docפרק - האקדמיה ללשון העברית
download 
Report Transcription
פרק - האקדמיה ללשון העברית
האקדמיה ללשון העברית הזמנה לקבלנים להגשת הצעות לעבודות שיפוץ חוברת מס' 1 מסמך א 0 - מסמך א 1 - מסמך ב 1 - מסמך ג 1 - מסמך ג 2 - מסמך ד מסמך ה כסלו תשע"ב רשימת המתכננים ומסמכי ההזמנה הזמנת המזמין להגשת הצעות החוזה תנאים כלליים מיוחדים מפרט טכני מיוחד מוקדמות לכתב הכמויות והמחירים רשימת תכניות דפים דפים דפים דפים דפים דפים דפים 2 - 1 20 - 3 54 - 21 83 - 55 272 - 84 276 - 273 281 - 277 דצמבר 2011 האקדמיה ללשון העברית 1 מסמך א0- רשימת המתכננים ומסמכי ההזמנה האקדמיה ללשון העברית 2 מסמך א0- צוות המתכננים תפקיד ניהול פרויקט שם החברה י.נ .שני ניהול פרויקטים בע"מ שרון אברמסון קונסטרוקצי ה גרושקו מהנדסים אינסטלציה צל – יעוץ הנדסי חשמל ג .איטקין ע. בלום הנדסת חשמל בע"מ ערן בלום מיזוג אויר י .עירוני מהנדסים יועצים 1989 בע"מ יזהר עירוני פיתוח בטיחות ונגישות כמאי וינר סינגר דב שוורץ אדריכלות מתאר שרותי הנדסה ובניה בע"מ איש קשר צחי לוי כתובת טלפון 02-5323667 שרון רח' שחר ,16 ירושלים, 96263 02-6522354 פקס' סלולרי 0542210627 [email protected] 0505322121 [email protected] 02-5612463 יואב סרי e-mail [email protected] ת .ד49042 . ירושלים 91490 02-5665530 - 5665511 02 רחוב יד חרוצים ,4 ת .ד,53163 . ירושלים 91531 ת.ד 3095 ירושלים 91030 02-6735062 02-6735258 [email protected] 02-6723303 02-6723304 [email protected] 02-5670080 0526800040 02-6483302 02-6483317 גנרל פייר קניג ,38ת.ד 34656 ירושלים 91365 0505243038 [email protected] האקדמיה ללשון העברית 3 מסמך א1- הזמנת המזמין להגשת הצעות האקדמיה ללשון העברית 4 מסמך א1- הזמנת המזמין להגשת הצעות א .מבוא .1כללי 1.1האקדמיה ללשון העברית )להלן" :האקדמיה" או המזמינה"( מזמינה בזאת קבלנים העומדים בדרישות שיפורטו בהזמנה זו להגיש הצעה לביצוע עבודות שיפוץ של המבנה הראשי של האקדמיה ללשון העברית בגבעת רם ,ירושלים )להלן "המבנה"( כמפורט במכרז זה ,לרבות בחוזה על נספחיו. 1.2הזמנה זו מורכבת מכמה מסמכים ,כמפורט להלן .כל המסמכים הם "מסמכי המכרז" או "מסמכי ההצעה" וייחשבו חלק מההצעה וחלק מהחוזה לאחר חתימתו: מסמך א–0- רשימת המתכננים מסמך א' ) – (1כתב הזמנה זה נספחיו – I :ערבות מכרז – IIהצעת הקבלן – IIIתצהיר החוזה – מסמך ב' נוסח ערבות הביצוע נספחיו :נספח א' בוטל נספח ב' נוסח ערבות הבדק נספח ג' צו התחלת העבודה נספח ד' תעודה השלמה נספח ה' בוטל נספח ו' הצהרה בדבר חיסול תביעות נספח ז' בוטל נספח ח' הצהרה לקיום הוראות פקודת הבטיחות נספח ט' בוטל נספח י' מסמך ג' ) – (1מסמך התנאים הכלליים המיוחדים מסמך ג' ) – (2המפרט הטכני המיוחד כתב הכמויות והמחירים – מסמך ד' רשימת תכניות – מסמך ה' .2העבודה הנדרשת 2.1תיאור העבודה תכנית השיפוץ כוללת שיפוץ מבנה משרדים קיים בן שתי קומות ,המוגדר מבנה לשימור על פי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה– ,1965הכשרת מרתף למשרדים ועבודות פיתוח נרחבות, כמפורט בתכניות המצורפות בנספח ה' למסמכי המכרז ובמפרטים הטכניים המצורפים כנספחי ג' )להלן" :עבודת השיפוץ"(. כל המפרטים של המפרט הכללי לעבודות הבנייה הם אלה שבהוצאת הוועדה המיוחדת, בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון ,או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הבטחון וצה"ל. האקדמיה ללשון העברית 5 כל המהדורות של המפרטים הסטנדרטים הנ"ל תהיינה ההוצאות המעודכנות ביותר לתאריך הוצאת ההזמנה וציון שנת ההוצאה לעיל מהווה הכוונה כללית בלבד. כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי הזמנה להגשת הצעות זאת ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. הערה המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לצפייה באתר משרד הביטחון ) ONLINE.MOD.GOV.ILתחת לשונית מידע לספק- בינוי-מפרטי בינוי(. 2.2לוח הזמנים לביצוע העבודה פרק הזמן שיעמוד לרשות המציע לביצוע השיפוץ עומד על חמישה ) (5חודשים קלנדריים מיום קבלת צו תחילת עבודות. ב .מנהלה .3ריכוז לוח זמנים למכרז להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: .1 פעילות תאריך סיור קבלנים 21.12.2011 מועד אחרון לרישום לסיור 20.12.2011 .2 מועד אחרון לרכישת מסמכי 25.12.2011 המכרז .3 מועד הבהרה שאלות 25.12.2011 .4 מועד אחרון להגשת הצעות 29.12.2011 .5 תוקף ההצעה 29.2.2012 .6 תוקף ערבות המכרז 5.3.2012 אחרון להגשת האקדמיה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו. במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים לעיל למועדים הנקובים בגוף המכרז יקבעו המועדים שבגוף המכרז או במסמכים מאוחרים יותר. האקדמיה ללשון העברית 6 .4הגדרות ההגדרות שלהלן ישמשו במכרז זה: האקדמיה /המזמין האקדמיה ללשון העברית ועדת מכרזים ועדה שמינתה האקדמיה לצורך ניהול מכרז זה, בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג– 1993 חוזה נוסח החוזה המופיע בנספח ב' ,לרבות כל שינוי בכתב שתעשה בו האקדמיה. מי שנרשם לפי הוראות סעיף 5והגיש הצעה במסגרת מכרז זה. מציע עבודות השיפוץ שמזמינה האקדמיה ,כמפורט בסעיף 2 עבודות השיפוץ/העבודה/השיפוצים לעיל ובהתאם להוראת מסמכי המכרז. ערבות מכרז ערבות לפי סעיף 10להבטחת קיום התחייבויות המציע לפי המכרז ערבות ביצוע ערבות לפי סעיף 10ולפי הוראות החוזה להבטחת ביצוע התחייבויות המציע לפי החוזה צו תחילת עבודות צו שתוציא האקדמיה למציע הזוכה לתחילת העבודה .5מסמכי המכרז ורישום 5.1 את מסמכי המכרז אפשר לרכוש בימים א–ה בשעות 15:00–09:00במשרדי האקדמיה ,קריית האוניברסיטה העברית ,גבעת רם ,ירושלים ,אצל סיגל או אתי לאחר תיאום מראש בטלפון 02-6493555או בכתובת האלקטרונית [email protected]בתמורה לתשלום ₪ 500בהמחאה ,אשר לא יוחזרו למשלם בכל מקרה .עם התשלום יקבל המציע קבלה המעידה על התשלום ,ואותה יש לצרף להצעה כאסמכתה לרכישת ההצעה. 5.2בעת התשלום ימסור המציע את פרטי איש הקשר לצורך המכרז – ובכללם שם ,טלפון וכתובת דואר אלקטרוני – אשר יהיה אחראי על קבלת הודעות ,תשובות והבהרות מטעם האקדמיה בקשר למכרז זה. 5.3כל המעוניין יוכל לעיין במסמכי המכרז או להורידם ללא עלות באתר האינטרנט של האקדמיה שכתובתו .http://hebrew-academy.huji.ac.ilיובהר כי אין בהורדת נוסח המכרז כדי רישום למכרז או תחליף לרכישת מסמכי המכרז כמפורט לעיל ,וּועדת המכרזים לא תבחן את הצעתו של מי שלא נרשם למכרז ולא רכש את מסמכי המכרז, כמפורט לעיל. האקדמיה ללשון העברית 7 .6סיור קבלנים 6.1סיור קבלנים ייערך במקום המיועד לביצוע העבודות ,בניין האקדמיה ללשון העברית, קריית האוניברסיטה ,גבעת רם ,ביום רביעי ,21.12.11 ,בשעה .10:00 6.2השתתפות נציג מטעם המציע היא חובה ,והיא תנאי להגשת הצעה במסגרת מכרז זה. 6.3לצורך השתתפות בסיור על המציע להודיע על כוונתו להשתתף ,עד ליום שלישי, ,20.12.11בשעה .12:00ההודעה תכלול את שם המשתתף ,את שם הקבלן שהמשתתף מגיע מטעמו ואת מספר רישוי הרכב שעמו מגיעים לסיור.תהיה בטלפונית לסיגל או לאתי ,לפי פרטי הקשר בסעיף 5לעיל. 6.4מציע אשר לא יירשם מראש – לא יוכל להשתתף בסיור. 6.5כל מציע יידרש למסור פרטי רישום עם הגעתו לסיור .פרטים אלה נדרשים להתאים לפרטים שנמסרו או שיימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז )פרטי הנציג יכול שיהיו שונים ,אולם נדרשת זהות עם פרטי המציע עצמו(. .7שאלות והבהרות 7.1החל מיום פרסום המכרז בעיתון ובאינטרנט ועד ליום 25.12.11רשאי כל המעוניין לפנות למר צחי לוי בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected]ולבקש כל הבהרה או לשאול כל שאלה בקשר למכרז זה. 7.2על הפונה לציין בנושא הדואר האלקטרוני שיישלח ":מכרז לביצוע עבודות שיפוץ", וכן לציין בפנייתו את מספר המכרז ,את פרטיו ואת פרטי ההתקשרות אתו לצורך קבלת תשובה ,לרבות מס' טלפון ,מס' פקס ,כתובת ודואר אלקטרוני. 7.3האקדמיה אינה מתחייבת להשיב לכל השאלות שיתקבלו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי, או לשאלות שיומצאו לאחר יום .25.12.11 7.4תגובת האקדמיה לשאלות ,אם תשיב עליהן ,וכן הבהרות נוספות ככל שתמצא האקדמיה לנכון להפיץ ,תישלחנה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר איש הקשר בעת הרישום למכרז ,כאמור בסעיף 6לעיל .תגובות יופצו רק למי שנציג מטעמו השתתף בסיור הקבלנים. 7.5התייחסויות אלה יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 7.6האקדמיה רשאית להבהיר ולשנות מיוזמתה את תנאי המכרז עד למועד הגשת ההצעות ,ובלבד שלמציעים נותר די זמן להיענות לשינוי ,ככל שיידרש .הודעה על השינוי תישלח לכל מי שנרשם למכרז. .8הגשת המכרז 8.1את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה עד ליום 29.12.11בשעה 14:00 ולהניחה בתיבת המכרזים במשרדי עו"ד עודד פלדמן ,ברחוב לויד ג'ורג ,4ירושלים. האקדמיה ללשון העברית 8 8.2הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד הנקוב – תיפסל על הסף ולא תיבדק. 8.3על המעטפה יש לציין רק את מספר המכרז ואת שמו. 8.4ההצעה ,למעט הצעת המחיר ,תוגש בשלושה עותקים זהים ,כולל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם .אחד העותקים יסומן "מקור" .כל עמוד בעותק המקורי של טופס ההצעה ייחתם בחותמת המציע ובחתימת מורשה חתימה מטעמו .העמוד הראשון של כל אחד מהעותקים ייחתם גם הוא בחותמת המציע ובחתימת מורשה חתימה מטעמו. 8.5הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת ,ותכלול את המרכיבים הבאים: א .כתב הכמויות המקורי ,המצ"ב כנספח ד' ,ללא מילוי המחירים בו ב .דיסקט נתונים של "מכרזומט" ,אשר נמסר עם מסמכי המכרז ,אשר בו מולאו כל פרטי המחירים הדרושים. ג .תדפיס מלא של פרטי הצעת המחיר ,כפי שהודפסו באמצעות תכנת ה"מכרזומט", ואשר נחתם על ידי המציע עם חותמת וחתימה מלאה במקומות המצוינים. 8.6בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה המוקלד על גבי דיסקט "מכרזומט " לבין הפרטים המופיעים בתדפיס ,ייקבע המחיר שבתדפיס החתום. 8.7אין להגיש ההצעה ללא דיסקט הנתונים של ה"מכרזומט" ותדפיס חתום. ג .תנאי הסף ,מסמכים להגשה ואיכות ההצעה .9תנאי סף מהותיים 9.1רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע שעומד בכל התנאים הבאים: א .סיווג קבלני – המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט– 1969בקבוצת סיווג ג 3-לפחות ,ענף ,100בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( התשמ"ח.1988- ב .ניסיון כללי – המציע ביצע במהלך 3השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה לפחות 3פרויקטים של שיפוץ מבנה ציבור בהיקף של 3מיליון ש"ח )ללא מע"מ( כל אחד ,ושלושתם הסתיימו עד למועד הגשת ההצעה. ג .ניסיון בשימור – המציע ביצע במהלך 3השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה לפחות פרויקט אחד שכלל שיפוץ של מבנה לשימור ,כהגדרתו על פי הוראות חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה–.1965 ד .מחזור כספי – על המציע להיות בעל מחזור כספי של 8מיליון ₪הנובעים מעבודות בנייה ושיפוצים בכל אחת מהשנים .2010 ,2009 ,2008 9.2להוכחת עמידתו בדרישות דלעיל יצרף הקבלן את המסמכים הבאים: האקדמיה ללשון העברית 9 א .סיווג קבלני – על המציע לצרף להצעתו העתק של רישיון קבלן לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג הנדרש ,בהיקף הכספי הנדרש ובתוקף ביום הגשת ההצעה. ב .ניסיון כללי – העתק תעודות גמר של הפרויקטים שביצע או ראיה אחרת המעידה על מסירת הפרויקט ללקוח ,וכן חשבון סופי של הפרויקט .החשבון יהיה חתום ע"י המפקח מטעם המזמין ויישא את הסמליל )הלוגו( ואת פרטי הזיהוי של המציע. ג .ניסיון בשימור – אישור חתום ע"י אדריכל הפרויקט כי מדובר בשיפוץ בניין לשימור ששיפץ המציע. ד .מחזור כספי – על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה החשבון שלו המאשר כי המחזור השנתי בתחום הבניה והשיפוצים בשנים 2010–2008עמד על 5מיליון ₪ לפחות. .10ערבות מכרז 10.1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ולהבטחת מילוי התחייבויות על פיו ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח מורשית ,אוטונומית ,על שם המציע ,בסכום של ) 50,000חמישים אלף ,(₪שתהיה בתוקף לפחות עד ליום ,5.3.2012בנוסח המצורף כנספח Iלמכרז )להלן "ערבות מכרז"(. 10.2אם יתארך תהליך בחירת ההצעות מכל טעם שהוא ,תהיה האקדמיה רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות בתקופה נוספת ,כפי שתמצא לנכון .אי הארכת תוקף הערבות ,על אף בקשת האקדמיה ,שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה. 10.3האקדמיה תהיה רשאית לחלט את הערבות ,כולה או חלקה ,אם הזוכה יחזור בו מהצעתו ,כולה או חלקה ,או אם נהג בחוסר תום לב ,הטעה את ועדת המכרזים ,נהג בתכסיסנות או אינו עומד בהתחייבויותיו האחרות לפי מסמכי המכרז. 10.4הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש – תיפסל על הסף ולא תידון כלל. 10.5הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם חתימת הסכם התקשרות עם המציע הזוכה. 10.6הזוכה במכרז ימציא לאקדמיה ערבות כמפורט בחוזה המצורף למכרז )"ערבות ביצוע"( ,וזאת כתנאי לכניסת החוזה לתוקף .לאחר המצאת ערבות ביצוע וחתימת הסכם ההתקשרות תוחזר ערבות המכרז לזוכה. .11דרישות איכות מהמציע בסעיף זה מפורטות דרישות האיכות שעל פיהן נמדדת רמת מיומנותו ומקצועיותו של המציע .לצורך קבלת ניקוד מרבי עבור הצעתו על המציע לספק פירוט הולם כנדרש לכל אחד מן הסעיפים שלהלן: 11.1ותק – על המציע לציין את מספר השנים שבהן הוא עוסק בשיפוצים מאז התאגדותו )תובא בחשבון רק פעילותו של המציע בישות המשפטית המגישה הצעה זו ,ולא פעילות של ישויות שונות הקשורות עם המציע או דומות לו בהרכבן המשפטי(. האקדמיה ללשון העברית 10 11.2ניסיון בשיפוצים – על המציע לפרט בטבלה המצ"ב בנספח IIאת חמשת )(5 הפרויקטים האחרונים )לפחות( שסיים בתחום השיפוץ ושהיקפו של כל אחד מהם עולה על 3מיליון ש"ח )ללא מע"מ( .המציע יפרט את הפרויקטים על פי הסדר הכרונולוגי של ביצועם .לא עלה בידי המציע לפרט חמישה ) (5פרויקטים כנדרש ,יפרט פרויקטים בהיקף כספי קטן יותר. לצורך בדיקת סעיף זה רשאית האקדמיה לבחון את כל הפרויקטים או חלקם ,לפי שיקול דעתה הסביר ,בהתאם להיקף המידע שנמסר וטיבו. 11.3ניסיון בשימור – על המציע לפרט בטבלה שבנספח IIאת עבודות השיפוץ שביצע ב5- השנים האחרונות במבנים המסווגים כמבנים לפי תכנית שימור ,לפי הוראות חוק התכנון והבנייה ,השכ"ה–1965. 11.4ניסיון במבני ציבור – על המציע לפרט בטבלה שבנספח IIאת עבודות השיפוץ שביצע ב 7-השנים האחרונות במבני ציבור. 11.5המלצות – המציע יצרף עבור לפחות 4פרויקטים שפורטו לעיל המלצות בכתב ,פרטי ממליצים מטעם הלקוחות שבשבילם בוצעה העבודה ודרכי יצירת קשר אתם .בפנייה לממליצים ייבדקו הפרמטרים הבאים :עמידה בלוח זמנים ,איכות העבודה ,זמינות, שיתוף פעולה עם גורמי פיקוח ,סדר וניקיון בעת ביצוע העבודה והמלצה כללית של הלקוח .האקדמיה רשאית להביא בחשבון גם המלצות או חוות דעת שליליות שהובאו לידיעתה ,גם שלא על ידי המציע עצמו ,ובלבד שתיעדה ואימתה כל המלצה או חוות דעת כאמור. .12תצהירים ,אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה 12.1רישום תאגיד – על המציע להיות תאגיד רשום על פי דין .יש לצרף העתק נאמן למקור של אישור מרשם החברות המעיד על התאגדותו של המציע ,וכן אישור של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה במציע. 12.2ניהול ספרים – על המציע להראות ניהול ספרים כדין על ידי צירוף העתק נאמן למקור של אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין ,כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו– .1976וכן העתק נאמן למקור של אישור תקף מרשויות המס בדבר גובה ניכוי מס במקור. 12.3 תצהיר – אישורים לפי חיקוקים ומניעת ניגוד עניינים :על המציע לצרף תצהיר מאושר ע"י עורך דין ,ובו הסכמתו לתנאי המכרז ,וכן התחייבות לעניין העסקת עובדים זרים כדין ,תשלום שכר מינימום ,קיום חיקוקים והימנעות מניגוד עניינים לפי הנוסח במצ"ב כנספח .III 12.4ניהול בידי אישה – אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה ,כמשמעות הדבר בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב– ,1992רשאי המציע לצרף להצעתו אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת. 12.5דרישות סף – מסמכים המצביעים על עמידה בדרישות הסף ,כמפורט בסעיף .9 12.6ערבות – ערבות מכרז ,כמפורט בסעיף .10 האקדמיה ללשון העברית 11 12.7ניסיון – מסמכים המתארים את מידת העמידה בדרישות האיכות ,כמפורט בסעיף 11 לעיל. 12.8חוזה – על המציע לחתום על נוסח הוזה המצ"ב במסמך ב'. 12.9קבלה על תשלום דמי רישום. 12.10הצעת מחיר – בהתאם להוראות סעיף .13 ד .הליך המכרז .13הצעת מחיר ותמורה 13.1הצעת המחיר תוגש בנספח ד' על ידי מילוי כתבי הכמויות המפורטים ,במחיר בשקלים, באמצעות תכנת המכרזומט ,אשר תבצע מכפלות עבור המחיר ליחידה ביחס למספר היחידות המפורטות .יובהר כי הצעת המחיר תכלול רק את דיסק המכרזומט ,וכן פלט מודפס שלו החתום על ידי המציע ,והכל כאמור בסעיף 8לעיל. 13.2המחירים אשר יוצעו יכללו את כל ההיטלים ,המסים ,הוצאות ותשלומי חובה ,למעט מע"מ .סכום מס ערך מוסף יתווסף להצעה הסופית בעמודה שיועדה לכך בטבלת הסיכום. 13.3מובהר בזה כי כל השמטה ,שינוי או תוספת אשר יעשו במסמכי ההזמנה או במי מהם, או כל הסתייגות ,בין על ידי תוספת במסמכי ההזמנה או במכתב לוואי ,או בכל דרך אחרת, ,ייחשב כאילו לא נכתב ו/או עשוי לגרום לפסילת ההצעה ע"י ועדת המכרזים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של האקדמיה. 13.4במקרה של טעויות סופר בהעתקת מספרים או כמויות רשאית האקדמיה לתקן בעצמה את הטעות או לפנות למציע לקבלת הבהרה לגבי הטעות .אין בכך כדי להתיר שינויים מהותיים בהצעה לאחר הגשתה ,כי אם תיקונים טכניים בלבד. 13.5במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מכתב הכמויות ,תחשיבו האקדמיה כאילו נכלל במחירי יתר הסעיפים ,ולא תינתן תמורה נפרדת עבורו ,וזאת מבלי לגרוע מסמכותה לפסול את ההצעה כולה או חלקה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי. 13.6תמורה עבור ביצוע עבודות השיפוץ תשולם על בסיס חודשי כנגד הגשת חשבוניות ,על בסיס המחירים שבכתב הכמויות ובהתאם לעבודה שבוצעה בפועל ,הכל כמפורט בתנאי החוזה ונספחיו. 13.7בנוסף לאמור לעיל ,רשאי המציע לקבוע בכתב הכמויות אחוז הנחה קבוע על המחירים שבהצעתו .מובהר בזאת כי הנחה זו ,אשר תופיע בשורה המיועדת לכך בסוף כתב הכמויות ,תוחל על כל פריט בהצעה ,באופן יחסי ,והתשלום בפועל יחושב בהסתמך על הנחה זו ,ככל שניתנה ,עבור כל פריט בהצעה .14בדיקת ההצעות 14.1בדיקת ההצעות תתנהל בשני שלבים: האקדמיה ללשון העברית 12 א .שלב א' :בשלב זה תיבדק עמידתם של המציעים בתנאי הסף .מציע שלא יעמוד בתנאי הסף ייפסל והצעתו לא תיבדק. ב .שלב ב' :בשלב זה תיבדק ,תוערך ותנוקד הצעתו של כל מציע שעבר את שלב א', בהתאם לאמות המידה ביחס למשתני האיכות המפורטים להלן ,וכן תיבדק הצעת המחיר שהגיש כל מציע. 14.2 במכרז זה משקל מרכיב האיכות יעמוד על 30%מסך הניקוד הכללי ומשקל מרכיב המחיר יעמוד על 70%מסך הניקוד הכללי. 14.3מרכיב האיכות ייקבע כלהלן: מרכיב מספר נקודות מרבי 2 .1 ותק .2 היקף ניסיון בשיפוצים 5 .3 ניסיון בשימור 5 ניסיון במבני ציבור 8 המלצות 10 סה"כ 30 .4 הערות מציע בעל 5שנים לפחות יקבל את מלוא הניקוד חלוקת הציון תתחשב בסוגי הפרויקטים, היקפם ומספרם. מציע בעל ניסיון של 3 פרויקטים לשימור יקבל את מלוא הנקודות הניקוד יינתן באופן יחסי ,תוך התחשבות גם באופי הפרויקטים חלוקת הציון תתחשב במידת שביעות רצונם של לפחות 3לקוחות, לפי המדדים שפורטו לעיל 14.4מרכיב המחיר ייקבע כלהלן: 14.4.1מרכיב העלות יהיה 70%מסך הציון הכולל. 14.4.2לצורך בחינת הצעת המחיר האקדמיה תבחן את סעיף הסכום הכולל שבסוף נספח כתב הכמויות בנספח ד'. 14.4.3ההצעה שבה סעיף הסכום הכולל הוא הנמוך ביותר תקבל 70נקודות .יתר ההצעות ייבחנו ביחס אליה וינוקדו באופן יחסי. .15בחירת זוכה 15.1האקדמיה תבחר את ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר או את ההצעה שתקנה את מרב היתרונות לאקדמיה. 15.2על אף האמור לעיל במקרה שכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן ,ככל שנעשה כזה מראש ,רשאית ועדת המכרזים לקבוע כי כל המשתתפים במכרז שבקבוצת המציעים הסופית יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת ,בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג.1993- האקדמיה ללשון העברית 13 15.3על אף האמור לעיל האקדמיה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,בשלמותה או חלקים ממנה ,וזאת ללא מתן שום הסברים למציעים או לכל גורם אחר ,בכפוף להוראות כל דין. 15.4האקדמיה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת האיכות או מבחינת המחיר ,לעומת מהות ההצעה ותנאיה ,או במקרה של חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המפרט שלדעת האקדמיה מונע הערכה של ההצעה כדבעי. 15.5האקדמיה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם הספק לגבי חלק מהצעתו או לפצל את העבודה בין מספר ספקים ,ורואה בהגשת ההצעה ע"י הספק התחייבות מצדו לבצע גם חלק מהעבודה ,לפי המחיר שנקבע בהצעתו לגבי אותו חלק .כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. .16הודעה על זכייה 16.1כל משתתף במכרז מתחייב כי לאחר קבלת הודעה על זכייה יחתום על החוזה המצ"ב כנספח ב' ,וימציא את כל המסמכים הדרושים על פיו ,ובכלל זה ערבות ביצוע כמפורט בסעיף ,10וזאת תוך 7ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה. 16.2אי המצאת המסמכים כאמור לעיל בתוך המועד שהוקצב לכך היא הפרה של תנאי המכרז .במקרה כזה תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז ,לחלט את ערבות המכרז שהגיש ולהכריז על זוכה אחר במכרז. 16.3אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של האקדמיה להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לה כתוצאה מההפרה .האמור לעיל יחול גם על הזוכה השני. ה .שונות .17תוקף ההצעה ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום .29.2.2012ועדת המכרזים רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תוקף ההצעה ,והודעה על כך תישלח למציעים .על המציעים להאריך את ערבות המכרז בהתאם. .18מידע נוסף ,הבהרות וסייגים להצעה 18.1ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע ובכל שלב של המכרז הבהרות להצעה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על מציעים אחרים .ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה. 18.2ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז ,וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה. 18.3 ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם ,אם תמצא האקדמיה ללשון העברית 14 כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה. 18.4על אף האמור לעיל מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז .האקדמיה תפסול הצעה מסויגת או מותנית. 18.5בנוסף לאמור לעיל ,הצעה תכסיסנית ,הצעה הכוללת פרטים מטעים או לא נכונים או הצעה שיש בה משום חוסר תום לב – תיפסל ,בכפוף להזדמנות שתינתן למציע להציג את טענותיו לפני ועדת המכרזים .הליך השימוע יכול שייערך גם בכתב. .19עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה 19.1ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה ,בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג– ,1993בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח– 1998ובהתאם להלכה הפסוקה. 19.2האקדמיה מודיעה בזאת כי נוכח אופיו של המכרז ושל המידע שהמציעים נדרשים למסור במסגרת הצעתם ,העיון לא יוגבל משיקולים של סוד מסחרי או מקצועי .מציע שיבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה. .20זכויות קניין כל הזכויות בחומרי המכרז כולן ,על נספחיהן ,לרבות כל חומר שיכין המציע לצורך מכרז זה ,הן של האקדמיה ,והמציע לא יוכל לעשות בהם שימוש כלשהו ללא קבלת אישור מראש ובכתב מן האקדמיה. .21רמת פירוט ,שינוי או ביטול 21.1מובהר כי המידע המופיע במסמכים אלה בכלל ובנספחים הטכניים ובתכניות בפרט הוא מידע כללי לצורך הגשת ההצעה .המציע הזוכה יבצע את עבודתו רק בהתאם לתכניות מפורטות לביצוע שיאשר מפקח הבנייה ,בהתאם להוראות ההסכם. 21.2אין בכל שינוי בתכניות או ברמת הפירוט או במידע הנמסר למציע הזוכה כדי להיות עילה לטענה כלשהי כלפי האקדמיה. 21.3בנוסף לאמור לעיל ,האקדמיה תהיה רשאית בכל שלב של המכרז לבטל את המכרז ,כולו או מקצתו ,לשנות את הוראותיו ,למסור את חלקו לביצוע על ידי קבלן אחר או לצאת במכרז חדש ,מכל סיבה שהיא ,וזאת על פי החלטתה ,ללא מתן שום הסברים למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת. 21.4המציעים מוותרים בזאת על סעד של אכיפה או פיצויים בשל ביטול המכרז. .22היררכיה בין מסמכים – פרשנות 22.1החוזה על נספחיו ושאר המסמכים המצורפים למסמך זה הם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. האקדמיה ללשון העברית 15 22.2בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין נוסח המכרז לנוסח החוזה ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים; אם לא ניתן ,ייחשב סדר העדיפויות כדלקמן :תכניות )נספח ה( ,כתב הכמויות )נספח ד( ,מפרט טכני מיוחד )נספח ג ,(2תנאים כלליים )נספח ג ,(1חוזה ,המפרט הכללי לעבודות בנייה של הממשלה ותקנים. .23סמכות שיפוט סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה במכרז זה נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים. הנספחים המצ"ב למסמך זה: נספח – Iנוסח ערבות מכרז נספח – IIטופס הצעה נספח - IIIתצהיר האקדמיה ללשון העברית 16 נספח Iלמכרז -נוסח ערבות מכרז לכבוד האקדמיה ללשון העברית ירושלים א.נ,. הנדון: ערבות מס' .1 ___ )להלן " -הקבלן"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות בלתי ע"פ בקשת חוזרת ,בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,לתשלום כל סכום לתשלום כל סכום עד לסכום של ) ₪ 50,000חמישים אלף שקלים חדשים( )להלן " -סכום הערבות"( שתדרשו מאת הקבלן. .2 אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך 7ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן .כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו. .3 אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ,ועד מלוא גובה הערבות ,ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. .4 אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להמנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין. 8. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 5.3.2012ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להמסר לנו עד מועד זה למשרדנו בכתובת להלן: ________________________________________________________ .9 לאחר המועד הנקוב בסעיף 8לעיל ,תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. בכבוד רב בנק____________ האקדמיה ללשון העברית 17 נספח IIלמכרז – טופס הצעה יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למכרז . אם בטבלאות המצ"ב חסרות שורות לצורך מתן מענה למכרז ,רשאי המציע להוסיף דף מצולם של הטבלה המרחיב את מספר השורות לצורך הפירוט הנוסף .הדף המצולם יוצמד לטופס ההצעה במקום שבו מפורטת הטבלה. בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה ,הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם המציע. . .1פרטי המציע: פרטי המציע שם המציע : כתובת המציע: מס' טלפון: מס' פקס': דואר אלקטרוני: פרטי איש קשר מטעם המציע: שם איש הקשר: תפקיד: מס' טלפון: מס' טלפון נייד: דואר אלקטרוני: .2צורת ההתאגדות של המציע 2.1צורת ההתאגדות של המציע )חברה /עמותה /שותפות /אחר(___________ ___ 2.2שנת התאגדות_________________ )לצורך חישוב ותק( 2.3מספר ח.פ ).לפי הרישום ברשם החברות(_________________________ 2.4מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע )שם ,ת.ז ,.תפקיד ,דוגמת חתימה(: .1 .2 .3 .4 האקדמיה ללשון העברית 18 .3ניסיון בביצוע שיפוצים נא פרט בטבלה המצ"ב את הנסיון הדרוש )לפי דרישות הסעיפים למכרז( בביצוע שיפוצים ,לרבות במבני ציבור: הלקוח .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 מהות העבודה מועד תחילה + סיום היקף כספי איש קשר ומס' טלפון האם מבנה ציבור האם מבנה שימור מצ"ב חשבון / תעודת גמר האקדמיה ללשון העברית 19 .4רשימת מסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה: מלבד הצעת המחיר אשר תוגש במעטפה נפרדת ,להלן רשימת המסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה: סוג המסמך .1 רשיון בנאיות .2 העתק תעודת גמר וחשבון סופי של סעיף -9.2דרישות סף סעיף – 11.2ככל שישנן פרויקטים שביצע אישור אדריכל על שיפוץ מבנה סעיף -9.2דרישות סף סעיף -11.3ככל שישנן שימור אישור רו"ח על מחזור כספי 2008-סעיף -9.2דרישות סף 2010 סעיף 11.5 המלצות בכתב .3 .4 .5 קבלן מקור הדרישה במכרז לעבודות הנדסה סעיף -9.2דרישות סף .6 אישור על רישום תאגיד סעיף 12.1 .7 אישור מורשי חתימה סעיף 12.1 .8 אישור ניהול ספרים סעיף 12.2 .9 אישור ניכוי מס במקור סעיף 12.2 .10 אישור ניהול בידי אישה ,אם נדרש סעיף 12.4 .11 כתב ערבות סעיף – 10נוסח נספח I .12 תצהיר חתום סעיף – 12.3נוסח נספח III .13 חוזה חתום סעיף 12.8 .14 קבלה על רכישת המכרז סעיף 12.9 שם המציע : ________________ _______________ מורשה החתימה) :שם וחתימה( __________________________________ תאריך: האקדמיה ללשון העברית 20 נספח IIIלמכרז – תצהיר אני הח"מ ____________________ נושא ת.ז .שמספרה _____________________ מורשה חתימה מטעם ______________שמספרו __________________ )להלן" :המציע" ( ,מצהיר בזאת כדלקמן: .1קראתי ,הבנתי ואני מסכים לדרישות המכרז ללא סייג. .2כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע נבדקו על-ידי ,ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים. .3הוראות המכרז ,החוזה ,במסמכים הטכניים וכל הנספחים המצורפים למכרז ידועות ומקובלות על המציע ,והוא יקיים ללא סייג את התחייבויותיו על פי המכרז ,החוזה על נספחיו ,הצעת המציע ועל פי דין. .4המציע הינו בעל הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה הנדרשת על פי החוזה ,ונכון למועד הגשת ההצעה לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי להפריע למציע לקיים איזו מהתחייבויותיו על-פי המכרז, החוזה ,ההצעה או על-פי דין. .5המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דין ובידיו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין. .6המציע משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד. המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים( ,התשנ"א- .7 1991ובהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז , 1987-ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו. הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. שם המציע________________ ________________ : שם המצהיר )מורשה חתימה(___________________ :תפקיד בארגון______________________: תאריך: חתימה_______________: _______________ _______________ ________________ ________________ אימות חתימה אני הח"מ, _________,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה מר/גב_____________ , המוכר/ת לי אישית /שזיהיתיו/ה לפי ת.ז .מס ________ 'ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. ________________ שם ________________ חתימה וחותמת ________________ תאריך האקדמיה ללשון העברית 21 מסמך ב'1- החוזה האקדמיה ללשון העברית 22 מסמך ב'1- הסכם לביצוע עבודות בניה שנערך ונחתם ב______ ביום בחודש _____ בשנת _____ בין: האקדמיה ללשון העברית )להלן" :המזמין"( מצד אחד מקריית האוניברסיטה העברית ,גבעת רם ,ירושלים לבין: _____________________)להלן" :הקבלן"( מצד שני מרח' __________________________ הואיל :והמזמין מצהיר כי הסכם זה הינו בקשר לשיפוץ מבנה ראשי של האקדמיה ללשון העברית בגבעת רם ,ירושלים )להלן המבנה(. והואיל :ובכוונת המזמין לבצע שיפוץ מבנה משרדים קיים ,הכשרת מרתף למשרדים ועבודות פיתוח כמפורט בתוכניות ,במסמכים ובנספחים המצורפים ואשר יצורפו להסכם זה )להלן "הפרוייקט"( והכל כפי שיפורט להלן בהסכם זה. והואיל :וברצון המזמין למסור לקבלן את ביצוע עבודות הבנייה של הפרוייקט כולו על פי התנאים המפורטים להלן בהסכם זה. והואיל :והקבלן מעוניין לקבל על עצמו את ביצוע עבודות הבנייה של הפרוייקט בהתאם לתנאי הסכם זה. והואיל :וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה. אי לכך סוכם בין הצדדים כדלקמן: מבוא ונספחים .1 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .2 המסמכים שלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה: רשימת המתכננים מסמך א0- מסמך א' ) - (1כתב הזמנה להציע הצעות נספחיו – I :ערבות מכרז - IIהצעת הקבלן - IIIתצהיר החוזה מסמך ב'- נוסח ערבות הביצוע נספחיו :נספח א' בוטל נספח ב' נוסח ערבות הבדק נספח ג' צו התחלת העבודה נספח ד' תעודה השלמה נספח ה' בוטל נספח ו' האקדמיה ללשון העברית 23 מסמך ג' )- (1 מסמך ג' )-(2 מסמך ד'- מסמך ה'- .3 הצהרה בדבר חיסול תביעות נספח ז' בוטל נספח ח' הצהרה לקיום הוראות פקודת הבטיחות נספח ט' בוטל נספח י' מסמך התנאים הכלליים המיוחדים המפרט הטכני המיוחד כתב הכמויות והמחירים רשימת תכניות במקרה ותתגלה במועד כלשהו סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור באחד הנספחים או בין האמור בין הנספחים עצמם בכל עניין שהוא ,הגוף המפקח מטעם המזמין יקבע לפי איזה מן המסמכים או התוכניות יש לבצע את העבודה והחלטתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן ,מבלי שתחול על המזמין חובה לתשלום נוסף מעבר לתמורה המוסכמת בהסכם זה .יחד עם זאת ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה בכל מקרה של סתירה כאמור יהיה הקבלן חייב להתקין ולספק את המוצר היקר יותר ו/או על פי התקן ,או הסטנדרט ,או התנאי וההוראה המחמירים יותר עם הקבלן. הגדרות בהסכם זה יהיו לביטויים הבאים הפרושים שבצידם: "העבודה ו/או העבודות" - כל העבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם להסכם זה ונספחיו. "האדריכל" - האדריכל שרון אברמסון או כל אדריכל אחר שימונה על ידי המזמין במקומו לרבות כל אדם אשר יפעל מטעמו של האדריכל. "המפקח" - מר צחי לוי ,או כל חברת פיקוח אחרת שתמונה על ידי המזמין, לרבות כל אדם אשר יפעל מטעמם. "המהנדס" - המהנדס משרד גרושקו מהנדסים ,או כל מהנדס אחר אשר ימונה על ידי המזמין במקומו ,לרבות כל אדם אשר יפעל מטעמו של המהנדס. "הגוף המפקח מטען המזמין" -כל אחד מאלה :המזמין ,המפקח ,האדריכל המהנדס או כל גוף אחר שיפקח על העבודות מטעם המזמין או יתכנן עבודות אלו. "האתר" או "אתר הבנייה" - שטח המקרקעין והפרוייקט לרבות כל אשר ייבנה על המקרקעין. "הפרוייקט" - פרוייקט שיפוץ מבנה משרדים קיים ,הכשרת מרתף למשרדים ועבודות פיתוח כמפורט בתוכניות ,במסמכים ובנספחים המצורפים ואשר יצורפו להסכם זה והכל כפי שיפורט להלן בהסכם זה. "התכנית" או "התכניות" - התכניות המצורפות להסכם זה לרבות כל שינוי בתכניות אלה אשר יאושרו על ידי המזמין או גורם אחר מטעמו כגון האדריכל, המפקח או המהנדס וכל תוכנית שהמזמין ימסור לקבלן בעתיד ולאחר חתימת הסכם זה כמפורט להלן. "תקופת ביצוע -העבודות" - התקופה שמיום העמדת המקרקעין לרשותו של הקבלן ועד המועד בו הושלמה מסירת החזקה של המבנה בפרוייקט. הצהרת הקבלן האקדמיה ללשון העברית 24 הקבלן מצהיר בזאת ומתחייב כדלקמן: .4 הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט ,1969 -וכי הוא בעל סיווג ברשם הקבלנים של ג' 3לפחות ,בענף ,100בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( ,התשמ"ח – 1988 ורשיונותיו תקפים בהתאם להוראות כל דין וכי הוא מורשה על פי סיווגו ועל פי כל דין לבצע את העבודה נשוא הסכם זה והוא מתחייב להחזיק בתוקף את הרשיונות למשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי הסכם זה. .5 יש לו את הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות ,הכישורים ,הכלים ,הציוד וצוותי עבודה הדרושים לביצוע העבודה נשוא הסכם זה וכן את כל האמצעים הדרושים לכך ,וכי יש לו היכולת הדרושה למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ,במלואם ובמועדם. .6 לפני חתימת הסכם זה הוא בדק את הנספחים ,הכמויות ,המידות ,תוכניות העבודה ופרטיהם ,את המפרטים הטכניים ,ואת התאמתם לשטח ולמבנה וכן קיבל את כל ההסברים וכל המידע שביקש מאת המזמין או הגורמים אשר מעורבים בפרוייקט כגון אדריכל ,מהנדס ,הפרוייקט וכד'. .7 הוא ביקר במבנה ובמקרקעין בהם ייבנה הפרוייקט ,בחן ובדק אותם ,את סביבתם ואת דרכי הגישה אליהם ובדק את כל התנאים הדרושים לביצוע העבודה ,כמויות ,טיב הקרקע, טיב העבודות ,החומרים הדרושים לביצוע העבודה ואת היקף הפרוייקט ,וכי הוא מוכן ליטול על עצמו את ההתחייבות לביצוע כל העבודות עד השלמתן. .8 לאור כל הבדיקות שערך הקבלן ,אין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כנגד המזמין בכל עניין הקשור למבנה ולמקרקעין ,או לדרכי גישה אליהם ,או לדרכי העבודה ,או לתוכניות או לכל מסמך אחר לפיו יש לבצע את העבודה והוא מוותר בזאת על טענות בעניין מום ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או אי הבנה ו/או אי ידיעה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר לכל נתון שהוא הקשור לביצוע הבנייה והפרוייקט. ההתקשרות .9 המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מתחייב בזה לבנות ולהקים את הפרוייקט בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו. .10 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הנספחים המצורפים להסכם זה לרבות המפרטים ,תכניות הביצוע ולוח הזמנים ,תוכניות שימסרו לו לאחר חתימת הסכם זה ובמהלך הבנייה ובהתאם להוראות ביצוע שיינתנו על ידי המזמין ו/או על ידי הגוף המפקח מטעם המזמין והכל תמורת התמורה המפורטת בסעיף 14להלן .הקבלן מתחייב בזה לחתום ,ביחד עם המזמין ,על כל התכניות והמפרטים והמסמכים האחרים שימסרו לקבלן, לאחר חתימת הסכם זה ,הנוגעים לאופן ביצוע העבודה וזאת מיד עם מסירתם לקבלן ומוסכם על הצדדים כי עם חתימת הצדדים עליהם כאמור ,יראו אותם לכל דבר ועניין כחלק בלתי נפרד מהסכם זה וכאילו נחתמו יחד עם הסכם זה. .11 הצדדים מסכימים כי הקבלן יבצע את בניית הפרוייקט על בסיס "עד מפתח" כלומר הקבלן מתחייב להשלים את עבודות הבנייה כך שבעת סיום עבודתו המבנה תהיה גמורה ומושלמת וראויה לאכלוס ולעבודה לאחר שתינתן "תעודת גמר" ,אם יהיה צורך בכך ,וכאשר מבנה המבנה מחובר לכל התשתיות הדרושות על פי המפרטים והתכניות המצורפים ואשר יצורפו להסכם זה. .12 "השלמת העבודות" בהסכם זה ,פרושה ביצוע בשלמות ,במדויק ,במועד ובאופן מקצועי ונכון של כל העבודות שעל הקבלן לבצע על פי הוראות הסכם זה וזאת כאמור בסעיף 11 לעיל ,כולל קבלת אישור המפקח ותעודת השלמה ותעודת גמר ,אם יהיה צורך בכך. .13 הקבלן יהיה "קבלן עצמאי" ומוסכם בין הצדדים כי לא קיימים בינו לבין המזמין יחסי עובד ומעביד ולא של מרשה ומורשה .העובדים של הקבלן ו/או כל קבלני משנה אשר יעסקו בביצוע עבודות הבנייה והפרוייקט בכלל מטעם הקבלן וכל העובדים של קבלני משנה אלה וכן כל אדם אשר יעסוק בעבודות הבנייה של הפרוייקט לא יחשבו בכל מקרה שהוא כעובדים של המזמין. האקדמיה ללשון העברית 25 התמורה .14 בתמורה לכל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,מתחייב המזמין לשלם לקבלן סכום השווה ל ___________________ -ש"ח בתוספת מע"מ )להלן" :התמורה"( כאשר התמורה צמודה למדד תשומות הבנייה למגורים וכפופה למפורט להלן. .15 התמורה המוסכמת בהסכם זה תהיה צמודה למדד תשומות הבנייה למגורים ולהלן: )"המדד"( של חודש נובמבר 2011שפורסם ביום 15/12/2011שהוא ________נקודות )להלן" :המדד היסודי"(. .16 כל סכום שהמזמין חייב בתשלומו לקבלן ישולם בתוספת הצמדה למדד שיחושב על פי ההפרש שבין המדד הידוע ביום בו היה על המזמין לשלם סכום זה ,על פי הוראות הסכם זה, לבין המדד היסודי. .17 מובהר בזה במפורש כי באם התשלום או התשלומים המפורטים בהסכם זה לא ישולמו במועד שנקבע לכך בהסכם זה ,עקב נסיבות התלויות במזמין ישולם הסכום בתוספת הצמדה למדד על פי ההפרש שבין המדד הידוע ביום תשלום הסכום לקבלן לבין המדד היסודי ואולם אם התשלום או התשלומים לא ישולמו במועד עקב נסיבות הקשורות בקבלן כגון משום שלא השלים את העבודות במועד שנקבע לכך בהסכם או מכל סיבה אחרת, ישולמו תשלומים אלה בתוספת הצמדה למדד הידוע ביום שנקבע לתשלום סכום זה על פי הסכם זה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת לתשלום עקב עלית המדד עד למועד התשלום בפועל. .18 הקבלן יהיה זכאי לקבל מהמזמין מע"מ בגין התמורה בשיעור שיהיה קבוע בחוק וכנגד מתן חשבוניות מס כדין .סכום המע"מ בגין כל תשלום ישולם על ידי המזמין לקבלן ביום בו על הקבלן לשלם את המע"מ בגין תשלום זה לשלטונות מע"מ כלומר לא יאוחר מהיום ה15 - לחודש שלאחר תום החודש בו שולמו התשלומים לקבלן .היה ויחול שינוי בשיעור המע"מ ישונה שיעור המע"מ שישולם לקבלן בהתאם. אופן ומועדי תשלום התמורה .19 בתום כל חודש עבודה ,יגיש הקבלן למזמין חשבון חלקי בהתאם לתמורה המגיעה עבור אותו חלק מהעבודה שבוצעה במהלך אותו חודש ,כאשר התמורה תקבע בהתאם לעבודות שביצע על סמך חישובי כמויות .החשבון יוגש לא יאוחר מה 3 -בחודש. .20 החשבון החלקי ייבדק על ידי המפקח אשר יהיה רשאי לאשר את החשבון כולו או חלקו תוך 21ימים מיום הגשת החשבון למזמין .על המזמין יהיה לשלם לקבלן אך ורק את אותו סכום אשר אותו אישר המפקח לתשלום במסגרת החשבון שהוגש כאמור .הסכום שלגביו קבע המפקח בכתב כי על המזמין לשלם לקבלן בגין אותו חשבון ,ישולם לקבלן תוך 35יום מהיום בו הוגש החשבון למזמין. .21 מוסכם במפורש כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מהמזמין לשלם סכומים או תשלומים כלשהם שלא במסגרת התשלומים והמועדים המפורטים להלן בפרק זה וכי לא יהיו "תשלומי ביניים" בין התשלומים המפורטים להלן. .22 חשבון שהוגש למפקח לאחר ה 3 -לחודש ,ישולם רק 35ימים לאחר תום החודש בו הוגש החשבון. .23 מובהר ומודגש בזה כי אישור תשלומי הביניים או חלק מהם על ידי המפקח לא יהוו אישור סופי של העבודה או טיבה ויראו את התשלומים לפרעון החשבונות החלקיים כתשלומים על חשבון התמורה המגיעה לקבלן ומבלי כל קשר לאישור העבודה ,או טיבה .אישור סופי של התשלומים ,לרבות של תשלומי הביניים ,ייערך רק בתשלום התמורה הסופית. .24 עם השלמת עבודות הבנייה כלומר לאחר הוצאת "תעודת השלמה" ולאחר הוצאת "תעודת גמר" על ידי עירית ירושלים ,אם העירייה תדרוש להוציא "תעודת גמר" בסיום הפרוייקט, יגיש הקבלן למזמין חשבון סופי אשר ייבדק על ידי המפקח והמזמין תוך 45ימים מיום הגשת החשבון .החשבון הסופי יכלול הצמדה למדד כאמור לעיל ,עד לתאריך שנקבע בלוח האקדמיה ללשון העברית 26 הזמנים לסיום עבודות הבנייה המזמין לא יהיה חייב בתשלום הצמדה למדד לאחר התאריך שנקבע בלוח הזמנים לסיום עבודות הבנייה מכל סיבה שהיא שאינה תלויה במזמין .באם לדעת המפקח או המזמין ,יש לבצע בחשבון הסופי תיקונים או שינויים יביאו הם את הערותיהם לידיעת הקבלן ועל הקבלן לתקן את החשבון הסופי .הסכום שאושר לתשלום על ידי המפקח והמזמין ישולם לקבלן תוך 60יום מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן בהתאם לתנאי התשלום בהסכם זה ,בתנאי שהקבלן יחתום כנגד קבלת סכום זה על הצהרה לפיה הוא מאשר שעם קבלת סכום זה אין לו כל טענות ותביעות נגד המזמין בגין ההסכם וכן בתנאי שהקבלן עמד בכל יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה .במקרה של בירורים שייערכו בין הצדדים בנוגע לחשבון הסופי עקב הערות של המפקח או הקבלן לחשבון הסופי, ובאם עריכת בירורים אלה לא תסתיים עד ל 60 -יום מיום הגשת החשבון הסופי על ידי הקבלן ,יידחה מועד התשלום לפרעון החשבון המופיע עד לסיום הבירורים בין הצדדים ועד שהסכום לתשלום על חשבון הסופי יהיה מוסכם על הצדדים .נוסח האישור של הקבלן על ויתור על תביעות יצורף כנספח למפרט המצורף הסכם זה. .25 מוסכם כי מכל סכום שהמזמין חייב בתשלומו לקבלן ,בין על פי חשבונות הביניים ובין על פי חשבון סופי ובין לפי כל חיוב אחר ,יהיה המזמין רשאי לנכות כל סכום המגיע למזמין מהקבלן או כל סכום שהמזמין רשאי לנכות או לקזזו על פי הסכם זה או על פי כל דין מהסכומים שהוא חייב בהם לקבלן ,לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לנכות כל סכום בגין טיב העבודה גרוע ו/או חומרים פגומים וליקויים. .26 מוסכם כי התמורה הינה ע"פ הביצוע בפועל על סמך כמויות למדידה .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מוסכם כי התמורה כוללת תשלום עבור כל העבודה ,החומרים לרבות כל המסים והאגרות וההוצאות מכל סוג שהוא )למעט האגרה עבור היתר הבנייה( הקיימים ביום חתימת הסכם זה או אשר יהיו קיימים במהלך ביצוע העבודה וכן הציוד ,ההובלות הפיגומים ,כלי העבודה ,הוצאות עבור העובדים ,התשלום לקבלני משנה ,כל דבר אחר הנדרש כדי להשלים את העבודה לפי הוראות הסכם זה וכן בשל התייקרות חומרים ,שכר עבודה ,או תשומות בניה וכיוצ"ב. .27 הקבלן מצהיר כי הגיש הצעתו לאחר שבחן ובדק את תנאי השטח ,את מיקום המבנה ואת התוכניות ,המפרטים והנספחים וכל המסמכים האחרים שהוגשו לו לפני חתימת הסכם. .28 התמורה תוגדל או תוקטן בהתאם לשינויים בהיקף העבודה אם יחול שינוי בהיקפן .באם יודיע המזמין על רצונו בהקטנת היקף העבודות תוקטן התמורה בהתאם והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הקטנת היקף העבודות. .29 הקבלן מתחייב לא להמחות או להעביר לאחר כל זכות העומדת לו לפי חוזה זה כולל זכות לקבלת סכומים כלשהם שיגיעו לו על פי הסכם זה .המחאה שיעשה הקבלן ,לא תכובד על ידי המזמין. .30 מוסכם בין הצדדים ,כי בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בכל עניין ודבר הנוגע לאופן ותנאי התשלום ,תוכרע מחלוקת זו על ידי המפקח .הצדדים מסכימים כי הכרעתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים. הפרוייקט .31 הפרוייקט מורכב משיפוץ מבנה משרדים קיים ,הכשרת מרתף למשרדים ועבודות פיתוח כמפורט בתוכניות ,במסמכים ובנספחים המצורפים ואשר יצורפו להסכם זה. מעמד הקבלן באתר הבניה .32 המזמין יעמיד את המקרקעין לרשות הקבלן כבר-רשות בלבד ,וזאת לצורך ביצוע העבודה נשוא הסכם זה ,מבלי שהדבר יהווה מסירת חזקה במקרקעין או העברת זכות כשלהי במקרקעין למעט הרשות לבצע את עבודות הפרוייקט .מוסכם כי בכל מהלך הבנייה מעמדו של הקבלן באתר ובמקרקעין יהיה מעמד של בר רשות בלבד לצורך ביצוע העבודות והחזקה במקרקעין תישאר בכל העת בידי המזמין .למזמין תהיה הזכות להיכנס לאתר בכל עת כאשר חובות המזמין כמחזיק בקרקע תחולנה על הקבלן כל עוד הקבלן יבצע עבודות בניה באתר .המזמין יהיה רשאי לבטל את הרשות בכל מקרה בו יהיה סבור שהקבלן מפר האקדמיה ללשון העברית 27 הוראות הסכם זה ואינו פועל לתקן ההפרה ,הכל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי .כן יהיה רשאי המזמין לבטל את הרשות כאמור ע"פ הוראת הסכם זה ו/או ע"פ הוראת כל דין. .33 הקבלן מתחייב לפנות את המבנה ואת המקרקעין עם גמר ביצוע העבודות או מיד לאחר קבלת הוראות המזמין בכתב על דרישות הרשות כאמור ו/או על פי הוראות הסכם זה. ביצוע העבודה .34 הפרוייקט יתבצע בשלבים כפי שייקבע על ידי המזמין ובהתאם ללוח הזמנים שייקבע עפ"י האמור בסעיפים 47-56להלן ובמסמך התנאים הכלליים המיוחדים )ג .(1-השלמת כל העבודות והתחייבויות הקבלן בחוזה ייעשו עד ולא יאוחר מתום חמישה חודשים קלנדריים מיום הוצאת צו התחלת העבודה. .35 מבוטל. .36 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה על חשבונו ברמה גבוהה .כל החומרים ,המוצרים והעבודה שישמשו לביצוע העבודה יהיו מאיכות ומסוג מעולים ובכל מקרה העבודות והחומרים יבוצע בהתאם לחוקים ולתקנות ובהתאם למפרט ולתכניות ולכל המסמכים והנספחים המצורפים להסכם זה המתייחסים לאופן הבנייה ולרמת הבנייה ולמרכיביה אף אם הם עולים באיכותם על התקן הישראלי .העבודות והחומרים לא ירדו באיכותם מהתקנים הישראליים בעלי התוקף שיחולו על העבודות בעת ביצוען ובהעדר תקן ישראלי לפי התקן שיומלץ על ידי מכון התקנים הישראלי או בהתאם לתקנים המקובלים ובהעדר כל אלה בהתאם להוראות המפקח. .37 בכל מקום במפרט ,במפרט המיוחד ,בתנאים המיוחדים ,רשימות מידע שונות ,או בכל נספח או תכנית אחרת שעל פיהם צריכה להתבצע הבניה על פיה הסכם זה ,שבו נאמר כי יותקן מוצר או פריט מסוים ,יהיה המזמין בלבד רשאי לדרוש את החלפת אותו מוצר או פרט בכל מוצר אחר שהינו שווה ערך לו .הקבלן יהיה חייב לספק את כל המוצרים והעבודות המפורטות במסמכים הנ"ל בדיוק בהתאם למפורט בהם ולקבלן לא תהיה הזכות להחליף מוצר שנקבע במוצר אחר גם אם מוצר זה הינו שווה ערך לזה שנקבע כאמור לעיל ,אלא אם כן קיבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב. .38 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בהסכם זה ,הקבלן מצהיר כי מוסכם עליו כי העבודות שעליו לבצע על פי הסכם זה כוללות את כל האמור בהסכם זה ובצרופותיו ,לרבות הכנת והרכבת כל התשתיות והמערכות הדרושות בפרוייקט ולרבות כל החיבורים לכל מערכות התשתית וכל עבודה מכל סוג שהוא הדרושה להשלמת המבנה כראויה לשימוש. .39 המזמין ייתן לקבלן את התוכניות הדרושות לביצוע הבניה בהתאם לקצב התקדמות העבודות .הקבלן מסכים כי לאחר חתימת הסכם זה ימסרו לו הבהרות ותיקונים לתכניות שנמסרו לו וכן יימסרו לו תכניות עבודה ,מפרטים נוספים וכי הוא חתם על הסכם זה תוך ידיעה כי לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה נוספת בגין מכל סוג שהוא בגין כך או בגין המתחייב מהתכניות והמפרטים הנוספים .מוסכם כי התכניות והמפרטים האמורים לעיל יחשבו כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. .40 הקבלן מצהיר כי מוסכם עליו וידוע לו כי באם במהלך הבניה יתעוררו שאלות ופרטים אשר לא הוסדרו באופן מפורט בתכניות או במפרטים או בנספחים להסכם זה כי אז ייקבע המפקח כיצד יש לבצע עבודה זו תוך התחשבות בתכניות ובמפרטים או בהתאם לשיקול דעתו המקצועי וקביעתו בעניין זה תהיה סופית .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום תמורה נוספת בגין הוראה כאמור של המפקח. .41 באם לצורך ביצוע העבודות יהיה על הקבלן להקים מבנה או מתקן ארעיים כי אז יוקמו מבנים אלה במיקום שיאושר מראש על ידי המזמין. .42 הקבלן לא יבצע עבודות בניה בשבתות ובחגים .הקבלן לא יבנה בלילה אלא אם כן קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מהמזמין. .43 מוסכם בזה כי גם באם יתגלו חילוקי דעות בין הצדדים בקשר לכל דבר הקשור לביצוע העבודות על פי הסכם זה ,לא תהיה לקבלן הזכות להפסיק או להאט את קצב ביצוע האקדמיה ללשון העברית 28 העבודות והוא ימשיך בעבודות הבניה במקביל לבירור והמחלוקת בין הצדדים על פי הוראות הסכם זה. .44 הקבלן מתחייב לשמור אחר כל תנאיו של היתר הבניה ולא לחרוג ממנו בכל אופן שהוא. הקבלן בלבד יהיה אחראי עבור כל קנסות ,מסים ,היטלי השבחה ו/או תוספות לאגרות הבניה שיוטלו עליו או על המזמין בגין כל עבירה או חריגה במהלך הבניה מהתכניות המאושרות או בגין בניה בחריגה מהיתר הבניה או בגין כל עבירה כל הוראות הרשויות המוסכמות שבוצעה על ידו במהלך הבניה והקבלן ישא בכל אחריות שהיא בגין עבירות או חריגות כאמור. .45 הקבלן מתחייב למסור על חשבונו הוא ,מדגמי בטון וכל דגימות אחרות הנדרשות על ידי מכון התקנים ,הרשויות המוסכמות ולהזמין על חשבונו הוא ,את כל הביקורות הנדרשות אל ידי הרשויות או גופים מוסמכים למערכות השונות כגון אינסטלציה סניטרית וקונסטרוקציה ,והוא מתחייב כי כל החומרים והעבודות יעמדו בכל תנאי התקן ,הביקורת והפיקוח של אותן רשויות או גופים מוסמכים. .46 המזמין יהיה רשאי מפעם לפעם לדרוש ביצוע בדיקות של מוצרים או חומרים ,ע"ח הקבלן. לוח זמנים .47 הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בהתאם לצו תחילת העבודה שיקבל מאת המזמין בסמוך למועד חתימת החוזה. .48 הקבלן מתחייב לבצע את הבניה בהתאם ללוח הזמנים שיאושר על ידי המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי , .לוח הזמנים המפורט ,אשר יאושר על ידי המפקח כאמור להלן, ייקרא בהסכם זה" :לוח זמנים" .תוך 7ימים מתאריך מתן צו התחלת העבודה )או ממתן ההודעה לקבלן על זכייתו בעבודה ,הכל לפי המוקדם( יגיש הקבלן למפקח טיוטא ראשונית של לוח הזמנים ,כולל פריסה כספית של סכום החוזה על פני חודשי הביצוע ,ותוך 14יום נוספים ממועד זה יוכן על-ידי הקבלן לוח זמנים על-פי המפורט לעיל .אין בכל האמור לעיל כדי להתיר לקבלן לפגר ו/או לחרוג מלוח הזמנים המוסכם ,ועמידת הקבלן בלוח הזמנים הינה תנאי עיקרי בחוזה זה ,שהפרתו מצד הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה. .49 לוח הזמנים המפורט אשר יוגש על ידי הקבלן כאמור לעיל ,יכלול ,בין היתר: .50 49.1 רשימת כל הפעילויות הנדרשות בשלבי התכנון ,ארגון ובצוע ,אישור דוגמאות לפריטים וציוד ,עבודות הכנה .הרשימה תכלול פעולות שעל הקבלן לבצע ופעולות של גופים חיצוניים כמו מתכננים ,רשויות עירוניות ואחרות וכל הקשרים ביניהם. כל הפעולות הללו יתורגמו לפי תרשים גנט. 49.2 כל פעולה תקבל את מיקומה הנכון במערכת הכללית ותקבל את משך ביצועה בכל שלב .הפעולות תופרדנה לפי אגפים או תפרים לפי הנחיות המפקח. 49.3 לוח הזמנים המפורט יוגש כאמור לאישור המפקח .דרש המפקח לבצע שינויים או תיקונים ,יבצעם הקבלן עד לקבלת אישור סופי על ידי המפקח .מודגש בזאת ,כי החלטות המפקח באשר ללוח הזמנים יהיו החלטות מכריעות ויחייבו את הקבלן. 49.4 באם הקבלן לא ימציא למזמין לוח זמנים מפורט או באם לוח הזמנים לא יהיה ערוך נכון מבחינה מקצועית ,רשאי המפקח להזמין מגורם חיצוני מקצועי את הכנת לוח הזמנים המפורט וכל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו באופן מלא על הקבלן. שלבי הבניה ,שבין השלב של תחילת ביצוע העבודות לבין השלמת העבודות ,בהתאם ללוח הזמנים ,ייקראו בהסכם זה" :שלבי ביניים של הבניה" .המפקח יקבע את המועד בו הושלמו שלבי הביניים של הבניה והוא זה שיקבע באם הקבלן עמד בלוח הזמנים וקביעתו תהיה סופית ומוחלטת. האקדמיה ללשון העברית 29 .51 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתמדה ,ברציפות וללא הפסקות באופן שהבניה תתבצע בהתאם לשלבי הבניה שנקבעו בלוח הזמנים ,כאמור לעיל ,ותושלם במועדים שנקבעו בלוח הזמנים והכל בהתאם להוראות הסכם זה וכל נספחיו .המפקח יקבע אם הקבלן גמר והשלים את שלבי הביניים של הבניה ובאם השלים את העבודה כולה ובאם העבודה בוצעה באיחור ,יקבע את תקופת האיחור .החלטת המפקח תהיה סופית ותחייב את הצדדים. .52 הקבלן מתחייב לפעול במדויק על פי לוח הזמנים ללא כל עיכוב או סטייה .מודגש בזה כי התחייבות הקבלן לבצע את הבניה בהתאם ללוח הזמנים הינו תנאי יסודי ועיקרי בהסכם. איחור בביצוע כל אחד משלבי הביניים של הבניה ו/או הפסקת העבודות במשך 14ימים כשלעצמה ו/או אי עמידה בלוח הזמנים הינו לכל דבר ועניין כאיחור בסיום השלמת העבודות ויהוו הפרה יסודית ועיקרית של ההסכם. .53 באם במהלך ביצוע העבודות יקבע המפקח כי קצב התקדמות העבודות הינו כזה שיש בו כדי להצביע על כך שהקבלן לא יוכל לעמוד באחד משלבי הביניים של הבניה הקבועים בלוח הזמנים ,בחלקם או בכולם ,או לא יוכל לעמוד בהשלמת עבודות הבניה ,יהיה המזמין זכאי לתת לקבלן התראה מראש של 14ימים על כוונה לדרוש את הפסקת העבודות ולאפשר לקבלן לתקן את העיכוב שנוצר .באם לא יצומצם הפער במועד הנ"ל באופן אשר יבטיח לדעת המפקח את העמידה במועדים הקבועים בלוח הזמנים ,יהיה המזמין זכאי להודיע בהודעה מראש של 10ימים נוספים על רצונו כי הקבלן יפסיק את העבודות באופן מיידי והודעה כזו תחייב את הקבלן להפסיק את עבודות הבניה 10ימים לאחר שהמזמין שלח את ההודעה הנ"ל ,במקרה כאמור יחולו כל ההוראות בענין הפסקת ההסכם ,או ביטולו. .54 באם הקבלן לא יעמוד בשלב אחד או יותר משלבי הביניים של הבניה או בהשלמת עבודות הבניה ,בהתאם למועדים שנקבעו להם בלוח הזמנים ,יהיה המזמין רשאי להודיע לקבלן על הפסקת העבודות במתן הודעה בכתב ומראש 21יום מראש .על הקבלן להפסיק העבודות 21 יום לאחר קבלת ההודעה הנ"ל של המזמין .המזמין יהיה זכאי ,בנוסף להפסקת העבודות, גם לסעדים ולפיצוי המפורטים להלן בהסכם זה. .55 במקרה ויתעוררו נסיבות אשר יגרמו לעיכוב בביצוע העבודות או שהקבלן יכול לצפות כי הם עלולים לגרום בעתיד לעיכוב בביצוע העבודות ,מתחייב הקבלן להודיע על התגלות נסיבות אלה לא יאוחר מ 5 -ימים לאחר שהתגלו לו נסיבות אלה ,אולם אין בכך כדי להצדיק כל עיכוב בהתקדמות העבודות. .56 מוסכם כי באם יתעוררו נסיבות אשר כתוצאה מהן יבקש המזמין מאת הקבלן להפסיק את ביצוע העבודות או להאט את קצב ביצועו יהיה על הקבלן לפעול בהתאם לדרישת המזמין אך מוסכם כי כל עיכוב או דחייה כאמור ידחו את לוח הזמנים לביצוע העבודות בהתאם לתקופת הדחייה שנגרמה עקב בקשת המזמין. איחור בביצוע הבניה .57 באם לא ישלים הקבלן במועד שנקבע לכך בהסכם זה את שלבי הביניים של עבודות הבניה, כולם או חלקם ,כלומר ,באם לא יבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים ,מתחייב הקבלן לשלם למזמין פיצוי קבוע ומוערך מראש של $ 300ליום בתוספת מע"מ ,עבור כל יום של איחור בהשלמת העבודה בהתאם ללוח הזמנים וכל זאת מבלי שהמזמין יהיה חייב להוכיח את נזקו ומבלי לגרוע מכל יתר התרופות והסעדים המוקנים למזמין כתוצאה מכך על פי הסכם זה ועל פי כל דין לרבות הזכות של המזמין לבטל את ההסכם עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן .יחד עם זאת מוסכם בזה כי באם יתברר כי הנזקים שנגרמו למזמין בגין האיחור כאמור הנם גבוהים מסכום הפיצוי המוסכם ,מוסכם כי הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין ,במקום הפיצוי הנ"ל ,בגובה הנזקים שנגרמו למזמין עקב האיחור והקבלן יהיה חייב לשלם פיצויים בגין הנזקים הממשיים שנגרמו. .58 המזמין יהיה זכאי לנכות את סכום הפיצוי מכל סכום שהמזמין יהיה חייב בו לקבלן ובכל מועד שהוא וכן יהיה רשאי לגבות את סכום הפיצוי בכל דרך אחרת .הקבלן לא יהיה רשאי להעלות כל טענה כי סכום הפיצוי הינו מוגזם ,או מופרז ו/או אינו עומד ביחס כלשהו לנזק שניגרם. האקדמיה ללשון העברית 30 .59 אין בתשלום הפיצוי הנ"ל כדי לפטור את הקבלן מחובתו להשלים את שלבי הביניים של הבניה ואת השלמת עבודות הבניה. אספקת ציוד ,כוח אדם ,חומרים .60 הקבלן מתחייב להספק מכונות ,מכשירים ,ציוד ,כלי עבודה ,חומרים ,מתקנים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע והשלמת העבודות. .61 הקבלן אחראי להעסקת כל העובדים וכל כוח העבודה הדרוש לשם ביצוע עבודות הבניה במקצועיות הדרושה ובמועד .הקבלן מתחייב להעסיק אך ורק עובדים על פי רשיון מטעם הרשויות המוסמכות. .62 הקבלן מתחייב להעסיק ,על חשבונו שלו ,בביצוע העבודה ,פועלים מומחים לכל מקצוע, בעלי רמה מקצועית גבוהה ,ובמספר הדרוש לשם ביצוע העבודה והשלמתה במועד. .63 באם הקבלן יראה צורך בכך ,יהיה הקבלן רשאי למסור ביצוע עבודות מסוימות ,מתוך העבודות הכלולות בהסכם זה ,לקבלני משנה כפוף לתנאים המפורטים להלן: 63.1 הקבלן קיבל את הסכמת המזמין לזהות קבלן המשנה מראש ובכתב .יחד עם זאת מובהר כי אין במתן הסכמה מטעם המזמין כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין. 63.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי על הקבלן לקבל את הסכמת המזמין בכתב ומראש לזהותם של קבלני המשנה וספקי המערכות בבנין לרבות קבלני המשנה לחשמל ,אינסטלציה ,מיזוג אויר )אם תהיה דרישה( ,טיח ,אלומיניום ,ריצוף ,צבע וכו' וכן לספקי מערכות כגון ספקי מיזוג אויר ,מערכת סולארית ,אנטנה מרכזית, תנורי גז רדיאטורים ,חב' גז ,ספקי חומרי הגמר וספקים שנקבעו על יד המזמין כגון ספקי דלתות פנים ,דלתות בטחון ,כלים סניטריים ,גופי תאורה ,גופי חשמל, ספקי חומרי הריצוף ,הקרמיקה ,האבן ,חומרי חיפוי וכיוצ"ב. 63.3 הקבלן מתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי אלא אם אותו קבלן משנה רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט ,1969 -ואם אותו קבלן הנו בעל סיווג מתאים לביצוע אותה עבודה ברשם הקבלנים. 63.4 כל קשר שהוא בכל הנוגע לעבודות שבוצעו על ידי קבלן/ני המשנה יהיה בין הקבלן למזמין והקבלן יהיה אחראי באופן מלא ומוחלט כלפי המזמין לכל פעולה, עבודה ,שגיאה וליקוי שיבוצעו על ידי קבלן/ני המשנה כאילו הקבלן עצמו ביצע עבודה זו. 63.5 מסירת עבודות שונות על ידי הקבלן לקבלני משנה ,לא תגרע מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ביחס לעבודה כולה ולא תשחרר אותו מהתחייבות כלשהי על פי הסכם זה. .64 הקבלן מצהיר כי הוא בלבד הנו המעביד של כל העובדים ו/או כי הוא בלבד הנו בקשר משפטי עם קבלני המשנה ,אשר יעבדו באתר הבניה ,וכי הוא בלבד ישא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד או על מעסיק של קבלן משנה על פי כל דין. .65 כדי למנוע כל עיכוב בביצוע העבודות מתחייב הקבלן לשלם את כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת העובדים מטעמו ו/או באספקת כוח האדם כאמור ,וכל דבר הכרוך בכך לרבות שכר עובדים ,כל תשלומי החובה על פי דין או תשלומים המקובלים בענף הבניה ,כל המסים והתשלומים החלים עליו על פי כל דין ועל פי כל נוהג ואשר הוא חייב בתשלומם לרבות התשלומים למוסד לביטוח לאומי ולמס הכנסה ,באם הוא חייב בהם ,עבור כל העובדים אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודה לפי הסכם זה ,וזאת במשך כל תקופת העבודה הנדונה. הקבלן מתחייב ,כי במקרה של ביצוע עבודה על ידי קבלני המשנה ,תיכלל הוראה כנ"ל בכל הסכם שהקבלן יערוך עם כל קבלן משנה ,והקבלן ישא בכל ההוצאות והתשלומים המגיעים לקבלני המשנה ,ובמקרה ולא יעשה כן ,יהיה המזמין רשאי לשלם את הסכומים כאמור האקדמיה ללשון העברית 31 לקבלני המשנה ולקזזם מהתמורה המגיעה לקבלן .במקרה כאמור לקבלן לא תהיה כל טענה ,או תביעה ,או זכות כנגד המזמין. .66 הקבלן מתחייב כי כוח האדם שיועסק על ידו יועסק לפי הוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט .1959 - .67 הקבלן יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של העובדים ו/או קבלני המשנה באתר הבניה. מוסכם כי באם תופנה כלפי המזמין תביעה או דרישה בעניין הנדון ,יאפשר המזמין לקבלן לטפל בעניין ולהגיב לדרישה אך בכל מקרה הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תביעה או דרישה שתופנה כלפי המזמין בעניין זה או בגין כל חיוב שהמזמין יחויב בו בעניין זה. .68 למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל העובדים ,בעלי המלאכה וקבלני המשנה ועובדיהם שיועסקו על ידי הקבלן בביצוע העבודה ,לא ייחשבו כעובדי המזמין ולא תחול על המזמין אחריות כלשהי כלפי העובדים ו/או בעלי המלאכה ו/או קבלני המשנה ו/או כלפי ספקי ציוד וחומרים של הקבלן ו/או כלפי כל צד שלישי כלשהו. .69 הקבלן לא יאפשר לעובדים ללון באתר הבניה. .70 הקבלן ידאג לשמירה ולהגנה של כל הציוד ,החומרים והמתקנים הנמצאים באתר והעבודות שבוצעו ,מפני נזק ופגיעה מכל סוג שהוא וזאת עד למסירה סופית של עבודות הבניה לידי המזמין על פי הסכם זה כאמור בסעיפים 122ו 126 -להלן .כל אבדן או נזק שייגרם לחומרים ,לציוד מתקנים ,או למבנה ,יחולו על הקבלן על אחריותו ועל חשבונו .בכל מקרה של נזק למבנה כאמור ,יהיה הקבלן חייב לתקנו על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמת התיקון יהיה המבנה במצב כפי שהיה לפני קרות הנזק כאמור. .71 הקבלן יבצע את עבודות הבניה בהתחשב בעובדה שמדובר במבנה ציבור המיועד לשימור. הקבלן יסלק מאתר העבודה לפחות פעם ביומיים ,או לפי דרישת המפקח את כל מצבורי החומרים והאשפה שהצטברו במהלך ביצוע העבודה ויהיה אחראי לניקיון המבנה ודרכי הגישה אליה ,כולל המבנה והכל כמתחייב כל פי כל דין .הקבלן יהיה אחראי לכל פעולה הנובעת מהרחקת פסולת מאתר הבניה. .72 מיד עם גמר ביצוע הבניה ,ינקה הקבלן את אתר העבודה ואת הבניין וסביבתו ,ויסלק ויפנה מהם את כל המתקנים ,החומרים והעודפים ,הציוד ,המכשירים ,המכונות ,האשפה, הפסולת ,המבנים הארעיים מכל סוג שהוא ,וימסור את המבנה וסביבתו כשהוא נקי לשביעות רצונו המלאה של המפקח. .73 הקבלן לא יהיה רשאי להוציא מאתר הבניה ציוד ,חומרים ,כלים ללא קבלת הסכמה בכתב של המפקח. מנהל הפרוייקט מטעם הקבלן .74 הקבלן ימנה מהנדס בנין הרשום בפנקס המהנדסים ובעל ניסיון בביצוע עבודות דומות אשר יהיה נציג מוסמך של הקבלן באתר הבניה על מנת לפקח מטעם הקבלן על עבודות הבניה באתר )להלן" :מנהל הפרוייקט"( .לפני מינוי מנהל הפרוייקט מטעם הקבלן יודיע הקבלן על כך למזמין בכתב .באם יחליף הקבלן את מנהל הפרוייקט יהיה עליו להודיע על כך מראש ובכתב למזמין. .75 הקבלן מאשר בזה כי מוסכם עליו כי מנהל הפרוייקט ישמש כבא כוח הקבלן וכי לצורך קבלת הוראות או הודעות מהמזמין או מהמפקח מטעם המזמין יראו כל הוראה ,הודעה, מסמך או דרישה שנמסרו למנהל הפרוייקט כאילו נמסרו לקבלן. .76 הקבלן מתחייב לדאוג לכך שמנהל הפרוייקט יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת לפקח על ביצוע העבודות ועל מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לתאם עמו את ביצוע העבודות. .77 בנוסף למנהל הפרוייקט ,ימנה הקבלן מנהל עבודה מוסמך אשר לו הניסיון והידע המתאימים לשמש כמנהל עבודה בפרוייקט והקבלן יודיע על כך למשרד העבודה והכל האקדמיה ללשון העברית 32 בהתאם לחוק ולכל דין .מנהל העבודה ימצא באתר בכל שעות העבודה ויהיה אחראי לביצוע מדויק ומתאים של העבודה. .78 באם לדעת המזמין או המפקח מטעם המזמין ,מנהל הפרוייקט או מנהל העבודה שנתמנו על ידי הקבלן ,לא ימלאו כראוי את תפקידם ,יהיו הם זכאים לדרוש את החלפתם ודרישה זו תחייב את הקבלן. מפקח מטעם המזמין .79 המזמין ימנה מפקח מטעמו ,אשר מוגדר לעיל בהסכם זה ,ותפקידו של המפקח יהיה לבדוק את אופן ביצוע העבודה והתאמת העבודה להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה וכן לבדוק את טיב החומרים וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. .80 הקבלן מתחייב ליידע באופן מיידי את המפקח על כל טעות ,השמטה ,סתירה ,כל אי בהירות שיתגלו בתכניות או במסמכים לפיהם תתבצע הבניה או בין מסמכים אלה לבין המצב בשטח .המפקח יקבע לפי איזה מסמך יש לבצע את העבודות והחלטתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן ללא תשלום כל תמורה נוספת .מבלי לגרוע מהאחריות עפ"י הדין ועפ"י חוזה זה, הקבלן יהיה אחראי גם לכל ליקוי בעבודות שמקורם בהשמטה או טעות אשר ניתן יהיה לגלותם והקבלן לא העיר את תשומת לב המפקח אליהם במועד כאמור לעיל. .81 המפקח יהיה רשאי להיכנס לאתר הבניה ולכל מקום בו מבוצעת הבניה על ידי הקבלן ,בכל עת כדי לבדוק את אופן וקצב ביצוע העבודה .הקבלן ימסור למפקח על פי דרישתו פרטים, הסברים ,מסמכים ודוגמאות החומרים ,יומני עבודה .המפקח יבצע את עבודתו ,ככל האפשר ,בלא גרימת הפרעות או עיכובים בביצוע העבודה. .82 מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח בהסכם זה ,יהיה המפקח מוסמך: 82.1 להורות לקבלן כי חומרים או ציוד אשר הוא משתמש בהם ,אינם באיכות הדרושה ולדרוש מהקבלן לסלקם מהאתר ולהחליפם בחומרים או ציוד מתאימים. 82.2 לקבוע כי כל חלק של העבודה המתבצע או שבוצע ,אינו בהתאם לתוכניות ולמפרטים או אינו עומד ברמה הדרושה על פי תנאי ההסכם ,ולדרוש את תיקונה של אי ההתאמה על ידי ביצוע תיקונים ,שינויים ,הריסה ,בניה מחדש וכיוצ"ב של כל חלק של העבודה שאינם לשביעות רצון המפקח. 82.3 לתת כל הוראה אחרת לקבלן אשר תהיה דרושה לדעתו לשם ביצוע העבודה בשלמותה ,במדויק ובמועד ,בהתאם להוראות הסכם זה. 82.4 על הקבלן להחליף ,לתקן ,לשנות ולבצע תיקונים של פגמים או ליקויים שהתגלו במהלך העבודה או עם סיומה והכל בהתאם לדרישות המפקח ועל פי הוראותיו. .83 מוסכם כי לפני השלמתו של חלק כלשהו במבנה שייבנה ואשר נועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע על כך הקבלן למפקח 48שעות מראש והדבר יירשם ביומני העבודה וייחתם ע"י המפקח והקבלן ,כדי לאפשר למפקח לבדוק את החלק האמור לפני כיסויו ולקבוע את ההוראות לפני הכיסוי .באם יכסה הקבלן חלק כאמור מבלי להודיע על כך למפקח מראש, יגלה הקבלן על חשבונו את החלק שכוסה והכל בהתאם להוראות המפקח. .84 הודיע המפקח בקביעתו ,כי הוראתו טעונה טיפול מיידי ,יבצע הקבלן את הוראת המפקח ללא דיחוי. .85 מובהר בזה כי כל הסמכויות הנתונות בהסכם זה למפקח נתונות גם למזמין ו/או לכל מי מטעמו. .86 למען הסר ספק ,מוצהר בזה ,כי הפיקוח מצד המזמין לא יפטור את הקבלן מאחריותו הבלעדית לטיב החומרים והבניה והעבודה ולקיום הוראות ההסכם .כמו כן ,אין בפיקוח מטעם המזמין ,כאמור לעיל ,כדי להטיל על המזמין ו/או על מי מטעמו ו/או על המפקח אחריות בנזיקין או אחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת .מוסכם בזה במפורש כי גם באם המפקח לא יעיר הערה מסוימת בנוגע לטיב הבניה והתאמתה או לא ישים לבו לפגם האקדמיה ללשון העברית 33 כלשהו ,לא יהיה בכך כדי לפטור את הקבלן מאחריות מלאה לכל אי התאמה או ליקוי בבניה. .87 הקבלן מתחייב לפי דרישה ראשונה של המפקח להפסיק את עבודתו של כל עובד או של כל קבלן משנה אשר המפקח ידרוש את הפסקת עבודתם באתר עקב כך שלדעת המפקח אופן ביצוע העבודה על ידם או התנהגותם אינם נאותים ויש בהם כדי לפגוע במהלך התקין של ביצוע העבודות באתר .מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות כלשהי על המפקח או על המזמין בכל עניין הקשור בהעסקתו של העובד או של קבלן המשנה וכי כל הוצאה הכרוכה בהפסקת העבודה כאמור תחול על הקבלן בלבד. .88 מוסכם כי הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע כל תביעה כספית על סמך הערות או החלטות של המפקח ביומן או בכל אופן אחר ,מעבר להתחייבויות המפורשות של המזמין כלפי הקבלן על פי חוזה זה. .89 הקבלן יודיע למפקח מראש ) 48שעות לפחות( על בדיקות או ביקורות שעתידות להיערך במבנה על ידי כל גוף שהוא וזאת כדי לאפשר למפקח להיות נוכח בהן. .90 באם טיב העבודה לא ישביע את רצון המפקח ,והקבלן לא ישפר או יתקן העבודה בהתאם להוראות המפקח ,רשאי המזמין להפסיק את עבודות הקבלן על ידי מתן הודעה מוקדמת של 14יום ובמקרה זה יחולו גם הוראות סעיף 163.7להלן. .91 במקרה ויתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח או למזמין בנוגע לאופן ביצוע העבודות ,יהיה הקבלן חייב להישמע להוראותיהם ובכל מקרה לא יהיה רשאי להפסיק או להאט את קצב ביצוע העבודות. .92 הצדדים מסכימים בזה כי לאור אמינותו ומקצועיותו של המפקח ,מסכימים הם למנות את המפקח כבורר בכל מחלוקת או בכל שאלה הנוגעת לכל דבר ועניין הקשורים לביצוע העבודה ,אופן ביצוע העבודה ,איכות וטיב הבניה ,מועדי הבניה ,שלבי הבניה ,פרשנות והוראות לגבי תוכניות ,המפרטים המיוחדים הפרטים הכלולים בנספחים להסכם ובתוכניות שיוגשו לקבלן ,סוג המוצרים החומרים שיכללו בבניה ,העבודה והיקפה ,שינויים מבוקשים כלולים בתמורה המוסכמת אם לאו ,באם על המזמין לשלם תוספת לתמורה בגין שינויים אלה ,כל עניין הנוגע לשינויים טכניים וארגוניים וכל הקשור הנובע מכל אלה והכל כמפורט בסעיפים 192ו -197-להלן. .93 הצדדים מצהירים בזה כי הם מכירים את המפקח והם מעריכים את מקצועיותו ואמינותו ועל כן הצדדים מסכימים ומתחייבים כי קביעתו והכרעתו והוראתו של המפקח בכל העניינים המפורטים לעיל ,מחייבת אותם באופן סופי ומוחלט וללא כל זכות ערעור. ביצוע העבודה בהתאם לכללי בטיחות .94 הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים ,תקנות ,הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת ,וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לבניה וכל הכרוך בה ,ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות ,קבלת רשיונות ותשלום מסים ,אגרות וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל .המזמין מתחייב להמציא לקבלן בהקדם האפשרי ,כל מסמך או מידע שיגיע אליו בקשר עם האמור לעיל .הקבלן יחתום על ההצהרה לקיום הוראות פקודת הבטיחות בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה. .95 הקבלן מתחייב להעמיד על חשבונו שומר וכן להתקין גידור ואמצעי זהירות לביטחון העבודות ובטחונו של כל מי שימצא באתר הבניה להבטחת הרכוש המצוי בו וזאת עד למועד השלמת העבודות. .96 הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. .97 הקבלן ידאג להספקה ולשימוש של עובדיו ,שלוחיו והעובדים מטעמו בכל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ובהתאם למקובל לשם ביצוע עבודה. האקדמיה ללשון העברית 34 .98 הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ג ,1954 -ופקודת הבטיחות בעבודה והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם ,וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם ולוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המזמין עקב הפרתם. .99 הקבלן ידאג כי כל המתקנים שיותקנו על ידו לשם ביצוע עבודות הבניה ,לרבות המתקנים הארעיים ,יהיו תקינים ויציבים ויתאימו לדרישות הבטיחות .הקבלן ישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש במתקנים כאמור או כתוצאה מליקוי או פגם בהם או מחוסר תקינות שלהם. .100הקבלן מתחייב ,כי במהלך ביצוע העבודה ינקוט בכל האמצעים למנוע כל פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר בדרכים ציבוריות ,או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו .לצורך האמור לעיל ,יבצע הקבלן על חשבונו ,דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור. .101הקבלן יהיה חייב לפצות או לשפות את המזמין בגין כל סכום ,הוצאה וכל תשלום שיהיה עליהם לשלם בשל כל תביעה או משפט שיוגש נגדו בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן ,האמור לעיל ,לרבות ההוצאות שנגרמו למזמין עקב משפט כזה ,וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מנהלי אחר שיוטל עליו ,אם יוטל ,בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור לעיל. .102המזמין מתחייב להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן כלפיה והקבלן יהיה רשאי להתגונן על חשבונו ,כנגד כל הליך כאמור ,ביחד עם המזמין. .103המזמין יהיה זכאי לנכות את סכום השיפוי או הפיצוי המגיעים לו מכל סכום שיגיע לקבלן וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופותיו בקשר לכך. יומן עבודה .104הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה בו יירשמו מדי יום כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודות לרבות הוראות והערות מהמפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות וכן כל דבר אחר אשר לדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות ,לרבות כל דרישות ושינויים וכל סיכום בין הקבלן ,למזמין או למפקח. .105הקבלן מצהיר כי הפרטים שירשמו ביומן יהיו נכונים וישקפו נכונה כל מהלך ביצוע העבודות ,אולם לא יהוו עילה לדרישת כל תשלום על פי ההסכם. .106הוראות והערות ירשמו ביומן על ידי מפקח יחשבו כאילו ניתנו לקבלן בכתב ותחייבנה את הקבלן ,בין אם ניתנו בנוכחותו ובין אם לאו. .107היומן ייבדק ,ייחתם ויאושר לפחות אחת לשבוע על ידי הקבלן ,או מנהל הפרוייקט מטעם הקבלן ועל ידי המפקח. שינויים על פי דרישת המזמין .108הקבלן מצהיר כי התמורה הנקובה בהסכם זה מתבססת על הכמויות ,חומרים פרטים ומרכיבים הכלולים בכל הנספחים המצורפים להסכם זה ובכל תוכניות אשר הוצגו ויוצגו בפניו. .109הצדדים מסכימים בזה כי באם ידרוש המזמין לבצע תוספות בכמויות ,חומרים ומרכיבים )להלן" :תוספות"( מעבר לאלה הקבועים בעת חתימת הסכם זה ,כי אז יחולו הוראות אלה: 109.2 אם המפקח יוכל לגזור את המחיר עבור התוספות ,מתוך התמורה המוסכמת על פי הסכם זה ,ייקבע המפקח את התמורה עבור התוספות וקביעתו תחייב את הצדדים. האקדמיה ללשון העברית 35 109.2 אם המפקח לא יוכל לגזור את המחיר כאמור ,ייקבע המחיר עבור התוספות על פי כתב הכמויות המצורף במסמך ד'. 109.3אם המפקח לא יוכל לגזור את המחיר כאמור ,ייקבע המחיר עבור התוספות על פי המחירון המתפרסם על ידי דקל שרותי מחשב להנדסה בע"מ )להלן" :מחירון דקל"( כפי שיהיה בתוקף בעת הזמנת התוספות ,בניכוי של 15%והכל בלבד שלדעת המפקח המחיר שנקבע במחירון דקל הינו סביר) .מובהר בזה כי המחירון האמור לעיל לא יהיה המחירון הידוע כמחירון של "דקל שיפוצים"(. 109.4באם לדעת המפקח או המזמין ,מחיר התוספות כפי שהם קבועים במחירון דקל, אינו סביר או באם ידרשו תוספות אשר מחירן לא נקבע במחירון דקל ואף לא ניתן לגזור אותם מהתמורה על פי הסכם זה ,כי אז ייקבע המחיר עבור התוספות על ידי המפקח על ידי ניתוח מחירם תוך התחשבות בעלות של הקבלן עבור העבודה המבוצעת והעלות עבור החומרים הדרושים לבצוע התוספות ,בתוספת 15% הכוללים גם תקורה ,מימון ורווח הקבלן .מחירי העלות ייקבעו על ידי נתונים שיקבל המפקח מהמזמין והקבלן וכל גוף אחר ,לפי שיקול דעתו. .110הקבלן יגיש למזמין ולמפקח ,כל חודש ,פירוט של כל תביעותיו לתשלום בגין תוספות שבוצעו על ידו במשך החודש החולף ואשר לפי דעתו זכאי הוא לקבלן מהמזמין תמורה נוספת עבורם ,מעבר לתמורה המוסכמת .תביעה שלא נכללה בפירוט הנ"ל רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין אלא אם הודיע למזמין ,בכתב בסוף החודש האמור ,על כוונתו להגיש דרישה לתשלום בגין כך ,ודרישה זו תימסר למזמין לא יאוחר מסוף החודש שלאחר החודש האמור. .111הקבלן לא יהיה זכאי לדרוש מהמזמין כל תמורה שהיא עבור ביצוע תוספות כלשהן אלא אם כן התמלאו כל התנאים שלהלן: 111.1 התוספות הן כאמור בסעיף 109לעיל. 111.2 הקבלן והמזמין הסכימו מראש ובכתב )לפני הביצוע( את התוספות שיבוצעו לרבות כמויות וכד'. 111.3 התמורה עבור תוספות אלה סוכמה מראש ובכתב ,לפני ביצוע התוספות. 111.4 הקבלן הגיש למזמין ,בתום החודש בו בוצעו תוספות אלה ,פירוט בכתב של התמורה המגיעה לו ,לטענתו ,בגין תוספות אלה. 111.5 הצדדים סיכמו מראש ובכתב באם שינויים או תוספות אלה יאריכו את תקופת הבניה ,ואם כן ,את משך הזמן בו תוארך הבניה עקב כך. .112באם תתעורר מחלוקת בין הצדדים בנוגע לשאלה האם על המזמין לשלם תמורה עבור התוספות או מחלוקת בנוגע לגובה התמורה עבור התוספות או באם יש בתוספות אלה כדי להאריך את תקופת העבודה ,או באם תתעורר מחלוקת בכל ענין אחר הנוגע לשינויים או לתוספות ,יחליט ויפסוק בעניין המפקח וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים. בדיקת העבודה עם סיומה .113כאשר יהיה הקבלן סבור כי עבודות הבניה הושלמו ,לרבות כל עבודות הפיתוח ,יודיע על כך למזמין ולמפקח בכתב. .114בדיקת העבודה תעשה ,במשותף ,על ידי המזמין ,המפקח ,האדריכל ,וכל נציג אחר מטעם המזמין .בדיקת העבודה תתקיים לא יאוחר מ 7 -ימים לאחר קבלת ההודעה של הקבלן על השלמת העבודה. .115תוך 7ימים מיום ביצוע הבדיקה ,ימסור המפקח לקבלן רשימה של תיקונים או השלמות שיש לבצע לדעת הנציגים מטעם המזמין ,אשר יהיו שותפים לבדיקה ,בתוספת הוראות בנוגע לתיקונים הדרושים ותאריך סיום ביצוע התיקונים הדרושים. האקדמיה ללשון העברית 36 .116לאחר ביצוע התיקונים שנכללו בתרשומת הנ"ל ,יזמין הקבלן את המפקח ,על מנת לבדוק את התיקון והשלמת העבודות על ידו .באם המפקח יקבע כי הקבלן לא ביצע את התיקונים או ההשלמות ,יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים ההשלמות בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון .הוצאות ביצוע התיקונים ההשלמות ,יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלו ,בתוספת של ,15%מהתשלומים המגיעים לקבלן או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת. .117באם המזמין לא ירצה לבצע את התיקונים בעצמו או בכל דרך אחרת ,יהיה על הקבלן לבצע את התיקונים וההשלמות ,במועד שנקבע לכך על ידי המפקח .באם הקבלן לא יבצע את כל התיקונים במועד שנקבע לכך על ידי המפקח ,ישלם הקבלן פיצוי בסך של 2%מהתמורה המוסכמת ,לכל יום של איחור בביצוע התיקונים או ההשלמות. .118אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה ולהשתמש בהם ,גם אם טרם בוצעו במבנה עבודות התיקונים וההשלמות והקבלן חייב לבצע את התיקונים וההשלמות, תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. .119מוסכם כי הבדיקה הנ"ל לא תחשב כמסירת העבודות לידי המזמין אלא כל מטרתה של הבדיקה הנ"ל תהיה לוודא כי בניית המבנה הושלם. .120באם לאחר כל הבדיקות הנ"ל ייקבע המפקח כי אין לנציגים של המזמין הערות או דרישות לתיקונים וכי העבודה הושלמה כנדרש ,ייתן המפקח למזמין ולקבלן "תעודת השלמה" אשר יהווה אישור להשלמת העבודה הכלולה בתעודה זו .נוסח תעודה זו מצורף כנספח ה'להסכם זה. .121באם הקבלן יפגר בהשלמת העבודה ,רשאי המזמין ,בהתאם לשיקול דעתו לדרוש מהקבלן למסור חלקים מן השיפוץ או במערכות .במקרה זה תערכנה קבלות חלקיות והמזמין יהיה רשאי להשתמש באותם חלקים למרות שטרם הושלמה העבודה בכל שטח המבנה .במקרה כזה תחשב תקופת האחריות החל מתאריך המסירה הסופי של כל המבנה ,או מהתאריך שהמזמין החל להשתמש בחלקים הכל לפי החלטת המזמין .מובהר ,כי גם אם לא יפגר הקבלן בהשלמת העבודות רשאי המזמין ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מהקבלן למסור חלקים מהמבנה או מערכותיה בהתאם לנוהל הקבלן שפורט לעיל. .122השלמת המבנה והעבודות בפרוייקט כוללת תיקון והשלמה של ההערות של הנציגים מטעם המזמין כאמור לעיל ,וכן מילוי כל דרישות היתרי הבניה וביצוע העבודות והשלמתן בהתאם לדרישות רשויות התכנון המוסכמות ,ככל שיידרשו כאלה או חלק מהם ,ולרבות הג"א, חברת החשמל ,חברת בזק ,מכבי אש ,הרשות המקומית וכיוצ"ב( ,לרבות כל עבודות התיאום או הטיפול עם הגופים או הרשויות הנ"ל בכל הקשור לחיבור המבנה לרשתות השונות )מים ,ביוב ,חשמל ,תקשורת וכיוצ"ב( ,בדיקת העבודות וקבלת אישור הגופים או הרשויות הנ"ל לביצוע החיבור/ים )טופס " "4וכיוצ"ב( וקבלת אישור הרשות המקומית לאכלוס וקבלת תעודת גמר כדין לכל הפרוייקט ,ככל שיידרשו. .123באם יידרש המזמין על ידי הרשות המקומית להגיש ערבות להבטחת השלמת ההתחייבויות על פי האמור בתעודת גמר יהיה על הקבלן להגיש ערבות זו והקבלן ישא בכל הוצאה הכרוכה בכך. נספחים לקבלת העבודה .124במועד עריכת הבדיקה של השלמת העבודות ,מתחייב הקבלן לספק למזמין את כל האישורים הדרושים מספקי כל המערכות שהותקנו בבניין כגון אישור של חברת בזק ,חברת חשמל ,מערכות מיזוג אויר ,מערכות מכניות ,מערכות הסקה וכד' וכן לכלל הבניין ,כנדרש לגבי תעודת הגמר. .125הקבלן מתחייב לספק למזמין ,במועד עריכת הבדיקה של השלמת העבודות ,רשימה של כל קבלני המשנה אשר ביצעו עבורו עבודות וכן תכניות מדויקות של כל המערכות במבנה )מערכות אינסטלציה ,ביוב ,מיזוג אויר ,חשמל ,מערכות מכניות וכד'( וכן יספק הקבלן ספר הוראות להפעלה ולהחזקה של המתקנים והמערכות. מסירה האקדמיה ללשון העברית 37 .126מוסכם כי מסירת העבודות על פי הסכם זה תהיה במסירת המפתחות כאשר המבנה ראוי לתיפעול כשכל מערכותיו תקינות ופועלות ולאחר מילוי כל הדרישות בהתאם להסכם זה ולאחר קבלת "תעודת גמר" מהרשויות המוסמכות ,ככל שתידרש כזו. .127לפני מסירת החזקה כאמור ,יהיה הקבלן חייב לנקות את מקום העבודה מכל פסולת ולנקות את פנים המבנה ואת כל שטח המבנה על ידי חברת ניקיון מוסמכת וכן לבצע "פוליש" בריצוף ולמסור את העבודה במצב נקי לחלוטין. תיקון ליקויים .128תקופת האחריות של הקבלן לגבי עבודותיו תהיה כמפורט להלן: 128.1תקופת האחריות תהיה בהתאם לתקופות הקבועות בחוק המכר )דירות( ,תשל"ג – ,1973בכל דין החל בעניין זה ובהתאם לאמור בחוזה זה ,במסמך תנאים כלליים מיוחדים )מסמך ג (1-ובמפרט הטכני המיוחד )מסמך ג (2-כאשר בכל מקום בו קיימות הוראות שונות באשר לתקופת האחריות תחול הההוראה המחילה את התקופה הארוכה יותר 128.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לתקן כל פגם או ליקוי במתקנים, אביזרים ופריטים הנרכשים ומוכנים כגון מערכות סניטציה ,הסקה ,איוורור ,מיזוג אויר ,חשמל ,מערכות מכניות אחרות וכיו"ב בהתאם לתקופת האחריות שקבעו הספקים של מוצרים אלה אך לא פחות מתקופה של 24חודשים מהמועד בו הוצאה "תעודת השלמה" .אחריות זו תכלול שרות ואחזקה למתקנים הנ"ל לתקופה של 24 חודשים. 128.3בעבודות שלגביהן לא נקבעה תקופת האחריות בחוק המכר )דירות( ,תשל"ג – ,1973 או בכל דין אחר או בהסכם זה ,או בכל מסמך אחר ,לרבות במסמך תנאים כלליים מיוחדים )מסמך ג (1-ובמפרט הטכני המיוחד )מסמך ג ,(2-תהיה תקופת האחריות של הקבלן במשך שנה אחת מהמועד בו הוצאה "תעודת השלמה" על ידי המפקח לבניין ,והכל מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לגבי תקופות האחריות של הקבלן. 129.הקבלן יתקן כל פגם תוך 7יום מהמועד בו קיבל על כך הודעה מהמזמין .פגמים שאינם סובלים דיחוי ועלולים לגרום אי נוחות ,כגון ליקויי רטיבות וכיו"ב ,יתוקנו מיד עם קבלת הדרישה לתיקונם. בדק בתום השנה הראשונה .130בתום שנה אחת מהמועד בו הוצאה "תעודת השלמה" לבנין ,יערך בדק נוסף של כל העבודות שבוצעו על ידי הקבלן .הבדק ייערך בנוכחות המזמין ,המפקח ,האדריכל וכל נציג אחר מטעם המזמין .באם במהלך הבדק יתברר כי יש צורך בביצוע תיקונים ,יערוך המפקח רשימה של התיקונים .לאחר השלמת התיקונים על ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה סופית. .131מובהר בזה כי כל התיקונים שייבצע הקבלן במסגרת האחריות שלו לעבודותיו לא יזכו את הקבלן לכל תמורה עבורן. אחריות .132הקבלן יהיה אחראי בכל הקשור לעבודות וביצוען. .133הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא ,בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שייגרם למזמין ו/או לעובדי המזמין ו/או לכל מי מטעמו של המזמין או לכל צד שלישי לרבות אנשים המצויים באתר או במקרקעין ,המבקרים ,העובדים ,המשתמשים והמחזיקים במבנה, ובמקרקעין ובאתר והכל כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך כדי ,או עקב או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה ,מצד הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו ,אלה הנתונים למרותו ,קבלני המשנה העובדים מטעמו ועובדיהם ,שלוחים ומי שנתון למרותם ,או כל המצויים באתר ובסביבתו. האקדמיה ללשון העברית 38 .134מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהיה הקבלן אחראי לכל נזק רכוש ,אובדן או נזק גוף שייגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא בשרותו כתוצאה מתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שייגרם תוך כדי ,עקב או במהלך ביצוע העבודה ,והוא ישפה את המזמין במידה ותוטל עליו אחריות כלשהי או תגרם לו הוצאה כלשהי כתוצאה מנזק האמור בסעיף משנה זה. .135הקבלן מתחייב לפצות את המזמין ולשפותו בגין כל נזק שייגרם לו כאמור לעיל ,ו/או או כל הפסד אחר שייגרם לו כתוצאה מכל טענה ,תלונה שתוגש נגדו וכן מכל תביעה שתוגש נגדו, או פסק דין שייפסק נגדו בגין מעשה או מחדל כאמור בסעיפים 132ו 134 -לעיל ,ובכל מקרה שהמזמין יחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו ,מתחייב הקבלן לשלם כל סכום כזה במקום המזמין או למזמין .כן מתחייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות שהמזמין יחויב בהן בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת ,לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד ,והכל בכפוף לכך שהמזמין יאפשר לקבלן להתגונן בתביעה כזו .כל סכום שישתלם על ידי המזמין יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכם זה והמזמין בכפוף לאמור רשאי לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע לקבלן ממנו בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחרת. .136חובת השיפוי כאמור בסעיף 135תחול במקרה בו תוטל אחריות או הוצאה או תשלום על המזמין במסגרת הליך משפטי או הליך אחר כדין או פשרה שתהא מקובלת על הקבלן. .137הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה או חבלה או נזק בכל הנוגע לבניית הפרוייקט או כתוצאה מתהליך הבניה של הפרוייקט. .138הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהו ,לרבות דרכים מכל סוג, מדרכות ,שבילים ,רשת מים ,תיעול ,חשמל ,טלפון ,טלוויזיה וכד' תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע המבנה, וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו. .139הקבלן יהיה אחראי לקבל את הסכמת הרשויות השונות לביצוע עבודות אשר נדרשת בה, הסכמתם ,במידה ונדרשת. .140מיום העמדת המבנה והמקרקעין לרשות הקבלן לשם ביצוע העבודות ועד להשלמת עבודות הבניה כאמור בהסכם זה ,יהיה הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם למבנה ,ו/או לסביבתו ,ו/או לרכוש המשותף ו/או לכל חלק אחר במקרקעין במהלך עבודות הבניה ,לרבות נזק שנגרם על ידי הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו או מי מטעמו או כל צד ג' כלשהו. .141כל האמור לעיל בסעיף זה ובהסכם זה לגבי אחריותו של הקבלן לנזקים כאמור לעיל ,תחול גם לגבי הפעולות שיבוצעו באתר על ידי הקבלן או מטעמו לאחר השלמת עבודות הבניה ובמסגרת תיקוני הבדק ,תיקון ליקויים וכל עבודה אחרת שתתבצע על ידי הקבלן או מטעמו גם לאחר השלמת הבניה. ביטוח .142הקבלן יבטח על חשבונו הוא ,את עצמו ואת הבאים מכוחו נגד אובדן ,נזק או אחריות הקשורים הנובעים מביצוע העבודה כאמור בהסכם זה והביטוח יכלול את המפורט להלן: 142.1 את כל אתר הבניה בו ייבנה הפרוייקט לרבות :החומרים ,הציוד המתקנים וכל דבר אחר שהובא לאתר הבניה לצורך העבודה ,במלוא ערכו ,מזמן לזמן נגד כל נזק או אבדן ,למשך כל תקופת הבניה ועד להשלמת הבניה בהתאם לסעיפים 122 ו.126 - 142.2 כל נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם ,במישרין או בעקיפין ,תוך ביצוע העבודות, לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ,לרבות עובדי הקבלן ,קבלני המשנה ועובדיהם וכל אדם אחר הנמצא בשרותו או כל אדם אחר אשר יימצא באתר הבניה. 142.3 כל נזק פיזי או אובדן שיגרמו באתר בתקופת ביצוע העבודות. 142.4 כל אחריות כלפי צד ג' לגבי נזק גוף ו/או רכוש שנגרמו בתקופת ביצוע העבודות. האקדמיה ללשון העברית 39 142.5 אחריות מעבידים כלפי עובדים וכל אדם אחר הנמצא בשרותו באתר ובמהלך ביצוע העבודות על פי הסכם זה. 142.6 ביטוח אחריות קבלנים ,הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש ,וביטוח אחריות כלפי צד שלישי וכן ביטוח בגין ליקויי תכנון וביצוע עבודות לקויות. 142.7 כל הפריטים והמתקנים מכל סוג שהוא אשר יובאו לדירות על ידי המזמין לשם התקנתם בדירות כגון ,כלים סניטריים ,מטבחים וכד'. 142.8 סכומי הביטוח בכל הביטוחים ייקבעו על ידי המזמין או יועץ ביטוח מטעמו בטרם חתימת הסכם זה .אם יוצאו פוליסות ביטוח בסכומי ביטוח שלא אושרו על ידי המזמין או יועץ ביטוח מטעמו ,יהיה הקבלן חייב לתקן את סכומי הביטוח על פי דרישת המזמין באופן מיידי. .143הקבלן מתחייב כי המזמין יהיה מוטב לפי הפוליסה וכי ימציא לו את הפוליסות הנ"ל בתוך 48שעות מחתימת הסכם זה ובכל מקרה לפניי תחילת עבודות הבניה באתר בתוספות אישור על תשלום דמי הביטוח המתחייבים .הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בעבודות הבניה בטרם ימציא את פוליסות הביטוח כאמור .אי המצאת הפוליסות במועד הנ"ל תהווה הפרה של ההסכם על ידי הקבלן. .144במידה ופוליסות הביטוח שבידי הקבלן לא מכסות את הנדרש על פי האמור לעיל ,או באם יתברר כי יש צורך לשנות או להוסיף את היקף וסוג הסיכונים המבוטחים ידאג הקבלן לתיקונים על חשבונו ,להנחת דעתו של המזמין. .145הקבלן מתחייב לשלם את פוליסות הביטוח במועדן ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הביטוח על מנת שהביטוח יהא בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות ותקופות הבדק. הפוליסות יכללו תנאי לפיו הקבלן לא יהיה רשאי לבטל את הביטוח או לצמצם את היקפו או שלא לחדשו אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן לא פחות מ 60 -יום מראש. .146הקבלן מתחייב לקבל מראש את הסכמת המזמין בכתב לחברת הביטוח ולתנאי פוליסות הביטוח והיקפם. .147הקבלן יגרום לכך כי חברת הביטוח תתחייב כלפי המזמין להודיע למזמין מיד ולא יאוחר מ 7 -ימים על כל עיכוב או אי תשלום הפרמיה במועד על ידי הקבלן. .148אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצע לפי הסכם זה או אם הבטוח הכללי של הקבלן לא יכסה את חבותו על פי סעיף זה או אם הקבלן לא ישלם את הפרמיות על פי הפוליסות במועדן או לא ימציא את הקבלות לתשלום הפרמיות על פי הפוליסות ,במועדן, או לא ימציא את האישורים על היות הביטוחים הנ"ל בתוקף ,יהיה המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הבטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות ,ויהיה זכאי לשיפוי מלא ומידי מאת הקבלן ,כן יהיה המזמין רשאי לקזזם מתשלומי התמורה או לגבותם בכל דרך אחרת. .149למען הסר ספק ,מוסכם בזאת ,כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי המזמין ,באם יערכו ביטוחים כאמור ,ואין בהוראת סעיף זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ואין בהם כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי מכל סוג שהוא. .150המצאת פוליסות הביטוח על ידי הקבלן למזמין לא יהוו אישור מצד המזמין על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לביטוחים ולא יפטרו את הקבלן מאחריותו לנזקים על פי הסכם זה או על פי כל דין. .151הקבלן יגרום לכך כי המוטבים ו/או המבוטחים לפי הפוליסות הנ"ל יהיו הקבלן והמזמין יחדיו וחברת הבטוח תוותר על כל זכות של שיבוב ו/או הגשת תביעה העלולים להיות לה נגד הקבלן או המזמין או כלפי כל מי שבא במקומם וכן כלפי האדריכל ,המפקח המהנדס או כל האקדמיה ללשון העברית 40 גוף אחר אשר יפעל באתר הבניה מטעם המזמין ולבאים מכוחם .ויתור זה ינתן על ידי המבטח בכתב עם פוליסות הביטוח. .152מוסכם כי כל תשלום שחברת הביטוח תהיה חייבת לשלם על פי הפוליסות הנ"ל ישולם ראשית למזמין ואחר כך לקבלן .כל תשלום שיתקבל על ידי הקבלן או המזמין מאת חברת הבטוח בגין כל אבדן ,או נזק לבנין/ים או לחומרים או לציוד המשמש בבנייתם ,ישמש לשיקום וכינון הנזק ולהשלמת הבניה. .153הפוליסות תהיינה לתקופה שעד תום 3חודשים ממועד השלמת העבודות .עם השלמת עבודות הבניה ידאג הקבלן להוצאת פוליסות ביטוח לכיסוי הנזקים בגין עבודות הבדק ותיקון ליקויים שיבוצעו לאחר תום הבניה וזאת בסכומים ובתנאים שיסוכמו בין הצדדים מראש. .154אם ירצה המזמין להגיש תביעה על פי פוליסת הביטוח מתחייב הקבלן להצטרף לתביעה של המזמין. הוצאות ,מסים ותשלומים שונים .155כל תשלום או הוצאה מכל סוג שהוא הקשורים לבניה ולהשלמת המבנה כראויה לתיפעול בהתאם להסכם זה יחולו על הקבלן בלבד וישולמו על ידו. .156מוסכם כי החיבורים הזמניים לאתר הבניה לאספקת חשמל ומים וכל חיבור אחר הדרוש לשם ביצוע עבודות הבניה יהיו באחריותו של הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות הוצאות בגין צריכת חשמל מים וכד' .הקבלן יזמין על חשבונו אספקה של מים וחשמל ממקורות ראשיים לצורך ביצוע על העבודות והוא יתקין על חשבונו מערכת קווים הנחוצים להעברת המים והחשמל למקום העבודות. .157כל ההוצאות הכרוכות בהכנות לביצוע העבודות לרבות מדידות וסימון ולרבות התקנת דרכי גישה לאתר תחולנה על הקבלן. .158כל ההוצאות החיובים ,המסים ,האגרות וההיטלים מכל מין וסוג שהוא הכרוכים בביצוע העבודה ובמילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ,מיום חתימת הסכם זה ואילך, יחולו וישולמו על ידי הקבלן לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ההוצאות בגין חומרי בניה ,ציוד ,כלים ,חומרי עזר ,שכר עבודה על כל מרכיביו ,לרבות ,שכר הקבלן ,שכר קבלני המשנה ,שכר היועצים למיניהם ,הוצאות הקמתם ופירוקם של מבנים ארעיים כלשהם, הוצאות שמירה ,סימון ,גידור ושילוט אתר הבניה ,הוצאות הובלת החומרים ,הציוד, הכלים ,העמסתם ,פריקתם ,אחסונם ,שמירתם ,הוצאות הביטוח ,הוצאות הקשורות בהכנת דרכי גישה לאתר הבניה ,הוצאות ניקוי וסילוק הפסולת במהלך הבניה ובסיומה. .159תשלומים ועלויות לבדיקות מכון התקנים ,בדיקות ובקורות למיניהן לקבלת אישורים ותעודות אכלוס ,יחולו על הקבלן. .160הקבלן מתחייב לשאת ולשלם את כל המסים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על קבלנים ומעבידים בהתאם לדין ולנוהג ויהיה אחראי לכל הניכויים שיש לעשותם על פי כל דין ולהעברתם לרשויות ולמוסדות המוסכים. .161הקבלן מתחייב להמציא למזמין אישור על ניהול פנקסי חשבונות כדין וכן אישור על ניכויים במקור בנוגע לכל התשלומים שהמזמין חייב לשלמם לקבלן על פי הסכם זה. אפשרות פעולה לקבלנים אחרים .162הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה ,בהתאם להוראות המזמין ,לכל קבלן אחר או לכל אדם אשר המזמין ימסור לו ביצוע עבודות אחרות שאינן כלולות בעבודות נשוא הסכם זה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב את ביצוע עבודות הבניה על ידי הקבלן .לקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה עקב מסירת עבודות אלה לקבלן/ים אחרים או עקב ביצוע העבודות על ידי קבלן/ים אחרים .המפקח מטעם המזמין ייתן לקבלן הוראות שמטרתן לתאם את ביצוע העבודות על ידי הקבלן והקבלן/ים האחרים. האקדמיה ללשון העברית 41 סילוק יד הקבלן .163מוסכם בזה ,כי בכל אחד מהמקרים הבאים יהיה המזמין רשאי לסלק את ידי הקבלן מהאתר או מכל חלק ממנו ולמנוע ממנו להמשיך את העבודות או כל חלק מהם ,ולהשלים את העבודה בעצמו או באמצעות קבלן אחר ,או בכל דרך אחרת שתראה לו והכל כמפורט להלן. 163.1 במקרה והקבלן איחר מעל 15יום במועד התחלת ביצוע העבודה. 163.2במקרה והקבלן איחר ב 21 -יום לפחות בהשלמת שלב כלשהו על פי לוח הזמנים כאמור לעיל ,או בכל מקרה אחר בו הקבלן התרשל ולא התקדם בביצוע העבודה בקצב הראוי ,באופן שהמפקח קבע כי ,ברור בעליל שהקבלן יאחר מעל 21יום במועד שנקבע להשלמת שלב כלשהו. 163.3במקרה שהקבלן הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו פירוק ,או צו כינוס נכסים ,או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו ,או לחלק מרכושו או אם ימונה מפרק או מפרק זמני על הקבלן או אם הקבלן הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו -והכל במקרה שמינוי או צו כאמור לא בוטל תוך 30יום ממתן צו בית המשפט. 163.4במקרה והוטל עיקול על רכוש הקבלן הנמצא באתר הבניה ,או על חלקו המונע או עלול למנוע בעד המשך תקין של העבודה ,או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה לפועל לגבי רכוש הקבלן או מקצתו ,והעיקול לא הוסר ,או פעולת ההוצאה לפועל לא הופסקה ,תוך 30יום מיום הטלת העיקול או עשיית פעולת ההוצאה לפועל. 163.5במקרה והקבלן הפסיק את העבודה למשך 7ימים ללא סיבה מספקת ,לדעתו של המפקח ,או אם הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה. 163.6בכל מקרה שהקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם והקבלן לא תיקן את ההפרה בפרק הזמן הקבוע כאמור בסעיף לוחות הזמנים שבחוזה זה. 163.7בכל מקרה בו המזמין ו/או המפקח יקבעו לפי שיקול דעתם הבלעדי כי הקבלן אינו מתאים לבצע את עבודות הבניה ע"פ הסכם זה .החלטה זו יכול שתבוא בכל שלב משלבי הבניה .הקבלן לא יהא רשאי לערער ו/או לטעון כנגד קביעה זו ויהיה חייב לסלק את ידו מהמבנה ו/או המקרקעין באופן מיידי. 163.8כשהקבלן יסב הסכם זה ,או כולו ,או מקצתו ,לאחר. 163.9באם הקבלן יעסיק קבלן משנה בביצוע הבניה בלי הסכמת המזמין בכתב ומראש. .164מוסכם בין הצדדים כי בכל דרישה שלפיה המזמין מסלק את ידו של הקבלן מהאתר ,הקבלן יבצע את האמור ללא כל טענה ,ו/או תביעה ,ו/או עירעור. בכל מקרה בו תהא לקבלן דרישה ,תביעה או טענה כלשהי ,הוא יביא אותה בפני המפקח וזאת רק לאחר שסילק את ידו מהאתר. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את המפקח וכי קביעתו של המפקח מוסכמת עליו באופן שהכרעת המפקח בעניין זה תהיה סופית ומכרעת ותחייב את שני הצדדים ללא עוררין .אין בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 191להלן לפיהן יהיה המפקח זכאי להכריע במחלוקת הנ"ל כבורר. .165בכל המקרים האמורים יהיה המזמין רשאי ,לשם השלמת העבודה ,להשתמש בכל החומרים ,הציוד והמתקנים השייכים לקבלן והמצויים באתר העבודה או למכור אותם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום שיגיע למזמין מהקבלן .מרגע קבלת הודעת המזמין על פי סעיף 163לעיל ,אסור יהיה לקבלן להוציא מאתר הבניה כל ציוד או חומרים וכל רכוש אחר המצוי באתר הבניה כאמור ,אלא אם כן יידרש לכך על ידי המזמין או קיבל רכוש אחר המצוי באתר הבניה כאמור ,אלא אם כן יידרש לכך על ידי המזמין או קיבל הסכמתו לכך. .166עם סיום העבודה יערך חשבון של ההוצאות והתשלומים שהוציא המזמין לשם השלמת העבודה על ידיו ושל ההפסדים והנזקים שנגרמו לו בשל הצורך להשלים את העבודה בעצמו. האקדמיה ללשון העברית 42 הוצאות השלמת הבניה ,ההפסדים והנזקים ,יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא ,בנוסף להוצאות האמורות ,בתוספת של 20%מהן כפיצוי קבוע ומוסכם ומוערך מראש לנזקיו ולהוצאותיו .המזמין יהיה זכאי לקזז סכום זה מכל תשלום שהוא חייב לקבלן או לגבות את ההוצאות וההפסדים והנזקים הנ"ל מהקבלן בכל דרך אחרת. .167הקבלן מסכים כ י בכל מקרה האמור לעיל יהיה המזמין זכאי בעצמו או באמצעות אחרים מטעמו לסלק בכל שעות היום או הלילה את החומרים ,הציוד ,עובדים ,חומרים וכל ציוד שהביא למקום או להשאיר במקום חלק מאלה .וכל האחריות ,ההוצאות והנזקים שיחולו במסגרת האמור לעיל יחולו על הקבלן בלבד. .168אין בהוראות סעיף זה לעיל ,לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות המזמין על פי דין ו/או הסכם זה במקרה של הפרת התחייבות כלשהי של הקבלן ,ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,הזכות לביטול ההסכם ולפיצויים בגין הפסד רווחים והזכות לפיצויים מוסכמים. .169הקבלן מאשר ומצהיר בזה במפורש כי מוסכם עליו כי גם אם יהיו לו תביעות או טענות כלפיה מזמין בכל עניין מכל סוג שהוא בנוגע להסכם זה ,הקבלן לא יהיה זכאי לעכב או למנוע את המשך ביצוע העבודות ,על ידי המזמין או קבלן אחר וכי בכל מקרה של טענה של הקבלן כלפי המזמין תהייה לו רק זכות תביעה כספית ולא זכות עכבון מסוג כלשהו ו/או זכות לדרוש אכיפה או למנוע את המשך העבודות. .170הקבלן מתחייב בכך באם המזמין ישתמש בזכותו לסלק את ידו של הקבלן מהפרוייקט מתחייב הקבלן מיד לדרישתו בכתב של המזמין להסתלק מן האתר ולהשאיר בו את כל החומרים ,הציוד וכל דבר אחר אשר הובא על ידו לאתר. .171בכל מקרה שהמזמין ישתמש בזכותו לסלק ידו של הקבלן יהיה המזמין זכאי ,בנוסף לסעדים המפורטים לעיל ,גם להפסיק לשלם כל תשלום נוסף לקבלן ,לחלט את הערבות שניתנה על פי הסכם זה. .172באם המזמין ישתמש בזכותו לסלק את ידו של הקבלן יהיה המזמין זכאי בנוסף לכל סעד אחר שהוא זכאי לו על פי הדין ועל פי הסכם זה להפסיק לשלם כל תשלום נוסף שהוא חייב בו לקבלן. זכות עיכוב .173מוסכם בזאת ,כי לקבלן אין ולא תהיה זכות עכבון בקשר לתחנה ו/או לבית ו/או למקרקעין, או על חומרים ,ציוד או חלקי עבודה שבוצעו על ידו. .174לקבלן לא תהיה זכות עכבון על חומרים ,ציוד או חלקי עבודה שבוצעו על ידו .הקבלן מוותר בזאת על כל זכות עיכוב על פי כל דין או על כל זכות עפ"י כל מנהג שיש לו לגבי העבודות שביצע. .175מוסכם כי למזמין יהיה זכות עכבון על כל הציוד ,מתקנים ,חומרים מכל סוג שהוא שהובאו לאתר על ידי הקבלן. הפסקת עבודות ביוזמת המזמין .176המזמין רשאי להורות לקבלן לפי שיקול דעתו הבלעדי על הצורך בהפסקת העבודות ,כולן או מקצתן ,לפרק זמן מסוים או לצמיתות מסיבות שאינן קשורות בביצוע הסכם זה. והקבלן מתחייב למלא אחרי הוראה כזו של המזמין לא יאוחר מ 10 -ימים ממועד קבלת ההוראה. .177הופסקו העבודות כאמור לעיל לפרק זמן של יותר משלושה חודשים רשאי הקבלן לדרוש מהמזמין עריכת חשבון סופי עבור אותם חלקי עבודות שבוצעו על ידו עד למועד הפסקת העבודות לפי המחירים תנאי התשלום הנקובים בהסכם זה .תשלום הסכום כאמור שהוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל תביעת פיצויים ותביעה עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו לו. האקדמיה ללשון העברית 43 ערבות לקיום ההסכם .178להבטחת מילוי התחיבויותיו על פי הסכם זה ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להבטחת ביצוע הבניה ולהבטחת מילוי מלוא התחייבויותיו בחוזה ובכל המסמכים המצורפים ,ימציא הקבלן למזמין ,עם חתימת הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,בת פרעון מיד עם דרישה ראשונה ,על פי הנוסח המפורט בנספח א' לחוזה )להלן: "ערבות הביצוע"( ' להסכם זה על סך השווה ל) 5% -חמישה אחוז( מסך התמורה המוסכמת בהסכם זה .ערבות זו תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים וההצמדה של כל הערבויות תהיה למדד היסודי של ההסכם כלומר למדד ינואר .(2010ערבות לתקופת הבדק תומצא כמפורט בסעיף 00.07לתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג.(1- 179.הערבות הבנקאית ,שתוצא מיד עם חתימת הסכם זה ,תהיה בתוקף למשך 6חודשים ובתום תקופה זו מתחייב הקבלן להאריך מדי פעם את תוקף הערבות בכל פעם למשך 6חודשים נוספים באופן ששבועיים לפני פקיעת התוקף של הערבות ,היא תחודש .לא המציא הקבלן ערבות חדשה כאמור במועד הנ"ל יהיה המזמין רשאי לממש את הערבות שבידו ולקבלן לא תהיה כל זכות להתנגד לכך או להעלות כל טענה בעניין זה .הקבלן יהיה רשאי לקבל לידיו את ערבות הביצוע רק לאחר מסירת תעודת השלמה וכגנד מסירתה של ערבות הבדק. .180מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזה כי באם הקבלן לא יאריך את תוקף הערבות הבנקאית מפעם לפעם כאמור בסעיף 179לעיל ,יהיה המזמין רשאי בנוסף למימוש הערבות הבנקאית גם לעכב כל תשלום המגיע לקבלן עד להמצאת ערבות בנקאית תקפה. .181המזמין יהיה רשאי לממש את הערבות ולתבוע את הסכום הנקוב בה במלואו או בחלקו ,לפי שיקול דעתו ,בכל עת שבה לדעת המזמין הקבלן הפר את התחייבויותיו בהסכם זה או חלק מהם .המזמין יהיה רשאי לממש את הערבות גם במקרה שהקבלן יפגר בבצוע העבודות ולצורך גביית הפיצוי המוסכם בסעיף 57לתנאי הסכם זה. הקבלן לא יהא רשאי להתנגד למימוש הערבות ,בין בדרך של פניה לבית המשפט המוסמך ליתן צו מניעה האוסר את מימוש הערבות ,או בין פניה למפקח ולכל ערכאה מוסמכת ליתן הוראה לעיכוב מימוש הערבות בכל דרך וצורה. .182מוסכם כי באם תמומש על ידי המזמין הערבות הבנקאית כולה או חלק ממנה כי אז יהיה על הקבלן להמציא ערבות בנקאית חדשה לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה לרבות סכום הערבות .כן מובהר בזה במפורש כי אין במימוש הערבות כולה או חלק ממנה כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי המזמין על פי ההסכם ובכך לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע לו על פי ההסכם או על פי כל דין בקשר עם הפרת התחייבויות הקבלן. .183כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות בערבויות הנ"ל יחולו על הקבלן. העברת או הסבת ההסכם .184המזמין יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לצד שלישי ובלבד שצד שלישי ייקח על עצמו את הזכויות ואת ההתחייבויות של המזמין על פי הסכם זה. .185הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה ,כולן או חלקן ,ו/או כל זכות או טובת הנאה או חובה על פי הסכם זה. .186הקבלן מתחייב שלא להמחות לאחר כל זכות לסכומים איזה שהם שיגיעו לקבלן או שעשויים להגיע לו על פי הסכם זה מבלי לקבל הסכמה לכך מאת המזמין מראש ובכתב. המחאה שייעשה הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה לא תכובד על ידי המזמין. קיזוז .187באם הקבלן יהיה חייב למזמין סכום בין על פי כל הוראות הסכם זה ובין ע"פ כל הסכם אחר שבינו לבין המזמין ובין כתוצאה מהוראות הדין ,יהיה המזמין רשאי בנוסף לכל תרופה ולכל סעד אחר על פי הסכם זה ועל פי כל דין לקזז את הסכום שהקבלן חייב למזמין כנגד כל סכום שהמזמין חייב לקבלן או כנגד ערבות הביצוע או ערבות הבדק שימציא הקבלן האקדמיה ללשון העברית 44 למזמין על פי הוראות הסכם זה או כנגד כל סכום אחר העומד לזכות הקבלן אצל המזמין לרבות סכום המופקד בידי המזמין עבור הקבלן .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. הפרת ההסכם .188על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( ,תשל"א .1970 - אין בהוראה זו כדי לגרוע מכל זכות או תרופה על פי הסכם זה ונספחיו. 189.הפרת סעיפים ,57 ,54 ,50 ,49 ,48 ,45 ,44 ,43 ,38 ,36 ,34 ,33 ,30 ,29 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 ,6 ,4 ,151 ,147 ,146 ,145 ,144 ,143 ,142 ,135 ,129 ,128 ,126 ,122 ,101 ,94 ,66 ,65 ,64 ,63 ,61 ) 163 ,160 ,153 ,152על כל סעיפיו( ,185 ,181 ,179 ,178 ,173 ,תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה. .190במקרה שצד מהצדדים להסכם זה יפר הסכם זה הפרה יסודית וההפרה לא תתוקן תוך 10 ימים ממתן התראה בכתב בדבר ההפרה ,יהא הצד השני זכאי ,בנוסף לכל סעד או תרופה על פי הסכם זה ועל פי הדין ,לפיצוי מוסכם בסך השווה ל 10% -מהתמורה המוסכמת בהסכם זה )כאשר לצורך חישוב התמורה ,התמורה תהיה צמודה למדד על פי סעיפים 14-16לעיל עד למועד תשלום הפיצוי( ואשר ישולם לצד השני תוך 30יום מדרישתו בכתב .מוצהר ,כי סכום זה מהווה הערכה סבירה ומינימלית של הנזק הראשוני אותו צופים הצדדים עקב הפרה יסודית של הסכם זה ,בהתחשב ,בין היתר ,בהיקף הפרויקט ואין בפיצוי זה כדי לגרוע מכל פיצוי בגין כל נזק נוסף שיוכח. .191המזמין יהיה רשאי לנכות כל סכום שיגיע לו מהקבלן בהתאם להוראות הסכם זה מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לגבות בכל דרך אחרת, לרבות על ידי הפעלת ערבות הביצוע או ערבות הבדק בגין כל סכום אשר יגיע לו מהקבלן. בוררות .192הצדדים מסכימים ,כי כל חילוקי הדעות שיתגלו ביניהם בקשר להסכם זה יוכרעו על ידי בורר כמפורט להלן: 192.1כל מחלוקת בכל דבר ועניין הקשורים להסכם זה ,לביצוע העבודה והתמורה עבורה לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אופן ביצוע העבודה ,איכות וטיב הבניה ,מועדי הבניה ,שלבי הבניה ,פרשנות והוראות לגבי תוכניות ,המפרטים המיוחדים, הפרטים הכלולים בנספחים להסכם ובתוכניות שיוגשו לקבלן ,סוג ורמת המוצרים והחומרים שיכללו בבניה ,העבודה והיקפה ,שינויים שיתבקשו ,שינויים מקצועייים טכניים וארגוניים ,זהות קבלני המשנה אשר יבצעו חלק מהבניה וכל דבר וענין הנוגע לעבודתם של קבלני המשנה ,עלויות של שינויים או תוספות ,התמורה כולה או חלק ממנה ,מועדי ושלבי הבניה ,חשבונות ביניים ,החשבון הסופי שיוגש בתום הבניה וכל נושא מקצועי הקשור לבניה ,טיבה ,מועדה ,איכותה ,היקפה יוכרעו על ידי המפקח אשר ישמש כבורר לענין זה והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת ותחייב את הצדדים. 192.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם כי כל מחלוקת בכל דבר ועניין הקשורים לדרישתו של המזמין לסילוק ידו של הקבלן מהאתר ,כאמור לעיל בהסכם זה, יכריע הבורר בכל מחלוקת בענין זה והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת ותחייב את הצדדים. 192.3בנוסף לאמור לעיל להסכם זה מבהירים הצדדים במפורש כי הם ממנים את המפקח ,מר צחי לוי ,כבורר מכריע וסופי שיכריע במחלוקות האמורות לעיל מתוך הכרות עמו ועקב כך שהם סומכים על כושרו ,הגיונו ,הגינותו ויכולתו המקצועית ולא תשמע מפיהם כל טענה כנגד מינויו. .193הבורר ,יפעיל את סמכויותיו ,על פי הסכם זה ,לפי בקשת כל אחד משני הצדדים וייתן החלטתו ,כולל החלטות ביניים ,בדחיפות וללא עיכובים ,על מנת שלא יעוכב ביצוע העבודה על פי הסכם זה. האקדמיה ללשון העברית 45 .194הכרעתו של הבורר תחייב את הצדדים בעניינים שבסמכותו .הכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. .195הבורר ,יהיה רשאי לקבוע ,מי מהצדדים יהיה חייב בשכר טרחתו בכל מחלוקת בה יכריע. .196חתימה על הסכם זה ,מהווה גם חתימה על הסכם בוררות וכמוה כחתימה גם על שטר בוררות והוראות חוק הבוררות ,התשכ"ח 1968 -יחולו על הבוררות הקבועה בהסכם זה. .197פניה למפקח או לבורר לא תהווה עילה לקבלן להפסיק או להאט או לעכב את העבודה. הוראות שונות .198הקבלן מתחייב בזה ,שלא להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה ,או כל חלק מהן, לכל אדם או גוף זולתו ,ושלא לשעבדם במלואם או בחלקם בכל שעבוד איזשהו ,ואולם, למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות הקבלן להעסיק קבלני משנה לביצוע חלקים מהעבודה ,באישור המזמין בכתב ומראש ,ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע מאחריותו וחובותיו על פי הסכם זה .מובהר בזה כי הקבלן מתחייב שלא לשעבד בכל שעבוד מכל סוג שהוא את הציוד ,החומרים ,המתקנים וכל נכס אחר המצוי באתר הבניה אשר הובאו לאתר על ידי הקבלן או מטעמו. .199הקבלן מאשר בזה כי ידוע לו כי המזמין רשאי לחתום עם בנק על הסכם אשראי/משכנתא למימון השיפוץ וכי המזמין רשאי להתחייב לשעבד ולהמחות לטובת הבנק את כל זכויותיו לרבות בטוחות שינתנו על ידי הקבלן למזמין במסגרת חוזה זה ,והקבלן מאשר את הסכמתו לכך ,והוא מצהיר כי אין ולא יהיו לו טענות או התנגדויות בגין קיום האמור בסעיף זה. .200כל תקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב ,שאם לא כן ,לא יהא להם כל תוקף. .201מוסכם כי המסמכים והנספחים להסכם זה משקפים את המוסכם בין הצדדים וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות ,הצהרות ,מצגים הסכמים והתחייבויות בעל פה או בכתב שאינן כלולות בכל עת שימצאו לנכון. .202שום ויתור ,או הימנעות מפעולה במועדה ,או ארכה שתינתן ,לא יחשבו כויתור מצד המזמינים או הקבלן על זכות מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם ,כולן או מקצתן בכל עת שימצאו לנכון. .203התוכנית ,המפרט הטכני וכן כל מסמך וכל נספח המצורף להסכם זה שיגיעו לידי הקבלן בקשר לביצוע העבודות על פי הסכם זה יהיו ויישארו רכושו הבלעדי של המזמין ואסור לקבלן לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא במסמכים אלה או למסרם לאחרים לכל מטרה פרט לביצוע הבניה על פי הסכם זה .הקבלן מתחייב להחזיר למזמין על פיה דרישתו הראשונה את כל המסמכים שקיבל והוא מוותר על זכות עכבון בקשר למסמכים אלה. .204מבוטל. .205הימנעות מפעולה ,או הסכמה מצד המזמין או נציגיו לסטות מדרישות במקרה מסוים או שתיקה או שיהוי או אי הפעלת זכות או ויתור מצד המזמין בקשר לביצוע התחייבויות הקבלן לא יחשבו בשום מקרה כויתור על אותן זכויות ולא יהיה בכך כדי לחייב את המזמין במקרה אחר שבו לא יעמוד הקבלן בהתחייבויותיו. .206הוצאות ביול הסכם זה ומסמכיו יחולו על הקבלן. הודעות .207כתובת הצדדים לעניין הסכם זה ,הינם בכותרת להסכם זה .כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דלעיל ,אלא אם כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה ,תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר ,ואם נמסרה ביד ,בעת מסירתה. האקדמיה ללשון העברית 46 ולראיה באו הצדדים על החתום המזמין הקבלן האקדמיה ללשון העברית 47 נספחים למסמך ב' )החוזה( האקדמיה ללשון העברית 48 רשימת נספחים למסמך ב' )החוזה( נספח א' נוסח ערבות הביצוע נספח ב' בוטל נספח ג' נוסח ערבות הבדק נספח ד' צו התחלת העבודה נספח ה' תעודה השלמה נספח ו' בוטל נספח ז' הצהרה בדבר חיסול תביעות נספח ח' בוטל נספח ט' הצהרה לקיום הוראות פקודת הבטיחות נספח י' בוטל האקדמיה ללשון העברית 49 נספח א' ערבות ביצוע לכבוד האקדמיה ללשון העברית ירושלים א.נ,. הנדון: ערבות מס' .1 )להלן " -הקבלן"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום ש"ח ) ע"פ בקשת עד לסכום של שקלים חדשים( )להלן " -סכום הקרן"( כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן " -סכום הערבות"( שתדרשו מאת הקבלן. .2 תנאי ההצמדה הם כדלקמן: אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה מדד תשומות הבניה למגורים המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן " -המדד החדש"( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות נקודות )להלן - והעומד על זאת אשר התפרסם ביום המדד הבסיסי"( ,נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. .3 אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך 7ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן .כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו. .4 אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 3דלעיל. .5 בכל מקרה ,אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו ,כי המדד החדש ירד לעומת המדד הבסיסי ,כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם את תשלום מלוא סכום הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד. .6 אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להמנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין. .7 בנוסף לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם ו/או בתוקף החוזה ביניכם ,והינה בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית. .8 ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת הערבות תהיה בתוקף עד ליום להמסר לנו עד מועד זה למשרדנו בכתובת דלעיל .לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. בכבוד רב, בנק האקדמיה ללשון העברית 50 נספח ג' ערבות הבדק לכבוד האקדמיה ללשון העברית ירושלים א.נ,. הנדון :ערבות מס' בע"מ )להלן " -הקבלן"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל .1על פי בקשה שקלים חדשים( ש"ח ) סכום עד לסכום של )להלן " -סכום הקרן"( כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן " -סכום הערבות"( שתדרשו מאת הקבלן. .2תנאי ההצמדה הם כדלקמן: אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כת ערבות ב זה יהיה מדד הבניה למגורים המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן , -המדד החדש( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זאת אשר התפרסם ביום נקודות )להלן " המדד הבסיסי"( נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא והעומד על מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. .3אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך 7ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבל .כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו. .4אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת על סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תשאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 3דלעיל. .5בכל מקרה ,אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו ,כי המדד החדש ירד לעומת המדד הבסיסי ,כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם את תשלום מלוא סכום הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד. .6אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להמנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין. .7בנוסף לכל האמור לעיל ,הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הקבלן כלפיכם ו/או בתוקף החוזה ביניכם ,והינה בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ועצמאית. ועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת להמסר לנו .8הערבות תהיה בתוקף עד ליום עד מועד זה למשרדנו בכתובת דלעיל .לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. בכבוד רב, בנק האקדמיה ללשון העברית 51 נספח ד' לכבוד צו התחלת העבודה .1הנכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודות כהגדרתן בחוזה מיום מסמכיו ,נספחיו וצרופותיו ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי החוזה האמור. על ,וביצוע העבודות .2מועד התחלת ביצוע העבודות יהיה לא יאוחר מיום יסתיים תוך תקופה שלא תעלה על חמישה חודשים קלנדריים ,והכל כמפורט בחוזה )מסמך ב (1-לחוזה ובכל המסמכים המצורפים לו. ההוראה דלעיל להתחיל בביצוע העבודות וביתר התחייבויותיכם על פי החוזה תהווה לכל דבר ועניין הקשור בחוזה "צו התחלת עבודה" כנזכר בחוזה. ביצוע העבודה לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה ,על כל מסמכיו ,נספחיו ,וצרופותיו, לתנאי כל דין ולהוראות של כל רשות מוסמכת. .3הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחיבויותיכם על פי החוזה. בכבוד רב, העתקים: המנהל המתכנן המפקח האקדמיה ללשון העברית 52 נספח ה' לכבוד תעודת השלמה הושלם ביצוען של כל העבודות אשר הננו לאשר כי בתאריך על כל מסמכיו, התחייב לבצע וזאת עפ"י כל הדרישות של החוזה מיום נספחיו וצרופותיו ולהוציא אותן עבודות שהקבלן התחייב לבצע לאחר תעודת ההשלמה לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בכל הקשור להתחייבויותיו בקשר לתקופות הבדק. העבודות הנ"ל נבדקו על ידי המפקח כמוגדר בחוזה ובוצעו לשביעות רצונם של המזמין והמפקח. תאריך בדיקת העבודות תאריך תחילת תקופת הבדק הצוות הבודק: .1 .2 .3 .4 נציג המזמין מפקח המתכנן המהנדס בכבוד רב, המזמין העתקים: המזמין המתכנן המפקח המהנדס חתימה חתימה חתימה חתימה האקדמיה ללשון העברית 53 נספח ז' לכבוד האקדמיה ללשון העברית ירושלים הצהרה בדבר העדר תביעות )להלן "החוזה" שנערך בין "האקדמיה ללשון בהתאם לחוזה מיום מתכבדים בזה להגיש את החשבון העברית" לבינינו ,אנו הח"מ הכולל והסופי )להלן " -החשבון הסופי"( למזמין ,בגין ביצוע כל העבודות אותן ביצענו ובגין ביצוע כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה. הננו מצהירים ומאשרים כדלקמן: כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח המגיע לנו על חשבון שכר החוזה תמורת א. ביצוע העבודות במלואן וביצוע כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה הינו בסך של ש"ח )להלן " -שכר החוזה הסופי"(. ב. ש"ח ובקבלת היתרה כי על חשבון שכר החוזה הסופי קבלנו עד כה סך ש"ח ,קבלנו את מלוא שכר החוזה הסופי המגיע לנו המגיעה לנו בסך בגין ביצוע העבודות וביצוע כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה. ג. ש"ח ובקבלת היתרה כי על חשבון שכר החוזה הסופי קבלנו עד כה סך ש"ח ,קבלנו את מלוא שכר החוזה הסופי המגיע לנו המגיעה לנו בסך בגין ביצוע העבודות וביצוע כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה למעט התחייבויותינו בקשר לקבלני המשנה. ד. אין לנו כי פרט לקבלת יתרת שכר החוזה הנקוב בסעיף )ב( לעיל עד ליום ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל מין ו/או סוג שהוא כלפיכם ו/או כנגד מי מטעמכם ו/או כנגד המפקח כהגדרתו בחוזה ,ו/או כלפי כל אלה הבאים ו/או שיבואו מכוחם של אלה ו/או מטעמם בקשר לחוזה ו/או לכל הקשור במישרין או בעקיפין בחוזה ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו. ו. אין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מביצוע יתר ההתחייבויות אשר אנו חייבים לבצע לאחר השלמת העבודות ולרבות בקשר לתקופות בדק. ז. למונחים בהצהרותינו דלעיל יהיה הפרוש אשר ניתן להם בחוזה ,אלא אם תוכן הדברים ו/או הקשרם מחייב אחרת. בכבוד רב עד לחתימות העתקים: המזמין המתכנן המפקח המהנדס האקדמיה ללשון העברית 54 נספח ט -נספח בטיחות הצהרה לקיום הוראות פקודת בטיחות .1 הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 1970 -והתקנות שלפיה ,וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1954 ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה ,לרבות כל התקנות .ההוראות והצווים שפורסמו ו/או יפורסמו מכוחם וכל הוראות מפקחי הבטיחות והמורשים על פי דין ליתן הוראות בנשואי בטיחות. .2 הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו קבלן ראשי כמשמעו של דבר בפקודה הנ"ל הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שימונה על ידו לצורך כך. .3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 1לעיל: .4 )א( הקבלן יקיים במועד ובמדוייק את תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה התשמ"ח (1988 -לרבות את כל החובות המוטלות על מבצע בניה כמפורט בתקנות אלה.: )ב( הקבלן ידווח למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות העבודות ,על היותו קבלן ראשי לביצוע העבודות. הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי עבור קיום התחייבויותיו על פי האמור בנספח זה. תאריך חתימת הקבלן האקדמיה ללשון העברית 55 מסמך ג1- תנאים כלליים מיוחדים האקדמיה ללשון העברית 56 מסמך ג' ) ( 1תנאים כללים למפרט טכני 00.01בוטל 00.02המקום ,תאור האתר ודרכי גישה ההזמנה להצעה זו מתייחסת לביצוע שיפוץ קומת משרדים ,שיפוץ קומת מרתף והכשרתו למשרדים וכן עבודות פיתוח. דרכי גישה יובהרו לקבלנים בעת סיור הקבלנים במקום. באזור בניינים קיימים ופעילים ,בו מתקיימים פעולות בכל ימות השנה ובכל שעות היום. 00.03לו"ז ביצוע בשלבים .1 .2 .3 .4 הזמן המוקצב לביצוע העבודות מוגבל ל -חמישה חודשים קלנדריים. לכן על הקבלן להזמין את החומרים הדרושים לעבודות עם קבלת צו התחלת העבודה .האחסון יהיה בשטחי העבודה בלבד .העבודות בשטח יתחילו רק לאחר קבלת אישור המפקח. בנוסף מובא לידיעת הקבלן כי קיימת אפשרות שבינוי חלקים במבנה יבוצעו בשלבים ובתאום עם קבלני משנה ,אשר יבוצעו בהזמנה נפרדת ע"י המזמין. ההחלטה לכך תיקבע ע"י המפקח במקום ,תוך מתן הנחיות אילו מלאכות יש לבצע באופן מיידי ,טרם ביצוע הקמת המחיצות ע"י הקבלן האחר. הקבלן מתחייב להישמע להוראות המפקח ואין במתן הוראות אלה משום עילה למתן תוספת כספית כלשהי ,או הארכת תקופת הבצוע. 00.04בוטל 00.05תכולת המפרט המפרט הכללי פירושו :המפרטים הכלליים הרלבנטיים של הוועדה הבינמשרדית שבהוצאת ממשלת ישראל. המפרט הטכני המיוחד פירושו :התנאים המיוחדים ,המתייחסים לעבודה זו, ואשר הינם משלימים ו/או שונים או מורים על אופני ביצוע ,מדידה ותשלום אחרים מאלה המפורטים במפרט הכללי. המפרט פירושו :צירוף המפרט הכללי והמיוחד .המפרט מהווה מסמך של החוזה וחלק בלתי נפרד ממנו .המפרט מהווה השלמה לתכניות ,ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט. 00.06צינורות ומתקנים תת-קרקעיים ועיליים בשטח העבודה עלולים להיות צינורות ומתקנים תת-קרקעיים ועיליים הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו ,על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. חפירות וחציבות לגילוי הצינורות ,הכבלים והשוחות למיניהן ,השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים ,איסוף ,אינפורמציה ותיאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ,ללא תשלום נוסף. האקדמיה ללשון העברית 57 על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל ,וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ,ללא תשלום נוסף. עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד של מהנדס הרשת בחברת "בזק" ונציגי המזמין .כל ההוצאות בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. עבודה בקרבת מתקני גז או עבודות עבור מערכת גז יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד של מהנדס עברת הגז ונציגי המזמין .כל ההוצאות בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. אותו הדין יחול גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל/תאורה .העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח נציגי המזמין וכל האישורים וההוצאות בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. עבודות בקרבת קווי ביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם צמוד מטעם נציגי המזמין .כל ההוצאות בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים ,לפני ובזמן ביצוע העבודות בקרבת המערכות הנ"ל ,הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו מתנאי השטח. 00.07בטחונות ערבות לתקופת הבדק בהמשך ובהשלמה למסמך ב' סעיף :178 .1 להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפיה הוראות הסכם זה במלואן ובמועדן בקשר לביצוע תיקונים ועבודות בדק לאחר תום הבניה ימציא הקבלן לפקודת המזמין ,בסיום העבודה ,ערבות בנקאית אוטומטית ובלתי מותנית להנחת דעת המזמין )להלן" :ערבות הבדק"( ,נוסח הערבות הנדרש מצורף כנספח ג' לחוזה. .2 .3 סכום הערבות יהיה בשעור של 5%מהיקף העבודה. הערבות תהא צמודה למדד תשומות הבניה למגורים לפי מדד לבניה למגורים לחודש בסיס ההסכם. 4. הערבות תהא בתוקף למשך 12חודשים עבור עבודות הבניה ,לשם תיקונים ועבודות הבדק. .5 במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם כתבי הארכה של הערבות בהתאם להוראות חוק המכר תוך התאמה למלאכות השונות. כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ,בביולה ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה לפיה ענין ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 6. .7 אין במתן הערבות הנ"ל ו/או במימושה על ידי המזמין כדי לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפיה מזמין על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע על סעד המגיע ו/או שיגיע לו על הסכם זה ו/או על פי כל דין. .8 במקרה של מימוש הערבות הנ"ל ,כולה או חלקה ,חייב הקבלן אינו רשאי להתנגד לדרישת המימוש בכל דרך וצורה שהיא .בכל מקרה חייב הקבלן להמציא מיד למזמין ערבות בנקאית חדשה ,לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה ,לרבות סכום הערבות. המזמין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או כל שיפוי שיגיעו לו מהקבלן על ידי מימוש הערבות. 9. האקדמיה ללשון העברית 58 00.08תנאי מקום העבודה א. בהגישו את הצעתו ,מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבודה ,ראה את אתר העבודה וסביבתו ,בדק באופן יסודי את צורתו ,את גבולות השטח ואת השטח הפנוי המיועד לעבודה ולאחסנת החומרים והכלים ובדק את מיקום המערכות הגלויות והנסתרות .כמו כן מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל ,לתנאים המיוחדים ולכל יתר העבודות במסגרת הזמנה להגשת הצעות זאת ומחירי הצעתו בכתב הכמויות והמחירים כוללים את כל ההוצאות הכלליות והוצאות מקריות כלשהן שתידרשנה בגלל תנאי מקום העבודה ,הגבלותיו וסביבתו. במיוחד על הקבלן להביא בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים ממיקומו של האתר בתוך וליד כבישים פעילים ולעיתים אף בצורה אינטנסיבית בתוך מבנה יוקרתי מאוכלס ובצמוד למבנים מאוכלסים קיימים אשר יתופעלו כרגיל בכל עת עבודתו של הקבלן .על הקבלן לתכנן את מהלך עבודותיו השונות באופן המתאים ביותר לצרכיו אולם כל פתרון חייב להביא בחשבון שלא תיפגע תנועת כלי הרכב והולכי הרגל ברחובות הסמוכים ולא ייגרם נזק ישיר או עקיף לדיירים .נזק אשר אם ייגרם ,יהיה באחריותו הבלעדית והמלאה של הקבלן. על הקבלן להבטיח מעבר שוטף ובטוח של הולכי רגל ברחובות ובכבישים הגובלים באתר וכן עליו להבטיח את הכניסות למבנים הקיימים ולחצרות מסביב לאתר .הקבלן יידרש לבצע כל פעולה שלדעת המפקח נחוצה להבטחת הדרישות דלעיל וזאת לפי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית של המפקח .אין באמור לעיל כדי להסיר ו/או לגרוע במאום מאחריותו של הקבלן. מודגש כי סידור ארעי או קבוע עם גורם כלשהו מדיירי הסביבה לשם זכות מעבר או שינוי כלשהו בנכסים לשם מימוש אפשרויות עבודה והתארגנות ,יהיה מענינו הבלעדי של הקבלן ויהיה כלול במסגרת הוצאותיו הכלליות של הקבלן ,ולא תינתן לו כל תמורה מיוחדת לכך. ה. הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח באתר אשר יסייע בידו במסגרת עבודתו בקידום נושא ביצוע העבודה ,אולם הוראות המפקח ונכונותו לסייע ,איננה פוטרת את הקבלן מכל חובותיו ו/או אחריותו בין לעבודות עצמן כולל תיאומן ובין לצד ג' או כל רשות שהיא על-פי החוזה ו/או הדין לרבות תיאום והרשאה נדרשים. בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם לתחום האתר ,לא תותר לינת עובדים באתר למעט השומר באתר מטעם הקבלן. בנוסף לאמור לעיל ,על הקבלן להימנע מכל דבר שיפריע לחיים התקינים בסביבת האתר .כמו כן ,עליו לשמור את כל דרכי הגישה לאתר שהוא עובר בהן במצב תקין ונקי ולתקן ו/או לנקות מיידית כל נזק או לכלוך שנגרם על ידו ו/או מי מטעמו .במידה ולא יתקן ו/או ינקה כאמור ,זכאי המזמין לבצע זאת בעצמו ולנכות את עלות הביצוע והוצאותיו בקשר לכך מחשבונות הקבלן. על הקבלן להכיר ולדעת עוד לפני הגישו את הצעת המחירים ,את האתר וסביבתו לרבות כל עבודות ההכנה שבוצעו בו ואשר יבוצעו בו עד לתחילת העבודות .כמו כן ,עליו להכיר ולדעת כי בדירות בקומה מתחת לקומת העבודה היו בעיות רטיבות בעבר .במהלך הקיץ בוצעו עבודות איטום במרפסת .על-כן יש לשמור על שלמות הריצוף ותקינותם במהלך החורף .באחריות הקבלן להקפיד שבכל מהלך העבודה יהיו חורי ניקוז פתוחים לניקוז מי-הגשמים מפסולת וחומרי בנין. בנוסף לכל האמור לעיל ,הקבלן מתחייב לשמור על מעטפת הבנין בתקופת החורף ,מפני חדירת מי-גשמים .בסוף כל יום העבודה ,עליו להקפיד שכל הפתחים יהיו סגורים למניעת חדירת רטיבות לקומות התחתונות. ב. ג. ד. ו. ז. ח. ט. האקדמיה ללשון העברית 59 י. על הקבלן להביא בחשבון כי ייתכן ויידרש מפעם לפעם להגביל )לדחות, לשנות ,להפסיק וכיו"ב( את שעות העבודה שלו ,במיוחד לעבודות הגורמות לרעשים ולהטרדת מנוחת השכנים ,לפי קביעת מנהל הפרוייקט .הקבלן לא יהיה זכאי לקבל תוספת תשלום בגין כך ,וכן לא יוארך לוח הזמנים בשל כך. יא. עם מסירת צו התחלת עבודה לקבלן ,הופך הקבלן לאחראי היחיד להשגחה ,לטיפול ולאחריות לנזקים לגבי כל העבודות שנעשו ו/או שלא נעשו באתר בעבודות הכנה בתחומי עבודתו ו/או בתחומים ובדרכים בהם ישתמש .אחריות זאת תכלול את אחזקתו והטיפול של כל שטח תחומי העבודה לרבות כל הדרכים בהם ישתמש הקבלן .בנוסף לאמור לעיל הרי שבמסגרת אחריות זו יהיה על הקבלן לדאוג לניקוי דרכי הגישה בכל פעם שהנ"ל יתלכלכו עקב הובלת חומרים על-ידי הקבלן. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור בסעיף זה לעיל וכי כל דרישה הנובעת מכך לא תשמש בידי הקבלן כעילה לתשלומים נוספים. יב. 00.09אחריות למבנים ולמתקנים קיימים הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים ,ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה .עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן )לרבות צינורות מים וביוב ,קווי חשמל וטלפון וכד'( על הקבלן להודיע מיד למפקח ,ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו .הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם למבנים ולמתקנים ,ומתחייב לתקנם על חשבונו ,לשביעות רצון המפקח ,ולשאת בכל ההוצאות ,הן ישירות והן עקיפות ,שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 00.10אמצעי זהירות על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות מתאימים בעת ביצוע העבודה )לרבות תמיכות, חיזוקים ,גידור ,דרכי גישה וכו'( על-מנת להבטיח מפני תאונות ונזקים בנפש וברכוש .הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל תאונה ונזק ,בין לרכוש ובין לגוף או לנפש ,שייגרמו בגין ביצוע העבודות ,וישא בכל תיקון ו/או עבודה ,ו/או פיצוי ו/או שיפוי שידרשו עקב כך במשך תקופת ביצוע העבודה ועד תום תקופת האחריות כפי שסוכם בחוזה. בפוליסת הביטוח יהיה סעיף המתנה ביטול הפוליסה באישור בכתב מאת מזמין העבודה במסמך זה .על הקבלן לרכוש את כל הביטוחים הדרושים לעמידה בתנאים הנ"ל לכל תקופת העבודה ותקופת האחריות ,ולהציגם בפני המפקח לפני תחילת העבודה .הקבלן יפצה ו/או ישפה את המזמין בגין כל תביעה שתוגש כנגדו והקשורה לביצוע העבודה על-ידי הקבלן ו/או כתוצאה ממנה. 00.11השגחה ואחריות בהשלמה ובעידכון למפורט לעיל ומבלי לגרוע במפורט לעיל ,הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לגוף ובין לרכוש ,ולכל נזק אחר שייגרם למזמין או לכל צד שלישי או לכל עובד כתוצאה ממעשה או ממחדל מצד הקבלן ,הנובע בין במישרין ובין בעקיפין מביצוע העבודות או בקשר אליהן ,בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן ,וכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על-ידי עובדיו או קבלני משנה או ספקים או שלוחיו או כל הנתון למרותו לכל אדם או חפץ המצויים באתר ביצוע העבודות ובסביבתו. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: א .מיום החוזה ועד להשלמת כל התחייבויות הקבלן כלפי המזמין בהתאם לחוזה ,יהא הקבלן בלבד אחראי כלפי כל אדם ורשות לנזק שייגרם לאדם או לרכוש ,לרבות דרכים ,צנרת וכבלים תת-קרקעיים ,כתוצאה מביצוע התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה ,כתוצאה מהחזקתו במקרקעין ,כתוצאה מהעבודות וכתוצאה מכל פעולה או מחדל של הקבלן ,עובדיו ,מוזמניו ושאר צדדים שלישיים )לרבות קבלני משנה וספקים מטעמו( ,בקשר האקדמיה ללשון העברית 60 ב. ג. ד. ה. למקרקעין או לעבודות ,או בקשר לביצוע כל התחייבות אחרת מהתחייבויותיו על-פי חוזה זה .מיום החוזה ועד ליום השלמת כל העבודות וקבלת העבודה על-ידי המזמין ,יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודות .נגרם נזק לעבודות בטרם השלמתן ו/או בטרם נתקבלו על-ידי המזמין ,ואשר נובע מסיבה כלשהי ,יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי .הוראות סעיף קטן זה תחולנה גם על נזק שנגרם תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על-ידי הקבלן ,אף לאחר השלמת העבודות וקבלתן על-ידי המזמין. הקבלן יהא אחראי לכל נזק רכוש ו/או נזק גוף שייגרם לעובדיו או לשלוחיו ,או לכל אדם אחר שנמצא בשטח ו/או באתר העבודה או נמצא בשירותו ,כתוצאה מתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שייגרם לו תוך כדי ,עקב ,או במהלך ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים ,תוך כדי ביצוע העבודות ,למניעת כל פגיעה בלתי-סבירה בנוחות הציבור ,על-מנת שלא תהא כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים ציבוריות או ברכוש אחר .הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהו ,לרבות דרכים מכל סוג ,מדרכות ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלפון וכיו"ב -תוך כדי ביצוע חיוביו על-פי חוזה זה ,וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו לשביעות רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק. הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ביצוע העבודות ובסביבתו בעת ביצוע העבודה, לספק ולהתקין שמירה ,גידור כדין ,אורות ,שלטי אזהרה ,פנסים מהבהבים ,פיגומים ,מעקות בטיחות ,גדרות זמניות ,כיסוי וכל אמצעי מיגון אחר שיהיה דרוש ,ושאר אמצעי זהירות לבטחון ונוחות העובדים באתר העבודות ,לבטחון הנמצאים שם ,לבטחון המוזמנים והמזמינים והציבור ,ולהבטחת הרכוש המצוי בו ,בכל זמן ובכל מקום שיהיה צורך בכך ,או על-פי הוראה מצד רשות מוסמכת שהיא .היה ותתבצענה העבודות בשעות או בעונות בהן אין אור יום מלא ,יתקין הקבלן על חשבונו אמצעי בטיחות וזהירות המתאימים או הנדרשים על-פי כל דין לעבודה בחשיכה ויתקין תאורה מספקת של אתר העבודה. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעבודות ,בשלבי ביצועו ולאחר מכן בגין כל נזק או חבות שתוטל על המזמין או מי מטעמו לפי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ ,1980 -לרבות נזק שייגרם על-ידי הקבלן ,עובדיו, שלוחיו או מי מטעמו .בכל מקרה של נזק לעבודות כאמור ,יהא הקבלן חייב לתקנו על חשבונו בהקדם האפשרי. 00.12החזקת שטחי עבודה ,פינוי עפר ,פינוי אסבסט ופסולת א. ב. ג. הקבלן אחראי במשך כל תקופת עבודתו לשלימות ונקיון מוחלט של איזור העבודה ודרכי הגישה לבנין .יש לוודא פעמיים ביום על-ידי פועל שיעסוק בנושא ,כי לא נגרם לכלוך או פסולת ,וכי כל פסולת או לכלוך תוסר מיד. פינוי עפר ופסולת בכל אחד משלבי העבודה ולרבות עם סיומה ,ייעשה על- ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפיכה מורשה עמו יהיה לקבלן הסכם התקשרות ,לצורך פינוי והטמנת העפר והפסולת .הסכם ההתקשרות עם אתר השפיכה המורשה יימסר למזמין .פינוי העפר והפסולת יאורגן באופן שתימנע הפרעה לפעילויות בסביבת האתר .רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון מגבלות אלה ,וכי כלל אותן במחיריו. במסגרת העבודה יהיה על הקבלן לפנות לוחות אסבסט צמנט מאתר הבנייה והשיפוץ .לצורך ביצוע פעולות ההסרה והפינוי של החומר הקבלן יהיה חייב לנהוג על פי הוראות המשרד להגנת הסביבה ,לרבות כמופיע בכתובת זו במרשתת: http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&e nDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=asbest_work08&enZo ne=asbest_work08 האקדמיה ללשון העברית 61 למהלך ביצוע פעולות ההסרה ופינוי האסבסט ולהגשת תכנית למשרד להגנת הסביבה ,כנדרש על פי הוראות המשרד ,יהיה חייב הקבלן להעסיק מפקח אסבסט מורשה מטעם המשרד להגנת הסביבה )רשימת המפקחים המורשים נמצאת בקישור הנ"ל(. 00.13עדיפות בין מסמכים בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו-משמעות ו/או פירוש שונה מהתיאורים והדרישות במסמכים השונים ,חייב הקבלן להסב את תשומת לבו של המפקח לפני הגשת ההצעה ו/או ביצועה של עבודה כלשהי ,ולקבל את הוראות המפקח בכתב כיצד לנהוג .לצורך הביצוע ובהעדר הוראה מפורשת אחרת ,ייחשב סדר העדיפויות כדלקמן :תכניות ,כתב הכמויות ,מפרט מיוחד, תנאים כללים ,חוזה ,מפרט כללי ותקנים -המוקדם עדיף על המאוחר .אין לבצע עבודה בניגוד לת"י רשמי ,חוק או תקנה מחייבת. לצורכי אופני המדידה והמחירים ייחשב סדר העדיפויות :כתב הכמויות והמחירים ,מפרט מיוחד ,תכניות ,תנאים כללים ,חוזה ,מפרט כללי ותקנים - המוקדם עדיף על המאוחר ובלבד שבכל מקרה של אי-התאמה בין המידות הנקובות בכתב הכמויות לבין אלה שבתכניות או במפרט -רואים את המחיר כאילו נקבע לפי המידות שבכתב הכמויות .אופני המדידה והתשלום המצויינים בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד עדיפים )במקרה של סתירה( על אופני המדידה והתשלום המצורפים למפרט הכללי. 00.14מידות בתכניות א. על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות ,ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות ,בשרטוטים ,או במפרט ,עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה .החלטת המפקח בנדון זה תהא סופית ומכרעת. על הקבלן לבדוק התאמת התכניות לאתר ,למבנים ולמערכות הקיימות. במקרה של אי-התאמה יש לנהוג לפי סעיף א'. ג. אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ו/או לא ימלא אחר החלטתו הנ"ל ,הוא ישא בכל התוצאות האפשריות ,בין אם נראות מראש ובין אם לא. ב. 00.15סימון ומדידה מחירי הקבלן יכללו כל הנדרש לסימון ומדידה מדוייקים של כל חלק בעבודה לרבות חפירה ,מתווה ,מפלסים ,פיתוח וכו'. 00.16עבודה בשעות היום בימי חול בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם ,לא תעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה ,בשבת, במועדי ישראל או בימי שבתון אחרים ,ללא היתר בכתב מאת המפקח ,מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט .במקרה כזה ,יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם .כל אישור שיידרש לעבודת לילה או עבודה בימי שבתון יושג על ידי הקבלן. 00.17הכנת לוח זמנים וסדר פעולה בהמשך ובהשלמה לסעיפים 47-49של "לוח זמנים": האינפורמציה אשר תוכנס לתוך לוח הזמנים שייערך על-ידי הקבלן הראשי ותאושר על ידי המפקח תכלול את הפירוט הבא: רשימה של כל הפעילויות הנדרשות בשלבי התכנון ,ארגון וביצוע ,אישור א. דוגמאות לפריטים וציוד ,עבודות הכנה ,עבודות פירוק והריסה ועבודות חיזוק .הרשימה תכלול פעולות שעל הקבלן לבצע ופעולות של גופים האקדמיה ללשון העברית 62 ב. ג. חיצוניים כמו מתכננים ,רשויות עירוניות ואחרות וכל הקשרים ביניהם. כל הפעילויות הללו יתורגמו לתרשים גנט. כל פעולה תקבל את מיקומה הנכון במערכת הכללית ותקבל את משך ביצועה בכל שלב .הפעולות תופרדנה לפי אגפים או תפרים ,לפי הנחיות הפיקוח. החומר המושלם של לוח הזמנים וסדר הפעילות הכולל את כל האמור לעיל כשהוא משורטט באופן סופי ,יוגש במספר עותקים לאישור המפקח. המפקח יבדוק את החומר על פי שיקול דעתו הבלעדי ויעיר את הערותיו. במידה והחומר לא יהיה שלם ,רשאי המפקח לפסול החומר ו/או את חלקו ,ולדרוש הכנה חדשה ו/או מתוקנת .הקבלן יעדכן ויתקן את כל הדרוש תיקון ויעביר את החומר מחדש לביקורת המפקח עד לשלב בו המפקח יאשר את החומר על כל פרטיו. לוח זמנים זה וסדר הפעילות הסופי יהיה לוח זמנים מחייב ,על פיו תבוצע העבודה .הקבלן מתחייב לפעול על-פי לוח הזמנים המוסכם, ולהקפיד הקפדה יתרה שלא לחרוג ממנו .במידה ותהיינה סטיות מלוח הזמנים המאושר מכל סיבה שהיא ,יהא הקבלן חייב לעדכן את לוח הזמנים ולהגיש את החומר מחדש .בכל תקופת זמן )כל חודשיים לערך( יהיה על הקבלן להכניס לתוך לוח הזמנים המוסכם את מצב העבודה בשטח. במידה והקבלן לא הצליח בהכנת לוח זמנים כנדרש ,הן מחמת גישה שאיננה מקצועית ,מחמת דחייה בביצוע לוח הזמנים ,או מסיבות כלשהן על-פי קביעת המפקח ,רשאי המפקח להזמין מגורם חיצוני מקצועי את הכנת לוח הזמנים והפעילות כנדרש .במקרה זה ישותף הקבלן בהכנתו ובעידכונו של לוח הזמנים ויהא חייב להושיט כל עזרה למפקח ולגורם החיצוני ,על-מנת לאפשר הכנת לוח הזמנים .כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת הגורם החיצוני הנ"ל בתחילת העבודה ובמהלכה יחולו באופן מלא על הקבלן. 00.18בטיחות בהמשך ובהשלמה לסעיפים 94-103של "ביצוע העבודה בהתאם לכללי הבטיחות": א. ב. ג. ד. ה. הקבלן מצהיר בזה כי מוכרים וידועים לו תקנות הבטיחות של משרד העבודה .הקבלן מתחייב בזה להבטיח השגחה קפדנית ולדאוג לכך שעובדיו ימלאו אחרי כל ההוראות המופיעות בתקנות אלה. הקבלן חייב לעיין ולהכיר היטב את תנאי הבטיחות והנהלים הנוגעים בדבר לפני הגשת הצעתו וכמובן לפני ביצוע על עבודה .בעצם חתימתו על חוזה זה, או על הסכם זמני ,מאשר הקבלן גם ידיעתו והתמצאותו בתקנות ובנהלים הנ"ל. על הקבלן למלא אחר כל הוראות הבטיחות של המזמין .כמו כן ,עליו לנהוג על פי כל נוהלי עבודת המזמין ,כפי שיובאו לידיעת הקבלן מעת לעת. הקבלן מחויב להעסיק באתר באופן קבוע מנהל עבודה עפ"י הגדרה .מנהל העבודה יהיה נוכח באתר בכל עת בה תתבצע עבודה מכל סוג שהוא .לא תותר עבודת פועלים ללא נוכחותו של מנהל העבודה במקום. קבלן השיפוץ ימנה מנהל עבודה ו/או מנהלי עבודה בעל ו/או בעלי כישורים נאותים שהוא/הם מנהל/י עבודה מורשים ע"י משרד העבודה והקבלן יודיע את שמו/ם בכתב למשרד העבודה ולמפקח על גבי הטופס "הודעה על פעולות הבניה" לפי פקודת הבטיחות בעבודות )נוסח חדש( התש"ל 1970עפ"י סעיף 192וזאת לא יאוחר מ 72 -שעות מיום תחילת העבודות באתר .העתק מה"הודעה על פעולות הבניה" תימסר למפקח. למרות פעילותם של קבלנים ומבצעים אחרים )מסוגים שונים( באתר ,יהיה קבלן השיפוץ האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו, האקדמיה ללשון העברית 63 כולל האחריות על עבודותיהם של כל הקבלנים האחרים וכל אדם הנמצא בתוך אתר העבודות .האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה אחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן - כך ששירותי הבטיחות יינתנו על ידי הקבלן עד לרגע סיום עבודותיו .התמורה תשולם בסעיף אחוזי קבלן ראשי בכתב הכמויות. ו .בהיות הקבלן מודע לסכנת פגיעות באתר ,הרי הוא מצהיר בזה שהוא מסיר כל אחריות מהנהלת המזמין ו/או האדריכל ו/או באי כוחם ויועציהם המקצועיים ,לבריאותו ו/או לבריאות עובדיו ,וכי במסגרת ביטוחיו השונים יכללו סעיפי ביטוח מתאימים. 00.19תיאום ושירותים לגורמים אחרים בנוסף לאמור בסעיף 162במסמך ב' ייתן הקבלן ,בתמורה ע"פ האמור בסעיף 00.27של מסמך זה ,שירותים לגורמים אחרים ,כגון :חברת בזק ,חברת החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות בהצעה /הסכם זה, עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. השירותים שעל קבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן: א .אספקת ומתן אפשרות התחברות ושימוש במתקני מים ,וחשמל ותאורת עזר. ב .מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו. ג .מתן אפשרות כניסה לאתר ,גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות ,צירי הליכה וכו'. ד .הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים. ה .אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע. ח. שמירה והגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים ,כך שלא יפגעו ע"י פועלי הקבלן. קידוחי חורים באלמנטי בטון שונים בכל מידה ועובי ללא קבלת תמורה כספית ,כולל סתימת פתחים ,חורים וכיו"ב כהכנה להמשך עבודות הגמר. ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה .בכל מקרה של סכסוך בין הקבלנים השונים ,יעבור העניין להכרעת המפקח אשר קביעתו תהיה סופית ,מכרעת ואינה ניתנת לערעור באתר העבודה יעבדו קבלנים נוספים מטעם המזמין לעבודות אשר אינן כלולות בהצעה/הסכם זה .לא תשולם כל תמורה נוספת )אחוזי קבלן ראשי( לקבלן השיפוץ בגין עובדה זו. ו. ו. סימון ומדידות. ז. 00בטיחות בעבודה ומנוי אחראי לבטיחות 00..20 הקבלן מצהיר כי הוא מכיר ויודע את חוקי הבטיחות בעבודה לרבות כל התקנות הקשורות בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות )נוסח חדש( תש"ל – 1970וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם. א .תשומת לב הקבלן לאמור בחוק הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה הנדסית(, תשכ"ב – 1961פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל – ,1970 תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( ,התשמ"ה – ,1988תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנים ,מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתרים( התשנ"ג 1992 -וכן חוקי ותקנות בטיחות אחרות המחייבים על פי כל דין. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לעמוד בדרישות הבטיחות הקבועות על פי כל דין .לפיכך על הקבלן לגדר את אזור הבניה ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנחוצים בהתאם לדרישות הבטיחות, לחוקים ,פקודות ,תקנות ותקנים אשר חלקם מפורטים מטה: האקדמיה ללשון העברית 64 1.פקודות בטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 1970. 2. .3 .4 5. חוק שירותי הכבאות תשי"ט 1959. חוק התכנון והבניה ותקנותיו. חוק החשמל תשנ"ז ) 1954עדכון ינואר .(1992 תקנות רישוי עסקים תשל"ד ) 1976אחסנת גפ"מ(. .6תקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה( תשל"ב 1972. 7.ת"י - 755סיווג חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה. .8ת"י - 921השימוש בחומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה. 9.ת"י - 931ערכים משוערים של עמידות אש של אלמנטי בנין. 10.ת"י - 1220מערכת לגילוי אש. 11.פרקים במפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבינמשרדית: 57,15,11,08,07. 12.חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו. 13.משטרת ישראל. ב. ג. ד. ה. ו. .14חוקי עזר והוראות של הרשות המקומית. בנוסף ,על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל העבודה כנדרש עפ"י כל דין ו/או תקן מחייב ו/או הוראות מקצועיות של הממונה על הבטיחות מטעם משרד העבודה. למרות פעילותם של קבלנים ומבצעים אחרים )מסוגים שונים( באתר ,יהיה קבלן הבינוי האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו, כולל האחריות על עבודותיהם של כל הקבלנים האחרים וכל אדם הנמצא בתוך אתר העבודות .האחראי על הבטיחות כנ"ל יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה אחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן כך ששירותי הבטיחות יינתנו על ידי הקבלן עד לרגע סיום עבודותיו.התמורה תשולם בהתאם למוסכם בתנאי החוזה. בהיות הקבלן מודע לסכנת פגיעות באתר ,הרי הוא מצהיר בזה שהוא מסיר כל אחריות מהנהלת המזמין ו/או האדריכל ו/או באי כוחם ויועציהם המקצועיים ,לבריאותו ו/או לבריאות עובדיו ,וכי במסגרת ביטוחיו השונים יכללו סעיפי ביטוח מתאימים. הקבלן יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו/או נגד המזמין ו/או נגד המפקח ו/או נגד כל גורם אחר בגין ו/או בקשר לאמור בסעיף זה ומוסכם ומוצהר כי לצורך סעיף זה הקבלן יהיה לכל דבר ועניין גם "מבצע העבודה" וגם "מנהל העבודה" ונוטל על עצמו את כל החובות והאחריות בגין תפקידיו אלו כהגדרתם בחוק ,אשר יחייבו אותו גם כלפי קבלני המשנה שלו והקבלנים האחרים )הממונים( ,כהגדרתם. מודגש ומוצהר במפורש כי הקבלן בלבד יהיה אחראי לכל נושא הבטיחות בפרויקט באתר העבודה הן ביחס לעובדיו וקבלניו ולקבלנים ממונים אחרים העובדים ונמצאים באתר העבודה שאינם בתחום אחריותו והוא ייתן להם את כל ההנחיות והוראות הבטיחות .המזמין לא יישא בכל הוצאה שהיא הקשורה לנושא הבטיחות של כל גורם שהוא הפועל בפרויקט ,לרבות הקבלן. ממונה בטיחות הקבלן ימנה ממונה בטיחות )להלן "ממונה הבטיחות"( והוא אחראי לכך שכל העבודה תתבצע בהשגחתו הישירה והמתמדת של ממונה הבטיחות. ממונה הבטיחות יהיה בעל כישורים מתאימים ולפחות מהנדס בעל ניסיון של 5שנים בביצוע עבודות בעלות אופי דומה ,לרבות שיטת העבודה בה תבוצע העבודה נשוא חוזה זה ,על כל היבטיה. האקדמיה ללשון העברית 65 ממונה הבטיחות יכין נוהל קבוע לאיתור מפגעים שאיתרו בעת עבודתם. הדיווח ייעשה אל ממונה הבטיחות ואל המפקח .סיכונים שניתן לטפל בהם ע"י האמצעים העומדים לרשות העובדים באתר יטופלו לאלתר ע"י ממונה הבטיחות .סיכונים מידיים אחרים יטופלו ע"י הממונה על הבטיחות בתיאום עם הקבלן או בעלי תפקידים אחרים בהתאם לעניין. ז. על הקבלן לדאוג לסידורי הבטיחות הדרושים בהתאם להנחיות של מהנדס הבטיחות מטעמו ,העירייה והרשויות השונות ,בעת ביצוע עבודות ההריסה ועבודות שונות שיעשו לרבות בשעות הלילה וזאת בתיאום עם המפקח. מנהל עבודה הקבלן מחויב להעסיק באתר באופן קבוע מנהל עבודה עפ"י הגדרה .מנהל העבודה יהיה נוכח באתר בכל עת בה תתבצע עבודה מכל סוג שהוא .לא תותר עבודת פועלים ללא נוכחותו של מנהל העבודה במקום. קבלן הבינוי ימנה מנהל עבודה ו/או מנהלי עבודה בעל ו/או בעלי כישורים נאותים שהוא/הם מנהל/י עבודה מורשים ע"י משרד העבודה והקבלן יודיע את שמו/ם בכתב למשרד העבודה ולמפקח על גבי הטופס "הודעה על פעולות הבניה" לפי פקודת הבטיחות בעבודות )נוסח חדש( התש"ל 1970 עפ"י סעיף 192וזאת לא יאוחר מ 72 -שעות מיום תחילת העבודות באתר. העתק מה"הודעה על פעולות הבניה" תימסר למפקח. ח .תזכיר בטיחות באחריות הקבלן לספק תכנית בטיחות ע"פ דרישת הרשויות המוסמכות. 00.21חומרים אשר יסופקו ע"י המזמין" המזמין רשאי לספק לקבלן כל חומר ו/או מוצר אחר שיראה לנכון ולנכות מחשבון הקבלן בעת אספקת חומר זה. כל חומר ו/או מוצר שיסופק כנ"ל ייבדק ע"י הקבלן והוא יקבלו במקום יצורו בארץ ,או יקבלו באתר ,או בנמל ישראל במקרה של יבוא ,יובילו למקום העבודה עד לפני הדירה ,ויהיה אחראי לשמירתו ולשלמותו ויקבעו במקום כדרוש. הקבלן יודיע למפקח על כל חומר מיד עם הגיעו למקום העבודה .חומרים ו/או מוצרים כתחליף לאלה שיפגעו או ישברו ע"י הקבלן יסופקו ע"י הקבלן מחדש ,על חשבונו הוא ,לשביעות רצון המפקח. הקבלן יהיה אחראי לכל אחור שייגרם בגלל הצורך להחליף מוצרים כאלה. חומרים שהקבלן לא השתמש בהם יוחזרו למזמין עם תום העבודה. 00.22יומן העבודה בהמשך ובהשלמה לסעיפים 104-107של מסמך ב': יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן ובו ירשם כל יום: א .מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מוכנות וציוד לסוגיהם. ב .את כל החומרים והסחורות שנתקבלו. ג .רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין. ד .מזג האוויר. ה .במדור מיוחד ובאופן בולט -הערות ,בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין ,או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד. ו .במדור מיוחד ובאופן בולט הוראות ודרישות המפקח אם הוא בוחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד. ז .פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .חשבונות בעד עבודות יומיות יעשו רק לפי הרשום ביומן .באחריות הקבלן ,או מנהל האקדמיה ללשון העברית 66 העבודה מטעמו ,לחתום ולהחתים את המפקח מטעם המזמין על יומן העבודה כל יום. ח .יומן העבודה ינוהל ב 3 -עותקים :הדף המקורי ,עותק עבור המפקח ועותק עבור הקבלן. ט .עותק עבור המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרת אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל מכילים רישום ,ואם לא -בסוף כל שבוע. י .היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני .בגמר העבודה יימסר היומן הכרוך למזמין לשמירה ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה יא .מגמר העבודה .רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין. העדר הסתייגות בכתב של הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהווה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים בו .לא תשולם כל תוספת כספית עבור עבודות אשר בוצעו ללא הוראה חתומה ביומן ע"י המפקח. 00.23לוח זמנים לביצוע העבודות הקבלן ישלים את העבודות המפורטות בחוזה זה על כל נספחיו תוך חמישה חודשים קלנדריים מתאריך קבלת צו התחלת העבודה ,דהיינו מתחילת עבודות ההקמה ועד קבלת תעודת השלמה. 00.24קבלני משנה ואחרים א. מודגש בזאת שעל הקבלן ,בנוסף לתאום ומניעת הפרעה -לספק לקבלנים ולגורמים אחרים שיופעלו ע"י המזמין מים ,חשמל ,שירותים לעובדי האתר ,שירותי ניקיון ושירותי שמירה. ב. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה או אחוזים מעבודת הקבלנים הכפופים אליו עבור שירותים אלה .עבור שינויים ותוספות שיבוצעו ע"י הקבלן ע"פ הזמנת המזמין ואינן כלולות בתכולת עבודה זו ,ישולם על פי ניתוחי מחיר מוסכמים עם המפקח שבהם לא יעלה אחוז התקורה והרווח של הקבלן על 10%מערך עבודת קבלן המשנה. ג. מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי להעביר עבודות לקבלני משנה ללא אשור מראש של המזמין .גם אם ניתן אישור זה ,יישאר הקבלן אחראי ישירות לכל מעשי קבלני המשנה ולמחדליהם .דין ספקי מוצרים לעניין סעיף זה בעת ייצורם ובעת אחסנתם יהיה זהה לקבלני משנה .הרשות בידי המזמין לפסול קבלני משנה כראות עיניו בכל עת ,גם אם נתן קודם לכך את הסכמתו להעסקתם. 00.25קבלני מערכות ומלאכות נבחרים א. ב. המזמין רשאי להחליט על ביצוע חלק מהעבודות הכלולות בהצעת הקבלן, או עבודות שאינן כלולות בהצעתו -ע"י קבלנים נבחרים ,לאחר שיקבעו ע"י המפקח ,אשר יהיו לקבלני משנה של הקבלן בכפוף להצעתם ובכפוף למפורט להלן. קבלני מערכות ומלאכות נבחרים )להלן קבלני מערכות( יבחרו ע"י המזמין במקביל להתקשרות עם קבלן הבינוי )להלן הקבלן( או במועדים אחרים לפי שיקול דעתו של המזמין. משייחתם ההסכם עם המזמין ,יהפכו קבלני המערכות לקבלני משנה של הקבלן ,ועל הקבלן תחול האחריות הכוללת והמלאה לביצוע העבודות בשלמותן כלפי המזמין ,כולל התיקונים הנובעים מבצוע העבודות ע"י קבלני המערכות לשביעות רצונו המלאה של המזמין .קבלני המערכות והמלאכות ייחשבו כקבלני משנה של הקבלן לכל דבר ,למעט לעניין תשלומים שיבוצעו ישירות ע"י המזמין לקבלני המערכות. האקדמיה ללשון העברית 67 ג. הקבלן מתחייב לתת לקבלני המערכות את כל העזרה וההקלות להבאה ולאחסנת החומרים ,המכונות והמכשירים לביצוע עבודתם ,לרבות שטחי אחסנה ומקום להקמת מחסנים זמניים .הקבלן מתחייב לתאם את עבודתם ההדדית של קבלני המערכות והמלאכות וכן את עבודתם עם עבודתו .כן מתחייב הקבלן לא לעשות ולא להרשות כל פעולה אשר תפריע לביצוע העבודה ע"י קבלני המערכות ,בהתאם לכך על הקבלן להרשות לקבלני המערכות והמלאכות להשתמש במים ,חשמל ,שירותים מכונות ההרמה ובפיגומים הקיימים ,להקים על חשבונו עבור קבלני המלאכות פיגומים חדשים כנדרש ע"י המהנדס ,ולפרקם לאחר ביצוע העבודות לרבות פיגומים בפירי מעליות עבור קבלן מעליות .כן מתחייב הקבלן לספק לקבלני המערכות והמלאכות ,ללא תשלום ,מלט ,חצץ וזיפזיף לביצוע תיקונים וסתימות ע"י קבלני המערכות וכן כל שרות עבודה וחומרי עזר הדרושים להם לצורך בצוע העבודה. ד. מוסכם בזה ,כי ככל שהקבלן יידרש ,במסגרת האמור לעיל ,לבצע עבודות מהותיות ,כגון עטיפות בטון ,יציקת שוחות ביקורות וכיו"ב ,יהיה הקבלן חייב לבצען ויהיה זכאי לקבל תמורתן את מחיר העלות נטו של החומרים ועבודה שהושקעו על ידו בבצוע עבודות אלה ,כפי שסכום זה ייקבע ע"י המפקח ,לפי שיקול דעתו ,והחלטתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. כמו כן יכין הקבלן על חשבונו את כל המגרעות ,החריצים ,הסתימות וכד' בעבודותיו -על פי הנחיות קבלן מערכות ,וכן יבצע את כל התיקונים בעבודות קבלני המערכות אם יגרמו כתוצאה מנזקים בגין עבודות הקבלן ו/או קבלני משנה אחרים ויהיה אחראי לשמירה על הניקיון וסילוק הפסולת בעת העבודות בשטח המבנה והאתר ,וכן גם לשמירה על הציוד של קבלני המערכות ועל עבודותיהם הגמורות ,ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בשמירות הנ"ל. בכל מקרה שהקבלן לא יהיה שבע רצון מהעבודה או מקצב העבודה של קבלן המערכת עליו להודיע על כך מיד בכתב למהנדס ולהמליץ על צעדים שיש לנקוט בקשר לכך .המפקח ישמע את השגותיו של קבלן המערכת וכן את דעתו של המתכנן לאחר מכן יפעל לפי שיקול דעתו. ידוע לקבלן כי ערבות הביצוע לקיום החוזה ,לבדק וכל ערבות אחרת שקבלני המערכות יידרשו להמציא ,יהיה לטובת המזמין בלבד. תמורת כל התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה ,ישלם המזמין לקבלן תשלום שיחושב באחוזים על שכר החוזה של קבלני המערכות כמפורט להלן. תשלום זה הינו התמורה המלאה והמוסכמת לקבלן על עבודת קבלני המערכות ובגין זאת תהיה עליו האחריות המלאה והסופית לביצוע כל תנאי החוזים של קבלני המערכות לרבות דרישות בטיחות ע"פ החוק התקנות ודרישת הרשויות ,טיב העבודה והחומרים ,משך הביצוע ,הבדק ,התאום בין המערכות השונות ,ביצוע התיקונים הנובעים מעבודת קבלני המערכות, הספקה והקמה של פיגומים ואמצעי הרמה ,כולל השימוש במנופים ,חשמל ומים לכל העבודות לפי הצורך ,הקמת שטחי אחסנה וכיוצ"ב .מודגש בזה שהתשלום המוגדר באחוזים על עבודות קבלני המערכות הינו מחיר כולל וסופי ומהווה ,ובנוסף לאמור לעיל ,גם תשלום לכל ההוצאות הכלליות והרווח של הקבלן .האחוזים שיקבל הקבלן משכר החוזים של קבלני המערכות והמלאכות הם כלהלן: 1.סכום השווה ל 5% -משכר החוזה של קבלני העבודות המפורטות להלן: ה. ו. ז. ח. ט. מזוג אויר ,תברואה ,כולל כיבוי אש ,חשמל ותקשורת ,כולל גלאי עשן ומערכת כריזה ,נגרות ,מסגרות ואלומיניום. 2.סכום השווה ל 0% -משכר החוזה של קבלני העבודות המפורטים להלן: בקרה ורהוט קבוע. האקדמיה ללשון העברית 68 י. התחייבויות הקבלן לפי סעיף זה חלות על מלוא היקף המערכות אף אם יש עבודה וציוד שלא נזכרו בסעיפים 1עד 2מס"ק ט' לעיל .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום האחוזים ,בגין עבודות גמר אשר הוכרו ככאלה ע"י המפקח ולרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הכנות פנים ,ציוד ורהוט ניידים, גינון ,ציוד משקי ,ציוד ייעודי ומחשבים ,חיווט וציוד תקשורת ,ציוד בטיחות ובטחון ,ציוד אודיו ויזואלי ,שלוט ,גרפיקה ,עבודות אמנות וכיו"ב. 00.26קבלני משנה של הקבלן למלאכות ומערכות אלקטרומכניות מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי להעביר עבודות לקבלני משנה ללא אשור מראש של המזמין .גם אם ניתן אישור זה ,יישאר הקבלן אחראי ישירות לכל מעשי קבלני המשנה ולמחדליהם .דין ספקי מוצרים לענין סעיף זה בעת יצורם ובעת אחסנתם .הרשות בידי המזמין לפסול קבלני משנה כראות עיניו בכל עת ,גם אם נתן קודם לכך את הסכמתו להעסקתם. 00.27תגבור קצב העבודה במידה ויחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים ,הוא יוכל ע"י הוראה בכתב .להורות לקבלן להגביר את קצב ביצוע העבודה ע"י: - הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. 00.28תכנית מכרז -עבודות נוספות ושינויים במהלך העבודה יתכן ויסופקו לקבלן עדכונים ותכניות משלימות בכל הנושאים הקשורים לעבודתו ,אשר אינם כוללים עבודות נוספות מעבר לנאמר במסמכי החוזה ,נספחיו וצרופותיו .הקבלן יהיה חייב בביצועם ללא כל ערעור. 00.29הגשת חשבונות ,תשלומים והתייקרויות בהמשך ובהשלמה למסמך ב' סעיפים :23 - 19 א. ב. חשבונות ביניים יוגשו עד היום ה 3 -של כל חודש. המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת בצוע המבנה עד למועד אליו מתייחס החשבון ויאשרו לתשלום .מובהר ומודגש בזה כי אישור תשלומי הביניים או חלק מהם על ידי המפקח לא יהוו אישור סופי של העבודה או טיבה ויראו את התשלומים לפרעון החשבונות החלקיים כתשלומים על חשבון התמורה המגיעה לקבלן ומבלי כל קשר לאישור העבודה ,או טיבה .אישור סופי של התשלומים ,לרבות של תשלומי הביניים ,ייערך רק בתשלום התמורה הסופית. ג. מובא בזה לידיעת הקבלן כי בחישוב ההתייקרות השוטפת לכל חשבון ביניים ,יהיה המדד המתאים לחשבון הביניים -מדד חודש הביצוע אליו מתייחס החשבון) ,להלן :המדד בגין חודש הביצוע( ,ללא תלות במועד הגשת החשבון .באם הקבלן יגיש חשבון המתייחס למספר חודשים יהיה המפקח רשאי לחלקו ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,לחשבונות נפרדים המתייחסים כל אחד לחודש ביצוע בודד ולחשב את ההתייקרות בהתאם לכך ,בכפוף לאמור לעיל וביתר מסמכי ההזמנה לגבי הגשת חשבון חדשי כלשהו באיחור. מודגש במפורש כי המועד האחרון שלגביו תחושבנה ההתייקרויות הינו התאריך הקבוע לסיום העבודה כאמור במסמכי חוזה זה. ד. ה. ו. האמור לעיל יחול בשינויים המתחייבים גם על כל שלבי הביניים בלוח הזמנים. מתשלומי הביניים שאושרו ע"י המפקח ,יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע האקדמיה ללשון העברית 69 למזמין מהקבלן עד למועד האמור לעיל ,ואילו היתרה תשולם לקבלן ביום ה 45 -מראשית החודש עליו מבוסס הגשת החשבון על-ידי הקבלן למפקח. היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופה החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה. תשלום מ.ע.מ .ישולם ליום התשלום בפועל כפי שנקבע בחוק. ז. 00.30סילוק שכר החוזה בהמשך ובהשלמה למסמך ב' סעיפים :30 - 24 לא יאוחר מ 60 -יום בו יקבל הקבלן את תעודת ההשלמה )תעודת קבלת א. מבנה( לעבודות כולן או לחלקן במקרה וניתנה לקבלן תעודת השלמה לחלק מהעבודות על פי ההוראות המפורטות לעיל יגיש הקבלן חשבון סופי לעבודות כולן או לאותו חלק מהן שלגביהן קיבל תעודת השלמה בצרוף כל המסמכים הקשורים בו .התשלום בגין החשבון הסופי ושכר ההסכם יקבעו סופית ע"י המפקח לא יאוחר מ 45 -יום מיום הגשת החשבון הסופי .אותו חלק מהחשבון הסופי אשר יאושר על ידי המפקח יסולק במלואו לקבלן על ידי המזמין תוך 31ימים לאחר אישור החשבון כאמור. מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על ידי המפקח יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן בהתאם לאמור לעיל וכן יופחת כל סכום אחר אשר שולם לקבלן עד אותה עת כל חשבון שכר החוזה ,אם שולם ,והיתרה בנכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה ו/או לפי כל דין תשולם ע"י המזמין לקבלן כאמור לעיל. בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזאת כי סילוקו של החשבון הסופי יעשה רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את המסמכים הבאים: מתן הערבות הבנקאית לבדק בהתאם לדרישת המזמין. .1 ב. ג. ד. ה. הצהרה בדבר חיסול תביעותיו של הקבלן כנגד המזמין בקשר .2 לעבודות בקשר לחוזה ולרבות בקשר לשירותיו לקבלני המשנה ולקבלנים האחרים ולתמורה המגיעה לו בגין כך עד למועד מתן ההצהרה מאתו בנוסח הקבוע בנספח ז' לחוזה למסמך זה כחלק בלתי נפרד ממנו. שכר החוזה יקבע סופית על יסוד שלבי התשלום שבלוח התשלומים, הכמויות החריגות שנמדדו במהלך ביצוע העבודות כפי שהן פורטו בדפי המדידה שצורפו לכל חשבון ביניים ובלבד שהם אושרו על ידי המפקח ובתוספת הסכומים המגיעים לקבלן כפי שייקבעו על ידי המפקח ועל פי החוזה. מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות ולרבות הפרשי הצמדה לגבי התקופה מיום הגשת חשבון ביניים ו/או החשבון הסופי ועד ליום תשלומו בפועל. לא הגיש הקבלן חשבון סופי תוך שבועיים מהודעה בכתב שנשלחה לו על כך על ידי המפקח ,רשאי המפקח אך לא חייב ,להכין בעצמו חשבון זה לפי שיקול דעתו .חשבון כזה ,לאחר שהעתק ממנו נשלח לקבלן ,יחשב חשבון סופי. הקבלן מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל טענות ,תביעות ודרישות מכל סוג שהוא כלפי המזמין ו/או כלפי המפקח בגין חשבון שיוכן כאמור בסעיף זה. 00.31מדידת הכמויות והמחירים הכמויות יימדדו )על-פי הסדר( בהתאם לכתוב בכתב הכמויות ,במפרט המיוחד ובמפרט הכללי ,ובהעדר הגדרה -על-פי ת"י 43או המקובל במקצוע .הכמויות בכתב הכמויות הן מקורבות בלבד .הזכות בידי המפקח לשנות את הכמויות האקדמיה ללשון העברית 70 בכל סעיף על-ידי הגדלה ,הקטנה וכן על-ידי ביטול של סעיפים בכלל .העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודה שנעשו למעשה בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על-ידי הקבלן וייבדקו ויאושרו על-ידי המפקח .לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות ו/או קביעת מחירים חדשים על סמך השינויים בכמויות הנ"ל ,הן באם יוחלט עליהם במשך העבודה ,והן אם יתבררו בחשבון הכמויות הסופי בגמר העבודה. למניעת ספק מודגש כי כל שינוי בעובי ,אורך או רוחב של כל פריט ,מוצר, אלמנט וכיו"ב בשיעור של עד 10%ממידה אחת ,או 5%בכל המידות ,או 10% בשטח הפריט או היחידה -לא ישמש עילה לשינוי מחיר היחידה אלא במקרים חריגים על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח ,בזכות הנתונה לו בלעדית .על הקבלן למדוד לפני תחילת העבודה את הכמויות המדוייקות של עבודות העפר, ההריסה והפירוק ולקבל אישורו של המפקח .על הקבלן למסור לידי המפקח את החומרים הנובעים מפירוק ,אם יידרש מראש. 00.32אישור חשבונות חלקיים וסופיים א. ב. ג. המפקח יתנה את אישורו של כל חשבון ביניים בהגשת סקיצות ,או תכניות מסומנות ,לגבי גמר כל שלב עבור החלק המבוצע עבורו נדרש התשלום בהתאם ללוח התשלומים ,ואשר עבורו ניתן אשור על-פי קביעת המפקח .החומר הנ"ל יועבר עם הגשת החשבון החלקי. במקרים חריגים וכהליך חריג רשאי המפקח לאשר סכומים מסויימים עבור עבודות מסויימות על בסיס אומדנים או חישובים וחומר כנ"ל, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי. אשור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה ,אין בהם משום הסכמת המזמין או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע המבנה ,או לאיכותם של החומרים ,או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים. 00.33תביעות הקבלן מצהיר כי כל תביעה בין לפריט ו/או סעיף בשלבי התשלום ובין למכלול ו/או לעבודה ככלל ולכל הכרוך בה ,תוגש תוך 60יום .לכל המאוחר מתאריך סיבתה )הוראת שינוי ,תכנית ,עידכון תכנית ,תנאי חוץ וכו'( .כל תביעה שתוגש לאחר התקופה הנ"ל -רואים אותה ככלולה במחירי העבודות של הקבלן, והמזמין רשאי לדחותה אף מבלי להתייחס אליה כלל. מבלי לפגוע בכל המצוין בכל מסמכי הגשת ההצעות ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לבצע כל הוראת שינוי ,גם אם לא סוכמה עליה התמורה ואופן מדידתה, ולקבלן לא תהיה עילה לעיכוב ביצוע שינוי כלשהו עקב אי-השלמת סיכום על התמורה ואופן מדידתה ,או אי-התייחסות המפקח לתביעה כלשהי בגינה. 00.34בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים הושלמה חלק מהעבודה שנועדה להיות מכוסה או מוסתרת ,יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה ,והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד בהתאם לשיקולו של המפקח ,את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויה או הסתרתה. 00.35ציוד וחומרים ,עבודה ומוצרים ,דוגמאות הפרויקט הנדון -חייב להבנות ברמת ביצוע מעולה .יש חשיבות רבה לטיב ,לדיוק ולרמת המוצר המוגמר .על הקבלן להביא בחשבון כי כל מוצר ,אביזר וכיו"ב ,בין להרכבה ובין לביצוע ,יהיה מסוג משובח .כמו-כן ,על הקבלן להביא בחשבון כי תהליך בחירת דוגמאות סופיות על-ידי האדריכל והמזמין ,לרבות גוונים ,פרטים וכיו"ב במבנה הוא ארוך וכי עליו יהיה להכין דוגמאות ,דוגמאות חוזרות, חלופות הן כשלעצמן והן כשילוב של מספר אלמנטים בכמה וריאציות מראש, האקדמיה ללשון העברית 71 מבעוד זמן ועל חשבונו ,למעט דוגמאות שהוכתבו ע"י המזמין מראש וסוכמו בין הצדדים. לא עשה כן ,לא תעמוד לו טענה בגין ענין זה ,לענין לוח הזמנים וכל הנובע ממנו. 00.36עבודות נוספות ,סעיפים חריגים ועבודות יומיות )רג'י( בהמשך ובהשלמה לסעיפים מס' 108-112של מסמך ב': א .הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע המבנה, אבל לא הוגדרה בביצוע העבודה. ב .עבודה נוספת אשר אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה ברשימת הכמויות ,יקבע מחירה מראש ע"י הסכם בין הקבלן למזמין. ג .עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה ברשימת הכמויות ,תשולם לפי שעות עבודה שיחושבו על-ידי המפקח )להלן " -עבודה ביומית"( ולפי כמויות החומרים שלמעשה יכללו בה באישור המפקח ,ניתן לתמחר עבודה נוספת לפי ניתוח מחיר שיתבסס על מחירון דקל בהנחה של 15%או במקרה של עבודת קבלן משנה ,באמצעות חשבונית מס ותוספת של 10%תוספת לקבלן ראשי סעיף זה במסמך זה הוא הקובע ,ומבטל כל סעיף סותר במסמך אחר ממסמכי החוזה .חישוב המפקח לעבודות נוספות/חריגות/יומיות /יהיה סופי ויחייב את הקבלן. ד .ביצוע עבודה ביומית מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצעה על דעת עצמו .שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת הסכם זה הם בתוקף גם לגבי עבודות אלו. ה .הרישום של שעות העבודה האלו יעשה ע"י המפקח ביומן ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע "שעת עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראת המפקח מראש ונרשמו באותו יום ביומן העבודה. ו .שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים בפועל בשטח הוצאות בגין הבאת אנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות -רואים אותן כנכללות במחיר שכר העבודה לפי הסוג כפי שיפורט בכתב הכמויות. המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון דלק ,שמנים ,בלאי ,כלי עבודה וכל הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי .אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם לנדרש לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו כל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו תהיינה על הקבלן. ז .כמויות החומרים שהושקעו בעבודה ,טעונות אישורו של המפקח .ההוצאות לאספקת ולהובלת החומרים למקום המבנה יבדקו ויאושרו על ידי המפקח והן לא יעלו בשום מקרה על מחירי רכישתם אצל ספקים סיטונאים בתוספת של 10%ממחירם.אם יידרש -יהיה הקבלן חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות קבלות חתומות על ידי הספקים. ח .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים ,דרכים ,עזרים מיוחדים וכיו"ב הקשורים לעבודות נוספות ,סעיפים חריגים או עבודה ביומית. 00.37מים וחשמל 37.1 מים א. ב. יש אספקת מים באתר. קבלן הבינוי ידאג ,על חשבונו ,לאספקת מים באיכות הנדרשת לביצוע העבודות באתר. האקדמיה ללשון העברית 72 ג. הקבלן יבצע ,על חשבונו את כל החבורים הנדרשים לשם העבודה באתר הבנייה. ד. האמורה. עם גמר העבודה ובאישור המפקח ,יפרק הקבלן ,על חשבונו ,את מערכת המים 37.2חשמל באתר הבנייה יש אספקת חשמל סדירה. א. ב. ג. 37.3כללי א. מערכת תאורה זמנית לביצוע העבודות תותקן ע"י קבלן החשמל, אשר ידאג לאספקת אמצעי התאורה ,בגודל ובכמות הנדרשים כולל כל החיבורים הדרושים ,על חשבונו. עם גמר העבודה ובאישור המפקח ,יפרק קבלן החשמל את מערכת החשמל האמורה על חשבונו במידה והעבודה בפרוייקט תחייב פרוק נוסף או שינוי במערכת התאורה הזמנית תבוצע העבודה גם היא על חשבון הקבלן. צריכת החשמל והמים בפרוייקט ,היא על חשבון הקבלן. ב. התוואים לקווים זמניים של מים וכבלי חשמל וכיו"ב יוקמו לאחר תאום מוקדם ובאישור המפקח. ג. בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י הנהלת הבנין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה המזמין אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא. 00.38חומרים באתר -רכוש המזמין כל חומר לביצוע העבודה ו/או עבודות עזר ,רואים בהם מרגע הבאתם לאתר כרכוש המזמין ,ואין הקבלן רשאי להוציאם ו/או להשתמש בהם שלא למטרת העבודה נשואת חוזה זה ,אלא באישור מראש ובכתב של המפקח. 00.39תכניות א. מודגש בזה במפורש שהפרטים והתכניות למכרז זה הינם ברמה של .1:50מודגש בזה במפורש שהפרטים והתכניות השונות בחוזה זה הינם משלימים זה את זה .כל פרט שלא כלול בתכניות אך מופיע במפרטים ו/או במפרטי מכר או להיפך ,יחשב כנכלל בעבודות ולפי מכרז זה ויראו את התמורה בגינו כנכלל בהצעת שכר החוזה. תוכניות העבודה המפורטות אינן סופיות ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקנן ו/או להשלימן ו/או להכניס בהן שינויים לפי שיקול דעתו. עם קבלת התכניות ותוך 14יום מקבלתן ,יתחייב הקבלן לבדוק את התכניות ולאשרן בחתימתו ולהחזיר למזמין/מפקח עותק אחד אשר יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ו/או החוזה. ד. במידה ויחסרו במהלך ביצוע הפרויקט פרטי בנין או תכניות לביצוע -על הקבלן להודיע על כך למזמין ולבצע הפרטים החסרים. מובא לידיעת הקבלן כי יימסרו לו ללא תשלום 3העתקים מכל תכנית חדשה או מתוקנת .המזמין רשאי לחייב את הקבלן בהוצאות העתקים נוספים מעבר לכמות הנ"ל על-פי שיקול דעתו ,ולנכות את הסכומים שיגיעו עבורן מכל חשבון של הקבלן .התכניות נשארו בכל מקרה רכושו של המזמין .על הקבלן לשמור במקום העבודה מערכת תכניות אחת לפחות ,מעודכנת ומושלמת ,בכל עת ,ולסלק מיד כל תכניות מבוטלות. ב. ג. ה. האקדמיה ללשון העברית 73 00בא כח המזמין 00..40 "האקדמיה ללשון העברית" היא מזמין העבודה .המזמין ימנה נציג מטעמו אשר ישמש כנציגה ובא כוחה לניהול ופיקוח על ביצוע העבודה. בכל מקום במסמכים בו מצוין ה"אדריכל" או ה"מהנדס" ,או ה"מנהל" או ה"מפקח" -פירושו בא כח המזמין כפי שמונה כנ"ל. 00.41תקנות ואישורים )כולל מהנדס אחראי לביצוע( בכל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ,תקנות ,תקנים וכדומה של רשות מוסמכת ,ובכלל זה מכון התקנים )בטונים ותברואה( ,מהנדס העיר )מהנדס אחראי לביצוע( ,מח' תברואה )סידורי אשפה( ,מח' המים והביוב )עבודה מקצועית( ,משרד הבריאות )עבודה מקצועית( ,מכבי האש )התאמה לדרישות(, פיקוד העורף )מקלטים( ,גז )משרד העבודה( ,חברת חשמל )אישור תכנון ומתקן(, חב' בזק )אישור רשת ו/או תשתית לכבלים( ,בודק מוסמך )מעליות( וכו' -יהא חייב הקבלן לעבוד בתיאום רצוף עם כל הרשויות הנ"ל ,להמציא ולהעמיד המהנדס אשר יחתום לפני התחלת העבודה כאחראי על הביצוע ,להשיג ולהביא את כל הגורמים במועדים הדרושים לביקורת העבודות ,ולבסוף להביא ,להציג ולמסור את מכלול האישורים הדרושים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן למסור תכניות לאחר ביצוע ,AS MADEהכל ב 3 -מערכות .מבלי לפגוע בפרטים דלעיל ,רואים את הקבלן כאחראי למילוי מדוייק של כל התקנות העירוניות והממשלתיות שנקבעו על-ידי השלטונות בקשר לעבודה .כמו-כן על הקבלן להכין תכנית מדידה לכל אחד משלבי העבודה ,שתשמש כתכנית עדות לביצוע העבודה ותימסר למחלקת הפיקוח של העיריה .מבלי לגרוע מן המצוין לעיל ימונה על-ידי הקבלן מנהל עבודה קבוע באתר העבודות ,במשמעותו לפי תקנות משרד העבודה .מוסכם בזאת כי הקבלן יהיה מנהל העבודה בפועל ויימצא באתר בהתאם לצורך .באם ייעדר הקבלן לתקופה ארוכה ,ימונה על-ידו מנהל עבודה תחתיו ,אשר יישאר בתפקידו כל עוד לא יימצא הקבלן בשטח .לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע את התקנות הנ"ל ,וכן לא ניתנה לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על-ידו מפאת מילוי אחר התקנות הנ"ל. 00.42ספרי מתקן הקבלן ימסור למזמין ,כתנאי לתשלום החשבון הסופי ,חמישה עותקים מושלמים של ספרי המתקן )תוכניות עדות ) (AS MADEבפורמטים כמפורט להלן .ספרי המתקן יכללו את כל מרכיבי המערכות ,המתקנים והאביזרים שבוצעו על ידי הקבלן. ההנחיות שלהלן הינן בעדיפות על כל הנחיה אחרת הרשומה בחוזה ,במסמכיו, בפרקיו ובנספחיו השונים. ספרי המתקן יכללו את כל המפורט להלן: .1 פורמט ההגשה 1.1 הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תוכניות ,סכמות ,קטלוגים, הוראות תפעול ואחזקה ,בשני פורמטים. פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים א. בתיקים מתאימים בעלי כריכה קשה ,כמפורט להלן. פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת ב. שרטוט בורסיה אחידה שתבחר עפ"י הנחית המזמין, צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר המודפס במידה סרוקה ,אף הם ע"ג סי.די.רום. האקדמיה ללשון העברית 74 1.2 החומר המודפס ,הקטלוגים ותוכניות מודפסות ,יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בעלי כריכה פלסטית קשה .הקלסרים יערכו באופן הבא: הקלסרים ,קשיחים ,יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת, א. הגוונים המדויקים יוגשו ע"י הקבלן לאישור המזמין. ב. על גב הקלסר יודפס שם המזמין מערכת __________ - מתקן ______________ .הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן. על כריכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת .הדף יהיה תמיד בגוון ורוד. ד. אחר הקלסרים יהווה מסטר לכל המערכות ויכלול פרוט תוכן כל הקלסרים הכלולים במערכת כשהם מפורטים עפ"י הנושאים הראשיים השונים .קלסר זה יהיה בצבע זהה למערכת אך בגוון כהה יותר. בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר .רמת פרוט תוכן העניינים תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף. כל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות בכל שקית פריט אחד ,תוכנית ,קטלוג ,הוראת הפעלה ,הוראת אחזקה ,רשימת חלפים וכדומה .על כל שקית תודבר מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא .המדבקות יתאמו את תוכן העניינים. כל הקלסרים יהיו בעלי שלוש או ארבע שיניים למניעת קריעת השקיות. ג. ה. ו. ז. 1.3 .2 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. פרוט התכולה בספר המתקן 2.1 בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו ,רצוי על הכריכה הפנימית ,דפים מקדימים הכוללים הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותו מתקן .הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים ,הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן וכדומה .ההוראות ידגישו בין היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות מתח גבוה ,עבודה בדלק וכד'. 2.2 תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התוכניות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת .המידות יתייחסו למרכיבים קשיחים קבועים במבנה ,כדוגמת עמודים. התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור האחיד של המזמין. 2.3 תוכניות תאום מערכות )סופר-פוזיציה( של כל המערכות בבנין. האקדמיה ללשון העברית 75 התוכניות יכללו את כל המערכות שהותקנו .התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת הרכיבים הסמויים. 2.4 תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת כדוגמת חלוקת החשמל ,חלוקת המים המקוררים והמחוממים לרבות מערכות עזר ,חלוקת מערך בקרת המבנה וכדומה. תרשימי הזרימה שישמשו להבנת תפקוד המערכת יהיו חד- קוויים ,צבעוניים ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של פעולות ההפעלה ,הכיול והאחזקה, חיצים לסימון כיווני הזרימה וסימון אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת. תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע, ערכים שנמדדו לאחר סיום הויסות בקווים ,באמצעי ויסות, בהגנות ,בצנרות ,לחצים והפרשי לחצים בין נקודות שונות במערכת וכדומה .המידע יכלול זרמים ,לחצים ,טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת בתפוקות שונות .צבעים וסימונים מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או סגורים .האמור לכל מצב תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד .ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוין במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש. 2.5 שרטוטים גיאוגרפיים של כל המתקנים והחיווט לרבות סימון מדויק של אזורי מעבר צנרות ,מוליכים והזנות חשמל ופיקוד. מיקום מדוד יצוין לעומת עצמים קשיחים הקבועים בשטח. 2.6 תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי המערכות ותת המערכות .התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות .על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכות. 2.7 כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים לרבות כתובות וטלפונים ,נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים המתאימים לו .דף הנתונים יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומיליים המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד. לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודות עבודה כפי שנמדדו בפועל ,בעומדים ובתפוקות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה כפי שמסומנות על גבי המדידים המותקנים על הציוד. הקבלן יירש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד ,מתקן ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין יספק לקבלן דוגמאות פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים. 2.8 קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים במערכות לרבות אביזרי האקדמיה ללשון העברית 76 צנרת וחשמל .הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך הקטלוג ,הוראות התקנה ,הוראות תפעול ואחזקה ,איתור תקלות ,הנחיות לבינוי המכלולים השונים ,תוכניות הרכבה ופירוק כולל איורים המתארים כל שלב בתהליך הביצוע, רשימות חלפים וחומרים מומלצים ,רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות בדיקות תקניות הכלים הבטיחותיים. 2.9 רשימת אביזרים המותקנים בכל מערכת ,מתקן או ציוד ,אשר נבחרו והורכבו ע"י הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים ,אביזרי תמיכה ,אביזרי חיוץ וכדומה. 2.10 רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות ,הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג המתאים ,שמות ספקים ופרטיהם ,זמני אספקה ותנאי אספקה .הרשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות הציוד מאותו סוג המותקנים במרכז האנרגיה. 2.11 אישורים של היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות בעומס ,כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. 2.12 כל המערכות ,המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה, יהיו ממוספרים ,בשיטה האחידה ומסומנים ,הן בתוכניות ובתרשימים והן ע"ג האביזרים באתר בפועל. 2.13 תאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבים שונים של המערכת .ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים באותה המערכת .ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות .הנחיות ההפעלה יציינו את כל שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה .הנחיות ההפעלה יפנו את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים. ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות: הפעלה ראשונה של המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד א. בנפרד. הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות. ב. הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום ,לרבות ג. בעת ולאחר הפסקת חשמל ובעת ולאחר שריפה. הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. ד. 2.14 הוראות האחזקה המונעת תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות האביזרים המטופלים .ההוראה תפורט לפעולות יומיות ,שבועיות ,חודשיות ,תלת חודשיות ,חצי שנתיות ,שנתיות ורב שנתיות .כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום ההוראה ,לרבות ציון ,בסוגריים ,של הנתון או הטווח הרצוי .ההוראה תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה .ההוראות תנחנה גלם לבדיקות טרמוגרפיות האקדמיה ללשון העברית 77 מצולמות של כל לוחות החשמל הקשורים למערכת ,לפחות אחת לשנה .ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד הבודדות ועל הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים. 2.15 .3 הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן .ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת ,המתקן והציוד .הנחיות לגבי המערכות הכוללות יוכנו ע"י הקבלן .הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל. הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות )להלן – "החומר הטכני"( לאישור המתכנן ולאישור המזמין כשהם המעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה. המזמין והמתכננים מטעמו יבצע בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו הערותיהם העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל. הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש ,על בסיס ההערות העקרוניות של המתכנן ,ויתקן כל הנדרש .בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למתכננים לבדיקה חוזרת. היה ולמתכננים יהיו הערות חוזרות ,על החומר שהוגש לבדיקה ,תוטל עלות הבדיקות החוזרות על הקבלן לפי תעריף שעות עבודה של משהב"ט ובתוספת 17%עבור תקורה. המזמין יהיה רשאי ,במידה ויווכח כי למרות ההתראות אין הקבלן מגיש את החומר הטכני כנדרש ,להטיל את הכנת החומר הטכני על גורם אחר וכל העלויות ידרשו לביצוע העבודה לרבות איסוף ,בדיקה והתאמת החומר לקיים ,יוטלו על הקבלן כאמור לעיל. .4 עבור ביצוע כל הנ"ל ,ובכלל זה תוכניות עדות וספרי מתקן לגבי עבודות שבוצעו על ידי הקבלן וכן על ידי קבלנים ממונים ,לא ישולם לקבלן בנפרד ויחשב ככלול במחירי היחידה השונים. 00.43צוות הקבלן בהמשך ובהשלמה למסמך ב' סעיפים :77 - 74 צוות הקבלן שיידרש לפרויקט זה יהיה מהמעולים הקיימים ויכלול לפחות: .1 .2 מנהל עבודה ראשי ,שיהיה נוכח בשטח בהתאם לצורך ,ואשר א. יקבל מנוי כמנהל עבודה באתר כנדרש מתחילתה ועד למסירה הסופית של הפרויקט על-פי תקני משרד העבודה ויפעל בהתאם להוראות .הוראה זו הכרחית בגלל אופי העבודה המיוחד בפרויקט ,מהכרת הנושאים המורכבים שבו. עוזר מנהל עבודה יימצא באתר בכל שעות העבודה. ב. מהנדס ביצוע )שיחתום גם כאחראי על הביצוע( בעל נסיון של 5 ג.. שנים לפחות ,בעל ניסיון בביצוע ,פיקוח טיב ,מדידות וכמויות. הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות על-פי חוזה זה פועלים מקצועיים ומנוסים בלבד ,במידה ובהיקף מספיקים לשם עמידה בלוח הזמנים, ואשר העסקתם אצלו מוסדרת כנדרש על-פי כל דין .הקבלן יפטר כל עובד אשר לדעת המפקח אינו מומחה או מתאים לתפקידו. האקדמיה ללשון העברית 78 00.44שמירה הקבלן חייב לדאוג לשמירה בקומת העבודה בכל שעות היממה ,על הציוד, החומרים והכלים שהביא לאתר .אם יתרחשו קלקול ,אבדה או גניבה למבנים, חומרים ,ציוד ,כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה ,ישא הקבלן בכל ההפסד ושום אחריות לא תחול על המזמין. 00.45מחיר היחידה כל מחיר יחידה שיוצע על-ידי הקבלן יכלול את כל החומרים ,מוצרים ,חומרי עזר ,עבודות ,שימוש בכלים ,ציוד ואביזרים ,עבודה ,פיגומים הנדרשים לצורך עבודה ולצורך בטיחות ,תשלומים סוציאליים ,ביטוחים ,מס קניה ,בלו וכל יתר המסים וההיטלים המקובלים ,רווח והוצאות הקבלן ואת כל שאר הישירות או הבלתי ישירות ,הקשורות בביצוע אותו סעיף )כולל תיקונים לתקופת האחריות והבדק(. 00.46התייקרות לא תשולמנה לקבלן כל התייקרות ,לרבות בעד הסכומים המתייחסים לערכם של החומרים הכלולים בחוזה במחירים יסודיים ו/או עבור עבודות קבלנים אחרים. 00.47ישיבות תאום: אחת לשבוע )או במועדים שימצא המפקח לנכון( במועד קבוע בדרך כלל שייקבע מראש ע"י המפקח ,תיערך ישיבת תאום עם הקבלן .לישיבות אלה יזמין הקבלן, על פי הוראות המפקח ,את קבלני המשנה וספקי המוצרים ו/או השירותים אשר לדעתו הבלעדית של המפקח נחוצים לתאום פעילויות היצור ,ההספקה והביצוע של העבודה .אופי ישיבות אלה יהיו בדר"כ במתכונת ישיבה שלאחריהן יערך סיור באתר כאשר באחריות הקבלן יהיה לדאוג לסימון ו/או לכל חידוש סימון ומדידה הכנת דוגמאות וכד' שיתחייבו לצורך הצגת בעיות כל סיכום מישיבות התאום יחשב כהוראה לביצוע. 00.48המשך עבודות -זכות מסירת העבודות במכרז/חוזה ו/או חלקן לקבלן אינה מזכה את הקבלן בכל זכות או אפשרות לתביעה לגבי המשך עבודות הבניה ועבודות אחרות כלשהן שתבוצענה על-ידי המזמין בהמשך המבנה ובעבודות בשטחים הקשורים לו ,ובכל מלאכה ,עבודה או פריט כלשהו. 00.49בעלות על מסמכי החוזה התכניות ,המפרטים ,כתב הכמויות וכן פירוטים אחרים אשר ימסרו לקבלן ,יהיו וישארו רכושו של המזמין הואיל ורק לתקופת ביצוע העבודה הופקדו בידי הקבלן .עליו להחזירם לידי המזמין עם מתן אישור לגמר העבודה .הקבלן אינו רשאי לעשות העתקים מהמסמכים הנ"ל ללא אישור המזמין. 00.50תכניות למכרז המזמין שומר לעצמו את הזכות להשלים את התכניות המצורפות ולבצע בהן שינויים. שינויים אלה לא יהיו עילה לשינויים במחיר היחידה בסעיפי כתב הכמויות ,ו/או לאי עמידה במשך תקופת הביצוע שנקבעה במסמכי החוזה. 00.51הגנה על הביצוע ועל המבוצע הקבלן יאחוז באמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות ,כגון :סידורים מיוחדים ליציקת בטון בימי שרב ,כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנתם בפני גשמים וכיו"ב. האקדמיה ללשון העברית 79 כמו כן יתקין הקבלן אמצעי ניקוז הדרושים להגנת חפירות ,שכבות עפר ,גדרות שכנים ומתקנים אחרים ,הכל לפי הצורך ו/או הדרישה .ההגנה על המבוצע ועל קיים היא באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ,גם אם לא נדרש במפורש לבצע הגנה כלשהי. בנוסף לכל האמור לעיל ,על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת ניקוז מים מתוך הרחובות והמגרשים הסמוכים לתוך החפירות. ניקוז השטח ומניעת כניסת מים לחפירות היא באחריותו הבלעדית של הקבלן. 00.52תאום בין עבודות שונות תשומת לב הקבלן מופנית לצורך בתאום בין מבצעי העבודות השונות הכלולות במכרז/חוזה זה כפי שהיא נדרשת ,לביצוע תקין של העבודות. אי לכך על הקבלן לעיין היטב בכל התוכניות הנוגעות למערכות המשתלבות במבנה ,ולבדוק אותן היטב על מנת למנוע את הצורך בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו .לא תשולם כל תוספת ולא תינתן הארכה בלוח הזמנים בגלל חוסר תיאום. 00.53סמכויותיו של המפקח א .היה הקבלן בדעה שהוראה כלשהי של המפקח ניתנה בכתב ,הינה בגדר הוראות לביצוע שינוי/ים ו/או תוספת )לגבי היקף ומהות העבודה/ות שעליו לבצע כחלק מהמבנה עפ"י החוזה( אשר ערך התוספת/ות לשכר החוזה בגין אותה הוראה עולה על סך של 1,000ש"ח ,לא יבצע הקבלן את ההוראה ,אלא אם הודיע על כך למפקח בכתב ולאחר קבלת ההוראה במכתב חתום ע"י המזמין. ב .ביצע הקבלן הוראה כלשהי של המפקח ללא קבלת מכתב חתום ע"י המזמין כאמור לעיל ,יראו בכך הודאה והסכמה מצד הקבלן שהתוספת/ות לשכר החוזה בגין ביצוע אותה הוראה אינה עולה על הסך של 1,000ש"ח הנ"ל. ג .מוסכם ומותנה במפורש כי סך כל התוספת לשכר החוזה שיגיעו לקבלן עפ"י הוראות ורשימות המפקח ביומן ואשר אינן מכוסות בהוראה בכתב כאמור של המנהל -לא יעלה על סכום השווה לשיעור 1%משכר החוזה. ד .מוסכם בין הצדדים שאין באמור בסעיף לעיל כדי למנוע הגדלת היקף הפרוייקט ושכר החוזה ובלבד שבגין כל הגדלה כאמור תימסר לקבלן הודעה חתומה כדין ע"י המזמין. 00.54ניכוי מחשבונות הקבלן לדמי בדיקה מובא בזה לידיעת הקבלן כי הקבלן יתקשר עם המכון לבדיקות דגימות ,אשר יכללו בין היתר בדיקות בטונים ובדיקות קרקע .מוסכם בזה כי עבור כל בדיקות החובה והבדיקות אשר יידרשו על-ידי המפקח במכון הנ"ל ,במכון התקנים, מעבדות ומכונים אחרים ,ואשר תמורתן משולמת ישירות על-ידי הקבלן למכוני הבדיקות ,יהיו כולן על חשבון הקבלן וינוכו מחשבונותיו המאושרים ,במידה והמזמין ישלמם מסיבה כלשהי. מודגש כי הוצאות עבור בדיקות חוזרות המתחייבות כתוצאה מתוצאות בדיקה שליליות ,או הוצאות בדיקות שנגרמו עקב עבודה לקויה ,כגון הוצאת גלילים באתר והעמסת נסיון שתיעשינה בהתאם לקביעת המהנדס ,יחולו על הקבלן בנפרד ובנוסף לנ"ל. 00.55מבנה עזר א. ב. על הקבלן להעמיד משרד ומחסן לרשותו לאורך כל תקופת הביצוע וכן שרותים צמודים. הקבלן ידאג לאחזקה שוטפת של הציוד ,המתקן וכן לנקיונו במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט. האקדמיה ללשון העברית 80 ג. הקבלן יעמיד לרשות עובדיו סככת צל לשעת האוכל ושרותים סניטרים עם מים זורמים .מודגש ומוסכם כי במידה ואחד העובדים יעשה את צרכיו בתחום העבודה ,ייקנס בסכום של ₪ 1,000לכל מקרה. 00.56משרד לקבלן ולמפקח א. על הקבלן להכשיר משרד לרשותו הבלעדית של המפקח )בשטח הקומה, או בכל מקום הסמוך למבנה עליו יורה המפקח( ולאורך כל תקופת הביצוע .המשרד יכלול 2חדרים ובשטח שלא יפחת מ 12 -מ"ר וכן שרותים צמודים. ב. המשרד יאופיין ברמת גימור גבוהה הן בצורתו החיצונית והן בתוכנו הפנימי. הריהוט המשרדי יכלול משרד מסודר כולל שלחנות עבודה ,כסאות וארונות פלדה. כמו-כן ,יתקין הקבלן במשרד המפקח טלפון ,מזגן לחימום וקרור וכן פקסימיליה. הקבלן ידאג לאחזקה שוטפת של הציוד ,המתקנים וכן לנקיון המשרד במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט. ג. ד. ה. 00.57ביקורת העבודה א. הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלים ,הכלים והמכשירים הדרושים לבחינת העבודות .למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר או למקום העבודה של הקבלן או למקומות עבודה אחרים בהם נעשית עבודה בשביל הבנין .יודגש כי הקבלן יהיה חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי ירידה מקובלים וסבירים על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח ,לתחתית החפירה ,בכל שלב ושלב של הביצוע. המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה באתר ,וכמו-כן הוא רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נפץ לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים ,וכל זה על חשבון הקבלן. ג. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכנית או להוראותיו .הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתיקבע על-ידי המפקח. המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בתאם לתכניות ,למפרט הטכני או להוראות המפקח .דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש עילה לבקשת הארכה של משך הביצוע. המפקח יהיה הקובע היחיד בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והעבודה ולאופן ביצועה. ב. ד. ה. 00.58נקיון שוטף העבודה תנוהל כך שהאתר יהיה נקי ומסודר .אי-שמירת הנקיון והסדר תהווה ראיה להורדת טיב הביצוע .אי-לכך ,אם לא יקפיד הקבלן על ניקוי שוטף לרבות שטיפה ,הגנה ,מניעת אבק ,סילוק פסולת ,קיצוץ חוטים וכיו"ב ,תופסק העבודה וכל הנזקים יחולו על הקבלן .מובא לידיעת הקבלן כי אין כוונה להתפשר בנושא זה .עבודה זו לא תשולם בנפרד ,והיא כלולה במחירי היחידה של העבודות .לא ביצע הקבלן את האמור לעיל ,רשאי המפקח מעת לעת ,בנוסף לזכותו להפסקת העבודה ,להזמין ביצועו של הנקיון אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות. האקדמיה ללשון העברית 81 00.59נקיון סופי בגמר כל העבודות ,על הקבלן לפנות על חשבונו את מקום המבנה מכל פסולת, לכלוך ,עפר ,שיירי בנין וחומרים אחרים שהובאו למקום ,ולהשאיר את הבנין וסביבתו נקיים לשביעות רצונו של המפקח. במיוחד על הקבלן לנקות את כל הרצפות ,המדרגות ,הכבישים ,המדרכות ,שטחי החוץ ושטחי החניות .על הקבלן להוריד כל כתמי צבע או נוזלים ,או סימני לכלוך אחרים מכל הזגוגיות ,אביזרי החשמל ,שולי הריצוף וכל חלקי הבנין ומתקנים אחרים .העבודה תכלול ליטוש וואקס ,שכבת פוליטורה או גמר לעץ וכיו"ב על הקבלן לתקן את כל הפגמים בעבודות הצבע בכל המתקנים ,המסגרות ,הנגרות וכיו"ב ,ולנקות ולמרק את השמשות מבפנים ומבחוץ .הזגוגיות ,הרצפות, השוליים וכל חלקי החרסינה ,יישטפו היטב וימורקו במים ,בסבון ובנוזל מירוק מעניק ברק. 00.60קבלת המבנה והעבודות בנוסף לאמור בהסכם בענין זה ולזכות המזמין לקבוע נוהלים ,נציגים וכיו"ב. לענין זה ,מובאת הסכימה הכללית של הליכי קבלת העבודות ,אשר הקבלן יצטרך לפעול לפיה בפירוט להלן: קבלה/סיור מוקדם א. אחרי שלדעת המפקח הקבלן גמר את העבודה עד כדי עריכת קבלה ו/או סיור מוקדם ,בין בכל העבודה נשואת מכרז/חוזה זה ובין בחלק כלשהו ימנה ,יזמן המפקח לאחר התייעצות עם נציגי המזמין וועדת קבלה מוקדמת של המבנה .בוועדה הנ"ל ישתתפו המתכננים ,נציג המזמין והמפקח ,נציג הצרכן המשתמש בבנין והקבלן )הקבלן יקח בחשבון כי למפקח יידרשו לפחות 5ימים על-מנת לזמן את הוועדה הנ"ל לתאריך המוצע על-ידי הקבלן(. ב. לאחר הבדיקה יעביר המפקח לכל המשתתפים בבדיקה דו"ח מסכם ובו תיכללנה הערות המשתתפים וההוראות לקבלן על תיקון פגמי ביצוע שנתגלו בבדיקה ,השלמות דרושות וכדומה ,וכן ייקבע תאריך לסיום התיקונים וההשלמות הנ"ל. קבלה סופית עם תום תיקון הפגמים כנ"ל על-ידי הקבלן תיערך ועדת קבלה סופית )הנוהל לזימון ועדת הקבלה הסופית יהיה כבפסקה א' לעיל(. במידה ולא בוצעו כל התיקונים אשר צויינו בדו"ח הקבלה המוקדמת ,או במידה ויתגלו בבדיקה פגמים נוספים ,יערוך המפקח דו"ח מסכם חדש, ועם השלמת התיקונים הכלולים בו על-ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה סופית .אי-ביצוע התיקונים בזמן סביר יתיר למזמין לעכב תשלומים לקבלן ,וכמו-כן לבצע התיקונים על חשבון הקבלן על-ידי מבצע אחר וזאת על חשבונו של הקבלן. במידה ולא תהיינה הערות כלשהן מצד המשתתפים בבדיקה ,תמולא "תעודת קבלת מבנה/מערכת". ג. ד. קבלות חלקיות היה והקבלן פיגר בהשלמת העבודה ,רשאי המזמין ,בהתאם לשיקול דעתו ,לדרוש מהקבלן למסור חלקים במבנה ו/או מערכותיו .במקרה זה תיערכנה קבלות חלקיות ,והמזמין יהיה רשאי להשתמש באותם חלקים למרות שטרם הושלמה העבודה בכל המבנה/מערכת .במקרה כזה תיחשב תקופת האחריות החל מתאריך המסירה הסופי של כל המבנה/מערכת או מהתאריך שהמזמין החל להשתמש בחלקים ,הכל לפי החלטת המזמין. מובהר בזה כי בכל מקרה ,וגם אם לא פיגר הקבלן בהשלמת העבודות, רשאי המזמין ,ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מהקבלן למסור האקדמיה ללשון העברית 82 חלקים מהמבנה ו/או מערכותיו ובהתאם לנוהל הקבלה החלקית כמפורט לעיל בסעיף ג'. 00.61נספחים לקבלת העבודה )חלקית או סופית( בנוסף לאמור לעיל לגבי הליכי הקבלה ובהסכם יהא הקבלן חייב לספק למפקח לפני הקבלה הסופית ,ועדיף לקראת הקבלה המוקדמת ,את כל האישורים הדרושים בין למערכות הספציפיות ,כגון אישור ח"ח ,בזק ,בודק מוסמך וכיו"ב, ובין לכלל המבנה כנדרש לגבי תעודת הגמר. בנוסף לנ"ל יספק הקבלן רשימה של כל קבלני המשנה אשר ביצעו עבורו עבודות במבנה/מערכת וכן תכניות עדות מדויקות של המבנה .כל המסמכים יוגשו ב3 - העתקים. כמו-כן ,יהיה עליו לדאוג ,להריץ ולווסת את כל המתקנים המכניים בנוכחות המפקח עד להבאתם למצב פעולה תקין ולשביעות רצונו של המפקח. 00.62אחריות -בדק ותיקונים בהמשך ובהשלמה למסמך ב' סעיפים :128-131 תקופת האחריות של הקבלן לגבי עבודותיו תהיה כמפורט: לעבודות הבניה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן א. וביתר מסמכי החוזה -שנה אחת מתאריך הקבלה הסופי. במידה והעבודה תהיה באחריות הקבלן הראשי :לעבודות ב. אינסטלציה ,הסקה ,איוורור ומיזוג-אויר ,חשמל ומערכות מכניות אחרות ,צביעה וגילוון של חלקי פלדה ,גגות וכו' - ,שנתיים מהתאריך הנ"ל. לעבודות בידוד ואיטום וציפוי חוץ באריחי אבן לרבות יציבות הגוון - ג. עשר שנים מהתאריך הנ"ל. תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדו"ח הקבלה הסופית )של כל מבנה/מערכת( הנזכרת לעיל .תוך תקופת האחריות ועד לגמר התקופה, אחראי הקבלן לביצוע תיקוני פגמים וליקויים שנתגלו ונרשמו בפרוטוקול הקבלה הסופית ו/או לתיקון פגמים ,תקלות וליקויים שנתגלו תוך כדי תקופת האחריות. הפעלת הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת האחריות תיעשה על- ידי המזמין או המפקח. אם תוך תקופת האחריות יתגלו תקלות ,ליקויים ופגמים הטעונים תיקון מיידי והקבלן פיגר בתיקונם למרות התראה בכתב -רשאי המזמין לבצע תיקונים אלה באמצעות גורם כלשהו ,כפי שייראה לו, ועל חשבון הקבלן. ד. בכל מקרה יבוצעו התיקונים על-ידי הקבלן במהלך תקופת האחריות בהקדם המירבי ,ותוך הפרעה ואי-נוחות מינימליים למזמין. מודגש בזאת ,כי תקופת האחריות תהיה בהתאם לתקופות הקבועות בחוק המכר )דירות( ,תשל"ג – ,1973בכל דין החל בעניין זה ובהתאם לאמור בחוזה )מסמך ב'( ,במסמך זה )התנאים הכלליים המיוחדים, מסמך ג (1-ובמפרט הטכני המיוחד )מסמך ג (2-כאשר בכל מקום בו קיימות הוראות שונות באשר לתקופת האחריות תחול הההוראה המחילה את התקופה הארוכה יותר. 00.63קבלה בתום שנת הבדק הראשונה ובתום כלל הבדק א. בתום שנה אחת מגמר כל העבודות ואחר-כך לפי הצורך בגמר תקופת הבדק של נושאים מיוחדים כמפורט לעיל ,תיערך קבלה חוזרת .קבלה זו תיערך לכלל העבודות ,גם אלה שתקופת הבדק עבורן טרם נסתיימה. עבור אלה תיערך קבלה נוספת בגמר תקופת הבדק של כל נושא ונושא. האקדמיה ללשון העברית 83 ב. ג. ד. בקבלה זו שתיערך ביוזמת המזמין או המפקח ישתתפו בתום השנה נציג המזמין והקבלן ,וכן המתכנן ויועציו .בקבלות הבאות )בתום תקופות הבדק הארוכות( ישתתפו רק נציג המזמין והקבלן .זימונם של אלה באחריות המזמין. בקבלות אלה ,שתתואמנה כאמור ,וכמו בקודמות ,הרי במידה ויתגלו פגמים הטעונים תיקון יוצא דו"ח עם רשימת התיקונים .לאחר השלמת התיקונים על-ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה סופית .במידה ולא יהיו הערות נוספות תוצא "תעודת גמר" לתום אחריות הקבלן .רק לאחר הוצאת התעודה כנ"ל תשוחרר לקבלן ערבותו לתקופת האחריות כמפורט בחוזה. למען הסר ספק מובהר ומודגש בזאת ,כי כל התיקונים והפעולות שיבוצעו על-ידי הקבלן בתקופות האחריות ו/או בתקופות הבדק ,ייעשו על-ידי הקבלן מבלי שהקבלן יהא זכאי לכל תמורה עבורן. 00.64סיום העבודה השלמת המבנים והעבודות כאמור לעיל כוללת ,בין היתר ,מילוי כל דרישות היתר הבניה וביצוע העבודות והשלמתן בהתאם להם ובהתאם לדרישות רשויות התכנון המוסכמות )לרבות הג"א ,חב' חשמל ,חב' בזק ,מכבי אש ,הרשות המקומית וכיו"ב( לרבות :כל העבודות התיאום ו/או הטיפול עם הגופים ו/או הרשויות הנ"ל בכל הקשור לחיבור המבנים ו/או היחידות לרשתות השונות )מים ,ביוב ,חשמל, תקשורת וכיו"ב( ,בדיקת העבודות וקבלת אישור הגופים ו/או הרשויות הנ"ל לביצוע החיבור/ים )טופס 4וכיו"ב( וקבלת אישור הרשות המקומית לאיכלוס וקבלת תעודה/ות גמר כדין .נדרש המזמין ע"י הרשות המקומית להגיש ערבות מכל סוג שהוא להבטחת השלמת ההתחייבויות עפ"י האמור בתעודת הגמר ,תחול חובה זו על הקבלן וההוצאות יהיו על חשבונו. 00.65מסירה מוסכם כי מסירת העבודות על-פי הסכם זה תהיה במסירת המפתחות ,כאשר המבנה שלם ,תקין ומוכן לשימוש ולאחר מילוי כל דרישות היתרי הבניה וביצוע העבודות והשלמתן כאמור לעיל ,ולאחר קבלת "טופס "4כדין וקבלת אישור איכלוס מהרשויות המוסמכות .כל האמור בסעיף זה הינו באחריותו הבלעדית של הקבלן. האקדמיה ללשון העברית 84 מסמך ג'2- המפרט הטכני המיוחד האקדמיה ללשון העברית 85 פרק - 01עבודות עפר 01.01מוקדמות כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי -פרק 01לעבודות עפר -של הועדה הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון -מע"צ ,משרד הביטחון )ההוצאה לאור( אם לא סומן אחרת במפרט ובכתב הכמויות. המפרט המיוחד או פירוט נוסף בכתב הכמויות בא לצורכי הדגשה או כשינוי למפרט הבין משרדי .למקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד יקבעו המפרט המיוחד וכתב הכמויות. על הקבלן להכיר את דו"ח הקרקע ולפעול בהתאם להנחיות הרשומות.כמו כן יש לקחת בחשבון שהעבודות הנ"ל יש לבצע אך ורק אחרי אישור שיטות העבודה וסוגי הציוד ע"י המפקח ויתכן בנוכחותו כל זה ללא תאום נוסף. חפירה בקרבה לגדר בטון קיימת תבוצע בשיפוע מתון של 1:2לפחות ,במידה ונדרש דיפון מקומי יינתן פיתרון ע"י המהנדס המתכנן לפני החפירה .במידה שיתגלו שינויים בין המבוצע בשטח לבין המשורטט בתכנית יש ליידע את המתכנן מיד לקבל את אישורו להמשך העבודה. 01.02סילוק פסולת ומפגעים על הקבלן לסלק כל פסולת ,מסלעות ,אבנים ,יסודות ,שורשים הריסת מבנה וכל הפרעות המצויות בשטח העבודה .סילוק הפסולת ומפגעים אחרים אל מקום שפך מאושר על ידי הרשויות ייחשב ככלול במחיר הנקוב בכתב הכמויות והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף. 01.03יציבות בנוסף למתואר במפרט הכללי לעבודות עפר יחשב הקבלן כאחראי ליציבות כל העבודות המתבצעות על ידו וגם היציבות של המבנים הקיימים .במקרה של צורך בתמיכות או בפיגומים יבצע הקבלן את הנ"ל במומחיות ובמקצועיות תוך שימת לב לנושא הבטיחות .הקבלן יהיה אחראי לכל מפולת שארעה בשטח בין אם נתמכה הקרקע לפני המפולת ובין אם לא נתמכה .הקבלן יהיה אחראי גם לנזקים העקיפים שינבעו כתוצאה מהמפולת ויתקנם בהקדם. 01.04הסדרי ניקוז במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה יהיה הקבלן חייב לדאוג לניקוז מיידי של כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה, הבטחת הסדרי הניקוז הזמניים לרבות פתיחת תעלות רחבות תבוצע ע"י הקבלן ובהתאם להנחיות והוראות המהנדס. אם יגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז יתקן הקבלן את הנזק. 01.05שיטת החפירה החפירה תבוצע בציוד מתאים ,מאושר ע"י המפקח ו/או ידנית לפי הנחיות המפקח הכול לפי המחיר הנקוב בכתב הכמויות. 01.06גבולות החפירה/המילוי גבולות החפירה יקבעו ע"י המפקח ועל הקבלן להקפיד שאכן הוא חופר לפי גבולות אלו .השיפועים והדירוג כלפי מעלה יבוצעו בהתאם לגבהי החפירה ו/או המילוי השונים. במקרה של חפירה עמוקה יותר מהמפלס הנדרש או ערעור הקרקע מתחת למפלס זה ,יידרש מילוי מדורג ומהודק לפי הנחיות שינתנו ע"י יועץ הקרקע. מילוי זה יעשה ע"ח הקבלן. האקדמיה ללשון העברית 86 01.07אתר שפיכה מאושר ותשלום אגרות הקבלן ישיג את האישורים המתאימים לשפיכת החומרים החפורים באתרים מאושרים .האחריות לכך מוטלת על הקבלן ורק עליו .לא תשולם כל תוספת מחיר בגין עלויות הכרוכות בשינוע והטמנת החומרים באתרי סילוק מאושרים .מוטלת על הקבלן חובה להציג הוכחות לפינוי פסולת עפר למקום מורשה. המזמין/מפקח רשאי להורות לקבלן להשאיר כמות מסוימת של אדמה חפורה באתר לצורכי מילוי בעתיד .סוג האדמה החפורה שיוחלט על השארתה באתר ומאיזה שכבות תילקח ייקבע ע"י המזמין/מפקח. 01.08חפירה וחציבה כללית הקבלן יבצע חפירה ו/או חציבה לאלמנטים שונים – בכלים ובאמצעים שיאושרו ע"י המפקח .במידה ותהיה דרישה של המפקח להגביל את גודל הכלי על מנת שלא לפגוע בחלק המבנה בסמוך לאזורי החפירה וחייב להישאר יציב ,יעבור הקבלן לעבוד בידיים ו/או בכלים קטנים על פי ההוראה ,וזאת ללא דרישה כספית או אחרת. קיימת אפשרות שהחפירות או חלק מהן יבוצעו במילוי מהודק ,על הקבלן לבצע מילוי חוזר של חומר מילוי מאושר בשכבות לרבות הידוק של כל שכבה ושכבה לצפיפות 98%מודיפייד א.א.ש.טו .עלות המילוי החוזר והידוקו כלול במחיר החפירה/חציבה. בכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים/סלע המקשים על הסדרת פני החפירה לדיוק הנדרש ,יהיה על הקבלן לסלק המטרד באמצעות חציבה או חפירה לעומק .במידה שתבוצע חפירה לעומק ,על הקבלן למלא הבור/השקע בחומר מקומי מאושר ולהדקו בשכבות בעובי עד 20ס"מ ,כל אחת עד לגובה פני החפירה בתוכנית. תוספת זו לא תימדד ולא תשולם בנפרד -אלא תיכלל במחירי היחידה. החפירה כללית ו/או חציבה בשטח האתר תבוצע לכל עומק שהוא ,עפ"י התוכניות, ותכלול הובלה ,פיזור החומר החפור בשטחי עבודת הקבלן בשכבות בעובי עד 20 ס"מ כ"א ,מהודקות ע"י מעבר גלגלים או בהידוק מבוקר ,או עפ"י הנחיות המפקח. פסולת ואדמה שתיפסל למילוי ,יורחקו מהאתר למקום שפך מותר ,וכל ההוצאות לרבות תשלום אגרות יחולו על הקבלן. 01.09הידוק שטחים פני שטח החישוף ייחרשו ,יורטבו ויהודקו -הכול כאמור במפרט הכללי פרק ,51 סעיף .510262דרגת הצפיפות תהיה כאמור בסעיף .510263 שתית קרקע מקומית יהודקו לצפיפות 98%לפי מודיפייד א.א.ש.ט.ו. מקומות בהם לא ניתן לחרוש את השתית החפורה עקב היותה סלע יציב ,רשאי המפקח להורות על ביטול הידוק השתית. 01.10מילוי והידוקו הידוק רגיל והידוק מבוקר של המילוי יהיה לפי המפרט הכללי פרק ,51סעיף 510263בתוספת ההנחיות הבאות: (1כלי ההידוק יהיה מכבש ויברציוני ,בעל נתונים לפחות כמו בומאג 212Dאו . 212PDבקרקע חרסיתית יעשה ההידוק במכבש רגלי כבש בלבד כמתואר במפרט הכללי. (2 על הקבלן לבצע בדיקות מעבדה סדירות במהלך המילוי וההידוק .הצפיפות הנדרשת -כאמור במפרט הכללי פרק ,51סעיף .510263 (3 עובי מכסימלי לשכבה יהיה 20ס"מ ,לאחר ההידוק. מילוי מובא מבחוץ יעמוד בדרישות המפרט הכללי פרק ,51סעיף .51025 האקדמיה ללשון העברית 87 פסולת מחצבה לצורכי מילוי ,תהיה כדוגמת פסולת מחצבה של כפר גלעדי, כאשר החומר יעמוד בדרישות כדלקמן: החומר לא יכיל פסולת אורגנית ,פסולת בנין או פסולת אחרת. (1 גודל גרגר מכסימלי 10ס"מ .החומר יהיה מדורג ,למילוי חללים (2 בשכבות. 01.11מצעים המצע בפרויקט יהיה מסוג א' בלבד אם לא צוין אחרת בתוכניות. עבודות המצע יבוצעו לפי המפרט הכללי פרק ,51סעיף .5103 שעור ההידוק יהיה 98%מבחן מוד' א.א.ש.ט.ו 01.12תכולת המחיר ואופני מדידה מחירי יחידות כוללים את כל הדרישות המתוארות בתוכניות ובמפרטים .להסרת כל ספק המחיר כולל בין היתר גם: פינוי קרקע חפורה ופסולת לכל מרחק שהוא. א. מילוי בקרקע ו/או יישור זמני במידת הצורך ,של עיצוב משטחי העבודה, ב. לצורך מתן יכולת גישה למכונות חפירה ולרכב אחר . ביצוע שכבות מצע ו/או מילוי מקומי מתחת למרצפים ושימוש במילוי ג. חומר מקומי מאחורי קירות המרתף וקירות הפיתוח .העבודה תכלול גם פיזור והידוק לא מבוקר. עבודות ניקוז )מערכות( לפי תוכניות והנחיות המתכנן. ד. תשלומי אגרות לרשויות )במקומות לפינוי חומר חפור וכו'(. ה. מילוי חוזר לרבות הידוק מבוקר בשכבות. ו. ניקוז מי תהום ו/או מי גשם. ז. עירום זמני של חומר מקומי חפור המיועד לשימוש חוזר במרחק עד ח. וכולל 1ק"מ. האקדמיה ללשון העברית 88 פרק - 02עבודות בטון יצוק באתר 02.01הנחיות כלליות .1בנוסף למפורט להלן ,ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותו כפוף לדרישות מפרט כללי -פרק - 02העדכניים ליום הוצאת המכרז ,הקשור לתקנים לביצוע חדרים מוגנים ו/או מקלטים ותקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים )התש"ן (1990-תקנים של מכון התקנים הישראלי. .2לפני יציקת הבטון ,כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים טרומיים ,יהיו מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח .אישורו של המפקח בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריות על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא נכונים יהיה באחריותו של הקבלן. .3לפני יציקת הבטן יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל החורים, החריצים ,השרוולים ,פלטות החיבור כדי שיוכל להתקינם ביציקת הבטון .לא תורשה חציבה בבטון. .4לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם קבלני משנה למערכות את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבניין לתכניות מערכות השרברבות ,הביוב ,החשמל ,הארקות יסוד ,המעליות ,מיזוג אויר וכו' .מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים .לפני יציקת הבטון יכין הקבלן תוכנית של כל החורים ,השרוולים, החריצים השקעים וכו' כדי שיוכל לעצבם מראש ,ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש .הכנת כל החומרים, השרוולים ,השקעים ,החריצים וכו' ,יהיו כלולים במחירי הבטון. .5על מנת להבטיח דיוק מרבי בעבודות השונות ,יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך הכלולים במחיר החוזה. .6כל יציקות הבטון תבוצענה בנוכחות צמודה של מהנדס הביצוע מטעם הקבלן .נוכחותו נחוצה בכל שלבי היציקה .דרישה זו היא תנאי יסודי של החוזה ,כל עוד לא הסכים המפקח בכתב לנוכחות ב"כ אחר של הקבלן .מהנדס הביצוע של הקבלן יאשר ביומן העבודה כי אישר את הזיון ובדק כל יציקה. .7הקבלן יהיה אחראי לתכנון הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה ובמידות הנתונות בתוכניות .תכנון זה טעון את אשורו המוקדם של מהנדס הקבלן לחוזק מערכת הטפסים לעמוד פני לחץ הבטון הנוזלי ,הריטוט ויציבותו הכללית. .8יש להודיע למהנדס המתכנן באמצעות המפקח על כל יציקה לפחות 72שעות מראש )ובהתחשב בשעות העבודה של המשרד( לצורך מתן אישור לפני היציקה .אין לצקת ללא אישור בכתב ביומן מהמפקח .מאחר ובכוונת המהנדס המתכנן לבדוק עבודות זיון לפני היציקה ,על הקבלן לקחת בחשבון בהתארגנותו שעליו להודיע למהנדס המתכנן באמצעות המפקח בכל מקרה שעבודות הזיון הושלמו .והיה ויידרשו תיקונים לעבודות הזיון והטפסנות ,הזכות בידי מהנדס הקונסטרוקציה לבקש דחיית היציקה לשם ביקורת נוספת מצדו. .9קורות ,קירות ועמודי הבטון מכילות אחוז זיון גבוה וצפוף ,ויש לבצע הרכבת הזיון בצורה נאותה ומחושבת שתאפשר מעבר הבטון היצוק בנקל .המרחקים בין הברזלים המצוינים בתכנית הם מרחקים המינימאליים לביצוע ,ולא תאושר הפחתה מהם. .10תמיכות ופיגומים האקדמיה ללשון העברית 89 א. ב. ג. ד. 02.02 האחראי לביצוע השלד בהיותו מהנדס רשום כחוק ,יתכנן את התמיכות לקורות ,תקרות ,עמודים ותמיכות העזר כולל פיגומי חוץ ופיגומים אחרים ,יבקר אותם בהקמתם ויאשר אותם בטרם יציקה. בכל מקום בו העומס על הפיגומים אינו מובן מעצם פעולתו הטבעית, יפנה האחראי לביצוע השלד למתכנן השלד לקביעת עומסי השרות לתכן התמיכות. כל התמיכות יעמדו בת"י 904לטפסות ,תמיכות ופיגומים. דגש מיוחד יינתן לתקרות "גבוהות" כמוגדר בתקן הנ"ל שבו חובה על האחראי לביצוע השלד מטעם הקבלן לתכנן פיזית ולאשר בחתימתו את התמיכות. סוגי הבטון סוגי הבטון ב 30 -אם לא מצוין אחרת בתוכניות. במשך תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היציקות באתר יעביר הקבלן למפקח את כל הפרטים על התערובות של הבטון שיוצקו במסגרת חוזה זה כולל הערבים למיניהם .במקרה של ספקים שונים יועברו נתונים מכל ספק בנפרד. תכנון תערובת הבטון יעשה ע"י מומחה לבטונים של הקבלן ובאחריותו הבלעדית. כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על ידי משולשים שיושמו בתוך א. התבניות )אלא אם נדרש אחרת( וכל זאת כלול במחיר הבטונים ,ללא תשלום נוסף. כל הבטונים כוללים במחירם תבניות מתועשות ומסודרות וכן מרווחיות ב. )ספייסרים( נתיקות המשאירות בבטון שקע מסודר וכן סתימת השקע. תנאי בקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים לפי ת"י 118לגבי כל ג. סוגי הבטון .הצמנט יהיה לפחות צמנט פורטלנד .250 02.03פלדת זיון הפלדה לבטונים תהיה מצולעת ו/או מעורגלת ,הכל בהתאם לתכניות ורשימתהכמויות .הכיפופים והחיתוכים יהיו בהתאם לקטרים השונים .אין להשתמש בפלדת בנין מפותלת. קשירת הפלדה תהיה ב 90% -מהצטלבויות ומחוזקת היטב למניעת פירוקהבזמן היציקה .המפקח יבדוק את הפלדה לפני סגירת התבניות .בכל מקרה אין לסגור תבניות לפני קבלת אישור מהמפקח. הקבלן יכין מבודדים לפלדת הבניין .על מנת לשמור מרווחים מהתבניות לפלדהכך שהפלדה תהיה במרחק מהתבניות כפי שמסומן בתכניות .המבודדים יהיו מחומרים פלסטיים בלבד. השימוש במבודדים בין התבניות והפלדה יורכבו בכל מצב גם אם הפלדה נושאתאת עצמה וזאת על מנת להבטיח מרחקים נכונים בין הפלדה והתבניות. -הפלדה תהיה נקייה מחלודה ,שמנים ואבק ,מחוזקת במקומה בהתאם לתכניות. 02.04יציקת הבטון א -הפסקות היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח .בכל הפסקה ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכננת ,יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף 2045של המפרט הכללי .כל העבודות הנוספות וחומרי העזר הדרושים וקשורים בהפסקות היציקה ,אינם נמדדים בנפרד וכלולים במחיר הכללי של ההצעה .בכל מקרה שטח הפסקת האקדמיה ללשון העברית 90 היציקה יסותת בעבודת ידיים או בפטיש פניאומאטי .הזיון ינוקה עד לקבלת מוטות פלדה נקיים משיירי בטון ומי מלט .אין כאמור כדי לגרוע מסמכות נציג המזמין ע"פ שיקול דעתו הבלעדי שלא לאשר הפסקות יציקה. ב -הקבלן ימסור לידי נציג המזמין תעודות משלוח של יצרן בטונים ,תעודה לכל משלוח .התעודה תימסר לנציג המזמין לפני שפיכת הבטון לטפסים .בתעודה יצוינו הפרטים הבאים: א .כמות האצווה. ב .שעת היציאה מהמפעל. ג .סוג הערבים בבטון בהתאמה לתכנון התערובת. רק לאחר אישור נציג המזמין יותר לקבלן להשתמש בבטון .אם לא צוין בתעודה אחד הפרטים הנזכרים לעיל ,יידרש הקבלן לסלק את המערבל משטח האתר ולא יותר השימוש בבטון זה .העתק התעודה שלפיה הבטון נפסל -תישאר בידי נציג המזמין. ג -תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך שלא תותר יציקת בטונים באתר ללא נוכחות נציג המזמין ועל הקבלן לתאם מראש את זמני היציקה ע"מ שהנציג יהיה נוכח בה. ד -אין לצקת כל יסוד כל עוד נציג המזמין לא אישר את ביצוע ההארקה כדרוש או אי הצורך בביצוע הארקה .הארקה תבוצע ע"פ הפרטים שיסופקו ע"י נציג המזמין. ה -בכל יציקות יש להשתמש במרטטים )ויברטורים( .לא תותר יציקה ללא מרטטים .הקבלן יכין מרטט נוסף במצב הכן כך שתמיד יהיו 2מרטטים במצב עבודה ו -בימי שרב יש למנוע סמיכות מהירה של הבטון ועל כן יש לנקוט באמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים מיד לאחר היציקה ,כדי למנוע סדיקה פלסטית .לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על 34מעלות צלזיוס, אלא באישורו המוקדם של המפקח. 02.05תיקוני בטונים והשלמות יציקה א .באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים ,או תפרים/חיבורים לקויים ,יידרש הקבלן להרוס את חלקי הבטון שאינם מתאימים למפרט ,ולסלקם מהמקום בהתאם להוראות המפקח. במקומות אלו יוצק הקבלן אלמנטים חדשים בהתאם להוראות פרק 02096 במפרט הכללי ולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה על ידי המפקח. ב .שקעים ,או כיסי חצץ ,או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו על ידי המפקח לתיקון ,יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנט ) (1:3ובתוספת ערב מתאים להגברת ההדבקות. ג .הקבלן ,יסתת ויחליק מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו' .אין להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם על ידי המפקח ואיור שיטת התיקונים על ידו בכתב. ד .לתיקונים בבטון חשוף )אם ידרשו( ,יהיה על הקבלן לצבוע את כל שטחי הבטון החשוף בצבעי "סופרקריל" לפי הנחיות המפקח ללא תשלום וזאת בנוסף לאמור בסעיף 02096הנ"ל. ה .למקרה שידרשו השלמות יציקה ,בכל שלב של הבצוע ,לאחר התקנת מערכות שונות ,או ציוד ,או משקופים ,או כגון אלו -ייוועץ הקבלן במפקח ויקבל הנחיותיו באם יציקות ההשלמה האלו יבוצעו באופן הרגיל ,או שנדרשים עוגנים )קוצים טבולים באפוקסי ,המוחדרים לקדחים בבטון( ,או כל פתרון אחר. האקדמיה ללשון העברית 91 02.06טפסים וקשירת התבניות לבטון – כללי א .הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' .904עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי ברגיי פלדה כמפורט בסעיף 02067במפרט הכללי .סתימת החורים של ברגיי הפלדה ו/או מקומות קשירה אחרים יש לבצע במלט צמנט ממין תערובת הבטון בכדי לקבל פני בטון חלקים ורצופים. ב .בכל קירות הבטון של הבניין לא יורשה שימוש בחוטי קשירה בין הטפסים השונים .הרווח הנכון בין תבניות הקירות ישמר אך ורק בעזרת חלקי פלדה )ספייסרים( פטנטים שחתכם מוקטן קרוב לפני הקיר עם חרוט )קונוס( .חרוט זה יוצא בשעת פירוק התבניות ,לולבי המתיחה יקוצצו בתוך שקע החרוט, והשקע עצמו ימולא במלט צמנט בתוספת ערב המגביר הדבקות. שימוש בלולבים מתברגים המיועדים לשליפה )המותירים חורים בבטון(, יאושרו אך ורק בקירות פנימיים הנמצאים מעל גובה הקרקע ,והחורים יסתמו בדייס צמנטי מתאים שטיבו יסוכם עם המפקח. ג .המחיר כולל תאום ,תכנון וביצוע הפתחים בשלב ביצוע תבניות ועשיית כל החורים למיניהם עבור הפתחים ,דלתות ,אביזרי אינסטלציה ,מיזוג אויר, חשמל ,צנרת ,חריצים ,מגרעות ,שקעים ותעלות למיניהן .כמו כן סידור וחיזוק לתבניות של כל הפריטים הדרושים למערכות השונות ,משקופים וכו' שיהיו מבטונים ומעוגנים בתוך הבטון. ד .הפסקות יציקה ,באם תורשינה על ידי המהנדס תעשינה רק במקומות לפי אישור המתכנן .כל עבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר ,הזמן המיוחד ,וכל הקשור להפסקת היציקה ,אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי של ההצעה .הקבלן יגיש שבוע מראש את הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים המוצעים ,לאישור המפקח. 02.07בטונים מוכנים לצבע )בטון חשוף( א .עבודות הבטונים מוכנים לצבע יבוצעו בכל מקום שהבטון ללא שכבת טיח, ו/או לפי תוכניות האדריכלות .הבטון ליציקת קירות החזית יהיה מסוג בטון "דחוס" עם אגרגט מרבי בגודל 15מ"מ. התבניות יהיו מלוחות עץ לבוד )דיקטאות( חדשים ללא פגמים ,ללא רווחים במשקים אנכיים ואופקיים עם פינות קטומות .הכול מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל והמפקח ועשויות כך שיבטיחו קבלת שטחי בטון לגמרי נקיים וחלקים ,בלי פגמים .כמו כן יש לנקות את כל השטחים מבליטות צמנט ,חצץ וכו' ,ולסתום את כל החורים. ב .במידה ופני הבטון הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המפקח ,יידרש הקבלן לבצע את כל התיקונים והסידורים. מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה וזאת במיוחד על מנת לשמור בפני ג. קורוזיה של הזיון ,תערובת הבטון תותאם לקבלת בטון נקי .הקבלן יבצע ניסוי תערובות לקבלת פני בטון בדוגמה לשביעות רצון המפקח .הצמנט צריך להיות מאותו מקור ,ויש להשתמש לכל יציקה בצמנט ממשלוח אחד. ד. יש להקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים. תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים מוכנים ה. לצביעה .טפסים אופקיים הנצמדים לקיר בטון יצוק ,צריכים לגשת בצורה אטימה לשטח הקיר על מנת למנוע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק .אטימות של מגע הטפסים לשטחי הבטונים שכבר יוצקו היא בעלת חשיבות ראשונה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים לשם התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום האקדמיה ללשון העברית 92 בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני .כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים לשביעות רצונו של המפקח ,על הקבלן להגן על שטחי הבטונים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבניין. 02.08קטימת פינות .1בכל האלמנטים של הבטון היצוק ,יבצע הקבלן קיטום פינות על ידי הכנסת משולש ישר זווית בעל 2צלעות של 1.50×1.50ס"מ לפני היציקה. .2בנוסף לאמור לעיל בכל המקומות שמשקופי הדלתות מורכבים בקירות בטון יעשה קיטום משני הצדדים ,וכן במקומות נוספים המסומנים בתוכניות ו/או לפי הוראות המפקח. .3חיבור בין 2תבניות יעשה ללא תפרים ע"י סתימת המרווחים במרק או סרט. .4במפגש יציקה של קיר בטון עם רצפה/תקרה מבטון יש לבצע חיתוך בבטון/פרופיל 1×1ס"מ לשקע המפגש בין קיר הבטון לרצפה/תקרה. 02.09כיסוי בטון על ברזל )דרישות מינימאליות( כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון. העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן: א 5 .ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים במגע עם קרקע. ב 3 .ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים במבנה ופניהם חשופים. ג 3.5 .ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בצד המערבי של המבנה )לכוון ציוד הגז(. ד 2.5 .ס"מ ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה ומעל פניהם כיסוי נוסף כל שהוא )לדוגמא ריצוף של תקרות(. ה 4 .ס"מ ברצפה. 02.10אשפרה בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 02תת פרק 0205על הקבלן לבצע אשפרה המתאימה מאחר ואשפרת הבטונים היא גורם חשוב ביותר לטיבם. יש להגן על הבטון מיד לאחר יציקתו מפני פעולה מזיקה של שמש ,רוח וגשם וכו'. פני הבטון יוחזקו במצב לח ויוגנו מפני התייבשות החל מגמר פעולות היישור עד גמר תקופת האשפרה .יש לכסות את פני הבטון מיד לאחר פעולות היישור ,לפני העלם הרטיבות מפני הבטון ,בכיסויים עשויים יריעות פוליאטילן .יש להבטיח שהכיסויים לא יגעו בפני הבטון הטרי ושימנעו חדירת רוח .הכיסויים יושארו על פני הבטון עד למחרת היציקה .לאשפרת הבטונים יש להשתמש בהתזה ב- " "CURING COMPOUNDלפי הוראות היצרן מיד לאחר הורדת הכיסויים, ו/או במי שתייה בלבד. בשטחי התחברות האלמנטים )שטחי הפסקות יציקה( עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון רטוב למשך 7ימים. אשפרת העמודים תהיה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד ראש העמוד אשר תישמר רטובה במשך שבוע ימים. בגמר האשפרה יש לסלק מפני הבטון את כל חומרי ההגנה ,לטאטא אותם היטב ולרחוץ אותם. 02.11בטון רזה בכל האזורים המפורטים בתכניות ובמקומות שיורה עליהם המפקח ,יש לצקת רובד בטון הפלסה בעובי של כ 5-ס"מ מסודרת ומוחלקת .במקרה של יציקה בתבניות יש להבליט את רובד בטון ההפלסה 10ס"מ מקו היסודות ו/או הרצפה. סוג הבטון ב.15- האקדמיה ללשון העברית 93 יציקת רובד בטון הפלסה תעשה מיד לאחר גמר החפירה וניקוייה .פני רובד הבטון יעוצבו ישר ונקי למפלסים ובשיפועים הדרושים. 02.12פני מרצפי בטון מרצפים מפולסים יוחלקו בהליקופטר מיד אחרי עם סיום היציקה. במידה והרצפה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר ,יתקן הקבלן על ידי יציקת מדה והחלקה בהליקופטר ,או במידה ואין אפשרות לשינוי גובה ,יתקן הקבלן את המשטח לפי פתרונות שיקבעו על ידי האדריכל והמהנדס. 02.13קורות וקירות מבטון מזוין קורות וקירות מבטון המזוין הינם אלמנטים נושאים .יש לצקת את הקורות והקירות בטפסות )משני צידיהם( .הקירות הבאים במגע עם הקרקע יקבלו איטום לפי פרטים מאושרים ע"י המפקח. לכל קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע יש לדאוג לקציצת כל חוטי הברזל ומרחתם בבטון ,החלקת הבטון ,סתימת חורים והורדת בליטות בטון .כמו כן בקירות אלה יש לתת עצר מים מתנפח באזור הפסקות היציקה לפי הנחיות המהנדס המתכנן. ביצוע הקורות והקירות יכללו גם שקעים ,חורים להעברת המערכת וקיטום פינות. 02.14בדיקת בטונים טריים הערה :סדרי בדיקת הבטונים לפי ת"י 1239חלק 4. .1תערובות הבטון לפרטיהן תאושרנה במבעדת הבטונים אשר תבצע בדיקות טיב של הבטונים. .2ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס' 118. .3הקבלן יחזיק באתר לצורך בדיקת שקיעת הבטון את כל האביזרים הנדרשים בהתאם לתקן אמריקאי C ASTM 143והמפקח יהיה רשאי בכל עת להשתמש באביזרים האלה לבדיקת השקיעה. .4האגרגטים יבדקו בהתאם לדרישות ת"י 3לכל 100מ"ק לרבות עמידותם בתנאי אקלים בקרבת הים ובמי תהום קורוזיביים. .5אחריותו של הקבלן לתאם עם מעבדה מוסמכת לקיחת מדגמים מהבטון הטרי בהודעה מראש של 24שעות לפני מועד היציקה בפועל .התשלום עבור הבדיקה יבוצע ע"י המזמין על חשבון הקבלן. .6בדיקת חוזק הבטון תעשה בהתאם לת"י מס' 26לגבי הכנת הדוגמאות ולת"י מס' 118לגבי חוזק הבטון. .7הפוסק האחרון לעניין זה יהיה המהנדס האחראי לתכנון השלד אשר יפסוק בהתאם לתוצאות שיתקבלו ממכון התקנים. .8במידה ומסיבה כל שהיא לא תילקח בדיקת בטון טרי במועד היציקה רשאי המפקח להורות על הוצאת גלילים מהבטון היצוק ו/או לבצע העמסת ניסיון, כולל סתימת שקעים הכול ע"ח הקבלן. 02.15ברגיי עיגון ברגיי עיגון המבוטנים בבטון יהיו מפלדת פחמן מסוג 4140לפי תקן A-307 ASTMוהברגה לפי U.N.Cהאומים יהיו מיוצרים מחומר ,ASTM – A194 ,2Hעם לא כתוב אחרת בתכניות. הברגים יקבעו במקומם לפני היציקה בדיוק מרבי בעזרת תבנית מתאימה, שתאושר ע"י המפקח לפני היציקה .הכנת התבנית תהיה ע"י הקבלן .חלק מהתבריג יוגן בפני פגיעה ע"י שרוול פלסטי ומריחת גריז. האקדמיה ללשון העברית 94 הברגים יסופקו נקיים משומן )בחלק המבוטן( ובלתי צבוע עם שלושה אומים ושתי דיסקות שטוחות עבות. הספק ימציא תעודת בדיקה לחוזק משיכה והתארכות של חומר הבורג ,ותעודה המעידה על הרכב כימי תואם דרישות התקן. ± 0.2ס"מ בקביעת מיקום הברגים. דיוק העבודה )סיבולת( לברגיי עיגון: ± 1.0ס"מ למרחק בין מרכזי יסודות. 02.16סיבולות סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו ,אם לא צויין אחרת בתכניות ובמפרטים ,בהתאם לטבלה להלן אולם בכל מקרה לא תעלה דרגת הסבולת על 7לפי ת"י .789במקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו כאן ,על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון ,כולל הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש. מס' תאור העבודה והגדרת הסטיה 1 סטיה מקווי המבנה לעומת התכניות ובמצב ההדדי שבין חלקי המבנה סטיה מהאנך בקווים ובשטחים של קירות ועמודים סטיה מהפלס או מהשפוע המסומן בתכניות לרצפות, תקרות וקירות סטיה בגודלם ובמיקומם של פתחים ברצפות ,תקרות וקירות 5 סטיה בעוביים של רצפות, תקרות וחתכים של קורות ועמודים 2 3 4 התחום שבו נעשתה הסטיה ב 5 -מ' ב10 -מ' ויותר ב 25 -מ' ויותר ב 3 -מ' ב5 -מ' ומעלה ב 3 -מ' ב 5 -מ' גודל הסטיה המקס' 5מ"מ 10מ"מ 15מ"מ 5מ"מ 10מ"מ 5מ"מ 10מ"מ 10מ"מ מינוס פלוס 5מ"מ 10מ"מ 02.17תכולת המחירים מחיר חוזה כולל את כל המופיע בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה ,דרישות המפרט הכללי והמפרט המיוחד ודרישות המפקח ,להסרת כל ספק מחיר השלד כולל גם דרישות והתנאים הבאים: יציקת הבטון בטפסים בכל הגבהים והמפלסים כולל שימוש בתבניות .1 מדיקטים ו/או לוחות חדשים. .2כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כולל זיון, ערבים ותוספות שונות לבטונים ,עיבוד הבטון וכד'. .3עיצוב חריצים ,קיטומים ,אפי מים ,שקעים ,רולקות ,שרוולים וכו' בכל האלמנטים ,ביצוע כל השקעים/חריצים/בליטות. .4עיצוב פתחים ,מעברים וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית ,עגולה ,דפנות משופעות וכו'( ,בכל האלמנטים. .5עיגון/ביטון אלמנטים פלדה. .6מדידות ושירותיו של מודד מוסמך לפי דרישת המפקח . .7ערבים ומוספים שונים להגברת אטימות ופלסטיות מאושרים ע"י המפקח. .8הוצאת קוצים מעמודים ,מקירות בטון ומרצפה עבור חיבור רצפות, חגורות ,קירות ועמודים. האקדמיה ללשון העברית 95 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 ביטון משקופים ומשקופים סמויים. שימוש בתמיכות מיוחדות מסוג אקרו ,מכל סוג שהוא ,בכל מקום שיידרש, במהלך העבודה. תאום והזמנת מעבדה מוסמכת לבדיקת בטון ,לרבות תשלום למעבדות. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע פרטי הפסקות יציקה )אשר יאושרו ע"י מנהל הפרויקט( לרבות הכנסת עוצר מים כימי מתנפח. קיטום פינות של חלקי בטונים כפי שיידרש ,חיתוך חד כמפגש בין מישורי בטון וכן יצירת מגרעות וחריצים אנכיים ואופקיים. תמיכות ופיגומים לרבות תמיכות זמניות ,תכנונם והפיגומים הנדרשים. מחירי מרצפים וקורות הנקובים בכתב הכמויות כוללים גם את הביצוע של תפרי דמה ,הפרדה ותפרים קונסטרוקטיביים מאלה שמופיעים או לא מופיעים בתכניות. תיקונים ו/או צביעה פני בטון המיועדים להיות חשופים שטיבם לא עומד בדרישות המפקח .הכול בהתאם לדרישות וחומרים שיקבעו ע"י המפקח. האקדמיה ללשון העברית 96 פרק - 04עבודות בנייה 04.00 כללי 04.00.1 מפרט המיוחד זה בא להשלים את הדרישות של המפרט הכללי בהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד השיכון ומע"צ )"המפרט הכללי"( והדרישות של מפרטי מכון התקנים הישראלי )מפמ"כ(. דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על המפרט הכללי ומפרטי מכון התקנים הישראלי. כל הנאמר בפרקים אחרים של המפרט הכללי ובמפרטי מכון התקנים הישראלי והמתייחס לעבודות המתוארות במפרט זה ,חל גם על המפרט הזה. העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק ,04או כל חלק רלוונטי אחר בהתחשב בהוראות הנוספות דלהלן: כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון או מפלדה בהתאם למצוין במפרט הכללי .יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י הוצאה בזמן היציקה של קוצים בקידוח עבור שטרבות בטון ,או הכנסת קוצים בקידוח ויציקות לאלמנטי בטון קיימים. כל הקירות ומחיצות הבניה הפנימיים ייבנו מבלוקי בטון בעובי המצויין בתכניות העבודה. כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקן ישראלי. בניה בשטרבות ומילוי בבטון כלול במחירי היחידה ,ולא תשולם תוספת כל שהיא עבור בטונים או שטרבות) .המדידה נטו שטח הבנייה ,עבודת עמודים וחגורות בטון כמוגדר בעבודת השלד(. העבודה תכלול סגירת פתחים קיימים ,עיבוי קירות כהשלמה לקירות קיימים. לא יותר השימוש בשברי בלוקים. לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם. הטיט במישקים יהיה מלא על כל שטח הבלוק ולא רק בקצוות. יש לשמור על אופקיות הנדבכים גם בבניה על גבי רצפות משופעות .במקרה של רצפות משופעות יש לצקת קורת בטון מיישרת .הקורה תשולם לפי מ"ר חזית ותימדד בשטח בניית הבלוקים. 04.00.2 04.00.3 04.00.4 04.00.5 04.00.6 04.00.7 04.00.8 04.00.9 04.00.10 04.00.11 04.00.12 04.00.13 04.01 סיבולות סיבולות לעבודות בניה יהיו בהתאם לטבלה להלן: תאור העבודה והגדרת הסטי י ה סטיי ה מהאנך בקווי ם והשטחים של קירות ועמודי ם סטיי ה מהאנך בקווי ם ובשטחים של קירות ועמודים ) בחזיתות(. סטיי ה אופקית בתכנית מהניצב בקווי ם של קירות ו כיו"ב. סטיי ה מהמפלס או מהשיפוע ,מסומן בתוכניות לרצפות ,תקרות וקירות סטיי ה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות ,תקרות וקירות סטיי ה בעוביים של רצפות ,תקרות ,קירות ,קירות פלוס חתכי קורות ועמודים. ה תחו ם שב ו תיבדק הסטייה גוד ל ה ס ט י י ה ה מ קס י מ א ל י 3מ' 10מ' 5מ"מ 3מ"מ 5מ' 10מ"מ 5מ' 5מ"מ 5מ"מ פלוס מינוס 10מ"מ 5מ"מ האקדמיה ללשון העברית 97 בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל ,על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון ,כולל הריסת הקירות שנוצקו/נבנו ויציקתם ובנייתם מחדש. לפני התחלת עבודות הבלוקים ,הקבלן יוודא את מישוריות ואנכיות עבודות הבטון. במקרה ותהיה סטייה וחריגה מהמותר ידווח הקבלן למפקח לפני תחילת העבודה ויקבל אישורו לפני ביצוע הקירות. 04.02 הצבה וביטון משקופים 04.02.1 פתחים בתוך קירות בנויים ,ייוצב המשקוף שיהיה מפח ,או עץ )כמפורט בתכניות העבודה( ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה במלט ,וזאת ע"י הכנסת המלט עם קופסאות בעבודה ידנית. במידה והבנייה לא מוכנסת למשקוף יהיה צורך בביצוע תבניות ויציקה מסביב לכל המשקוף עם בטון ובכל מקרה המחיר יהיה אחיד ותלוי בדרגת דיוק העבודה של הקבלן. הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה ,כשהם מיושרים על מוט ואנך ,תמוכים היטב עם מספר חיזוקים בפני סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הטיח יישאר רווח של 15מ"מ אם לא צויין אחרת בתכנית. יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף במלט .בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא ,יהיה על הקבלן לפרקן ולהרכיבו מחדש. הצבת 2משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה או סטייה מהקו ,הן אופקית והן אנכית. בעת יציקת הדייס יש לתמוך את המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא ייגרם עיוות למשקוף במהלך התמיכה ו /או היציקה. אם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הביטון ע"י יציקת חגורה עם זיון לפי הוראות המפקח וללא תוספת תשלום. 04.02.2 04.02.3 04.02.4 04.02.5 04.02.6 04.03 תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות או קבלנים אחרים 04.03.1הבניה בחדרי מכונות ,פרוזדורים וכו' תתחשב בהכנסת הציוד של המערכות המכניות כולן .לא תשולם כל תוספת לבניה במקומות בהם הבניה עוכבה בגלל הכנסת הציוד של המערכות המכניות ,או באם לא הושאר פתח מספיק גדול או בכלל להכנסת ציוד .לכל השלמות הבנייה לאחר הכנסת הציוד לא תשולם תוספת פרט למחיר למ"ר בנייה כמוגדר בכתב הכמויות. 04.03.2הבניה ליד פירים למערכות המכניות תעשה רק מהצד בו מחוברות המערכות והשכטים ייבנו בשלמותם רק לאחר גמר העבודות של המערכות וביצוע בדיקות למיניהן וכל זאת בתאום עם קבלני המערכות .הבניה של הפירים תימדד עם כל הבניה ולא תשולם כל תוספת עבודה בעד ביצוע עבודת הבניה בשלבים ,או בחלקים קטנים או כתוצאה מפיצולים ,השלמות והתאמות של בנייה. 04.03.3הבניה מסביב לשכטים ,לוחות חשמל ,צנורות ,מעברים וכו' ,תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותאום עם קבלני המערכות השונות .במקרה והצנרות יבוצעו לפני עבודות הבניה ,תותאם הבניה לצנרת .במקרה והצנרות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה ,יש להכין פתחים מתאימים לפי הגדלים שידרשו קבלני המערכות. 04.03.4כל הפסקות בבניה יחייבו אישור המפקח ,אולם לא תשולם כל תוספת למחיר עבודות הבניה בגין ההפסקות הנ"ל ולא עבור החזרה לבניה מחדש. 04.04 בידוד לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות( האקדמיה ללשון העברית 98 04.04.1תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות של מגע הקירות עם קירות חוץ יש ליצור פס מריחה של 2שכבות טורוסיל כדוגמת תוצרת חב' "כימאדיר" או שווה-ערך .כל העבודה הנ"ל תכלל במחיר הבניה ולא תשולם בנפרד .סעיף זה הוא עיקרי ועל הקבלן לבצעו באופן מושלם כך שרטיבות לא תעבור מרצפה לקיר. 04.04.2על הקבלן לנקות היטב את כל שטח המגע שבין רצפת הבטון והקיר ובשטח הנדון למרוח את שכבות הטורוסיל. 04.04.3הנ"ל כלול במחירי יחידה ולא תשולם כל תוספת מחיר. 04.05 חגורות בניה 04.05.1חגורות הבניה יהיו מבטון ב .20-הזיון יהיה כמצוין בתוכניות .בהיעדר ציון כנ"ל נקבע בזאת שכל חגורה תכלול 4מוטות פלדה בקוטר 8מ"מ עם חישוקים בקוטר 6מ"מ במרחקים של 20ס"מ. 04.05.2 בקצוות חופשיים וכן בקירות ו/או מחיצות באורך גדול )ללא אלמנטים קונסטרוקטיביים ניצבים( יש לצקת חגורת בטון אנכית בעובי הקיר וברוחב של 20ס"מ כל 3מטרים .הזיון יהיה כנ"ל ויקשר לזיון החגורות האופקיות. חגורות אופקיות תבוצענה על קירות ומעל פתחים בגובה משקופי הדלתות )אלא אם צוין אחרת( .מתחת לחלונות ופתחים יש לצקת חגורת בטון כנ"ל שאורכה כמידת רוחב החלון או הפתח בתוספת 40ס"מ לפחות לכל צד )אלא אם צוין אחרת( .במידת הצורך ולפי ראות עיניו של המפקח ,רשאי הוא לדרוש יציקת חגורות בטון אופקיות נמשכות במפלס תחתית החלונות ולא רק בקטעים כאמור לעיל. כמו-כן יש לצקת חגורות נוספות ו/או אחרות כפי שימצאו המהנדס היועץ ו/או המפקח לנכון תוך מהלך העבודות עצמן. בעבודות ובמחירי היחידה של בניית הבלוקים -כלולים גם אספקת וביצוע חגורות מעל ומתחת לפתחים )"לינטל" ,בלוקי תעלה וכו'( כשהם עם מלוי בטון ב.20- 04.06 איכות החומרים והמוצרים: 04.05.3 04.05.4 04.05.5 04.06.1החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים .חומרים ומוצרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראלים ,ישאו תו תקן .חומרים והמוצרים מתוצרת הארץ אשר לגביהם לא קיימים תקנים ישראלים ,יתאימו לדרישות תקנים בינלאומיים מחמירים .חובת ההוכחה על התאמת תכונות החומרים והמוצרים לתקנים ,חלה על הקבלן. 04.06.2יש לספק חומרים והמוצרים לסוגיהם ,ממקור אחד ,בעל יכולת לספק מוצרים עם אותה איכות עד גמר העבודה .כל החומרים והמוצרים יהיו חדשים ,שלמים , ללא סדקים ופגמים. 04.06.3הקבלן רשאי להציע ולספק מוצרים אך ורק מהדגמים המאושרים ומהיצרנים המומלצים ,אשר קובעים את סטנדרט האיכות הנדרשים לסוגים השונים . 04.06.4מוצרים שווי ערך של יצרנים אחרים יתקבלו כפוף להגשה של אישורים כתובים של היצרן המעידים להיות המוצרים שלהם שווי ערך למוצר ה"סטנדרטי" וכפוף לבדיקתו ואישורו של המפקח לגבי היותם שווי ערך. 04.06.5שמות מותגים אשר נועדו לציין מוצרים אין בכוונתם לשלול מוצרים שווי ערך של יצרנים אחרים. 04.07 דרישות ביצוע כלליות: האקדמיה ללשון העברית 99 04.07.1הקבלן יבדוק את המידות בפועל על ידי מדידה מדויקת בשטח לפני תחילת העבודה וישיג את כל האינפורמציה הדרושה להתאמה מדויקת לעבודות אחרות. הקבלן יתאם ויבצע את כל ההכנות הדרושות לשילוב כל פריט ואביזר נוסף המתוכנן להיות משולב בעבודות . 04.07.2הקבלן אחראי בעת בצוע העבודות על פגיעות בשלמות חלקי בניין שונים. 04.07.3הקבלן יגן על העבודות הבנייה שאינן מיועדות לטיוח ,במשך תקופת הביצוע ,כך שהן יהיו נקיות ללא פגמים וסימני נזק. 04.07.4הקבלן אחראי לשלמות רכיבי הבניין שהושלמו. 04.08 מישקים: 04.08.1המישקים יהיו מלאים ,אחידים בעוביים ,מיושרים עם פני הקיר ובעובי ממוצע 10מ"מ. 04.09 סתימת תעלות וחורים: 04.09.1סתימת תעלות וחורים לאחר הנחת צינורות ואביזרים בקירות ,תבוצע במלט חול וצמנט שיכיל לפחות 550ק"ג צמנט ל 1-מ"ק מלט מוכן ,בתוספת מוסף לשיפור העבידות וההידבקות ,מאושר ע"י המפקח .יישום וכמות המוסף בתערובת בהתאם להוראות ומפרט טכני של יצרן המוסף .קירות בידוד: 04.09.2מסביב לפתחים תעובד ניסגה כך שהקיר בידוד יסגור את הפתח לאורך החשפים והסיפים .בכל מקום שיש בו מגע בין קיר בידוד לעמוד ,קיר או קורה חיצוניים מבטון ,יימרח השטח בביטומן חם ועליו יודבק נייר טול תלת-שכבתי. 04.10 תכולת המחירים מחירי העבודה כוללים: 04.10.1כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה .בהתאם למצויין במפרט ,הכללי ,ייחשבו ככלולים במחירים )לרבות יציקות בטון, הוצאות קוצים ,קידוח קוצים ועיגונם לבטון ,גמר בשינני קשר וכו'(. 04.10.2המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות ולכל הקומות במבנה ,ללא התחשבות בגודל השטח הנבנה ,לרבות בנית קירות/מחיצות לכל גובה שיידרש כמפורט בתכניות .מחיר עבודות הבניה כולל את כל החומרים ,העבודה ,הפיגומים, הציוד ,ההובלה והשירותים הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט במפרט הכללי. 04.10.3עשיית כל הגומחות ,שקעים עבור אינסטלציה ,נגרות ,מסגרות וכדומה והתיקונים לאחר קביעת החלקים או האביזרים של כל הקבלנים באתר. 04.10.4בניה בשיפוע ,זווית ,או ברדיוס. 04.10.5כל הקוצים בין השלד לבניה ,כולל קידוח ועיגונם עם חומר כימי ) HILTI 150 HYאו ש"ע( 04.10.6תאום והשארת פתחים למערכות וסגירת הפתחים והתאמתם לצנרת/תעלות של המערכות. 04.10.7חגורות ועמודונים מבטון כולל זיון כנדרש ,קוצים ,אפוקסי וכל הנדרש על פי הפרטים והמפרט. 04.10.8שינני קשר אל עמודים וקירות ,מזוזות ,קשר בין קירות כפולים ,ברזל מקשר בין קירות ובניה ,חשפי פתחים ,רווח ,שקעים חריצים וכדומה. האקדמיה ללשון העברית 100 פרק - 05עבודות איטום 05.01 מוקדמות 05.01.2 חומרים ומוצרים (1ליד כל החומרים המצוינים במפרט ובפרטי האיטום ובכתב הכמויות ,יש לקרוא" :או שווה ערך" .ניתן להשתמש בחומרים המצויינים בפרטי האיטום בלבד. (2החומרים והמוצרים יסופקו לשטח במיכלים סגורים או כשהם ארוזים באופן אחר ,הכול לפי המקרה ,כאשר כל חומר או מוצר נושא סימן ברור הכולל שם היצרן או את סימונו ותאור סוג החומר .יצוין תאריך פקיעת שימושיותו של כל חומר אשר יש לו "חיי מדף" מוגבלים .באם יעשה שימוש בחומרים השונים מאלה שצוינו במפרט ללא אישור מראש בכתב ע"י אבטחת האיכות ,יהיה הזכיין חייב בקילוף והרחקת החומרים שלא אושרו ולבצע מחדש בהתאם למפרט. 05.01.3 אחריות לטיב ציון חומרים ו/או מוצרים ושמותיהם המסחריים או אישור חומרים ומוצרים ו/או מקורם ע"י אבטחת האיכות ,לא יגרע מאחריות הזכיין לטיבם ו/או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם. 05.01.4 רציפות שכבות האיטום הזכיין ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום; ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתכנון ובביצוע ,יביא את הדבר בעוד מועד להחלטת אבטחת האיכות. במסגרת רציפות שכבות האיטום ,תובטח חפייה של 5ס"מ לפחות בין השכבות כל עוד לא נדרש או אושר אחרת. 05.01.5 הגנת שכבות האיטום יש להגן על שכבות האיטום ,בעת העבודה והן אחריה ,עד למסירה ואישור גמר העבודות לפי המפרט. 05.01.6 ארגון ויעילות העבודה כל העבודות יבוצעו ברציפות וללא הפסקות שהן ,כל עוד הללו אינן (1 מתחייבות מעצם ביצוע העבודה או מהוראות הכלולות במפרט. (2הזכיין יתארגן באופן שמשך עבודתו ,בכל אחד משלבי הביצוע, יצטמצם למינימום אפשרי תוך ביצוע מושלם של העבודה כנדרש. איטום ביטומני יש לבצע על בטון או טיח ,אשר עברו אשפרה (3 וייבוש מלאים. 05.02 תכולת העבודות עבודות האיטום שיבוצעו על פי הוראות פרק זה כוללות בין היתר: איטום מתחת לרצפות בטון א. איטום דפנות של קורות יסוד ,יסודות בודדים ושוחות/מרתפים. ב. איטום תפרי התפשטות ברוחב של עד 2ס"מ. ג. 05.03 איטום רצפת מבנה תת קרקעית תלויה. 05.03.1 מהות האקדמיה ללשון העברית 101 איטום רצפה המבנה יתבסס על שכבת יריעות ביטומניות משוכללות, ,SBSבעובי 5מ"מ ,כ"א ,על-גבי בטון רזה מוחלק. 05.03.2 עבודות הכנה גמר ביצוע ניקוזים מתחת ובהיקף לרצפה. (1 יציקת בטון רזה ,בהתאם לתכניות או להנחיות המפקח. (2 אשפרת הבטון הרזה במשך שתי יממות וייבושו לפחות 3ימים (3 אשפרת עמודי יסוד ו/או יסודות וכל אלמנט בטון אליו יש (4 להדביק/להלחים את האיטום. 05.03.3 עבודות איטום מריחת יסוד )"פריימר"( על-פני כל חלקי הבטון המיועדים (1 לקבלת איטום. עיבוד סביב אלמנטים כגון שיפולי קירות סביב בורות ,קורות, (2 ואלמנטים נוספים כמתואר בתכניות ובפרטי איטום ,כולל מריחת יסוד )"פריימר"(. איטום כל השטח מתחת לרצפה ע"י שכבת יריעות ביטומניות (3 משוכללות ,בעובי 4או 5מ"מ כ"א ,מודבקות/מולחמות במלואן לכל אלמנטי הבטון כולל הלחמת/הדבקת כל החפיפות בצורה מושלמת. 05.03.4 הגנת שכבות האיטום בצוע הגנה זמנית של איטום מרצפים תבוצע בחפירה פתוחה בכל (1 הקטע ,אשר יישאר מחוץ לקווי הרצפה והקירות .במקום תונח יריעת גיאו טכסטיל ועליה פוליאתילן HDPEבעובי 1מ"מ .ע"פ הנ"ל יונחו בפיזור בלוקי בטון. הדבקת היריעות "לפי מעלה" ע"י "שמנת הדבקה". (2 05.03.5 החתך האופייני ברצפה תשתית מהודקת. (1 ארגזים חלולים של פוליביד מפוליסטירן מוקצף בגובה 25ס"מ. (2 בטון ב 15-מוחלק ,בעובי 5ס"מ. (2 שתי שכבות יריעות ביטומניות משוכללת ,SBS ,בעובי 5מ"מ (3 כ"א. (4 (5 שכבת "שמנת הדבקה". ריצפת בטון. 05.03.6 יריעות יריעות האיטום תעמודנה בדרישות ת.י 1430 .חלק 3דרגה "."M 05.04 איטום קורות ,יסודות וקירות תת קרקעיים בחפירה פתוחה 05.04.1 מהות איטום דפנות בטון תת-קרקעיים יתבסס על שכבה ראשונה של מריחות ביטומן חם מנושף 85/40בעובי 4מ"מ משוריינות בשתי שכבות ארג זכוכית ועליהן שכבת יריעות ביטומנית משוכללות בעובי 4מ"מ, במקומות בהם לא ניתן יהיה לבצע איטום במערכת חמה יבוצעו חלופה לפי הנחיות המפקח. 05.04.2 עבודות יציקה והכנה (1לאחר גמר היציקה יש להסיר זמנית את "ההגנה הזמנית" בהיקף הרצפה. (2יש לעצב "רולקות" בטון קעורות 5X5 ,ס"מ ,בכל חיבורי קירות/מפגשים )קעורים( של מישורים שונים. האקדמיה ללשון העברית 102 (3קיטום של כל הפינות החדות ע"י השחזה 2 X 2ס"מ. 05.04.3 אשפרה האלמנטים שמיועדים לאיטום ייובשו במשך 14ימים לפחות לאחר סיום האשפרה ,ובהתאם להנחיות המפקח. באם תבוצע אשפרת קירות עליהם יבוצע איטום ביטומני בחומר אשפרה ) .(CURING COMPOUNDחומר האשפרה יהיה על בסיס ביטומן כגון GS-474תואם לדרישות ASTM-C309בשיעור של כ 500 -גר' למ"ר. עבודות האיטום 05.04.4 מריחת יסוד ביטומנית )"פריימר"( והמתנה לייבוש )יבש למגע(. (1 ביצוע "מריחות חיזוק" עם הטבעת ארג זכוכית במפגשי (2 המישורים השונים ,בין אם הם אופקיים או אנכיים. איטום בשכבת ביטומן חם מנושף 85/40בעובי 4מ"מ עם שריון (3 שתי שכבות ארג זכוכית. ביצוע "יריעות חיזוק" במפגשי המישורים השונים ,בין אם הם (4 אופקיים או אנכיים וכן ביצוע כל העיבודים הנדרשים סביב צנרת חודרת. איטום ביריעה ביטומנית משוכללת ,בעובי 4מ"מ .היריעות (5 תולחמנה ותודבקנה במלואן לתשתית. 05.04.5 הגנת האיטום הגנת האיטום בחפירה פתוחה בעזרת פלטות "קלקר"F-15 , (1 בעובי 5ס"מ. במקרה של מילוי חוזר בקרקע הכוללת אבנים או רגבים יש להגן (2 על האיטום של הקירות בפלטות קלקר בעובי 2ס"מ ועליהן קיר בלוקים 4ס"מ ,במקום ההגנה המפורטת לעיל. 05.04.6 החתך האופייני מתחת לפני הקרקע משטח בטון קונסטרוקטיבי/עמודי בטון. (1 שכבת ביטומן חם מנושף בעובי 4מ"מ ,משוריין בשתי שכבות (2 ארג זכוכית. שכבת יריעות ביטומניות משוכללות 4 ,SBS ,מ"מ. (3 פלטות פוליסטירן 5 ,F-15 ,ס"מ. (4 05.04.7 יריעות (1 (2 (3 05.05 05.05.1 05.05.2 יריעות האיטום תעמודנה בדרישות ת.י 1430 .חלק 3דרגה "."M "מסטיק ,"MCארג זכוכית ,שכבות "מסטיק ,"MCארג זכוכית, "מסטיק ,"MCבעובי מזערי של 5מ"מ. שכבת "כמיפרן 2-3 ,"D21מ"מ ,ומעליה שכבת ארג זכוכית ושכבת "כמיפרן "D21שניה ,בעובי כולל מזערי של 6מ"מ )יבש(. איטום תפרי ההתפשטות בחומרים משחתיים מהות העבודה תבוצע על ידי קבלן רשום בעל סיווג לעבודות איטום. להכנת השטח חשיבות גדולה -כמו לעבודת האיטום עצמה. חומרי האיטום האקדמיה ללשון העברית 103 (1 (2 (3 (4 (5 (6 05.05.3 הכנות .1 .2 .3 .4 .5 .6 מריחת היסוד )"פריימר"( יהיה כמומלץ ע"י יצרן חומר האיטום ויהיה תואם למסטיק האטימה ולכל תשתית עליה ייושם חומר האיטום. חומר האיטום המשחתי יהיה על בסיס פוליאורתן חד-רכיבי כגון " ("PCI") "ELRITAN 100או "סיקפלקס ) "15LMסיקה(. פרופיל הגבוי )גב( של פוליאתילן מוקצף ,בעל קוטר גדול בכ30%- יותר מרוחב התפר ,אשר ישמש כגיבוי לחומר האטימה ,מחברה "רונדופלסט" או ש"ע. מסקינג טייפ להסתרה והגנה ראשונית יהיה כגון מתוצרת "."M3 סרט הדבקה עצמית עם "גב" אלומיניום יהיה כגון " "SCAPATAPE 310או ש"ע. היריעות הביטומניות המיוחדות יהיו בעובי 5מ"מ ,ללא זיון סיבי, חלקות ,ובעלות כושר התארכות מעל ל ,1000%-כגון: "פלקסוביט" או ש"ע. קיטום שפות התפר ,בשיעור של כ 0.5 -ס"מ ,וניקויו עד לעומק של כ 5 -ס"מ. השחזת והחלקת פני הבטון ושפות התפר במישור המשטח המטופל. השחזת פני הבטון בתוך תפרי ההתפשטות עד לעומק של 5ס"מ וקבלת רוחב של כ 2.5-2 -ס"מ. ביקורת שלמות הבטון ורמת הכנת התפר. השלמת יציקות לרוחב תפר כנ"ל ותיקונים של פגמים ומגרעות בבטון יבוצע במרק אפוקסי-דו -רכיבי ,כגון ") "BS-55בוליט( ,או "סיקהדור ) "41סיקה( ,אשר יושחז לאחר הקשחתו .ניתן להשתמש בחומרים על בסיס צמנט ,אם תכונות היציקה המשלימה לא יפחתו מ-ב ,50ויעבור אשפרה וייבוש כנדרש מבטון .חוזק ההדבקות במריחה של חומר התיקון אל הבטון הישן לא יפחת מ 20-ק"ג לסמ"ר. הדבקת טייפ כגון מסקינג טייפ מצידי כל תפר אשר יישאר גלוי לעין. 05.05.4 איטום התפר בחומרי איטום משחתיים )"מסטיק אטימה"( שפשוף פריימר התואם את חומר האיטום ,שלהלן ,ותואם (1 לתשתית ,אל שפות התפר הפנימיים .גם אם היצרן מאפשר לבצע איטום ללא פריימר ,יש להשתמש בפריימר. לאחר התייבשות הפריימר למגע ,יש לדחוס פנימה פרופיל גיבוי (2 )צינור עגול ומלא( .הגב יהיה בעובי המסטיק המתוכנן ועוד 1ס"מ מפני המשטח .עובי המסטיק יהיה כמחצית מרוחב התפר ,אך בכל מקרה לא יפחת מ 12 -מ"מ ולא יעלה על 14מ"מ ,בהתאם לרוחב התפר) .העובי נמדד במרכז התפר(. דחיסת חומר האטימה אל תוך תפר .הדחיסה פנימה תהיה בכמות (3 העודפת במקצת מהמתוכנן ודחיסה סופית ויישור ייעשו בעזרת פרוסה מתפ"א לא מבושל ,או עם האגודל )בכפפת גומי חלקה - שנטבלה במעט אמה( ,או מכשיר מכני מתאים ,אשר רצוי כי יהיה מצופה בטפלון. הסרת טייפ מצידי התפר ,בכל מקום שהודבק כזה. (4 05.05.5 הגנה ראשונית של התפר יש להגן על חומר האיטום אשר יבוצע בתפר מפני חומרי האיטום ,אשר יבוצעו מעליו. (1הדבקה של מסקינג טייפ ,אשר יכסה את חומר האיטום ועוד 2ס"מ מכל כיוון. האקדמיה ללשון העברית 104 (2הדבקת סרט הדבקה עצמית עם גב אלומיניום ברוחב 10ס"מ. 05.05.6 05.06 הגנה ואיטום משני של תפרי ההתפשטות בשטחים האופקים ביריעות ביטומניות אלסטומריות מיוחדות. יריעות ביטומניות מיוחדות ,תיושמנה מעל לתפרי ההתפשטות ,היריעה העליונה בקצוות החלק האנכי של תפרי התפשטות תהיה עם אגרגט על גבה .יבוצע קיבוע מכני של היריעות ע"י פרופיל ודיבלים. איטום גג המבנה עם בידוד תרמי 05.06.01מהות מערכת האיטום תתבסס על שתי מערכות משנה שונות: מערכת משנה ראשונה :מריחות ביטומן חם מנושף משוריינות (1 בארג זכוכית ,בעובי 4מ"מ מבוצעות ב 4-שלבים. מערכת משנה שנייה :יריעה ביטומנית ,SBS ,בעובי 4מ"מ. (2 05.06.02עבודות ההכנה עיבוד בטיח של אזור יציאות המים מהגג )במידת הצורך( ,בטון (1 קל לשיפועים. יציקת "רולקות" קעורות 5 x 5ס"מ. (2 תיקונים והחלקה מקומית של התשתית ובמיוחד תחתית מעקות (3 וקירות. אשפרה במים של עבודות הבטון והטיח כ 10-ימים. (4 יש להציף את הגג כחלק מתהליך האשפרה. המתנה להתייבשות מלאה .תהליך הייבוש -לפחות שבועיים. 05.06.03החלקת תשתית ואיטום ראשוני במריחות ביטומן חם מנושף כל שכבת איטום תבוצע כאשר קודמתה כבר התקררה (1 )התקשתה(. מריחת יסוד )"פריימר"( ,אשר ישופשף היטב לתשתית. (2 טיפול ראשון בנקודות תורפה כגון סביב קולטנים ,רולקות, (3 צינורות וכו' ,תוך הטבעת ארג זכוכית ברוחב של כ 20 -ס"מ במריחות הביטומן אשר תכסנה ל את הארג. יישום שכבה נדיבה של ביטומן חם מנושף ,כגון "אלסטקס " 85/40 )פזקר( .על שכבה זו גם לשפר את החלקת השטח .שעור הצריכה המשוער כ 1 -ק"ג למ"ר. ביצוע שכבה שניה של חומר איטום. (5 הטבעת ארג זכוכית בחומר האיטום. (6 שכבת איטום שלישית כנ"ל ,לכיסוי הארג. (7 שכבות ביטומן חם מנושף כנ"ל ,עד לקבלת עובי של 4מ"מ )עובי (8 מזערי של 3מ"מ( ,והעלמת כל שריד לארג ,בתוך חומר האיטום. הטבעת חול יבש לכסוי כל הביטומן .לאחר התקררות (9 הביטומן -הרחקת חול עודף )שלא נדבק(. (10גידור השטח להגנה זמנית על האיטום. 05.06.04בדיקת אטימות בהצפה ההצפה תבוצע לפחות 3ימים לאחר גמר ביצוע שכבות האיטום. 05.06.05איטום ביריעות ביטומניות משוכללות מריחת יסוד )"פריימר"( ,במקרה ששכבת הביטומן הנ"ל (1 התלכלכה ,ואינה דביקה ,וע"פ הנחיית המפקח. עיבוד סביב קולטנים ביריעה ביטומנית מיוחדת ,SBS ,ללא (2 זיון סיבי ,בעובי 5מ"מ. ביצוע יריעות חיזוק ,בכל מפגשי מישורים שונים וכן סביב (3 פרטי צנרת כר"מ ,אך בעובי 4מ"מ. האקדמיה ללשון העברית 105 (4 (5 איטום ע"י יריעה ביטומנית משוכללת ,SBS ,בהלחמה מלאה, בעובי מ"מ אגרגט על גב היריעה .היריעה תעמוד בדרישות ת.י 1430 חלק 3דרגה "."M ביצוע יריעות חפוי מיריעה כנ"ל ,אך עם אגרגט על גב היריעה. 05.06.06בידוד תרמי הנחה של פלטות פוליסטירן משוך )אקסטרודד( בצפיפות 38ק"ג למ"ק, בעובי 5ס"מ ,ע"פ יריעות האיטום .הדבקה נקודתית אם יש חשש להתעופפות הפלטות ברוח טרם העמסת הנטל=החצץ. 05.06.07ניקוז והגנת הבידוד והאיטום )לפי דרישה מיוחדת( הנחה של יריעת גיאוטכסטיל 400 ,ג"ר למ"ר. (1 הנחה של חצץ. (2 05.07איטום ריצפת חדרי שרותים ורצפות אחרות לפי החלטת המפקח .1 הכנת השטח לפני תחילת עבודות האיטום יש לגמור את כל הפרטים ולהשלים את ביצוע האלמנטים המשפיעים על האיטום ,לדוגמא :צינורות ,פינות, שרוולים ,קירות וכו' .יש לבצע מראש את כל האלמנטים שעלולים להוות הפרעה לאיטום .לנקות את השטח מאבק ,לכלוך ,אבנים ,שומן וכו', ולהכין את המשטח לקבלת האיטום. .2 איטום ביטומני איטום ריצפה במערכת אטימה על בסיס טיח הידראולי מוגמש מסוג "טורוסיל ,"FX 100משוריינת בארג זכוכית חסין אלקלי ,בעובי כולל מיזערי של 2.5מ"מ .העבודה כוללת איטום מסביב לצנרת העוברת דרך הריצפה ו/או הקירות .המדידה נטו רצפה. שכבת איטום עליונה )ברצפה בלבד( על בסיס אמולסיה של ביטומן/פולימר כגון "אלסטופלסט "EP 21בעובי 1מ"מ .3 חיבור לקירות יש להעלות את האיטום עד לגובה שורה אחרונה של החיפוי. .4 גמר הנחת הרצוף והחיפוי על גבי האיטום בהתאם לתכניות האדריכלות. 05.08איטום בין צנרת לקדח ברצפה להכניס בנטורפ – עצר מים מתנפח ,במרווח שבין הצינור לקדח. לצקת טורטגרוט )לכל שק 25ק"ג 6ליטר מים( לתוך המרווח שבין הצינור לקדח. או לצקת סיקה גראונט ) 214סיקה גראונט , 2000סיקה גראונט (314או מלט/חול 1:1בתוספת סיקה לטקס סופר או פלניקרט/מים .1:1 לאחר יבוש היציקה יש לאטום בין הצינור לרצפת הבטון עם כל אוטם פזקר. איטום ריצפה בדורמם .H 500 האקדמיה ללשון העברית 106 יש להרכיב על צינור הפלסטיק/הגבריט צינור ברזל עם טבעת תחתונה ברוחב 10 ס"מ ,גובה הצינור עד תחתית הריצוף את הצינור יש להטביע באיטום הדורמם ולמרוח דורמם על הטבעת וצינור הברזל. יש לאטום בין צינור הברזל לגבריט באוטם כל של פזקר ,וכן יש למרוח שתי שכבות של אוטם כל על צינור הגבריט ועל צינור הברזל ועל איטום הדורמם. 05.09איטום משקופים עיוורים מתחת למשקוף יש להחליק את קירות הבטון ע"י חיתוך הברזלים וחיצוב בליטות. לתקן חורים ע"י מלט/חול ים ,1:2בתוספת סופר לטקס 10%ממשקל המלט או פלניקרט/מים ,1:2לבצע אשפרה במשך 3ימים החל משעות ההתקשות הראשונות. להוריד מהקיר את שכבת אבקת הצמנט ע"י מכונת ליטוש מברשת כוס. למרוח שתי שכבות בהפרש של יום ביניהם על תשתית לחה ,סיקה טופ סיל ,107 למרוח במברשת שתי וערב .או טורוסיל + FCאקריל /60מים ,1:3כ 2-3 -מ"מ ולמרוח במברשת כאשר המריחה בשתי השכבות תהיה לאותו כיוון) .כל שק 52 ק"ג טורוסיל צורך 6ליטר נוזל בחלקים 1.5 :אקריל 4.5 + 60ליטר מים(. לבצע אשפרה שלושה ימים החל משעות ההתקשות הראשונות ולחכות לייבוש 7 ימים ,אך לא יותר. למרוח חומר איטום של בטה טק בשלוש שכבות דקות ,לחכות לייבוש מלא בין השכבות להרכיב את המשקוף העיוור. לצקת בין המשקוף לקיר ,EMACO S 55או סיקה גראונט ,214או מלט/חול 1:2בתוספת סיקה לטקס סופר 10%ממשקל המלט או פלניקרט/מים .1:2 איטום בין משקוף עיוור לאבן ע"י אלסטוסל 355של נגב אלוני. תכולת מחיר חוזה לעבודות איטום 05.10 בנוסף לאמור במסמכי החוזה ,המחיר כולל בין היתר גם: תכולת המחירים ואופני המדידה א. מדידות .1 .2 .3 ב. מחירים העבודות המתוארות במפרט הכללי ו/או במפרט המיוחד, בתכניות ובכתב הכמויות ימדדו בהתאם לאופני המדידה המתוארים במסמכים הנ"ל וכמתואר להלן. כל המידות תהיינה במטרים מרובעים נטו בפרישה ו/או במטרים אורך נטו ו/או ביחידות קומפלט ,ללא תוספת עבור פחת וחפיות ולפי מחירי היחידה כמוגדר בכתב הכמויות כל עוד לא צויין אחרת .בניגוד לאמור ומבלי לפגוע באמור במפרט הכללי לא ימדדו רולקות ,בעבודות הבידוד והאיטום ומחירם כלול במחיר הבידוד ,ובהם ייכלל קיבוע עליון בסרגלים או כל אמצעי נדרש. מדידת שטח איטום גגות לפי שטח אופקי בלבד בין המעקות. האקדמיה ללשון העברית 107 בנוסף לאמור במפרט הכללי המיוחד המחירים כוללים: .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 ג. הכנת השטחים ,הסרת בליטות ,מילוי סדקים ,חורים ושקעים שנותרו מהיציקה ,ניקוי השטחים כמתואר ,הפיגומים ,בדיקות הצפה ,בדיקת חומרים ומוצרים ,שמירה על שלמות שכבות האיטום וניקיונן וכיו"ב ,כמתואר במפרט הכללי ,במפרט המיוחד ובתכניות כדרוש לביצוע מושלם של השכבות ויתר המרכיבים של עבודות האיטום גם אם לא תוארו בתכניות לפי פרטיהם. רולקות לאורך כל המעקות ו/או קירות ו/או רצפות ובהיקף האלמנטים הבולטים על הגג לרבות איטומם והלבנתם. מחיר האיטום כולל שטחי הפשלה על הרולקות ,פסי אלומיניום מחוזק בברגים למעקות ,לרבות סתימה במסטיק סיליקוני ,הכול מושלם .סתימת השקעים במעקות בטיט צמנט לאחר ביצוע האיטום הכול כמתואר במפרט וכמפורט בתכ' ולפי הוראות המפקח. כל חומרי הדבקה ,חיבור והרכבה )דבקים ,סרטים וכיו"ב( כמתואר במפרט המיוחד והכללי ובפרטי התכניות כלולים במחירי היחידה אלא אם הוצגו עבורם סעיפים נפרדים בסעיפי כתבי הכמויות. עבודות לוואי ועזר שונות המשתמעות מהמפרט ו/או מהתכניות אשר לא הוצגו עבורן סעיפים נפרדים בכתב הכמויות ייראו ככלולות במחירי היחידה השונים. כל עבודה שהקבלן יידרש לתקנה או לבצעה מחדש בגלל ביצוע לקוי או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התכניות ו/או המפרט ו/או כתב הכמויות. כל העיבודים מסביב לבסיסים ,תושבות והגבהות ב הכמויות למיניהן לציודים שונים בין אם מופיעים בתכניות ובין אם התווספו במהלך העבודה ,לא ימדדו. כל הסגירות ,הסתימות והאיטום מסביב לצנרות למיניהן, למוצרי נגרות ,מסגרות פלדה ואלומיניום ,כלולים במחירי היחידה. כללי -אחריות לטיב העבודה הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה למשך ) 10עשר( שנים .האחריות תתבטא במכתב אחריות שימסר על ידו למזמין )ראה נספח דוגמא לכתב אחריות בסוף מפרט פרק ..(05במידה והקבלן סבור שאינו יכול לתת אחריות כזו מפני שלדעתו דרישות מפרט זה אינן מאפשרות זאת ,עליו להוד יע על כך מראש ביחד עם הגשות מסמכי המכרז. האחריות תחול על הקבלן גם אם ימצא באתר מפקח צמוד אשר יאשר את טיב העבודה. האחריות תכלול את כל העבודות המפורטות במסמכי החוזה. בגמר העבודה ,יקבע הקבלן שלט שעליו יכתבו פרטי הקבלן ותאריך סיום העבודות ,לפי דרישת הפיקוח. האקדמיה ללשון העברית 108 דוגמה לכתב אחריות של קבלן האיטום המקצועי כתב זה יצורף למסמכי החוזה ,ויוגש גם עם החשבון המצטבר אשר יעלה על 70% מהסכום המוערך להיקף העבודה שבוצעה ,או בהתאם לדרישת המפקח ,הכל לפי המוקדם יותר. .1 כתב אחריות זה מתייחס לכל חלק מהמבנה .נשוא המכרז ,אותו אטמתי והגשתי בגינו חשבונות. .2 הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את המפרט ועצם מתן הצעת מחיר מצידי ,מהווה הוכחה לשלמות אחריותי והתחייבויותיי .אין בשום הערה ,המלצה ,או הסתייגות שלי ,במקור או בעת העבודה ,בכדי לפגוע באחריותי המלאה. .3 הנני אחראי לתקופה של 10שנים לשלמותן ותפקודן של מערכות האיטום )כולל חומר ועבודה( ,כולל שכבות ההגנה ו/או המדרך אשר אבצע )או אקרא לפקח על ביצוען(. .4 הנני מתחייב לבוא תוך שבוע ימים מקריאתכם ולתקן כל פגם במערכת שביצעתי. .5 ידוע לי כי באם לא אבוא לתקן ,תהיו זכאים לתקן את הפגמים בעצמכם או ע"י גורם מקצועי אחר וזאת על חשבוני. .6 באם לאחר התגלות פגמים או השלמת בצוע התיקונים ,יוותרו פחות משנתיים עד תום תקופת האחריות ,ואם היו תקלות באיטום גם בשנים שלפני כן תוארך אחריות זו על-ידי לתקופה של שנתיים ממועד סיום מוצלח של התיקון האחרון .סעיף זה בטל באם לא התגלו כל תקלות באיטום במהלך 4השנים הראשונות שלאחר גמר עבודות האיטום. .7 אם יתברר כי הפגם ,אותו נקראתי לתקן ,הן במהלך העבודה והן בכל תקופת האחריות ,היה באשמת גורם שאינו קשור בחומר שסיפקתי או בעבודתי ,אתקן זאת ללא דיחוי .בזכותי יהיה להגיש לכם חשבון בצירוף ניתוח עלויות ,עליו מתבסס החשבון .בכל מקרה של חילוקי דעות -יהיה יועץ האיטום הפוסק הסופי בנדון. קבלן האיטום האקדמיה ללשון העברית 109 פרק - 06עבודות נגרות ומסגרות. פרק - 06.2מפרט טכני מיוחד לעבודות נגרות 06.1מוקדמות 06.1.1היקף העבודה העבודה כוללת אספקה והרכבה של נגרות אומן ,ריהוט קבוע ,עבודות גימור במלאכת נגרות ,מסגרות ,ריפוד ,זיגוג וכו'. 06.1.2התאמה לתקנים בנוסף לאמור בפרק מסגרות ,כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו ו/או אשר הקבלן ישתמש בהם בעבודה צריכים להתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים המתאימים ,לפי הרשימה הרצ"ב ,ובהיעדרם של תקנים ישראליים מתאימים על החומרים להתאים לתקנים בריטיים ו/או הגרמניים ו/או לתקנים הנדרשים במפרט ובכתב הכמויות. כמו-כן הקבלן ישתמש בציוד ובכלים חדשים .לא יאושר פרט נגרות שבו יתגלו קצוות שרופים ומחוספסים כתוצאה משימוש בציוד ישן ,או לא מושחז. רשימת התקנים הנוגעים לפרק זה .1 .2 .3 .4 המפרט הכללי של משרדי הממשלה ,הידוע בשמו "הספר הכחול", פרק ,6לרבות כל התקנים בו. ת"י מספר 789 ,סיבולת בבניה חלק .1 ת"י מספר 414 ,עומסים אופיניים בבנינים עומס ורוח. ת"י מספר 918 ,ציפוי אבך לטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל. 06.1.3דוגמאות א .הקבלן חייב להכין דוגמא אחת מכל טיפוס שידרש על ידי המפקח ו/או הפריטים שכמותם בכתב הכמויות היא 3יחידות או יותר. )לצורך זה ,תחשב הכמות של פריטים ורהיטים מסוג אחד ,מחיצות וכיו"ב -ככוללות את סה"כ הפריטים ו/או הרהיטים מאותו הסוג, גם אם חולקו בכתב הכמויות לסעיפים בודדים( .הדוגמאות יבוצעו לפני התחלת הביצוע ההמוני של העבודות ,אשר יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור סופי ובכתב של האדריכל והמזמין באמצעות המפקח. הדוגמא תהיה מושלמת מבחינת הביצוע ,טיב החומר ,הגמר וחלקי הפירזול .על הקבלן לבצע בדוגמא כל שינוי שיידרש על ידי האדריכל, כחלק מהעבודה .כל הדוגמאות תבוצענה תוך 4שבועות מתאריך צו התחלת העבודה. ב. טיפוס רהיטים ו/או פריטים שכמותם בכתב הכמויות היא 5יחידות או פחות ,ימציא הקבלן תוכניות עבודה והרכבה לאישור האדריכל. הקבלן יבצע בתוכניותיו כל שינוי שיידרש על ידי האדריכל ,כחלק מהעבודה. ג .מכל פריט ,ריהוט ו/או חלק מריהוט ,שהינו מוצר מוגמר נרכש ממקורות אספקה אחרים ,ימציא הקבלן דוגמא לאישור האדריכל לפני ביצוע ההזמנה ,וזאת ללא כל קשר לכמות הדרושה ו/או הנקובה בכתב הכמויות .הדוגמאות יומצאו לאדריכל תוך 3שבועות מתאריך צו התחלת העבודה האקדמיה ללשון העברית 110 )האמור לעיל כולל פירזול( .כל הדוגמאות והתוכניות תשמרנה לצורך השוואה בעת הייצור ועד קבלת העבודה על ידי המזמין. 06.1.4בחירת האדריכל ומוצרים שווה-ערך בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות ,בחירת צבעים וגוונים ,בחירת סוגי עץ ואיפיון גמר ,יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי ,ועל הקבלן לבצע העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל. בכל מקרה בו נכתב המפרט שם היצרן ו/או הספק ,שווה-ערך פירושו שהמוצר חייב להיות שווה-ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב .טיבו, איכותו ,סוגו ומחירו של המוצר שווה-הערך טעונים אישור מוקדם של האדריכל. 06.1.5סימון כל המוצרים המאוחסנים והמורכבים יסומנו בתוית זיהוי התואמת את סימנם בתוכניות ,באופן המאפשר הסרתה ללא פגיעה במוצר או ברהיט. עם קבלת העבודות על ידי המזמין יסיר הקבלן את כל תויות הזיהוי מהעבודות. 06.1.6תיקונים והחלפות כל מוצר או חומר שימצא פגום או לקוי ,בכל שלב שהוא משלבי העבודה וכל עוד חלה אחריות הקבלן יוחלף או יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי, לשביעות רצונו המלאה של האדריכל ו/או המפקח. 6.1.7נקיון ונקיון סופי הקבלן מתחייב לנקות את הקומות והאזורים בהם הוא עבד ,על חשבונו ,לסלק את כל הפסולת והלכלוך שהתהווה בזמן העבודה בכל זמן שידרש על ידי המפקח .לנקות ולמרק את כל חלקי המבנה שנפגעו עקב עבודתו ,פגיעות בצבע או ליקויים אחרים. 06.1.8החומרים א .עץ גושני העץ יהיה בריא ויבש עד לאחוז רטיבות 8% - 10%חופשי מבקיעים ,רקבון ותולעים וכל סימני מחלות אחרות. העץ יהיה נקי מסיקוסים וממזיקים ומסווג כסוג ראשון א' .כל חלקי העץ המשמשים לקונסטרוקציה ולהרכבה יעברו טיפול מיוחד נגד רקבון ונגד אש. העץ יעמוד בכל הדרישות בת"י 35 ,סעיף 205 ,בנוסף לדרישות בתוכניות וכתבי הכמויות. ב. דיקטאות ולוחות לבודים )סנדוויץ( הדיקטאות של שטחי הלבידים והדיקטאות יהיו בהתאם לדרישות ת"י 37 ,אם לא נאמר אחרת בתוכניות יהיהו ריהוט סוג ב' או טוב ממנו .הדיקטאות יהיו חופשיים מתולעים וממזיקים אחרים .לפי דרישת המפקח חייב יהיה הקבלן להציג הוכחות לטיב הדיקטאות כנ"ל. ג. פלטות לבודות לדלתות חלקי נגרות )דלתות וכו'( העשויים פלטות לבודות יכוסו בפלטות דיקט על כל השטח עם סרגל סוגר -פנימי ברוחב 10ס"מ מעץ קשה .השכבה החיצונית של הדיקט צריכה להיות מדף שלם -לא מודבקת בחלקים ונקיה מסיקוסים .כמות המילוי 100%אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות או ברשימת הנגרות והמסגרות .עובי הדיקט, האקדמיה ללשון העברית 111 אם לא צויין אחרת ,יהיה 6מ"מ לפחות ,ועובי הדלת 45מ"מ. בפלטות בגמר לק שקוף ייעשה העיבוד לפי הפרטים בתוכניות והפירוט ברשימה ובכמויות. על הנגר להכין דלת חתוכה לשניים לאישור המפקח והאדריכל לפני התחלת הייצור. ד. מעצורי ריצפה מעצורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת .טיפוס שמחזיק את הדלת במצב פתוח ועל פי דוגמה מאושרת. מעצורי הריצפה כלולים במחיר הדלת בכל הסוגים. ה. אטם אקוסטי האטמים מגומי בכל הדלתות ,לרבות דלתות אקוסטיות ,יסופקו על פי אישור דוגמא ולאחר הרכבה נסיונית ,כאשר המפקח רשאי לדרוש נסיונות חוזרים עם אטמים שונים תוך ביצוע מדידות אקוסטיות .האטמים בדלתות אקוסטיות יהיה על פי הפרטים בתוכניות ובעל תכונות אקוסטיות הגבוהות ביותר ולאישור המפקח על פי דוגמאות ונסיונות כאמור לעיל. אם לא צויין אחרת-מחיר האטמים כלול במחיר הדלת. ו. לוחות נגרים .1 הלוחות יורכבו ממסגרת עץ שבחללה 100 %מילוי, ומחיפויים המודבקים למסגרת בשתי פניה ,המסגרות והמילואות ייעשו מעץ לבן ,יבש ובריא ,ללא פגמים, ובחתיכה אחת כל אחד לכל אורך הלוח. החיפויים ייעשו מדיקטאות 6מ"מ לפחות ,מסוג א' לפי ת"י 37 ,ומלוחות שלמים .לאחר הדבקת הדיקטאות לא יראה המבנה הפנימי של הלוחות. על פי אישור האדריכל יותר שימוש בפנלים המיוצרים בתעשייה. .2 לוחות סיביים 2.1 2.2 .3 ז. לא יותר השימוש בלוחות סיבית ,אלא על ידי נגריה מתועשת ובאישור המפקח. לוחות סיבית ,בעובי 18מ"מ 30 -מ"מ ,או כמצויין בתוכניות ,יהיו מסוג מעולה -תוצרת "לוחות הגליל" ,לפי ת"י 887או תוצרת חוץ משובחת .על הקבלן המשתמש בסיבית תוצרת חוץ להביא תעודות אישור מת"י. במקרה כזה על הקבלן להשתמש אך ורק בפירזול מותאם לסיבית. שימוש בלוחות M.D.Fיהיו רק באישור המפקח. טיפול נגד אש )אם תהיה דרישה( לוחות הנגרים ,הדיקטים ומסגרות העץ הלבן המשמשים לציפויי קירות וכו' ,יטופלו לפי תקן ישראלי 1112-3ואחת משלוש האלטרנטיבות הבאות : טבילת הלוחות ,לפני החיתוך בתמיסת ברום בריכוז .1 3 - 10%בטמפרטורת החדר ,לפני הדבקת הפורניר. הטיפול ייעשה במפעל בעל נסיון בביצוע עבודה זו.. צביעה בצבע "אושן " 987מתוצרת "טמבור" ,מתאים .2 לתקן אמריקאי , ASTM-E-84מעל הגימור הסופי של המוצר המוגמר לאחר ההרכבה. האקדמיה ללשון העברית 112 ח. .3 צביעה בצבע "אושן " 432מתוצרת "טמבור" ,בשכבת גימור לפני האחרונה ורק עליה ,גימור בייץ או לכה דור מט על הפנלים ,הקנטים והעץ .על הקבלן לקבל אישור מהמפקח ויועץ הבטיחות לאחר ביצוע דוגמא לסוג הטיפול. .4 מחירי סעיפי הכנפיים בכתב הכמויות והמחירים אינם כוללים הפירוט כדלעיל .עבור הטיפול כדלעיל ישולם בנפרד בהתאם לסעיף התוספת המתאים בכתב הכמויות ,לפי שטח הכנפיים בהן יבוצע טיפול זה. פורנירה ציפוי פורנירה יבוצע מדפים סוג א' ,בעובי 1מ"מ לפחות, בריאים וללא סדקים ופיצוצים .הציפוי ייעשה בהדבקה במכבש. הקבלן ימציא לבחירת האדריכל מבחר דוגמאות ,ולא יאושר שימוש בדפים שונים בצורתם ובאופיים מהדוגמא שתיבחר .לא יורשו עיניים שחורות ,או פורנירה לא מותאמת. ט. סרגלי שפה וקצוות גימור .1 י. פורמייקה . .1 הפורמייקה תהיה תוצרת הארץ ,או תוצרת חוץ לפי החלטת המפקח ,בעובי 1.3מ"מ לפחות .הכל כדוגמא, צבע לפי בחירת האדריכל .הגמר לכל פורמייקה הנראה לעין יהיה מהסוג שיקבע ע"י האדריכל ,כדוגמת לוח פוסטפורמינג ,R3או אחר. .2 פאות של מוצרים המצופים פורמייקה יהיו סגורות בסרגל שפה מעץ גושני .הדבקת הפורמייקה תעשה במכבשים ,ותובטח מניעת היווצרות גלים ו/או התקלפות .הדבק להדבקת הפורמייקה יהיה מטיב מעולה ויענה לדרישות מת"י ,וניתן להסרה משטחי הפורמייקה ללא פגיעה באיפיונה. בשטחים הגדולים ממידות לוחות הפורמייקה ,יקבע מקום החיבור על ידי האדריכל ,ללא התחשבות בפחת. .3 יא. סרגלי שפה ייעשו מעץ בוק גושני קשה .כל הסרגלים של שטחים שיצופו בפרונירה יהיו מסוג הפורנירה .סרגלי שפה גלויים יהיו מעץ לפי בחירת האדריכל ו/או כמסומן בתוכניות. מפתחות מסטר כל המנעולים יהיו מתוצרת "ירדני" ,או שו"ע .כל מפתחות צילינדר יותאמו לסידרות "מסטר" ו"-תת -מסטר" ,דו-צדדי, לפי רשימה שימסור המפקח למועד הרכבת הצילינדרים .אספקת המנעולים תעשה על ידי הקבלן באופן מרוכז ממקור אחד, לדלתות נגרות ומסגרות .כל מפתח יהיה שייך לקבוצה של "תת- מסטר" ,לפי החלוקה שיוחלט עליה על ידי המזמין .המזמין רשאי לדרוש התאמת חלק או כל הקבוצות למפתח מסטר קיים. כל קבוצות ה"-תת-מסטר" יותאמו למפתח מסטר ראשי אחד. גם מפתח זה יותאם )אם יידרש( ,למפתח מסטר קיים .כל ההוצאות הכרוכות בהתאמת מנעולים ומפתחות לקבוצות "מסטר" ו"-תת-מסטר" ,כמתואר לעיל ,יהיו כלולות במחיר הדלת. האקדמיה ללשון העברית 113 .- 06.מפרט טכני מיוחד לעב' מסגרות פרק 06.2 06כללי 06..02 06..02 02.01 06 .01 תיאור .1 .2 .3 06..02 02.02 06 .02 המסמכים והמוצגים ,אשר יידרש הקבלן להציג )מבלי להגביל לרשימה זו בלבד( ,יהיו שרטוטים ,מפרטים ,דוגמאות מושלמות, נתונים תכנוניים. רשימת התקנים והתקנים הנוגעים לפרק זה .1 המפרט הכללי של משרדי הממשלה ,הידוע בשמו "הספר הכחול", פרק 6במהדורת .2008 .2 .3 .4 ת"י מספר - 789סיבולת בבניה חלק .1 ת"י מספר - 414עומסים אופיניים בבנינים עומס ורוח. ת"י מספר - 918ציפויי אבץ לטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל. ת"י מספר - 127בחינות רתכים. ת"י מספר - 265ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ ע"ג מתכות ברזליות. ת"י מספר ,382מספר 374עד ,378מספר 379עד 381ברגים ואומים. .5 .6 .7 06..02 02.03 06 .03 פרק זה מתאר את הדרישות בכל הקשור לעבודות המסגרות במבנה האקדמיה ללשון העברית. כל המפרטים והסטנדרטים המצויינים בחוזה יחייבו כאילו חזרו וכתבו אותם במלואם ,כחלק ממפרט זה. דרישות התכנון .1על הקבלן ,לייצר ,להוביל ולשאת באחריות ולעשות כל עבודה אשר תדרש לשם אספקת האלמנטים הנדרשים על-פי רשימת הכמויות והשירטוטים. .2על הקבלן ללמוד ולהכיר היחס הדרוש בין המבנה לחלקי הפלדה. .3על היצרן לתכנן את המוצרים כך שיוכל לשאת כל עומס שייגרם ע"י ציוד ניקוי או מפעולת ניקוי. הדרישות באשר לאטימות למעבר אוויר ומים ולהעמסה מיכנית ביחס לחלונות הינן כמפורט להלן: חדירת אוויר: א. חדירת האוויר המקסימלית המותר היא 0.3ליטר לשניה למ"ר חלון ,בלחץ אוויר של .75AP ב. חדירת מים: חדירת מים בכל מקום בו היא מצויינת בפרק זה פירושה כל כמות מים בלתי מבוקרת ,ושמקורה המוכח איננו בקונדנסציה, המופיעה על משטחים גלויים פנימיים ,ואשר אינה מוכלת ומנוקזת חזרה לחלקו החיצוני של הבנין ,ואשר יכולה לגרום לנזק לחומרים או חומרי גמר ,אשר בהם או לידם היא ניקווית. לא תותר חדירת מים. האקדמיה ללשון העברית 114 ג. עמידות: לא יותר עיוות תמידי לריתוך ,חיבור אשר ייכשל ,הפרדות בין חלקים ,או שבר בלחץ אשר יקטן מפי 2.5מלחץ התכונה )חיובי ושלילי(. עיוות תמידי מוגדר ככל נזק העולה על אחד לאלף של המידה ואשר אי אפשר להחזירו למצבו קודם. אם מידות האלמנטים ,הנובעות מהוראה זאת ,מחייבות הגדלת המידות המפורטות בתוכניות או ביתר מסמכי החוזה ,יהיה על הקבלן לספק מידות מוגדלות אלו ללא תוספת מחיר .לא תותר הקטנת מידות לעומת המופיע בתוכניות או ביתר מסמכי החוזה. 06..02 02.04 06 .04 סטיות -סטיות מותרות )טולרנצים( .1 .2 .3 בדרישות הייצור בפרק זה לא תותר סטיה מעבר ל 1.5-+ -מ"מ, מהמידות האופקיות או האנכיות או האלכסוניים -ביחידות רבועיות ישרות זוית ואשר מידתן הגדולה היא מ 1830 -מ"מ ומטה. ביחידות שמידתן הגדולה היא 1830מ"מ ומעלה ,לא תותר סטיה מעבר ל + 3.0 -מ"מ. חלקים העומדים בהטרחות ומאמצים ,ייוצר כך שהכפיפה המקסימלית בעת הטירחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על 1/300של מפתח כל החלק במפתחו הגדול. התאמת מידות על הקבלן להתאים את המסגרות למידות ופרטים הקיימים בפועל בשטח ,ולעשות כך על ידי בדיקה ומדידה של הבניה עוד לפני ייצור של האלמנטים של מסגרות .מודגש שהמידות הרשומות בתוכניות והרשימות הן לצורך תיאור כללי ,ביצוע של המסגרות ייעשה על פי המידות הנמדדות בשטח .שינויים במידות אלמנטים או חלקיהם, בשעור עד 5%לכל כיוון ,לא ייחשב כשינוי משמעותי ולא יגרור אחריו שינוי במחיר האלמנט. 06..02 02.05 06 .05 הבטחת האיכות האספקה והייצור בפרק זה יבוצעו ע"י עובדים ומתקינים שאושרו ע"י המפקח ,ובהתבסס על כל התוכניות המתאימות ,הציוד והאביזרים המתאימים והמאושרים. הרשות בידי המפקח לסרב למסור עבודה זו או אחרת לידי בעל מקצוע שאינו מתאים מנקודת ראות מקצועית .על הקבלן לקבל בפרוש הסכמה מוקדמת בכתב של המפקח לספק או קבלן משנה ,אולם הוא נשאר אחראי יחידי לכל העבודות שמוציאים לפועל קבלנים אלה. 02.06 6.02 .06 הובלה לבנין,אחסנה וטילטול 1. יש לחזק חלקי המסגרות כדי למנוע כל עיקום בעת המשלוח והטילטול. .2 יש להגן על הפנים הגמורים של המוצרים על ידי עטיפתם בחומר מגן יציב וחזק .המוצרים יישלחו לאתר הבניה ויאוחסנו בדרך אשר תבטיח הגנה מפני שריטות ,פגיעות פיזיות ו/או הכתמה. היצרן יספק וישתמש אך ורק באמצעי הרמה ושינוע מתאימים ,שאין בהם כדי לגרום נזק למוצרי המסגרות והנגרות. .3 האקדמיה ללשון העברית 115 06..02 02.07 06 .07 חומרים א .פלדה כל רכיבי המסגרות יהיו עשויים מפרופילים ומפחי פלדה ,במידות ובעובי כמתואר ברשימת הרכיבים ובהתאם לגודל ולמפתח הרכיב, לפי התקנים המתאימים ,לפי המפרט הכללי ,לפי מפרטי היצרנים ולפי הוראות המהנדס )בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר(. כל חלקי המתכת יהיו עשויים מפלדה חדשה .מיוצרת ללא למינציה, חופשית מקליפת עירגול ,סיגים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. אם יידרש ,יהיה הקבלן חייב להמציא למפקח תעודות על סוג פלדה ומקורה ,כמו-כן ,על מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים המסופקים על ידו .בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה. התכונות המיכניות ,כגון חוזק למשיכה ,גבול הנזילות ,התארכות הקרע ,עמידות בכפיפה וכיו"ב ,של הפלדה הצורתית ,תהיינה לפחות שוות לאלו של הפלדה הגרמנית מסוג .ST37לא יורשה השימוש בפלדה מסוג ,ST33אלא אם כן הותר הדבר באחד ממסמכי החוזה. פלדה מותאמת לריתוך תהיה מאותה איכות המוגדרת בתקן הגרמני ,DIN 17100סעיף ,2.443בסימן ST 37-3פגמים. הפלדה מסוג הנקרא בשוק "פלדה המתאימה לגילוון" .בהרכב הפלדה יימצאו התכולות להלן: פחות מ 0.25% -פחמן. פחות מ 0.02% -זרחן. פחות מ 1.35% -מנגן. פחות מ 0.03% -צורן. 06. 06.02.08 02.08 הוראות ודרישות מיוחדות לייצור א .אלמנטים מפרופיל פח מכופף ייעשו תמיד מפח מכופף ,בעובי 2מ"מ ,אלא אם צויין אחרת במפורש. החיבורים למבנה ייעשו בעזרת זנביונים מברזל שטוח 3 ,מ"מ )אחד לכל מטר אורך מכל צד( ,המרותכים למשקוף ומוכנסים בתוך המזוזות בקירות ב הזנביונים לתוך הבטון ,בעומק של 3ס"מ לפחות, וזאת על מנת להבטיח את כיסויים על ידי הטיח. פרופילים מפח מכופף ,אשר גובהם אינו עולה על 3.00מ' ,יבוצעו מחתיכה אחת .בכל מקרה שיהיה צורך בחיבור של שני חלקים מרותכים ,יש לקבל את אישורו של המפקח על מקום החיבור ,צורת הריתוך והליטוש. כל המשקופים יבוצעו באופן מדוייק וקפדני ,על פי השירטוטים המפרטים את משקופי הפלדה. החורים ,עבור מנעול והלשונות ,ייעשו בעזרת מכשירים בלבד .את הנגטיב למנעול יש לסגור בפח מולחם. ב .משקופים לדלתות עץ משקופים מפח מכופף לדלתות עץ ייעשו מפח בעובי 2.00מ"מ ועל פי הפירוט בתוכניות. המשקופים יהיו מגולבנים ע"פ המתואר בהמשך. בנוסף לאמור בתכניות ,יש לספק משקופים עם חריצים עבור גומיות. האקדמיה ללשון העברית 116 לשם הרכבת המשקופים על הקבלן להכין 3לשוניות 30 X 30 X 100 מ"מ כל אחד ,מכל צד של המשקוף ובמרחקים שווים .הלשוניות ירותכו למשקוף. 06..02 02.09 06 .09 דרישות התכנון למשקופי פלדה לדלתות פנים א .מבנה משקופי הפלדה כשהם מורכבים אל קיר הגבס או בלוקי הבטון והדלת המותקנת בו )ע"י אחרים( נעולה ,יעמוד בפגיעת כח אופקי בשעור של 100ק"ג במהירות של 10מטר בשניה. ב .במשקופים המתאימים לדלתות חדרי ישיבות יהיו המשקופים מותקנים להורדת רעש בשיעור של ,45DBכשהדלתות בהן סגורות ונעולות .על הקבלן להמציא אישור מעבדה מאושרת כי הפרטים והאטמים אותם יתקין אומנם יבטיחו הורדת רמת הרעש בשיעור הנדרש. ג. 06..02 02.10 06 .10 לפני ביצוע העבודה על הקבלן לוודא כי כל ההתקנות המפורטות פתיחה חשמלית ,רגישים להלן ,הדרושות במשקו ,לרבות לפתיחה וסגירה ,ניקובים וחיזוקים לחיבורי פירזול בהברגה, והפתחים המתאימים לסוג הפירזול שנקבע לכל דלת יתוכנן ויכללו בייצור המשקוף. הכנות לפתיחה חשמלית )במידה ויידרש( בכל דלתות הכניסה הראשיות יהיו המנעולים עם הפעלה חשמלית .על הקבלן להרכיב את הפריטים כך שניתן יהיה במועד מאוחר יותר לחיווט את הפריטים. כמו-כן ,עליו להרכיב על דלתות אלו מפסקים זעירים )מיקרו-סוויץ(, שיסופקו ע"י המזמין בצורה שתאפשר חיווט במועד מאוחר יותר - החייוט יבוצע ע"י אחרים. יש לייצר דלת לדוגמא לקבלת אישור לפני ייצור שאר הדלתות. 06..02 02.11 06 .11 מעצורי ריצפה מעצורי ריצפה יהיו מסוג מתאים למשקל ומידות הדלת .טיפוס שמחזיק את הדלת במצב פתוח ועפ"י דוגמא מאושרת .מעצורי הריצפה כלולים במחיר הדלתות בכל הסוגים. 06.02 06.02.12 חיבורים כל החיבורים ייעשו ,במידת הניתן להסתרה ,בהברגה וכשלא ניתן, בריתוך מלא. 06.02 06.02.13 תהליכי אישור ובדיקה הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור בקנ"מ 1:1אשר יכללו תיאור מלא של כל הפרופילים ,האטמים ,הפירזולים ושיטת הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר ייבדקו ע"י מכון בדיקה מוסמך .הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח הבדיקה .כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו בהם בדיקות ע"י הקבלן. 06.02 06.02.14 סיבולות א. בייצור המשקופים לא תותר סטיה מעבר ל 1.5 -מ"מ המידה האופקית ו/או האנכית ו/או האלכסונית -ביחידות אשר 1830 מ"מ. האקדמיה ללשון העברית 117 ביחידות שרוחבן גדול מזה לא תותר סטיה מעברל 3.0-+ -מ"מ. ב. 06.02 06.02.15 כל חלקי הפלדה המיוצרים עפ"י מפרט זה ייוצרו כך שהכפופה המקסימלית בעת הטרחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על 1:300של מפתח אותו חלק המעוגן ונעול במסגרתו .לא יותר עיוות תמידי לאחר ההטרחה. הבטחת האיכות הדרישות מהיצרן :האספקה והיצור בפרק זה יבוצעו ע"י עובדים ומתקינים בעלי הכישורים והמיומנויות הגבוהים ביותר ובהתבסס על כל התכניות המתאימות ,הציוד והאביזרים המתאימים והמאושרים. הרשות בידי המפקח לסרב למסור עבודה זו או אחרת לידי בעל מקצוע שאינו מתאים מנקודת ראותו המקצועית .על הקבלן לקבל בפירוש הסכמה מוקדמת בכתב של המפקח לכל ספק או קבלן משנה ,אולם הוא נשאר אחראי יחיד לכל העבודות שמוציאים לפועל קבלנים אלה. 06.02 06.02.16 ריתוך ריתוך חלקי המתכת ייעשה בריתוך מלא ללא חללים זעירים ברקמת הריתוך .יש לנקות את כל מקומות הריתוך מסיגי ריתוך )"שלקה"(. הריתוכים יושחזו בפנים הגלויים ויעובדו עד להשלמת פני המוצר ע"פ צורתו המתוכננת .חללי ריתוך ימולאו לאחר ההשחזה ויושחזו שנית עד קבלת פנים נקיים מכל פגם. 06.02 06.02.17 גילוון הגילוון יבוצע עפ"י דרישות ת"י 918עובי הציפוי יהיה בהתאם לטבלה 1 אשר בתקן ,דהיינו 55מיקרון בפלדה שעוביה עד 5מ"מ 70 ,מיקרון מ5 - מ"מ ולמעלה .פרופיל בלגי 40מ"מ או 32מ"מ יגולוונו בעובי 100מיקרון. החלקים המיועדים לגילוון יתוכננו לתהליך זה .היצרן ידאג למעברים חופשיים ולניקוז של אבץ הגילוון ,אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות". כל החלקים יישלחו לגילוון לאחר ניקוי חול ,מוגנים מכל חשש לפגימת איכות הניקוי .ציפוי האבץ יהיה רצוף וללא פגמים .טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה ביותר בהתאם לתהליך הגילוון. בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ 1 -סמ"ר יותר להשתמש בצבע עשיר אבץ לתיקון הפגם .לא יותרו יותר מ2 - תיקונים לחלק פלדה מגולוון אחד. היצרן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת הגילוון, התאמתו לתקן ואיכותו ,וכן אחריות לטיב הגילוון לתקופה של 20שנה לפחות. 06.02 06.02.18 צירים הצירים יהיו מתוצרת "סטנלי") ,צירי "ספר " או "פרפר"( .עשויים מפח ברזל מכופף לפי הפרט ,באורך " 4עם ציפוי קדמיום ,עם 2מיסבים כדוריים " ,1/8כולל חורים לברגים מושקעים 4 ,חורים בכל כנף הציר. השקע להרכבת הציר במשקוף יהיה בהתאם לגובה וכיפוף הציר .החיזוק מאחורי הציר יורכב כך שפח כנף הציר לא יבלוט מפני פח המשקוף. 06.02 06.02.19 ידיות כל ידיות המנוף תהיינה מסוגים שונים לרבות רוזטות תואמות כמפורט בתכניות רשימות המסגרות. האקדמיה ללשון העברית 118 06.02 06.02.20 אטמים בדלתות שיוגדרו ע"י האדריכל ,לרבות דלתות אקוסטיות ,יסופקו ויותקנו אטמי ניאופרן ,EPDMעל פי אישור דוגמא ולאחר הרכבה נסיונית ,כאשר המפקח רשאי לדרוש נסיונות חוזרים עם אטמים שונים, תוך ביצוע מדידות אקוסטיות .האטמים בדלתות אקוסטיות יהיה על פי הפרטים בתוכניות ובעלי תכונות אקוסטיות גבוהות ביותר ,המאפשרות הפחתת רמת הרעש ב 45 -דציבל ועל פי אישור המפקח ,על פי דוגמאות ונסיונות כאמור לעיל ,תמורת תשלום שיאושר על ידי המזמין. אם לא צויין אחרת ,מחיר האטמים כלול במחיר המשקופים 06..02 02.21 06 .21 מעקות טרם הזמנת המעקות יש לקבל אישור המזמין בנושא פרטי המסגרות, לרבות צירי השערים לפתיחה ואלמנטי התלייה. כל המעקות ייעשו בדיוק לפי השירטוטים ,בכפוף להנחיות המפקח. החורים לרגלי המעקות ,במידה ולא יוכנו בזמן היציקה ,יבוצעו על ידי קבלן המסגרות ,באמצעות קידוח גלילים ,או בשיטה אחרת ,לאישור מראש של המפקח. רואים את כל ההוצאות הכרוכות בהכנת האלמנטים של הבנין להרכבת המעקות ,ככלולים במחירי החוזה .לא תשלום שום תוספת בעד עבודה זו. 06..02 02.22 06 .22 רוזטות מקומות חדירה של עוגנים ,עמודים ,מעקות ,שכבות וכו' ,לתוך חומר אחר ,אשר נשאר חשוף )בטון ,אבן ,מוזאיקה ,טיח וכו'( ,יכוסו ברוזטות עשויות פלב"ם 3 ,מ"מ ,מודבקות או מוברגות ,על מנת למנוע תנועתן החופשית ,כל זאת ללא תוספת מחיר. 06.02 06.02.23 דלתות אש/עשן בכל מקום בו הוזכר ,או צויין" ,דלת אש/עשן" ,או "דלת אש" ,הכוונה היא לדלת אש/עשן ,על פי תקן ישראלי מספר ,1212.1כולל הפירזול. הביצוע יהיה על פי ההנחיות הבאות: 1. .2 דלתות המתכת תהיינה דוגמאת דלתות המיוצרות על ידי ש.ב.א04- . 6761710. הדלתות יכללו. צירים עם מיסב .180X014X4 - .3 06.02 06.02.24 מחזיר קפיצי ,עם מחזיר שצויין בתוכניות )לפי בחירת המזמין(. ידית ומנעול צילינדר.המדידה -קומפלט ,כולל משקוף-לפי יחידות ,במידות כמצויין בכתב כמויות. צביעה א. כללי .1על הקבלן לספק לאישור מוקדם את מפרטי הצביעה של הספקים הספציפיים לפני ייצור והזמנת הפריטים. .2עבור אלמנטים המסופקים מיצרנים תעשייתיים יגיש הקבלן לאישור מראש את מפרטי החומרים ,הגלוון ומפרטי הצביעה. כל עבודות הייצור והצביעה יתבצעו על פי המפרטים האקדמיה ללשון העברית 119 .3 .4 .5 .6 ב. המאושרים תחת פיקוח מערכת בקרת איכות של הקבלן והבטחת איכות של המזמין ,ועם טפסי בחינה מקצועיים. על מפעל הצביעה באבקה להוכיח ניסיון מקצועי בצביעה דו- שכבתית איכותית עם אדהזיה בין שכבתית טובה. אם לא צוין אחרת תהיה הצביעה מלאה וכל צידי הפריט. למשל משני צידי הדלת. גלוון חם )ציפוי אבץ בטבילה באמבט( יהיה לפי ת"י 918 ותקן . ISO 1461 פחים מגלוונים יהיו :פח מגלוון Z 275לפחות. מערכת צבע א' :צביעה בצבע רטוב במפעל מאושר )כדוגמת מערכת טמבור או ש"ע מאושר( הכנת השטח: .1שטיפת חול קלה בעזרת חול עדין ונקי או גרגרי יורוגריט עדינים בלחץ נמוך ,ליצירת חספוס קל והורדת ברק מהפח המגלוון ,ולניקוי הריתוכים .טיפול בריתוכים ופלדה חשופה בצבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ . SSPC צביעה: .1יסוד אפוגל 40-50 :מיקרון, .2ביניים אפיטמרין סולקוט 100 :מיקרון, .3עליון טמגלס פוליאוריטן אליפטי 60 :מיקרון בשתי שכבות לקבלת כיסוי מלא. סה"כ 200 :מיקרון לפחות מעל לגילוון. הערות: .1יש לבצע Stripe Coatsבעזרת מריחה במברשת לפני כל שכבה. .2יש להקפיד להגיע לכל המקומות הקשים לגישה בהתזה מכל הכיוונים בעזרת מריחות במברשת. ג. מערכת צבע ב' )מערכת אפוקול( :צביעה אלקטרוסטטית תעשייתית בשתי שכבות באבקה בתנור לאווירה ימית או עד כ – 1000מ' מקו החוף. הכנת השטח: .1בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת הגילוון ו/או איתור מוצרים שאינם מתאימים לצביעה. .2אין לצבוע על גילוון פגוע ,או במקרים בהם אין אדהזיה בין שכבות הגילוון. .3הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או לחילופין באמצעות דטרגנט חם בהתזה. .4טיפול מכני לחספוס פני השטח בחומר אברזיבי לפי 12944-4 .ISO .5ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק. צביעת שכבה ראשונה: .1איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקת אפוקסי APP320 Epoxy Barrierתוצרת .Akzo Nobel האקדמיה ללשון העברית 120 .2עובי שכבה לפחות 80מיקרון. .3קליה בטמפרטורה מתכת של 200 Cלמשך 10דקות. הכנת השטח לאדהזיה בין השכבות: חיספוס מכני: .1התזה בעוצמה נמוכה ,לצורך חיספוס פני השטח )עד כ – 10% מעובי השכבה( לשיפור האדהזיה. .2ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק. צביעת שכבה שניה: .1איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה מתוצרת "אוניברקול" אבקת פוליאסטר "סופר דור" מסדרת 7700 המאפשרת חשיפה חיצונית ממושכת בקרינת UVאו אבקה D2525תוצרת .Akzo Nobel .2עובי שכבה לפחות 60-80מיקרון. .3גוון ומירקם לפי דרישת המזמין בהתאם למק"ט "אוניברקול". קלייה: בטמפרטורת מתכת 2000Cלמשך 10דקות. 0 אריזה: האריזה לאחר צביעה תבטיח אותן מפני פגיעה בעת האיחסון וההובלה ובעת ההתקנה באתר. בקרת איכות: .1המצבעה תגיש תעודות בדיקת צבע כל מנה. .2בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע. .3הצביעה תכלול ביצוע Touch Gunבריתוכים. .4בדיקה מדגמית של עובי הצבע. .5בדיקת אדהזיה בעזרת מסרט ,בהתאם לתקן .ISO 2409 .6בדיקת Pinhole Detectorרטובה מדגמית ,כולל פינות וריתוכים. תיעוד נדרש מייצרן/ספק הצבע: .1תעודות בדיקות מעבדה מייצרן הצבע לאישור מנות הצבע המסופקות למפעל הצביעה. ASTM .2תעודות בדיקת הולם ) (IMPACTלפי התקן D2794לכל מנה. .3אישור "אוניברקול" בעמידות 3000שעות בבדיקת QUV עבור פוליאסטר "סופר דור". תיקונים מקומיים: .1יבוצעו בשתי שכבות עם צבע עליון פוליאוריטני אוניקריל או טמגלס .כאשר יש פגיעה עד למתכות או/ו קורוזיה נדרש תיקון בצבע יסוד סובלני להכנת שטח אפוקסי אמרלוק 400 ועליו שתי שכבות עליון אוניקריל )או יסוד אפיטמרין סולקוט ועליון שתי שכבות טמגלס – טמבור(. נספח גימור אלומיניום א .גימור חלונות אלומיניום כל הפרופילים ופרטי החלונות עברו תהליך אנודייז בעובי 25 מיקרון לפחות ,כדלקמן: האקדמיה ללשון העברית 121 ציפוי אנודי של אלומיניום 6063 – T5בתהליך אילגון אנודי עבה AA25המתאים לתנאי סביבה וקורוזיה קשים ,לפי תקן ישראלי :ת"י – 325ציפויים אנודיים על אלומיניום )אילגון(. עובי השכבה AA 25יהיה בין 25ל – 30מיקרון בשטחים חשופים. הפרופילים יעברו לפני האילגון תהליך הברשה מבריק או הברשת משי ,והגוון הסופי יהיה על פי בחירת האדריכל. יצרן הפרופילים ויצרן החלונות יאושרו מראש על ידי המפקח. בדיקת ייצור הפרופילים ,טיב הגימור ובדיקת החלונות במפעל ובשטח יבוצעו על ידי מהנדס שיועסק על ידי הקבלן ועל חשבונו. האילגון ייעשה רק במפעל בעל אישור והסמכה של תו תקן של מת"י לגימור אלומיניום לפי ת"י 4402חלק ) 2פרופיל אלומיניום :גימור הפרופילים( ות"י ) 325אילגון(. יש לציין בתעודת המשלוח של פרופילי האלומיניום ועל האריזות את שם המצפה ,עובי האילגון והגוון. בדיקות עובי האנודיזציה והגוון ייעשו אצל המצפה וגם במפעל יצרן החלונות .ביצוע בדיקות הקבלה על חשבון הקבלן. הברגים לעבודות האלומיניום יהיו ברגים נסתרים ,בורגי פלב"מ אוסטניטי דרגה A 4בלבד לפי ,ISO 3506פלב"מ 316או 316 Tiבלבד. 06.02 06.02.25 זיגוג הסוג והעובי של הזכוכית יהיו כמתואר ברשימות רכיבי המסגרות. 06.02 06.02.26 פירזול א. באופן כללי ,כל חלקי הפירזול חייבים להתאים לגודל ולמשקל הכנפיים ,לפי הוראות היצרן ו/או לפי התקנים הקיימים - בהתאם לדרישות הגבוהות ביותר( ,ולהיות באיכות מעולה. לשם הבטחת פעולה תקינה ,נחה וקלה של חלקים הנעים ברכיב. ב. כל מרכיבי הפירזול יהיו כמתואר להלן ,אלא אם צויין אחרת ברשימות הרכיבים )או אם בגלל משקל וגודל הכנפיים הוחלט לשנות את הפירזול( : כל הצירים הצידיים יהיו צירים חרוטים עם מיסבי אוקולון או ברונזה ,באיכות מעולה. כל מנעולי הדלתות יהיו צילינדריים ,כדגם 7751של "ירדני", לרבות כל מערכות הבטחון .מנעולי הדלתות יותאמו לרב-מפתח ) (MASTER KERעל פי שיטת הפירמידה. כל הבריחים הנסתרים בדלתות הדו-כנפיות יהיו כדגם 36של "."DORMA כל מחזירי השמן יהיו .,D - BC1553 RYOBI כל ידיות המנוף תהיינה כדגם 6102של "ירדני" ,לרבות רוזטות עם חיבור סמוי לכנף .לכל כנפי הדלתות לפתיחה רגילה יורכבו מעצורי רצפה מ ,PVC-מתוצרת "ליפסקי. ג. ידיות בהלה דגם .#10989011/98 JMP כל סוגי הפירזול טעונים אישור האדריכל. האקדמיה ללשון העברית 122 06.02 06.02.27 הרכבה בבנין )כללי( על הקבלן מוטלת מלוא האחריות להרכבת הרכיבים בבנין ,באופן מדוייק ומפולס ולפי הוראות המהנדס. 06.02 06.02.28 06.02 06.02.29 הרכבת המשקופים א. הרכבת המשקופים בבנין תבוצע בהתאם לתוכניות האדריכלות הכלליות של הבנין ,ולפי פרטים מאושרים על ידי האדריכל. ב. עיגון משקופים הדלתות והשערים לרצפות הבטון יבוצע על ידי החדרת רגלי המשקוף לתוך רצפת הבטון ,בשיעור של 5ס"מ לפחות .לאורך פינות המפגש בין המשקוף לרצפת הבטון ו/או הטרצו יש לבצע מריחה במסטיק "אלסטוסיל" ,לשם קבלת "רולקה" קטנה למניעת קורוזיה. איטום א. הקבלן אחראי לאטימות מוחלטת של הפתח נגד חדירת אוויר ומים בין המשקוף לקיר ובין המשקוף לכנפיים. האיטום בין החלקים הנעים בכל רכיב ייעשה באמצעות מברשות שעירות ו/או סרטי איטום גמישים מגומי כגון: EPDMאו רצועות או פרופילים פלסטיים עשויים PVCאו מנאופרן. ג. איטום המרווחים בין הזכוכית לבין פרופילי הפלדה יהיה באמצעות סרטי איטום פלסטיים או גומי כנ"ל. בכל הדלתות החיצוניות יש לאטום את המרווח בין תחתית הכנף לסף הפתח באמצעות פסי גומי גמישים .פרופיל PVCדגם ET395או במברשות ניילון בפרופיל אלומיניום דגם מאושר של "סופרסיל" . ב. ד. 06..02 02.30 06 .30 דוגמאות א. ב. ג. ד. 06..02 02.31 06 .31 על הקבלן להכין אב-טיפוס של כל אחד מן הרכיבים ,בהתאם להוראות האדריכל והפיקוח במקום. אין להתחיל בייצור של הפריטים האחרים לפני קבלת אישור האדריכל על כל דגם ו/או הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב .הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר. לפי דרישת האדריכל ,על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים ,כגון פרופילים ,זכוכית לסוגיה ,דגמי פירזול וכו'. כמו-כן ,עליו להכין כל דגם של רכיב ,אשר יידרש על ידי האדריכל )בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו בבנין. קבלן יכין את כל הדגמים )המפורטים ברשימה והנדרשים על ידי האדריכל( ,וכן ימציא מפרט של היצרן וכל דבר אחר שיאפשר לאדריכל לשפוט את טיב הדגם. התאמה לתקן ישראלי כל דלתות האש המופיעות ברשימה זו חייבות להיות באישור מכון התקנים הישראלי ,לעמידות נגד אש ,לפרק זמן המצורף בדף הדלת. האקדמיה ללשון העברית 123 פרק - 06.3פירזול לעבודות נגרות ומסגרות 06.3.01 כל פריטי הפירזול יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן ,בין שצויין הדבר בתוכניות וברשימות האדריכל ובין אם לא ויהיה כלול במחיר העבודות. 06.3.02 כל הפירזול יהיה מסוג מעולה ,בהתאם למפורט בשירטוטים ,בכתב הכמויות והמחירים של האדריכל ,וביתר מסמכי החוזה .בהעדר פירוט ימליץ האדריכל והקבלן יציע פריט ,אשר יהא עליו לקבל אישור מהאדריכל והמפקח לפי דוגמא. 06.3.03 הקבלן יבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע הפירזול בזמן הייצור של הפריטים )דלתות ,חלונות וכו'( ,ולהרכיבו לפי הסוגים הנדרשים בטבלאות המצורפות ,בצורה מותאמת ומושלמת לקבוצות הפירזול, ובהתאם לשבלונות שיסופקו על ידי יצרני וספקי הפירזול. 06.3.04 הקבלן יבצע במקומות המיועדים להתקנת פירזולים את החיזוקים הנדרשים ,עיבודי משקעים ,קידוחים וחיזוקים בהתאם לתקינה מאושרת ובאופן שיתאימו לפירזולים שברשימות האדריכל. 06.3.05 קידוחים והברזות עבור התקנת פירזולים חיצוניים באתר יבוצעו על ידי מסגרים מומחים בלבד. 06.3.06 לפני ייצור הדלתות והמשקופים יגיש הקבלן תוכניות ורשימות ייצור האדריכל. לאישור 06.3.07 אספקת הפירזול תהיה רק על פי רשימות פירזול של האדריכל ועל פי דוגמאות שיוצגו לאישור וקיבלו אישור האדריכל והמפקח. כל הפירזול יהיה חדש מסוג מעולה ,בהתאם למפורט בשירטוטים ,בכתב הכמויות והמחירים וביתר מסמכי החוזה ,ובהעדר פירוט -בהתאם להנחיות המפקח. האישור להזמנת הפירזול יינתן על סמך קטלוגים ודוגמאות. על הקבלן להביא דוגמא מכל פריט ופריט לאישור המפקחים לפני ביצוע תחילת העבודה ,או בהתאם ללו"ז הפרוייקט. האקדמיה ללשון העברית 124 פרק - 6.4הוראות מיוחדות להרכבה ואופני מדידה בנוסף לאמור במסמכי החוזה ,המחיר כולל בין היתר גם: אופני מדידה ותשלום לעבודות נגרות ומסגרות תכולת מחירים מחירי הפריטים כוללים את אספקת החלקים ,הרכבתם והתאמתם ,כולל הפחת ,המלאכות הדרושות ,ההתקנה והרכבה מקום .כן כוללים המחירים את האספקה וההרכבה של הפירזול ,הזיגוג והרכבתו ,הצביעה והאטמים ,התאמה למפתח מסטר )כולל מפתחות מסטר( ,וכו'. מחירי הדלתות ,החלונות והתריסים כוללים את המלבנים )גם אם מחומר שונה( ,פרט לכנפי העץ הנמדדים בנפרד. סרגלי הזיגוג ,סרגלי הלבשה וציפוי ,נמדדים עם הפריטים שלהם הם שייכים )גם אם הם עשויים מחומר שונה(. תריסים ,רשתות סורגים ושכבות ימדדו יחד ויכללו במחיר החלונות והדלתות שהם שייכים להם. מחירי מעקות ,חלונות ואלמנטים אחרים ,כמצויין בכתב הכמויות, המותקנים בהתקנה חיצונית של הבנין ,כוללים גילוון באבץ חם. מחיר פריט ,המוזכר בכתב הכמויות לפי מספרו בתוכניות ,יכלול את כל המתואר בתוכניות ובמפרט ,בקשר לאותו פריט. מחירי דלתות הפח ,המוגדרות כדלתות אקוסטיות ,כוללים את המילוי ושכבות "פדופן" ,כמפורט ואת גומיות האטימות כמפורט. מחירי הדלתות ,מכל הסוגים ,כוללים את האספקה וההתקנה של פרופילי האטימות ,המפורטים בתוכניות וגם שאינם מפורטים בתוכניות ואת ההכנות לקבלת הפרופילים הנ"ל בפרטי הדלתות והמשקופים. האקדמיה ללשון העברית 125 פרק – 07מפרט טכני למתקני תברואה 07.01תיאור העבודה במסגרת מכרז /חוזה זה על הקבלן יהיה לבצע את העבודות העיקריות כמפורט מטה : .1שיפוץ חדרי שירותים בקומת כניסה וקומת מרתף של הבניין. .2הוספת מטבחון בקומת המרתף ושינוי מיקום של מטבחון בקומת הכניסה. .3שדרוג מערכות מי צריכה ומים לכיבוי אש קיימת של הבניין ,לרבות החלפה /הוספת ברזי שריפה ועמדות כיבוי אש. .4פירוק מוחלט של מערכת הסקת המבנה ,לרבות פירוק תנור הסקה ,רדיאטורים ,צנרת ואביזריה. .5החלפת הזנת מים ראשית למבנה. .6הפרדת מערכות כיבוי אש ומי צריכה במבנה. .6התקנת מערכת ניקוז מי עיבוי של יחידות מ"א. .7שיפוץ מערכת ביוב קיימת של המבנה ,לרבות שיפוץ תאי ביקורת והחלפת קטע צנרת בין התאים. 07.02תקנים ומסמכים העבודה תבוצע בכפיפת לכל החוקים ,הצווים ,התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים הנוגעים לעבודה זו כפי שמפורסם במפרט הכללי במוקדמות ובמיוחד מסמכים הבאים: הל"ת -הוראות למתקני תברואה המהדורה האחרונה כולל עדכונים; מפרט כללי לעבודות בניה )במיוחד פרקים ; (57 ,34 ,24 ,11 ,07 כל המפרטים של מכון התקנים הנם בתוקף – בהתאם לתחום העבודה; כל התקנים הישראלים הנם בתוקף לעבודה זו -בהתאם לתחום העבודה; בנוסף ,יפורטו להלן מספר תקנים ייעודיים לעבודות במסגרת המכרז /החוזה: תקן ישראלי מס' – 958צינורות ואביזרים מפוליפרופילן לשפכים חמים; תקן ישראלי מס' 1205על כל חלקיו– מתקני תברואה ובדיקתם; תקן ישראלי מס' 4476חלק – 2 ,1צינורות ואביזרים מפוליאתילן :צינורות פוליאתילןבעל צפיפות גבוהה במערכות נקזים וגשמות -הוראות התקנה. 07.03צנרת ואביזרים. א .מערכות מי צריכה ומים לכיבוי אש סוגי הצינורות ,הספחים ואופן ההתקנה יהיו בהתאם לסוג המופיע בתכניות ובכתב הכמויות. האקדמיה ללשון העברית 126 כל צינורות מים גלויים מחוץ למבנה בקוטר " 4"-3יהיו מפלדה בעובי דופן " ,5/32עם ציפוי פנימי של בטון וצביעה חרושתית. צינורות מים בתוך המבנה ,מונחים גלויים ו/או סמויים ,יהיו מפוליאתילן מצולב ,דוגמת "פקסגול" תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק" עם צינור מתעל בקוטר מתאים ו/או מפלדה מגולוונת סקדיול 40ללא תפר ,מחוברת בהברגה. כל עבודות הריתוך יבוצעו כמפורט בפרקים 07ו 19-של המפרט הכללי .ללא קבלת אישור מהמתכנן אין לבצע ריתוך ספחים וצנרת מגולוונים. צנרת גלויה תהיה עם צביעה חיצונית .צנרת סמויה תהיה עם עטיפה חיצונית דוגמת APC או "טריו". קשתות ,הסתעפויות ,מעברי קוטר ,מופות ,מחברים וכד' בצינורות מכל סוג וקוטר יבוצעו אך ורק מספחים חרושתיים המיועדים ומתאימים לסוג הצנרת ,מומלצים ומאושרים ע"י יצרן הצנרת ,בהתאם למפרט הכללי ותקנים ישראליים הרלוונטיים ) לא ע"י חיתוכים והתאמות כלשהן(. כל האביזרים כגון ברזים ,מגופים ,שסתומי סגירה ואוויר וכד' יהיו מתוצרת ומסוג כפי שצוין בתכניות ובכתב הכמויות או ש"ע מאושר ע"י המתכנן .התקנתם תבוצע בצורה שתאפשר פירוקם לצורכי טיפול או החלפה. אביזרים המחוברים בהברגה יכללו רקורד קונוס )שיורכב אחרי האביזר בכיוון הזרימה(. אביזרים מאוגנים יצוידו באוגני פלדה נגדיים חרושתיים ויותקנו )על-פי הצורך – בהתאם לדרישת המפקח( עם דריסר מאוגן )חצי דריסר(. אביזרי צנרת לרבות אטמים יותאמו לתפקידם )טמפרטורות ,לחצים( בהתאם לאופי בהם קשורים. המערכת כל הצינורות ,הספחים והאביזרים המיועדים להתקנה יהיו חדשים ,מאיכות מעולה ,ללא סימני פגם ו /או ליקוי. איכות הספחים בכל הרשתות תהיה שווה לפחות לאיכות הצינורות אליהם משתייכים הספחים. תמיכות ,חבקים ,תליות וחיזוקים של הצינורות ושסתומים -יהיו סטנדרטיים מפרופילים וחיבורים דוגמת "יוניסטרט" או שו"ע שיאושר ע"י המפקח מראש .על הקבלן להגיש דוגמאות ממוצרים אלו לאישור המפקח טרם תחילת ביצוע עבודות באתר. מקומות ,בהם יידרשו תמיכות להרכבת מספר צינורות ,יכין הקבלן ויגיש מראש לאישור המפקח תכנית מפורטת של התמיכות. כל אביזרי תליה לצנרת יהיו מפלדה מגולוונת בלבד. קביעת תמיכות לקירות ולתקרה תיעשה בברגי "פיליפס" בקוטר המתאים שיסוכם עם המפקח. המרחק המינימלי בין תליות או תמיכות לצינורות פלסטיים גלויים יהיה 10קוטרים של קוטר הצינור. חיבור צינורות לתמיכות יבוצע באמצעות חבקים ,אומגות ,בנדים וכו' לרבות חיוץ חשמלי בין הצינור לתמיכה מכל סוג וגודל באמצעות אטמים/שרוולים מתאימים. האקדמיה ללשון העברית 127 חדירות דרך קונסטרוקציות המבנה יבוצעו באמצעות שרוולים מפלדה מגולוונת )לא פלסטיק או פח( .השרוולים האופקיים יבוצעו במישור אחד עם פני הקירות סופיים לרבות החיפוי .השרוולים האנכיים יבלטו ב 5.0 -ס"מ מפני הרצפה הגמורה .השרוולים יהיו בקוטר מתאים אשר יבטיח מרווח התקין בין פנים השרוול לקוטר החיצוני של הצינור .מרווח בין שרוול לצינור ימולא בחומר אלסטומרי דוגמת מרק שרברבים או ש"ע. יש להימנע מריתוכים ו /או חיבורים בתוך קונסטרוקציות המבנה. על הקבלן להקפיד על אטימה מעולה נגד חדירת מים לתוך השרוולים החוצים קונסטרוקציות המבנה. ביצוע כל הפתחים )בחציבה ו /או בקידוח( ותיקונם סביב השרוולים תבוצע ע"י הקבלן אך ורק לאחר בדיקה וקבלת אישור ממהנדס קונסטרוקציות ו /או מפקח. לקראת סיום עבודות צנרת ,לאחר ביצוע תיקוני טיח וצבע על הקבלן יהיה להתקין על הציוד ,שסתומים ,מגופים ,צנרת ואביזרים את השילוט המתאים הנדרש -בהתאם להנחיות המזמין והמפקח. חיבור בין צנרת מתכתית חדשה לקיימת יש לבצע באמצעות אביזרי חיוץ . ב .מערכות ביוב )דלוחין ושופכין( וניקוז מי עיבוי של יחידות מיזוג אוויר. סוגי צנרת ,ספחים ואופן התקנתם יהיה בהתאם לתכניות ולכתב הכמויות. קטעי צנרת של מער' ביוב חיצונית )בין תאי ביקורת( יהיה מצנרת .PVC קו סניקת מי דלוחין של מטבחון ומי עיבוי של יח' מ"א בקומת המרתף )אחרי מתקן קומפקטי לריסוק וסילוק שפכים( יבוצע מצינורות CPVCויותקן בהדבקה בהתאם להוראות והמלצות היצרן /ספק צנרת. כל צנרת גרוויטציה בתוך המבנה )עד לחיבורה לתא ביקורת /תא ספיגה( תהיה מפוליאתילן בצפיפות גבוהה ) HDPEתוצרת "מובילית"" ,גבריט" או שו"ע מאושר( אשר תותקן על פי הוראות של יצרן הצנרת ,הל"ת ותקנים הרלוונטיים לתחום העבודה. יש להקפיד על התקנת אביזרי התפשטות ואביזרי קיבוע של הצנרת. כל חיבור של צנרת מ HDPE -לצינור ,ספח או אביזר מחומר אחר יש לבצע בהתאם להמלצות יצרן הצנרת ובאמצעות אביזר חרושתי בלבד. חדירות צנרת מ HDPE -דרך קונסטרוקציות המבנה )ריצפה ,תקרה ,קיר ,וכו'( יש לבצע באמצעות פריט סטנדרטי למעבר קונסטרוקציות המבנה המומלץ ע"י יצרן הצנרת, ובמקרים שלא קיים פריט סטנדרטי – ע"י עטיפת צנרת בסרט בוטילי מצופה בד ברוחב כ- 10סמ' דוגמת תוצרת חב' "אלרם" או ש"ע מאושר .הנ"ל לצורך איטום מושלם כנגד חדירת נוזלים מכל סוג או מים . כל הזויות של 90מעלות במערכת הדלוחים ו/או שפכים -יהיו עשויים משתי ברכים )45 מעלות כל אחד( מלבד מקרים מיוחדים שיאושרו ע"י המתכנן. שיפוע מינימלי להנחת צנרת ביוב )דלוחין/שופכין( בקוטר עד וכולל " 110 /4מ"מ יהיה 2% לפחות .לצנרת ניקוז מי עיבוי הקוטר המינימלי יהיה 1%לפחות. האקדמיה ללשון העברית 128 07.04בידוד טרמי. צנרת מים חמים בהנחה גלויה תבודד לכל אורכה כולל ספחים ואביזרים. הבידוד יבוצע רק לאחר בדיקת המערכת ואישור תקינותה ע"י המפקח. הצנרת תבודד באמצעות גומי סינטטי דוגמת "וידופלקס" או שו"ע מאושר עם עטיפת בסרט הדבקה מ) PVC -מעל הבידוד -בחפיפה של .(50% 07.05מחסומי רצפה ומאספים ,מתקן לסילוק מי דלוחין ומי עיבוי של יח' מ"א מחסומי ריצפה יהיו מפוליפרופילן דגם תופיים -קומקום או פוליאתילן בצפיפות גבוהה ) (HDPEלרבות מסגרת מרובעת ורשת פליז מוברגת תוצרת מ.פ.ה או שווה ערך מאושר, אטומים ומותאמים. התקנת מחסומי ריצפה תיעשה בתאום עם תכניות האדריכליות ומפקח. מאספים וקופסאות ביקורת יהיו פוליאתילן בצפיפות גבוהה ) (HDPEעם מסגרת מרובעת ופקק מוברג מפליז תוצרת מ.פ.ה או שווה ערך מאושר ,אטומים ומותאמים. מכסים ורשתות של מחסומי ריצפה ומאספים יש לבצע בהתאמה מלאה עם פני הריצוף לרבות מילוי ואיטום מרווחים. מיקום התקנת מחסומים וקופסאות יש לתאם עם תכניות אדריכלות והנחיות של מפקח. העברת מי דלוחין של מטבחון ומי עיבוי של יח' מ"א בקומת המרתף תבוצע באמצעות מסלק שפכים )סילוקית( דגם SANISPLIT K2תוצרת TEKMAאו שו"ע מאושר. 07.06כלים סניטאריים ,סוללות ,ברזים ,חסכמים סוגי הכלי /המתקן /האביזר יהיו בהתאם למפורט בכתב הכמויות. התקנת הכלים יבוצע על -פי הוראות של היצרן ,בהתאם לדרישות של הל"ת והתקנים הרלוונטיים לתחום העבודה ולפי הנחיות של המפקח. על הקבלן יהיה לבצע איטום בין הכלים ומשטחי שיש ,קירות ,מחיצות וריצפה. חיבור סוללות ו/או ברזים מכל סוג לצינורות מים מפקסגול יבוצע באמצעות ברזי ניל )עם שימוש במאריך גמיש משוריין באורך מתאים( או ברז זוויתי לרבות רוזטות קיר. לכל סוללה ו/או מקלחת יותקן חסכם ו/או ראש מקלחת קבוע או ניידת יעיל וחסכוני מתוצרת HiHippoאו שו"ע שיהיה כפוף לעמידה בדרישות הבאות: תוו כחול /תוו תקן. - תעודת מכון התקנים ,רשות המים או כל גוף מוסמך לבדיקת שיעור חסכון מיםאמיתי. חסכם חייב למנוע היווצרות אבנית בגופו או באביזרים נלווים לו או באביזריםאחרים שעלולים לייצר אבנית עקב הרכבתו .על ספק להציג תעודה על כך מרשות מוסמכת. האקדמיה ללשון העברית 129 חסכם חייב למנוע גידול לגיונלה בגופו ,באביזרים נלווים ובאביזרים אחריםשעלולים לגדול לגיונלה עקב הרכבתו .על ספק להציג תעודה על כך מרשות מוסמכת. חסכם חייב להיות מצויד במנגנון נגד גניבות.-חסכם חייב להיות מצויד בשיעור מפל לחץ מים דרכו. 07.07מערכת לחימום מי צריכה מי צריכה עבור שירותים של קומת המרתף יחוממו באמצעות מכלול של דוד חשמלי בנפח 30ליטר עם מיכל התפשטות בנפח כ 8 -ליטר )המכלול יותקן מחוץ למבנה(. אספקת מים חמים עבור מטבחונים וחדרי שירותים בקומת כניסה יבוצע באמצעות מערכת סולארית .המערכת תותקן על הגג של המבנה )מעל חדרי שירותים בקומת כניסה( ותכלול דוד שמש בנפח 120ליטר עם גיבוי חשמלי ,מכלול של ברז תרמוסטטי )ווסת ביטחון למניעת כוויות( ,קולט או קולטי שמש)בשטח המתאים לנפח הדוד( ,מיכל התפשטות בנפח כ- 258ליטר ומכלול האביזרים הנלווים. דוד שמש ואביזרים הנלווים יהיו בעלי תו תקן ,כדוגמת תוצרת "כרומגן" או שו"ע . עובי הפח של הדוד לפחות 5מ"מ .הדוד יסופק עם ציפוי פנימי באמאיל לרבות גוף חימום 2.5קוו"ט ,עם בידוד פוליאוריתן מוקצף בעובי מינימלי 40מ"מ ועטוף בפח מגולוון וצבוע בעל עובי 0.5מ"מ. הדוד יסופק עם ברז ניתוק ,טרמוסטט ,שסתום על חוזר ,שסתום בטחון עד 8אטמ' ,ברז ערבוב ומיכל התפשטות – הכל בהתאם להל"ת ,ת"י ,דרישות המפרט וכו'. אחריות לדוד תהיה לפחות 6שנים .להפעלת גיבוי חשמלי של הדוד יש להתקין שעון שבת . קולטי שמש יהיו כדוגמת תוצרת "כרומגן" או שו"ע מאושר ,בשטח מתאים לדוד ולתקן, עם זכוכית בעובי 3.0מ"מ. 07.08צביעת צינורות פלדה עבודות צביעה במסגרת הפרויקט יבוצעו בהתאם למפרט כללי ,פרק 57,11 ,07ו -ת"י . 756 צביעת צנרת תהיה חרושתית .באתר יבוצעו השלמות ותיקוני צבע בלבד. גוון של צבע עליון לצינור ייקבע ע"י המזמין בהתאם לצבע המקובל לאספקות השונות. צנרת המים תצבע ללא אבחנה והפרדה במיקום גלוי ,נסתר או מבודד. 07.09בדיקת מערכות כל מערכות תברואה יעברו בדיקות בהתאם לאמור במפרט כללי ,פרק 07ו , 57-ת"י 1205 והנחיות הל"ת. האקדמיה ללשון העברית 130 שטיפה וחיטוי מערכות מים יבוצעו בהתאם לדרישות משרד הבריאות ,לאחר ביצוע בדיקת לחץ. על הקבלן לבצע חיטוי קווי מים בהתאם למפרט הכללי ,הל"ת ,ת''י ) 1525 ,1205.1חלק ,2 ,(5438הנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים. חיטוי הקווים יעשה הקבלן ובאמצעות קבלן המאושר ע"י משרד הבריאות .הקבלן ימציא דו"ח תקינות לחיטוי הקווים וימסור אותו למפקח .עלות בדיקת לחץ ,בדיקה בקטריולוגית ,שטיפה וניקוי קווים וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה – הכל כלול במחיר הנחת הצינורות ולא משולם בנפרד במסגרת חוזה זה. שסתומים ,ברזים ,סוללות ואביזרים הרגישים ינותקו ויעקפו בזמן בדיקת המערכת תוך כדי ביצוע הבדיקות. בעת הבדיקות יש לתת שימת לב לתקינותם של התליות ,הנקודות הקבועות ואביזרי ההתפשטות. מערכות דלוחין/שפכים וניקוז מי עיבוי של יחידות מזוג אוויר יעברו בדיקה חזותית ובדיקת אטימות בהתאם לדרישת התקנים .עם גמר עבודותיו על הקבלן לבצע היטב השטיפה היסודית של מערכות הנ"ל. בזמן השטיפה יש לתת תשומת לב לזרימה נאותה וחופשית של המים בצנרת ,כווני זרימה ואי הצפה דרך קופסאות ביקורת או מחסומי רצפה. 07.10שילוט וסימון הקבלן יתקין שלטים ברורים עבור צנרת מכל סוג ,אביזרים ,ציוד ,שסתומים מדי מים וכו'. השלטים יהיו על גבי חומר פלסטי )סנדוויץ'( בעל 3שכבות .שלטים מחוץ למבנה יהיו מפח מגולוון בלבד. שלטים יהיו ניתנים לקריאה ממרחק של 5.0מטר לפחות. בשלטים יסומנו כיווני זרימה ,סוג הנוזל ,יעוד האביזרים וכו'. 07.11תוכניות "עדות" )(AS MADE לאחר סיום העבודות יספק הקבלן תוכניות לאחר ביצוע ,הכוללים תיאור מדויק של כל העבודות ומערכות. על הקבלן למסור העתק אחד של התכניות לרשות המפקח .על המפקח לאשר בחתימתו את נכונות תכניות AS MADEולמסור את העתק לחתימה של המתכנן. האקדמיה ללשון העברית 131 אחרי חתימות הנ"ל ,העתק יימסר ע"י המפקח לרשות מהנדס הרלוונטי של אב"ת האוניברסיטה. לאחר בדיקת העתק ע"י מהנדס אב"ת והכנסת תיקונים בהתאם לדרישתו ,על הקבלן לשכפל העתק ולמסור למהנדס אב"ת 3קומפלטים של תכניות AS MADEשלמים ומושלמים בצירוף CDעם קבצי DWGו.PLT- הקבלן יהיה האחראי הבלעדי על דיוק השינויים ע"ג גיליונות התכנון. 07.12אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים א .כללי מחירי היחידות בסעיפים השונים המתוארים במסמך זה ובכתב הכמויות -כוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה ,אספקת חומרים ,האביזרים ,הספחים ,חומרי עזר וכל הדרוש לביצוע מושלם של כלל עבודותיו של הקבלן באתר ,בין אם הדבר מוזכר מפורשות במסמך זה או בכתב הכמויות ובין אם אין הוא מוזכר כלל. שינוי באמצעים ובשיטות עבודה ו/או ריבוי ספחים עקב שינוים בתוואי הצנרת ביוזמת הקבלן ו/או המפקח -לא ישמשו עילה לשינוי מחירי היחידה לעבודה הנתונה. כל הסעיפים בכתב הכמויות הינם למדידה .אם לא צוין אחרת ,המחיר בכתב הכמויות מתייחס לאספקה ולהתקנת המוצר בשלמות. ביצוע מדידות ,בדיקות כלשהן ,הזמנת שרות שדה ונציגי של חברות מקצועיות כלשהם, העברת דגימות לאישור המפקח וכד' – יהיו באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. לא ישולם בנפרד עבור ביצוע עבודה בשלבים ותאום עם מזמין ,מפקח ו/או קבלנים אחרים במסגרת מכרז/חוזה זה. ב .תכולת המחירים מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של המכרז /חוזה זה ייראו מחירי היחידה המוצבים בסעיפי כתב הכמויות ככוללים את ערך: כל המפורט והאמור בתוכניות ובתיאור הטכני ,לגבי הסעיפים השונים. (1 השימוש בכלי עבודה חשמליים ומכניים ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים ,כלי הרמה, (2 רתכות ,וכל ציוד אחר שיהיה דרוש לביצוע העבודות. (3 (4 (5 (6 אספקה והובלת החומרים והכלים דלעיל אל מקום העבודה וממנו ,ובכלל זה העמסתם ופריקתם. העברת דגמים של ציוד ,קבועות ,תמיכות וכל שיידרש לאישור המפקח. אספקה ,הובלה והרכבת פיגומים ,סולמות וארעיים אחרים ,הדרושים לביצוע עבודות ,פריקתם וסילוק מאתר לאחר סיום העבודה .כמו כן ,לא תשולם תוספת עבור עבודה בגובה. הוצאות הנהלת העבודה ,מדידה ,סימון ,ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ,הוצאות משרדיות והוצאות עריכת מסמכים למסירת העבודה ,תכניות AS MADEו"תיקי מתקן" .מדידה ועריכת התכניות "לאחר ביצוע" ע"י מודד מוסמך. ג .צנרת האקדמיה ללשון העברית 132 הצינורות מכל סוג ימדדו במ"א לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקום כולל אורך הספחים ,האביזרים ,הציוד וכד'. להלן מפורטת תכולת מחירים ועבודות הכלולות במחיר הצינורות שעבורם לא ישולם בנפרד: אספקה ,הובלה ,אחסון והנחת צינורות ,ספחים ,חיבורים וכל הנדרש לביצוע - - לרבות כל העבודות הנלוות – בהתאם לסעיפי כתב הכמויות. ביצוע בדיקות כלשהן ,לרבות פיקוח שרות שדה של יצרן הצנרת )לפחות 3סיורי ביקורת לצנרת מכל סוג(. הצינורות עצמן ,ספחים )אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות( ,אוגנים )עם - אטמים וברגים( וכל התליות ,התמיכות ,החבקים ,הקונזולים ,בלוקי עיגון מבטון, אמצעי הקביעה אחרים וחומרי העזר ,חיוץ בין הצנרת למתלים /תמיכות מכל סוג. חיבורים ,אביזרים וספחים בין צנרת פקסגול/פקסגול וצנרת פקסגול/פלדה - מתוכננת . שרוולי מעבר כולל איטום כנגד חדירת מים ,במיוחד בחדירות דרך הגג ,כולל - התקנת סרט בוטילי ברוחב של כ 10 -סמ' לצנרת . HDPE - קידוחי יהלום וחציבה בקירות ,מחיצות ,מעברים ,תקרות ורצפות כולל סגירה בבטון ו/או טיח ,צביעה ו/או השלמת ריצוף לאחר הנחת צנרת . צביעה או עטיפה חיצונית לצינורות השונים ,כולל תיקוני צבע ,צפוי וכד' לצינורות שנפגעו. - שטיפה ,ניקוי יסודי ,חיטוי ובדיקה בקטריאלית של קווי מים קרים וחמים באמצעות קבלן מוסמך ע"י משרד הבריאות. ביצוע בדיקות הידראוליות לכלל המערכות בהתאם למוגדר במפרט טכני מיוחד, המפרט הכללי ובהל"ת. - בדיקת ריתוכים בהתאם למוסבר במפרט טכני מיוחד. בדיקת עטיפה חיצונית של צנרת אשר תונח בתוך הרצפה והקונסטרוקציות המבנה באמצעות "הולי דטקטור" ותיקון ליקויים כנדרש . בדיקת מכון התקנים לטיב ביצוע עבודות )לפחות 2בדיקות במהלך הביצוע( כולל העברת דו"ח למפקח. - - - ד .ברזים ,מגופים ,שסתומים ,ברזי כיבוי ועמדות כיבוי אש שסתומים ,ברזים ,מגופים ,וכד' ימדדו ביחידות כשהם מסופקים מורכבים במקום. מחירם כולל הספקה ,הובלה ,אחסון והתקנה במקום ,אמצעי קביעה ועיגונים ,אוגנים נגדיים ,דרסרים ורקורדים ,אטמים ,חומרי עזר וחיבורים לצנרת. עמדות כיבוי אש ימדדו כ-קומפלט .מחירם כולל אספקה ,הובלה ,אחסון והתקנה במקום לרבות צביעה ,אמצעי קביעה ועיגונים ,קונזולות ,אוגנים נגדיים ,דרסרים ורקורדים, אטמים ,תליות ותמיכות ,חומרי עזר וחיבורים לצנרת. האקדמיה ללשון העברית 133 ה .חיבורי צנרת חיבורים בין מרכיבי צנרת מתוכננת אינם נמדדים ואינם משולמים בנפרד ומחירם כלול בסעיפי הנחת צנרת. חיבורי קווי צנרת מתוכננת לקווים קיימים ימדדו כקומפלט וישולמו בנפרד בהתאם לסעיפי כתב הכמויות. מחיר החיבורים כולל תאום ביצוע עבודה עם כל גורם לפי הצורך ,התארגנות לביצוע עבודה ,לרבות ביצוע קו זמני )במידת הצורך( ,גילוי קווים קיימים כולל חפירה ו/או חציבה ,ביצוע ניתוק ,ניקוז וחיתוך קו הקיים וביצוע חיבור עצמו לרבות חיוץ )במידה ויש צורך( ,כולל כל הספחים ,אוגנים והחומרים הדרושים לכך וכל הבדיקות הדרושות ע"י המפקח .כמו כן ,המחיר כולל החזרת מצב השטח לקדמותו לאחר ביצוע החיבור. ו .קבועות סניטריות הכלים הסניטרים ימדדו ביחידות כשהם מסופקים ומורכבים במקום. עבודת התקנת הכלים תכלול אביזרי חיבור הדרושים ,אמצעי תמיכה ,עיגון ,תליה, קונזולות ,איטום סביב הקבועות וכו'. ז .מחסומי רצפה וקופסאות ביקורת. ימדדו ביחידות .מחיר היחידה יכלול הספקה ,הובלה ,התקנה בשלמות לרבות אביזרי חיבור הדרושים ,סל סינון מנירוסטה ,מסגרת מרובעת ומכסה או רשת פליז מוברגים, איטום וכו'. ח .בידוד תרמי בידוד תרמי לצינורות מים חמים ,לרבות בידוד ספחים -ימדד וישולם לפי מ"א צנרת לאורך הציר ויכלול בידוד צנרת וספחים ועטיפת סרט PVCו/או עטיפת סילפס .עובי הבידוד יהיה בהתאם לכתב הכמויות. ט .תאי בקורת /תאי ספיגה ימדדו ביחידות ויכללו גם תקרה ומכסה ,מחברי שוחה ואטמי חדירת צנרת ,עיבודי מתעלים או שכבת חצץ ,הבטונים השונים ליציקת חגורות היקפיות כולל ברזלי הזיון ואיטום התאים כנגד זליגת שפכים וחדירת מים וכל העבודות הנדרשות על פי הנחיות היצרן. י .שילוט שילוט וסימון צנרת ,אביזרים וציוד כפי שצוין במפרט טכני – נכללים במחירי היחידה בסעיפים השונים של החוזה ולא משולמים בנפרד. יא .פירוקי מערכות קיימות פירוק וסילוק מערכות מכל סוג ולכל מרחק שיידרש כולל תאום עם כל גורם שיידרש לפי הצורך ,יימדד כקומפלט וישולם בהתאם לסעיפי כתב הכמויות .המחיר כולל עבודות האקדמיה ללשון העברית 134 חפירה ו /או חציבה בכל עומק ובכל סוגי קרקע ו/או עבודות סיתות בעומק ,רוחב ואורך שנדרש. האקדמיה ללשון העברית 135 פרק - 08מפרט טכני לעבודות חשמל תוכן העניינים .1 כללי .2 היקף העבודה .3 תאור המתקן .4 הוראות טכניות כלליות .5 חומרים וציוד .6 הארקות .7 לוחות חשמל .8 גופי תאורה .9 מערכת גילוי וכיבוי אש .10 מערכת לפתיחה/סגירה חלונות עשן .11 מערכת כריזת חרום .12 דיזל גנראטור .13 תנאים מקומיים ומניעת תאונות .14 תיאומים אישורים ובדיקות .15 אחריות .16 אופני מדידה .1כללי א .המפרט להלן מתייחס לשיפוץ האקדמיה ללשון העברית בקמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם . ב .העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים: ) (1חוק החשמל תשי"ד 1954ותקנותיו העדכניות. ) (2התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי ותקשורת )מוליכים ,כבלים ,צינורות ,יצור לוחות חשמל ,הארקות וכו'(. ) (3תקנות והוראות חברת החשמל ובזק. ) (4תקן ישראלי למערכות גילוי וכיבוי אש מס.1220 . ) (5התכניות והמפרט הטכני. ) (6פרק אופני מדידה בתקן 1861חלק .7 האקדמיה ללשון העברית 136 המסמכים הנ"ל מחייבים באופן שווה ומשלימים אחד את השני .במצב של סתירה ייפסק לפי הנוהל המחמיר. .2הקף העבודה א .העבודה המתוארת במפרט זה כוללת: ) (1לוחות חשמל במתח נמוך ) (400V/230V ) (2אינסטלציה חשמלית מושלמת לחשמל ותאורה . ) (3אספקה התקנה וחיבור של גופי תאורה. ) (4כבלי הזנה ומובילים לתקשורת ומתח נמוך. ) (5מערכת גילוי אש . ) (6מערכת כריזה. ב .אין זה מן ההכרח ,שהעבודה כולה תמצא את ביטויה בתכניות .על הקבלן להשלים את המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט בתכניות. ג .המזמין שומר לעצמו את הזכות: ) (1למסור לקבלן רק חלק מהעבודות. ) (2לבצע עבודות כלשהן או פרקים שלמים באמצעות קבלן אחר. ) (3לספק חלק מהחומרים ,גופי התאורה ,המובילים הכבלים וכו'. ) (4לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו. ) (5לבצע את העבודות בשלבים. ) (6לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות. שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את הצעת הקבלן. ד .הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות ,האביזרים והציוד הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או בתכניות. .3תאור המתקן א .שיטת האספקה: קיים חיבור חשמל למבנה במתח נמוך מהבניין הסמוך "האקדמיה ללשון העברית בניין ב" ,במסגרת העבודה יותקן לוח ראשי חדש שיוזן מכבל קיים שיוארך ע"פ התוואי החדש. ב .העבודה בבניין תבוצע במידת האפשר בהתקנה סמוי ,באזור המשרדים תבוצע תקרה אקוסטית חלקית ומעליה יותקנו תעלות רשת לכבלי ,כל יציאה של קו מתחום התקרה האקוסטית תבוצע ע"י סיתות של תקרת הבטון הקיימת. .4הוראות טכניות כלליות האקדמיה ללשון העברית 137 א .צינורות פלסטיק: כל צינורות הפלסטיק יהיו בלתי דליקים. ב .מובילים מתכתיים: כל המובילים המתכתיים לכבלי חשמל ותקשורת בבנין )תעלות ,סולמות, צינורות ,תעלות רשת( ותמיכותיהם יהיו מגולוונים .כל עבודות ההכנה כגון ריתוך ,השחזה וכד' יבוצעו פני הגלוון .אין לבצע אחרי הגילוון כל עבודה שעלולה לפגוע בשכבת הצפוי כולל קידוח .מגשי הרשת יהיו מגולוונים מחוטים בעובי 4מ"מ לפחות .התמיכות ,לסולמות ,לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זוויתנים מרותכים )ללא ניטים( ויתאימו לעומס המירבי של הסולם/תעלה עם הכבלים .מרחק ההתקנה בין התמיכות 1מטר הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו לספק ויקבל לכל היותר. את אישור המפקח לפני הבצוע .מחיר התמיכות כלול במחיר מטר תעלה או מגש המפורטים בכתב הכמויות. ג .חוטי משיכה: כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות בעבודתו, יצוידו בחוטי משיכה מניילון שזור .לצינורות עד קוטר 36מ"מ חוטים בקוטר 2מ"מ ,לצינורות 42מ"מ עד 63מ"מ חוטים בקוטר 4מ"מ ,לצינורות "3 ומעלה חוטים בקוטר 8מ"מ .סיום החוט בקצה צינור( שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור. הצינור עם טבעת )קטע ד .שילוט: ) (1כל האביזרים במתקן ישולטו בשלטי סנדביץ' חרוטים עם ציון מספר הלוח ומספר המעגל .גוון השילוט לציוד חשמל יהיה כיתוב שחור על רקע לבן. ) (2ציוד תקשורת ישולט בשלט כנ"ל אולם על רקע כחול. ) (3השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. ) (4כל כבלי החשמל והתקשורת יסומנו ע"י חבק עם סימון מס' מעגל. ) (5כבלי התקשורת יסומנו בנוסף למתואר גם בתחילה ובסוף הקו וכן 1.5 מטר מתחילת הקו ומסופו. ה .קופסאות הסתעפות תחה"ט יותקנו בחלל התקרה המונמכת ,קופסאות הסתעפות שידרשו להיות בקירות יהיו בגובה לא פחות מ 2.20מ. .5חומרים וציוד: הוראות טכניות: א .כל הצינורות יהיו פלסטיים ,כפיפים ,כבים מאליהם בהתקנה סמויה ,מטיפוס כבה מאליו בצבעים הבאים: חשמל – ירוק ,טלפונים -כחול ,תקשורת מחשבים – סגול ,טלוויזיה – צהוב, גילוי אש -אדום, כריזה -חום האקדמיה ללשון העברית 138 קוטר הצינורות יהיה מינימום 16 מ"מ .צינורות התקשורת יהיו בקוטר מינימום 23מ"מ. ב. תיבות החיבורים להתקנה בחלל התקרה יהיו קופסאות "שבדיות" תקניות מחומר פלסטי כבה מאליו עם 8יציאות ,אך אין לבצע יותר מאשר 4כניסות לתיבה אחת. ג. קופסאות האביזרים להתקנה שקועה )תחה"ט( יהיו תיבות מלבניות אורגינליות המיועדות לאביזרים שאופיינו .האביזרים יחוזקו לתיבות באמצעות ברגים, למניעת שליפת השקע מן הקיר. ד. כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי .אביזרים מתוצרת חוץ ישאו תו תקן של אחד או יותר מהתקנים הבאים.IEC, NEC, UL, VDE, BS : ה. האביזרים )שקעי חשמל ותקשורת ומפסקי מאור( להתקנה שקועה יהיו מדגם "גוויס. SYSTEM ו .תעלות פלסטיות יהיו מטיפוס כבה מאליו דוגמת פלגל או IBOCOאו ש"ע. ז. על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש )גם אם הם מדגם שהוגדר במפרט ו/או בכתב הכמויות( לאישור המפקח והמתכנן. אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהווה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת .כל אביזר או חומר שיימצאו לקויים ו/או פסולים ו/או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו. .6הארקות: ) (1בבנין לא תבוצע הארקת יסודות ,יותקן ממסר זליגה למפסק הראשי שיכויל אחרי בדיקת התנגדות המתקן. ) (2יש להאריק את כל האלמנטים המתכתיים כמו שמפורט בסכמת הארקות ע"מ להקטין את התנגדות המתקן. .7לוחות חשמל: א .כללי: )(1 הלוחות יתאימו לדרישות התקנים הישראליים ת"י 1419-1ולחוק החשמל .הלוחות ייוצרו ע"י יצרן -מרכיב ,שמערכת האיכות שלו מתאימה למסמך ת"ת 22של מכון התקנים .לחילופין ,יהיה היצרן -מרכיב בעל היתר לסמן את לוחות החשמל בתו תקן. )(2 היצרן -מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על ידי היצרן המקורי להעביר את הידע הנ"ל ליצרן -מרכיב .היצרן -מרכיב יעמוד בקשר מתמיד עם יצרן מקורי ,יעבוד אך ורק בהתאם להנחיותיו ,לא האקדמיה ללשון העברית 139 יערוך שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל השינויים שנערכו בסיסטם של היצרן המקורי. ) (3ציוד שיאושר לשימוש יהיה מהסדרות הבאות בלבד : Emax,Tmax,S200– ABB IZM ,NZM ,FAZ – MOELLER Masterpact , Compact NS ,C60 – MG DMX , DPX ,DX-H - LEGRAND , MERLIN GERIN SCHNEIDER לא יאושר שימוש של ציוד שאינו מתוצרת הנ"ל. )(4 קטלוג יצרן מקורי ברשות היצרן -מרכיב יימצא קטלוג מפורט שהכין היצרן המקורי ,הכולל נתונים של הלוח שאותו בכוונת היצרן -מרכיב לייצר ולספק .הקטלוג יכלול מידע טכני על סוג החומרים ודגמי ציוד המאושרים להתקנה במבנה הלוח .כמו כן יכלול הקטלוג מידע על שיטת ההרכבה ,הוראות הרכבה ,חיווט ,פסי צבירה ,התאמה לתקנים ,שיטות מידור ,הוראות הובלה ,אחסנה וטיפול לאחר האספקה ,טבלאות עליית טמפרטורה, תוספת ציוד עתידית ,נתונים מכאניים וצבע וכן רשימת בדיקות ואישורים. ) (5הגשת תוכניות לאישור תוכניות החשמל שאותן מספק הלקוח יהיו תוכניות ברמת "תוכנית ביצוע" .על יצרן -מרכיב להכין תוכניות ייצור מפורטות ולהעביר לאישור המהנדס היועץ מידע טכני .התוכניות יוגשו בגיליונות בגודל .A3 חובה שתהיה בידי היצרן מערכת שרטוט ממוחשבת לשימוש בהוראות ההרכבה של הציוד בו הוא משתמש .רק לאחר אישור היועץ או המזמין בכתב לתוכניות הנ"ל ,רשאי היצרן להתחיל לייצר את הלוחות. באחריות הקבלן לבדוק את תנאי השטח/תכנון ולקבוע את מידות הלוחות והתאמתם לשטח שבו יותקנו .עם גמר ביצוע ימסרו למזמין 3 עותקים מתוכנית העדות בגודל A3משורטטים במחשב PDF+AUTOCADכולל .CD ) (6יצרן הלוח )המרכיב( יגיש לאישור את הנתונים הבאים: דיאגרמה חד קווית . תוכניות מעגלי משנה ,פיקוד וכיו"ב. -תוכניות פיקוד לכל המפסקים הממונעים בלוח. בתכנת האקדמיה ללשון העברית 140 מבט חזית הלוח עם דלתות. דיאגרמת "מימיק" -תרשים זרימה על חזית הלוח. תוכנית העמדה על הרצפה. מבט מלמעלה. תוכנית מהדקים .כולל סימון גוון מהדקים שונה לכלפונקציה. שילוט רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן ,נתוניםטכניים. סימון חוטים. כניסת כבלים) (7מידע שיש לצרף עם התוכניות: כושר עמידה בזרם קצר lcwאו . lcc מתח עבודה ותדירות. מתח אימפולס ) Uimpמתח הלם(. מתח בידוד .Ui זרם נומינלי של כל אביזר. דרגות ההגנה .IP\IK מידות. משקל. דרגת המידור. חתכי כבלים המתחברים ללוח. -RDFמקדם העמסה. דרגת הזיהום. ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית. תנאי שרות מיוחדים ,אם יש צורך. חיבורי מערכות סינוף של פסי צבירה ללוח. אופן החיבור בין התאים אם הם מסופקים בחלקים לצורךשינוע. תעודת הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרן-המרכיב. ) (8מסמכים שאותם יש להגיש בגמר ייצור הלוח ואספקתו למזמין היצרן -מרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח: האקדמיה ללשון העברית 141 דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה ע"פ התקן. ניתוח שדה מגנטי ללוח שיוצר ומחושמל. הוראות אחסנה והובלה. טבלאות מומנטים לסגירת ברגים. ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות .בהוראותההתקנה יימצא מידע מדויק למרכיב על מנת לשמור על דרגת ההגנה IPגם לאחר ההרכבה. תוכניות סופיות כמבוצע ).( As Made -מכתב התחייבות להתאמה לתקן -הצהרת יצרן ב. בניית הלוח: )(1 הלוחות יבנו מלוחות מודולאריים כדוגמת Artu - ABBאו פריזמה החדשה או ש"ע מאושר .הלוחות יכללו דלתות ,נעילת חזית. )(2 כל הלוחות יותקנו עם סוקל בגובהה 10ס"מ בהעמדה על הרצפה ,הזנת הלוחות וחיבור המעגלים יהיו מלמעלה. )(3 מסד הלוח יתאים לתקן ת"י 62208 -או לתקן הבינ"ל IEC 61439-1 הסיסטם יהיה מודולארי .כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולאריות יהיו ניתנות להחלפה .הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים ,הציוד יחובר למגשי ההתקנה בעזרת ברגים לפי סיסטם היצרן המקורי .הלוח יהיה בנוי מחומרים היכולים לעמוד בפני מאמצים מכאניים ,תרמיים, חשמליים וסביבתיים. בין הדלת לציוד בלוח יותקנו אמצעי הגנה ע"י לוחות פלסטייםשקופים מבודדים למניעת מגע מקרי .ההגנות הנ"ל יבוצעו מאלמנטים מחולקים לשלושה חלקים לפחות ביחס לגובה הלוח. כל המבנים ,כולל אמצעי נעילה ,צירים ,דלתות ,יהיו בעלי חוזק מכנימספיק שיאפשר לעמוד בפני המאמצים הנוצרים בזמן זרם קצר. הלוח יהיה מוגן מפני קורוזיה בהתאם לתקן הישראלי ת"י 62208 -או ע"פ התקן הבינלאומי .IEC 61439-1 דרגת ההגנה ) IKהלם מכני( עבור לוחות להרכבה פנימיתIK=7 :לפחות. דרגת הגנה ) IPאבק\רטיבות( ללוחות בהתקנה פנימית טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית ל 24 -שעות ,C º38טמפרטורהמקסימאלית רגעית .C º45 האקדמיה ללשון העברית 142 לוחות החיבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימיהחיבורים שבתכניות מידות הלוח תהינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור .30% ) (4הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ולתחזוקה ובו זמנית יקנו בטיחות מרבית .לצורך הגנה מפני התחשמלות. ההגנה תעשה בעזרת בידוד מלא על החלקים או ע"י מחיצות ומחסום )כיסוי ,פנלים ,דלת( .פתיחת מחיצות ,דלתות ופנלים המעניקים הגנה לחלקים חיים ,תעשה בעזרת כלי או מפתח או באמצעות אינטרלוק או ע"י הפסקת מקור המתח. בלוחות שבהם קיימים אביזרים הנועדים להפעלה ע"י אנשים לא מיומנים ,תהיה הגנה בפני כל מגע עם חלקים חיים. ) (5דרגת המידור דרגת המידור המינימאלית תהיה 2Bכלומר ,פסי הצבירה ואפס יהיו מופרדים מאביזרי המיתוג ,הפרדות אופקיות )בתוך תא אנכי אחד( יבוצעו ממחיצות פח מחורר לאפשר מעבר עשן מכל תא אל הגלאי שבתקרת הלוח. )(6 התקנת פסי צבירה ,פס אפס ,חיבורים וחיווט הלוח פסי צבירה ,חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי. פסי הצבירה יסודרו באופן שלא ייווצר זרם קצר. פס צבירה ראשי יעמוד בזרמי קצר המוגדרים ע"י יצרן מקורי כשהם מבוטאים בקילו אמפר במשך שנייה אחת. היצרן -מרכיב ישתמש במערכות פסי צבירה ,במוליכים ובחיבורים, שהדגמים שלהם נבדקו בזרם קצר ובבדיקת עליית טמפרטורה במבנה לוח היצרן המקורי. היצרן יספק אמצעי חיבור שמורים על פסי הצבירה לחיבור מוליכים נוספים בהיקף של 10%מהמוליכים המתוכננים. מערכות פסי הצבירה הראשיים ופסי חלוקה יהיו 4קוטביים ,פס אפסים יחד עם פסי פאזות ובחתך זהה .כדי להקטין את השדות האלקטרומגנטיים. הקבלן מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי לכל אחד מהלוחות שייצר ,הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. מהדקים ,פסי הארקה יהיו בתאים נפרדים מאחורי פנל נפרד לרוחב כל חזית הלוח ,גודל התאים יאפשר מרחב נח לטיפול במוליכים שיחוברו לפסים אלה. כל לוח יותקן על סוקל הגבהה מפרופיל מתכת של כ 10 -ס"מ .פרופיל המתכת כלול במחיר מבנה הלוח ולא ישולם עבורו בנפרד. האקדמיה ללשון העברית 143 )(7 מוליכים /חיווט פנימי המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול רמת הבידוד של מוליכים מבודדים תהיה לפחות כערך מתח הבידודהמוצהר .לכל מהדק יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת מספר מוליכים. מוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה מבודד מיתר מוליכי הלוחויותקן בתוואי נפרד ,צמוד לדופן הלוח . פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי אותו יחתוךהקבלן בשטח בהתאם לכבלים המחוברים בלוח. מוליכים שחתכם 10ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעותנעלי כבל ודיסקיות פליז ,מפסקים של 250אמפר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים .כבלי אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום /נחושת או לשות מתאימות לפי גודל הקו .אין להשתמש בדיסקיות .כניסות כבלים בחתך 50ממ"ר ומעלה יחוברו למפסקים בעזרת לשות מודולריות דוגמת KA3של .MOLLER כל המוליכים ישולטו בשני הקצוות ע"י סרט סימון דיסקית פלסטית \דגלון )(8 מהדקים וכניסות כבלים :היצרן יציין על גבי התוכנית אם המהדק מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם .המהדקים יהיו מותאמים לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן .שטח החיבור צריך להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמר רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל. )(9 מהדק האפס יהיה בקרבת מהדק הפאזות הן במעגל הכניסה והן במעגלי היציאה )על מנת להקטין את השדות האלקטרומגנטיים( .חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות. ) (10כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא דבק( .בנוסף לשלוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית .צבעי השלטים יהיו :שחור -רגיל ,אדום -עתודה ,כחול.UPS - ) (11כל החיווט הפנימי בלוח )כח ופיקוד( ישולט באמצעות דסקיות עם ציון מספר מעגל. השילוט יותקן בכניסה וביציאה של כל האביזרים בלוח כולל פסי צבירה ,פסי אפס והארקה ,מפסקים ,אמצעי פיקוד ,מהדקים, וכד'. ) (12ידיות הנעילה של הדלתות יכללו שילוט "פתוח/סגור". האקדמיה ללשון העברית 144 ) (13שילוט פנלים יבוצע משלטי סנדוויץ חרוט שיותקנו ע"ג הפנל וע"ג פרופיל פנימי של הלוח ,השילוט יהיה בשיטת "מספור רץ" לזיהוי מיקום הפנל בלוח. ב. ציוד מיתוג )(1 ציוד המיתוג יתאים לתקן הבינ"ל IEC 60947-1כל האביזרים בלוח יהיו מאותה תוצרת /יצרן ככל האפשר .תהיה תאימות בין האביזרים )קורדינציה( כדוגמת מגען וההגנה שלו ע"פ המלצת היצרן והתאמה לתקן IECהרלוונטי. ציוד המיתוג יבחר בהתאם לתרשים החד -קווי ויכולת המיתוג הנדרשתבצד העומס .הציוד יורכב בהתאם להנחיות הסיסטם .הגישה לציוד תהיה מלפנים. - עמודת היציאה של ציוד המיתוג תאפשר ורסטיליות )אפשרות לתוספת מפסקים בגדלים שונים( של הרכבת ציוד עתידי. - ציוד מיתוג אשר מחובר לפס ראשי או חלוקה יהיה מהסוג שעבר בדיקת דגם עם המבנה .אין להשתמש בציוד מיתוג אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח. - מהדקים יותקנו בגובה מינימאלי של 0.2מ' מרצפת המבנה. - ידיות המפסקים יותקנו בהתאם לחוק החשמל בגובה של בין 0.5מ' ל 2.0מ' מרצפת הלוח .מכשירי מדידה יותקנו בגובה שבין 0.8מ' ל- 1.6מ' מרצפת המבנה. )(2 המאמתי"ם יהיו בעלי כושר ניתוק של 10KAבקצר ע"פ תקן בינלאומי .IEC -898כל המאמתי"ם יצוידו בדגלון בחזית המאמ"ת לחיווי ויזואלי של מצב המאמ"ת. )(3 מנורות סימון :צבע מנורות הסימון יהיה לפי התקן הבינ"ל IEC 60073 אם לא צויין אחרת .כל מנורות הסימון יהיו מטיפוס LEDלהתקנה בחזית ע"ג דלת/פנל. )(4 סלקטיביות והגנה עורפית: - בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקוים סלקטיביות בזרם קצר. כל האביזרים בלוחות יהיו מוגנים בהגנה עורפית מפני זרם קצר. אי לכך ,לאחר אישור סוג המפסקים ועל פיו הקבלן יערוך חישוב)בעזרת תוכנת מחשב( של זרמי הקצר במערכת האספקה של הבניין ,יגיש אותה לעיון היועץ ויוודא שימוש במפסקים בעלי אופייניים המבטיחים סלקטיביות מלאה והגנה עורפית. האקדמיה ללשון העברית 145 )(5 איזון פאזות :עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל בקומה על הקבלן למדוד את הזרם בשלושת הפאזות .במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ 5%על הקבלן לבצע איזון פאזות .איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד. ג .גילוי וכיבוי אש הלוחות יכללו הכנה להתקנת גלאי עשן ומתזים לכיבוי אש בהתאם להנחיות בתכנית .ההכנות יבוצעו לכל תא בנפרד וביחס למידור הלוח. הלוחות יכללו סגירה/אטימה למניעת בריחת גז כיבוי אש מהלוח. כניסות כבלים יבוצעו דרך אטמי גומי חתוכים במידה הדרושה למעבר הכבלים. .8גופי תאורה: א .כל גופי התאורה )תוצרת הארץ ו/או מיובאים( שיותקנו יהיו עם אישור של מכון התקנים הישראלי. ב .מאחר והבניין מיועד לשימור ,תיבדק האפשרות לשימוש בתשתיות קיימות, השימוש בתשתיות קיימות מותנית באישורו של המפקח . ג .הוראות טכניות כלליות: ) (1מחירי גופי התאורה כוללים אספקה ,התקנה וחיבור ,כולל גם את הציוד והנורות .כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל החיזוקים ,המתלים ,ברגי החיזוק ,קידוחים ,כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. ) (2כל מנורות הפלורסצנט יצוידו במשנק אלקטרוני דגם OSRAMעם אורך חיים ל – 50,000שעות .על הקבלן לוודא התאמה בין הציוד למנורות . ) (3כל הנורות יהיו בגוון חם 831 - 3000 o Kאו אחר שייקבע ע"י האדריכל. ) (4כל מנורות הפריקה )פלורסצנטים ,מטל הלייד ( יצוידו בקבלים לשיפור כופל הספק עד 0.92לפחות. ) (5כל גופי התאורה יחוברו לקוי ההזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף. ) (6ציוד תאורת חרום יהיה מאושר תקן ישראלי ת"י 20חלק 2.22 ד .מנורות דו תכליתיות: ) (1חלק ממנורות הפלורסצנט יצוידו בממיר ,מטען וסוללות ,לתאורה בהפסקת חשמל לנקודות למנורות דו תכליתיות יונח מוליך נוסף קבוע שלא ימותג בהדלקה וכיבוי רגילים. האקדמיה ללשון העברית 146 ) (2הציוד למנורות דו תכליתיות יהיה כדוגמת ER-VQשל אלקטרוזן או שווה ערך לעבודה בהספק 60%מרמת התאורה הנומינלית למשך 90דקות לפחות בהפסקת חשמל ובקרה אלקטרונית להפסקה מוחלטת של פעולת הממיר במתח סוללה של 1Vלשמירה על הנורה ,הסוללה ולמניעת השחרת הקצוות. ) (3בכל המנורות הדו תכליתיות יש להתקין נורת LEDגלויה לביקורת. ה .שלטי יציאת חרום מוארים: ) (1כל שלטי יציאת חרום יהיו מסדרת LEDדו תכליתיים עם מצבר ומטען לפעולה של 360דקות לפחות בהפסקת חשמל. ) (2המנורות יתאימו לשלט יציאה תקני בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו בלחצן בדיקה ונורת ביקורת )ללא מתג לניתוק היחידה( .שלטי יציאת החרום יהיו עם שילוט מתאים על גוף התאורה ויותקנו על הקיר או על התקרה. ו. הוראות כלליות לגופי תאורה: ) (1מחיר התקנת גוף תאורה כולל התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל החיזוקים ,המתלים ,ברגי החיזוק ,קידוחים ,כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים .כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית יוחזקו ע"י פסי מתכת וברגים אל תקרת הבטון ללא תוספת תשלום .בכל מקרה אין להתקין גוף תאורה שקוע מבלי לחזקו אל תקרת הבטון . ) (2כל גופי התאורה הפלורסצנטים יצוידו במשנקים אלקטרונים . ) (3בכל המנורות הדו תכליתיות יש להתקין נורת LEDגלויה לביקורת. ) (4כל גופי התאורה יחוברו לקוי ההזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף. ) (5פלורסצנטים קומפקטיים במנורות דו תכליתיות יהיו מסוג 4רגלים ) 4 .(PIN .9מערכת גילוי וכיבוי אש: א .כללי: במבנה תותקן מערכת גילוי אש עצמאית .המערכת תהיה כתובתית .המתקן יבוצע על פי הוראות ת"י .1220הרכזת והאביזרים יהיו עם תו תקן ,מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי .ספק ומתקין המערכת יהיה מתקין מומחה למתקני גילוי אש, בעל ניסיון בביצוע מערכות גילוי אש ובהגשתן לאישור מכון התקנים .המערכת תהיה מתוצרת "טלפייר" או ש"ע. מערכת גילוי אש ועשן תתאים לדרישות ת"י 1220 ,ולדרישות מכון התקנים ,כן ישא הציוד תו תקן U.Lאמריקאי .החברה המציעה תהיה בעלת .ISO 9002 האקדמיה ללשון העברית 147 פנל המשנה יתאים למערכת הקיימת ,על הקבלן לבדוק את סוג המערכת ויתאים את הכל הציוד החדש למערכת הקיימת. הערה:במתקן קיימת מערכת ג"א ,אחרי פירוק המתקן תיבדק האפשרות לשימוש חוזר במערכת הקיימת ו או חלק ממנה ע"פ החלטת המזמין ,המפקח ויועץ החשמל. ב .גלאים: ) (1הגלאים יהיו מטיפוס ממוען להרכבה בתוך בסיסים אוניברסליים משולבים בתקרה המונמכת או מותקנים בתקרת הבטון כך שניתן להחליף את סוג הגלאי ללא צורך בשנוי הבסיס. ) (2גלאי עשן יהיו אופטיים .הגלאי יפעל בשיטת הרפלקסיה ויאפשר גילוי כל סוגי העשן ,מעשן שאינו נראה ועד לעשן כהה ביותר. הגלאי יהיה נושא תו תקן F.M.ו U.L. 521 -וכן אישור מכון התקנים הישראלי )מת"י(. הגלאי מורכב ממשדר ומקלט ,עובד עם קרן אינפרא אדום שנמדדת ע"י המקלט הקובע את עוצמת האפלה הנגרמת ע"י חלקיקי עשן .כאשר עוצמת הקרן במקלט יורדת מתחת לערך מסויים מתקבלת התראה בלוח הבקרה .ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת. • מתח עבודה 18 - 36וולט .DC • טווח עבודה 9.1-10.7מטר. ) (3לכל גלאי תהיה נורית סימון אינטגרלית ובנוסף אפשרות לחיבור נורית מקבילה לחיבור מחוץ לאזורים/חללים סגורים. ) (4לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יח' כתובת. ) (5כל תקלה בגלאי עקב קצר ,נתק או נפילת מתח בקו תפעיל מייד אינדיקציה ברכזת. ) (6תהיה אפשרות בחירה של גלאים בעלי רגישות שונה עבור מקומות בהם תיתכן כמות עשן קטנה מדי פעם. ג .לחצני חרום: בנוסף לגלאים ,יותקנו ביציאות מהבניין לחצני אזעקת אש ,לחצנים אלו יחוברו לאזור האזעקה בו הם נמצאים ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים. הלחצן יהיה בצבע אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי חיצוני )"כלפה"( למניעת לחיצות שווא ,ושילוט "לחצן אזעקת אש" בהתאם לדרישות התקן .מיקומי הלחצנים ייקבעו עפ"י תכנית. ד .צופר אש: מערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה: האקדמיה ללשון העברית 148 ) (1צופר פנימי )בקומה( :צופר בעל עוצמה של 90 DBAבמרחק של 1מטר בתדר של 3000הרץ משולב עם נצנץ 24,90Vהבזקים בדקה עם כתובת כפולה )ללא ביטול אתראה לנצנץ( .הצופר יחובר לרכזת קיימת. ) (2צופר חיצוני )על קיר חיצוני של הבניין( :צופר המיועד להרכבה חיצונית בעל עוצמה של 100DBAבמרחק של 1מטר ,בתחום תדרים 500-1000 הרץ. ה .מערכת כיבוי אש : ) (1בלוחות החשמל יותקן מיכל גז FM-200במשקל 5ק"ג לכיבוי אש עם ברז שחרור ,מד לחץ ,צנרת פיזור ,נחירים וציוד פיקוח. ) (2מערכת הכיבוי שבלוח תהיה ניתנת להפעלה בשלושה אופנים: • אוטומטית באמצעות סיגנל ממערכת גלוי אש. • ידנית באמצעות מערכת הפיקוד החשמלית )לחצן בלוח הפיקוד(. • ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל. ) (3מתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים: ) (4כמות הגז שתפלט בעת הפעלת המערכת הכבוי לא תעלה על ריכוז נפחי של .7% ) (5תהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מערכת הכבוי לבין פתיחת המגוף. ) (6מייד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל גם צופר האזעקה. ) (7ציוד השחרור של הגז מהמיכל ,הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו כך שמשך פליטת הגז לאזור המוגן לא יעלה על 10שניות. ) (8הצנרת תהיה צנרת פלדה ללא תפר סקדיול .40יש לנקות את הצנרת באמצעות לחץ אויר לפני התקנת נחירי הפזור. ) (9כל רכיבי המערכת יתאימו לתקן NFPA 2001Aוישאו אישור. UL2167- ) (10מערכת כבוי אש כוללת את אספקת המיכל ,הצנרת ,נחירי הפזור ,ברזים ציוד המדידה והפקוח ,התקנה וחיבור מכני וחשמלי כבלי החבור, החיזוקים ,המתלים וכל העבודות וחמרי העזר הדרושים להשלמת מערכת הכבוי והפעלתה. ו .בדיקה ואישור: עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת המערכת ויתקן כל ליקוי שיידרש עד לקבלת האשור הסופי ע"י מכון התקנים .בדיקת המערכת תהיה בנוכחות המפקח ונציגי היזם,הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה. האקדמיה ללשון העברית 149 לאחר השלמת הבדיקה והפעלת המערכת ימסור הקבלן 2תיקי מערכת הכוללים את הספרות הרלוונטית לציוד שהותקן ,הוראות הפעלה ותחזוקה בעברית. עלות הבדיקה ,כולל תשלום למכון התקנים ,כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד. ז .אחריות הקבלן: המתקין יהיה אחראי לטיב העבודה ,לרכיבים ולפעולה התקינה של המערכת לשביעות רצון המזמין למשך 24חודש מתאריך קבלתה הסופית של המערכת באתר. .10 מערכת לפתיחה/סגירה חלונות עשן: א .המערכת תכלול את הרכיבים הבאים : ) (1יחידת פיקוד ובקרה מקומית השולטת על קבוצת פתחי עשן הכוללת מצברים ומטען .הפועלת אוטומטית ללא אפשרות נטרול באמצעות מפתח או מפסק. ) (2מנועים לפתיחה ולסגירה של הפתחים )אורך מהלך פתיחת המנוע יאפשר פתיחה מלאה של כל שטח פינוי העשן הנדרש( אורך מהלך פתיחה המינימלי 600 :מ"מ כוח דחיפה .400 N • מנועים מסדרת EA/ L: • מתח עבודה 24 V DC : • זרם המנועים 0.5 – 1.2Aמקסימום ) (3בקר הפעלה ראשי דגם ES-601 ) (4אפשרות לפתיחה מבוקרת בשגרה ע"י לחצן מקומי. ב .בקר הפעלה: כולל חיווי ,מצב מצברים ,מצב פתוח ,זרם רשת התראה קולית למצב פתוח. סגירת המערכת באמצעות לחיצה על לחצני ההפעלה המקומיים הנותנים התרעה אופטית ואקוסטית. ג .שיטת הפעלה: ההפעלה תהיה לאחר קבלת אות מאחת מהמערכות הבאות: ) (1עם קבלת מגע יבש ממערכת גילוי אש. ) (2לחצני הפעלה מקומיים לחירום או תיפעול שוטף. ד .תכונות מערכת הבקרה : ) (1הזנה לכל מערכות הפיקוד המקומי במתח .220V 10A ) (2כל רכיבי המערכת יפעלו במתח של 24v-dcויגובו במצברים למשך 90 דקות לשלושה מחזורי פתיחה וסגירה מושלמים לפחות. האקדמיה ללשון העברית 150 ) (3המערכת תדע לבדוק באופן שוטף :התרעה על בעיה במנועים ,מצב מצברים ,מצב חלונות. ) (4מעגל מתאם לקבלת אינדיקציות למצב מערכת באמצעות רכזת גילוי אש. ה .עבודת הקבלן כוללת בנוסף: ) (1תאום עם קבלן אלומיניום. ) (2סימון מיקום תשתיות ונקודות חשמל נדרשות. ) (3כל הכבלים הנדרשים בין יחידות ההפעלה המרכזיות לבין המנועים ויחידות שליטה. .11מערכת כריזת חרום: מערכת הכריזה תמוקם בכניסה לבניין עמדת הפעלה אזוריות ,סמוך לחדר המנהלת. א .מטרות המערכת ודרישות תפעוליות: ) (1מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום והודעות שוטפות לפי חלוקה לאזורים . ) (2ההודעות ישמעו באיכות טובה וברמת מובנות גבוהה ביותר באמצעות הרמקולים. ) (3המערכת תכלול ערבל צליל ,פנל איזורים. ) (4המערכת תכלול קו פיקוד להשתקת מערכת A/Vבזמן כריזה. ) (5המערכת מיועדת לפעולה רצופה של 24שעות ביממה. ) (6שידור ההודעות יהיה מעמדת הכריזה במיקום שיוחלט ע"י המזמין. ) (7המערכת תוזן ממתח הרשת 220v ACוכן ממתח ישר 24v DCכגיבוי. ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית ,ללא צורך בפעולה ידנית כל שהיא. ) (8המערכת תכלול מצברי חרום ללא טפול ,MAINTENANCE FREE ,אשר יאפשר הפעלת המערכת במשך 60דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל, וכן מטען ,אשר יטען את המצברים ברשת החשמל ,בטעינת טפטוף וטעינה מהירה ,לפי הצורך. ) (9המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת CONSTANT VOLTAGEבמתח של .100V ) (10כל המערכת תשולב בארון סגור מאוורר . ב .מגברי הספק: ) (1מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים, בזיווד המיועד להתקנה במסד ברוחב " , 19יבוצעו שני מגברים נפרדים. האקדמיה ללשון העברית 151 ) (2הספק היציאה הכולל יהיה 120 (W) RMSלפחות בכל רוחב תחום ההיענות ,עכבת העומס תהיה 8אוהם מוצא קבוע . 100V, ) (3בחשוב ההעמסה תילקח בחשבון רזרבה של .30% ) (4מתחי האספקה 24VDC, 50HZ 220 VAC ) (5עכבת הכניסה 100Kאוהם לפחות. ) (6יציבות בשינוי עומס ) (OUTPUTREGULATIONביציאת קו 1.25DV 100Vהפרש בין עומס מלא לעומס בריקם. ) (7תחום הענות לתדר 30-18Khzבניחות של .3DB ) (8אחוז עיוותים :מתחת ל 1 % -בתדר 1Khzבהספק מוצא מלא. ) (9רעש מוצא 85DB :לפחות ביחס להספק יציאה מלא. ) (10תחום טמפרטורת עבודה 45 :מעלות עד מינוס 20מעלות צלסיוס. ) (11כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים ,לצורך חבור וניתוק המערכת בזמן השרות. ) (12כל חלקי המתכת במגבר ,יעבר תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של אנודיזיה נגד איכול וחלודה. ) (13המגבר יהיה מתוצרת AMP-ICAUDIOאו ש"ע . ג .ערבל צליל: ) (1ערבל הצליל יותקן כיחידה מודולרית משולב במגבר ההספק .בערבל יהיו כניסות: • לכל מיקרופון במערכת. • כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נוספת. ) (2כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל מגברי ההספק במערכת. ) (3במגבר הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל 3 -יחידות כניסה. ) (4עכבת כניסה 100Kאוהם ) (5רגישות בכניסה 250MV ) (6יתרת מתח בכניסה 30dBלפחות ) (7תחום הענות לתדר 30Hz-18Khzבנקודות ± 3dB ) (8יחס אות לרעש 80dBלפחות ) (9אחוז עיוותים הרמוניים 0.1% :בתדר 1Khzובמתח יציאה נומינלי. ) (10תח יציאה נומינלי 0.4Vבעכבה אוהם (DBM14 +) 600 ) (11בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם הפעלת כניסת מיקרופון. האקדמיה ללשון העברית 152 ) (12נתוני כניסות המיקרופון: • רגישות כניסה מכסימלית של 200מיקרו-וולט. • עכבת כניסה של 350אוהם בתדר 1Khz • תחום הענות לתדר 30Hz-18Khzבנקודות .± db3 • יחס אות לרעש 55dbלפחות ברגישות מקסימלית. • אחוז עיוותים הרמוניים 0.1 % :בתדר 1Khzבמתח מוצא נומינלי. • אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים. ד .רמקולים ,שנאי קו ,גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה: ) (1על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת תהודה ,עשויות עץ )לא סיבית( במידות 24x24x12ס"מ. גמר :צפוי מפורמייקה בצבע לבן וכיסוי פח צבוע לבן בחזית . ) (2בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפח מחורר בצבע לבן שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית. ) (3הרמקול יהיה בקוטר " 6"/8מטיפוס FULL RANGEבעל משפך כפול )(DOUBLECONEובאחוז עיוותים נמוך. ) (4לרמקול מגנטי קרמי קבוע ,במשקל שלא יפחת מ 152 -גרם ) (5עכבה 8 :אוהם. ) (6תחום הענות. 125Hz-15Khz : ) (7קיבול הספק.RMS 10W : ) (8זוית פיזור 180 :מעלות. ) (9כל רמקול יצוייד בשנאי קו בעל 5דרגות לתאום הספקים עם סנפים ) 0.5 ,6,3,2,1וואט( הרמקול יהיה מתוצרת . WA 06-165T-IC AUDIO ה .מערכת אספקת זרם חרום ) (1המצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים.MAINTENANCE FREE , ) (2למצברים יהיה קבול ,אשר יאפשר הפעלת המערכת ,במשך 60דקות שידור רצופות. ) (3המצברים יותקנו בתוך תיבת עץ צבועה ,בעלת מכסה עליון וידיות נשיאה. האקדמיה ללשון העברית 153 ) (4המטען יספק טעינה טפטוף בזמן קיום רשת החשמל :לאחר פעולה ממושכת של המערכת ממתח המצברים ,יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן שלא יעלה על 6שעות. ו .עמדת הפעלה כריזה: ) (1בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי ,בעל עקומת קליטה קרדיואידית על גבי צוואר גמיש GOOSE-NECKבאופן שיאפשר דבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל האפשר ) 10-5ס"מ(. ) (2עכבה 200-600אוהם מאוזנת עם שנאי. ) (3תחום הענות 50Hz-12Khz ) (4רגישות מיקרו בר0.2Mv / ) (5מתח יציאה - 60Db Vלפחות ) (6בלוח ההפעלה יותקן לחצן ) (PUSH TO TALKונורות סימון. ז .כבלים: ) (1כבל רמקולים :כבל תרמופלסטי ,דו גידי שזור ,מזוהה קוטב ,בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של 0.8מ"מ לפחות. ) (2כבל מיקרופון :כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של 0.2ממ"ר כל אחד ,בהרכב 7x0.25ממ"ר ,בידוד המוליכים פי.וי.סי בצבעים שונים .סכוך אפיפה) ,רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות. ח .תיעוד: ) (1עם השלמת העבודה יגיש הקבלן 3עותקים כרוכים של תיעוד המערכות שיכלול את הפרטים הבאים: א. תאור המערכת ועקרון פעולתה כולל נתונים טכניים. ב. הוראות הפעלה לצוות במקום. ג. הוראות אחזקה מונעת ואיתור תקלות בדרג המפעיל השטח. ד. נוהל ביצוע ביקורת תקופתית. ה. תוכניות מכניות וחשמליות של הציודים השונים ושל המערכת כולה כולל סכמת מלבנים עקרונית. ו. תוכניות עדות של פריסת ציוד ,מהלך קווים ,לוחות חיבורים תוכניות חיווט וכד'. ז. פרוספקטים טכניים מפורטים של כל פריטי הציוד. ) (2הסימנים על גבי התוכניות יהיו זהים לסימונים שיופיעו על גבי האביזרים והכבלים המותקנים בשטח. האקדמיה ללשון העברית 154 ) (3התיעוד כולו יוכן בעברית למעט הפרוספקטים של הציוד המיובא. .12תנאים מקומיים ומניעת תאונות: א .על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה ואפשרויות הביצוע במקום .הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים קשיים בהתקנה ,וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. ב .על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו .הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה מפעולותיו ,מחדליו ,עבודותיו ,וציודו בין אם יבוצע על ידו על ידי פועליו ,שליחיו ,באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל שהוא מהעבודה. .13תאומים אישורים ובדיקות: א .על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע העבודות כגון ,מחיצות ,תקרות ,טיח ,צבע ,רצוף וכו' לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר. ב .הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים ,שרוולים ,מעברים וכו' עבור קווי התקשורת והחשמל. ג .עבודתו של הקבלן כוללת גם ביצוע עבודות חפירה להנחת כבלים .על הקבלן לתאם מראש את עבודות החפירה ,מועד ביצוען ומשך הזמן לביצוע. ד .תכניות עדות ):(AS MADE ) (1במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו לעומת התכנון המקורי. ) (2עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי שבוצע )תכניות עדות(. ) (3תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב .AUTOCAD - הקבלן ימסור למזמין 3סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין. ) (4הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות" :תכנית עדות .הוכנה ע"י ) (.................בתאריך "............... ) (5הכנת תכניות העדות כלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד. ) (6הכנת תכניות העדות תהיה תנאי לקבלת המתקן ואישורו. האקדמיה ללשון העברית 155 ה .עם השלמת העבודה יבדוק הקבלן את המתקן שביצע ע"י מהנדס חשמל מוסמך בעל רישיון חשמלאי בודק סוג IIIויעביר דו"ח בדיקה מפורט כולל רשימת הליקויים הדרושים תיקון .עם השלמת הבדיקה יתקן הקבלן את כל הליקויים המצוינים בדו"ח. ו .בדיקת הבודק המוסמך אינה באה במקום בדיקת המתכנן או /ו הפקוח או/ו נציג המזמין ואינן פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקונים הנדרשים על ידם העבודה תתקבל ותחשב גמורה רק לאחר אישור המתכנן ,המפקח ונציג המזמין. .14אחריות: א .תקופת האחריות היא 24חודש מתאריך הנ"ל. ב .תקופת האחריות תתחיל ביום הקבלה הסופית של המתקן שביצע .הגדרת קבלה סופית מתייחסת לאישור בכתב של המפקח והמתכנן של המתקן, המאשר שהמתקן הושלם לשביעות רצונו המלאה. ג .הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק. ד .כל חלק שסופק ע"י הקבלן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל חשבונו .תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך 24חודשים מיום ההחלפה. ה .הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות. .15אופני מדידה: א .ההתחשבות עם תנאי הצעה: רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצעתו ,בכל התנאים המפורטים במפרט ובתכניות .מחירי ההצעה להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים ,על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא .כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה .כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה ,באים להשלים האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית, המתייחסים לאופני המדידה והמחירים. ב .המונח "שווה ערך" אם נזכר כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או היצרן ,פירושו שהמוצר חייב להיות ש"ע מבחינת הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב .טיבו ,איכותו,סוגו צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן ונציג המזמין. האקדמיה ללשון העברית 156 ג .במחיר היחידה נכללות כל עבודות הלוואי והחומרים הדרושים לביצוע העבודה. ד .מחירי העבודות כוללים את ערך כל הייצור ,האספקה ,הובלה ,התקנה ,חיבור וכו' ,בדיקות תיקונים ,מבחני אטימות ,שילוט ,סימון ,הכנת חישובים כמפורט ותכניות על סוגיהן ,כולל תכניות בית מלאכה ,תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות. ה .מחירי היחידה ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים ובכל התנאים .בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים ,באורכים ניכרים ו/או בקטעים קצרים ,בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. ו .לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין :פיצול העבודה ,הפסקות או הפרעות לביצוע ,בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה. ז .רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירים שהציג את הנושאים הבאים: ) (1כל הבדיקות לרבות :מכשירי בדיקה ומדידה ,יומן הבדיקות ,הפעלת המתקנים ,כולל תשלום עבור בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון. ) (2התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת. ) (3סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים ,הלוחות ,תיבות המעבר והסתעפות ,סימון לכבלים. ) (4פיזור ציוד ואיסוף עודפים ,סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות. ) (5הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'. ) (6כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן. ) (7תיקוני צבע ,אטימות וחיזוקים. ח .העבודה תימדד עם השלמתה,נטו ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או חמרים שנפסלו .מחירי העבודה כוללים גם את כל חומרי העזר כגון :ברגים, שלות ,מהדקים ,כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד. ט .מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה )פרורטה( .בהעדר בסיס חוזי לפרורטה ,על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה .לניתוחי מחיר שיוגשו על בסיס מחיר קניה של ציוד יצורפו העתקים מחשבונית מס וקבלה עבור התשלום בגין ציוד זה. י .כללי: הגדרת הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל ועד לנקודה וכן את קופסאות ההסתעפות והאביזר הסופי .לא תשולם כל תוספת בגין שימוש בצינור כבה מאליו ,או צינור פלסטי קשיח .גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון )במידה האקדמיה ללשון העברית 157 וידרשו( כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת .תעלות כבלים ישולמו בנפרד. כל האביזרים יהיו מסדרת SYSTEMשל "גוויס" להתקנה תחת הטיח עם קופסאות ומסגרות בגוון לפי בחירת האדריכל . כל שקעי החשמל במתקן יכללו תריס פנימי להגנה בפני נגיעה מקרית. הגדרת הנקודות כפי שמופיעות בתכניות: נקודת מאור :ע"י כבל 3 × 1.5N 2 XYממ"ר או מוליכים מבודדים בצינור מריכף 16מ"מ או בתעלת 17x17 PVCמ"מ או בתעלת פח סגורה מהלוח עד נקודת אביזר הקצה לרבות מפסק תאורה. נקודת חיבור קיר :220vע"י מוליכים מבודדים או כבל 3x2.5N2XYבצינור מריכף 16מ"מ סיום בשקע חד פאזי 220V/16Aתחה"ט . נקודת לחצן פיקוד מואר לתאורה :ע"י כבל 4x1.5 N2XYמריכף 16מ"מ כבה מאליו מלוח החשמל עד לנקודת הקצה סיום בלחצן בהתקנה סמויה הכולל מנורת סימון LED 230Vעם כיסוי פלסטי בלתי שביר. נקודת מקבץ שקעים 6 :שקעי חשמל על מעגל משותף ע"י כבל x2.5N2XY בצינור מריכף 16מ"מ +הכנה לנקודות טלפון,מחשב ותקשורת ע"י שני צינורות מריכף 23מ"מ שני בקופסא להתקנה שקועה בקיר עם מחיצות פנימיות דוגמת ע.ד.א פלסט 6מודול כולל אביזרים. נקודת חיבור חד פאזי למאייד : 16Aע"י מוליכים מבודדים או כבל 3x2.5N2XY בצינור מריכף 16מ"מ מהלוח מיזוג אוויר עד לנקודה סיום בשקע חד פאזי בחלל התקרה המונמכת או בשקע בהתקנה שקועה בקיר . נקודת טרמוסטט מיזוג אוויר :צינור 16מ"מ עם חוט משיכה מיחידת מיזוג אוויר ועד לנקודה בחדר .סיום קופסא 55או 3מודול או ללא קופסא בהתאם להנחיות קבלן מיזוג אוויר. נקודת טלפון :כבל טלפון 3זוג) 3x(2x0.6בצינור מריכף 16מ"מ מתיבה הטלפונים ועד לנקודה .סיום בשקע טלפון תקן "בזק" תחה"ט. האקדמיה ללשון העברית 158 נקודת הכנה לתקשורת :חוט משיכה בצינור 23מ"מ מריכוז תקשורת\מחשבים עד לנקודה .סיום בקופסא עם אביזר דמה. נקודת טלוויזיה :ע"י כבל קואקסיאלי RG6בצינור 16מ"מ מארון תקשורת סיום בשקע T.Vמאושר ע"י חברת הכבלים תחה"ט. נקודת כריזת חרום :ע"י כבל שזור מזוהה קוטב 2x0.8ממ"ר בצינור 16ממ"ר מרכזת הכריזה ועד לנקודות הקצה בקופסא 55תחה"ט או בתקרה כולל חיבור לרמקול . נקודת גלוי אש :ע"י כבל גילוי אש תקני 2זוג מסוכך בצבע אדום בצינור 16מ"מ מהרכזת ועד ליחידת הקצה )גלאי ,נורת סימון אש ,לחצן אש ,צופר,לחצן מצוקה כתובתי(. נקודת לחצן אזעקת אש :ע"י כבל 5×1.5NYYצינור מריכף 16מ"מ כבה מאליו בהתקנה סמויה ,סיום בלחצן חרום עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ כדוגמת GEWISS-RV42עם זוג מגעים פתוחים. נקודת דוד מים חשמלי -בוילר :ע"י כבל 3x2.5 N2XYבצינור 16מ"מ מלוח החשמל דרך מנתק בטחון תחה"ט 2x16Aעם נורת סימון שקוע בקיר וממנו כבל 3x2.5N2XYעד לדוד כולל מנתק בטחון 2x16Aבצמוד לדוד וחיבור הכבל לדוד. נקודת לחצן חרום לניתוק חשמל :ע"י כבל 2x1.5 NYYבצינור 23מ"מ .סיום בלחצן חרום "פטריה" להתקנה חצי שקועה בקיר עם 2זוגות מגעים פתוחים .כולל הגנה מפני לחיצה מקרית באמצעות טבעת סביב הלחצן. נקודת חיבור לחלונות עשן :ע"י כבל 5X2.5 NHXHX FE180-E90בצינור מריכף 16מ"מ כבה מאליו מרכזת חלון עשן לסיום בקופסת חיבור כבה מאליו וחיבור חשמלי מושלם של מנוע חלון עשן. נקודת תא פוטואלקטרי :ע"י מוליכים מבודדים 3x1.5ממ"ר )או כבל בצבע ירוק (3x1.5 NYYבצינור מריכף 16מ"מ סיום בתא פוטואלקטרי דוגמת MATSAG או ש"ע. נקודת חיבור הארקה :4CUחיבור הארקה ע"י מוליך נחושת 4ממ"ר בתוך צינור ברזל קיים ,המשמש כמובל לתאורת פרוזדור ,מפס השוואת פוטנציאלים עד לצינור כולל חיבורו לצינור המוארק ע"י מהדק מתאים . האקדמיה ללשון העברית 159 נקודת חיבור הארקה :16CUחיבור הארקה ע"י מוליך נחושת 16ממ"ר בצינור כבה מאליו מפס השוואת פוטנציאלים לאלמנטים מתכתיים כגון :צנרת גז, קונסטרוקצית תקרה ,צנרת מים ,תעלות מ"א , ,וכו' כולל ברגי פליז ,נעלי כבל, דסקיות מהדקים קנדיים ואומים . חיווט חדש בתשתיות קיימות לנקודה קיימת :מוליכים או כבל 3X2.5N2XY ממ"ר מותקנים בצנרת קיימת מהלוח עד לנקודה. אביזר חדש מותקן ומחובר לנקודה קיימת :החלפת שקע 16Aבחיבור לתשתית קיימת. חתימת הקבלן: תאריך: האקדמיה ללשון העברית 160 פרק - 09מפרט טכני מיוחד לעבודות טיח עבודות הטיח יבוצעו לפי פרק 09של המפרט הכללי לעבודות בנין )במהדורתו האחרונה( של הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון ולפי המתואר להלן במפרט המיוחד. 09.01כללי א. ב. ג. ד. כל ההנחיות בפרק זה באות בנוסף להנחיות פרק :09עבודות טיח – במפרט הכללי. על הקבלן להתאים את הרכב ואופן היישום של שכבות הטיח בהתאם לתשתית עליו יושם )בטון ,בטון חשוף ,בלוקי בטון ,בלוקי איטונג(. על הקבלן להגיש לאישור המפקח את שיטת הטיוח לפני תחילת ביצוע ,בהתאם לחומרי התשתית. לא תשולם כל תוספת עבור תשתיות שונות. 09.02טיח פנים א. ב. ג. ד. טיח פנים יבוצע בשתי שכבות לפי סעיף 09.02.32של המפרט הכללי ע"ג קירות בטון וקירות בנויים מבלוקים. הטיח יהיה מיושר בסרגל בשני הכיוונים ,עבוד לבד. במקומות בהם עלולים להיווצר סדקים במפגש בין מרכיבי בנייה שונים כמו בלוקים ובטון יש ליישם רשת .XPM אם תהיה דרישה -טיח פנים ע"ג בלוקי איטונג יבוצע לאחר הרטבה מספקת של הבלוקים .על בטון חשוף ובלוקי איטונג יש לבצע התזת מי-צמנט לפני תחילת ביצוע הטיח. 09.03טיח פנים המשמש מצע לחיפוי קרמי או לצביעה מיוחדת א. ב. הטיח יהיה עשוי כטיח פנים של שתי שכבות לפי סעיף 090232במפרט הכללי, אך שכבת הטיח העליונה תהיה שכבה מחוזקת ע"י תוספת של צמנט ושל ערב אקרילי )ללא סיד( כדוגמת "בי ג' בונד "2לשיפור האטימות. כמות הצמנט תהיה כ 350 -ק"ג/מ"ק וכמות הערב תהיה עפ"י הנחיות היצרן. עבוד השטח יהיה עבוד סרגל בשני כוונים. 09.04טיח חוץ א. ב. טיח חוץ יהיה שתי שכבות כאשר שכבה ראשונה תהיה שכבת הרבצה לפי סעיף 09022 במפרט הבין משרדי ,על גבי שכבה זו תבוצע שכבה אחת של טיח חוץ מועשרת בצמנט )כ -350ק"ג למ"ק( ובתוספת ערב אקרילי כדוגמת "בי ג'י בונד "2לשיפור האטימות. אשפרת השכבות תהיה עפ"י סעיף 090243במפרט הבין משרדי .שכבת טיח עליונה תהיה מוחלקת עפ"י סעיף 09035במפרט הבין משרדי. " 09.05טיח "P3במרחבים מוגנים א. ב. הטיח יהיה מסוג " ,"P3תוצרת "תרמוקיר" ,קבוץ החורשים )טל,(03 – 9386300 . או שו"ע מאושר ע"י המפקח. יישום הטיח יכלול את העבודות והחמרים הבאים: .1ניקוי מחלט של כל השטחים המיועדים לטיוח משאריות שמן ,לכלוך ואבק. .2יישום שכבת טיח P3בשכבה שלא תפחת מ5- מ"מ ,ולא תעלה על 20מ"מ. האקדמיה ללשון העברית 161 .3 .4 .5 .6 הטבעת רשת שריון בשכבה הטריה של הטיח. סוג הרשת 6X6ס"מ ,במשקל של כ 200-ג"ר למ"ר. בצוע שכבת גימור מסוג "שליכט בגר" של "תרמוקיר" ,בעובי של 1-2מ"מ. הטיח יבוצע עפ"י סרגל בשני כיוונים. הכנת התערובות ,היישום ומשך זמן הייבוש – לפי הוראות היצרנים. 09.06חיזוקי פינות כל הפינות המטויחות יקבלו חיזוקי פינה ע"י רשת אקספנדד מגולוונת מרצפה עד תקרה ,אלא אם צוין אחרת. 09.07הנחיות כלליות לתיקוני טיח שונים על הקבלן להתאים את הרכב ואופן היישום של שכבות הטיח בהתאם לתשתית עליה יושם )בטון ,בטון חשוף ,בלוקי בטון ,בלוקי איטונג( .על הקבלן להגיש לאשור המפקח את שיטת הטיוח לפני תחילת הבצוע ,בהתאם לחומרי התשתית. לא תשולם כל תוספת עבור תשתיות שונות .אין לטייח קירות לפני שהושלמו כל סתימות הבטון ,או קירות בלוקים באזורי סדקים ,אזורי מעבר צנרת מים ,חשמל, וכו'. הסתימות יבוצעו כדלהלן: א. יש להרטיב היטב את המקום המיועד לסתימה ,במים. ב. יש לסתום את החריץ לכל ארכו ,כאשר עובי הכסוי לפחות 1ס"מ ,כדי לחזק את הצנרת ולמנוע מגע עם שכבות הטיח .הטיח יבוצע על גבי הכיסוי הנ"ל. ג. יש לחרוץ את בטון הסתימה בצורת שתי וערב ,לשיפור ההדבקה עם הטיח. ד. במקומות בהם עוברים באותו חריץ שני צינורות או יותר ,או שנוצר סדק או שבר רחב -יש לתת רשת XPMמגולוונת ,לפני בצוע הסתימה. ה. במקומות בהם עלולים להופיע סדקים ,במפגש בין מרכיבי הבניה השונים -כמו בלוקים ובטון -יש ליישם רשת ; XPMהכול לפי הוראות המפקח. ו. יש לבצע חיתוך בטיח בקו הפגישה בין מישורים שונים .לפי הוראות המפקח יש גם לחתוך טיח במקומות שבהם עלול להיות סדק במפגש בין טיח לבלוקים -אפילו אם המפגש הינו חד-מישורי. 09.08המדידה לתשלום א .עבודות טיח נמדדות לפי שטח נטו ,תוך הבחנה בין טיח פנים לבין טיח חוץ ,וללא הבחנה בין טיח על שטחים שונים – שטחים מעוגלים ,שטחים קטנים ,שטחים אופקיים ,אנכיים וכו' ,אלא אם נאמר במפורש אחרת בכתב כמויות. ב .תכולת המחירים היא לפי המפרט הכללי ,אך המחיר כולל גם את האמור במפרט המיוחד לעיל. ג .זוויתני הגנה מרשת אקספנדד נמדדים לפי יחידות. האקדמיה ללשון העברית 162 פרק - 10עבודות ריצוף וחיפוי כל העבודות תבוצענה בהתאם לפרק 10של מפרט כללי לעבודות ריצוף וחיפוי שבהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה ,ובהתאם למפרט שלהלן: 10.1ריצוף וחיפוי .10.1.1דוגמאות לפני התחלת העבודה יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף והחיפוי בהתאם כמוגדר בסעיף ) (40001של המפרט הכללי. הדגמים המאושרים יישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה .כל חומרי הריצוף והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור. חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה סידרת יצור. 10.1.2השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכיוונים -פרט אם צויין אחרת בתכניות .פני השטחים המיועדים לפני הביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים זרים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח. סיבולות תאור העבודה סטיה )מ"מ( במישוריות לאורך 3מטר מרצפות )ריצוף( 3 אריחי שיש ואבן 2 10.1.3 10.1.4 הפרש הגובה )במ"מ( בין אריחים + 0.3 +1 סטיה במ"מ סטיה )מ"מ( מהניצב ומהצירים במפלס בקירות לאורך 3 המתוכנן מטר 2.5 0.4 +2 0.25 במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים ,או שיהיה צורך לבצע חיתוכים אלכסוניים יעשה חיתוך ,במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו )מחיר החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודות החיפוי. הקבלן יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל סוג שהוא בכמות לפי דרישת המפקח ולשביעות רצון האדריכל. 10.1.5 עבודות לכל סוגי הריצוף והחיפוי יכללו את כל אמצעי ההגנה והשמירה הדרושים בכדי למנוע פגיעות מכל סוג בעבודות שהושלמו ,לרבות כיסוי והגנה בעזרת לוחות קרטון גלי ויריעות פוליאתילן. 10.1.7 מילוי מיוצב בצמנט וטיט לריצוף .1הריצוף יונח על גבי שכבת מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול הצמנט בשיעור של 200ק"ג צמנט למ"ק ובעובי כולל האריחים עד 25ס"מ .שכבות המילוי יונחו ישירות על גבי שכבת המדה )או רצפות הבטון( .המילוי יפוזר על גבי שטחים קטנים יחסית לפי האקדמיה ללשון העברית 163 מידת התקדמות של הנחת הריצוף .התערובת תוכן בערמה מחוץ לשטח שבו יש לפזר המילוי. .2 כמות המים שתוסף תהיה קטנה ביותר כך שתתקבל תערובת יבשה יחסית )לחה(. .3מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות עם הטיט. 10.2 .4 הטיט לריצוף יהיה על טהרת הצמנט )ללא כל תוספת סיד(. בתוספת ערב למניעת חדירת רטיבות כדוגמת A 155של פקורה או שו"ע. .5 במידת הצורך ולפי הוראות המפקח ,הצמנט יהיה לבן ללא תוספת תשלום. ריצוף באריחי גרניט פורצלן או קרמיקה תנאים מוקדמים להנחת האריחים: א .המצע .1 באופן כללי ,על המצע להתאים לדרישות התקן המקובלות ולהיות בעל התכונות הבאות: להיות שטוח ,כפי שמוגדר ע"י התקן הישראלי עבור כל מצע ומצע )סוגי המצעים השונים ,יפורטו בהמשך(. החומר חייב להיות נקי ממשקעים ,שיירי חומרים אחרים ,צבע ,טיח ,לכלוך וגופים זרים .אסור שהמצע יעביר לחות. .2 טמפרטורה -אין להניח אריחים על מצע קר מידי -מתחת ל 5 -מעלות צלסיוס ,או על מצע חם מידי מעל 30מעלות צלסיוס .כמו כן אין להניח על פני רצפה המשמשת להסקה )כאשר המצע מכיל צינורות מים חמים ,לחמום המבנה(. .3 גיל המצע -אין להניח על פני מצע "חדש"" .מצע חדש" מוגדר כמצע אשר ניצוק: לפני פחות מחדשיים. לפני פחות מחודש אחד ,במקרה של ריצוף מדרכות או ריצוף על פני דסקים שמולאו. ב. ג. הכנת המצע .1 נקיון -יש להבריש בעדינות את המצע. .2 לחלוחיות -בעונת הקיץ או כאשר המצע חשוף לשמש או במקרים בהם המצע נקבובי ביותר יש ללחלח את המצע. דבקים לחיפוי קרמיקה בקטגוריה זו כלולים חומרי ההדבקה המונחים ב"שיכבה דקה" אשר עוביה בדרך כלל אינו עולה על מספר מילימטרים ועליה נמנים: האקדמיה ללשון העברית 164 ד. חומרי ההדבקה הרגילים .חומרי הדבקה "עבים" )בעלי תקשורת רגילה או מהירה(. חומרי הדברה מיוחדים. חומרי הדבקה מתוספים ע"י סוגים של שרפים נוזליים, תערובת דבקים שונות. הנחה בעזרת דבקים את הדבק יש להניח בהתאם להוראות היצרן .כאשר שוקלים להשתמש בדבקים )וכמו כן בבחירת סוג הדבק( ,יש להתחשב במידת שטיחות ואופקיות המשטח ובעובי הסופי של שכבת הדבק. על פני הקירות מורחים את שכבת הדבק .עובי השכבה בהתאם להוראות היצרן .עובי משתנה ניתן להשיג בעזרת כף סיידים משוננות .את אריחי הקרמיקה "דופקים" לתוך הדבק ,כך שהוא ממלא באופן חלקי את הפוגות. ה .אספקת דבקים הקבלן יספק את חומרי הדבק והרובה ,לאריחי קרמיקה ,לפי הנחיות היצרן ,ועל הקבלן חלה החובה להתייחס להוראות כפי שיופיעו בקטלוג הספק .המפקח יאשר סוגי הדבקים. ו. מילוי פוגות מילוי הפוגות נעשה ע"י שימוש ברובה שתסופק ע"י הקבלן שיאושר ע"י המפקח .על פי רוב המבצעים סתימת הפוגות 24 שעות לאחר ההנחה .כאשר משתמשים בדבקים מהירים להנחת האריחים ,ניתן למלא את הפוגות מוקדם יותר .אם לא נאמר אחרת ,הרובה תהיה מסוג אפוקסי. ז. פינות ופרופילי קצה. כל הפינות יבוצעו ב"גרונג" .במקומות מפגש פלטות הגבס והרצוף ,יש לקבוע פרופיל Uמאלומיניום ליצירת נתק ולהגנת הקצוות. 10.3 חיפוי קירות בקרמיקה אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות משתנות ,בגוון אחיד ,או במספר גוונים .האריחים יתאימו לדרישות ת"י (1) 314סוג א'. אריחי הקרמיקה יהיו מסוג א' לפי טבלה 4בת"י ) 314 (2מידות וגוון לפי בחירת האדריכל .אופן ההדבקה לפי ת"י .1353 כללי :לפני ביצוע עבודות החיפוי יש לבצע שכבת טיח צמנטי ללא סיד כתשתית לחיפוי .מחירי עבודות החיפוי כוללים את שכבת הרקע הנ"ל .הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט אקרילי מסוג "טיט אקריל 215תוצרת "שחל" או שו"ע מאושר ע"י המפקח. מידות כל האריחים לסוגיהם ומידותיהם השונים ,יהיו זהים ועל-כן יש להקפיד על תאריך ייצור וסדרה אחידים ,כמו-כן הגוון חייב להיות אחיד יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל גוון או פגם. הקבלן יזמין כמות מרצפות עודפת למחושב וזאת כרזרבה לליקויים והתיקונים שידרשו בעבודות הריצוף והחיפוי. האקדמיה ללשון העברית 165 .1 אריחי הקרמיקה יונחו על הקירות כמפורט במפרט הכללי .החיפוי יבוצע בקווים עוברים ,ישרים ,בשני הכיוונים ,מידת האריחים כמצויין בתוכניות האדריכל ובכתב הכמויות .סידור הנחת האריחים יהי לפי תכניות החיפוי של האדריכל. .2 בזמן הנחת אריחי קרמיקה יש לדאוג למילוי שכבת הטיט לכל שטח המרצפות כך שלא ישאר אף מקום ריק .בגמר העבודה תעשה בדיקה ובמקומות שימצאו ריקים יפורקו המרצפות ויורכבו מחדש על חשבון הקבלן .הטיט להדבקה יכיל מוסף מיוחד לשיפור ההידבקות של אריחי הקרמיקה. .3 חיפוי הקרמיקה יבוצע בעזרת "מרווחונים" )צלבים, "ספייסרים"( ברוחב 2-3מ"מ הקובעים את רוחב הפוגה לשני הכיוונים .המרווחונים יושארו במקום עד ליבוש מלא של השטח .הכל לפי דרישות האדריכל בכל שטח או חלקי שטחים או בסוגים שונים של מרווחונים באותו אזור .בכל מקום בו יהיה הפרשי גובה בריצוף )חדרים רטובים מרפסות( יש להניח פס אלומיניום בהפרדה לכל האורך. .4 העבודה כוללת חיתוך אריחים במשור במידות מיוחדות בצורות שונות בזויות שונות לרבות חיתוך בעיגולים לקשתות על ידי משור תעשיתי גדול לרבות ליטוש החיתוכים .ע"פ העיצוב בתכנית באופן שגם בין אריחים חתוכים ישמר מרווח הפוגה הקבוע ברוחב 5מ"מ אם לא נאמר אחרת .הכל לפי התוכניות או דרישות המזמין או האדריכל. .5 לאחר יבוש החיפוי והוצאת ה"מרווחונים" ,ימולאו הפוגות העוברות ברובה מסוג אפוקסי ,או מסוג ,FLEXTILאו שו"ע ,מתאים לפוגה 5מ"מ אם לא נאמר אחרת ,בגוון לבחירת האדריכל. .6 ישום הרובה יהיה בהתאמה מלאה להוראות היצרן. .7 יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים מהקירות כגון צינורות וברזים על ידי אטימה לאסטרומרית באישור המפקח כן יש לסתום בחומר הנ"ל את הרווח שבין שורות האריחים התחתונה לבין הרצפה .עבוד סביב הפתחים של הצינורות מעקות שרוולים וכל פתח אחר יהיה ע"י חיתוך מדויק של פלטת קרמיקה או ריצוף הכל לפי אישור המפקח. .8 לאחר השלמת ביצוע הרובה ינוקה המשטח המחופה באופן מושלם כולל ניקוי בחומצה על פי הצורך להסרת כל השאריות. 10.4תכולת המחירים א. המחירים כוללים סידורי שיפועים ,את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' ,מותאמים לחומר מסביבם ,לרבות ניסור המרצפות למידות מדוייקות במיוחד במקומות שאין שיפולים וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה וכיו"ב. האקדמיה ללשון העברית 166 ב. ג. ד. ה. ו. תפרי הפרדה )חלוקה( מפסי אלומיניום/פליז ,אלא אם נאמר אחרת בכתב הכמויות. הריצוף והחיפוי יהיה בקווים עוברים ,לרבות ניקוי ודינוג בכל מקום שיידרש. לא תשולם כל תוספת עבור ריצוף ,או חיפוי כדוגמאות. במקרה של שילוב גוונים או פסים תבוצע דוגמא משולבת לכל קטע אופייני ורלוונטי עד לאישור האדריכל .יצויין שאף כי תוכניות המכרז לא מכילות את כל שילוב הגוונים והדוגמאות אלה יועברו במהלך התקדמות הפרוייקט כהוראות ביצוע לקבלן. מחירי היחידה כוללים את ביצוע הדוגמאות ,כולל פרוקם ,אשר לא ישולמו בנפרד. מחירי עבודות הריצוף והחיפוי כוללים אריחים בחתכים שונים ותמורתם תשולם ללא אבחנה במידותיהם. ז. ח. מחיר מרצפות יכלול תשתית של חול מיוצב ,וביצוע "רובה". מחירי היחידה כוללים רזרבה בכמות של 4ארגזים מכל סוג של אריחי הריצוף והחיפוי. ט. מחירי היחידה כוללים הנחת קרטון גלי +פוליאטילן ,או לוחות גבס/דיקטים/יוטה עם גבס וכיו"ב ,על רצפות רגישות ,כדוגמת רצפות שישי וכיו"ב ,כולל תחזוקה שוטפת עד למסירה הסופית. בכל מקום בו מצויין מחיר יסוד יהיה רשאי המזמין לספק את החומר על חשבונו ולקזז ממחיר היחידה את מחיר היסוד המצויין בתוספת 8%ממחיר היסוד הנקוב ,בגין פחת. יב. האקדמיה ללשון העברית 167 פרק - 11עבודות צביעה 11.01כללי במסגרת פרק זה על הקבלן לבצע את העבודות כמפורט להלן: א. צביעת קירות בצבע "סופרקריל "2000של טמבור ,או שו"ע. ב. סיוד בסיד סינטטי כדוגמת פוליסיד. ג. צביעת אלמנטי נגרות ומסגרות. ד. צבע מגן כנגד עובש כדוגמת אקרינול. ה. מערכות צבע נוספות כמפורט להלן ו/או כפי דרישת האדריכל. הצביעה תעשה בהתאם לדרישות המפרט הכללי והוראות היצרן. הגוון יהיה בהתאם לדרישות האדריכל. 11.02דוגמאות על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר ,חומר ועבודה לאישור ,שבועיים לפני תחילת היישום המלא של כל סוג עבודה/חומר .על המבצע לתקן הדוגמאות ולהחליף הפרטים לפי הנחיות המפקח .דוגמאות מאושרות יישארו באתר בידי המפקח, עד לגמר העבודות. 11.03חומרים ומוצרים -הרכב ותכונות החומרים מערכות צבע להלן .הבדיקה לגבי עמידות והתאמת הצבעים לדרישות השונות היא לפי שיקול דעתו של המפקח. 11.04הנחיות לבצוע גמור וגוון .1הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל ,לפי קטלוג יצרן .הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד ,בהתאמה לדרישות האדריכל. הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוון שעל פי הדוגמא שתאושר באופן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה. האדריכל יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה ועל פי דרישה זאת יבצע הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא מחדש יוכל הקבלן להמשיך בצביעה. מובהר בזאת כי האדריכל רשאי לבחור מס' גוונים ללא הגבלה וללא תוספת תשלום. .2 מספר השכבות מספר שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק ,11הוא מספר מינימלי נדרש של שכבות צבע .בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח .שטחים שגוון הצבע בהם לא אחיד. ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות ,עד לקבלת גוון אחיד. מודגשת בזאת כי דעתו של המפקח לעניין זה קובעת .כל האקדמיה ללשון העברית 168 ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד ,יהיו על חשבון הקבלן. .3 צבעית קירות ותקרות תיעשה לפי הנחיות המפקח וכוללת הכנת התשתית כנדרש לרבות ניקוי .שכבת היסוד תהיה מותאמת לצבע העליון. הכנת השטח תכלול בין היתר גם הסרת לכלוך מכל סוג לרבות כתמי שומן וסתימת חורים. .4 צביעת מוצרי מסגרות הצביעה למוצרים מגולוונים תיעשה לאחר תיקון פגמים בגילוון ,על ידי צבע אבץ 30מיקרון ותכלול לפחות שתי שכבות צבע יסוד "מגינול" אפור ושתי שכבות צבע עליון. במוצרים שאינם מגולוונים הצביע תיעשה לאחר ניקוי בחול, תיקון פגמים מקומיים בשפכטל ,ותכלול לפחות שתי שכבות צבע יסוד תואם לצבע העליון ושתי שכבות צבע עליון. .5 אופן הצביעה בשכבות יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות .מספר השכבות הרשום לכל מערכת צבע הוא מינימלי ,מספר השכבות הסופי יהיה כנדרש להשגת הגימור באישור האדריכל .כסוי הצבע )עובי השכבות( יהיה לפי הנחיות היצרן. 11.05מערכות צבע הרשימה המופיעה מטה כוללת עבודות שאינן בהזמנת העבודה, ומתן התאור הטכני הוא במידה ותהיה דרישה לכך. א .סיד סינתטי " -פוליסיד" .1שכבת יסוד "בונדרול". .2צביעת "פוליסיד" מדולל 2 - 3 ,שכבות. ב .צבע אמולסיה " -אמולזין" .1צביעת יסוד "בונדרול". .2צביעת "אמולזין" מדולל 2 - 3 ,שכבות. ג .צבע אמולסיה אקרילי " -משי משי" .1שכבת יסוד "בונדרול" )במשטחים מטוייחים בלבד(. .2צביעת "סופרקריל" מדולל 2 ,שכבות. ד .ציפוי טקסטורה " -טמבורטקס" 1.שכבת יסוד "בונדרול" )במשטחים מטוייחים בלבד( ,אח"כ שכבת "סופרקריל". .2יישום "טמבורטקס" בשכבה אחת ,בגלילה בכמות של 3 ק"ג/מ"ר. ה .צבע מגן עובד " -אקרינול" .1שכבת יסוד "בונדרול" מדולל. .2צביעת "אקרינול" מדולל בשתי שכבות. ו .צבע סינתטי " -סופרלק" 1.שכבת יסוד :למתכת בלבד " -אנטירוסט" אדום/אפור .לעץ - צבע ראשון סינתטי 1 - 2שכבות. .2צביעת "סופרלק" :לעץ -שכבה אחת ,למתכת -שתי שכבות. האקדמיה ללשון העברית 169 ז .צבע סינתטי "איתן" .1שכבה ראשונה "איתן חום" ,מילוי פגמים ,שכבת יסוד "איתן". .2צביעת "איתן" 2 - 3שכבות ,לפי הנחיות היצרן. ח .לכה פוליאורטנית " -פוליטון" .1ללא שכבת יסוד. .2צביעת ,פוליטון" 2 - 3 ,שכבות. ט .צבע "פוליאור" .1ניקוי יסודי של המתכת )בבית המלאכה( מחלודה ,ליכלוך, שמנים וכו' במברשת פלדה ו/או באמצעים מכניים אחרים. 2 .2שכבות צבע יסוד צינקכרומט 172לא יאוחר מ 2 -שעות לאחר ניקוי המתכת. 3.תיקוני צבע יסוד כנ"ל לאחר ההרכבה באתר. .4גמר 2שכבות צבע "פוליאור" ,בגוון לפי בחירת האדריכל, בעובי 100מיקרון מדוד ביבש. המפורט בסעיפים 11.06 - 11.14להלן בא להוסיף על המפורט בסעיף 11.05לעיל ולא לגרוע ממנו. 11.06סופרקריל "2000 צביעת קירות בטון או קירות מטוייחים או בטון בצבע "סופרקריל "2000תוצרת "טמבור" או ש"ע בגוון לפי בחירת האדריכל ,הכל לפי הוראות היצרן מפורט להלן: א. ב. ג. הכנת השטח ע"י הסרת לכלוך ושומן וסתימת חורים. צביעת שכבה ראשונה בבונדרול מדולל ב 30% -טרפנטין. צביעת שכבה שניה ושלישית "סופרקריל" ,מדולל ב10% - מים 11.סיד סינטטי 11.07 מסוג פוליסיד" תוצרת "טמבור" ,או שווה ערך ,ישמש לצביעת התקרות ביצוע הצביעה יהיה כדלהלן: ניקוי מאבק ולכלוך ,צביעת שכבה ראשונה עם דילול מים ייבוש 30%שעתיים ,צביעת שכבה שניה עם דילול מים 15%בגוון לבן. במקרה הצורך רשאי המפקח לדרוש שכבה נוספת. 11. 11.08 צבע פלסטי )אם תהיה דרישה( צבע אמולסיה על בסיס פי.וי.אי .מדולל במים ,מסוג "אמולזין" תוצרת "טמבור" ,או שווה ערך -ישמש לצביעת קירות מטוייחים טיח רגיל או בגר ושטחי בטון ,אך ורק במקומות שיאושרו לכך ע"י המפקח. בצוע הצביעה כדלהלן: ניקוי מאבק ולכלוך ,סתימת חורים ,צביעת שכבה ראשונה בצבע פלסטי עם דילול מים 20%או צבע אחר ,בהתאם להוראות היצרן ולאישור המפקח .לאחר מכן שתי שכבות צבע פלסטי עליונות מדוללות במים 15%ו 10% -הגוון יקבע ע"י האדריכל ודוגמאות בגודל של 60X60ס"מ יוצגו לאישור האדריכל והמפקח. 11. 11.09 צבע מגן אקרילי נגד עובש )אם תהיה דרישה( מסוג "אקרינול" תוצרת "טמבור" ,או שווה ערך -ישמש לצביעת קירות ותקרות בשירותים ואמבטיות. האקדמיה ללשון העברית 170 בצוע הצביעה כדלהלן: ניקוי מאבק ולכלוך ,סתימת חורים וצביעת שלוש שכבות צבע עם דילול מים 5% - 15%שעתיים עד ארבע שעות בין שכבה לשכבה לצורך ייבוש .הגוון לבן. 11.10 צביעת מלבנים מפח מגולוון א .הכנת השטח .1במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחלופין באמצעות דטרגנט חם בהתזה. .2התזת תערובת גרגירי פלדה )(ANGULAR GRITבהרכב GH 20% + GL 80%בגודל 0.5 – 1.0 מ"מ. ב .צביעה איבוק בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס אפוקסי פוליאסטר ,או פוליאסטר טהור בגוון לפי דרישת המזמין בעובי 80מיקרון לפחות הערה :האבקה על בסיס פוליאסטר טהור תהיה מתוצרת "אוניברקול" סדרה 7000מאושרת לפי תקן G.S.Bהגרמני לעמידות בקרינת U.Vאו שווה ערך .הגוון לפי דרישת המזמין. הצביעה תבוצע בשתי שכבות שכבה ראשונה בגימור חלק בגוון Aושכבה שניה בטקסטורה בעובי מינימלי של 80 מיקרון בגוון Bלפי בחירת האדריכל ,מותאם לקטלוג .RAL ג .קלייה בתנור בטמפרטורה של 200מעלות צלסיוס למשך 15דקות לפחות מותנה בסוג האבקה ועובי החומר. הערה :טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 1850-למשך 10 דקות. לפחות. ד .בקרת איכות .1בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע. .2בדיקה מדגמית של עובי הצבע על ידי מעבדה מוסמכת. .3תתבצע בדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של 1מ"מ על גבי לוחיות ביקורת אשר יסופקו על ידי המזמין. .4הצגת תעודת התאמה מהמפעל הצובע את הדלת והמשקוף. ה .אריזה כל כנף תריס ומשקוף יגיעו ארוזים בנפרד עטופים ביריעות פוליאתילן עם בועות אויר להגנה מושלמת בפני פגיעות ושריטות. 11. 11.11 תכולת העבודות האקדמיה ללשון העברית 171 בנוסף לנאמר בפרק 11של המפרט הכללי ,תכלולנה עבודות הצביעה גם את הנושאים הבאים ולא תשלום כל תוספת עבורם. א. כל העבודות ,לרבות עבודות הכנה ,הנדרשות לבצוע ב. התאמה מלאה לדרישות בנושא הגוונים ולהנחיות ג. תיקוני צבע במחירי מוצרי נגרות ומסגרות ובמחירי צביעה וסיוד קירות ותקרות כלולים תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן ובהתאם דרישות המנהל. הצביעה. האדריכל. 11.אחריות הקבלן 11.12 אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע על מוצרי נגרות ,מסגרות, צנרת וכד' ,וכמו-כן לאי הופעת חלודה וקרוזיה אחרת כלשהי תהיה ל 3 -שנים מיום קבלת העבודה ע"י המזמין. 11.בדיקות הצביעה ושלבי הביצוע 11.13 בכל שלב ושלב של עבודות הצביעה ,במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה ,יעמוד הקבלן לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה. על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי מתאים ,מאושר ע"י המפקח ,אשר ישמש לבדיקת עובי השכבות. בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה ,לצבוע את כל הצנרת הגלויה ,לתקן קירות שנפגעו מעבודה זו ,ולצבוע את שכבת הצבע העליונה השניה. 11.הקפדה על ביצוע קפדני של עבודות צביעה 11.14 נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא: א. בהכנת הרקע. ב. במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש ,בין כל שכבה ושכבה. ג. בהגנת המוצרים כגון :פרטי אלומיניום ,מסגרות ,נגרות, צנרת ,או כל אביזרים אחרים שיוכנסו בבניין ע"י קבלני משנה שיעבדו בעת ובעונה אחת בבניין בזמן שיבצעו את עבודות הצביעה .הקבלן חייב לכסות כל פרט על מנת למנוע התלכלכות והווצרות כתמים. ד. העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב נקיון למופת. ה. הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות ניקוי מושלם ,לשביעות רצונו של המפקח. האקדמיה ללשון העברית 172 פרק -12עבודות אלומיניום 12.1 כללי א .עבודות האלומיניום יבוצעו בהתאם למפרט הכללי – פרק ,12התקנים הישראליים והמפרטים הנוגעים לעניין והמפרט דלהלן ,ובהתאם לרשימות האלומיניום ופרטי האלומיניום הנלווים ב .הקבלן אחראי באופן מלא לטיב המוצרים שייצר ויספק לאתר ,לטיב התקנתם בבנין ולהתאמתם לדרישות התקנים הישראליים והמפמכ"ים הנוגעים לעניין גם אם אינם מוזכרים במפרט זה. ג .כל עבודות האלומיניום המותקנות בקירות חוץ יעמדו לפחות בדרישות רמה Cשל התקן הישראלי לחלונות ת"י .1068 ד .בכל מקרה של אי התאמה ,סתירות או ניגודים בין המסמכים תחשב הדרישה הטכנית החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים. במקרה של חילוקי דעות איזו מהדרישה היא החמורה יותר ,תקבע דעתו של המפקח. 12.2 תיאור העבודה והוראות לביצוע הלפני תחילת הייצור עבודות האלומיניום בפרוייקט זה כוללות חלונות פתיחה ,חלונות פתיחה דריי קיפ ,חלונות ודלתות הזזה ,חלונות קבועים ,דלתות פתיחה וויטרינות קבועות, חלונות קיפ ועוד ,תכנון שלטי ,איטום ,חיזוקים מפלדה וכו'. א .תכולת העבודה .1כל המפורט להלן נכלל במחירי היחידה ולא תשולם בעדו כל תוספת. .2ייצור ,אספקה לאתר והתקנת המוצרים הכלולים בכתב הכמויות, בהתאם למפרט זה ולשרטוטים הלוטים אליו ועל פי תוכניות העבודה המאושרות. .3אחריות למדידת ולבדיקת התאמתו לפרטי האלומיניום. במקרה של אי התאמה על הקבלן לדווח למפקח לקבל את אישורו להמשך העבודה. .4הכנת שרטוטי עבודה מפורטים ואישורם ע"י המפקח והמתכננים. .5הכנת דגמים מתאימים לבדיקה במכון התקנים ולהקנה באתר ,לצורך קבלת אישור כמפורט בסעיף "אבטחת איכות" בהמשך. בכל מקום בו יופיע בהמשך מפרט זה "מכון התקנים" ,הכוונה היא גם למעבדה אחרת אשר תאושר על ידי המפקח. .6בדיקת הדגמים במעבדות מכון התקנים או במעבדה מוסמכת אחרת אשר תאושר על ידי המפקח והתקנת דגמים באתר לצורך קבלת אישור. .7ביצוע בדיקות המטרה באתר כמתואר בסעיף "אבטחת איכות" בהמשך על פי דרישת המפקח. .8עם סיום עבודה ,ניקוי הדלתות ,החלונות ויתר הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ומסירתם למזמין לשביעות רצונו המלאה של המפקח. .9ביצוע תיקונים בתקופת הבדק והאחריות. האקדמיה ללשון העברית 173 .10על הקבלן להביא בחשבון בעת הגשת הצעתו כי המוצר כולו ,החלונות, הדלתות והוויטרינות ,המעקה ושאר המוצרים המופיעים בכתב הכמויות, נמדדים כשהם מושלמים על-פי המפרט. כל הנזכר במפרט בנושא חומרים וציפויים ,זכוכית ,אטמים ,יריעות EPDMוחומרי אטימה ,פרזול ואביזרים ,פחי אלומיניום לחיפוי לסגירות ולהפרדות ,לוחות כבושים של צמר זכוכית ,בידוד וסגירת הבידוד ,מחסומי אש ועשן בין קומה לקומה ,נכללים במחיר היחידה של האלמנט ולא תשולם עבורם כל תוספת. כל דרישה טכנית או איכותית ,כולל עלויות הבדיקה של המעקות במחיר היחידה ולא תשולם עבורן כל תוספת. למען הסר ספק ,מודגש בזה ,כי המחיר כולל עבודות סיתות וחציבה, במידה שידרשו ,לצורך התאמת מוצרי האלומיניום לבניין ואיטום בן המלבנים הסמויים השונים לבניין. ב .לא יתחיל הקבלן בייצור אלא לאחר: 12.3 מדידת הפתח והתאמת הייצור למדידותיו באתר. 1. קבלת אישור המפקח על פרטי תכניותיו ,על אבזרי הפרזול ,הזיגוג 2. וחומרי האיטום. השלמת הדגמים ובדיקתם והצגת אישור המעבדה על הבדיקות .3 שנעשו ועל התאמת התפקוד את דרישות מפרט זה .דגם שנבדק, יישמר במידת האפשר על אביזריו והפרזול כעדות בידי המפקח. דרישות התפקוד והתפעול א .באחריות הקבלן להמציא תעודת בדיקה מעם מעבדה מוסמכת ,על התאמת החלונות ,המעקות והדלתות לדרישות המפורטות בסעיף זה. ב .חדירת אויר .1הדלתות והחלונות יתוכננו למניעת חדירת אויר מבעד למישקים ודרך המרווחים שבין האגף למלבן. מניעת חדירת האויר נועדה להשיג את היעדים דלהלן :נוחות המשתמשים ,צמצום השימוש באנרגיה וצמצום רעשי רוח. .2בדלתות ובחלונות לא יהיו אזורים דרכם תהיה חדירת אויר מרוכזת. 3.חדירת האויר המותרת דרך החלונות תהיה כמוגדר בת"י 1068ח ,2רמה .C ג .חדירת מים .1הדלתות והחלונות יתוכננו למניעת חדירת מים מחוץ המבנה אל תורו. .2הדלתות והחלונות יתוכננו למניעת חדירת מים אל אותם אזורים של החלונות העלולים להינזק מכך. .3לא יראו כל סימנים לחדירת מים בעברם הפנימי של הדלתות ושל החלונות .לא תהיה הצטברות של מים באזורים לא מנוקזים. .4הדרישות לחדירת מים דרך החלונות תהיה כמוגדר בת"י 1068רמה .C ד .עמידה בעומס סטטי .1החלונות והדלתות יתוכננו עד שיוכלו לספוג את העומסים הסטטיים הצפויים מבלי שתיפגם יכולת התפקוד שלהם. .2הדרישה לעמידה בעומס סטטי של החלונות תהיה כמוגדר בת"י רמה .C ה .החלונות יבדקו בדיקת עומס שיא כמוגדר בת"י 1068לרמה .C האקדמיה ללשון העברית 174 טבלת לחצים נדרשים לבידקות התפקוד בדיקה סוג היחידה בדיקת לחדירת אוויר לחדירת מים לחץ בדיקה חדירת אויר לחץ בדיקה מ/3שעה/מ' )ניוטון )ניוטון למ"ר( למ"ר( 400 2.0 400 חלונות 400 2.0 400 דלתות 12.4 עומס שיא בדיקת בטיחות לחץ בדיקה )ניוטון ןמ"ר( לחץ בדיקה )ניוטון ןמ"ר( 800 800 1200 1200 חומרים וציפויים א .כללי .1אבזרי מתכת ,לרבות ברגים ,יהיו עשויים מחומרים בלתי מחלידים כגון: אלומיניום ,פלב"מ מזק ,וכדומה. אין להשתמש באבזרי נחושת או פליז במקומות בהם הם באים במגע עם אלומיניום. אין להשתמש בפלדה רגילה למעט במלבנים סמויים ואבזרים היצוקים בתוך הבטון. .2הבידוד באותם קטעים המצריכים זאת ,ייעשה על ידי לוחות כבושים של צמר זכוכית בעובי 5ס"מ לפחות. ב .אלומיניום .1פרופילי האלומיניום יהיו כמפורט ברשימת האלומיניום. הפרופילים יתאימו לדרישות מפמ"כ 211מכון התקנים. .2פחי אלומיניום יהיו מאחד הנתכים הבאים 3106 :או 3106או .5005פחי האלומיניום המשמשים כחיפוי למחסום אש בין קומה לקומה. ג .אטמים וחומרי אטימה .1האטמים בפרויקט כולו יהיו עשויים EPDMאו סיליקון. .2שימוש בחומרי אטימה יהיה בהתאם להוראות היצרן הטכניים של חומר וחומר. על הקבלן להמציא למפקח לאשורו ,את המפרטים הטכניים של חומר האיטום בהם הוא משתמש. .3להלן רשימת חומרי אטימה מומלצים לשימושים השונים: ניתן להשתמש גם בחומרים שווי ערך אחרים באישור המפקח: א .תפר איטום בין חלקי אלומיניום לבין חומרי בניה או חלקי אלומיניום לבין מלבן סמוי :סיליקון נייטרלי מסוג ARBOSIL 1096 )אופן (4121או DOW CORNING 917או שו"ע .אין להשתמש למטרה זו בסיליקון אצטי. ב .איטום חריצים צרים מאד בין חלקי אלומיניום ,כגון חיבור של פינות מסגרות אלומיניום החתוכות ב 45 -מעלות :חומר איטום אנאירובי כדוגמת ארפל 4102או שו"ע. האקדמיה ללשון העברית 175 ג .איטום חריצים צרים בין חלקי אלומיניום כגון חיבור בין מלבן אלומיניום לבין הבדיד )שפרוץ( :חומר איטום לסדקים צרים כדוגמת 4108או שו"ע. ד .איטום בין אטמ' EPDMלבין עצמם או בינם לבין חלקי אלומיניום: פוליסולפיד כדוגמת ארפל 4127או סיליקון המתאים לאטמי EPDM כדוגמת ארפל 4121או שו"ע. ה .איטום בין יריעות EPDMלבין הבניין :סיליקון המתאים לEPDM - כדוגמת ארפל 4121או שו"ע. .4יש להשתמש בגב עושי פוליאתילן מוקצף מצולב )כדוגמת ארפל 3001או שו"ע( לתפרי איטום במקומות המתאימים לכך. .5יש להשתמש בפריימר מתאים לפני יישום חומר אטימה בכל מקום בו נדרש הדבר על ידי יצרן החומר. אופן השימוש יהיה על פי הנחיות היצרן. ככל ,יש להעדיף חומרי איטום אשר אינם מצריכים שימוש בפריימר. .6יש להשתמש ביריעות EPDMלאיטום מערכות האלומיניום אל הבניין בכל מקום בו הדבר מתאפשר. הין היריעה לבין המבנה יש ליישם חומר איטום הולם כדוגמת ארפל .4121 לא יורשה שימוש בדבק למטרה זו. ד .זכוכית .1הזכוכית בה יעשה שימוש הנה זכוכית אשר תתאים לדרישות ת.י 1099 ות"י .938במבנה ייעשה שימוש במספר סוגי זכוכית על פי סוגי הפתחים מיקומם כמפורט ברשימת האלומיניום) .ראה טבלה בהמשך(. .2לוחות הזכוכית יקובעו במקומם – במישור המסגרת בה הם מזוגגים בעזרת כפיסים מפלסטיק או גומי קשיח בעלי קשיות של A90-70 .SHORE אורך הכפיסים לא יפחת מ 70-מ"מ. מיקום של הכפיסים ואופן הצבתם יהיה כמתואר בת"י .1099 דגש יושם על כך שהכפיסים לא יפריעו את מהלך הניקוז התקין של מערכת הזיגוג. .3חישוב העובי של זכוכית אשר איננה אחוזה בכל ארבע פאותיה יערך על ידי הקבלן בכל מקרה לגופו ויובא לאישור המפקח והמתכנן. מידות השמשה באזורי סכנה סוג הזכוכית שכבות מחוסמת עובי השמשה )מ"מ 5 6 10 4 5 6 8 10 12 שטח שמשה מקסימלי )מ"ר 1.25 2.00 4.50 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 האקדמיה ללשון העברית 176 הערות לטבלה א .כשזכוכית בטיחות מוקשית מיועדת למנוע נפילה ממפלס למפלס ,כופלים את שטח השמשה במקדם בטיחות .2 ב .קובעים את עובי השמשה לפי השטח המוגדר בטבלה. ג .הטבלה מתייחסת לשמשה האחוזה בכל פאותיה. ד .אין לזגג ויטרינות בזכוכית שעוביה קטן מ 6 -מ"מ. 12.5 חומרים וציפויים איטום א .אין להשתמש בסיליקון אצטי במקרים בהם הוא בא במגע עם פלדה או עם חומרי בניין כגון אבן או טיח. ב .תפר האיטום שבין האלמנט לבין המלבן הסמוי ,בין המלבן הסמוי לבין המבנה ובין החלון לבין הפריקסט יהיה ברוחב שלא יקטן מ 6 -מ"מ. לתפר יהיה גב עשוי פוליאתילן מוקצף מצולב כדוגמת ארפל 3002או שו"ע אשר יוחדר למקומות באופן שיבטיח שעומק התפר לא יקטן מ 5 -מ"מ. עיסת האיטום לתפר תהיה כאמור בסעיף 12.04ג' לעיל. ג .לפני יישום עיסת האיטום יש לנקות היטב את אזור התפר משאריות אבק, שמן וזיהומים אחרים.יש ליישם פריימר מתאים על פי הוראות יצרן עיסת האיטום. ד .בעת יישום תפר האיטום יש לדאוג למילוי רציף ואחיד של עיסת האיטום. לאחר המילוי יש להדק את העיסה על מנת שתמלא באופן מושלם את חלל התפר .יש לנקות במועד עודפי עיסת איטום כך שימנע זיהום של המבנה או חלקי האלומיניום. 12.6 מלבנים סמויים א .המלבנים הסמויים יהיו עשויים פח פלדה מגולוון בעובי 2מ"מ או יותר. ב .המלבן הסמוי ירותק אל הבניין בעזרת ברגים ,פינים מרותכים ,או עוגנים ,אך לא באמצעות מסמרי ירייה וידופן בתערובת צמנטית. המרחק בין כל 2נקודות עיגון לא יעלה על 50ס"מ. מרחק נקודת עיגון מפינת המלבן לא יעלה על 20מ"מ. ג .כאשר משתמשים בעוגנים לחיזוק המלבן הסמוי הם יהיו עשויים פס פלדה שטוח בעובי 2.5מ"מ לפחות וברוחב של א יקטן מ 35 -מ"מ. העוגנים ירותכו אל המלבן הסמוי משני צדדיו לסירוגין. ד .כאשר משתמשים בפינים לעיגון המלבן הסמוי ,הם יהיו עשויים ברזל בניין מפותל בקוטר 8מ"מ לפחות. יש להחדיר את הפינים אל הבטון לעומק של 80מ"מ לפחות. קצה הפין ירותך אל המלבן הסמוי לאחר החדרתו אל הבטון ,כך שלא יבלוט ממישור המלבן כלפי פנים הפתח. החור בבטון המשמש להחדרת הפין יהיה במרחק 5ס"מ לפחות משולי הבטון. ה .עם גמר התקנת המלבן הסמוי הוא יהיה מפולס מקביל למישור הקיר ,ללא עיוויים ויציב במקומו. ו .באותם מקומות בהם נפגע הגלוון כתוצאה מריתוך או עיבוד אחר יש לצבוע את המלבן הסמוי בצבע מגן מתאים עשיר באבץ. האקדמיה ללשון העברית 177 ז .לאחר התקנת החלון ואיטומו לא יראו לעין חלקים של המלבן הסמוי. .12.7 חלונות א. כללי ב. מבנה החלונות .1פרופילי העיטר )הלבשות( של החלון יחוברו אל המלבן לאחר התקנת החלון בפתחו. .2בחלק מהפתחים יבוצעו הלבשות ב 3 -צלעות בלבד. .1החלונות בבניין ,יהיו מורכבים ממלבן ובו אגף תלוי צד ותלוי מטה )דרייקיפ( עם קבוע תחתון ,חלונות פתיחה קיפ כלפי פנים או כלפי חוץ ,חלונות פתיחה עם ציר אנכי "פיווט" עפ קבוע תחתון ,חלונות קבועים וחלונות הזזה. .2חלונות הפתיחה יהיו מטיפוס של "אטם מרכזי". האזור אשר מהאטם והלאה ,כלפי חוץ ,ינוקז בעזרת חריצי ניקוז מתאימים .אל האזור אשר מצידו הפנימי של האטם לא תורשה חדירת מים. .3בחיבור בין כל שני מלבנים של חלונות יהיה תפר התפשטות מתאים אשר יבטיח את אטימות החיבור בין המלבנים ויאפשר את ההתפשטות התרמית שלהם. הרוחב הנראה לעין מצד חוץ של הבניין של תפר התפשטות יהיה זהה לזה של הבדידים )שפרוצים( האנכיים האחרים בחלון – כ 80-מ"מ. .4פרופילי העיטר )הלבשות( של החלון יטרקו אל המלבן לאחר התקנת החלון בפתחו ולאחר התקנת חיפוי הגבס הפנימי במידה שיש כזה .בחלק מהפתחים יבוצעו הלבשות ב 3-צלעות בלבד. .5תשומת לב מיוחדת תינתן לאיטום הבדיד )שפרוץ( במלבן כך שמים לא יחלחלו מהאזור בו מותקן אגף לפתיחה לאזור בו מותקן אגף קבוע. .6עובי הדופן של פרופילי החלון יפחת מ 2-מ"מ למעט בזיזים נטולי חשיבות קונסטרוקטיבית. .7עומק פרופילי האגף והמלבן של החלון לא יפחת מ- 45מ"מ ולא יעלה על 80מ"מ. .8כל אבזרי הפרזול של החלון יותקנו בתעלות מאימות באגף ובמלבן מבלי שהדבר יצריך קידוח חורים או כרסום חריצים בפרופילים. ג. אבזרים לחלונות סב נטוי )דריי קיפ( – )במידה ותהיה דרישה( .1בכל מפגש של אטמים מרכזיים תותקן פינה יצוקה של E.P.D.M לגישור בין האטם האנכי לאופקי. האקדמיה ללשון העברית 178 .2פינות החיבור של המלבן והאגף יהיו עשויות אלומיניום .במדיה שיש בפינה ברגים ,אומים, קפיצים ,פינים וכדומה – הם יהיו עשויים פלב"מ. .3הידית תהיה סיבובית ותופעל ממצב סגור למצב הפתיחה על ידי חצי סיבוב. כל אחד ממצבי העצירה של הידית יהיה קפיצי. הברגים המחברים את הידית אל פרופיל האגף יוברגו אל גוף הידית. הברגים יחלפו דרך לוחית פלב"מ )נירוסטה( אשר תמצא בין ראשי הברגים לבין פרופיל האגף. גוון הידית יהיה בגוון האלומיניום על פ בחירת המפקח. .4התנועה אשר יוצרת הידית מועברת אל חלקי המנגנון השונים בעזרת מוטות מתאימים אשר מקשרים בין הידית לבין חלקי המנגנון. על הקבלן להקפיד על דיוק מידות החיתוך של מוטות אלה בהתאם להוראות יצרן המנגנון. .5מנגנון הנעילה הרגיל של החלון יכיל לפחות 3 נקודות נעילה לאורך הזקף בו נתונה הידית: נקודת נעילה אחת בכל אזן ונקודת נעילה אחת בזקף בו מותקנים הצירים ,כ 100-מ"מ מתחת לציר העליון. כל נקודת נעילה מורכבת ממערכת של פין ואבזר הנגדי לו. אלה יהיו עשויים כך שניתן יהיה לווסת את הידוק האגף אל המלבן. המנגנון יהיה מסוג " "HEAVY DUTYויעמדו בבדיקת תא מלח ל 96-שעות כמוגדר בתקן הישראלי לחלונות ת"י 1068ח ,2כדוגמת המנגנונים של חב' GESSEאו ש"ע )באישור המפקח(. נעילת הצירים אל פרופילי האלומיניום תבטיח שהצירים יהיו קבועים במקומם ,גם תחת עומס וזעזועים ,מבלי שיהיה צורך לקדוח לשם כך חורים הפרופילים. ד .אבזרים לחלונות סובבים )קיפ( .1בכל מפגש של אטמים היקפיים תותקן פינה יצוקה של E.F.D.Mלגישור בין האטם האנכי לאופקי. .2פינות החיבור של המלבן והאגף יהיו עשויות אלומיניום .במידה שיש בפינה ברגים ,אומים, קפיצים ,פינים וכדומה – הם יהיו עשויים פלב"מ או מזק. .3הסגר בחלונות הסובבים יהיה סגר "שנפר" שיופעל ממצב סגור למצב הפתיחה על ידי תזוזה אנכית של הסגר. סגר יהיה קפיצי וכדוגמת "ארפל "1063או ש"ע. הברגים יחלפו דרך לוחית פלב"מ )נירוסטה( אשר תמצא בין ראשי הברגים לבין פרופיל האגף. האקדמיה ללשון העברית 179 .4המספריים המשמשים להפעלת אגף החלון מול מלבן החלון ,יהיו מספריים העשויים מנירוסטה לא מגנטית ויעמדו בדרישות התפעול ע"פ ת"י 1068ח2- ויתאימו בכל מקרה לגודלו של החלון. ה .אבזרים לחלונות הזזה .1אטמי הזיגוג יהיו אטמים היקפיים מ E.F.D.M-מ- P.V.Cשיקיפו את הזכוכית המורכבת האגפים שימנעו מעבר של חום ואור דרך חיתוכי פינות האטם ,על ידי הדבקתם בחומר אטימה המתאים ל- E.P.D.Mאו בסיליקון ניטראלי. .2בזמן זיגוג השמשות באגפים ,ידאג הקבלן לבצע חריצי ניקוז למים באטם התחתון .החריצים יהיו באורך של כ 1-מ"מ וברוחב של 5מ"מ לפחות. .3חיבור הפינות של המלבן והאגף יבוצע בעזרת ברגי נירוסטה במידות " 10"*1קוטר כאשר בחיבור הברגים ב ....החלון ,יבצע הקבלן שימוש בעיסות סיליקון ניטראלי ,שימרח על גבי הבורג המוברג. .4בחיבור מלבני חלונות הזזה ,ידאג הקבלן יכ בין פרופילי המזוזה למשקופי המלבן יורכב אטם..מ- E.P.D.Mשמטרתו למנוע את המגע בין הפרופילים המרכיבים את מלבן החלון ולמניעת מעבר של מים דרך סף החלון. .5בחלקם הפנימי הסמוי של חלונות עם ספים חלולים יבצע הקבלן אטימה פנימית סמויה שתכלול שיפועים בקוביה מוקצפת מ E.P.D.M-או פלציב, שתתאים בצורתה לצורת הפרופיל ותאטום את חלל הפרופיל בצורה מושלמת. .6לאחר הרכבת הקוביה המוקצפת בסף החלון החלול יבצע הקבלן אטימה בין הקוביה לבין קצה הפרופיל בעזקת מילוי מלא של החלל בסיליקון ניטראלי. .7לא ירכיב הקבלן את הסף החלול למזוזות החלון, לפני ייבושו המלא של הסיליקון )כ 24-שעות ייבוש( .8הסגר החלונות יהי סגר קפיצי ,הכולל בית מיציקת אלומיניום או זמק ,כדוגמת "ארפיל "1990או ש"ע, כאשר הלשונית המורכבת בגוף הסגר המשמשת לנעילת האגף תהיה מנירוסטה. .9החריצים לסגר יכורסמו בעזרת ציוד מתאים וצורתם תתאים לצורת הסגר .החלק הנגדי ללשון ולבריח המנעול המותקן במזוזה יתאים לפרופיל בו היא מותקן ולמנעול ,ללא כל צורך בביצוע קידוחים או חיבורים בעזרת ברגים החודרים מבעד לפרופיל המזוזה. .10הגלגלים יהיו גלגלים בודדים מתכווננים ,שיתאימו לדרישות התקן הישראלי 106ח 2-ב 5000-מחזורי פתיחה וסגירה ,כדוגמת "ארפל "1190או ש"ע. האקדמיה ללשון העברית 180 .11המברשות המושחלות באגפי ובמלבני החלונות יהיו מברשות שיער שבהם יהיו סנפירי פלסטיק הבולטים ממישור המברשת עד 2מ"מ ,כדוגמת "ארפל "3102או ש"ע או בגובה זהה לגובה המברשת ,או במידות גובה שיתאימו ע"פ הנחיות החברה המתכננת של המוצר להן מיועדות המברשות. .12כל המברשות האנכיות המושחלות בזקפי האגפים או בפרופילי מלבן פתוחים ,יהיו מקובעות למקומן על ידי לחיצת קצה הפרופיל ,כך שלא יהיה ניתן לשולפן ממקומן בנקל. .13בחלונות הכיס ידאג הקבלן לבצע בחלקו הפנימי של סף החלון מעצור מדורג ,שימנע את החיכוך הנוצר בין זקפי האגפים בחלון )זכוכית ,תריס ורשת( ויאפשר את פתיחתם הנוחה על ידי הדיירים. .14במשקופי חלונות ההזזה ,ירכיב הקבלן כולאי אגף כדוגמת "ארפל ."1846או ש"ע ,שמטרתם למנוע אפשרות שליפה של אגפי החלון ,אלה בנקודה אופקית אחת בחלון .,החופש המקסימלי שינתן לשליפת האגפים יהיה 10מ"מ. 12.8מבנה הדלתות והויטרינות א .כללי .1אגפי דלתות האלומיניום יהיו בעלי עובי דופן 1.4מ"מ. מומנט האינרציה של הזקפים של אגף הדלת לא יפחת מ 17 -ס"מ בכיוון הניצב למישור האגף ומ 18 -ס"מ בכיוון מקביל למישור האגף. .2השמשות באגפי הדלתות הזזה יזוגגו בעזרת אטמי זיגוג היקפיים הנמצאים בשתי צדדיה של השמשה. ב .אבזרים לדלתות הזזה .1הדלתות יהיו מצוידות בסגר נעילה פנימי לא קפיצי )ארפל ,(1513כולל ידית אחיזה )ארפל .(1514 בדלתות המותקנות בקומת הקרקע של הבנין ובקומת הגג יהיו מצוידות הדלתות בסגר נעילה פנימי הכולל בריח נעילה סבובי )ארפל , (2403או ש"ע. .2החריצים למנעול יכורסו בעזרת ציוד מתאים וצורתם תתאים לצורת המנעול והצילינדר .החלק הנגדי ללשון לבריח המנעול המותקן במזוזה יתאים לפרופיל בו הוא מותקן למנעול. .3הגלגלים יהיו גלגלים כפולים מתכווננים ,שיתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 1068ה 1-ב 5000-מחזורי פתיחה וסגירה ,כדוגמת "ארפל "1191או ש"ע. .4בחיבור מלבני דלתות הזזה ,ידאג הקבלן כי בין פרופילי המזוזה למשקופי המלבן יורכב אטם התפשטות מ- E.P.D.Mשמטרתו למנוע את המגע בין הפרופילים המרכיבים את מלבן הדלת למניעת מעבר של מים דרך הסף לדלת. האקדמיה ללשון העברית 181 .5אטמי הזיגוג יהיו אטמים היקפיים מ E.P.D.M-או PVCשיקיפו את הזכוכית המורכבת האגפים ושימנעו מעבר של מים ואור דרך חיתוכי פינות האטם ,על ידי הדבקתם בחומר אטימה המתאים ל.E P .D.M-או בסיליקון ניטראלי מתאים. .6בזמן זיגוג השמשות באגפים ,ידאג הקבלן לבצע חריצי ניקוז למים באטם התחתון .החריצים יהיו באורך של 15 מ"מ וברוחב של 5מ"מ לפחות. .7חיבור הפינות של המלבן והאגף יבוצע בעזרת ברגי נירוסטה במידות " 10" X 1קוטר כאשר בחיבור הברגים במלבן הדלת ,יבצע הקבלן שימוש בעיסות סיליקון ניטראלי ,שימרח על גבי הבורג המוברג. .8המברשות המושחלות באגפי ובמלבני הדלתות יהיו מברשות שיער שבהם יהיו סנפירי פלסטיק הבולטים ממישור המברשת עד 2מ"מ ,כדוגמת "ארפל "3102או ש"ע או בגובה זהה לגובה המברשת ,או במידות קובה שיתאימו ע"פ הנחיות החברה המתכננת של המוצר להן מיעודות המברשות. .9כל המברשות האנכיות המושחלות בזקפי האגפים או בפרופילי מבלן פתוחים ,יהיו מקובעות למקומן על ידי לחיצת קצה הפרופיל ,כך שלא יהיה ניתן לשולפן ממקומן בנקל. .10במשקופי דלתות ההזזה ,ירכיב הקבלן כולאי אגף כדוגמת "ארפל "1846או ש"ע ,שמטרתם למנוע אפשרות שליפה של אגפי הדלת ,אלא בנקודה אופקית אחת בדלת .החופש המקסימלי שינתן לשליפת האגפים יהיה 10מ"מ. ג .אבזרים לדלתות פתיחה .1הצירים בדלתות בעלות מסגרות אלומיניום יהיו עשויים אלומיניום ובעלי פין פלדה הממוסב בחומר פלסטי מתאים דוגמת ניילון או אצטל .מבנה הציר יאפשר כוונון אקסצנטרי של פין הציר כדוגמת ארפל 1211או ש"ע .הברגים המחזקים את הציר אל הפרופיל יחדרו אל תוך בטנה מתאימה המסופקת ע"י יצרן הצירים והמיועדת לחדרה אל תוך חלל הפרופיל. .2פינות החיבור של המלבן והאגף יהיו עשויות אלומיניום. במידה שיש בפינה ברגים ,אומים ,קפיצים ,פינים וכו' הם יהיו עשויים פלב"ם או מזק. .3הדלתות תהיינה מצוידות בזוג ידיות סיבוביות על פי בחירת האדריכל .גוון הידיות והחומר ממנו תהיינה עשויות ,אלומיניום או פלסטיק ,נתון לבחירת האדריכל. במידה שתבחר ידית פלסטיק היא תהיה עם חיזוק פלדה פנימי יצוק בתוך הידית. .4מנעולי הדלתות יצוידו בצילינדרים בעלי חמישה פינים. החריצים למנעול ולצילינדר יכורסמו בעזרת ציוד מתאים וצורתם תתאים לצורת המנעול והצילינדר. האקדמיה ללשון העברית 182 החלק הנגדי ללשון ולבריח המנעול המותקן במזוזה יתאים לפרופיל בו הוא מותקן למנעול. 12.9 ביצוע א .יצור .1החלונות ייוצרו ויזוגגו במפעל או באתר לפי הצורך. חלונות קבועים ניתן לזגג באתר .החלונות יובאו לאתר כשהם מוגמרים .ככלל ,יש לבצע במפעל כל עבודה ,ככל אשר ניתן באופן הגיוני וסביר ,ולצמצם את ביצוע העבודה באתר. .2בעת ייצור היחידות השונות על היצרן להשתמש בכלים ,מכונות ומבלטים המתאימים לייעודם. טיב הציוד ואפן תחזוקתו יבטיחו עיבוד נכון ,ברמת איכות גבוהה ,על פי כללי המקצוע. .3הייצור יתנהל על פי שרטוטים המפרטים את סוגי העיבוד הנדרשים ,סוגי האבזרים ,חריצי הניקוז, סוג הברגים וכו'. .4הקבלן יקפיד על ביצוע חריצי ניקוז בהתאם לתכניות הניקוז המאושרות. .5חריצים בפרופילים ינוקבו במבלט מתאים או יכורסמו.החריצים יהיו חלקים ונקיים ,ויכוסו בפקקים מתאימים על פי המקרה. ב .התקנה .1יחידות האלומיניום יותקנו בקווים ישרים ,אנכיים ומקבילים למישור הבניין ,כמוראה בתכניות העובדה המאושרות. .2מנהל העבודה האחראי על עבודות ההתקנה יחזיק ברשותו את שרטוטי ההתקנה המפרטים את מיקום החלון בפתח ,אופן העיגון והאטימה ,מרחקי העיגון, סוגי הברגים והמיתדים וכל פרט אחר בעל חשיבות להתקנה נכונה. .3הברגים המחברים חלקי מערכות אלומיניום או מלבנים סמויים אל הבניין ,יוחדרו אל תוך הבטון לעומק של לפחות 35מ"מ. הקוטר הנומינלי של הברגים לא יפחת מ 4.8-מ"מ. .4חורים בבטון המיועדים להחדרת מיתדים )דיבלים( יקדחו במרחק שאינו קטן מ 30-מ"מ משולי הבטון. במידה שרכיב האלומיניום או המלבן הסמוי המותקן אל הבניין אינו נושק אל הקיר יש להחדיר בינו ובין הקיר ,בנקודת העיגון ,פיסת מרווח מתאימה אשר תמלא את החלל שבין הרכיב לקיר. פיסת המרווח תהיה עשויה מחומר יציב אשר איננו נרקב ומתערער עם הזמן .חור המעבר לבורג יהיה הדוק על קנה הבורג על מנת למנוע תזוזות ביניהם. .5מיתדים העוגנים אל הבניין רכיבים של מערכות אלומיניום הנתונים לרעידות או לזעזועים הנובעים מכוחות הרוח ,יחוזקו אל הקדחים בעזרת דבק מתאים )דיבל כימי(. האקדמיה ללשון העברית 183 12.10 12.11 6.לאחר גמר ההתקנה לא יישארו חלקים של המלבנים הסמויים גלויים לעין. פרזול ואביזרים כל הפרזול יבוצע כמפורט ברשימת האלומיניום. אישור היצרן ,התכניות ואבי טיפוס א .על הקבלן להגיש תכניות עבודה מפורטות לאישור של המפקח .תכניות העבודה תהיינה ברמת הפרוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו תקן. ב .לאחר אישור התכניות יכין היצרן אבי טיפוס של החלונות הטיפוסיים. 12.12 אבטחת איכות א .הקבלן יעדכן את המפקח בהתקדמות הייצור של היחידות השונות ויאפשר לו לבקר במפעל ולהתרשם מתהליך הייצור. ב .הקבלן יעדכן את המפקח ויקבל את אישורו להתקדמות עבודת ההתקנה באתר ,ביחוד בתחילת העבודות שלכל שלב התקנה. .1 .2 .3 .4 התקנת מלבנים סמויים. התקנת יחידות אלומיניום. איטום היחידות. זיגוג. ג .על מנת למנוע נזק ליחידות השונות הן ייארזו במפעל באופן שיגן עליהן בעת ההעמסה ,ההובלה ,הפריקה, ההרמה אל המבנה וההתקנה. במידה שהיחידות יאוחסנו באתר ,יתאם הקבלן עם המפקח מקום אחסון נאות בו יישמרו.היחידות בפני פגיעה ונזק. הקבלן ינהל את עבודתו באופן שממזער ככל האפשר את טלטול היחידות באתר. ד .חלה על הקבלן חובה להגן על עבודות האלומיניום בזמן העבודה ,לאחר סיומה ועד למסירתה למזמין. ה .המפקח יהיה רשאי ליטול מדגם אקראי של יחידות אלומיניום או רכיביהן ,מקו הייצור במפעל או ממקום האחסון באתר ,ולשלחן לבדיקות במכון התקנים. ו .בדיקות אלו יהיו בנוסף לבדיקות המתוארות בפרק 12.13לעיל. במידה שיתגלה כשל בדיקת המעבדה ,יחליט המפקח על מהות התיקון הנדרש במנה ממנה נלקח המדגם. הקבלן ידאג לבצע תיקון זה בהקדם ,מבלי לעכב את לוח הזמנים לביצוע הפרויקט .לאחר ביצוע התיקון ייטול המפקח מדגם נוסף וישלחו לבדיקה במכון התקנים. הקבלן יישא בעלות בדיקה זו. ז .עם סיום עבודות ההתקנה יבוצעו בדיקות המטרה נוספות באתרים שייקבעו ע"י המפקח. הצלחת בדיקות אלה היא תנאי הכרחי לתשלום סופי לקבלן. האקדמיה ללשון העברית 184 ח .להלן תיאור תמציתי של נוהל ההמטרה ב501.2.94- .AAMAהקיר יורטב בהדרגה מצד חוץ של הבניין, כאשר ההרטבה מתחילה מלמטה. תחילה יורטב התפר האופקי הנמוך ביותר ,אחר כך הצמתים עם הרכיבים האנכיים ,בהמשך התפר האופקי הבא ,וכן הלאה. המים יותזו על ידי פיית ריסוס כמוגדר ב501.2.94- AAMAהממוקמת בקצהו של צינור גן בקוטר " .3/4על הצינור יותקן וסת. בין הוסת לבין פיית הריסוס יותקן מד לחץ. זרימת המים אל פיית הריסוס תהיה כזו שמד הלחץ יראה קריאה .35-30 – PSIזרם המים יופנה אל התפר ויהווה אנך למישור הקיר. הפייה תוזז הלוך ושוב בתנועות איטיות כשהיא מופנית אל התפר ובמרחק של 30ס"מ ממנו .באופן זה ,במשך 5 דקות יורטב קטע של 1.5מטר .אדם נוסף יעמוד בתוך הבניין ויצפה ,בעזרת פנס אם יהיה צורך ,בחדירות אפשריות של מים .יתנהל רישום על כל טיפת מים חודרת. 12.13 תחזוקה א .הקבלן מתחייב לדאוג למלאי מתאים של חלקי חילוף למערכות השונות אותן הוא מתקין בבניין לתקופה של 3 שנים לפחות. ב .עם סיום העבודה ,ימסור הקבלן למזמין הוראות תחזוקה וניקיון מתאימות למערכות אותן התקין. 12.14 אחריות הקבלן יהיה אחראי לטיב עבודתו ולטיב החומרים אותם הוא מספק. אורך תקופת הבדק יהיה 3שנים. בכל מקרה ,לא תפחת תקופת אחריותו של הקבלן לחדירות מים מ 5-שנים. למען הסר ספק ,מודגש בזה ,כי למרות האישורים שיקבל הקבלן במהלך התכנון והביצוע ,נשארת האחריות המוחלטת לתכנון ,לביצוע ולפקוד עבודות האלומיניום באתר ,עליו. 12.15 פרזול הפרזול יבוצע כדלקמן: א .מנעולים חבויים לדלתות אלומיניום: מנעול גולן עם לשון ובריח. מנעול גליל עם לשון גלילית ובריח. ב .ידיות לדלתות אלומיניום זוג ידיות צינור חצי עגול תוצרת E-Z-SETמאלומינים שחור בגובה 300מ"מ. ג .מחזירי שמן הידראוליים לדלתות פח ועץ מחזיר שמן הידראולי תוצרת DORMAדגם – ITS 96 SYSTEMמחזיר השמן נסתר ומותקן שקוע בתוך כנף הדלת וכנף המשקוף. ד .רוזטות האקדמיה ללשון העברית 185 רוזטות בטחון ורד עשויות מיציקת אבץ למניעת שבירת הצילינדר. ה .ידיות בהלה – לדלתות פלדה ידיות בהלה הפיכות מסדרה 89מודולריות ידית אופקית עם מוט עליון ותחתון ובריחי לרמפה ולמשקוף מק"ט .10989021 ידית אפקית עם בריח צידי מק"ט .10989011 ידיות לפתיחה מבחוץ מסדרה .89 ידית כפתור סובבת חיצונית ,מקט .10989402 ו .אביזרים שונים זויתנים חשמליים " V-12-6ירדני". בכל מקום שיותקנו ידיות בהלה יותקן מתאם סגירה – בורר סדר סגירת דלתות הבהלה – ירדני לפתח או בין 2400 – 1370מ"מ. 12.16 תכולת מחירים בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודות תכלולנה גם את העבודות המפורטות להלן: א .מילוי מלבני הפלדה )משקופים( ועיגונם בבטון )לא טיח(. ב .כל הפרזול לרבות עינית ,מעצורים הידראוליים וצילינדרים וכו' – הכל בהתאם למתואר ברשימות למיניהם ,בכתב הכמויות ,במפרטים ובתוכניות. ג .אדני חלונות מאלומיניום. ד .שינוי מידות בגבולות + 10%ללא שינוי במחיר. ה .הכנת דוגמאות לאישור המפקח. ו .כל האמור ברשימות כלול במחירי היחידה למעט אדני חלונות משיש ומזוזות הנמדדים בנפרד. מודגש בזאת שבכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור ברשימות מחייב וכלול במחירי היחידה השונים. האקדמיה ללשון העברית 186 פרק - 14מפרט טכני מיוחד לעבודות אבן 14.01כללי א. ב. תכולת פרק זה פרק זה כולל את כל עבודות חיפוי באבן בקירות חוץ ופנים .עבודות אבן בריצוף שייכות ונמדדות בפרק .10 המפרט הבינ-משרדי הכללי העבודות בפרק זה ,יבוצעו על פי הוראות המפרט הבינמשרדי הכללי פרק 14ועל פי מפרט מכון התקנים מפמ"ס " 378חיפויי קירות באבן טבעית" ועל פי המפורט במפרט מיוחד זה. 14.02האבן א. מקורות האבן על הקבלן להציג בפני המזמין לאישורו את המקור והמחצבות מהם תסופק כל האבן הדרושה לביצוע העבודות ,על מנת לוודא שמקור האספקה והמחצבה אשר נבחרו על ידי הקבלן יוכלו לעמוד במועדי האספקה וכי קיים בו מלאי מספיק אשר יבטיח אחידות האבן ,טיב וגוון האבן העונים על דרישות המפרט .רצף האספקה לא יהיה נתון להשפעות כלשהם כולל השפעות בטחוניות ,חוסר בעובדים וכו' .על-מנת לקבל את אישור המפקח לבחירת מקור האבן על-ידי הקבלן ,על הקבלן להשלים את כל דרישות המפקח ,להוציא לו דוגמאות גוון אבן ,דוגמאות סיתות, תעודות מעבדה וכיו"ב. ב. סוג וטיב האבן האבן תהיה אבן דולומיטית צפופה ,דקת גרגרים וקשה ,כדוגמת הקיים בעובי 5ס"מ ,ו"טובזה" בעובי 8ס"מ )כולל הבטן( בעלת מבנה הומוגני ללא שכבות ,גידים ,התקלפויות ,סדקים ,חורים ו/או נקודות התפוררות ואזורי חולשה בעיבוד המפורט בתכניות. ג. האבן תהיה במצב יציב וחזק וללא סתימות בחומר זר כלשהו .על האבן להיות בגוון אחיד וללא כתמים. סוג האבן -אבו גיר קשה .ללא פגמים או סדקים שתבחר ע"י האדריכל. דוגמת האבן והעיבוד כמפורט בתכניות. לאחר ההחלטה על מקור האבן הקבלן לא יהיה רשאי לשנות את מקור האספקה אלא רק באישור בכתב של המפקח והאדריכל. התכונות הפיסיקליות .1המשקל המרחבי המינימלי – 2,700ק"ג/מ"ק. .2 ספיגות האבן בממוצע – 1%ולא תעבור על .1.2% .3 החוזק ללחיצה במצב רטוב – 1,200ק"ג/סמ"ר. ד. גוון האבן גוון האבן יהיה כמפורט בתכניות. ה. אישור האבן ,בדיקות ,דוגמאות אישור האבן לפני תחילת עבודות הציפוי יבוצע בהליך הבא: .1 בדיקות מעבדה לתכונות הפיסקליות ממדגמים שיבחרו ע"י המפקח. האקדמיה ללשון העברית 187 ו. ז. 2. הצגת דוגמאות אבנים בודדות לאישור האדריכל. 3. חיפוי קטע קיר לדוגמא .הדוגמא תכיל פינת קיר בצידו העליון הצדדי ומידותיה יהיו כ 2.0-מ' 2.5 Xמ'. .4דוגמת פתח חלון. 5.בדיקה ויזואלית של כל משלוח שיגיע לאתר ואישורו ע"י המזמין. .6דוגמאות נוספות לפריטי אבן אחרים ידרשו במהלך העבודה. פסילת אבנים .1כל אבן או משלוח שימצאו בלתי מתאימים לדרישות מפרט זה יפסלו ויסולקו מיד מהאתר על ידי הקבלן ועל חשבונו וללא תמורה כלשהי. .2זכות המזמין לפסילת אבנים שאינן עונות לדרישות אינה מוגבלת לשלב כלשהו בתהליך ההספקה וההרכבה .הבדיקות והאישורים כאמור לעיל אינם מבטלים או פוגעים בזכות זו .המפקח והאדריכל רשאים לפסול אבנים גם אחרי הרכבתם ובניתם בקירות או באלמנטים אחרים. בדיקת מעבדה הקבלן ימציא למזמין עם הגשת דוגמאות האבן לאישור תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת המעידה על המשקל המרחבי ,ספיגות האבן ועל חזקה ללחיצה. בכל מקרה של החלפת מקור ההספקה ומעת לעת לפי החלטת המזמין, ילקחו דוגמאות אבן לבדיקה להוכחת עמידותן בדרישות התקן. 14.03חיתוך האבן בקירות -מידות וצורות .1 גובה האבנים בקירות יהיה בהתאם לגבהי השורות לפי התכניות .אורך האבן יהיה במימד חופשי בפרופורציות שבין 200% - 150%ביחס לגובה האבן. .2 אבני הפינה והאבנים המרכיבות את ראש הקיר שיעובדו מאבנים שלמות. לא תורשה בשום מקרה הכנת אבן מסוג זה משתי חתיכות מודבקות בצורת חיתוך כלשהי. אורך הפיאה הקצר לא יפחת מ 15 -ס"מ אלא אם צויין במפורש אחרת בתכניות האדריכל .כלל זה חל בכל מקרה על אבנים הפונות בזווית כלשהי לשניים או שלושה מישורים. .3 מידת האבן וחיתוכה בקירות בתנאים עקמומיים ומשופעים תותאם לרדיוס העקמומיות ולשיפוע של הקיר ולעובי המישקים הנדרש .הקבלן יכין תכנית פריסה של האבנים בקירות מסוג זה ,ואת תכניות היצור של כל האבנים בפריסה ,ויגיש לאישור האדריכל. 4. צורות ומידות של אבנים מיוחדות תהיינה לפי הפרטים המתאימים .לא תורשה הכנת אבנים מיוחדות ע"י הדבקה. במפגש עם תפר התפשטות או קיר ניצב מותר להשתמש לסירוגין באבנים שאורכן קטן מהנזכר בסעיף 1לעיל ,ובתנאי שאורכן לא יקטן מ 20 -ס"מ. אם לא צוין אחרת בתכנית ,עובי האבן יהיה 50מ"מ מינימום ולא פחות מהעובי המצוין בפרטי האדריכלות. 5. .6 7. הפינות בהיקף האבנים תהיינה נקיות ,חלקות וללא בליטות שיניים ,סימני משור ,סימני גידים ,סדקים ו/או חורים. .8 עבודות האבן כוללות אבנים מיוחדות בראש פתחים ,בחשפים ובאדנים, אבנים מיוחדות הבולטות ממישור הקיר ,כותרות אבן וכו'. כל המרכיבים המיוחדים הללו יעשו בגיאומטריה מדויקת לחלוטין .קווי הפוגות יהיו זהים ,מקבילים ומתואמים .בכל מקרה ,לפני הרכבת האבנים האקדמיה ללשון העברית 188 המיוחדות סביב הפתחים בקירות ,יש לבנות אותן באופן מדויק על הקרקע ולקבל אישור האדריכל .אבנים בודדות אשר לא תתאמנה לאלמנט המלא תוחלפנה באבנים עד קבלת התאמה מלאה. 9. הקפדה מיוחדת תידרש לחיתוך האבנים סביב פתחים ובהם פתחי ניקוז, פתחים לגופי תאורה וכו'. 14.04עיבוד פני האבן א. כללי הסיתות יהיה סיתות ידני ,על אף שהסיתות עשוי להיות שונה בין סתת לסתת ,יוקפד על ביצוע סיתות אחיד ומדויק וברמה גבוהה. אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים על ידי המפקח ,לא תועלה כלל על הפיגום. אבן אשר נבנתה כבר במקומה בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאים ,סיתות האבן יתוקן במקום על הקיר ואם הדבר יהיה אפשרי .במידה והדבר לא יהיה אפשרי תסולק אבן זו ותוחלף באחרת. למען הסר ספק ,אישור וקבלת עבודות האבן יעשו על ידי המפקח והאדריכל לגבי חזיתות שלמים של בנין .בכל זמן עד לקבלת העבודה, כאמור ,רשאי המפקח להורות על תיקון סיתות ,פסילת אבנים או החלפתן. הסיתות יהיה סיתות ידני ,על אף שהסיתות עשוי להיות שונה בין סתת לסתת ,יוקפד על ביצוע סיתות אחיד ומדויק וברמה גבוהה. אבן אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאים על ידי המפקח ,לא תועלה כלל על הפיגום. אבן אשר נבנתה כבר במקומה בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאים ,סיתות האבן יתוקן במקום על הקיר ואם הדבר יהיה אפשרי .במידה והדבר לא יהיה אפשרי תסולק אבן זו ותוחלף באחרת. למען הסר ספק ,אישור וקבלת עבודות האבן יעשו על ידי המפקח והאדריכל לגבי חזיתות שלמים של בנין .בכל זמן עד לקבלת העבודה ,כאמור ,רשאי המפקח להורות על תיקון סיתות ,פסילת אבנים או החלפתן. ב. הגדרת סוגי הסיתות סיתות האבן יהיה מסוגים שונים לפי המוגדר בתוכניות כמפורט. .1סיתות תלטיש גס-הוא סיתות המבוצע על ידי קילוף פני האבן באופן אחיד ,על ידי איזמל קטוע )"מטרקה"( בשוליים ואיזמל מחודד בזוית לפני האבן ,על כל פניה ,כך שלא ישארו עקבות האיזמל ופני האבן יעשו גומות אחידות ללא הותרת שטחים נסורים. 2.סיתות תלטיש-רגיל המבוצע על ידי איזמל מחודד בזוית לפני האבן, על כל פניה ,ללא "מטרקה" בשוליים ,על ידי קילוף פני האבן לגומות אחידות ,כיוון פסי האיזמל יהיה אחיד וזהה בכל פני האבן ולא יוותרו בה שוליים נסורים. .3 .4 14.04עיגון האבן א. כללי תלטיש עדין )"מסמסם"( -הוא סיתות המבוצע על ידי איזמל מחודד אנכית באופן עדין המותיר קווי עקבות האיזמל צפופים ואחידים ושונים בכיוונם. עיבוד "מוטבה" הוא סיתות מכני המבוצע במפעל. האקדמיה ללשון העברית 189 פרטי עיגון קירות האבן אל קירות הבטון המזויין יבוצעו בהתאם לפרטים בתוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה ,כמפורט להלן ולפי מפרט מיוחד של מכון התקנים מפמ"כ 378. כל פריטי העיגון ,זויתנים ,רשתות הזיון ואביזרי הקשירה יהיו מגולוונים גילוון עבה באבץ חם ,למעט אותם אביזרי העיגון לקשירת האבן ,אשר לגביהם תהיה דרישה שיהיו מפלדת אל-חלד קוטר 4.0מ"מ. ברזל רגיל ,חוטי קשירה ,או חוטים שזורים לקשירת האבן פסולים לשימוש. ב. מערכת העיגון של קירות האבן מערכת העיגון של האבן תהיה מורכבת מהפריטים הבאים : זיזי פלדה מפח שטוח 50/5מ"מ -הזיזים יקבעו משתמשים ברשתות .1 פלדה # 6 @ 15הרשתות יחוברו לקיר הרקע בעוגנים מיוחדים במרחקים של 50X50ס"מ בשני הכיוונים .הרשתות יקבעו במרחק של 10מ"מ מהקיר) .פרטי העוגנים לפי סעיף 201.7.1שבמפרט מכון התקנים( חפיות ברשת לפחות 20ס"מ. רשת זיון 15/15/6מגולבנת -הרשת תונח בתוך חריצי הזיזים הנ"ל .2 ותיקשר אליהם .החפיפה בין רשתות תהיה של " 2עיניים" לכל הפחות .הרשת כלולה במחיר העבודה .אם תידרש תוספת זיון ישולם עבור התוספת לפי פרק 02 הרשת העליונה תכופף על מעקה הגג לפחות 20ס"מ ותקושר עם הקוצים היוצאים מהמעקה .כיפוף הרשת כנ"ל יעשה גם סביב משקופים וקשתות. הקבלן יקפיד על כך שבקצה הקיר במקום שבו תסתיים הרשת ,או במשקוף וכו' ,ימצא מראש ,מוט ברזל לקשירה מבלי שיהיה צורך להוסיפו ולרתכו לאחר מכן. .3 .4 .5 זוויתנים מגולבנים לתושבת הציפוי ינתנו בכל קומה L 150/150/10 מ"מ או עפ"י הפרטים .ויעוגנו אל הקיר ע"י ברגי עיגון כל 30ס"מ. בקווי החיפוי עם הזוויתנים יהיה מרווח אויר בין האבן שמתחת לפרופיל לאבן היושבת על הפרופיל .האבן היושבת על הפרופיל תחוזק ע"י סרגל אבן מודבק ומוברג לאבן החיצונית .מרווח זה ימולא בספוג פוליאתילן עגול ובתוספת חומר איטום מיוחד )מישק זה יהיה גמיש( .כללית צורת העיגון הוא כמפורט בציור 9במפרט של מכון התקנים. אופן קשירת האבן עיגון כל אבן )ללא יוצא מן הכלל( יעשה ע"י 4חוטי נירוסטה בקוטר 4מ"מ שיקשרו היטב לרשת הפלדה. החורים באבן :שני קידוחים בחלק העליון שני קידוחים בצד יהיו בעומק 6ס"מ לפחות .החורים ימולאו בדבק אפוקסי )או דבק שיש ( והחוטים יוכנסו לתוכם. יש לדאוג שהחוט יהיה ארוך למדי כדי לקושרו לרשת הפלדה היטב. חלופות לשיטת הקשירה הקבלן רשאי להציע למפקח לאישורו שיטות ישום אלטרנטיבות לשיטת קשירת האבן אל רשת הזיון הנ"ל ולסוג עוגני הקשירה. 14.05איטום ובידוד קירות בטון לפני חיפוי באבן עבודות סעיף זה מפורטות ותמדדנה בפרק " 05עבודות איטום ובידוד". האקדמיה ללשון העברית 190 14.06גב הבטון )בין האבן והבידוד על קיר הבניה( גב הבטון ייעשה מתערובת של בטון עשיר צמנט ) 330ק"ג צמנט למ"ק בטון לפחות( .תערובת הבטון תהיה מורכבת מחול ועדש מדורג .בגודל שיאפשר חדירת התערובת לכל החללים הנדרשים .יציקת הבטון תעשה בגבהים של שורה אחת לכל היותר ,תוך הידוק ידני מירבי שיבטיח מילוי החלל ,הדבקות לאבן ולקיר ועטיפת הזיון הנ"ל. בין יציקה ליציקה יש להבטיח חספוס של הבטון .השלמת הפנים העליונים של היציקה תהיה בשיפוע קל כלפי חוץ למניעת הקוות מי צמנט ולמניעת חדירת מים אפשרית .משטח גמר היציקה יהודק אך לא יוחלק. לפני כל יציקה נוספת ובכלל זה יציקה ראשונה ,יש להרטיב היטב ולהספיג במים את כל אזורי היציקה ,ובכללם היציקה הקודמת ,זאת מבלי לפגוע בדרישה לאשפרת הקיר הבנוי והיצוק במשך שבוע לפחות. במקרה של שורות גבוהות ,בנוסף לעיגונים ,יש להוסיף במידת הצורך חיזוקים מהפיגום החיצוני אל פני האבן ,להבטחת אי תזוזתה בזמן ביצוע היציקה והידוקה. 14.07בנית האבן א. עבודות ההכנה .1אספקת האבן בעובי נומינלי 5ס"מ ,כולל הובלה ,שמירה ,פיזור, מיון ,הגשה ,פחת וכו'. .2ניקוי האבן על ידי מים ומברשת. .3הקפדה על סיתות איכותי מבוקר של האבן. .4 .5 .6 .7 .8 הקפדה על דיוק במידות של האבן. על גב האבן לאחר ניקויה תותז שיכבת התזה עם סומסום ,חול וצמנט בעובי נומינלי של 3מ"מ ולאחר ניקוי האבן מאבק סמוך לביצוע ההתזה. ההתזה בסעיף 5לעיל תשמר 3ימים במצב לח לכל הפחות ,להבטיח אשפרה טובה. לחילופין -יחוספס החלק האחורי של האבן בסיתות או התזת חול. בחירת האלטרנטיבה בין סעיף 5לסעיף 6תהיה נתונה לשיקול דעתו של המפקח. בכל קומה יעוגן לקיר זויתן פלדה מגולוון במידות ע"פ תכניות 150/150/10בברגי פיליפס כל 30ס"מ. המישקים יהיו ישרים ובעובי אחיד של כ 10 -מ"מ .הסטיההמותרת היא 1מ"מ ובתנאי שלא תותר טעות בגובה המצטבר של השורות יותר מ 1 -מ"מ לקומה. אין להשתמש בטריזים פנימיים לצורך שמירה על עוביהמישקים. - הטריזים החיצוניים עליהם יונחו האבנים יוצאו למחרת יציקת גב הבטון והמישקים ינוקו מיד לעומק של לפחות 3ס"מ הקבלן לא יבנה שורת אבן חדשה בטרם נבדקה השורה הקיימת, על ידי המפקח. תעוד הבדיקה יעשה על גבי טופס מיוחד של בקרה. - רק לאחר מילוי הטופס ואישורו ,יורשה הקבלן להמשיך בשורה הבאה .למען הסר ספק אין בדיקה חלקית זאת מהווה אישור קבלה סופי של העבודה והוראות סעיף ) 14.3א'( ,הן הקובעות. - האקדמיה ללשון העברית 191 - - על הקבלן להיות מתואם עם פרטי עבודות האלומיניום ,פרטי המסגרות והנגרות בכל הפתחים שבקירות האבן. הקבלן יבצע את בנית האבן בדיוק המירבי וזאת על מנת להבטיח שלא תהיינה סטיות במידות הפתחים או באנכיות המזוזות ,או באופקיות הספים והקורות") ,קשתות אופקיות"(, מעבר לטולרנסים המותרים בגין עבודות אלומיניום ועבודות אחרות ואשר יבוצעו כעבודות גמר בהמשך. על הקבלן להעזר ,על חשבונו ,בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד בדרישות אלה ,כולל שימוש בשבלונות ובמכשירי מדידה אופטיים. 14.08כיחול א. ב. תערובת התערובת לכיחול המישקים בין האבנים בחזיתות תבטיח אטימת המישקים .התערובת תוכן להלן :שלושה נפחים חול גס ללא חומר דק ונפח אחד צמנט לבן בתוספת נוזל תמהיל מים/סיקה 1עד לסומך המתאים לכיחול .תמהיל מים/סיקה 1יהיה ביחס 1:1.כמו-כן יש להוסיף לתערובת הכיחול ערב משפר הדבקה .לתערובת הכיחול יש להוסיף גוון לפי גוון האבן ,או כל גוון אחר לפי הוראות האדריכל .עבודות הכיחול יבוצעו לפי הוראות סעיף ב' להלן. נוהל הביצוע .01ניקוי הטיט לעומק 3סנטימטרים -סמוך למועד הבניה ולא יאוחר משבעה ימים מעת הבניה. .02 .03 .04 .05 ניקוי דפנות האבן לעומק 3סנטימטרים באופן מכני על ידי מברשת פלדה חשמלית ובעבודת ידיים. סילוק כל החתיכות ופירורים הטיט. ניקוי החלל הניזכר לעיל במים. הכנת החומר בצורה הנכונה -הקפדה על מינון נכון וקבוע .צמנט לבן ,קוורץ וחול )או ללא חול( ומוספים כדלעיל. דוגמא בדיקה ואישור גוון הכיחול לאחר התייבשותו ייקבע בהתאם לצבע האבן על ידי האדריכל ובאישורו. .06 .07 .08 הקפדה על עירבוב נכון -רצוי במיקסר. מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה. גמר הכיחול על ידי מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר גימור של מישטח ישר ולא בעיגול מצד שני. לאחר התייבשות קלה לעבור שוב עם המיכשור ולהדק את הכיחול )ולסתום סדקים אם נפתחו(. .10 הכיחול יהיה במישור פנימי מפני האבן כ 2 -מ"מ פנימה .פני האבן באותם ה 2 -מילימטרים ינוקו מכל פירור ואבק. אשפרה 5 -ימים לפחות תוחזק האבן במצב לח ,ע"י התזה מתמדת של מים על פניה. לאחר האשפרה בדיקה ותיקון מיידי של כל הטעון תיקון. תוך כדי הכיחול יש לנקות את האבן משיירי ליכלוך וביחוד משיירי צמנט ובטון. .09 .11 .12 .13 האקדמיה ללשון העברית 192 14.09דוגמאות תנאי הכרחי לאישור התחלת ביצוע העבודות ,כחלק בלתי נפרד מהוראות סעיף, 14.02הוא שעל הקבלן לבצע דוגמאות של בניית אבן ,כדלקמן :הביצוע חייב להיות מושלם ומיועד לשמש הדגם להשוואה של כל עבודות הבניה בהמשך. הדוגמאות תבננה במיקום שבו ניתן לשמרם עד גמר עבודות הקבלן בחיפוי אבן. קירות אבן קופינג חלון קשת - במידות .3.00 X 1.5מ' ,כולל כיחול. 2מ' אורך. כולל כל פרטי החלון 1 ,יחידה. 1יחידה. 14.10שיטות המדידה ותכולת המחירים א. תכולת המחירים .1מחיר היחידה יראה ככולל :כל העבודות הדרושות להכנת האבן, עיבודה כמפורט ,ניסורה לעובי 5ס"מ ,אספקתה והרכבתה בבנין. שכבת הבטון בגב האבן ,רשת הזיון המגולבנת בגב הבטון ,אביזרי החיבור וחיזוקי האבן ,זיזי העיגון בקיר הבטון לחיבור רשת הזיון, החריצים או החורים באבנים לצורך תמיכתן. כיחול ,איטום במסטיק אלסטומרי של מישקים אופקיים בנדבכי ראש ,במעקות או בחיפוי אבן אופקי. .2מחירי האבן יהיו אחידים לכל גובה ושטח קיר ,כולל בשטחים קטנים וצרים. ב. הבהרות לאופן המדידה המדידה תהיה נטו ,בהתייחס לשטח הקירות. שטח הפתחים ינוכה במלואו משטח הקיר. פינות אבני בניין יימדדו בנפרד ומחירם אינו כלול במחירי היחידה של עבודות האבן. במדידת השטח לא ימדדו השטחים הפנימיים של שטחי החשפים, מזוזות ,פינות קשתות ישרות וספים .הם יימדדו באופן נפרד ,בהתאם לקטגוריות השונות וסוגי האבנים המיוחדות. עקרון המדידה הוא שאין שום אבן או שטח הנימדד פעמיים -פעם בסעיף אחד ופעם בסעיף השני .למעט תוספות המצויינות כמפורט בכתב הכמויות .אם לא צויינו תוספות ,פירושו של דבר שהקבלן הכין את ניתוח המחיר שלו כך שלא תוכר שום תביעה לתוספת או לשינוי מדידה. אבנים מיוחדות תמדדנה בנפרד ,בהתאם לסעיפי כתב הכמויות .לא יוספו ולא יגרעו סעיפי עבודות שבכתב הכמויות בשלבי הביצוע .פרט לסעיפי האבן ותוספותיה -כמפורט בכתב הכמויות ,לא ישולמו לקבלן כל סעיפי תוספות נוספים וכל עבודה נוספת בהקשר לפרק האבן ,ייראו אותה ככלולה במחירי הסעיפים הקיימים. האקדמיה ללשון העברית 193 פרק - 15מפרט טכני למיזוג אויר ואיוורור תוכן מספר 15.00 15.10 15.20 15.30 15.40 15.50 15.60 15.70 15.80 15.90 15.100 15.110 העניינים תיאור מפרט כללי למזוג אויר מפרט מיוחד לעבודות מזוג אויר היקף העבודה וטיבה מערכת מזוג אויר ותנאי פעולתה מערכות פיזור אויר אספקה והתקנה של מערכת מזוג אויר על בסיס גז קירור ,יחידות עבוי מרכזיות וכמויות גז מישתנות )(VRF מפזרי אספקה ושבכות אויר חוזר או פליטה אחריות ושירות למתקני מזוג אויר רשימת התכניות תחזוקת מתקני מזוג אויר 15.00מפרט כללי למזוג אויר א. תנאים כלליים מפרט זה והתכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי המתקן והמערכות אשר על הקבלן לספק ולהתקין .הקבלן יחוייב לעמוד בכל הדרישות הטכניות הכלולות במפרט ובתוכניות וכן בכל הדרישות הנובעות מתנאי כלשהו הכלול בהם. ב. היקף המפרט המפרט המובא להלן מהווה השלמה לתכניות .לפיכך אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות תימצא ביטויה במפרט זה. ג. עדיפות בין מסמכים בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה או רב משמעות בין התיאורים והדרישות שבמסמכים השונים ,על הקבלן להסב תשומת ליבו של המפקח ,לפני הגשת ההצעה או ביצועה של עבודה כלשהי ולקבל הוראות המפקח. מבחינת הדרישות הטכניות או אופני המדידה והתשלום תהיה עדיפות המסמכים כדלקמן: פירוט בכתב הכמויות עדיף על המפרט המיוחד. פירוט במפרט המיוחד עדיף על המפרט הכללי. עמוד 3 16 16 17 18 19 20 24 30 33 34 34 האקדמיה ללשון העברית 194 ד .מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין "הקבלן"" ,קבלן המערכות" או "קבלן האויר" -אחד הם. רק המונח "הקבלן הכללי" פירושו קבלן הבניה הראשי. מזוג בכל מקרה בו נדרש ביצוע פריט "לפי פרט" או "לפי תכנית" ,עדיף הפרט והתכניות על האמור בכתב הכמויות ,אלא אם צוין אחרת במפורש. ה. בדיקת התכניות והמקום הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניין והמערכות ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודה שיקבל על עצמו לבצע .עליו להכיר את שלבי יתר העבודות המבוצעות בשטח הבנייה ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות במועד בו יבצע את עבודותיו הוא. עם הגשת ההצעה ,רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר וזכותו להודיע למפקח תוך 14יום מיום חתימת החוזה ,על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום ,לרבות מידות הפתחים ,אפשרויות גישה וכו' ,ולקבל את הנחיות המפקח בנדון. לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל -תחול עליו כל האחריות לגבי פרטי הביצוע, לרבות לגבי שינויים שעלולים להיות בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה ,למידות הפתחים או לאפשרות גישה. תנאי המבנה ו. מיקום הציוד הראשי או המשני ,התעלות ,האביזרים ,הצינורות וכו' כמצוין בתכניות ,אינו מדויק ויהיה ניתן לתיקון בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה. על הקבלן יהיה להתאים את המיקום ,התוואי ,המפלסים וכיו"ב עם תכניות האדריכלות של הבנין ,תכניות התברואה ,מיזוג האויר ,החשמל ומקצועות אחרים ,תוך התחשבות עם התנאים אשר יווצרו עקב שינויים או סטיות מהתכניות האלה ,וישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע. ז. לוח זמנים ,תיאום הקבלן יגיש לאישור המפקח ,תוך 10ימי עבודה ממועד קבלת צו תחילת העבודה ,לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות הכלולות במפרט זה ובתכניות. לוח הזמנים יכלול גם את הגשת הציוד לאישור ,זמני ייצור ואספקה .לוח הזמנים יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח הזמנים של הקבלן הכללי כפי שיאושר ע"י המפקח ,וכן על פי פירוט לוח הזמנים לפעולות הנ"ל בסעיף "אישור חומרים וציוד" במפרט זה. בנוסף לכך מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך שילוב ותיאום מלא עם התקדמות עבודות הבניה וזאת מבלי לגרום להפרעות כלשהן במהלך התקין של עבודות הבניה ומבלי לפגוע פגיעה כלשהי באותן עבודות. פיגור בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים ,לא יקנה לקבלן זכות לתבוע שינויים בלוח הזמנים ו/או תשלומים נוספים עבור התייקרויות ,או פיצוי אחר. ח. חציבות ותיקונים כל החציבות וביצוע הפתחים דרך קירות ,רצפות ,תקרות וכיו"ב ,במידה ויהיה צורך בהם למטרת ביצוע המתקנים המכניים ,התקנת התעלות והצנרת על כל סוגיה וכן התיקונים לעבודות הבנין הכרוכים באותן חציבות ,יבוצעו על ידי קבלן המערכות ,תוך תיאום עם הקבלן הכללי ,ו/או המפקח ובאישורו .מחיר עבודות החציבה והניסור כלול במחיר היחידה ולא תשולם עבורם תוספת. קבלן המערכות יסתום את הפתחים ,סביב השרוולים ,חריצי צנרת וכו', והקבלן הכללי יבצע את תיקוני הטיח ,צבע ,סיד וכו'. האקדמיה ללשון העברית 195 עבודות החציבה ,הבניה והתיקון יבוצעו ע"י הקבלן הכללי רק במדה וצוין הדבר במפורש בהיקף העבודה והתיאור הטכני. קידוחים וחציבות למעברי צנרת בתקרות או דרך קורות יבוצעו ע"י קבלן המערכות לשם התקנת השרוולים .המעברים יבוצעו במקדח יהלום ,ובמיקום אשר יתואם מראש ומבלי לפגוע במבנה התקרות או הקורות. ט. שרוולים קבלן המערכות יספק ,ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה )שרוולי פח לא יתקבלו( עבור כל הצנרת העוברת דרך הרצפות והקירות .השרוולים יהיו בקוטר מתאים אשר יבטיח מרווח של 6מ"מ לפחות בין פנים השרוול להיקף הצינור על בידודו .שרוולים ברצפה יבלטו 50מ"מ לפחות מעל פני הריצוף. השרוולים יותקנו תוך כדי בניית הקירות והתקרות או יוספו בכל מקרה של קירות או תקרות קיימות. י. חוקים ,תקנות ותקנים כל הציוד ,הצנרת למיניה וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות לחוקים ,הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות .כל החוקים הוראות ותקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה. כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, מפרטי מכון התקנים וכל הוראה מחייבת אחרת. בהעדר תקן ישראלי הם יתאימו לדרישות של "המדריך של האגודה האמריקאית למהנדסי חימום קירור ואורור" ) (ASHRAEבמהדורה אחרונה או לתקנים אמריקאיים המתייחסים לנדון. נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות במפרט זה ,יביא הקבלן את הענין לידיעת המפקח לפני תחילת העבודה. המפקח יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת. יא. בטיחות כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב השימוש בהם .חומרים דליקים מכל סוג ,יהיו נושאי תו ת"י ,בהתאם לדרישות ת"י 1001על כל חלקיו 755 ,וכל תקן אחר הקיים לגביהם. הקבלן מתחייב לעבוד על פי הנחיות המוסד לבטיחות ולגיהות ,וכל החוקים והתקנות החלים על נושא הבטיחות בעבודה. כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים על גבי כל החלקים הנעים, על מנת להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד .אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות העדכניות של כל רשות שענינים אלה הם בגדר סמכותה הרשמית. יב. חומרים וביצוע כל החומרים ,המוצרים המוכנים לרבות יחידות עבוי ,מאיידים ,וכו' ,הצנרת למיניה, האביזרים וכו' אשר יסופקו על ידי הקבלן ,יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ו/או לדרישות יצרן הציוד .כמו כן ,הם יתאימו לדוגמאות אשר נבדקו על ידי המפקח ונמצאו על ידו כשרים ליעודם. חומרים ,מוצרים ,אביזרים וכו' אשר לא יתאימו לנ"ל -יסולקו ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו ,ואחרים -המתאימים לדרישות ולדוגמאות כאמור יובאו במקומם. האקדמיה ללשון העברית 196 כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ,למפרטים ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת, אשר הפיקוח על העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה ,הוא במסגרת סמכותה הרשמית .המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות ,הוראות ,תקנות וכיו"ב של אותה רשות ,והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש. יג. דוגמאות הקבלן יספק לפי דרישת המפקח ו/או המתכנן דוגמאות של חומרים ,חלקי מלאכה ואביזרים ,אביזרי צנרת למיניה ,בידוד לתעלות ולצנרת ,תעלות רשת עבור צנרת גז קירור וכו' ,בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע המלאכות באתר או בבית המלאכה. הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות מ 30-יום לפני התחלת הביצוע. הדוגמאות יישמרו במשרד האתר ו/או המפקח עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו להשוואה לחומרים ומוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת .כל הדוגמאות יהיו רכוש המזמין אלא אם הורה המפקח אחרת. לפי דרישת המפקח יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות ,על מנת לודא התאמת החומרים והציוד לתקנות ,חוקים ותקנים ,הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת וההוצאות יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על 0.3%מערך חשבונו הסופי. בכל מקרה של תוצאה שלילית יחוייב הקבלן במלוא ההוצאות. כמו כן ,הקבלן יבצע קטעים לדוגמה של התקנת צנרת גז קירור בתעלות ,תעלה מבודדת ,קשתות בתעלות עם כפות כוון וכו' ,על פי הנחיות ו/או דרישות המפקח או המתכנן. עבור ביצוע הדוגמות והתקנתן ,לא ישולם לקבלן ועלות הביצוע על כל מרכיביו כלולים במחיר העבודה ,ללא תוספת. יד. אישור חומרים וציוד .1לוחות זמנים )אבני דרך(: א. הקבלן מתחיב עם חתימתו על ההסכם/חוזה לביצוע העבודה ,להגיש את כל הציוד לאישור תוך פרק זמן אשר לא יעלה על 21יום ממועד החתימה על ההסכם ,אלא אם הסכים לעשות זאת קודם לכן ו/או ממועד צו התחלת העבודה-הקודם מבין כולם. פרק הזמן יהיה קצר יותר אם הנחה המפקח את הקבלן לעשות כן, משיקולי לו"ז כללי של הפרויקט. ב. הקבלן מתחיב לתקן את הערות המתכנן ולהגיש מחדש את החומר לאישור -לא יאוחר מ 5 -ימי עבודה ,מיום שקיבל את הערות המתכנן ו/או המפקח. ג. הקבלן מתחיב להכין עבור מתכנן החשמל מסמך עם ריכוז כל עומסי החשמל הנדרשים בלוחות החשמל השונים ,לרבות פירוט בין הזנה רגילה/רשת להזנת חרום .מסמך זה יועבר לא יאוחר מ 3 -ימי עבודה ממועד האישור הסופי לציוד. ד. הקבלן מתחיב להגיש לאישור את כל לוחות החשמל והבקרה תוך 7ימי עבודה מיום האישור הסופי של הציוד המכני )לרבות יחידות עבוי, משאבות ,מאיידים ,מפוחים מכל סוג ולכל מטרה ,מערכות פיקוד ובקרה וכל הנדרש(. תיקון ועדכון החומר יעשה תוך 5ימי עבודה כמצוין לעיל. .2חומרי עבודה וציוד: האקדמיה ללשון העברית 197 כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה ,יהיו חדשים ובעלי איכות גבוהה .מיד עם חתימת החוזה ועל פי לו"ז המצוין לעיל ולפני ריכוז חומרים או ציוד כלשהם ,ימציא הקבלן לאישורו של המפקח רשימה מלאה של החומרים והציוד הדרוש .רשימה זו ,תכיל גם את שמות היצרנים ופרטים נוספים כגון :השם המסחרי של כל פריט ,מספרו הקטלוגי ,ובמידה והדבר יידרש מסיבה כלשהי -תכניות ומפרטים טכניים של היצרנים ,נתוני פעולה המחייבים את היצרנים ,דוגמאות וכיו"ב .המידע אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול בין היתר גם הוראות שימוש ואחזקה. הקבלן יסמן באופן ברור את המוצר/פריט המוגש לאישור ,בכל דפי הקטלוג המצורפים. בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות יספק הקבלן את כל היחידות מאותו סוג ומאותה התוצרת ,זאת באם לא הורה המפקח אחרת. רק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יובא לבנין ויותקן בו .כל ציוד ואביזרים אשר יובאו לבנין ללא אישור יסולקו מן המקום וציוד מאושר יובא תחתיו .יחד עם זאת ,אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה לבחירה נכונה של הציוד ,תכנונו ,בנייתו ,התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד ושל המערכת בשלמותה. טו .השגת חומרים הגשת הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה מהווה התחייבות מצד הקבלן ,כי כל החומרים הכלים והציוד הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום להתקנה במועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן ,לפי התקנות הקיימות בזמן הגשת הצעתו וחתימת החוזה. לא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר במידה והכלים החומרים או הציוד לא יהיו ברי השגה ,או שיידרש לייבאם במשלוח מיוחד. טז .תחליפים רק במקומות שלגביהם צויינו בגופו של הסעיף המתאים המלים" :שווה ערך" רשאי הקבלן להציע תחליפים מתאימים .המפקח יהיה מוכן לאשרם בתנאי שהתחליף הינו באמת "שווה" או בעל איכות שווה לפריט המפורט ,מבנה זהה, אופי זהה )כגון יעילות ביצוע ,מקדמי יעילות ,מחליפי חום זהים ,מדחסים זהים ,עקומות פעולה ורעש זהים ,ארץ הייצור ו/או מאפיינים מיוחדים אחרים וכו'( ,שהם מתאימים לסטנדרט המזמין ו/או לציוד הקיים אשר ברשותו ואשר פועל באופן תקין ,ו/או שיש הצדקה לכך מבחינת המחיר או מבחינות אחרות. במסרו הצעת תחליף ,יציג הקבלן את המחיר הנדרש עבורו ויציין בהצעתו את כל הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת ,מקורה וכיו"ב. לא ניתנה לקבלן אפשרות להציע תחליף כאמור ,או אם לא הוצע תחליף על ידו אף אם הותר הדבר ,יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר הנדרש כפי שמפורט. רק למפקח ו/או למזמין העבודה תהיה הזכות הבלעדית להחליט האם לקבל הצעת הקבלן לתחליף והוא יהיה הפוסק היחיד בענין זה והקבלן יקבל החלטתו ללא עוררין. יז. הגנה ,ניקוי וצביעה במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על הציוד הראשי והמישני ,התעלות, הצנרת או המתקן או כל חלק ממנו בפני פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או גורמים אחרים .על הקבלן חלה באותה מידה האחריות ,להגנת הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה. בין היתר תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי מתאים על מנת למנוע האקדמיה ללשון העברית 198 לחלוטין כתמי טיח ,סיד או צבע עקב עבודות המבוצעות ע"י אחרים .אחריות הקבלן מתיחסת כמו כן לנזקים אחרים כלשהם לציודו לרבות השפעות מכניות ,טרמיות ,כימיות או אחרות. כמו כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו )ע"י עובדי הקבלן ,קבלני המשנה שלו ,ציוד או חומרים שסופקו על ידו( ,לעבודות שבוצעו ע"י אחרים. הקבלן ישמור על נקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מידי יום ביומו ,על חשבונו ,כל פסולת ,לכלוך וכדומה אל המקום המיועד לכך באתר ,או מחוצה לו עפ"י הוראות המפקח. עם סיום העבודה יימסרו המתקנים והמערכות על כל חלקיהם למתכנן ו/או למפקח ,כאשר הם במצב נקי ,מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות. יח. הגנה בפני חלודה. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל חלקי הציוד בפני חלודה .למטרה זו יש להפריד בין המתכות השונות .כל חלקי הברזל ללא יוצא מן הכלל יהיו מגולבנים ורק אלה מהם שלגביהם אין הדבר אפשרי, ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים )גירוד ע"י מברשת( מכל חלודה ,קליפה וכו' .מיד בגמר הניקוי יצבעו בשתי שכבות צבע מגן נגד חלודה כגון HB-13של "טמבור" ,או שווה ערך מאושר ,ולבסוף יצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון )אמאיל( וזאת בגוונים אשר יקבעו ע"י המפקח. כל ברגי הציוד כגון אלה של ציוד או יחידות מיזוג האויר ,חבורי אוגנים ,מוטות הברגה וכו' יהיו מגולבנים .כל חלקי המתקן המורכבים מחוץ למבנים יוגנו בפני השפעות אקלימיות בלתי רצויות לשביעות רצונו המלאה של המפקח. אזורי חיתוך ו/או ניסור של אלמנטים וציוד מגולבנים יקבלו צביעה של "גלבן קר" בשתי שכבות )צבע כסף לא יתקבל(. יט. מניעת רעש ורעידות הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש ולרעידות בלתי סבירים במבנה כולו לרבות באזורי הציוד. בנוסף לכך ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש )בולמי רעידות ,חיבורים גמישים, בידוד אקוסטי,משתיקים וכו'( על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישים אל המבנה והחללים שמחוץ לחדרי המכונות והאזורים הטכניים במטרה לשמור על רמת רעש שאינה עולה על המותר עפ"י המוגדר בסעיף "רמת רעש" במפרט. צנרת גז הקירור תותקן בצורה גמישה ותחובר לציוד באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנה. אם לדעת המפקח גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את הנדרש או המקובל ,יתקין הקבלן לפי דרישת המפקח בולמי רעידות ,חיבורים גמישים, בידוד אקוסטי ,משתיקים וכו' נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש והרעידות לרמה בהתאם לנדרש. כ. יסודות קבלן המערכות יספק לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות הבטון הדרושים לציוד בהתאם לתכניות ולהמלצות יצרני הציוד ובאישורו של המפקח .קבלן הבנין יבצע את היסודות בהתאם לתכניות ולשרטוטים אלה תחת השגחתו ואחריותו של קבלן המערכות וישלים את האקדמיה ללשון העברית 199 עבודות הבטון שתידרשנה לאחר התקנתו הסופית של הציוד. כא .פתחי גישה הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירות. הקבלן יקבל את הנחיות המפקח ו/או האדריכל על מנת להבטיח פתחי גישה בגודל ובמיקום כך שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושרות אך בכל מקרה לא יחרגו מהגבולות הארכיטקטוניות של האזור. כב .פיגומים ודרכים הקבלן יספק וירכיב פיגומים ,מערכות תימוך ,דרכים ,מעברים מורמים, סולמות וכיו"ב ,הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות במסגרת החוזה. מתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים במידה מספקת לשם קבלת העומסים אשר להם נועדו ,יש להרכיבם ,להחזיקם ,לחדשם ,לתקנם או להחליפם ,תוך התחשבות עם דרישות הבטיחות בעבודה ושמירה על ההוראות הכלולות בחוקים ,צווים או תקנות בני תוקף .הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם ,ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן יתקן את הנזקים ,הן הישירים והן העקיפים .התשלום עבור פיגומים ודרכים הנ"ל כלול במחירי העבודות והציוד. כמו כן ,הקבלן יספק את כל אמצעי ההנפה ,הרמה ,שינוע ,הובלה וכו' הדרושים להובלת הציוד לאתר והעמדתו בחצר או על הגג ,הכנסתו לבנין וכל יתר הנדרש להצבתו במקום המתוכנן. כג. מפרטי ציוד ותכניות עבודה הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותכניות עבודה .לאחר שיבדוק, יחזיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה .בכל מקרה יכללו המפרטים והתכניות את המסמכים הבאים: א .תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם מסחרי ומספר קטלוגי ,תפוקות והספקים ,סימון ברור של הציוד הנבחר והמוצע ,עקומות פעולה ונקודות הפעלה -הכל ע"ג צילומים ו/או קטלוגים מקוריים. ב .תכנית הרכבה בכל שטחי הבנין או בחצר ,של הציוד שאושר ואשר יסופק למעשה .השרטוט יהיה בקנה מידה מתאים ויכלול את כל הפרטים הדרושים להרכבה לרבות מהלכי צנרת ,תעלות אויר וחשמל ,כל אביזרי הצנרת הבקרה והמדידה ,כל הציוד הראשי המשני וכו'. ג .תכניות מפורטות של כל שינוי בתכניות העבודה של התעלות ,או הציוד או הצנרת ,החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המפקח. ד .תכניות פתחים בקירות. ה .תכנית יסודות לציוד שאושר לרבות משקלים חתכים ופרטים הדרושים לחישוב היסוד והרצפה הנושאת אותו. ו. תכניות חשמל ופיקוד לרבות סכימות חיווט ,פירוט הציוד המותקן ותכנית הרכבתו בלוח החשמל ,מראה כללי של כל לוח חשמל בציון מידותיו. כל פריט/ציוד לאישור יוגש למתכנן עם דף הקטלוג המקורי או צילום המקור בלבד ,מסומן במספר הסעיף המתאים בכתב הכמויות )למעט פריטים חריגים(. כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב ,בתכנת "אוטוקד" ובמהדורה בה שורטטו תכניות המתכנן ו/או לפי דרישת המזמין. האקדמיה ללשון העברית 200 אישור תכנית העבודה ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו להבטיח תכנון נאות וכן יצור ,הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון .הקבלן יתקן ,ישנה ויחליף כל פריט ,או חלק של עבודה אשר המפקח ימצא אותו פגום, בעל איכות ירודה או מתחת לתקן הנדרש ,וזאת ללא דיחוי ובאופן אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים שנקבע. כמו כן ,הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד ,והבטחתם. כד .מנהל עבודה ומהנדס ביצוע לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה באתר בעל נסיון וידע מקצועי .מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו הרשמי של הקבלן .כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה. הקבלן יודיע למפקח ,תוך 14יום מחתימת החוזה את שמות המהנדס האחראי ומנהל העבודה באתר ,לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם בפרויקט זה. החלפת המהנדס האחראי ו/או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור .המזמין ו/או המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה מטעם הקבלן ,באם יתברר כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המזמין ו/או המפקח. על הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים. כה .עובדים קבלני משנה ויצרנים לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים ,עובדים וקבלני משנה בעלי ידע מקצועי ונסיון מלא בסוג העבודה שהם מבצעים .צוות העובדים ימנה מספר מספיק של פועלים לשמירה על קצב עבודות נאות בהתאם ללוח הזמנים. אשר על הקבלן לקבל את אישור המפקח ו/או המתכנן לכל אחד מקבלני המישנה יש בדעתו להעסיק. הבקשה לאישור קבלני המישנה תועבר למפקח תוך 7ימים לכל היותר ,ממועד "צו התחלת העבודה" לקבלן. הקבלן יודיע למפקח את שמו של כל קבלן משנה ,בין בבית-המלאכה ובין באתר ,לפחות 30יום לפני שקבלן המשנה יתחיל בעבודתו מטעמו ,ויקבל את אישורו לביצוע הציוד ע"י קבלן/יצרן זה. המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של כל עובד ,פועל או קבלן משנה משטח העבודה והקבלן מתחייב למלא מיד אחר דרישה כזו. הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו עלול להגיש. כו. פיקוח וביקורת העבודה הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ו/או למפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע בידיו לבקר את העבודות המבוצעות. הקבלן יעמיד לרשות המתכנן ו/או המפקח את כלי העבודה וכח העבודה שידרשו לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים. כז . מסירת העבודות והמתקנים ,ותקופת האחריות האקדמיה ללשון העברית 201 אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקן ציוד מ"א מכל סוג ,אלא אם התקבל לכך אישור המפקח ו/או המתכנן או המזמין. .1קבלה מוקדמת לאחר שגמר קבלן המערכות את עבודותיו ,הפעיל את המערכות והמתקנים, וויסת ,בדק והשלים כל הדרוש והדבר אושר ע"י המפקח, יתאם המפקח פגישת קבלה מוקדמת של העבודות והמתקנים .בפגישה ישתתפו המתכננים ,נציג המזמין והמפקח. לקראת פגישה זו ,יערוך הקבלן רישום מדויק של כמויות האויר, טמפרטורות האויר ,תפוקת קירור ,תנאי הפעולה וכל רישום אחר הדרוש להוכחת השלמת המתקן כנדרש. לאחר הבדיקה יעביר המפקח למשתתפים בבדיקה ,דו"ח מסכם עם הערותיו לקבלן על תיקון פגמי ביצוע ,או השלמת העבודות והמתקנים ,או החלפת ציוד פגום או כל עבודה אחרת הנדרשת לדעתו להשלמת העבודות והמתקנים עפ"י המפרט ,התכניות וכנדרש. בתום הבדיקה ,יסוכם עם הקבלן מועד סיום העבודות ,וקביעת תאריך לקבלה סופית של המתקנים. .2קבלה סופית אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקן ציוד מ"א מכל סוג ,אלא אם התקבל לכך אישור המפקח או המזמין. עם תום השלמת העבודות והתיקונים כנ"ל ע"י הקבלן ,תערך פגישת קבלה סופית .במידה ולא הושלמו/בוצעו התיקונים הרשומים בדו"ח הבדיקה הראשונית ,או במדה ויתגלו פגמים ודרישה נוספת לתיקונים השלמות/והחלפות ,ירשם דו"ח הערות חדש .בבדיקה זו תערך הפעלה כללית של כל המתקנים/מערכות ותיבדק אופן פעולתם ,ועמידתם בתנאי המפרט/תכניות. בקבלה זו יגיש הקבלן רשום סופי ומדויק של תנאי פעולת המתקנים, לרבות רשום צריכת הכוח של מנועי החשמל השונים ,כוון מגיני יתרת הזרם ,וכל נתון הנדסי אחר הדורש רישום. אי ביצוע ההשלמות/תיקונים לקראת קבלה סופית זו יתיר למזמין לעכב תשלומים לקבלן ובמדת הצורך להתיר למזמין לבצע התיקונים וההשלמות על חשבון הקבלן. אי השלמת התיקונים/השלמות ידחה מועד תחילת תקופת האחריות של הקבלן על המתקנים והמערכות אשר סיפק ,עד למסירה הסופית .עם זאת, יפעיל הקבלן את המתקנים והמערכות ,ולו גם באופן חלקי ע"מ לא להסב למזמין נזקים והפסדים וזאת באחריות הקבלן למרות שמועד תקופת האחריות לא החלה. במדה ויעמוד הקבלן בכל דרישות המפרט/תכניות ,וימלא אחרי כל הערות דו"ח הבדיקה הראשוני ,ולא יתגלו לקויים נוספים -תראה קבלה זו כקבלה סופית ומסירת המתקנים למזמין ,וירשם דו"ח מתאים המאשר עבודה זו ,ותחילת מועד תקופת האחריות. לא ימלא הקבלן אחר כל האמור לעיל ,יקבע מועד נוסף לקבלה/מסירה סופית .במקרה זה יכסה הקבלן את כל הוצאות המתכנן בגין הקבלה/ קבלות נוספות ועד למסירה הסופית. .3הדרכה והרצה האקדמיה ללשון העברית 202 עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין ,על הקבלן לבצע הפעלה וויסות והרצה של כל המתקנים והציוד אשר סיפק ,וכן להדריך באופן מפורט ותוך שיתוף פעולה מלא ,את נציג המזמין בהפעלת המתקנים והציוד, הכרתם ,אופן התפעול והטיפול ,וזאת משך תקופה של 14יום .לא יבצע הקבלן האמור לעיל ,יחשב הדבר כאילו לא מלא את התחייבויותיו ולא מסר סופית המערכות/מתקנים למזמין. כח .תכניות סופיות ,הוראות וקטלוגים הקבלן יספק למפקח לפני מסירת המתקן ,מערכת מסמכים הכוללת באופן עקרוני מערכת תכניות סופיות ו"ספר אחזקה" הכולל הוראות הפעלה ואחזקה ודפים קטלוגיים עבור כל פריטי ואביזרי הציוד. מערכת תכניות: הקבלן יספק ב 3-עותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים של המערכת "כפי שבוצע" אשר ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבלן לאחר סיום כל עבודותיו במתקן ויכללו את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתכנית המקורית .שרטוטים אלה יכללו במפורט את תכניות איזורי או חדרי המכונות ,מערכת הצנרת ,מערכת החשמל ,הפיקוד וכו' ,יופיעו בהם התעלות, המפזרים והשבכות ,כל צינור ,שסתום ,אביזרי עזר וחיווט חשמלי אשר יהיו קיימים בבנין בסיום ביצוע המתקן והפעלתו. שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המפקח לפני קבלתם הסופית ע"י המזמין. כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן ,תהיינה משורטטות במחשב בתכנת "אוטוקד" לפי הגרסה בה שורטטו תכניות המכרז. כל העבודות המפורטות לעיל ,כלולות במחירי העבודה ,ולא תשולם עבורם כל תוספת. ספר אחזקה: הקבלן יספק ב 3-עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית .הספר יהיה כרוך במעטפה קשה עם סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם .ספר האחזקה יכלול בין השאר: א .תיאור המתקן ,עקרונות פעולתו ,מרכיביו העיקריים ויתר מאפייני המערכות. ב .מערכת תכניות "כפי שבוצע" כמפורט לעיל. ג .תכניות הייצור המאושרות לכל פריטי הציוד ,לרבות כל הנתונים הטכניים והמשקל. ד .הוראות הפעלה ואחזקה לרבות :מערך מיוחד המתאר את סדר ההפעלה הרגילה היומיומית של המתקן ,טבלת תקלות שכיחות ואופן הטיפול בהן לרבות כל דיאגרמה או שרטוט הדרושים לשם הבנת הפעולות אשר על איש האחזקה לבצע ,הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי שנמסר לקבלן ע"י יצרני הציוד ,לרבות מערכי טיפול "יומי"" ,שבועי"" ,חודשי" וכו', הכוללים כל פעולה אשר על מתחזקי הבנין לבצע במועד הנכון על מנת לשמור על המתקן במצב תחזוקה מעולה במשך כל תקופת קיומו. ה .רשימת הציוד המותקן ,בה צויין מספרו הקטלוגי של כל פריט בצד מספרו הסידורי במערכת ולרבות קטלוגים של הציוד כולל מפרטי התקנה ,הפעלה ואחזקה. ו. רשימת חלקי חילוף מומלצים ע"י הקבלן ,כולל מספרים קטלוגיים ,שם וכתובת יצרני החלקים. כט .תקופת הבדק והשרות האקדמיה ללשון העברית 203 הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 36חודשים או יותר ,במידה וצוין במפרט המיוחד בהמשך ,מיום קבלת המתקן הסופית ע"י המפקח כמתואר לעיל .הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו ,אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון ,בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו .כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יאוחר מ- 48שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן .לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד הנדרש רשאי המפקח להורות על ביצוע התיקונים ,לרבות רכישת חלקים ,באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות. תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או פריט שלם אשר התגלה כלקוי .על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה מלאה נוספת מיום החלפתם. האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה וזאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום ועפ"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה. במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה, ישא הקבלן באחריות מלאה לפגמים ,ליקויים ותקלות שיתגלו ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל. כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הבאות: בדיקת ציוד )ובאופן מיוחד מערכת הפיקוד והבקרה( אחת לחודש ,תיקון הליקויים ורישום הממצאים ,החלפה תקופתית של מסנני אויר ו/או ניקויים, טיפול בהזעה של ציוד מכל סוג ,בטפטוף ונזילות ,בדיקת לחץ למדחסים ,מלוי גז מהדקים ושמן ,בדיקת רעשים ,ניקוי בשואב אבק לוחות חשמל ובקרה ,חיזוק וחיבורים וכל יתר הנדרש ,כמפורט במפרט הכללי ובמפרט המיוחד. עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למפקח ו/או למזמין במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה וידרש. על הקבלן להודיע בכתב למפקח ו/או למזמין על כוונתו למסור המתקן .במידה ונמצא המתקן בעת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר למסירה ,ידחה מועד גמר האחריות עד למועד בו ימסר המתקן למפקח ו/או למזמין לשביעות רצונו המלאה. ל. העבודה והיקפה הכספי העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד ,החומרים ,המוצרים, אמצעי הלואי והעזר וכל הדברים הדרושים להתקנת המתקנים המכניים כמתואר באופן דיאגרמטי בתכניות המצורפות וכפי שמפורט במפרט זה ,למעט העבודות אשר תבוצענה על ידי גורמים אחרים ,בכפיפות לנאמר בהמשך. המתקן על כל חלקיו יבוצע באורח מקצועי נכון ,תוך הקפדה על הדרישות לאיכות מעולה. העבודה מתוארת באופן דיאגרמטי ו/או עקרוני בלבד והיא עלולה להשתנות בפרטים בהתאם לתנאים הקיימים בבנין ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן. עבודות התעלות ,צנרת והציוד )לדוגמא( ,ישתנו במיקומם ובמצבם ,על מנת שיתאימו למבנה כפי שיבוצע ו/או לתנאים הקיימים למעשה .כל השינויים והסטיות מן התכנון המקורי יעשו במקצועיות ומבלי להוריד בשום צורה ואופן מטיב התכנון המקורי. כל שינוי וסטייה מן המקור למעט שינויים זעירים ,יוגשו לאישור המפקח לפני ביצוע. כל השנויים והסטיות ו/או שנויים בכמויות לא יהיו עילה לתוספות כספיות מכל סוג. האקדמיה ללשון העברית 204 המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את היקף העבודה בסכום כלשהו עד ל 50%-מהערך הכולל של המתקנים המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות. כמו כן שומר המזמין לעצמו את הזכות להקטין את היקף העבודה בכל סעיף עד ל 100%-מהיקפו ו/או להגדיל עד ל 300%-מהיקפו .מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן יהיה בתוקף עבור כל הגדלות והקטנות כנ"ל אשר ידרשו במסגרת תקופת הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי. 15.10מפרט מיוחד לעבודות מזוג אויר א. המפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מתייחסים לעבודות מזוג אויר ואורור במבנה הנדון. ב. כל העבודות המתוארות לעיל יעשו בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין משרדית ומשרד הבטחון ,פרק " 15מתקני מזוג אויר" מהדורה ,1996מפרט מיוחד זה ,ת"י ,1001תקן 755 ,751וכל הוראה אחרת המתייחסת לעבודות הנ"ל הנמצאת בתוקף ,בתאריך תחילת העבודה. ג. קבלן מיזוג האויר )להלן "הקבלן" או "קבלן מיזוג אויר" או "קבלן המערכות"( יקפיד לבצע כל עבודותיו במדויק ובהתאם למפרט וההוראות הנ"ל .אי ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ"ל לא ישמשו עילה לאי בצוע נכון ובהתאם לנדרש. כמו כן ,אסור לבצע שנויים מהתכנון לרבות שנויי ציוד ,מהלכי תעלות או פרטי ביצוען או פריטים אחרים אשר הוגדרו במפרט ו/או בתכניות ו/או בכתבי הכמויות מבלי לקבל אישור לכך מראש ,מהמתכנן. ד. בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ"ל ,יחולו על עבודה זו ההנחיות כמפורט בהמשך. 15.20היקף העבודה וטיבה א. העבודה המתוארת במסגרת מפרט/חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי העבודות ,אספקת הציוד והרכבתו והתקנת המערכות כדלקמן: .1 אספקה והתקנה של מערכת מ"א מושלמת ו/או מערכות מ"א מפוצלות המבוססות על יחידת מדחס מרכזית ,יחידות קצה/מאיידים ,צנרת גז קירור ותקשורת בין כל חלקי המערכת והכל בשיטת .VRF .2 אספקה והתקנה של תעלות אספקת אויר ,אויר חוזר ,תעלות פליטה ,מפזרים ושבכות ,בידוד התעלות וציוד עזר. .3 אספקה והתקנה של מפוחי אורור מחדרי שירותים מחלל המרתף ,או כנדרש מכל מקום אחר ,תעלות פליטה תריסים או שבכות. .4 אספקה והתקנה של כל מערכות החשמל והפיקוד לרבות לוח חשמל למ.א ,.בקרים ,לוחות הפעלה מקומיים ,טרמוסטטים ,כל החיווט החשמלי למערכות הנ"ל ,כבלי תקשורת ויתר הנדרש ,כמו כן הארקה מושלמת של כל מערכות האורור ומ"א ,לרבות הציוד התעלות ,הצנרת וכו' ,ובדיקות חברת החשמל או בודק מוסמך. .5שטיפה וניקוי המערכות ,עבודות הגמר ,ניסוי ויסות והרצה ,אחריות ושירות ,הדרכת המזמין ותיקי מסירה. .6 המסים וההיטלים על הציוד והעבודה. האקדמיה ללשון העברית 205 ב. בנוסף למפורט לעיל קבלן מיזוג האויר יספק את כלי העבודה ,חומרים, פיגומים ואמצעי הרמה ,עבודות חציבה ומעבר ,את העבודה ,חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת ביצוע המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה ביותר ,לפעולה בטוחה ואמינה ,גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט ,בכמויות או בתכניות אך נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל. 15.30מערכת מזוג אויר ותנאי פעולתה א. מערכת מזוג האויר בבנין תספק בכל עונות השנה בכל שעות פעולת הבנין, אויר מסונן בטמפ' אשר תתאים על מנת לשמור על תנאי פנים הבנין אשר יפורטו להלן. ב .כמויות אויר כמפורט בשרטוטים יסופקו באופן קבוע ,אויר זה יכלול אויר חוץ בכמויות כפי שמפורט בשרטוטים. האויר יפוזר בבנין באופן שהטמפרטורה בכל האזורים מהרצפות ועד גובה 2מטר בשום מקרה, תהיה אחידה .בתוך אזור זה לא יעלה ההפרש בין הטמפרטורות השונות האזור האמור ,שום על מעלה אחת צלסיוס .כמו כן ,לא תיצור מערכת הפזור בתוך משבים במהירות העולה על 50רגל לדקה .מערכת הפיזור ,לא תיצור בשום מקרה רמת רעש העולה על .NC35-מדידת עצמתו של הרעש בתוך האזורים הממוזגים תעשה בגובה 1.50מטר מן הקירות ,ותהיה כמפורט בסעיף של 1.50מטר מן הרצפה במרחק של רמת הרעש. מערכת פיקוד אוטומטית תשמור באזורים הממוזגים על טמפרטורת מדחום ג. יבש קבועה מראש ,אשר תשתנה בעונות השנה השונות ע"י שנוי הויסות של הטרמוסטטים .מערכת הפיקוד האוטומטי לא תגרום בשום מקרה לזעזועים פתאומיים בטמפרטורה באזורים הממוזגים ותודא שההשתנות תהיה הדרגתית עד כדי כך שאדם לא ירגיש בשנוי. ד. חשובי המערכת מבוססים על התנאים המפורטים להלן .הקבלן יהיה אחראי לכך שהמתקן יספק את תפוקת הקרור או החמום הדרושים כדי לשמור על תנאי הפנים הנתונים בעת שתנאי החוץ הם כמפורט. תנאי חוץ קיץ חורף 30.2פ' מדחם יבש ) 34צ'=( מדחם לח 93.2פ' ) 0צ'=( ) 22.5צ'=( 32פ' 72.5פ' ) -1צ'=( תנאי פנים קיץ 59.5פ' ) 22צ'=( 71.6פ' ) 15.3צ'=( חורף 58.5פ' ) 21.1צ'=( 70פ' ) 14.7צ'=( 15.40מערכות פיזור אויר א. מערכות פיזור האויר תהיינה כמפורט בפרק 1505של המפרט הכללי ,ובמפרט מיוחד זה. ב. התעלות תהיינה מפח מגולבן עם צפוי אבץ של 220גר'/מ"ר לפחות ,בעובי דופן כמפורט בסעיף 150511במפרט ,או על פי הפרטים הסטנדרטים המצורפים )ובהתאם האקדמיה ללשון העברית 206 לדרישה החמורה מבין כל ההנחיות( .בכל מקרה ,המדידה תהיה ללא הבדל בעובי הפח. כל התעלות תאטמנה בתפרים באמצעות שכבה כפולה של תחבושות ו"דק- קאסט" מ.פ.". ג. תעלות גמישות תהיינה כמפורט בסעיף 15.53ג' )גרעין חוט פלדה( עם בידוד חיצוני בעובי “ 1תוצרת " "ATCOעם ת"י 1001ועמידות בתקן 755דרגה V.3.3או ש"ע מאושר בלבד. התעלות תתלינה עם תליות רכות וריפוד ,כל 60ס"מ. ד. מחיר התעלות מכל סוג כולל בנוסף לתליות ולחיזוקים עפ"י הנדרש במפרט ובפרטים ,גם ווסתי חלוקה ,חיבורים גמישים לציוד או ליחידות טיפול באויר/מזגנים ,וזאת בניגוד למפורט בסעיף 1500.08של המפרט. ה. מפזרי האויר והשבכות למיניהם יהיו מאלומיניום משוך צבועים בצבע שרוף בתנור ובגוון שיקבע האדריכל .הצוארונים עבור המפזרים והשבכות יהיו עם חיבור מגירה בלבד .מחיר מפזרים ושבכות אויר חוזר כולל ווסת אלא אם צוין אחרת. המפזרים יהיו תוצרת "יעד" על פי הדגמים המפורטים בכתב הכמויות. כאשר יש לחבר מפזרים או שבכות באמצעות תעלות גמישות ,לכל מפזר/שבכה תסופק קופסת פיזור/יניקה מבודדת ,וצוארון בקוטר התעלה הגמישה. המפזרים יחוברו לקופסאות הפיזור באופן אטום ושניהם יתלו באופן יציב מתקרת הבטון )ואין להניחם על התקרות המונמכות(. מחירי מפזרים ושבכות יהיו לפי מ"ר ,כאשר הקבלן יספק ויתקין את הגודל הנדרש בפועל ,כאשר השטח הקטן ביותר )מינימלי( הוא 0.085מ"ר. כאשר יש לספק גם קופסאות פיזור ,יכלול המחיר גם את הקופסה המבודדת ויתר הפרטים כמתואר לעיל. מחיר מפזרי חריץ או מפזרים קווים/לינאריים ,יהיה על פי האורך בהתאם לדגם המצוין. מדפי ויסות ידניים יהיו במבנה אוירודינמי עם גלגלי שיניים מאלומיניום ,כמיוצר ע"י "יעד" או ש"ע בלבד ,עם חיבורי אוגנים ואוגנים נגדיים וידית הפעלה עם מראה מצב .המדפים ישולמו לפי מ"ר דוגמת מפזרים ושבכות ,והשטח המינימלי הוא 0.25 מ"ר. אקסטרקטורים ישולמו לפי שטחם נטו )מינימום 0.085מ"ר( ,כולל קיבוע, צבע שחור מט וכל יתר הנדרש. ו. כל התעלות תהיינה אטומות ולא יתקבלו דליפות אויר מכל סוג. ז. בידוד אקוסטי פנימי לתעלות מ"א יהיה תוצרת " ," ISOCAMנושא ת"י 1001 ועומד בתקן 755דרגה ,V.3.3או ש"ע מאושר בלבד. הבידוד יהיה בעובי ") 1או כמצוין בכתב הכמויות( ובמשקל סגולי של 1.5פאונד/רגל מעוקב )טיפוס .(150 הבידוד יודבק לדפנות הפנימיות של התעלות בדבק בלתי דליק של "ורוליט" )דבק ירוק( ,ובנוסף יותקן "פין" חיזוק כל 30ס"מ לכל כוון ,ופס חיזוק מפח מגולבן מכופף בזוית לאורך כל התפר הפנימי של שמיכת הבידוד. ח. הבידוד הטרמי או האקוסטי יהיו עם הדפסה רציפה לכל האורך ,עם נתוני החומר. חומר ללא הדפסה מקורית במפעל ,לא יתקבל. ט. להלן אופני המדידה והמחירים לתעלות בעלות חתך מרובע: האקדמיה ללשון העברית 207 .1 .2 .3 .4 5. 6. .7 .8 י. האורך ימדד לאורך הציר )כולל מחברים גמישים ואביזרים אשר אינם נמדדים בנפרד(. ההיקף ימדד בניצב לציר. בקטע תעלה בעלת חתך מישתנה -ההיקף ימדד לפי המידה הגדולה. השטח יקבע לפי מכפלת האורך בהיקף ,ללא תוספת בעד פחת, שוליים ,חיפויים וכו'. לקשת או כיפוף בזוית 450ומעלה יש להוסיף 1מטר לאורך הנמדד לאורך הציר .הזויות תמדדנה בין צירי התעלה בנקודת הסטייה ובכוון זרימת האויר. לקשת או כיפוף בזוית של בין 150ל -440יש להוסיף 0.5מטר לאורך. עבור "מכנסיים" לחיבור 2מפוחים ויותר ביחידה לטיפול באויר, יש להוסיף 1מטר לאורך הנמדד ,עבור כל "רגל". עבור "נעל" )לדוגמה ביציאה למפזר( יש להוסיף 0.5מטר לאורך התעלה אשר בתחילתה )או בסופה( הותקנה ה"נעל". בידוד טרמי או אקוסטי לתעלות מלבניות ישולם על פי אופני המדידה של התעלות. 15.50אספקה והתקנה של מערכת מזוג אויר על בסיס גז קירור ,יחידות עבוי מרכזיות וכמויות גז מישתנות )(VRF א. הקבלן יספק יתקין ויפעיל באופן מושלם מערכות מזוג אויר מרכזית על בסיס גז קירור בהתפשטות ישירה ,יחידת מדחס מרכזית או מספר יחידות מדחס מרכזיות ,מאיידים המותקנים בחללים הממוזגים ,מערכת צנרת גז קירור ,מערכת תקשורת אלקטרונית בין כל מרכיבי המערכת ,וכמויות גז קירור מישתנות )(VRF בהתאם לדרישות הקירור או החימום של כל אחת מיחידות הקצה והדרישה הכללית. ב. המערכת תהיה לקירור ולחימום )"משאבת חום"( ותפעל או לקירור או לחימום, של חללים שונים במבנה המשורת ,וכמפורט בטבלאות הציוד ובכתבי הכמויות. כל מרכיבי המערכת החיצוניים יהיו מוגנים לחלוטין )לרבות כל מערכות צנרת הגז ,אביזרי החשמל והבקרה( מפני השפעות מזג האויר. המערכת החשמלית והבקרה של כל מרכיבי המערכת תהיה כזו ,שגם אם ינותק החשמל לאחד המאיידים ,כל יתר המערכות ימשיכו לפעול ללא שום תקלה ,וזה תנאי יסודי לאישור המערכת והציוד. ג. רמת הרעש של הציוד הפנימי בחללים הממוזגים והחיצוני לא תעלינה על נתוני היצרנים המופיעים בקטלוג הטכני. ד. כל המדחסים יפעלו עם משני מהירות ויהיו מדחסי "אינוורטר" מלאים .לא יאושר ציוד עם שילוב של מדחסי " "ON-OFFומדחסי "אינוורטר". ה. גז הקירור יהיה ירוק 410Aומקדם היעילות " "COPיהיה כנדרש בתקנותה החוק העדכניות ,הכל לפי ת"י 994חלק 1עדכון מיום 1.1.05לרבות ת"י לציוד. ו. המערכת תהיה דוגמת תוצרת חברת "מיצובישי אלקטריק" סדרת "סיטי מולטי" או ש"ע מאושר של חברת "דייקין" ,ובתנאי שהציוד יענה על כל דרישות מפרט זה. יאושר אך ורק יצרן אשר יוכיח במסמכים רישמיים של חברת האם בחו"ל ,כי הוא הנציג המוסמך והבלעדי בארץ ,ולאחר שתובטח שמירת מלאי חלפים לפרויקט זה, ולכסוי כל תקלה אפשרית. ז. ביצוע המערכת מותנה בקבלת סיוע וגבוי הנדסי מלא ומקיף של נציג החברה המקורית )היצרן בחו"ל( לרבות סכימות צנרת ,סכימות פיקוד ,נתונים הנדסיים, האקדמיה ללשון העברית 208 פיקוח שוטף על אופן הביצוע וההפעלה ,ומתן תעודת אחריות למערכת לתקופה של 3שנים לפחות. ח. הקבלן המבצע יהיה בעל נסיון מוכח בהתקנה מושלמת של מערכות מסוג זה אשר פועלות בהצלחה וללא תקלות ,והוא מתחייב לבצע את המערכת באופן מקצועי, נכון ומדויק על פי הנחיות היצרן ונציגו המוסמך. ט. צנרת גז הקירור תהיה מנחושת " "Lבמוטות קשיחים לכל אורכה ,צנרת ראשית ומישנית ללא הבדל עם אביזרים מקוריים להלחמה ורק באישור מיוחד ובמידה והמערכת תכלול "מחלקים ראשיים" במקום מרכזי תהיה צנרת הגז בין המחלקים למאיידים ,בצנורות נחושת רכה. י. צנרת הגז תבוצע מצנרת נחושת דרג " "Lלפי תקן .ASTM B-280כל חיבורי הצנרת ואביזריה יבוצעו בהלחמה ע"י "סילפוס" עם 5%כסף ,ללא ניקוי מוקדם וללא משחת הלחמה ) (FLUXאו חמרים אחרים .טרם ביצוע ההלחמות ,יוודא הקבלן נקיון פנימי של הצנרת מכל הסיגים וגופים זרים .במקרה של לכלוך או גופים זרים בצנרת ,הצנרת תנוקה בעזרת פיסת בד כותנה יבשה ונקיה ,אשר תועבר בתוך הצנור )עם חוטר( .במהלך כל הלחמת הצנרת ,יוזרם חנקן נקי -99.95%בלחץ נמוך ) ,0.4 BAR (6 PSIדרך הצנרת באמצעות וסת לחץ וצינורית גמישה ,תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא מתנדף מיד מהקצה ממנו הוא מוזרק .החנקן חייב לזרום בתוך הקטע המולחם בצנרת .פתח יציאת החנקן מהצנרת יהיה במרחק של לפחות מטר אחד מנקודת ההלחמה .בסיום תהליך ההלחמה ,יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה במים .הזרמת החנקן בצנרת תופסק רק לאחר קרור מלא של הקטע המולחם. במהלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים ,למעט נקודות בהן מתבצעת עבודת הלחמה ו/או חיבור. זויות תהיינה מטיפוס רדיוס ארוך בלבד. מחלקים או מפצלי צנרת יהיו מקוריים של היצרן בלבד ,ויצור עצמאי לא יתקבל בשום אופן. קטרי הצנרת ומידות המפצלים השונים יבוצעו על פי התכניות והמפרטים והנחיות ספק הציוד באתר. הצנרת הקשיחה או הרכה תותקן בקוים ישרים ,אנכיים או אופקיים לחלוטין או בשיפוע הנדרש ע"י היצרן ,ולא תתקבל צנרת שלא תותקן בהתאם לכך. קטרי הצנרת ,אביזרי חיבור מיוחדים וכו' יהיו על פי הנחיות היצרן וסכימות הצנרת אשר יגיש כחלק ממסמכי הביצוע ואשר יוגשו לאישור המתכנן ו/או המפקח. יא. צנרת הגז ונוזל הקירור לכל אורכה תהיה מבודדת בתרמילי גומי ספוגי תוצרת "ענביד" באופן גלוי ,ללא עטיפה .הבידוד יתאים לשימוש בטמפרטורות הגז הזורם דרך הצנרת. כל נקודות החיבור ,זויות ,מפצלים ,מחלקים וכו' ישארו חשופים ללא בידוד עד לאחר גמר הבדיקות כמפורט בהמשך. מחלקים מפצלים ואביזרים מיוחדים -יבודדו בבידוד מקורי של היצרן לאביזר זה. להלן עובי הבידוד :לצנרת בקטרים " (0.75") 7/8ומעלה 19 :מ"מ .לצנרת בקטרים עד וכולל " 13 :(0.5") 5/8מ"מ. יב. בדיקת לחץ לצנרת גז הקירור תעשה בסיום כל עבודות הצנרת .ניתן לבצע בדיקה עם יחידות מורכבות או לחילופין ,עם קצוות צנרת סגורים ע"י מחברי פלר ו/או מולחמים .לחץ הבדיקה יהיה ) ,28 BAR (400 PSIוהבדיקה תבוצע ע"י החדרת חנקן נקי .99.95% -הצנרת תושאר תחת לחץ זה לפחות 48שעות .בזמן שהצנרת תחת לחץ יבדוק הקבלן נזילות מכל חיבור והלחמה בצנרת. האקדמיה ללשון העברית 209 בכל מקרה של ספק ו/או אי ודאות לגבי שלמות הצנרת ו/או איכותה ו/או איכות העבודה ,שמורה למזמין הזכות לדרוש החלפת קטע ו/או את כל הצנרת בשלמותה. לאחר קבלת אישור המזמין )בהמשך לאישור נציג היצרן( על סיום הליך בדיקת הנזילות ,יסיים הקבלן את עבודות הבידוד. יד. צנרת גז הקירור וכן צנרת וחווט תקשורת בחללי תקרה מונמכת -תותקן אך ורק בתעלות חשמל מגולבנות מסוג רשת במידות 100X60מ"מ לפחות, לכל מעגל גז או כנדרש עפ"י קטרי הצנרת והבידוד. צנרת גז הקירור וכן צנרת וחווט תקשורת במלוי הריצוף -תותקנה בקוים ישרים וקצרים ,ותקבל כסוי מגן מפח מגולבן בעובי 1.25מ"מ מכופף כ"אומגה" במידות 10 X 5ס"מ .בקירות -הצנרת תקבל הגנה חיצונית )כלפי החלל( עם כסוי פח כנ"ל ,והטיח יבוצע )עם רשת( מעל לתעלה. צנרת גז קירור חשמל ותקשורת חיצונית גלויה לאקלים חיצוני ,תותקן תמיד בתוך תעלות מפח מגולבן בעובי 1.0מ"מ בצבע לבן מקורי ואין להתקין צנרת גלויה. רק לעודפי צנרת קצרים ,תאושר עטיפה בשתי שכבות של תחבושות ומריחת חומר עמיד בקרינה מסוג "אקרילפז-סופר". צנרת גז קירור חשמל ותקשורת חיצונית בקרקע ,תושחל בצנור שרשורי בקוטר 75מ"מ )או כנדרש( בקטע אחד ללא חיבורי ביניים ,בין שתי נקודות העליה מעל לקרקע. בתחום המבנה ותחת רצפת הבטון ,הצנור השרשורי יקבל עטיפת בטון 10 X 10ס"מ מסביב. בתחום הפיתוח ,הצנור השרשורי יהיה עטוף בחול ים 10ס"מ מסביב ,ומעל תונחנה מרצפות מדרכה 30 X 30ס"מ לכל האורך. סמוך ליח' העבוי הצנור יעלה ,ורק לאחר מכן יש לצקת את בסיס/יסוד הבטון ליח' העבוי. במבנה ,סביב נקודת עליית הצנור יש לצקת הגבהת בטון למניעת חדירת מים לתחום המלוי. כל המרווחים בין צנרת גז הקירור ,החשמל והתקשורת לצנור השרשורי, יאטמו בסיליקון. כל התעלות תהיינה מפולסות ,ישרות ,ומתאימות למבנה ואופן ההתקנה. על הגגות ו/או בחצר ציוד ,יש לתמוך התעלות על גבי הגבהות בטון מסוג שיאושר ע"י המפקח והמתכנן או על מעקות הגג. טו. כבלי חשמל והתקשורת בין יחידות הפנים והחוץ יהיו מכבלי ,NYY XLPאו כנדרש ע"י נציג היצרן ,מושחלים בצנרת מריכף ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות למקרי מגע בין כבל חשמל לצינור גז חם. לא תתקבל צנרת חשמל או תקשורת אשר לא תושחל במתעלים ,כך שניתן יהיה לשלוף את הכבלים ולהחליפם במידת הצורך. כבלים דו-גידיים יהיו בחתך מינמלי של 0.75ממ"ר. טז. ליד כל יחידת מדחס חיצונית יותקן מנתק בטחון חשמלי מקומי .המפסק יהיה אטום למים ברמה של IP 65במקום בו ניתן יהיה להפעילו בנוחיות ובבטחון. חיבורי החשמל יהיו עם מחברי "אנטיגרון" בלבד. המנתק יהיה תוצרת "אבב"" ,קלוקנר -מילר" "לגרן" או "שניידר-אלקטריק" בלבד. יז. כל יחידת מדחס תותקן על בסיס בטון עם שכבות כפולות של בולמי רעידות האקדמיה ללשון העברית 210 מסוג "סופר-W-פד" תוצרת "מייסון". בשום מקרה אין להניח את היחידות ע"ג אדמת הגן ,או ישירות על הקרקע, בתוך הערסל או על בסיס בטון או משטח קשיח אחר. יח. כל היחידות הפנימיות )המאיידים( תהיינה עם לוח הפעלה/טרמוסטט מקורי, קבוע ומחובר באופן חוטי ליחידה ,ומכשיר אחד יפקוד על יחידה אחת או יותר על פי התכנון. רק במידה וידרש במפורש יסופקו מכשירי הפעלה מרחוק לכל היחידות )שלט רחוק(. במידה ויידרש תופעלנה היחידות ע"י בקר שליטה וניהול מרכזי כפי שיוגדר בכתב הכמויות. כל היחידות הפנימיות )המאיידים( )יחידות סמויות ,מתועלות ,גלויות או יחידות "קסטות"( תכלולנה משאבות ניקוז מקוריות ,עפ"י סטנדרט היצרן, וכנדרש מתנאי התכנון ,טבלאות הציוד ורשימת הכמויות. כל היחידות תכלולנה הגנות מפני שינוי מתח נפילות מתח או חוסר פאזה, כחלק אינטגרלי של היחידה או בנפרד -הכל באחריותו הבלעדית של קבלן המערכות ו/או הקבלן הראשי ,ללא תוספת מחיר. יט. גז הקירור יהיה ירוק 410Cמאיכות מעולה ,נקי מאדי מים וכמיוצר ע"י "דו-פונט" ,או ש"ע כמומלץ ע"י יצרן הציוד .חיבורי צנרת הקירור בין היחידות יהיו עם אביזרי פירוק מתאימים למטרה זו בלבד ,במדה וצנרת הגז אינה מהסוג המסופק עם מלוי גז. במידה ובדיקות הלחץ ותיקון הדליפות יסתיימו כנדרש ויתקבל אישור נציג היצרן לכך ,יש לבצע שטיפה בחנקן וגז ולאחר מכן לבצע ריקון עד לתת-לחץ של 500מיקרון כספית למשך 24שעות. רק לאחר גמר ביצוע העבודות הנ"ל ,ניתן להשלים את הבידוד וכן למלא הצנרת בגז יבש ונקי ,ובכמות השמן הנדרשת. כמו כן ,מומלץ להתקין מיבשים לנקוי נוסף וייבוש המערכת. כ. מגשי הניקוז וצנורות הסניקה ממשאבות הניקוז של יחידות הפנים והחוץ ומכל הסוגים ,וכן מיחידות חימום המים -יחוברו עם צנורות הניקוז המקוריים עד לצינור הניקוז הראשי .או אם נדרשת הארכה -היא תבוצע עם צנור שרשורי בלבד ,מבודד. כא. קבלן המערכות יתקין ויחבר בצורה נאה ומסודרת את יחידות האיוד הפנימיות ויחידת העבוי החיצונית המפורטים לעיל .הקבלן יספק ויתקין את צנרת הקירור והחיווט החשמלי בין כל היחידות ,את התעלות והמתעלים למיניהם ,ההגנות על הצנרת ,וכן את כל יתר הציוד האביזרים החומרים והעבודה הנוספים הדרושים או רצויים לפעולה תקינה ומשביעת רצון והתקנה מושלמת בין אם צוין הדבר במפורש ובין אם לא ,ולרבות הטרמוסטטים והתקנתם. כב. במסגרת עבודה זו יבצע קבלן המערכות את כל הקידוחים הנדרשים דרך תקרות ,רצפות ,קירות חוץ או מחיצות ע"מ להעביר דרכם את צנרת הגז והחשמל ,לרבות השרוולים לחדרים המוגנים .הקידוחים יעשו במקדחי וידיה מתאימים ,ובקוטר הנחוץ בלבד .כל פתח אשר יבוצע גדול מהנדרש יתוקן יטויח ויצבע ע"י קבלן המערכות על פי המצב הקיים או המתוכנן. לאחר התקנת הצינורות יש לאטום את המרווח בין הצינורות לשרוול בחומר אוטם מסוג סיליקון RTVמתוצרת מעולה. כג. פיקוח על הביצוע ע"י נציג יצרן הציוד. האקדמיה ללשון העברית 211 .1במהלך הביצוע יבוצע פיקוח של נציג היצרן בכל אחד משלבי ההתקנה לרבות הוצאת דו"ח ביקור ,הערות ו/או אישור לקבלן המבצע ובמקביל גם למזמין. .2להלן רשימת השלבים המינימליים: שלב הכנת התשתיות למאיידים -צנרת גז הקירור ,תקשורת חשמל א. וניקוזים לרבות שלב התקנת הצנרת הראשית ,הצנרת האנכית, בקומות ,המחלקים ,הצנרת המישנית ,והצנרת הראשית על הגג, הצנרת החיצונית הגלויה ,הצנרת החיצונית התת-קרקעית. שלב התקנת הציוד הראשי והמשני )לרבות יחידות לחימום מים(, ב. צנרת המים ואביזריה ,חיבורי הציוד וכל ההכנות לקראת ההפעלה, לרבות בקר הניהול והשליטה. שלב ביצוע כל הבדיקות המקדימות לרבות התקשורת ,פעולת בקר ג. השליטה והניהול ,בדיקת כל מאייד ומאייד לרבות הפעלתו, המהירות ,רמת רעש ,בדיקת מגשי הניקוז ומשאבות הניקוז ,בדיקת פעולת היחידות המרכזיות ,סימולציה של תקלות ויתר הנחיות היצרן. שלב התיכנות ובדיקתו. ד. כחלק בלתי נפרד מעבודת קבלן מ"א להתקנת המערכת המושלמת ,על הקבלן כד. לבצע לקראת ההפעלה את תהליך התיכנות של המערכות ,באמצעות בקר הניהול והשליטה. כה. לאחר גמר ההתקנה יש לווסת את המערכות ולכוונן ,וכן לבודקן בתנאי פעולה ממשיים לקירור וחימום .המסננים ינוקו ,הכיסויים יותקנו ויושלמו כל העבודות הנדרשות ע"מ לקבל מתקנים ומערכות שלמות ומושלמות. כו. כל הציוד יהיה חדש תקין מתאים למטרה אליה יועד עפ"י המפרט והתכניות. הציוד יהיה מסדרות יצור סטנדרטיות של היצרנים המאושרים ,בנוי בשלמותו במפעל ואין לבצע באתר עבודות בניית ציוד או השלמת בנייתו מכל סוג. כז .המחיר לבצוע המערכות יכלול את כל האמור לעיל וכן את כל יתר הנדרש, לרבות הפיקוח ע"י נציג יצרן הציוד וכמפורט בכתב הכמויות. יחידות הפנים )מאיידים( תשולמנה על פי גודלן והסוג אשר יקבע .היחידות החיצוניות )יחידות המדחס( תשולמנה בנפרד כולל את כל הנדרש להתקנתן .צנרת גז הקירור והתקשורת לכל מעגל תשולם כמכלול או לפי האורך כמפורט בכתבי הכמויות ,כולל את כל הנדרש להתקנתה לרבות הרשתות בבנין והת0עלות על הגג ,ההגנה על הצנרת בתחום המלוי או בקירות ,או מחוץ למבנה ,הבידוד ,הואקום ,מלוי גז ושמן ,שילוט לכל האורך ,הפעלה ויסות ואחריות .מס הקניה כלול במחירי הציוד ולא ישולם בנפרד. המחיר בכללותו כולל שילוט ,הפעלה ויסות ואחריות .מס הקניה כלול במחירי הציוד ולא ישולם בנפרד. כח .בגמר העבודה וההפעלות ,הקבלן ימציא תעודת בדיקה מקורית של נציג יצרן הציוד לתקינות המערכת ואישור לביצועה והפעלתה ,ולאחריות של 3שנים מיום המסירה. כמו כן הקבלן ימציא אישור בכתב ע"י מהנדס הקבלן או נציג היצרן ,כי התליה תקינה ,בטוחה ,ללא חשש של נפילה/התנתקות ממוטות התליה של המאיידים התלויים בחלל התקרה המונמכת או בשילב עם התקרה המונמכת )כגון יחידות "קסטה"(. אישור זה מהווה חלק ממסמכי מסירת המתקן למזמין. 15.60מפזרי אספקה ,ושבכות אויר חוזר או פליטה האקדמיה ללשון העברית 212 א. הקבלן יספק ויתקין במקומות המסומנים ,מפזרי קיר או שבכות .המפזרים או השבכות ע"ג קירות יותקנו בתוך מסגרות עץ בעובי של " 10מ"מ. העץ יהיה בהיר ומהוקצע ,בעל חתך שפינותיו ישרות ומרווח בשמן פישתן. המסגרת תסופק ע"י הקבלן ותורכב בהתאם להוראותיו ע"י הקבלן הכללי. הקבלן יהיה אחראי עבור המידות של המסגרות ועבור דיוק הרכבתן. ב. המפזרים והשבכות יקבעו אל קירות הבנין או משטחי התקרה על גבי אטם גומי בעובי של 6מ"מ לפחות וזאת באופן ששולי מסגרותיהם יכסו לחלוטין את הרווח הנוצר בין מסגרת העץ לבין הקיר. קיבוע המפזרים יעשה ע"י שימוש בברגים מגולבנים בעלי ראש קוני מושקע בתוך המסגרת ישר עם פניה. לאחר ההרכבה ייצבעו ראשי הברגים בצבע בעל גוון שווה לזה של המפזר. לא יושאר שום רווח או חריץ בין מסגרת המפזר לבין פני הקיר. כאשר הדבר יידרש ,קיבוע המפזרים ו/או השבכות יעשה באופן סמוי ,ע"י ברגים ולוחיות ,או עם קפיצים עם גישה מחזית המפזר. במידה ויידרש ,הקיבוע יהיה ע"י מגנטים בלבד. ג. כל המפזרים והשבכות יהיו מתוצרת חברת "יעד" ,או שווי ערך מאושר מראש בלבד, או מתוצרת אחרת אשר תוגדר. המפזרים יהיו עשויים מאלומיניום משוך )אקסטרודד( מאולגן ,בגוון אשר יקבע ע"י המהנדס ו/או המפקח. רוחב השוליים יהיה 10מ"מ או פחות או יותר כפי שיקבע לפני ההזמנה .עיבוד השוליים יהיה מושלם ,כך שלא יראו קוי החיתוך האלכסוניים. במידה ויידרשו מפזרים/שבכות ללא שוליים ,יסופק ויותקן משקוף עיור ) sub (frameמקורי של היצרן ,מתאים לקיר בנוי ,או לקיר/תקרה עם צפוי גבס ,הכל על פי המקרה. לפני מסירת ההזמנה יספק הקבלן למהנדס ו/או למפקח מפזר אחד ווסת כמויות אחד ,מכל סוג לשם בדיקה ואישור. ד. מפזרי קיר לאספקה) ,רגילים( ,יהיו מטיפוס ,AS\Hעם להבים קדמיים אופקיים ולהבים אחוריים אנכיים. מפזרים עם וסתי כמויות יכללו ווסת ,OBDעם להבים נגדיים הניתנים לויסות דרך פני המפזר עם ידית פלסטית לשליפה דגם Rלפי "יעד". ה .שבכות אויר חוזר או פליטה )"רגילות"( תהיינה מטיפוס ) RTלפי דגמי "יעד"( ,עם להבים אופקיים מעוגלים קבועים בזויות של 45מעלות ,ושטח אפקטיבי של ,70%או ש"ע מאושר .שבכות גדולות במיוחד תהיינה עם להבים מחוזקים ,למניעת שקיעה .שבכות אויר חוזר מסוג אחר תהיינה כמפורט בתכניות ו/או בכמויות. שבכות אויר חוזר או פליטה עם וסת כמויות יכללו ווסת בעלי להבים נגדיים, הניתנים לויסות דרך פני המפזר עם ידית פלסטית לשליפה ,דגם RT\Rלפי "יעד". שבכות לאויר חוזר עם מסנן ,תהיינה תוצרת "יעד" בלבד דגם ,RTFלהתקנה סמויה של המסגרת כאשר החלק הפנימי מחוזק למסגרת עם צירים ותפסים קלים לפתיחה טיפוס "מסתובב" )לא בורג( ובאופן המאפשר החלפת המסנן וסגירת השבכה בקלות .שטח הפנים של השבכה יהיה עם 70%שטח פתוח. המסנן עצמו יהיה מחומר בלתי דליק עם ת"י 1001ו ,755 -לרחיצה ,ובעובי 5.0 מ"מ לפחות ,מותקן במסגרת אלומיניום עם חיזוקי רוחב .המסגרת והמסנן לשליפה. יהיו האקדמיה ללשון העברית 213 בשום מקרה ,הלהבים לא יבלטו מעבר למסגרת/שולי השבכה. במידה ויידרש בתכניות ו/או בכתבי הכמויות ,שבכות אויר חוזר או פליטה יהיו מדגמים אחרים ,זהים לדגמי מפזרי אספקה או כפי שיקבע. שבכות יניקה עגולות תהיינה תוצרת "" ,"TROXדיסק" דגם . LVSצלחת השבכה תקבע עם אום נגדי לאום הקיים ,משני צידי גשר החיבור. ו. מפזרי קיר "קוויים" )ליניאריים( יהיו )לפי דגמי "יעד"( דגם ,DCLעם שורות להבים קדמית ואחורית ,דגם DCL-Vלזריקה ישרה קדימה בזוית של 0או של 150כפי שיקבע ,ובעובי להבים כפי שיבחר ,להתקנה סמויה עם או בלי שוליים, הכל על פי הפירוט והדרישות. כאשר יידרש ווסת ,הוא יהיה מדגם .R ז. המפזרים הליניאריים יהיו באורך הנדרש .כאשר יש לחבר יותר ממפזר אחד ע"מ לקבל את האורך הדרוש ,יהיה החיבור עם מאריכים,או מסילות ,אשר יבטיחו המשכיות מושלמת של קוי המסגרת והלהבים ,וכן מסגרת מושלמת לכל האורך של המפזר כבסיס להרכבה ).(SUB FRAME ח. מפזרי "חריץ קוויים" )לינאריים( מסוג ) SLOT DIFF.דוגמת דגמי SLT של "יעד"( יסופקו תמיד עם קופסת פיזור/פלינום מקוריים של היצרן )או נציגו( עם בידוד אקוסטי פנימי ,כניסות עגולות לחבור תעלות האספקה הגמישות אשר בתוכן יורכב ווסת כמויות אינטגרלי )מחורר( עם גישה לוויסות דרך פני המפזר. ט. בהתקנת מפזרים "קוויים" בקירות או תקרות גבס ,עם המפזר/שבכה תסופק תמיד "מסגרת בסיס" ) (SUB FRAMEמקורית אשר לתוכה יותקן המפזר/ שבכה עם קבוע סמוי .המסגרת תתאים למידות המפזר ותהיה בעלת "שיניים" אשר יאפשרו גמר מושלם בינה למשטח הגבס. י. מפזרים אחרים ,מיוחדים או מיצרן מסוים ,יהיו לפי הטיפוסים המצויינים בתכניות או בכמויות. 0 יא .לכל מפזרי האויר המותקנים ישירות בתוך תעלות מלבניות או עגולות יסופקו ווסת כמויות אויר מסוג "אקסטרקטור" )או "דיפלקטור"( דגם B-1של "IMP קלימה" או דגם Zלפי "טרוקס" ,עם מיישרי זרימה ,בנוסף לווסתים .OBD יב. שבכות לאויר חוץ יהיו מאלומיניום משוך עם רשת חוטים מגולבנים 1.8מ"מ 20X20מ"מ ,במידות הנדרשות .השבכות תהיינה תוצרת "טרוקס" דגם AWG או שווה ערך מלא מאושר בלבד. יג. צבע המפזרים יקבע ע"י האדריכל לפני הזמנתם ,והקבלן אחראי לודא נושא הצבע ,לקבל את סוג הצבע ומספר הגוון ,ולבצע הצביעה בהתאם אצל יצרן המפזרים ,בלבד בצבע אבקה אלקטרוסטטי. יד. המפזרים והשבכות ישולמו לפי יחידות ,או לפי מ"ר או לפי האורך -כמצוין בכתב הכמויות. המחיר כולל אספקה ,התקנה מושלמת ,צביעה ,את המתאם לתעלה עגולה, את ווסתי הכמויות ,אמצעי הקיבוע הגלויים או הסמויים ,מסגרות הבסיס ,וכל דרישה אחרת המצוינת בתכניות או בכתב הכמויות ,או הנדרשת להתקנה מושלמת והתאמה למטרת פיזור נכון ומושלם לפי המקרה ,גם אם לא פורט וצוין במפורש. דיפלקטורים/אקסטרקטורים ישולמו בנפרד ,על פי שיטחם ,או כפי שיוגדר בכתב הכמויות. האקדמיה ללשון העברית 214 15.70אחריות ושירות למתקני מזוג אויר א. תקופת האחריות והשירות למתקן תהיה של 36חודש מיום הקבלה הסופית של המתקן ע"י המזמין )גם אם הופעלה המערכת קודם לכן(. למערכת מ"א על בסיס גז קירור בשיטת VRFתהיה תקופת האחריות והשירות למשך 36חודשים. ב. הקבלה הסופית תהיה רק לאחר שהקבלן יסיים את כל עבודותיו כנדרש במפרטים ובתוכניות ,ועפ"י הערות המתכנן. ג. כחלק מהמסירה הסופית ,הקבלן יספק למזמין 3סטים מושלמים של תוכניות עדות מדויקות ומפורטות .תוכניות העדות תעשינה במתכונת תכניות התכנון במחשב ,בתוכנת "אוטוקד ."2000 -כמן כן יספק הקבלן למזמין דיסקט עם השרטוטים עם הוראות הפתיחה והשימוש )ראה פרק "תכניות עדות"(. ד. בגמר תקופת העבודה )עפ"י ההסכם עם הקבלן הראשי או ישירות עם המזמין( ולקראת איכלוס המקום ע"י המזמין ,הקבלן יפעיל את מערכת מזוג האויר על כל חלקיה ע"מ לאפשר תנאי עבודה נאותים. המערכת תופעל גם אם טרם התקבלה סופית ,ותחילת תקופת השירות והאחריות תהיה כמצוין לעיל. עד למסירה הסופית יבצע הקבלן את כל התיקונים והשרות הנדרשים למערכת. ה. השירות למתקני מיזוג האויר יהיה כמפורט בפרק 150092של המפרט הכללי למתקני מ.א .במשך כל תקופת האחריות וכמפורט במפרט זה. תקופת האחריות ,תכניות העדות ועבודות השירות השונות ,כלולים במחירי ו. המערכות ,ולא תשולם כל תוספת עבור ביצועם. 15.80שילוט וסימון א. הקבלן יספק ויתקין בחצר או על הגג ובבנין ובכל מקום נדרש -שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים וכן מיספור יחידות טיפול באויר מפוחי הפליטה ,המזגנים ,מחלקים ,יחידות עבוי ,וכו'. מזגנים מפוצלים ישולטו באופן שהמעבים ישאו את אותו מספר או פירוט בהתאם ליחידות הפנימיות. השלטים הפנימיים בלבד יהיו מפלסטיק רב -שכבתי ,חרוטים בפנטוגרף ,בגודל האותיות המצוין. ב. השלטים עבור פריטי ציוד יהיו בגודל מינימלי של 20X10ס"מ ,אלא אם צוין אחרת בפרקי המפרט וכל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכמות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה ,בגודל אותיות מיזערי של 10מ"מ. נוסח השלטים ושיטת מיספור הציוד יסוכמו עם נציג המזמין ,ובאישור המתכנן .שלטים אשר יסופקו שלא בהתאם לנ"ל לא יתקבלו. 15.90תחזוקת מתקני מיזוג אויר א. לאחר הקבלה הסופית של המתקן ע"י המזמין תחל תקופת הבדק )אחריות( והשרות אשר במהלכה יבצע הקבלן את פעולותיו לאחזקת המתקן והטיפול בו. מפרט זה ישמש בעתיד גם כנספח לחוזה השירות והאחריות אשר המזמין יחתום עם החברה )הקבלן( לאחר תום מועד תקופת הבדק והשרות ,לתקופה האקדמיה ללשון העברית 215 נוספת של שנה עם אופציה להארכה לשנה נוספת. ב. מפרט מיוחד לשרות ואחריות למתקני מזוג אויר: .1 הציוד נשוא מפרט זה מתקני מזוג אויר של המזמין כמפורט. .2 השרות – כללי א. עבודת השרות תכלול תיקונים מיוחדים לפי קריאות מנציג המזמין וכן טיפול מונע. ב. הטיפול המונע יבוצע 3פעמים בשנה )כל 4חודשים( .טיפול זה יבוצע ללא קשר עם קריאות השרות .הטיפול יבוצע בשתי רמות: 2פעמים בשנה יבוצע "טיפול מונע רגיל" כפי שיפורט. 1פעמים בשנה יבוצע "טיפול מונע יסודי" כפי שיפורט. הטיפולים יבוצעו במועדים שאינם חופפים. .3 ג. הטיפולים יבוצעו על פי הפירוט במפרט זה וכן על פי טבלאות השירות המצורפות ,עבור פריטי ציוד שונים ,והמהוות חלק בלתי נפרד מההסכם. ד. כל התיקונים והעבודות ,כולל שכר עבודה ,הוצאות נסיעה ,וכן החומרים ,החלקים ,גז שמן ומסנני אויר וכדומה יבוצעו ללא תשלום נוסף ,למעט החלקים המצוינים בסעיף 5להלן. השירות – "טיפול מונע רגיל" טיפול מונע זה יבוצע 2פעמים בשנה בפרקי זמן שווים ,כאשר לאחר כל שני טיפולים יבוצע בנוסף טיפול מונע יסודי כפי שיפורט להלן. לאחר ביצוע הטיפול המונע ,יוגש למזמין דו"ח מפורט בכתב .החברה תודיע מראש לנציג המזמין על מועד הביקורת לצורך מעקב וכן לאפשר השתתפות נציג המזמין בביקורת. הטיפול המונע הרגיל יכלול: א. ב. ג. ד. .4 החלפת כל מסנני אויר ,או נקוי המסננים באופן יסודי בהתאם לסוג המותקן. נקיון כללי של כל ציוד מזוג האויר וחדרי מזוג האויר. בדיקה ורישום של הטמפרטורות הבאות: טמפ' אויר צח ,טמפ' אויר חוזר לכל מזגן ,טמפ' אויר ביציאה מכל מזגן. ביקורת כללית לרעשים ,רעידות וכו'. השרות – "טיפול מונע יסודי" א. החברה מתחייבת לספק למזמין במקום בו מותקן המתקן )להלן – "מקום המתקן"( ,טיפול מונע יסודי למתקן אשר ינתן כאמור פעם בשנה. במסגרת טיפול זה תעשה הסבת המתקנים מחימום לקירור ולהפך, במתקנים בהם הדבר לא נעשה באופן אוטומטי. החברה לא תסיים את שרותה זה אלא אם בהפעלה הנסיונית פעל המתקן כראוי ומילא את יעודו לשביעות רצון בעלי המתקן היועץ/מתכנן והמפקחים. האקדמיה ללשון העברית 216 ב. בכל מתקן יבוצעו רק העבודות לפי המערכות המותקנות באותו מתקן. לאחר ביצוע העבודות וכן לאחר כל ביקור לצורך הטיפול המונע, יוגש דו"ח בכתב למזמין לגבי העבודות שבוצעו וכן לגבי מדידות שנעשו כמפורט להלן. החברה תודיע מראש למזמין את מועד הביקורות הנ"ל על מנת שאחראי מטעם המזמין יהיה נוכח במקום המתקן בזמן הביקורת. ג. הטיפול המונע במסגרת הביקורת העונתית יכלול את הפעולות המפורטות להלן ,ובנוסף לנדרש ולמומלץ ע"י יצרני הציוד: .1 טיפול מונע – מדחסים • • • • • • .2 ביקורת כללית ,נקיון וצביעה ,ביקורת כל אביזרי הגז של מערכת המדחס. בדיקת כמות הגז והשמן והוספות במידות הצורך. ביקורת כל הגנות המדחס ומערכת הפיקוד. בדיקת רעשים ומקורם. בדיקה בהספקים חלקיים. לאחר ההפעלה ימדדו הנתונים הבאים: לחץ יניקה ודחיסה ,בהספק מלא ובהספקים חלקיים. זרם המדחס בפעולה מלאה ,ובהספקים חלקיים. טיפול מונע – יחידות מיזוג אויר • • • • ניקיון ותיקוני צבע. ניקוי בריכת הניקוז ובדיקת מעבר מי העיבוי למערכת הניקוז לרבות מצב הסיפון. ניקוי הסוללות ,בדיקת החיבורים הגמישים. ליחידות ההתפשטות ישירה יבדקו מערכות המדחסים כמפורט לעיל. לאחר ביצוע הבדיקות והשרות ימדדו הנתונים הבאים )בנוסף לנתוני המדחסים(: טמפרטורת אויר בכניסה וביציאה מהמזגן. טמפרטורת האויר בחדרים או באזור. .3 טיפול מונע – מפוחים שונים ביקורת כללית ,נקיון וצביעה ,רעשים ,בדיקת כמות האויר של המפוח וכן זרם המנוע בפעולה. .5 השרות – חומרים ועבודות אשר אינם כלולים במסגרת התשלום עבור השרות להלן "השרות הנוסף": א .אספקת מדחסים ,מנועים חשמליים ,משאבות ומפוחים ,אשר הצורך בהחלפתם או בשיפוצים נובע משחיקה ובלאי טבעיים ואשר לא נגרמו על ידי תקלה ,יבוצעו על ידי החברה עבור המזמין כשרות נוסף תמורת תשלום נוסף ולאחר שהחברה תגיש הצעת מחיר לכך ותקבל את אישור המזמין. ב. לצורך האמור לעיל ,לא ייחשב כבלאי טבעי כל בלאי אשר אירע תוך 3שנים מיום שהותקן החלק המתבלה אלא אם כן על פי אישור של האקדמיה ללשון העברית 217 היועץ ייחשב הדבר כבלאי טבעי .במקרה כזה תישא החברה בהוצאות היועץ .כמו כן לא יחשבו כבלאי טבעי קלקולים שנבעו מנסיון לתקן את המתקן על ידי מי שאיננו טכנאי בעל תעודה מוכרת ונשלח ע"י החברה לבצוע התיקון. ג. במידה והמזמין והחברה לא יגיעו לעמק השווה לגבי מחיר החלפת הציוד המתואר בסעיף א .שומר לעצמו המזמין הזכות לבצע העבודות המתוארות בסעיף הנ"ל באמצעות כל חברה אחרת על פי שיקול דעתו הבלעדי. ד. החברה בהיותה נותנת השרות נדרשת להתריע בפני המזמין בעוד מועד על חלפים אשר לדעתה תידרש החלפתם עקב בלאי טבעי או שחיקה. ה .הקביעה האם תפקוד לקוי של ציוד מסוים נגרם עקב בלאי טבעי או ע"י אחזקה בלתי נאותה עפ"י תנאי חוזה זה ,תיקבע ע"י היועץ/מתכנן. .6 נקיון מקום המתקן לאחר ביצוע העבודות והשירות על פי תנאי חוזה זה ,תדאג החברה כי מקום המתקן שבו בוצע השירות יהיה נקי מכל פסולת ,לכלוך ,ושיירים שמקורם בעבודות התחזוקה והטיפול ע"י עובדי החברה. .7 מחיר ,והארכת תקופת השרות והאחריות במשך תקופת הבדק והשרות לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע עבודות התחזוקה המפורטות לעיל )במפרט הכללי והמיוחד( ,וכל העבודות כלולות במחירי הציוד אשר צוינו בכתבי הכמויות והמהווים חלק מחוזה ההתקשרות עם המזמין. במדה והמזמין יחליט לחתום עם החברה )הקבלן( הסכם שרות לתקופה של שנה נוספת מעבר לתקופת האחריות והשירות הנדרשת במפרט זה ,יהיה המחיר לפי שקל/טון קירור המתיחס למתקן. המחיר יהיה צמוד למדד א.ק.מ.א) .ארגון קבלני מזוג אויר( כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע בתאריך הגשת המחירים למכרז זה )של התקנת המערכות(. במדה והמזמין יחליט לנצל האופציה העומדת לזכותו להארכת החוזה לשנתיים נוספות ,יקבע המחיר עפ"י אותו מדד ,או במשא ומתן בין הצדדים. ד. השכר. .1 סך כל השירות והתחזוקה על פי המפורט במפרט המיוחד והטבלאות ועל בסיס טון קירור יהיה כדלקמן ,לשנת שירות מלאה: ……… .טון/קירור לפי . . . . . . .שקל/טון = . . . . . . . . . . . . . שקל .2עבודות על בסיס שעות עבודה )לתקופת השירות(: טכנאי קירור שקל/שעה טכנאי חשמל או בקרה שקל/שעה עוזר לבעלי המלאכה הנ"ל שקל/שעה .3לעלויות הנ"ל יש להוסיף מע"מ כחוק. ........ ........ ........ האקדמיה ללשון העברית 218 .4 התשלום לשירות והתחזוקה יעשה בארבעה תשלומים שווים ללא התיקרות ובתוספת מע"מ ,כפוף למלוי כל התחיבויות קבלן השירות והתחזוקה. שם הקבלן. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: חתימה וחותמת הקבלן. . . . . . . . . . . . : נציג המזמין. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : חתימה וחותמת המזמין. . . . . . . . . . . : תאריך. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : האקדמיה ללשון העברית 219 טופס תחזוקה ובדיקת מערכות גז קירור על בסיס - VRFמאיידים מספר פעולה תאור העבודה * יחידה מס' 1 דגם: * יחידה מס' 2 דגם: * יחידה מס' 3 דגם: * יחידה מס' 4 דגם: תדירות הטיפול 1 בקורת כללית למאיידים :נקיון, דלתות גישה ,סגרים ,שלמות מכסי מתכת ללוחות חשמל אינטגרליים על היחידה, אטמים ,ברגים ,טיפול יסודי במוקדי חלודה. בדוק שלמות בידוד כבלי חשמל ותקשורת המזינים כל יחידת מאייד בדוק שלמות בידוד טרמי לצנרת גז קירור ,וגמישותו .בידוד קשיח או מתפורר ו/או חסר יש להחליף ו/או להשלים כולל עטיפה. הפעל את כל יחידות האיוד הפנימיות למשך 4דקות ,ולאחר מכן בדוק: א .שאין דיווח בפנל ההפעלה לתקלה. ב .שאין רעש חריג מהיחידה. ג .שזרימת האויר חופשית ותקינה. ד .שאין רעש משסתום ההתפשטות. ה .שיש זרימה חופשית של מי עבוי בצנור השקוף ,ונקה לפי הצורך. ו .שאין רעד ביחידה בזמן פעולה. ז .שאין סמני הזעה על גוף היחידה. כל שלושה חודשים 5 נקה המסננים באמצעות שואב אבק .מסנן פגום ו/או מתפורר להחליף. כל חודש/ חודשיים 2 3 4 הערות כל שלושה חודשים כל שלושה חודשים כל שלושה חודשים באחריות המשתמש אישור בקרת איכות נציג חברת האחזקה ____________ נציג המזמין _________________ הערה: הטיפול במערכת החשמל של היחידה יתבצע בכפוף להנחיות המצורפות בטופס "בדיקת לוחות חשמל" • מלא וציין את מספרי היחידות את הדגמים המדויקים ,את מיקום התקנתן ואת משרתות. האזור אותו הן • נקוי ו/או החלפת מסננים ,באחריות המשתמש. האקדמיה ללשון העברית 220 טופס בדיקה ותחזוקת מפוחי אורור מספר פעולה 1 2 3 4 5 6 7 תאור העבודה הפעל יחידה באמצעות לוח הפעלה ובדוק תקינות הפעולות הבאות: א .מפסק הפעלה בלוח החשמל בכל המצבים. ב .מפסק הפעלה סמוך ליחידה )מנתק ביטחון(. ג .רעש חריג מהמפוח ,מהמנוע מהמיסבים. בדוק תקינות רצועות: א .רצועות רפויות מתח כנדרש. ב .רצועות בלווית החלף )דאג לרצועות רזרביות(. נקה את המפוח פנים וחוץ .וודא דלתות ופתחי גישה במקומם .השלם סגרים וברגים על פי הצורך .בדוק שטחים מתכתיים חלודים ,נקה מוקדי קורוזיה וצבע בצבע יסוד וצבע זהה למקור. בדוק שלמות חיבורים גמישים ואטימותם ,וודא קיום הארקה בין המפוח לתעלות הפח. בדוק מערכת החשמל ,חיזוק כבלים, מוליכים ,מפסקים ,הגנות במערכת פיקוד וחיבורי הארקה .מדוד צריכת חשמל והשווה לנתוני תכנון. בדוק כמויות אויר והשווה לנתוני תכנון, בדוק כיוון סיבוב המאיץ. במפוחי שחרור עשן וודא חיבור למערכת גילוי אש בלוח .הפעל הפעלה ניסיונית, לרבות הפעלה דרך אספקת חשמל חרום. * מפוח מס' 1 * מפוח מס' 2 * מפוח מס' 3 אישור בקרת איכות נציג חברת האחזקה______________ : ________________ תדירות הטיפול כל שלושה חודשים הערות כל חצי שנה כל שלושה חודשים כל חצי שנה כל שלושה חודשים כל שלושה חודשים כל שלושה חודשים אישור נציג המזמין: * מלא וציין את מספרי היחידות ו/או מיקומן ו/או יעודן ו/או האזור המשורת. האקדמיה ללשון העברית 221 פרק - 22אלמנטים מתועשים בבניה -תקרות אקוסטיות ,תקרות גבס ותקרות פח 22.1 כללי -תקרות אקוסטיות ותקרות דקורטיביות 22.1.1תאור כללי של העבודות העבודות כוללות אספקת והרכבת תקרות אקוסטיות ,תקרות דקורטיביות ותקרות גבס חלקות ,הכל לפי המסמכים והתוכניות. 22.1.2מפרט טכני כללי לעבודות התקרות השונות כל העבודות תבוצענה ותימדדנה בהתאם לפרק 22של המפרט הטכני הכללי לעבודות בנין ,בהוצאת הוועדה הבין-משרדית .אלא אם צויין אחרת במפרט הטכני המיוחד להלן )להלן גם "הספר הכחול"( 22.1.3לוח זמנים כל העבודות יבוצעו בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי המפקח ,בתאום עם הקבלן ,ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים שלא לסטות מלוח הזמנים הנתון .הוראה זו הינה מעיקרי החוזה וכל סטיה ממנה מהווה הפרה חמורה של החוזה שנחתם בין הצדדים. 22.1.4התאמת המוצרים למידות הבנין כל המידות של המוצרים והפריטים ,כפי שהם ניתנים בתוכנית ,בכתבי בכמויות ובכל מקום אחר ,הינם תיאורטיים בלבד ,ועל הקבלנים לקחת בחשבון את הסטיות האפשריות וחוסר הדיוק ,שהינם תוצאה של עבודות הבניה ולבצע את עבודות תקרות התותב ,רק לאחר מדידה ובדיקה מדוייקת בבנין. הוראות סעיף זה הינן מתחום אחריותו הבלעדית של כל קבלן ,בתחום עבודתו הוא ,ולא תתקבל כל טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר אי התאמות ועבודה לקויה במוצרים אותם סיפק לבנין. 22.1.5ביצוע העבודה א. ב. ביצוע העבודה צריך להיות מעולה ביותר ,לפי כל חוקי המקצוע. יש לתת תשומת לב מיוחדת לעיבוד החומר ,לחיבורים ,לחומרי העזר והגמר. אין להתיר כלל שינוי או סטייה מהמפרט והתוכניות ,אלא באישור המפקח .את האישור יש לקבל בכתב. 22.1.6דוגמאות א. דוגמאות ממוצרים מיובאים או המיוצרים בבית המלאכה של הקבלן ,או באתר הבניה : .1 הקבלן חייב להכין דוגמא אחת מכל המוצרים ,שטח דוגמא 6מ"ר לפחות כולל מסגרות ותליות כמפורט בכתב הכמויות ,וזאת לפני ביצוע כל ההזמנה .הביצוע ייעשה רק לאחר קבלת אישור סופי בכתב מאת המפקח. האקדמיה ללשון העברית 222 2. הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנון ,הביצוע וטיב החומר ,וכוללת את כל פרופילי הגמר מכל הסוגים, כפי שפורטו על ידי האדריכל. .3 במידה והדוגמא לא תקבל אישור המפקח ,על הקבלן להכניס בה כל שינוי שיידרש על ידי המפקח ,ללא תוספת תשלום לקבלן. כל הדוגמאות תבוצענה תוך שבוע אחד מהתאריך בו יקבל הקבלן הודעה בכתב כי עליו להתחיל בעבודה או בהתאם ללוח הזמנים שנקבע על ידי המפקח. הדוגמא תשמש לצורך השוואה בגמר ייצור כל הפריטים ,עד קבלתם הסופית. בנוסף לאמור לעיל ,על הקבלן להודיע למפקח בכל שלב ושלב ,בעת ייצור המוצרים ,על מצב העבודות ,וזאת לצורך בדיקות אשר יערוך המפקח בבית המלאכה של הקבלן או בכל מקום אחר ,באם העבודות מתבצעות בהתאם להוראות ,בתוכניות ,תוכניות העבודות וכו'. הקבלן ימלא אחר כל דרישה והוראה שיתן המפקח בגין אי התאמה בשלבי ייצור לתוכניות המאושרות. 4. 5. .6 22.1.7אמצעי עזר ,חומרים ואמצעי זהירות א. הפיגומים הדרושים לו וכן הסולמות וכל מכשירי העזר האחרים, יסופקו על ידי הקבלן. בלוקים וכו') .אין לחבר פיגומים למשקופים ,קירות או לכל אלמנט אחר בבנין העלול להיפגם(. ג. הקבלן יספק על חשבונו חומרי בנין לצורך עבודתו ,וכן חומרי כיסוי לשמירת המוצרים בעת ההרכבה. ב 22.1.8מסירת המוצרים למזמין בתוך כל העבודות בבנין ,ימסור הקבלן למזמין ,באמצעות המפקח ,את כל המוצרים והפריטים ,כשהם גמורים ,שלמים ומושלמים ,נקיים מכל רבב ,ומוכנים לפעולה להן יועדו בבנין .מודגש בזאת שאחריות הקבלן לשלמות המוצרים והפריטים ,עד למסירתם למזמין ,הינה בלעדית לקבלן ובאחריותו בלבד. 22.1.9תיקונים והחלפות המוצרים והפריטים יסופקו במצב גמור ושלם .כל מוצר או חומר ,אם יימצא פגום או לקוי -יוחלף או יתוקן על ידי הקבלן ללא דיחוי ,בדרך שלא תגלה את ביצוע ההחלפה או התיקון ,ולא תשנה את צורת המוצר המושלם. בהוצאות התיקונים ו/או החלפות יישא הקבלן ,ורק הוא. כל עבודות התיקונים ו/או החלפות ייעשו לשביעות רצונו המלאה של האדריכל ו/או המפקח. 22.1.10ניסויים ,בדיקות והתאמות לתקן על הקבלן לבצע את עבודותיו בצורה ובשיטות שיענו על הדרישות התקניות ועמדו בדרישות התקנים והפרטים. מוצרים וחומרים יישלחו לבדיקות מעבדה לצורך ביצוע ניסויים ובדיקות לצורך קביעת מידת התאמתם לתקנים .בחירת המוצרים )הדגמים(, והחומרים תעשה על ידי המפקח. האקדמיה ללשון העברית 223 הוצאות בגין הבדיקות ,כולל הוצאות הטיפול במדגמים וקבלת התוצאות, יהיו כולן על חשבון הקבלן. מספר הדגימות יהיה לפי קביעת המפקח. המוצרים יעמדו בתקנים הבאים : א. ייצור .ASTM C 635-78 ב. הרכבה .ASTM C 636-76 בחירת אלטרנטיבות ,גווני צבעים וכו' 2.1.11 בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות ואיפיון גמר של המוצרים ,באיזה סוגי חומרים וכו' ,יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי ,ועל הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לדרישות המפקח. את הבחירה יעשה האדריכל ,מתוך מגוון דוגמאות שיציג הקבלן בפני האדריכל ,לפני הביצוע ההמוני של העבודות .רק חומרים וגוונים שקיבלו אישורו המוקדם של האדריכל יהיו מותרים לביצוע במסגרת עבודות אלו. 22.1.12מחירי היחידה א. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים אחרים של מסמכי הגשת הצעות זאת ,מודגש שמחירי היחידה ,אותם נקב הקבלן הכתב הצעתו ,יכללו את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודות במקומן בבנין ויכללו את כל המצוין במפרטים ובתוכניות וכן יכללו גם את כל אותם עבודות וחומרים שאפילו אינם מצויינים במפורש בתוכניות ובמסמכים ,אולם מטבע הדברים הם דרושים לביצוע מושלם ובטוח של המוצרים במקומם הסופי בבנין. המחיר יכלול את כל האביזרים והחיתוכים ,כולל חיתוכים לאמבטיות תאורה ,גלאי עשן ,מנורות חירום ,מפזרי אוויר, ספרינקלרים או כל דבר אחר המשולב בתקרה. ג. למוצרים ופריטים זהים ,יהיה מחיר יחידה זהה ללא הבדל מפאת מקום ההרכבה ,וההפרדה לפרקי משנה שונים לבנינים השונים נועדה להקלת המדידה בלבד. מדידה -המדידה במ"ר של פני התקרה והיא כוללת את כל מרכיבי העבודה והחומר ,לרבות הכנות ,מיתלים ,פרופילים, התאמות ,אריחים ,שילוב אלמנטי מיזוג אוויר ותאורה ,וגמר ליד הקירות. ב. ד. המדידה של גבהים/תקרות יהיה באמצעות מכשיר לייזר וכיו"ב . 22.1.13עתודות בגמר העבודה ולפני הקבלה הסופית ,על הקבלן לספק למזמין ולאחסן במקום שיורה המזמין בבנין ,מערכת רכיבי מיתווה תקרה ואריחים אקוסטיים ,בכמות של 5%מהיקף העבודות. חומרי עתודה אלה יהיו מהרצת הייצור של החומרים שהותקנו בבנין. האקדמיה ללשון העברית 224 22.2 תקרות אקוסטיות קשירת מערכת התקרות האקוסטיות באחריות הקבלן הראשי ומהנדס האתר .על הקבלן להמציא אישור בדיקת תקינות ממכון התקנים הישראלי. 22.2.1אריחי תקרת גבס מחורר התקרה עשויה מלוחות גבס תוצרת " "INBAUעל ידי מ.ג .תקרות אקוסטיות ,או ש"ע. הלוחות יהיו בעובי של 12.5מ"מ עובי עם חורים מרובעים בקוטר 9מ"מ כשהמרחק ביניהם ציר לציר 18מ"מ בסידור אותוגונלי )אחוז חרור 19% .(15%בגב הלוח ממברנה אקוסטית .בנוסף ,יונחו על התקרה מזרונים מצמר סלעים בעובי " 2ומשקל מרחבי של 24ק"ג/מ 3בתוך שקיות פל"ב .או עטיפת סיבמין. התקרה תהיה מושלמת ומוכנה לצבע ,על בסיס מים וב(ROLLER) - גלגלת בלבד. עבודות תקרות גבס כוללות עבוד פתחים כולל התקנת חיזוקים מקומיים ומגשרים כנדרש מפרופילי פח מגולוון לגופי תאורה ,שילוט חרום וכו' לרבות התקנת התאמות לגרילים למ"א ולפתחי השרות הנסתרים. חיבור הלוחות יעשה עם סרטי גבס משוריין ושפכטל ויהיו סמויים .כל ההתקנה ההרכבה והשימוש בחומרים לפי הוראות היצרן. מידת האריח מידות 60/60ס"מ ,מידות מינימום של אריח חתוך יהיו 15ס"מ במימד הצר ביותר של האריח. מיתלים ופרופילים מערך הפרופילים יהיו עשויים פח מגולוון צבוע בתנור בגוון לבן כדוגמת מערך " "DONNדגם פרופיל PXופרופילים MR - 366וSR - 122 061 - או ש"ע .גובה פרופיל ראשי יהיה 38מ"מ והפרופיל המשני 25מ"מ. המתלים יהיו עשויים פח מגולוון בעובי 2מ"מ. התליות תעשנה רק על הפרופיל הראשי במרחקים של 120מ"מ. לכל האריחים ומערכי הפרופילים דלעיל שצויינו עבורם דגמים ו/או יצרנים -הכוונה הינה למוצרים אלו או שווי ערך להם. מערכות מתווה תקרה מסילות המתווה תהינה צבועות בצבע לפי בחירת האדריכל ובאישורו. פרטי גמר מתו השוליים ראה פרטי ביצוע .פרטי הגמר יהיו ממסילות פח מכופפות על פי דרישות הפרטים בצורות Lו Z -או שילוב ביניהם וצבועים בצבע זהה למסילות המתווה האחרות. איטום וחסימה אקוסטית האקדמיה ללשון העברית 225 חומר האיטום במקומות הדרושים ,כגון :במפגש תקרה וקירות או מחיצות יהיה מסוג גומי סינטטי מתוצרת " "TREMCOאו ש"ע. חסימת מעברי כבלים ,צנרת לסוגיה וכן מסביב לתעלות מיזוג אוויר )לחדרים אקוסטיים( יהיה בביצוע כדוגמת חברת "אקטיב". 22.2.2פסילת האריחים בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לטיב האריחים והרשות בידי המפקח לפסול אריחים גם אם עברו את ביקורת האיכות של המפעל המייצר אריחים ואושרו ,וזאת אם אינם עומדים בדרישות הטיב ,במקצתן או כולן כפי שהוגדרו במפרט .סטייה מאחידות הגוון והגימור ,וכללית מהדרישות לגבי המידות והמראה של האריח היא עילה לפסילתו וההחלטה על כך נתונה לשיקול דעתו של המפקח. 22.2.3פרטי הרכיבים פרטי הרכיבים של המערכת לתליית תקרת התותב ,אריחים מינרלים מותאמים לשיטה ולמפרט של דון “ ”DXLשל יצרן התקרה ,יש לקרוא בקפידה ולמלא אחרי הוראות היצרן בעת הרכבת המתווה .להלן הדרישות העיקריות מכל אחד מהרכיבים : א. מערך הפרופילים יהיה מדגם PXמפח מגולוון צבוע בתנור. ב. SR-122 ,SR-061 מתלים מפרופילים "דון", ,MK366או שווה ערך .בעובי 2מ"מ פח מגולוון .גובה פרופיל ראשי 38מ"מ לפחות .גובה פרופיל משני 25 מ"מ לפחות. ג. מחברי פח מגולוון לחיבור בין המרישים לבין עצמם, אשר יבטיחו מערכת אופקית ויציבות התליה ודיוקה, מערכת התקרה תהיה כשירה לשאת עומסים נוספים כגון :גופי תאורה ,תריסי אוויר ,רמקולים וכו'. ד. התליות תעשנה רק על הפרופיל הראשי ,במרחק של 120 מ"מ לכל היותר לכל כיוון ,לא תותרנה שקיעות במסילות התקרה הגדולות מ 1/360 -מאורך המפתח המקסימלי של 120ס"מ. ה. הפרדת שדות על ידי תעלות תאורה או פרופיל "אומגה" מאלומיניום צבוע. ו. יש להוסיף מתלים לחיזוק התקרה במשבצות בהן יותקנו גופי התאורה. 22.2.4גמר ליד הקירות גמר יהיה בתקרות המינרליות L+Zבאמצעות פרופיל אלומיניום זווית L -25מ"מ ו -Z-25מ"מ ,גמר לבן צבוע בתנור. כל חלקי הברזל יהיו מגולוונים 80מיקרון צבועים בתנור בגוון לבן שבור. חומר האיטום והמילוי במפגש תקרה וקירות או מחיצות יהיה מסוג גומי סינטטי מתוצרת “ ”Termcoא.ש.ע. האקדמיה ללשון העברית 226 22.2.5אחידות בצבע הפרופילים כל פרופילי התקרה L ,Z ,Tיהיו אחידים בצבעם לפי שיפוט אדריכלי .ל פרופיל חריג בצבעו יוחלף -עד להשגת אחידות צבע מושלמת. 22.2.6תקרות גבס א. כללי -תקרות הגבס יבוצעו במקומות המסומנים בקומות כשהם מפולסים במדוייק בסטיות וכפופים. ב. קונסטרוקציה -שלד מפרופילי פח מכופף מגולוונים מתאימים .כל החיבורים יהיו סמויים וחלקים כולל נייר הדבקה כמפורט בנספח. ג. סוג לוחות הגבס -יהיה מלוחות גבס בציפוי קרטון עפ"י תקן ישראלי בעובי 12מ"מ .עם קצוות מצומצמים לקבלת סרט הדבקה ומילוי שפכטל -ראה נספח. ד. צפיפות הניצבים בתקרה -מרחק בין הניצבים לא יעלה על 40ס"מ. ה .עבוד כל הפנות והמקצועות האופקיים והאנכיים ייעשה בהדבקת סרט פינה עם חיפוי מתכתי להגנה מכנית. 22.2.7שילוב גופי תאורה ואביזרים התקרה תורכב בדיוק לפי תוכנית בשילוב גופי תאורה ,מפזרי אויר וכל אלמנט אחר המסומן בתוכנית .שולי התקרה ושפות הפתחים יעובדו בפרופיל אלומיניום הכל לפי פרטי התוכנית .האריחים יחתכו בהתאמה מלא כולל סגירת שולים על פי הצורך. האריחים יחתכו בהתאמה מלאה כולל סגירת שוליים על פי הצורך, האלמנטים כולם ימוקמו על פי התוכניות ובמרכזי האריחים ,באלמנטי תאורה אורכי ובאלמנט מיזוג אויר אורכי ,יהיה האריח במידות 60/60 ס"מ ,או 60/120ס"מ. תעלות התאורה תהיינה בעלות מימדים המתאימים לנורות ויאפשרו החלפת הנורות בעת הצורך .התעלות תהיינה עשויות פח מגולוון בעובי של 0.9מ"מ לפחות .חישוקים יקיפו את התעלה מבחוץ ,במרווחים של 2.5מ' לכל היותר .החישוקים יהיו מחוברים ומהודקים אל דפנות התעלה וימנעו את פישוקן או כיווצן ,גם בשעה שפי התעלה פעור. כיפוף הפח מתאים לצורך המגשים ולמידות הנדרשות ,דוגמת תעלה תסופק יחד עם דוגמת תקרה ,יש לתאם סוג החיבורים ומקומם עם האדריכל .גמר התעלה בצבע אפוקסי קלוי בתנור לבחירת האדריכל. 22.2.8הנחיות להרכבת תקרה תותבת ההנחיות להלן מבוססות על הנחיות מע"צ ועל המפרט הכללי הבינמשרדי המשלים מפרט זה. מבצע התקרה יתחיל בעבודתו בכפוף לעיתוי שנקבע בלוח התקדמות העבודה של המפקח ,בהתאם להוראותיו .תהליך פילוס התקרה יבוצע בהתאם להנחיות שלהלן ,אלא אם נאמר במפרט אחרת : א .סימון מפלס התקרה התותבת על גבי הקירות -לכל אורכם. ב. ג. הרכבת פרופילי הגמר בגובה המתאים. מתיחת חוטים ב2 -כיוונים ניצבים בין פרופילי הגמר -לקביעת משור התקרה. יש להתאים חוטי הפילוס עד להנחת יחידות התקרה ,הסטיה האנכית המותרת היא 3מ"מ ביחד לכל קו אופקי בתקרה. האקדמיה ללשון העברית 227 כל תקרה תהיה מישורית ומפולסת ,אלא אם התכנון מראה אחרת. הסטיה המקסימלית מקו אופקי או מתוכנן תהיה 1מ"מ למטר. הסטיה מהקו ,מדודה לאורך הקירות ,לא תעלה בשום מקרה על 10 מ"מ. סימון התקרות ייעשה על פי המצוין בתוכניות כנקודת מוצא וממרכזי החדרים. לפני הייצור והביצוע יש לקבל את אישור המתכנן על נקודות המוצא להרכבת התקרה. הסטיה המכסימלית מהמישור כולו תהיה :קימור 3 -מ"מ למטר שקיעה 0 -מ"מ .הסטיה הכוללת תימדד במידה הקטנה של המישור ולא תעלה בשום מקרה על 30מ"מ .הבדיקה תעשה על ידי מתיחת חוטי ניילון אופקיים בין הקירות בגובה 5ס"מ מתחת לפני התקרה ומדידת המרווח בין החוטים לבין פני התקרה. לא יותרו סטיות מקומיות ,בין אריח למשנהו ובין לוח ללוח ,העולות על 2מ"מ. במקרים חריגים ,בהם אופקיות התקרה מוכתבת על ידי אלמנט ארכיטקטוני ומיננטי ,יש להרכיב התקרה לפי האלמנט ובאישור מוקדם מאת המפקח. מערכת נושאת גלוייה וכן חיבורי יחידות התקרה יהיו בקוים ישרים ונמשכים. המערכת הנושאת תחובר לתקרה הקבועה של המבנה .במקרה של מחסור בשטח תליה ,ניתן ,באישור המפקח ,לחבר מוטות התליה לאביזרי התליה של המערכות האלקטרו-מכניות .אין לתלות התקרה בשום מקרה על צנרת המערכת. ההחלטה בדבר סוג התליה ,צפיפות מוטות התליה ושיטת החיבור לתקרה ,תעשה באחריות במבצע התקרה ובאישור המפקח ,על פי עומסי התקרה עצמו והעומסים המוספים ,ומהווה חלק מאחריותו הכוללת של המרכיב ליציבות התקרה. לא יאושר עגון רצועות התליה בירייה אלא בקדוח +דיבל בלבד .סוג הדיבל יוצג לאישור בדוגמא. כל יחידת תקרה תורכב בסדר ובצורה עוקבים ליחידות הקודמות, אין להרכיב יחידות התקרה בצורה אקראית. יש לבצע חיתוכי אלמנטים באופן מקצועי ובמכשירים מתאימים בלבד .מרכיב התקרה בלבד יבצע וירכיב מסגרות ו"קשתות" לאלמנטי תאורה ,לרבות תלייתן הנפרדת. מרכיב התקרה יבצע תמיכות לחיבור ממטרים ,גלאי עשן ואביזרים שיופיעו בתוכניות התקרות. מרכיב התקרה יעבד פתח מותאם למפזר אוויר ,לפני התקנת שרוול החיבור מתעלת מיזוג למפזר. מרכיב התקרה אחראי להנחת חומרי הבידוד האקוסטי ,כך שיבטיחו התוצאה הטובה ביותר במקום שידרש לכך ,מעל לתקרה האקוסטית. מבצע התקרה ירכיב קטע לבדיקה ולאחר אישור האדריכל והמפקח, ישלים התקרה כולה. מבצע התקרה ימסור אותה כשהיא נקייה וללא פגיעות. האקדמיה ללשון העברית 228 הקבלן אחראי ליציבות ושמירת הגמר שלה תקרה התותבת ,על כל רכיביה ,לתקופה של 5שנים לפחות. 22.2.9תנאים סביבתיים לעת ביצוע העבודות אין להתחיל בהרכבת האריחים האקוסטיים לפני שהושלמה מעטפת הבנין והושלמו העבודות היוצרות אבק ורק לאחר התייבשותן של העבודות הרטובות. העבודות תתבצענה כאשר הטמפרטורה תהיה מעל 15מעלות צלסיוס והלחות היחסית עד .40% יש לאחסן החומרים באתר העבודה לפחות 48שעות לפני הרכבתם. 22.2.10חוזק תקרת תותב תהיה יציבה וחזקה ולא תשקע עקב התרופפות מערכת התליה או החיזוקים או מכל סיבה אחרת. במקומות בהם מורכבים גופי תאורה ,מפזרי אוויר ,או אביזרים למיניהם ,יבוצעו חיזוקים מקומיים ,בהתאם למקובל ולפי דרישה ו/או אישורו של המפקח. 22.2.11בליעת רעש ובידוד אקוסטי נוסף במקום שיידרש מעל התקרות האקוסטיות לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 4ס"מ עם ציפוי נייר אלומיניום "אסטרונויל" )אם לא נאמר אחרת( 22.2.12עמידות אש עמידות האש של תקרות התותב בבנין תעמוד בדרישות ת"י 921,ו-ת"י 931. 22.2.13עמידות במים במקומות בהם קיימת צנרת שיש בה כדי להעביר רטיבות לתקרת התותב ,עקב נזילות ,על הקבלן לוודא כי בוצעה בדיקת אטימות מלאה של כל המערכת לפני הרכבת האריחים או הלוחות. 22.3 מפרט לתקרות מגשים מפח )אם תהיה דרישה( 1.1 התקרות תהיינה עשויות ממגשי פח מגולוון ,בעובי 0.80מ"מ ,מחורר וללא חירור ,ברוחב 300 400-מ"מ עם כיפוף עילי של 40מ"מ וכיפוף חוזר של 10 מ"מ. 1.2 המגשים יהיו ,PREPAINTEDבצבע פוליאסטר ,בעובי של 25מיקרון לפחות ,בגוון לבן ,או בשילוב מגשים בצבע פח טבעי ,או בגוון אחר ע"פ בחירת האדריכל. 1.3 המגשים יישענו על זויתני ,Lבמידה 20/20מ"מ Z +שיורכבו על קירות בגמר טיח ,או על אריחי קרמיקה מסביב ,גובה התקרה הסופי בתיאום עם האדריכל. תעלות תאורה משני הצדדים ,אם לא נאמר אחרת ,יהיו עשויות מפח מגולוון בעובי 0.8מ"מ ,במידות כלליות של 150מ"מ רוחב 150 ,מ"מ גובה ,עם 2כיפופים פנימיים של 20מ"מ מכל צד ,להרכבת לובר במידת הצורך. 1.4 דגם הלובר יבחר על ידי האדריכל בתיאום עם יועץ התאורה .תעלת התאורה תהיה בצבע PREPAINTEDכנ"ל ,בעובי של 25מיקרון לפחות, בגוון לאישור האדריכל. 1.5 כל הפרופילים ,הפסים יהיו מפח אלומיניום PREPAINTEDכנ"ל ותעלות התאורה יהיו בגוון לבחירת האדריכל. האקדמיה ללשון העברית 229 22..4 22 1.6 במגשים יותקנו פתחים לגופי תאורה עגולים ,בקוטר בתיאום עם יועץ התאורה ומבצע התקנות החשמל. פתחים נוספים למיזוג אוויר ,לגלאי עשן ,ספרינקלרים וכד' יתואמו על ידי המפקח. שטח הפתחים לא יופחת משטח התקרה אולם לא תשולם תמורה נפרדת עבור עבוד הפתחים עבורם. 1.7 1.8 1.9 יש להוסיף פרופיל חיזוק לצורך חיבור המחיצות הקלות של השרותים. שטח התקרה ימדד נטו ללא שטח תעלות התאורה ופסי החיזוק. על המבצע להתקין דוגמא לאישור האדריכל והמפקח. תקרות גבס ישרה ובשיפוע כולל סינורים א. תקרות הגבס יבוצעו במקומות המסומנים בקומות כשהםכללי מפולסים במדוייק בסטיות וכפופים. ב. שלד מפרופילי פח מכופף מגולוונים מתאימים .כלקונסטרוקציה החיבורים יהיו סמויים וחלקים כולל נייר הדבקה. סוג לוחות הגבס -יהיה מלוחות גבס בציפוי קרטון עפ"י תקן ישראלי בעובי 12מ"מ .עם קצוות מצומצמים לקבלת סרט הדבקה ומילוי שפכטל. צפיפות הניצבים בתקרה -מרחק בין הניצבים לא יעלה על 40ס"מ. ה. עבוד כל הפינות והמקצועות האופקיים והאנכיים ייעשה בהדבקת סרט פינה עם חיפוי מתכתי להגנה מכנית. ג. ד. 22..5 22 אופני מדידה ותשלום תקרות אקוסטיות 22.5.1מחירים ומדידה א. מחירי סעיפי התקרות האקוסטיות כוללים את כל הנדרש להתקנת האלמנט המוגמר .בין אם פורט במפרט הטכני ובפרטי התוכניות ובין אם לא פורט ,לרבות :קונסטרוקציה ,מתווים, אריחים ,פרופילי הקצה ,עיבוד פתחים למ"א וג"ת .בידודים נוספים נדרשים ,נמדדים בנפרד. המדידה תהיה לפי שטח נטו של התקרות בכל שטח ,צורה וגודל, בניכוי פתחים ,חורים ומעברים ,לרבות ניכוי כל שטח האמבטיות למפזרים וגופי תאורה. ג. תוספת תימדדנה אך ורק בהתאם לסעיפי התוספת המיוחדים וכמפורט בכתב הכמויות ,כל תוספת מעבר לכך -יראו אותן ככלולות במחירי סעיפי המדידה הבסיסיים שפורטו בכתב הכמויות. ב. 22.5.2לוחות תשלומים וקביעת ערכי ביצוע חלקיים א. ב. מבלי לפגוע בכל האמור במסמכי הזמנת הצעות זאת לגבי המדידות וחישובי הכמויות הנדרשים לצורך אישור החשבונות ומבלי לפגוע בשיקולי המזמין לאישור תשלומים בגין פריט זה או אחר של העבודה -מפורטים להלן לוחות תשלומים חלקיים לשלבי העבודה בגין ביצועים חלקיים של העבודה לגבי הפריטים להלן ,מודגש כי הקביעה בדבר סיום שלב בעבודה לצורך אישור התשלום החלקי בגינו הינה בלעדית למפקח. שלבי תשלום לתקרות אקוסטיות אספקת אריחים ומתווים בלבד לשטח ) 30% -יש להביא בחשבון פחת של .(15% האקדמיה ללשון העברית 230 הרכבת קונסטרוקציה ומתווים .30% הרכבת אריחים מסירה סופית .30% .10% האקדמיה ללשון העברית 231 פרק - 24עבודות הריסה ופירוק 24.01הוראות פרק זה מתייחסות לכל עבודות ההריסה והפירוק ,גם במקרים שתיאורם נמצא בפרקים אחרים של המפרט ו/או כתב הכמויות. 24.02פירוט העבודות עבודות הריסה ו/או פירוק של אלמנטים שונים ,בשלמות או באופן חלקי ,במבנה קיים ,לצורך ביצוע שיפוצים ,שינויים ותיקונים למיניהם. עבודות מיוחדות כגון :עבודות ניקוי ופינוי פסולת בלתי שגרתי וכדומה ,שאינן כלולות במפורש בסעיפי עבודה אחרים. 24.03משמעות "עבודות הריסה" או "עבודות פירוק" יש להבחין בין "עבודות הריסה" או "הריסה" שפירושם :הריסת אלמנטים קיימים בתוך המבנים או חוצה להם ,על ידי שבירה וניפוץ לבין "עבודות פירוק" או "פירוקים" שפירושם :פירוק אלמנטים קיימים בתוך המבנים או מחוצה להם ,על ידי ניתוק והפרדה לחלקים קטנים יותר או ניתוק מלוא האלמנט בבת-אחת, בשלמות ,במטרה לשמור על שלמותם ,ככל הניתן ,על מנת לאפשר שימוש חוזר. לפני תחילת העבודה על הקבלן לסכם עם המזמין איזה אלמנטים מיועדים לפירוק )כמתואר לעיל( והעברתם לרשות המזמין .את הסיכום הזה יש לערוך בכתב ,אחרי סיור משותף במבנה עם נציגי שני הצדדים. 24.04לפני תחילת כל עבודות הריסה ו/או פירוק על הקבלן לסמן את מקום ההריסה ,בדיוק כנדרש בתכניות ו/או הנחיות ולבדקו שוב על מנת לוודא ולהיות בטוח שלא קרתה טעות ,במידות ובמיקום, העלולה לגרום נזק. כמו-כן ,יבדוק הקבלן את מהלך הצינורות בבנין הקיים בכדי לא לפגוע במערכות ומתקנים קיימים של חשמל ,טלפון ,מים ,דלוחין ושופכין וכדומה ,המיועדים להישאר במבנה .על כל בעיה שתתעורר בנושא יש להסב את תשומת לב המפקח לכך ולקבל הנחיות ברורות ומפורטות להמשך העבודה. 24.05בכל מקרה בו ,תוך כדי ביצוע ההריסות ,כולל הנעשות לחיבור בין אלמנטים חדשים לקיימים ,נתקלים בחלקי בנין קונסטרוקטיביים )כגון :עמודים וקורות( ,על הקבלן להפסיק מיד ביצוע עבודות ההריסה באותו מקום ולהודיע למפקח על מנת לקבל הנחיות מפורטות בכתב -להמשך ביצוע העבודה. 24.06כל מקרה בו יש צורך לחצוב ,באופן חלקי ,באלמנט קיים מבטון, על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמפקח .שטח החיצוב לא יתפשט מעבר לגבולות המותר ויש להקפיד ולהישמר מגרימת סדקים סביב שטח החיצוב .קיים איסור מוחלט לפגוע במוטות הזיון. במקום שחלקי בטון עלולים להישאר תלויים באוויר ,על הקבלן לבצע קודם לכן ,תמיכות מתאימות ,מתחת לאותם החלקים. במידה ועבודת החציבה בוצעה לדעת המפקח ,באופן בלתי מקצועי ,העלול לגרום נזקים באלמנטי הבטון הסמוכים ,יתוקן הדבר בידי הקבלן על חשבונו הוא .התיקון יבוצע לפי הוראות האקדמיה ללשון העברית 232 והנחיות המפקח במקום. 24.07כל העבודות תבוצענה בעבודת ידיים ו/או בעזרת כלים מכניים ו/או אחרים ,הכל לפי הוראות ובאישור המפקח במקום. 24.08מחירים א( מחירי עבודות הפירוק ו/או ההריסה כוללות ,בין היתר, את התאום המלא מראש עם המפקח לכל נגיעה ,פירוקי הריסה ,התחברות וניתוק של מערכות חשמל ,מים, צנרת ,מ"א תקשורת וכיו"ב וביצוע העבודה על פי הנחיותיהם. ב( מחירי עבודות ההריסה כוללים פינוי הריסות ופסולת למקום מורשה ע"י כל גורם רשמי מחוץ למבנה ,בתאומו ועל חשבונו של הקבלן. ג( מחיר עבודות הפירוק כוללים פינוי אלמנטים ומוצרים מפורקים למקום שיקבע על ידי המפקח. ד( מחיר פתיחת פתחים בקירות ובתקרות כולל ייצוב קצוות הפתח אחרי ההריסה לפי ההנחיות בתכניות, במפרט או ביומנים ולפי מידות מתוכננות והכנתו להרכבה בתוכו של אלמנטים שונים כגון :חלונות, דלתות וכו'. ה( מחירי פירוק חלונות ודלתות שבמקומם יורכבו חלונות ודלתות חדשים ,כולל גם תיקוני טיח בהיקף הפתח ,יש לבצע טיח כדוגמת הקיים. ו( מחירי פירוק והריסת מערכות )חשמל ,מים ,ביוב וכד'( יכללו בין השאר ,גם את עבודות הגישור החשמלי, הורקת צנרת ומילויה מחדש ,מעקפים ,ברזים ,פקקים, קופסאות חיבור וכל הדרוש להמשך תיפקודו התקין של הבנין בחלקים שלא נועדו להריסה ופירוק. ז( מחירי הפירוק וההריסה כוללים ,בין השאר ,גם את ההגנה על הבנין ,על ריהוט קיים ועל אביזרים מפני נזק כל שהוא בזמן הפירוק וההריסה. ח( מדידת פתחים תהיה על פי המידה המצויינת בתכניות. ט( מחירי עבודות הפירוק וההריסה כוללות ,בין היתר, את כל העבודות )סיתות ,נקיון ,פינוי ,תיקון ,השלמה וכיו"ב( הדרושות כדי להתאים את המקום להמשך עבודות בהתאם למתוכנן ולמפורט בכתב הכמויות. האקדמיה ללשון העברית 233 פרק - 40עבודות פיתוח נופי 40.00.01 תאור העבודה העבודות בשטחים הפתוחים במתחם האקדמיה ללשון ,כוללות הכשרת שבילים לרבות ריצופים ,ערוגות ,ריהוט רחוב ,נטיעות ,השקיה ,הכל לפי תכניות יועצי התשתית, קונסטרוקטור ,מתכנן החשמל ,הנוף והפיתוח .העבודה היא באתר מבנה לשימור ויש לבצעה בזהירות ובדייקנות בהתאם לתכניות ולפרטים .בשל קרבת העבודות למבנה ייתכן שעבודות גסות יבוצעו בעבודות ידיים למניעת פגיעה בו ,לא תשולם תוספת בגין עבודות ידיים זהירות. העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין והמפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה בהוצאה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד הבינוי והשיכון ומע"צ ,על כל פרטיו העדכניים ,המפרט המיוחד שלהלן ,על פי ההנחיות הכלליות בתכניות ועל פי התכניות המפורטות והפרטים. כל העבודות יעשו בכפוף למפרט הבינמשרדי,למפרט המיוחד ,להנחיות מיוחדות בכתב הכמויות ,לתכניות ולפרטים. פרק :40.1מפרט מיוחד לעבודות עפר תת פרק 40.1עבודות הכנה ופירוק עבודות פירוקים – כללי מודגש כי כל עבודת החפירה במסגרת עבודה זו כוללת כל פירוק תת קרקעי שיידרש. עבודות הפירוקים כוללות פירוק וסילוק אלמנטים תת-קרקעיים ,כגון יסודות בטון או צנרת ישנה .עבודת הפירוקים כוללת פירוק זהיר של אלמנטים )כגון אבני ריצוף וכדומה(, אשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר. הריסה ופירוק העבודה כוללת הריסה ופירוק של מרצפים ,קירות בטון ,שוחות ,וכו'. עבודת ההריסה והפירוק יבוצעו באופן מקצועי ובעבודה זהירה ,בכלים ומכשירים מתאימים ,מבלי לפגוע בתקינות אלמנטים לשימוש חוזר ומבלי לפגוע במערכות תשתית ומבנים. העבודה כוללת פינוי ההריסות למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות כולל תשלום האגרה, ופינוי חלקי מבנים ואלמנטים אשר לדעת המפקח ניתנים לשימוש חוזר למקום אחסון לפי הוראות המפקח. על הקבלן לבקר במקום ולבדוק את המצב הקיים ,לרבות סוג החומרים ,מיקום וצורת אלמנטים שונים ,מצב וסוגי מערכות צנרת השקיה ותברואה ,חשמל וכו' ,על הקבלן לקחת בחשבון כי בתכניות עשויים לא להופיע כל האלמנטים לפירוק ,וכי העבודה כוללת פירוק אלמנטים קיימים בשטח גם אם אינם מסומנים במדידה. פירוק מדרגות בטון כולל גם את פירוק משטח הבטון שמתחתן. פירוק קירות /גדר אבן /קיר גדר מבטון ו/או אבן ו/או בלוקים בכל עובי שהוא: העבודה תבוצע בהתאם למפורט במפרט הכללי. העבודה תבוצע בזהירות מבלי לפגוע במבנים ו/או מתקנים אחרים ו/או בחלקי מבנה שאינם להריסה .וכוללת את פינוי הפסולת כמצויין בנ"ל. עקירת צמחיה האקדמיה ללשון העברית 234 צמחיה מיועדת לעקירה תסומן לקבלן על-ידי המפקח .העקירה מתייחסת לצמחים ועצים אשר ייעקרו על שורשיהם ויפונו מהשטח כחלק מפינוי פסולת .הקבלן אחראי לקבל רשיון עקירה )כולל תשלום אגרות( המדידה לעקירה לפי יחידות בציון קוטר הגזע לעצים. שמירה על צמחיה בשטח תשומת לב הקבלן לשמירה מלאה על כל הצמחייה בשטח למעט צמחיה שסומנה לעקירה. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה בעצים ובשיחים ,הן בשלב ביצוע עבודות עפר בשטח ,הן בשלב ביצוע עבודות בנייה והן בקביעת שטחי ההתארגנות באתר. פגיעה וגרימת נזק לצמחיה קיימת תהא באחריות הקבלן.הקבלן יתקן את הנזקים על חשבונו ע"י שיקום השטח ,לפי הנחיות האדריכל ,וע"י נטיעת צמחים שווי ערך לצמחים שניזוקו .קביעת מידת הנזק וסוג ואיכות הצמחים לשתילה מחדש ייקבעו ע"י האדריכל והמפקח ,ועל ידי פקיד היערות במקרה של פגיעה בעצים. חפירה ו/או חציבה חפירה ו/או חציבה -למען הסר ספק מודגש בזאת כי במפרט זה יש רק סעיף אחד והוא "חפירה ו/או חציבה" .בכל מקום במסמכי מכרז/חוזה זה בו מופעים מושגים כגון" :חפירה" "חציבה" " ,חפירה/חציבה" או "חפירה ו/או חציבה" הכוונה לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע ובכל זוגי הכלים והצ יוד הדרושים לא תוכר כל תביעה בנושא זה . חפירה /חציבה כוללת הריסה ופירוק ,תוך נקיטת אמצעי זהירות ,של מבנים קיימים ,הריסת תאים ,פירוקי ריצופים בכל עובי כלשהוא. העבודה כוללת הריסה מלאה של תאים. העבודה כוללת שבירת ,חיתוך ופירוק אלמנטי בטון ,משטחי בטון מכל סוג ו בכל עובי שבתחום החפירה ,כולל חיתוך ופירוק ברזל הזיון ,פירוק גושי הבטון ,סתימת בורות בעפר מקומי מאושר ,הידוק ,העמסה ,הובלה ,סילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר כולל תשלום האגרה ,לפי הנחיות מנהל הפרויקט ו/או המפקח. כל הנ"ל יחפרו ,יפורקו במקומות המוגדרים בתכניות ול פי הנחיות מנהל הפרויקט ו/או המפקח ,כולל ריצופים ,אלא אם הגדיר המנהל /המפקח את הצורך בפירוק זהיר של הריצופים לשימוש מחדש. למען הסר ספק מהאמור במפרט הכללי מופנית תשומת לב הקבלן לעובדה שהעבודה כוללת העמסת והעברת מיטב החומר החפור המאושר למילוי ופיזורו בשטחי המ ילוי בשכבות. העבודה כוללת את כל האמור לעיל -העבודה ,החומרים ,הכלים ,הציוד ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה. ביצוע החפירה /חציבה החפירה /חציבה תבוצע בעזרת עבודת ידיים ו/או כלים מכ א ניים שניתן להכניסם לאתר העבודה ובכפוף לאישורו של המהנדס החפירה תבוצע בה תאם לתכניות ,תוך הקפדה על דיוק הביצוע לפי גבולות החפירה המסומנים ,ציוד החפירה יהיה מסוגל לבצע את עבודות החפירה בצורה כזאת שערעור הקרקע יהיה מינימ א לי ויאפשר יצירת מדרונית מדורגת חלקה וישרה ,תוך סילוק אזורים רופפים ובלתי יציבים הכל לפי קביעת המהנדס באתר עבוד ת החפירה תתבצע בהתאם לשלבי הביצוע המוכתבים ע"י המפקח. העבודה כוללת עבודה בשטחים צרים קטנים או נפרדים. כל החומר החפור יחשב כפסולת ויסולק מהאתר למקום שפיכה מאושר כמפורט לעיל ,אלא אם כן החליט המזמין להורות על שימוש חוזר בחלק מהחומר החפור .במקרה זה על הקבלן לא חסן זמנית את החומר בהתאם להוראות המזמין ללא תוספת תשלום. חפירה זהירה לצורך גישוש האקדמיה ללשון העברית 235 לפי הנחיות המזמין ו בתאום עם נציגי בעלי התשתיות ,על הקבלן יהיה לחפור לצורך גלוי צנרת ,שרוולים ,כבלים ,תשתיות ומתקנים תת -קרקעיים קיימים . סעיף זה אינו מתייחס לחפירה זהירה במסג רת חפירה כללית כמפורט בסעיף 51.03.01לעיל. העבודה במסגרת סעיף זה כולל ת מילוי חוזר מהודק ומצעים בהתאם לצורך עד להחזרת המצב לקדמותו . תכניות עדות ,מדידה סופיות עם תום עבודות החפירה בשטח -תיערך ע"י מודד מוסמך אשר יוזמן ע"י המפקח וע"ח הקבלן ,מפת מדידה אשר יוגשו ע"י הקבלן לביקורת המפקח, ותהווה עדות על התאמת בצוע עבודות הקבלן לנדרש. הכרת סוג הקרקע המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות העפר בכל עומק ורוחב שהם וכן בכל סוגי הקרקע ,ללא יוצא מן הכלל אשר עשויים להימצא בתחום אתר העבודות ובקרבתו הסמוכה. סילוק והובלה של חומרי חפירה והריסות העבודה כוללת פינוי וסילוק חומר ,פסולת בניה ,תשתיות טמונות ,בטונים, ברזל זיון וכו' ,ופינוי וסילוק לאתר שפיכה מאושר. החומר החפור ,אשר הקבלן חייב יהיה להוציאו מחוץ לשטח -יסולק ע"י הקבלן ע"י הובלה למקום בו יתירו הרשויות המק ומיות את שפיכתם .תאום בנושא זה עם הרשויות לרבות אישור מנהל מקרקעי ישראל להוצאת החומר מהשטח וקבלת האישורים הדרושים יחולו על הקבלן. כל התשלומים והאגרות חלים על הקבלן. במידה ותידרש ע"י הרשויות ערבות בקשר לכך -הקבלן ידאג להוצאתה ועל חשבונו. העבודה כוללת הובלת עפר לכל מרחק .עבודת החפירה כוללת את כל מרחקי ההובלה הדרושים לצורך סילוק כל סוגי העפר ותוצרי החפירה . חפיר ת יתר בכל מקום בו חפר הקבלן יותר מהנדרש ,יהיה עליו למלא את החללים שנוצרו למפלס המתוכנן בחומר גרנול א רי בהידוק מלא או בטון רזה או CLSMל פי הנחיות המפקח ולשביעות רצונו עד למפלס עבודות העפר המתוכנן. ניקוז השטח -סילוק מים מחפירות ומפני שטח נמוכים במהלך עבודות במידה ובמהלך העבודה יצטברו מים בחפירה או באיזור קרקע טבעית נמוך מסביבותיו עקב גשמים ,ש י טפונות או ממקורות אחרים ,יהיה על הקבלן לסלקם באחריותו ,באמצעים יעילים ומהירים ביותר. העבודה כוללת במידת הצורך ,ביצוע תעלות ושיפועים לניקוז מי גשם בשטח .אופן הניקוז ושיטתו יתואמו עם המפקח לפני תחילת העבודה וטעונים אישורו המוקדם. תנועות עפר בשטח מודגש כי העבודה כוללת כל תנועות העפר בשטח המתחייבות משיטות הבצוע השונות ב הן ינקוט הקבלן כגון בצוע רמפות עפר לצורכי עבודתו והעברתן ממקום למקום ,בצוע רמפות עפר לכניסה ויציאה מהאתר של כלי רכב וכי וצ"ב. עבודות העפר למיניה ן תהיה כאמור לעיל מהמצב הקיים בשטח למצב הסופי המתוכנן בלבד ,כפי שמצב זה מופיע בתכניות המצורפות למכרז . הידוק היד וק מבוקר יבוצע כמתואר בסעיף 01071במפרט הכללי ,ולפי הנחיות יועץ קרקע. האקדמיה ללשון העברית 236 40.2עבודות עפר ומצעים בנוסף לאמור בפרק 01עבודות עפר במפרט המיוחד להלן תוספות/הבהרות : כללי עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים מכ א ניים מסוג אשר יאושר ע"י המפקח .אופן הביצוע ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט בפרק 5102 במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות ) .( 51 הקבלן ינקה את כל השטחים המיועדים לשתילה מכל פסולת בנין ,תשתית אבן ,אבנים בגודל 7-5ס"מ ומעלה ,צמחיה קיימת )צמחיה קיימת הנשארת בשטח תסומן ע"י המתכנן ותישאר בשטח,באישור המפקח(, גדמים ,ע שבים וכו' ,ויפנה את כל החומר והפסולת אל מקום שפך מותר. על הקבלן לקבל את אישור המפקח לניקיון השטח וגובה החישוף לפני מילוי הקרקע/מצעים. ליד מתקנים תת קרקעיים ,ליד קירות או עמודים בשטחים מוגבלים אחרים ישתמש הקבלן ,במידת הצורך ,בעבודת ידי י ם לצורך ביצוע החפירות .העבודה תתבצע בכל שטח בתחומי גבול העבודה לרבות שימוש בעבודות ידיים ,עבודה בשטחים צרים ,קטנים או נפרדים. העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה ,העברת החומר לשטחי מילוי במרחקים שונים ופיזור בשכבות ,כמפורט בפרק הנ"ל ועל פי הנחיות המפקח במקום , ומילוי בשכבות והידוק לפי הנחיות יועץ קרקע של חומר מילוי מובא. השתית שתית :יישור והידוק מלא של שתית לשבילים ו רחבות לאחר עבודות עפר )צורת דרך( דיוק המפלסים בשכבות מתחת לתשתית הכביש הן באזורי חפירה והן בגמר המילוי ( -+) 10 -מ"מ) ,ולא תותר סטייה כלפי מעלה( לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני צורת הדרך על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות .בכל מקרה של פגיעה בצורת הדרך )כגון גשם ,התייבשות, היווצרות חריצים ובועות ע"י כלים מכ א ניים וכדו'( ,יבצע הקבלן את העבודה מחדש ,לפני המשך ה עבודות. את תחתית החפירה )השתית( וכן את המילוי יש לכבוש ולהדק עד לקבלת צפי פות מינימלית הנדרשת בהתאם לסוג החומר אם לא צוין אחרת עובי השכבות לא יעלה בעוביין על 20ס"מ ) מדוד לאחר הידוק(. לכל 500מ"ר או שטח קטן עד 500מ"ר ,יילקחו לפחות 3בדיקות צפיפות מכל שכבה בשיטת מד -גרעיני .המפקח יקבע את מיקום הבדיקות .לכל 6 בדיקות גרעיניות תילק ח בדיקת חרוט -חול . 1 מצעים ותשתיות לפני ביצוע השכבות השונות יש לקבל אישורים בכתב של מתכנני האינסטלציה ,הניקוז החשמל ,מאדריכל הנוף ומהמפקח. פיזור החומר יעשה בהתאם לסימון ולגבהים שבתכניות. החומר יפוזר על פני תשתית מהודקת. פיזור החומר יבוצע ע"י מפלסת בהתא ם למפלסים. שכבת המצע חייבת להיות הומוגנית וסגורה בחומר דק. המצע יענה על הדרישות הבאות: אינדקס הפלסטיות לא יעלה על . 6% גבול הנזילות לא יעלה על . 25% המצע יהיה בגבולות הדירוג הבאים: מס' 200 מס' 4 "3/4 "3 נפה 0-15 35-70 60-100 100 % המ.ת.ק .ה מינימלי יהיה . 40% המצע יהיה נקי מחומרים אורגניים וחרסיתיים. החומר יובא כשהוא מעורבב ומורטב מראש. צפיפות המצע לאחר הידוק תהיה לפחות 2100ק" ג /מ"ק. האקדמיה ללשון העברית 237 הידוק מילוי מבוקר יש למנוע ככל האפשר התייבשות המילוי ע"י הנחה רצופה של השכבות. השכבה מהודקת תכוסה בשכבה הבאה מעליה סמוך ככל האפשר לגמר ההידוק ומיד לאחר אישור המפקח .אם כתוצאה מייבוש או הרטבה משתנים תכולת הרטיבות או הצפיפות מעבר לדרישות ,השכבה תוחזר לרמה הנדרשת ע"י עיבוד ,תיחוח והידוק מחדש לפי הנחית המפקח .יש לעבד כמות )שטח( המותאם להספק עבודה יומי המאפשר כיסו י שכבה מוגמרת בשכבה הבאה. מילוי מקומי ו מובא מבחוץ לצורך מילוי ועד לגבה 40 -ס"מ מפני פיתוח סופיים ,ישתמש הקבלן במיטב העפר המקומי אשר נחפר בשטח המבנה ,כאשר החומר ה חולי יותר ישמר לחלקו העליון של המילוי בהתאם לתכנית .לאחר מילוי בעפר המקומי המאושר .על הקבלן לק בל אישור מוקדם מהמפקח לגבי טיב העפר המובא ומקום כרייתו. מילוי באדמת גן- כחומר מילוי לשטחי הגינון בשתי שכבות בעובי 15ס"מ כל אחת ליצירת שכבה בעובי 30ס"מ סה"כ עד למפלסי פיתוח סופיים ,תובא אדמה הזהה בהרכבה לאדמה המקומית לפי הנחיות לקרקע שבפרק . 41.1.10 מצעים 51.04.02יישור והידוק פני מצע קיים שנחשף לאחר פירוק ריצוף במקומות בהם מתוכנן ריצוף במקומות הרלוונטיים ,לאחר פירוק השכבות הריצוף בזהירות ,יש ליישר את המצע הקיים שנחשף ,לתחח שכבה בעובי 20ס"מ ,להרטיב ולהדק לצפיפות הנדרשת למצע סוג א' בבקרה מלאה. אחריות הקבלן תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה והמישוריות ונמצא מתאים לתכניות. בדיקת קרקע לאדמה מקומית ואדמה מובאת לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה ,פוריות הקרקע ,מחלות ומזיקי קרקע( ,יש לבצע בדיקת קרקע. הבדיקות תבוצענה באתר ע"י לקיחת דגימות מעומקים שונים כמפורט בהמשך. על הדגימות המובאות למעבדה יצויין מיקום המדגם במדויק ועומקו. בדיקת קרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות ,או מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח .תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח ,כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין .יש לבצע לפחות 5דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים בהמשך. הבדיקות הנדרשות הן :מבנה פיזי וכימי ,רמת יסודות הזנה )חנקן ,זרחן ואשלגן( ,PHמיצוי רוויה מליחות ,מוליכות חשמלית ) ,(E.Cמחלות ומזיקי קרקע הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה .0-30 ,30-60 ,90-60 שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע ,שבוצעו והמלצות המעבדה ,באישורו של המפקח בצרוף התוצאות. לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח ,על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת הגן כמפורט בהמשך. האקדמיה ללשון העברית 238 הערה :הבדיקות והמדגמים ילקחו מהשטח ע"י סוקר קרקע המאושר ע"י המפקח .תוצאות הבדיקה/ות וההמלצות יאושרו וימסרו ע"י סוקר הקרקע ישירות למפקח. עיקור הקרקע עיקור הקרקע ע"י ריסוס בקוטל עשבים ,פרומטול " "Sסימנקס )או שווה ערך(. צורת היישום בהתאם להוראות היצרן ,האחריות לאי התחדשות של צמחיה תהיה לתקופת של שלוש שנים .עיקור הקרקע יבוצע בכל תחום עבודה,כולל שטחי הריצוף. פרק :40.4קירות ומעקות כללי: על העבודות עפ"י פרק זה יחולו הוראות של המפרט הבינמשרדי הכללי ובנוסף הוראות מכון התקנים מפמ"כ -378חיפוי קירות באבן טבעית. - 40.05עבודות ריצוף,חיפוי קירות ,אבני שפה ,מדרגות ורחבות עבודות אבן כללי סעיף זה מתייחס לכל עבודות האבן ,כגון :ריצוף ,מדרגות ,אבני מחסום, חיפוי קירות ,ספסלים וכו'. האבן מוגדרת בכתב הכמויות במחיר יסוד ותיבחר ע"י האדריכלים עם תחילת ביצוע העבודות. הקובע היחיד י בנוגע לסוג האבן ו לטיב האבן יהיו האדריכל והמפקח . האבן תעמוד ב כ ל התקנים ברמה הגבוהה ביותר ובדרישות מפרטי האבן שלשהן. אספקת אבני ריצוף וחיפוי: הקבלן אחראי על הטיפול באספקה ,הזמנה למשיכת וקליטת החומר ותזמון לנ"ל .הקבלן אחראי לרצף העבודה ללא עיכוב בלוח הזמנ ים. טיב העבודה : תהיה הקפדה על רמת האבן על כל סוגיה כולל איכות האבן ,איכות החיתוך ,דיוק החיתוך ,הסיתות האחיד ,אי שימוש באבן פגומה ,בנייה מדויקת ,גימור -כ י חול ,גימור יבש ,ניקיון האבן וכו' .הקבלן ייקח בחשבון שהמפקח ו/או האדריכל יסמן כל אבן פגומה ועל הקבלן יהיה להחליפה ללא כל תמורה גם אם הסימון נעשה לאחר יציקת השורה או לאחר שנבנו שורות אבן נוספות מעל או בצמוד ל שורה האמורה. כיחול אם נדרש ,כמפורט בתכניות: הקבלן יבצע את הכיחול ע"פ כל השלבים הדרושים: ניקוי הטיט לעומק 3ס"מ. ניקוי דפנות האבן לעומק 3ס"מ באופן מכני וב עבודת ידיים בלחץ אויר ולאחר מכן שטיפה במים. סילוק כל החתיכות והפירורים. הכנת החומר בצורה הנכונה -הקפדה על המינון. התאמת הגוון לגוון האבן :הכיחול יהיה עם צמנט בגוון האבן ו יאושר ע"י האדריכל בטרם הביצוע . מילוי לעומק של החלל ודחיסת החומר פנימה. גמר הכיחול ע" י מכשיר שידחס את הכיחול ויאפשר גימור של משטח ישר ושקוע 2-3מ"מ מפני האבן או כנדרש בהמשך בהתאם לפרטים עבור סוגי האבן השונים . האקדמיה ללשון העברית 239 לאחר התייבשות לעבור עם המכשיר פעם נוספת להדק את הכיחול ולסתום סדקים. תוך כדי ה כיחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך ומשיירי צמנט בטון. דוגמאות באתר : למען ה סר כל ספק יכין הקבלן ויפרק במידת הצורך דוגמאות לכל אלמנט ללא שום תשלום נוסף בגודל 2מ"ר לפחות או בהתאם לנדרש בסעיפים השונים .הדוגמא תהיה נוספת על מנין הכמות המוזמנת .הקבלן יגיש לאישור האדריכל והמפקח מספר דוגמאות של האבנים שבדעתו לספק ועליהן דוגמת סוגי הסיתותים השונים .הדוגמאות תסופקנה במועד כזה שיספיק למפקח ולאדריכל לבחון ולאשר ,או לפסול את הדוגמאות. המתכנן ו /או ניהול הפרויקט רשאי ם לבצע שינויים ברוחב ואורך ובדוגמת הריצוף .הקבלן יחל בעבודות הריצוף רק לאחר קבלת אישור בכתב מהאדריכל ומנה" פ. לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצוע העבודות כדלקמן :בסיסי בטון לעמודי התאורה ,בסיסים מבטון לריהוט הרחוב וכו' ,כל עבודות התאורה, החשמל והניקוז ,המים ,הביוב ,ההשקיה וכו' .על הקבלן לקבל אישור המפקח לתחילת עבודות הריצוף. בכל סעיפי העבודות שיש בהם שימוש במרצפו ת מסוג כלשהו יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף וקווי השינוי בניסור ,למעט מקרים בהם תצוין במפורש הוראה שונה בתכנית ,בכתב הכמויות וכו' .לא יותר שימוש בגיליוטינה .בחיתוך האבנים וההשלמות יש להקפיד על חיתוך ללא פגמים ועם דופן ניצבת ישרה. קווי שינוי עיבוד -כוון דוגמת הריצוף ,מעבר בין גוון לגוון ומפגש בין אלמנטים כגון מדרגות ,קירות ,אבן שפה וכו' .ריצוף בקשתות ,נסור בזוויות ,התאמת יחידות מיוחדות ,סביב פתחי עצים וכו' ,כל העבודות הנ"ל יעשו בתא ו ם עם האדריכל והמפקח והנן כלולות בעבודה . הגימור העליון בשטחי ם המרוצפים יהיה בהתאם לכתוב בכתב הכמויות ובכל מקרה ללא פגמים. יש להקפיד: על שימוש באבנים שלמות בלבד ובאיכות מעולה. ביצוע הריצוף יהיה לפי דוגמת ריצוף כמופיע בתכניות. הריצוף יתחיל ויתקדם בהתאם לקווי "התחלת ריצוף" המסומנים בתכניות ,או לפי הנחיות האדריכל ומנ ה"פ. יש לשאוף ,ע"י תיאום ,כי הגמר יהיה באבנים שלמות .במידה ואין הדבר ניתן ,יש לחתוך את אבני הריצוף בעזרת מסור דיסק בלבד ,יש להקפיד כי האבן החתוכה תישאר ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה. כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר וזאת ע" י חיתוכים ניסורים ,ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות ,אבני קצה או חצאים ,כל זאת רק באישור המפקח והאדריכל. השלמה של מרווחים סביב למכסי שוחות ,אבני שפה ,קירות וכו' תורשה רק במקרים מיוחדים. יש להצמיד את האבנים באופן שייווצר ו מישקים מינימאליי ם . בכל מקרה אין להשתמש באבנים הקטנות מ 25% -מגודל אבן רגילה. במרווחים קטנים יותר יורשה השימוש בתערובת בטון מתאימה בגון הריצוף באשור המפקח ,כל זאת ללא תוספת מחיר) .מרכיב הצבע יירכש ע"י הקבלן ו על חשבונו( .בכל מקרה אין לבצע כיחול בקצה ברוחב גדול מ- 4ס"מ. תחולת העבודה העב וד כוללת את כל המפורט לעיל ,וכוללת שילוב אבנים בעלי מידות שונות ובעלי גוונים שונים ,בכל אחוז שהוא. העבודה כוללת את הכנת השטח ,החול ,עבור חגורת הבטון לתמיכת משטחי הריצוף במקום שבו אין קירות או גדרות או אבן צד גננית ,בהתאם לפרטים ,עבודה בשטחים קטנים או צרים ,קשתות ,שטחים מעוגלים, שילוב גוונים ודוגמאות וכדו'. האקדמיה ללשון העברית 240 אבני השפה ,היסוד לרבות הזיון כנדרש ,עבודות החפירה והמילוי ,שימוש באבנים מעוגלות ,אבני שפה מונמכות וכו'.בהתאם לפרטים. עבודות הכנה כללי: לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצוע העבודות כדלהלן :קירות ,מדרגות ורמפו ת בסיסי בטון לעמודי התאורה ,בסיסים לריהוט מבטון וכו' ,כל עבודות והניקוז ,המים ,הביוב ,שרוולי ההשקייה וכו' .על הקבלן לקבל אישור הפיקוח לתחילת עבודות הריצוף. על הקבלן לרסס את כל השטח המיועד לריצוף בריסוס קוטל עשבים .על הקבלן להימנ ע מריסוס קוטלי עשבים מעבר ל שטחים שצוינו ולמלא בדייקנות הוראות יישום חומרי הדברת העשבים ,הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם בשל שימוש לא נכון או שלא כמפורט בחומרי ההדברה. י ש לפנות למפקח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבים לפני תחילת העבודה. עבודת הריצוף כוללת את העבודה להדברת עשב ים בשטחי הריצוף. אבני שפה ואבני צד: העבודה כוללת חפירה ליסוד האבן ,הידוק השתית ,יציקת היסודות מבטון והנחת אבני השפה על גבי שכבת טיט צמנט. הנחת אבני שפה מבטון -האבן צריכה להתאים לדרישות התקן הישראלי מס' . 19אבן השפה צריכה להיות ישרה ושלמה ,בעלת זוויות שלמות ,ללא סדקים ,פגמים או בועות אוויר. י ש להניח את אבני השפה במיקום ובמפלס המצוינים בתכניות .דיוק ההנחה צריך להיות ± 1סנטימטרים במיקום ו ± 3 -מילימטרים במפלס, אולם לא תותר מדרגה גבוהה מ 2 -מילימטרים בין אבן אחת לשכנתה. המרחק בין אבן לאבן לא יעלה על 1ס"מ .בקשתו ת בעלות רדיוס קטן מ3 - מטר ,יש להשתמש באבני שפה שאורכן 50ס"מ בלבד .אין אישור לשבור את אבני השפה וייעשה שימוש במסור חשמלי בלבד. לאחר ההנחה ,יש להכין את התבניות לגב הבטון ,לצקת את הגב מבטון ולמלא את הרווחים בין האבנים בטיט צמנט .לאחר גמר כל העבודות יש לנקות את האבנים ולהסיר מהם כל לכלוך. סטיות מותרות : הסטייה המותרת בגובה המתוכנן לא תעלה על ±5מילימטרים .הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על 5מ"מ ,כאשר המדידה נעשית באמצעות סרגל אלומיניום ישר בעובי 5מ"מ ,בגובה 10ס"מ לפחות ובאורך 5מטרים .הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על 2מילימטרים .במקרה של סטיות גדולות מהמותר ,יהיה על הקבלן לפרק ולרצף מחדש הקטעים שאינן עונים על הדרישות. מפרטי אבן טבעית חומרים כללי :לאחר בחירת האבן ע"י המזמין ,כל יחידות האבן יהיו מסוג אדריכלי סטנדרטי ,ללא סדקים ,תפרים או כתמים ,העלולים לפגום במראם ,שלמותם המבנית או תפקודם .הצבע או מאפיינים חזותיים אחרים המאפיינים באופן טבעי את החומר המסוים ,כפי שהודגם בצורה מניחה את הדעת בשלבי הדגימה או ההדמיה ,יתקבלו בתנאי שאינם פוגמים בכושר המבני או ב"עמידות" החומר .האוריינטציה המבנית ,המרקם והגימור ,יהיו כולם בטווח המדגמים שאושרו בידי האדריכל/הפיקוח ויעובדו כולם בהתאם לפרטים ולתכניות ,לפני אספקתם לאתר. מקור אספקת האבן האקדמיה ללשון העברית 241 יש לציין את מיקום הכרייה המדויק על פני שטח העבודה) ,ערוץ ,הבסיס והמיקום המבני במחצבה( נהלי הכרייה ,המגבלות )כגון ,פיצוצים( ,נוכחותם של אזורים שחוקים ,נפח המטען ומרקמו. כל האבן שצוינה במפרט תילקח ממחצבות בעלות כושר מספיק ומתקנים מתאימים כדי לעמוד בדרישות שצווינו .בלוקים יוצאו משכבת מחצבה או אזור בודד ,שיועד במיוחד עבור הפרויקט ,וכל המדגמים יילקחו ויוגשו לניהול הפרויקט והפיקוח בהתאם .החיתוך והגימור יתבצעו בידי חברה שיש לה ציוד מתאים לעבד את החומר מייד עם הזמנתו תוך הקפדה מדויקת על המפרטים .הספק יציג עדויות ליכולתו במידה ויידרש לכך בידי האדריכל/ניהול הפרויקט .הספק יכלול גם פרטים על ניסיון העבר ,רשימה של פרויקטים גדולים שבוצעו כולל פרטי מיקום והמלצות. מייד עם חתימת החוזה ,יגיש הספק לניהול הפרויקט /לאדריכל דוגמאות אבן כנדרש בצירוף תעודות בדיקה עדכניות ותיאור פרטרוגרפי .בנוסף לכך יגיש המספק גם את מיקום חצרות הכרייה או המחצבות ,פני שטח העבודה ,הערוץ ,או מיקום הבסיס )כולל תצלומים מפורטים( שם ממוקמת האבן הנדרשת ,ויגיש את תאריך הזמינות של חומרים כאלה לאספקה לפרויקט .כמו כן ,על הספק לציין את שמה של מעבדת בדיקה מוסמכת עימה יעבוד ,שיש לה ניסיון בבדיקה של אבן מימדית. הספק יהיה אחראי באופן מלא לוודא שיש בציוד המחצבה ובמפעל העיבוד מספיק כושר כדי להפיק את האבן באחידות ,במרקם ,בגוון ובמימדים הנדרשים ,וכי ייצורה יהיה בקצב שיעמוד בלוח הזמנים של הפרויקט .כמו כן ,יש לציין את האפשרות לרכישה נפרדת של כמות נומינלית של אבן בסוף תקופת החוזה ,כדי למלא את הצורך במלאי חלפים עתידי. המידע שלהלן יסופק בשעת האריזה או על גבי טפסי האספקה :תיאור פטרוגרפי של האבן, השם המסחרי ,השם והכתובת של הספק ושם המיקום של המחצבה. סטנדרטים של בדיקה איכות האבן תאושר בידי ניהול הפרויקט ותספק את הדרישות של האדריכלים ויועצי האבן .בדיקת איכויות האבן תהיה בהתאם לתקני ASTMבנוסף לתיאור הפטרוגרפי EN ,12407אלא אם יוסכם אחרת. דרישות סוג אבן קריטריונים לקבלה הקריטריונים והערכים לקבל יתאימו למפרט הבא: אבן גיר התנגדות לשחיקה חוזק לדחיסה מודולוס הפקיעה ספיגה צפיפות ASTM C241 ASTM C99 ASTM C99 ASTM C97 ASTM C97 מינימום ) 10ערך( מינימום 55 Mpa מינימום 6.9 Mpa מקסימום 2% מינימום 2560ק"ג/מ"ק. יש לחתוך את אבן הגיר נגד הגרעיניות אלא אם יוסכם אחרת. סיבולות עובי .שינויים בפני שטח משוייפים ,מושחזים ומשופשפים-דק לא יעלו על הסיבולות הבאות )אלא אם יוסכם אחרת(: יחידות אבן: שטיחות: > 30מ"מ> 80מ"מ < 80מ"מ 2% ±מהעובי המוצהר 3 ±מ"מ. 5 ±מ"מ. האקדמיה ללשון העברית 242 טיפול ומשלוח אריזה וטעינה לאחר גימורה יש לארוז בזהירות את האבן ולטעון אותה למשלוח ,תוך שימוש בכל אמצעי הזהירות הסבירים והמקובלים נגד נזק במהלך ההובלה .אין להשתמש בשום חומר העלול לגרום לכתמים או שינויי צבע לשם אחסון או אריזה. אחסון והגנה באתר עם קבלת האבן באתר הבניה או חצר האחסון ,יש להערים אותה על גבי עץ או פלטפורמות בגובה לפחות 8ס"מ מעל פני הקרקע ,ויש לנקוט אמצעי זהירות מתאימים כדי למנוע הכתמה בעת האחסון .אם האחסון אמור להימשך זמן רב ,יש להשתמש גם בפוליאתילן או יריעת פלסטיק מתאימה אחרת ככיסוי מגן כללי. ניקוי האבן תסופק לאחר ניקוי בסדנה בעת הייצור הסופי .אחרי השלמת ההתקנה ,הקבלן ינקה בזהירות את האבן ,יסיר את כל הלכלוך ,כתמי ושיירי מלט ,לכלוך ,ו/או כל גורם אקראי המכתים את פני האבן באתר. ניתן להשתמש במברשות פלדה או בצמר פלדה כאשר מדובר במשטחים שאינם משויפים או מושחזים ,אולם השימוש במברשות תיל אחרות או בחומצה או תמיסות אחרות, העלולים לגרום לשינויים בצבע ,אסור בהחלט .יש ליצור קשר עם היצרן/הספק לפני שמשתמשים בחומרי ניקוי מחוץ לדטרגנטים. קיבוע האבן כללי כל התקנה וקיבוע של אבן לפי פרטי קונסטרוקטור. אחרי שהותקנה עבודת האבן ,תהיה זו אחריותו של הקבלן הכללי לוודא שקיימת הגנה נאותה ומספקת מפני נזק. כל כתם שנגרם במהלך הבנייה או כתוצאה מהגנה בלתי נאותה יחשב לפגם באבן ,ופיסות כאלה יסולקו מהעבודה .במידה וגימור או חומר כלשהו יימצאו פגומים אחרי השלמת הבנייה ,יספק הקבלן/הספק חומר חדש ואת כוח העבודה הדרוש כדי להתקין חומר חדש זה. ספק האבן/הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם בעלי מקצוע אחרים .הוא יבצע כל חיתוך וגימור שיידרשו כדי להתאים את עבודתו לעבודתם של אחרים וכפי שניתן להסיק באופן סביר מתוך השרטוטים והמפרטים. בדיקות מעבדה שיש לבצע )(ASTM 70על 70על 70מ"מ צפיפות C97 70על 70על 70מ"מ ספיגת מים C97 )אותו גודל( חוזק לדחיסה C170 )אותו גודל( התנגדות לשחיקה C241 200על 100על 60מ"מ מודולוס הפקיעה C99 4שקופיות במרחק שווה תיאור פטרוגרפי )מינרולוגי( מחלקו העליון והתחתון של בלוק האב 3יחידות מעוקבות )ניתן להשתמש ביחידות הנ"ל( 5יחידות 3יחידות 3יחידות האקדמיה ללשון העברית 243 לתשומת ליבכם: האבן ביר זית צהוב או ג'ת או אבן אחרת שתיבחר ע"י האדריכל ,ובאישור האדריכל. דרישות איכות חומרים והנחיות לביצוע קרקע טבעית /חומרי מילוי קיימים בשתית המבנה קרקע טבעית וחומרי מילוי קיימים בשתית מבנה המדרכה יהודקו בהידוק מבוקר לעומק 20ס"מ ,לפי דרישות המפרט הכללי פרק .51 מצעים שכבות מצע מתוכננות במדרכה יהיו ממצע סוג א' ,ויהודקו בהידוק מבוקר בשכבות בעובי עד 20ס"מ כל אחת ,בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק .51 חומר מסוג CLSM ניתן להשתמש בחומר מסוג CLSMכחלופה לשימוש במצעים .תערובת ה CLSM -תהיה מסוג .60C-מפלס פני ה CLSM -יעמוד בסטייה של 5+מ"מ ועד 20-מ"מ מהמפלס המתוכנן .הסטייה המותרת רלוונטית למקומות בהם שכבת ה CLSM -משמשת כשכבת בסיס להנחת הריצוף. נושאים שונים- גימור הקבלן ימסור את המשטחים המרוצפים נקיים מלכלוך ,שאריות טיט או כל חומר .לצורך כך ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים לצורך מניעת היווצרות לכלוך על פני המשטחים ובמקרה שזה נוצר ,להסירו באמצעים המותרים ובמועד. דיוק דרוש לאחר גמר ריצוף: סטייה מותרת מהמפלס הנמדד ביחס למפלס הנקוב במסמכי התכן יהיה 5±מ"מ ,בהתאם לדרישות ת"י .1571 הסטייה המותרת במישוריות הכללית בפני שכבת הריצוף תהיה מקסימום 3מ"מ בהתאם לנקוב בת"י 1571וב BS-7533 -חלק ) 4המדידה תבוצע בסרגל באורך של 3מ'(. הסטייה המותרת במישוריות המקומית )הפרש הגובה בין אבני ריצוף סמוכות( ,תהיה 2 מ"מ בהתאם לנקוב בת"י .1571 בנוסף לאמור יש לקיים את דרישות השיפועים המתוכננים ע"י הניקוז על מנת להבטיח ניקוז נאות .כל קטע שימצא לקוי בהקשר זה ,יפורק. בקרת איכות בדיקות בקרת איכות חומרים וביצוע יבוצעו על ידי המזמין ועל חשבון הקבלן .היקף הבדיקות יהיה לפחות על פי הנדרש בתקנים ובמפרטים הרלוונטיים .בדיקות חוזרות שיערכו כתוצאה מאי עמידת הקבלן בדרישות האיכות יבוצעו על חשבון הקבלן. אחריות יצרני החומרים על הקבלן לקבל אישור מיצרני/ספקי החומרים השונים להתאמת החומרים לאופי העבודות המתבצעות ולהתאמה בין החומרים השונים .העבודה תתבצע תחת ליווי ופיקוח של יצרני/ספקי החומרים השונים אשר יכללו :הסברים לקבלן ,הדגמות ,פיקוח פעמיים האקדמיה ללשון העברית 244 בשבוע על מנת לוודא כי הביצוע נעשה על פי הוראות היצרן ולשביעות רצונו .בעיות שיתגלו ו/או הנחיות יועברו למפקח באתר .באם יתגלה שהקבלן ביצע עבודה שאינה בהתאם להנחיות היצרן יש לבצע תיקון או לפרק את הקטע ולבצע עבודה חוזרת על חשבון הקבלן. על היצרן/הספק לתת אחריות לטיב החומרים ולתפקודם שתגבה את אחריות הקבלן. הספקה ,אחסון וטיפול בחומרים יש להוביל לאתר ,לאחסן ולעבוד עם אריחי האבן באופן שימנע שבירה ,הכתמה או כל נזק אחר. יש לספק ולאחסן באתר את כל החומרים בתוך האריזה המקורית אשר תהיה סגורה ואטומה עד לשימוש .יש למנוע זיהום החומרים ונזקים כתוצאה ממים ,רטיבות ,חום ,קור ומזהמים שונים. יש לדאוג להספקת החומרים הנדרשים לפחות 24שעות לפני הביצוע. דרישות סביבתיות יש לשמור על תנאים סביבתיים ובטיחותיים במהלך העבודה ולאחר הריצוף .יש לעבוד עם החומרים השונים בהתאם להוראות היצרן תוך שמירה מקסימאלית על בטיחות ובריאות העובד ,שמירת תנאים סביבתיים וכל דין. 40.6ריהוט רחוב ושונות ריהוט רחוב כללי: העבודה באלמנטים שונים של ריהוט רחוב כדוגמת :ספסל ,מחסום ,סריג לעץ ,פח אשפה וכו' כוללת :צביעה באבקה אלקטרוסטטית ,יסודות בטון ב – ,20זיון ועיגון,, את כל עבודות המדידה המכניות– כמצויין במפרטי הייצרן ובחוברת הפרטים .הכל לפי המפרטים על הקבלן להציג דוגמא לאישור הפיקוח ואדריכלי האתר בטרם התקנה של כל פריט ומתקן .התקנת המתקנים תיעשה רק לאחר אישורם בידי הנ"ל. הביסוס עפ"י הנחיות היצרן והמהנדס ,ובכל מקרה פני בסיס גוש הבטון יהא 10ס"מ תחת פני ריצוף או 30ס"מ תחת פני אדמה סופיים. השלמות הריצוף סביב האלמנט יהיו בחיתוך בהתאמה. גוון ייבחר ע"י האדריכל. 40.7מפרט לעבודות מתכת תקנים כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ולתקנים הבינלאומיים כמפורט בת"י 1225חלק (1991) 1סעיף .3 דוגמאות הקבלן יספק לפי דרישות המפקח ,דוגמאות של חומרים מוצרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר. הדוגמאות המאושרות יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שיסופקו ולמלאכות המבוצעות. שוו"ע למוצר יהיה באישור האדריכל והמפקח בלבד ובכתב. על הקבלן להמציא תעודות משלוח למוצרים עם תו התקן ושם היצרן לפני התקנת המוצרים באתר. פרישת גדרות ועיגונן לפני הזמנת החומר: האקדמיה ללשון העברית 245 על המבצע להגיש תכנית ופרישות להקמת גדרות כולל חזית המתארת את חלוקת השדות של הגדר על קירות האבן ,ואת פרטי העיגון ,לאישור האדריכל והקונסטרוקטור ,לפני הזמנת החומר .את הגדרות יש להזמין רק לאחר קבלת אישורם בכתב. החומרים כללי כל חלקי המסגרות יהיו עשויים מפלדה חדשה ,מיוצרת ללא למינציה ,חופשית מקליפת ערגול ,סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה .אם יידרש יהיה המבצע חייב להמציא למהנדס האתר תעודות על סוג הפלדה ומקורה ,וכמו כן על מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים ,המסופקים על ידו .בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה. החלפת פרופילים בהעדר פרופילים ,צינורות וכיו"ב במידות המתוכננות ,עקב מחסור זמני או מסיבה אחרת, אין להחליפם באחרים אלא באישור בכתב של המתכנן. גילוון כללי גילוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל ,אשר יאושר ע"י המפקח .הגלוון יעמוד בדרישות ת"י .918הגלוון יבוצע רק לאחר הריתוך. לא יורשה ריתוך לאחר הגלוון. ניקוי השטח והכנתו הניקוי והכנת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה ,או התזת גרגרים )גרגרי חול או מתכת(. לקבלת שטח נקי מכל קשקשת ,חלודה ,זיהומים ושרידי חומצה או בסיסים אשר נוצלו לצורך התהליך. תהליך הגלוון כל חלקי הקונסטרוקציה יגולונו בהתאם לדרישות ת"י .918עובי צפוי האבץ יהיה 80 מיקרון לפחות .בברגים ,באומים ובשייבות עובי הגלוון יהיה 56מיקרון. גלוון הצינורות הצינורות אשר יעברו תהליך גלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון .צינור סגור עלול לגרום לתאונת עבודה .במידה ולא ניתן לגלוון את הצינורות במצב המוזכר ,יש לנקב חורים בצינורות בהתאם לדרישות המפעל ובאישור המפקח. בדיקות הגלוון כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדקו בדיקת אחידות הציפוי ,משקל הציפוי בהתאם לדרישות ת"י .918על הקבלן להמציא תעודות בדיקה מהספק/היצרן של אלמנטי המתכת. הובלה ואחסנה משלוח האלמנטים אל האתר טעון אישור בכתב מאת המפקח .האלמנטים המוכנים יוטענו ויוסדרו על גבי כלי ההובלה באופן אשר יהיה בו כדי להבטיח את צורתם ושלמותם .יש לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ובשומרי מרחק מעץ ,כדי למנוע התעקמותם ,פיתולם ו/או פגיעות ונזקים אחרים העלולים להיגרם להם בזמן ההעברה .אחסנת האלמנטים האקדמיה ללשון העברית 246 במקום המבנה תבוצע בצורה מסודרת ויש למנוע ,על ידי אמצעי הגנה יעילים ,את קלקולם ,החלדתם ,זיהומם וכו'. הקמת גדרות ומבני מתכת על המבצע להגיש לאישור פרוגרמה של ההקמה ,אשר תכלול בין היתר ,את הנתונים על מכשירי ההרמה ,משקל האלמנטים ,סדר ההקמה ,פרטי החיבור הארעי ,סידורי בטיחות וכו' .אישור הפרוגרמה ע"י המפקח לא תפטור את המבצע מאחריותו המלאה והבלעדית להקמת הקונסטרוקציה וכל הכרוך בהקמה זו ו/או הנובע ממנה. בקרה בזמן ההקמה בנוסף לבקרה במפעל המייצר ,תערך בקרה חוזרת של האלמנטים בזמן ההקמה .אלמנטים שאינם מתאימים לתכניות ו/או שהתעקמו ,או ניזוקו בצורה אחרת בזמן ההובלה, האחסנה ,הטפול או תוך תהליכי ההקמה עצמה ו/או שנתגלו בהם פגמים או לקויים ,אשר לא הובחן בהם במפעל המייצר -יפסלו לשימוש ויוחזרו למפעל האמור לשם תיקון או החלפה .לא יורשה ביצוע תיקונים במקום המבנה ,אלה במקרים יוצאים מן הכלל ,אשר לדעת המפקח מאפשרים זאת מבלי לגרוע במאומה מטיב הקונסטרוקציה .דעתו של המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת והיא תחייב את המבצע. הקמה ההקמה תבוצע בהתאם לפרוגרמה המאושרת ע”י מהנדס האתר .מכשירי ההרמה ,וכל ציוד אחר אשר יופעל למטרת ההקמה ,יהיו במצב סביר ,תקין וראוי לשימוש לשביעות רצונו של מהנדס האתר. יש להגן באמצעים יעילים על מקומות המגע של האלמנטים עם מכשירי ההקמה ,על מנת למנוע פגיעות במקומות אלה .ההקמה תבוצע בכל הזהירות הדרושה .יש להבטיח את יציבותם הן של הקונסטרוקציה והן של מכשירי ההרמה ,ולשמור על כל כללי הבטיחות. בכל שלבי ההקמה יוקפד על תימוך ,חיזוק וחיבורים ארעיים נכונים ,אשר יהיה בהם למנוע מאמצעים בלתי מחושבים ,תזוזות אופקיות או שקיעות חריגות. החיבור הסופי של האלמנטים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיוק בכל הכיוונים .אין לסלק את התמיכות והחיזוקים בטרם בוצעו החיבורים הסופיים ואושרו על ידי המפקח. תכולת העבודה העבודה כוללת אספקה והתקנה של אלמנטי המסגרות ,כולל עיגון וביסוס. פרק :40.8עבודות שונות א .מפרט לעבודות מתכת עבודות מסגרות תקנים התקנים הישראליים לצורך מפרט זה) :כל תקן בהוצאתו האחרונה( מספר ) 127חלק (2 265 374עד 378 379עד 381 382 530 שם מבחני רתכים :ריתוך קונסטרוקציות פלדה ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות ברגים ולולבים משושים וכו' אומים ואומים נגדיים וכו' ברגים ,לולבים ,אומים וכו' צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי האקדמיה ללשון העברית 247 ) 789חלק (1 ) 1032חלק (2 ) 1225חלק (1 1458 סיבולות בבניה -עקרונות ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה אישור נהלי ריתוך :ריתוך קונסרוקצית פלדה חוקת מבני פלדה צינורות פלדה למבנים כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ולתקנים הבינלאומיים כמפורט בת"י 1225חלק (1991) 1סעיף .3 באשר לדרישות ביחס לרתכים ,הרי בנוסף לת"י ,127תחייבנה דרישות התקן הגרמני לבחינת רתכים שסימונו .DIN 8560 דוגמאות הקבלן יספק לפי דרישות המפקח ,דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר. הדוגמאות המאושרות יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שיסופקו ולמלאכות המבוצעות. לפני התחלת ביצוע חלקי המסגרות יגיש הקבלן למפקח דגם של צומת טיפוסית .הדוגמא תתן ביטוי לנושאים הבאים: השיטה שבה תקבע הצורה הגיאומטרית המדוייקת של הצומת. צורת חיתוך הצינורות במקומות החיבור ביניהם לקבלת התאמה מלאה בין החלקים המתחברים. טיב הריתוכים )או החיבורים בברגים(. החומרים כללי כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים מפלדה חדשה ,מיוצרת ללא למינציה ,חופשית מקליפת ערגול ,סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה .אם יידרש יהיה המבצע חייב להמציא למהנדס האתר תעודות על סוג הפלדה ומקורה ,וכמו כן על מקור יתר החומרים והמוצרים המוכנים ,המסופקים על ידו .בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי החוזה. החלפת פרופילים בהעדר פרופילים ,צינורות וכיו"ב במידות המתוכננות ,עקב מחסור זמני או מסיבה אחרת, אין להחליפם באחרים אלא באישור בכתב של המתכנן. גילוון כללי גילוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל ,אשר יאושר ע"י המפקח .הגלוון יעמוד בדרישות ת"י .918הגלוון יבוצע רק לאחר הריתוך. לא יורשה ריתוך לאחר הגלוון. ניקוי השטח והכנתו הניקוי והכנת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה ,או התזת גרגרים )גרגרי חול או מתכת(. לקבלת שטח נקי מכל קשקשת ,חלודה ,זיהומים ושרידי חומצה או בסיסים אשר נוצלו לצורך התהליך. תהליך הגלוון כל חלקי הקונסטרוקציה יגולונו בהתאם לדרישות ת"י .918עובי צפוי האבץ יהיה 80 מיקרון לפחות .בברגים ,באומים ובשייבות עובי הגלוון יהיה 56מיקרון. האקדמיה ללשון העברית 248 גלוון הצינורות הצינורות אשר יעברו תהליך גלוון חייבים להיות פתוחים מכל צד בשעת הגלוון .צינור סגור עלול לגרום לתאונת עבודה .במידה ולא ניתן לגלוון את הצינורות במצב המוזכר ,יש לנקב חורים בצינורות בהתאם לדרישות המפעל ובאישור המפקח. בדיקות הגלוון כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדקו בדיקת אחידות הציפוי ,משקל הציפוי בהתאם לדרישות ת"י .918 הובלה ואחסנה משלוח האלמנטים אל האתר טעון אישור בכתב מאת המפקח .האלמנטים המוכנים יוטענו ויוסדרו על גבי כלי ההובלה באופן אשר יהיה בו כדי להבטיח את צורתם ושלמותם .יש לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ובשומרי מרחק מעץ ,כדי למנוע התעקמותם ,פיתולם ו/או פגיעות ונזקים אחרים העלולים להיגרם להם בזמן ההעברה .אחסנת האלמנטים במקום המבנה תבוצע בצורה מסודרת ויש למנוע ,על ידי אמצעי הגנה יעילים ,את קלקולם ,החלדתם ,זיהומם וכו'. הקמת המבנה על המבצע להגיש לאישור פרוגרמה של ההקמה ,אשר תכלול בין היתר ,את הנתונים על מכשירי ההרמה ,משקל האלמנטים ,סדר ההקמה ,פרטי החיבור הארעי ,סידורי בטיחות וכו' .אישור הפרוגרמה ע"י המפקח לא תפטור את המבצע מאחריותו המלאה והבלעדית להקמת הקונסטרוקציה וכל הכרוך בהקמה זו ו/או הנובע ממנה. בקרה בזמן ההקמה בנוסף לבקרה במפעל המייצר ,תערך בקרה חוזרת של האלמנטים בזמן ההקמה .אלמנטים שאינם מתאימים לתכניות ו/או שהתעקמו ,או ניזוקו בצורה אחרת בזמן ההובלה, האחסנה ,הטפול או תוך תהליכי ההקמה עצמה ו/או שנתגלו בהם פגמים או לקויים ,אשר לא הובחן בהם במפעל המייצר -יפסלו לשימוש ויוחזרו למפעל האמור לשם תיקון או החלפה .לא יורשה ביצוע תיקונים במקום המבנה ,אלה במקרים יוצאים מן הכלל ,אשר לדעת המפקח מאפשרים זאת מבלי לגרוע במאומה מטיב הקונסטרוקציה .דעתו של המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת והיא תחייב את המבצע. הקמה ההקמה תבוצע בהתאם לפרוגרמה המאושרת ע”י מהנדס האתר .מכשירי ההרמה ,וכל ציוד אחר אשר יופעל למטרת ההקמה ,יהיו במצב סביר ,תקין וראוי לשימוש לשביעות רצונו של מהנדס האתר. יש להגן באמצעים יעילים על מקומות המגע של האלמנטים עם מכשירי ההקמה ,על מנת למנוע פגיעות במקומות אלה .ההקמה תבוצע בכל הזהירות הדרושה .יש להבטיח את יציבותם הן של הקונסטרוקציה והן של מכשירי ההרמה ,ולשמור על כל כללי הבטיחות. בכל שלבי ההקמה יוקפד על תימוך ,חיזוק וחיבורים ארעיים נכונים ,אשר יהיה בהם למנוע מאמצעים בלתי מחושבים ,תזוזות אופקיות או שקיעות חריגות. החיבור הסופי של האלמנטים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיוק בכל הכיוונים .אין לסלק את התמיכות והחיזוקים בטרם בוצעו החיבורים הסופיים ואושרו על ידי המפקח. צביעה בתנור: הצביעה תהיה באיבוק לפי השיטה האלקטרוסטטיתשל אבקה על בסיס פוליאסטר טהור בעובי 80מיקרון לפחות בשכבה אחת ,האבקה תהיה מתוצרת "אוניברקול" סדרה 7000או שוו"ע באישור האדריכל.הגוון-גוון RALלפי בחירת האדריכל.הצבע יעבור קליה בתנור לפי הנחיות היצרן וקרור הדרגתי לפי הנחיות אלה. הצביעה כוללת את חלקי המתכת הסמויים והמבוטנים והגנה על אלמנטים שונים. האקדמיה ללשון העברית 249 אופני מדידה ותשלום למעקות וגדרות – המדידה לפי מטר אורך .המחיר כולל אספקה והתקנה של הגדרות כולל עיגון וביסוס. האקדמיה ללשון העברית 250 פרק – 41עבודות גינון -שתילה והשקיה 41.0כללי א .כללי. .1מפרט זה בא להשלים ,להוסיף או לשנות את פרקים 51 ,41 ,40 ,02במפרט הכללי והמיוחד ,או פרקים רלבנטיים אחרים שלהם ,בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו .על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד .על הקבלן לקחת בחשבון שאין כל קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין מספור סעיפי המפרטים האחרים .על הקבלן יהיה לתחזק את הגן מיום השלמתו המלאה לאחר קבלה ראשונית תקופה של שלושה חודשים לפחות .עבור תחזוקה זו לא ישולם בנפרד ומחירה כלול במחיר הביצוע. .2הגדרת גודל שתילים מתבססת על "הגדרת סטנדרטים )תקנים( לשתילי גננות ונוי" בהוצאת שה"מ. ב .הנחיות כלליות .1ההוראות המפורטות להלן מתייחסות לכל הפעולות שעל הקבלן לבצע לפני ביצוע עבודות השקיה ושתילה/נטיעה. התמורה לעבודות אלה כלולה במחירי יחידות אחרות או כמצוין בכתב הכמויות. באם לא צוינה העבודה כסעיף בכתב הכמויות הרי שהתמורה לה כלולה במחירי יחידות אחרות ואינה למדידה ותשלום בנפרד. ג .הגדרות .1במכרז/חוזה המונחים "אדמת גן"" ,אדמה חקלאית" ו"קרקע חקלאית" הינם מונחים מקבילים ושווי ערך לכל מה שקשור בביצוע ו/או תשלום עבור העבודות. ".2חפירה" פירושה גם "חציבה". ".3זבל" פירושו גם "קומפוסט" ולהיפך. .4במכרז/חוזה זה "שתילה" ו/או "נטיעה" כוללים את אספקת הצמחים ,הובלתם ,כל הטיפול בהם ,חפירת/חציבת הבורות ,אספקת החומרים והכנת תערובת המילוי לבורות, שתילה ונטיעה ,תימוך כנדרש וזיבול ודישון כמפורט. .6במקום שמצוין "עץ"" ,שיח"" ,צמח כיסוי" – הכוונה גם לצמח מקבוצה אחרת במיכל שגודלו כמצוין ,או מגידול באדמה. ד .מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את העבודות הבאות: .1אספקה ,חפירה או חציבה ,שתילה ,מילוי בורות באדמת גן ,זיבול ,דישון ,סילוק .פסולת למקום שיורה המפקח ,וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה ,בהתאם למפורט במפרט .אחזקת כל שטחי הגינון ,כולל העצים למשך 90יום ממסירה וקבלה של כל העבודה .בנוסף ואם יידרש ע"י המפקח יתחזק הקבלן את השטח 12חודשים נוספים תמורת תשלום לפי חוזה זה עד למסירה סופית. אחריות לצמחיה למשך 12חודש וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה ל90- יום. אחריות לשתילים ולעצים בגדלים השונים תהא עד גמר שנה.מיום מסירת הפרויקט. בכל תקופת השנה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף שתילים אשר לא נקלטו ,ע"ח האקדמיה ללשון העברית 251 הקבלן המבצע .נטיעות אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול ,ימצאו במצב של קמילה ,יחשב כאילו לא נקלטו ויש להחליפם .החלטה של האדריכל והמפקח. המזמין שומר לעצמו הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים ,קוטר גזע וכמויות )בהפרשים של מאות אחוזים( או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות ,מחיר או תוספות ישולמו לקבלן בהתאם להפרש קטלוג: עם קבלת תוכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל כמויות השתילים. עונות השתילה -יש להתאים השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת העברת עצים בוגרים מהקרקע ,בהתאם להנחיות אגרונום. לצורך חישוב שטח הגינון לאחזקה ,העצים ברחבות יחושבו כ -5מ"ר גינון לכל עץ. לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים ,לצורך מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה עלות המים עד למועד מסירה סופית ,ובמשך 90ימי האחזקה ע"ח הקבלן המבצע. מתקנים וצמחים קיימים. הקבלן לא יפגע בצמחיה הקיימת באתר ,נוף ושורשים ,אותה הורה המתכנן לשמור מכל פגיעה ,לצורך זה על הקבלן לתאם פגישה עם המתכנן והמפקח לפני תחילת העבודות באתר .עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת קרקעיים המצויים בשטח תבוצע בכפיפות להוראות המפקח ו/או רשות מוסמכת ורק לאחר קבלת אישור בכתב .הקבלן יקבל מידע על כל הצנרת התת קרקעית לפני תחילת העבודה .ניתקל הקבלן במבנה תת קרקעי במהלך העבודה ובאקראי ,יודיע על כך מיד וללא דיחוי למפקח באתר ויתאם עמו המשך עבודה ויקבל ממנו הוראות על אופן הטיפול במתקן הנדון. האישור לביצוע העבודות לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עליים או תת-קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה. בטיחות ורישוי עבודות מחומרים כימים ,חומרי הדברה ,חומרי חיטוי קרקע ודשנים -יבוצעו ע"י אנשים מורשים לביצוע עבודות בחומרים אלו. השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל ,חומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצע וכן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר ובחוברות בהמלצות. מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט במפרט המיוחד. סימון עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות :הקבלן יסמן את המקום המיועד לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי .הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המתכנן והמפקח .כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור המתכנן .כמו כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה. ה .שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה .1הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים מהמפקח בשלבים הבאים) .ללא אישור בכתב לכל שלב ,לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא(: ניקוי השטח לפני מילוי באדמת הגן. מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר. יש לתאם עם מח' גנים סוג הדשנים וחומרי הריסוס לפני הבאתם לאתר ומועד האקדמיה ללשון העברית 252 ביצוע עבודות הכשרת הקרקע. גמר הכנת קרקע. לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון. בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה )במשתלה(. אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה. גמר שתילה ללא אישור בכתב לכל שלב ,לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא. .2יש לקבל אישור האדריכל לטיב השתילים ולגודל בור הנטיעה לפני נטיעת העצים. .4לאחר מסירת העבודה באישור מח' גינון יתחזק הקבלן על חשבונו את כל שטחי הגינון למשך 90יום .לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה במשך 90יום .התשלום כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים .בנוסף ואם יידרש ע"י המפקח יתחזק הקבלן את השטח 12חודשים נוספים תמורת תשלום לפי חוזה זה עד למסירה סופית. 41.01מפרט טכני לביצוע רשת השקיה א .כללי .1ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי המורכבות מצינורות פוליאתילן .המערכת מתחילה בנקודות החבור לרשת אספקת המים וכוללת את כל הצינורות והאבזרים הדרושים להשקיית הגן. .2ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית ,למפרט הטכני ,לכתב כמויות ולפרטים ולהנחיות המצורפים ,שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין. .3כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים ,תקינים ועומדים בתקנים או מפרטים של מיא"מ. .5לפני התחלת הביצוע על הקבלן למדוד ולאמת כי לחצי המים במקור המים זהים לנדרש בתכניות .על כל סטייה מהלחץ הנדרש יש להודיע למפקח. .6התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המפקח ,אשר תשא את החותמת "לביצוע". .7על המבצע להגיש למפקח בסיום העבודה תכנית עדות ,כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע ,שתעשה ע"י מודד מוסמך )ראה סעיף 00.28במוקדמות והסעיף בפרק זה. .8כל הפריטים במפרט הכמויות ,כוללים במחירם את כל אבזרי החיבור הדרושים להתקנתם וכל העבודות הדרושות ,בהתאם להנחיות במפרט ובתכנית. .9ביצוע עבודה יעשה בשלבים .הקבלן ימשיך בשלבי העבודה הבאים רק לאחר קבלת אישור המפקח על השלב המבוצע. .10הקבלן יקבל הוראות לביצוע שינויים בזמן העבודה ,ע"י המפקח בלבד .ויהיה ערוך לקבל הוראות אלו בזמן העבודה ,כך שלא תיפגע ההמשכיות וההתקדמות בעבודה. .11שעון מים יוזמן ע"י הקבלן ועל חשבונו ,לצרכי העבודה. .12לפני תחילת העבודה ,הקבלן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל ,טלפון ,מים ,ביוב וכו' בחברת חשמל ,בזק ,עירייה ,מקורות וכו' .ויקבל אישור עבודה בכתב מהגורמים הרלוונטיים לפני תחילת העבודה. .13צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שלעיתים הצנרת מסומנת ע"ג כביש ,מדרכה וכו'(. האקדמיה ללשון העברית 253 .14מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא ע"י משרד הביטחון – פרק .41 ב .מדידה וסימון .1המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים. .2סימון מיקום הממטירים בשטח ,יבוצע ע"י מודד מוסמך ע"ח הקבלן המבצע. סימון מיקום הממטירים יעשה ע"י יתדות ,תוואי רשת ההשקיה יסומן ע"י אבקת סיד ,במרחק העולה על 0.5מטר מהמקום המיועד לממטיר. .3המבצע יביא לידיעת המפקח על אי התאמה בין המתוכנן לבין המבוצע בשטח ,במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות. ג. עומקי החפירה בשטחי גינון יהיו כדלקמן: .1קוטר צינור 75מ"מ ומעלה 63-40מ"מ 32מ"מ ומטה עומק חפירה 60ס"מ 40ס"מ 30ס"מ .2במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות ,לאחר תיאום עם המפקח .בקרקע המכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים ,התעלה תועמק ב -15ס"מ ואחר תרופד בחול דיונות, בעובי 15ס"מ. .3רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת .צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה ,יש להעבירם באותה תעלה ולהגדיל את רוחבה .במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכאניים ולא יותר. .4לצינורות המתוכננים ליד העץ קיים או מתוכנן ,יש לחפור תעלה במרחק 2.0מטר מהעץ ,מלבד צנרת עליונה. .6השרוולים יהיו מחומר קשיח ,העמידים לקורוזיה. קוטרם לפחות כפול מקוטר הצינור המושחל דרכם. שרוולים הטמונים באדמה יבלטו 50ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים. יש לסמן בתכנית את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע עמיד למים במידה ולא מסתיים בתא ביקורת ולסגור את קצוות השרוול בפקק מותאם לשרוול. .7השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח – על הקבלן לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות המתכנן והמפקח ,לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין .עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחרות. שרוולים בשבילים ורחבות – עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים 50מ"מ או 75מ"מ או מפי.וי.סי .ביוב בקטרים 90מ"מ או 110מ"מ בהתאם למצוין בתכנית ובכתב הכמויות .ראש השרוול יהיה בעומק 40ס"מ. המחיר כולל :אספקה ,התקנה ,כל האביזרים ,מחברים ואת כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא. האקדמיה ללשון העברית 254 בעת פריסת השרוולים יונחו בכבישים ומגרשי חניה בתוכם חוטי משיכה בעובי 8מ"מ )הכלולים במחיר השרוול(. השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח. .9שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד )תא ביקורת( בריכת הגנה בהתאם למצוין בתכנית שרוולים. .10שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגראלי של צינורות פי.וי.סי .הכל כלול במחיר השרוול. .11כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך תא הביקורת .המכסה בגובה הריצוף .מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה ,יהיה מינימום 20ס"מ .בתחתית הבריכה ,תהיה שכבת חצץ בעובי 10ס"מ. הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך 20X20ס"מ ,לרבות זיון ע"פ הנחיות המפקח ,הבטון מסוג ב.20 - המחיר כולל :אספקה ,התקנה ,כל האביזרים ,מחברים ,מצע וכל העבודות הדרושות. ד .צנרת ומחברים .1צינורות מחומרים פלסטיים – יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת. .2מחיר היחידה כולל :אספקת חומר ,חפירת התעלות וניקיונם ,הרכבת הצנרת וכל אביזרי החיבור והצנעתם ,הכל בהתאם לנדרש. לא תשולם תוספת עבור מחברים שיתברר שיש להוסיפם במהלך העבודה ,בגלל התפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף. .3יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה ,כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. .4מחברים לצנרת -כל המחברים לצנרת טמונה ועילית יהיו "מצמדים" שחורים ללחץ מים תוצרת "פלסאון" .מחברים לשלוחות טפטוף יהיו " M 16פלסאון" או ש"ע .אין להשתמש :ברוכבים ,תחיליות ,מחברי שן וכו'. ה .פריסת הצנרת וחיבורה .1צנרת פוליאתילן תונח לא מתוחה ,ללא פיתולים וללא מגע עם עצמים קשים וחדים, ביום חפירת התעלה. .2חיבורים בצינור יעשו לאחר הנחתו במקומו. .3זווית חדה בצנרת פוליאתילן ,תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים. .4תעלה בה יש למעלה מצינור אחד ,הצינורות יונחו אחד ליד השני. צינורות זהים בקוטרם ,יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת. .5צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים. .6מעבר מקוטר לקוטר יבוצעו במרחק של 2מ' לפחות לאחר ההסתעפות. .7קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזווית וממטיר. .8כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר 25מ"מ באורך מינימלי של 1.0מ' .כל שלוחית תחובר לקו המוביל במחבר נפרד. האקדמיה ללשון העברית 255 .9ברזים ,וסתים ,שסתומים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת או עפ"י הנחיות בתכנית. ו. כיסוי ראשוני ,שטיפה ובדיקה .1לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים )פרט לממטירים( יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתכנית העדות. .2יש לשטוף את הקווים הראשיים ,את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה. .3לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים .בכל מקום בו מחובר אביזר ,משאירים תעלה פתוחה באורך 1.0מטר מכל צד .באדמה המכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול דיונות בעובי 15ס"מ .ומעל שכבה זאת את הקרקע המקומית .כלול במחיר הצינור. .4יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן ,במשך 24שעות .נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית .כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח. ז. הרכבת ממטירים .1מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת :אספקה ,התקנה ,אביזרי חיבור "פלסאון" ,אל נגר )במידת הצורך( ,הכל בהתאם לנדרש. .2סוג הממטירים יאושר ע"י המתכנן או המפקח לפני הביצוע. .3ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפה ותוך שימוש בסרט טפלון בלבד. .4ממטירי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם הסופי והשטח כולו כוסה בדשא. .5גובה פני ממטירי הגיחה כפני הדשא המכוסח .יש לדאוג לייצוב ממטיר גיחה לפי גובה פני השטח. .6הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן .הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה ,למניעת כניסת לכלוך לממטיר. .7ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימאלי של 50ס"מ משולי הדשא ,יהיה ללא התזה אחורנית. ח. כיסוי סופי .1לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח ,יכוסו התעלות סופית באדמת גן נקייה ללא אבנים .יש לוודא שלא יהיו שקיעות של פני הקרקע בתעלות .יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר ללא שקיעות. ט. ראש מערכת )ראש בקרה( המחיר כולל :אביזרים ,אביזרי חיבור ,אספקה והתקנה וכל העבודות הדרושות. המפורטות מחיר התקנת ראש המערכת כוללת התחברות לקו אספקת המים. מיקום הראש ,צורת הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך. מד המים העירוני יהיה משותף לגינון ולמחלקת המים או בהתאם להנחיות הפיקוח. האקדמיה ללשון העברית 256 מד המים יורכב בתוך ארון )ארגז( ראש המערכת או בהתאם להנחיות הפיקוח. לתאום לפני ביצוע ראש המערכת. הרכבת מד המים תאפשר יכולת קריאת מד המים דרך הגג הנפתח של ארון ראש המערכת ,ללא הפרעה של אבזרים נוספים ,כגון סולונואידים. כל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה. סוג האביזרים וסדר הרכבתם ייקבעו עפ"י פרט בתכנית. בכל ראש יורכב ברז כדורי " .3/4בסוף ראש מערכת יורכב פקק. במידה ומראש המערכת תהיה אספקת מים לברזייה ,יש להוסיף ברז כדורי " 3/4נוסף. כל אביזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים ,ווסתים וכו'( ,אלא אם צוין אחרת בתכנית. ראש המערכת יכלול רקורדים ע"י כל מגוף וכן מצידי מד-המים ,מסנן ,מקטין לחץ או בהתאם להנחיות בתכנית .כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש. הצינורות היוצאים מהגופים יהיו אנכיים כלפי הקרקע .ועשויים מחומר קשיח )פי.וי.סי. או ברזל מגולוון או מפוליאתילן(. מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים עפ"י פרט בתכנית ,יהיו עשויים מברונזה ,עליהם מורכב ברזון תלת דרכי ,שסתום אנטי ואקום " 1/2ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית .מחיר מגופים הידראוליים לקווי ההשקיה ייכלל במחיר פרט ראש מערכת או בסעיף נפרד ,בהתאם למפורט בכתב כמויות. מגוף הידראולי ראשי כלול תמיד במחיר פרט ראש המערכת. אביזרי פי.וי.סי .יהיו מוגנים מקרינת שמש. במסנן כניסת המים ויציאתם יהיו באותם מפלס גובה ,המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל מדכנים למדידת לחץ. כל ראש מערכת יישען על תמוכות עשויות מתכת מוגנות מקורוזיה. בראש מערכת עילי יהיו התמוכות מחוברות אל המקומות המיועדים לכך בארגז ראש המערכת .לא יעשו קידוחים לביצוע חיבור התמוכות. בחירת הצבת ראש המערכת תיעשה עפ"י התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן. ההעדפה היא לראש על-קרקעי. הראש יותקן בארון מסוג "ענבר" ,כולל מכסה מודולרי או ע"י בניה מבלוקים .הכל בהתאם למופיע בתכנית ובכמויות ,או בהתאם להנחיות הפיקוח. ראש מערכת וארגז )ארון( יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר ,שלידם נקבע הראש. מיקום הארגז )הארון( יהיה מרוחק כ 40 -ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות. השטח שבין הארגז לאבן שפה יכוסה בשכבת חצץ ,או טוף בעובי 10ס"מ .משני צידי שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע .אבן התיחום של הערוגה תהיה בהתאם לתכנית האדריכל. ארון מסוג "ענבר" -גודלו יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת .כיון פתיחת הארון בהתאם להנחיות המתכנן בשטח. על הקבלן חלה האחריות שמידות הארון יתאימו למידות ראש המערכת. האקדמיה ללשון העברית 257 במקרה שמידות ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון ,יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם על חשבון הקבלן ,כלול במחיר היחידה. הארון כולל מנעול בדלתות הארון ,גג נפתח במנעול עם פתיחה חיצונית .כולל אספקת המנעולים דגם 'מסטר הרצלייה' מסוג שיורה נציג מח' גינון .שני פסי מתכת פנימיים ותופסנים לתפיסת האביזרים לארגז. לרבות קונזולות אורגינליות לתפיסת הצנרת האורכית. הארון יונח ויחובר אל מסגרת מתכת -זוית 50×50×5מגולוון שיעוגן בבטון בזמן יציקת הבטון עם זנבונים כפי שיוגדרו ע"י הפיקוח. עובי )גובה( יציקת הבטון 40ס"מ 10 ,ס"מ בולטים מעל פני הקרקע ,ברוחב 20ס"מ עם ברזל ע"פ הנחיות המפקח. המסגרת מיוצבת בבטון ע"י ווים או יתדות מולחמות באורך 20ס"מ מינימום. הבטון יהיה בצורת מלבן – סוג הבטון בהתאם להנחיות הפיקוח. אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים ,לפחות 10 ס"מ מהדופן. האביזרים מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים. ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם לפרט בתכנית) .לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת(. המחיר כולל :מז"ח 2 ,מגופים בקוטר המז"ח ,ברז גן " ,3/4רקורדים ,אבזרי חיבור ,ארגז הגנה בהתאם למפורט במפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח. אספקה והרכבה ,בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים הכל בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חים שהוצא ע"י משרד הבריאות. מחשב -המחיר כולל :אספקת המחשב ,כל האביזרים הנלווים הרכבה ע"י היצרן ואחריותו לשנה. המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע ,על יציקת בטון מחוץ לראש המערכת) .לא מחויב כי המחשב יותקן בסמוך לראש המערכת(. בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר " 3/4למי פיקוד הכולל ברז ,מקטין לחץ ישיר )גוף פליז( ומסנן 150מש. המחיר כולל כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה ,תקשורת בין היחידות בשטח, למרכז לרבות אספקה והתקנה של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן עבודות החשמל ,או בהתאם להנחיות הפיקוח. אין לרכוש מחשב ללא קבלת אישור בכתב מהפיקוח. סולונואידים :המחיר כולל אספקה ,חיבור למגופים ולמחשב ,הרכבה על פס סולונואידים הכלול במחיר היחידה ,הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. י. טפטוף .1כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה ,כולל ראש מערכת ,נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף. .2מחיר היחידה כולל :אספקת חומר ,אביזרי חיבור ,חפירת תעלות ,פריסת הצנרת, הרכבתה ,הצנעתה ,ווי ייצוב – הכל בהתאם לנדרש. האקדמיה ללשון העברית 258 .3שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר 16-17מ"מ ספיקת 2.3-2.1ליטר/שעה .הטפטפת אינטגראלית בצינור. הטפטפת .4בכל השיחיות ,מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. .5הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף .03.18 הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק 30ס"מ כשהם צמודים לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(. .6יש לשטוף צינורות מחלקים ,אחר לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף. ואחר לחבר לקו מנקז ולשטוף .יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש .כל שלוחה תחובר במחבר נפרד לקו מחלק/מנקז. .7כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז ,שיסתיים בבריכת )ניקוז ( הגנה או במצמד +פקק ,בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד +פקק ולא בקיפול הצינור. .8פרטים מוגנים בבריכת הגנה ומכסה .הבריכה בקוטר 30ס"מ מינימום. .9הבריכה משווקת ע"י "עומר" או ש"ע. אביזרי הפרט יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו ברזל ובטון. בתחתית הבריכה תונח שכבת חול כחומר מנקז. .10קצה שלוחת טפטוף בודדת ייסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית או טבעות מצינור פוליאתילן בקוטר מתאים. .11טפטפות נעץ יורכבו על צינורות מקוטר 16מ"מ ומעלה דרג 2.5או 4בעזרת מחרר המיועד לכך. .12בשיחים – יונחו הקווים לאורך השורות ,מעל פני הקרקע טפטפת לשיח ,אלא אם צוין אחרת ,קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול )לסירוגין( או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצוע. כאשר אורך הכללי של שלוחת טפטוף בערוגה עד 100מטר ,הקו המחלק והמנקז יהיו משלוחת הטפטוף. מעל 100מטר אורך ,הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר המצוין על גבי התכנית. המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יהיה מעל ל 30 -ס"מ בשלוחה. .13פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון 6מ"מ בצורת באורך 30ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים ,כל 2.0מטר. .14בשטחי מדרון – שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה ,מעל שורת שיחים. במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח. .15לעצים -יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף .03.18 מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל ,הכוללת 8 :טפטפות לעץ ו -15לדקל אם לא נאמר אחרת ,המקיפה את הגזע במרחק 30ס"מ .כל טבעת תיוצב ב -3יתדות כנ"ל. ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחייה .כל עץ נחשב כיחידה. מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר ברחבות ובריצוף ייקבע בתכנית או בתכנית תאום מערכות או בשטח ע"י המתכנן. האקדמיה ללשון העברית 259 הצינור המחלק מים לעצים יונח בתוך שרוול ויעבור בצמוד לשולי תחום הגומה .הכל בהתאם להנחיות הפיקוח ולתכנית תאום מערכות; ממנו יצא צינור עיוור 16מ"מ לגומה בתוף שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. המחיר כולל :אספקת צנרת ,אבזרי חיבור ,מייצבים והרכבה. יא .תשתית לאוטומציה תשתית לאוטומציה )פיקוד הידראולי או פיקוד חשמלי( תבוצע לפי התוכנית .צינורות פיקוד הידראולי יהיו בקוטר 8מ"מ דרג 10מסומנים בצבעים שונים .לכל הפעלה יהיה צבע אחר .יש להבטיח צינורות רזרביים ,צינור אחד לכל ארבעה צינורות פיקוד .הצינורות יהיו רפויים והמחברים יתאימו לצינורות .אין לבצע חיבורים מתחת לפני הקרקע. בכבלים יהיה צבע שונה לכל גיד ,יש לבדוק בדיקת קצר/נתק בין גיד לגיד. חיבור כבלים יעשה ע"י ערכת הדבקה )קופסת חיבורים( עם אטימה אפוקסית. הצינורות או הכבלים יותקנו לפי התכניות .אם תידרש בדיקת לחץ לצינורות הפיקוד, היא תבוצע כמפורט במפרט המיוחד. יג .סיום העבודה לאחר תקופה של 6חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה ,על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע. יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו ממטירים בממטיר ראשון ובממטיר אחרון ובכל קו טפטוף בתחילת הקו וסיומו. בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית AS MADEבדיסקט בתוכנת אוטוקאד העדכנית ושתי תכניות שיוגשו על סמך תוכנית מדידה ,כולל מידות ,קטרים, צנרת תת קרקעית ותאי ביקורת .כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה. התכניות תימסרנה למזמין כ -14יום אחר גמר העבודה ,לפני חשבון סופי. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל. 41.02קרקע ואדמת גן א .קרקע ואדמת גן .1ביצוע סקר קרקע קיימת על ידי חפירת בור ולקיחת מדגמים למעבדה על פי הנחיות המפרט הבינמישרדי. .2מילוי אדמת גן אדמת גן הנדרשת למכרז/חוזה זה הנה חול מסוג "טרה רוסה" " הקיימת כמוגדר על-פי USDבסעיף "אדמת גן" )אלא אם ממצאי בדיקת הקרקע קובעים אחרת .במקרה זה תעשה התאמה של אדמת הגן לממצאי בדיקת הקרקע( כולל אספקה ,הובלה והפיזור במקומות ולפי הרומים הנדרשים. .3אדמת גן תפוזר אך ורק לאחר שאישר זאת המפקח בכתב .בשום מקרה לא תפוזר אדמת גן על פסולת מסוג כלשהו. פיזור אדמת הגן יבוצע בכלים מכאניים וידניים כפי שיידרש על-פי תנאי המקום והוראות המפקח. האקדמיה ללשון העברית 260 חל איסור לביצוע פעולות פיזור ויישום אדמת גן בתקופה של 5ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע רטובה מהשקיה. עובי שכבת אדמת הגן 30ס"מ בשתי שכבות של 15ס"מ כל אחת.. .4לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע בדיקת קרקע במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או בכל מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח .באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע כמפורט. יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח .האדמה המובאת צריכה להיות מעומק של 2מטר ומטה ,למניעת קבלת אדמה מיובאת משובשת בשלוחות קנה - שורש בזרעים ופקעות של עשביה חד-שנתית ורב שנתית .בכל מקרה תהיה האדמה אדמת "טרה רוסה" ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים. אם PHשל הקרקע גבוה מ -7.6יש להוסיף 120ק"ג גופרית טכנית ,90%לדונם .לא יבוצע פיזור כשהאדמה רטובה או אחרי גשם .זהירות החומר מתלקח בחיכוך וחום. אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח למקום אחר מאושר ע"י המפקח ועל הקבלן ,הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב שנדרש ללא תוספת מחיר. עלות הבדיקות ,הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן ,לא תשולם כל תוספת בגין הבדיקות וכל האמור לעיל. פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסולת בניה ותשתית עד לקרקע טבעית בעומק מינימאלי של 50ס"מ. יש לקבל אישור המפקח ונציג מח' גינון לניקוי הערוגות והשטח לפני המילוי. המחיר כולל בין היתר :ניקוי וחפירת השטח מכל פסולת ,כורכר מצעים וכד' ופינוי לשטח שיורה המפקח מחוץ לתחום שיפוט עירית הרצלייה .פיזור אדמת הגן בשטחי הגינון ובגומות לעצים בכלים מכנים או בעבודות ידיים תוך זהירות לא לפגוע בצנרת קיימת. 41.03הכשרת קרקע א .כללי עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות :ניקוי השטח מפסולת וצמחיה הדברת עשביה יישור גנני ,זיבול ודישון ,עיבודי קרקע ויישור סופי .מחיר הכשרת קרקע בכתב הכמויות כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים )למעט אדמת גן(. ב .עיבוד הקרקע לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש לעומק 40ס"מ באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים. יישור השטח יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או בארגז מיישר או במגרפת יד עד לקבלת פני שטח חלקים .העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת או יבשה אך, לא בקרקע בוצית .כל פסולת ואבן הגדול מעל 5ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח לאתר אשפה מאושר -על חשבון הקבלן. לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה. ג .הדברת עשביה .1השקיית הקרקע בכמות של 15מ"ק לדונם כל שלשה ימים במשך 3שבועות עד להופעת עשביה חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה. האקדמיה ללשון העברית 261 לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעננה ,הם ירוססו בחומרים ובריכוזים שיקבע נציג מטעם מחלקת גנים ונוף .אין לרסס צמחיה צמאה ,אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה .בכדי למנוע נזקים לצמחיית תרבות אשר בסביבה ישתמש הקבלן במשטח .במידה ולמרות הכל יש נזקים מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו ,הכל עפ"י הוראות המפקח מטעם מחלקת גנים ונוף .יום לפני הריסוס יושקה השטח. לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה ,אלא רק לאחר ביקור נציג מחלת גנים ונוף במקום וקבלת אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא .תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן .העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור. עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה. .2לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף .לאחר ההשקיה עפ"י ההנחיות לעיל כלמור טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו לפחות פעמיים לפני ואחרי המילוי .בכל מקרה הקבלן אחראי להשמדה מלאה ד .זיבול ודישון את הזבל והדשן יש לפזר ולהצניע באותו יום שהובא. זבל שיישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו )וכן סילוק הזבל הקודם(. פיזור הזבל יעשה במכונה או ביד תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה בכל השטח. ה .זיבול ודישון בהכנת הקרקע 20מ"ק לדונם. .1זבל קומפוסט ניצנים או שווה ערך 2000 .2ליטר הומוס בטיב מאושר ע"י מח' גנים. 120ק"ג לדונם. .3דשן זרחני סופר פוספט 80ק"ג לדונם. .4דשן אשלגני -אשלגן כלורי את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע ולערבבו באדמה לעומק של 20ס"מ ע"י כלים ידניים או במתחחה. בשטח בו מרווחי השתילה עולים על 1.5מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל והדשן יעשה רק בבורות .הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה ומייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי 30 קוב לדונם. ו .בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור. שיחים ושתילים במיכל 1ק"ג תוספת 0.5ליטר הומוס. שיחים ושתילים במיכל 3ק"ג תוספת 1.5ליטר הומוס. במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה -אזי מומלץ לדשן בשפר 3בכמות של 0.5ליטר למ"ק מים בכל השקיה. תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר .עונת הדישון משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר 41.04שתילים א .כללי אספקת השתילים תהיה בהתאם להגדרות המופיעות בחוברת שבהוצאת משרד החקלאות. האקדמיה ללשון העברית 262 הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי .הצמחים יהיו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המכל בו הם נתונים ובעלי נוף מסועף ,ללא עשבי בר ומזיקים ,עם שורשים מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים. שתילים ממיכל 3ק"ג יהיו מפותחים ולא יאושרו שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל של 1 ק"ג למיכל של 3ק"ג. יש להביא דוגמא מכל סוג של צמח לפני הבאת השתילים לאתר הנטיעות. יש לשתול את השתילים במדויק לפי תוכנית השתילה ובמרווחים המופיעים בתוכנית. העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואחר כך שאר השתילים ,תמיד מהגדול לקטן יותר. טיב השתילים והתאמתם לדרישות המכרז/החוזה: ההגדרה" שתילים "הנה כללית ומכילה את כל סוגי ,מיני וזני הצמחים במכרז/חוזה זה. כל השתילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו גדולים ומפותחים בהתאם לגודל הנדרש. השתילים יהיו נקיים ממחלות ,מזיקים וצמחי בר מכל סוג שהוא. השתילים יעמדו בדרישות התקן הישראלי לצמחי נוי. כל הצמחים יהיו מסוג" מעולה "כמפורט בחוברת התקנים( סטנדרטים )של משרד החקלאות. על הקבלן לציין מקור השתילים ולאפשר למפקח בדיקתם במשתלה . שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז /חוזה זה יוחלפו ע"י הקבלן ,ועל חשבונו. סווג אקזמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו , מראהו ורמת התפתחותו. לכל שתיל מקבוצת המחטניים ,למעט ערערים שיחים ומשתרעים ,יהיה מוביל ברור ובולט ובלתי-פגוע באופן כלשהו .שתיל שהמוביל שלו קטום ,יבש ,כפוף או מנוון ייפסל. ב .מידות מיכלי הצמחים וצמחים ללא מיכלים .1כל הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל ומערכת שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל. .2אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל. .3מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות 90%מנפחו של מיכל הגידול. .4המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מבוססים על הסטנדרטים שהוגדרו בחוברת סטנדרטים לצמחי נוי של משרד החקלאות ועל נפחי המיכלים השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות "גודל ומספר" כפי שצוינו בחוברת הסטנדרטים ,יהיו תואמים את נפח המיכל כפי שצוין בכתב הכמויות ויהיו תואמים דרישות ייחודיות לצמחים. . .5הנפחים המצוינים בסעיף ד' מציינים את נפח פנים מיכל הצמח. .6בכל מקום ולכל עניין שלא צוין במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות יחולו הוראות חוברת הסטנדרטים של שתילים לגן הנוי בהוצאת משרד החקלאות ,במהדורתה העדכנית. ה .מועדי ביצוע חל איסור לביצוע עבודות כולן או מקצתן בימי גשמים ועד 5ימים לאחר גשם ,לפי הכרעתו של המפקח .לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או הפרעות אקלימיות כלשהן. האקדמיה ללשון העברית 263 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה ו. .1בהגישו וחתימתו של הקבלן על מסמכי המכרז מאשר הקבלן שבדק את העלויות הצפויות בביצוע סעיפי השתילה/נטיעה לרבות הזמנת הצמחים במשתלות. .2תוך 14ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת הצמחים הדרושה ,לרבות ציון הגדלים ,הכמויות והערות אחרות ,ציון המשלתה/ות שיספקו את השתילים ,ומועד האספקה המתוכנן -הכל על-פי הנספח "נוהל שריון צמחי נוי למכרז/חוזה" המצורף לסוף פרק ,41במפרט מיוחד זה. .3לביסוס טיעוניו של הקבלן -אם יהיו צמח/ים "אינם ניתנים להשגה" יגיש הקבלן למפקח צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. .4העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינו מצוי כלל במשתלות יציין הקבלן את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה. .5על הקבלן להציג בפני המפקח אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט גודל, כמות ודרישות אחרות )אם ישנן( והינם מובטחים למכרז/חוזה זה. .6מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר בידי המפקח. .7בכל מקרה חובת הקבלן הנה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה ובלתי- מפותלת במיכל. ז. פרט מיוחד )= אקסמפלר מיוחד( סווג "פרטים-מיוחדים" )=אקסמפלרים מיוחדים( לעצים ולשיחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו ,מראהו ורמת התפתחותו .פרטים אלו יחויבו באישור המתכנן לפני העברתם לרשות הקבלן .על הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים המתאימים המוצעים על-ידו לסיווג "פרט מיוחד" ,והאישור יינתן על סמן בדיקת הצמחים במשתלה במועד שיתואם עם האדריכל. 1.05סימון הנטיעה/שתילה א .בורות נטיעה /שתילה וכמויות זבל -הבורות לעצים ולשיחים יהיו כדלקמן: סוג/גודל הצמח ו/או המיכל מידות הבור עומקXרוחבXאורך לעץ מבוגר )קוטר גזע 15ס"מ 140 X140 X120ס"מ ומעלה( כמות הקומפוסט לבור /ליטר ראה הערות 150 לעץ חצי-בוגר )"בכיר" = מעוצב 100 X100 X100ס"מ מהאדמה( 80 לעץ/שיח/דקל ממיכל 60ליטר 90 X90 X90ס"מ ומעלה 70 לעץ/שיח/דקל ממיכל 25ליטר 80 X80 X80 -ס"מ עד 59ליטר 50 האקדמיה ללשון העברית 264 לעץ/שיח/דקל ממיכל 24-11ליטר 70X70X70ס"מ לעץ או שיח ממיכל 7.5/10ליטר 60 X60 X60ס"מ וכן לעץ ממיכל כלשהו )לרבות אקליפטוסים ומחטניים במיכל ½ ליטר!( 40 30 לצמחים במיכל 5ליטר ומטה 40 X40 X40ס"מ 6 לצמחים במיכל 4ליטר ומטה 30 X30 X30ס"מ 3 סימון וזיהוי ג .זיהוי צמחים באם יתעורר ספק )ע"י המפקח ,המתכנן( לגבי נכונות הצמחים שנשתלו ביחס לתוכנית הנטיעה/שתילה ורשימת הצמחים תחול חובת ההוכחה לנכונות הצמחים )לפי מסמכי המכרז/חוזה( על הקבלן. ד .סימון הנטיעה/שתילה .1יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי ,ולכל שטחי הנטיעה/שתילה שבמכרז/ חוזה זה ,ובמועד אחד -אלא אם אושר ע"י המפקח לפצל הסימון. .2בסימון תהיה הפרדה לפי גושי השיחים/צמחי הכיסוי/ורדים. .3עצים יסומנו לפי מינים/זנים ומיקומם יהיה מדויק לפי התוכנית. על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני ביצוע הנטיעה/שתילה. 41.06 מידות עצים והגדרות הקוטר -יימדד בגובה 20ס"מ מפני מצע/קרקע גידול העץ במשתלה. גובה גזע -משמעו גובה מפני מצע/קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו 40% מקוטר הגזע בנקודת התפצלותו. ענף עיקרי --ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות %40מקוטר הגזע בנקודת התפצלותו. גובה כללי --גובה הצמח כפי שהינו מסופק לאתר העבודות .עצים מעוצבים -הגובה נמדד לאחר העיצוב. קוטר -הקוטר נמדד כפי שהצמח מסופק לאתר ,ולאחר עיצובו -אם יבוצע עיצוב מראש. עץ חצי-בוגר – עץ מעוצב מאדמה הכוונה לעץ בין 3-10שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר בגידול משתלה מתמחה. גובה הגזע 2.5מ' לפחות וקוטרו כמצוין בתוכנית או בכתב הכמויות או בהוראות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה. הגזע -צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפויות .בעל 3ענפים עיקריים לפחות בצורה סימטרית. הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה ,שאינה צרה .העצים יועתקו עם גוש אדמה בקוטר 70ס"מ לפחות עטוף וקשור כנדרש. ההעתקה והטפול -לפי סעיף 41036במפרט הבינמשרדי. 41.08שתילה א .שתילת עצים בוגרים ודקלים האקדמיה ללשון העברית 265 עצים בוגרים ודקלים עומק הבור יהיה כמפורט בטבלה בסעיף .את אדמת הגן מוציאים מהבור מכינים לשתילה ולמילוי חוזר ע"י הוספת החומרים הבאים :לכל 60ליטר אדמה מוסיפים 0.6ק"ג סופרפוסט רבע ק"ג אשלגן כלורי ו 40-ליטר הומוס בטיב מאושר ע"י מח' גנים. ג .בור נטיעה בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן :בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את אדמת הגן ולהערימה בסמוך לבור החפירה .יתרת החפירה במצע תעשה בעבודת ידיים או בכלי מכני ו/או ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור במידות מפורטות .כל העפר אשר מתחת לאדמת הגן בהתאם למידות שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר .הקבלן יספק את יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי בור לצורך הנטיעה. בורות לפרטים מיוחדים )= אקסמפלרים מיוחדים( יהיו בגודל זהה לאלה של צמחים רגילים באותו גודל מיכל. הבורות לעצים יחפרו ו/או יחצבו במקומות הנכונים לפי תכנית ,ולידם יוכנו ערמות של אדמת -גן וקומפוסט בכמות הנדרשת בנפרד .רק לאחר בדיקת המפקח את גודל הבור ומיקומו ואת טיב האדמה והזבל ולאחר אישורו -ישתלו העצים בבורות והם ימולאו באדמת-גן המעורבת בזבל או בקומפוסט. בכל ערוגה המיועדת לשיחים יחפרו הבורות בגדלים הנדרשים לפי המיכלים -ורק לאחר בדיקת המפקח ואישורו לכל ערוגה וערוגה -ישתלו בבורות אלו השיחים. כל הבורות ימולאו בזמן השתילה בתערובת מילוי )מעורבת עם קומפוסט( כנדרש בפסקה .41.2.015 המדידה :יח' לפי הגודל וציון אקסמפלר .לא תחול כל תוספת בגין הצורך לחצוב את הבורות -אם יהיה צורך כזה. בורות נטיעה: בורות נטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע. בגמר החפירה יש לסלק את החומר החפור למקומות שיסומנו על ידי המפקח או לאתר אחר ,הכל לפי המפקח מטעם מחלקת גנים ונוף. לפני מילוי הבור בתערובת אדמה יש לקבל אישור המפקח הנ"ל על גודל הבור. גודל הבורות לעצים ושיחים בשטחי גינון: סוג/גודל הצמח ו/או המיכל מידות הבור עומקXרוחבXאורך לעץ מבוגר )קוטר גזע 15ס"מ 140 X140 X120ס"מ ומעלה( כמות הקומפוסט לבור /ליטר ראה הערות 150 לעץ חצי-בוגר )"בכיר" = מעוצב 100 X100 X100ס"מ מהאדמה( 80 לעץ/שיח/דקל ממיכל 60ליטר 90 X90 X90ס"מ ומעלה 70 לעץ/שיח/דקל ממיכל 25ליטר 80 X80 X80 -ס"מ עד 59ליטר 50 לעץ/שיח/דקל ממיכל 24-11ליטר 70X70X70ס"מ לעץ או שיח ממיכל 7.5/10ליטר 60 X60 X60ס"מ וכן לעץ ממיכל כלשהו )לרבות 40 30 האקדמיה ללשון העברית 266 אקליפטוסים ומחטניים במיכל ½ ליטר!( לצמחים במיכל 5ליטר ומטה 40 X40 X40ס"מ 6 לצמחים במיכל 4ליטר ומטה 30 X30 X30ס"מ 3 ד .בורות לעצים חפירה לעצים ודקלים בשטחי גינון :המחיר כולל חפירה זהירה ,במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות ,פינוי החומר החפור ,דישון וזיבול אדמת הגן ,מילוי הבור בעת השתילה, השקיה הנחתה ,השקיית מים לרוויה והשקית העצים כל תקופת הביצוע עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות המפקח והאדריכל. חפירה לעצים בשטחים מרוצפים :המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף בורות לעצים ,חפירה בשטחי גינון בתוספת הבאה :פירוק ריצוף בהתאם לצורך ,תיקון ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות ,ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה או אבן גן בהתאם לפרט. הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע בפרט. ו .שתילת/נטיעת צמחים ממיכלים -סילוק מלא של מיכלי פלסטיק וסלי/מיכלי גידול .1על הקבלן חלה חובה לנטוע/לשתול את כל הצמחים ללא שקי גידול מכל סוג שהוא, שקיות פוליאתילן ו/או כל מיכל אחר שבו מסופקים הצמחים מהמשתלה. .2עצים שסופקו מהאדמה עם סל רשת מתכת -תסולק מהאדמה לחלוטין לפחות כל המחצית התחתונה של הרשת/הסל וחיתוכי חוטי הרשת יבוצעו כך שלא יישארו כל קצוות חדים העשויים לפצוע את שורשי העץ המתעבים. ז .אספקת צמחים שלא על-פי המצוין ברשימת הצמחים/בכתב הכמויות מותנית באישור מראש ובכתב של המפקח ושל האדריכל. ח .תכולת מחירי עבודות שתילה ונטיעה א .מחירי היחידות המצוינים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה כוללים את כל הדרישות שצוינו במפרט זה ו/או כלולות במסמכי המכרז/חוזה לרבות: אספקה ואישור דוגמאות ,סימון ,חפירה ו/או חציבת הבורות ,אספקה ומילוי אדמת גן מאושרת ,אספקה ויישום קומפוסט ודשנים כימיים ותמיכה. ב .בשום מקרה לא תשולם תוספת ו/או תשלום נפרד לעבודה ו/או חומר שנדרש ואינו מצוין במפורש בכתב הכמויות ,אלא אם הורה כך המפקח מראש ובכתב. 41.09עצים בוגרים .1הסתעפות הנוף מעל כ 2.5-מ' ,קוטר גזע " 3יימדד בגובה 2.0מ' מהקרקע .עץ בעל גזע ישר ומעוצב ,נקי מפצעי גשום פתוחים ,בעל התחדדות גזע ברורה מן הבסיס לצמרת. מפותח ואופקי .מערכת שורשים מסועפת בלתי שבירה ובלתי פגומה בעלת קוטר של 1.2מ'. הוצאת העץ מהאדמה ע"י מכשיר להעתקת עצים .גוש השורשים עטוף ביוטה וקשור בחבלים ,העצים יהיו אחידים במראה ובנוף ,סטנדרט גבעת ברנר או שווה ערך ,ישתלו בעונה המתאימה ,שתולים במשתלה במרחק מינימאלי 2.5מ' אחד מהשני. .2יש לקבל אישור לעצים לפני הוצאתם מהאדמה במשתלה. מחיר העצים כולל :אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מנוף וקשירתם לסמוכות בעזרת צינורות גומי גמיש ,המחיר כולל את הסמוכות. האקדמיה ללשון העברית 267 .3הקבלן אחראי לקליטה מלאה של העצים .עץ שלא יראה סימני קליטה או צימוח יורחק מהשטח והקבלן יספק ויינטע עץ אחר במקומו .אישור לקליטה יינתן 14חודשים מיום מסירת העבודה. .4העברת העצים תעשה ברכב סגור תוך הקפדה על שלמות מערכת השורשים וגוש העפר על- ידי קשירה וארגוז. .5יש לספק את העצים מוקדם בבקר או בשעות אחר הצהרים המאוחרות ,כדי לצמצם את סבל העץ מהחום. .6את העצים יש להעתיק מהמשתלה רק בעונה מתאימה. .7יש לשתול 4-6שבועות לפני מצב צפוי של עקה )חום ,קור ,יובש( .אין לשתול בטמפרטורת קרקע מתחת ל 10-מעלות ,ויותר מ 32-מעלות )נמדד בעומק 10ס"מ( רצוי לא להעביר עצים אם הם במצב גידול נמרץ. ב .מידות עצים והגדרות הנפח -נפח מיכל השתיל נטו -לא יתקבלו כינויי הגודל של המשתלה!. הקוטר -יימדד בגובה 21ס"מ מפני מצע/קרקע גידול העץ במשתלה. גובה גזע -משמעו גובה מפני מצע/קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו 40% מקוטר הגזע בנקודת התפצלותו. ענף עיקרי )=ענף שלד( -ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות 40%מקוטר הגזע בנקודת התפצלותו. גובה כללי -גובה הצמח כפי שהינו מסופק לאתר העבודות .עצים מעוצבים -הגובה נמדד לאחר העיצוב. רוחב )קוטר( כללי -רוחב )קוטר( נמדד כפי שהצמח מסופק לאתר ,ולאחר עיצובו -אם יבוצע עיצוב מראש. ג .עץ חצי-בוגר )"בכיר" = "מעוצב מאדמה"( הכוונה לעץ בין 3-10שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר בגידול משתלה מתמחה. גובה הגזע 2.0מ' לפחות וקוטרו כמצוין בתוכנית או בכתב הכמויות או בהוראות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה. הגזע -צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפויות .בעל 3ענפים עיקריים לפחות בצורה סימטרית. הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה ,שאינה צרה. העצים יועתקו עם גוש אדמה בקוטר לפי חוברת הסטנדרטים לפחות; עטוף וקשור כנדרש. ההעתקה והטפול -לפי סעיף 41036במפרט הבינמשרדי. עץ בוגר הכוונה לעץ בן למעלה מ 10 -שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר וממקור מאושר .גובה גזע 2.5מ' לפחות וקוטרו 15ס"מ לפחות .הקרקע .הגזע -צירי ושלם ללא גיזום או קיטום. העץ יהיה בעל 3ענפים עיקריים לפחות ,מפותחים היטב באורך 1מ' לפחות ,בעלי גידול סימטרי. העתקת העצים תעשה עם גוש אדמה תואם את גודל הנוף ,אך לא פחות מ 1 -מ' קוטר, עטוף וקשור כנדרש .הטפול לפני ההעתקה ,בעת ההעתקה ולאחריה -לפי סעיף 41036 במפרט הבינמישרדי. ה. איסור אספקת עצים/דקלים מאדמה שהועתקו בשלב קודם עצים/דקלים שנדרשו כעצים/דקלים מהאדמה לא יאושרו אם הועתקו ממקום גידולם באדמה -במועד כלשהו -לפני שהוצגו למתכנן/מפקח ואושרו על-ידו .לאחר האישור יחולו על הטיפול בעצים הוראות המתכנן/מפקח. האקדמיה ללשון העברית 268 כמו-כן לא יאושרו עצים/דקלים שהועתקו ממקום גידולם באדמה למיכל בגודל כלשהו, לפני שהוצגו למתכנן/מפקח ואושרו על-ידו. ז .תהליך שתילה העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש וצוואר השורש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו. את הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים ,ראשית שליש מהגובה ולאחר מכן להשקות )אם אין אפשרות להשקות ,להדק עם הרגל( .יש לחזור על כך בגובה שני-שליש ולאחר מילוי כל הבור ,יש לחפות לאחר השתילה בטוף גס 0.8-0.3מנופה ,בעומק 12ס"מ. ח .סמוכות לעצים ושיחים מעוצבים על גזע .1על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכל כלשהו( בשתי ) (2סמוכות מעץ. .2סמוכות שיסופקו על ידי הקבלן תהיינה בגובה 2.5מ' לעץ ,אקליפטוס עגול או מרובע בהתאם להנחיות מח' גינון ובקוטר " ,2מקולפים ומחוטאים ,יטמנו בקרקע 0.5מ' ,שתי סמוכות לפחות לכל עץ ועליהם מושחלת צינורית שקופה=אלסטית )שטיכמוס( באורך 25 ס"מ. שתי הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח ,במרחק 15ס"מ לצידי העץ ,הקשירה תהיה בצורת ,8בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח. .3הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכה ,שלא יפחת מ 7 -ס"מ .הסמוכה תהיה ישרה ומחודדת בקצה התחתון .כל החלק שיבוא במגע עם הקרקע 10 +ס"מ מעל הקרקע, יהיו טבולים בקרבולינאום. לא יותר להשתמש באתר אחד בסמוכות מסוג עיגול וריבוע .כל הסמוכות תהיינה מאותו סוג. יש לעגן את הסמוכה בקרקע לעומק מינימלי של 50ס"מ ובמרחק של 30ס"מ משני צידי העץ ומחוץ לגוש השורשים של העץ. החלק העל-קרקעי יהא בגובה 2.00מטר. הקשירה בסרט "שמשונית" בהיר ברוחב 2.0ס"מ. הסמוכה כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד. ט .פעולת הנטיעה בנוסף למצוין במפרט הכללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על חשבונו הוא. תקופת התחזוקה לאחר גמר העבודה כמתואר לעיל ולהלן בסעיף מתאים. י .עץ מבוגר בנוסף למפורט לעיל ובמפרט כללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה וירחיק כל עץ שלא נקלט ויינטע עץ אחר במקומו .אישור לקליטה אחריות בד"כ ניתנת לשנה. 41.13העתקת עצים בוגרים א .הקבלן יזמין גוזם מקצועי )על חשבונו( שיהא מקובל על מחלקת גנים ונוף ,אשר יבצע גיזום מקצועי טרם העתקה. ב .לא יותר מ -1/3עד 1/2מנוף העץ יגוזם וירוסס בלובן בבנלט 0.3%ע"ח הקבלן .הגזם יפונה ע"י הקבלן למקום אחר מאושר )על חשבון הקבלן( ביום הגיזום. האקדמיה ללשון העברית 269 ג .הגיזום יבוצע בדיוק 21יום לפני יום העתקה. ד .מקום חתך הגזע יהיה חלק -ללא קריעות וללא פציעת קליפת העץ ,כל חתך יש למרוח בלק בלזם או בלובן חקלאי -חומר וריכוז יקבע על ידי נציג מטעם מחלקת גנים ונוף. ה .החומר והעבודה יהיה על חשבון הקבלן והעבודה תבוצע לשביעות רצון נציג מחלקת גנים ונוף. ו .שבוע ימים לפני יום העתקה יעשה הקבלן גומה סביב העצים המיועדים להעתקה וישקה את העצים השקיית רוויה מלאה. ז .יש לזמן את נציג מחלקת גנים ונוף ליום העתקת העצים לשם פיקוח והוראות בביצוע שלב זה. ח .העבודה לא תחל עד שיגיע נציג מחלקת גנים ונוף לאתר. ט .יום לפני ביצוע ההעתקה יסייר הקבלן יחד עם נציג מחלקת גנים ונוף באתר בו ישתלו העצים. י .על הקבלן להיות מצויד לשם תקיעת יתדות וסימונם באתר החדש בציוד הבא: יתדות סימון )ברזל עגול 10מ"מ ,אורך 80 -ס"מ(. סרט סימון לבן. פטיש 3ק"ג. יא .לפעולת העתקה יספק הקבלן את כל הכלים וכוח האדם הדרושים על חשבונו במידת הצורך )תלוי במספר העצים( יספק הקבלן בצמוד משאית ,אשר עליה יועמדו העצים לשם העברתם המיידית לאתר החדש. יב .כל עץ שיועתק ממקומו לא יהיה חשוף לקרני שמש עד נטיעתו מחדש .שורשיו יכוסו. על ידי בד יוטה רטוב עד ביצוע .ההעברה תהיה תוך הקפדה יתרת על שלמות גוש השורשים ע"י עטיפה קשורה ,עיגון ומניעת טלטולים מיותרים. יג .בכל מקרה לא יעברו מרגע העקירה ועד רגע הנטיעה יותר מ 4-שעות .השורשים ירוססו בפרמט בריכוז שיקבע על ידי נציג מחלקת גנים ונוף ויבוצע על חשבון הקבלן. יד .לאחר נטיעה מקצועית כנדרש ובפקוח נציג מחלקת גנים ונוף ,יבצע הקבלן גומה בקוטר 160ס"מ -עם דפנות גבוהות ) 30ס"מ( .ביום הראשון ימולאו הגומות מים 3פעמים בו ביום ברווחי זמן של 3שעות .במידה וחלחול המים איטי ויש חשד לניקוז לקוי יש לעדכן מייד את המפקח ולקבל הנחיות השקיה חדשות .ההשקיה הראשונה תתבצע דקות מספר לאחר גמר נטיעת כל עץ. טו .בשבוע הראשון )מהיום השני והלאה( יש להשקות את העצים כל יום פעם אחת גומה מלאה -לא יופסקו ההשקיות עד שנציג מחלקת גנים ונוף הורה בכתב לקבלן שאין צורך בהשקיה ו/או שינוי ברווחי זמן ההשקיה. טז .את העצים יש לנטוע בצורה אנכית לקרקע ,ללא שום זווית הטיה אלא אם כן נתקבלה הוראה מיוחדת .לאחר מספר השקיות יש לוודא את עמידתם בזקיפות של העצים ללא זווית הטיה. יז .מערכת ההשקיה והמים יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. עץ שתהא לו נטייה לצד זה או אחר ייושר על ידי הקבלן מיידית .במקרה של צניחת אדמה מסביב לעץ עקב ההשקיות התכופות ,יספק הקבלן אדמת גן למילוי החסר ,עד קבלת אחידות עם גובה האדמה המקומית במקום. עץ שלא ייקלט -על פי החלטת נציג מחלקת גנים ונוף ,יסולק לאתר אשפה מאושר -על חשבון הקבלן ,והקבלן יהא חייב לרכוש עץ תחתיו בעל קוטר גזע ונוף דומים ולנטעו האקדמיה ללשון העברית 270 במקום. אספקת ושתילת עץ זה ואחריות הקליטה תהא על הקבלן. כל עץ ממשפחת הדקליים יש להעתיק רק בחודשים יוני-אוגוסט. עץ נשיר יועתק בחורף לאחר כניסתו לתרדמה מלאה ,בחודשים נובמבר-מרץ )כולל(. עצים ירוקי עד בחודשים מרץ-אפריל. בכל העתקה יש להתייעץ עם המפקח בכל האספקטים הקשורים בהעתקה. 41.15מסירה למזמין ,תחזוקה ואחריות א. .1 כללי הוראות פרק זה מתייחסות לכל העבודות שצוינו ונדרשו בפרק .41 מסירה ראשונה למזמין .2 בגמר העבודה תימסר העבודה מסירה ראשונה למזמין ותחל תקופת האחזקה .אישור מסירה ראשונה משמעותו אישור בכתב .בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, השטחים המגוננים מיושרים ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות בתוכניות ו/או מופיעות במפרט מושלמות .אם המזמין לא יקבל את עבודות הגינון בגלל חוסר במרכיב מסוים ,או אי התאמה לדרישות המכרז/התוכניות/המפרט ,ימשיך הקבלן לתחזק ללא תשלום את השטח ,בהתאם למפורט בהמשך פרק זה ,עד למסירה הראשונה ,אשר תקבע למועד מאוחר יותר ,ובו תיבדק השלמת כל העבודות כנדרש. תחזוקה על חשבון הקבלן ב. החל ממועד אישור המסירה הראשונה ,יתחזק הקבלן את כל שטחי הגן כמפורט בהמשך, משך תקופה של 3חודשים על חשבונו. תחזוקה ג. .1התחזוקה תחל לאחר אישור המסירה הראשונה למזמין .התחזוקה הנה ל 3-חודשים מיום אישור המסירה הראשונה או לפי קביעת המפקח וכוללת :עישוב )יתבצע ע"י עידור או קלטור או ע"י ריסוס בקוטלי עשבים( ,עיבוד השטח ,הדברת עשבים ומזיקים ,השקיה לפי ראות המפקח ,יישור השקעים ע"י מילויים באדמת גן פורייה ,גיזום ועיצוב עצים והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם ,שתילת מילואים והגנתם ,הגבהת והוספת סמוכות לעצים לפי התפתחותם ,תיקון ותחזוקה של מערכת הניקוז ,זיבול או דישון עפ"י הנדרש ושמירה מידי יום על ניקיון האתר ,כולל משטחים כגון מדרגות ,רחבות ומתקנים הנמצאים בשטח המגונן ,הכל בהתאם להוראות המפקח והאדריכל. .2הקבלן ישא בתשלום עבור כל צריכת המים החל מתחילת עבודות הגינון ועד לגמר תקופת התחזוקה ומסירה סופית של שטח המגונן למזמין ,לפי חשבונות שיועברו לו מדי קבלת החשבון ע"י המפקח .השקיה תעשה בהתאם לטבלה המצורפת או תימסר לקבלן ע"י המפקח מעת לעת. .3הקבלן יהיה אחראי בתקופה זו ,לתחזוקתה המתמדת של מערכת ההשקיה .עליו לתקן תוך 12שעות משמעת גילוי התקלה ,דליפות בצנרת ובאביזרים .תקלות רציניות הכרוכות באבדן כמויות מים גדולות ,יש לתקן מיד עם גילוי או להפסיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה .חלקי מערכת פגומים יוחלפו בחדשים ,כשהאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר ע"י המפקח .מוצרים שאין להם תקן יתאימו לדרישות מפרט מיא"מ. תחזוקת עצים ברחבות כוללת השקיה ,גיזום ,עיצוב ,סמיכה ,הדברת עשבים ומחלות והגנה מפגיעות רכב והולכי רגל ,וניקיון גומת העץ מעשביה ואשפה. .4במקום שלא צוין אחרת תבוצע התחזוקה על פי כל הנדרש במפרט הבינמשרדי. האקדמיה ללשון העברית 271 אחריות ד. הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול ועד שנה ממועד אישור המסירה הראשונה .על הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו ,בשתילים חדשים .טיב השתילים שיוחלפו ,מקורם ואופן שתילתם – כנדרש במסמכי החוזה. שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהיו פגומים ,חולים ,מנוונים או בלתי מפותחים ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח .אחריותו של הקבלן לשנה ,החל מהמסירה הראשונה של השטח למזמין העבטדה. האחריות תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר ,הדברת העשבים ומערכת ההשקיה .אחריות הקבלן לתקופה של שנה חלה גם על כל שתילת/נטיעת מילואים. מסירה סופית ה. בגמר תקופת התחזוקה יימסר השטח סופית למזמין .אם מצב הגן לא ישביע רצון המזמין, יתקן הקבלן את הדרוש .משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן ולא תוארך לשם כך את תקופת התחזוקה. תשלום עבור מים ו. תשלום עבור אספקת המים להשקיית השטח המגונן חל על הקבלן למשך כל תקופת ביצוע העבודה עד למסירה הראשונה ובמשך תקופת האחזקה והארכתה אם תהיה. אם מונה המים שיותקן לא ישמש לגינון בלבד ,יתקין הקבלן על חשבונו מונה מים בראש מערכת למדידת צריכת המים. ז .מניעת/קטילת עשבים בריצוף במשך תקופת התחזוקה ,לפי הוראת המפקח ,ירסס הקבלן בחומר קוטל עשבים ו/או מונע נביטה את השטחים המרוצפים באבנים משתלבות עד להדברה מלאה .הריסוס יבוצע בחומר שיאושר ע"י מחלקת הגנים של העירייה ושביישום על פי הנחיות מחלקת הגנים. אחזקת שטחי הריצוף כלולה במחירי העבודות ואינה למדידה ותשלום נפרד. ניקיון ח. הקבלן ידאג לניקיון של כל השטח ,איסוף פסולת ולכלוך מכל סוג שהוא ,פינוי סלי האשפה והרחקה למקום שפך מאושר .עבודה זו תבוצע מידי יום ביומו בכל ימות השבוע. האקדמיה ללשון העברית 272 פרק - 90עבודות על בסיס שכר יומי )רג'י( 90.01כללי פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ,אינן ניתנות להגדרה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר חריג ,אלא לבצען על בסיס של שכר עבודה של פועל ,כלי וכדומה .ביצוע עבודות אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח ,אולם האחריות כפי שהיא מוגדרת בחוזה ממשיכה לחול על הקבלן. הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה על ידי המפקח ביומן מדי יום ביומו. אין הקבלן רשאי לתבוע תשלום עבור עבודה יומית אלא רק אם העבודה בוצעה בהתאם להוראות המפקח ומספר השעות אושר ע"י המפקח ביומן. 90.02הגדרת היקף השעה לתשלום במסגרת העבודות על בסיס שכר יומי תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח. סיווג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. הוצאות ,כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם ,שעות נסיעה ובטלה ,מפעילים, כלי עבודה ,שימוש במחסן ,ניהול עבודה וכו' וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות -רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שפורט בכתב הכמויות והמחירים .שעות העבודה של מנהלי העבודה לא ישולמו איפוא ויראו את ההוצאות הכרוכות בהעסקתם ככלולות במחירי העובדים והציוד. לגבי עבודת ציוד -המחיר כולל גם את כל חומרי העזר ,כגון :דלק ,שמנים ,בלאי, אלקטרודות וכו' ,וגם את העבודה של המפעיל. בהעדר סעיף מתאים ,לפי שיקולו הבלעדי של המפקח ,לתשלום בגין עבודה של ציוד מכני מסויים ,שימושו ישולם בהתאם למחירים וכפוף לתנאים אחרים לגבי אותו ציוד כפי שהם כלולים בחוזה השוטף של מחלקת עבודות ציבוריות במשרד הבינוי והשיכון שהיה בתוקף בזמן הביצועי החוזי. לגבי עבודת פועלים -מחיר שעת העבודה כולל גם את השימוש בכלי העבודה הדרושים לביצועה התקין של העבודה ,ואת השימוש בחומרי עזר ,מים ,חשמל, פיגומים ,אמצעי גישה וכו'. באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודה כלשהי אינו די יעיל בהתאם לנדרש לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם מעבודה ומשימוש ,והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו יחולו על הקבלן ,וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף לו. האקדמיה ללשון העברית 273 מסמך ד' מוקדמות לכתב הכמויות והמחירים האקדמיה ללשון העברית 274 מסמך ד' -כתב הכמויות והמחירים מוקדמות כלליות לכתב הכמויות והמחירים במקרה של כמויות למדידה. .1 תכולת המחירים -כללי מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של הזמנת הצעות זאת ,ייראו מחירי היחידה המוצבים בסעיפי כתב הכמויות ככוללים ,בין היתר ,את ערך. כל המפורט והאמור בתוכניות ,בתאור הטכני וביתר מסמכי ההצעה ,לגבי 1.1 הסעיפים השונים. שימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים ,כלי הרמה ,רתכות, 1.2 מקדחות וכל ציוד אחר שיהיה דרוש לביצוע העבודות. 1.3הובלת כל החומרים והכלים דלעיל אל מקום העבודה וממנו ,ובכלל זה העמסתם ופריקתם ,וכןהובלת העובדים למקום העבודה וממנו ,שמירת הציוד ואבטחת האנשים בתחום האתר ,בין שהינם פועלים או עוברי באתר. 1.4 1.5 1.6 הוצאות הקשורות בתיאום העבודה עם כל הגורמים הנוגעים. הוצאות ניקוי שטחי העבודה בכל פעם שיידרש על ידי המהנדס. הוצאות הנהלת העבודה ,מדידה ,סימון והוצאות משרדיות. 1.7 הוצאות אחסנת החומרים ,הכלים והמכונות ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו. הוצאות הגנה על העבודות ,החומרים והעבודים בפני השפעת מזג האוויר, שטפונות ונזקים מעבודות קבלנים אחרים. הוצאות לתיקון נזקים מן הסוג הנ"ל. הוצאות הביטוחים הדרושים של העבודות ,העובדים וכל צד אחר ,מעבר לביטוחים המבוצעים על ידי המזמין ,כמפורט ביתר מסמכי הזמנת הצעות זאת. 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 .2 הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( ,ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות. הוצאות לערבויות ,ביול וכדומה ,הדרושים למילוי כל התנאים הנדרשים במסמכי הגשת הצעות זאת. רווח הקבלן. שכר העובדים והוצאות נלוות לכך. מיסים ,היטלים ,אגרות ,וכל יתר ההוצאות ותשלומי החובה. טיפולים בתקופת הבדק ,ו/או בתקופות האחריות. אבטחה וביצוע של אמצעי בטיחות לאבטחת כל גורם ,וביטוח כל גורם שניזוק עקב אי השגחה ,רשלנות וחוסר זהירות של הקבלן באתר העבודה. מחיר היחידה אינו כולל מס ערך מוסף. הכללת תנאי ההצעה במחירים רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בהצעה ,על כל מסמכיה .המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאי הנזכרים במסמכים הנ"ל ,על כל פרטיהם.המנהל לא יכיר בכל טענות הנובעות מאי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו ,והקבלן יהא מושתק ומנוע מלטעון כל טענות ו/או מלתבוע כל תוספת מחיר. האקדמיה ללשון העברית 275 .3 מוצר "שווה ערך" המונח שווה ערך -אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות ,כאלטרנטיבה למוצר מסויים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו, פירושו שמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב. עולה מחיר המוצר שנקוב באחד המסמכים ,כאמור לעיל ,על מחירו של זה שנרכש כ"שווה ערך" לו ,יופחת שכר החוזה בכפיפות להוראות הכלולות במסמכי הזמנת הצעות זאת לגבי מחירי יסוד. עולה מחירו של מוצר שמוצע כ"שווה ערך" על מחיר המוצר שנקוב באותם המסמכים ,יסופק המוצר הנקוב שבמסמכים. מובהר בזה כי בכל מקרה לא יסופק מוצר שווה ערך אלא לאחר שהקבלן קיבל אישור בכתב מהמנהל לאספקת המוצר המוצע על ידו. כמו כן מובהר כי המונח "שווה ערך" ,אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם המפעל ו/או בשם היצרן ,פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב .טיבו, איכותו ,סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המפקח. במקרה שהמזמין משתמשים כבר במוצר מסוים ומטעמי אחזקה לא יאשרו הכנסת דגם/יצרן נוסף ,לא יורשה השימוש במוצר ש"ע אף אם הדבר נרשם כאפשרי בכתב הכמויות או במפרט. .4 מחיר יסוד מחיר יסוד -פירושו המחיר של החומר או המוצר המקום רכישתו, א. בתוספת הוצאות העמסתו ,הובלתו וביטוחו עד להגיעו לאתר הבניה, כולל מיסים ואגרות מסוג כלשהוא אולם למעט מס ערך מוסף .מחיר היסוד איננו כולל הוצאות פריקת החומר ואיחסונו באתר עד להתקנתו, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. ב. ג. .5 בהעדר הוראה אחרת ,רואים את מחיר היסוד הנקוב בכתב הכמויות כמתייחס לחודש המדד הבסיסי במובנו על פי האמור בחוזה. ביתר מחיר הסעיף בכתב הכמויות רואים את יתר הוצאות הקבלן, לרבות :הזמנה ,פריקה ,סידור ואיחסון ,הרכבה ,פחת ,השלמה ,אחזקה, מסירה ,ביטוח ,רווח וכל יתר ההוצאות הישירות או העקיפות בגין סעיף האמור ,לרבות אמצעי הגנה על שלמות המוצר בכל עת עד למסירתו הסופית. מדידת הכמויות הכמויות ימדדו בהתאם לאופני המדידה המפורטים בסעיפי כתב הכמויות ,להלן, ובהעדרם בהתאם לת"י .43 אם לא צויין אחרת ,הכמויות הן מקורבות בלבד. הזכות בידי המנהל לשנות את הכמויות בכל סעיף ,על ידי הגדלה ,הקטנה וכן על ידי ביטול של סעיפים בכללם .העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שנעשו בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן ,כפי שאלה ייבדקו ויאושרו על ידי המפקח. לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות ו/או קביעת מחירים חדשים על סמך השינויים בכמויות הנ"ל ,הן באם יוחלט עליהם במשך העבודה והן אם יתבררו בחשבון הכמויות הסופיות בגמר העבודה. .6 מדידה נטו בהעדר הוראות אחרות ימדד כל אחד מהפריטים נטו לפי פרטי התוכניות, כשהפריט מושלם וקבוע במקומו. כל מקום בו מצויין כי המידה היא "עד ,".....פירושה "עד בכלל". האקדמיה ללשון העברית 276 .7 עבודות שלא יימדדו העבודות המפורטות למטה לא יימדדו ולא ישולם בעדן ,רואים אותן ככלולות בשכר החוזה מבלי היותן מפורטות : תיאום עם כל הגורמים. א. ב. תוכנית דרכי גישה ,שילוט האתר ,גידור שטחי הבניה ונקיטת כל אמצעי הבטיחות המשתמעים מביצוע העבודות באתר. אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת ג. באתר. מבני עזר לאיחסון ציוד וחומרים. ד. מדידות ,סימון ,פירוק וחידוש סימון. ה. ו. ז. סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות. סילוק חומרים וחלקי העבודה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם. ח. ט. אספקת מים ,חשמל וטלפון לאתר לצורך ביצוע העבודות. ניקיון וניקיון סופי. .8 הוצאות כלליות מובהר בזה כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום נוסף כלשהוא בגין הוצאות כלליות ,הן במקרה והיקף החוזה יוגדל והן במקרה והיקף החוזה יוקטן על ידי המזמין ,בתוקף זכויותיו על פי תנאי הזמנת הצעות זאת .האמור לעיל תקף גם לגבי המקרה של הפסקת העבודות לפני סיומן. .9 תאור סעיפי כתב הכמויות תאורי הסעיפים של הפריטים השונים הכלולים בכתב הכמויות הממוכן להלן כוללים אך ורק תאור קצר לשם התמצאות ואינם באים להגדיר טכנית את הסעיף. יראו את התיאורים המלאים ,על כל פרטיהם ,כפי שהם מובאים במפרט, בתוכניות וביתר מסמכי חוזה ,כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות להלן ,כל עוד אין הם עומדים בסתירה איתם .הדגשת פרט מסויים ,הכלול בתיאורים מלאים אלה בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות ,אין בכוחם לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי כל יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה או מתקפם של הפרטים שלא הודגשו כלל.נתגלתה סתירה בין סעיף בכתב הכמויות לבין הסעיף באחד משאר מסמכי הזמנה להגשת הצעות זאת ,לרבות המפרט ומערכת התוכניות ,ייחשב המחיר הנקוב בכתב הכמויות כמתייחס לכתוב בתיאור הסעיף בכתב הכמויות. האקדמיה ללשון העברית 277 מסמך ה' רשימת התכניות האקדמיה ללשון העברית 278 מסמך ה' רשימת תכניות ראה רשימת תכניות המצורפות לכל מערכת התוכניות של כל יועץ בנפרד ,לרבות תכניות שיעודכנו במהלך הביצוע. האקדמיה ללשון העברית 279 מסמך ה' רשימת תכניות תכניות ארכיטקטורה מס' תכנית פרוט ק.מ. 1 2 3 קומת מרתף קומת כניסה חתך ,1Aחזית צפונית ,חזית דרומית חתך ,2Aחזית מערבית ,חזית מזרחית רשימת נגרות רשימת מסגרות רשימת אלומיניום 1:50 1:50 1:50 5 סטטוס מהדורה תאריך 1:50 1:20 1:20 1:20 תכניות קונסטרוקציה מס' תכנית 01 נ פרוט חיזוק מבנה לביצוע פתחים ק.מ. סטטוס 1:20 ,1:50 למכרז מהדורה תאריך האקדמיה ללשון העברית 280 |נ | רשימת תוכניות אינסטלציה פרוט מס' סטטוס מהדורה תאריך תכנית 07-01 מערכת ביוב וניקוז מי עיבוי של יח' מ"א –קומת כניסה 07-02 מערכת ביוב וניקוז מי עיבוי של יח' מ"א –קומת מרתף 07-03 מערכות מים – קומת כניסה 07-04 מערכות מים –קומת גג וקומת מרתף רשימת תוכניות חשמל פרוט מס' תכנית סטטוס מהדורה תאריך 1E חשמל קומת מרתף למכרז 1 07.08.11 1L תאורה קומת מרתף למכרז 0 15.11.11 2E חשמל קומת כניסה למכרז 1 15.11.11 2L תאורה קומת כניסה למכרז 0 15.11.11 3TR חשמל קומת גג למכרז 1 15.11.11 5 תאורת גינה למכרז 0 15.11.11 10 סכמות למכרז 1 15.11.11 11 לוחות חשמל למכרז 0 15.11.11 האקדמיה ללשון העברית 281 תכניות פיתוח ותנועה פרוט מס' מהדרה תכנית M1137.01 -M 1137.02 1137 תאריך קנה מידה תכנית הריסה 1 1:100 15.11.2011 תכנית פיתוח 1 1:100 15.11.2011 פרט פיתוח )חוברת( 1 משתנה 15.11.2011 1 1:100 15.11.2011 IR-1137תכנית השקיה01 וכן תוכניות אשר עשויות להתווסף לצורך השלמה ו/או שינויים שיידרשו ע"י המזמין.
