תקני ארץ היצור. העבודה תבוצע באורח מקצועי .במקרה של שימוש בברגים או מסמרות -יש להקפיד כי יהיו מפלדה מצופה אבץ והציפוי יהיה לפי דרישות ת"י .266 29.02הפרזול יהיה מהמין המובחר ביותר וטעון אישורו של המזמין .על הקבלן לספק למזמין דוגמאות ורק לאחר קבלת אישור הקבלן יתחיל בהרכבת הפירזול. פרק - 30ריהוט וציוד המורכבים בבניין 02..30עץ לבוד ופנלים א .עץ לבוד ופנלים יהיו מסוג א' ממין אשור בהתאם לעובי המאושר לפי התוכניות דוגמאות לבוד או פנל בגודל 15X 30ס"מ עם טיפוסי הגמר הנדרש בפרט יסופקו לפני התחלת העבודה לאישור האדריכל. ב .בכל הארונות ,או הארוניות אלא אם צוין אחרת בתוכניות ו/או בכתבי הכמויות ,יבוצעו כל הדפנות בסנדויץ 18-20מ"מ המיוצר מלבידים אחידים מעץ בריא ,רציף ישר ללא עיוותים. 48 ג .דלתות כל הארוניות והארונות יבוצעו בלוחות נגרים שלמים .לחלופין יבוצע דלתות ודפנות קדמיות של מגירות ב MDF -וכמפורט בכתב הכמויות )ובהתאם למיקום הארוניות(. ד .כל משטחי העץ ,כולל משטחים נסתרים ,יחופו פורמייקה .על השפות יודבקו קנטים מ – PVC בעובי 1.5מ"מ בגוון תואם למשטח . 30.03חלקי מתכת מסגרות הברזל תהיינה עשויות מעובי דופן מינימלי 2מ"מ .החיתוכים יהיו ישרים ונקיים ויבוצעו במשור .חיבור החלקים בריתוך חשמלי ,שיבוצעו אך ורק ע"י רתכים מומחים. השטחים המיועדים לחיבור ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע עבודות הריתוך .מבחינת המראה החיצוני יהיה הריתוך מלוטש ,שווה ונקי ,ללא הפסקות ,חורים ,שקעים ומקומות שרופים .כל שטחי המתכת ייצבעו בצבע אפוקסי. 30.04מוצרי נירוסטה כל מוצרי הנרוסטה המשולבים במנדף יהיו מסוג משובח ,L316 ,316תוצרת חומר הגלם לאישור ובדיקה ,הקבלן יספק תעודות לטיב החומר )הכל תוצרת אירופאית(. 30.05ברגים ומסמרים יש להשתמש בברגי פלב"מ בכל מקום שהבורג חשוף. אין לבצע חיבורי משטחים ,או חבורים אחרים בין פנלים ע"י אקדח סיכות. 30.06עבודות גמר ב .משטחי עבודה מטרספה ) TOP LABחלופה א'( .1 .2 .3 .4 .5 .6 משטחי העבודה יהיו מיועדים למעבדות דגם TOPLAB PLASשל "טרספה" בעובי 20מ"מ לפחות. התכונות הפיסיקליות תהיינה על פי התקן האמריקאי והגרמני ובהתאם להמלצות היצרן. עמידות לחום יבש .180 º C עמידות לאש תהיה על פי תקן אמריקאי וגרמני 1A NEP 92501 ISO 5657 , ASTM E84- ,CLASSת.י 1530סעיף ,6.8הלוחות יהיו בעובי 20מ"מ -אלא אם צויין אחרת ,עם שפה מוגבהת UPSTAND TYPESבגובה ובעובי על פי המצויין בתכניות ובמפרט. כל עיבודי החיתוכים ,החורים וכו' ייעשו בכלים המיועדים לכך על פי היצרן .משטח העבודה יוצמד לדפנות האנכיות .הלוחות והאיטום ביניהם ייעשה בצורה שתאפשר פירוק המשטחים על פי הצורך ובחומר סיליקוני מורשה ע"י היצרן. בממשק בין דפנות התא למשטח יודבק סרגל שיפועי מטרספה כנ"ל בעובי 13מ"מ, בחזית המשטח יודבק קנט עיבוי מעוגל בחלקו העליון. ג .משטחים ,אלמנטים וקבועות מפלדת אל -חלד )נירוסטה( )חלופה ב'( .1 תבוצענה מפלדת אל -חלד מס' , 316 Lבמידות על פי המופיעות בתכניות ,מוברש ברק משי אחיד וחד -כיווני בעובי 2מ"מ לפחות. עבודות הליטוש ,ההברקה ,ההלחמות וכו' חייבות להיות ממדרגה ראשונה ,ויש לדאוג שבמקומות הריתוך לא תעלה חלודה. .2 משטחי נירוסטה כמשטחי עבודה יבוצעו על בסיס פלטת לוח נגרים רווי בחומרים אנטי דליקים ומולאות אפוקסי -למניעת הדהוד .תחתית הלוח צבועה לכה פוליאוריטנית. משטחי הנירוסטה יהיו בעלי שפות מוגבהות של 10מ"מ עם עיבוד מעוגל )רולקה(. .3 49 .4 .5 תחתית הכיור תבודד על ידי התזת ורמקוליט מעורב בצבע מתאים ,או כל חומר בידוד אחר ,או על ידיד צביעה בצבע מתאים או על ידי כל שיטה אחרת שתוצע על ידי הקבלן ותאושר על ידי האדריכל. חיבורים במוצרי נירוסטה ייעשו בריתוך לכל אורך התפר ,הריתוך יבוצע באופן שאי אפשר להבחין בו לאחר הליטוש .החומר לריתוך יבטיח את טיב התפרים וימנע חלודה במקומות אלה. ד .משטחי עבודה מלוחות קרמיים )חלופה ג' ( .1 משטחי עבודה מסוימים יבוצעו במשטחים מחומר קרמי מיוחד -כמצוין במפרט המיוחד .סעיף .30.3.10עמוד .21 .2 המשטחים יבוצעו במידות המסומנות בתכניות וברשימות בכל המשטחים יבוצעו קנטים מוגבהים. משטח קרמי טיפוסי מתאים לדרישות הבאות לא פחות מ 2.37 g/cm³עפ"י תקן . DIN EN 993-1 צפיפות: הולכת חום: לא יותר מ 1.50 W/mKעפ"י תקן .DIN EN 821-2 חומרי גלם class A1עפ"י תקן .DIN 4102טמפ' מרבית500ºc : עמידות לאש: 150 MPaעפ"י תקן .DIN EN 993-5 עמידות בלחץ: עמידות בכיפוף 41MPa :עפ"י תקן .DIN EN 993-6 עמידות בשחיקה 8.5 cm³/50 cm² :עפ"י תקן .DIN 52108 עמד במבחני עמידות לחומצה הידרוכלורית וסודיום הידרוכלוריד עפ"י DIN EN ISO 10545-13 .3 ד .משטחי עבודה מלוחות אפוקסיים )חלופה ד' ( .1 .2 .3 משטחי עבודה מסוימים יבוצעו במשטחים מלוח שרף אפוקסי עם גימור עליון חלק כמצוין במפרט המיוחד .סעיף 30.3.10ז' ) (4עמוד .21 המשטחים יבוצעו במידות המסומנות בתכניות וברשימות בכל המשטחים יבוצעו קנטים מוגבהים. משטח אפוקסי טיפוסי מתאים לדרישות הבאות כבה מעליו עפ"י תקן ,.ASTM D 635 עמידות לאש : 25או פחות עפ"י תקן ASTM E 84 התפשטות להבה : לא פחות ( 127°C) 260°Fעפ"י תקן .ASTM D 648 נקודת עיוות בחומר: לא יותר מי 0.02%למשך 24שעות עפ"י תקן D 570 ספיגת מים : ASTM לא פחות מ 100לפי מדד ROCKWELL M קשיחות : עמד במבחן עמידות לחומרים כימיים ברמה TEST PROCEDURE-3 לפי מבחן NEMA LD-3 50 אוניברסיטת בן -גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ד' כתב הכמויות )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה( 51 אוניברסיטת ב"ג -הספקה והתקנה של מנדפים כימיים תכניות מנחות ודפי קטלוג מסמך ה' חתך סכימתי במנדף כימי טיפוסי -מנדף כימי -מבט אופייני סכימתי 52 חתך סכמתי במנדף טיפוסי 53 מבט אופייני של מנדף כימי טיפוסי זכוכית טריפלקס מחוסמת 4+4כולל PVB )בטחונית( 54 אוניברסיטת בן – גוריון בנגב אגף פיתוח ולוגיסטיקה מסמך ו' הנחיות ביטחון +בטיחות )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה( 55 נספח בטחון פרטי הקבלן: שם משפחה +פרטי טלפונים: חברה שם חברה ת.ז. פקס סלולרי תקופת העסקה עד תאריך מתאריך כתובת החברה התחייבות: .1הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של אוניברסיטת בן גוריון כל עוד אני נמצא בשטח האוניברסיטה ו/או מבצע עבודה עבורה. .2הנני מתחייב לא להעסיק פועלים מהשטחים. .3הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר. הגבלות: .1 .2 .3 .4 לא יונפקו אישורי כניסה לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ובאישור מחלקת הביטחון ובתנאי שיחנו תוך אתר הבניה: א .עד ארבעה אישורי כניסה לניהול הפרויקט. ב .עד ארבעה אישורי כניסה לקבלן הראשי. ג .יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה. ד .תקופת האישורים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי הצורך. קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימת הקבלן על נספח זה. רכבי עבודה המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקה ו/או העמסת הציוד בלבד. עבור כל רכב אחר יוכל הקבלן לרכוש תו חנייה לחניית מרכז הספורט .תוקף התו לשנה בלבד .עלות התו תפורסם בתחילת השנה וצפויה לשינוי בהתאם להחלטת האוניברסיטה. . ₪עלות חנייה יומית היא נכון למועד זה עלות התו השנתי היא .₪ חתימת הקבלן: תאריך: . מחלקת הביטחון לשימוש פנימי – העתק של מסמך זה ישלח למחלקת הביטחון בפקס .2911 56 אוניברסיטת ב"ג -הספקה והתקנה של מנדפים כימיים נספחים - טופס ריכוז נתונים להזמנת מנדף 57 נספח א' -אוניברסיטת ב"ג – טופס הזמנת מנדף ח 58
