מכרז תכנון ביצוע 117-2014 תאריך 5-1-15

‫‪1‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪117/2014‬‬
‫תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות‬
‫ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח באר‪-‬שבע בע"מ ) להלן ‪" :‬המזמינה" ( מזמינה בזאת‬
‫הצעות מקבלנים תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות‬
‫ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע‪.‬‬
‫את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך ‪ 30/12/2014‬במשרדי המזמינה ‪ ,‬רח'‬
‫גרשון דובינבוים ‪ 29‬באר‪-‬שבע בין השעות ‪.09:00 – 14:00 :‬‬
‫מחיר הרכישה הינו ‪ ₪ 1,500‬אשר לא יוחזרו בכל מקרה‪.‬‬
‫סיור קבלנים ייערך ביום ‪ 06/01/2014‬בשעה ‪.15:00‬‬
‫היציאה ממשרדי המזמינה‪ ,‬ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה‪.‬‬
‫את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים ב"חברה" רח' גרשון דובינבוים ‪ 29‬באר‪-‬‬
‫שבע עד לתאריך – ‪ 20/01/2015‬עד השעה ‪.14:00‬‬
‫ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מס' המכרז‪ .‬ההצעות תוגשנה‬
‫במסירה ידנית בלבד‪.‬‬
‫על המציע לצרף ערבות בנקאיות בגובה של ‪ ) ₪ 50,000 -‬חמישים אלף ש"ח( כולל‬
‫מע"מ ובנוסח המצורף למסמכי המכרז‪.‬‬
‫אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה כל שהיא‪.‬‬
‫טלפון לבירורים‪ 08-6464965 :‬בחברה הכלכלית לפיתוח באר‪-‬שבע לפנות ליעל‪.‬‬
‫שלומי ביטן‬
‫מנכ"ל‬
‫‪09/12/2014‬‬
‫‪2‬‬
‫מסמכי מכרז‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫"המזמינה"‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ מזמינת העבודה‪.‬‬
‫"מציע"‬
‫ספק‪/‬קבלן‪/‬חברה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה שהגיש את הצעתו‪.‬‬
‫"הועדה"‬
‫וועדת המכרזים של החברה הכלכלית לפיתוח באר‪-‬שבע בע"מ‪.‬‬
‫"המפקח"‬
‫מי שימונה על ידי המזמינה לפקח ולנהל על כלל עבודות הקמת‬
‫המתקנים‪.‬‬
‫"המתקנים" מתקני משחק למתחם כפי שפורטו בהצעת המציע ובכפוף לאמור‬
‫במסמכי המכרז ולכל יתר הוראות חוזה זה‪ ,‬על נספחיו ובתוכניות‬
‫המפורטות שהגיש המציע למזמין ואשר מצורפים‪.‬‬
‫"העבודה"‬
‫תכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות‬
‫ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע והתקנתם והעמדתם עבור‬
‫המזמינה כשהם מוכנים לשימוש מלא‪ ,‬וכל עבודה אחרת הכרוכה בכך‬
‫והכל בהתאם‪.‬‬
‫"המתחם"‬
‫מיקום וגבולות השטח בו יבוצעו כלל העבודות בהתאם להצעת המציע‬
‫ובהתאם לתשריט המצורף במסמך ג' נספח למסמכי המכרז ‪.10‬‬
‫"המדד"‬
‫משמעו מדד תשומות הבניה‪ ,‬המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי‪.‬‬
‫"מדד בסיס" המדד שהיה ידוע ביום חתימת חוזה זה‪.‬‬
‫מסמך א'‪ -‬תנאים כללים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נספח ‪- 1‬‬
‫נספח ‪- 2‬‬
‫נספח ‪- 3‬‬
‫נספח ‪- 4‬‬
‫נספח ‪- 5‬‬
‫נספח ‪- 6‬‬
‫נספח ‪- 7‬‬
‫הצהרת המשתתף‪.‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית – ערבות מכרז‪.‬‬
‫ניסיון מוכח בביצוע עבודות‪.‬‬
‫הצהרה על העדר תביעות‪.‬‬
‫המלצות‬
‫הצהרת המציע בדבר העסקת עובדים זרים כחוק‪.‬‬
‫הצהרת המציע בדבר שכר מינימום‪.‬‬
‫מסמך ב'‪ -‬החוזה‬
‫• נספח ‪- 8‬‬
‫• נספח ‪-9‬‬
‫• נספח ‪- 10‬‬
‫• נספח ‪- 11‬‬
‫תכניות מפורטות שאושרו לביצוע )יצורף במעמד חתימת החוזה‬
‫עם הזוכה(‪.‬‬
‫מפרט טכני לביצוע )יצורף במעמד חתימת החוזה‬
‫עם הזוכה(‪.‬‬
‫מורשי חתימה‪.‬‬
‫אישור על קיום ביטוחים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫נספח ‪- 12‬‬
‫נספח ‪- 13‬‬
‫נספח ‪- 14‬‬
‫נספח ‪- 15‬‬
‫נספח ‪- 16‬‬
‫נספח ‪- 17‬‬
‫נספח ‪- 18‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית ‪ -‬ערבות ביצוע‪.‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית – ערבות טיב‪.‬‬
‫תעודת מסירת עבודה )טופס טיולים(‪.‬‬
‫צו תחילת עבודה‪.‬‬
‫תעודת השלמה‪.‬‬
‫מסמכים שהקבלן נדרש לצרף‪.‬‬
‫תעודת סיום לתקופת הבדק‪.‬‬
‫מסמך ג'‬
‫• המפרט הכללי )המפרט הכללי המעודכן לעבודת בניין שבהוצאת הועדה הבין‬
‫משרדית מטעם משרד הביטחון‪ ,‬משרד העבודה‪ ,‬מע"צ ומשהב"ש‪ ,‬אשר ניתן‬
‫לרוכשו בהוצאה לאור של משרד הביטחון(‪ ,‬לרבות כל המפרטים הכלליים של‬
‫מערכת הביטחון‪ ,‬בין שהם מצורפים ובין שהם לא‪ ,‬והנזכרים ברשימה ) לא‬
‫מצורף(‪.‬‬
‫• נספח ‪- 19‬‬
‫• נספח ‪- 20‬‬
‫• נספח ‪- 21‬‬
‫מפרט טכני מיוחד‪.‬‬
‫תשריט המתחם – מצב קיים‪.‬‬
‫טבלת מפרט כמויות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מסמך א'‪ -‬תנאים כללים‬
‫‪ .1‬מבוא‬
‫המזמינה מזמינה מהמציעים הצעות תכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני‬
‫משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע ועליה לכלול את כל האלמנטים‬
‫המפורטים במסמכי חוזה זה וכל נספחיו‪.‬‬
‫בחירת ההצעה הזוכה תיעשה על בסיס תחרות בין ההצעות על פי איכותן‪ ,‬הכל על פי‬
‫הקריטריונים המפורטים וכל נספחיו‪.‬‬
‫‪ .2‬תנאי סף‬
‫רשאים להשתתף במכרז זה‪ ,‬העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז‪ ,‬בתנאים‬
‫המצטברים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ 2.1‬מציע אשר צירף ערבות בנקאית להגשת הצעתו על סך ‪ ₪ 50,000‬כולל מע"מ‪,‬‬
‫בהתאם לנוסח המפורט כנספח ‪.2‬‬
‫‪ 2.2‬מציע או יצרן שברשותו מתקני המשחקים בעלי תו תקן של מכון התקנים לבטיחות‬
‫מתקני משחק מס' ‪ 1498‬חלקים ‪ ,1-8‬לצרף מסמכים המאשרים זאת‪.‬‬
‫‪ 2.3‬מציע בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנת מתקני משחקים במהלך השנים ‪,2012‬‬
‫‪ 2014 ,2013‬ב‪ 3 -‬פרויקטים נפרדים שההיקף הכספי של כל אחד מהם הוא לפחות‬
‫מיליון ‪) ₪‬לא כולל מע"מ( וזאת בעבור רשות מקומית ו‪/‬או תאגיד עירוני כמפורט‬
‫בנספח ‪ 3‬למסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 2.4‬מציע בעל מחזור כספי מצטבר בשלושת השנים האחרונות השנים ‪,2013 ,2012‬‬
‫‪ 2014‬של ‪ ₪ 6,000,000‬לפחות לשנה מהכנסות בגין תכנון‪ ,‬תכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬אספקה‪,‬‬
‫הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע‪,‬‬
‫ומאושר על ידי רו"ח‪) .‬חובה לצרף אישור רו"ח(‪.‬‬
‫‪ 2.5‬המציע יצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז תמורת ‪ ₪ 1,500‬כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪ 2.6‬המציע השתתף בסיור קבלנים‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאים כלליים‪:‬‬
‫‪ 3.1‬מציע )ואם המציע הינו תאגיד‪ -‬גם של בעליו ו‪-‬או מנהליו של התאגיד( נעדר‬
‫הרשעות קודמות במהלך )‪ (3‬השנים האחרונות הקשורות לעבודות מהסוג נשוא‬
‫המכרז ו‪/‬או עבירות בתחום עיסוקיו ו‪/‬או עבירות שיש עימן קלון ו‪/‬או נמצא בהליכי‬
‫מחיקה ו‪/‬או פירוק ו‪/‬או פשיטת רגל‪ :‬להוכחות העמידה בתנאי סעיף זה יצרף‬
‫המציע את נספח ‪ 4‬למכרז‪ ,‬כשהוא חתום על‪-‬ידי המציע ומאומת על ידי רו"ח‪.‬‬
‫‪ 3.2‬מציע אשר צירף להצעתו פירוט אודות ניסיונו המוכח והמלצות מזמיני העבודה‬
‫בביצוע העבודות נשוא מכרז זה‪ ,‬עפ"י פירוט של מקבלי השירות בהתאם לנוסח‬
‫הקבוע בנספח ‪ 5‬למסכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 3.3‬מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד‬
‫הרשום בישראל‪ ,‬וכל המסמכים הנדרשים בהצעה יהיו על שם המשתתף הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 3.4‬מציע העומד בתנאי התצהיר המצ"ב בנספח ‪ 6‬לעניין העדר הרשעות לפי חוק‬
‫העובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(‪ ,‬התשנ"א ‪.1991‬‬
‫‪ 3.5‬מציע העומד בתנאי התצהיר המצ"ב בנספח ‪ 7‬הצהרת המשתתף בדבר שכר‬
‫מינימום למכרז לעניין קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני‬
‫עבודה העבודה‪ ,‬צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק‬
‫לצורך הספקת השירותים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 3.6‬תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמינה לקיום ביטוחים על‪ -‬ידי המציע‬
‫שיזכה במכרז‪ .‬על המציעים לוודא מראש עם מבטחיהם את יכולתם לרכוש את‬
‫הביטוחים הנדרשים‪ .‬כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת‬
‫פנייה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך‪ .‬לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה‬
‫הסתייגויות לדרישות הביטוח‪ .‬המציע שיזכה יידרש לצרף ביטוחים במעמד חתימת‬
‫החוזה עם המזמינה‪.‬‬
‫‪ 3.7‬מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו‪/‬או לא יצרף להצעתו אישורים‬
‫המעידים כי הוא עומד בהם‪ -‬רשאית המזמינה לפסול את הצעתו‪.‬‬
‫‪ 3.8‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬המזמינה שומרת לעצמה את הזכות‪ ,‬לפי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪ ,‬לדרוש מכל אחד מהמציעים‪ ,‬לאחר הגשת ההצעות למכרז‪ ,‬להשלים‬
‫מידע חסר ו‪/‬או אישורים דקלרטיביים‪ ,‬בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע‪.‬‬
‫‪ 3.9‬אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים‬
‫)אכיפות ניהול חשבונות( תשל"ו ‪.1976‬‬
‫‪ 3.10‬אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור‪.‬‬
‫‪ 3.11‬משתתף שהינו יחיד יצרף תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין‪ .‬תאגיד יצרף תעודת‬
‫עוסק מורשה‪ ,‬מסמכי התאגדות וכן‪ ,‬אישור עו"ד לגבי מורשי החתימה וסמכותם‬
‫לחייב את התאגיד בחתימתם‪.‬‬
‫‪ 3.12‬מציע אשר צירף את הצעתו המפורטת הכוללת את כל הנדרש בהתאם למסמכי‬
‫ומפרטי במכרז נשוא זה‪.‬‬
‫‪ .4‬ערבות מכרז‬
‫‪ 4.1‬על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים‪:‬‬
‫ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בסך של ‪ ₪ 50,000‬כולל מע"מ‪ ,‬שהוצאה על ידי בנק‬
‫בישראל לבקשת המשתתף‪ ,‬לפקודת המזמינה‪ ,‬לפי הנוסח המצ"ב בנספח ‪ 2‬ויהיה‬
‫בתוקף עד ‪ .26/04/2015‬הערבות תהא צמודה למדד "תשומות הבניה" בגין חודש‬
‫נובמבר ‪ 2014‬שפורסם ביום ‪ 15/12/2015‬או במועד סמוך לו‪.‬‬
‫‪ 4.2‬המזמינה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפה אליה ערבות כאמור או שצורפה‬
‫אליה ערבות בשינוי בנוסח הנדרש‪ ,‬כאמור‪ .‬הערבות תוחזר למציע הזוכה לאחר‬
‫חתימה על הסכם והמצאת ערבות ביצוע כמפורט בנספח ‪.12‬‬
‫‪ 4.3‬המזמינה תהא רשאית לחלט ולממש את הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד‬
‫בהתחייבויותיו על פי תנאי החוזה נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫‪ .5‬ההצעה‬
‫‪ 5.1‬המשתתף נדרש להציע תכנון מוצע ל‪ :‬ביצוע‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני‬
‫משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע‪ ,‬כהגדרתה לעיל‪ ,‬הקיימת‬
‫במתחם‪ ,‬הכול על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 5.2‬באחריותו של המשתתף לבדוק ולוודא התאמתן של המידות בשטח כפי שמופיע‬
‫בנספח ‪) 10‬תשריט המתחם( ולסמן בתכנון המוצע את כל האלמנטים כמפורט‬
‫במסמך ג'‪.‬‬
‫‪ 5.3‬יש לחתום על כל מסמכי המרכז‪ ,‬לרבות כל נספחיהם‪ ,‬בשולי כל דף ובמקום‬
‫המיועד לכך‪.‬‬
‫‪ 5.4‬אי השלמת מקום הטעון מילוי ו‪/‬או כל שינוי‪ ,‬תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי‪ ,‬יפסלו את ההצעה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5.5‬‬
‫המזמינה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל‬
‫חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המזמינה מונע הערכת ההצעה‬
‫כדבעי‪.‬‬
‫‪ .6‬הסבת חוזה והעסקת קבלני משנה‬
‫המציע מודע שלא יוכל להסב ו‪/‬או לשעבד חוזה זה‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬או כל זכות ו‪/‬או‬
‫טובת הנאה הנובעת ממנו לצד ג' כלשהו‪ ,‬בין בתמורה ובין שלא בתמורה‪ ,‬אלא אם‬
‫ניתנה לכך הסכמת המזמינה בכתב ומראש‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתחייב הספק שלא להעסיק‬
‫קבלני משנה לשם ביצוע העבודה‪ ,‬אלא לאחר קבלת הסכמת המזמינה מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪ .7‬תוקף ההצעה‬
‫ההצעה תהא בתוקף‪ ,‬ללא זכות חזרה‪ ,‬עד ליום ‪.26/04/2015‬‬
‫‪ .8‬הוצאות‬
‫כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות תחולנה על‬
‫המשתתף‪.‬‬
‫‪ .9‬הבהרות ושינויים‬
‫המזמינה רשאית בכל עת‪ ,‬קודם למועד האחרון להגשת ההצעות‪ ,‬להכניס שינויים‬
‫ותיקונים במסמכי המכרז‪ ,‬ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים‪ .‬השינויים‬
‫והתיקונים‪ ,‬כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו‪ ,‬בכתב‪ ,‬לידיעתו של‬
‫המשתתף‪ ,‬לפי הכתובות שנמסרו על ידי המשתתף או באמצעות מכשיר פקסימיליה או‬
‫באמצעות דוא"ל‪.‬‬
‫‪ .10‬שמירת זכויות על מסמכי המכרז‬
‫‪ 10.1‬כל הזכויות במסמכי מכרז זו שמורות לחברה ומסמכי המכרז מושאלים למשתתף‪,‬‬
‫לצורך הכנת הצעות בלבד‪.‬‬
‫‪ 10.2‬המשתתף לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז שלא לצורך הכנת‬
‫והגשת הצעתו‪.‬‬
‫‪ .11‬הגשת ההצעה‬
‫‪ 11.1‬הצעות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש למסור במסירה אישית במשרדי‬
‫המזמינה ברח' גרשון דובינבוים ‪ ,29‬באר שבע‪ .‬לא יאוחר מיום ‪ 20/01/2015‬בשעה‬
‫‪.14:00‬‬
‫‪ 11.2‬ההצעה תוגש במעטפה עליה יסומן מספר המכרז והיא תכלול את הצעת המשתתף‬
‫לרבות החוזה ‪ ,‬ואת כל המסמכים והאישורים מופיעים במכרז נשוא זה‪ ,‬לרבות‬
‫ערבות מכרז ואישור קיום הביטוחים וכל דרישות תנאי הסף המופיעים בסעיף ‪2‬‬
‫לעיל‬
‫‪ 11.3‬לא יתקבלו הצעות שהועברו בדואר או בכל דרך אחרת ושאינן עונות על דרישות‬
‫המכרז‪ .‬המציע הינו האחראי הבלעדי להגשת הצעתו במועד ובאופן המוגדרים‬
‫לעיל‪ .‬הצעה שלא תימסר ידנית עד למועד ולשעה האמורים תחשב כאילו לא הגיעה‬
‫במועד והמזמינה תהא רשאית שלא לקבלה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .12‬בחינת ההצעות‬
‫‪ 12.1‬ההצעות שעמדו בתנאי הסף יובאו בפני ועדת המכרזים של המזמינה‪ .‬ועדת‬
‫המכרזים תמנה ועדה מייעצת מקצועית שתבחן את ההצעות ותמליץ בפני ועדת‬
‫המכרזים על ההצעה העדיפה מכלל ההצעות‪ .‬המשתתף שהצעתו תקבל את מירב‬
‫הנקודות‪ ,‬יזכה במכרז‪.‬‬
‫‪ 12.2‬המזמינה תהא רשאית לדרוש מהמשתתף הבהרות לשביעות רצונה המלא‪ ,‬על מנת‬
‫לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫‪ 12.2.1‬בחירת הצעת הזוכה‪:‬‬
‫‪ 12.2.1.1‬הצעה שעמדה בתנאי הסף‬
‫‪ 12.2.1.2‬ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר‪.‬‬
‫‪ 12.2.1.3‬ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר לפי הקריטריונים הפנימיים הבאים‬
‫עליהם תחליט ועדה מיוחדת שתמונה על ידי ועדת המכרזים של החברה‪:‬‬
‫הצעת העיצוב‬
‫‪22.5%‬‬
‫הצעת טיב המוצר‬
‫‪47.5%‬‬
‫שנות האחריות‬
‫‪10%‬‬
‫כללי ‪20%‬‬
‫נראות‬
‫שילוב המתקנים בסביבת הפרויקט‬
‫חדשנות‬
‫איכות החומר וחוזק החומרים‬
‫ידידות לסביבה ואקולוגי‬
‫אורך חיי המוצר )בשימוש טבעי(‬
‫מספר המשתמשים האפשרי במתקן בו זמנית )לכל‬
‫הגילאים(‬
‫מספר שנות האחריות של יצרן מתקני המשחק מעבר‬
‫ל‪ 5-‬שנות אחריות החובה‬
‫התרשמות כללית מן המציע‪ ,‬בין היתר עפ"י מדדים‬
‫של ותק בענף‪ ,‬משך תקופת הניסיון‪ ,‬היקף ואופי‬
‫העבודות שבוצעו ע"י המציע‪ ,‬המוניטין וההתרשמות‬
‫כללית של הוועדה בין היתר‪ ,‬בהתאם להמלצות‬
‫שתצורפנה‪.‬‬
‫‪7.5%‬‬
‫‪7.5%‬‬
‫‪7.5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪17.5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪ .13‬תקופת האחריות‬
‫‪ 10‬שנים למתקני המשחק‪ 7 ,‬שנים להצללה )כולל מתיחה ובלאי מרוח(‪ 10 ,‬שנים‬
‫‪1.1‬‬
‫למשטח בלימה מגומי ו‪ 5-‬שנים אחריות מלאה על כלל המתחם כולל מלאי של‬
‫מאגר חלפים ותחזוקת שבר ומניעה לכלל המתקנים שבוצעו על ידי המציע לאורך‬
‫כל תקופת האחריות‪ .‬האחריות החלה על הקבלן תהא הגבוהה מבין המצוין בסעיף זה‪.‬‬
‫‪ .14‬הודעה לזוכה והתקשרות‬
‫‪ 14.1‬המזמינה תודיע למשתתף הזוכה בכתב על זכייתו‪.‬‬
‫‪ 14.2‬תוך ‪ 14‬ימים ממועד ההודעה‪ ,‬כאמור‪ ,‬ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים‬
‫שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז והחוזה‪ ,‬לרבות תכניות מפורטות לביצוע‬
‫התואמות את הצעתו המוצעת שצורפו למסמכי המכרז‪ ,‬אישור קיום ביטוחים‬
‫וערבות ביצוע‪.‬‬
‫‪ 14.3‬המזמינה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה‪ ,‬לפני חתימתה על החוזה‪ ,‬אם‬
‫וככל שתבקש לעשות שינויים בתכנון המוצע של המציע‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .15‬התמורה‬
‫‪ 15.1‬תמורת ביצוע העבודה וקיום כל התחייבויות המציע על פי מסמכי המכרז יהא‬
‫המציע זכאי לתמורה סופית וכוללת בסך ‪ ,₪ 535,000‬בתוספת מע"מ כדין )להלן‪:‬‬
‫"התמורה"(‪.‬‬
‫‪ 15.2‬התמורה תכלול את כל המוגדר במסמכי החוזה‪ ,‬אשר יחייבו את המשתתף לכל‬
‫דבר ועניין ויהוו חלק בלתי נפרד מהצעתו נשוא מכרז זה שיכלול את כל המפורט‬
‫בהצעת המציע בהתאם‪.‬‬
‫‪ 15.3‬על המציע לצרף למסמכי המכרז את הצעתו המוצעת שתכלול את כל התכנון‬
‫המפורט וההנדסי‪.‬‬
‫‪ .16‬לוחות זמני ביצוע‬
‫משך תקופת הביצוע יהא ‪ 60‬ימים מיום חתימת צו התחלת עבודה‪ ,‬המציע יסיים את‬
‫תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי במתחם‪ ,‬בהתאם‬
‫להצעתו המוצעת וכל דרישות מסמכי המכרז והחוזה על נספחיו‪.‬‬
‫‪ .17‬היתר בניה‬
‫באחריות המציע להגיש בקשה על הוצאת היתר בניה ברשות המקומית לביצוע‬
‫כלל העבודות שבהצעתו נשוא מכרז זה בתוך ‪ 7‬ימים מיום אישור תוכניות סופיות‬
‫לביצוע שאושרו על ידי המזמינה‪.‬‬
‫‪ .18‬שמירת זכויות‬
‫כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ומסמכי המכרז מושאלים‬
‫למשתתפים‪ ,‬לרבות אלו שלא יגישו הצעות‪ ,‬לצורך הכנת הצעתם‪ .‬המשתתפים‬
‫האמורים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת‬
‫והגשת הצעתם‪.‬‬
‫__________________‬
‫חתימת הקבלן‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫‪9‬‬
‫מסמך ב'‬
‫חוזה‬
‫שנערך ונחתם ביום _____חודש_____ שנה________‬
‫בין‪-‬‬‫החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע‬
‫מרחוב גרשון דובינבוים ‪ 29‬באר שבע‬
‫)להלן‪ " :‬המזמינה "(‬
‫מצד אחד‪:‬‬
‫לבין‪-‬‬‫_______________________‬
‫_______________________‬
‫)להלן‪" :‬הספק"‪" /‬הקבלן"(‬
‫מצד שני‪:‬‬
‫הואיל והמזמינה פרסמה מכרז לקבלת הצעות תכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת‬
‫מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי )להלן‪ " :‬המתקנים"( בפארק נחל באר‬
‫שבע‬
‫והואיל והספק התחייב לתכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות‬
‫ומשטחי גומי בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז‪ ,‬על כל נספחיו‪ ,‬ולכל הוראות‬
‫חוזה זה‪:‬‬
‫לפיכך‪ ,‬הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים‪ ,‬כדלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ 1.1‬דין המבוא‪ ,‬לרבות ההצהרות הכלולות בו‪ ,‬ודין כל מסמכי המכרז‪ ,‬לרבות הצהרת‬
‫המשתתף והוראות מסמך ג' על כל חלקיו ולכן‪ ,‬כל הנספחים המצורפים לחוזה זה‪,‬‬
‫כדין הוראות החוזה והם מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה‪.‬‬
‫‪ 1.2‬הכותרות החוזה זה משמשות לנוחות ההתמצאות בלבד‪ ,‬ואין ליתן להן כל‬
‫משמעות בפירוש החוזה‪.‬‬
‫‪ 1.3‬בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן‪:‬‬
‫"המזמינה"‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ מזמינת העבודה‪.‬‬
‫"הספק‪/‬הקבלן"‬
‫מציע שהצעתו התקבלה ואושרה לביצוע העבודות נשוא מכרז על‬
‫כל נספחיו ואושר ע"י ועדת המכרזים של המזמינה‪.‬‬
‫"הועדה"‬
‫וועדת המכרזים של החברה הכלכלית לפיתוח באר‪-‬שבע בע"מ‪.‬‬
‫"המפקח"‬
‫מי שימונה על ידי המזמינה לפקח ולנהל על כלל עבודות הקמת‬
‫המתקנים‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫"המתקנים" מתקני משחק למתחם כפי שפורטו בהצעת המציע ובכפוף לאמור‬
‫במסמכי המכרז ולכל יתר הוראות חוזה זה‪ ,‬על נספחיו ובתוכניות‬
‫המפורטות שהגיש המציע למזמין ואשר מצורפים‪.‬‬
‫"העבודה"‬
‫תכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות‬
‫ומשטחי גומי והתקנתם והעמדתם עבור המזמינה כשהם מוכנים‬
‫לשימוש מלא‪ ,‬וכל עבודה אחרת הכרוכה בכך והכל בהתאם‪.‬‬
‫"המתחם"‬
‫מיקום וגבולות השטח בו יבוצעו כלל העבודות בהתאם להצעת המציע‬
‫ובהתאם לתשריט המצורף במסמך ג' נספח ‪.20‬‬
‫"המדד"‬
‫משמעו מדד לתשומות בניה‪ ,‬המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי‪.‬‬
‫"מדד בסיס" המדד שהיה ידוע ביום חתימת חוזה זה‪.‬‬
‫נספחים לחוזה‪:‬‬
‫• נספח ‪- 1‬‬
‫• נספח ‪- 2‬‬
‫• נספח ‪- 3‬‬
‫• נספח ‪- 4‬‬
‫• נספח ‪- 5‬‬
‫• נספח ‪- 6‬‬
‫• נספח ‪- 7‬‬
‫• נספח ‪- 8‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הצהרת המשתתף‪.‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית – ערבות מכרז‪.‬‬
‫ניסיון מוכח בביצוע עבודות‪.‬‬
‫הצהרה על העדר תביעות‪.‬‬
‫המלצות‬
‫הצהרת המציע בדבר העסקת עובדים זרים כחוק‪.‬‬
‫הצהרת המציע בדבר שכר מינימום‪.‬‬
‫תכניות מפורטות שאושרו לביצוע )יצורף במעמד חתימת החוזה‬
‫עם הזוכה(‪.‬‬
‫מפרט טכני לביצוע )יצורף במעמד חתימת החוזה עם הזוכה(‪.‬‬
‫נספח ‪-9‬‬
‫מורשי חתימה‪.‬‬
‫נספח ‪- 10‬‬
‫אישור על קיום ביטוחים‪.‬‬
‫נספח ‪- 11‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית ‪ -‬ערבות ביצוע‪.‬‬
‫נספח ‪- 12‬‬
‫נוסח ערבות בנקאית – ערבות טיב‪.‬‬
‫נספח ‪- 13‬‬
‫תעודת מסירת עבודה )טופס טיולים(‪.‬‬
‫נספח ‪- 14‬‬
‫צו תחילת עבודה‪.‬‬
‫נספח ‪- 15‬‬
‫תעודת השלמה‪.‬‬
‫נספח ‪- 16‬‬
‫מסמכים שהקבלן נדרש לצרף‪.‬‬
‫נספח ‪- 17‬‬
‫תעודת סיום לתקופת הבדק‪.‬‬
‫נספח ‪- 18‬‬
‫העדר תביעות חשבון סופי‪.‬‬
‫נספח ‪-18.1‬‬
‫מפרט טכני מיוחד‪.‬‬
‫נספח ‪- 19‬‬
‫תשריט המתחם – מצב קיים‪.‬‬
‫נספח ‪- 20‬‬
‫טבלת מפרט כמויות‪.‬‬
‫נספח ‪- 21‬‬
‫מצורף – טקליטור עם קובץ ‪ dwg‬של המתחם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .2‬הצהרות והתחייבויות הספק‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.6‬‬
‫הספק מצהיר‪ ,‬כי קרא את כל מסמכי המכרז‪ ,‬לרבות מסמך ג'‪ ,‬את החוזה ואת‬
‫נספחיו‪ ,‬וכי ידועים וברורים לו לאישורם התנאים שבהם וכי יש ביכולתו לקיימן‬
‫ולבצען על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו‪.‬‬
‫הספק מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע היכולת‪ ,‬המשאבים הכספיים‪,‬‬
‫הכישורים‪ ,‬המיומנות‪ ,‬הציוד‪ ,‬העובדים‪ ,‬וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודה‬
‫ברמה גבוהה ובהתאם לכל תנאי החוזה‪ ,‬וכי יש בידיו כל היתר ו‪/‬או רישיון הדרוש‬
‫על פי כל דין לביצוע העבודה‪ ,‬על כל רכיביה וחלקיה‪.‬‬
‫הספק אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע על פי חוזה זה ואשר ביצועה‬
‫מחייב קבלת רישיון ו‪/‬או היתר ו‪/‬או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע תוך‬
‫הקפדה על כל תנאי אותו רישיון ו‪/‬או תוך מילוי אותו תנאי‪.‬‬
‫הספק מתחייב לשאת בכל המסים‪ ,‬התוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת‬
‫עובדים מטעמו בביצוע העבודה‪ ,‬ובכלל זה תשלומי מס הכנסה‪ ,‬ביטוח לאומי וכן כל‬
‫תשלום אחר המוטל על הספק‪ ,‬לרבות כמעביד‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫הספק מצהיר‪ ,‬כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך במפורש‪ ,‬כי מערכת היחסים‬
‫וההתקשרות על פי חוזה זה הינה בבחינת התקשורת בין המזמינה לבין ספק עצמאי‬
‫)הקבלן(‪ ,‬ולפיכך לא יהיו בינו ו‪/‬או מי מטעמו לבין המזמינה ו‪/‬או מי מטעמה ו‪/‬או‬
‫לבין העירייה ו‪/‬או מי מטעמה כל יחסי עובד מעביד‪ .‬בכל מקרה בו ייקבע אחרת‬
‫מתחייב הספק לפצות ולשפות את המזמינה ו‪/‬או העירייה בגין כל תשלום בו תחויב‬
‫המזמינה ו‪/‬או העירייה בגין קביעת כאמור‪.‬‬
‫הספק מצהיר‪ ,‬כי אין כל מניעה בדין או בחוזה או אחרת להתקשרותו עם המזמינה‬
‫ולביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה‪.‬‬
‫‪ .3‬העבודה‬
‫‪ 3.1‬טרם תחילת העבודות יוודא הקבלן על ידי מודד מוסמך שהמדידה של המתחם‬
‫שקיבל מהמזמינה תואמת את תכניות הביצוע‪ .‬הקבלן לא יסתמך על נתוני‬
‫המזמינה ויאמת אותם באופן עצמאי‪.‬‬
‫‪ 3.2‬על הספק לנהל יומני עבודה לכל יום בו מתבצעת עבודה‪ .‬על הספק לציין ביומן את‬
‫העבודות שמבוצעות מידי יום‪ ,‬מספר העובדים ואו הכלים שהשתתפו בעבודות‪.‬‬
‫יומני העבודה יסופקו על ידי המזמינה ויומנים אלו הבלעדיים שתקפים לכל דבר‬
‫ועניין‪ .‬יומני העבודה יהיו ברשות המפקח ומידי יום יגיע מנהל העבודה מטעם‬
‫הספק למלא את תוכנם בהתאם לביצוע בפועל‪.‬‬
‫‪ 3.3‬טרם תחילת העבודות במתחם יציג הספק אישור משרד התמ"ת על רישום מנהל‬
‫עבודה מוסמך לטובת העבודות נשוא מכרז זה‪ .‬מנהל העבודה הרשום במתחם יוצב‬
‫בכל זמן בו עובדים במתחם ובאחריות הספק לוודא את נוכחותו של מנהל העבודה‬
‫בזמן העבודות‪.‬‬
‫‪ 3.4‬אספקת המתקנים‪ ,‬ההצללה ומשטח הגומי‪ ,‬התקנתם והעמדתם עבור המזמינה‬
‫כאשר מוכנים לשימוש מלא‪ ,‬וכל עבודה אחרת הכרוכה בכך והכל בהתאם ובכפוף‬
‫לאמור במסמכי המכרז ולכל יתר הוראות חוזה זה‪ ,‬על נספחיו‪.‬‬
‫‪ 3.5‬הספק מתחייב כי כל המתקנים והחומרים יהיו בהתאם להצעתו שנבחרה על ידי‬
‫וועדת המכרזים ובהתאם לנספחים ‪ 8‬ו‪.9-‬‬
‫‪ 3.6‬הספק מתחייב לבצע את העבודה ולהשלמה לשביעות רצון המזמינה בתוך ‪ 60‬ימים‬
‫קלנדריים ממועד קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪3.11‬‬
‫‪3.12‬‬
‫‪3.13‬‬
‫‪3.14‬‬
‫הספק מתחייב לבצע את העבודה לפי מיטב הנוהג המקצועי‪ ,‬במומחיות‪,‬‬
‫במקצועיות מעולה‪ ,‬ובדיוק רב‪ ,‬בהתאם לכל דין ולשביעות רצונה המוחלט של‬
‫המזמינה‪ ,‬ולשם כך ימלאו אחר כל הוראות של המזמינה‪.‬‬
‫הספק יהיה אחראי לטיב המתקנים‪ ,‬ההצללה ומשטח הגומי על כל פרטיהם ועל כל‬
‫רכיביהם‪.‬‬
‫הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל המשאבים הדרושים לשם ביצוע העבודה‪,‬‬
‫לרבות )אך לא רק( כוח אדם‪ ,‬שמירה‪ ,‬הציוד‪ ,‬החומרים וחומרי העזר והכלים‬
‫הדרושים לביצוע העבודה‪.‬‬
‫הספק יפעל לפי הוראות המזמינה‪ ,‬על מנת לאפשר עבודתם של קבלנים אחרים‬
‫העובדים במתחם‪ ,‬ככל שהיו‪ ,‬לרבות ע"י שינוי סדרי עבודתו‪ ,‬שינוי עדיפויות בביצוע‬
‫מן העבודה‪ ,‬ויתאם את ביצוע העבודה עם המזמינה‪.‬‬
‫במקרה שלא בוצעה העבודה בהיקף שנדרש מהספק על פי כל תנאי חוזה זה‪ ,‬יהיה‬
‫הספק חייב לספק מיידית ועל חשבונו את הרכיבים החסרים‪ .‬במידה ולא עשה כך‬
‫הספק‪ ,‬תהא רשאית המזמינה לספקם בעצמה‪ ,‬או על ידי ספק אחר ולנכות מן‬
‫התשלומים שיגיעו לספק את ערך הציוד החסר‪.‬‬
‫חילוקי דעות כלשהם בין הספק לבין המזמינה או לבין קבלנים אחרים או בין‬
‫הספק לבין כל אדם אחר שעובד במתחם‪ ,‬בעניין שיתוף הפעולה בניהם‪ ,‬יובאו‬
‫להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית‪.‬‬
‫ארגון וביצוע העבודה על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית‬
‫של הספק‪ ,‬ואולם אין בכך כדי לגרוע מהסמכויות שהוענקו למזמין במפורש בחוזה‬
‫זה‪.‬‬
‫מוסכם בין הצדדים‪ ,‬כי עובדי הספק יימצאו תחת פיקוחו‪ ,‬השגחתו‪ ,‬ביקורתו‬
‫ואחריותו של הספק בלבד‪ .‬הספק בלבד יישא בכל התוצאות הכרוכות והקשורות‬
‫בביצוע העבודה על פי החוזה על ידי עובדיו ו‪/‬או מועסקיו וכל מי שבא מטעמו‪.‬‬
‫‪ .4‬איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה‬
‫הספק מתחייב שלא להסב ו‪/‬או לשעבד חוזה זה‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬או כל זכות ו‪/‬או טובת‬
‫הנאה הנובעת ממנו לצד ג' כלשהו‪ ,‬בין בתמורה ובין שלא בתמורה‪ ,‬אלא אם ניתנה‬
‫לכך הסכמת המזמינה בכתב ומראש‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתחייב הספק שלא להעסיק קבלני‬
‫משנה לשם ביצוע העבודה‪ ,‬אלא לאחר קבלת הסכמת המזמינה מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪ .5‬שלבי ביצוע ולוח זמנים‬
‫‪ 5.1‬תוך ‪ 7‬ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה )לאחר קבלת היתר בניה ואו באישור‬
‫בכתב מהמזמינה( בנוסח המצורף כנספח ‪ 15‬לחוזה‪ ,‬יגיש הספק לאישור המזמינה‬
‫תכניות מפורטות לביצוע העבודה‪ ,‬בהתאם לתכנון הראשוני והמפרטים הטכניים‬
‫שצירף הספק להצעתו‪ .‬התכניות המפורטות הנ"ל‪ ,‬כפי שאושרו על ידי המזמינה‬
‫תצורפנה כנספח ‪ 8‬לחוזה זה‪ .‬התכניות המפורטות יכללו אישור מכון התקנים‪.‬‬
‫‪ 5.2‬תוך ‪ 60‬ימים מן התאריך הנקוב בצו התחלת העבודה יסיים הספק את התקנת כל‬
‫המתקנים במתחם‪ ,‬בהתאם לכל דרישות מסמכי המכרז והחוזה‪ ,‬על נספחיו‪ .‬הספק‬
‫לא יהא רשאי להתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת צו התחלת העבודה‪ .‬ידוע‬
‫ומוסכם לספק שבמידה וחרג מ‪ 60-‬ימי העבודה שניתנו לו לביצוע כלל העבודות‬
‫תוכל המזמינה לקנוס את המציע בהתאם לנאמר בסעיף ‪ .8.2‬כל זאת ובמידה ולא‬
‫ניתן לקבלן אישור בכתב מהמזמינה לחרוג מזמן הביצוע שנאמר לעיל‪.‬‬
‫‪ 5.3‬העבודה וכל יתר התחייבויות הספק‪ ,‬ייחשבו כשהסתיימו רק לאחר כל הנ"ל‪:‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ 5.3.1‬לאחר שכל העבודות הסתיימו והמזמינה קיבלה את האישורים כנדרש בנספח‬
‫‪ 17‬ולאחר שהמזמינה נתנה את אישורה להתחיל בהליך מסירת המתחם‪.‬‬
‫‪ 5.3.2‬קבלת נספח ‪ 14‬כאשר חתום ע"י כל הגורמים הרשומים בו ואו גורמים אחרים‬
‫שהמזמינה תחליט‪.‬‬
‫‪ 5.3.3‬על הספק להמציא תכניות עדות מפורטות ע"י מודד מוסמך‪ ,‬עם חתימתו על כל‬
‫תכניות המדידה‪ ,‬עבור כל ביצוע העבודה‪ ,‬התשתיות‪ ,‬המתקנים וכל העבודה‬
‫שבוצעה על ידו במתחם‪.‬‬
‫‪ 5.3.4‬הספק יגיש תיק מתקן הכולל תכנית אחזקה מפורטת לטיפול תקופתי כנדרש‪,‬‬
‫טיפול בהתאם לדרישות היצרנים‪ ,‬לכלל המתקנים )הצללות‪ ,‬משטח גומי‪,‬‬
‫מתקנים וכל אלמנט שבוצע על ידי הספק(‪ ,‬את כל האישורים הנדרשים‬
‫להפעלת המתקן )תקן‪ ,‬קונסטרוקטור ועוד(‪.‬‬
‫‪ 5.4‬לאחר קבלת דו"ח קבלת עבודה יגיש הספק חשבון סופי לאישורה של המזמינה‪.‬‬
‫תוך ‪ 7‬ימים מיום אישורו של החשבון הסופי על ידי המזמינה‪ ,‬יגיש הספק למזמין‬
‫כתב היעדר תביעות בנוסח המצורף בנספח ‪ 18.1‬לחוזה זה חתום על ידי הספק וכן‪,‬‬
‫ימציא למזמין ערבות טיב בנוסח המצורף בנספח ‪ 13‬כאמור בסעיף ‪ 7‬להלן‪.‬‬
‫‪ 5.4.1‬הספק יגיש את חשבונותיו החלקיים יחד עם כל המסמכים הנדרשים לבדיקת‬
‫החשבון כראוי למנהל הפרויקט‪:‬‬
‫‪ 5.4.1.1‬קבלת אסמכתאות לסיום שלבי ביצוע בהתאם לאבני הדרך שנקבעו‪.‬‬
‫‪ 5.4.1.2‬יומני עבודה חתומים ע"י מנהל ואו מפקח הפרויקט מטעם המזמינה‪.‬‬
‫‪ 5.4.1.3‬תיאור העבודות לפי כלל הסעיפים בסקיצות נלוות לחשבון ובהתאם לסעיפים‪.‬‬
‫‪ 5.4.1.4‬צירוף אישורי תקן ובדיקות מעבדה‪.‬‬
‫‪ 5.4.1.5‬אישור משרד התמ"ת על רישום מנהל העבודה )חשבון ראשון בלבד(‪.‬‬
‫‪ .6‬התמורה‬
‫‪ 6.1‬תמורת ביצוע העבודה וקיום כל התחייבויות הספק על פי חוזה זה יהא הספק זכאי‬
‫לתמורה סופית וכוללת בסך ‪ ,₪ 535.000‬לא כולל מע"מ כדין )להלן‪" :‬התמורה"(‪.‬‬
‫‪ 6.2‬למען הסר ספק מובהר בזאת‪ ,‬כי התמורה כוללת את העבודה ואת כל השירותים‬
‫וכל ההתחייבויות שעל הספק לבצע על פי חוזה זה וכן את כל הוצאות הספק מכל‬
‫מין וסוג שהוא‪ ,‬לרבות אספקת כל החומרים וחומרי העזר הנדרשים‪ ,‬השימוש‬
‫בציוד כנדרש‪ ,‬שכר קונסטרוקטור ויועצים‪ ,‬שמירה עד לגמר העבודה ולאחר‬
‫שהותקנו המתקנים‪ ,‬הותקנה הצללה והגומי‪ ,‬בדיקות מעבדה ומכון התקנים‬
‫והשגת כל האישורים הנדרשים לביצוע העבודה‪ ,‬והספק לא יהא זכאי לכל תשלום‬
‫או החזר כלשהם מעבר לתמורה הנקובה לעיל‪.‬‬
‫‪ 6.3‬כמו כן‪ ,‬מוסכם כי הספק לא יהא זכאי לכל תוספת כלשהי על התמורה )כהגדרתה‬
‫לעיל( כתוצאה משינוי מסים‪ ,‬שינוי בשער המטבע‪ ,‬מדד היטלים ו‪/‬או התייקרויות‬
‫אחרות‪ ,‬למעט שינוי הנובע בשינוי בהיקף העבודה כאמור‪.‬‬
‫‪ 6.4‬התמורה עבור חשבון חלקי תשולם לספק תוך ‪ 90‬ימים מתום חודש אישור המפקח‬
‫ואו מנהל הפרויקט מטעם המזמינה ולאחר שצורפו כל המסמכים המפורטים‬
‫בנספח ‪ 17‬התשלומים יבוצעו באמצעות העברות בנקאיות לחשבון של הקבלן‪,‬‬
‫בהתאם לפרטים שימסור הספק למזמין‪ .‬בכל חשבון חלקי יופחת לספק עכבון‬
‫בגובה ‪ 5%‬מסך החשבון שאושר‪ .‬העכבון יוחזר לקבלן בצירוף התשלום המאושר‬
‫לחשבון הסופי‪.‬‬
‫‪ 6.5‬להלן אבני דרך לתשלום בגין ביצוע העבודות‪:‬‬
‫‪ 6.5.1‬קבלת היתר לביצוע העבודה ‪5%‬‬
‫‪14‬‬
‫‪6.5.2‬‬
‫‪6.5.3‬‬
‫‪6.5.4‬‬
‫‪6.5.5‬‬
‫‪6.5.6‬‬
‫‪6.5.7‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪6.7‬‬
‫תכנון מאושר לביצוע ‪5%‬‬
‫גמר עבודות עפר ‪20%‬‬
‫גמר התקנת מתקנים‪ ,‬ריהוט גן‪ ,‬עמודי הצללה ‪40%‬‬
‫גמר התקנת הצללה ‪10%‬‬
‫גמר התקנת חיפוי משטחי גומי ‪10%‬‬
‫גמר סופי וקבלת אישור מכון התקנים והגשת תיק אתר ‪10%‬‬
‫התמורה עבור החשבון הסופי תשולם בתוך ‪ 120‬ימים מתום חודש אישור המפקח‬
‫ואו מנהל הפרויקט מטעם המזמינה ולאחר שצורפו כל המסמכים המפורטים‬
‫בסעיף ‪ 5.4‬ו ‪.5.3‬התשלומים יבוצעו באמצעות העברות בנקאיות לחשבון של הקבלן‪,‬‬
‫בהתאם לפרטים שימסור הספק למזמין‪ .‬העכבון יוחזר לקבלן בחשבון הסופי‬
‫המאושר‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי במידה ולאחר חתימת החוזה יידרש הספק לביצוע שינויים בעבודות‬
‫אשר יש בהם לדעתו כדי להצדיק תשלומים נוספים מעבר לתמורה הנקובה לעיל‬
‫)דהיינו‪ :‬שינויים אשר יש בהם כדי לייקר את העבודות היחס להצעת הספק( יודיע‬
‫על כך הספק למזמינה בכתב ולא יאוחר מ‪ 7 -‬ימים ממועד קבלת ההנחיה לביצוע‬
‫השינוי ולא יבצע השינוי עד שלא יקבל את אישור המזמינה בכתב לביצוע השינוי‪.‬‬
‫מובהר כי הספק לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום במקרה בו תוספת כאמור לא‬
‫אושרה מראש או במקרה בו לא הודיע למזמין בתוך ‪ 7‬ימים על הצורך בתשלום‬
‫נוסף בגין שינוי כאמור‪.‬‬
‫‪ .7‬ערבות ביצוע וערבות טיב‬
‫‪ 7.1‬עם מתן הודעה על זכייה במכרז לקבלן‪ ,‬מתחייב הקבלן תוך ‪ 7‬ימים מיום ההודעה‬
‫על זכייתו במכרז למסור למזמין ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע העבודה‬
‫בשיעור של ‪ 10%‬מהתמורה למשך כל תקופת ביצוע העבודות בתוספת ‪ 90‬יום‬
‫להבטחת קיום התחייבות הקבלן ע"פ חוזה זה‪ .‬במידה ותקופת ביצוע העבודות‬
‫תוארך מעבר לזמן שנקבע בחוזה‪ ,‬מתחייב הקבלן להאריך את תוקף הערבות‬
‫בהתאם‪ .‬סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבנייה ויהא המדד בגין חודש‬
‫נובמבר ‪ 2014‬שפורסם ביום ‪.15/12/2014‬‬
‫‪ 7.2‬בתום תקופת ביצוע העבודות ולא יאוחר מ‪ 30 -‬יום לפני תום תוקפה של הערבות‬
‫הבנקאית לביצוע תומר הערבות הנ"ל לערבות טיב בגובה ‪ ,₪ 25,000‬שתהא בתוקף‬
‫למשך ‪ 24‬חודשים ממועד המסירה הסופית של העבודות למזמין‪ .‬סכום הערבות‬
‫יהיה צמוד למדד תשומות הבנייה‪.‬‬
‫‪ 7.3‬אם לא ימלא הקבלן אחר הוראה מהוראות סעיף זה‪ ,‬תהא זו זכותו המלאה של‬
‫המזמינה לחלט את הערבות הבנקאית אשר תימצא באותה עת‪ ,‬בידי המזמינה‪.‬‬
‫‪ 7.4‬לאחר מסירת כלל העבודות למזמינהתחל תקופת האחריות על כל מרכיבי העבודה‬
‫בהתאם לתקופות הבאות‪:‬‬
‫‪ 10 7.4.1‬שנים למתקני המשחק‪ 7 ,‬שנים להצללה )כולל מתיחה ובלאי מרוח(‪10 ,‬‬
‫שנים למשטח הבלימה מגומי ו‪ 5-‬שנים אחריות מלאה על כלל המתחם‪.‬‬
‫האחריות החלה על הקבלן תהא הגבוהה מבין המצוין בסעיף זה‪.‬‬
‫‪ .8‬הפרות‪ ,‬ביטול החוזה ופיצויים‬
‫‪15‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.2‬‬
‫הספק מצהיר כי קרא והבין את כל מסמכי המכרז נשוא זה ודרישותיו ועל סעיפי‬
‫המשנה שלהם והם מהווים תנאים מהותיים ועיקריים בחוזה זה והפרתם או הפרת‬
‫איזה מהם‪ ,‬תחשב כהפרה יסודית המזכה את המזמינה בפיצויים מוסכמים‬
‫וקבועים מראש בגובה הערבות כפי שצורפה להסכם‪ ,‬כשהם צמודים למדד ועד‬
‫למדד האחרון שהיה ידוע במועד תשלומים בפועל למזמין‪ ,‬וזאת מבלי לגרוע מזכות‬
‫המזמינה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים על פי חוזה זה ו‪/‬או על פי כל דין‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‪ 8.1‬לעיל ו‪/‬או מיתר הסעדים העומדים למזמין על פי‬
‫חוזה זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬מתחייב הספק לשלם למזמין ואו לקזז מחשבונו הסופי‬
‫של הספק עבור כל יום של פיגור במועד השלמת העבודה‪ ,‬בלי הצורך להוכיח נזק‪,‬‬
‫פיצויים קבועים מראש בסך ‪ ₪ 700‬כולל מע"מ‪ ,‬לכל יום של איחור‪.‬‬
‫‪ .9‬מבוטל‬
‫‪ .10‬בטיחות וגהות‬
‫‪ 10.1‬כללי‬
‫‪ 10.1.1‬הקבלן מתחייב לקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות‪ ,‬במיומנות‬
‫ובדקדקנות‪.‬‬
‫‪ 10.1.2‬הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו ואו עובדי‬
‫קבלני המשנה שמטעמו ו‪/‬או המזמינה ואו עירייה והציבור כפועל יוצא של‬
‫עבודתו‪ ,‬ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה‪ ,‬תקלה או‬
‫אירוע חריג כלשהו‪.‬‬
‫‪ 10.2‬חקיקה‬
‫‪ 10.2.1‬הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו‬
‫בעתיד לרבות‪:‬‬
‫‪ 10.2.1.1‬פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש‪ -‬תש"ל ‪ (1970‬ותקנותיה‪.‬‬
‫‪ 10.2.1.2‬חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד – ‪ 1970‬ותקנותיו‪.‬‬
‫‪ 10.2.1.3‬חוק החשמל התשי"ד – ‪ 1954‬ותקנותיו‪.‬‬
‫‪ 10.2.1.4‬חוק עבודות הנוער התשי"ג – ‪ 1953‬ותקנותיו‪.‬‬
‫‪ 10.2.1.5‬כל דין אחר החל על עבודתו‪.‬‬
‫‪ 10.2.2‬הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה או‬
‫של כל גוף אחר החלות היום ואשר יחולו בעתיד‪.‬‬
‫‪ 10.3‬הכרת העבודה‬
‫‪ 10.3.1‬הקבלן מצהיר כי ביקר במתחם וסביבתו ובחן את דרכי הגישה אליו‪ ,‬והינו‬
‫מודע לאופי העבודה‪ ,‬לסיכונים הכרוכים בה ולאמצעים בהם יש לנקוט למען‬
‫עבודה בטיחותית‪.‬‬
‫‪ 10.4‬איסור מעשה מסוכן‬
‫‪ 10.4.1‬הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות‬
‫ולהימנע מכל מעשה או מחדל‪ ,‬העלולים להוות סכנה לאדם ו‪/‬או לרכוש‪.‬‬
‫‪10.5‬‬
‫השגחה על העבודה‬
‫‪16‬‬
‫‪10.5.1‬‬
‫‪10.5.2‬‬
‫הקבלן ימנה‪ ,‬מיד עם תחילת העבודה‪ ,‬אחראי עבודה שיהיה נוכח באופן קבוע‬
‫בכל זמן בו מתקיימת עבודה במתחם‪ .‬במקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל‬
‫עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע‪.‬‬
‫הקבלן יוודא שכל עבודה‪ ,‬לרבות עבודה ע"י קבלני משנה שאושרו על ידי‬
‫המזמינה‪ ,‬תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא‬
‫כוחו‪ ,‬אשר מינה כמפורט בתת סעיף קודם‪.‬‬
‫‪ 10.6‬אתר העבודה‬
‫‪ 10.6.1‬הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה‪ ,‬מסודרת‬
‫ובטוחה‪.‬‬
‫‪ 10.6.2‬הקבלן מתחייב להתקין דרכי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫‪ 10.7‬גידור‪ ,‬שילוט ואמצעי אזהרה‬
‫‪ 10.7.1‬הקבלן מתחייב להתקין‪ ,‬לספק ולהחזיק על חשבונו הוא‪ :‬שמירה עד לגמר‬
‫העבודה קומפלט‪ ,‬גידור אזורי המשחק ע"י גדר רשת או ברזל עד גמר העבודה‬
‫קומפלט‪ ,‬תמרורי אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות‬
‫תקניים ובכמות מספקת לביטחון המבנה‪ ,‬ולבטיחותם ונוחיותם של הציבור‬
‫והעובדים‪ ,‬בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כח המזמינה‬
‫ואו העירייה‪ ,‬או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה מצד רשות מוסמכת‬
‫כלשהי‪.‬‬
‫‪ 10.8‬עבודות בניה ובניה הנדסית‬
‫‪ 10.8.1‬עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות‬
‫בניה(‬
‫‪ 10.8.2‬הקבלן הינו קבלן ראשי‪ ,‬כמי שהחברה הטילה עליו את ביצוע עבודות הבניה‪,‬‬
‫והוא לוקח על עצמו כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות‬
‫תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(‪.‬‬
‫‪ 10.9‬חפירות‬
‫‪ 10.9.1‬הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה‬
‫)עבודות בנייה( התשמ"ח‪ 1988 -‬ובפרט פרק ט'‪ -‬חפירות ועבודות עפר‪.‬‬
‫‪ 10.9.2‬הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועפ"י דרישותיהן‪.‬‬
‫‪ 10.10‬הריסות‬
‫‪ 10.10.1‬הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה‬
‫)עבודות בנייה( התשמ"ח‪ 1988 -‬ובפרט פרק י'‪ -‬הריסות‪.‬‬
‫‪ 10.11‬עבודות על גגות שבירים ו‪/‬או תלולים‬
‫‪ 10.11.1‬עבודה על גגות שבירים ו‪/‬או תלולים ו‪/‬או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות‬
‫הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו‪. 1986 -‬‬
‫‪ 10.12‬עבודה בגובה‬
‫‪17‬‬
‫‪ 10.12.1‬הקבלן יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים‬
‫הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח‬
‫חדש( תש"ל‪ ,1970 -‬לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( התשמ"ח‪-‬‬
‫‪ ,1988‬לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ו‪ 2007 -‬ולכללי‬
‫הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה‪.‬‬
‫‪ 10.13‬עבודה במקום מוקף‬
‫‪ 10.13.1‬העבודה במקום מוקף )כניסה לכוכי ביוב‪ ,‬תאי ביקורת‪ ,‬מיכלים וכד'( תתבצע‬
‫בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה תש"ל‪ 1970 -‬ועפ"י הוראות הבטיחות‪-‬‬
‫עבודה במקום מוקף‪.‬‬
‫‪ 10.14‬עבודות חשמל ו‪/‬או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות‬
‫‪ 10.14.1‬עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל‪.‬‬
‫‪ 10.14.2‬הקבלן לא יבצע עבודות חשמל תחת מתח‪ -‬חי‪ .‬במקרה הצורך יש לנתק את‬
‫הזרם‪.‬‬
‫‪ 10.14.3‬הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה‪ ,‬שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד‪,‬‬
‫יבשה‪" ,‬נקייה" ממוליכים גלויים ומוארקת‪.‬‬
‫‪ 10.14.4‬ניתוק זרם החשמל‪ ,‬חיבור‪ /‬החזרת זרם החשמל‪ ,‬התחברות למקור חשמל‬
‫ניתוק‪/‬חיבור מכשירי חשמל‪ ,‬תיעשה אך ורק בידיעתו ובאישורו של מנהל‬
‫היחידה או עובד האחזקה האחראי במקום‪.‬‬
‫‪ 10.14.5‬הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים‬
‫העומדים בתקנים לעניין בידוד כפול‪.‬‬
‫‪ 10.14.6‬כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף‬
‫)מפסק פחת(‪ ,‬בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד‪.‬‬
‫‪ 10.14.7‬הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא‬
‫לעשות שימוש במוליכי חשמל גלויים במקום העבודה‪.‬‬
‫‪ 10.15‬עבודה בדרכים‬
‫הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים‪ ,‬אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב‬
‫לביצוע עבודות בדרכים מאת העירייה ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם‬
‫להוראות כל דין‪.‬‬
‫‪ 10.16‬עבודה באש גלויה‬
‫בעת ביצוע עבודות כגון‪ :‬חימום‪ ,‬חיתוך‪ ,‬ריתוך‪ ,‬וכל פעולה אחרת הגורמת‬
‫להיווצרות ניצוצות או אש גלויה‪ ,‬על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת‬
‫התפשטות האש‪ /‬פיצוץ‪ ,‬לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים‪ ,‬הרחקת וניטרול של‬
‫חומרים דליקים‪ ,‬חציצה וכד'‪.‬‬
‫‪ 10.17‬מקצועיות‪ ,‬כשירות והדרכת עובדי קבלן‬
‫‪ 10.17.1‬הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה‪,‬‬
‫מספר מספק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה‪ ,‬בעלי הכישורים‬
‫הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ 10.17.2‬הקבלן מתחייב להדריך את עובדיו ו‪/‬או מי מטעמו על חשבונו בכל הקשור‬
‫לעבודה בטיחותית עפ"י דין והסכם זה ולמסור להם את מלוא המידע הנדרש‬
‫לשם כך‪.‬‬
‫‪ 10.17.3‬הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו‪/‬או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה‬
‫מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל‬
‫דין‪.‬‬
‫‪ 10.18‬ציוד מגן אישי‬
‫הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו‪ ,‬ו‪/‬או למועסקיו‬
‫ו‪/‬או למי מטעמו‪ ,‬כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז‪-‬‬
‫‪ ,1997‬ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם‪ ,‬לרבות‪ :‬נעלי בטיחות‪,‬‬
‫ביגוד‪ ,‬קסדות מגן‪ ,‬כובעים‪ ,‬כפפות‪ ,‬משקפי מגן‪ ,‬אוזניות‪ ,‬מעילי גדם‪ ,‬ציוד‬
‫למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר‪.‬‬
‫‪ 10.19‬ציוד‪ ,‬מכונות‪ ,‬כלים‪ ,‬חומרים ופסולת‬
‫‪ 10.19.1‬הקבלן מתחייב להשתמש בכלים והחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪ 10.19.2‬הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח‪ ,‬ולקיים את התקני‬
‫הבטיחות והמיגונים‪ ,‬כך שלא היווצר אפשרות לפגיעה בנפש‪.‬‬
‫‪ 10.19.3‬הקבלן ידאג כי כל כלי עבודה‪ ,‬הציוד‪ ,‬הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח‬
‫שהוקצה לשם כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש‪.‬‬
‫‪ 10.19.4‬הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני‪ -‬הנדסי‪ ,‬כלי התעבורה‪ ,‬כלי ההרמה‪ ,‬ביזרי‬
‫הרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו‪/‬או רישיון בתוקף‪.‬‬
‫‪ 10.19.5‬הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני‪ -‬הנדסי‪ ,‬מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג‬
‫בכלי תעבודה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף‪.‬‬
‫‪ 10.20‬משמעת והטלת סנקציות‬
‫‪ 10.20.1‬הקבלן ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או מועסקיו ו‪/‬או מי מטעמו ישמעו לכל ההוראות בא כח‬
‫העירייה‪ /‬הממונה על הבטיחות‪ ,‬לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי‬
‫מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו‪/‬או רכוש‪.‬‬
‫‪ 10.20.2‬הקבלן ימסור‪ ,‬לפי דרישת בא כח העירייה‪ /‬הממונה על הבטיחות‪ ,‬את רשימת‬
‫כל העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישת כל רישיון‪ ,‬תעודה‬
‫וכל היתר אחר בשייך לו או להם‪ ,‬לרבות ציוד‪ ,‬מכונות וכלי רכב‪.‬‬
‫‪ 10.20.3‬הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת העירייה‪.‬‬
‫‪ 10.20.4‬נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן‪ -‬הקבלן‬
‫מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב‬
‫את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות‬
‫עימו‪.‬‬
‫‪ 10.20.5‬לא מילא הקבלן‪ ,‬ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או מועסקיו‪ ,‬או מי מטעמם אחר הדרישות‬
‫המופיעות בנספח זה‪ -‬רשאית המזמינה להטיל קנס בשווי של ‪ ₪ 2,000‬לכל‬
‫יום‪ ,‬וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 10.21‬שונות‬
‫‪ 10.21.1‬כל ויתור‪ ,‬הסכמה או שינוי מהוראות החוזה לא יהא להם תוקף אלא אם נעשו‬
‫בכתב ובחתימת שני הצדדים‪ .‬כל שינוי בחוזה זה יהא בר תוקף רק אם נערך‬
‫בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים‪.‬‬
‫‪ 10.21.2‬כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי החוזה‪ ,‬תינתן במסירה אישית‬
‫או במכתב רשום לפי הכתובות המצוינות במבוא לחוזה זה‪.‬‬
‫‪ 10.21.3‬הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה ‪ 72‬שעות לאחר הישלחה מבית‬
‫דואר בישראל‪.‬‬
‫‪ 10.21.4‬סמכות השיפוט בכל הסכסוכים שהתגלו בקשר לחוזה זה נתונה לבתי המשפט‬
‫במחוז תל – אביב יפו בלבד‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫________________‬
‫המזמינה‬
‫________________‬
‫הספק‬
‫‪20‬‬
‫נספח ‪- 1‬הצהרת המשתתף‬
‫לכבוד‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬תכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי‬
‫בפארק נחל באר שבע‬
‫אנו הח"מ‪ ,‬לאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי המכרז‪ ,‬בין המצורפים ובין‬
‫שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממנה‪ ,‬מסכימים לתנאים המפורטים‬
‫במסמכי המכרז‪ ,‬על כל נספחיה נשוא מכרז זה וכל מסמכי המציע שצורפו בהצעתנו‬
‫כחלק מתנאי הצעתנו זו‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫הננו מאשרים כי בחנו ובדקנו היטב את כל התנאים המפורטים במסמכי ההמכרז‪,‬‬
‫ואת כל הנתונים והנסיבות הקשורים בתכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני‬
‫משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי במתחם‪.‬‬
‫אנו מוותרים ויתור מלא ומוחלט על כל תביעה מכל סוג שהוא‪ ,‬לרבות תביעה כספית‬
‫כלשהי שמקורה בתנאי מכרז זה ו‪/‬או באי ידיעתנו של תנאי או נתון כלשהו הקשורים‬
‫באספקת המתקנים ו‪/‬או בהתקנתם או הנובעים מכך‪.‬‬
‫עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו‪ ,‬יהוו התנאים המפורטים בה נספחים‪,‬‬
‫חוזה מחייב בינינו‪.‬‬
‫היה והצעתנו תתקבל‪ ,‬הננו מתחייבים תוך ‪ 14‬יום ממועד קבלת הודעתכם על כך‪,‬‬
‫לבוא למשרדכם ולהפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בחוזה המצורף ואת כל‬
‫המסמכים והאישורים הנוספים הטעונים המצאה‪.‬‬
‫הצעתנו זו תעמוד בתוקפה ללא זכות חזרה עד ליום ‪.26/04/2015‬‬
‫סכום הצעתנו הסופית והכוללת הינה ‪) ₪ 535,000‬חמש מאות שלושים וחמישה אלף‬
‫שקלים חדשים( בתוספת מע"מ‪.‬‬
‫אנו מצרפים בזה את כל המסמכים כנדרש במכרז‪.‬‬
‫שם המשתתף‪______________:‬‬
‫ע‪.‬מ‪ /‬ח‪.‬פ_______________‬
‫כתובת ומיקוד‪_________________________________________:‬‬
‫טלפון‪______________:‬‬
‫פקסימיליה‪_________________:‬‬
‫דוא"ל‪______________:‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪ ,‬היום ________בחודש ________שנה _______‬
‫‪21‬‬
‫נספח ‪ – 2‬ערבות מכרז‬
‫לכבוד‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח באר‪-‬שבע בע"מ‬
‫רח' גרשון דובינבוים ‪ 29‬באר – שבע‬
‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס'____________‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ‪₪ 50,000‬‬
‫)מאה וחמישים אלף ש"ח( כולל מע"מ‪.‬‬
‫)להלן‪" :‬סכום הערבות"(‪ ,‬שתדרשו מאת ______________ להלן‪") :‬הנערב"(‪,‬‬
‫בקשר למכרז מספר ‪.117/2014‬‬
‫סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שיתפרסם מפעם לפעם על ידי‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי‪ ,‬או על ידי מוסד ממשלתי אחר‪,‬‬
‫בתנאי ההצמדה שלהלן‪" :‬המדד היסודי" לעניין ערבות זו‪ ,‬יהא המדד בגין חודש נובמבר‬
‫‪ 2014‬שפורסם ביום ‪ 15/12/2014‬או במועד סמוך לו‪.‬‬
‫"המדד החדש" לעניין ערבות זו‪ ,‬יהיה המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום‬
‫בפועל עפ"י ערבות זו‪.‬‬
‫הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן‪ :‬אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת‬
‫המדד היסודי‪ ,‬יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש‬
‫למדד היסודי בסכום הדרישה‪ ,‬מחולק במדד היסודי‪ .‬אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד‬
‫היסודי‪ ,‬נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות‪ ,‬ללא כל הפרשי‬
‫הצמדה‪.‬‬
‫ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות‪ ,‬בתוספת‬
‫הפרשי הצמדה‪ ,‬מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים‬
‫לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב‪.‬‬
‫לפי דרישתכם הראשונה בכתב‪ ,‬לא יאוחר מ‪ 15-‬ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו‬
‫אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת‬
‫הפרשי ההצמדה למדד מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי‬
‫שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה על ליום ‪.26/04/2015‬‬
‫כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל‪.‬‬
‫ערבות זו תוארך‪ ,‬לתקופות נוספות עפ"י דרישת החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע‬
‫בע"מ‪ ,‬ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף ‪ 4‬דלעיל‪ ,‬במידה ולא ניתן יהיה‬
‫להאריך כאמור את תוקף הערבות‪ ,‬תשמר לכם הזכות לדרוש את חילוט הערבות‪ -‬ובלבד‬
‫שהדרישה תגיע עד התאריך הנקוב בסעיף ‪ 4‬לעיל‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת לביטול‪ ,‬להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק________________‬
‫________________‬
‫טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת סניף‬
‫‪22‬‬
‫נספח ‪ – 3‬ניסיון מוכח בביצוע עבודות‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ - 117/2014‬תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי‬
‫בפארק נחל באר שבע‬
‫מס"ד‬
‫שם‬
‫העבודה‬
‫תאור‬
‫ומהות‬
‫העבודה‬
‫תאריך סיום‬
‫העבודה‬
‫מזמין‬
‫איש‬
‫קשר‬
‫טלפון‬
‫עלות העבודה ללא‬
‫מע"מ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫הנני מצהיר כי זהו שמי חתימתי ותוכן תצהירי אמת‪.‬‬
‫_____________________‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ __________‪ ,‬עו"ד )מ‪.‬ר‪ (____________ .‬מאשר כי ביום _____________‬
‫הופיע‪/‬ה בפני מר‪/‬גב' _________‪ ,‬ת‪.‬ז‪ ,_______________.‬לאחר שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו‪/‬ה‬
‫להצהיר את האמת וכי יהא‪/‬תהא צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה‪/‬תעשה כן‪,‬‬
‫אישר‪/‬ה בפני את תוכן תצהירו‪/‬ה לעיל בחתמו‪/‬ה עליו בפני‪.‬‬
‫______________________‬
‫חתימת עו"ד‬
‫‪23‬‬
‫נספח ‪4‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח באר‪-‬שבע בע"מ‬
‫רח' גרשון דובינבוים ‪ 29‬באר ‪ -‬שבע‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה על העדר תביעות‬
‫אני ‪/‬ו הח"מ _____________ )להלן "הקבלן"( מתכבד בזה להגיש את החשבון הכולל‬
‫והסופי )להלן‪":‬החשבון הסופי"( לחברה בגין ביצוע העבודות שביצעתי עבורכם בהתאם‬
‫לחוזה בינינו מספר ‪.117/2014‬‬
‫א‪.‬‬
‫הנני מצהיר ומאשר בזאת כדלהלן‪:‬‬
‫כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון‬
‫הסופי ועומד על הסך __________ ‪) ₪‬להלן‪" :‬התמורה הסופית"(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקח‪ ,‬אין לנו ולא תהיינה‬
‫לנו כל תביעות ו‪/‬או טענות ו‪/‬או דרישות מכל סוג שהוא כלפי החברה הכלכלית לפתוח באר‬
‫שבע בע"מ ו‪/‬או עיריית באר שבע ו‪/‬או כלפי אלה הבאים מכוחם או מטעמם‪ ,‬בקשר לחוזה‬
‫הנ"ל ו‪/‬או כל הכרוך בו ו‪/‬או טענה ו‪/‬או דרישה כאמור‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כן הננו מתחייבים לשפות את המזמינה בגין כל תביעה שתוגש אם תוגש כנגד המזמינה בכל‬
‫הנוגע והמשתמע מהחוזה שנחתם ביננו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כי על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה סך __________ ‪ ₪‬ובקבלת היתרה המגיעה‬
‫לנו בסך של _________‪ ₪ -‬קיבלנו את מלוא התמורה לביצוע החוזה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו‪.‬‬
‫ולראיה באו על החתום‪:‬‬
‫היום _________ לחודש____________ שנת_____________‬
‫שם הקבלן‪:‬‬
‫‪24‬‬
‫נספח ‪ – 5‬המלצות‬
‫ימולא לגבי עבודות נשוא מכרז זה‪ ,‬הדומים בהיקפם‪ ,‬מורכבותם‪ ,‬ובעלותם הכספית לנושא‬
‫המכרז‪ ,‬ואשר בוצעו על ידי המציע במהלך השנים כפי שמפורט ‪ 3.2‬לעיל‪.‬‬
‫שם תיאור ‪ /‬הפרויקט‬
‫_______________________________________________________________‬
‫מיקום הפרויקט‬
‫_______________________________________________________________‬
‫תאריך ביצוע‪_________________________:‬‬
‫פרטי מזמינת העבודה‬
‫טל'‪ /‬פקס‬
‫כתובת‬
‫שם‬
‫_________________ __________________ ____________‪____________/‬‬
‫מנהל הפרויקט‬
‫טל'‪ /‬פקס‬
‫כתובת‬
‫שם‬
‫_________________ __________________ ____________‪____________/‬‬
‫עלות כוללת של חוזה הפרויקט‪_______________________________________ :‬‬
‫דירוג קבלנים נדרש‪_______________________________________________ :‬‬
‫לוח זמנים שהוקצב לביצוע הפרויקט‪___________________________________ :‬‬
‫משך ביצוע הפרויקט בפועל‪_________________________________________ :‬‬
‫חוות דעת ‪ /‬המלצות של מזמין הפרויקט‪:‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________‬
‫אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל‪:‬‬
‫אני הח"מ ____________________________‪ ,‬מאשר בזאת‪ ,‬כי הקבלן‬
‫____________________________ ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט כמתואר לעיל‪.‬‬
‫________________ ______________________ ______________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת המזמינה‬
‫תפקיד‬
‫תאריך‬
‫‪25‬‬
‫נספח ‪6‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ 117/2014‬תכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל‬
‫באר שבע‬
‫הנדון‪ :‬הצהרת המציע בדבר העסקת עובדים זרים כחוק‬
‫לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות‪ ,‬תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים‬
‫כדין(‪ ,‬תשל"ו – ‪) 1976‬להלן‪":‬החוק"(‬
‫אני הח"מ _________________‪ ,‬ת‪.‬ז‪ ,___________________.‬המשתתף ‪/‬מנכ"ל המשתתף‪ /‬שותף במשתתף‬
‫)מחק את המיותר(‪ ,‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא‬
‫אעשה כן‪ ,‬מצהיר‪/‬ה בזאת כדלקמן*‪:‬‬
‫‪ .1‬א‪ .‬המשתתף ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא‬
‫כדין והבטחת תנאים הוגנים(‪ ,‬התשנ"א – ‪ , 1991‬בשנה שקדמה למועד עריכת תצהיר זה;‬
‫ב‪ .‬המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים )איסור‬
‫העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(‪ ,‬התשנ"א ‪ , 1991‬כאשר ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש‬
‫השנים שקדמו למועד עריכת תצהיר זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה אחת או יותר לפי חוק עובדים זרים )איסור‬
‫העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(‪ ,‬התשנ"א – ‪ ,1991‬ואולם מועד עבירת העבירה האחרונה‪ ,‬היה‬
‫לפני יום ‪.01/01/04‬‬
‫* )על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים(‪.‬‬
‫‪" .2‬בעל זיקה" כאמור בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬הינו מי שנשלט על ידי המשתתף‪ ,‬ואם המשתתף הוא חבר בני אדם – גם‬
‫בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו‪ ,‬כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק‬
‫ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח – ‪.1968‬‬
‫‪ .3‬הנני מצהיר כי זהו שמי חתימתי ותוכן תצהירי אמת‪.‬‬
‫______________________‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ __________‪ ,‬עו"ד )מ‪.‬ר‪ (____________ .‬מאשר כי ביום _____________ הופיע‪/‬ה בפני מר‪/‬גב'‬
‫_________‪ ,‬ת‪.‬ז‪ ,_______________.‬לאחר שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו‪/‬ה להצהיר את האמת וכי יהא‪/‬תהא צפוי‪/‬ה‬
‫לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה‪/‬תעשה כן‪ ,‬אישר‪/‬ה בפני את תוכן תצהירו‪/‬ה לעיל בחתמו‪/‬ה עליו בפני‪.‬‬
‫עו"ד‬
‫‪26‬‬
‫נספח ‪7‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ 117/2014‬תכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי‬
‫בפארק נחל באר שבע‬
‫הנדון‪ :‬הצהרת המציע בדבר שכר מינימום‬
‫לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות‪ ,‬תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים‬
‫זרים כדין(‪ ,‬תשל"ו – ‪) 1976‬להלן‪":‬החוק"(‬
‫אני הח"מ _________________‪ ,‬ת‪.‬ז‪ ,___________________.‬המשתתף ‪/‬מנכ"ל המשתתף‪ /‬שותף‬
‫במשתתף )מחק את המיותר(‪ ,‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה לעונשים‬
‫הקבועים בחוק באם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר‪/‬ה בזאת כדלקמן*‪:‬‬
‫‪.1‬א‪ .‬המשתתף ובעל זיקה ** אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום;‬
‫‪.1‬ב‪ .‬המשתתף או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬אך חלפה שנה‬
‫לפחות ממועד ההרשעה;‬
‫אחת‬
‫‪.1‬ג‪ .‬המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום‪ ,‬אך חלפו שלוש‬
‫שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫* )על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים(‪.‬‬
‫** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף ‪ 2‬ב' בחוק‪.‬‬
‫‪ .2‬הנני מצהיר כי זהו שמי חתימתי ותוכן תצהירי אמת‪.‬‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ __________‪ ,‬עו"ד )מ‪.‬ר‪ (____________ .‬מאשר כי ביום _____________ הופיע‪/‬ה בפני‬
‫מר‪/‬גב' _________‪ ,‬ת‪.‬ז‪ ,_______________.‬לאחר שהזהרתיו‪/‬ה כי עליו‪/‬ה להצהיר את האמת וכי‬
‫יהא‪/‬תהא צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה‪/‬תעשה כן‪ ,‬אישר‪/‬ה בפני את תוכן תצהירו‪/‬ה לעיל‬
‫בחתמו‪/‬ה עליו בפני‪.‬‬
‫חתימת העו"ד‬
‫‪27‬‬
‫נספח ‪8‬‬
‫תכניות מפורטות לביצוע שאושרו על ידי המזמינה ‪ +‬כתב כמויות‬
‫)יצורפו במעמד חתימה על החוזה מול הזוכה(‬
‫‪28‬‬
‫נספח ‪9‬‬
‫מפרט טכני לביצוע שהוגש על ידי הספק בד בבד עם הצעתו‬
‫)יצורפו במעמד חתימה על החוזה מול הזוכה(‬
‫‪29‬‬
‫נספח ‪ - 10‬מורשי חתימות‬
‫תאריך‪______________:‬‬
‫כתובתי למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא‪:‬‬
‫כתובת‪ __________________________________:‬טלפון )עבודה(_____________‬
‫לפנות למר ‪ /‬גב' ‪ _________________________:‬פקסימיליה‪________________ :‬‬
‫נציגי‪/‬תי המוסמך‪/‬ת לצורך דיון ‪ /‬פנייה בעניין הצעה זו היא ‪ /‬הוא מר ‪ /‬גב'___________‬
‫חתימה וחותמת המציע‬
‫תאריך‬
‫אישור עו"ד‬
‫אני הח"מ _________________ עו"ד מרחוב __________________ מס' _______‬
‫עיר ________________ מאשר בזאת כי היום _________________ חתמו בפני ה"ה‬
‫____________________________ ת‪.‬ז _____________________ וה"ה‬
‫___________________ ת‪.‬ז ___________________ על מסמכי מכרז מס' ______‬
‫_____________________‬
‫_____________________‬
‫תאריך‬
‫עו"ד‬
‫אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד‬
‫אני הח"מ _________________ עו"ד מרחוב __________________ מס' _______‬
‫עיר ________________ מאשר בזאת כי עפ"י החלטת חב' _______________ בע"מ‬
‫חותמת התאגיד בצירוף חתימותיהם של ה"ה __________________‬
‫ת‪.‬ז‪ __________________ .‬ו‪ ___________________ -‬שחתמו מטעם התאגיד‬
‫דלעיל על מסמכי מכרז מס' _______ זה בפני‪ ,‬מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫_____________________‬
‫_____________________‬
‫תאריך‬
‫עו"ד‬
‫‪30‬‬
‫נספח ‪11‬‬
‫אישור על קיום ביטוח‬
‫לכבוד ‪ :‬החברה הכלכלית לפיתוח באר‪-‬שבע בע"מ‬
‫)"המזמינה "‪ -‬להלן(‬
‫א‪.‬נ‪,‬‬
‫הנדון ‪ :‬אישור על קיום ביטוחים של‬
‫)להלן‪":‬הקבלן"(‬
‫תכנון וביצוע מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר‪-‬שבע‪.‬‬
‫)להלן‪":‬העבודות"(‬
‫לפי חוזה ‪ /‬מכרז מספר ‪117/2014‬‬
‫)להלן‪":‬החוזה"(‬
‫אנו הח"מ ____________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬אנו הוצאנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע עבודות‬
‫הקמה ‪ ,‬כמפורט להלן ‪:‬‬
‫‪1.1‬‬
‫קבלניות ‪/‬‬
‫ביטוח עבודות קבלניות בגין העבודות בערך כולל של ‪ _______-‬כולל מע"מ‪.‬‬
‫לתקופה מ‪ ________-‬עד‪. ________-‬‬
‫הכולל גם כיסוי עבור‪ :‬כ"הס לרבות רעידת אדמה וניזקי טבע‪.‬‬
‫רכוש סמוך‬
‫גבול אחריות בגובה של ‪ 10%‬מערך העבודה‪ ,‬ולא פחות מ‪.₪ 500,000 -‬‬
‫פינוי הריסות‬
‫גבולות אחריות בגובה של ‪ 10%‬מערך העבודה‪ ,‬ולא פחות מ‪.₪ 500,000 -‬‬
‫רכוש שעליו עובדים‬
‫גבולות אחריות בגובה של ‪ 10%‬מערך העבודה‪ ,‬ולא פחות מ‪.₪ 500,000 -‬‬
‫‪1.2‬‬
‫ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )צד שלישי ( על פי כל דין ‪:‬‬
‫גבולות אחריות לתובע ‪.₪ 10,000,000‬‬
‫מקרה ותקופה ‪.₪ 10,000,000‬‬
‫‪1.3‬‬
‫ביטוח חבות מעבידים בגין כל עובדים המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודות ‪,‬‬
‫לרבות קבלני משנה ועובדיהם בגבולות האחריות ‪:‬‬
‫למקרה ולתקופה ‪.₪ 20,000,000‬‬
‫‪ .2‬ביטוח אחריות מקצועית‬
‫לכיסוי אחריותו של המבוטח על פי דין בגין אובדן ו‪/‬או נזק העלולים להיגרם לכל אדם‬
‫‪/‬או גוף כלשהו כתוצאה ממעשה ו‪/‬או מחדל מקצועי של המבוטח ‪/‬או עובדיו ו‪/‬או‬
‫הפועלים מטעמו לרבות טעות ו‪/‬או השמטה בקשר עם ביצוע העבודות‪ ,‬בגבולות האחריות‬
‫בסך של ‪ ₪ 3,000,000‬למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח‪ .‬הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר‬
‫‪31‬‬
‫אובדן‪ ,‬שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח‪ ,‬אובדן ו‪/‬או שחזור מסמכים‪ ,‬הפרת‬
‫סודיות ואי יושר של עובדים‪.‬‬
‫הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודות נשוא ההסכם‪ ,‬אף‬
‫אם ביצוען החל בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך ‪)................‬להלן‪" :‬התאריך‬
‫הרטרואקטיבי"(‪ ,‬וכולל תקופת גילוי מורחבת של ‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫מספר פוליסה‪___________ :‬‬
‫תקופת הביטוח‪ :‬החל מיום _________ ועד ליום _________‪.‬‬
‫‪ .3‬ביטוח חבות מוצר‬
‫לכיסוי אחריותו של המבוטח על פי דין בגין אובדן ו‪/‬או נזק העלולים להיגרם לגופו ו‪/‬או‬
‫רכושו של כל אדם ו‪/‬או גוף כלשהו עקב מוצרים שיוצרו ו‪/‬או הוכנו ו‪/‬או הורכבו ו‪/‬או‬
‫תוקנו ו‪/‬או סופקו ו‪/‬או נמכרו ו‪/‬או הופצו ו‪/‬או טופלו בכל דרך אחרת על ידי‬
‫המבוטח ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או הפועלים מטעמו‪ ,‬בגבולות אחריות בסך של‬
‫‪ ₪3,000,000‬למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח‪.‬‬
‫ביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודות נשוא ההסכם‪ ,‬אף‬
‫אם ביצוען החל בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך ‪)...................‬להלן‪" :‬התאריך‬
‫הרטרואקטיבי"(‪ ,‬וכולל תקופת גילוי מורחבת של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬
‫מספר פוליסה‪___________ :‬‬
‫תקופת הביטוח‪ :‬החל מיום _________ ועד ליום _________‪.‬‬
‫הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודות נשוא ההסכם‪ ,‬אף‬
‫אם ביצוען החל בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך___________) להלן‪" :‬‬
‫התאריך הרטרואקטיבי"(‪ ,‬וכולל תקופת גילוי מורחבת של ‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫תקופת הביטוח ‪ :‬החל מיום____________ ועד ליום ____________‪.‬‬
‫‪ .4‬שם המבוטח בביטוחים לעיל הורחב לכלול גם את החברה הכלכלית לפיתוח באר‪-‬שבע‬
‫בע"מ ו‪/‬או קבלני משנה ו‪/‬או עיריית באר שבע‪.‬‬
‫‪ .5‬הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות מכסה בהתאם לתנאיה וחריגיה ‪ ,‬עד כמה שלא שונו‬
‫באישור זה ‪ ,‬אבדן או נזק מכל סיבה שהיא הנכללים בעבודות‪ ,‬אשר אירעו בתקופת ביצוע‬
‫העבודות והתגלו חדשים במועד מסירת העבודות למזמין‪ ,‬והשיפוי במקרה אובדן או נזק‬
‫הוא בסכום המלא של עלות השיקום של הנזק למצבו כחדש ו‪/‬או עלות החלפה על בסיס‬
‫ערכו כחדש של הרכוש שניזוק‪ ,‬וכן הוצאות מיוחדות שתידרשנה‪ ,‬שכר מומחים‪ ,‬שכר‬
‫‪32‬‬
‫עבודה בשבתות‪ ,‬חגים‪ ,‬עבודות לילה‪ ,‬הוצאות הובלה מיוחדות‪ ,‬משלוח אווירי עד סך‬
‫‪ 10%‬מהנזק‪.‬‬
‫‪ .6‬כל ביטוחי העבודות הקבלניות יערכו לתקופה בת ‪ 24‬חודשים ממועד התחלת העבודות‪.‬‬
‫לפי דרישות הקבלן ו‪/‬או המזמינה שתועבר אלינו בכתב‪ ,‬יוארכו הביטוחים לתקופות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזה כי הכיסויים המפורטים בסעיפים ‪)1‬ב(‪ ,‬ו)ג( וכן כיסוי נזק‬
‫לרכוש סמוך‪ ,‬רכוש שעליו עובדים ופינוי הריסות הנם בתוקף גם בעת ביצוע עבודות בדק‪,‬‬
‫תיקונים והתחזוקה הקבועה בפוליסה בת ‪ 24‬חודשים ממועד מסירת העבודות לחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬בכל פוליסות הביטוח לפי סעיף ‪ 1‬לעיל נכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המזמינה ועיריית‬
‫ב"ש‪ ,‬חברות בנות ושלובות של המזמינה ועיריית ב"ש‪ ,‬עובדי המזמינה ועיריית ב"ש וכל‬
‫הבאים בשם ו‪/‬או מטעמם‪.‬‬
‫‪ .8‬אנו מאשרים כי בכל פוליסות הביטוח הנזכרים בסיף ‪ 1‬לעיל‪:‬‬
‫‪8.1‬‬
‫המזמינה ‪ ,‬מנהלים ועובדים של המזמינה ועיריית באר‪-‬שבע‪ ,‬חברות בנות ושלובות‬
‫של המזמינה ושל עיריית באר‪-‬שבע וכל הבאים בשם ו‪/‬או מטעמם ‪ ,‬נכללים‬
‫כמבוטחים נוספים‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫בביטוחי חבות נכלל סעיף אחריות צולבת‪.‬‬
‫‪8.3‬‬
‫נכלל תנאי הקובע כי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות אינה ניתנת לביטול אלא‬
‫מחמת אי תשלום או מרמה בתביעת תגמולי ביטוח אשר חובת הוכחתם עלינו‪ .‬ביטול‬
‫הפוליסה בנסיבות הנ"ל יהיה מותנה במתן הודעה מוקדמת לכל המבוטחים לרבות‬
‫המזמינה ‪ 60‬יום לפחות לפני מועד הביטול המבוקש בדואר רשום‪.‬‬
‫בשאר הפוליסות ביטול הפוליסה או אי חידושן יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר‬
‫במכתב רשום גם למזמין ‪ 60‬יום לפחות לפני מועד הביטול המבוקש‪.‬‬
‫‪8.4‬‬
‫נקבע כי הפרת תנאים בפוליסת הביטוח על‪-‬ידי הקבלן וכל הבא בשמו או מטעמו לא‬
‫תפגע בזכויות המזמינה‪.‬‬
‫‪8.5‬‬
‫נקבע כי זכויות המזמינה לא תפגענה מחמת איחור במסירת הודעה על אירוע נזק‪.‬‬
‫אלא אם המקרה היה ידוע למזמין והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור‪.‬‬
‫‪ .9‬הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות‬
‫העצמית במקרה נזק‪ .‬אולם המזמינה רשאית‪ ,‬אך לא חייב‪ ,‬לשלם את הפרמיות‪ ,‬אם‬
‫יבחר לפי שיקול דעתו לעשות כן ‪.‬‬
‫‪ .10‬כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפריע או מקטין או מביל בדרך כלשהי את אחריותנו‬
‫כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה ‪ ,‬ולגבי המזמינה הביטוח על‪-‬פי‬
‫הפוליסות הנ"ל הוא ביטוח ראשוני‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ .11‬סכומי הביטוח יהיו צמודים למדד מחירי תשומות הבניה לגבי סכומי הביטוח בסעיף ‪1‬‬
‫א'‪.‬‬
‫‪ .12‬אירע מקרה ביטוח באחת הפוליסות שבסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אשר גרם נזק לעיריית ב"ש ו‪/‬או‬
‫המזמינה ו‪/‬או מי מטעמן ‪ ,‬תגמולי הביטוח יוקצו קודם כל לכיסוי נזק זה לפני כל מטרה‬
‫אחרת‪.‬‬
‫‪ .13‬הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף‬
‫לאמור באישור זה הגובר על תנאי הפוליסות הרלוונטיות‪.‬‬
‫חותמת וחתימה ‪.........................‬‬
‫בטלים ומבוטלים‪:‬‬
‫כל חריג בפוליסות המפקיעים או המגבילים הכיסוי כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות‪,‬‬
‫בניינים‪ ,‬דרכים‪ ,‬גשרים‪ ,‬כל חריג המתייחס למנופים ‪ ,‬מעליות ‪ ,‬מכשירי הרמה‪ ,‬טעינה ופריקה‪,‬‬
‫חפירות‪ ,‬צינורות‪ ,‬מתקנים או כבלים תת קרקעיים )כפוף לביצוע בירור אצל הרשויות ‪(₪600.000‬‬
‫זיהום תאונתי‪ ,‬קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם‪ ,‬עבודת נוי ‪ ,‬רכוש של המזמינה שבו פועל הקבלן ‪,‬‬
‫פרעות מהומות שביתה‪ ,‬השבתה ‪ ,‬תכנון ליקוי ‪ ,‬עבודה לקויה‪ ,‬חומרים לקויים ) למעט נזק‬
‫לחלקים הלקויים עצמם אשר גרמו לאבן ו‪/‬או הנזק(‪.‬‬
‫ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידעם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה‪ ,‬שבין המזמינה לקבלן‬
‫ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים ללא הסכמה מראש ובכתב‪.‬‬
‫הפוליסה כפופה לתנאי ביט ‪.2014‬‬
‫תאריך‬
‫פוליסה מספר‬
‫שם הסוכן‬
‫כתובת‬
‫הערה יש לקבל עם חותמת וחתימה מקוריים בלבד‪.‬‬
‫חתימת וחותמת המבטח‬
‫‪34‬‬
‫נספח ‪ - 12‬ערבות ביצוע‬
‫בנק‪____________________________ :‬‬
‫סניף‪____________________________ :‬‬
‫כתובת הסניף‪____________________________ :‬‬
‫תאריך ‪____________________________:‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח באר‪-‬שבע בע"מ‬
‫רח' גרשון דובינבוים ‪ 29‬באר‪-‬שבע‬
‫הנדון ‪ :‬ערבות בנקאית מס' ___________‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ‪₪ 53,500‬‬
‫)חמישים ושלושה אלף וחמש מאות ש"ח( לא כולל מע"מ‪.‬‬
‫)להלן‪":‬סכום הערבות"( ‪ ,‬שתדרשו מאת___________להלן‪") :‬הנערב"(‪,‬‬
‫בקשר לקיום ההתחייבויות בחוזה מספר ‪. 117/2014‬‬
‫סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שיתפרסם מפעם לפעם על ידי‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי ‪ ,‬או על ידי מוסד ממשלתי אחר‪,‬‬
‫בתנאי ההצמדה שלהלן ‪" :‬המדד היסודי" לעניין ערבות זו ‪ ,‬יהא המדד בגין חודש‬
‫נובמבר ‪ 2014‬שפורסם ביום ‪ 15/12/2014‬או במועד סמוך לו‪.‬‬
‫"המדד החדש" לעניין ערבות זו ‪ ,‬יהיה המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת‬
‫התשלום בפועל עפ"י ערבות זו‪.‬‬
‫הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן ‪ :‬אם יתברר כי המדד החדש עלה‬
‫לעומת המדד היסודי‪ ,‬יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום השווה למכפלת ההפרש בין‬
‫המדד החדש למדד היסודי בסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות‪ ,‬ללא כל‬
‫הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות‪ ,‬בתוספת‬
‫הפרשי הצמדה ‪ ,‬מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו‬
‫חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב‪.‬‬
‫לפי דרישתכם הראשונה בכתב‪ ,‬לא יאוחר מ‪ 15-‬ימים מתאריך קבלת דרישתכם על‬
‫ידינו אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות‬
‫בתוספת הפרשי ההצמדה למדד מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את‬
‫דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילת מאת הנערב‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך __________‪.‬‬
‫כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל‪.‬‬
‫ערבות זו תוארך‪ ,‬לתקופות נוספות עפ"י דרישת החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע‬
‫בע"מ‪ ,‬ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף ‪ 4‬דלעיל‪ ,‬במידה ולא ניתן יהיה‬
‫להאריך כאמור את תוקף הערבות‪ ,‬תשמר לכם הזכות לדרוש את חילוט הערבות –‬
‫ובלבד שהדרישה תגיע עד התאריך הנקוב בסעיף ‪ 4‬לעיל‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת לביטול‪ ,‬להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק __________________‬
‫__________________‬
‫טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית‬
‫וחתימת הסניף‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫נספח ‪ - 13‬ערבות טיב‬
‫בנק‪___________________________:‬‬
‫סניף‪___________________________:‬‬
‫כתובת הסניף‪___________________________:‬‬
‫תאריך‪___________________________:‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח באר‪-‬שבע בע"מ‬
‫רח' גרשון דובינבוים ‪ 29‬באר‪-‬שבע‬
‫הנדון ‪ :‬ערבות בנקאית מס' ___________‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ‪ ) 25,000‬עשרים וחמישה‬
‫אלף ‪ ( ₪‬כולל מע"מ‪.‬‬
‫)להלן‪" :‬סכום הערבות"(‪ ,‬שתדרשו מאת ___________ להלן ‪") :‬הנערב"(‪,‬‬
‫בקשר לקיום ההתחייבויות בתקופה הבדק בחוזה מספר ‪.117/2014‬‬
‫סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שיתפרסם מפעם לפעם על ידי‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי‪ ,‬או על ידי מוסד ממשלתי אחר‪,‬‬
‫בתנאי ההצמדה שלהלן ‪" :‬המדד היסודי" לעניין ערבות זו‪ ,‬יהא המדד בגין חודש _____‬
‫‪ 2015‬שפורסם ביום ‪ __/__ /2015‬או במועד סמוך לו‪.‬‬
‫"המדד החדש" לעניין ערבות זו ‪ ,‬יהיה המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום‬
‫בפועל עפ"י ערבות זו ‪.‬‬
‫הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן‪ :‬אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת‬
‫המדד היסודי‪ ,‬יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ‪,‬‬
‫נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות‪ ,‬ללא כל הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ‪ ,‬בתוספת‬
‫הפרשי הצמדה‪ ,‬מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים‬
‫לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב‪.‬‬
‫לפי דרישתכם הראשונה בכתב ‪ ,‬לא יאוחר מ‪ 15 -‬ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו‬
‫אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת‬
‫הפרשי ההצמדה למדד מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי‬
‫שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך ___________‪.‬‬
‫כך דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל‪.‬‬
‫ערבות זו תוארך ‪ ,‬לתקופות נוספות עפ"י דרישת החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע‬
‫בע"מ‪ ,‬ושתתקבל על ידינו עד התאריך הנקוב בסעיף ‪ 4‬דלעיל ‪ ,‬במידה ולא ניתן יהיה‬
‫להאריך כאמור את תוקף הערבות‪ ,‬תשמר לכם הזכות לדרוש את חילוט הערבות – ובלבד‬
‫שהדרישה תגיע עד התאריך הנקוב בסעיף ‪ 4‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .6‬ערבות זו אינה ניתנת לביטול‪ ,‬להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק __________________‬
‫__________________‬
‫טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית‬
‫וחתימת הסניף‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫נספח ‪14‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪117/2014‬‬
‫תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי‬
‫גומי בפארק נחל באר שבע‬
‫תעודת מסירת עבודה )טופס טיולים(‬
‫שם האתר‪:‬‬
‫פארק נחל באר שבע ‪ -‬מתחם התיאטרון‬
‫שם הפרויקט‪:‬‬
‫תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני‬
‫משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי‬
‫מס' הזמנת‬
‫עבודה‪/‬חוזה‪:‬‬
‫‪117/2014‬‬
‫שם הקבלן המבצע‪:‬‬
‫אישור קבלת העבודה מהקבלן לרשות המקומית‬
‫חתימה‬
‫תאריך‬
‫הערות‬
‫מחלקות‬
‫‪+‬‬
‫חותמת‬
‫מדידות‬
‫חשמל‬
‫פיקוח פסולת על‬
‫הבניה‬
‫אגף אחזקה‬
‫מחלקת אחזקת‬
‫מתקני משחק‬
‫אגף בטיחות‬
‫מינהלת פארק נחל‬
‫באר שבע‬
‫מאשר‪:‬‬
‫סגן‪ /‬מהנדס העיר‪:‬‬
‫מצורפים‪:‬‬
‫‪ 1‬תכנית עדות‪ ,‬גם בדיסקט לפי מפרט ‪) 827‬כולל תרשים‬
‫סביבה(‪ ,‬מאושרת ע"י מודד מוסמך‪ ,‬המתכנן ומנהל‬
‫הפרוייקט‪.‬‬
‫‪ 2‬מערך בדיקות טיב עבודה‪ ,‬מאושר ע"י מנהל הפרוייקט‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫נספח ‪15‬‬
‫החברה הכלכלית לפתוח באר שבע בע"מ‬
‫רח' גרשון דובינבוים ‪ 29‬באר שבע ‪ 84896‬טל‪ 08-6280837 :‬פקס‪08-6273162 :‬‬
‫‪Beer Sheva gershon dovinboym 29 St. Tel: 972-8-6280837 Fax:6273162‬‬
‫לכבוד‬
‫צו התחלת עבודה‬
‫תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי‬
‫בפארק נחל באר שבע‬
‫חוזה מס' ‪117/2014‬‬
‫מהות העבודה תכנון וביצוע מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי בפארק‬
‫נחל באר שבע‬
‫‪ 1‬ניתן לקבלן בזה צו התחלת עבודה לביצוע החוזה שבנדון‪.‬‬
‫בהתאם למפורט במכרז‪,‬‬
‫‪ 2‬מסירת השטח תתקיים ביום‬
‫עליכם להתחיל בביצוע העבודה תוך ‪ 14‬ימים מקבלת צו התחלת העבודה‬
‫ולהשלימה‪,‬‬
‫תוך ________ חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬
‫מנהל הפרויקט‪:‬‬
‫‪ 3‬המפקח יהיה נציג של משרד‬
‫שם המפקח‪:‬‬
‫‪ 4‬צו זה מוגבל להיקף הכספי הרשום בפקודת העבודה‪.‬‬
‫עם קבלת צו התחלת עבודה יש להמציא לוח התקדמות העבודה לידי‬
‫‪5‬‬
‫מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת‬
‫ביצוע העבודה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בנייה( תשט"ו‬
‫‪6‬‬
‫‪ 1955‬ו‪/‬או בהתאם לתקנות‪ ,‬הוראות וצווים אחרים – והכל כמפורט‬
‫בהסכם ובהוראות הדין‪.‬‬
‫מהנדס החברה הכלכלית‬
‫לפיתוח באר שבע בע"מ ‪-‬‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫מנהל הפרויקט ‪-‬‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫מסכים לתנאים הנ"ל נציג‬
‫הקבלן ‪-‬‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫‪38‬‬
‫נספח ‪16‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪117/2014‬‬
‫תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל‬
‫באר שבע‬
‫תעודת השלמה‬
‫תאריך‪:‬‬
‫הפרויקט‪:‬‬
‫תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות‬
‫ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע‬
‫העבודה‪:‬‬
‫תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות‬
‫ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע‬
‫המזמינה‪:‬‬
‫הקבלן‪:‬‬
‫תאריך בדיקת העבודות ע"י הצוות המפורט להלן‪:‬‬
‫תאריך תחילת תקופת הבדק‪:‬‬
‫על פי ההסכם אנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה לפי הדרישות של כל‬
‫מסמכי חוזה זה‪ ,‬להוציא את העבודות המפורטות בנספחים לתעודה זאת ועבודות‬
‫שהקבלן התחייב לבצע במהלך תקופת הבדק‪.‬‬
‫צוות בדיקת העבודה‪:‬‬
‫‪ 1‬המתכנן‪:‬‬
‫‪ 2‬המפקח‪:‬‬
‫‪ 3‬מהנדס העיר‪:‬‬
‫‪ 4‬נציג המזמינה‪:‬‬
‫‪39‬‬
‫נספח ‪17‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪117/2014‬‬
‫תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע‬
‫רשימת מסמכים שהקבלן נדרש לצרף‬
‫מס"ד‬
‫תאור המסמך‪ /‬אישור‪ /‬תכנית‬
‫התקבל‬
‫הערות‬
‫מסמכים להגשה לפני התחלת עבודה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫חוזה חתום )כולל נספחים(‬
‫אישור על קיום ביטוחים מאושר‬
‫ערבות ביצוע כנדרש‬
‫תכנית בטיחות מאושרת ע"י העירייה‬
‫מהנדס ביצוע מוסמך ומנהל עבודה מוסמך מאושרים ע"י‬
‫המזמינה‬
‫רשימת קבלני משנה לאישור המפקח‬
‫אישור המפקח למודד מוסמך שיועסק ע"י הקבלן‬
‫חוזה בין הקבלן למעבדה מאושרת לביצוע בדיקות‬
‫סימון המגרש ומיקום המבנה ‪ -‬מאושר ע"י מודד העירייה‬
‫גידור היקפי מאיסכורית ‪ +‬שערי כניסה‬
‫שילוט ע"פ דרישות החוזה‬
‫מבנה לשימוש הפיקוח‬
‫סימון מקום לאחסנת חומרים‬
‫שמירה‪ ,‬תאורה‪ ,‬שילוט אזהרה‪ ,‬מעקות בטיחות‬
‫לשיקול המזמינה‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫מסמכים שנדרש לצרף לצו התחלת עבודה חתום‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫לוח גאנט מאושר ע"י הפיקוח והמזמינה‬
‫אישור הצהרה והתחייבות הנחיות בטיחות חתום‪.‬‬
‫לא נדרש‬
‫‪16‬‬
‫היתר לביצוע עבודות חפירה חתום )כולל הסדרי תנועה והסדרי‬
‫בטיחות באתר(‪.‬‬
‫לא נדרש‬
‫‪17‬‬
‫היתר בניה בתוקף‪.‬‬
‫לא נדרש‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫אישור מודד מוסמך לפני יציקת יסודות‬
‫ערבות מקדמה במידה וניתנה‬
‫חישובי כמויות ותוכניות עדות במתכונת חשבון סופי‪.‬‬
‫צילומי גידור האתר‪.‬‬
‫צילום שילוט באתר‪.‬‬
‫חשבון חלקי ‪. 1‬‬
‫חשבון חלקי ‪. 1‬‬
‫לוח גאנט תואם לתקופת זמן ביצוע בצו התחלת העבודה‬
‫ומאושר מאושר ע"י הפיקוח ‪.‬‬
‫חשבון חלקי ‪. 1‬‬
‫אישור משרד העבודה למנהל עבודה באתר‪.‬‬
‫חשבון חלקי ‪. 1‬‬
‫מסמכים שנדרש לצרף לחשבונות חלקיים‬
‫לא נדרש‬
‫‪40‬‬
‫מסמכים שנדרש לצרף לחשבון סופי‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫טופס "טיולים" חתום ע"י מחלקות העירייה‬
‫אישור יועץ בטיחות‬
‫אישור כיבוי אש‬
‫אישור פיקוד העורף‬
‫אישור בזק‬
‫אישור חברת חשמל‬
‫אישור משרד הבריאות‬
‫הגשת אישורים לקבלת טופס ‪4‬‬
‫תכניות ‪ AS MADE‬מאושרות ע"י המתכננים‬
‫בדיקת בטונים‬
‫בדיקת בלוקים‬
‫בדיקת אטימות גג‬
‫בדיקת אטימות קירות וחלונות‬
‫בדיקת גלאי אש‬
‫בדיקת מערכות תקשורת‬
‫בדיקת אינסטלציה‬
‫בדיקת חשמל‬
‫בדיקות מעבדה‬
‫טופס ‪4‬‬
‫תעודת גמר‬
‫תעודת השלמה‬
‫הכנת ספר מתקן‬
‫הדרכת אנשי תחזוקה‬
‫ערבות בדק‬
‫הצהרה על העדר תביעות‬
‫ביטוח חבות מוצר‬
‫תעודת סיום לסוף שנת בדק‬
‫תעודת השלמה נספח ‪16‬‬
‫טופס טיולים נספח ‪14‬‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫לא נדרש‬
‫‪41‬‬
‫נספח ‪18‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪117/2014‬‬
‫תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי‬
‫בפארק נחל באר שבע‬
‫תעודת סיום )לסוף תקופת הבדק(‬
‫תאריך‪_______:‬‬
‫הפרויקט‪:‬‬
‫תכנון‪ ,‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות‬
‫ומשטחי גומי בפארק נחל באר שבע‬
‫העבודה‪:‬‬
‫אספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מתקני משחקים‪ ,‬הצללות ומשטחי‬
‫גומי בפארק נחל באר שבע‬
‫המזמינה‪:‬‬
‫הקבלן‪:‬‬
‫תאריך בדיקת העבודות ע"י הצוות‬
‫המפורט להלן‪:‬‬
‫תאריך תחילת תקופת הבדק‪:‬‬
‫על פי האמור בהסכם‪ ,‬אנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה לפי‬
‫הדרישות של כל מסמכי חוזה זה‪.‬‬
‫מסירת תעודת סיום זו לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויות הנובעות‬
‫מחוזה זה אשר מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה‬
‫האמורה‪.‬‬
‫צוות בדיקת העבודה‪:‬‬
‫‪ 1‬המתכנן‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫‪ 2‬המפקח‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫נציג‬
‫‪3‬‬
‫המזמינה‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫‪42‬‬
‫נספח ‪ – 18.1‬העדר תביעות חשבון סופי‬
‫הנדון‪ :‬הצהרה על העדר תביעות ‪ -‬חשבון סופי‬
‫תאריך‪:‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫החברה הכלכלית לפיתוח באר‪-‬שבע בע"מ‬
‫רח' גרשון דובינבויים ‪ 29‬באר ‪ -‬שבע‬
‫אני ‪/‬ו הח"מ _____________ )להלן "הקבלן"( מתכבד בזה להגיש את החשבון הכולל‬
‫והסופי )להלן‪" :‬החשבון הסופי"( לחברה בגין ביצוע העבודות שביצעתי עבורכם בהתאם‬
‫לחוזה בינינו מספר ‪.117/2014‬‬
‫א‪.‬‬
‫הנני מצהיר ומאשר בזאת כדלהלן‪:‬‬
‫כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון הסופי‬
‫ועומד על הסך __________ ‪) ₪‬להלן‪" :‬התמורה הסופית"(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקח‪ ,‬אין לנו ולא תהיינה‬
‫לנו כל תביעות ו‪/‬או טענות ו‪/‬או דרישות מכל סוג שהוא כלפי החברה הכלכלית לפתוח באר‬
‫שבע בע"מ ו‪/‬או עיריית באר שבע ו‪/‬או כלפי אלה הבאים מכוחם או מטעמם‪ ,‬בקשר לחוזה‬
‫הנ"ל ו‪/‬או כל הכרוך בו ו‪/‬או טענה ו‪/‬או דרישה כאמור‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כן הננו מתחייבים לשפות את המזמינה בגין כל תביעה שתוגש אם תוגש כנגד המזמינה בכל‬
‫הנוגע והמשתמע מהחוזה שנחתם ביננו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כי על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה סך __________ ‪ ₪‬ובקבלת היתרה המגיעה‬
‫לנו בסך של _________‪ ₪ -‬קיבלנו את מלוא התמורה לביצוע החוזה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו‪.‬‬
‫שם החברה‪:‬‬
‫שם מלא‪:‬‬
‫חותמת וחתימה‪:‬‬
‫‪43‬‬
‫מסמך ג'‬
‫נספח ‪ - 19‬מפרט טכני מיוחד‬
‫לביצוע מתקני משחקים‪ ,‬הצללה ומשטחי גומי‬
‫במידה ולא צוין אופן העבודה‪ ,‬המדידה ואו כל מחלוקת אחרת תהא המזמינה רשאית להחליט‬
‫ולקבוע שאופן העבודה והמדידה יקבע בהתאם למפרט הכללי )המפרט הכללי המעודכן לעבודת‬
‫בניין שבהוצאת הועדה הבין משרדית מטעם משרד הביטחון‪ ,‬משרד העבודה‪ ,‬מע"צ ומשהב"ש‪,‬‬
‫אשר ניתן לרכושו בהוצאה לאור של משרד הביטחון(‪ ,‬לרבות כל המפרטים הכלליים של מערכת‬
‫הביטחון‪ ,‬בין שהם מצורפים למסמכי החוזה ובין שהם לא‪ ,‬והנזכרים ברשימה‪.‬‬
‫‪ .1‬להלן עקרונות כלליים לתכנון הצעת המציע‪:‬‬
‫‪1.2‬‬
‫תכנון מפורט שיכלול את כל דרישות מסמכי המכרז‪ :‬מסמך א'‪ ,‬מסמך ב' ומסמך ג' על‬
‫סעיפיו ונספחיו כולל הדגשים הבאים‪:‬‬
‫‪1.3‬‬
‫הדמיה ממוחשבת של הפרויקט‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫פרטים עקרוניים וחתכים‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫מפרטים טכניים‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫מתקני משחק וריהוט גן כולל אישור מכון התקנים וכפי שמפורט ביתר מסמכי המכרז‬
‫נשוא זה‪.‬‬
‫‪1.7‬‬
‫אבני סימון עיוורים מגומי במידה ויש צורך כולל אספקה והתקנה‪.‬‬
‫‪1.8‬‬
‫פירוט מלא של צורת ושטח הצללת המתחם והצבת עמודי ההצללה‪.‬‬
‫‪1.9‬‬
‫משטח גומי במספר גוונים‪.‬‬
‫‪1.10‬‬
‫גידור המתחם בגדר קבועה כולל כניסות ויציאות ודגם הגדר ‪ -‬במידה ויידרש התקנת‬
‫גדר כחלק מקבלת תקן ואישור הפעלת המתקן‪ ,‬תותקן הגדר בתקציב נפרד שאינו חלק‬
‫מהתקציב הכולל המופיע בנספח ‪ 1‬סעיף ‪ .6‬המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנצל‬
‫ו‪/‬או לא לנצל את הצעת המחיר של המציע אשר מופיעה בנספח ‪ 21‬במפרט הכמויות‬
‫בסעיף ‪ 60.10.0100‬לביצוע גידור המתחם ושומרת את הזכות לבצע זאת עם ספק אחר‪.‬‬
‫על המציע לבדוק את דרישות התקן ובאם תידרש התקנת גדר‪ ,‬יידע את מנהל הפרויקט‬
‫בהקדם כדי שיערך להתקנת הגדר מבעוד מועד‪.‬‬
‫‪1.11‬‬
‫המציע מודע שכל העבודות המפורטות בהצעתו יתבצעו בתוך ‪ 60‬ימים קלנדריים מיום‬
‫קבלת אישור המזמינה ואו קבלת היתר הבניה וצו תחילת עבודה ‪.‬‬
‫‪1.12‬‬
‫דרישות הבטיחות‪ ,‬נגישות וכל הנדרש‪.‬‬
‫‪ .2‬בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬נספח ‪ 21‬הינו חלק בלתי נפרד ממפרט הכמויות ולהפך‪ .‬במידה וישנה אי‬
‫הסכמה על אופן הביצוע ותכולת העבודה בין הנספחים ‪ 9‬ומסמך ג' ‪ ,‬תהא המזמינה‬
‫המחליטה הבלעדית בסוגיות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ .3‬משטח אריחי גומי‬
‫‪1.13‬‬
‫משטח אריחי גומי מ ‪ 100%‬גומי צמיגים ממוחזר‪.‬‬
‫‪1.14‬‬
‫התנגדות לחום ‪ 40-80‬מעלות לזמן ארוך‪ 110 .‬מעלות לזמן קצר‪ .‬עשויים פתיתי גומי‬
‫מודבקים בדבק פוליאוריטן‪.‬‬
‫‪1.15‬‬
‫התקנה – הדבקה ע"ג בטון או משטח מיוצב‪ .‬המשטח חייב להיות אחיד ומפולס לכל‬
‫שטח המתחם כולל שיפועים נדרשים לניקוז המים‪.‬‬
‫‪1.16‬‬
‫)לאישור המתכנן( באמצעות דבק על בסיס פוליאוריטן ולפי הוראות היצרן‪.‬‬
‫‪1.17‬‬
‫ההתקנה תבוצע ע"י מתקין מאושר על ידי היצרן )כולל אישור בכתב של היצרן(‪ .‬נדרש‬
‫אישור היצרן בתום ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ .4‬הצללה‬
‫‪1.18‬‬
‫אספקה והתקנה של עמודי הצללה ע"פ התוכנית מדגם רשת צל )בהתאם למפורט בסעיף‬
‫‪ 1.10.2‬לעיל( או ע"ש‪ .‬בעל עמידות לקרינת ‪ ,UV‬ההצללה מבוססת על עמוד‪ /‬עמוד מרכזי‬
‫עם עמודים היקפיים‪ ,‬כבל פלדה מושתל בתוך מכפלת האריג‪ ,‬מה שמבטיח מתיחה‬
‫מקסימאלית ומאפשר משחק עם הבדלי הגובה על מנת ליצור הצללה דקורטיבית‪ .‬כמו‬
‫כן קיימות רצועות חיזוק מהעמוד‪ /‬העמודים המרכזיים לכל עמוד היקפי‪ .‬תפירת האריג‬
‫מתבצעת באמצעות גזרה ממוחשבת‪ ,‬האריג יהיה בצבעים שונים או בצבע אחד באותה‬
‫הממברנה לפי בחירת המפקח ובלבד שהיה בגוון בעל לפחות ‪ 90%‬הצללה‪ .‬נושא תו תקן‬
‫חסינות אש ‪ .5093‬אחריות לבד ‪ 10‬שנים‪ .‬כולל תכנון אדריכלי ואישור קונסטרוקטור‬
‫ליציבות המבנה‪.‬‬
‫‪1.18.1‬‬
‫העמוד המרכזי של ההצללה ישמש בנוסף כעמוד תאורה לכל דבר ועניין‪ ,‬קרי הכנות‬
‫לפתח למגש חיבורים‪ ,‬יציאות לכבלים לחיבור גופי התאורה בגובה ‪ 5‬מ'‪ .‬אל העמוד‬
‫יחוברו שני צינורות שרשוריים תקניים בקוטר ‪ 75‬מ"מ שיגיעו מתוך עמוד התאורה‬
‫הקיים אל העמוד המרכזי‪ ,‬כולל כל הנדרש להטמנת השרוולים‪ ,‬סרט סימון‪ ,‬עומק‬
‫‪ 0.8‬מ' וכו'‪.‬‬
‫‪1.19‬‬
‫באחריות המשתתף לבדוק סימון כל האלמנטים הנמצאים בשטח ולוודא התאמת‬
‫המידות בשטח להצעתו‪.‬‬
‫‪1.20‬‬
‫מפרט טכני‪ -‬אריג אוסטרלי מחוזק ‪ commercial 95 fr‬או שווה ערך בהתאם למפרט‬
‫הבא‪:‬‬
‫‪ 1.20.1‬מבנה החומר חוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה ומיוצבים כנגד קרני ‪ UV‬ארוגים‬
‫וסרוגים בצורה מיוחדת המונעים אפשרות פרימה או קריעה‪.‬‬
‫‪ 1.20.2‬האריג אינו נרקב ודוחה עובש‪.‬‬
‫נתוני האריג‪:‬‬
‫‪Material‬‬
‫מרכיב החוט‬
‫מבנה החוט‬
‫דוגמת אריגה מיוחדת‬
‫‪UV stabilized HOPE‬‬
‫‪Yarn‬‬
‫‪Mono filament & tape‬‬
‫‪Construction‬‬
‫‪Lock – stilch Knilted‬‬
‫‪pattern‬‬
‫‪45‬‬
‫תפירה בעזרת חוטים בעלי‬
‫‪HOPE‬‬
‫המכילים חומרים עמידים‬
‫חוזק‬
‫מפני ‪U.V.‬‬
‫טווח טמפרטורות‬
‫‪-30°C‬‬
‫‪Temperature range‬‬
‫‪lo+80°C‬‬
‫‪1.20.3‬‬
‫חוזק קריעה שתי ‪ ,203‬ערב ‪.268‬‬
‫‪1.20.4‬‬
‫לחץ בקיעה ‪ 3.7‬קילו ניוטון למ"ר )לפי תקן אוסטרלי ‪.(AS2001 .2.4‬‬
‫‪1.20.5‬‬
‫הצללה ‪.91%-98%‬‬
‫‪1.20.6‬‬
‫סינון קרינה ‪ 95%‬מסנני ‪ UVA‬ו‪ -UVB-‬תואם סטנדרט ‪AS4174‬‬
‫‪1.20.7‬‬
‫משקל ‪ 320-340‬גר' למ"ר‪.‬‬
‫‪1.20.8‬‬
‫עובי האריג ב‪ 1.5 -‬מ"מ‪.‬‬
‫‪1.20.9‬‬
‫מכיל חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן ‪ 5093‬ואישור מכון התקנים מס' ‪8811207448‬‬
‫‪ 1.20.10‬התקן אמריקאי ‪. NFPA 7D1-99‬‬
‫‪ 10 1.20.11‬שנות אחריות על הרשת כנגד התפוררות‪ ,‬למעט נזקי טבע וונדליזם‪.‬‬
‫‪ 1.20.12‬הרשת הינה מאושרת ע"י משרד החינוך‪ ,‬משרד הבריאות ומכבי אש‪ ,‬להתקנה‬
‫בסביבה של ילדים ומבוגרים ‪.‬‬
‫‪1.21‬‬
‫על הקבלן הזוכה לתאם את התכניות עם קבלן משטחי הגומי וההצללה מטעמו ולוודא‬
‫שישמרו מרחקי הבטיחות עפ"י התקן‪.‬‬
‫‪1.22‬‬
‫עמודי ההצללה יבוצעו בתוך שטחי הבטון המיועדים למתקנים בתוך תחום מתקני‬
‫המשחק ולא על שבילי הבטון המסורק‪.‬‬
‫‪1.23‬‬
‫הנ"ל כולל את ביצוע עבודות הפיתוח של הנגישות וכל עבודות הפיתוח שידרשו לדוגמא‪:‬‬
‫אספקה והתקנת אבן סימון עיוורים מגומי‪ ,‬אם יש צורך לפי מכון התקנים‪.‬‬
‫‪1.24‬‬
‫מתקני המשחקים יבוצעו משלד של פלדה מגולוונת ‪ /‬נירוסטה כולל מחברים תעשייתיים‬
‫בשילוב כבלים‪ ,‬רשתות‪ ,‬גומי וכו'‪.‬‬
‫‪1.25‬‬
‫בכל המתקנים יבוצע גלוון הם על כל חלקי הפלדה ‪ /‬נירוסטה‪ ,‬הגלוון יבוצע רק לאחר‬
‫השלמת כל הריתוכים ועל כל המתקן‪ .‬כל זאת‪ ,‬בכפוף לאישורים הנדרשים לגבי טיבם‬
‫של החומרים‪ ,‬התאמתם לדרישות התקן הישראלי או כל תקן אחר בהעדר תקן ישראלי‪,‬‬
‫והתאמתם לשימוש במתקני משחק לפי דרישות התקן הישראלי‪ .‬בגמר העבודה על‬
‫הקבלן הזוכה להעביר אישור מכון תקנים כולל אישור נגישות‪.‬‬
‫‪1.26‬‬
‫לא ניתן לשלב מתקני עץ‪.‬‬
‫‪1.27‬‬
‫לא ניתן לשלב מתקנים המשמיעים מוזיקה או קולות שונים או שמחוללות שבת‪.‬‬
‫‪1.28‬‬
‫בכל השטח יש עמודים ‪ /‬כבלים חשמל ‪ +‬נטועים עצים ואלמנטים שונים כגון‪ :‬ריהוט גן‪,‬‬
‫פרגולות ועמודי תאורה‪ ,‬יש להתחשב בהם בזמן העבודה‪.‬‬
‫‪1.29‬‬
‫על הקבלן הזוכה לעבוד בכפוף לפיקוח‪.‬‬
‫‪1.30‬‬
‫על הקבלן לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם כולל תיקוני ריצוף ובטון ולפנות פסולת‬
‫שתיווצר במהלך העבודות ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪1.31‬‬
‫אחריות למתקנים – ‪ 10‬שנים למתקני המשחק‪ 7,‬שנים להצללות )כולל מתיחה ובלאי‬
‫מרוח(‪ 10 ,‬שנים למשטחי גומי‪ ,‬אחריות מלאה על כלל המתחם ל‪ 5-‬שנים‪ .‬האחריות‬
‫החלה על הקבלן תהא הגבוהה מבין המצוין בסעיף זה‪.‬‬
‫‪1.32‬‬
‫על הקבלן לגדר את המקום ולדאוג לנושא הבטיחות כולל שומר על חשבונו‪.‬‬
‫‪1.33‬‬
‫מתחילת העבודות ועד סיומן ולאחר שהותקן משטח הגומי באזוריי המשחקים‪ ,‬על‬
‫הקבלן לדאוג לשמירה רצופה של ‪ 24/7‬מתחילת העבודה ועד סופה על חשבונו כולל גידור‬
‫המקום‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫נספח ‪20‬‬
‫תשריט המתחם – מצב קיים‬
48
‫‪49‬‬
‫נספח ‪21‬‬
‫טבלת מפרט טכני‬
‫מפרט טכני ‪ -‬מתקני שעשועים פארק באר שבע‬
‫תיאור מבוקש‬
‫סעיף‬
‫‪ 8‬תשתיות חשמל תאורה ותקשורת‬
‫‪ 8.01‬הכנות לתאורת חוץ‬
‫צינור פי‪.‬וי‪.‬סי סוג שרשורי דו שכבתי קוטר ‪75‬‬
‫מ"מ כולל‪ :‬מופות ייחודיות לצנרת זו‪ ,‬חפירה‪,‬‬
‫‪ 08.01.0055‬חציבה‪) ,‬מעמוד תאורה קיים‪ ,‬מיקום יינתן‬
‫בסיור קבלנים(‬
‫חפירה ו‪/‬או חציבה תעלות לצנרת חשמל‬
‫בעומק ‪ 100‬ס"מ‪ .‬ורוחב להנחת ‪ 4‬קנים של ‪75‬‬
‫מ"מ רק לפי הנחיות בכתב באיזור קווי מ"ג‬
‫‪ 08.01.0180‬ת"ק קיימים )מעמוד תאורה קיים‪ ,‬מיקום‬
‫יינתן בסיור קבלנים(‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫כל המחירים כוללים אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬התקנה‬
‫ואחריות וכל הנדרש לביצוע מושלם ובהתאם‬
‫לדרישות מסמכי מכרז נשוא זה‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫פיתוח האתר‬
‫הכנת השטח להנחת משטח גומי הכולל‪:‬‬
‫חפירה בשטח המתחם לעומק הנדרש‪ ,‬הידוק‬
‫מבוקר של שתית‪ ,‬אספקה ופיזור של מצע סוג‬
‫א' בשתי שכבות של ‪ 15‬ס"מ כל שכבה והידוק‬
‫‪ 40.020.0100‬המצע עד רמה של ‪ .97%‬כולל בדיקות קרקע‬
‫ממעבדה שאושרה ע"י המזמינה‬
‫‪40.054.0040‬‬
‫אבן גן ‪ 10/20/100‬ס"מ לרבות יסוד ומשענת‬
‫בטון )בתיאום מול אדריכל‪ /‬מפקח הפרויקט(‬
‫התקנת אבן "חופי" כאבן גבול לשבילי‬
‫‪ 40.090.0020‬אספלט ע"פ פרט קיים‬
‫‪ 42.06‬פרגולות והצללות‬
‫סככת הצללה לאזור מתקנים ע"פ תכנית‬
‫אדריכלית כ‪ 350 -‬מ"ר וע"פ תכנית קונס'‬
‫המכילה גם מפרטים טכניים והנחיות לביצוע‪.‬‬
‫המחיר כולל את רשת הצל‪ ,‬העמודים‪,‬‬
‫‪ 42.06.0020‬היסודות וכל אביזרי החיבור לרבות הכנת‬
‫חישוב סטטי והספקת תכניות הרכבה )‪(S.D‬‬
‫לאישור המתכנן ‪ -‬הכל מלא ומושלם וקבוע‬
‫במקומו‪ .‬כולל פירוקים נדרשים והחזרת‬
‫השטח‪.‬‬
‫תיאור מוצע‬
‫‪50‬‬
‫‪42.06.0050‬‬
‫‪42.05‬‬
‫‪42.050.0010‬‬
‫‪42.1‬‬
‫‪42.10.0010‬‬
‫סככת ההצללה עפ"י התקן האוסטרלי‪:‬‬
‫ חוזק מתיחה בטכניקת אריגה ‪ -‬עד ‪.70%‬‬‫ ‪ 95%‬חסימת קרני ‪ U.V‬תואם סטנדרט‬‫‪.AS4174‬‬
‫ בד כבה מאיליו‪.‬‬‫ בחירת גוון בעל לפחות ‪ 90%‬הצללה‪.‬‬‫ עפ"י תקני כיבוי אש ומכון התקנים למתקני‬‫משחקים‪.‬‬
‫העמוד המרכזי של ההצללה ישמש בנוסף‬
‫כעמוד תאורה לכל דבר ועניין )פתחים למגש‬
‫חיבורים ויציאות לגופי התאורה בגובה‬
‫מספיק רחוק מרשת ההצללה(‪ ,‬התקנת חיבורי‬
‫הרשת בעמוד המרכזי תהא בגובה של לפחות‬
‫‪ 7‬מ'‪.‬‬
‫מתקני משחק‬
‫אספקת מתקני משחקים אתגריים לילדים‬
‫בשיטת תכנון ביצוע בתוך תא שטח ששטחו כ‪-‬‬
‫‪ 350‬מ"ר‪ ,‬בפארק נחל באר שבע‪ .‬ההצעה‬
‫כוללת הגשת תכנון מלא של כל תא השטח‪.‬‬
‫בתכנון יוצגו כל המתקנים המוצעים‪ .‬המתחם‬
‫מיועד לגילאים ‪ 2-12‬שנה )לפחות ‪50%‬‬
‫מהמתקנים לילדים עד גיל ‪ .(6‬כל חומרי‬
‫המתקנים יהיו כאלה העמידים בקרינת ‪.UV‬‬
‫כל הפלדות תהיינה מגולוונות בחם ומטופלות‬
‫במערכת צבע מתאים לאווירה ימית ויאושר‬
‫ע"י המזמינה‪ .‬משטח הבלימה כולל את מלוא‬
‫העובי הדרוש בהתאם לתקן‪.‬‬
‫המציע יציין במפורש ויצרף להצעתו את כל‬
‫המסמכים הטכניים התומכים לרבות בדיקות‬
‫של מכון התקנים למתקנים המוצעים וכן‬
‫לחומרי משטחי הבלימה ולמשטחים בין‬
‫משטחי הבלימה לבין התשתיות‪.‬‬
‫המתקין )שאושר טרם תחילת העבודה ע"י‬
‫היצרן כמתקין מורשה מטעמו( יידרש‪ ,‬כתנאי‬
‫לאישור העבודות‪ ,‬להציג אישור מכון התקנים‬
‫לכל מתחם מתקני המשחקים לרבות משטח‬
‫הבלימה‪ ,‬בהתאם לת‪.‬י‪ 1498 .‬על כל חלקיו‪.‬‬
‫אריחי בטיחות מגומי ו‪/‬או יציקת גומי‬
‫המשטח הנ"ל יהיה בגודל של כ‪ 350 -‬מ"ר‪:‬‬
‫אריחי בטיחות מגומי ו‪/‬או יציקת גומי‪ ,‬בעלי‬
‫תו תקן מכון התקנים )ת"י ‪.(1498‬‬
‫האריחים ו‪/‬או היציקה יותקנו מתחת או‬
‫מסביב למתקני משחק על גבי כל תשתית‬
‫שתאפשר את אישור מכון התקנים‪ :‬מצע‬
‫מהודק ו‪/‬או יציקת בטון בהתאם לאישור‬
‫המזמינה‪.‬‬
‫נדרש להתקין לפחות ‪ 85%‬משטח החיפוי‬
‫באריחים ולבצע השלמות ביציקות קרות‪.‬‬
‫ניתן להחליף פרט אבן שפה ביציקת גומי עפ"י‬
‫פרט שיאושר ע"י המתכנן‪.‬‬
‫צבע האריחים‪ :‬שחור‪ ,‬אדום‪ ,‬ירוק‪.‬‬
‫צבע יציקת הגומי‪ :‬כחול‪ ,‬אדום וירוק‬
‫באמצעות תערובת גומי ממוחזר‬
‫בתוספת‪ EPDM‬צבעוני‪.‬‬
‫סוג האריחים ו‪/‬או היציקה ייקבעו עפ"י גובה‬
‫נפילה נדרש בתקן‪.‬‬
‫האריחים יסופקו במידה‪1000X1000 :‬מ"מ‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫אחריות בת ‪ 10‬שנים על עמידות האריחים‬
‫ו‪/‬או היציקות גומי ו‪/‬או ההתקנה‪.‬‬
‫האחריות ל ‪ 10‬שנים כוללת עמידה בקבלת‬
‫תקן תקופתי לאורך תקופת האחריות‪.‬‬
‫לא לשקלול ‪ -‬המחיר כאופציה להפעלה ע"י המזמינה ואינו מחייב את המזמינה להפעלתו‪.‬‬
‫התקציב לביצוע‬
‫‪ 60‬גידור‬
‫סעיף תאור‬
‫גדר תיחום למתחם‪ .‬כולל‪ :‬כניסות ויציאות למתחם‪,‬‬
‫אספקה והתקנה‪ ,‬צביעה בתנור בגוון לפי בחירת‬
‫‪ 60.10.100‬המזמינה‪ ,‬ברזל מגולוון‪ .‬כולל אישור תו תקן להפעלת‬
‫המתחם ע"י התקנת הגדר‪.‬‬
‫יחידה‬
‫מ"א‬
‫כמות מחיר‬
‫יח'‬
‫סה"כ‬