Razpisna dokumentacija – popravek

Transcription

Številka javnega naročila:
Datum:
16/2015
29.1.2015, Popravek 12.3.2015
Razpisna dokumentacija – popravek
Predmet javnega naročila:
GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST ČEZ PRELIV
ŠKOCJANSKEGA ZATOKA V LUKI KOPER
Številka javnega naročila:
16/2015
Vrsta postopka za oddajo POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI
javnega naročila:
Razpisna dokumentacija JN 16/2015- Popravek 12.3.2015
LUKA KOPER d.d
Stran 1 od 109
Vsebina razpisne dokumentacije:
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE........................................................................... 4
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE, RAZPISNI POGOJI IN MERILA
ZA IZBOR PONUDB ................................................................................................ 6
1
SPLOŠNI DEL ..................................................................................................... 6
1.1. Pravna podlaga za oddajo naročila ....................................................................... 6
1.2. Financiranje naročila ........................................................................................... 6
1.3. Jezik ponudbe .................................................................................................... 6
1.4. Pomen izrazov .................................................................................................... 6
1.5. Pogoji za pravilnost ponudbe ............................................................................... 6
1.6. Spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije .................................................. 7
1.7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila .... 7
1.8. Zaupnost podatkov ............................................................................................. 7
1.9. Dodatno naročilo ................................................................................................ 8
1.10.
Samostojna ponudba, ponudba s podizvajalci in skupna ponudba .................... 8
1.10.1.
Samostojna ponudba.................................................................................. 8
1.10.2
Ponudba s podizvajalci ............................................................................... 8
1.10.3.
Ponudba, ki jo poda skupina gospodarskih subjektov ................................... 9
1.11.
Finančna zavarovanja .................................................................................. 10
1.11.1.
Garancija za resnost ponudbe ................................................................... 10
1.11.3.
Garancija za odpravo napak v garancijskem roku ....................................... 11
1.11.4
Zavarovanje odgovornosti za škodo in gradbeno zavarovanje za zavarovanje
objekta v gradnji ..................................................................................................... 11
1.12.
Komercialni popust ...................................................................................... 12
1.13.
Ogled lokacije ............................................................................................. 12
2 POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA TER MERILA ZA
IZBOR PONUDBE..................................................................................................... 13
2.1. Pogoji za priznanje sposobnosti.................................................................... 13
2.1.1.
Osnovna sposobnost ................................................................................... 13
2.1.2.
Ekonomsko-finančna sposobnost .................................................................. 15
2.1.3.
Tehnične zmogljivosti .................................................................................. 16
2.1.4.
Kadrovske zmogljivosti ................................................................................ 16
2.1.5.
Reference ................................................................................................... 17
LUKA KOPER d.d
Stran 2 od 109
2.1.6.
Drugi naročnikovi pogoji .............................................................................. 17
2.2. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe ......................................................... 18
3 PRIPRAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE, PREDLOŽITEV PONUDBE, ODDAJA
NAROČILA IN PODPIS POGODBE ............................................................................. 18
3.1. Priprava ponudbene dokumentacije .............................................................. 18
3.2. Predložitev ponudbe .................................................................................... 20
3.3. Odpiranje ponudb ....................................................................................... 21
3.4. Pregled in presoja ponudb ........................................................................... 21
3.5. Načrt pogajanj ............................................................................................ 21
3.6. Obvestilo o oddaji naročila ........................................................................... 22
3.7. Pravno varstvo ............................................................................................ 22
3.8. Sklenitev pogodbe ....................................................................................... 22
III. SPECIFIKACIJA NAROČILA .............................................................................. 23
1. LOKACIJA: ..................................................................................................... 23
2. OBSEG DEL: .................................................................................................. 23
III. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI ....................................................................... 23
LUKA KOPER d.d
Stran 3 od 109
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1. NAROČNIK:
LUKA KOPER d.d.
Vojkovo nabrežje 38
6501 Koper
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
»GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST ČEZ PRELIV ŠKOCJANSKEGA ZATOKA V LUKI
KOPER«
3. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim
naročilom ter to razpisno dokumentacijo.
Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je upravičena opravljati
dejavnost, ki je predmet razpisa ter je pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.
4. VRSTA POSTOPKA:
Na podlagi 32. Člena in 34. Člena Zakona o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS, Ur. list
RS št. 72/2011-UPB3, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 14/2014), naročnik
razpisuje javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi.
5. PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL:
Uvedba v delo: s pozivom naročnika, da izvajalec z deli prične, kar je predvidoma
27.5.2015 oz. po dnevu podpisa pogodbe.
Rok dokončanja del:
- Faza gradnje po PZI 1 (tir 21c, most čez preliv, nivojski prehod KŽ10, cesta v
terminal, regulacija železniške harfe)
je 150 dni od uvedbe v delo
- Faza gradnje po PZI 2 (tir 21a,b,rekonstrukcija tirov 22,23,24, manipulativna
površina…)
je 210 dni od uvedbe v delo
Rok za izvedbo vseh del je 210 dni od uvedbe v delo, predvidoma 27.12.2015
Sosednji železniški most, ki se nahaja na parceli št. 1568/1, 1569/48, 1568/53,
1568/16 vse k.o. Koper s tirom št. 25c mora biti ves čas izvajanja gradnje operativen.
Vsi ostali tiri št. 22,23,24 na kontejnerskem terminalu in drugi (št. 25,26,27 na
sosednjih terminalih) morajo biti stalno operativni.
Faze gradnje se morajo prilagajati luškemu delovnemu procesu, ki se mora odvijati
nemoteno.
LUKA KOPER d.d
Stran 4 od 109
6. OCENJENA VREDNOST JAVNEGA NAROČILA:
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 4.500.000,00 EUR brez DDV
7. PREDLOŽITEV PONUDB:
Rok za predložitev ponudb:
do 18.3.2015 do 10:30 ure
Kraj za predložitev ponudb:
Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38,
6501 Koper
Področje investicij
Javno odpiranje ponudb :
dne 18.3.2015 ob 12:00 uri
Kraj odpiranja ponudb:
Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38,
6501 Koper
Področje investicij
Sejna soba (pritličje desno)
Kontaktna oseba naročnika: Aleksander Glavina , telefon 05 66 56 949, GSM 031
325 192, faks 05 63 95 026, e-pošta:
[email protected]
Tehnični opisi, in ostala projektna dokumentacija iz katere je podrobneje razvidna
vsebina in obseg naročila, je v prilogi razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni
strani Luke Koper d.d.: http://www.luka-kp.si/slo/o-podjetju/javna-narocila.
Vabimo vas, da oddate svojo ponudbo.
LUKA KOPER d.d.
Predsednik uprave delniške družbe
Dragomir Matić
LUKA KOPER d.d
Stran 5 od 109
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE, RAZPISNI
POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB
V navodilih ponudnikom so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku
oddaje naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi ter napotki glede priprave in
predložitve ponudbe.
1
1.1.
SPLOŠNI DEL
Pravna podlaga za oddajo naročila
Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS, Ur. list RS št. 72/2011-UPB3, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26,
90/2012, 14/2014)
1.2.
Financiranje naročila
Javno naročilo je financirano s sredstvi Luke Koper, d.d.. Plačilni rok za blago, storitve in gradnje
je 75 dni po prejemu računa oziroma posameznih situacij za opravljeno delo. Predplačil ni.
Cene na enoto iz ponudbe so fiksne in nespremenljive do dokončanja vseh del.
Izvedba del je lahko predmet so-financiranja iz skladov Evropske Unije.
1.3.
Jezik ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v
evrih (EUR).
1.4.
1.5.
Pomen izrazov
Gospodarski subjekt je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen
posel.
Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo.
Izvajalec je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), s katerim je sklenjena
pogodba za izvedbo naročila.
Pogoji za pravilnost ponudbe
Za formalno popolnost in pravilnost mora ponudnik predložiti:
- Ponudbo, ki je speta v mapo in povezana z vrvico, ki je zapečatena z nalepko, parafirana in
žigosana. Ponudba mora biti pripravljena po navodilih iz točke 3.
- Podpisana in žigosana navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe;
- Izpolnjene, podpisane in žigosane vse izjave in obrazce ponudbe ter ostala dokumentacija
vključno z vzorcem pogodbe;
- Bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 135.000,00 EUR (OBR-12).
Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami. V
razpisni dokumentaciji mora biti navedeno ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika in
podpisana s strani pooblaščene osebe in ožigosana z žigom ponudnika. Morebitne popravke v
ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in navedbo imena in priimka ter podpisom svoje
pooblaščene osebe.
Žig ponudnika na listinah predstavlja informacijo in izjavo, da se je ponudnik seznanil z vsemi
listinami ponudbe in da je zavestno priložil listine v ponudbo.
LUKA KOPER d.d
Stran 6 od 109
1.6.
Spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po
potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja
postavljena preko portala za javna naročila, prejeta najpozneje devet (9) dni pred iztekom roka
za oddajo ponudb. Naročnik bo pojasnila ter spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
posredoval v najkrajšem času, najpozneje pa šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb,
in sicer pisno preko portala za javna naročila.
1.7.
Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega
naročila
Naročnik lahko ustavi postopek javnega naročanja, zavrne vse ponudbe ali drugače odstopi od
izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo. Navedeno odločitev bo naročnik objavil
na portalu javnih naročil.
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse
ponudbe. Naročnik bo o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji
odločitvi, ali bo začel nov postopek, pisno obvestil vse ponudnike ali kandidate, ki so predložili
ponudbo. Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb bo naročnik objavil tudi na portalu javnih naročil.
1.8.
Zaupnost podatkov
Naročnik bo v skladu z 27. členom ZJNVETPS zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na
določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe,
štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.
Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v
ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost iz katerega
bo jasno izhajalo, kateri podatki in kje v posameznih segmentih ponudbe pomenijo poslovno
skrivnost, vse upoštevaje določbe 27. člena ZJNVETPS.
Podatki, na podlagi katerih se ponudbe vrednotijo ali s katerimi se dokazuje
izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot
zaupni ali kot poslovna skrivnost.
Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka
za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v
ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika.
Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno
označevanje ne bo več možno. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen
podatek, mora biti to eksplicitno označeno.
Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti količina iz
specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe.
Naročnik bo skladno s sedmim odstavkom 22. člena ZJNVETPS v primeru vložene zahteve za
vpogled v ponudbo obvestil ponudnika in ga pozval, da prisostvuje vpogledu drugih ponudnikov
v svojo ponudbo zaradi varovanja svojih interesov.
LUKA KOPER d.d
Stran 7 od 109
1.9.
Dodatno naročilo
Morebitno dodatno naročilo za dodatne storitve, ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno
naročilo in jih naročnik ni mogel predvideti ob oddaji javnega naročila, vendar so zaradi
nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila storitev, zajetih v tem projektu ali
naročilu, si naročnik pridržuje pravico oddati izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s
pogajanji brez predhodne objave v skladu z določili 35. člena ZJNVETPS. Podlaga za določitev
vrednosti dodatnega naročila so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne
pogodbe, vključno s popustom, ki se lahko znižajo ne pa zvišajo. Z izvajalcem se sklene aneks k
osnovni pogodbi ali novo pogodbo.
1.10. Samostojna ponudba, ponudba s podizvajalci in skupna ponudba
Ponudba je lahko samostojna, skupna ali s podizvajalci.
1.10.1. Samostojna ponudba
Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt
(samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti
prevzema izvedbo naročila.
1.10.2 Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo
še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot
glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število
podizvajalcev.
Skladno z zakonom se za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za
osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev
oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
V ponudbi mora biti navedeno, kaj prevzema ponudnik sam in kaj posamezni podizvajalec.
Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh
del.
Ponudnik/izvajalec se obvezuje, da mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca
upoštevati izpolnjevanje razpisanih pogojev in predhodno pridobiti potrditev oz. soglasje
naročnika za vse v ponudbi navedene podizvajalce.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora:
- v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije
neposredno plačuje podizvajalcem, in zavezo podizvajalcev, da bodo po prejetem
plačilu naročniku izročili vse listine, ki so potrebne za pridobitev uporabnega ali ostalih
dovoljenj,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
- situaciji, ki jo ponudnik preda v potrditev naročniku, morajo biti priložene izjave vseh
podizvajalcev posla, da so v situaciji ponudnika kot glavnega izvajalca navedene in
vključene tudi storitve ( vključno z vrednostmi), ki jih naročnik plača neposredno
podizvajalcem. Naročnik ne odgovarja in jamči za plačila podizvajalcu, ki ga glavni
izvajalec predhodno ni razkril naročniku.
- ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma
situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
LUKA KOPER d.d
Stran 8 od 109
- neposredna plačila naročnika morebitnim podizvajalcem (podpodizvajalcem) se lahko
opravijo največ do višine pogodbene vrednosti. Izvajalec v celoti odgovarjata za vse
posledice in škodo, ki bi naročniku utegnila nastati, če bi vrednost del podizvajalcev,
skupaj z deli izvajalca presegala pogodbeno dogovorjeno vrednost. Morebitni stroški in
škoda, ki bi naročniku tako lahko nastala se odštejejo od celotne pogodbene vrednosti
in jo naročnik lahko poračuna s svojo obveznostjo do izvajalca.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če
ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z
naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu in
jamstvo o zmožnostih poplačila spornih obveznosti, v kolikor bi bil ugovor ponudnika
neutemeljen,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
1.10.3. Ponudba, ki jo poda skupina gospodarskih subjektov
Ponudbo lahko poda tudi skupina gospodarskih subjektov, ki v postopku nastopajo
skupno, z enotno ponudbo in solidarno odgovarjajo za sprejete obveze. V primeru
ponudbe, ki jo poda skupina gospodarskih subjektov, mora biti ponudbi priložen sklenjen
dogovor o skupni izvedbi naročila (pogodba o sodelovanju), iz katere mora biti nedvoumno
razvidno naslednje:
- imenovanje kdo so partnerji in poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila, ki
jih zastopa,
- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe,
- vrsta del iz popisa, ki jih bo izvajal posamezni partner, cena teh del in njegove
odgovornosti in obveznosti vsakega izmed partnerjev,
- izjava partnerjev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila
ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,
- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za
dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno in
- pooblastilo partnerjev poslovodečemu partnerju za sklenitev pogodbe z naročnikom.
Dogovor ali pogodba iz prejšnjega stavka ne prejudicira solidarne odgovornosti skupine
gospodarskih subjektov, ki nastopajo skupno pri oddaji enotne ponudbe.
Vsak član skupine gospodarskih subjektov, ki oddaja enotno ponudbo mora v celoti in
popolnoma spoštovati in upoštevati statusne pogoje iz te razpisne dokumentacije kakor,
da bi ponudbo podajal sam. Bančne garancije in izjave iz razpisne dokumentacije lahko
predloži poslovodeči partner v skupnem nastopu ali kateri od partnerjev.
Skupina gospodarskih subjektov, ki oddaja enotno ponudbo mora navesti številko
transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačal pogodbeno dogovorjene zneske za
izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila.
V primeru podaje ponudbe skupine gospodarskih subjektov iz te točke in izboru take
skupine kot najugodnejšim ponudnikom, se predlog pogodbe iz tega razpisa ustrezno
spremeni in prilagodi skupini gospodarskih subjektov.
LUKA KOPER d.d
Stran 9 od 109
1.11. Finančna zavarovanja
Zahtevajo se garancije in izjave bank, ki po vsebini ne odstopajo od razpisnih vzorcev iz razpisne
dokumentacije.
1.11.1.
Garancija za resnost ponudbe
Garancijo za resnost ponudbe, ki je brezpogojna bančna garancija prvovrstne banke,
unovčljiva na prvi poziv, se zahteva v višini 135.000 EUR brez DDV. Njena veljavnost ne
sme biti krajša od veljavnosti ponudbe (vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb). Če zaradi
dolgotrajnosti postopka odločitev o oddaji naročila ni sprejeta v času veljavnosti ponudbe
in garancije, mora ponudnik predloženo garancijo ustrezno podaljšati.
Garancijo za resnost ponudbe naročnik lahko unovči, če ponudnik:
- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi, razen
če ponudnik naročniku konkretizirano in obrazloženo, v določenem roku, iz objektivnih
in obrazloženih razlogov na katere sam, upoštevaje profesionalno skrbnost, ne more
vplivati, ne izkaže, da ne more pridobiti ali predložiti zahtevanih stvarnih dokazil za
navedbe v ponudbi in/ali če ponudniku niso mogla biti znana vsa morebitna stvarna
dokazila za navedbe v ponudbi, kar velja predvsem v primeru dokazovana sposobnosti s
partnerji oz. podizvajalci,
- ne soglaša z odpravo napak v ponudbi,
- zavrne sklenitev pogodbe, ali pogodbe ne sklene v ponujenem roku,
- ponudnik ob podpisu pogodbe ne izroči naročniku bančne garancije za kvalitetno in
pravočasno izvedbo del,
- ponudnik postane nelikviden, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna
oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe, če je nad njim uveden stečajni
postopek,
- v ostalih primerih skladno s 19. členom pogodbe (razpisni obrazec št. 2).
Izvirnik neunovčene garancije za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje
javnega naročila, vrne ponudnikom, razen najugodnejšemu, kateremu se garancija za
resnost ponudbe vrne po dostavi garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo
pogodbenih obveznosti.
1.11.2. Garancija za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
V roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe je potrebno predložiti brezpogojno
bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Garancija mora veljati 90 dni po
roku za izvedbo pogodbenih del, vendar najmanj do izročitve bančne garancije za odpravo
napak v garancijskem roku. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki,
kvaliteta in količina, se mora temu primerno spremeniti garancija oziroma podaljšati njena
veljavnost.
Če poleg glavnega izvajalca sodelujejo v izvedbi javnega naročila tudi njegovi podizvajalci,
mora garancija za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi
zavarovanje obveznosti iz plačila podizvajalcem tako, da lahko naročnik garancijo unovči, v
kolikor glavni izvajalec ni poplačal podizvajalcev.
LUKA KOPER d.d
Stran 10 od 109
Garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko
unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v
dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.
Garancijo za plačilo obveznosti iz plačila podizvajalcem naročnik lahko unovči, v kolikor ga
podizvajalci o taki okoliščini pisno obvestijo in izvajalec kljub opominom podizvajalcev teh
obveznosti sam ne plača in bi neplačilo podizvajalcem utegnilo ogroziti zaključek izvedbe
projekta iz tega razpisa ali predajo listin potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, če
je to potrebno.
Če garancija ni predložena lahko naročnik brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca odstopi
od pogodbe in lahko izvede naročilo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom, ki izpolnjuje
vse pogoje in katerega ponudba je bila druga najugodnejša.
1.11.3.
Garancija za odpravo napak v garancijskem roku
Brezpogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv prvovrstne banke, za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV, izvajalec predloži
po dokončanju del, t.j. ob uspešnem prevzemu. Brez predložene garancije prevzem ni
opravljen in je razumeti, da dela niso zaključena v pogodbenem roku. Rok trajanja
garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok, ki je določen v pogodbi (5 let).
Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec ob
prejemu obvestila o pomanjkljivosti, ki bi nastala zaradi nekvalitetno opravljenih del ali
slabe kvalitete vgrajenih materialov ali opreme, v zahtevanem razumnem roku ne pristopi
k ugotavljanju vzroka pomanjkljivosti in v zahtevanem razumnem roku od prejema
obvestila ne odpravi vseh pomanjkljivosti na lastne stroške.
V kolikor izvajalec naročniku ne izroči garancij za odpravo napak v garancijskem roku je
naročnik upravičen zadržati 5% pogodbene vrednosti za čas trajanja garancije. Zadržano
plačilo se ne obrestuje. V kolikor je zadržano plačilo razlog, da niso poplačani podizvajalci
ponudnika, lahko te poplača naročnik iz garancije pod točko 1.11.2.
1.11.4
Zavarovanje odgovornosti za škodo in gradbeno zavarovanje za
zavarovanje objekta v gradnji
Ponudnik mora podpisati garancijsko izjavo, da bo v roku 8 dni od podpisa pogodbe
dostavil naročniku:
 kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, z
letno zavarovalno vsoto najmanj 135.000 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji in
 kopijo zavarovalne pogodbe za gradbeno zavarovanje za zavarovanje objekta v gradnji
in materiala in opreme namenjene za vgraditev v objekt pred običajnimi nevarnostmi
in škodo na obstoječih in sosednjih objektih, z zavarovalno vsoto v višini pogodbene
vrednosti, skupaj z zavarovalnimi pogoji.
Kopijo zavarovalne pogodbe mora izvajalec naročniku predložiti v roku 8 dni od podpisa
pogodbe, sicer lahko naročnik brez obveznosti do izvajalca od pogodbe odstopi.
LUKA KOPER d.d
Stran 11 od 109
1.12. Komercialni popust
Morebitni komercialni popust mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko
vrednost. Popust bo naročnik obračunal ob vsakem izplačilu. Na računu oziroma situaciji mora
biti naveden znesek brez popusta, odstotek popusta in znesek s popustom.
Popust v ponudbi (v odstotku %) velja tudi za morebitna dodatna naročila ali nepredvidena dela
in se prizna in obračuna na enak način kakor pri ponudbi za pogodbeno ceno po tem javnem
razpisu.
1.13. Ogled lokacije
Naročnik bo izvedel vodene oglede lokacije nameravane gradnje v obdobju 04., 05. in
06.03.2015. Potencialni ponudnik se na ogled predhodno pravočasno najavi pri kontaktni osebi
naročnika.
Ponudnik si ogleda lokacijo del in njeno okolico, zato da je sposoben oceniti vse podatke, ki bi
jih lahko potreboval pri pripravi svoje ponudbe in podpisu pogodbe za izvedbo del. Vse stroške
in tveganja v zvezi z ogledom lokacije prevzame ponudnik sam na lastno odgovornost.
V kolikor ponudnik ne izkoristi možnosti ogleda lokacije po tej točki, v kolikor izbran kot
izvajalec, nosi vsa tveganja nastala zaradi neizrabe ponujene možnosti ogleda, ki bi utegnila
imeti za posledico neprimerno ponudbo ali težave pri izvedbi gradnje, nepravilno realizacijo ali
nerealizacijo sklenjene pogodbe.
1.14. Ponudbena cena in terminski ter finančni plan
Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal
gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da je spoznal vse
bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse
obstoječe vire za oskrbo s materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del,
da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v
Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh
potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo
ponudbo.
Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in z DDV in morajo vključevati vse stroške
izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni
stroški, skladiščenje, ureditev dostopov, stroški deponiranja, prevozi oseb in materiala, dnevnice,
kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna
dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno).
Ponudnik izpolni cene za vse pozicije del opisane v predračunu. Slednje pomeni, da če ponudnik
katero izmed pozicij v ponudbenem predračunu ponuja brezplačno, vpiše ceno 0 EUR.
Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni. Cene iz
ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe predmeta naročila.
Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega
predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma
ponudbenega predračuna.
Ponudnik mora pripraviti in predložiti tudi okvirni terminski in finančni plan izdelan skladno z
zahtevami te razpisne dokumentacije.
LUKA KOPER d.d
Stran 12 od 109
1.15. Posebna določba za ponudnike, ki nimajo sedeža v RS
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki
Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o upravnem postopku.
Ponudnik mora v vseh fazah postopka in izvedbe del zagotoviti prisotnost strokovno
usposobljene osebe, ki obvlada slovenski jezik. Vsa komunikacija z naročnikom v fazi oddaje
javnega naročila in kasneje izvedbe del poteka v slovenskem jeziku.
2
POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA TER MERILA
ZA IZBOR PONUDBE
Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti. Vsak gospodarski
subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na posel, ki ga
prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje ter pogoje glede
referenc in solidnosti.
2.1. Pogoji za priznanje sposobnosti
2.1.1.
Osnovna sposobnost
2.1.1.1. Gospodarski subjekt je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za
opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.
2.1.1.2. Gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
- hudodelsko združevanje,
- jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti,
zatajitev finančnih obveznosti
- goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti
- pranje denarja.
2.1.1.3. Zoper gospodarski subjekt ni začet postopek zaradi insolventnosti (prisilne
poravnave ali stečaja) ali izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije ali
prostovoljne oz. prisilne likvidacije.
2.1.1.4. Gospodarski subjekt na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni na seznamu
ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
finance.
2.1.1.5. Gospodarski subjekt ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane
zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v
skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež.
Dokazila:
GOSPODARSKI SUBJEKTI REGISTRIRANI V RS:

Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogom (Razpisni obrazec št.
4)
LUKA KOPER d.d
Stran 13 od 109

Pooblastilo za pridobitev podatkov o gospodarskem subjektu v postopku oddaje
javnega naročila, skladna s predlogom (Razpisni obrazec št. 5)
GOSPODARSKI SUBJEKTI, KI NISO REGISTRIRANI V RS:

K točki 2.1.1.1.: Izpis iz sodnega registra ali drugega javnega registra v državi, kjer
je gospodarski subjekt registriran, preveden v slovenski jezik.

K točki 2.1.1.2.: Izpis iz ustreznega kazenskega registra v državi, kjer je gospodarski
subjekt registriran, preveden v slovenski jezik. Velja tako za gospodarski subjekt
kakor za vsakega zakonitega zastopnika posebej.

K točki 2.1.1.3.: Izpis iz sodnega registra ali drugega javnega registra v državi, kjer
je gospodarski subjekt registriran, preveden v slovenski jezik.

K točki 2.1.1.4.: Izjava gospodarskega objekta, da na dan, ko se izteče rok za
oddajo ponudb, ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami. Izjava mora
biti prevedena v slovenski jezik.

K točki 2.1.1.5.: Izjava gospodarskega subjekta, da je poravnal davke in prispevke
(v vrednosti 50 EUR ali več) in druge obvezne dajatve (v vrednosti 50 EUR ali več) v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ter da na dan, ko se izteče rok za
oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost (v vrednosti 50 EUR ali več) v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri ima sedež. Ta izjava mora biti prevedena v slovenski jezik.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokumentov pod
točkami 2.1.1.1. do 2.1.1.5., bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih
subjektov v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež in prevedena v slovenski
jezik.
LUKA KOPER d.d
Stran 14 od 109
Opomba:
Naročnik bo pred sklepom o oddaji javnega naročila najugodnejšemu
ponudniku za izbranega ponudnika, ki je registriran v RS v uradnih
evidencah preveril izpolnjevanje vseh pogojev, katerih izpolnjevanje zahteva
naročnik. Naročnik si pridržuje pravico, da za vsako od zgoraj navedenih
pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb
za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, ipd...
Gospodarski subjekti, ki niso registrirani v RS, morajo v primeru, da ne
predložijo uradnih dokumentov, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev,
naročniku poleg lastnih izjav o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi podatke
z natančnim nazivom, sedežem ter drugimi podatki o organu, ki izdaja
posamezno potrdilo ter soglasje o uporabi njihovih osebnih podatkov za
namen preverjanja izpolnjevanja pogojev. V kolikor se bo pri preverjanju
izpolnjevanja pogojev za tujega ponudnika izkazalo, da organ, ki je naveden
v ponudbi ne izdaja uradnega potrdila o izpolnjevanju posameznega pogoja
ali da se potrdila v zvezi s tem pogojem sploh ne da pridobiti, bo naročnik
ponudnika pozval na pojasnitev in dopolnitev. V kolikor ponudnik v roku, ki
mu ga določi naročnik, ne poda pojasnitve oz. dopolnitve, bo naročnik
takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Namen te
določbe je v tem, da se prepreči neupravičeno zavlačevanja oddaje javnega
naročila zaradi pomanjkljivih podatkov. Vsa dokazila in izjave za
dokazovanje sposobnosti, morajo biti prevedena v slovenski jezik.
Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika, prevode overil po
sodno zapriseženem prevajalcu, kar bo moralo biti na prevodu
listine jasno in nedvoumno zapisano in potrjeno.
2.1.2.
Ekonomsko-finančna sposobnost
2.1.2.1. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega
transakcijskega računa, v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb
pa morebitna blokada ni imela posledic in vpliva na ekonomsko – finančno
sposobnost ponudnika.
Opomba:
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva
listino BON2 ali drugo enakovredno dokazilo, oziroma potrdilo
ponudnikove poslovne banke, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje tega pogoja in pravico presoje vpliva na ekonomsko
– finančno sposobnost ponudnika v primeru izkazane blokade TRR
v zadnjih šestih mesecih.
2.1.2.2. Gospodarski subjekt ima plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev
v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Opomba:
Naročnik si pridržuje pravico, ponudnik z oddajo ponudbe pa
naročnika izrecno pooblašča, da ta navedbe ponudnika preveri ter
zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih
obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo
poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja.
Dokazila:

Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogom
LUKA KOPER d.d
Stran 15 od 109
(Razpisni obrazec št. 6)
2.1.3.
Tehnične zmogljivosti
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za
kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s
področja predmeta naročila.
Ponudnik se mora sam seznaniti s pogoji in potrebnimi dovoljenji za izvedbo del in
dokumentacijo, ki jo potrebuje delovni stroj za izvedbo del.
Dokazila:

Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila, skladna s
predlogom (Razpisni obrazec št. 7)
2.1.4.
Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo del ali odgovorne vodje posameznih del, ki
izpolnjujejo naslednje zahteve:
- Most: (mostovi, viadukti, obale, platoji in drugi objekti kjer so podpore globoko
temeljene z jeklenimi ali AB piloti) strokovna izobrazba in strokovni izpit za
odgovornega vodjo del s področja gradbeništva, vpisan v imenik pristojne poklicne
zbornice, kot pooblaščena oseba in v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila
odgovorni vodja del oz. posameznih del pri najmanj enem istovrstnem poslu kot ga
prevzema v ponudbi v vrednosti del minimalno 350.000,00 EUR brez DDV.
- Železniška infrastruktura - tiri: strokovna izobrazba in strokovni izpit s področja
odgovornega vodjo posameznih del - železniški strokovni izpit za izvajanje vzdrževalnih
del in novogradenj na področju tirne železniške infrastrukture, vpisan v imenik pristojne
poklicne zbornice, kot pooblaščena oseba in v zadnjih desetih letih pred objavo tega
naročila odgovorni vodja del oz. posameznih del pri najmanj enem istovrstnem poslu
kot ga prevzema v ponudbi v vrednosti del minimalno 350.000,00 EUR brez DDV.
Ponudnik lahko zagotovi enega odgovornega vodjo del v kolikor le ta izpolnjuje oba
pogoja ali pa enega odgovornega vodjo del za eno izmed področij in dodatno še
odgovornega vodjo posameznih del za tisti del za katerega odgovorni vodja del nima
ustreznih referenc.
Dokazila:

Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del, odgovorni vodja
posameznih del, …), navedeni skladno s predlogo (Razpisni obrazec št. 8)

Tuje fizične osebe morajo izpolnjevati pogoje določene v 34.a, 34.b, 34.c, 34.č,
34.d, 34.e členu ZGO- 1. Kot ustrezno dokazilo se šteje dokazilo o dovoljenju ali
članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik
sedež, če je v tisti državi to dovoljenje ali članstvo obvezno oziroma dovoljenje za
opravljanje poklicne dejavnosti ter izjava, da bo do podpisa pogodbe pridobil
priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1.
Opomba:
Iz opisa referenčnega dela odgovornega vodje del mora biti razvidno, da
gre za istovrsten posel, kot so dela, ki jih prevzema. Naročnik si pridržuje
LUKA KOPER d.d
Stran 16 od 109
pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o zagotovitvi
odgovornega vodje del (dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug
enakovreden dokument) ter dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in
referenčnem delu.
2.1.5.
Reference
Gospodarski subjekt je v obdobju zadnjih deset (10) let pred objavo tega naročila uspešno
izvedel najmanj en primerljiv gradbeni projekt kot ga prevzema v ponudbi.
Kot dela na primerljivem gradbenem projektu se štejejo:
- za gradnjo mostu: mostovi, viadukti, obale, platoji in drugi objekti kjer so podpore
globoko temeljene z jeklenimi ali AB piloti. Za primerljiv mostni gradbeni projekt se šteje
objekt v vrednosti minimalno 350.000,00 EUR brez DDV
- za gradnjo železniške infrastrukture: tiri na javni železniški progi, industrijski tiri, tiri na
mostovih in obalah, nivojski prehodi, vgradnja kretnic, večja sanacijska dela na železniški
infrastrukturi. Za primerljiv železniški gradbeni projekt se šteje objekt v vrednosti
minimalno 350.000,00 EUR brez DDV
Dokazila:

Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladno s prilogo (Razpisni obrazec št. 9),

Potrdilo o referenčnem delu – potrdilo naročnika oz. investitorja (Razpisni obrazec
št. 10),
Opomba:
Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (primeroma na
nivoju postavk iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt
prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre
za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt
prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost brez DDV.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od gospodarskega
subjekta zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali
delodajalcem) o izvedbi navedenega referenčnega dela. Naročnik si pridržuje
tudi pravico, da navedbe o referenčnih delih in uspešnost izvedbe preveri
neposredno pri investitorju, ponudnik pa z oddajo te ponudbe soglaša, da
predhodni investitor take podatke investitorju po tem razpisu posreduje.
2.1.6.
Drugi naročnikovi pogoji
2.1.6.1
Zoper gospodarski subjekt s strani naročnika v obdobju zadnjih deset let pred
objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za kvalitetno in pravočasno
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
2.1.6.2
V ponudbah gospodarskega subjekta naročniku iz obdobja zadnjih pet let pred
objavo tega naročila ni bilo dokumentov, izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na
izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče.
2.1.6.3
Pri izvedbah primerljivih naročil za naročnika v obdobju zadnjih pet let pred
objavo tega naročila gospodarskemu subjektu ni bila na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka (na primer: nestrokovna izvedba, slabša
kvaliteta od dogovorjene, …).
Dokazila:
LUKA KOPER d.d
Stran 17 od 109

Izpolnjevanje oz. neizpolnjevanje pogojev 2.1.6.1, 2.1.6.2 in 2.1.6.3 dokazuje
naročnik, na podlagi svoje evidence in dokumentacije
2.2. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena pridobljena po izvedenih
pogajanjih s ponudniki, ki bodo oddali popolne ponudbe in bodo povabljeni na pogajanja.
Na pogajanja se bo povabilo le tri najugodnejše ponudnike. Postopek pogajanj je opisan v
poglavju 3.5. te razpisne dokumentacije.
3
PRIPRAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE, PREDLOŽITEV PONUDBE, ODDAJA
NAROČILA IN PODPIS POGODBE
3.1. Priprava ponudbene dokumentacije
Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku in pripravljena skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine:








Ponudba (Razpisni obrazec št. 1)
Predlog pogodbe (Razpisni obrazec št. 2)
Podatki o gospodarskem subjektu (Razpisni obrazec št. 3)
Dokazila za priznanje sposobnosti (Razpisni obrazci št 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Terminski plan del in obračunov (Razpisni obrazec št. 11)
Garancija za resnost ponudbe (Razpisni vzorec št. 12)
Ostala finančna zavarovanja (Razpisni obrazci in vzorci št. 13, 14, 15, 16, 17)
Predračun (Razpisni obrazec št. 19)
Listine se izpolni, podpiše ter žigosa in navede ime in priimek zakonitega zastopnika ali
pooblaščene osebe za podpis listine, kjer je to določeno. Ponudnik listine, ki so predmet
ponudbe tudi opremi z žigom ponudnika. Zloži se jih po gornjem zaporedju (med
»poglavja« v gornjih alinejah se vloži »pregradni karton« z naslovom naslednjega
poglavja), spne v mapo in poveže z vrvico, ki se jo zapečati z nalepko in to parafira
in žigosa.
Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami.
Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in navedbo imena in priimka ter
podpisom svoje pooblaščene osebe. Žig ponudnika na listinah predstavlja informacijo in izjavo,
da se je ponudnik seznanil z vsemi listinami ponudbe in da je zavestno priložil listine v ponudbo.
Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti
dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej
zahtevan.
Ponudbeno dokumentacijo se pripravi po predlogih iz teh navodil.
3.1.1. Ponudba
V listini »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene
naslednje zahteve :
 Ponudbena cena mora biti navedena v valuti EUR, brez in skupaj z davkom na dodano
vrednost (DDV).
 Ponudbena cena mora vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo naročila.
 Popust mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost.
LUKA KOPER d.d
Stran 18 od 109



Ponudba mora veljati za celotno naročilo, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb,
Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega.
3.1.2 Predlog pogodbe
V listini »Predlog pogodbe« morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki. Z izpolnitvijo in
podpisom predloga pogodbe se ponudnik strinja z njegovo vsebino.
3.1.3. Podatki o gospodarskem subjektu
Gospodarski subjekt v ponudbi lahko nastopa kot samostojni ponudnik, kot ponudnik (glavni
izvajalec), kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi ali kot
podizvajalec.
Razpisni obrazec št. 3: Podatki o gospodarskem subjektu izpolni VSAK gospodarski subjekt, ki
nastopa v ponudbi in prevzema določen posel. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih
subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede še vrsto (delovno področje iz specifikacije
naročila oziroma popisa del), količino in vrednost prevzetega posla (brez DDV) ter kraj in termin
izvedbe. Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da celoten posel (vsa
dela) prevzema sam, kot samostojni ponudnik. Gospodarski subjekt, ki v ponudbi nastopa kot
podizvajalec, je dolžan soglašati, da mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do
ponudnika.
Podatki o gospodarskih subjektih, ki nastopajo v ponudbi, so obvezna sestavina pogodbe.
3.1.4. Dokazila za priznanje sposobnosti
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora za prevzeti posel predložiti dokazila
o izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko - finančnih pogojev ter pogojev glede referenc
(Razpisni obrazci št 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Tehnične in kadrovske zmogljivosti lahko zagotovi
ponudnik oziroma katerikoli gospodarski subjekt sam, ali skupaj z drugimi, ki nastopajo v
ponudbi (se seštevajo).
Dokazila se zloži po vrsti kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti, in sicer najprej za
ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.
Kopije vseh razpisnih obrazcev št. 5 oz. pooblastil za pridobitev podatkov o gospodarskem
subjektu v postopku oddaje javnega naročila za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi,
se v ovojnico vstavi posebej izven mape s povezanimi listinami, ker jih naročnik potrebuje za
pridobivanje podatkov.
Ponudnik priloži v ovojnico izven mape s povezanimi listinami za vsak gospodarski subjekt, ki
nastopa v ponudbi, izpolnjen obrazec »Vloga naročnika za pridobitev podatkov o izpolnjevanju
davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja«, ki se nahaja na
spletni
strani
Ministrstva
za
finance
in
sicer
http://www.fu.gov.si/uvodne_strani/podjetja/javno_narocanje_vloga_o_placanih_davkih_in_pris
pevkih/. V obrazcu ponudnik izpolni podatke o pristojnem davčnem uradu glede na sedež
posameznega gospodarskega subjekta, podatke o naročniku (Naziv: Luka Koper d.d., Naslov:
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper) in podatke o kandidatih (zap. št., naziv, sedež, Davčna
številka, datum oddaje prijave/ponudbe). S strani ponudnika izpolnjene obrazce bo naročnik
uporabil za pridobivanje podatkov.
Ponudnik priloži v ovojnico izven mape s povezanimi listinami CD z datoteko (oblike .doc ali
podobno) z navedenimi podatki o vseh gospodarskih subjektih, ki nastopajo v ponudbi, in
LUKA KOPER d.d
Stran 19 od 109
njihovih zakonitih zastopnikih in sicer za vsak gospodarski subjekt podatke: naziv, sedež,
matična številka in za vsakega zakonitega zastopnika gospodarskega ponudnika podatke: ime in
priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO.
3.1.5. Terminski plan del in obračunov
Iz terminskega plana del in obračunov mora biti razviden predviden potek del (vrsta, zaporedje
in trajanje del) ter dinamika obračunavanja.
Terminski plan del in obračunov se izdela po priloženem predlogu oziroma v obliki (grafični ali
tabelarični) prilagojeni naročilu, upoštevajoč zahteve iz prejšnjega odstavka.
3.1.6. Garancija za resnost ponudbe
Garancijo, sestavljeno v skladu z razpisnim vzorcem št. 12, se predloži skladno s točko 1.11.1.
teh navodil. Kopija garancije za resnost ponudbe se vloži v mapo z ostalimi listinami, ki se
povežejo z vrvico. Izvirnik garancije za resnost ponudbe se v ovojnico vstavi posebej
izven mape s povezanimi listinami.
3.1.7. Garancija za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
Izjavo ponudnika (razpisni obrazec št. 13), da bo ob podpisu pogodbe predložil garancijo za
kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, pripravljeno v skladu z razpisnim
vzorcem št. 14, se predloži skladno s točko 1.11.2. teh navodil.
V ponudbi je potrebno predložiti s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe s strani
tistega ponudnika, ki bo garancijo pridobil, žigosan in parafiran razpisni vzorec št. 14.
3.1.8. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku
Izjavo ponudnika (razpisni obrazec št. 15), da bo ob dokončanju del oz. uspešnem prevzemu
predložil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, pripravljeno v skladu z razpisnim
vzorcem št. 16, se predloži skladno s točko 1.11.3. teh navodil.
V ponudbi je potrebno predložiti s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe s strani
tistega ponudnika, ki bo garancijo pridobil, žigosan in parafiran razpisni vzorec št. 16.
3.1.9. Zavarovanje odgovornosti za škodo in gradbeno zavarovanje
Kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati
investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, z letno zavarovalno
vsoto najmanj 135.000 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji IN kopijo zavarovalne pogodbe za
gradbeno zavarovanje za zavarovanje objekta v gradnji in materiala in opreme namenjene za
vgraditev v objekt pred običajnimi nevarnostmi in škodo na obstoječih in sosednjih objektih, z
zavarovalno vsoto v višini pogodbene vrednosti, skupaj z zavarovalnimi pogoji se predloži
skladno s točko 1.11.4. teh navodil. Predloži se izpolnjen obrazec št. 17.
3.1.10. Predračun
Predračun (Razpisni obrazec št. 19) sestavlja popis del izpolnjen s ponudnikovimi cenami. Cene
v predračunu so navede brez DDV in v valuti EUR. V ponudbene cene morajo biti vključeni vsi
stroški ponudnika in podizvajalcev.
3.2. Predložitev ponudbe
Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno z razpisnim vzorcem št. 18 (etiketo) iz
razpisne dokumentacije. Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in
LUKA KOPER d.d
Stran 20 od 109
ura) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Naročnik na
ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.
Sprememba ali umik ponudbe sta možna le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ali
umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi v spodnjo
vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE! «.
3.3. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času določenem v objavi in v Razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.
Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali
šifra ponudnika, ponudbena cena z morebitnimi popusti, rok izvedbe naročila). V zapisnik se
zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih
predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja. Iz ponudb se vzame izvirnik garancije za
resnost ponudbe in ga naročnik hrani ločeno.
Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.
Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov
izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v
treh delovnih dneh po odpiranju.
3.4. Pregled in presoja ponudb
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni
dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) naročnik od ponudnika lahko zahteva
pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz
razpisne dokumentacije.
Ponudbo se lahko zavrne, če ponudnik na naročnikov poziv v roku, ki ga določi naročnik ne
predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih
napak ali drugih pomembnejših pomanjkljivosti v ponudbi.
Ponudbo se zavrne, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti .
Ponudbo se zavrne, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe.
Ponudbo se lahko zavrne, če se izkaže, da so v naročnikovem popisu del s strani ponudnika
vnesene kakršnekoli kvalitativne ali kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih
podatkov.
3.5. Načrt pogajanj
Naročnik bo izvedel skupna pogajanja s ponudniki, katerih ponudbe bodo popolne pri čemer bo
na pogajanja povabil le tri ponudnike katerih ponudbena vrednost javnega naročila bo najnižja.
V kolikor bo popolnih ponudb manj kot tri bo ponudnik na pogajanja povabil ustrezno manjše
število ponudnikov. Namen pogajanj je znižanje ponudbene cene.
Pravilnost in primernost predloženih ponudb ponudnikov, ki bodo pozvani k pogajanjem, bo
ocenjena pred izvedbo postopka pogajanj.
Ponudniki, katerih ponudbe bodo ocenjene kot pravilne in primerne, bodo o datumu, uri in
lokaciji pogajanj pisno obveščeni pisno in preko elektronske pošte, navedene v razpisnem
obrazcu št. 3, najmanj tri (3) delovne dni pred izvedbo pogajanj.
LUKA KOPER d.d
Stran 21 od 109
Pogajanja bo komisija naročnika izvedla z zakonitimi zastopniki ponudnikov ali s pooblaščenimi
predstavniki ponudnikov, ki so pred začetkom pogajanj zato dolžni predložiti pisno pooblastilo iz
katerega izhaja, da imajo polna pooblastila za pogajanja v imenu in za račun ponudnika, ki ga
zastopajo in pooblastilo izročijo naročniku, ki postane sestavni del ponudbe ponudnika.
V primeru, da se predstavnik ponudnika, katerega ponudba je bila ocenjena kot pravilna in
primerna, ne udeleži postopka s pogajanji, bo naročnik smatral, da je ponudbena cena, kot je
razvidna iz obrazca »Ponudba«, tudi ponudnikova končna ponudbena cena.
Pogajanja se izvedejo v ENEM KROGU
Izhodišče za pogajanja predstavlja najnižja ponudbena cena izmed pravilnih in primernih
ponudb, predloženih v postopku oddaje javnega naročila.
Ponudniki znižanje ponudbene cene podajo na obrazcu št. 21 »Izjava o končni ponudbeni ceni«.
Izpolnjene izjave bodo ponudniki naročniku posredovali v zaprti kuverti, najkasneje do dne
izvedbe pogajanj.
Odpiranje bo javno, kuverte bo naročnik odpiral v vrstnem redu, kot so bile oddane ponudbe v
postopku oddaje javnega naročila.
V primeru, da dva oz. več ponudnikov ponudi isto najnižjo ponudbeno ceno, se postopek
pogajanj ponovi med temi ponudniki, do ugotovitve najnižje ponudbene cene.
3.6. Obvestilo o oddaji naročila
Naročnik najkasneje v roku 60 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in
nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.
3.7. Pravno varstvo
Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja.
3.8. Sklenitev pogodbe
Izbranega ponudnika naročnik pozove k podpisu pogodbe. Ponudnik je dolžan pogodbo
podpisati najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis, sicer se šteje, da od
sklenitve pogodbe odstopa. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe.
V roku 8 dni od podpisa pogodbe je ponudnik dolžan predložiti garancijo za kvalitetno in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter kopije zavarovalne pogodbe za zavarovanje
odgovornosti za škodo in gradbenega zavarovanja. V kolikor ponudnik ob podpisu pogodbe ne
predloži navedene dokumentacije, se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa. Naročnik bo v tem
primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe.
Sestavni del pogodbe je tudi fotokopija ponudbe in izjave o končni ponudbeni ceni katere
istovetnost z izvirnikom potrdi izbrani izvajalec s podpisom na ponudbo in izjavo.
LUKA KOPER d.d
Stran 22 od 109
III. SPECIFIKACIJA NAROČILA
1. LOKACIJA:
V sklopu rešitve projekta »Razvoj kontejnerskega terminala za zagotavljanje zanesljivega in
učinkovitega pretovornega servisa ob predvideni rasti prometa« je potrebno na področju
železniške infrastrukture izvesti razširitev skupine tirov na kontejnerskem terminalu in zgraditi
premostitveni objekt čez preliv škocjanskega zatoka za potrebe novega dostavnega tira št. 21c.
Na pomolu I, v sredinskem delu, se nahaja skupina tirov št. 22, 23 in 24, ki so namenjeni za
potrebe razkladanja in nakladanja kontejnerjev z/na vagone. K obstoječi skupini tirov je
potrebno z južne strani dodati dva nova tira št. 21a in 21b.
Na skici je prikazano celotno območje gradnje. Zemljišča za nameravano gradnjo so:
k.o. Koper: 1568/1, 1568/16, 1568/2, 1568/3, 1568/53, 1568/48, 1608/1, 1608/4, 1569/112,
1569/18
Slika 1: Prikaz celotnega območja gradnje
2. OBSEG DEL:
Izvedba del je razdeljena na dve fazi gradnje:
 Faza 1: vzhodni del v katerem je zajeta gradnja mostu čez preliv škocjanskega zatoka, tir
21c, nivojski prehod KŽ10 z dostopno cesto v kontejnerski terminal, rekonstrukcije
obstoječe tirne infrastrukture, zunanje ureditve, kanalizacije ter druga dela navedena v PZI
1,
 Faza 2: zahodni del zajema šest podfazno gradnjo tirnih naprav z rekonstrukcijo obstoječih
tirov, zunanja ureditev manipulativnih površin ob tirih ter druga dela navedena v PZI 2
LUKA KOPER d.d
Stran 23 od 109
Slika 2: Prikaz vzhodnega dela gradnje po PZI 1 – FAZA 1
Slika 3: Prikaz zahodnega dela gradnje po PZI 2 – FAZA 2 (razdeljena gradnja na 6 podfaz)
V km 1+805.36 tir 21C prečka prelivni kanal Škocjanskega zatoka. Most skupne dolžine 56,5 m
je projektiran kot integralni most preko štirih polj s prekladno konstrukcijo iz prefabriciranih
prednapetih, armiranobetonskih "T" nosilcev in "in-situ" betonirane AB plošče. Most je temeljen
globoko na po dveh jeklenih vtisnjenih kolih na podporo. Dolžina jekleni kolov je cca 38 m.
LUKA KOPER d.d
Stran 24 od 109
Slika 4: Prikaz karakterističnega prečnega prereza mostu čez preliv škocjanskega zatoka
Slika 5: Prikaz rekonstrukcije nivojskega prehoda KŽ10 in dostopne ceste v kontejnerski terminal
Gradnja novih tirov na kontejnerskem terminalu vključuje dva nova tira 21A in 21B, ki obstoječo
skupino tirov razširita proti jugu, ter podaljšek obstoječih tirov št. 24, 23 in 22 proti zahodu za
104 m. Dostop do novih tirov bo po novem tiru št. 21C, ki se od obstoječega omrežja cepi na
kretnici št. 101 v km 1+609,62, ki se jo vzporedno prestavi iz tira št. 25 na tir 1F in poteka
LUKA KOPER d.d
Stran 25 od 109
vzporedno s tirom št. 25 preko novega mostu čez Škocjanski zatok do novih kretnic št. 203 v km
1+950,32 in 204A v km 1+981,82, od koder se nadaljujejo omenjeni novi tiri in zaključijo v km
2+725,08. Koristna dolžina tirov bo tako od 700 do 727 m. Celotno tirno skupino se višinsko
uredi na koto 2.50 m.
Zaradi prestavitve kr. 101 se rekonstruira tira št. 1F in 1G z vgradnjo nove kretnice št. 101A
sistema 49E1-200-7°30'.
Nove kretnice št. 203, 204 in 204A so sistema 49E1-190-1:7.
Nove tire se gradi sistema 49E1 z SKL pritrditvijo na lesene prage, obstoječe se sanira z
zamenjavo iztrošenega GG materiala enakega sistema. Tiri od št. 21B do 22 bodo asfaltirani do
časa polne operativnosti RMG, nato se jih očisti, višinsko in smerno uredi, ter asfaltira samo Tir
št. 21B.
Slika 6: Lokacija razporeditve tirov na območju kontejnerskega terminala
OBVESTILO V FAZI GRADNJE
Sosednji železniški most, ki se nahaja na parceli št. 1568/1, 1569/48, 1568/53,
1568/16 vse k.o. Koper s tirom št. 25c mora biti, za čas izvajanja gradnje,
operativen.
Vsi ostali tiri št. 22,23,24 na kontejnerskem terminalu in drugi (št. 25,26,27 na
sosednjih terminalih in tir št. 1f) morajo biti stalno operativni.
Faze gradnje se morajo prilagajati luškemu delovnemu procesu, ki se mora odvijati
nemoteno.
LUKA KOPER d.d
Stran 26 od 109
Slika 7: Prikaz končnega karakterističnega prečnega prereza v območju tirov na kontejnerskem terminalu
Popis del s predizmerami
Popis del s predizmerami je sestvni del razpisne dokumentacije priložen v obrazcu
št. 19 - Predračun
LUKA KOPER d.d
Stran 27 od 109
III. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI









Ponudba (Razpisni obrazec št. 1)
Predlog pogodbe (Razpisni obrazec št. 2)
Podatki o gospodarskem subjektu (Razpisni obrazec št. 3)
Dokazila za priznanje sposobnosti
- Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev (Razpisni obrazec 4)
- Pooblastilo za pridobitev podatkov o gospodarskem subjektu v postopku oddaje javnega
naročila (Razpisni obrazec št. 5)
- Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev (Razpisni obrazec št. 6)
- Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila (Razpisni obrazec št. 7)
- Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del, odgovorni vodja
posameznih del, …) (Razpisni obrazec št. 8)
- Podatki o referenčnem delu (Razpisni obrazec št. 9)
- Potrdilo o referenčnem delu – potrdilo naročnika oz. investitorja (Razpisni obrazec št. 10)
Terminski plan del in obračunov (Razpisni obrazec št. 11)
Finančna zavarovanja
- Garancija za resnost ponudbe (Razpisni vzorec št. 12)
- Izjava ponudnika in vzorec garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti (Razpisni vzorec št. 13 in razpisni vzorec št. 14)
- Izjava ponudnika in vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku (Razpisni
vzorec št. 15 in razpisni vzorec št. 16)
- Garancijska izjava (Razpisni obrazec št. 17)
Etiketa za naslavljanje ponudbe (Razpisni obrazec št. 18)
Predračun (Razpisni obrazec št. 19)
Obrazci v postopkih pogajanj
- Izjava o končni ponudbeni ceni (Razpisni obrazec št. 21)
LUKA KOPER d.d
Stran 28 od 109
RAZPISI OBRAZEC ŠT. 1:
PONUDBA
JN št.: 16/2015
št.:
Predmet naročila :
GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST ČEZ PRELIV V LUKI
KOPER
Naročnik :
Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Ponudnik :
1. Ponudbena cena
predračunska vrednost (brez DDV) :
Na predračunsko vrednost dajemo
EUR (glej obrazec št. 19)
% popusta .
ponudbena cena (brez DDV) :
EUR
DDV:
EUR
ponudbena cena (skupaj z DDV) :
EUR
Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.
2. Ponudba velja za celotno naročilo v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je priloga ponudbe.
3. Cene na enoto iz ponudbe so fiksne in nespremenljive do dokončanja vseh del, pri čemer se
količine obračunajo po dejansko ugotovljenih količinah, na podlagi potrjene knjige
obračunskih izmer.
4. Ponudba velja 90 dni po roku za oddajo ponudb
5. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku 210 koledarskih dni od uvedbe v delo. V roku izvedbe
je zajeta tudi izdelava PID projektne dokumentacije in pridobitev uporabnega dovoljenja.
6. Finančni pogoji:
7. Plačilni rok: 75 dni od prejema računa. Posamezne račune bomo izstavljali po potrditvi
začasnih situacij in po potrditvi končne situacije in prevzemnega zapisnika.
8. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na
drugega izvajalca.
9. Izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se z njo v celoti strinjamo.
10. Izjavljamo, da smo si pred oddajo naročila ogledali območje izvedbe del, da smo podrobno
preučili projektno dokumentacijo in popise del, tako da je z deloviščem in vsemi njegovimi
značilnostmi in specifikami seznanjeni.
11. V roku osem delovnih (8) dni od podpisa pogodbe, bomo naročniku izročili nepreklicno,
brezpogojno garancijo banke v višini 10 % pogodbene vrednosti, kot jamstvo za kvalitetno in
LUKA KOPER d.d
Stran 29 od 109
pravočasno izvršitev del, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo vsaj še 90 dni po
predvidenem prevzemu del.
12. Ob podpisu pogodbe bomo naročniku predložil kopijo zavarovalne police, skupaj z
zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije za tekoče leto o zavarovanju odgovornosti
za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti
izvajalca.
13. Izvedbo del mora izvajalec prilagajati luškemu delovnemu procesu, ki se mora odvijati
nemoteno. V kolikor bo izvajalec za izvedbo del moral začasno umikati mehanizacijo, mora te
stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal.
Priloga obrazca št. 1 ponudba je obrazec št. 19 Predračun.
Datum:
Kraj:
Ponudnik
Žig:
(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 30 od 109
RAZPISNI OBRAZEC ŠT. 2:
PREDLOG POGODBE
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba,
Vojkovo nabrežje 38, KOPER,
ki jo zastopata predsednik uprave delniške družbe Dragomir Matić in član uprave Andraž
Novak,
kot NAROČNIK
Identifikacijska številka: SI89190033
Matična št.: 5144353
in
________________________________ (naziv izvajalca)
________________________________ (naslov izvajalca)
ki jo zastopa direktor ______________________
kot IZVAJALEC
Identifikacijska številka: _______________________
Matična št.: _________________________________
sklepata naslednjo
P O G O D B O št. JN 16/2015 / 6411050 /45 - ________________
1. člen
Na temelju javnega razpisa za oddajo javnega naročila (Portal javnih naročil, št. objave………, z dne …..)
in obvestila o izbiri ponudnika št………je bil za naročilo »GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST
ČEZ PRELIV V LUKI KOPER , na zemljiških parcelah št. 1568/1, 1568/16, 1568/2, 1568/3,
1568/53, 1568/48, 1608/1, 1608/4, 1569/112, 1569/18 vse k.o. Koper, kot najugodnejši ponudnik izbran
izvajalec po tej pogodbi.
Naročnik s predmetno pogodbo naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega
naročila in sicer izvedbo gradnje objekta tira 21a,b,c in železniškega mostu prek preliva škocjanskega
zatoka v Luki Koper.
Izvajalec se delo zaveže izvesti skladno s:
- to pogodbo,
- specifikacijo naročila,
- ponudbo izvajalca št. ……….. z dne …………, z izjavo o končni ponudbeni ceni, z dne………,
- razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,
- predpisi, standardi in zakonodajo.
2. člen
Vrednost vseh del in materialov ter opreme iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi priložene
ponudbe in znaša:
LUKA KOPER d.d
Stran 31 od 109
_______________________________ EUR
z besedo ____________________________ EUR
Na navedeno pogodbeno vrednost izvajalec obračuna naročniku ob izstavitvi računa DDV v skladu z
veljavno zakonodajo.
Cene na enoto iz ponudbe so fiksne in nespremenljive do dokončanja vseh del, pri čemer se količine
obračunajo po dejansko ugotovljenih količinah, na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer.
Morebitno dodatno naročilo za dodatne storitve, ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo,
vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila storitev, zajetih v tem
projektu ali naročilu si naročnik pridržuje pravico oddati izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s
pogajanji brez predhodne objave, v skladu z določili 35. člena ZJNVETPS. Podlaga za določitev vrednosti
dodatnega naročila so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe, vključno s
popustom. Z izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.
Revalorizacija cen v gradbeništvu ne spreminja ali vpliva na cene iz prejšnjih odstavkov.
3. člen
Izvajalec izjavlja in se zavezuje:
- pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno, skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, zakonskimi predpisi ter pravili stroke,
- da je pred oddajo ponudbe preučil projektno dokumentacijo, je z njeno vsebino seznanjen in nima
dodatnih vprašanj, vezanih na predmet izvedbe del,
- da si je pred začetkom del površine opravljanja del ogledal in jih s profesionalno skrbnostjo preučil,
tako da je z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in specifikami v celoti seznanjen. Naročnik za
zastoje iz tega naslova ne bo priznal dodatnih stroškov,
- da bo dela po tej pogodbi izvajal s profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno
usposobljenim osebjem in v skladu z veljavnimi standardi pri čemer izjavlja, da ima za tovrstne storitve
pridobljena vsa predpisana dovoljenja, ki jih je dolžan vseskozi vzdrževati v veljavi,
- delo opraviti solidno in kvalitetno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu z določbami te
pogodbe, pravili stroke in zakonskimi predpisi ter tako, da so metode za dosego rezultata izključno na
strani izvajalca,
- delo opraviti tako, da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri naročniku,
- da bodo vgrajeni materiali in oprema ustrezali predpisom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji
in da bo vgrajeval izključno materiale, ki so predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem bo
nemudoma odstranil neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo
zadovoljeval pravilom stroke. Če izvajalec nemudoma ne odstrani neustreznega materiala ali ne sanira
neustrezno izvedenega dela, lahko to stori naročnik oz. tretja oseba zanj in vse stroške s tem v zvezi
zaračuna izvajalcu,
- skrbeti in izvajati na gradbišču vse varnostne ukrepe tako za delavce kot za naprave in material po
veljavni zakonodaji in skleniti z Luko dogovor o zagotavljanju varnosti pri delu, požarne varnosti in
varstva okolja na delovišču na področju Luke, sicer za posledice opustitve prevzema popolno
odgovornost,
- da bo pred pričetkom del na podlagi pisne prošnje službi varovanja za svoje zaposlene in za zaposlene
svojih podizvajalcev uredil dovolilnice za vstop na območje Luke,
- da bo za vstop z osebnim vozilom na območje Luke plačal uporabo poti v PC v skladu z Luškim
cenikom,
- pri svojem delu spoštovati vsa pravila o redu, ki veljajo v Luki Koper d.d.,
- da bo pred začetkom del gradbišče označil z gradbiščno tablo in drugače uredil, v skladu z veljavnimi
predpisi o urejanju in označevanju gradbišč,
- da bo pred začetkom del izdelal načrt organizacije ureditve gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi n
ga predložil investitorju v potrditev,
LUKA KOPER d.d
Stran 32 od 109
- urediti gradbišče v skladu s strani investitorja potrjenim načrtom organizacije ureditve gradbišča,
- da bo pred pričetkom del iz te pogodbe pridobil dokazilo o sklenjenem dogovoru o prevzemu odpadkov
od pooblaščenega odstranjevalca odpadkov ter ga izročil naročniku,
- ob prevzemu predmeta pogodbe izročiti naročniku potrdilo o ustreznem prevzemu ali izvozu odpadkov
iz območja ekonomske cone,
- zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z veljavno zakonodajo, ki ga bo
naročniku predal v petih (5) izvodih, od tega enega v elektronski obliki,
- pred prevzemom del izročiti naročniku vso potrebno dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del.
Naročnik pooblašča in naroča izvajalcu, da v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih, v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali
obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki.
Izvajalec je dolžan v zvezi z oddajo gradbenih odpadkov iz naslova te pogodbe poravnati račun, izstavljen
izvajalcu s strani pooblaščenega zbiralca in/ali obdelovalca gradbenih odpadkov.
V kolikor bi izvajalec po tej pogodbi ne poravnal storitve oddaje gradbenih odpadkov neposredno
pooblaščenemu zbiralcu in/ali predelovalcu gradbenih odpadkov, lahko to stori naročnik, pri čemer se
poravnana vrednost te storitve odbije od pogodbene vrednosti po tej pogodbi. V ta namen se izvajalec s
podpisom te pogodbe nepreklicno zavezuje, da bo podpisal ustrezne listine kot npr. asignacije oziroma da
se ta pogodba že šteje za soglasje k podpisu asignacijskih listin.
Če izvajalec ne ravna kakor navedeno v tem členu, odgovarja naročniku za vso povzročeno škodo.
4. člen
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALI
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji njegovi podizvajalci:
"firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"
Podizvajalci bodo na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del
izvedli: (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA POSEBEJ!)
"vrsta del(a), "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".
Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže:
da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, projektne
dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke,
da v razmerju do naročnika primarno prevzema skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in
kakovosti del, ki so predmet te pogodbe,
da bo svojemu računu oz. situaciji priložil račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno
potrdil in da bo naročniku priložil izjave podizvajalcev, da jim je izvajalec poravnal vse zapadle obveznosti
za opravljeno delo pri tem naročilu,
da v primeru, če izjave podizvajalcev ne bodo priložene, lahko naročnik situacijo oz. račun zavrne,
LUKA KOPER d.d
Stran 33 od 109
da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v
primeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli do glavnega izvajalca v
zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju
terjatve do glavnega izvajalca in zlasti da bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije, ki je
potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja,
da bo pogodbe, ki jih bo sklenil s podizvajalci v zvezi z izvajanjem te pogodbe predložil naročniku v
pregled.
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje
podizvajalcem za njihova opravljena dela.
Šteje se, da račune oziroma situacije glavni izvajalec potrdi, če jih v roku 8 dni od prejema pisno ne
zavrne ali če jih pisno ne prereka.
Situaciji, ki jo ponudnik preda v potrditev naročniku, morajo biti priložene izjave vseh podizvajalcev posla,
da so v situaciji ponudnika kot glavnega izvajalca navedene in vključene tudi storitve ( vključno z
vrednostmi), ki jih naročnik plača neposredno podizvajalcem. Naročnik ne odgovarja in jamči za plačila
podizvajalcu, ki ga glavni izvajalec predhodno ni razkril naročniku.
Naročnik o morebitnih zahtevah podizvajalcev po neposrednem plačilu terjatve pisno obvesti glavnega
izvajalca in ga pozove, da se v roku 8. dni od prejema naročnikovega obvestila izjasni o zahtevi
posameznega podizvajalca in nameri naročnika, da zahtevani znesek podizvajalcu plača. Če izvajalec v
roku iz prejšnjega stavka neposrednega zahtevka podizvajalca utemeljeno ne prereka, se šteje, da je
zahtevek podizvajalca utemeljen in da ga izvajalec podizvajalcu ni plačal.
Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima do glavnega izvajalca:
- dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega
izvajalca,
- dokler predložena situacija ali račun za že opravljena dela ni potrjen,
- dokler podizvajalec naročniku pisno ne zagotovi, da bo takoj po prejetemu plačilu izročil naročniku vse
izvirnike dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Neposredna plačila naročnika morebitnim podizvajalcem (podpodizvajalcem) se lahko opravijo največ do
višine pogodbene vrednosti. Izvajalec v celoti odgovarjata za vse posledice in škodo, ki bi naročniku
utegnila nastati, če bi vrednost del podizvajalcev, skupaj z deli izvajalca presegala pogodbeno
dogovorjeno vrednost. Morebitni stroški in škoda, ki bi naročniku tako lahko nastala se odštejejo od
celotne pogodbene vrednosti in jo naročnik lahko poračuna s svojo obveznostjo do izvajalca.
Ko naročnik poravna podizvajalčevo terjatev, ki jo ima do glavnega izvajalca, se obveznost naročnikovega
plačila do glavnega izvajalca, za podizvajalcu izplačani znesek, ustrezno zmanjša. Naročnik v razmerju do
podizvajalca, v zvezi z izvedenimi deli in zapadlimi računi, ki jih je podizvajalec predložil v plačilo glavnemu
izvajalcu, ni dolžan plačati zamudnih obresti in drugih stranskih terjatev vključno s penali, ampak ostane
ta obveznost izključno na glavnemu izvajalcu.
Pisno soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih lahko naročnik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalčeve terjatve (glavnico brez obresti) do glavnega izvajalca, mora glavni izvajalec predložiti
naročniku ob podpisu te pogodbe.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku
5 dni po spremembi predložiti:
 svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
 pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu
in
 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razpisna dokumentacija JN 16/2015- Popravek 12.3.2015
LUKA KOPER d.d
Stran 34 od 109
5. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec uveden v delo z dnem podpisa zapisnika o uvedbi v delo.
Če iz kakršnihkoli razlogov izvajalec z deli ne bi mogel začeti ali nadaljevati, mora na to takoj pisno
opozoriti naročnika, sicer se šteje da bi z deli lahko začel ali nadaljeval. O nezmožnosti opravljanja del v
tem času zaradi višje sile, je izvajalec dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika, sicer se šteje, da je
dela opravljal v za dela zmožnih dneh.
6. člen
Izvajalec se obvezuje dokončati dela iz te pogodbe po terminskem planu usklajenim z naročnikom. Rok
dokončanja vseh del je 210 dni od uvedbe v delo. Rok dokončanja vseh del je rok pridobitve uporabnega
dovoljenja in odpravljenih vseh pomanjkljivosti.
7. člen
Prekoračenje pogodbenega roka iz 5. in 6. člena te pogodbe opravičuje višja sila. V primeru višje sile mora
izvajalec nemudoma obvestiti naročnika, zaradi obojestranske ugotovitve okoliščin ter podaljšanja roka
dovršitve del za čas trajanja višje sile.
V primeru, da izvajalec o višji sili ne obvesti naročnika, se šteje, da je delal v normalnih okoliščinah.
Izpolnitev obveznosti v rokih iz 5. in 6. člena, so bistvene sestavine pogodbe.
Roki za izvedbo del po tej pogodbi se lahko izjemoma sporazumno ustrezno podaljšajo v naslednjih
primerih:
- nezmožnost izvedbe del zaradi izvajanja pretovora kot primarne dejavnosti naročnika, ko naročnik
izrecno ne dovoli izvajanja del,
- sprememba projektne dokumentacije,
- zaradi spremembe pogodbenih del v določenih zakonsko upravičenih primerih,
- v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej
pogodbi.
- iz drugih utemeljenih razlogov.
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki lahko po tej pogodbi vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec
takoj, najkasneje pa v 2 (dveh) delovnih dneh od dneva, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok
podaljša, pisno sporočiti naročniku in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 5. člena, te
pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.
Pogodbeni stranki soglašata, da lahko sporazumno spremenita pogodbeno dogovorjene roke za zaključek
pogodbeno dogovorjenih del. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki
kot aneks k tej pogodbi.
8. člen
Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo med izvajanjem del, ki so predmet te pogodbe,
povzročil naročniku iz malomarnosti ali z naklepom. Izvajalec je dolžan naročniku poleg povzročene škode
povrniti tudi izgubljen zaslužek.
9. člen
LUKA KOPER d.d
Stran 35 od 109
Naročnik se obvezuje, da bo opravljena dela na projektu plačeval na podlagi potrjenih začasnih situacij in
potrjene končne situacije. Izvajalec bo naročniku izstavljal začasne situacije po predloženem planu
izstavitve začasnih situacij, in sicer za izvršena dela do dneva izstavitve situacije, končno situacijo pa v
roku 15 dni od dokončanja projekta.
Pogoj za izstavitev računa je potrjena začasna situacija, končna situacija in podpisani prevzemni zapisnik.
S potrjenimi začasnimi situacijami bo izdal račun do 90% pogodbene vrednosti, s končno situacijo pa
račun za 10% pogodbene vrednosti.
Naročnik se zavezuje vsako predloženo situacijo pregledati in jo potrditi ali pisno posredovati izvajalcu
pripombe oz. ugovore v roku 10 dni od prejema situacije.
Podpisani prevzemni zapisnik je osnova za izdajo končne situacije in končnega računa. Če naročnik
ugovarja kateri izmed postavk v situaciji, je dolžan v pogodbenem roku plačati račun za znesek, zoper
katerega nima ugovorov.
Naročnikove obveznosti iz te pogodbe se lahko poravnajo tudi na sledeči način in šteje se, da sta
pogodbeni stranki soglasni, da so v nadaljevanju navedeni načini plačili običajni in predstavljajo utečeno
poslovno prakso:
 z medsebojnim pobotom ali asignacijo v višini celotnega zneska obveznosti, ki jih ima izvajalec do
naročnika ali do odvisnih in pridruženih družb iz koncerna Luke Koper,
 30 % z verižnim pobotom, na ta znesek se zamudne obresti ne obračunajo,
 z asignacijo ali kakršnimikoli drugimi načini izpolnitve obveznosti z drugimi družbami ali pravnimi
subjekti, v kolikor pogodbeni stranki podpišeta ustrezne dokumente o takem plačilu, v skladu z
Obligacijskim zakonikom,
 razliko z nakazilom na izvajalčev transakcijski račun št. ____________________ odprt pri banki
_________________________
Poravnava s pobotom se izvrši na dan zapadlosti računa. Izvajalec ne sme svoje denarne terjatve do
naročnika prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
10. člen
Osnova za plačilo pogodbenih obveznosti so izdani računi, ki temeljijo na potrjenih začasnih ali končni
situaciji ter podpisanemu prevzemnem zapisniku iz te pogodbe.
Naročnik se zavezuje izvajalcu plačati posamezni račun v roku 75 dni od datuma prejema računa.
Naročnik lahko svojo obveznost v dogovoru z izvajalcem poravna pred rokom zapadlosti, tako da se mu za
vsako začeto dekado (t.j. deset dni) predčasnega plačila prizna 0,5% popust, t.i. cassa-sconto na celotno
vrednost naročnikove obveznosti. Izvajalec se v takem primeru zavezuje izstaviti naročniku dobropis za
višino cassa-sconta iz naslova predčasnega plačila.
Izvajalec se zavezuje ob podpisu te pogodbe dostaviti naročniku »Plan izstavitve računov in situacij« za
predvidena dela po tej pogodbi, z navedbo datuma izstavitve, datuma zapadlosti in zneska z vključenim
DDV v okviru vsakega planiranega računa in situacije.
11. člen
Naročnik pooblašča za svojega predstavnika g. Aleksander Glavina, izvajalca pa bo zastopal
_____________________
12. člen
Prevzem del in vgrajenih materialov in opreme se vrši po delovnem navodilu Luke Koper DN 060.
LUKA KOPER d.d
Stran 36 od 109
Obvezni element v prevzemnem postopku je potrdilo pooblaščenega obdelovalca odpadkov, da ima
izvajalec iz naslova te pogodbe, poravnane vse obveznosti.
V primeru, da se ob prevzemu ugotovi, da vgrajeni material ter oprema oz. opravljena dela niso v skladu z
določili te pogodbe, lahko določi naročnik izvajalcu primeren rok za realizacijo pogodbenih obveznosti v
skladu z določili te pogodbe.
V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne realizira pomanjkljivo opravljenih pogodbenih
obveznosti, jih lahko realizira naročnik oz. tretja oseba na stroške izvajalca.
13. člen
Za kvaliteto in solidnost del, ki jih opravi izvajalec sam ali jih za izvajalca opravijo tretje osebe kot
podizvajalci, ki jih izbere izvajalec v zvezi z deli na podlagi te pogodbe, jamči izvajalec.
14. člen
Če izvajalec ne opravi del iz te pogodbe v pogodbenem roku, mora plačati pogodbeno kazen za zamudo,
ki znaša 2 ‰ (dva promila) za vsak zamujeni dan od skupnega zneska predmeta pogodbe.
Znesek pogodbene kazni za zamudo ne sme presegati 10 % vrednosti predmeta pogodbe.
V kolikor je izvajalec z izvedbo del v zamudi, se pogodbena kazen obračuna v prevzemnem zapisniku. Na
ta način se vzpostavi terjatev do izvajalca in obveznost naročnika se za znesek pogodbene kazni zmanjša
oz. se z le to pobota.
V kolikor pogodbena kazen ni poračunana z obveznostjo naročnika v prevzemnem zapisniku, jo je
izvajalec dolžan poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun št. 101000000001935 naročnika.
15. člen
Izvajalec se zaveže v roku 8 dni od podpisa te pogodbe, izročiti naročniku nepreklicno, brezpogojno
garancijo banke v višini 10 % pogodbene vrednosti, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del,
unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo vsaj še 90 dni po predvidenem prevzemu del, sicer lahko
naročnik od pogodbe odstopi.
V primeru podaljšanja pogodbenega roka za dokončanje del, je izvajalec dolžan naročniku v roku osem
(8) dni dostaviti ustrezno podaljšano bančno garancijo, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo vsaj
še 90 dni po dejanskem prevzemu del.
V kolikor izvajalec naročniku ne izroči podaljšane garancije iz prejšnjega odstavka tega člena, je naročnik
upravičen zadržati 10% pogodbene vrednosti za čas trajanja garancije iz tega člena. Zadržano plačilo se
ne obrestuje.
Če pride do prekinitve pogodbenega dela na zahtevo naročnika, pripravi izvajalec poročilo o do tedaj
opravljenem delu, ki ga potrdi naročnikov pooblaščeni predstavnik. Naročnik prizna izdelovalcu do tedaj
nastale stroške v zvezi z izvajanjem dela in sicer sorazmerno opravljenemu delu in pogodbenemu znesku
za dela, ki imajo za naročnika funkcionalno vrednost. Izvajalec je dolžan naročniku izročiti vso
dokumentacijo, potrebno za pridobitev ustreznih dovoljenj. V primeru, da izvajalec navedene
dokumentacije ne predloži v postavljenem roku, ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za
kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.
16. člen
Izvajalec se zaveže v roku 8 dni od podpisa te pogodbe izročiti naročniku kopijo zavarovalne pogodbe za
zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z
LUKA KOPER d.d
Stran 37 od 109
opravljanjem njihove dejavnosti, z letno zavarovalno vsoto najmanj 135.000 EUR, skupaj z zavarovalnimi
pogoji, in kopijo zavarovalne pogodbe za gradbeno zavarovanje za zavarovanje objekta v gradnji in
materiala in opreme namenjene za vgraditev v objekt pred običajnimi nevarnostmi in škodo na obstoječih
in sosednjih objektih, z zavarovalno vsoto v višini pogodbene vrednosti, skupaj z zavarovalnimi pogoji. V
primeru, da izvajalec navedene dokumentacije ne predloži, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe ter
unovčiti bančno garancijo za resnost ponudbe.
17. člen
Garancijski rok za vgrajene materiale in opravljena dela znaša pet (5) let od izvršenega prevzema v skladu
z določbo 12. člena te pogodbe.
Izvajalec se zavezuje ob prejemu obvestila o pomanjkljivosti, ki je nastala zaradi nekvalitetno opravljenih
del, v razumnem roku pomanjkljivosti odpraviti.
V kolikor izvajalec v razumnem roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, jih lahko odpravi
naročnik oz. tretja oseba na stroške izvajalca. V primeru, da naročnik pozove izvajalca na odpravo
pomanjkljivosti, in da izvajalec kljub pozivu k odpravi pomanjkljivosti ne pristopi, naročnik ne izgubi
nikakršnih pravic, v kolikor sam pristopi k odpravi pomanjkljivosti oz. odpravo pomanjkljivosti poveri tretji
osebi.
18. člen
Za odpravo napak v garancijskem roku izvajalec del ob prevzemu naročniku izroči nepreklicno,
brezpogojno garancijo banke, unovčljivo na prvi poziv, za odpravo napak v garancijskem roku, v
vrednosti 5% (pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije. Rok
trajanja garancije mora biti 30 dni daljši, kot je garancijski rok iz 17. člena te pogodbe.
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je
izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
V kolikor izvajalec ne more zagotoviti bančne garancije z zapadlostjo pet (5) let, se naročnik strinja, da
mu predloži bančno garancijo s krajšo zapadlostjo, vendar ob pogoju, da pred zapadlostjo le-te dostavi
naročniku novo garancijo. V kolikor vsaj 15 dni pred zapadlostjo bančne garancije izvajalec ne dostavi
naročniku nove oz. podaljšane bančne garancije, je naročnik upravičen obstoječo bančno garancijo
unovčiti. Tako unovčena garancija in pridobljeni znesek zadrži naročnik do izteka garancijskega roka iz 17.
člena te pogodbe in se ne obrestuje.
V kolikor izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije ali podaljšane garancije iz tega člena, je naročnik
upravičen zadržati deset procentov (5 %) pogodbene vrednosti za čas trajanja garancije iz tega člena
oziroma unovčiti bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Zadržano plačilo
se ne obrestuje.
19. člen
Naročnik lahko brez obveznosti do izvajalca odstopi od te pogodbe in unovči bančno garancijo za resnost
ponudbe ali garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del, če izvajalec:
- v roku 8 (osem) dni od podpisa pogodbe ne izroči naročniku bančne garancije za kvalitetno in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
- v roku 8 (osem) dni od podpisa pogodbe ne izroči naročniku kopije zavarovalne pogodbe za
zavarovanje odgovornosti za škodo,
- bankrotira ali postane insolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je zoper njega začet stečajni
postopek ali kot pravna oseba sprejme sklep o zapiranju gospodarske družbe,
- če izvajalec ni pričel s pogodbeno dogovorjenimi deli v pogodbenem roku, ki mu ga je določil naročnik,
ali del v pogodbeno dogovorjenem roku ni dokončal,
LUKA KOPER d.d
Stran 38 od 109
-
če izvajalec ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v morebitno
naknadno postavljenem roku s strani naročnika,
če izvajalec prekine z deli brez soglasja naročnika ali vsakič, ko zamuja za več kot 10 dni,
če je izvajalec drugače kršil določila te pogodbe.
Če je izvajalec s pogodbenimi deli že pričel, mu je naročnik dolžan poravnati le vrednost dotlej pravilno
opravljenih pogodbenih del in vgrajenih ustreznih materialov, ki imajo za naročnika funkcionalno vrednost.
Izvajalec je dolžan naročniku ob nastopu okoliščin, zaradi katerih lahko naročnik odstopi od pogodbe
plačati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve v višini 10% (deset procentov) pogodbene vrednosti in mu
poravnati vso ostalo škodo, ki naročniku lahko nastane, kar se lahko pobota z drugimi dotlej odprtimi
obveznostmi naročnika do izvajalca. Plačilo je izvajalec dolžan opraviti v roku 8 dni na TRR naročnika
naveden v 12. Členu te pogodbe, če tega ne stori pa lahko naročnik tako nastale obveznosti pobota z
drugimi dotlej odprtimi obveznostmi naročnika do izvajalca tudi tako da unovči bančno garancijo za
resnost ponudbe ali kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti kot kazen zaradi
neizpolnitve.
20. člen
Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo samo, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane od obeh
pogodbenih strank. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, stranki soglašata z uporabo določil OZ
(Obligacijski zakonik).
21. člen
Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična,
če je ali bo v katerikoli fazi pred sklenitvijo pogodbe oz. pridobitvijo posla po tej pogodbi, v času izvajanja
pogodbe oz. posla po tej pogodbi ali po prenehanju pogodbe oz. posla po tej pogodbi, v imenu ali na
račun ene pogodbene stranke pooblaščeni osebi ali članu organov ali zaposleni osebi ali predstavniku ali
posredniku ali zastopniku (v nadaljnjem besedilu: osebe) druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal
kakršnokoli nedovoljeno korist:




za sklenitev pogodbe oz. pridobitev posla po tej pogodbi ali
za sklenitev pogodbe oz. posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev: 1.) s katerim je ali bo katerikoli pogodbeni stranki povzročena
škoda, 2.) ali je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi osebam katerekoli pogodbene
stranke, 3.) ali je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki.
Pogodbeni stranki se zavezujeta izogibanja vsakršnih ravnanj, ki bi povzročila ničnost pogodbe po
prejšnjem odstavku tega člena.
22. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale iz te pogodbe ali zaradi te pogodbe uredili sporazumno,
v primeru, da sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo za rešitev sporov pristojno sodišče v Kopru, z
uporabo slovenskega prava, po katerem se tudi presoja pogodbeno razmerje.
23. člen
Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je napisana v štirih izvodih,
od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.
LUKA KOPER d.d
Stran 39 od 109
Koper, _______________
____________, ______________
Naročnik:
Luka Koper d.d.
Predsednik uprave delniške družbe
Dragomir Matić
Izvajalec:
______________________
Direktor
______________________
(kraj in datum
(kraj in datum)
Član uprave
Andraž Novak
LUKA KOPER d.d
Stran 40 od 109
PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU
V ponudbi nastopamo kot ______________________________________________
(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec
Firma / ime
Naslov
Zakoniti zastopnik oziroma oseba
pooblaščena za podpis pogodbe
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Številka transakcijskega računa
Telefon
Fax
E-pošta
Podatki o prevzetem poslu (podatke se navede, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov,
pri čemer gospodarski subjekt navede le tista dela in njihovo vrednost, ki jih prevzema v ponudbi )
Vrsta posla (iz specifikacije naročila
oz. popisa del):
Vrednost del (EUR) brez DDV
Vrednost del izražena v % ponudbene
cene
Soglasje podizvajalca (velja le za gospodarski subjekt, ki v ponudbi nastopa kot podizvajalec):
"Soglašamo, da nam naročnik neposredno poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega
izvajalca".
Datum:
Kraj:
Gospodarski subjekt:
Žig:
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 41 od 109
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
1.
Pri
__________________________________________________________________
(organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)
smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:
1.1
__________________________________________________________________
1.2
__________________________________________________________________
1.3
__________________________________________________________________
2.
Naš zakoniti zastopnik niti mi kot gospodarski subjekt nismo bili pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivih dejanj, kot so:
− hudodelsko združevanje
− jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril
− goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
− pranje denarja,
− goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropske skupnosti
3.
Zoper nas ni začet postopek zaradi insolventnosti (prisilne poravnave ali stečaja) ali izbrisa
iz sodnega registra brez likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije.
4.
Nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za finance.
5.
Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, imamo plačane zapadle obveznosti v zvezi s
plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v
kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika.
Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov,
organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno
preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana
dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Datum:
Kraj:
Žig:
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 42 od 109
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV O GOSPODARSKEM SUBJEKTU V
POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA
GOSPODARSKI SUBJEKT:
Naziv:
_______________________________________________________
Sedež:
_______________________________________________________
Zakoniti zastopnik:
_______________________________________________________
OSEBNI PODATKI ZAKONITEGA ZASTOPNIKA GOSPODARSKEGA PONUDNIKA:
Ime in Priimek:
_______________________________________________________
Datum rojstva:
_______________________________________________________
EMŠO:
_______________________________________________________
Kraj rojstva:
_______________________________________________________
Stalno prebivališče:
_______________________________________________________
Občina in država
_______________________________________________________
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV O GOSPODARSKEM SUBJEKTU
Gospodarski subjekt pooblašča naročnika, da lahko naročnik, za oddajo javnega
naročila št. 16/2015 - GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST ČEZ PRELIV RIŽANE V
LUKI KOPER , iz uradnih evidenc (vključno s kazensko in davčno evidenco) pridobi
vse podatke o izpolnjevanju pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
Datum:
Kraj:
Žig:
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 43 od 109
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANCNIH POGOJEV
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
1.
Na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa morebitna blokada ni imela posledic in
vpliva na ekonomsko – finančno sposobnost ponudnika.
Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (BON2 ali
drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo naše poslovne banke) o izpolnjevanju pogoja.
2.
Plačane imamo vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (poročilo
pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje
ponudbe, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo) o
izpolnjevanju pogoja.
Datum:
Kraj:
Žig:
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 44 od 109
IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNICNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROCILA
Izjavljamo, da bomo zagotovili vse potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za
kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s
področja predmeta naročila.
Datum:
Kraj:
Ponudnik:
Žig:
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 45 od 109
PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH
Ime in priimek:
______________________________________
Strokovna izobrazba:
______________________________________
Funkcija:
______________________________________
(odgovorni vodja del, posameznih del, gradbišča)
Vrsta, izdajatelj, številka in datum izdaje izkaza o ustrezni usposobljenosti za navedeno funkcijo:
vrsta izkaza: št.:
___________________________________
št.: _______________
(strokovni izpit, ...)
izdajatelj:
datum: ____________
Pooblastilo pristojne poklicne zbornice:
________________________________________________
(žig ali identifikacijska številka in vrsta storitve, za katero ima
pooblastilo)
Referenčni posli za navedeno funkcijo:
Naziv projekta
Vrednost projekta
(brez DDV)
Leto
izvedbe
Opis del
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na
podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.
Datum:
Kraj:
Ponudnik:
Žig:
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 46 od 109
PODATKI O REFERENČNEM DELU
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o
referenčnem delu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili
zahtevana dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela.
Naslov objekta:
Investitor:
Izvajalci:
Datum izvedbe:
Kraj izvedbe:
Vrednost
(brez DDV):
EUR
(vrednost celotnega posla)
EUR
(delež gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi)
Opis del:
Dela, ki jih je pri
tem
referenčnem
poslu opravil in
obračunal
gospodarski
subjekt, ki nastopa
v ponudbi.
Iz opisa naj bo
razvidno, ali po
vsebini
ustreza
zahtevam javnega
naročila, vključno z
navedbo zabijanja
jeklenih pilotov in
gradnji železniške
infrastrukture.
Datum:
Kraj:
Žig:
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 47 od 109
POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA
(priloga razpisnemu obrazcu št. 9 – REFERENCE PONUDNIKA)
Naročnik:
.............................................................................................................................................
gradnje objekta:
...........................................................................................................................................,
ki je potekala v letu/ih _____________________________(mesec,leto – od – do)
v skupni vrednosti ........................................... EUR brez DDV
potrjuje, da je izvajalec del
...............................................................................................................................

dela izvedel pravočasno in kvalitetno.
Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: .
.................................................................,
tel. ........................................................., fax ...................................................................
Datum:
_________________
Žig:
___________________
Podpis :
____________________
LUKA KOPER d.d
Stran 48 od 109
TERMINSKI PLAN DEL IN OBRAČUNOV
Terminski plan del
AKTIVNOST
za če te k i n k o ne c a kt i v no st i
datum od - do:
datum od - do:
datum od - do:
datum od - do:
datum od - do:
datum od - do:
datum od - do:
datum od - do:
Pri izdelavi terminskega plana del je potrebno definirati datum začetka izvajanja del in datum
dokončanja vseh del.
Plan izstavitve računov in situacij
Datum izstavitve
Obračunski
računa
mesec/leto
znesek (EUR)
Opomba: Ponudnik izpolni obrazec kateremu lahko priloži terminski plan del tudi v drugačni
obliki (npr. MS Project ipd.)
Datum:
Kraj:
Ponudnik:
Žig:
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 49 od 109
RAZPISNI VZOREC ŠT. 12:
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Garant :
Naročnik garancije :
Upravičenec :
Predmet naročila :
(naziv in sedež banke, zavarovalnice)
(ponudnik v postopku oddaje javnega naročila)
(naročnik javnega naročila)
GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST
ŠKOCJANSKEGA ZATOKA V LUKI KOPER
ČEZ
PRELIV
Skladno z razpisnimi pogoji je ponudnik dolžan v ponudbi predložiti garancijo za resnost ponudbe
v višini :
135.000,00
EUR
Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega
zahtevka za unovčenje garancije na prvi poziv izplačal zgoraj navedeni garancijski znesek.
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:
1. Navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije
-
-
ponudnik je po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umaknil,
ponudnik v določenem roku ni predložil zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi, razen če ponudnik
naročniku konkretizirano in obrazloženo, v določenem roku, iz objektivnih in obrazloženih razlogov na katere
sam, upoštevaje profesionalno skrbnost, ne more vplivati, ne izkaže, da ne more pridobiti ali predložiti
zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi in/ali če ponudniku niso mogla biti znana vsa morebitna
stvarna dokazila za navedbe v ponudbi, kar velja predvsem v primeru dokazovana sposobnosti s partnerji oz.
podizvajalci,
ponudnik ni soglašal z odpravo napak v ponudbi,
ponudnik je zavrnil sklenitev pogodbe,
ponudnik ob podpisu pogodbe ne izroči naročniku bančne garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del,
ponudnik ob podpisu pogodbe ne izroči naročniku kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za
škodo,
ponudnik bankrotira ali postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba
sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe, če je nad njim uveden stečajni postopek,
ponudnik ne bi pričel z pogodbeno dogovorjenimi deli v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga
določi naročnik.
2. Original te garancije
Ta garancija velja do izteka roka veljavnosti ponudbe naročnika garancije, to je do dne 18.6.2015 (90 dni po roku za
oddajo ponudb). Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje pristojno sodišče v Kopru, po pravu Republike Slovenije.
Datum:
Kraj:
Garant:
Žig:
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 50 od 109
IZJAVA PONUDNIKA, DA BO OB PODPISU POGODBE PREDLOŽIL GARANCIJO ZA
KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
________________________________ (naziv ponudnika)
________________________________ (naslov ponudnika)
Matična št.: _________________________________
V skladu z javnim naročilom »GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST ČEZ PRELIV
ŠKOCJANSKEGA ZATOKA V LUKI KOPER «, objavljenim na Portalu javnih naročil, št.
_______________________, za naročnika javnega naročila Luko Koper d.d., Vojkovo nabrežje
38, Koper, IZJAVLJAMO, da bomo ob podpisu pogodbe predložili nepreklicno, brezpogojno
bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv za kvalitetno in pravočasno izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, skladno z vzorcem
bančne garancije iz razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec št. 14).
Datum:
Kraj:
Ponudnik
Žig:
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 51 od 109
GARANCIJA ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Garant :
(izvajalec javnega naročila)
Upravičenec :
Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper in izvajalec
sta dne
sklenila pogodbo št.
za izvedbo javnega naročila :
»GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST ČEZ PRELIV ŠKOCJANSKEGA ZATOKA V
LUKI KOPER «
Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti
garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini :
EUR
Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu
njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije, na prvi poziv izplačal znesek do višine te
garancije.
- izvajalec prevzetega naročila ni izvedel skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti,
količini in roku
- izvajalec ni izpolnil finančnih obveznosti do podizvajalcev in neplačilo podizvajalcem
ogroža zaključek izvedbe projekta.
Ta garancija velja do dne _______(90 dni po roku za izvedbo naročila). Po preteku tega roka
obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti. Pred potekom
veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom
dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.
Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje pristojno sodišče v Kopru, po pravu
Republike Slovenije.
Kraj :
Garant:
Datum :
( podpis )
LUKA KOPER d.d
Stran 52 od 109
IZJAVA PONUDNIKA, DA BO OB ZKLJUČKU DEL PREDLOŽIL GARANCIJO ZA
ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
________________________________ (naziv ponudnika)
________________________________ (naslov ponudnika)
Matična št.: _________________________________
V skladu z javnim naročilom »GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST ČEZ PRELIV
ŠKOCJANSKEGA ZATOKA V LUKI KOPER «, objavljenim na Portalu javnih naročil, št.
_______________________, za naročnika javnega naročila Luko Koper d.d., Vojkovo nabrežje
38, Koper, IZJAVLJAMO, da bomo ob zaključku del predložili nepreklicno, brezpogojno
garancijo banke unovčljivo na prvi poziv za odpravo napak v garancijskem roku, v
vrednosti 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi
končne situacije, skladno z vzorcem bančne garancije iz razpisne dokumentacije
(Razpisni obrazec št. 16).
Datum:
Kraj:
Ponudnik
Žig:
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 53 od 109
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Garant :
(izvajalec javnega naročila)
Upravičenec :
Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper in izvajalec
sta dne
sklenila pogodbo št.
za izvedbo javnega naročila :
»GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST ČEZ PRELIV ŠKOCJANSKEGA ZATOKA V
LUKI KOPER«
Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti
garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini :
EUR
Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo na prvi poziv upravičencu v roku 15 dni
po prejemu njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te
garancije.
 izvajalec ni pristopil k ugotavljanju vzroka pomanjkljivosti v zahtevanem razumnem roku
od prejema obvestila o pomanjkljivosti,
 izvajalec ni odpravil pomanjkljivosti v zahtevanem razumnem roku od prejema obvestila
o pomanjkljivosti.
Ta garancija velja do dne _________ (pet let po izvršenem prevzemu). Po preteku tega roka
obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti. Pred potekom
veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom
dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.
Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje pristojno sodišče v Kopru, po pravu
Republike Slovenije.
Kraj :
Garant:
Datum :
LUKA KOPER d.d
Stran 54 od 109
( podpis )
GARANCIJSKA IZJAVA
Ponudnik: __________________________________________________________
IZJAVA
V skladu z javnim naročilom št. 16/2015, objavljenim na portalu javnih naročil RS št.
objave…………………, z dne ……………….., za »GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST ČEZ PRELIV
ŠKOCJANSKEGA ZATOKA V LUKI KOPER « za potrebe naročnika LUKA KOPER d.d.:
1.
Ob podpisu pogodbe bomo naročniku dostavili kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje
odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem
njihove dejavnosti, z letno zavarovalno vsoto najmanj 135.000 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji.
2.
Ob podpisu pogodbe bomo naročniku dostavili kopijo zavarovalne pogodbe za gradbeno zavarovanje
za zavarovanje objekta v gradnji in materiala in opreme namenjene za vgraditev v objekt pred
običajnimi nevarnostmi in škodo na obstoječih in sosednjih objektih, z zavarovalno vsoto v višini
pogodbene vrednosti, skupaj z zavarovalnimi pogoji.
3.
V garancijskem roku bomo na svoje stroške popravili oz. odstranili vse napake, ki bodo nastale po
naši krivdi.
Kraj :
Ponudnik:
Datum :
(žig in podpis )
LUKA KOPER d.d
Stran 55 od 109
ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE
Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !
Pošiljatelj:
Naziv:
Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) :
Datum:
Ura:
Naslov:
Zap. št.:
Podpis:
Javno naročilo:
žig
Prejemnik :
GRADNJA TIRA 21A,B,C IN
MOST
ČEZ
PRELIV
ŠKOCJANSKEGA ZATOKA V
LUKI KOPER
Luka Koper d.d.
Vojkovo nabrežje 38
6501 Koper
Št. javnega
16/2015
naročila:
NE ODPIRAJ - PONUDBA !
LUKA KOPER d.d
Stran 56 od 109
PREDRAČUN
Rekapitulacija
Projekt: Tir št. 21 A, B, C na PC KT
1.
2.
3.
Projekt: 201-13E-I
Načtrt: 3/1 - Tiri na kontejnerskem terminalu
€
Načtrt: 3/2 - MOST ČEZ PRELIV ŠKOCJANSKEGA ZATOKA v km
1+805.36
€
Načtrt: 3/3 - Načrt cest in odvodnjavanja
€
Načtrt: 4/1 - Načrt električnih inštalacij
€
Načtrt: 4/2 - Katodna zaščita
€
Projekt: 201-13E-II
€
€
Načtrt: 4/1 - Načrt elektro instalacij in opreme
€
Ostalo:
Izdelava varnostnega načrta skupaj z načrtom ureditve gradbišča
Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del
Izdelava dokumentacije PID
- €
Skupaj (1+2+3):
€
DDV (22%)
- €
Skupaj z DDV:
LUKA KOPER d.d
Stran 57 od 109
Projekt: 201-13E-I, Tir št. 21 A, B, C na PC KT
Poz.
Opis postavke
EM Količina
3/1.1-A.
PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
3/1.1-A.I.
Pripravljalna dela
3/1.1-A.I.1
Priprava in organizacija gradbišča z vsemi
objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih in
higiensko tehničnih pogojev, naprava začasnih
transportnih poti, oznakami gradbišča ter
kasnejša odstranitev vseh objektov in
vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih
površinah, pavšal
kos
Cena
Vrednost
€
1,00
Skupaj pripravljalna dela
€
3/1.1-A.II.
3/1.1-A.II.1
3/1.1-A.II.2
Rušitvena dela
Rušenje obstoječega parapetnega zidu na
območju med tirom št. 21C in 1G - l = 42 m
skupaj z odvozom na stalno deponijo
Rezanje asfalta
m3
15,75
€
m'
277,00
€
3/1.1-A.II.3
Rušenje vseh vrst vozišč z odvozom v
uradno deponijo izven območja Luke Koperasfalt deb.do 15cm (plato + NPr)
m2 1.501,50
€
3/1.1-A.II.4
Rušenje mrežne ograje na stebrih do višine
2 m z odvozom v stalno deponijo
m'
78,00
€
3/1.1-A.II.5
Odstranitev jeklene čelne rampe in
deponiranje na deponijo naročnika.
kos
1,00
€
3/1.1-A.II.6
Rušenje AB klina pred čelno rampo
m3
8,50
€
3/1.1-A.II.7
Stroški odlaganja mat. na komunalno
deponijo
m3
260,00
€
Skupaj rušitvena dela
€
LUKA KOPER d.d
Stran 58 od 109
3/1.1-B.
TIRNE NAPRAVE
3/1.1-B.I.
Zgornji ustroj
3/1.1-B.I.1
Zakoličevanje tirov z zavarovanjem,naprava
prečnih profilov in druga geodetska dela
kos
1,00
€
3/1.1-B.I.2
Kompletna odstranitev tira na lesenih pragih
z deponiranjem materiala
m1
112,00
€
3/1.1-B.I.3
Kompletna odstranitev kretnic z začasnim
deponiranjem (kr. 101)
kos
1,00
€
3/1.1-B.I.4
Dobava in kompletno polaganje nove
kretnice na novi gramozni gredi iz tolčenca I. in
impregniranih lesenih pregih. Kompletno z
vsemi regulacijami, podbijanjem in
profiliranjem tirne grede. Ves material je nov - kos
(kr 101A) 49E1 - 200 - 7°30' - desna, (tirnice
900 N/mm2 s toplotno obdelano glavo (350
HT), ostrica in srce večje trdote in dodatno
termično obdelane)
1,00
€
3/1.1-B.I.5
Dobava in kompletno polaganje novega tira
49E1 na lesenih pragih na medosni razdalji 60
cm, novi gramozni gredi deb. 20 cm pod
pragom, SKL - 12 pritrditvijo, kompletno z
profiliranjem tirne grede. Ves material je nov.
m'
318,00
€
3/1.1-B.I.6
Polaganje starorabne kretnice na novi
gramozni gredi iz tolčenca I. in obstoječih
lesenih pregih. Kompletno z vsemi
regulacijami, podbijanjem in profiliranjem tirne
grede -(kr.101)
kos
1,00
€
3/1.1-B.I.7
Polaganje tira 49E1 na lesenih pragih na
medosni razdalji 60 cm, na novi gramozni
gredi deb. 20 cm pod pragom, kompletno z
profiliranjem tirne grede. Ves material je
staroraben. (49E1, "K" pritrditev)
m'
30,00
€
LUKA KOPER d.d
Stran 59 od 109
3/1.1-B.I.8
Kompletna ureditev tira na nivojskem
potnem prehodu v asfaltni utrditvi. Na notranji
strani tirnic sta nameščeni 2 ščitni tirnici 49E1,
ki sta na konceh zakrivljeni stran od voznih
m'
tirnic. Med obema zakrivljenima ščitnima
tirnicama je vstavljen ostrorobi hrastov prag kot
prečni zaključek. (KŽ 10 in KŽ 10/2) (28 m + 7
m)
35,00
€
3/1.1-B.I.9
Strojno čiščenje medtirja na območju
višinske navezave na obstoječe stanje (nabiti
tampon - 0.075 m3/m' = 16 m3).
m'
210,00
€
3/1.1-B.I.10
Ročno čiščenje na mestu pritrditve tirnic in
kotnikov na območju višinske navezave na
obstoječe stanje
m'
210,00
€
3/1.1-B.I.11
Demontaža ščitnih kotnikov, razrez in odvoz
v stalno deponijo (m' tira)
m'
210,00
€
3/1.1-B.I.12
Zamenjava posameznih pragov, z izkopom,
demontažo pribora, odstranitev dotrajanega
praga, namestitev novega praga, pritrditev
tirnice skupaj z prvim provizornim podbijanjem
kos
140,00
€
3/1.1-B.I.13
Strojna regulacija obst. tirov zaradi višinske
(do 50 cm) in smerne korekcije. - tir 25, 24,
23, 22 ,1F in 1G z max. dvigi 60 mm, izvajanje
postopoma med prom. pavzami z
zagotavljanjem stalne prevoznosti in
operativnosti terminala
m' 4.516,00
3/1.1-B.I.14
Dopolnitel tirne grede z planiranjem zaradi
dviga tirov:
3/1.1-B.I.15
tir št. 25
m3
270,00
tir št. 24
m3
140,00
tir št. 23 in 22
m3
235,00
tir št. 1F
m3
53,00
tir št. 1G
m3
77,00
m2
850,00
Asfaltiranje tirov na območju višinske
navezave: Izdelava nosilne plasti bituminizirane
zmesi AC 32 base PmB 45/80-65, A2 v
debelini 12 cm
€
€
€
€
€
€
€
LUKA KOPER d.d
Stran 60 od 109
3/1.1-B.I.16
Asfaltiranje tirov na območju višinske
navezave: Izdelava obrabne in zaporne plasti
bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/8065, A2 Z4 v debelini 4 cm (prostor za prehod
kolesnega venca se zagotovi z leseno
profilirano letev v obliki trapeza)
m2
850,00
€
3/1.1-B.I.17
Ureditev NPr KŽ10: Izdelava nosilne plasti
bituminizirane zmesi AC 32 base PmB 45/8065, A2 v debelini 12 cm
m2
745,00
€
3/1.1-B.I.18
Ureditev NPr KŽ10: Izdelava obrabne in
zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf
PmB 45/80-65, A2 Z4 v debelini 4 cm
m2
740,00
€
3/1.1-B.I.19
Ureditev NPr KŽ10/2 in 9/2: Izdelava nosilne
plasti bituminizirane zmesi AC 32 base PmB
45/80-65, A2 v debelini 12 cm
m2
353,00
€
3/1.1-B.I.20
Ureditev NPr KŽ10/2 in 9/2: Izdelava
obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi
AC 11 surf PmB 45/80-65, A2 Z4 v debelini 4
cm
m2
413,00
€
3/1.1-B.I.21
Izdelava stikovanega tira; vključno z dvojnim
pragom
kpl
14,00
€
3/1.1-B.I.22
Izdelava aluminotermitskih zvarov z dobavo
materiala za tirnice 49E1 (R260)
kos
24,00
€
3/1.1-B.I.23
Prestavitev tirničnega tirnega zaključka iz tira
kos
1F na tir št. 1G
1,00
€
3/1.1-B.I.24
Betonske ločnice; dobava in vgraditev
kos
1,00
€
3/1.1-B.I.25
Betonske ločnice; prestavitev
kos
1,00
€
3/1.1-B.I.26
Dobava, izdelava in vgraditev padokazov,
komplet z izdelavo temeljev
kos
2,00
€
3/1.1-B.I.27
Zasipanje premikalnih stez in medtirja z
vodopropustnim materialom - drobljencem;
dobava in vgraditev
m3
11,00
€
3/1.1-B.I.28
Nepredvidena dela - ocena: 2%
€
LUKA KOPER d.d
Stran 61 od 109
Skupaj zgornji ustroj
3/1.1-B.II.
€
Spodnji ustroj
3/1.1-B.II.1
Izkop materiala v III. kategoriji in gramozne
grede z odvozom v nasip oz. stalno deponijo
m3
795,00
€
3/1.1-B.II.2
Vgrajevanje in utrjevanje nasipa v slojih do
30cm s pridobljenim materialom; utrditev do
predpisane komprimacije
m3
210,00
€
3/1.1-B.II.3
Izravnava planuma temeljnih tal, planiranje in
m2 1.895,00
utrditev do predpisane komprimacije
€
3/1.1-B.II.4
Dobava in polaganje geotekstila 400 g/m2
pod kamnito gredo
m2 1.895,00
€
3/1.1-B.II.5
Dobava in vgraditev kamnite posteljice iz
debelozrnate čiste kamnolomske kamnine
zrnavosti 0/100m v deb.40cm; planiranje in
utrjevanje do predpisane zbitosti
m3
345,00
€
3/1.1-B.II.6
Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja v
deb. 20 cm; kamniti material zrnavosti 0/32
mm (material mora biti čist - ustrezati pogojem m3
za vgrajevanje tampona), planiranje in utrditev
do predpisane komprimacije
295,00
€
3/1.1-B.II.7
€
Razna nepredvidena dela - ocena: 5%
Skupaj spodnji ustroj
3/1.1-B.III.
€
Odvodnjavanje
3/1.1-B.III.1
Izkop za jaške z odmetom materiala
oziroma odvozom v začasno deponijo material III.-IV.ktg
m3
6,00
€
3/1.1-B.III.2
Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov
z odmetom na rob jarka
m3
1,50
€
LUKA KOPER d.d
Stran 62 od 109
Izdelava jaška iz umetnih cevi, krožnega
prereza 800 mm, komplet z AB temeljem
C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1.6
m
kos
3,00
€
kos
3,00
€
3/1.1-B.III.5
Zasipanje jaškov in kanalizacije z materialom
od izkopa s premetom, vgrajevanje in
m3
utrjevanje v slojih po 20cm
6,00
€
3/1.1-B.III.6
Planiranje dna kanala, jarka s točnostjo +/3 cm
m2
80,00
€
3/1.1-B.III.7
Izdelava drenaže iz drenažnih cevi temenske
togosti 8 kN/m2 preseka 200 mm, komplet s
filterskim zasipom (~1m3/m'), filcem in
posteljico iz gramoznega materiala (8 - 16
mm) deb.15 cm.
m'
157,00
€
3/1.1-B.III.8
Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala
(8 - 16 mm) za posteljico debeline
m3
10cm+1/10 DN in zasip nad temenom cevi
min. 20 cm z ročnim nabijanjem
150,00
€
3/1.1-B.III.3
3/1.1-B.III.4
Dobava in vgradnja AB pokrova jaška
3/1.1-B.III.8
€
Razna nepredvidena dela - ocena: 5%
Skupaj odvodnjavanje
€
Skupaj
- €
Načtrt: 3/2 - MOST ČEZ PRELIV ŠKOCJANSKEGA ZATOKA v km 1+805.36
Poz.
3-2 I.
Opomba:
Opis postavke
EM
Količina
Cena
Vrednost
Preddela in rušitvena dela
Prestavitev, odstranitev in ponovna izdelava javne
komunalne infrastrukture ni predmet tega popisa!
Odstranitve asfalta in drugih objektov ni zajeto v
tem popisu!
LUKA KOPER d.d
Stran 63 od 109
3-2 I. 1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3-2 I. 2
3-2 I. 3
3-2 I. 4
3-2 I. 5
Ureditev gradbišča skladno z varnostnim
načrtom, ki obsega naslednja dela:
postavitev gradbiščne ograje
postavitev gradbene table skladno s
Pravilnikom o gradbiščih
postavitev varnostnih znakov in opozorilnih
tabel po zahtevah varnostnega načrta in
koordinatorja
postavitev gradbiščnih kontejnerjev
postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču
omarica prve pomoči
gasilniki
gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo
in vsemi meritvami
gradbiščni vodovodni priključek s števcem
ureditev dovozne poti za stroje
Ureditev začasnega platoja za stroje za čas
gradnje mostu (nasip) - po tehnologiji
izbranega izvajalca
Posek in odstranitev dreves povprečnega
preseka do fi 20 cm z odvozom na stalno
deponijo, vključno s plačilom ustrezne
pristojbine, obračun po komadu;
Odstranitev panjev dreves do fi 20 cm, z
odvozom na stalno deponijo, vključno s
plačilom ustrezne pristojbine, obračun po
komadu;
Komplet rušenje in odstranjevanje betonskih
jaškov, z nakladanjem in odvozom ruševin v
javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne
pristojbine, obračun po komadu;
kpl
1,00
€
kpl
1,00
€
kos
1,00
€
kos
1,00
€
kos
2,00
€
3-2 I. Preddela in rušitvena dela - SKUPAJ:
3-2 II.
Opomba:
3-2 II. 1
€
Zemeljska dela
Ustroj na mostu ni zajet v tem popisu!
Strojni odriv humusa, povprečne deb. 20
cm na začasno deponijo gradbenega
materiala na gradbišču za kasnejšo uporabo,
obračun po m3;
m3
68,00
€
LUKA KOPER d.d
Stran 64 od 109
3-2 II. 2
Strojni izkop gradbene jame v terenu III.
kategorije, nakladanje na kamion, pomožna
dela, odvoz na začasno deponijo
gradbenega materiala na gradbišču, obračun
po m3;
m3
580,00
€
3-2 II. 3
Planiranje in utrjevanje dna izkopa pod
temelji, pomožna dela, prenosi, obračun po
m2;
m2
34,00
€
m3
190,00
€
m3
420,00
€
m2
390,00
€
3-2 II. 4
3-2 II. 5
3-2 II. 6
Nakladanje, dovoz in zasip za temelji in
oporniki s finejšim materialom iz začasne
deponije gradbišča z razgrinjanjem in
utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti,
obračun po m3 v raščenem stanju;
Dobava in zasip za temelji in oporniki s
kamnolomskim materialom v slojih primerne
debeline z dobavo materiala, dovozom
razplaniranjem in utrjevanjem po plasteh do
potrebne zbitosti, pomožna dela, prenosi,
obračun po m3; (20 cm pod planumom proge
granulacija 0/32, pod tem pa 0/64)
Nakladanje in dovoz humusa iz deponije na
gradbišču, razstiranje in planiranje in
zatravitev površine po končanih delih,
pomožna dela, prenosi, obračun po m2;
3-2 II. Zemeljska dela - SKUPAJ:
3-2 III.
3-2 III. 1
€
Betonska dela
Betoniranje podložnega betona C12/15,
XC0, debeline do 10 cm pod temelji in jaški,
površina gladko zaribana, obračun po m3;
m3
5,40
€
3-2 III. 2
Betoniranje AB temeljev opornikov komplet
do prednapetih nosilcev, beton C35/45, PV-II,
m3
63,70
€
3-2 III. 3
Betoniranje AB jaškov za temelji, vse
komplet, beton C35/45, PV-II, XS3, prerez od m3
31,90
€
XS3, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po
m3;
0,20 do 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;
LUKA KOPER d.d
Stran 65 od 109
Dobava in vgrajevanje tesnilnega
dilatacijskega traku (kot npr. nabrekajoči
3-2 III. 4
3-2 III. 5
trakovi Bentorub) v delovne stike AB
elementov, položen po horizontalnih ali
vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi
preklopi po navodilih izbranega proizvajalca,
komplet z vsem pritrdilnim materialom,
obračun po tekočem metru;
m
70,80
€
Betoniranje pilotov, beton C35/45, PV-II,
XS3, prerez nad 0,30 m3/m1-m2, obračun po m3
m3;
23,00
€
9,70
€
122,20
€
m3
9,80
€
m3
60,60
€
m
395,00
€
kos
10,00
€
kos
10,00
€
3-2 III. 6
Betoniranje AB plošč nad srednjimi
podporami do prednapetih nosilcev, beton
3-2 III. 7
Betoniranje med prednapetimi nosilci in
betoniranje plošče komplet z izdelavo vseh
potrebnih naklonov, beton C35/45, PV-II, XS3, m3
C35/45, PV-II, XS3, prerez od 0,20 do 0,30
m3/m1-m2, obračun po m3;
m3
prerez od 0,20 do 0,30 m3/m1-m2, obračun
po m3;
3-2 III. 8
3-2 III. 9
Betoniranje podložnega betona pod
montažno kanaleto, beton C12/15, XC0,
debeline do 10 cm, površina gladko
zaribana, obračun po m3;
Betoniranje AB stranskih elementov - robni
venec, beton C35/45, PV-II, XS3, prerez nad
0,30 m3/m1-m2, obračun po m3;
Dobava in zabijanje jeklenih spiralno varjenih
pilotov premera fi 812,8*12,5 mm do
predvidene globine -38 m krajni in -40 m
sredinski oporniki; material S355 J2, s
3-2 III. 10 konico; piloti v izdelani s krilci iz navarjenih
HEB profilov, piloti antikorozijsko zaščiteni,
katodna zaščita. Zabijalna globina je
informativna. Piloti bodo zabiti po zabijalnem
kriteriju. Obračun izvršiti po dejanksih
vgrajenih količinah, obračun po m1;
3-2 III. 11
3-2 III. 12
Izdelava in montaža krilc iz HEA profilov cena kos pilota;
Izdelava in montaža kovinskega čepa v
pilotih -cena kos pilota;
LUKA KOPER d.d
Stran 66 od 109
Izdelava, dobava in montaža AB montažne
kape pilota, beton C45/55, PV-II, XS3,
kos
6,00
€
Izdelava, dobava in montaža AB prednapetih
nosilcev, beton C45/55, PV-II, XS3, armatura
S500, opaž, nosilec tipa A - dolžine 11,75 m,
komplet s kabli (kot npr. Freyssinet 19C15) in
napenjanjem, obračun po komadu;
Zajeta je dobava, vgradnja, napenjanje,
3-2 III. 14 zaklinjanje ter rezanje kablov (npr.:2x19C15
kos
proizvajalca Freyssinet) dolžine 2x14,15m.
Zajeta je dobava in vgradnja mehke armature
teže 1285kg kvalitete S500. Zajeta je dobava in
vgradnja betona količine 7,50m3 in kvalitete
C45/55, PV-II, XS3. Zajeta je tudi izvedba opaža
skladna z načrtom. Postavka velja za 1kd.
8,00
€
Izdelava, dobava in montaža AB prednapetih
nosilcev, beton C45/55, PV-II, XS3, armatura
S500, opaž, nosilec tipa B - dolžine 14,13 m,
komplet s kabli (kot npr. Freyssinet 19C15) in
napenjanjem, obračun po komadu;
Zajeta je dobava, vgradnja, napenjanje,
3-2 III. 15 zaklinjanje ter rezanje kablov (npr.:2x19C15
kos
proizvajalca Freyssinet) dolžine 2x16,53m.
Zajeta je dobava in vgradnja mehke armature
teže 1460kg kvalitete S500. Zajeta je dobava in
vgradnja betona količine 8,05m3 in kvalitete
C45/55, PV-II, XS3. Zajeta je tudi izvedba opaža
skladna z načrtom. Postavka velja za 1kd.
8,00
€
113,00
€
3-2 III. 13 debelina stene 10 cm, armatura S500, opaž,
kapa dolžine 2,65 m, vključno s tesnjenjem in
injiciranjem stika pilot-kapa s cementnim
mlekom, vse komplet, obračun po komadu;
Izdelava, dobava in montaža AB montažnih
kanalete komplet s pokrovom, komplet s
3-2 III. 16 pokrovi nad jaški za oporniki, beton C35/45,
m
PV-II, XS3, opaž, vse komplet, obračun po
m1;
3-2 III. 17
Dobava, krivljene in polaganje rebraste
armature S500, obračun po kilogramu;
armatura do fi 12 mm
kg 14.114,00
-
LUKA KOPER d.d
Stran 67 od 109
armatura nad fi 12 mm
kg 29.809,23
3-2 III. Betonska dela - SKUPAJ:
3-2 IV.
€
€
€
Zidarska dela
Dobava in polaganje horizontalne
hidroizolacije za mostove deb. 1 cm, komplet
3-2 IV. 1
3-2 IV. 2
3-2 IV. 3
s horizontalnimi zaključki in s predhodno
zaščito plošče s premazom z epoksi-estrsko
smolo 2x, zaščita hidroizolacije pred
poškodbami z gumo deb. 2 cm in
geosintetikom, vključena dobava materiala,
transport ter vsa pomožna dela, obračun po
m2;
Dobava in izvedba vertikalne hidroizolacije,
1x hladni premaz, bitumenski varilni trakovi,
zaščita hidroizolacije pred poškodbami s
čepasto folijo, vključena dobava materiala,
transport ter vsa pomožna dela, obračun po
m2;
Dobava in polaganje neoprenskega traku
deb. 1 cm pod montažne nosilce, komplet z
vsem pritrdilnim materialom, obračun po m2;
m2
397,30
€
m2
197,20
€
m2
20,40
€
m
124,00
€
Dobava in montaža kovinske vročecinkane
varovalne ograje na mostu (skladno s TSC
3-2 IV. 4
3-2 IV. 5
7.103 - 5.2, 5.3 in 5.7), višine 1,20 m in je
sidrana v AB konstrukcijo, komplet z vsem
pritrdilnim materialom, izvedba po detajlu, v
ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške
dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske
konstrukcije), obračun po m1;
Zidarska pomoč - obračun po dejansko
opravljenem času
*
KV delavec:
ur
50,00
*
PK delavec:
ur
50,00
kpl
1,00
3-2 IV. 6
Zaključno čiščenje obdelovanega območja
pred tehničnim pregledom ter odvoz smeti.
€
€
€
LUKA KOPER d.d
Stran 68 od 109
€
3-2 IV. Zidarska dela - SKUPAJ:
3-2 V.
3-2 V. 1
3-2 V. 2
3-2 V. 3
3-2 V. 4
3-2 V. 5
Tesarska dela
Dvostranski opaž betonskih temeljev in
nastavkov opornikov, obračun po m2;
m2
108,60
€
m
25,60
€
m2
158,20
€
m2
12,80
€
m2
39,80
€
m2
36,40
€
m
122,00
€
Opaž stranskih AB elementov na mostu,
komplet z vsemi letvicami za utore, obračun po m2
255,60
€
24,00
€
kos
4,00
€
kos
4,00
€
Čelni opaž talne plošče jaškov, višine 30
cm, obračun po m1;
Dvostranski opaž sten jaškov, obračun po
m2;
Opaž plošč jaškov, komplet s stranicami
višine 30 cm, obračun po m2;
Opaž plošč nad tremi sredinskimi
podporami, komplet s stranicami višine 30
cm, obračun po m2;
3-2 V. 6
3-2 V. 7
3-2 V. 8
Opaž med in ob strani montažnih noslcev
(nad podporami), obračun po m2;
Čelni opaž plošč, višine 26 cm, obračun po
m1;
m2,
3-2 V. 9
Izdelava opaža za prehod inštalacijskih cevi
skozi stene jaškov deb. 30 cm (preboji za cevi kos
do fi 200), postavitev, čiščenje, transporti in
druga pomožna dela, obračun po komadu;
Izdelava opaža za prehod cevi odvodnjavanja
skozi AB ploščo deb. do 25 cm (preboji za
3-2 V. 10 cevi do fi 300), postavitev, čiščenje,
transporti in druga pomožna dela, obračun
po komadu;
Izdelava opaža za prehod cevi odvodnjavanja
in inštalacij skozi AB opornik širine do 150 cm
3-2 V. 11 (preboji za cevi do fi 300), postavitev,
čiščenje, transporti in druga pomožna dela,
obračun po komadu;
LUKA KOPER d.d
Stran 69 od 109
Začasno tesnenje prebojev za inštalacijske
3-2 V. 12 cevi do fi 200, vse komplet, obračun po
kos
24,00
€
kos
4,00
€
m
1,50
€
m2
60,00
€
komadu;
Izdelava stalnega tesnenja prebojev cevi
3-2 V. 13 odvodnjavanja in inštalacij do fi 300, vse
komplet, obračun po komadu;
Dobava in vgradnja plastičnih cevi v AB
3-2 V. 14 ploščo za steber el. razsvetljave, obračun po
m1;
Izdelava, montaža in demontaža visečega
3-2 V. 15 odra za opaž AB konstrukcij nad sredinskimi
oporami;
3-2 V. Tesarska dela - SKUPAJ:
3-2 VI.
€
Odvodnjavanje
Strojni izkop za nove zunanje
kanalizacijske cevi in nove jaške v terenu III.
do IV. kategorije, s pravilnim odsekavanjem
stranic in odmetom materiala na rob izkopa,
obračun po m3;
m3
12,20
€
m2
12,20
€
3-2 VI. 3
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
SN8 z vsemi potrebnimi spojkami, priključnimi
in revizijskimi kosi, skupaj z izdelavo podloge in
obbetoniranjem cevi, obračun po tekočem
metru; cevi fi 200 (do prvega jaška)
m
50,00
€
3-2 VI. 4
Dobava in montaža LTŽ odtočnih rešetk fi
300, z vsemi potrebnimi spojkami,
priključnimi in revizijskimi kosi, skupaj z
izdelavo podloge ter tesnenjem, obračun po
komadu;
kos
4,00
€
m3
12,20
€
3-2 VI. 1
3-2 VI. 2
3-2 VI. 5
Planiranje in utrjevanje dna izkopa, obračun
po m2;
Zasipanje jarkov s premetom izkopanega
materiala, utrjevanje nasipa po plasteh do
potrebne zbitosti, obračun po kubičnem
metru;
3-2 VI. Odvodnjavanje - SKUPAJ:
LUKA KOPER d.d
Stran 70 od 109
€
3-2 VII.
Ostalo
Izvedba dinamičnega obremenilnega testa in
izdelava poročila, 1x na krajnem oporniku in
3-2 VII. 1
1x na vmesni podpori, definiranje zabijalnega
kriterija s spremljanjem zabijanja prvega
kpl
pilota do projektirane kote, dinamični
obremenilni test se se izvede po 30 dneh od
vgradnje. (če zaradi hitrega napredovanja del
to ne bo mogoče, naj se testi naredijo vsej 15
dni po vgradnji)
€
1,00
3-2 VII. Ostalo - SKUPAJ:
€
Nepredvidena dela 10%
- €
Skupaj
- €
A. Ceste
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za izkop
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz.
Opis postavke
EM
Količina
Vrednost
Cena
3/3 A-I.
PREDDELA
3/3 A-I. 1
Zakoličba mejnih točk
kos
36,00
3/3 A-I. 2
Zakoličba osi ceste z zavarovanjem
m1
160,00
kpl
1,00
3/3 A-I. 3
Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v
območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh
(ocenjeno)
3/3 A-I. 4
Posek in odstranitev grmovja z odvozom
m2
2,00
3/3 A-I. 5
Rezkanje asfaltnih plasti z odvozom na deponijo
m2
341,00
- €
- €
- €
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 71 od 109
3/3 A-I. 6
Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno žago, debelina
do 10 cm
m1
132,00
m2
1.615,00
m1
92,00
m1
92,00
kos
4,00
kos
1,00
Namestitev opozorilnih tabel za čas gradnje, zaščita
gradbišča. Zajeti je tudi stroške pri pridobivanju dovoljenj za
3/3 A-I. 12
delno zaporo cest ter ostale stroške upravnega postopka,
kar vse bremeni izvajalca.
kos
1,00
Postavitev lesene montažne barake oziroma kontejnerja
3/3 A-I. 13 za skladiščenje materiala in orodja. V ceni je upoštevana
montaža, demontaža, prevoz v obe smeri in amortizacija.
kos
1,00
3/3 A-I. 7
3/3 A-I. 8
3/3 A-I. 9
3/3 A-I. 10
3/3 A-I. 11
Porušitev in odstranitev asfaltnih plasti z odvozom
Demontaža in odstranitev ograje iz žične mreže, višina 2.0
m
Demontaža, odstranitev in deponiranje jeklene varnostne
ograje
Odstranitev in deponiranje prometnih znakov
Prestavitev kontejnerja na območju pred vstopom na
rentgenski terminal
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
3/3 A-I. PREDDELA - SKUPAJ:
- €
3/3 A-II.
3/3 A-II. 1
ZEMELJSKA DELA
Strojni odkop humusa v debelini cca 10 cm z odvozom
na začasno deponijo ob trasi za kasnejše humusiranje.
m3
31,00
3/3 A-II. 2
Široki izkop zemljine III.ktg strojno z nakladanjem
m3
372,00
3/3 A-II. 3
Izkop zemljine IV.ktg , strojno z nakladanjem
m3
556,00
m3
112,00
3/3 A-II. 4
Vgrajevanje nasipov iz zemljine III. in IV.ktg iz
izkopanega materiala
- €
- €
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 72 od 109
3/3 A-II. 5
3/3 A-II. 6
Planiranje temeljnih tal
Dobava, polaganje in spajanje geotekstila natezne
trdnosti minimalno 25 kN/m in gramature 400g/m2
m2
2.232,00
m2
2.340,00
3/3 A-II. 7
Dobava in vgrajevanje posteljice iz drobljenih kamnitih zrn
m3
0/63 mm v debelini plasti 40 cm
893,00
3/3 A-II. 8
Humusiranje v debelini do 15 cm (material od izkopa) z
zatravitvijo
m2
206,00
3/3 A-II. 9
Odvoz viška materiala od izkopa v deponijo gradbenega
materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški
deponije
m3
816,00
- €
- €
- €
- €
- €
3/3 A-II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:
- €
3/3 A-III.
3/3 A-III. 1
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo
m2
341,00
3/3 A-III. 2
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca D22 iz kamnine v debelini plasti 20 cm
m3
424,00
3/3 A-III. 3
Izdelava s cementom stabilizirane nosilne plasti
drobljenca v debelini plasti 20 cm
m3
410,00
3/3 A-III. 4
Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov
iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm na betonsko
posteljico C12/15
m1
208,00
3/3 A-III. 5
Izvedba poglobitve robnika na mestih zaključka robnika
m1
9,00
3/3 A-III. 6
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base
PmB 45/80-65 A2 v debelini 12 cm
m2
1.927,00
3/3 A-III. 7
Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC
11 surf PmB 45/80-65, A2 v debelini 4 cm
m2
2.268,00
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 73 od 109
3/3 A-III. 8
Izdelava bankine iz drobljenca široke do 1.0 m
m3
19,00
- €
3/3 A-III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ:
- €
3/3 A-IV.
3/3 A-IV. 1
3/3 A-IV. 2
GRADBENA DELA in OBRTNIŠKA DELA
Izdelava drenaže iz gibljivih drenažnih cevi preseka 100
mm, komplet s filterskim zasipom, filcem in posteljico iz
cementnega betona C16/20 deb.10 cm
Izvedba prestavitve obstoječe zapornice (tip FACC) z vso
pripadajočo opremo na novo lokacijo, komplet z vsemi
potrebnimi deli
m1
72,00
kos
2,00
3/3 A-IV. GRADBENA DELA in OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:
3/3 A-V.
3/3 A-V. 1
3/3 A-V. 2
3/3 A-V. 3
3/3 A-V. 4
3/3 A-V. 5
- €
- €
- €
PROMETNA SIGNALIZ. IN OPREMA
Izvedba prestavitve prometnih znakov s podstavkom
kos
4,00
kos
3,00
kos
3,00
m2
15,00
Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo
barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle
m1
250 g/m2, širine 10 cm
60,00
Odstranitev obstoječega prometnega znaka I-38
(Andrejev križ - enotirna proga)
Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste
plocevine, z odsevno folijo II. vrste - I-38.1 (Andrejev križ dvo ali več tirna proga)
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb z
enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi
250 mikrometrov, perle 250 g/m2, površina označb do 0.5
m2 (STOP črta, prekinjena črta za ustavljanje)
- €
- €
- €
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 74 od 109
3/3 A-V. 6
m1
250 g/m2, širine 15 cm
430,00
3/3 A-V. 7
m2
250 g/m2, (napis STOP, trikotnik)
18,00
3/3 A-V. 8
3/3 A-V. 9
3/3 A-V. 10
Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno
vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in ze delovno širino
W5
Dobava in vgraditev stebta za varnostno ogralo L= 1,9 m
Ponovna montaža odbojnika jeklene varnostne ograje
Dobava in montaža mrežne ograje (Kovingrad, ExtrudexBorder) komplet s stebri in dodatnim nadvišanjem po
detajlu. Višina mrežne ograje znaša 2.0 m, komplet z
3/3 A-V. 11 betonskimi temelji 0.4x0.4x0.7m C20/25, ozemljitvijo,
zemeljskimi in gradbenimi deli ter pritrdilnim materialom.
m1
20,00
kos
16,00
m1
38,00
m1
58,00
- €
- €
- €
- €
- €
- €
3/3 A-V. PROMETNA SIGNALIZ. IN OPREMA - SKUPAJ:
- €
3/3 A skupaj
0,00
B. Odvodnjavanje
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za
izkop
3/3 B-I.
3/3 B-I 1
3/3 B-I 2
PREDDELA
Zakoličba trase kanalov z niveliranjem
Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav
v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh
(ocenjeno)
m1
326,00
kpl
1,00
- €
- €
3/3 B-I. PREDDELA - SKUPAJ:
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 75 od 109
3/3 B-II.
ZEMELJSKA DELA
3/3 B-II 1
Strojni izkop za jarke, kanale, jaške v zemljini III. in IV. ktg
m3
globine do 2 m
3/3 B-II 2
Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom
na rob jarka
684,00
m3
4,00
m2
250,00
3/3 B-II 4
Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala (8 - 16 mm)
za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad
m3
temenom cevi 30 cm z ročnim nabijanjem
243,00
3/3 B-II 5
Zasip jarka z ustrezno naravno pridobljeno zemljino od
izkopa s komprimiranjem v plasteh po 30 cm
m3
347,00
3/3 B-II 6
materiala na razdaljo do 10 km komplet z razplaniranjem
materiala in stroški deponije
m3
201,00
3/3 B-II 3
Planiranje dna kanala, jarka s točnostjo +/- 3 cm
3/3 B-II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:
3/3 B-III.
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
GRADBENA DELA
3/3 B-III 1
Izdelava jaška iz umetne snovi, krožnega prereza
1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem
C25/30, globine do 2.5 m
kos
5,00
3/3 B-III 2
Izdelava jaška iz umetne snovi, krožnega prereza 800
mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30,
globine do 1.6 m
kos
4,00
3/3 B-III 3
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine krožnega
prereza 600 mm, z nosilnostjo 250 KN
kos
2,00
- €
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 76 od 109
3/3 B-III 4
kos
7,00
3/3 B-III 5
Izdelava peskolova iz umetne snovi, krožnega prereza 500
mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C16/20, AB
kos
vencem 25/30 in robno rešetko nosilnosti 400 kN
5,00
3/3 B-III 6
Izdelava vodotesne kanalizacije iz umetnih snovi premera
DN 200mm; SN 10 kN/m2
m1
124,00
3/3 B-III 7
Izdelava vodotesne kanalizacije umetnih snovi premera
m1
41,00
3/3 B-III 8
m1
86,00
3/3 B-III 9
Izdelava priključitve kanalizacije direktno na glavno cev
preko nastavka pod kotom 45°
kos
1,00
Izdelava drenaže iz drenažnih cevi temenske togosti 8
kn/m2 preseka 200 mm, komplet s filterskim zasipom,
3/3 B-III 10
filcem in posteljico iz gramoznega materiala (8 - 16 mm)
deb.15 cm
m1
75,00
Dobava in montaža separatorja ogljikovodikov s
koalescenčnim filtrom, usedalnikom in bypassom kapacitere
čiščenja min. 3,62 l/s in pretočno kapaciteto min. 39,36 l/s
(kot na primer: AQUAREG S60 bp 6 S-I-P s kapaciteto
3/3 B-III 11
kos
čiščenja 6 l/s in pretočno kapaciteto 60 l/s), komplet s
pokrovom iz duktilne litine noslnosti 400 KN, posteljico in
peščenim zasipnim materialom. Lovilec naj bo skladen s
standardom SIST EN 858-2.
1,00
koalescentmim filtrom z usedalnikom kapacitere čiščenja
min. 0,77 l/s in pretočno kapaciteto min. 2,48 l/s (kot na
3/3 B-III 12 primer: AQUAREG NG3+300 s kapaciteto čiščenja 3 l/s ),
komplet s pokrovom iz duktilne litine noslnosti 400 KN,
posteljico in peščenim zasipnim materialom. Lovilec naj bo
skladen s standardom SIST EN 858-2.
1,00
kos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 77 od 109
Izdelava iztočne glave iz betona, krožnega prereza 300
3/3 B-III 13 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli ter dobavo in montažo
žabjega pokrova DN300
kos
1,00
3/3 B-III 14 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli ter dobavo in montažo
kos
1,00
3/3 B-III 15
m1
251,00
m1
326,00
3/3 B-III 16
Preizkus vodotesnosti omrežja
Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom,
videoposnetek
3/3 B-III. GRADBENA DELA - SKUPAJ:
3/3 B skupaj
- €
- €
- €
- €
0,00
0,00
C. Zaščita vodovoda
Opombe:
Cena zavarovanja izkopa je zajeta v ceni postavke za
izkop
3/3 C-I.
3/3 C-I. 1
PREDDELA
Zakoličba trase vodovoda
m1
24,00
- €
3/3 C-I. PREDDELA - SKUPAJ:
- €
3/3 C-II.
3/3 C-II. 1
ZEMELJSKA DELA
Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. ktg globine do 2 m
m3
44,00
3/3 C-II. 2
Ročni izkop jarka v bližini obstoječih vodov z odmetom
na rob jarka
m2
12,00
3/3 C-II. 3
Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s
točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2
m2
24,00
- €
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 78 od 109
3/3 C-II. 4
Dobava in vgrajevanje peščenega materiala granulacije
0-4 mm za posteljico debeline 15 cm in zasip nad temenom
cevi 30 cm z ročnim nabijanjem
m3
22,00
3/3 C-II. 5
Zasip jarka s predhodno izkopanim materialom s
komprimiranjem v plasteh po 30 cm
m3
31,00
3/3 C-II. 6
m3
25,00
- €
- €
- €
3/3 C-II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:
- €
3/3 C-III.
GRADBENA DELA z DOBAVO IN MONTAŽO VODOVODNEGA
MATERIALA
3/3 C-III. 1
Izvedba zaščite vodovodne cevi DN 200mm z demontažo,
ponovno montažo cevi in njeno namestitvijo v zaščitni cevi
m1
preseka 400 mm (zaščitna cev iz armiranega poliestra
temenske nosilnosti 10 kN/m2)
24,00
3/3 C-III. 2
Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z
napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka
m1
24,00
3/3 C-III. 3
Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda skladno s standardi
in zahtevami upravljalca vodovoda.
m1
24,00
3/3 C-III. 4
Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in
vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje
cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode.
m1
24,00
- €
- €
- €
- €
3/3 C-III. GRADBENA DELA Z DOBAVO IN MONTAŽO
VODOVODNEGA MATERIALA - SKUPAJ:
- €
3/3 C skupaj
0,00
-
€
-
Skupaj
€
LUKA KOPER d.d
Stran 79 od 109
Načtrt: 4/1 - Načrt električnih inštalacij
Poz.
4-1.1. I.
4-1.1. I. 1
Opis postavke
Strojni in deloma ročni izkop kabelskega
kanala v terenu III. do IV. ktg. dim.(šxv)
0,25x0,85 m v dolžini 4m:
-izdelava podlage iz peska granulacije 37mm v debelini 10cm, polaganje stigmaflex
cevi premera 1xfi50 (vključno z distančniki,
čepi, tesnili, koleni, ...)
-zasip z izkopanim materialom ter nabijanje
po slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega
traku
-odvoz odvečnega materiala na deponijo s
predajo evidenčnih listov pooblaščenega
upraljavca deponije
-zasutje s peskom granulacije 3-7mm,
polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm
traku
upraljavca deponije
4-1.1. I. 3
Cena
Vrednost
Gradbena dela
4-1.1. I. 2
EM Količina
m3
1,20
€
m3
0,10
€
m3
0,20
€
m3
0,90
€
m3
0,30
€
m3
0,60
€
m3
0,10
€
m3
0,10
€
m3
0,40
€
m3
0,10
€
m3
5,30
€
LUKA KOPER d.d
Stran 80 od 109
traku
upraljavca deponije
4-1.1. I. 4
cevi premera 4x fi160+2xfi50 (vključno z
distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...)
traku
upraljavca deponije
4-1.1. I. 5
-izdelava podlage iz suhega betona MB20 v
debelini 10cm, polaganje stigmaflex cevi
premera 5x fi200+2xfi50 (vključno z
distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...),
obbetoniranje z betonom MB20, polaganje
pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm
m3
0,40
€
m3
0,60
€
m3
4,20
€
m3
1,10
€
m3
1,00
€
m3
0,10
€
m3
0,10
€
m3
0,80
€
m3
0,20
€
m3
24,00
€
m3
4,00
€
19,00
€
24,00
€
-zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje
m3
traku
m3
upraljavca deponije
LUKA KOPER d.d
Stran 81 od 109
4-1.1. I. 6
m3
25,00
€
m3
4,00
€
21,00
€
25,00
€
m3
traku
m3
upraljavca deponije
4-1.1. I. 7
- Izdelava kabelske kanalizacije med
kabelskimi jaški mostu s cevmi premera 4x
fi160+2xfi50 (vključno z distančniki, čepi,
tesnili, koleni, ...), ter njeno obbetoniranje z
betonom MB20 v debelini 20cm
m3
5,00
€
4-1.1. I. 8
Strojni izkop jame dimenzij 1,0 x 1,0 x 1,2 m
za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg., zasip
jaška z utrjevanjem ter odvoz odvečnega
m3
materiala na deponijo s predajo evidenčnih
listov pooblaščenega upraljavca deponije (1,2
m3 x 2)
2,00
€
Izdelava kabelskih jaškov z betonske cevi
fi0,6 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom
kos
nosilnosti 150kN in napisom ELEKTRIKA
1,00
€
Izdelava kabelskih jaškov z betonske cevi
fi0,8 m, globine 1,0 m z enojnim LTŽ pokrovom
4-1.1. I. 10 nosilnosti 150kN in napisom ELEKTRIKA
kos
1,00
€
29,00
€
4-1.1. I. 9
4-1.1. I. 11 materiala na deponijo s predajo evidenčnih
m3
m3 x 2)
LUKA KOPER d.d
Stran 82 od 109
Izdelava kabelskih jaškov 1,5x1,5x1,5m, z
enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 400kN in
4-1.1. I. 12 napisom ELEKTRIKA ter vgrajenimi uvodnicami kos
za zaščitne cevi kabelske kanalizacije
2,00
€
Strojni izkop jame dimenzij 1,6 x 1,6 x 1,65
m za izdelavo temelja droga razsvetljave v
4-1.1. I. 13 terenu III. do IV. ktg. (4,25m3 x2) komplet z
utrjevanjem terena
m3
8,50
€
Izdelava AB temelja (1,2m3) za drog
razsvetljave po detajlu iz grafičnih prilog,
dimenzij 0,9 x 0,9x1m z razširitvami in uvodi,
4-1.1. I. 14 izdelava in vgradnja prirobnice opremljene z
vijaki in sidri (prirobnica enaka obstoječi) za
postavitev kandelabra, (drog h=10m), komplet
z zasipanjem
kpl
2,00
€
m3
0,20
m3
2,00
m2
m3
kpl
4,00
1,30
1,00
za izdelavo temelja droga razsvetljave v terenu
4-1.1. I. 15 III. do IV. ktg. (23m3 x1) komplet z utrjevanjem m3
terena
23,00
€
Izdelava AB temelja (4,2m3) za drog
razsvetljave po tipskem načrtu naročnika,
dimenzij 2,5 x 2,5x1,2m z razširitvami in uvodi,
4-1.1. I. 16 izdelava in vgradnja prirobnice opremljene z
vijaki in sidri (prirobnica enaka obstoječi) za
postavitev kandelabra, (drog h=12m), komplet
z zasipanjem
kpl
1,00
€
m3
0,70
m3
7,30
m2
m3
kpl
12,00
12,20
1,00
m
90,00
-izdelava podložnega betona
-Izdelava utrjene tamponske blazine v
debelini 60cm posteljice v debelini 60cm
- polaganje filca
-odvoz odvečnega materiala na deponijo
- izdelava kape
-izdelava podložnega betona
-Izdelava utrjene tamponske blazine v
debelini 60cm posteljice v debelini 60cm
-polaganje filca
-odvoz odvečnega materiala na deponijo
- izdelava kape
Rdeča Stigmaflex cev mm skupaj z
4-1.1. I. 17 original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki,
koleni, …
€
LUKA KOPER d.d
Stran 83 od 109
Rdeča Stigmaflex cev 160mm skupaj z
m
80,00
€
Rdeča Stigmaflex cev 200 mm skupaj z
m
175,00
€
m
60,00
€
m
150,00
€
m
100,00
€
Rušenje temelja svetilke (S6,7,8) do globine
0,6m pod končno niveleto urejenih površin, ter
4-1.1. I. 23 odvoz materiala na deponijo s predajo
evidenčnih listov pooblaščenega upraljavca
deponije
kpl
3,00
€
Rušenje in odstranitev temelja svetilke
(S2,3), ter odvoz materiala na deponijo s
4-1.1. I. 24 predajo evidenčnih listov pooblaščenega
upraljavca deponije
kpl
2,00
€
Rušenje kape drogov (S2,3,6,7,8), ter odvoz
materiala
na deponijo s predajo evidenčnih
4-1.1. I. 25
listov pooblaščenega upraljavca deponije
kpl
5,00
€
kpl
1,00
€
kpl
2,00
€
kpl
1,00
€
koleni, …
koleni, …
Dobava pocinkanega valjanca FeZn
25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX
4-1.1. I. 20 izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme,
protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, ….
Komplet dobava in polaganje pocinkanega
valjanca FeZn 25x4mm, v AB konstrukcijo
venca mostu, vključno s križnimi sponkami
INOX izvedbe, priključitvami na armaturo in
4-1.1. I. 21 ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z
bitumensko maso, …., z ozemljitvijo ograje z
po dvema INOX vijakoma (M8) na izpust
4-1.1. I. 22
4-1.1. I. 26
Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z
napisom "POZOR ELEKTRIKA"
Rušenje temelja razdelilca SB-RK
Rušenje vratu jaška, z demontažo pokrova
(predaja
investitorju v skladišče) ter zasipanje
4-1.1. I. 27
jaška s tamponom
4-1.1. I. 28
Rušenje AB plošče jaška, z demontažo
pokrova (predaja investitorju v skladišče)
LUKA KOPER d.d
Stran 84 od 109
4-1.1. I. 29
Izdelava nove AB plošče jašku komplet z
namestitvijo novega 400kN LTŽ pokrova
Rušitev jaška KJO5 ter njegova
rekonstrukcija skladno z grafičnimi prilogami z
4-1.1. I. 30 demontažo in ponovno montažo obstoječega
LTŽ pokrova
Nadvišanje obstoječih el. jaškov z izdelavo
novega AB okvirja (vratu), debeline okvirja 20
cm in višine ca. 60 cm, beton C30/37,
armatura do 40 kg/kos, vključen opaž, priprava
betona, vsa sidranja, vrtanje lukenj in lepljenje
4-1.1. I. 31 sider v odprašene luknje z epoksidnim lepilom,
premaz star-nov beton, ponovna montaža
obstoječega pokrova na novo niveleto terena,
vsa pomožna dela, obračun po kom;
kpl
1,00
€
kpl
1,00
€
kpl
1,00
€
4-1.1. I. Gradbena dela - SKUPAJ:
4-1.1. II.
€
ELEKTROMONTAŽNA DELA
RAZSVETLJAVA
4-1.1. II. 1
Demontaža posameznih svetilk oziroma
konzole z žarometi (h=12m) z uporabo dvižne
platforme, odklop kablov na priključni plošči z
njihovim izvlačenjem iz drogu ter začasno
skladiščenje svetilk
kpl
4,00
€
4-1.1. II. 2
Demontaža drogov do višine 12m z uporabo
avtodvigala ter njihovo začasno skladiščenje
kpl
4,00
€
4-1.1. II. 3
Pazljiva demontaža (izvlačenje) kabla iz
obstoječe kabelske kanalizacije ter navijanje na
boben z začasnim skladiščenjem
m
580,00
€
m
510,00
€
m
100,00
€
4-1.1. II. 4
4-1.1. II. 5
Ponovno polaganje demontiranega kabla do
5x16mm2 v kabelsko kanalizacijo in luči/tipke
Kabel NYY-J 5x16mm2, uvlečen v kabelsko
kanalizacijo in luči
LUKA KOPER d.d
Stran 85 od 109
4-1.1. II. 6
Izdelava samoskrčne kabelske spojke na 5.
žilnem kablu NYY-J 5x16mm2 nameščena v
jašku
gar
3,00
€
4-1.1. II. 7
Ponovna montaža drogu do višine 12m z
uporabo avtodvigala z namestitvijo na sidra,
vijačenjem na temelj ter priključitvijo na
valjanec z vijaki M8 - INOX (2x) z ponovno
priključitvijo napajalnega kabla na priključno
ploščo
kpl
4,00
€
4-1.1. II. 8
Ponovna montaža posameznih svetilk
oziroma konzole z žarometi do h=12m z
uporabo dvižne platforme, priključitev kablov na kpl
priključni plošči
4,00
€
kpl
1,00
€
m
110,00
m
60,00
m
10,00
m
10,00
m
10,00
m
110,00
kpl
1,00
PLATO RENTGENA
Opomba:
Ves demontirani material se uskladišči v skladišču
vdrževanja EE infrastrukture Luke Koper - INPO.
4-1.1. II. 9
Odključitev kablov iz vrstnih sponk omare
SB-RK, njena demontaža iz temelja ter predaja
naročniku v skladišče
Odključitev kablov iz sponk naprav/objektov
ter pazljiva demontaža kablov iz obstoječe
4-1.1. II. 10 kabelske kanalizacije z navijanjem na boben ter
predaja naročniku v skladišče:
- kabel 4x50mm2 (relacija stolp SS1 razdelilec SB - RK)
- kabel 5x6mm2 (relacija razdelilec SB-RK bivalnik)
- kabel 5x16mm2 (relacija razdelilec SB-RK skener)
- kabel 4x10mm2 (relacija razdelilec SB-RK bivalnik carina)
- kabel 5x1,5mm2 (relacija razdelilec SB-RK
- tipka v bivalniku carine)
- optični kabel (relacija stolp SS1 - razdelilec
SB-RK)
4-1.1. II. 11
Pazljiva demontaža elementov na platoju
rentgena ter predaja naročniku v skladišče:
- demontaža stebrička z vtičnico
€
€
€
€
€
€
€
LUKA KOPER d.d
Stran 86 od 109
- demontaža napajalne doze/uvodnice
komplet z eventulenimi rušitvenimi deli
- demontaža konzole z žarometi (h=12m) z
uporabo dvižne platforme
- demontaža drogov do višine 12m z
uporabo avtodvigala
- komplet demontaža ograje platoja rentgena
zvijanje ograje v svitke z demontažo stebričkov
- komplet demontaža drsnih vrat na uvozu in
izvozu iz platoje rentgena
- naklad in odvoz bivalnika carine z uporabo
avtodvigala
kpl
1,00
kpl
1,00
kpl
1,00
m
90,00
kpl
2,00
kpl
1,00
€
€
€
€
€
€
ELEKTROMONTAŽNA DELA - SKUPAJ:
4-1.1. III.
4-1.1. III. 1
4-1.1. III. 2
€
OSTALO
Zaščita in zavarovanje gradbišča
kpl
1,00
€
Zakoličbe obstoječih ter predvidenih vodov in
kpl
naprav
1,00
€
OSTALO - SKUPAJ:
€
- €
- €
Skupaj
A.
Poz.
4/2-A-1
Načtrt: 4/2 - Katodna zaščita
GLAVNI MATERIAL IN OPREMA
Opis postavke
Usmernik US 100 M
Naprava S pulzno širinskim preklopnim
usmerjanjem z zvezno napetostno regulacijo na
grafičnem vmesniku krmilnika in digitalnem
prikazu veličin, prenapetostna in pretokovna
zaščita, izvedba za zunanjo montažo v inox
konstrukciji I max = 100 A, U max = 15 V
EM
Količina
kos
1,00
Cena
Vrednost
€
LUKA KOPER d.d
Stran 87 od 109
4/2-A-2
Prostostoječa INOX omara za vgradnjo
usmerniške naprave z betonskim podstavkom
dim 800 x 1200 x 320 mm
kos
1,00
€
4/2-A-3
Prostostoječa INOX omara PMO 01 z
vgrajeno opremo (zbiralke, priključne sponke,
regulacijski upori) z betonskim podstavkom
dim 800 x 1200 x 320 mm
kos
1,00
€
4,00
€
4/2-A-4
Anoda MMO M.T 2,5/100 String 2x anoda
1000 x 25 mm na dolžini kabla PVDF/HMWPE
25,0 m z medsebojno razdaljo 1,0 m, priključek kos
dolžine 23 m, z utežjo
4/2-A-5
Referenčna Ag - AgCl elektroda STELTH 2
SRE -008-SUB (BORIN)
kos
6,00
€
4/2-A-6
Naprava za daljinski nadzor delovanja naprav
katodne zaščite, senzor MiniTrans
kos
1,00
€
m
595,00
€
m
210,00
€
m
100,00
€
m
65,00
€
kos
6,00
€
%
0,50
€
4/2-A-7
4/2-A-8
4/2-A-9
4/2-A-10
4/2-A-11
4/2-A-12
Kabel NYY 1 x 6 mm2
Kabel NYY 1 x 16 mm2
Kabel HMWPE 1 x 16 mm2
Kabel NYY 1 x 35 mm2
Kabelska spojka iz termoskrčljivega
materiala na kablu do 35 mm2
Drobni material
SKUPAJ A:
B.
4/2-B-1
€
DELO IN PREVOZ
Postavitev INOX omare dim 800x1200x320
mm z izdelavo betonskega podstavka ter
montaža naprave katodne zaščite US 100M
komplet s priključitvijo.
kos
1,00
€
LUKA KOPER d.d
Stran 88 od 109
4/2-B-2
4/2-B-3
4/2-B-4
Postavitev INOX omare dim 800x1200x320
mm z izdelavo betonskega podstavka ter
montaže opreme PMO 01 komplet s
priključitvijo kablov
1,00
€
4,00
€
kos
4,00
€
kos
Izvedba globinskega anodnega sistema.
Dobava in vgradnja povoznega prezračevalnega
betonskega jaška na mestu lokacije. Izdelava
vrtine premera 305 mm, globine 25 m z
oblaganjem. Dobava in vgradnja proti kloru
kos
odporne PVC cevi filterske konstrukcije DN
225-reža 8 mm, ovite z geotekstilom, vgradnja
anodnega sestava vključno z merjenjem med in
po vgradnji
Izdelava katodnega priključka z varjenjem
kabla 1 x 16 mm2 ter izoliranje spoja s spojko
in zalivno dvokomponentno maso
4/2-B-5
Polaganje kabla v kabelske police ali kab.
kanalizacijo
m
970,00
€
4/2-B-6
Izkop in zasip jarka ter polaganje kablov v
zaščitni cevi
m
60,00
€
4/2-B-7
Vgradnja referenčne elektrode v zaščitno
perforirano cev v vrtino globine 3 m.
kos
6,00
€
4/2-B-8
Montaža senzorja za daljinski nadzor z GSM
modemom in DCF radio signal za uro in GSM
antena na letev NVS, ki je pritrjena na steno ali
v napravo katodne zaščite vključno s pritrdilnim
materialom in kabli. Izdelava priključkov iz
naprave katodne zaščite do senzorja in
priključitev senzorja
kos
1,00
€
4/2-B-9
Izdelava ravne kabelske spojke iz
termoskrčljivega materiala na kablu do NYY 1 x kos
35 mm2
6,00
€
Vključitev zaščite v obratovanje, nastavitev
zaščitnih parametrov, meritve interference z
izdelava merilnega poročila.
1,00
€
4/2-B-10
kpl
LUKA KOPER d.d
Stran 89 od 109
4/2-B-11
4/2-B-12
Nepredvidena dela
Zavarovanje gradbišča
kpl
1,00
kpl
1,00
€
€
€
SKUPAJ B:
Skupaj
- €
Projekt: 201-13E-II, Tir št. 21 A, B, C na PC KT
Poz.
Opis postavke
EM
3/1.2-A.
PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
3/1.2-A.I.
Pripravljalna dela
3/1.2-A.I.1
Priprava in organizacija gradbišča z vsemi
objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih in
higiensko tehničnih pogojev, naprava začasnih
transportnih poti, oznakami gradbišča ter
kasnejša odstranitev vseh objektov in
vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih
površinah, pavšal
kos
Količina
Vrednost
€
1,00
-
Skupaj pripravljalna dela
3/1.2-A.II.
Cena
€
Rušitvena dela
3/1.2-A.II.1
Rušenje vseh vrst vozišč z odvozom na
uradno deponijo izven območja Luke Koper asfalt deb.do 15 cm (7900 m2) - tiri 24, 23 in
22
m3
1.264,00
€
3/1.2-A.II.2
Rezkanje asfaltne krovne plasti pred
vgrajevanjem tampona na obstoječi progi
transtejnerja z odmetom na stran (v debelini 4
cm)
m2
640,00
€
m'
1.965,00
€
3/1.2-A.II.3
Rezanje asfalta
LUKA KOPER d.d
Stran 90 od 109
3/1.2-A.II.4
Stroški odlaganja mat. na komunalno
deponijo
m3
-
Skupaj rušitvena dela
3/1.2-B.
TIRNE NAPRAVE
3/1.2-B.I.
Zgornji ustroj
€
1.264,00
€
3/1.2-B.I.1
Zakoličevanje tirov z zavarovanjem,naprava
prečnih profilov in vsa ostala geodetska dela.
kos
1,00
€
3/1.2-B.I.2
Kompletna odstranitev tira na lesenih pragih
z deponiranjem materiala.
m1
12,50
€
3/1.2-B.I.3
Kompletna odstranitev kretnic z
deponiranjem na deponiji naročnika 49E1180-7° (kr. 203 in 204)
kos
2,00
€
3/1.2-B.I.4
Strojno čiščenje medtirja na tirih 24, 23 in
22 (nabiti tampon - 0.075 m3/m' = 16 m3).
m'
1.740,00
€
3/1.2-B.I.5
Ročno čiščenje na mestu pritrditve tirnic in
kotnikov na tiru 23 in 22
m'
1.160,00
€
kos
535,00
€
3/1.2-B.I.6
Zamenjava posameznih pragov z izkopom,
demontažo pribora, odstranitev dotrajanega
praga, namestitev novega praga, pritrditev
tirnice s prilagajanjem (rezanjem) obstoječega
ščitnega kotnika skupaj z prvim provizornim
podbijanjem. (Ocena 30%) Ves material je nov.
3/1.2-B.I.7
Posamezna zamenjava dotrajanih tirnic na
tiru št. 23 in 22 (ocena 10%).
m'
240,00
€
3/1.2-B.I.8
Dobava in vgradnja tirne grede skupaj s
profiliranjem in sprotnim dopolnjevanjem.
m3
9.800,00
€
3,00
€
3/1.2-B.I.9
Dobava in kompletno polaganje nove
kretnice na novi že pripravljeni gramozni gredi
iz tolčenca I. in impregniranih lesenih pregih.
Kompletno z vsemi regulacijami. Ves material
je nov - (kr 203, 204 in 204A) 49E1 - 190 - 1:7 kos
- desna, (tirnice 900 N/mm2 s toplotno
obdelano glavo (350 HT), ostrica in srce večje
trdote in dodatno termično obdelane)
LUKA KOPER d.d
Stran 91 od 109
3/1.2-B.I.10
Dobava in kompletno polaganje novega tira
49E1 na lesenih pragih na medosni razdalji 65
cm, na novi že pripravljeni tirni gredi deb. 20
do 50 cm pod pragom, SKL - 12 pritrditvijo,
kompletno z vsemi regulacijami. Ves material je
nov. (tir 21A in 21B)
m'
1.830,00
€
3/1.2-B.I.11
Dobava in montaža (starorabnih) ščitnih
tirnic sistema 49E1, v tir 21B. Doplačilo za
kombinirane plošče vključeno.
m'
686,00
€
3/1.2-B.I.12
Dobava in vgraditev prehodnih ttirnic
49E1/57/R1 (na tiru 24)
kos
4,00
€
3/1.2-B.I.13
Izdelava stikovanega tira; vključno z dvojnim
pragom
kpl
28,00
€
3/1.2-B.I.14
Izdelava aluminotermitskih zvarov z dobavo
materiala za tirnice 49E1 (R260)
kos
132,00
€
3/1.2-B.I.15
Dobava in postavitev BVO na območju VNP
za začasno varovanje nasipa RMG.
m'
48,00
€
3/1.2-B.I.16
Strojna regulacija tirov št. 24, 23 in 22 na
proj. višino 2.50 m z dvigi do 100 cm in
smerne korekcije do 50 cm z max. dvigi do 6
cm. Izvajanje postopoma med prom. pavzami z
zagotavljanjem stalne prevoznosti in
operativnosti terminala.
m' 22.620,00
€
3/1.2-B.I.17
Asfaltiranje tirov št. 21B, 21A, 22 in severna
proga RMG: Izdelava nosilne plasti
bituminizirane zmesi AC 32 base PmB 45/8065, A2 v debelini 12 cm
m2 13.300,00
€
3/1.2-B.I.18
Asfaltiranje tirov št. 21B, 21A, 22 in severna
proga RMG: Izdelava obrabne in zaporne plasti
bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/8065, A2 Z4 v debelini 4 cm (prostor za prehod
kolesnega venca se zagotovi z leseno
profilirano letev v obliki trapeza po detajlu)
m2 13.120,00
€
3/1.2-B.I.19
Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na
progi RMG, strojno, debelina plasti 2 do 3 mm,
širina črte 15 cm
m'
2.960,00
€
3/1.2-B.I.20
Tipski tirni tirnični zaključek JUS P.B.9.006;
kompletna dobava in namestitev
kos
2,00
€
LUKA KOPER d.d
Stran 92 od 109
3/1.2-B.I.21
3/1.2-B.I.22
Betonske ločnice; dobava in vgraditev
Betonske ločnice; prestavitev
kos
1,00
€
kos
2,00
€
3/1.2-B.I.23
Premestitev tirničnega tirnega zaključka (tir
24, 23 in 22) na novo lokacijo
kos
3,00
€
3/1.2-B.I.24
Zasipanje premikalnih stez in medtirja z
vodopropustnim materialom - drobljencem;
dobava in vgraditev
m3
138,00
€
3/1.2-B.I.25
Nepredvidena dela
-ocena: 2%
€
-
Skupaj zgornji ustroj
3/1.2-B.II.
€
Spodnji ustroj
3/1.2-B.II.1
Izkop materiala v III. kategoriji in gramozne
grede z odvozom v nasip oz. stalno deponijo
m3
1.760,00
€
3/1.2-B.II.2
Vgrajevanje in utrjevanje nasipa v slojih do
30cm s pridobljenim materialom; utrditev do
predpisane komprimacije
m3
180,00
€
3/1.2-B.II.3
Izravnava planuma temeljnih tal, planiranje in
m2
utrditev do predpisane komprimacije
2.700,00
€
3/1.2-B.II.4
Dobava in polaganje geotekstila 400 g/m2
pod kamnito gredo
m2
2.700,00
€
3/1.2-B.II.5
Dobava in polaganje sintetične geomreže na
ločilni geotekstil ( natezne trdnosti 20 -30 kN
pri 5% deformaciji)
m2
2.700,00
€
3/1.2-B.II.6
Dobava in vgraditev kamnite posteljice iz
debelozrnate čiste kamnolomske kamnine
zrnavosti 0/100m v deb.40cm; planiranje in
utrjevanje do predpisane zbitosti
m3
1.085,00
€
LUKA KOPER d.d
Stran 93 od 109
Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja v
deb. 20 cm; kamniti material zrnavosti 0/32
mm (material mora biti čist - ustrezati pogojem
za vgrajevanje tampona), planiranje in utrditev
do predpisane komprimacije
3/1.2-B.II.7
m3
€
2.880,00
Razna nepredvidena dela
-ocena: 5%
3/1.2-B.II.8
€
-
Skupaj spodnji ustroj
3/1.2-B.III.
€
Odvodnjavanje
Čiščenje vzdolžne kinete
3/1.2-B.III.1
m'
652,00
€
3/1.2-B.III.2
Dobava in polaganje geotekstila 400 g/m2na
obstoječo vzdolžno kineto širine 1.5 m
m2
978,00
€
3/1.2-B.III.3
Dobava in polaganje geomreže na obstoječo
vzdolžno kineto v dveh slojih, širine 1.5 m
m2
978,00
€
3/1.2-B.III.4
Izdelava peskolova iz umetne snovi,
krožnega prereza 400 mm, globine 1.6 m,
komplet z AB temeljem C16/20, AB.
kos
3,00
€
3/1.2-B.III.5
Izdelava vodotesne kanalizacije izumetne
snovi premera DN 200mm; SN 10 kN/m2
m'
20,00
€
3/1.2-B.III.6
Izdelava priključitve kanalizacije na obstoječe
kos
jaške prečne kanalizacije
3,00
€
Razna nepredvidena dela, ocena: 5%
3/1.2-B.III.7
€
-
Skupaj odvodnjavanje
€
Skupaj
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 94 od 109
A. Ceste
Opombe:
Poz.
Opis postavke
EM
Količina
Vrednost
Cena
3/2 A-I.
3/2 A-I. 1
3/2 A-I. 2
3/2 A-I. 3
3/2 A-I. 4
3/2 A-I. 5
3/2 A-I. 6
3/2 A-I. 7
3/2 A-I. 8
3/2 A-I. 9
PREDDELA
Zakoličba mejnih točk
Zakoličba osi ceste z zavarovanjem
Zakoličba gradbenih profilov z zavarovanjem
Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih naprav v
območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh
(ocenjeno)
Rezkanje asfaltnih plasti z odvozom na deponijo
Rezanje asfaltnih plasti s talno diamantno žago,
debelina do 10 cm
Porušitev in odstranitev asfaltnih plasti
Odstranitev in deponiranje prometnih znakov
kos
6,00
m1
800,00
kos
33,00
kpl
1,00
m2
2.696,00
m1
960,00
m2
8.934,00
kos
2,00
Namestitev opozorilnih tabel za čas gradnje, zaščita
gradbišča. Zajeti je tudi stroške pri pridobivanju dovoljenj za
delno zaporo cest ter ostale stroške upravnega postopka, kos
kar vse bremeni izvajalca.
Postavitev lesene montažne barake oziroma kontejnerja
za skladiščenje materiala in orodja. V ceni je upoštevana
3/2 A-I. 10 montaža, demontaža, prevoz v obe smeri in amortizacija.
3/2 A-I. PREDDELA - SKUPAJ:
kos
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1,00
- €
1,00
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 95 od 109
3/2 A-II.
3/2 A-II. 1
ZEMELJSKA DELA
Strojni odkop humusa v debelini cca 10 -15 cm z
nakladanjem
m3
144,00
m3
607,00
m3
1.683,00
m2
5.120,00
m2
1.755,00
3/2 A-II. 6
Dobava, polaganje in spajanje geomrež iz steklenih
vlaken z natezno trdnostjo > 50 kN/m in silo pri 2%
raztezka > 10 kN7m (mreže so brez polnila).
m2
18.910,00
3/2 A-II. 7
Dobava in vgrajevanje posteljice iz drobljenih kamnitih
zrn 0/125 mm v debelini plasti 50 cm
m3
918,00
m3
2.434,00
3/2 A-II. 2
3/2 A-II. 3
3/2 A-II. 4
3/2 A-II. 5
3/2 A-II. 8
Široki izkop zemljine III.ktg strojno z nakladanjem
Izkop zemljine IV.ktg , strojno z nakladanjem
Planiranje temeljnih tal
Dobava, polaganje in spajanje tkanega geotekstila z
natezno trdnostjo > 50kN/m in silo pri 2% raztezka > 10
kN/m, 0_90 < 300 μm.
materiala komplet z razplaniranjem materiala in stroški
deponije
3/2 A-II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:
3/2 A-III.
3/2 A-III. 1
3/2 A-III. 2
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Prebrizg asfalta z bitumensko emulzijo
drobljenca D31 iz kamnine v debelini plasti 15 cm
(voziščna konstrukcija+nasip med obst.in novo
voz.konstukcijo)
m2
5.735,00
m3
5.897,00
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 96 od 109
3/2 A-III. 3
drobljenca D31 iz kamnine - izvedba začasnih navezav
med posameznimi fazami izgradnje
m3
275,00
3/2 A-III. 4
Izdelava s cementom stabilizirane nosilne plasti
recikliranega materiala v debelini plasti 20 cm
m2
18.006,00
3/2 A-III. 5
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base
PmB 45/80-65 A2 v debelini 12 cm
m2
18.006,00
3/2 A-III. 6
Izdelava obrabnozaporne plasti bituminizirane zmesi AC
11 surf PmB 45/80-65, A2 v debelini 4 cm
m2
18.006,00
m3
38,00
3/2 A-III. 7
Izdelava bankine iz drobljenca široke do 1.0 m
3/2 A-III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ:
3/2 A-IV.
- €
- €
- €
GRADBENA DELA in OBRTNIŠKA DELA
3/2-IV. 1
m1
90,00
3/2-IV. 2
cm, komplet z vsemi potrebnimi deli ter dobavo in montažo
kos
1,00
3/2 A-IV. GRADBENA DELA in OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:
3/2 A-V. 1
- €
- €
Izdelava drenaže iz gibljivih drenažnih cevi preseka 100
mm, komplet s filterskim zasipom, filcem in posteljico iz
cementnega betona C16/20 deb.10 cm
3/2 A-V.
- €
- €
- €
- €
PROMETNA SIGNALIZ. IN OPREMA
Izvedba prestavitve prometnih znakov s podstavkom
kos
2,00
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 97 od 109
3/2 A-V. 2
barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov,
perle 250 g/m2, širine 15 cm
m1
2.400,00
3/2 A-V. 3
barvo - prečna označba, strojno deb. plasti suhe snovi 250
mikrometrov, perle 250 g/m2, STOP črta)
m2
7,00
3/2 A-V. PROMETNA SIGNALIZ. IN OPREMA SKUPAJ:
3/3 A skupaj
- €
- €
- €
0,00
B. Odvodnjavanje
Opombe:
3/2 B-I.
3/2 B-I. 1
3/2 B-I. 2
PREDDELA
Zakoličba trase kanalov in rešetk z niveliranjem
Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih
naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca
le teh (ocenjeno)
m1
1.791,00
kpl
1,00
3/2 B-I. PREDDELA - SKUPAJ:
3/2 B-II.
- €
- €
ZEMELJSKA DELA
3/2 B-II. 1
Strojni izkop za jarke, kanale, jaške v zemljini III. in IV.
ktg globine do 2 m
m3
1.120,00
3/2 B-II. 2
Ročni izkop jarka v okolici obstoječih vodov z odmetom
na rob jarka
m3
45,00
m2
784,00
3/2 B-II. 3
- €
Planiranje dna kanala, jarka s točnostjo +/- 3 cm
- €
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 98 od 109
3/2 B-II. 4
3/2 B-II. 5
3/2 B-II. 6
Dobava in vgrajevanje gramoznega materiala (8 - 16
mm) za posteljico debeline 10cm+1/10 DN in zasip nad
Zasip jarka z ustreznim materialom od izkopa s
m3
136,00
m3
294,00
m3
871,00
3/2 B-II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:
3/2 B-III.
- €
- €
- €
- €
GRADBENA DELA
3/2 B-III. 1
Izdelava jaška iz umetne snovi, krožnega prereza
1000mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem
kos
4,00
3/2 B-III. 2
Izdelava jaška iz umetne snovi, krožnega prereza 800
mm, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem
kos
11,00
3/2 B-III. 3
kos
2,00
3/2 B-III. 4
kos
13,00
3/2 B-III. 5
Izdelava peskolova iz umetne snovi, krožnega prereza
500 mm, globine 1.6 m, komplet z AB temeljem C16/20,
AB vencem 25/30 in usločeno rešetko nosilnosti 900 kN
kos
12,00
3/2 B-III. 6
Izdelava vodotesne kanalizacije iz umetnih snovi
premera DN 200mm; SN 10 kN/m2
m1
24,00
3/2 B-III. 7
m1
79,00
3/2 B-III. 8
Izdelava vodotesne kanalizacije iz umetnih snovi
premera DN 300mm; SN 10 kN/m2
102,00
m1
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 99 od 109
3/2 B-III. 9
Izdelava priključitve kanalizacije direktno na glavno cev
preko nastavka pod kotom 45°
Izdelava drenaže iz drenažnih cevi temenske togosti 8
kn/m2 preseka 200 mm, komplet s filterskim zasipom,
3/2 B-III. 10 filcem in posteljico iz gramoznega materiala (8 - 16 mm)
deb.15 cm
kos
12,00
m1
864,00
koalescenčnim filtrom, usedalnikom in bypassom
kapacitere čiščenja min.16,32 l/s in pretočno kapaciteto
min. 177.61l/s (kot na primer: AQUAREG S200 bp 20 S-I-P
s kapaciteto čiščenja 20 l/s in pretočno kapaciteto 200 l/s),
3/2 B-III. 11 komplet s pokrovom iz duktilne litine noslnosti 900 KN,
kos
kapacitere čiščenja min.9,47 l/s in pretočno kapaciteto
min. 103.08l/s (kot na primer: AQUAREG S150 bp 15 S-I-P
s kapaciteto čiščenja 15 l/s in pretočno kapaciteto 150 l/s),
kos
kapacitere čiščenja od min.7.71 - 8.50 l/s in pretočno
kapaciteto od min. 83.88 - 92.49 l/s (kot na primer:
AQUAREG S100 bp 10 S-I-P s kapaciteto čiščenja 10 l/s in
3/2 B-III. 13 pretočno kapaciteto 100 l/s), komplet s pokrovom iz
kos
duktilne litine noslnosti 900 KN, posteljico in peščenim
zasipnim materialom. Lovilec naj bo skladen s standardom
SIST EN 858-2.
1,00
1,00
6,00
- €
- €
- €
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 100 od
109
kapacitere čiščenja min. 6.17 l/s in pretočno kapaciteto
min. 67.17 l/s (kot na primer: AQUAREG S80 bp 8 S-I-P s
kapaciteto čiščenja 8 l/s in pretočno kapaciteto 80 l/s),
kos
1,00
Nadvišanje vstopne odprtine kanalizacijskega jaška
(preseka 80 -100 cm) za višino do 1 m, komplet z
litoželeznim pokrovom nosilnosti 900 kN preseka 600 mm
3/2 B-III. 15 z okvirjem, komplet z vsemi potrebnimi deli
kos
9,00
Nadvišanje vstopne odprtine kanalizacijskega jaška
(preseka 80 -100 cm) za višino do 1 m, komplet z
litoželeznim pokrovom nosilnosti 400 kN preseka 600 mm
3/2 B-III. 16 z okvirjem, komplet z vsemi potrebnimi deli
kos
7,00
Izdelava asfatne mulde na platoju KT (obrabnozaporna
plast bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65, A2 v
3/2 B-III. 17 debelini 4 cm in AC 32 base PmB 45/80-65 A2 v debelini
m1
12 cm ) v širini 50 cm
Dobava in vgradnja linijskega požiralnika L= 70 m z
vtočno rego iz vročecinkanega jekla za specifični vtok 0,35
l/s m1, nosilnost 900 kN vključno s peskolovom in
navezavo na RJ in zaključnim elementom, komplet z
3/2 B-III. 18 gradbenimi deli (obbetoniranje z betonom kvalitete C30/37, kos
rebrasta armatura S500, prečna navidezna fuga na 2-4 m1)
782,00
1,00
1,00
- €
- €
- €
- €
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 101 od
109
Izdelava priključitve predvidenega kanala na obstoječi
revizijski jašek, komplet z izvedbo vodotesnega stika
3/2 B-III. 24 preboja z vgradnjo zidne spojke
3/2 B-III. 25
3/2 B-III. 26
Preizkus vodotesnosti omrežja
Čiščenje in izpiranje kanalizacije, pregled s fotorobotom,
videoposnetek
8,00
2,00
4,00
2,00
kos
31,00
m1
927,00
m1
1.791,00
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
3/2 B-III. GRADBENA DELA - SKUPAJ:
LUKA KOPER d.d
Stran 102 od
109
- €
3/3 B skupaj
0,00
C. Zaščita vodovoda
Opombe:
3/2 C-I.
3/2 C-I. 1
PREDDELA
Zakoličba trase vodovoda
m1
35,00
3/2 C-I. PREDDELA - SKUPAJ:
3/2 C-II.
3/2 C-II. 1
3/2 C-II. 2
- €
ZEMELJSKA DELA
Strojni izkop jarka v zemljini III. in IV. ktg globine do 2 m
Ročni izkop jarka v bližini obstoječih vodov z odmetom
na rob jarka
m3
71,00
m2
6,00
3/2 C-II. 3
Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka s
točnostjo +/- 3cm do EV = 40 N/mm2
m2
26,00
3/2 C-II. 4
Dobava in vgrajevanje peščenega materiala granulacije
0-4 mm za posteljico debeline 15 cm in zasip nad
m3
22,00
3/2 C-II. 5
Zasip jarka s predhodno izkopanim materialom s
m3
52,00
3/2 C-II. 6
m3
25,00
3/2 C-II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:
3/2 C-III.
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
GRADBENA DELA z DOBAVO IN MONTAŽO VODOVODNEGA
LUKA KOPER d.d
Stran 103 od
109
MATERIALA
3/2 C-III. 1
Izvedba zaščite vodovodne cevi DN 200mm z
demontažo, ponovno montažo cevi in njeno namestitvijo v
zaščitni cevi preseka 400 mm (zaščitna cev iz armiranega
poliestra temenske nosilnosti 10 kN/m2)
m1
35,00
3/2 C-III. 2
Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z
napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka
m1
35,00
3/2 C-III. 3
Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda skladno s
standardi in zahtevami upravljalca vodovoda.
m1
35,00
3/2 C-III. 4
Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in
vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje
cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode.
m1
35,00
kos
1,00
3/2 C-III. 6
Nadvišanje nadzemnega požarmnega hidranta z
demontažo, dodatkom FF komada L= do1 m, ponovno
montažo ter vsemi potrebnimi zemeljskimi deli
kos
1,00
3/2 C-III. 7
Nadvišanje podzemnegaž požarmnega hidranta z
demontažo, dodatkom FF komada DN 80 L= do1 m,
ponovno montažo ter vsemi potrebnimi zemeljskimi deli
kos
6,00
3/2 C-III. 8
Zamenjava vgradbene armature (DN 125) in prilagoditev
na novo višino terena, komplet z demontažo in montažo ter
potrebnimi zemeljskimi deli
kos
2,00
3/2 C-III. 5
Nadvišanje vstopne odprtine vodovodnega jaška iz
cementnega betona C30/37 z dodatkom za vodotesnost, z
armaruro fi 12 (S500), podaljšanjem vstopne lestve iz
nerjavečega jekla višina do 1 m ter litoželeznim pokrovom
nosilnosti 900 kN 600/600 mm z okvirjem, komplet z
vsemi potrebnimi deli
III. GRADBENA DELA Z DOBAVO IN MONTAŽO
VODOVODNEGA MATERIALA - SKUPAJ:
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
LUKA KOPER d.d
Stran 104 od
109
3/3 C skupaj
0,00
-
€
-
Skupaj
€
Načtrt: 4/1 - Načrt elektro instalacij in opreme
Poz.
4-1.2. I.
4-1.2. I. 1
Opis postavke
Cena
Vrednost
GRADBENA DELA
cevi premera 4xfi160+2xfi50 (vključno z
distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...)
m3
29,30
€
m3
2,20
€
m3
3,40
€
m3
23,10
€
m3
6,20
€
m3
15,00
€
m3
2,60
€
m3
traku
12,20
€
traku
upraljavca deponije
4-1.2. I. 2
EM Količina
LUKA KOPER d.d
Stran 105 od
109
upraljavca deponije
4-1.2. I. 3
0,7x1,45m v dolžini 64m:
m3
15,00
€
m3
79,00
€
m3
12,00
€
66,00
€
79,00
€
43,00
€
3,00
€
m3
traku
m3
upraljavca deponije
4-1.2. I. 4
4-1.2. I. 5
m3
materiala na deponijo s predajo evidenčnih
m3 x 3)
Izdelava kabelskih jaškov 1,5x1,5x1,5m, z
enojnim LTŽ pokrovom nosilnosti 400kN in
napisom ELEKTRIKA ter vgrajenimi uvodnicami kos
za zaščitne cevi kabelske kanalizacije
4-1.2. I. 6
Rdeča Stigmaflex cev mm skupaj z
original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki,
koleni, …
m
220,00
€
4-1.2. I. 7
Rdeča Stigmaflex cev 160mm skupaj z
original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki,
koleni, …
m
520,00
€
m
130,00
€
m
180,00
€
4-1.2. I. 8
4-1.2. I. 9
Dobava pocinkanega valjanca FeZn
25x4mm, vključno s križnimi sponkami INOX
izvedbe, priključitvami na ozemljilne sisteme,
protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, ….
Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z
napisom "POZOR ELEKTRIKA"
LUKA KOPER d.d
Stran 106 od
109
Izvedba prebojev skozi AB zid kabelskega
jaška z zidarsko obdelavo uvodov kabelske
kanalizacije z upoštevanjem stroškov začasne
4-1.2. I. 10 in končne deponije s predajo evidenčnih listov
upravljavca deponije in ureditev okolice
kpl
3,00
€
Rušenje asfaltne plasti okoli pokrova jaška,
rušenje vratu jaška, z demontažo pokrova z
4-1.2. I. 11 upoštevanjem stroškov začasne in končne
kpl
deponije s predajo evidenčnih listov upravljavca
deponije in ureditev okolice
43,00
€
kpl
23,00
€
kpl
20,00
€
kpl
1,00
€
novega AB okvirja (vratu), debeline okvirja 20
novega AB okvirja (vratu), debelina okvirja 20
4-1.2. I. 14
Dodatek za zaščito vodov v kabelskih jaških
4-2 I. GRADBENA DELA - SKUPAJ:
4-1.2. II.
4-1.2. II. 1
4-1.2. II. 2
€
OSTALO
Zaščita in zavarovanje gradbišča
kpl
1,00
€
Zakoličbe obstoječih ter predvidenih vodov in
kpl
naprav
1,00
€
LUKA KOPER d.d
Stran 107 od
109
4-2 II. OSTALO - SKUPAJ:
€
- €
- €
Skupaj
LUKA KOPER d.d
Stran 108 od
109
IZJAVA O KONČNI PONUDBENI CENI
Ponudnik :
pri oddaji javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, v skladu z določilom 3.
točke prvega odstavka 35. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev - ZJNVETPS (Ur.l. RS št. 72/2011-UPB3 s
spremembami) za
Predmet naročila :
GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST ČEZ PRELIV
Končna ponudbena cena, ki jo podajamo v ____1.____ krogu pogajanj za
»GRADNJA TIRA 21A,B,C IN MOST ČEZ PRELIV« znaša
vrednost brez DDV …………………………………………………………………………………………………. EUR
z besedo: …………………………………………………………………………………………………………..
EUR
znesek DDV ……………………………………………………………………………………………………….
EUR
ponudbena vrednost z DDV znaša: ………………………………………………… EUR
Datum:
Kraj:
Ponudnik:
Žig:
(podpis)
LUKA KOPER d.d
Stran 109 od
109

Razpisna dokumentacija – popravek

Transcription

Similar documents

AVTORSKA POGODBA - vzorec.pdf

Pogodba za dobavo blaga

Vloga za spremembo podatkov internet in EVJ trojček

Obvestilo o izbiri ponudnika

DRUGO: Obveznosti izvajalca - opraviti naročena dela

POGODBO O POSLOVNEM SODELOVANJU

pogodba o šolski prehrani - Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

430-320/2014-2 Datum: 12.01.2015 ZADEVA: Povabilo

javno naročilo male vrednosti - TAXI PREVOZ 2012-13

Razpis za gostinsko dejav